PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008...

22
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES ACTA NÚMERO 1/2008 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE ENERO DE 2008 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil ocho, en el Salón de Usos Múltiples de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión ordinaria se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones. Asistieron a la sesión: el Lic. Jorge Sierra García de León, Oficial Mayor de este Alto Tribunal; el Ing. Juan Manuel Begovich Garfias, Secretario Ejecutivo de Servicios, en su carácter de Presidente del Comité; el Lic. Rafael Coello Cetina, Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; el L. C. Ernesto Ocman Cong, Director General de Auditoría, en representación de la Contraloría, en su carácter de observador; el Ing. Rodolfo Ceja Mena, Director General de Adquisiciones y Servicios, en su carácter de Secretario del Comité. Asisten también a esta sesión: la Lic. Diana Castañeda Ponce, Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes y el Ing. Arq. Alejandro Camacho Sánchez, Asesor de Mando Superior, Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras y Mantenimiento, en su carácter de Titulares de esas Unidades Técnicas; la Lic. Shaill Meave González, Asesor de Mando Superior adscrita a la Oficialía Mayor; el Lic. Fernando Mendoza Elvira, Asesor de Mando Superior, en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración; el Lic. Omar Sánchez Villegas, Asesor, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Servicios; Claudia Lizeth Moreno Escalante, Profesional Operativo, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; la Lic. Vianey García López, Directora del Sistema Bibliotecario, adscrita a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes; el M. A. Juan Manuel Pérez González, Subdirector de Área adscrito a la Contraloría; el Lic. Marco Antonio Rocha Barrera, Asesor; el Lic. Rafael López López, Director de Área y el Ing. Juan Pablo Moedano Paredes, Subdirector de Área, estos últimos servidores públicos adscritos a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios como invitados, en términos de lo establecido en los artículos 16, 17, 18, fracción IV y 34 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación; en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración II/2003, en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración V/2003, en los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General de Administración VI/2003, en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración X/2003, estos últimos del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo establecido en la sesión de 10 de enero de 2005, en lo relativo a la integración del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones; para llevar a cabo la primera sesión ordinaria/2008 del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de este Alto Tribunal, bajo el siguiente: Página 1 de 22

Transcript of PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008...

Page 1: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES

ACTA NÚMERO 1/2008

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE ENERO DE 2008 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil ocho, en el Salón de Usos Múltiples de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión ordinaria se reúnen los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones. Asistieron a la sesión: el Lic. Jorge Sierra García de León, Oficial Mayor de este Alto Tribunal; el Ing. Juan Manuel Begovich Garfias, Secretario Ejecutivo de Servicios, en su carácter de Presidente del Comité; el Lic. Rafael Coello Cetina, Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; el L. C. Ernesto Ocman Cong, Director General de Auditoría, en representación de la Contraloría, en su carácter de observador; el Ing. Rodolfo Ceja Mena, Director General de Adquisiciones y Servicios, en su carácter de Secretario del Comité. Asisten también a esta sesión: la Lic. Diana Castañeda Ponce, Directora General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes y el Ing. Arq. Alejandro Camacho Sánchez, Asesor de Mando Superior, Encargado del Despacho de la Dirección General de Obras y Mantenimiento, en su carácter de Titulares de esas Unidades Técnicas; la Lic. Shaill Meave González, Asesor de Mando Superior adscrita a la Oficialía Mayor; el Lic. Fernando Mendoza Elvira, Asesor de Mando Superior, en representación de la Secretaría Ejecutiva de Administración; el Lic. Omar Sánchez Villegas, Asesor, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de Servicios; Claudia Lizeth Moreno Escalante, Profesional Operativo, adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; la Lic. Vianey García López, Directora del Sistema Bibliotecario, adscrita a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes; el M. A. Juan Manuel Pérez González, Subdirector de Área adscrito a la Contraloría; el Lic. Marco Antonio Rocha Barrera, Asesor; el Lic. Rafael López López, Director de Área y el Ing. Juan Pablo Moedano Paredes, Subdirector de Área, estos últimos servidores públicos adscritos a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios como invitados, en términos de lo establecido en los artículos 16, 17, 18, fracción IV y 34 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación; en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración II/2003, en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración V/2003, en los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General de Administración VI/2003, en el Punto Primero del Acuerdo General de Administración X/2003, estos últimos del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo establecido en la sesión de 10 de enero de 2005, en lo relativo a la integración del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones; para llevar a cabo la primera sesión ordinaria/2008 del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de este Alto Tribunal, bajo el siguiente:

Página 1 de 22

Page 2: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA.

1 ESTATUS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS/2007 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CON DATOS AL 4 DE ENERO DE 2008.

2 2.1 REVISIÓN DE ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA/2007, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007.

2.2 REVISIÓN DE ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN

ORDINARIA/2007, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007.

3 SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA SANCIÓN DEL CONTRATO

SCJN/DGAS/AI-311/07/2006, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS, CON LA EMPRESA GRUPO SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V. (BI-1/2008).

4 AUTORIZACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN LA "SUPERVISIÓN PARA LA OBRA DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA, COLIMA" (M-1/2008).

5 INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CON DATOS AL 3 DE ENERO DE 2008) (BI-2/2008).

6 FIRMA DE CONTRATOS QUE CON MOTIVO DEL CIERRE DE AÑO 2007 NO PUDIERON SER FORMALIZADOS PREVIOS AL INICIO DE SU VIGENCIA (ASC-1/2008).

7 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA; TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CANCELACIÓN DE CONCEPTOS DEL CONTRATO

Página 2 de 22

Page 3: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA “AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA”, CELEBRADO CON LA EMPRESA AVANTEC INGENIERIA, S.A. DE C.V. (M-2/2008).

8 AUTORIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL LPN/SCJN/019/2007, RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA “INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE HUMO Y CONTRA INCENDIO PARA EL EDIFICIO SEDE” (M-3/2007).

DESARROLLO DE LA SESIÓN El Secretario verificó la presencia de los miembros del Comité, por lo que hace constar que existe quórum para sesionar conforme a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de este Alto Tribunal, declarándose abierta la sesión. 1. Sobre el primer punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: ESTATUS DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS/2007 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CON DATOS AL 4 DE ENERO DE 2008. El Comité tomó conocimiento de lo siguiente: Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos) con quienes se atendió este punto, se dieron por informados del estatus presentado. En esta sesión la Secretaría Ejecutiva de Administración hace entrega de las actas de las sesiones firmadas como a continuación se relacionan: Sesiones ordinarias: 20/2007, 22/2007, 23/2007, 24/2007, 25/2007, 32/2007 y 43/2007. Sesiones extraordinarias: 35ª/2007 y 38ª/2007.

Página 3 de 22

Page 4: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

2. Sobre el segundo punto del Orden del Día, se expuso: 2.1 REVISIÓN DE ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA/2007,

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007.

2.2 REVISIÓN DE ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA/2007,

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES, CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007.

Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos) con quienes se atendió este punto, tomaron conocimiento de lo siguiente: La Secretaría Ejecutiva de Servicios entrega sus comentarios mediante Ref. 3776, 3-01-2008 y tarjeta 033, 7-01-2008. La Secretaría Ejecutiva de la Contraloría entrega sus comentarios mediante oficio SEC/DGA/DAO/006/2008, 4-01-2008. La Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos entregó mediante oficio, este día, sus comentarios. La Secretaría Ejecutiva de Administración, hace entrega de las mismas en esta sesión. La Oficialía Mayor hará entrega de sus comentarios, de la sesión ordinaria 45/2007, mediante oficio. 3. Sobre el tercer punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA SANCIÓN DEL CONTRATO SCJN/DGAS/AI-311/07/2006, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS, CON LA EMPRESA GRUPO SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V. b) Antecedentes: 1. En la vigésima tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2006, el Comité de

Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones autorizó la adquisición de un sistema de automatización para la administración de bibliotecas con la empresa Grupo Sistemas Lógicos, S.A. de C.V.

2. Fue formalizado el contrato SCJN/DGAS/AI-311/07/2006 para la adquisición de un sistema

de automatización para la administración de bibliotecas con la empresa Grupo Sistemas

Página 4 de 22

Page 5: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Lógicos, S.A. de C.V., por un monto de $2’997,760.28 (dos millones novecientos noventa y siete mil setecientos sesenta pesos 28/100 moneda nacional), firmándose el 19 de septiembre de 2006 (Anexo 1).

3. Mediante oficio CDAAC-BIB-F-506-10-2006 de 18 de octubre de 2006, la Dirección General

del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes envió a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios el plan de trabajo y cronograma a seguir para la ejecución de los servicios, contratado con la empresa Grupo Sistemas Lógicos, S.A. de C.V., de conformidad con la cláusula novena del citado contrato (Anexo 2).

4. De conformidad con la cláusula novena del contrato de referencia, los bienes deberían ser

entregados dentro de los siguientes 20 días hábiles a partir de la fecha de la firma de éste, esto es, la fecha máxima de entrega sería el 18 de octubre de 2006. Se presenta un resumen de las fechas de entrega (Anexo 3). Cabe señalar que el monto total de los bienes se encuentra ejercido y por ende como pasivo presupuesto del ejercicio 2006, en virtud de haberse elaborado la entrada al almacén correspondiente.

FECHA DE ENTREGA EN LAS

INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN

MONTO TOTAL, IVA INCLUIDO DESCRIPCIÓN DEL BIEN

$ Licencia básica de Aleph 500. 131,102.62 13 DE OCTUBRE DE 2006 Módulo de Control de Préstamo (AL-104). 65,547.38 13 DE OCTUBRE DE 2006 Módulo de Adquisiciones y Publicaciones Seriadas. 131,102.62 13 DE OCTUBRE DE 2006 Módulo de Préstamo Interbibliotecario (AL-105). 65,547.38 13 DE OCTUBRE DE 2006 Licencia usuarios staff, (AL-106). 757,102.50 13 DE OCTUBRE DE 2006 Licencia usuario concurrente OPAC, (AL-107). 314,640.00 13 DE OCTUBRE DE 2006 SIP2 Server (para 3M Self Check, I-Tiva, Kiosk. 19,665.00 13 DE OCTUBRE DE 2006 Aleph Reporting Center -- ARC (AS-160). 140,408.10 13 DE OCTUBRE DE 2006 Servidor Z39.50 (AS-111). 39,330.00 13 DE OCTUBRE DE 2006 Base de datos Oracle para la Aplicación de ALEPH. 249,666.84 13 DE OCTUBRE DE 2006 Servidor marca Dell modelo 2800. 158,001.72 13 DE OCTUBRE DE 2006 Sistema de Seguridad 3M de Pasillo modelo 3500. 14,683.20 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 Activador y Desactivador 3M Modelo 955. 27,531.00 2 DE OCTUBRE DE 2006 Alarma de Protección para libros de doble capa 3M. 196,650.00 3 DE OCTUBRE DE 2006 Estación de Autopréstamo 3M modelo V2. 353,970.00 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 IMPORTE TOTAL, EJERCIDO CON PRESUPUESTO DEL

EJERCICIO 2006. $2’664,948.36*

*Este monto corresponde al total de los bienes contratados, que se encuentran como pasivo del presupuesto del ejercicio 2006, la diferencia, es decir, $332,811.90 (trescientos treinta y dos mil ochocientos once pesos 90/100 moneda nacional) corresponde al total de los servicios contratados que no tienen pasivo, es decir, en su caso se ejercerían con presupuesto del ejercicio 2007.

5. Mediante oficio 04058 de 14 de marzo de 2007, la Dirección General de Adquisiciones y

Servicios envió a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes las facturas 006574, 006575 y 006616 de la empresa Grupo

Página 5 de 22

Page 6: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Sistemas Lógicos, S.A. de C.V., por concepto de los servicios del sistema de administración de bibliotecas para su revisión y en su caso validación. Asimismo se le informó la necesidad de realizar la adecuación presupuestaria correspondiente en el ejercicio 2007 por un importe de $332,811.90 para ejercer los pagos de las tres facturas pendientes (Anexo 4).

6. Mediante oficio CDAAC-ADM-F-115-03-2007 de 29 de marzo de 2007, la Dirección General

del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes informó a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios que no era posible la validación de las facturas 006575 y 006616 en virtud de que no se habían cumplido los conceptos en ellas descritos al 100% (Anexo 5).

7. Mediante oficio CDAAC-ADM-F-123-04-2007 de 2 de abril de 2007, la Dirección General del

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes envió a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios la validación de la factura 006574 por un importe de $216,132.90 (doscientos dieciséis mil ciento treinta y dos pesos 90/100 moneda nacional) (Anexo 6).

8. Mediante oficio 18892 de 13 de noviembre de 2007, la Dirección General de Adquisiciones

y Servicios envió a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes las facturas 006575 y 006616 de la empresa Grupo Sistemas Lógicos, S.A. de C.V., por concepto de los servicios del sistema de administración de bibliotecas para su revisión y en su caso validación. Asimismo, remitió original de la póliza de garantía del equipo de autopréstamo 3M modelo V2, recibida en la Dirección General de Adquisiciones y Servicios el 12 de noviembre de 2007 (Anexo 7).

9. Mediante oficio CDAAC-BIB-F-442-11-2007 de 20 de noviembre de 2007, la Dirección

General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes envió a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios la validación de la factura 006575 por un importe de $18,354.00 (dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Respecto de la factura 006616 por un importe de $98,325.00 (noventa y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) indica que “se advierte demora por parte de la empresa” (Anexo 8).

10. Mediante oficio 19583 de 23 de noviembre de 2007 la Dirección General de Adquisiciones y

Servicios solicitó a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, indicara detalladamente en qué consistió el incumplimiento de la empresa, la demora en días hábiles de conformidad al programa de trabajo y todos aquellos elementos con que pudiera contarse para determinar la probable sanción de la empresa (Anexo 9).

11. Mediante oficio CDAACL-DGADJ-F-455-11-2007 de 27 de noviembre de 2007, la Dirección

General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes informó a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios el detalle de incumplimientos como sigue (Anexo 10):

Página 6 de 22

Page 7: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

• Para la conclusión de la instalación y parametrización del sistema, existe una dilación de 53 días hábiles, ya que dichas acciones debieron haberse concluido el 29 de enero del año en curso, pero se completaron el 19 de abril de 2007.

• Aunado a ello, se presentaron inconsistencias de funcionalidad y operatividad en el sistema, lo que repercutió en que la publicación oficial del programa en internet se diera el pasado 16 de noviembre de 2007, lo que constituye, a partir del 19 de abril, una demora de 133 días hábiles.

• Además, el 26 de noviembre de 2007, se llevó a cabo la instalación del programa en las Casas de la Cultura Jurídica, a través del sistema de videoconferencia, lo que a juicio de esta Dirección General conlleva un retraso, desde el 19 de abril, equivalente a 138 días hábiles.

12. Tomando en consideración que el instrumento contractual mencionado en el antecedente

1 de este punto de acuerdo no considera una cláusula específica para determinar las sanciones por incumplimiento, se propone aplicar una sanción por el 10% del monto total de la factura 006616 por un importe de $98,325.50 (noventa y ocho mil trescientos veinticinco pesos 50/100 moneda nacional), es decir, la aplicación de una sanción por el monto de $9,832.50 (nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional).

Fundamento: Artículos 121 y 122 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) Consideraciones: Se solicita a los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones autoricen la sanción a la empresa grupo Sistemas Lógicos, S.A. de C.V., por un monto de $9,832.50 (nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 50/100 moneda nacional), correspondiente al 10% sobre el monto de la factura 006616 por un importe de $98,325.00 (noventa y ocho mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) en virtud de los antecedentes descritos. Por lo anteriormente expuesto, el Comité tomó el siguiente: ACUERDO.- Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos), con quienes se atendió este punto, una vez evaluadas las consideraciones expresadas en esta sesión, resolvieron que ante el incumplimiento de lo pactado en el contrato SCJN/DGAS/AI-311/07/2006 relativo a la adquisición del Sistema de Administración de Bibliotecas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la empresa Grupo Sistemas Lógicos, S. A. de C. V., en términos de lo previsto en la cláusula sexta de dicho contrato debe

Página 7 de 22

Page 8: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

hacerse efectiva la fianza correspondiente, salvo en el supuesto de que la propia empresa acepte finiquitar la respectiva relación contractual pagando a esta Suprema Corte el monto por el que se exhibió dicha fianza, en la inteligencia de que con dicho pago se restaña a este Alto Tribunal del incumplimiento de lo pactado. Además, en todo caso, de analogarse dicho pago a una pena convencional se sustentará en el finiquito respectivo, instrumento que encuadraría en lo previsto en el artículo 121 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios deberá convocar a una reunión con el representante de la empresa a fin de proponer el acuerdo antes indicado, en la inteligencia de que el referido pago a favor de este Alto Tribunal se realizaría contra el monto adeudado a la empresa y, en consecuencia, no se haría efectiva la fianza de cumplimiento que en su oportunidad ésta entregó. 4. Sobre el cuarto punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: AUTORIZACIÓN PARA ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN LA “SUPERVISIÓN PARA LA OBRA DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA, COLIMA”. b) Antecedentes: 1. El 13 de noviembre de 2007, el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y

Desincorporaciones, en su sesión ordinaria 42/2007, autorizó declarar desierto el concurso público sumario número 10701867/DAOM, e iniciar un nuevo concurso público sumario consistente en la “Supervisión para la obra de restauración y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima”.

2. Por lo anterior, el 16 de noviembre del año en curso se insertó en la página de internet de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación la convocatoria/bases del procedimiento público sumario número 10701867/A/DAOM (Anexo 1); asimismo, mediante tarjetas (Anexo 2) se invitó a 9 empresas y 2 personas físicas con actividad empresarial, obteniendo los alcances sólo 7 de las empresas invitadas y 2 derivado de la convocatoria, las cuales se enlistan a continuación:

1.-Arq. Daniel Martínez De León.

2.-Resistencias San Marino. S.A. de C.V.

3.-Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.

4.-Monteblanco Promotora y Desarrolladora, S.A. de C.V.

5.-Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V.

Página 8 de 22

Page 9: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

6.-Coordinación y Supervisión de Obras, S.A. de C.V.

7.-Arq. Alejandro Orozco Diaz.

8.-Construcciones Masara y Asociados, S.A. de C.V.

9.-Carso Ingenieros y Asociados, S.A. de C.V.

Dicho concurso fue programado de la manera siguiente:

Fecha Visita de obra Entrega de cotizaciones para obtener los alcances

20 de noviembre de 2007 23 de noviembre de 2007 28 noviembre de 2007 de las 8:30 a las 14:00 horas a las 11:00 horas de las 8:30 a 14:00 horas

3. El 23 de noviembre de 2007, de conformidad a lo establecido en la convocatoria y bases, se

llevó a cabo la visita de obra y junta de aclaraciones, a la cual asistieron 9 concursantes que recogieron los alcances, levantándose el acta correspondiente (Anexo 3), dichos concursantes fueron:

1.-Arq. Daniel Martínez De León.

2.-Resistencias San Marino. S.A. de C.V.

3.-Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.

4.-Monteblanco Promotora y Desarrolladora, S.A. de C.V.

5.-Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V.

6.-Coordinación y Supervisión de Obras, S.A. de C.V.

7.-Arq. Alejandro Orozco Diaz.

8.-Construcciones Masara y Asociados, S.A. de C.V.

9.-Carso Ingenieros y Asociados, S.A. de C.V.

4. El 28 de noviembre de 2007, se recibieron 9 cotizaciones (Anexo 4), cinco en el Distrito

Federal y cuatro en la Casa de la Cultura Jurídica de Colima, Colima, obteniendo los siguientes resultados:

Importes ofertados (moneda nacional IVA incluido y en Unidades de Inversión):

Empresa Monto en M.N. Monto en (Udis)

1.-Arq. Daniel Martínez De León. $466,082.57 121,078

2.-Resistencias San Marino. S.A. de C.V. $494,108.56 128,358

3.-Supervisores Técnicos, S.A. de C.V. $530,181.03 137,729

4.-Monteblanco Promotora y Desarrolladora, S.A. de C.V. $423,950.24 110,133

Página 9 de 22

Page 10: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

5.-Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V. $299,940.28 77,918

6.-Coordinación y Supervisión de Obras, S.A. de C.V. $534,789.69 138,926

7.-Arq. Alejandro Orozco Diaz. $435,605.68 113,161

8.-Construcciones Masara y Asociados, S.A. de C.V. $369,665.99 96,031

9.-Carso Ingenieros y Asociados, S.A. de C.V. $378,334.73 98,283

Nota: La unidad de inversión al 5 de septiembre de 2007 es de 3.849444.

La Dirección General de Obras y Mantenimiento informó que el importe aproximado era de $458,275.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) IVA Incluido.

Condiciones comerciales:

Empresa Vigencia Plazo de ejecución Forma de pago

Estimaciones quincenales de acuerdo a los servicios prestados en el periodo comprendido.

45 días hábiles

210 días calendario 1.-Arq. Daniel Martínez De León

Estimaciones quincenales de acuerdo a los servicios prestados en el periodo comprendido.

2.-Resistencias San Marino. S.A. de C.V.

45 días hábiles

210 días calendario

Estimaciones quincenales de acuerdo a los servicios prestados en el periodo comprendido.

3.-Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.

45 días hábiles

210 días calendario

4.-Monteblanco Promotora y Desarrolladora, S.A. de C.V. No indica No indica No indica

5.-Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V.

45 días hábiles

Estimaciones quincenales de acuerdo a los 210 días servicios prestados en el periodo calendario comprendido

6.-Coordinación y Supervisión de No indica No indica No indica Obras, S.A. de C.V.

Estimaciones quincenales de acuerdo a los 45 días 210 días 7.-Arq. Alejandro Orozco Diaz. servicios prestados en el periodo hábiles calendario comprendido

8.-Construcciones Masara y Estimaciones quincenales de acuerdo a los 45 días 210 días servicios prestados en el periodo Asociados, S.A. de C.V. hábiles calendario comprendido

9.-Carso Ingenieros y Asociados, S.A. de C.V.

45 días hábiles

Estimaciones quincenales de acuerdo a los 210 días servicios prestados en el periodo calendario comprendido

Página 10 de 22

Page 11: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

5. Una vez que se recibieron (3 de diciembre) las propuestas por parte de la Titular de la Casa

de la Cultura Jurídica de Colima, el 4 de diciembre de 2007 mediante oficio 20182 (Anexo 5), se solicitó a la Dirección General de Obras y Mantenimiento el dictamen técnico de las propuestas recibidas en la Dirección General de Adquisiciones y Servicios.

6. El 13 de diciembre de 2007, mediante oficio DGOM/3596/2007 (Anexo 6), la Dirección

General de Obras y Mantenimiento envió el Dictamen Técnico de la revisión efectuada a las propuestas de las empresas supervisoras antes mencionadas, en el cual indica lo siguiente:

Empresa Observación

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable1.-Arq. Daniel Martínez De León .

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable.2.-Resistencias San Marino. S.A. de C.V.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable3.-Supervisores Técnicos, S.A. de C.V. .

4.-Monteblanco Promotora y Desarrolladora, S.A. de C.V.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable.

5.-Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable.

Técnicamente no cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que no se considera 6.-Coordinación y Supervisión de Obras,

S.A. de C.V. viable.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable7.-Arq. Alejandro Orozco Diaz. .

8.-Construcciones Masara y Asociados, S.A. de C.V.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable.

9.-Carso Ingenieros y Asociados, S.A. de C.V.

Técnicamente cumple con todo lo solicitado en los alcances proporcionados por la S.C.J.N., por lo que se considera viable.

Con base al dictamen técnico emitido por la Dirección General de Obras y Mantenimiento y de conformidad con lo establecido en los artículos 30, fracción IV; 34, 70, fracción III; 89 y

Página 11 de 22

Page 12: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

90 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de este Alto Tribunal, al acuerdo del Comité de Gobierno y Administración en su sexta sesión ordinaria celebrada el 13 de abril de 2007 y a lo acordado por el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones en su décima quinta sesión extraordinaria, celebrada el 25 de abril de 2007, respecto a las contrataciones que por su monto se clasifiquen como Menor e Intermedia, se adjudicarán mediante Concurso Público Sumario, siendo esta contratación en su origen clasificada como “Intermedia” y a la interpretación de los artículos 25 y 26 del Acuerdo General de Administración 6/2001 por parte del Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 31/X/2005, respecto de realizar los procedimientos en un ejercicio presupuestal para contrataciones en el siguiente ejercicio, derivado de que el primer Concurso Público Sumario fue declarado desierto por los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, se considera conveniente someter a los miembros de dicho Órgano Colegiado lo siguiente: Autorización para adjudicar el concurso público sumario número 10701867/A/DAOM relativo a los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la “Supervisión para la obra de restauración y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima”, a la empresa Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V., por un monto de $299,940.28 (doscientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, un plazo de ejecución de 210 días calendario y una forma de pago en estimaciones quincenales de acuerdo a los servicios prestados en el periodo comprendido en virtud de ser de las propuestas que técnicamente cumplen la más económica. Cabe mencionar que la obra pública consistente en la ”Restauración y Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima” fue formalizada mediante el contrato número SCJN/DGAS/SM-573/11/2007 y el anticipo fue otorgado a la empresa el 20 de diciembre de 2007 y que en tanto se formaliza esta contratación de Supervisión la Dirección General de Obras y Mantenimiento con sus recursos realizará la supervisión correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, el Comité tomó el siguiente: ACUERDO.- Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos), con quienes se atendió este punto, autorizaron la adjudicación del concurso público sumario número 10701867/A/DAOM, relativo a los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la “Supervisión para la obra de restauración y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima”, a la empresa Penta Asesoría en Construcción, S.A. de C.V., por un monto de $299,940.28 (doscientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, con un plazo de ejecución de 210 días calendario y una forma de pago en estimaciones quincenales de acuerdo a los servicios prestados en el periodo comprendido.

Página 12 de 22

Page 13: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

5. Sobre el quinto punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CON DATOS AL 3 DE ENERO DE 2008). El Comité tomó conocimiento de lo siguiente: Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos) con quienes se atendió este informe, se dieron por enterados del mismo, conminando a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios para que les presente a la brevedad los Puntos de Acuerdo correspondientes para la autorización de las contrataciones respectivas. 6. Sobre el sexto punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: FIRMA DE CONTRATOS QUE CON MOTIVO DEL CIERRE DE AÑO 2007 NO PUDIERON SER FORMALIZADOS PREVIOS AL INICIO DE SU VIGENCIA. b) Antecedentes: 1. El 25 de abril de 2006, los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y

Desincorporaciones, emitieron un comunicado (se anexa copia), mediante el cual hacen del conocimiento del Director General de Adquisiciones y Servicios de este Alto Tribunal que; “…, previo a la recepción de cualquier servicio o de algún bien o ejecución de una obra, debe estar formalizado el instrumento contractual respectivo”.

2. Con motivo de cierre del año 2007, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

como de las empresas adjudicadas y del personal que se contrata por honorarios, no fue posible concluir, antes del inicio de su vigencia (primero de enero de 2008), la formalización de los contratos elaborados por la Dirección General de Adquisiciones y Servicios:

Página 13 de 22

Page 14: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

A continuación se relacionan los contratos que caen en el supuesto antes indicado:

Número de

contrato Tercero adjudicado Objeto

SCJN/DGAS/PSH-281/09/2007

Perito en materia de valuación de costos de construcción designado para el juicio ordinario civil federal 4/2007. Ing. Carlos Cortés Romero.

Prestación de servicios técnicos profesionales como perito en Ingeniería Civil dentro del juicio ordinario civil

4/2007.

SCJN/DGAS/PSH-562/11/2007 Ing. Carlos Cortés Romero.

SCJN/DGAS/PSH-611-12-2007

Investigación Histórica especializada en materia jurídica para la Coordinación de Asesores de la Presidencia. Lic. Ignacio Marván Laborde.

SCJN/DGAS/PSH-612-12-2007

Prestación de servicios para colaborar como talento en el Canal Judicial Gretel Luengas Montiel.

SCJN/DGAS/PSH-614-12-2007

Prestación de servicios para colaborar como talento en el Canal Judicial Maricarmen Aguilar Arrangoíz.

Recopilación, clasificación y seguimiento de la información que se genera en el Congreso de la Unión, en donde se presentan iniciativas de ley o de reformas, que tienen impacto en las actividades del Poder Judicial

de la Federación

Procesamiento y Almacenamiento de Datos,

S.C.

SCJN/DGAS/PS-004/01/2008

Consulta Consultores Asociados en Investigación de

Opinión, S.A. de C.V.

SCJN/DGAS/PS-005/01/2008 Apoyo para recibir percepciones ciudadanas.

SCJN/DGAS/ST-007/01/2008 Axtel, S.A.B. de C.V. Prórroga líneas telefónicas analógicas

SCJN/DGAS/ST-008/01/2008 Axtel, S.A.B. de C.V. Prórroga troncales digitales

SCJN/DGAS/PSH-010/01/2008

Prestación de servicios por honorarios en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico Estefanía Vela Barba.

SCJN/DGAS/PSH-011/01/2008

Prestación de servicios por honorarios en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico Jeannette Velázquez de la Paz.

SCJN/DGAS/PSH-012/01/2008

Prestación de servicios por honorarios en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico Marco Aurelio Vallejo Macías.

SCJN/DGAS/PSH-013/01/2008

Prestación de servicios por honorarios en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico Andrea Meraz Sepúlveda.

SCJN/DGAS/PSH-014/01/2008

Prestación de servicios por honorarios en la Dirección General de Planeación de lo Jurídico Beatriz Gabriela Ponce Perea.

Comisión designada para investigar las posibles violaciones graves de garantías con motivo de los

hechos acaecidos el tres y cuatro de mayo de 2007 en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado

de México.

SCJN/DGAS/PSH-022/01/2008

Lic. Francisco Javier Álvarez Téllez.

Página 14 de 22

Page 15: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Propuesta: Se solicita a los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, su autorización para que se exima lo señalado por los propios miembros de dicho Comité, de tal manera que de los contratos antes indicados se concluya su formalización en enero de 2008, habiendo iniciado su vigencia el 1° de enero de este año. Respecto de estos contratos es conveniente precisar que este Alto Tribunal no ha erogado monto alguno, por lo que en su oportunidad, y de conformidad a las condiciones comerciales establecidas en los mismos, una vez formalizados se procedería a tramitar los pagos correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, el Comité tomó el siguiente: ACUERDO.- Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos), con quienes se atendió este asunto, indicaron que la autorización solicitada deberá ser sometida por el área correspondiente, a la consideración del Comité de Gobierno y Administración de este Alto Tribunal, por ser ese Comité el que en su sesión de 10 de abril de 2006 determinó lo conducente respecto de la firma de los instrumentos contractuales a formalizar por este Alto Tribunal. 7. Sobre el séptimo punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA; TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y CANCELACIÓN DE CONCEPTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA “AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA”, CELEBRADO CON LA EMPRESA AVANTEC INGENIERIA, S.A. DE C.V. b) Antecedentes: I. En la sesión ordinaria 15/2007 celebrada el 16 de abril de 2007, el Comité de Adquisiciones

y Servicios, Obras y Desincorporaciones por mayoría de votos, acordaron someter a consideración del Oficial Mayor de este Alto Tribunal el dictamen de fallo correspondiente a la autorización para adjudicar el procedimiento de Licitación Pública Nacional número SCJN/001/2007, para la obra pública relativa a la “Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Obregón, Sonora”, a la empresa Avantec Ingeniería, S.A. de C.V., por el monto de $7’593,424.91 (siete millones quinientos noventa y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos 91/100 moneda nacional) IVA incluido y un plazo de ejecución de 180 días naturales, en virtud de que le fueron favorables los dictámenes legal, financiero,

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE ACUERDO,

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO 2,

FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE

REFIERE A UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.

Página 15 de 22

Page 16: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

técnico y de evaluación de propuestas económicas, considerando que previo a la formalización de la contratación, la empresa indicada debería presentar la explosión de insumos correcta.

Derivado de lo anterior, se elaboró el contrato a precios unitarios y tiempo determinado número SCJN/DGAS/SM-161/06/2007, del cual se entregó el anticipo por un importe de $3’037,369.96 (tres millones treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional ) IVA incluido, el 16 de julio del presente año, por lo que el plazo de ejecución establecido en el contrato de 180 días naturales, según la fecha de entrega del anticipo, vence el 12 de enero de 2008. Conviene aclarar que de origen esta contratación no se consideró multianual; sin embargo, al actualizarse el plazo de ejecución, a partir de la fecha de entrega del anticipo, cae en ese supuesto.

II. Mediante oficio número DGOM/023/2007 (Anexo I) recibido el 7 de enero del presente año

en la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, el encargado de la Dirección General de Obras y Mantenimiento con el visto bueno del Secretario Ejecutivo de Servicios, indicó lo siguiente: “Con relación al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado “Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Obregón, Sonora” Número. SCJN/DGAS/SM-161/06/2007, asignado a la empresa Avantec Ingeniería, S. A. de C. V., me permito solicitar a usted, se someta a consideración y autorización del órgano competente lo siguiente:

1. Prórroga para la totalidad de los trabajos por 12 días naturales. 2. Prórroga para los trabajos de fachada del salón de usos múltiples por 30 días

naturales. 3. Autorización de trabajos extraordinarios por un monto de $40,534.28 (cuarenta mil

quinientos treinta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, así como su ejecución inmediata.

4. Cancelación de conceptos de catálogo por un monto de $69,643.31 (sesenta y nueve

mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 moneda nacional) IVA incluido.

La obra citada se encuentra actualmente en proceso de ejecución, con un periodo contractual de 180 días naturales que finaliza el próximo 12 de enero de 2008. A la fecha se reporta un atraso ponderado del 16.36% sobre el avance programado, aunque con base en la información de obra, éste se reducirá sustancialmente para el 12 de enero de 2008. La empresa solicitó una prórroga que fue analizada por esta Dirección General conjuntamente con la supervisión externa.

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE ACUERDO,

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO

2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO

QUE SE REFIERE A UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.___________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Página 16 de 22

Page 17: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Cabe hacer mención que existieron factores que afectaron la realización de los trabajos en obra, según consta en las notas de bitácora números 303, 308 y 331 (ANEXO 1), por lo que esta Dirección General opina que es procedente otorgar una prórroga a la totalidad de los trabajos por 9 días naturales. Por otro lado, en razón de que se requirió aclarar y redefinir aspectos constructivos en la fachada del salón de usos múltiples (concepto CH-02), así como, la ratificación mediante estudio de mercado de la especificación del cristal a utilizar (Anexo 2), se ha ocasionado un diferimiento en la entrega de este material en obra de hasta por 4 semanas. Por lo anterior, esta Dirección General considera procedente otorgar una prórroga de 30 días naturales, exclusivamente para los trabajos de fachada en el salón de usos múltiples.

Adicionalmente, existe la necesidad de ejecutar cuatro trabajos extraordinarios de acuerdo a lo siguiente:

Concepto . . U Cant P U

Conciliado ($)

Importe a Autorizar

($) EXT.25 Puerta metálica de 1.80x2.10 m

formada por 2 hojas de 0.90x2.10 m a base de lámina acanalada cal. 20 con marco y contramarco con perfil de 2”x2”. Incluye pintura de esmalte comex 100, herramienta, materiales y mano de obra.

Pza 1.00 6,406.39 6,406.39

Justificación: Por recomendación del área de proyectos, en minuta de obra del 8 de noviembre de 2007, se determinó conveniente ampliar el tamaño de la puerta para aprovecharla como acceso directo al salón de usos múltiples. Este concepto sustituye al concepto de catálogo CH.10 EXT.26 Fabricación y colocación de

gárgola de concreto f’c=150 kg/cm2 con dimensiones de 0.50 x 0.20 x 0.18 x 0.15 m, formando un canal al centro de 10 cm. similar a las existentes. Incluye cimbra, armado con varilla de 3/8”, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza 5.00 992.14 4,960.70

Justificación: Derivado de que el organismo de aguas del municipio (OOMAPAS) no permite la mezcla de aguas pluviales con aguas negras, se determinó conveniente modificar la solución de proyecto y adaptarla a lo existente. Este concepto sustituye los conceptos de catálogo ALB.16, ALB.17, ALB.18, ALB.19, ALB.26 y ALB.27 EXT.29 Suministro y colocación de

puerta de cristal templado tintex de 9.5 mm de espesor, medida de 1.81 x 2.18 m en dos hojas. Incluye: Fletes, herramienta, materiales, mano de Obra y

Pza 1.00 23,880.11 23,880.11

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE

ACUERDO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE REFIERE A UN

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO._________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Página 17 de 22

Page 18: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

necesario para su correcta ejecución.

Justificación: De acuerdo a informes de mercado, se detectó que no se fabrica cristal tintex de 12 mm especificado en catálogo. Este concepto sustituye al concepto de catálogo CH.01 Subtotal $35,247.20 I.V.A. $5,287.08 Total $40,534.28

En razón de la fecha de término de la obra, esta Dirección General considera necesario solicitar que se autorice la ejecución inmediata de estos trabajos, cuyo tiempo de ejecución quedaría incluido en los 30 días naturales antes citados. Los anteriores conceptos extraordinarios sustituyen trabajos del catálogo autorizados y por consecuencia generan la cancelación de montos, de acuerdo a lo siguiente:

Concepto U Cant.Proyecto

Cant. a Cancelar

P.U. ($)

Importe a Autorizar

($) ALB.16 Coladera de pretil marca Helvex

mod. 4954 y charola de plomo de 0.60x0.60 m de 1.6 cm de espesor para recibirla.

Pz 5.00 4.00 972.74 3,890.96

ALB.17 Bajada de aguas pluviales a base de tubo de PVC de 4” de diámetro, trabajos sin restricción de altura.

Pz 6.00 4.00 483.23 1,932.92

ALB.18 Registro sanitario de descarga 40x60 cm con una profndidad de 0.40 a 0.90 m.

Pz 1.00 1.00 1,333.83 1,333.83

ALB.19 Tubo de albañal de concreto de 15 cm (6”) con una pendiente de 2% como mínimo.

M 97.00 97.00 191.89 18,613.33

ALB.26 Registro sanitario de 0.40x0.60 m con coladera, profundidad promedio de 0.60 m.

Pz 3.00 3.00 1,545.53 4,636.59

ALB.27 Registro sanitario de 0.40x0.60m con doble tapa de cierre hermético, prof. Promedio de 0.60 m.

Pz 3.00 3.00 1,545.53 4,636.59

CH.01 Puerta de cristal templado de 12 mm de 1.81x 2.18 m.

Pz 1.00 1.00 26,710.69 26,710.69

CH.10 Puerta peatonal de herrería en acceso principal de 0.90x2.10 m.

Pz 1.00 1.00 2,695.45 2,695.45

Subtotal $ 60,559.40

I.V.A. $ 9,083.91

Total $ 69,643.31

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE ACUERDO,

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO

2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE

REFIERE A UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.___________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Página 18 de 22

Page 19: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Conclusión: Esta Dirección General solicita se autorice lo siguiente:

1) Prórroga para la totalidad de los trabajos por 12 días naturales. 2) Prórroga para los trabajos de fachada del salón de usos múltiples por 30 días

naturales. 3) Autorización de trabajos extraordinarios por un monto de $40,534.28 (cuarenta mil

quinientos treinta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, así como su ejecución inmediata.

4) Cancelación de conceptos de catálogo por un monto de $69,643.31 (sesenta y nueve

mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 moneda nacional) IVA incluido. Certifico que las cifras contenidas en el presente documento son correctas y que los conceptos vertidos son ciertos”.

c) Consideraciones: Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto en los artículos 17, fracciones I y XII; 42, fracción II y 105 del Acuerdo General de Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Punto Primero del Acuerdo General de Administración VI/2003 y a lo establecido en la sesión del Comité de Gobierno y Administración de 10 de enero de 2005, en lo relativo a la integración del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, se solicita a los miembros del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, sobre la obra pública consistente en la “Ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Obregón, Sonora”, lo siguiente: 1. Prórroga para la totalidad de los trabajos por 12 días naturales. 2. Prórroga para los trabajos de fachada del salón de usos múltiples por 30 días

naturales. 3. Autorización de trabajos extraordinarios por un monto de $40,534.28 (cuarenta mil

quinientos treinta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, así como su ejecución inmediata.

4. Cancelación de conceptos de catálogo por un monto de $69,643.31 (sesenta y nueve

mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 moneda nacional) IVA incluido. No se omite mencionar que en su oportunidad la Dirección General de Obras y Mantenimiento deberá solicitar a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios la elaboración del convenio modificatorio correspondiente con las cifras definitivas y demás documentación proporcionadas por dicha Dirección General.

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE

ACUERDO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE REFIERE A UN

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Página 19 de 22

Page 20: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

Por lo anteriormente expuesto, el Comité tomó el siguiente: ACUERDO.- Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos) con quienes se atendió este punto, una vez evaluadas las consideraciones expresadas en esta sesión por el Arq. Alejandro Camacho Sánchez, encargado de la Dirección General de Obras y Mantenimiento, resolvieron someter a consideración del Oficial Mayor de este Alto Tribunal, en virtud de que él autorizó la contratación de la obra en comento, lo siguiente: 1. Autorización de prórroga, a partir del 12 de enero de 2008; de 12 días naturales para la

conclusión de los trabajos de obra contratados pendientes de realizar, excepto de los relativos a la fachada del salón de usos múltiples, para los cuales se requiere una prórroga de 30 días naturales para su conclusión a partir del 12 de enero de 2008.

Las Direcciones Generales de Obras y Mantenimiento y de Adquisiciones y Servicios, en forma conjunta deberán emitir el comunicado al contratista, respecto de la prórroga indicada.

2. Autorización de trabajos extraordinarios por un monto de $40,534.28 (cuarenta mil

quinientos treinta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional) IVA incluido, y su ejecución inmediata.

3. Cancelación de conceptos del catálogo contratado, por un monto de $69,643.31 (sesenta y

nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos 31/100 moneda nacional) IVA incluido.

En su oportunidad, la Dirección General de Obras y Mantenimiento deberá solicitar a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios la elaboración del convenio modificatorio correspondiente con las cifras definitivas y demás documentación relacionada que soporte éstas.

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE

ACUERDO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA

LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE REFIERE A UN

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Sobre el octavo punto del Orden del Día, se expuso: a) Presentación: AUTORIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/SCJN/019/2007, RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA “INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN DE HUMO Y CONTRA INCENDIO PARA EL EDIFICIO SEDE”.

Página 20 de 22

Page 21: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ

El Comité tomó el siguiente: ACUERDO.- Los miembros del Comité (Secretario Ejecutivo de Servicios y Secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos), con quienes se atendió este punto, y en atención a las precisiones requeridas por el Lic. Jorge Sierra García de León, Oficial Mayor de este Alto Tribunal, acordaron aplazar su resolución.

SE RESERVA TEMPORALMENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE ACUERDO, CONFORME A LO

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ARTÍCULO 2, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA LA

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL, DADO QUE SE REFIERE A UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CONTRATO.

ASUNTOS GENERALES:

RESPECTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, QUE ENVIÓ LA SECRETARÍA EJECUTIVA JURÍDICA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ACORDARON QUE SE HARÁ LA REVISIÓN DEL PROYECTO FINAL EN PRÓXIMA SESIÓN DEL CASOD QUE SE CONVOCARÁ EN ESPECIAL PARA TAL EFECTO.

RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS EN BASES PARA

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE RECOMENDÓ HACER EL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2007, EL LIC. RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, INDICÓ QUE YA SE TIENE LA PROPUESTA DE ESA SECRETARÍA RESPECTO DE LOS REQUISITOS A INCLUIR EN LAS BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SE ENVIARÁ A LOS MIEMBROS DEL CASOD PARA SU ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN PRÓXIMA SESIÓN.

RESPECTO DE LA CONVOCATORIA A SESIONES DEL CASOD, EN AUSENCIA

DEL ING. JUAN MANUEL BEGOVICH GARFIAS, SECRETARIO EJECUTIVO DE SERVICIOS Y PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUEDAN ENTERADOS DE QUE SERÁ EL LIC. JORGE SIERRA GARCÍA DE LEÓN, OFICIAL MAYOR DE ESTE ALTO TRIBUNAL, QUIEN HARÁ LA CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES DEL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CONTRALORÍA EN

ESTA SESIÓN HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE A PARTIR DE LA PRÓXIMA SESIÓN, SERÁ EL M. A. JUAN MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ, QUIEN ASISTIRÁ COMO REPRESENTANTE DE ESA SECRETARÍA A ESTAS SESIONES. ESTE AVISO SE FORMALIZARÁ POR ESCRITO POR PARTE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CONTRALORÍA.

Página 21 de 22

Page 22: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - Inicio207.249.17.176/Transparencia/trans_actas/1_2008 07-ENE-08.pdf · poder judicial de la federaciÓn suprema corte de justicia de la naciÓn comitÉ