ESTUDIOS PREVIOS

SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DELCONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITAClÓN PÚBLICA NO. 4 DE 2017, QUE TIENE POROBJETO SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DEPRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVASDE LA,SEDE DE LA ENTIDAD UBICADA EN LA CARRERA 4 No 1140 PISOS 4, 5 Y 6 DELEDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

OCTUBRE DE 2017

Tabla de contenido1. DEFINICIONES

1.1. DEFINICIONES GENERALES

1.2. DEFINICIONESTÉCNICAS

DEFINIClÓN DE LA NECESIDAD

DESCRIPClÓN OBJETO A CONTRATAR

3.1. ALCANCE DEL OBJETO

3.2. CLASIFICACION UNSPSC

3.3. RELACION ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEAClÓN

lNSTITUCIONAL

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA

3.5. TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCClÓN

3.6. PERSONALTÉCNICOMÍNIMO

3.6.2.1 UN PROFESIONAL INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA O

INGENIERO EN DISTRIBUCIÓN Y REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUIEN ACTUARÁ COMO

ASESOR DE INTERVENTORÍA

3.6.2.2. UN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO DE SISTEMAS O

INGENIERO EN TELEINFORMÁTICA O INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES QUlÉN

ACTUARÁ COMO ASESOR DE INTERVENTORÍA

3.6.2.3 UN PROFESIONAL EN DERECHO con exper¡encia específica en asesorías jurídicas en

contratos de interventoría o de ejecuc¡ón de obra, que se debe acreditar con certificaciones de dos (2)

contratos terminados en su totalidad, en los que haya actuado como contratista o como abogado

asesor

3.6.2.4. UN PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA con experiencia específica en asesoría

contable y financiera en contratos de interventoría o de ejecuc¡ón de obra, que se debe acreditar con

cert¡ficaciones de dos (2) contratos terminados en su totalidad, en los que haya actuado como

contratista o asesor contable o f¡nanciero

4. lNFORMAClÓN PARALA EJECUClÓN DELCONTRATO DE OBRAA INTERVENIR.... ....20

5. MODALIDAD DE SELECClÓN DEL CONTRATISTAY SU JUSTIFICAClÓN, lNCLUYENDO LOS

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

6.

6.6.

6J.

6.8,

6.9.

ESTUDIO DEL SECTOR

ECONÓMICO

TÉCNICO

REGULATORIO

20

21

21

24

25

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR E INDICADORES DEL MISMO.... ....29

2

6.9.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

6.10. ESTUDIO DE LA DEMANDA

6.11. ESTUDIO DE LA OFERTA

7. CALCULO DEL PRESUPUESTO PARA EL PROCESO

7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

29

35

49

62

63

7.2. FINANCIAClÓN, SOPORTES PRESUPUESTALES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES...63

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

8.2. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS... .... 63

8.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA

8.2.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

8.2.2.1. Just¡ficación de' requerimiento de experiencia

8.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA

8.2.3.1. RUT

8.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

63

68

70

71

71

71

8.2.5. REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS..... 72

9. ASPECTOS EVALUABLES

9.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

9.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO AACREDITAR CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA

OFERTA 74

9.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

10. PROPUESTA ECONÓMICA

11. FACTORES DE DESEMPATE

12. DECLARATORIA DE DESIERTA

13. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

75

76

77

77

77

14. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATAClÓN

79

14.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

14.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

15. INDICAClÓN SI EL PROCESO DE CONTRATAClÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL

16. OTROS ASPECTOS

16.2. REQUISITOS DE LEGALIZAClÓN Y EJECUClÓN DEL CONTRATO

16.3 TIEMPO Y LUGAR DE EJECUClÓN

3

PffiüüffiffiHüffiffi¡

16.4. FORMA DE PAGO

16.5. SUPERVISlÓN DEL CONTRATO

16.6. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD

16.7. SUBCONTRATACIÓN

16.8. LIQUIDAClÓN DEL CONTRATO

16.9. CIERRE DEL EXPEDIENTE

16.10. CONFLICTOSDEINTERÉS

4

Pmffi"ffi6EÜffi

En desarrollo de lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el artículo87 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y eI Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1, Iossiguientes son 'os estudios y documentos previos que sirven de soporte para la elaborac¡ón del proyectode pI¡ego, el pliego de condiciones y el contrato del proceso que tiene por objeto SELECCIONAR ALCONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DELA LICITACION PÚBLICA No. 4 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR ALPROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS ELMANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDAD UBICADA ENLA CABRERA 4 NO 1140 PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LA CIUDAD DEIBAGUE.

1. DEFINICIONES

Las expresiones ut¡lizadas en el presente documento deben ser entendidas con el signif¡cado que acontinuac¡Ón se indica. Los términos definidos son ut¡lizados en singular y en plural de acuerdo como lorequiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula ¡nicial deben serentendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no defin¡dosa continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

1.1. DEFINICIONES GENERALES

TERMINO SIGNIFICADOActoadministrativoatravésdelcuallaentidaddeja constancia de la finalización de

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

todas act¡vidades conexas al contrato y de la finalizac¡ón de los términos de lasgarantías pendientes de calidad estabilidad y mantenimiento1. Seráresponsabilidad de los supervisores o interventores cumplir con las func¡ones yobligacionesasucargorelativasalavígílanciadelcumpI¡mientodetodasycada

una de las obligaciones pactadas, así se cumplan en la etapa pos contractual, comogarantl'as, serv¡cios conexos, etc. En cumplimiento de esta responsabilidad deberánelaborar y remitir a la Oficina Jurídica el Acta de Cierre correspondiente para surevisión y visto bueno y para la firma del ordenador del gasto. Si a la teminacióndel contrato, cuando no se requ¡era su l¡quidac¡ón, o a la l¡quidac¡ón de éste secumplan todas las obligac¡ones pactadas, con la suscripción de las ac'ascorrespondientes se efectuará el cierre del expediente contractual,2

ACTA DE INICIO

Es el documento suscrito por el supervisor o ¡nterventor y el contratista en la cualse deja constancia de que se han cumplido los requisitos de ejecución del contratoy se estipula la fecha de injcio del plazo pactado. Será obligatoria cuando así seestablezca en la minuta correspondiente. 3

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ASATISFACClóNEs el documento en el que se deja constancia de la foma cómo el contrat¡staentrega a la Entjdad los bienes, las obras o los servicios objeto del contrato y delrecibo a satisfacción de estos por parte de la PGN, puede incluir salvedades sobreasuntos de la ejecución del negocio jurídjco.4

ACTA DE SUSPENSIÓN

Es el documento mediante el cual la Entidad, a través del supervisor o interventor,y el contratista acuerdan la suspensión del plazo de ejecucjón del contrato, cuandose presenten c¡rcunstancias de fuerza mayor o caso fortui'o, o por acuerdo de laspartes. 5

ACTA DE REINICIO

Es el documento mediante el cual se da por terminada la suspensión del contratopor haberse superado las situaciones que le dieron origen y se ordena larein¡ciac¡ón de las actividades. Este documento será fimado por supervisor ointerventor de la PGN y el contrat¡sta, El contratista se obliga a actual¡zar la garantíaúnica. 6

ACTO ADMINISTRATIVO DE

Es el documento por el cual la Entidad manifiesta su voluntad inequívoca deadjudicar o declarar desierto un proceso de selecc¡ón. Para las licitaciones públicasse expedirá una Resoluc¡ón, para las demás modalidades de selección dichavoluntad se expresará en el acta correspondiente, salvo en la contratación directa,en la que se profer¡rá el acto administrativo de justificación o el correspond¡entedocumento de estudios previos. Este acto es defini'ivo y no admite recursos, demanera que solo puede impugnarse ante la jurisd¡cc¡ón contenciosa administrativa.

ADJUDICAClóN El acto de adjudicación es irrevocable, salvo que dentro del plazo comprendidoentre la adjudicacjón del contrato y su suscripc¡ón, sobrevenga una inhabilidad oincompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ¡legales, estepodrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el incisofinal del numeral 12 del artículo 30 de la Ley sO de 1993.Cuando se trate de una licitación pública, 'a adjudicación se hará en audienciapública.7.

1 Artículo2 2.1.1.2.4 3 del Decreto lO82 de2O15

2 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación3 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nac¡ón4 Manual de Contratación de la Procuraduri'a General de la Nac¡ón5 Manual de Contratación de 'a Procuraduría General de la Nación6 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación7 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación

5

PR«UWRIAffiüüffi

ADENDA

Documento por medio del cual la Entidad modifica los pliegos de cond¡ciones8. Parael caso de la licitac¡Ón pública en la actualidad la ley establece que no podránexped¡rse dentro de los tres (3) días anter¡ores a la fecha en la que se tiene previstoel c¡erre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo.La publ¡cación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horar¡oslaborales. Para las demás modalidades de selección en las que se elabore pl¡egode condiciones no se podrán expedir adendas en la fecha de cierre de laconvocatoria, salvo para mod¡ficar el cronograma y ampliar el plazo de recepciónde ofenas.9

CDP (CERTIFICADO DE

Documento que deja constanc¡a de la as¡gnación de recursos de un determinadorubro del presupuesto de la Ent¡dad con el fin de destinarla a la selección de uncontrat¡s'a en un proceso determinado, y cuya función o propósi'o es reservar

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la ejecuciónde un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o programa sepueda llevar a cabo.10

CLÁUSULAEstipulac¡ón plasmada dentro de una minuta de un contrato que hace referenc¡a alas prestaciones, obligaciones o disposiciones a cargo de las partes para darcumpI¡mientoalobjetodelnegociocelebrado.11

CONTRATO

Son contratos esta{ales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones quecelebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derechoprivado o en disposiciones espec¡ales, o derivados del ejercicio de la autonomía dela voluntad12.Cuando una de las partes es una persona de derecho público, estaremos frente aun contrato estatal; s¡ las panes son todas personas juríd¡cas de derecho públicotendremos un contrato ínter administrat¡vo.13

CONTRATISTAEs la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en forma individual oconiunta, que suscr¡be un contrato estatal.14

ESTUDIOS PREVIOS

Son todos los estud¡os, anál¡sis y trámites, debidamente documentados, que sirvende sopofte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, pliegosdefinitivos y del contrato, de manera que los proponentes o el even'ual contratis'arespectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por laEntidad15.

GARANTÍAMecanismos de cobertura del riesgo, exped¡das en los términos de la normat¡vidadv¡gente, otorgada por los oferentes o por el contratista a favor de la Ent¡dadcontratante. 16

lNFORME DE EVALUAClÓN

Documento en el que los miembros del comité o comités designados, consignan elresultado de la verificación de la capacidad de los oferentes y de ponderac¡ón delas propuestas rec¡bidas en el trámite de los procesos de selección adelantados porla Entidad.17

lNFORME DEL INTERVENTOR

Documento a través del cual el interventor o el supervisor de un contrato da cuentaa la Entidad sobre la ejecución material y financiera del negoc¡o jurídico, pudiendodar a conocer situaciones irregulares o dificultades que ameritan la adopción demed¡das adm¡nistrat¡vas o judiciales para salvaguardar los intereses de la Entidady el erario público.18

lNTERVENTOR

Persona natural o juríd¡ca, nac¡onal o extrajera, de forma individual o conjunta,contratada para efectuar, por regla general, el seguimiento técn¡co del con'ra{o, quecuenta con una expert¡cia específica para el efecto.Por la naturaleza o complej¡dad de la contratación 'a Entidad podrá contratar,debidamente justificada, una ¡nterventoría ¡ntegral del contrato."

lNTERVENTORÍA O SUPERVISlÓN

F¡guras jurídicas establecidas para que las entidades públicas cumplan e' deber devig¡lancia, control y seguimiento de la ejecución de los contratos estatales quepropende por la sat¡sfacc¡Ón del interés general y la salvaguarda de los recursospúblicos involucrados. 20

MINUTA

Documento que suscriben las panes para dejar constancia de las condiciones deejecución de un contrato (tales como objeto, valor, plazo, forma de pago,obl¡gac¡ones, garantías, sanciones, domicilio, responsables de seguim¡ento ycontrol, información presupuestal, requis¡tos de perfeccionam¡ento y legal¡zación,entre otras) o de las modificaciones que se efectúan a su contenido original (adición,prórroga, otrosÍ, modificación), 21

MULTA

Mecanismo legal prev¡sto para conminar el cump'imiento de un contrat¡sta, a travésde la aplicación de una pena o sanc¡ón pecuniaria, que debe ser impuesta enacatamiento del deb¡do proceso y en las condiciones pactadas dentro del contrato,siempre durante su plazo de ejecuc¡ón.22

8Artículo 2.20.1.1.1.3.1 Decre'o lO82 de 20159 Manual de Contratac¡ón de la Procuraduría General de la NaciónlO Manual de Contratac¡ón de la Procuraduría General de la Nación11 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación12Articulo 32 de la Ley 80 de 199313 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nac¡ón14 Manual de Contra{ación de la Procuraduría General de la Nac¡ón15 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.16 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación17 Manual de Contratac¡Ón de 'a Procuraduría General de la Nac¡Ón18 Manual de Contratac¡ón de la Procuraduría General de la Nación19 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación2O Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nac¡Ón21 Manual de Contratac¡Ón de la Procuraduría General de la Nac¡Ón22 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación

6

OFERTAEs la propuesta presentada a la Procuraduría General de la Nación por losinteresadosenserelcontrat¡stadelProcesodeContrataciónobjetodelpresentePliegodeCondiciones.23

PACEs el Plan Anualizado de Caja; es decir es la planeac¡ón de los flujos de fondos através de un periodo de tiempo anual que se deben {ener para cumplir unoscompromisos adquiridos o presupuesto para llevar a cabo de'erminada act¡vidad. 24ProcuraduríaGeneraldelaNación

PGN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Es el plan general de compras al que se refiere el arti'culo 74 de la Ley 1474 de2011yelplandecomprasalqueserefierelaLeyAnualdepresupuesto.Esun

nstrumento de planeac¡ón de 'a gestión contractual de una vigencia fiscaldeterminada,quelasentidadesestatalesdebendiligenciar,publicaryactualizarenIostérmjnosdelanormativ¡dadv¡gente25

PLAZO DE EJECUClÓN

Es el tiempo especi'fico en el que se debe ejecutar el objeto del contrato, fuera delcual ello ya no será posible; en todo caso, el plazo de ejecución empezará acontarsedesdelafechaenlacualsecumplanlosrequisitosdeejecución,odesdeaquellaenquesesuscribaeI{{actadeinicio",paraelefecto,elcontrato

correspondiente señalará la condición para ¡n¡ciar su contabi'ización.26Eselactoadministrativoquecontienelosrequisitosobjetivosdeparticipación en

PLIEGO DE CONDICIONES

un proceso de contra{ación cuando implica convocatoria pública, en el que sedefinen,entreotrosaspectos,lasreglasdeverificac¡óndelacapacidaddelosoferentesydeevaluaciónde'asofenas,lascausalesderechazodelos

ofrecimientos, el cronograma del proceso, los mecanismos de comunicación con laadmin¡stración, las condic¡ones del contrato a celebrar, etc. Hacen parte del pliegodecond¡cionesydelainvitaciónpúblicalasadendas,aclaracionesyrespuestaaobservac¡ones.27

PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntajemásaltoluegodeefectuarselaevaluaciónprevis'aenelPliegodeCondiciones.28Estodapersonanaturalojurídica,naciona'oextranjera,enfomaindividualo

PROPONENTE conjunta (unión temporal, consorcio y promesa de soc¡edad) que aspira a celebrarcontratos con la PGN y presenta para ello, de manera fomal, una oferta.29Eslaafectacióndefinitivadelapanidapresupuestaldestinadaalcumplimiento de

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) las obligac¡ones derivadas del contrato y se realiza como un requisito para elperfeccionamjentoylegalizacjóndelcontrato.30

RESOLUCIÓN DE APERTURAEs un acto adm¡n¡strat¡vo mediante el cual se da inicio al proceso de contratación,cuando se requiera de convocatoria públ¡ca, señala el témino del proceso deselección.31

RUP Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comerc¡o y en el cual losinteresados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos32

SECOP Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de laLey 1150 de 2007.33

SllF S¡stema lntegrado de 'nformación Financiera. 34

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

El artículo 10 de la Ley 1562 de 2012, el ÍÍS,'síema Genera/ de R,-esgos Labora/es.-Es el conjunto de Ent¡dades púbI¡cas y privadas, nomas y procedim¡entos,dest¡nados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de lasenfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como

LABORALES cor,secuenc,'a de/ fraba/'o que desamo//ar, Í. . ,)". De igua' forma establece el artículo20 ibídem, que en foma obligatoria deben afiI¡arse al sistema las personasvinculadas a través de un contrato formal de prestación de servic¡os con Ent¡dadeso instituciones públicas con una duración superior a un mes y con precisión de lassituaciones de tiempo, modo y lugar en que se real¡za dicha prestación. 35

VEEDURÍAS CIUDADANASSon organizaciones sociales, establecidas conforme la ley, que pueden adelantarIa vig¡Iancia y el control en las etapas preparatoria, precontractual y contractua' de'proceso de contratación. 36

1.2. DEFINICIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Son acciones dirigidas a cuidar y preservar los inmuebles de la entidad para que esténen buen estado, comprende act¡vidades tales como: el mantenimíento del sistemaeléctrico, hidráulico, sanitar¡oi p¡ntura, acabados, cubiertas, mampostería ocerramientos, c¡elo rasos, iluminación, cerrajería, aparatos sanitarios, lavaplatos,carpinterías, v¡drios, persianas, mobiljario de oficina, archjvos rodantes, elementos dealmacenamiento, fum¡gación, servic¡o de aseo, recarga de extintores, servicio de

23 Pl¡ego de cond,ciones tipo para contratos de obra pública -Agenc¡a Nacional de Contratación -18 de agosto de 201724 Manual de Contratac¡ón de la Procuraduría General de 'a Nación25 Ahi'culo 2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 201526 Manual de Contratación de la Procuradur,'a General de la Nac¡ón27 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación28 Pliego de cond¡c¡ones tipo para contratos de obra púb'ica -Agencia Nacional de Contratación -18 de agosto de 201729 Manual de Contratación de la Procuraduri-a General de la Nación3O Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nac¡ón31 Manual de Contratac¡ón de la Procuraduría General de la Nación32Artículo2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 201533 Decreto lO82 de 2015, Artículo 2.2.11.13.1.

34 Manual de Contratación de la Procuradurl'a Genera' de la Nac¡Ón35 Manua' de Contratación de la Procuraduría General de la Nación36 Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación

7

jardinería y demás act¡vidades acordes con el objeto del proceso, las que ¡ncluirán lamano de obra y los materiales necesarios37

REPARACIONES LOCATIVAS

Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que t¡enen comofinalidad mantener el inmueble en las debidas cond¡ciones de h¡giene y ornato sinafectar su estructura portante, su d¡str¡bución interior, sus características funcionales,formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparac¡ones omejoras locativas a que hace referencia el artículo sO de la Ley 810 de 2003 o lanormaqueloadicione,modifiqueosustituya.Estánincluidasdentrodelas

reparaciones locat¡vas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, lasustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de p¡sos, cielorrasos,enchapes, p¡ntura en general, y la sustituc¡ón, mejoramiento o ampliación de redesde instalaciones h¡dráulicas, sanitarias, eléctricas, telefón¡cas o de gas (art. 10 decreto1469 de 201038

OFICINA ABIERTA

Se refiere a paneles p¡so techo de diferentes alturas y materiales, puestos de trabajo,incluyendo accesor¡os y herrajes de jnstalac¡ón, elementos de almacenamientoscomo cajoneras, gab¡netes, repisas, folderamas y superi¡cies.

CORRIENTE ELÉCTRICAEs la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por unconductor en la unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema lnternacional es elamperio.39

CORRIENTE ALTERNA REGULADARef¡ere al tipo de corriente que al llegar a la residencia está purificada, proviene deuna UPS, un¡dad de poder que no puede ser interrumpida y que trabaja con baterías.40

CABLEADO ESTRUCTURADO

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables de par trenzado UTP/STPen el interior de un ed¡ficio con el propósito de implantar una red de área local. Sueleratarse de cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo lEEE 802.3. No

obstante, tamb¡én puede tratarse de f¡bra óptica o cable coax¡al.41

EQUIPOS ACTIVOS

Los equipos activos son d¡sposit¡vos electrónicos sw¡tches, enrutadores y otros quedistribuyen banda ancha a determ¡nada cantidad de dispos¡t¡vos 'ales comoComputadores, impresoras lP, teléfonos lP, etc. de una red LAN (Local Area Network)y/o WAN Wide Area Network). Estos equipos se encargan de transm¡tir la informacióna través de la red.42

UPS

Las siglas UPS (Uninterruptible Power Supply) tienen como significado Unidad dePotencia lnterrumpida, es un dispositivo que provee y mant¡ene energía e'éctr¡ca derespaldo en caso de ¡nterrupciones eléctricas, tamb¡én cumplen la función de mejorarla calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, como el filtrado, protecciónde sub¡das (p¡cos de tensión), bajadas de tensión (caídas), y apagones. es'as suelenconectarse a la alimentac¡Ón de las computadoras, permitiendo usarlas varios minutosen el caso de que se produzca un corte eléctrico y algunas de ellas tamb¡én ofrecenaplicaciones que se encargan de realizar ciehos proced¡mientos automá{icamentepara los casos en que el usuario no esté y se cone el suministro eléctrico. Estastamb¡én son llamadas SAl (Sistema de alimentación interrumpida).43

lNTERVENTORíA ADMINISTRATIVA

Las siguientes activ¡dades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal,tributar¡o y de manejo del recurso humano de un contrato: 44® Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, seaactualizado constantemente y cumpla con la normat¡va aplicable.- Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revis¡ón y aprobación de

garantías, la revis¡Ón de los soportes de cumplim¡ento de las obI¡gac¡ones laborales,la revisión de las garantías.- Preparar y entregar los informes previstos y los que solici'en los organismos decontrol.' Ver¡ficar el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones del contrat¡sta en materia de seguridad

soc¡al, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquierotra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.

lNTERVENTORÍA TÉCNICA

El seguim¡ento técnico está dirigido a revisar el cumplim¡ento de las normas técn¡casaplicables y prev¡stas en el contrato para lo cual las s¡gu¡entes activ¡dades sirven depauta:45'Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.- Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla lascondiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazoen condiciones equivalentes cuando fuere necesar¡o.- ldentificar las necesidades de camb¡o o ajuste y revisar el curso de acc¡ón con las

partes.- Estudiar las solicitudes y requerimientos técn¡cos del contratista y darrecomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.® Elaborar la documentación y el soporte necesar¡o frente a la necesidad de hacerefectivas las garantías del contrato.

37 Prop¡a del Grupo de lnmueb'es PGN38 http://www.alcaldiabogota.gov co/sisJur/normas/Norma1.jsp?i=39477

39 http://www.monoarafias.com/traba¡os17/corriente-electr¡ca/corriente-electrica.shtml. consultado el 23 de aaosto de 2017,1 :42 a.m4O htto://www.mastiDosde.com/volta¡e.htm' consultado el 23 de aciosto de 2017,11.49 a.m41 http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado/ (fecha de consulta. 2017/05/O5)42 http://www.compusoluc¡ones.com.do/sample-sites-2/equipos-activos-sw¡tch-router-etc/ (fecha de consulta. 2017/05/05)43 httD://ae¡ner182.wordpress.com/2012/10/08/uDs-unidad-de-ootencia-interrumpida/44Guía para el ejercic¡o de las funciones de supervis¡ón e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia compra Eficiente.

45 Guía para el ejerc¡cio de las func¡ones de supew¡s¡ón e ¡nterventoría de los contratos suscr¡tos por las Ent¡dades Estatales, Colombia

compra Ef¡ciente

8

lNTERVENTORÍA FINANCIERA Y

En este ámbito, el interventor tiene a su cargo un seguimiento a las actuaciones delcontratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual esrecomendable tener en cuenta lo siguiente:46® Hacer seguimiento de la gestión financ¡era del contrato por parte de la Entidad

Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y ladisponibilidaddecaja.

® Rev¡sar los documentos necesar¡os para efectuar los pagos a' contratista,¡ncluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o serv¡c¡os objeto del contrato.

CONTABLE ' Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar e' balance

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del m¡smo.' Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuadaamonjzación del m¡smo, en los térm¡nos de la ley y del contrato.' Verificar que las actividades ad¡cionales que impliquen aumento del valor o

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentrenjustificados técn¡ca, presupuesta' y jurídicamente.® Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para 'a l¡quidacióndelcontratoyentregarlosdocumentossoportequelecorrespondanparaefectuarla.Elseguimientojurídicodelcontratobuscalaconfomidaddelaejecucióndelcontrato

lNTERVENTORÍA JURÍDICAcon el texto del contrato y la normativa aplicable.47

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD

De acuerdo con el artículo 209 de 'a Constituc¡ón Política, Ia función admin¡strativa de las entidades delestado, está al servicio del interés general y se desarrolla de acuerdo con los principios de eficacia,celeridad, economía, publicidad e imparcialidad, entre otros.

La Procuraduri'a General de la Nac¡ón como órgano supremo del Ministerio Públ¡co, de conform¡dad con loconsagrado en el artículo 277 de la Constitución Política, cumple entre otras con las siguientes funciones:

" 1. Vig¡lar el cumplimiento de la Constituc¡ón, las leyes, las decis¡ones judiciales y los actos adm¡n¡strat¡vos.

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxil¡o del Defensor deI Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.

4. Defender los intereses colect¡vos, en especial el ambiente.

5. Velar por el ejercicio d¡ligente y ef¡ciente de las func¡ones adm¡n¡strativas.

9. Ejercer_ vigiI¬ncia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclus¡velas de ele?pión popylar; ejercer preferentemente el poder d¡scipI¡nario; adelantar lás invest¡gac¡onescorrespond¡entes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley.

7. lnterven¡r en los procesos y ante las autor¡dades jud¡ciales o administrativas, cuando sea necesario endefensa del orden juríd-ico, del patr¡monio público, o de los derechos y garantías fundamentales...''

Por su parte, el Decreto Ley 262 de 2000 en el artículo 20 señala la estructura orgánica de la Entidad en elnivel central y en el nivel terr¡torial en el que se encuentran las Procuradurías Regionales, Distr¡tales yProvinciales.

La Procuraduría para el funcionamiento de sus sedes en el nivel territorial, cuenta con inmuebles ubicadosen diferentes ciudades y municipios del país, algunos de los cuales son propios y otros se tienen enarrendamiento, tenencia o comodato.

EI Decreto l_ey 262. de 2OOO "Por el cual se mod¡fican la estructura y la organizac¡ón de la ProcuraduríaGeneral de la Nación y del lnstituto de Estudios deI Ministerio PúbI¡co; el rég¡men de competencias internode la Procuraduría General; se d¡ctan normas para su funcionam¡ento; se modifica el régimen de carrerade la Procuraduría General de la Nac¡ón, el de inhab¡l¡dades e incompatib¡I¡dades de sus servidores y seregulan las d¡versas s¡tuac¡ones administrat¡vas a las que se encuentren sujetos", señaJa en los articulos16, 62 y 64, a cargo de la oficina de S¡stemas, de la Secretaría General y de la Div¡sión Administrativa,entre otras, las siguientes func¡ones:

46 Guía para el ejercicio de las funcjones de supervisión e interventoría de los contratos suscr¡tos por las En{idades Estatales, Colombia

compra Eficiente47 Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscrjtos por las Entidades Estatales, Colombia

compra Eficiente

9

FRüÜÑfflÁffiHÜffiü

"ARTiCULO 16: Of¡cina de Sistemas.-La Oficina de S¡stemas tiene las siguientes funciones:

8. Contribuir en la elaboración de los términos de referenc¡a, Ia evaluación técnica y la ¡nterventoríarequerida en desarrollo de los procesos de contratac¡ón que se adelanten para ejecutar los proyectos desistematización.

11. Administrar las redes de comunicaciones, serv¡dores y bases de datos dentro de las normasestablecidas para garantizar la eficaz prestac¡ón de serv¡cios técnicos y de apoyo."

"ARTiCULO 62. Secretaría General. La Secretaría General t¡ene las sigu¡entes func¡ones:

1. D¡señar planes y programas de desarrollo humano tendientes a garantizar un ambiente laboraladecuado . . .".

"ARTíCULO 64. Divis¡ón Administrat¡va. La División Adm¡nistrativa cumple las sigu¡entes funciones:

1. Adelantar las actividades necesarias para la adqu'Isición, el almacenam¡ento y suministro de bienes y laprestación de los servicios que requiera la Procuraduría General para su func¡onamiento, así como prestarel soporte técnico a los usuarios, salvo lo atribuido a la Oficina de S¡stemas.

2. Adelantar las actividades necesarias para garant¡zar la conservación, el mantenimiento y debidaadministración de los bienes de la entidad y velar porque se encuentren asegurados adecuadamente. . ."

En la F`esoluclión No.111 de 20O6i "Por medio de la cual se crean Grupos de trabajo aI ¡nterior de laestructura orgán¡ca de la Of¡cina de S¡stemas de la Procuraduría General de la Nac-Ión y se asignanfunc,'onesJJ, se consagrada en el artículo qu¡nto lo siguiente: ííE/ Grupo de /nfraesfrucíura esfará conformac,opor un equipo multidisciplinario de profesionales quienes tendrán bajo su responsabilidad el cumpI¡mientode las func¡ones contenidas en los Ariículos Sépt¡mo y Octavo de la presente Resolución a efectos degarantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los equ¡pos y sistemas que conforman la redde datos, Ia red eléctrica regulada (UPS), Ia red de telecomunicac¡ones y los s¡stemas de seguridadcompetencia de la Ofiicina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nac¡ón, así como la administrac¡óndel centro de cómputo, de los serv¡dores, de las bases de datos, de los servicios institucionales de CorreoElectrónico e lnternet y los otros servicios de red que existan en la Entidad. ` ."

A la luz de lo estipulado en los artículos sexto y octavo del acto administrativo mencionado con antelación,el Grupo de lnfraestructura tiene la s¡guiente func¡ón: "Coo,d,'r,ar y aprobar /a e/aborac,'Ón c/e /osrequerimientos técnicos, Ia evaluación técnica y dar las recomendaciones requeridas a las interventoríasen desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para ejecutar proyectos deI Grupo de¡nfraestructura`" .

Mediante la Resolución No. 310 del l de agosto de 2013i expedida por el Procurador General de la Nación,"...se crea el Grupo encargado deI Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en eI Trabajo de la

Procuraduría General de la Nación y se dictan otras disposic¡ones", grupo que er\ vlirtucl del artiiculo 3, tieneentre otras, las siguientes func¡ones.

". ..1. Diseñar, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en eI Trabajo, y velar por la implementación y actuaI¡zac¡ón de los programas y activ¡dades demedicina prevent¡va, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial que adopte la Entidad.

3. Hacer seguimiento permanente y monitorear las situaciones que se presenten en materia de accidentesde trabajo y enfermedades ocasionadas por las cond¡ciones laborales, . . ."

En virtud de las normas anteriores, Ia Procuraduría debe poner en marcha programas para 'a preservacióny manten¡miento de sus b¡enes inmuebles y evitar que se deterioren, mejorando en términos generales susinstalaciones, redes, bienes muebles que las componen, con el fin de lograr ambientes laboralesadecuados, seguros para los servidores y usuarios de la entidad.

En consecuencia se presentó el resultado de un anál¡s¡s conjunto efectuado por la Oficina de Sistemas, laDivisión Adm¡n¡strat¡va -Grupo de lnmuebles y el Grupo de Gestión de Segur¡dad y Salud en el Trabajo,en el que se ident¡ficó la necesidad de intervenir la sede de la Procuraduría Reg'ional deI Tolima ubicadaen la camera 4 No.1140 pisos 4,5 y 6 del Edificio Floro Saavedra en la ciudad de lbagué, con el fin de mejorar la

10

calidad y cond¡ciones de los espacios y ambientes de trabajo y lograr así prevenir daños en la integridad ysalud de los trabajadores.

Así las cosas, teniendo en cuenta la s¡tuación crítl'ca que presenta el inmueble donde se ubica laProcuraduría Regional del Tolima , además que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015"_Ppr.m_e_di.o qel cua.l s.e` exp_i_de eI Decreto único Reglamentario deI Sector Trabajo", articulos 2.2.4.6`15 y

2.2.4.6.24 , luego de identificar los peligros, efectuar la evaluación y valoración de riesgos, la Procuraduríadebe establecer medidas de control, para prevenir daños en la salud de sus servidores, en los equipos yen sus instalac¡ones, procede dar solución a los problemas planteados, ya que de no hacerlo se pone enriesgo la seguridad de sus funcionarios públicos.

Como a la fecha la Entidad no cuenta con presupuesto para plantear un cambio de sede, se consideró quela solución más adecuada es intervenir el inmueble en mención efectuando el manten¡miento yreparaciones locativas de la sede.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y para dar soluc¡Ón a la necesidad planteada, IaProcuraduría General de la Nación adelanta el proceso licitatorio No. 4 de 2017 que t¡ene por objetoSELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDADUBICADA EN LA CARRERA 4 No 11-40 PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LACIUDAD DE IBAGUÉ (TOLIMA).

La ley 80 de 1993 estipula en el artículo 32, numeral l , inciso 20, que "En /os con£raíos de obra que hayar,s¡do celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser ¿ontra{adacon ure persona independiente de la ent¡dad contratante y del contratista, quien responderá por los hechosy omis¡ones que le fueren imputables en los térm¡nos previstos en el artículo 53 del presente estatuto''.

De igual forma, la Ley 1474 de 2011, ariículo 83 establece lo siguiente:

"_Cop el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de

tutelar la transparencia de la act¡vidad contractual, Ias entidades públicas están obligadas a vigilarpermanentemente la correcta ejecuc¡Ón del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,según corresponda.

La interventoría cons¡stirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice unapersona natural o juríd¡ca contratada para tal f¡n por la Ent-Idad Estatal, cuando el seguim¡ento del contratosuponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lojustif¡quen. No obstante, Io anter¡or cuando la entidad lo encuentre justif¡cado y acorde a la naturaleza deIcontrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,juridico del objeto o contrato dentro de la interventoría (...)" (Negr'"atuera de 'ex+o)

Con base en lo anterior y dada la diversidad, complejidad y extensión de las actividades contempladas enel objeto del contrato de obra, se hace necesario que el desarrollo de éste sea supervisado y vigilado,técn¡ca, admin¡strativa, financiera, contable y jurídicamente por un consultor externo, idóneo, capacitado,con experiencia en este tipo de actividades y con una organización de empresa, que le garantice a laProcuraduría un adecuado ejercicio de interventoría y por ende la buena y correcta ejecuc¡ón de las obrasante citadas,

Esta labor de interventoría se debe realizar cumpliendo con todos los estándares de seguridad industrial,medio ambiente y salud ocupacional, controlado durante toda la vigencia del contrato de obra, laadmin¡stración de los recursos económicos del mismo, cumpliendo con los tiempos de ejecución pactados,verificando la calidad de los materiales y obras de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas,cumpliendo que todas las obligaciones inherentes a su ejecución y a la normativa aplicable a la materia,por parte de personal idóneo y exper¡mentado en la superv¡sión integral de este tipo de contratos.

Con el fin de satisfacer la anterior necesidad, la Ley 1150 de 2007, Articulo 2, Numeral 3, modificado porel Decreto O19 de 2012 Articulo 219 en concordancia con eI Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.3.1.señaJa que las "(...) Ent¡dades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso deméritos para la prestación de servic¡os de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80de 1993 y para los proyectos de arqu¡tectura".

il

Así las cosas, se hace necesario adelantar un proceso por medio del cual se seleccione al contratista querealice la interventoría ¡ntegral del contrato que resulte de la adjudicación de la licitación públ¡ca No. 4 de2017 que adelanta la entidad.

3. DESCRIPClÓN OBJETO A CONTRATAR

SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATOQUE RESULTE DE LA LICITAClÓN PÚBLICA NO. 4 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETOSELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARAClONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDADUBICADA EN LA CARRERA 4 NO 1140 PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LACIUDAD DE IBAGUÉ HOLIMA).

3.1. ALCANCE DEL OBJETO

La interventoría integral comprende el seguimiento admin'istrativo, técnico, financiero, contable, jurídico delcontrato de obra resuftante del proceso de licitac¡ón pública No. 4 de 2017.

El interventor es la persona encargada de representar a la entidad para efectos del contrato de obra. Tienela func¡Ón general de ejercer el control y vigilanc¡a sobre la ejecución contractual del contrato vigilado paraverificar el cumplimiento de las condic¡ones pactadas en los mismos y como consecuenc¡a de ello estánfacuftados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucióncontractual, ¡mpartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encam¡nadas a lograr la correctaejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor entregar sus órdenes y requerimientospor escrito y los informes que realice deben ser publicados en el SECOP. 48. Los ¡nterventores no puedensustftuir a la Entidad Estatal, por tanto no pueden dar instrucciones en su nombre49 .

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades contratadas y, a su vez, unamayor eficienc¡a en la administración de las mismas, Ia interventoría comprenderá, además de la gest¡Óntécn¡ca, el control adm¡nistrativo, financ¡ero, contable y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberáapoyar, asistir y asesorar a La Entidad, en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución de lasobras, suministrando oportuna ¡nfomación sobre los mismos, preparando los documentos que al respectose requ¡eran y rindiendo los conceptos y evaluac¡ones que sobre la materia se le soliciten.

Además de las func¡ones generales, administrativas, técn¡cas, financ¡eras y de carácter operativo que seind¡can en el Manual de Contratación de la entidad, el cual se debe consultar por parte del interventor enla pág¡na web de la Procuraduría linkb£±ps:íí±¢f\¢,wprps!J+ad!±+Ía±q+££g{pprtalímÉ2dla£Íileí£Qn!ra£as!9j3ímafi±áaldsmm£aniEa£a£iQripdf, conforme a laGuía que presenta Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las funciones de supervisión einterventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales50, el interventor debe cumplir con lassiguientes actividades generales y seguimientos:

Actividades aenerales de la interventoría:

-Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.® Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidasnecesarias para mitigarlos.' Hacer seguim¡ento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.® Identificar las neces¡dades de cambio o ajuste.' Manejar la relac¡Ón con el proveedor o contratista.® Adm¡nistrar e ¡ntentar solucionar las controversias entre las partes.' Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, espec¡ficaciones ydemás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.' Revisar si la ejecución del contrato cumple con los térm¡nos del m¡smo y las necesidades de la EntidadEstatal y actuar en consecuenc¡a de acuerdo con lo establec¡do en el contrato.- Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servic'io de acuerdo con loestablecido en los documentos del Proceso.

48 Guía para el ejercic¡o de las func¡ones de superv¡sión e ¡nterventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia compra Eficiente49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo, Secc¡ón Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001 -02118-01 (25199) de 28 de febrero de

2013, C.P. Danilo Rojas Betancur50 n±ips¿íí©colomb¡acompra Qov.co/sitesi¿gQQJ±;¡blic/files,J'c`,ce dc¡ci{mLg[±±s_ígLiJJafierv;s!on !nteíventoÍTi r fiíj -consulta del 10 de octubre de 2017

a las 5:52 p.m.

12

'lnformar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentarlos soportes correspondientes.-Solicitar los ¡nformes necesarios y convocar a las reun¡ones requeridas para cumplir con su función.' lnfomar y denunciar a las autoridades competentes cualqu¡er acto u omis¡Ón que afecte la moralidad

públ¡ca con los soportes correspondientes.' Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos

y controvers¡as entre las partes, así como las actas parc¡ales de avance, actas parciales de recibo y actasde recibo final.

Sequimiento administrativo:

'Revisar que el expediente electrónico o fís¡co del contrato esté completo, sea actual¡zado constantemente

y cumpla con la nomativa aplicable.' Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la rev¡sión delos soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.' Preparar y entregar los infomes previstos y 'os que sol¡citen los organismos de control.-Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de public¡dad de los Procesos de Contratac¡ón yde los Documentos del Proceso.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, nomas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo conla naturaleza del contrato.

Sequimjento técnico:

® Verificar el cumplim¡ento de las normas técnicas aplicables.' Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condic¡ones ofrecidas deacuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuerenecesario.' Ident¡ficar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes.- Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la EntidadEstatal sobre el particular.® Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la neces¡dad de hacer efectivas las garantíasdel contrato.

Seauimiento financiero v contable:

® Hacer seguim¡ento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo elregistro presupuestal, la planeación de los pagos prev¡stos y la disponibilidad de caja.' Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo asatisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.' Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato

para efecto de pagos y de liquidac¡ón del m¡smo.-Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortkación del mismo, en lostérminos de la ley y del contrato.® Verificar que las actividades adicionales que ¡mpliquen aumento del valor o modificación del objeto del

contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juríd¡camente.-Coordinar las ¡nstanc¡as necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregarlos documentos soporte que le correspondan para efectuaria.

Seciuimiento iurídico:

El segu¡miento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto delcontrato y la normativa aplicable.

3.2. CLASIFICACION UNSPSC

Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenidoen la dirección Affp.'/AA,MM,.co/omb,-acompra.gov.co/C/as/ficac,'Ón, el objeto contractual se enmarcadentro del siguiente código de Clas¡ficador de Bienes y Servicios:

13

ClasificaciónUNSPSC Grupo Segmento Familia Clase Producto

80101603 F -Servicios 800OOOOOServicios degest¡Ónl 80100000Servicios de 80101600Gerencia de 801016O3Evaluacióneconómica o

serviciosprofesionales deempresayserviciosadm¡nistrativos asesoria de gestión proyectos financiera deproyectos

80101604 F-Servicios 80OOOOOO 8010OOOO 80101600 80101604Servicios de Servicios de Gerenc¡a de Planificac¡ón o

gest¡ón,serv¡ciosprofesionales deempresayserviciosadmin¡strativos asesoría de gest¡ón proyectos adm¡n¡stración deproyectos

81101513 F -Serv¡cios 81000000 81100000 81101500 811O1513

Serv¡cios Servic¡os lngeniería civ¡l Gestión debasados en profesionales de construcción deingen¡eria,invest¡gación ytecnología ingeniería edificios

3.3. RELAClON ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEAClóNINSTITUClONAL

El objeto contractual, se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico lnstitucionaI "Procurar,do Orden yRecÍ,'Íud" 2013-2016 apuntando a la perspectiva, objetivo y criterio de logro mencionados a continuación.'

Perspectiva [02] FNRTOECRENSoOsS [o3] APRENDcláANJoEéITMEECNNTOoLOGÍA Y [04] FINANCIERA

Objetivo

Garant¡zar una[o8];tenC:Ófnest:vPaOftuna:c¡udadano

[10] gFeOrneanl:iCaeirnternala [12] ::ofe;rtu+OialcCáOgcn:ÓnlayOptimizar[13]recursospresupuestales

Logros

[02] £itecruddeardaynoOrlentar [02] §er::tu;{sizo:OasaCcC:oOSnnOaSieds" iiisi:e;:miaca;dc:ianorani d:

Asignaref¡cientemente[01]losrecursosdeacuerdoalPlanEstratégico

Dar respuesta[08]oportunayeficazalciudadano

Garantizar ladivulgac¡ón,c¡rculación[o5]d;:ee:ntui:oi:iremn:oCd:ttluOrna"finO::Coca;rs:iZaaac::aonndt:io!a;diferentesgruPOSeinterés

EI Plan Estratégico lnstitucional se encuentra d¡sponibLe para la consulta de los funcionarios y la c¡udadanía en general en e' link:httD:/^MM^,.Drocuraduria.clov.co/Dor'aVmediaffik3tinfo ael archivos/3/01.%20PLAN%20ESTRA"=GICO%2OPGN%202013%202016%20PROCURADNDO%20ORDEN%20Y%20RECTITUD.docx, de b página web de la entidad.

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES GENERALES Y OBLIGAClONES DELCONTRATISTA

Las especmcaciones técn¡cas y descripciones de metodología y procedimientos se contemplan en el AnexoEspecificaciones Técnicas donde se encuentran discriminadas las actividades que integran el objeto delproceso.

14

PmüfflffiüüffiEl cumplimiento de las especificaciones se entiende aceptado con la suscripción de la carta depresentación de la oferta, según el respectivo formato anexo y son de ob[igatorio cumplim¡ento porparte del contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección. En todo caso, losproponentes deberán entregar la información exigida en los pliegos de condiciones y efectuar lasdeclaraciones allí previstas.

Los proponentes deben tener en cuenta toda la ¡nformación y documentos que conforman el procesolicitatorio No. 4 de 2017, que se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link:https://www.procuraduria.gov.co/portal/?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.contratac¡oncomponentpagefactory&action=view_proceso&key=1349 y en la página del secop lhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleproceso.do?numconstancia=17-1 -180923

3.5. TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCClÓN

Teniendo en cuenta que una de las actMdades que forman parte del objeto de la obra a realizar, serelaciona con la demolición de un muro divisorio-no estructural en el piso 4 y un muro divisorio- noestructural en el piso 6, para dicha act¡vidad se requiere licencia de construcción bajo las modalidades deDemolición Parcial y Mod¡f¡cación en concordanclia con el Decre\o 1197 de 2O16 "-Por el cual se modif¡caparcialmente eI Decreto 1077 de 2015 en lo relac-Ionado con los requisitos de solicitud, modalidades de laslicencias urbanísticas, sus v¡genc¡as y prórrogas", articulo 2.2.6.1.1.7 que señala|.

¬¬Licencia de construcc¡ón y sus modalidades. Es la autorizac¡Ón previa para desarrollar edificaciones, áreas

d_e eirculapión y zonas comunales en uno o var¡os pred¡os, de conformidad con lo previsto en eI Plan de

9.rden.amie_nto Te[r_itorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, Ios Planes Especiales deManejo y Protección de Bienes de Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En ¡as licenc¡asdp censtrucción se concretarán manera específica los usos, edificabil¡dad, volumetría, accesibilidad ydemás aspectos técn¡cos aprobados para la respectiva ed¡ficación. Son modalidades de la licencia deconstrucción las siguientes:

4. Modificación: es la autorización para varia el d¡seño arqu¡tectónico o estructural de una edif¡cac¡ónexistente, s¡n ¡ncrementar su área construida.

7. DemoI¡ción: es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias ed¡ficaciones existentes enurlo o var¡os predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de licenc¡ade construcción."

Las actividades adicionales a ejecutar corresponden a obras de mantenimiento y reparaciones locativasplaneadas que no requieren licencia de construcción, toda vez que acuerdo con el artículo s de la Ley 810de 2003, no se afecta la estructura portante del b¡en inmueble, ni su distribución inter¡or, sus característicasfuncionales y formales, y/o su volumetría.

Las obras que se pretende contratar y ejecutar tienen la finalidad de mantener el inmueb'e en las debidascondiciones de seguridad, higiene y ornato, por lo que su estructura portante, su distribución interior, suscaracteríst¡cas formales y/o volumetría no serán afectadas, y en este sentido no se requiere licencia deconstrucción, de conformidad con lo establecido en la Ley 810 de 2003, que a la 'etra reza: "Lasreparaciones o mejoras locat¡vas, consideradas como aquellas obras que t¡enen como finalidad mantenerel inmueble en las deb¡das condic¡ones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, sudistribuc¡ón interior, sus características func¡onales y formales, y/o volumetría, no requieren licenc¡a deconstrucción''.

En concordancia con la anterior norma, el Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el DecretoÚnico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" artículo 2.2.6.1.1.10 señala: "Reparac,-oneslocativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidadmantener el ¡nmueble en las debidas cond¡ciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, sudistribuc¡ón inter¡or, sus característ¡cas funcionales, formales y/o volumétricas. No requer¡rán l¡cencia deconstrucc¡ón las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo sO de la Ley 810 de2003 o la norma que lo adicione, mod-Ifique o sustituya''.

En este sentido solo se requ¡ere gestionar licencia de construcc¡ón bajo las modalidades de demoliciónparcial y modificación, la cual se encuentra en trámite por parte de la Entidad ante la Curaduría UrbanaUno de lbagué.

15

Dentro de la matriz de riesgo del proceso licitatorio y de la que se incluye en estos estudios, se tienecontemplado que en caso de no contar con la aprobación de la licenc¡a, tanto el diseño como el plan deejecución de la obra deben ser ajustado de común acuerdo entre la Entidad, la lnterventoría y el Contratista,situación que en todo caso no modifica el objeto del proceso licitatorio, su actividades y el alcance de lasmismas.

3.6. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

Ten¡endo en cuenta la revisión de procesos que por el mismo objeto del presente adelantó la ProcuraduríaGeneral de la Nación y otras entidades, se pudo verificar la exigencia de un personal técn¡co mínimo quepuede variar de acuerdo a la complejidad y la extensión de la obra ¡ntervenida. El personal mínimo exigidoes el necesario para que la interventoría se pueda realizar de manera integral a las actividades ycomponentes de obra correspondientes a la Licitación No. 4 de 2017, como la obra civ¡l, oficina abierta,instalaciones eléctricas no reguladas, cableado estructurado voz y datos, equ¡pos activos, red eléctr¡caregulada y equipos ups.

3.6.1.PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

LOS OFERENTES DEBERÁN MANIFESTAR EN LA CARTA DE PRESENTAClóN DE LA PROPUESTA

guuLp§ERRAÁLAAcEÉEEcDrTcJgoN B5LRcE3NpTR¥pTooÑ:NuTEENTcAoNNMLLNipMRoEs:NNTEALcñbGNuiEENLTAE 3EER?AN.AL EL

UN PROFESlONAL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA EINGENIERÍA COMO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA con experienc¡a específ¡ca como director oResidente de interventoría en obras de construcción y/o reparación y/o mantenimíento y/o adecuación y/oampliación de edif¡caciones públicas o privadas, o director o res¡dente en contratos de obra de construcc¡óny/o reparación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o ampl¡ación de edif¡caciones públicas privadas.

Con el fin de acreditar las calidades y exper¡encia de este profesional, el proponente allegará con suoferta los súuientes documentos:

® Fotocopia de la tarjeta profesional con cert¡f¡cado de conducta vigente expedido por la autoridadcompetente.Hasta tres (3) certificaciones de experiencia suscr¡tas por el contratante en la que se indique queactuó como como D¡rector o Residente de ¡nterventoría en obras de construcc¡ón y/o reparación y/omantenimiento y/o adecuación y/o ampl¡ación de edificac¡ones públicas o privadas en contratos yafinal¡zados y que los valores totales sumados de los contratos de interventoría sean ¡guales osuper¡ores a 84,21 SMMLV (presupuesto oficial de interventoría) o que la obra intervenida sea igualo superior a 1.343 SMMLV (presupuesto of¡cial del proceso licitatorio de la obra objeto deintervencíón);De conformidad con el artículo 229 del Decreto O19 de 2012, en el evento que se acredite experienciaprofesional anter¡or a la fecha del grado, deberá aportar la constancia de terminac¡Ón y aprobacióndel pensum académ¡co de educac¡ón superior.Cada una de las certificaciones contendrá la información señalada bajo el t¡tulo REGLAS DE TODOEL PERSONAL y el valor total del contrato ejecutado.

La dedicac¡ón del residente de ¡nterventoría será de tiempo completo, o sea 1000/o en la obra, teniendo encuenta que deberá vigilar y controlar el cumplim¡ento de la totalidad de actividades objeto del contrato de obradurante toda la ejecución del contrato. Este requerimiento de la dedicac¡ón se basa en el estudio de otrosprocesos del tipo Concurso de Méritos, en los que se pudo verificar que no existe un criterio único para ladef¡nición del tiempo mínimo. En la Entidad existen procesos entre los 66 SMMLV y los 118 SMMLV queno def¡nen un tiempo mínimo de dedicación, o que soI¡citan un mínimo de medio tiempo, o que solicitandedicac¡ón de tiempo completo. En procesos de otras entidades es común que se sol¡c¡te una dedicacióndeI 100%, es decir tiempo completo.

También para la solicitud del t¡empo de dedicación, se tuvo en cuenta, el numeraI 4. /mpacfo soc,-a/,económico y amb¡ental del proyecto, 4.1. Social, del doc`umento de estud¡os previos del proceso de/,-c,-fac,-ón 4 de 2O77, al cual se le realiza la lnterventoría a trávés de este proceso, y que plantea la siguientesituación y requer¡miento para la ejecución de la obra: "El ¡nrhueble se encuentra ocupado por funcionariosde la Procuraduría Regional, por lo que las obras de reparac¡ones locativas y mantenimiento deberán serejecutadas teniendo en cuenta que las of¡cinas estarán ocupadas con el personal menc¡onado, dada laimposibil¡dad de trasladarlos a otra sede por inexistencia de inmuebles en arrendamiento para un períodocorto y la infraestructura necesaria para la operación. Por dicha razón el contratista deberá elaborar un plan

16

F£Tii.l_i!!I.i

estratég¡co para poder ejecutar la obra de forma que no se presenten traumat¡smos, se real¡cen trasladosnecesarios de los funcionar¡os y se cumpla con los tiempos establecidos. El plan estratégico debecons¡derar la normativa vigente de salud y seguridad en el trabajo para proteger tanto a funcionarios comoa visitantes de la Ent¡dad y debe contar con la aprobación de la interventoría deI Contrato"

Como resu'tado del análisis del sector y dadas las neces¡dades de planeamiento estratégico para laejecución de la obra se cons¡dera que la dedicación del Residente de lnterventoría debe ser de tiempocompleto, es decir del 100%.

NOTA: Los documentos de formación académica, tarjeta profesional, certificaciones de experienciay demás requeridos para el residente de interventoría, deberán ser acreditados Dor el proDonentecon la Dresentación de la oferta.

3.6.2.PERSONAL TÉCNICO IVlÍNIMO A ACREDITAR PARA LA EJECUClÓN DEL CONTRATO

_ffi¥ffiN;CTD£ERNT#ARND¿:DOPERCLEOoSNsEE[RÉ=üf§é¥3.6.2.1 UN PROFESIONAL INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO EN

DISTRIBUClÓN Y REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUIEN ACTUARÁ COMO ASESOR DEINTERVENTORÍA

Debe contar con experiencia profesional específica en obras de instalaciones de redes eléctricas intemas enbaja tensión (reguladas y no regulada) o categori'a superior, mediante la presentack5n de la certificación enla que haga constar que actúo en contratos ya finalkadc6 de obra o interventoría como asesor eninstalaciones eléctricas ¡nternas de baja tensión, reguladas y no reguLadas.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencias de este profesional, el contratista allegará lossigu¡entes documentos:

® Fotocopia de la tarjeta profesional con certificado de conducta vigente expedido por la autoridadcompetente.

® Una (1) certificación de experiencia suscrita por el contratante, en la que haga constar que actúoen contratos de obra o interventoría como asesor en instalac¡ones eléctricas internas en bajatensión (redes reguladas y no reguladas) o categoría superior, cuyo componente de instalacioneseléctricas en baja tensión sea igual o superior a 173 SMMLV (presupuesto oficial del componentede obras eléctricas (reguladas y no reguladas) de la obra objeto de ¡ntervención).Cada una de las certificaciones contendrán la información señalada bajo el título REGLAS DETODO EL PERSONAL y el valor total del contrato ejecutado.

En la mayoría de los procesos de la Entidad se solicita una dedicación de s horas semanales mientras queen el estudio de procesos fuera de la Entidad, solo uno solicita este perfil y sin requisito de dedicac¡ón detiempo mínimo. Considerando que en este proceso se deben reaI¡zar traslados provisionales defuncionarios, de equipos activos y por consiguiente de las respectivas redes eléctricas reguladas y noreguladas el tiempo de dedicación a soI¡citar será superior al establecido por la Ent¡dad en los procesosverificados con el estudio del sector, por lo tanto se solicita una dedicación de 20.83% equivalente a 10horas semanales para superv¡sar las activ¡dades de instalaciones eléctricas en baja tensión (reguladas yno reguladas) y al personal que ejecutará la mano de obra respectiva y deberá vigilar y controlar elcumpl¡miento de las especmcaciones técnicas de las actividades contempladas, así como el de las normastécnicas que reguLan la materia (código Eléctrico Co'ombiano, RETIE y RETILAP).

3.6.2.2. UN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRóNICO O INGENIERO DE SISTEMAS O INGENIEROEN TELEINFORMÁTICA O INGENIERO EN TELECOIVIUNICACIONES QUlÉN ACTUARÁCOMO ASESOR DE INTERVENTORÍA.

Debe contar con experiencia específica en obras de instalación y configuración de redes de cableadoestructurado (voz y datos) en categoría mínima 6A, redes eléctricas reguladas, equipos activos y UPS,mediante la presentación de ceriificaciones en las que haga constar que actúo como asesor en instalacionesde cableado estructurado en categoría mínima 6a, equipos activos y UPS, en contratos de obra o interventoríaya finalizados.

17

Con el fin de acreditar las calidades y exper¡encias de este profesional, el contratista allegará lossiguientes documentos:

Fotocopia de la tarjeta profes¡onal con certificado de conducta vigente expedido por la autoridadcompetente.

® Hasta dos (2) ceilificaciones de experienc¡a suscritas por el contratante, en la que se indique queactuó como como asesor en contratos de obra o interventoría de obra cuyas actividades serelacionen con la instalación y conf¡guración de redes de cableado estructurado mínimo categoría6A y que los valores totales sumados sean iguales o superiores a 301 SMMLV (100% delpresupuesto oficial del componente de cableado estructurado de la obra objeto de interventoría).Cada una de las cer1:ificaciones contendrán la información señalada bajo el título REGLAS DETODO EL PERSONAL y el valor total del contrato ejecutado.

En la mayoría de los procesos de la Entidad se solic¡ta una dedicación de s horas semanales mientras queen el estudio de procesos fuera de la Entidad, la mayoría no solicitan ded¡cación de tiempo. Considerandoque en este proceso se deben real¡zar traslados provisionales de funcionarios, de equ¡pos activos y porconsiguiente de las respectivas redes eléctricas reguladas y no reguladas el tiempo de ded'icación a solicitarserá superior al establecido por la Entidad en los procesos verif¡cados con el estud¡o del sector, por lo tantose solic¡ta una dedicación de 20.830/o equivalente a 10 horas semanales para controlar y vigilar lasactiv¡dades de instalación y configuración de redes de cableado estructurado (voz y datos) y toda la manode obra respectiva.

3.6.2.3 UN PROFESIONAL EN DERECHO con experiencia específica en asesorías jurídicas en contratosde interventoría o de ejecución de obra, que se debe acreditar con certif¡cac¡ones de dos (2) contratosterminados en su totalidad, en los que haya actuado como contratista o como abogado asesor.

Con el f¡n de acreditar las calidades y exper¡encias de este profesional, el contratista allegará lossiguientes documentos:

Fotocopia de la tarjeta profesional de abogado, con certificado de antecedentes disciplinar¡osv¡gente expedido por el Consejo Superior de la Jud¡catura.Dos (2) certif¡caciones de experiencia suscritas por el contratante en la que se indique que actuócomo asesorjurídico en contratos de obra o interventoría a contratos de obra finalizados

® Cada una de las certificaciones contendrán la informac¡ón señalada bajo el título REGLAS DETODO EL PERSONAL.

Según el estudio de la oferta y la demanda, este perfil es solicitado en los procesos de la Entidad. En lamayoría de los procesos la dedicación solicitada corresponde aI 150/o semanal (mínimo 7 horas semanales)por lo tanto se mantiene el mismo cr¡ter¡o para el presente proceso.

3.6.2.4. UN PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA con exper¡enc¡a específica en asesoría contabley financiera en contratos de interventoría o de ejecuc¡ón de obra, que se debe acred¡tar concertificaciones de dos (2) contratos terminados en su totalidad, en los que haya actuado comocontratista o asesor contable o financiero.

Con el f¡n de acreditar las calidades y experiencias de este profesional, el contratista allegará los siguientesdocumentos:

® Fotocopia de la tarjeta profesional de contador públ¡co, con cert¡ficado d¡sciplinar¡o vigente yexpedido por la Junta Central de Contadores.

® Dos (2) certificaciones de experienc¡a suscritas por el contratante en la que se indique que actuócomo contratista o asesor contable o financiero en contratos de obra o interventori'a a contratos deobra finalizados.

® Cada una de las certificaciones contendrán la información señalada bajo el título REGLAS DETODO EL PERSONAL.

Según la verificac¡ón de procesos de la Entidad, en tres procesos cuyos valores corresponde a 75 SMMLV,de 135 SMMLV, de 790 SMMLV se solic¡ta una dedicación del 15% equivalente a 7 horas semanales. Endos procesos de 91 SMMLV y de 198 SMMLV se solicita una ded¡cación de 5 horas semanales y en unproceso no se solicita. De acuerdo a lo anter¡or se mantiene el criterio establecido para la mayoría de losprocesos de solic¡tar una dedicación del 15% equivalente a 7 horas semanales.

18

NOTA 1: Se solicitan los profesionales en derecho y contaduría pública, teniendo en cuenta quecomo la interventoría es integral, dentro de la misma se controlan y vigilan aspectos contables yjurídicos del contrato de obra objeto de la intervenc¡ón como se jndica en este documento en elnumeral que corresponde al a[cance del objeto.

NOTA 2: Para el caso de los profesionales en derecho y contaduria pública, la acreditación de laexperiencia será por el número de contratos en los que hayas actuado como asesores en cada unade sus especialidades, en contratos de obra o de interventoría a contratos de obra. Así las cosas,cada uno debe acreditar la experiencia con dos certificaciones, independientemente del valor decada uno de los contratos y es como se ha establecido en los diferentes procesos realizados por laEntidad, según lo que se pudo verificar en el estudio de mercado

REGLAS COMUNES A TODO EL PERSONAL

1. La formación académica se acreditará con los títulos respectivos.

2. La experiencia se acreditará con las certificaciones correspondientes en las que se señale comomínimo: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de qu¡en suscribe la cert¡ficación, tipo devinculación, cargo u objeto del contrato, funciones u obligaciones relacionadas con el objeto contractualdel presente proceso, tiempo de vinculación o térm¡no de duración del contrato, fecha de in¡cio yterminación del vínculo contractual o laboral, valor total del contrato y específico en el 100O/o en elcomponente a acreditar de acuerdo a lo requerido para cada uno de los profesionales.

3. Para el personal con título profesional y para todas aquel'as profesiones que aplique, 'os proponentesdeben anexar fotocopia de la respectiva matr,'cula profes¡onal, de conform¡dad con lo establecido en elartículo 7 de la Ley 842 de 2003. Si el título es otorgado por una lnstitución de Educación Superior delexter¡or, deberá acreditarse la resolución de su convalidación expedida por el Ministerio de EducaciónNacional.

4. El personal no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la ContraloríaGeneral de la Repúbl¡ca o ¡nhabilitado para contratar en el Sistema de lnformac¡ón de Registro deSanciones y Causas de lnhabilidad "SIRl" de la Entidad y en el Sistema Registro Nacional de MedidasCorrectivas RNMC de la Policía Nac¡onal de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En caso,de encontrarse reportado en el boletín, en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMCo se encuentre inhabilitado, no puede formar parte del equipo mínimo requerido en el proceso.

5. La Procuraduría se reserva el derecho de verificar la información de los profes¡onales contenida en lascertificaciones que acrediten su idoneidad y experiencia y cambiar alguno de los ¡ntegrantes del grupode trabajo, al considerar que no satisfacen los requer¡m¡entos necesarios para desarrollar adecuadamenteel objeto a contratar.

NOTA 1: Para los profesionales cuya experiencia se establece con base en un monto del presupuestooficial su exper¡encia se puede acreditar con la sumatoria de cert¡ficaciones exigidas, así, a) sí una solacertificación reúne el monto de SMMLV valdrá para acreditar la experienc¡a exigida, o b) si son variascertificaciones, estás se sumarán hasta el número máximo de certificaciones permitidas, 1,2 o 3 según elpersonal que corresponda, para completar el monto de SMMLV requeridos.

NOTA 2: La exigencia del personal mínimo y exper¡encia solicitada responde a lo que requiriere la PGNpara sat¡sfacer sus necesidades, las cuales se encuentran acordes con lo exigido por la Ent¡dad enprocesos de selección similares. La experiencia mínima y el tiempo de su acreditación, le demuestra a laEntidad conocimiento y vigencia en el ejerc¡cio de las profesiones dentro de procesos de interventoría o enla ejecución de obras como la que se van a desarrollar.

Justificación de la exper¡encia requerida

A partir del análisis realizado en el Esfud,'o de /a c/emar,da, se puede concluir:

La Entidad en sus procesos se ha basado en la figura de certificaciones de experiencia para el personalrequerido por lo tanto se mantiene de la misma forma para el presente proceso. La solicitud decert¡ficaciones de experiencia para el Res¡dente de lnterventoría debe corresponder a la sumatoria de valor¡gual o superior al valor del presupuesto ofic¡al del proceso de ¡nterventorl'a o del presupuesto ofic¡al delproceso licitatorio de la obra que es objeto de la presente interventoría, expresado en SMMLV. Cuando setrata de otros componentes de obra, también se sol¡citan certificaciones de experiencia pero en las que la

19

PÑüüfflflfflñffiüüffisumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del componente, acorde al peso dentro delpresupuesto oficial según la sigu¡ente tabla:

Peso del componente dentro del Presupuestoofic¡alCant¡dad de certif¡caciones

Componente o especial¡dad: Obra civ¡l, oficina abierta,instalac¡oneseléctricas,cableadoestructuradoEntreel 30% yel 50% omás Máx¡mo 3 cert¡f¡caciones

Entreel20% yel 29% 2 certificac¡onesEntreel 10% yel 19% omenos 1 cert ficac Ón

4. INFORMACIÓN PARA LA EJECUClÓN DEL CONTRATO DE OBRA A INTERVENIR

En el contrato de obra se van a ejecutar diferentes actividades, cuyas especif¡caciones técnicas,requer¡mientos y cantidades se señalan en la Lic¡tación pública No. 4 de 2017, que tiene por objetoSELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOSFIJOS EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDADUBICADA EN LA CARRERA 4 NO 1140 PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LACIUDAD DE IBAGUÉ (TOLIMA), proceso que se encuentra pubI¡cado en la página web de la entidad enel link:

https://ww.procuradur¡a.gov.co/portal/?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.contratacioncomponentpagefactory&act¡on=view_proceso&key=1349 y en la página del secop lhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleproceso.do?numconstancia=17-1 -180923

5. MODALIDAD DE SELECClÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, lNCLUYENDO LOSFUNDAIVIENTOS JURÍDICOS

De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2, en concordancia con la Ley 1150 de 2007,artículo 2, numeral 3, modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,artículo 2.2.1.2.1,3.1 y siguientes, el concurso de mér¡tos es la modalidad prevista para la selección deconsultores.

La Ley 80 de 1993 estipula en el artículo 32, numeral l , inciso 2O, que:

"En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública,

Ia interventoría deberá ser contratada con una persona independ¡ente de la ent¡dad contratante y deIcontrat¡sta quien responderá por los hechos y om¡siones que le fueren ¡mputables en los términos previstosen el artículo 53 del presente estatuto''`

De igual forma, la Ley 1474 de 2011, artículo 83 establece lo siguiente:

llCon el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de

tutelar la transparenc¡a de la act¡vidad contractual, Ias ent¡dades púbI¡cas están obl¡gadas a v¡gilarpermanentemente la correcta ejecuc¡ón del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,según corresponda.

La interventoría consist¡rá en el segu¡miento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice unapersona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguim¡ento del contratosuponga conocimiento especializado en la mater¡a, o cuando la complej¡dad o la extensión del m¡smo lojustifiquen. No obstante, Io anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza delcontrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,juridico del objeto o contrato dentro de la interventoría (. . .)" (Negr'illa fuera de ttex+o).

Dado que la vigilancia del contrato de obra, implica multiplic¡dad de actividades, estas son, cumplimiento delas especificaciones técnicas, normas y cronograma est¡pulados en el contrato, seguimiento contable a losrecursos económ¡cos, asesoría técnica, jurídica y contable de acuerdo con la normatividad vigente aplicable ala materia, la interventoría que deberá contratarse, debe ser integral, es dec¡r técnica, administrativa, jurídica,financiera y contable.

Teniendo en cuenta que el objeto a contratar es LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO QUERESULTE DE LA LICITAClÓN PÚBLICA NO. 4 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETO SELECCIONAR ALPROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARlOS FIJOS ELIVIANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDAD UBICADA ENLA CARRERA 4 NO 114O PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFIClO FLORO SAAVEDRA EN LA CIUDAD DE

20

lBAGUE (TOLIMA), de acuerdo con lo establecido en 'a citada normatividad, la modalidad de escogencia delcontratista, será la selección a través de CONCURSO DE MÉRITOS.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidadcontenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrat¡va.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentar¡o 1082 de 2015, Ariículo 2.2.1.2.4.2.2, en losprocesos de licitación pública, selección abreviada y concursos de méritos, cuyo valor sea inferior a CIENTOVEINTICINCO MIL DÓLARES (US$125.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, liquidados con latasa de cambio que para el efecto determ¡na cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo,la convocatoria se podrá limitar a Mipymes y se seguirán las reglas del c¡tado artículo, en cuanto a número demanifestaciones y plazos para presentarla.

De acuerdo con la información verificada el día O2 de agosto de 2017, publicada en el sistema electrónico parala contratación públ¡ca SECOP, el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2017) corresponde a$272.541.000.

Teniendo presente lo anterior y en atención a que el presupuesto de este proceso de concurso de méritosasc¡ende a la suma de SESENTA Y DOS IVllLLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y TRESPESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($62.123.083,68) incluido lVA, impuestos y demásdeducciones a que haya lugar, valor que se encuentra por debajo del indicado en el Decreto 1082 de 2015,artículo 2.2.1.2.4.2.2 y en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, la convocatoria se podrálimitar a M¡pymes,

Para la limitación se seguirán las reglas establecidas en el artículo en mención, en cuanto a su ant¡güedad,número de manifestaciones y plazo para presentarla, en consecuencia, las personas interesadas en part¡cipardeben cumplir con los s¡guientes requ¡sitos:

a. Acreditar su cond¡ción con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si estáobligado a tenerlo, o el contador, en la que conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecidode conformidad con la ley.

b. Allegar el certificado de ex¡stenc¡a y representac¡Ón legal de la empresa, con el fin de verificar la antigüedadde la misma,

6. ESTUDIO DEL SECTOR

6.6. ECONÓMICO

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El análisis de mercado se fundamenta en los siguientes elementos:

i) lmportancia del sector en el contexto local y nacional

Los consultores dedicados a la actividad de la consultoría de proyectos de inversión, interventoría técnica,estudios especializados entre otras actividades, ofrecen el conocimiento profesional especializado ytécnico, de la mano del juicio independiente y de experienc¡a que permite garant¡zar objetividad en elanálisis y la toma de decisiones, d¡chos participantes en este rol son catalogados como la industria delconocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estos oferentes es que cumplen sus actividadesde naturaleza técnica especializada en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos,comerciales, políticos o institucionales, que puedan interfer¡r en su independencia; los CONSULTORESson responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto,lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ¡ngeniería.

ii) Datos históricos de desempeño del sector

En el primer trimestre de 2017 (enero -marzo), los pagos efectuados para la construcción de obras civilesregistraron un crec¡miento de 3,3O/o, con relac¡ón a' mismo trimestre del año anterior. Las obligacionesadquir¡das en obras civiles en el primer trimestre de 2017 registraron un aumento de l ,2% frente al mismoperíodo de' año anterior. El incremento en los pagos efectuados obedece principalmente, alcomportamiento del grupo de Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y

21

construcc¡ones subterráneos que creció 12,3% y sumó 4,7 puntos porcentuales a la variación total de lospagos. Así mismo Otras obras de ingeniería que creció 0,40/o y sumó 0,l puntos porcentuales a la variacióntotal de pagos (gráfico 20).

Con el propósito de contextualizar a los usuarios de este documento, se relac¡onan a continuación losprincipales aspectos metodológicos de la estimación deI PIB sectorial, investigaciones del sectorconstrucc¡ón y vivienda y de las demás ¡nvest¡gaciones de índices. Adicionalmente, las fichasmetodológicas ampliadas, pueden ser consultadas en los diferentes boletines de prensa que publ¡ca elDANE.

Tab¡a l , ¡fid¡¬ñdñrgs de £ffiyL!fiiura de} sg#®r ¬üns¬ru¬Eión -¡ £rimg±§£r@ d@ 2Si 7

ttülC"ÑESJStiíaÍ Üoz2s ffiüs¢s jiirsñ§rior1

Füeí¬odü d® í¢fiüf®#e;a

pffi m#Éúf}miófi a"al%}\áiüí agfü9adc, aB lá ffima ±Órístúcúü»:¢ ¬ü*&$6ñ« gnata! %}

%Íü¡r üíüaft m oñ:r3a ¢ÍtiffiB¢!üriac¡bnffiüü' fi}üi®f ggnegsnÓD de Ediñc`s£cáÉ>reBsF ¬mfiác¡Éü @müa! %}

¡FSC üÜ! ¬ffiíñ¬icíébf¡ rnffi'S"2!! %}

¡fa¬ ririm& {ümciém yftgnSu&l %}¡ffi soéaé *`®Üei¢6fS« metnettia+ ü}

Tfiü d© ffiüps!i£cs üffl f*i?cior`a¢ (`pSÍ!iÉ=Éi¡¢¢í#f! %}

H i!# 1,6-i ,4 2$ 3.4

3£ 3,4 á.1-?, t i ,3 S,7

S.¥fi ÁJ3y a.#7

#.4§ 4,?g O.&y

¢_45 g,8S ü,4t5B,S ág,§ 5F,4

! üm. Zü1¥

E tim_ 2ü1#

gmm_ ffi1?

} tiim_ 2fii}

MñP de m1¥MaÍ# íl© ffi17i&F üÉ 2$1S"de ffi1¥

ffiodiaeobün daz¢emorm gf¡e{`®pSaeió« ¢«usí "l

Áfüacaaieadg* !"ac!óm anüs!S ea¡

Áíüc lie`Bi`c3a,ü de ¢Éiffiaacienüff üñ9rén¢ááie aleLé¡s¡ %!

Áfi¢ai i¡ria=iffifta ¢e ¢i4iticñeíaÍRlesP gffiriac:iói¢ aüua! 93}

Á8ÉiÍ$ 7ftEi++mím¡ña ée ieél¡fi±aeámÍ!sg (\ffir¡aeáafii ¡afSLÁaÍ %íBEa-

-4 i,S i§.£ ?,2

ü,4 0,Ü -S`&

-8,Ü -i2,© r ,$

6,S -tÁ -i4,i-3 4,S J2tt) íüo4

y"~~ri~r{,~ri~~~Jp~~,~N-r~~~,~,~~Ñíi,H-,i,MN~,i~^~,..:r~,a,rr~,^r,~^^m+r,nr>,reoro^®,soor,<io,ri:o^,+,~"mrvJN,-14g -y ) ¥.£

-ff,t -12,4 1,n

ü* 5,S 105ú# %,ü "SY2A iíS i&í5,5 d£ 5ú

-¥FBáF~"~©®^^:ií#E^L®"©`©n®®ieii:!i:i:!i:Éi

üff aJ2 ü,¢?úí5 téS J5fi3£ 2,7 34

üü6 ¬.# J!jm

é ñ¡m_ 2fi17

j" d@ 2ü17¡ tiííL ffi1#

¡ fflffl. 2®1 Y

jSm¡ d@ 2$1í

ffiri¡ de! 2#1¥

¡tim."1r!tim_ m]?! ffljfl. ffil F

¡ü¡m_ 2ül7

B"pB¬hesÍÜtÍ4!Í"afm gris SmíSa¬áñn añiíst "}£m=mti Pümeastafic,g S#riipei&¡i¡ ar¡m3 %)\®Sr ffi loSctéd"a deSombaFBad8É pam iúAiamidatú!\mnBoi®n ffiuü! ü?

é&&memd® cíédnt,s des®mbds;afies pam ti\riemüa {\criacéón ¬!n>L£:s¡ %,

Sa!do dgt ¢apü* ü4 ka ¢s"*a tilÚ¢le¢aí¡a ü® \m!iemés !aaÉÑac:lóa» aaitJ¡¡! e6)

:E:d|EC-mdptLbdnh®t-cdd'iÁ,dd {`,ilc5dh.niJ|i,,*t¢e üe offiaiBsdEriñiBma buen,B !\Éiriac!8i# #n¢ÍaI %}

íÍStíi¢aü® p¢süé d® b ¬ar,aütiot>ün ü®vüüda, !\sLftac]ún r,¢i¡!í9¢nm3 %¡

¡ftéic© dÉ! coaüs de © camsmiceiüü pesLa)Éa {ffiiéeri=afi« nmmst@¡ %ilriffica¡f¡¢rib¢ b`míü " ÜÜmSeM¡ÉS ¬ü'i:a±±stajELíé ffi!

¡FP m#rüEe&Ée tíffig5rLio¢ibít9 ¡ünak;ün mét"! %t

Ímm.%1Y

üp d£ 2Ü1yíSÍBffi üú ffii?

¡ "ffi, 2ü1}

fflsú dE3 ffiirFue"® ümf*-nünb Á"©ólftsti,i¢o ^bc!¢nri aüi £masiB¢lc¡i füA»lE!^!. &pffb!zñ sntir aB mñrG ñ ± ¥arúcá±v} am\±¡il t, amÉ!ita&iaL deitém,BaG a =taÉ!9 l!i!niiedaBa¢sstn BrÍÉ2ím^S. Egé 7ffi¡Ígl a£ Oss39Íie9-ciÓ« "espcmga a t3 Ciñ¡ebmaBn SeBari üü o EÍesñm Eoem¡én¡¡ipo {Cu@Et~

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y CENSO DE EDIFICACIONES

En abril de 2017, se licenciaron 1.804.849 m2 para construcción con una disminución de 8,0% respecto almismo mes del año 2016, Este resultado se expl¡ca principalmente por el decrec¡m¡ento de 18,4O/o el áreaaprobada para otros destinos al pasar de 607.999 m2 registrados en abril de 2016 a 496.292 m2 registrados

22

en abril de 2017. Así mismo, en el área aprobada para vivienda disminuyó 3,30/o respecto a abril del año2016, al pasar de 1.353.273 m2 a 1.308.557m2 registrados en abril de 2017. 51

8ráf¡¬Ü 8+ Licefi¬¡as dg r~Snstíuc¬¡ón

Ári>a aprc,k£da tc,tai y para viu¡¥nda £3C¡2 mum¡c¡p¡os}

Waríac¡án anualr [ÜntribL¡¬Íáíi ¥ part¡cipac¡Én

2ffi 5 íen@rc!} ® 2üi 7 {&bril};!

fi ftffleaüffiüffi

l'aI"PO",ü

haüffi". ,"

ft3ñfflí#%mñÉ

-"dsrJ:¢aÑ:eT!"" iíü

i4ELést]ÍrtLí`¡ #-é tiEu t, ','S

ka"*ti"ffl

=¥¥¥ffi§t=-T¥*#'`

ffiñ 3!£Hü'.`i

ffHüüHñ"*.;

1_;l

ffi

I

®e*-_,,.r'`&"q*®~5e

5,? ffi

SHiEEE

'5S' T?:

Ll7226

1.,gt3S

r''i/:Jr' v.'``' r' ,`t .r~\+

h,'` *

".

%t`" I-

tfflffl 3."ffll "

!.3ffl 4±1ffiü2 L!#

"ffl ffi!R ?"

§üst áSffS ü%"

" #,?# iffi¬

ír'.'' ffiÉi.t§

FuEr¡}@: DANE -EuC

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INGRESOS OPERACIONALES En el año 2016, Ias empresas deconsultoría de acuerdo al tamaño de sus activos se componen de la siguiente manera, 9,4O/o son grandesempresas, 43,8% medianas, 45,3% pequeñas y l ,4O/o microempresas.

ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORÍA

Según la CCl qu¡enes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a laactivi'dad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, yaque son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del ju¡c¡oindependiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones,dichos participantes en este rol son catalogados como la industr¡a del conoc¡miento dentro del sector. EsasÍ, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en prodel bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, poll'ticos o institucionales, que puedaninterfer¡r en su independencia; Ios CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisionespara realizar una adecuada ejecución del proyecto, Io que lo cataloga como el garante de la cal¡dad de unaobra de ingeniería.

"La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de

la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres."

ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA.

Servic¡os en áreas Básicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreasbásicas para el funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabi'idad yfinanzas y planeación estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera quenecesita obtener servicios en el área de mercadeo y ventas frente a un 360/o que prefirió el área deplaneación estratégica y en un último lugar se encuentra un 260/o en contabilidad y finanzas.

ESQUEMAS DE CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA EN EL SECTOR Y AGENTES QUE LOCOMPONEN

Dentro del sector de la construcción e interventoría de obras de mantenimiento, se observa que en elmercado hay muchas empresas que ofrecen este tipo de servicios. Consultados procesos de contratacióncelebrados por la Procuraduría y otras entidades públicas cuyo objeto ha sido la interventoría externa deobras de mantenimiento y reparaciones locativas, se encontraron los siguientes posibles proveedores:Soluciones Empresariales lntegrales SAS, Central Cad Proyectos, DTC lngeniería, Civing lngeniería Ltda,Magdalena deI Mar Consultores, lnplayco Ltda, Payc S.A.S, Gordillo&Asoc¡ados SAS, Clave Arquitectos,Organ¡zación Garzón, Nueva Era Arquitectos e lngenieros, lnctec lngenieros Arquitectos, Del Ri'o

51 http'//www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/p¡b_const/Bol ieac ltrim 17 pdf

23

Arquitectos, lngeobra SAS, Sacma Soluciones Arquitectónicas, Quintero&Riaño y CIA, Arq. Martín RodrigoBustos, lng. Carlos Mojica, Vertical Diseño SAS, Arq. Edgar Alfonso, PHVA Construcciones SAS, Arq. LuisUrrego, Ortega Roldan Ltda, Arq. Manuel Enciso, Arq. Luis Felipe Anaya Osorio, Arq. Juliana Mesa,lncoplan SA, lng. Sergio Gracía, Arq. Julián Suarez, CSI Construcc¡ones Servicios e lngen¡ería Ltda, Arq.Segundisalvo Pardo, lng. Rodrigo Arias Chaustre, Arq. Javier Ramírez, Arq. VÍctor Parra y el Consorc¡oJASB entre otras, los cuales, sus pr¡ncipales clientes son empresas pr¡vadas y entidades públicas.52

Por mandato legal las entidades públ¡cas acuden a contratar interventorías externas para los contratos deobra resultado de procesos licitatorios. Las empresas y/o personas naturales que ofrecen estos serviciospor lo general están dedicadas a la consultoría de obras civiles de arquitectura e ingeniería, en los camposque estas dos profesiones abarcan, es decir, son empresas y/o personas naturales dedicadas al diseñoy/o interventorías y/o consultas y/o asesorías en conservación, construcción, mantenim¡ento, reparac¡ones,adecuación y/o remodelación de inmuebles.

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentra la consultoría e interventoría de proyectos de ingenieríao arquitectura, que puede realizarse desde la reestructurac¡ón del proyecto, es decir, diseño arquitectónico,estructural, eléctrico, h¡drosanitario, mecánico, estudios de suelos, reforzamiento o adecuación yespecificaciones técnicas, hasta reaI¡zar el control de la ejecución de un proyecto ya determinado, lograndouna adecuada planeación, programación y ejecución de la obra, cumpliendo con todos los estándares deseguridad industrial, med¡o ambiente y salud ocupacional.

La interventoría es una ¡nstanc¡a de control que garant¡za el cumplimiento de las obligaciones contractualesa las que está sometido el contratista vigilado; por esto, debe contar con personal especializado conformación y experienc¡a necesaria y estar dedicados: a la contenc¡ón de costos, al cumplim¡ento de lostiempos de ejecución pactados, a la verif¡cación de la cal¡dad de los materiales y obras de acuerdo con lasespecificac¡ones técnicas contratadas.

El objetivo principal es garant¡zar que con personal calificado, infraestructura y tecnología adecuada, losd¡ferentes aspectos del contrato, tales como, especificaciones legales, técn¡cas, presupuesto ycronograma, se cumplan de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos. La ¡nterventoría puedeser técn¡ca o integral, que comprende el segu¡m¡ento administrativo, financiero, Iegal, y técnico.

Debe mencionarse que no sólo las entidades públ¡cas acuden a la consultoría para la interventoría, s¡noque empresas privadas también emplean esta figura para ejercer control sobre la ejecución de los contratosde obra que celebran.

6.7. TÉCNICO

En el actual contexto de globalización e integración económica en el que se desarrollan las actividadesempresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas de naturaleza pública o privada, requierende un conocim¡ento amplio e interdisc¡plinar para llevar a cabo con éx¡to las funciones que constituyen surazón de ser. Es aquí donde el ejercicio de la consultoría en Colombia toma fuerza y relevancia en el planodel desarrollo, fortalecimiento ¡nstituc'ional, penetración de mercados y ejecución de obras o proyectos dealto impacto.

La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienencomo objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo específico, sobre estrategias que perm¡tan¡dent¡f¡car, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad.Puede comprender además labores de ¡nvestigación o la superv¡sión, fiscalización, diseño y operación, asícomo la asesoría y asistencia técnica en la elaborac¡Ón de estud¡os económicos y financieros, entre otros.53

Se puede decir entonces que la interventoría es una modalidad de consultoría que cons¡ste en "elsegu¡miento técnico especializado a la ejecuc¡ón de un contrato a través de un tercero ¡ndependiente de laEntidad Estatal. La interventoría procede cuando el objeto del contrato, es complejo, extenso o suseguim¡ento suponga conoc¡m¡ento especializado. A pesar de que la interventoría corresponde alsegu¡miento del contrato, la Ent¡dad Estatal s¡ lo encuentra justif¡cado y de acuerdo con la naturaleza del

52 Este listado de proveedores es ¡nformat¡vo y se toma de las páginas amar¡llas, de refer¡dos, de ant¡guos contratista o cotizantes de

la Entidad y del estudio de procesos de selección adelantados por otras entidades públicas.53 httD://www.ciudadaestion.co/administrac¡on/marco-leQaI-v-normatividad-del-eiercicio-de-la-consultoria-en-colombia/

24

contrato princ¡pal, puede ¡ncluir en la interventoría el seguimiento de las obligaciones administrativas,f¡nancieras, contables y jurídicas derivadas del mismo."54

6.8. REGULATORIO

El inciso 2 del numeral primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que:

".En_ Ios contrafos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de l¡c¡tación púbI¡ca,

la ¡nteryentoríe deberá ser contratada con una persona ¡ndependiente de la entidad contratante y deIcontr.atist_a, qui_e_n responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstosen el ariículo 53 del presente estatuto".

A su vez el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone:

"Cop el fin de proteger la moraI¡dad admin¡strativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilarperpanentemente la correcta ejecuc¡ón del objeto contratado a través de un superv¡sor o un interventor,según corresponda''.

De igual manera, el inciso tercero del menc¡onado artículo define la ¡nterventoría, como:

"El segu¡miento técn_ico que sobre el cumpI¡miento del contrato realice una persona natural o jurídica

contrataqa para tal f¡n por la Ent¡dad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento

especial_izado en la mater¡a, o cuando la complejidad o la extensión del m¡smo lo justifiquen. No obstante,Io anter¡or euando la entidad lo encuentre just¡ficado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrácpnfratar el seguim¡ento adm¡nistrativo, técn¡co, financ¡ero, contable, jurídico del objeto o contrato dentrode la interventoría".

En este mismo sentido, es la ley 'a que fija las obligaciones a cargo del interventor y la que señala demanera expresa la responsab¡lidad atribuible por el incumplimiento de los deberes y obligaciones, el artículo84 de la Ley 1474 de 2011 dispone que:

llLa supervisión e interventoría contractual ¡mplica el segu¡m¡ento al ejercicio del cumpI¡miento obligac¡onal

por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista".

Los ¡nterventores y superv¡sores están facultados para solicitar informes, aclarac-Iones y expl¡cacionessobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidadcontratante de los hechos o c¡rcunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados comoconductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando talincumpI¡miento se presente.

Parágrafo lO. No exigir, el superv¡sor o el interventor, la calidad de los b¡enes y servicios adquiridos por laentidad estatal, o en su defecto, los ex¡g¡dos por las normas técn¡cas obligator¡as, o certificar como recibidaa sat¡sfacción, obra que no ha s¡do ejecutada a cabaI¡dad. También será falta gravísima omitir el deber deinformar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupc¡óntip¡ficados como conductas pun¡bles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,o cuando se presente el incumplimiento.

(...) k) EI ¡nterventor que incumpla el deber de entregar ¡nformación a la entidad contratante relac¡onadacon el ¡ncumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupc¡óntipif¡cados como conductas pun¡bles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato''.

Esta ¡nhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del actoadministrat¡vo que así lo declare, previa la actuación adm¡n¡strativa correspond¡ente.

Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un pos¡ble¡ncumpI¡m¡ento del contrato vig¡lado o pr¡ncipal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo deIcontrat¡sta, será solidar¡amente responsable con este de los perjuicios que se ocas¡onen con elincumpl¡m¡ento por los daños que le sean ¡mputables al interventor.

54 Gu,'a para el ejerc¡cio de las funciones de supervisión e interventoría de 'os contratos suscritos por las Entidades Estatales, Colombia

compra Efic¡ente.

25

Fñüümffi#üffiCuando el ordenador del gasto sea ¡nformado oportunamente de los pos¡bles incumplimientos de uncontratista y no lo conm¡ne al cumpl¡m¡ento de lo pactado o adopte las medidas necesarias parasalvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente coneste, de los perjuicios que se ocasionen".

EI Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.15 señala que en los contratos de interventoría, la vigenciadel amparo de calidad del servicio debe ser ¡gual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato pr¡ncipalen cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

Así las cosas, de una parte dando estr¡cto cumplimiento a los preceptos legales mencionados, en elentendido que cuando se trate de un contrato de obra pública cuyo contratista haya sido seleccionadomediante licitación pública, la interventoría deberá hacerla un tercero a la Entidad contratante, y de otra,dada la complejidad implícita en la ejecución del contrato obra, es preciso que el seguimiento y control a laejecución de este contrato sea llevada a cabo por una persona experta en la mater¡a,

De igual forma, el interventor debe tener en cuenta el Manual de Contratación de la Entidad, documentoque puede consultarse en la página web de la Procuraduría, link de contratac¡ón.http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/contratac¡on/manual_de_contratacion.pdf

Dado que el objeto a contratar se relaciona con act¡vidades del ejercicio de la lngeniería, es aplicabletamb¡én el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 que señala.' ÍÍLaspnopuesfas que se formu/en er, /as /,'c,'Íac,-or,esy concursos abierios por entidades públicas del orden nacional, secc¡onal o local, para la adjudicación decontratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería,deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero ¡nscrito y con tarjeta de matrículaprofesional en la respectiva rama de la ingeniería''.

NORMA OBJETOLey g de 1979 Por la cua' se dictan Med¡das San¡tarias

Decreto 624 de 1989 y sus normas modificatorias y Por el cual se exp¡de el Estatuto Tr¡butario de los impuestosreglamentarias admin¡strados por la Dirección General de lmpuesto Nacionales.Ley 80 de 1993; Anículo 32, numeral l, inciso

"(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como

segundo y numeraI 2 resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, lainterventoría deberá ser contra{ada con una persona ¡ndependientede la entidad contratante y del contra{ista, quien responderá por loshechos y omis¡ones que le fueren imputables en los térm¡nosprev¡stos en el ariículo 53 del presente estatuto (...)". "(,..) Sontambién contratos de consultoría los que tienen por obje'o lainterventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, d¡rección,programac¡ón y la ejecución de diseños, planos. Anteproyectos yproyectos (. . . )".

Ley418 de 1997, artículo 120 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de laconvivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras d¡sposiciones."Todas las personas naturales o juri'dicas que suscr¡ban contratos de

obra pública para la construcc¡Ón y mantenimiento de vías conentidades de derecho público o celebren contratos de adición al valorde los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamen'oo munic¡pio, según el n¡vel al cual pertenezca la ent¡dad públicacontratante, una contribuc¡Ón equivalente al c¡nco por ciento (5%) delvalor tota' del correspondiente contrato o de 'a respectiva adic¡ón"

Decreto 1737 de 1998 Por el cual se exp¡den medidas de austeridad y eficiencia y sesometen a condiciones espec¡ales la asunc¡ón de compromisos porparte de las entidades públicas que manejan recursos del TesoroPúblico.

Ley810 de 20O3 Por medio de la cual se mod¡fica la Ley 388 de 1997 en mater¡a desanciones urbanísticas y algunas actuac¡ones de los curadoresurbanos y se djctan otras dispos¡ciones.

Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería,de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adoptae' CÓdigo de ét¡ca Profesional y se d¡ctan otras d¡sposic¡ones

Ley 863 de 2003 Por la cual se establecen normas {ributarias, aduaneras, fiscales y decontrol para estimular el crec¡miento económico y el saneamiento delas finanzas públicas.

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y latransparenc¡a en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras dispos¡cionesgenerales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Decreto 1469 de 2010 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las l¡cenciasurbaníst¡cas; al reconoc¡miento de edificaciones; a la función públ¡caque desempeñan los curadores urbanos y se expiden otrasdisposiciones.

26

Ley 1474de2011 Por la cual se dictan nomas orientadas a fonalecer los mecanismosde prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y laefectiv¡dad del control de la gestión públ¡ca.

Ley 1562 de 2012 Por la cual se mod¡fica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictanotras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Decreto Ley O19 de 2012 Por el cual se dictan normas para supr¡mir o reformar regulaciones,procedimientos y trám¡tes innecesarios existentes en laAdministración Pública.

Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos deinfraestructura de transporte y se conceden facultadesextraordinar¡as.

Ley 1697 de 2013 Por la cual se crea la estampilla pro universidad nacional de Colomb¡a

y demás universidades estatales de Colombia. Reglamentada por elDecreto 105O de 2014). La tarifa prevista en el artículo s de la Ley1697 de 2013, se detemina con base al Salario Mínimo MensualLegal V¡gente (SMMLV) al momento de la suscr¡pción del contrato,sobre el cual recae el hecho generador de la contribución parafiscal.Además, la base gravable de la estampilla de acuerdo a lo previstoen la norma, se liquida sobre el valor neto del contrato una vez sedescuente el valor del lVA.

Ley 1738 de 2014 Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada ymod¡ficada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,1106 de 2006 y1421 de 2010.

Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación delSistema de Gestión de 'a Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.15 Suficiencia de la garantía de calidad del servic¡o. La Entidad Estataldebe deteminar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con elobjeto, el va'or, la naturaleza y las obligaciones contenidas en elcontrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparodebe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contratoprincipal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474de2011.

Ley 1757de2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción yprotecc¡Ón del derecho a la participación democrát¡ca.

Decreto 1197 de 2016 Por el cual se modif¡ca parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lorelacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de lasl¡cencias urbanl'st¡cas, sus vigenc¡as y prórrogas"

Cortolima Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2023 de CortolimaResoluc¡ón 2400 de 1979 deI Ministerio de Trabajo y Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,Seguridad Social h¡giene y seguridad en los establecimientos de trabajo.Resoluc¡ón 1016 de 1989 Conjunta Ministerio de Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma deTrabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los

patronos o empleadores en el país.Resoluc¡ón 541 de 1994 del Ministerio del Medio Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,Ambiente almacenam¡ento y disposic¡ón final de escombros, materiales,

elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, dedemolición y capa orgán¡ca, suelo y subsuelo de excavación

Resoluc¡ón 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruidoVivienda y Desarrollo Territorial ambiental.

Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccióncontra caídas en trabajo en alturas.

Manual de Contratación de la Procuraduría General de la Nación.ResolucResolucResolucResoluc ón 180540, Marzo 3O de 2010Ón91872deDiciembre282012Ón90980deNoviembre15de2013ón40122,Febrerosde2011 RETILAP55

ResolucResolucResolucResoluc ón 90708, Agosto de 2013ón90907de2013ón90795de2014ón40492de2015 RETIE56

Colombia Compra Eficiente Guía para el ejerc¡cio de las func¡ones de superv¡sión e interventoríade los contratos suscritos por 'as Entidades Estatales

Normatividad Tributaria:

En mater¡a tributaria, el presente proceso de selecc¡Ón es objeto de obligaciones, para lo cual los oferentesdeben verificar si son sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por eI Estatuto Tributario.

55 https://www. minmnas.gov.co/retilap56 https'//\^MM,.minminas.gov.co/retie

27

PÜüffl&ffiüüffiffiü

Respecto al lmpuesto de Valor Agregado lVA, el objeto del contrato, conforme el artículo 420 del EstatutoTributario, no se encuentra excluido y esta gravados con la tarifa general, es decir, del 19%, Artículo 468del Estatuto Tributario, modif¡cado Ley 1819 de 2016. Artículo 184.

En consecuencia en la propuesta se debe discriminar la base gravable, la tarifa deI ¡mpuesto y el valor totalde la oferta presentada de conformidad con eI Anexo 2 Formato Propuesta Económica adjunto al pliego decondiciones.

Los descuentos aplicables para la ejecución de la interventori'a son los siguientes:- Retención en la fuente: Por Contratos de consultoría de obras públicas celebrados con

personas juríd¡cas por la Nación, Valor Base N/A ($1), tarifa 2.0%, DUR 1625 Art.1.2.4.10.1- Retención de lVA, tarifa 15O/o (sobre el valor del 19% del IVA facturado). Excepto Gran

contribuyente.- Retenc¡Ón de lCA, en la ciudad de lbagué, CÓd¡go Actividad CllU 7110 (Act¡vidades de

arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica), 0,45O/o, del valorantes de lVA.

- Sobretasa Bomber¡l: Valor Base Retenc¡Ón de lCA pract¡cado, tarifa 6%, Art.112 ET lbagué- Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colomb¡a,

Valor Base Contratos entre l y 2.000 SMMLV ($ 737.717 y $ 1.475.434.000), tarifa O,5%, Ley1697 de 2013, Art. 8o.

Pertenecen al régimen simplificado las personas naturales que no son responsables del lmpuesto al ValorAgregado -lVA por cumplir con todas las condiciones establecidas en el artículo 499 del Estatuto Tributarioy la disposición contenida en el artículo 5O de la Ley 1697 deI 2013 Por la cual se crea la estampilla prouniversidad nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colomb'ia, que establece:

"ARTÍCULO 5o. HECHO GENERADOR. Está constituido por todo contrato de obra que suscriban las

entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2O de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar delterritorio en donde se ejecute la obra, sus adic¡ones en dinero y en cualqu¡era que sea la modalidad depago del prec¡o del contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al deobra, esto es: diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993,artículo 32, numeral 2."

Las personas naturales o jurídicas responsables del lmpuesto al Valor Agregado - lVA, conforman elRégimen Común.

Es responsabilidad de los oferentes, con el propósito de determinar el valor de su oferta, tener en cuentala legislación aplicable en la región (ordenanzas, acuerdos, etc.) cuáles son las contribuciones ogravámenes de carácter local que graven los contratos que surgieren de la oferta presentada, tales como,lmpuesto de lndustria y Comercio, Estampillas, sobretasas, etc.

Adicional a la normativa apl¡cable, ex¡sten responsabil¡dades a n¡vel civil, fiscal, penal y disciplinar¡o57.

A. Responsabil¡dad civ¡l

Las personas son responsables de reparar el daño que han causado a otro. Esta responsabilidad traeconsigo la obligac¡ón de pagar una indemnización de perjuic¡os a qu¡en ha sufrido el daño.

Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento engarantía58 cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño59 .

El interventor o superv¡sor que no informe oportunamente a la Entidad Estatal del posible incumplimientoparcial o total de obl¡gaciones a cargo del contratista que v¡gila, puede ser considerado sol¡dariamenteresponsable de los perjuic¡os que se ocasionen con el ¡ncumplimiento 60.

Para que ex¡sta responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes menc¡onadas, esnecesar¡o que la actuación del interventor haya sido dolosa o gravemente culposa.

57 httDs:/^^M^,.colombiacomDra.c]ov.co/s"es/cce Dublicff,Les/cce documents/Quia suDerv,sion lnterventoria r.odf consma del 11 de octubre de 2017

a las 10:54 a.m.58 AÍtículo 2 de la Ley 678 de 200159 Numera' 2 del artículo 26 de 'a Ley 80 de 1993.60 Parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2O11

28

PÜüfflffl#"H#ffiB. Responsabil¡dad fiscal

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los part¡culares, cuando en el eJ-ercic¡ode la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado61

La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públ¡cos y garant¡zar la reparación de los dañoscausados por el gasto públ¡co irregular62. Los administradores de recursos públicos son responsablesfiscalmente y responden con su patrimonio.

Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de controly vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal.

La responsabilidad f¡scal de los interventores se presume cuando: (i) hayan sido condenados penalmenteo sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y (ii) omitan el cumplim¡ento delas obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de manera queno se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplim¡ento de las condiciones decalidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.

C. Responsab¡lidad penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin just¡ficación legít¡ma, losb¡enes jurídicos tutelados por e' ordenamiento penal63.

En el caso particular de los interventores la responsabil¡dad penal se conf¡gura cuando cualquiera de ellosincurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir,peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráf¡co de influencias, enr¡quecimientoilícito y prevaricato64.

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puedehacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

D. Responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o part¡cular que ejerce funcionespúblicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario único, que implique elincumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,proh¡biciones, o 'a violación del régimen de inhabil¡dades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto deintereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad65 .

Para el caso específico de los interventores, la responsabilidad disc¡plinaria se configura cuando:(i) no seexigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vig¡'ado o exigida por lasnormas técnicas obligatorias; (i¡) se certifica como rec¡bida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutadaa cabalidad; y (i¡i) se om¡te el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o c¡rcunstanciasque puedan const¡tuir actos de corrupción tip¡ficados como conductas punibles, o que puedan poner opongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible incumplimiento.

6.9. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR E INDICADORES DEL MISMO

6.9.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

A continuación se analizan los indicadores de liquidez, endeudam¡ento y rentab¡Iidad para una muestra delos pos¡bles proveedores identificados en el estud¡o de mercado con la información obtenida de la páginaweb del Registro únjco Empresarial y Social Cámaras de Comercio RUES66 y para eI Macro SectorServ¡cios, Actividad SERVICIOS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, Y OTRASACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, con la informac¡ón obtenida a través de

61Anículo l de la Ley 61O de 20OO.62 Sentencia C-619/02 M P Jaime Córdoba Tnviño y Rodrigo Escobar Gil63 Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional64 Artículos 397 a 415 del Código Penal.65 Artículo 23 de la Ley 734 de 2002

66 httD://\MM^,.rues.ora.co/RUES Web/consuLtas/DetalleRUP?codiao camara DroDonenteriO&inscriDcion=OOOOOOOO1345, consufta realizada los días9,10y 11 deagosto.

29

Pñüffiffl

consulta efectuada en la página web del SIREM (Supersociedades)67 en este ultimo la informac¡ón delsector corresponde a los años 2014 y 2015 teniendo en cuenta que a la fecha de consulta no se encuentrala información financiera consol¡dada del año 2016 por sector.

NIT CONSULTOR l¡quidez ENDEUDAM'ENTORAZON DECOBEF{TURADElNTERESES RENTAIBLIDADSOBREELPATRIMONIO RENTABILIDADSOBREELACTIVO

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIA YSERVICIOS-DISS.A.S 1,64 56%o 12,52 9% 4%

8OOO19946ALVARO MILLAN A. Y CLA.LTDA.

3,45 33% lNDETERM'NADO 20% 13%

800028222HACER DE COLOMBIA LTDA

5,O1 2!ffO/o 5,44 9% 7%

800039997 lNGENIERIA CIVIL HIDRÁULICA YAMBIENTALS.A 3,78 15% 3O75 16% 14%

800060763NILE INGENIERIA CIA LTDA

18,7 3% 59,89 18% 17%

800O72172

lNGENIERIA Y TELEMATICA G&C S A S

1,9 51% 28,46 39%o 19%

800076814CONTEXTO URBANO S.A.

3,O2rr%f)/o 32,58 88% 59%

8OOO85328 GEODESIA POR SATELITE DECOLOMBIALTDA 17,4 1O% 19,07 19% 17%

800097991 lNGENIERIA CONSULTORIA YPLANEAClONS.A 2,72 29%o 10,8 11% 8%

80O112150PRATCO S.A.S

2,6 e;JO/o lNDETERM'NADO 32%o 20%

800129789 HACE 'NGENIEROS SAS4,65 42C/to 20,55 42% 24%

800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIMSAS 4,75 34% 498 19% 12%

800168477 ARQ S.A2,99 36%o 26,33 15% 9%

8OO172033 CODIPRO INGENIERIA YARQUITECTURALTDA. 3,09 31% 22,66 26% 18%

800182163 OBED FRANCO BERMUDEZ Y CIA S AS 3,47 2:5f)/o 77,21 46% 34%

80O184582GEOTECNIA Y CIMENTACIONES S A S

5,16 34O/o 18 ¢JO/o 31%o

8OO191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA2,74 2!ffO/o 230,18 280/o 20%

800196467lNGENIERIA JOULES M.E.C. LTDA

2,5 2!$0/rJ 15,13 3% 2%

80O217975 SERVICIOS GEOLOGICOSINTEGRADOSLTDA 5,94 2:2:®/o 27,31 17% 13%

800251181 ESTUDIOS DISEÑOSlNTERVENTORIASYCONSTRUCCIONESSAS 2,56 49% 6,18 26% 13%

800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIATECNICASCIVILESS.A.S 6,13 16% 255489 7Ff®/o 62%

802019963 GUILLERMO OTERO VIDALARQUITECTURADEPROYECTOSLTDA 1,36 51O/o 6876 TriO/o 18%

809007127 'NVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIALTDA 5,36 TJO/o 32,6 28% 18%

810002747 lNGENIER'A Y CONSULTOR'AlNGECONSAS 1,55 42C/lo 14,58 2:2:0/o 12%

67 htto/^MM^,.suDersociedades.ciov.co/asuntos¢conomicos-vcontables/estud¡os-v-suDerv¡sionpor-résQos/SIREM/Paciinas/defauft.asDx, consulta

realizada el día 11 de agosto de 2O17.

30

811036279 ESTRUCTuRAS INTERVENTORIAS YPROYECTOSLTDA 5,75 11% lNDETERMI NADO 16% 14%

8220O3568lNGECINCO LTDA 5,26 33% lN DETERMINADO 24% 16%

830005784 GEOCONSULT CONSULTORIA YSERVICIOSPETROLEROSYMINEROSLTDA. 1,97 18% 2,26 11% 9O/o

83OO10109GMC INGENIEROS LTDA. 23,77 12% 132,3 2A/0/o 21%

830O28126 R Y M CONSTRUCCIONES ElNTERVENTORIASSAS 8,54 8% 139,46 28% 25%

830066704 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOSMUNICIPIOSDECUNDINAMARCASAS 2,4 41% 86421 17% lO%o

830067002 GEORESOURCES EXPLORATIONS.A.S. 8,69 90/o 15,5 5% 4%

830067768LIGHGEN INGEN'ERÍA S.A. 5,18 44% 187,33 71% 390%o

83OO68724ARA INGENIERIA S A S 24,32 2!ffO/r) 2O,48 11O/o 8%

830143733 FORMAS DE INGENIERIA &ARQulTECTURALTDA 15,79 6% 43,25 11% 10%

860009250RESTREPOYURIBE SA S 2,33 390%o 25,26 11% 7%

86OO14285 CONSULTORES TECNICOS YECONOMICOSS.ACONSULTECNICOS 7,65 9% 38.7 59O%o 54O%o

860061339 DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDAARQUITECTOS 1,83 39% 161899 49% 2:ffA/o

860O69043ASITEC SAS 2,86 3O% 51,26 13O/o 9O/o

86007548OFAL S AS INGENIEROS 2,13 TJO/o 65,8 15% 9%

860354101GRADEX INGENIERLA S.A.

5,57 26% 37,59 21% 15%

8604O2221VIBFuN SAS 4,67 15% 19,63 15% 12%

86O403102 PROYECTOS E INTERVENTORIASLIMITADA 5,59 16% 142 14% 12O/o

860503545EDGAR URIBE YCIA SAS 5,08 21% 17,82 9O/o 7%

860505O64GUTIERREZ DIAZ Y C'A S.A.

2,69 2:2:0/o 8,26 100/o 7O/o

860509943CACERES BOLA;OS Y CIA LTDA

2,03 61% 13,72 34% 13%

860510291 PROYECTOS CONSTRUCCIONESCIVILESYVIALESLTDA 4,84 50% 73,91 14% 7%

86O514458 CIVILES LTDA INGENIEROSCONSULTORESYCONTRATISTAS 2,47 28% 41,64 55C%lo 39%

89O104625ECOV'AS S.A.S.

12,26 2:2:®/o 21,97 19% 15%

89O116722lNGENIERIA DE PROYECTOS S A S

7,18 TlO/o 29,66 2!ño/o 19%

890209095 SISTEMAS HIDRAULICOS YSANITARIOSLTDA 4,41 46%o 4,58 14O/o 7%

8904O1675 CARTAGENERA DE INGENIERIA SASCARINSA 3,16 28% 41O98 2:ff/o 17O/o

890803378 AQUATERRA 'NGENIEROSCONSULTORESS.A. 5,29 17O/o 832 6% 5%

890910447SEDIC S.A

1,87 49% 7,37 11% 5%

8915OO627 PAULO EMILIO BRAVOCONSULTORESSAS 3,67 23%o 39,77 2!ff®/o 2ffJ/o

31

900187465 ORGANIZACION GARZON &AsocnDoSLTDA 2,78 20% 90,71 6% 4%

900544742 NUEVA ERA ARQUITECTURA ElNGENIERIASAS 2,58 38O%o 1,38 4% 3%

830085352lNCTEC INGENIEROS ARQUITECTOS

9,69 28O%o 2,24 5% 4%

900246243VERTICAL D'SEÑO S.A.S

10,16 49%o 498,46 62% 31%

830515117GNG INGENIERÍA S.A.S

3,87 29%o 17,2 36% 2:ffO/o

79785874 SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO3,4 59O%o 11,26 33% 13%

860527441 JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIAS.A.S 3,36 2!ffJ/o 85,04 31% 24%

860077099 PAYC S.A.S2 56%o 37,35 58% 2:ff/o

90O716700RAACH INGENIERIA S A S

16,55 12% 6052 2!SfJ/o 23%

900262402J&S INGENIERIA LTDA.

3,97 60%o 0,67 15% 5%

812002469lNGESCOR LTDA

8,58 23%o 11,52 13% 1OC/lo

795O8558VERGARA NEGRETE CARLOSARTURO

115,86 15% 19,89 21% 17%

900630271CONALTEC INGENIERIA S A S

2,71 33% 292,26 24O/o 16%

79785874 SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO3,4 59O%o 11,26 33% 13%

900157098C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOSEINGENIERIAEU

5,01 36% 159,88 F;nO/o 36C/lo

800203806 QUINTERO Y RIAÑO S A 3,03 31% 6,73 12% 8%

52147488DIAZ CORTES MARIA FERNANDA

2,9 2!S®/o 7,43 Á;JO/o 35%

805023343 EMPRESA INVERSIONES NUEVOM'LENIUNS.A.S. 67,95 13% 37,27 14% 12%

51978434CRuZ SUAREZ NELSY LIDIA

10,O9 TJO/o lNDETERMINADO 35%o 2!ff®/rJ

16885925 SERRANO CARRASQUILLA PEDROJOSE 82,73 O% 127,54 l 30%o 13%

900646295 GAC PMF ARQulTECTOS SAS8,03 11% lNDETERMINADO 11% 90/o

79240307 BAZZANI PRADERE GERMANALFREDO 6,17 15% 18,06 23% 19O/o

19306853SUAREZ LOPEZ JULIAN

8,62 19% 34,62 2!flJ/o 16%

12131719 TRUJILLO CHARRIA CARLOSHUMBERTO 9,74 6% 19,47 48% 45%

900516472 SUPERVISION E INGENIERIA DEPROYECTOSSAS 4 23% 32,95 310/o 24%

900414871 AW CONSULTORIA SAS 4,14 49% 119,06 +Ñ0/o 2:SO/o

90O264015CIVING INGENIERÍA LTDA

11 8% 51,11 20% 19%

860524168lNPLAYCO SAS

6,61 14% 47,15 12% 10%

900581578GORDILLO & ASOCIADOS S A S

5,11 12C/to 9.86 16% 14%

800203806QUINTERO Y RLAÑO S A

3,03 31% 6,73 120/o 8O/o

830085352 INCTEC INGENIEROS CIVILESARQU'TECTOSLTDA 9,69 28% 2,24 5C/t/o 4%

9OOOO7843OGMIOS INGENIERIA LTDA

16,49 35% 4,86 9% 6%

900023973lMR INGENIERIA LTDA

1O,16 6% lNDETERMINADO 3O/o 3%

900206483 lNGETEC GERENCIA & SUPERVISIONS.A. 2,47 9% 23,38 126% 11%

32

90O234732 INTERVENTORIAS CONSULTORIASCONTRUCCIONESYOBRASCIVILESLTDA 1O,28 2:5o/o 9,36 24% 17%

9OO148092 lNGEN'ERIA GEOTECNIA Y RIESGOSLTDA 1,55 56%o 4,42 12% 5%

9OO336571 SOLUC'ONES INTEGRALES DEPROYECTOSLTDASOL'NPROLTDA 2,62 33O/o 349,65 7PfJ/o 5O%

SERVICIOS ACTIVIDADES DELIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO

RAZON DECOBERTURADElNTERESESRENTAIBLIDAD RENTABILIDAD

ARQUITECTURA E INGENIERIA , Y SOBRE EL SOBRE ELOTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DECONSULTORIATECNICA PATRIMONIO ACTIVO

2O14 1,6 54,09% 6,91 19% 8%

2O15 1,58 F;ri ,A:2:0/o 6,51 19% 7O/o

En este sentido, encontramos que la liciuidez del sector en el año 2015 presenta una leve disminuciónfrente al año anterior y la liqu¡dez mínima de la muestra seleccionada es igual a l,36 ¡ndicando que laactividad económica cuenta con 1.36 pesos de activo por cada peso de pas¡vo asumido.

El sector tiene un endeudamiento del 57,420/o, registra un aumento del 6% frente al año anterior. La muestraseleccionada presenta un nivel máximo de endeudamiento en la vigenc¡a 2016 del 610/o.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se observa que el margen de rentab¡lidad sobre el act¡vo parael año 2015, fue de 7% y del patrimonio del 19O/o respectivamente, lo que significa que el sector está siendoproductivo, la muestra seleccionada presenta una rentabil¡dad mínima del 2O/o para el activo y deI 3% parael patrimonio.

Frente a la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y/o Uniones Temporales, es precisoanotar que pese a que la figura de la Unión Temporal permite que los miembros determinen las aof,'v,'dadesque desarrollaran en el marco de la ejecuc¡ón del contrato y fijen su alcance para efectos de las sancionesque puedan ser impuestas por la administrac¡ón, tanto en la Unión Temporal como en el consorcio, todaslas personas jurídicas o naturales que los conformen RESPONDEN SOLIDARIAMENTE por la ejecuciónde todas y cada una de las obligaciones pactadas, por ello, de forma individual deben contar con lafortaleza financiera necesaria para asumir dicha responsabilidad.

Se destaca que estas figuras no se crearon legalmente para que unieran capacidades sino esfuerzos degesf,'Ór, y para que asumieran riesgos en la ejecución de un determ¡nado proyecto. Sobre el particular laCorte Constitucional, en su sentencia C 414 de 1994, Magistrado Ponente ANTONIO BARRERACARBONELL, al revisar la exequibilidad del parágrafo del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, prec¡só:

"EI Estatuto de contratación permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el

Estado, lo cual s¡gnifica que la ley les reconoce su capac¡dad jurídica a pesar de que no les exige comocond¡ción de su ejerc¡cio, Ia de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del derechoprivado, utilizado ordinariamente como un -Instrumento de cooperación entre empresas, cuando requierenasum¡r una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo losriesgos que pueda impl¡car la actividad que se acomete, aunar recursos f¡nancieros y tecnológicos, ymejorar la disponib¡lidad de equ¡pos, según el caso, pero conservando los consorc¡ados su independenciajuríd-Ica.

Se t¡ene de lo anter¡or que según la ley, el consorc¡o es un convenio de asociación, o mejor, un sistema demed¡ación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecuciónde un contrato con el Estado, s¡n que por ello pierdan su ¡nd¡vidualidad jurídica, pero asum¡endo un gradode responsab¡I¡dad solidaria en el cumplimiento de las obligac¡ones contractuales.Lo que se ha expresado para el consorcio puede apI¡carse del mismo modo para la "unión temporal", s¡ set¡ene en cuenta el texto del numeral segundo del mismo artículo 7o. Sin embargo, Ia norma en cita introdujoa la figura una var¡ante que just¡fica la diferencia con el consorc¡o y explica de paso su razón de ser.

La exposición de mot¡vos al proyecto de ley, explica d¡cha diferenc¡a de la siguiente manera:

"En cuanto a la unión temporal, definida igualmente en el artículo 7o., puede decirse que se trata de una

f¡gura que reúne todas las características genéricas del consorcio, siendo su d¡ferenc¡a específica la

33

pos¡b-II¡dad de que quienes la integran determinen cuál ha de ser el alcance y conten¡do de la partic¡paciónde cada uno en la ejecuc¡ón del objeto contratado, de tal manera que, s¡n perjuicio de la responsabilidadsoI¡daria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, Ios efectos de los actos sanc-Ionator¡osreca¡gan exclusivamente sobre la persona que incurr¡ó en la falta o en el ¡ncumplimiento de que se trate.De esta forma se busca faciI¡tar la partic¡pac¡ón conjunta de oferentes nac¡onales y extranjeros o depersonas con capacidades económicas diferentes".

De igual forma el Consejo de Estado en pronunciamiento del veint¡séis (26) de abril de dos mil se¡s (2006),radicación número 73001-23-31-000-1997-04707-02(15188), en cuanto a los Consorcios o UnionesTemporales señailo lo sligu'ier\+e: El decreto 679 de 1994, reglamentario de la ley 80, dispuso, en el artículo3O, que "de conform¡dad con el numeral 5®, Iiteral a), del artículo 24 de la ley 80 de 1993, en los pliegosde condic¡ones o términos de referencia podrán establecerse los requisitos objetivos que deban cumplirsepara efectos de la participación de consorcios g de un¡ones temporales". Esta disposición permite,entonces, que el operador administrativo SEÑALE en los pliegos de_ cond¡ciones REQUISITOSOBJETIVOS para la partic¡pación de los consorcios... La f¡nalidad deI ARTíCULO 7O DE LA LEY 80 DE7993 a/ perm,'f,|r la asociac¡ón de personas para la conformación de consorcios o uniones temporales nosólo es la de hacer factible la prestación de un servicio, la ejecuc¡ón de una obra, etc., brindando cada unomayor calidad y efic¡encia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores costos y efectosnegativos que puedan der¡varse de la realización aislada y part¡cular de actividades respecto de las cualesno se es el más apto, como así se anotó en la Gaceta del Congreso, sino que también la finalidad es la deasegurar a la Administración contratante, mediante la solidaridad creada en su favor entre losCONSORCIADOS o los UNIDOS TEMPORALMENTE respecto al cumplimiento total de la propuesta y delobjeto contratado. . . "

"Es así como cada consorciado y cada uno de los unidos temporalmente tiene una capac¡dad reaI

¡ndividual, que no t¡ene alcance real de garantía efectiva sobre la soI¡daridad f¡jada en la ley a favor deIcontratante, precisamente porque en esas formas de asociación si bien se ve HACIA FUERA la capacidaddel consorcio y de la unión temporal, resulta que HACIA ADENTRO deI CONSORCIO y de la UNIÓNTEMPORAL, se aprecia la real capacidad de cada uno de sus miembros, por razones obvias, siempre¡nferior a la de la asociación, por consorcio o por unión temporal. La solidaridad f¡jada en la ley para losconsorciados y para los unidos temporalmente, según el caso, puede dar lugar al requerimientoadministrativo o a la declarac¡ón judicial de exig¡r el cumplim¡ento o la ¡ndemn¡zación, según el evento, ymuy seguramente en la reaI¡dad mater¡al, Ia previs¡ón legal de solidaridad no tendrá la eficacia buscadapor el legislador, en la medida que acrezca el número de partic¡pantes, pues si bien a mayor número depart¡cipantes es mayor la capacidad del consorcio o de la un-Ión temporal, tamb¡én a mayor el número departicipantes es menor la capac¡dad individual de estos y, por tanto, aunque la ley pred¡ca la sol¡daridad,que es ind¡scutible, Ia realidad de ef¡cacia se torna en ¡mprobable en la medida en que la capacidad decada consorciado y de cada una de las personas que ¡ntegran la unión temporal es menor."

Teniendo en cuenta la anterior información y de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3del Decreto 1082 de 2015, se recomienda para med¡r la capac¡dad financiera y organizacional para elpresente proceso los siguientes indicadores:

lNDICADOR VALOR REQUERIDO

LIQUIDEZ (Activo corriente/Pasivo corriente) Mayor o igual a l,0Endeudamiento (Pas¡vo tota'/ Act¡vo tota')*100 Menor o igual a 70O/oRazón de cobertura de lntereses ( Ut¡Iidad Operac¡onal/ gastos de ¡n{ereses) Mayor o igual a l,0Rentab l dad del Act¡vo (utilidad operacional /activo)*100 Mayor o ¡gual a 2o/oRentab dad del Patrimon¡o ( util¡dad operacional/patrimonio)*100 Mayor o igual a 3%

Índice de Liquidez'. Teniendo en cuenta que se busca que los oferentes tengan un índice de liquidezmín¡mo que les perm¡ta cumpl¡r con sus obligaciones f¡nanc¡eras, para la determinac¡Ón de este setoma como referencia los indicadores de la muestra seleccionada fijándolo en l en aras de garantizarla concurrencia de oferentes, fijándolo para el proceso en mayor o ¡gual a l ,0.

® Índice de Endeudamiento: Es el resultado de divid¡r el pasivo total porel activo total.

En este caso para def¡nir un índice máximo de endeudamiento, se toma como referencia elendeudamiento de la muestra seleccionada quedando en menor o igual al 700/o, dejando un margenamplio para quienes quieran hacer ofrecimiento en el presente proceso.

Razón de cobertura de intereses: Este ind¡cador es el resultado de la ut¡lidad operac¡onal divididapor los gastos de ¡ntereses.

34

Pܬüüüfflñ"ftumEs importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, razón por la cualse determina el indicador de cobertura de intereses en mayor o igual lJ2 para pahicipar en este proceso.

Cuando se trate de £onsorcios, uniones temporales, los índices de Liqujdez, Endeudamiento yRazón de Coberiura de lntereses, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir conel mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la premisa de SociedadFutura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstanc¡a nace el hecho de laconstitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica,deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores.

6.10. ESTUDIO DE LA DEMANDA

A continuación se relacionan algunos de los procesos de selección llevados a cabo por la Entidad paracontratar interventorías a contratos de obra similares a la que realizará la Entidad a través de la licitaciónNo` 4 de 2017, Ios aspectos más relevantes se descr¡ben, se tendrán como punto de partida para losrequerimientos del presente proceso, desde el punto de v¡sta técnico y aspectos contractuales dondeaplique:

MODALIDAD Concurso de Méritos Abieno No. Concurso de Mér¡tos Abierto Concurso de Méritos AbiertoDE SELECCIONDELCONTRATISTA 06de2015 CMA-05-2015 CMA-04-2015

CONTRATONo. 179-099-2015 1 79-095-201 5 179-057-2015

OBJETO DEL SELECClONAR AL SELECC'ONAR AL SELECCIONAR ALCONTRATO PROPONENTE QUE REALICE LA PROPONENTE QUE REALICE CONTFmTISTA QuE REALICE

lNTERVENTORÍA INTEGRAL LA INTERVENTORÍA LA INTERVENTORIADEL CONTFuTO QUE RESULTE lNTEGRAL DEL CONTRATO lNTEGRAL DEL CONTRATODE LA LICITAClÓN PÚBLICA No. QUE RESULTE DE LA QUE RESULTE DE LA10 DE 2015, QUE TIENE POR LICITAClÓN PÚBLICA No. 09 LICITAC'ON PUBLICA NO O7 DEOBJETO SELECCIONAR AL DE 2015, QUE TIENE POR 2015, QUE TIENE POR OBJETOOFERENTE QUE LLEVE A CABO OBJETO SELECCIONAR AL SELECCIONAR ALPOR EL SISTEMA DE PRECIOS PROPONENTE QUE POR EL PROPONENTE QUE LLEVE AUNITARIOS FIJOS LA SISTEMA DE PRECIOS CABO POR EL SISTEMA DECONSULTORIA EL DISEÑO EL UNITARIOS FIJOS, LLEVE A PRECVIOS UNITARIOS FIJOS,MANTENIMIENTO LAS CABO LAS OBRAS DE SIN FORMULA DE REAJUSTE,REPAFu\CIONES LOCATIVAS EL MANTENIM'ENTO Y LAS OBRAS DEREFORZAMIENTO REPAFU\CIONES LOCATIVAS MANTEN'MIENTO YESTRUCTURAL LA DE LA SEDE DE LA REPARACIONES LOCATIVASADECUACION Y LKA PROCURADURÍA REGIONAL DEL INMUEBLE DE LAAMPLIACION DEL PREDIO DE CHOCÓ, UBICADA EN LA PROCURADURIA GENERALUBICADO EN LA CALLE 25 Na6 - CARRERA2 No. 25-00 PISO 3 DE LA NACION UBICADO EN81 DE LA CIUDAD DE MONTERIA DEL EDIFICIO BANCO LA CARRERA 19B NO 22B _ 20CORDOBA PROPIEDAD DE LA POPULAR DE LA CIUDAD DE BARRIO SAMPER MENDOZA,PROCURADURIA GENERAL DE QUIBDÓ (CHOCÓ). DE LA CluDAD DE BOGOTALA NACION SEDE DEL ARCHIVO CENTRALDELAENTIDAD

VALOR DELCONTRATO $192,195,196.00 $87,290,241.00 $48,553,895.00

SUSTITUCIONESYADIClÓNES Adición l: $19.915.333,35,Adiciónll:27.128.761,25

FORMA DE Un anticipo equivalente aI 20% del Un antic¡po equivalente al 4oO/o Un primer pago del 35% del valorPAGO valor de la oferta. Se estima la de' valor de la oferta. Se estima del contrato una vez apruebe al

entrega de esta suma en cal¡dad la entrega de esta suma en contratista de obra los análisis dede ant¡c¡po ten¡endo en cuenta las calidad de anticipo teniendo en prec¡os unitarios, cronograma decircunstancias de mercado, cuenta las circunstancias de trabajo, horario de trabajo ytécnjcas financjeras que rodean el mercado, técnicas y financieras normas de salud ocupacional,desarrollo del contrato el lugar de que rodean el desarrollo del certificado disposición deejecución del mismo. b) el saldo contrato y el lugar de ejecución residuos y materiales sobrantes,restante en cuatro pagos parciales del mismo. Cuatro pagos p'anes de mov¡lidad manejoasí a) un pago cuando el avance parciales iguales así: a) Un pago ambien{al, acreditación personalde la obra sea de un 250/o del valor cuando el avance de obra ofrecido, plan de ¡nversión delde la misma, b) segundo pago corresponda mínimo aI 25% del anticipo d¡seños planos para 'acuando el avance de la obra valor de la misma. b) Segundo ejecución del proyecto de obra.corresponda mínimo al 500/o del pago cuando el avance de obra b) Un pago del 35O/o cuando sevalor de la misma, c) tercer pago corresponda mínimo al 500/o del apruebe por la ¡nterventoría elcuando el avance de la obra valor de la misma. e) Tercer pago corte de la obra objeto decorresponda mín¡mo al 75% del cuando el avance de obra vigilanc¡a control con avance delvalor de la misma, d) cuarto pago corresponda mínimo al 75O/o del 70%. c) Un último pago del 30%una vez se suscriba e' acta de valor de la misma. d) Cuartopagocuandosesuscribaelacta una vez se suscriba el acta de

35

PÑüüffiñüffiffi

recibo a satisfacción de la obra que de recibo a sat¡sfacción de la rec¡bo satisfacción de la obra quese interviene. obra intervenida. En cada pagoparc¡alsedebeefectuarlaamortizacióndelporcentajequeseentregaporanticipo(4O%encadapago). se ¡nterv¡ene.

EXPERIENCIA Los proponentes deben acreditar 100% del presupuesto oficial Los proponentes deben acreditarREQUERIDA experiencia mínima, relacionada (135,47 SMMLV), expresado en experienc¡a mín¡ma, relacionadaPARA EL con el objeto del proceso de la sumator¡a de máx¡mo dos (2) con el objeto del proceso dePROPONENTE Selección, mediante la contratos selección, med¡ante la

presentación de hasta tres (3) presentac¡ón de hasta dos (2)certificac¡ones de contratos certif¡caciones de contratosejecutados en interventorías de ejecutados en interventorías deobras de construcción y/o obras de construcción y/oampliación y/o remodelac ión y/o ampl¡ación y/o remodelac¡ón y/oadecuación de edificaciones adecuación de edificacionesinstituc¡onales o privadas, en la instituc¡onales o privadas, en 'a

que al menos una de las que al menos una de lascehificac¡ones sea en obras de certificaciones sea en obras derestauración y cuyos valores restauración y cuyos valoressumados sean igua eS O sumados sean iguales osuperiores a 298,28 SMMLV. superiores a 75,35 SMMLV.

FACTOR DE Experi®ncia específjca adicional Experiencia adicional del Experiencia adic¡onal de[CALIDAD .del oferente (Puntaje máximo 30 proponente proponente Máximo TREINTA

Puntos) por cada contrato reg¡strado en el (30) puntos por exper¡enciaSe as¡gnará el máximo puntaje de RUP ad¡cional al número mín¡mo específ¡ca adicional deltreinta (30) PUNTOS a los exigido cuyo valor ejecutado sea proponente la mínima exigidaproponentes que acrediten igual o superior a 135,47 smmlv como requisito habilitante, El

experiencia adicional a la exigida obtendrá quince (15) puntos mayor puntaje se asignará alcomo requ¡sito mínimo, de hasta obtener máximo tre¡nta oferente que acred¡te hasta dosconformidad con los parámetros (30) puntos (2) ceriificaciones de contratosestablecidos a cont¡nuaciÓ n: experiencia adicional delpersonalmínimoaacreditar celebrados con ent¡dades

DESCRIPCION PUgTOPorcadacontratoadicionalquepúbl¡cas privadas de acuerdo

contra la presentac¡ón de la con el numeral 3.2 del presenteoferta documento, para lo cual, elPor la experienc¡a adicional del proponente deberá indicarpersonal técnico mínimo se claramente de los contratos

cumpla con las I obtendrá hasta un máximo de 60 reg¡strados en el RUP cuáles sonexigencias prevlstasporlaentidadenlos PREQUISITOSm

untajeáxim puntos asÍ: residente de para verificar [a experienc¡ainterventoría: por exper¡encia mínima cuáles para acreditar laad¡cional acreditada mediante experiencia adicional así poder

MINIMOS DE o: 30 cada cen¡ficación con el otorgar el respectivo puntaje.EXPERIENCIA PACREDITADAy untos cumplimiento de los requisitos por cada contrato registrado en el

mínimos establecidos en este RUP adic¡onal al número mín¡mocuyo valor sea igualosuperiora298,28SIVIMLV. documento se le otorgarán 30 exigido cuyo valor ejecutado sea

puntos por cada una (máximo 2). igual o super¡or a 75,35 smmlvEl valor de cada contrato obtendrá quince 15 puntos

2. Experiencia específica cehificado de ¡nterventorl'a será hasta obtener máximo treintaadicional del equipo de trabajo: igual o superior a 135,47 smmlv (30) puntosDirector y res¡dente de o que en cada contrato de obra experiencia adicional delinterventoría (60 puntos). sobre el cual se ejerció la personal minimo a acreditarSe asignará el máx¡mo puntaje desesenta(60)PUNTOSalos interventoría sea ¡gual o superior contra la presentación de la

a 1.101,96 smmlv. en ambos ofertaproponentes que acrediten casos debió haber actuado como Por la experienc¡a adicional delexper¡encia específ¡ca de Director director o residente de personal técnico mínimo sey Res¡dente de lnterventoría, interventoría puntos hasta obtendrá hasta un máximo de 60adicional al mínimo ex,gido, de obtener máximo treinta (60) puntos así: res¡dente deconformidad con los parámetros puntos interventoría: por experienciaestablecidos a continuación: adicional acreditada medianteTabla de requisitos adicionales cada certificación con elpara calificar aI DirectorRes¡dentede]alnterventoría cumpl¡m¡ento de los requisitosmínimosestablecidoseneste

ofrecido en la propuesta(puntajemáximo:60puntos). documento se le otorgarán 30puntosporcadauna(máximo2).Elvalordecadacontratoceftificadodeinterventoríaserá¡gualosuperiora75,35smmlvoqueencadacontratodeobrasobreelcualseejerciólainterventoríaseaigualosuperiora930,92smmlv,enamboscasosdebióhaberactuadocomo

REQU'SITOS DEEXPERIENC'AESPECiFICAADICIONALDELDIRECTORYRESIDENTEDEINTERVENTORÍA Puntaje

Por cada certificac¡ónadicionala'asexigidas60

como requ¡sitosmínimosenelcapítulo"PERSONALPROFESIONALTECNICOM'NIMOQUEDEBEOFRECERELPROPONENTE",se puntos director o residente deinterventoríapuntoshastaobtenermáximotre¡nta(6O)puntos

36

otorgarán 15 puntoshastaunmáximode60puntos ImHIIIIMAXIMO PUNTAJE 60TOTALpuntos

EQUIPO DE 1. Un (1) Profesional lngeniero PERSONAL TECNICO M-lNIMO PERSONAL TECNICO IVl-INIMOTRABAJO Civil o Arquitecto especial¡sta Residente de lnterventoría: un Residente de lnterventoría. UnSOLICITADO como director o residente de Profesional lngeniero Civil o (1) Profesional lngeniero Civil

interventoría en obras civ¡les de Arquitecto o constructor en Arquitecto, de acuerdo lareforzam¡ento estructural y/o arquitectura e ingeniería con clasificación contenida en elconstrucción y/o adecuación y/o experiencia específica como SNIES, qu¡en actuará comoampliación de edificaciones director o Res¡dente de Residente de lnterventoría. Lospúblicas o privadas. En ningún ¡nterventoría en obras de oferentes acreditarán para elcaso podrá ser el mismo construcción y/o reparación y/o Residente de lnterventoría unaprofesional eI Director y mantenimiento y/o adecuación exper¡encia específica comoresidente. y/o ampl¡ación de ed¡ficaciones contratista ¡nterventor, directorLos oferentes acreditarán para el públicas o pr¡vadas, o director o residente de interventoría deResidente de lnterventoría una res¡dente en contratos de obra de obras civiles de construcción y/oexperiencia específica como construcción y/o reparación y/o reparación y/o mantenimiento y/oD¡rector de lnterventoría, manten¡miento y/o adecuac¡Ón adecuación y/o ampliaciones deResidente de 'nterventoría, y/o ampliación de edificaciones edificaciones públicas privadas,contratista interventor o ¡nterventor públ¡cas pr¡vadas. Hasta tres (3) mediante la presentac¡ón dede contratos (en ejercic¡o de certif¡caciones de experienc¡a hasta tres (3) certificaciones encargos públicos), especialista suscritas por el contratante en la las que haga constar que actuócomo director o res¡dente de que se indique que actuó como como contratista interven{or,interventoría en obras civiles de como director o Residente de director res¡dente dereforzamiento estructural y/o interventoría en obras de ¡nterventoría de obras civiles enconstrucción y/o adecuac¡ón y/o construcción y/o reparación y/o contratos ya finalizados cuyoampl¡ación de edificaciones manten¡miento y/o adecuación valor sumado sea igual superiorpúblicas o privadas como a la que y/o ampliac¡ón de edificaciones 75.35 SMMLV (presupuestohará la ¡nterventoría en este públicas o privadas y que los of¡cial interventoría);proceso, mediante la presentac¡ón valores totales sumados de los ceriif¡caciones que indiquen quede hasta tres (3) ceriificaciones en contratos de interventoría sean actuó como Director, res¡dentela que haga constar que actuó iguales o superiores a 135.47 en contratos de obra civiles decomo Director de lnterventoría, SMMLV (presupuesto oficial de construcción y/o reparación y/oResidente de lnterventoría o interventoría) o que 'a obra mantenimiento y/o adecuac¡óncontratista interventor en contratos intervenida sea igual o superior y/o ampliaciones deya f¡nalizados. Hasta tres (3) 1.101,96 SMMLV. (Presupuesto edificaciones públicas privadascertificaciones de experiencia ofic¡al del proceso l¡citatorio de la en cuyo valor sumado sea igualsuscr¡tas por el contratante o por el obra objeto de intervención); o super¡or 930.92 SMMLVinterventor de la obra ejecutada en hasta tres (3) certificaciones (presupuesto oficial obra objetola que se indique que actuó como suscritas porel contratante en las de intervención).-La ded¡caciónDirector de lnterventorl'a, que se indique que actuó como del Residente de lnterventoríaResidente de lnterventoría, directoro residen'e en contratos será del 10O% del tiempo delcontratista interventor o interventor de obra de construcc¡ón y/o totalsemanalen laobra.de contratos (en ejercicio de reparación y/o mantenimiento y/o Un (1) profesional en Derecho:cargos públicos), en ¡nterventorías adecuación y/o ampl¡ación de Peifil profesionaI: Profesionalde obras de restauración y ed¡ficaciones públicas privadas en derechoconservación de edificaciones cuya sumator¡a sea ¡gual o Experiencia: experienc¡ainstitucionales o privadas como a superior a 1.101,96 SMMLV. específ¡ca en asesoríasjurídicasla que hará la interventoría en este (Presupuesto of¡cial del proceso a interventorías de obras oproceso, y que los valores de los licitatorio de la obra objeto de contratos de obra, que se debecontratos de obra a los cuales se le intervenc¡Ón). Dedicación tjempo acreditar con la ejecuc¡ón de dosefectuó la interventoría sean completo. (2) contratos teminados, en losiguales o superiores a 3.249,38 Un (1) profes¡onal lngen¡ero que haya actuado comoSMMLV o que el valor de los Eléctrico o lngen¡ero contratista o como abogadocontratos de interventoría sean Electricista o lngeniero en asesor en contratos de obra oiguales o superiores a 298,28 Distribución y Redes de interven'oríaacontratosdeobra.SMMLV. Dedicación de tiempo Energía EIéctrica, con Con el f¡n de acreditar lascompleto experiencia profesional calidades y exper¡encias de este2. Un (1) Profesional lngeniero específica en instalaciones profesional. La dedicación deCiv¡l o Arquitecto espec¡alista eléctricas en bajatensión (redes este profes¡onal será del 15%como d¡rector o residente de reguladas y no regulada) o semanal (mínimo 7 horasinterventoría en obras civiles de categoría superior, dentro de semanales) durante la ejecuciónreforzamiento estructural y/o contratos de obra o interventoría del contrato.construcción y/o adecuación y/o a obras qu¡en actuará como Un (1) profesional enampliación de edificac¡ones asesor eléctr¡co de la Contaduría Públ¡capúblicas o privadas, quien interventoría. Hasta Dos (2) Perfil profesional: Contadoractuará como Director de certificaciones de experiencia Públicolnterventoría suscritas por el contratan'e, en la Exper¡encia: experienciaLos oferentes acreditarán para el que se indique que actuó como específicaen asesoríacontableyDirector de lnterventoría una asesor en contratos de obra o financiera a ¡nterventorías oexperiencia específica como interventoría a obras que contratos de obra, que sedebeDirector de lnterventoría o incluyen instalaciones eléctricas acreditar en la ejecución de doscontratista interventor, en en baja tensión (redes reguladas (2) contratos teminados en uninterventorías de restaurac¡Ón y y no reguladas) o categoría lOO%, en los que haya actuadoconservación de edificaciones superioryque losvalorestotales como contratista o asesorinstjtucionales o privadas como a sumados de los contratos de contable o financiero en

37

la que hará la interventoría en esteproceso, mediante la presentaciónde tres (3) certificaciones en la quehaga constar que actuó comoD¡rector de lnterventorl'a ocontratista interventor en contratosya finalizados. Hasta tres (3)certificaciones de experienc¡asuscritas por el contratante o por e'interventor de la obra ejecutada enla que se ¡ndique que actuó comoDirector de lnterventoría ocontratista interventor en obras deconstrucc¡ón y/o ampliación y/oremodelación y/o adecuación deedificaciones institucionales opr¡vadas y que los valores de loscontratos de obra a los cuales se leefectuó la ¡nterventoría seaniguales o superiores a 3.249,38SMMLV o que el valor de loscontratos de interventoría seaniguales o superiores a 298,28SMMLV. La dedicación delDirector de lnterventoría será 25%del tiempo total semanal en laobra, es decir 12 horas semanales.3. Un (1) profesional lngenieroEléctrico o lngeniero deSistemas o lngeniero enTe[einformática.Experiencia profesional especI~ficaen obras de ¡nstalaciones de redeseléctricas internas en baja tensiónregulada o no regulada, como a lasque hará la interventoría en esteproceso, mediante la presentaciónde hasta tres (3) certificaciones enla que haga constar que actuÓcomo residente de interventoría,in'erven'or o residente de obra deinstalaciones eléctr¡cas internas debaja tensión, reguladas o noreguladas, en contratos yafinalizados. Hasta tres (3)Certificaciones de experienciasuscritas por el contratante o por elinterventor de la obra ejecutada, enlas que se indique que actuó comoresidente de interventoría, directorde interventoría o contrat¡stainterventor en obras deinstalaciones eléctricas ¡nternas debaja tensión, reguladas o noreguladas. S¡ la cenificación serefiere a un contrato deinterventoría de obra redes decableado estructurado, el valordeberá ser igual o superior a359,98 SMMLV. La ded¡cación deeste profes¡onal será del 16.67%del tiempo to'al semanal, es decirs horas semanales4. Un (1) profesional lngenieroCivil especialista en estructuraso con experiencia en diseñoestructural, quien actuará comoasesor de la consultoría.Diploma de grado de especial¡staen estructuras o dos (2)cert¡ficac¡ones de experienc¡asuscritas por el propietario o por elconstructor de la obra ejecutada enla que se indique que actuó comodiseñador estructural enedificaciones ¡nstitucionales oprivadas. S¡ la certificac¡ón serefiere a un contrato deinterventoría de obra diseñador

obra a los cuales se le efectuó lainterventoría sean iguales osuperiores a 82.10 SMMLV(presupuesto ofic¡al delcomponente de obraseléctricas(reguladas y noreguladas) de la obra objeto de¡ntervención). La ded¡cación deeste profesional será del 100%durante la ejecuc¡Ón delcomponente (mínimo 16,67O/o dehoras semanales en la obra (8horas semanales),Un (1) profesional lngeniero oMecánl'co o Electromecánico oeléctrico o electricista, conexperienc¡a profesionalespecífica en obras deinstalación, configurac¡Ón y

puesta en funcionamiento deequ¡pos de airesacondicionados, dentro decontratos de obra o interventoríaa obras, quien actuará comoasesor de aires acondicionadosde la interventoría. Hasta dos (2)certif¡caciones de experienciasuscritas por el contratante, en laque se indique que actuó comocomo asesor en contratos deobra o interventoría a obras enÍnstalación, conf¡guración y

puesta en funcionam¡ento deequ¡pos de aire acondicionado yque los valores totales sumadosde los contratos de obra a loscuales se le efectuó lainterventoría sean iguales osuperiores a 163,11 SMIVILV

(100O/o del presupuesto oficial delcomponente de aireacond¡c¡onado de la obra objetode interventoría). La ded¡caciónde este profesional será del100% durante la ejecución delcomponente (minimo 16,67% dehoras semanales en la obra (8horas semanales),Un (1) profes¡onal en Derecho:Perfil profesional: Profesiona'en derechoExper¡encia: experienciaespecífica en asesorías jurídicasa interventorías de obras ocontratos de obra, que se debeacreditar con la ejecución de dos(2) contratos term¡nados, en losque haya actuado comocontratista o como abogadoasesor en contratos de obra o¡nterventoría a contratos de obra.Con el fin de acreditar lascalidades y experiencias de esteprofesional. Dos (2)ceftificaciones de experienciasuscritas por e' contratante en laque se ind¡que que actuó comoasesor jurídico en contratos deobra o ¡nterventoría a contratosde obra f¡nalizados. Laded¡cac¡Ón de este profes¡onalserá del 15% semanal (mínimo 7horas semanales) durante laejecución de' contrato.Un (1) profesional enContaduría PúblicaPerfil profesionaI: ContadorPúblico

contratos de obra o interventoríaa contratos de obra. Ladedicación de este profesionalserá deI 150/o semanal (mínimo 7horas semanales) durante laejecución del contrato.

38

estructural o asesor estructural, eIvalor deberá ser igual o superior a171,91 SMMLV. La ded¡cación deeste profesional será del 10O/o deltiempo total semanal, es dec¡r shoras semanales5. Un (1) profesional lngenieroCivil especialista en Geotecnia olng. Geotecnista o profesionalen Geotecnia, qu¡en actuarácomo asesor de la consu[toría.Con el fin de acreditar lascalidades y experiencia de esteprofesional, Diploma deespecialista en Geotecnia. Dos (2)cenificaciones de experienciasuscr¡tas por el propietarío o por elconstructor de la obra ejecutada enla que se indique que actuóingeniero geotecnista o queparticipó en la elaboración deestudios de suelos. La dedicacióndel íngeniero especialista enGeotecnia será de' 100/o del t¡empototal semanal, es decir 5 horassemanales.8. Un (1) profesional en Derecho.Teniendo en cuenta que uno de losobjetos del presente proceso es la¡nterventoría jurídica, eladjud¡catario debe acreditarexperiencia específica de esteprofesional en interventorías deobras civiles como a las que sehará la interventoría con el

presente proceso, med¡ante lapresentac¡Ón de dos (2)certificaciones en la que hagaconstar que actuó como contratistao abogado asesor en contratos de¡nterventoría ya finalizados. Dos(2) Certificaciones de experienciasuscritas por el contratante o por el¡nterventor de la ¡nterventoríaejecutada, en la que se indique queactuó como contratista o abogadoasesor en contratos de¡nterventoría. La dedicac¡ón deeste profesional será como mínimode cinco (5) horas semanales en laobra o en oficina para prestarasesoría juríd¡ca al consultor9. Un (1) profesional enContaduría. Teniendo en cuentaque unos de los objetos delpresente proceso es lainterventoría f¡nanc¡era y contable,el adjud¡catario debe acreditarexperiencia específica de esteprofesional en interventorías deobras civiles como a las que sehará la interventoría con eI

presente proceso, mediante lapresentación de dos (2)certificaciones en la que hagaconstar que actuó como contratistao contador asesor en contratos deinterventoría ya finalizados.Dos (2) Cen¡ficaciones deexperiencia suscritas por elcontratante o por e' interventor dela ¡nterventoría ejecutada, en laque se indique que actuó comocontratista o contador asesor encontratos de interventoría. Ladedicac¡Ón de este profes¡onalserá como mínimo de cinco (5)horas semanales en la obra o en

Exper¡encia: experienciaespecífica en asesoría contable yf¡nanciera a interventorías ocontratos de obra, que se debeacreditar en la ejecución de dos(2) contratos term¡nados en un100%, en los que haya actuadocomo contratista o asesorcontable o financiero encontratos de obra o interventoríaa contratos de obra. Dos (2)certificaciones de experienciasuscr¡tas por el contratante en laque se indique que actuó comocontratista o aSesor contable ofinanciero en contratos de obra ointerventoría a contratos de obraf¡nalizados. La dedicación deeste profesional será de, 15O/osemanal (mínimo 7 horassemanales) durante la ejecucióndel contrato.

39

ofic¡na para prestar asesoria fiiiiiiiiiiEfinanciera y contable al consultor.OFERENTESPARTICIPANTE ' RAACH INGENIERIA SAS ® PATRICIA PALACIOS PEÑA ORGANIZAClÓN GARZON Y

® GRUPO G&B LTDA ' QUINTEROYRIAÑOSA ASOCIADOS LTDAS ® J&S INGENIERIA LTDA ' VERTICAL DISEÑOS SAS ® C.S.lE.U

® lNGESCOR LTDA ® MARIA FERNANDA DIAZ ® GRUPO G&B LTDA® CARLOS VERGARA NEGRETE CORTES ® GORDILLO & ASOCIADOS' CONSORCIO ® ORGANIZAClÓN GARZON Y SAS

lNTERVENTORIA PGN 2015 ASOCIADOS LTDA ® RODRIGO ANTONIO ARIAS' CONSORCIO JASB®QUINTEROYRIAÑO SAoC.S.l o C.S.l CHAUSTRE

CONTRATISTA ® CONSORCIO JASB VERTICAL DISEÑOS SAS C.S.l E.UPLAZO Y El plazo de ejecuc¡Ón del contrato El plazo de ejecución del contrato El plazo de ejecución del contratoLUGAR DE de consultoría es de DOCE (12) de consu'toría es de VEINTE (20) de consultoría es de SETENTA YEJECUCIÓN lVIESES, igual al tiempo de semanas, igual al t¡empo de CINCO (75) días calendario,

ejecuc¡ón de la obra objeto de ejecución de la obra objeto de igual al tiempo de ejecución de laintervenc¡ón. En todo caso el plazo intervenc¡ón. En todo caso el obra objeto de intervenc¡Ón` Ende ejecuc¡ón del contrato de plazo de ejecución del contrato todo caso el plazo de ejecucióninterventoría no puede ser inferior de interventori'a no puede ser del contrato de interventoría noal del contrato de obra. inferior al del contrato de obra puede ser inferior al del contratoNo obstante el plazo de ejecución No obstante el plazo de de obradel contrato de interventoría, el ejecución del contrato de No obstante el plazo deconsultor debe dar cumplimiento a interventoría, el consultor debe ejecución del contrato dela obligación relacionada con la dar cumplimiento a la obligación ¡nterventoría, el consultor debeliquidac¡Ón del contrato de obra, la relacionada con la liquidación del dar cumpl¡m¡ento a la obl¡gacióncual se llevará a cabo bajo los contrato de obra, la cual se relacionada con la liquidación delparámetros establecidos en la Ley llevará a cabo bajo los contrato de obra, Ia cual se80 de 1993, artículo 60 y Ley 1150 parámetros establecjdos en la llevará a cabo bajo losde 2007, artículo 11, modificado Ley 80 de 1993, artículo 60 y ley parámetros establecidos en lapor el Decreto 19 de 2012, artículo 115O de 2007, artículo 11, Ley 80 de 1993, artículo 6O y ley217 y demás normas que los modificado por eI Decreto 19 de 1150 de 2007, artículo 11,complementen, modifiquen o 2012 artículo 217 y demás modificado por el Decreto 19 deadicionen. La liqu¡dación por normas que los complemente, 2O12 artículo 217 y demásmutuo acuerdo podrá efectuarse modifique o adicione. La normas que los complemente,dentro de los seis (6) meses liquidac¡ón por mutuo acuerdo se modifique o adjcjone. Lasiguientes a la fecha de efectuará dentro de los ocho (8) liquidac¡Ón por mutuo acuerdo seterminación del plazo de ejecución meses sigu¡entes a la fecha de efectuará dentro de los ocho (8)del contrato. En aquellos casos en terminación del plazo de meses siguientes a la fecha deque el contratista no se presente a ejecución del contrato. terminación del plazo dela ljqu¡dación previa notificación o El plazo del contrato se contará a ejecuc¡Ón del contrato.convocatoria que le haga la partir de la suscripción deI Acta El plazo del contrato se contará aentidad, o las partes no lleguen a de lnicio, previo el cumpl¡miento partir de la suscripción del Actaun acuerdo sobre su contenido, la de los requisitos de legalizac¡Ón y de lnicio, prev¡o el cumpl¡mientoentidad tendrá la facultad de ejecución del contrato, la cual, se de los requisitos de legalizac¡ón yIiquidar en forma un¡lateral dentro suscribirá por parte del ejecución del contrato, la cual, sede los dos (2) meses siguientes, de contratista y el supervisor o suscr¡birá por parte delconformidad con lo dispuesto en e' supervisores que nombre la contrat¡sta y el supervisor oartículo 164 del CÓdigo de Procuraduría dentro de los tres supervisores que nombre laProcedim¡en'o Adm¡nistratjvo y de (3) días hábiles siguientes a la Procuraduría dentro de los tresIo Contencioso Administrativo. f¡rma del contrato. (3) días hábíles siguientes a lafirmadelcontrato

PRÓRROGAS ® Prórroga l: hasta el O6 defebrerode2017®Prórrogall:hastae'30demarzode2017

GARANTIAS Cumplimiento 3oo/o Cumplimiento 30% Cumplim¡ento 3oo/oEXIGIDAS Tiempo de ejecución del contrato y T¡empo de ejecución del contrato Tiempo de ejecución del contrato

ocho (8) meses más, contados a y hasta la l¡qu¡dación del y hasta la l¡quidac¡ón de[partir de la suscripción del con'rato. (Tiempo estimado ocho contra{o. (Tiempo estimado ochocontrato. (8) meses), contados a partir de (8) meses) contados a partir deCalidad de los servicios la fecha de firma de' contrato) la fecha de'firma del contrato)suministrados 3oo/o Calidad de los servicios Calidad de los serv¡ciosCinco (5) años contados a part¡r de suministrados 3oo/o suministrados 3oO/oIa fecha de entrega de las obras Cinco (5) años contados a partir C¡nco (5) años contados a partirobjeto de la interventoría. (Ley de la fecha de entrega de las de la fecha de entrega de las1474 de 2011, Anículo 85, obras objeto de la interventoría. obras objeto de la interventoría.Parágrafo). (Ley 1474 de 2011, Artículo 85, (Ley 1474 de 2011, Ahículo 85Pago de salarios, prestac¡ones Parágrafo). Parágrafo).sociales legales e Pago de salar¡os, prestaciones Pago de salarios, prestacioneslndemnizac¡ones laborales 2oO/o sociales legales e sociales legales eTiempo de ejecución del contrato y lndemnizaciones laborales lndemnizaciones laboralestres (3) años más, a part¡r de la 20% T¡empo de ejecución del 20% T¡empo de ejecución delsuscripc¡ón del contrato. contrato y tres (3) años más, a contrato y tres (3) años más, a

partir de la suscripción del partir de la suscripción delcontrato. contrato

FECHA DELIQUIDACION lnformación no d¡sponible 13 DE ENERO DE 2017 26 de Agosto de 2016

40

müüüüñü"HüffiLINK DE b£!r+S_íáaasasLprocuíac!L!Íia ov co,,j b£t_p#Ú,//www, rocuraduria`aov.co,J httos://www.Drocuraduíia.aov,co/CONTRATACIO <2Í!aJí39r+Éj£Z:=LC&néa!¿j2janj29í?;alirg ffJ.#au?_OPliÍ9PL=CO ov. n` or{ala ortal/?oDt¡On=co. ov. n. ortal`N r¡¬£r¡d£amamriie.íiut..,pua.g.§Ía.¬.¬_o_r&.g_Q_p f_r.g.c¡É§_í?_¢L£gmÉ22j2Ln_e.c!l`.p_qfi_eía_cLo.r¥ frontend`com _igngnlr2aa£ÉSt9:rLy_

trataGionComc!GnentPac¡eFactorv& rJoí,¡ratacior¡Componen¡PaaeF `Con{ratac¡onComoonentPaqeFactiün=vie`# proc,esc,&kev=1108 actorv&aci¡on=view oroceso&ke actorv&action=view oroceso&keü- _y_=_1__0_ZÉ

MODALIDAD DE Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto Concurso de Méritos AbiertoSELECClÓN DELCONTRATISTA CIVIA-04-2013 CMA-01-2015 No. O5 de 2013

CONTRATO NO. 179-091-2013 179-027-2015 179-129-2013OBJETO DEL REALICE LA INTERVENTORiA REALIZAR LA REALIZAR LACONTRATO EXTERNA TECNICA, lNTERVENTORÍA INTEGFLAL lNTERVENTORÍA EXTERNA

ADMINISTRATIVA, DEL CONTRATO QUE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE Y RESuLTE DE LA LICITAClÓN FINANCIERA, CONTABLE YJURIDICA DEL CONTRATO QUE PÚBLICA NO. 4 DE 2015, QUE JURÍDICA DEL CONTFuTORESULTE DE LA LICITAClÓN TIENE POR OBJETO QUE RESULTE DE LAPÚBLICA No O7 DE 2013, QUE SELECCIONAR AL LICITACIÓN PÚBLICA NO. 10TIENE POR OBJETO PROPONENTE QUE LLEVE A DE 2013, QUE TIENE PORSELECCIONAR AL CABO POR EL SISTEMA DE OBJETO SELECCIONAR ALPROPONENTE QUE LLEVE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PROPONENTE QUE LLEVE ACABO POR EL SISTEMA DE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CABO POR EL SISTEMA DEPRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSULTORÍA, EL PRECIOS UNITARIOS FIJOS,SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DISEÑ0, LA RESTAURAClÓN, SIN FÓRMULA DE REAJUSTEiLAs oBFms DE EL ACONDICIONAMIENTO Y LAS OBRAS DEMANTENIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO MANTENIMIENTO YREPARACIONES LOCATIVAS ESTRUCTURAL DE LA CASA REPARACIONES LOCATIVASDE LA SEDES DE LA LUIS PERÚ DE LA CROIX, DE LOS PISOS VEINTIOCHOPROCURADURIA REGIONAL UBICADA EN LA CALLE 37 NO. Y COSTADO SUR DELDEL HUILA Y PROVINCIAL DE 11-18 EN LA CIUDAD DE CUARTO P'SO DEL EDIFICIONEIVA DE PROPIEDAD DE LA BUCARAMANGA DE LA SEDE PRINCIPAL DEPROCURADURÍA GENERAL DE (SANTANDER) LA PROCURADURÍALA NAClÓN UBICADAS EN LOS GENEFuL DE LA NAClÓNPISOS 2 Y 5 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 5BANCO POPULAR EN LA CALLE NO.15-80 DE LA C'UDAD DE7 No. 3-67 EN NEIVA-HUILA BOGOTÁ, LA CUAL INCLUYE:OBRACIVIL,ADQUISIClÓNElNSTALACIÓNDELSISTEMADEOFICINAABIERTA,MOBILIARIO,lNSTALACIONESELÉCTRICASREGULADASYNOREGULADAS,REDESDECABLEADOESTRUCTURADO(VOZYDATOS)YEQUIPOSACTIVOS.

VALOR DELCONTRATO $22,243,655 $509.056.O96.50 $53.389.572,00

SUSTITUClONESYADIClÓNES En ejecución No hubo

FORMA DE PAGO Un primer pago del 30% del valor La foma de pago del contrato Un pr¡mer pago del 30% deldel contrato una vez apruebe al se real¡zará así: Para la valor del contrato una vezcontratista de obra los análisis de Vigencia 2015, se cancelará el apruebe al contratista de obraprec¡os unitarios, cronograma de 500/o de valor del contrato, así: los anális¡s de precios unitarios,trabajo, horario de trabajo y Un primer pago del 30O/o del cronograma de trabajo, horarionormas de salud ocupacional, valor del contrato una vez de trabajo y normas de saludcert¡f¡cado disposición de apruebe al contratista de obra ocupacional, cert¡ficadoresiduos y materiales sobrantes, los anális¡s de prec¡os unitarios, dispos¡ción de residuos y

planes de movilidad y manejo cronograma de trabajo, horario mater¡ales sobrantes, planes deambiental, acred¡tación personal de trabajo normas de salud mov¡I¡dad y manejo amb¡ental,ofrecido, plan de inversión del ocupacional, ceri¡ficado acreditación persona' ofrecido,anticipo y diseños y planos para la disposición de residuos plan de inversión del anticipo yejecución del proyecto de obra. b) materiales sobrantes, planes de d¡seños y planos para laUn pago del 20% cuando se movilidad manejo ambiental, ejecución de' proyecto de obra.apruebe por la interventoría e' acred¡tación personal ofrecido, b) Un pago del 20% cuando se

primer corte de la obra objeto de plan de invers¡Ón del anticipo apruebe por la interventoría elvigi'ancia y control. c) Un pago del diseños planos para la primer corte de la obra objeto de20% cuando se apruebe por 'a ejecución del proyecto de obra, vigilancia y control. c) Un pagointerventoría el segundo corte de b) Un pago deI 20% cuando se del 20% cuando se apruebe porobra. d) Un pago del 20% cuando radique, previa aprobación de la interventoría el segundo cortese apruebe por la interventoría el Planeación Mun¡cipal el trámite de obra. d) Un pago del 20%tercer corie de obra, e) Un último de la l¡cencia de construcc¡Ón en cuando se apruebe por la

pago del 10% una vez se suscriba la curaduría urbana. Para la interventoría el tercer corte deel acta de recibo a sat¡sfacción de V¡gencia 2016, c) Un pago del obra. e) Un último pago del 10O/o'a obra que se interv¡ene. 25O/o cuando la obra alcance un una vez se suscriba el acta de

avance facturado deI 50% del rec¡bo a satisfacción de la obravalor contratado d) un pago del25%lasuscripc¡Óndelactade que se interviene.

41

Pffi"ñffiHüfflffi

recibo satisfacc¡Ón de la obraqueseinterviene.

EXPERIENCIA Los proponentes deben acreditar 100% del presupuesto oficial Experiencia probable de 170REQUERIDA exper¡encia mínima, relac¡onada (791 SIVIMLV), sumados en puntos. Experiencia acredjtada:PARA EL con el objeto del proceso de máximo cinco (5) contratos Los proponentes debenPROPONENTE se'ección, mediante a Número, fecha de suscripción e acreditar experienc¡a mínima,

presen'ación de hasta dos (2) in¡ciación. La suscripc¡ón e relac¡onada con el objeto delcertificaciones de contratos inic¡ación del respect¡vo proceso de selección, medianteejecu'ados cuyos valores contrato debe ser poster¡or ai i o la presentación de hasta dos (2)sumados sean igua eS O de enero de 2005. Objeto del cen¡ficaciones de contratossuperiores a 37.89 SIVIMLV contrato: Ínterventoría integral a ejecutados en interventorías deObjeto: Ejecución de contratos de obra de obras de construcción y/ointerventorías técnica, Conservación y/o restauración ampliación y/o remodelación y/oadm¡nistrativa, f¡nanc¡era, jurídica y/o mantenimiento de bienes adecuación de edificacionesy contable de obras c¡v ies de inmuebles de interés cultural. ¡nstitucjonales o privadas, en laconstrucción y/o ampliaciÓn ylo que al menos una de lasremodelación y/o adecuación y/o cert¡ficaciones sea en obras demantenimiento de edificac¡ones, restauración y cuyos valoressimilar al objeto de la obra a a sumados sean ¡guales ocual se le efectua¡nterventoría.FechadesuscripciónelnicDespuésdeIldeenerodFechadeterminación:contratosdeberánteminadosantesdelafeaperturadelprocesoselección.rá laiación:e2OO6Estosestarchadede superiores a 93,56 SMIVILV.

FACTOR DE Exper¡encia específica a) Máximo treinta (3O) puntos FACTOR DE CALIDADCALIDAD adicional del oferente (Puntaje por experiencia específica PUNTAJE

máximo 40O Puntos) ad¡cional del proponente a la 1 Experienc¡a específicaSe asignará el máximo puntaje de mínima ex¡gida como requisito ad¡cional del proponentecuatrocientos (400) PUNTOS a hab¡litante. 400 Puntosos proponentes que acrediten El mayor puntaje se asignará al 2 Exper¡encia específicaexperiencia adicional a la ex¡gida oferente que acredite un adic¡onal del equipo de trabajo:como requisito mínimo, de máximo de tres (3) contratos Residente de lnterventoríaconformidad con los parámetros celebrados con entidades 400 Puntosestablecidos a continuación; públicas o pr¡vadas de acuerdo 1. Exper¡encia específica

DESCRIPCION PUNTOS con el numeral 7.1.2 de estosestudios,mediantela adicional del oferente (PuntajePor cada contratoadicionalquecumplaconIasex¡genciasprevistas máximo 400 Puntos)

presentación de las respectivas Se as¡gnará el máx¡mo puntajepor la entidad en los certificac¡ones, Ias cuales, cada de cuatrocientos (400)REQUISITOS M'N'MOS PunDEEXPERIENC'Amá taJeximo- una debe ser ¡gual o mayor a PUNTOS a los proponentes queACREDITADA y cuyo 400

tos

263.66 SMMLV de valor acrediten experiencia ad¡cionalvalorsea igual o superior Pun ejecutado. a la ex¡gida como requisitoa 37.89 SMMLV, se leas¡gnarán100puntos,hastaobtenerunmáxímo EXPERIENCIA PUNTO mínímo, de conform¡dad con los

ESPECIFICA S parámetros establecidos ade 400 puntos DICIONAL A continuación:

2. Experienc¡a específica CREDITADA POR E DESCRIPCION PUNTOSadicional del equipo de trabajo: PROPONENTE A Por cada contrato adicional queresidente de interventoría (4OO MÍNIMA REQUERIDA cumpla con las exigenciaspuntos). Por cada contrat previstas por la entidad en losSe asignará el máximo puntaje de adicional al mínim O A 3 REQUISITOS MINIMOS DEcuatrocientos (400) PUNTOS a exigido habilitant puntos EXPERIENCIA ACREDITADA yos proponentes que acrediten (Numeral 7.1.2.), cuy cuyo valor sea igual o superior aexper¡encia específica del alor ejecutado se 93,56 SMMLV, se le asignaránResidente de lnterven'oría, igual o superior 100 puntos, hasta obtener unadicional al mínimo exigido, de 263.66 SMML máx¡mo de 400 puntos. Puntajeconfomidad con los parámetros obtendrá diez (10 máximo: 400 Puntosestablecidos a continuación: puntos hasta obtene 2. Exper¡enc¡a específicaTabla de requ¡sitos adic¡onales máximo treinta (30 adicional del equipo de trabajo:para calif¡car al Residente de la puntos residente de interventoría (400lnterventoría ofrecido en la MAX'MO PUNTAJE 30 puntos).propuesta (puntaje máximo: PUNTO Se asignará el máximo puntaje400 puntos). S de cuatrocientos (400)

I

REQllISITOS DEEXPERIENCIAESPECÍF'CA Punta b) Máximo sesenta (60) puntos PUNTOS a los proponentes queADIClONAL DEL RESIDENTE je por las certificac¡ones de acrediten experiencia especificaDE INTERVENTOR¡A experiencia especifica deI Residente de lnterventoría,Por cada certificac¡Ón ad¡c,onal

4OOPuadicionales del d¡rector y del adic¡onal al mínimo exig¡do, de

a ias exigicias como requisitosmínimosenelcapítuloresidente de interventoría conform¡dad con los parámetros

"PERSONAL PROFESlONAL nto (Máximo dos (2) por cada uno) establec,dos a continuación:TECNICO MINIMO QUE DEBE S a la mínima ex¡gida como Tabla de requisitos adicionalesOFRECER EL PROPONENTE",seotorgarán100puntoshasta

requ¡sito habilitante de acuerdo para cal¡f¡car al Residente de laun máximo de 40O punlos con el numeral 3.2.1 de estos 'nterventoría ofrecido en laMAXIMO PuNTAJE TOTAL 40OPu estudios. propuesta (puntaje máximo: 400puntos).

42

PÜ3ümñffiüHHüüi

nto El mayor puntaje se asignará al REQUISITOS DES oferente que acredite mayOr EXPERIENCIA E PE iFI A

exper¡enc¡a teniendo en cuenta ADICIONAL DEL RESIDENTEa tabla explicat¡va que se DE INTERVENTORÍApresenta a continuación: PuntajePorcada cert¡ficación adicional

EXPERIENCIA PUNTESPECIF'CAADICIONALALAACREDITADAPARAELDIRECTORYELRESIDENTEDELAlNTERVENTORIAALAMiNIMAREQUERIDA AJE a las exigidas como requisitosmín¡mosenelcapítu'o"PERSONALPROFESlONALTECNICOMINIMOQUEDEBEOFRECERELPROPONENTE",seotorgarán10Opuntoshastaunmáximode400puntos400puntosMÁXIMOPUNTAJETOTAL40Opuntos

Por cada certificac¡ón deexperienciaadicionalalasexigidascomorequ¡s¡tomínimohabilitanteenelcapítulot'PERSONALTECNICOMINIMO"delNumeral321quedebeofrecerelproponenteparaelDirectoryelResidentede'ain(erventoríaenelpresenteproceso,seotorgarán15pun'os.Elmáximopuntaje(60puntos)seotorgaráalquepresentecertificac,onesad¡c¡ona'escomodirectorocontratistainterventor(Máximo2paraelDirector)ycomodirector,residenteocontratlstainterventor(Máximo2paraelResidente)enobrasderestauraclónyconservac¡Ónde,patrimonioarquitectón,codebienes¡nmueblesdeinteréscu'turalEn`odocaso,cadaunadelascertiflcac,onesadicionalesdebenserigualesosuperioresa3.565.9SMMLVparaloscontratosdec,bra¡ntervenidao395.5SMMLVparaloscontratosdeinterventoríaenlosquehayanparticlpadocadaunodelosprofes¡onalesanteriormentemencionados.

OA60puntos

MAXIMO PUNTAJE 60PUNTOS

EQUIPO DE 1. Un Profesional lngeniero 1. Director de lnterventoría. Un (1) Profesional lngenieroTRABAJO Civil o Arquitecto o Constructor Un (1) Profes¡onal l ngeniero Civil o Arquitecto oSOLICITADO en lngeniería y Arquitectura, Civil o Arquitecto con constructor en lngen¡eria o

quien actuará como Residente especialización o maestría en AÍquitectura, quien actuaráde lnterventoría. conservación y restauración como Residente deLos oferentes acreditarán para el del patrimonio arquitectónico lnterventor¡a. Los oferentesRes¡dente de lnterventoría una o en cualquier otra acred¡tarán para el Residenteexperiencia específica como especialización o maestría de lnterventoría una experiencjaDirector de lnterventoría, relacionada con restauración específica como Director deRes¡dente de lnterventoría o de acuerdo a la clas ificación lnterventoría, Residente decontrat¡sta interventor, en contenida en el SNIES , quien lnterventoría, contratistainterventorías de construcción y/o actuará como Director de ¡nterventor o interventor dereparación y/o mantenimiento y/o lnterventoría. Adicionalmente, obras civiles de construcción y/oadecuación y/o ampliaciones de os oferentes acreditarán para el reparación y/o mantenimientoedificac¡ones similares a las que D¡rector de lnterventoría una y/o adecuación y/o ampliaciónhará la interventoría de acuerdo exper¡enc¡a específica como de edificaciones similares a lacon el objeto del proceso de director de ¡nterventoría o que hará la interventoría en esteselección, mediante la contratista interventor sobre proceso, mediante lapresentación de dos (2) obras de restauración y presentación de dos (2)certificaciones en la que haga conservación del patrimonio certificac¡ones en la que hagaconstar que actuó como arquitectónico de bienes constar que actuó comoResidente de lnterventoría, ¡nmuebles de interés cultural Director de lnterventoría,D¡rector de lnterventoría o (BIC) o director de obras de Residente de lnterventoría ocontratista ¡nterventor en restauracjón y conservación del contra{ista interventor encontratos ya f¡nalizados. Dos (2) patrimonio arquitectónico de contratos ya finalizados. Dos (2)cehificaciones de exper¡enc¡a bienes ¡nmuebles de interés certificaciones de experienc¡asuscritas por el contratante o por cultural (BIC), mediante la suscritas por el contratante oel interventor de la obra ejecutada presentación de hasta cinco (5) por el interventor de la obraen la que se indique que actuó certificaciones en las que haga ejecutada en la que se indiquecomo Res¡dente de lnterventoría, constar que actuó como director que actuó como D¡rector deD¡rector de lnterventoría o de interventoría o contrat¡sta lnterventoría, Residente decontratista interventor y que los ¡nterventor o director de obra en lnterventoría, contratistavalores de los contratos de obra a contratos ya finalizados. interventor o interventor delos cuales se le efectuó la Hasta cinco (5) certificaciones obras civiles como a la que haráinterventoría sean iguales o de experiencia suscritas por el la ¡nterventoría en este proceso,

43

FffiüfflBÜÑÜffiHüffiüü

superiores a 742.94 SMMLV(valor equivalente al del contratode obra objeto de la interventoría)o que el valor de los contratos deinterventoría sean iguales osuperiores a 37.89 SMMLVLa dedicación del Residente delnterventoría será de mínimo 24horas semanales.2. Un (1) profesional lngenieroEléctrico o lngenieroElectricista o lngeniero enDistribución y Redes deEnergía Eléctrica.Experiencia profesionalespecífica en obras deinstalacjones de redes eléctricas¡nternas en baja 'ensión reguladao no regulada, sim¡lares a las quehará la interventoría de acuerdocon el objeto del proceso deselección, mediante lapresentación de dos (2)cehificaciones en la que hagaconstar que actuó como residentede interventoría, interventor oresidente de obra de instalacioneseléctricas internas de bajatensión, reguladas o noreguladas, en contratos yafinal¡zados.Dos (2) Ceriificaciones deexperienc¡a suscr¡tas por elcontratante o por e' ¡nterventor dela obra ejecutada, en la que seind¡que que actuó como res¡dentede interventoría, d¡rector deinterventoría o contratjstainterventor en obras deinstalac¡ones eléctricas internasde baja tensión, reguladas o noreguladas. Si la certificación serefiere a un contrato de¡nterventoría de obra eléctrica enbaja tensión, el valor deberá serigual o superior a 37.89 SMMLV,o que el valor de la obra eléctricaa la cual se le efectuó lainterventoría sea igual o superiora 142.32 SMMLV (valorequivalente al presupuesto de loscomponentes de redes eléctricasreguladas y no reguladas delproceso licitatorio No. 07 de2013). La dedicación de esteprofesional será como mínimo deocho (8) horas semanales en laobra para coordinar actividadesde instalaciones eléctricas.3. Un (1) profesional lngenieroElectrónico o lngeniero deSistemas o lngeniero enTeleinformática o lngen¡ero enTelecomunicaciones.Experiencia profesionalespecíf¡ca en obras deinstalaciones de redes decableado estructurado (voz ydatos) similares a las que se harála interventorl'a, med¡ante lapresentación de dos (2)certificac¡ones en la que hagaconstar que actuó como res¡dentede ¡nterventoría, interventor ores¡dente de obra en este t¡po detrabajos, en contratos yafinalizados. Dos (2)Ceft¡f¡caciones de experienciasuscritas or el contratante o

contratante en la que se indiqueque actuó como Director de'nterventoría o contratistainterventor o director en obrasde restauración y conservacióndel patrimonio arquitectón¡co deb¡enes inmuebles de ¡nteréscultural (BIC) y que los valoressumados de los contratos deobra a los cuales se le efectuóla ¡nterventoría sean iguales osuperiores a 7.131,88 SMMLV o

que los valores sumados de loscontratos de interventoría en losque haya actuado sean ¡gualeso superiores a 791,OO SMMLV.La dedicación del Director delnterventoría será del 25% deltiempo total mensual.2. Residente de lnterventoría.Un (1) Profes¡onal lngenieroCivil o Arquitecto conespecialización o maestria enconservación y restauracióndel patrimonio arquitectónicoo en cualquier otraespecialización o maestríarelacionada con restauraciónde acuerdo a la clasificacióncontenida en el SNIES, quienactuará como Res¡dente delnterventoría. Ad¡cionalmente,los oferentes acreditarán para elRes¡dente de lnterventoría unaexperiencía específ¡ca comodirector de interventoría,residente de interventoría ocontrat¡sta interventor sobreobras restauración yconservación del patrimonioarquitectón¡co de bienesinmuebles de interés cultural(BIC), o director o residente deobras de restauración yconservac¡ón del patr¡monioarquitectónico de bienesinmuebles de interés cultural

(BIC), mediante la presentaciónde hasta cinco (5)cert¡ficaciones en la que hagaconstar que actuó como directorde interventoría o res¡dente deinterventoría o contratista¡nterventor o d¡rector o res¡dentede obra en contratos yafinalizados. Hasta cinco (5)cenificaciones de experienciasuscr¡tas por el contratante en laque se indique que actuó comoDirector de lnterventoría oResidente de lnterventoría ocontratista interventor o Directoren obras de restauración yconservación del patr¡monioarquitectónico de bienes¡nmuebles de interés cultural

(BIC), y que los valoressumados de los contratos deobra a los cuales se le efectuóla jnterventorl'a o fue director oresidente de obra sean igualeso super¡ores a 7.131,88 SMMLVo que los valores sumados delos contratos de interventoría enlos que haya actuado sean¡guales o superiores a 791,00SMMLV. La ded¡cación delResidente de lnterventoría será

y que los valores de loscontratos de obra a los cualesse 'e efectuó la interventoríasean ¡guales o superiores a1.903,80 SMMLV o que el valorde los contratos de ¡nterventoríasean iguales o superiores a93,56 SMMLV. La dedicacióndel Res¡dente de lnterventoríaserá de mínimo 24 horassemanales (MEDIO TIEMPOSEMANAL).2. Un (1 ) profesional lngenieroEléctrico o lngenieroElectricista o lngen¡ero enDistribución y Redes deEnergía EléctricaExper¡encia profesionalespecífica en obras deinstalac¡ones de redeseléctr¡cas internas en bajatensión regulada o no regulada,como a las que hará lainterventoría en este proceso,mediante la presentación dehasta dos (2) certificaciones enla que haga constar que actuócomo res¡dente de interventoría,¡nterventor o res¡dente de obrade instalaciones eléctricasinternas de baja tensión,reguladas o no reguladas, encontratos ya finalizados. Dos (2)Cert¡ficac¡ones de experienciasuscrítas por el contratante opor el interventor de la obraejecutada, en las que se indiqueque actuó como residente de¡nterventoría, director deinterventoría o contrat¡stainterventor en obras deinstalaciones eléctr¡cas internasde baja tensión, reguladas o noreguladas. Si la certificac¡ón serefiere a un contrato deinterventoría de obra eléctr¡caen baja tensión, el valor deberáser ¡gual o superior a 93,56SIVIMLV., o que el valor de laobra eléctrica a la cual se leefectuó la interventoría se igualo superior a 254,54 SMMLV.La ded¡cac¡ón de esteprofesional será de s horassemanales.3. Un (1 ) profes¡onal lngenieroElectrónico o lngeniero deSistemas o lngen¡ero enTele¡nformát¡ca o lngenieroen Telecomunicaciones.Experiencia profesionalespecífica en obras deinstalac¡ones de redes decab'eado estructurado (voz ydatos) y equipos activos, comoa las que se hará lainterventoría, mediante lapresentación de hasta dos (2)certificaciones en la que hagaconstar que actuó comoresidente de interventoría,¡nterventor o residente de obraen este tipo de trabajos, encontratos ya finalizados. Dos (2)Cert¡f¡caciones de experienc¡asuscritas por el contratante opor el interventor de la obraejecutada, en la que se indique

ue actuó como Residente de

44

el interventor de 'a obraejecutada, en la que se indiqueque actuó como Res¡dente delnterventoría, Director delnterventoría o contratistainterventor en contratos deinstalaciones de redes decableado estructurado mínimocategoría 6A . Si la cert¡ficac¡Ón serefiere a un contrato deinterventoría en obras decableado es'ructurado, el valordeberá ser igual o superior a37.89 SMIVILV o que el valor de laobra de cableado estructurado ala cual se le efectuó la¡nterventoría sea igual o super¡ora 173.OS SIVIMLV (valor delcableado estructurado en la obrade la licitac¡Ón O7 de 2013). Ladedicación de este profesionalserá como mínimo de ocho (8)horas semanales en la obra paracoordinar act¡vidades deinstalaciones eléctricas.

del 100O/o de' t¡empo del tota'mensual en la obra.3. Un (1 ) profesional lngen¡eroCiv¡l especialista en cálculoestructural actuará comoasesor de la interventoría.Adicionalmente deberá contarcon experiencia específica endiseños o asesoríasestructurales de b¡enesinmuebles de interés cultural

(BIC), mediante la presentaciónde tres (3) cedificaciones en laque haga constar que actuÓcomo diseñador o asesorestructural en contratos yafinalizados,independientemente del valorde los contratos. Tres (3)cert¡ficaciones de experienciasuscritas por el contratante en laque se indique que actuó comodiseñador estructural o asesorestructural en bienes inmueblesde interés culturaI (B'C). Laded¡cación de este profesionalserá del 10% del tiempo totalmensual.4. Un (1 ) profes¡onal lngenieroCiv¡l o lngen¡ero Sanitario oambiental, quien actuarácomo asesor de lainterventoría.Adic¡onalmente deberá contarcon experiencia específicacomo diseñador hidrosanitario oasesor en instalacionesh¡drosanitarias en edificaciones

públicas o privadas, mediante lapresentación de tres (3)cenificaciones en la que hagaconstar que actuó comodiseñador o asesorhidrosanitario en contratos yafinaI¡zados,independientemente del valordel contrato. Tres (3)cen¡ficaciones de experienc¡asuscritas por el contratante deldiseño ejecutado en la que seindique que actuó comodiseñador o asesor de redesh¡drosanitar¡as internas enedificac¡ones públicas oprivadas. La dedicación de estepíofesional será del 10O/o deltiempo total mensual.5. Un (1 ) profes¡onal lngenieroCivil especialista enGeotecnia quien actuarácomo asesor de la¡nterventoría.Adic¡onalmente deberá contarcon experiencia específicacomo consultor en estudios desuelos en ed¡ficaciones públicaso privadas, mediante lapresentación de tres (3)cen¡ficaciones en la que hagaconstar que actuó comoconsultor o asesor en estudiosde suelos en contratos yafinal¡zados,independientemente del valordel contrato. Tres (3)certificaciones de exper¡enc¡asuscritas por el contratante delestudio de suelos ejecutado enla que se indique que actuó

lnterventor,'a, Director delnterventoría o contratistainterventor en contratos de¡nstalaciones de redes decableado estructurado mínimocategoría 6A y equipos act¡vos.Si la cehificac¡ón se refiere a uncontrato de ¡nterventoría enobras de cableado estructuradoy equipos activos, el valordeberá ser igual o superior a93.56 SMMLV o que el valor dela obra de cableadoestructurado y equipos act¡vos ala cual se le efectuó lainterventoría se igual o super¡ora 586,74 SIVIMLV. Ladedicac¡Ón de este profesionaIserá de s horas semanales.4. Un (1) profesional enDerecho.Teniendo en cuenta que uno delos objetos del presente procesoes la ¡nterventoría jurídica, eladjudicatario debe acred¡tarexperiencia específica de esteprofesional en interventorías deobras civiles como a las que sehará la interventoría con elpresen'e proceso, mediante lapresentación de dos (2)certif¡cac¡ones en la que hagaconstar que actuó comocontratista o abogado asesor encontratos de interventoría yafinalizados. Dos (2)Certif¡caciones de experienciasuscr¡,as por el contratantepor el interventor deinterventoría ejecutada, en

OJ5!_O

que se indique que actuó comocontrat¡sta o abogado asesor encontratos de interventoría. Si lacertificación se refiere a uncontrato de interventoría deobras similares a la de' presenteproceso, el valor debe ser igualo super¡or a 93,56 SMMLVque el valor de la obra civil acual se le efectuóinterventoría sea igualsuper¡or a 1.903,80 SMMLV.

O_O_OO

La dedicación de esteprofes¡onal será como mínimode cinco (5) horas semanales enla obra o en oficina para prestarasesoría jurídica al consultor.5. Un (1) profes¡onal enContaduría.Teniendo en cuenta que unosde los objetos del presenteproceso es la interventoríaf¡nanciera y contab'e, e'adjudicatario debe acreditarexperienc¡a específ¡ca de esteprofes¡onal en interventorías deobras civiles como a las que sehará la interventoría con elpresente proceso, mediante lapresentación de dos (2)certificaciones en la que hagaconstar que actuó comocontratista o contador asesor encontratos de interventoría yafinalizados. Dos (2)Certif¡caciones de experienciasuscritas por el contratantepor el interventor deinterventoría

como consultor o asesor enestudios de suelos enedificacíones públ¡cas oprivadas. La dedicación de esteprofesional será del 10O/o delt¡empo total mensual.6. Un (1 ) profesional lngenieroEléctrico o lngenieroElectricista o lngeniero enDistribución y Redes deEnergía Eléctrica, qu¡enactuará como asesor de la¡nterventoría. Ad¡cionalmentedeberá contar con exper¡enciaespecífica en obras deinstalaciones de redeseléctricas ¡nternas en bajatensión regulada y no regulada,med¡ante la presentación dehasta tres (3) cert¡f¡caciones enla que haga constar que actuóen contratos de obra o¡nterventoría como asesor en¡nstalaciones eléctricas internasde baja tens¡Ón, reguladas y noregu'adas, en contratos yafinal¡zados. Hasta tres (3)Certificaciones de experienciasuscritas por el contrat¡sta, en laque se indique que actuó comoasesor en instalacioneseléctricas internas en bajatensión en obras ointerventorías cuyo componentede ¡nstalaciones eléctricas enbaja tensión, sea igual osuperior a 450,24 SMMLV. Ladedicac¡ón de este profesionalserá como mínimo del 16.67%del t¡empo mensual.7. Un (1 ) profesional lngenieroElectrónico o lngeniero deSistemas o lngeniero enTele¡nformática o lngenieroen Telecomunicaciones,quien actuará como asesor dela ¡nterventoría.Adicionalmente deberá contarcon experiencia específica eninstalaciones de redes decableado estructurado (voz ydatos) en categoría mínima 6A,equipos activos y UPS,median'e la presentación dehasta tres (3) certificaciones enla que haga constar que actuócomo asesor en instalacionesde cableado estruc{urado enca{egoría mínima 6A, equiposact¡vos y UPS, en contratos deobra o interventoría yaf¡nal¡zados. Hasta tres (3)certificac¡ones de experienciasuscri'as por el contratante, enla que se ind¡que que actuócomo asesor en instalacionesde cableado estructurado encategoría mín¡ma 6A, equ¡posactivos y UPS en contratos deobra o interventorl'a, cuyo valordentro del contrato sea igual ocuyo valor dentro del superior a538,75 SMMLV. La ded¡caciónde este profesional será comomínimo de 16.670/o mensual.8. Un (1) Profesionallngen¡ero Mecánico conexperienc¡a en montajes desistemas de aire

que se indique que actuó comocontratista o contador asesor encontratos de ¡nterventoría. Si lacertificación se refiere a uncontra{o de interventoría deobras similares a la del presenteproceso, el valor debe ser igualo superior a 93,56 SIVIIVILV o

que el valor de la obra civil a lacual se le efectuó lainterventoría sea igual osuperior a 1.903,80 SMMLV.La dedicación de esteprofesional será como mínimode cinco (5) horas semanales enla obra o en oficina para prestarasesoría financiera y contable alconsultor.

46

acondicionado, qu¡en actuarácomo asesor de la¡nterventoría.Adicionalmente deberá contarcon experiencia específica ensuministro, instalac¡ón y puestaen funcionamiento de sistemasde aire acondicionado en hastatres (3) certif¡caciones en lasque haga constar que actuócomo consultor de diseño ensistemas de airesacondicionados o responsabledel suministro, ins'alación y

puesta en funcionamiento desistemas de aire acondicionado,en contratos de obra o¡nterventoría ya finalizados.Hasta tres (3) cert¡ficaciones deexperiencia suscritas por elcontratante, en la que se ind¡queque actuó como consultor dediseño en sistemas de a¡resacondic¡onados o responsabledel suministro, instalación y

puesta en func¡onamiento des¡stemas de aire acondicionado,en contratos de obra ointerventoría, cuyo valor dentrodel contrato sumado sea igual osuperior a 568 SMMLV. Laded¡cacjón de este profesionalserá como mínimo de 16.670/omensua'.9. Un (1 ) profesional ingenieroforestal, quien actuará comoasesor de la interventoría.Adicionalmente deberá contarcon exper¡encia específica enestud¡os fitosanitarios demaderas en bienes inmueb'esde interés cultural (BIC),mediante la presentación detres (3) certificaciones en lasque haga constar que actuócomo asesor en estud¡osfitosanitarios en contratos deobra o interventoría yafinalizados.- Tres (3)ceri¡ficaciones de experienciasuscritas por el contratante en laque se indique que actuó comoasesor en estudios fitosanitariosen contratos de obra o¡nterventoría en inmuebles deinterés cultural ya finalizados.La dedicación del ingeniero desuelos será del 10% mensual enla obra.10. Un (1) profesional enDerecho:Perfil profesional: Profesionalen derechoExperiencia: experienciaespecífica en asesoríasjurídicas a interventorías deobras o contratos de obra, quese debe acred¡tar en laejecuc¡ón de dos (2) contratosterminados en un 100%, en losque haya actuado comocontratista o abogado asesor encontratos de obra ointerventoría ya finalizados. Dos(2) certificaciones deexperiencia suscritas por elcontratante en la que se ¡ndiqueque actuó asesor jurídico encontratos de obra o

47

interventoría. La dedicación deestepersonalserádel15O/omensualdurantelaejecucióndelcontrato.11.Un(1)profesionalenContaduríaPúblicaPerfilprofes¡onal:ContadorPúblicoExper¡encia:exper¡enc¡aespecíficaenasesori'acontableyfinancieraainterventoríasocontratosdeobra,quesedebeacreditarenlaejecucióndedos(2)contratosterminadosenun100%,en'osquehayaactuadocomocontratistaoasesorcontableofinancieroencontratosdeobrao¡nterventoríayaf¡nalizados.Dos(2)cert¡ficacionesdeexperienciasuscritasporelcontratanteenlaqueseindiquequeactuóasesorjurídicoencontratosdeobrao¡nterventoría.Ladedicacióndeestepersona'serádel15O/odurantelaejecucióndelcontrato.

OFERENTES VICTOR MANUEL PARRA QUINTANA RIAÑO S.A ' GAC-PMF ARQUITECTOSPARTICIPANTES BOHORQUEZ SAS®BAZANI ARQUITECTURA YURBANISMO®ORTEGAROLDANYCÍA.LTDA'CSICONSTRUCCIONESYSERVICIOSDEINGENIERÍA®lNTECINGENIEROSC'VILESARQUITECTOS

CONTRATISTA VICTOR MANUEL PARRA QUINTANA RIAÑO S.A ® ORTEGA ROLDAN Y CÍA.BOHORQUEZ LTDA

PLAZO Y LUGAR El plazo de ejecución del contrato El plazo de ejecución del El plazo de ejecución delDE EJECUClÓN de consultoría es de catorce (14) contrato de consultoría es de contrato de consultoría es de

semanas, igual al tiempo de DIECISIETE (17) meses, ¡gual DOCE (12) SEMANAS, igual alejecución de la obra objeto de al tiempo de ejecución de la tiempo de ejecución de la obraintervención. En todo caso el obra objeto de intervención. En objeto de intervención. En todoplazo de ejecución del contrato de todo caso el plazo de ejecución caso el plazo de ejecuc¡ón delinterventoría no puede ser infer¡or del contrato de interventoría no con{rato de interventoría noal del contrato de obra. puede ser infer¡or al del contrato puede ser inferior al del contrato

de obra. de obra y no puede sobrepasarel31dediciembrede2013.

PRÓRROGAS Del 6 al 20de dic¡embrede 2013 No aplica No huboGARANTiAS Cumpl¡miento del contrato30O/o: Cumplimiento del contrato 3O% Cumplimiento 3oo/oEXIGIDAS Tiempo de ejecución del contrato Tiempo de ejecución del Tiempo de ejecuc¡Ón del

y hasta la l¡quidación del contrato. contrato y hasta la l¡quidac¡Ón contrato y seis (6) meses más,(Tiempo estimado ocho (8) del contrato. (T¡empo estimado contados a partir de lameses), contados a partir de la ocho (8) meses), contados a suscripción del contrato.fecha de f¡rma del contrato) partir de la fecha de firma del Calidad de los serv¡ciosCalidad del servic¡o 30%: Cinco contrato) suministrados 2oo/o(5) años contados a partir de la Calidad del servicio 30% Cinco (5) años contados a part¡rterminac¡ón del contrato objeto de Cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de lasinterventoría. de la terminac¡Ón de' contrato obras objeto de la interventoría.Pago de salarios, prestaciones objeto de interventoría. (Ley 1474 de 2011, Artículo 85,sociales legales e Pago de salarios, prestaciones Parágrafo).lndemnizac¡ones laborales 2oo/o. sociales legales e Pago de salarios,Tiempo de ejecución del contrato lndemn¡zac¡ones laborales prestaciones soc¡ales legalesy tres (3) años más, contados a 20%. Tiempo de ejecución del e lndemnizaciones laboralespart¡r de la fecha de in¡ciación del contrato y tres (3) años más, 5% Tiempo de ejecuc¡ón delcontrato. contados a pari¡r de la fecha de contrato y tres (3) años más, a

¡n¡ciación del contrato. paftir de la suscripción delcontrato.

LINK DE httDs://www.contratos,aov,co/con h{t s^/,zwwvj,contratos c!ov co,Jco h{t S://wwwlcontratosaQovlco/coCONTRATACION sultas/detalleProceso`do?numCo nsu¡tas,'deta!!eProceso do7num íisLj¡tas/deta¡!eProceso.do?nim

nstancia=13-15-1775116 COnStanG¡a=Jl 5~15~3827752 Constaíi¬ia=13~15-1893293

De los se¡s procesos verificados, se observa que en todos ellos el objeto cons¡stió en la interventoría integrales dec¡r, técn¡ca, administrat¡va, contable, financ¡era y jurídica a contratos de obra relac¡onados conmantenim¡entos y reparaciones locativas a inmuebles de la Entidad ubicados en una determ¡nada ciudad,

48

con la variante en que dos de ellos, además de las reparaciones y mantenimiento, se efectuaron obras derestauración.

Los valores en cada uno de los contratos varían de uno a otro atend¡endo las actividades de cada obraobjeto de intervenc¡Ón y el tiempo de ejecución. En dos de ellos hubo prórroga y en otro adiciones.

En cuanto a la forma de pago, se tiene que en 4 procesos, el primer pago del 30% en forma general seefectuó contra la aprobación de los anális¡s de precios unitarios, cronograma de trabajo, horario de trabajoy normas de salud ocupacional, cert¡f¡cado disposición de residuos y materiales sobrantes, planes demov¡lidad y manejo ambiental, acreditac¡ón personal ofrec¡do, plan de inversión del anticipo; el saldo enpagos parciales del 2OO/o al primer corte, el 20O/o al segundo corte el 20% al tercer corte y el 10O/o al rec¡bofinal a satisfacción. En otro contrato, el 35% contra la aprobac¡ón de los anál¡sis de precios unitarios,cronograma de trabajo, horario de trabajo y normas de salud ocupacional, certificado disposición deres¡duos y materiales sobrantes, planes de movil¡dad y manejo ambiental, acreditación personal ofrecido,plan de ¡nversión del anticipo; el saldo en pagos parciales del 20% al primer corte, el 20O/o al segundo corteel 20% al tercer corte y el 50/o al recibo final a satisfacc¡ón. En otro contrato, el 20% en forma general seefectuó contra la aprobación de los análisis de precios unitar¡os, cronograma de trabajo, horario de trabajoy normas de salud ocupacional, certificado dispos¡ción de residuos y materiales sobrantes, planes demov¡Iidad y manejo ambiental, acred¡tación personal ofrecido, plan de inversión del anticipo; el saldo enpagos parciales contra avances de obra al 250/o, 50%, 75% y uno final al recibo a satisfacción de la obra,en otro de los procesos, el primer pago del 40% en forma general se efectuó contra la aprobación de losanálisis de precios unitarios, cronograma de trabajo, horario de trabajo y normas de salud ocupacional,certificado disposición de res¡duos y materiales sobrantes, planes de mov¡lidad y manejo ambiental,acred¡tación persona' ofrec¡do, plan de inversión del anticipo; el saldo en pagos parciales contra avancesde obra al 250/o, 50%, 75% y uno final al recibo a sat¡sfacción de la obra. En los otros dos procesos seefectuaron ant¡cipos deI 20O/o y 400/o y pagos parciales.

En cuanto a las cond¡c¡ones de experiencia exigida a los proponentes, atiende el presupuesto del procesoy la extensión o complejidad de la obra a intervenir, así se observó que se exigen 2, 3 o 5 certificacionessegún sea el caso. Se observa que entre mayor sea el presupuesto oficial destinado para la contratación,mayor es el número de contratos ex¡gidos para acreditar la exper¡encia. Asi' para los contratos depresupuestos entre 37,73 SMMLV y 90,57 SMMLV (2 contratos) se ex¡gieron hasta dos contratos; parapresupuesto entre 135,47 SMMLV y 298,28 SMMLV (3 contratos) se solicitaron tres cert¡ficaciones, y parauno de 791 SMMLV hasta cinco contratos.

En todos los procesos rev¡sados se exige personal técnico mínimo, ¡gualmente de acuerdo a la extens¡óno complejidad de la obra intervenida, varía el personal exigido, en todos los casos es recurrente el residentede interventoría y personal con conocimiento en redes eléctricas. El número de certificaciones ped¡das paraacreditar experiencia dependió en cada caso, del presupuesto oficial bien de la obra objeto de intervencióno del presupuesto de la consultori'a. Así se observó que para los presupuesto mayores se solicitaron hastatres (3) (presupuesto 135,47 SMMLV) y cinco (5) (presupuesto 791 SMMLV) contratos. Es pertinente anotarque no obstante en un proceso cuyo presupuesto es de 75,35 y 93,56 SMMLV, se requirieron hasta trescertificaciones dado que como personal mínimo técnico solo se solicitó el res¡dente de interventoría.

Como factores de calidad, en todos los procesos de selección, se otorga puntaje por experienc¡a ad¡cionaldel proponente y del equipo de trabajo. Así, en cinco de los procesos revisados, se otorgó puntajeexpresado en contratos adiciona'es que acrediten la experiencia del proponente y certif¡caciones delresidente de interventoría y en el restante, se ponderó dando puntaje para contratos adicionales deIproponente y certificaciones del res¡dente y del d¡rector.

En todos los procesos verificados hubo part¡cipación de oferentes y fueron adjudicados, algunos de ellosya se encuentran liquidados y 'os contratos recientemente celebrados se encuentran en ejecución.

En cuanto a los amparos incluidos en la garantía única, en forma general se encuentran los decumplimiento, calidad del serv¡cio y pago de salar¡os, prestaciones sociales legales e indemn¡zacioneslaborales.

Así las cosas, el estudio realizado servirá de base para la estipulación de condiciones de experiencia,personal mínimo exigido, forma de pago, factor de cal¡dad que otorga puntaje y garantía única decumplimiento, para el presente proceso de selecc¡Ón.

6.11. ESTUDIO DE LA OFERTA

49

Fffiüñüüü

Histórico de la contratación de mantenimientos integrales de otras Entidades

Consultada la página web de Colombia Compra Efic¡ente, se encontraron los siguientes procesos similaresen la modalidad de Concurso de Méritos.

MODALIDAD DE C.M.A. 001-2016 Concurso de Méritos Abjeito Concurso de Méritos AbiertoSELECClÓN DELCONTRATISTA OO1-2016 No. 01 de 2O15

ENTIDAD UNIDADES TECNOLOGICAS DIRECCION DE IMPUESTOS Y MINISTERIO DE CULTURACONTRATANTE DE SANTANDER ADUANAS NACIONALES(DIAN)

CONTRATO NO. 0001556-16 100215311-085-2016 0949 -2015OBJETO DEL lNTERVENTORIA, TECNICA, PRESTACION DE LOS MC CM OOI DE 2015 REALIZARCONTRATO ADMINISTFuTIVA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA LA INTERVENTORIA TECNICA,

FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA INTERVENTORIA ADMINISTRTIVA YDE OBRA PÚBLICA PARA LA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PAFLA ELADECUAClÓN FÍSICA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTRATO DE OBRA NO.lNSTALAClÓN, CONTROL DEL 2810 DE 2014 CUYO OBJETOCONFIGURAClÓN, DISEÑO Y PRESUPUESTO, DE LOS ES: CONTRATAR POR ELPUESTA EN CONTRATOS DE OBRA PARA SISTEMA DE PRECIOSFUNCIONAMIENTO DEL LAS SEDES VALLEDUPAR, UNITARIOS FIJOS SINCENTRO DE DATOS DE LAS MONTERIA, SANTA MARTA Y FORMULA DE AJUSTE, LAUNIDADES TECNOLÓGICAS YOPAL. ADECUAClON YDE SANTANDER REFORZAMIENTOESTRUCTURALDE LA CASADELACuLTURADEJAMUNDl,ENELDEPARTAMENTODELVALLE

VALOR DELCONTRATO $36,289,44O.OO $ 760,886,470 $287,685,797

SUSTITUCIONESYADICIÓNES $2,328,394.00 No aplica No aplica

FORMA DE a) El valor del contrato se pagará La DIAN, cancelará el cien por PRIMER PAGO CorrespondientePAGO en actas de pago parciales ciento (100O/o) del valor del al CINCO PORCIENTO (5%) del

mensuales a partir de los treinta contrato en moneda legal valor del contrato, previo al(30) días de la suscripción del colombiana, por intermedio de la cumplimiento de los requisitos deacta de inicio, por avance en el Coordinación de Tesorería de la legal¡zac¡Ón, perfecc¡onamientocontrato de obra hasta completar Subdirección de Gest¡Ón de del contrato y la entrega delel 90% del valor del contrato, Recursos Financieros de la informe técn¡co interventoría. b.según actividades ejecutadas, DIAN, de acuerdo con los EN PAGOS PARCIALESprevia presentación del informe servicios prestados, facturados y Correspondiente al NOVENTAde supervisor y cuenta de cobro rec¡bidos a sat¡sfacción por el PORCIENTO (90%) en pagoso factura por parte del supervisor Supervisor designado por la parciales mensuales segúnsobre el cumplimiento del objeto DIAN para cada frente de obra, AVANCE DE OBRA decontractual, las cuales serán estos pagos se rea'izaran con conform¡dad con las actas derevisadas y aprobadas por la base en los porcentajes corie mensual, c. PAGO FINALUTS, y así suces¡vamente hasta obtenidos en el avance de obra Correspondiente al CINCOla terminación del contrato. b) de cada contrato relacionado en PORCIENTO (5O/o) restante delULTIMO PAGO correspondiente las actas de recibo parc¡al y/o valor del contrato deal 10% del valor del contrato de final de obra, según interventoría, el cual se pagaráInterventoría que se realizará corresponda, siempre y cuando cuando se cumpla el plan deuna vez se cumplan los el CONTRATISTA haya Iiquidación del contrato de obra,s¡gu¡entes requ¡s¡tos: a) cumplido con la obl¡gaciónAprobación de la póliza de ex¡gida en el artículo 23 de la Leycalidad del servicio. b) 1150 de 2007. La DIAN efectuaráL¡quidación del contrato de Obra los pagos en pesos colombianosy Acta de Terminación del dentro de los trejnta (30) díasContrato de lnterventoría. siguientes a la Disponibilidad delP.A.C(PlanAnualMensualizadodeCaja)paralavigenciacorrespondiente,previaentregayrecibodelosbienesy/oserviciosaenterasat¡sfacciónporpartedeISupervisordelContratoydelapresentacióndelafacturacontodoslosdocumentossoportesanteelSupervisorolnterventordelcontrato,paraqueéstetrámitesuPagO.ParaquelaEntidadrealicelospagosmensualeselcontratistalnterventordeberáentregaralSupervisordelcontratoanivelnacionaldelaDIAN,lafacturacorrespondiente,lacualdebecumplirconlosrequisitos

50

Pmffiffl&"ffiüfflü#

establecidos en el EstatutoTributario.EISupervisoranivelnacional,exped¡ráelCumplidoyremitirátodoslosdocumentosparatrámitedepagoalaCoordinacióndeContab¡lidadGeneraldelaSubd¡recc¡óndeGestióndeRecursosFinancieros:copiadeIActadeReciboparcialofinaldelaobradelcontratogeneradorfirmadaporelContratistadeobrayellnterventorylosdemásdocumentoslegalesexigidosparad¡chospagos.

EXPERIENCIA Para acred¡tar esta experiencia la EI Proponente debe anexar a la La acreditación de la experienciaREQUERIDA UTS solicita la presentación de propuesta desde una (1) y hasta del proponente podrá ser

contratos o certificación, y acta máximo cuatro (4) cenificac¡ones cumplida con MÁXIMO CINCOde liquidación y/o acta de recibo de contratos ejecutados, de (5) CONTRATOS inic¡ados,final, de contratos ejecutados y lnterventoría, cuyo objeto, ejecutados y terminados en losterminados, en cuyos objetos se obl¡gaciones, alcance o últimos CINCO (5) ANOSevidencie las actMdades condic¡ones sean iguales o contados retroact¡vamente hastarelacionadas, identificados con el sim¡lares o tengan relac¡ón el acto de apertura del presenteClasificador de B¡enes y sustanc¡al con el objeto del proceso, los contratosServic¡os de Nac¡ones Un¡das contrato del proceso de relac¡onados en e' Anexo No. 6(UNSPSC) en 'os códigos que se selección, cuyo objeto sea: deberán acreditar: ®relacionan a continuación y '{Realizar la lnterventoría

EXPERIENCIA ENdemostrándose esta condición Técn¡ca, Administrativa, lNTERVENTORIA A LAmediante eI Certificado de F¡nanc¡era y/o jurídica de CONSTRUCClÓN Y/ORegistro único de proponentes, contratos de obra que tenga por REHABILITAClÓNRUP: La sumatoria de los objeto las obras de adecuación, (ADECUACION) DEcontratos acreditados y y/o remodelación, y/o reparación, EDIFICACIONES Y LAactual¡zados en SMMLV, tal y y/o construcción, y/o dotación de SUMATORIA DE LAS ÁREAScomo lo ceri¡fica el RUP, debe infraestructuras fís¡cas". Cuyo CUBIERTAS INTERVENIDASser mayor o igual al 100% del valor sea igual o superior al SER IGUAL O SUPERIOR Apresupuesto of¡cial establecido 100% del presupuesto oficial 1000 M2 Y POR LO MENOSpor la entidad. estimado, expresado en SMMLV, UNO DE ELLOS; ADEMAS

es decir a 1.104 SMMLV. La DEBERA ACREDITAR AREAexperiencia del proponente se lGUAL O SUPERIOR A 250 M2verificará en el RUP, desde una EN INTERVENTORIA A OBRAS(1) y hasta cuatro (4) contratos DE REFORZAMIENTOejecutados, cuyo objeto ESTRUCTURAL El valor de lacorresponda a cualquiera los sumatoria de los contratossiguientes CÓDIGOS UNSPSC: presentados debe ser igual osuperioralcienporciento(1000/o)delpresupuestoof¡cialdelpresenteproceso,encasocontrariolapropuestaseevaluarácomoNOHABILITADA.

FACTOR DE Las Unidades Tecnológ¡cas de Las propuestas serán Cr¡terios de Evaluac¡ón (PTS)CALIDAD Santander, ha designado una ponderadas, ten¡endo en cuenta Puntaje máx. , Exper¡encia

ponderación del treinta por ciento los siguientes factores sobre una Específica del Proponente 500(300/o) del total de la puntuación asignación máxima total de c¡en puntos Experiencia de losde la propuesta técnica, es decir (100) puntos, así: EXPERIENCIA Profes¡onales ® Experienc¡atrescientos (30O) puntos, al ESPECÍFICA DEL Director de lnterventoría 200oferente que demuestre PROPONENTE AD'CIONAL A puntos , Experiencia Residentemediante la acred¡tación, su LA MÍNIMA REQuERIDA lngeniero o Arquitecto departicipación en contratos de (MÁXIMO 20 PUNTOS) EI Interventoría 100 puntos ®primer orden celebrados con proponente debe acreditar haber Experienc¡a Asesor lngenieroentidades estatales o ejecutado, mín¡mo uno (1) y CiviI Especialista en Estructurasgubernamentales de acuerdo a lo máximo cinco (5) contratos de 100 puntos .siguiente: a. Var¡able A. 300 consultoría en lnterventoría dePuntos. El proponente deberá obras, cuyo objeto sea laacreditar su part¡cipación en un consultoría en lnterventoría

(01) contrato en calidad de técnica, adm¡nistrativa,interventor ejecutados con financ¡era y jurídica de obras asÍ:entidades estatales cuyo objeto "Interventoría técnica,

al cual se le haya realizado la adm¡nistrativa, financiera y/ointerventoría a la Construcc¡Ón jurídica de obras de adecuación,de obras c¡viles. El va'or total y/o remodelac¡Ón, y/oejecutado y actualizado a 2016 construcción, y/o mantenim¡entoen SMMLV, tal y como lo cehifica y/o dotación de edificaciones". Elel RUP, debe ser mayor ó igual al máx¡mo puntaje se otorgará alcien por ciento (1OO%) del proponente que en la sumatoriapresupuesto oficial. Los de los M2 in{ervenidos de lascontratos deberán estar ¡nscr¡tos cert¡ficac,ones presentadasen el código: UNSPCSC objeto de ponderación, sean81101500. lngeniería Civil. iguales o superiores a los M2máximosrequeridos,para

51

ffiffiÜÑ"ffiü#ffiñffi

otorgar el máximo puntaje deacuerdo a la tabla anexa. M2MINIMOS HABILITANTES 5,892

y M2 MAXIMOS REQUERIDOS11.784

EQUIPO DE El proponente, deberá acreditar DIRECTOR DE DIRECTOR DETRABAJO en la propuesta d¡sponibilidad de lNTERVENTORIA: Perfil: INTERVENTORÍA - MÁXIMOSOLICITADO la totalidad de' equ¡po de trabajo Arquitecto y/o lngeniero Civ¡l con 200 PUNTOS (ANEXO 7A) ® EL

necesario para realizar la tarjeta profesional y profesional propuesto parainterventoría, para lo cual deberá Especialización Gerencia de DIRECTOR DEanexar los soportes exig¡dos en Proyectos y/o Gerencia de Obras lNTERVENTORIA deberáel perfil mínimo requerido para el y/o Gerencia de Empresas diligenciarelANEXO7A. Deberápersonal propuesto y los oficios Constructoras. Dedicac¡ón: Del contar con una disponibilidadde intención firmados por cada 25% en cada frente de obra. mínimadel25%deltiempoparauno de ellos, en el que RESIDENTE DE el proyecto. 3.5.3.5.1 Profes¡Ón:demuestre que para el desarrollo lNTERVENTORIA: -1 Residente lngeniero civil o Arqu¡tecto, condel presente concurso cuenta de lnterventoría para Valledupar, experiencia de DIEZ (10) AÑOS,con el personal técnico idóneo. conunaded¡cac¡óndel 100%.-1 título que se acreditará con laDedicac¡ón: lngeniero Residente de lnterventoría para fotocopia del d¡ploma o acta detelecomunicaciones o electrón¡co Monterita, con una dedicación grado y copia de la matrícula1000/o lngeniero civil-Residente dei iOOO/o. - 1 Res¡dente de profesional, soportado con lade ¡nterventoría 100% Ingeniero lnterventoría para Santa Maria, certificación de vigenc¡a de laeléctr¡co 20% lNGENIERO DE con una ded¡cación del 100%. -1 matrícula profesional expedidaTELECOMUNICACIONES O Res¡dente de lnterventoría para por el Organismo de Control delELECTRICO: DOSCIENTOS Yopal, con una dedicación del área correspondiente. EstaPuNTOS (20O) PUNTOS 100%. Perfil: lngeniero Civil y/o certif¡cacióndeberácontenerunaCRITERIO PUNTAJE Formación Arquitecto con tarjeta fecha válida al momento de laacadém¡ca pregrado Profes¡onal profesional. Dedicación: Del acreditación de la información,de la ingen¡eri'a en 100% en el frente de obra. deacuerdoconlodispuestoportelecomunicacI-ones o eléctr¡ca Experiencia General: el organismo certificador previaFormación académica posgrado Experienc¡a NO menora seis (6) a la suscr¡pc¡ón del cohtrato yNO APLICA. Experienc¡a años, contada a paftir de la deberá ser clara para poderProfes¡onal Certificado de terminación de materias. real¡zar la verificaciónvigencia de la matricu'a Exper¡encia Específica: correspondiente. 3.5.3.5.2profesional mayor o igual a 5 Experiencia NO menor a cinco EXPERIENCIA ESPECÍFICAaños de expedición Experiencia (5) años de experiencia DEL DIRECTOR DEespecifica Se otorgara puntaje si relacjonada en proyectos de lNTERVENTORÍA El profesionalse acredita haber sido contratista características similares al objeto propuesto para el cargo deberáy/o residente y/o asesor y/o del contrato de lnterventoría de cert¡ficar una experienciaespec¡alista en contratos cuyo obra al cual se le haya realizado específica de mínimo de CINCOobjeto sea la interventoría o la la Resjdencia. REDES (5) PROYECTOS DEconstrucción de obras civiles y/o HIDROSANITARIAS: CONSTRUCClON Y/Oobras eléctricas y/o obras en Profesionales (lngeniero Civil y/o REHABILITACIONtelecomunicaciones, El valor de San¡tario y/o lngeniero (ADECUACION) Y/Ola sumatoria de contratos de Hidrosan¡tario). Perfil: lng. Civil lNTERVENTORIA DEconstrucción o de interventoríaenporcentajeconrespectoal con especializac¡Ón en redes EDIFICACIONES, en los quemdráulicasysanitariasy/olng.hayapanicipadoencalidadde

presupuesto of¡c¡al. Menor al San¡tario y/o Hidrosanitario. DIRECTOR DE OBRA O50% del presupuesto lgual o Estos profesionales deben DIRECTOR DEmayor al 5O% y menor al 75% del poseer tarjeta profesional lNTERVENTORIA con un áreapresupues,o of¡cial lgual o mayor vigente. Dedicación: 20% de construcción CUYAal 75% y menor al 100% del (Valledupar 5,0%- Montería SUMATORIA SEA IGUAL Opresupuesto of¡cial lgual o mayor 5,OO/o, - Santa Marta 5,0% y SUPERIOR A 1.000 M2. Elal 100% del presupuesto oficial.lNGENIEROCIVILRESIDENTE YopaI 5,0%)I ASESORIA EN MINISTERlO asignará hasta unlNGENIERIAELECTRICAYENmáximode200PUNTOSal

DE INTERVENTORIA:TRESCIENTOSPUNTOS(300)PUNTOSCRITERIOPUNTAJE

gRr5oDyeE:¡¥iCafe:'ONES (ingenieDr: ::Oaefne£nOín;a; reexqpPue::::d:aec:át:sépNeq:uo:rFormación académ¡ca pregrado Eléctrico y/o lngen¡ero (5) PROYECTOS, aplicando laProfesional de la ingeniería civil Electr¡cista). Peri¡l: Ing. Eléctrico siguiente tabla: EXPERIENCIAFormac¡Ón académica posgrado y/o lng. Electricista, con tarjeta ESPECIFICA DIRECTOR DEEspecialización o Maestría o profesional vigente. Dedicación: OBRA PUNTAJE SUPERIOR ADoctorado en áreas de laingenieríacivil.ExperienciaProfesionalCert¡ficadode 47% (Valledupar 8,8O/o-Montería HASTA 5 Proyectos 7 Proyectos14,7%,-SantaMarta14,70/oy5Opuntos7Proyectos9

Yopal 8,8%) ASESORIA EN Proyectos 100 puntos 9vigenc¡a de la matriculaprofesionalmayoroiguala10 lNGENIERIA ESTRUCTURAL: Proyectos 200 puntos 3.5.3.6

Profesional (Ingeniero civil con RESIDENTE INGENIERO Y /Oaños de exped¡ción Experiencia especializac¡Ón y/o maestría en ARQUITECTO DEespecifica Se otorgara puntaje si el área de estructuras). NOTA: lNTERVENTORIA, MÁXIMO 100se acred¡ta haber sido residentedeinterventoríadeuncontratoconentidadestatalcuyoobjeto Las especializaciones serán puNTOS (ANEXO 7B) ® ELver¡ficadasdeacuerdoconlaprofes¡onalpropuestoparaclasificac¡óndelSNIESPeriil:RESIDENTEDE

se construcción de obras civiles, lng. CMlconespec¡alizacióny/o INTERVENTORIA el cualEl valor del contrato deinterventoríaenporcentajecon maestría en el área de deberádiligenciareIANEXO7B.estructuras.EsteprofesionalDeberácon{arconuna

respecto al presupuesto of¡cial. debe poseer tarjeta profesional disponibilidad mín¡ma en la obraMenor al 5O% del presupuesto vigente. Dedicación: 20O/o deI100%3.5.3.61 PROFESlÓN-oficial lgual o mayor al 50% y (valledupar 5,0%- Montería ingen¡ero civii y/¿Arquitectocoh

52

menor al 75% del presupuestooficial lgual o mayor al 75% ymenor al 100% del presupuestooficial lgual o mayor al 1000/o del

presupuesto of¡c¡al 50 100 20O300 PUNTAJE MÁXIMO TOTAL300 PUNTOS. lNGENIEROELECTRICO: DOSCIENTOSPUNTOS (200) PUNTOSCRITERIO PUNTAJE Formaciónacadém¡ca pregrado Profesionalde la ¡ngeniería eléctricaFormación académica posgradoNO APLICA ExperiencjaProfesional Certificado devigencia de la matriculaprofes¡onal mayor o igual a 5años de expedición Experienciaespecifica Se otorgara puntaje sise acredita haber s¡do contratistay/o res¡dente y/o asesor y/oespecialista en contratos cuyoobjeto sea la interventoría o laconstrucción de obras civiles y/oobras eléctricas y/o obras entelecomunicaciones, El valor dela sumator¡a de los contratos deconstrucción o de interventoríaen porcentaje con respecto alpresupuesto oficial. Menor al50O/o dei presupuesto oficial lgualo mayor al 50O/o y menor al 75%del presupuesto oficial lgual omayor aI 75% y menor al 100%del presupuesto oficial lgual omayor al 100% del presupuestooficial 50100150 200 PUNTAJEMÁXIMO TOTAL 200 PUNTOS.

5,oo/o, _ santa Marta 5,0% yYopal 5,O%) ASESORIA ENSISTEMAS DE AIREACONDICIONADO: Profesional(lngeniero Mecán¡co y/oElectromecánico. Perfil: lng.Mecánico y/o Electro Mecán¡co,con experiencia en d¡seño,instalación y puesta enfuncionam¡ento de Sistemas deAire Acond¡cionado y ventilaciónmecánica. Estos profesionalesdeben poseer tarjeta profesionalvigente. Ded¡cación: 47%

(Valledupar 8,8%- Montería14,70/o, -Santa Marta i4,7o/o yYopal 8,8%).

experienc¡a general de SEIS (6)AÑOS; títu'o que se acreditarácon la fotocopia del d¡p'oma oacta de grado y copia de lamatrícula profesional, soportadocon la cert¡ficación de vigencia dela matrícula profesional,expedida por el Organ¡smo deControl del áreacorrespond¡ente. Estacenificación deberá contener unafecha válida al momento de laacreditación de la ¡nformación,de acuerdo con lo dispuesto porel organismo cert¡ficador, prev¡aa la suscripción del contrato ydeberá ser clara para poderrealizar la ver¡f¡cacióncorrespondiente. 3.5.3.6.2EXPERIENCIA ESPECÍFICADEL RESIDENTE INGENIEROY/O ARQUITECTO DEINTERVENTORiA: E' profesionalpropuesto para el cargo deberácertificar una exper¡enc¡aespecífica de mínimo de TRES(3) PROYECTOS DECONSTRUCClON Y/OINTERVENTORIA Y/OREHABILITACION

(ADECUACION) DEEDIFICACIONES, en los quehaya pariicipado en cal¡dad deRESIDENTE DE OBRA Y/ORESIDENTE DEINTERVENTORIA con un áreaCUYA SUMATORIA SEA IGUALO SUPERIOR A 500M2. EIMINISTERlO asignará hasta unmáximo de 100 PUNTOS, alprofesional propuesto quecuente con experiencia super¡ora la mínima requerida de TRES(3) PROYECTOS, aplicando lasigu¡ente tabla: EXPERIENCIAESPECIFICA RESIDENTEINGENIERO DEINTERVENTORIA PUNTAJESUPERIOR A HASTA 3Proyectos 5 Proyectos 30 puntos5 Proyectos 7 Proyectos 50puntos 7 Proyectos lOO puntos3.5.3.7 ASESORESTRUCTURAL, MÁXIMO 100PUNTOS (ANEXO 7B) ® ELprofesional propuesto paraASESOR ESTRUCTURAL, elcual deberá diligenciar el ANEXO7C. Deberá contar con unad¡spon¡bilidad mínima en la obradel 25% del tiempo para eIproyecto. 3.5.3.7.1 PROFESlÓN:lngeniero Civil con exper¡encia

general de OCHO (8) AÑOS, yEspec¡alización y/o Maestría enEstructuras, títulos que seacreditarán con la fotocopja deldiploma o acta de grado y copiade 'a matrícula profesional,soportado con la cert¡ficación devigencia de la matrículaprofes¡onal, expedida por elOrganismo de Control del áreacorrespondiente. Estaceri¡ficación deberá contener unafecha válida al momento de laacreditación de la información,de acuerdo con lo dispuesto por

an¡smo certificador, previa

53

a la suscripción del contrato ydeberáserclaraparapoderreal¡zarlaver¡ficacióncorrespondiente.3.5.3.7.2EXPERIENCIAESPECÍFICAASESORESTRUCTURAL:EIprofesionalpropuestoparaelcargodeberácertificarunaexperienciaespecíficacertificadademínimoCUATRO(4)PROYECTOSDEREHABILITACION(ADECUACION)Y/OlNTERVENTORIAY/OCONSTRUCClONEDIFICACIONES,enlosquehayapart¡cipadoencal¡daddelNGENIERODEESTRUCTURASconunáreaCUYASUMATORIASEAIGUALOSUPERlORA500M2.NOTA1:Elprofesionalpropuestodeberáacred¡tarporlomenosunodelosproyectoscertificadosenReforzamientoEstructuralconunárea¡gualosuperiora250m2.EIMINISTERlOasignaráhastaunmáximode100PUNTOS,alprofesionalpropuestoquecuen{econexperienciasuperioralamínimarequeridadeCUATRO(4)PROYECTOS,aplicandolasiguientetabla:EXPERIENCIAESPECIFICAASESORESTRUCTURALPUNTAJESUPERIORAHASTA4Proyectos6Proyectos30puntos6ProyectossProyectos50puntossProyectos100puntos.

OFERENTES ® JUAN CARLOS JAIMES CONSORCIO DIAN 2016- CONSORCIO INTERJAMUNDlPARTICIPANTES ACERO COSORCIO MORAN- 2015; CONSORCIO

® CONSTRUSUELOS DE CONSORCIO AG-CONSORCIO REFORZAMIENTO -J&J 2015;COLOMBIA SAS DIAN NORTE- CONSORCIO J&S INGENIERÍA LTDA;

' CONSTRUMARCA INOVACION ARCA- CONSORCIO MIN CULTUFu® CONSULTORIA CONSORClO GESTION JAMuNDl: CONSORCIO

ESTRUCTURAL Y DE URBANA 2016- CONSORCIO JAMUNDl 2015: CFMCONSTRUCClONES SAS lNTERSEDES- ALPHA GRUPO lNGENIERÍA LTDA

® CONSORCIO INTER JET- CONSULTOR ETV lNTERVENTOR- CELQO-

® CPl- CENTRAL DE JORGE ALVARO SANCHES

PROYECTOSDE BRAVO- CIVILE LTDA-

lNGENIERIA lNVERMOHES SAS- GYGCONSTRUCTORES-CIVINGlNGENIEROSCONTRATISTAS-CONSORCIOSEDCOLEGlOSO77

CONTRATISTA CPl- CENTRAL DE CONSORCIO SED COLEGIOS077 CONSORCIO JAMUNDl 2015PROYECTOSDE INGENIER'A

PLAZO Y LUGAR El p'azo para el cumpl¡miento de' El plazo para la ejecuc¡Ón del El plazo de ejecución será hastaDE EJECUClÓN objeto del contrato de la presente contrato, será hasta por ocho (8) el día DIEZ Y OCHO (18) DEL

selecc¡ón es de DOS (02) meses quince (15) días, el cual MES DE DICIEMBRE DE 2015,MESES CALENDARIO, dará ¡nicio a partir de la fima del contados a paftir de la firma delcontados a pariir del acta de acta de inic¡ación del contrato acta de ¡nicio, cumpl¡miento de¡nicio del contrato. suscr¡to entre el contratista y el los requ¡sitos de

superv¡sor designado por la perfeccionamiento y legal¡zaciónDIAN, previa la expedición del de' contrato deberá dar revisión yreg¡stro presupuestal, la aprobac¡ón de los profesionalesaprobación de las garantías y la de obra, programación, APU,verificación por par'e del flujo de fondos, manejo delSupervisor del contrato sobre el ant¡cipo y los demás documentoscumplimiento de las obligaciones exig¡dos para eI ¡nicio deldel contratista relacionadas con contrato de obra descritos en losel sistema de Seguridad Social anexos técnicos de' contrato deIntegral y parafiscales, cuando obra y requisitos del contrato ecorresponda. interventoría; así m¡smo deberáunavezsecelebreelactadeinicioydemanerainmediatainiciarlasfuncionespropiasde

54

interventoría de obra, de acuerdoalplazodeejecucióndelcontratoincluidala'¡quidacióndelcontratodeobraydelcontratodeinterventoría,

PRORROGAS No apl¡ca No aplica

GARANT-lAS CUMPLIMIENTO 30% del valor CUMPLIMIENTO 30% del valor a) Cumpl¡miento: Para garantizarEXIGIDAS total del contrato (lncluido lVA) total del contrato (lnc[uido lVA) el cumplimiento de todas y cada

Por el término de ejecuc¡Ón del Por el témino de ejecución del una de las obligacionescontrato y seis (6) meses más. contrato y seis (6) meses más. contractuales a su cargo,CALIDAD DEL SERVICIO 20% CALIDAD DEL SERVICIO 20% incluidas el pago de multas y ladel valor total del contrato del valor total del contrato cláusula penal pecuniar¡a,

(lncluido lVA). Esta garantía (lncluido lVA) indemnizaciones a que hubieredebe estar vigente por un término Esta garantía debe estar v¡gente lugar, en cuantía equ¡valente alde no infer¡or a cinco (5) años por un témino de no ¡nferior a veinte por c¡ento (20O/o) del valorcontados a panir de la fecha en cinco (5) años contados a part¡r total del contrato y con unala cual la entidad estatal recibe a de la fecha en la cual la entidad vigencia ¡gual a la del plazo delsatisfacción la obra. PAGO DE estatal recibe a sat¡sfacc¡ón la contrato y cuatro (4) meses más.SALARIOS, PRESTACIONES obra. PAGO DE SALARIOS, b) Pago de salar¡os, prestacionesSOCIALES E PRESTACIONES SOCIALES E sociales e ¡ndemnizacioneslNDEMNIZACIONES lNDEMNIZACIONES Iaborales: Para garantizar que elLABORALES 10% del valor total LABORALES 10% del valor total CONSULTOR cumpla con lasdel contrato (lncluido lVA) Por el del contrato (lncluido lVA) Por el obligaciones laborales derivadastérmino de ejecuc¡Ón del contrato témino de ejecución del contrato del empleo de terceras personas,y tres (3) años más. y tres (3) años más. en cuantía equivalente al cincoporciento(5O/o)delvalortotaldelcontrato,conv¡genc¡aequivalentealplazodeejecuc¡óndelcontratoytres(3)añosmás.c)Cal¡daddelServic¡o:CubriráalMINISTERIOde'osperjuic¡osqueseleocas¡onendelamalacalidaddelservicioprestado,{eniendoencuen'alascondic¡onespactadasenelcontratoencuantíaequivalentealveinteporciento(20%)delvalortotaldelcontratoyconvigenc¡adecinco(5)años;contadosapartirdelafechadeaprobacióndelActadeReciboFinalasatisfaccióndelaobra(ParágrafodelArt.85delaLey1474de2011).Nota:Deconformidadconloestablec¡doenelnumeral6delanículo116ydeconfom¡dadconloestablecidoenelanículo85delaLey1474de2011,sedeberáconstituirunagarantíadecumplimientohastaporelmismotéminodelagarantíadeestabilidaddelcontratoprincipal.

FECHA DELIQUIDACION 21 dejuniode2016 lnformación no dispon¡ble lnformación no dispon¡ble

LINK DECONTRATACION httDs://www.contratos.aov.co/co httos://www.contratos.aov.co/co httDs://www.contratos.aov.co/consultas/detalleProceso.do?num nsultas/detalleProceso.do?num nsultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-4590230 Constancia=16-15-4780209 Constancia=15-15-3385306

MODALIDAD DESELECClÓNDELCONTRATISTA C.M,A, 011-2014 Concurso de Méritos Abieno036/BIAMA/2014 CMA-MPL N -001 -2014

ENTIDAD ALCALDIA DE MONTERIA BOYACA ALCALDIA Municipio de Puer{o de L¡benadorCONTRATANTE MUNICIPIO DE NOBSA - Depto de Cordoba

CONTRATO No. 388-2014 CONTRATO INTERVENTORIAOO2-2015 Infomac¡ón no d¡sponible

OBJETO DEL lNTERVENTORIA TECNICA, INTERVENTORIA TECNICA, INTERVENTORIA TECNICA,CONTRATO ADMINISTFU\TIVA, ADMINISTRATIVA Y ADMINISTFtATIVA FINANCIERA

FINANCIEFu, CONTABLE, FINANCIERA AL CONTRATO Y CONTABLE AL CONTFuTOAMBIENTAL Y LEGAL A LA DE OBRA PUBLICA QUE QUE TIENE POR OBJETO LACONSTRUCCION DEL RESULTE DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DESUPERMERCADO POPULAR LICITAClÓN PUBLICA N OO3 CERRAMIENTO PERIMETRALDE ORIENTE, MUNICIPIO DE 2014 CUYO OBJETO ES EN LA INSTITUCIÓNMONTERIA. REMODELACION DE LAS EDUCATIVA LUCILA GODOY

lNSTALAClONES DEL DEL CORREGIMIENTO DEANTIGUO COLEGIO TECNICO SANTA FE LAS CLARAS DELDE NAZARETH PARA LA MUNICIPIO DE PUERTOADECUACION DE LA CASA DE LIBERTADOR -CÓRDOBA

55

LA CuLTURA DE NAZARETHDEL MUNICIPIO DE NOBSABOYACA

VALOR DELCONTRATO $378,744.562 $48,917,200 $28,028.247

SUSTITUCIONESYADIClÓNES No apl¡ca No aplica No aplica

FORMA DE El valor del contrato resultante de FORMA DE PAGO: la m¡sma lA ENTIDAD entregará alPAGO este proceso, se cancelará en forma de pago del contrato de CONTRATISTA: a) Pagos

pagos mensuales de igual valor, obra resultante, es dec¡r Se parc¡ales por avance de laspara lo cual será requerida la pagará un 5O% como antic¡po, labores de interventoría; prev¡acorrespond¡ente acta de pago 250/o por acta parcial de acuerdo presentación del informemensual, acompañada del al flujo de caja y avance de la respectivo, evidencias, certíficadoceriificado de cumpI¡do a obra, y un 250/o restante con el de cumplimiento por parte de lasatisfacción expedido por el acta final. a) El anticipo del 500/o superv¡s¡ón, la cual estará ensupervisor del contrato, la se rea'izara una vez manos de la secretaria de infraacred¡tación de los pagos que en perfeccionado el contrato, se estructura municipal, Iamateria de salarios y seguridad apruebe la garantía única, y se acreditación de los pagos que ensoc¡al deberá efectuar el suscriba el acta de iniciación de materia de salarios y seguridadcontratista al personal que la ejecuc¡Ón del contrato. b) Un soc¡al deberá efectuar elemplee en la ejecución del único pago parcial de se hará contra,ista a, personal que empleemismg y demás a que haya lugar. una vez se demuestre un avance en la ejecución del mismo y demásPARAGRAFO PRIMERO: Los de la obra como mínimo del 75%, a que haya lugarporcentajes de pagos mensuales y no antes de 15 días de iniciadano podrán ser super¡ores a losporcentajesdelosavancesfísicosdelaobra,sinperjuicjodelafomacomosehayapresupuestado'ainterventoría.Paraelpagofinalseránecesar¡oelrecibidoasatisfacciónporpartedelmunicipiodeMontería,elinformefinalde¡nterventoríayfirmade'actadeentregayrecibofinaldelcontratodeinterventoría.Paraelúltimopagodeberáacreditarseelcumplim¡entodetodasycadaunadelasobligacionesacargodelcontratista,ylagarantíaotorgadadebidamenteactual¡zadayaprobadaporlaoficinaasesorajurídica. la obra.

EXPERIENCIA El oferente debe acreditar EXPERIENCIA EI Proponente El oferente debe acreditarREQUERIDA experiencia específ¡ca ceri¡ficada debe acreditar mediante copia experiencia específica cenificada

en máximo dos contratos que s¡mple de contrato experiencia en por lo menos un contrato queejecutados y clas¡ficados en el en: + MÍnimo diez (10) contratos tenga por objeto interventoríaCódigo UNSPSC 801016 Clase: cuyo objeto sea técnica y admin¡strativa y/oGerencia de proyectos. El valor lNTERVENTORIA, suscritos con técnica, administrativa y contabledel o los contratos con que se entidades estatales y cuya y/o técnica, administrativa,acredite la exper¡encia específ¡ca sumatoria sea mayor o igual al financiera, contable y jurídica a lahabilitante debe ser por un valor presupuesto oficial. Presentar un construcción, de obras civ¡Ies,¡gual o mayor al 100O/o del (1 ) contrato suscrito dentro de los terminado dentro de los cinco (5)presupuesto ofic¡al previsto para últimos tres años anteriores a la últimos años, anteriores a la fechaesta contratación expresado en fecha de cierre del presente de cierre del presente ConcursoSMMLV tomados a la fecha de proceso de selección, con de Méritos. Para acreditar lasuscripción del contrato con que entidades estatales cuyo objeto experiencia exigida con contratos,acreditan la experiencia. Los sea haber real¡zado OBRA y/o deberá allegarse con la propuestacontratos con que acredite la INTERVENTORIA DE certificaciones donde conste talexperiencia específ¡ca habilitante PROYECTOS DE objeto, además cop¡a del acta dedeben ser diferentes a los CONSTRUCCION, Y/O l¡qu¡dación o acta final de lacontratos acred¡'ados para la ADECUACION, Y/O ¡nterventoría. En e' caso deevaluac¡ón específica del REMODELACION DE proponentes en modalidad deproponente. Para el caso de CENTROS CULTURALES y uniones temporales o consorcios,consorc¡os o uniones cuya cuantía supere eI 100% del uno de los m¡embros deberátemporales, la exper¡encia presupuesto oficial del presente cumplir con la experienc¡aespecífica habilitante puede ser proceso. acred¡tada sol¡c¡tada. Elaporiada por uno de sus proponente deberá d¡Iigenciar elintegrantes. Formular¡o respectivo dondedeberárelacionarlaexperienciaacreditada.Sielcontratosesuscribióenconsorcio,deberáacreditarlomediantecopiadelacuerdoconsorcial,ocertificaciónemanadadelaentidadopersonacontratante,dondeconstenlosmiembrosqueloconformaron.S¡elcontratosesuscribióenunióntemporal,deberáinformarel

56

PRfflü"Affiüüfflffi

porcentaje de participación yacreditarlomediantecopiadelacuerdodeunióntemporal,ocertif¡caciónemanadadelaentidadopersonacontratante,dondeconstenlosmiembrosquelaconformanysuporcentajedepari¡cipac¡ón.EnelcasoenquelaexperienciasehayaproducidosiendomiembrodeunConsorcio,éstaseevaluaráproporcionalmentealporcentajedepartic¡paciónquetuvoendichoconsorcio,ys¡fuecomoUniónTemporal,estasetomarádeacuerdoalasactividadesquesecomprometióaejecutarendichaunióntemporal.Paraacreditarlaexperiencia,lascertificacionesquesesolic¡tan,deberáncontener:riObjetodelContrato.Elobjetodebeserigualos¡milaraldepresenteprocesodeselección.i__iNombreoRazónSocialdelcontratante,d¡recc¡ónyteléfonosactualizados,conelpropósitodequeestaentidadpuedahacerlasverificac¡onesqueconsiderepertinentes._JFechadeinicíoyfechadeteminacióndelcontrato==lndicacióndecumplimientoycalidadoporcentajedeejecuc¡óncon'acal¡ficación.--iValordecontrato(jncluyevalorinicial,adicionesenvaloryreajustes)enpesosoenSMMLVv¡gentesalafechadeSuscr¡pcióndelasactiv¡dadesobjetodelcontrato.riLasceriificac¡onesdeberánestarfimadasporelrepresentantelegaldelcontratanteoquienhagasusvecesoelSupervisor.Noseaceptaráncomoválidasaquellascertificac¡onesf¡rmadasporunapersonadistinta.

FACTOR DE Experiencia específica de los La experiencia del proponente, Director de lnterventoria:CALIDAD proponentes: 400 PUNTOS. El se evalúa de acuerdo con su Contratista o director en por lo

oferente debe acreditar pafticipación en más contratos menos un (1) contrato deexperiencia específica cert¡f¡cada celebrados con entidades interventoría técnica,en máximo tres contratos estatales donde el objeto admin¡strativa, contable oejecutados y clasificados en el especi'fico sea la financ¡era en obras civiles deCÓd¡go UNSPSC 801016 Clase: lNTERVENTORIA de obras cualqu¡er naturaleza. ResidenteGerenc¡a de proyectos. 4.1.1.1. civiles, d¡ferentes a los de lnterventoría.. Residente enCal¡f¡cación: 400 PUNTOS: Esta solic¡tados en la experiencia. A por lo menos un (1) contrato decalificación la obtendrá el esta evaluación se le asigna un interventori'a técnica,oferente que cumpla con lo máximo de 500 puntos. administrativa, contable o

previsto en el numeral 4.1.1. de Menor o igual a 2, en financiera en obras c¡v¡les delos pl¡egos y que además lnterventoría de Obras 100 cualqu¡er naturaleza. Contador:acredite que al menos uno (1 ) de Menor o igual a 4, en Asesor contable en por lo menoslos contratos cenificados debe lnterventoría de Obras 200 en por lo menos un (1) contrato deser mayor aI 100% del Mayor o igual a 5, en interventorl'a técnica,

presupuesto ofic¡al expresado en lnterventoría de Obras 500 admin¡strativa, contable oSMMLV tomados a la fecha de PUNTAJE MAXIMO 500 financiera. Maestro de obra:suscripción del contrato. 4.1.1.2. DIRECTOR DE Maestro de obra por lo menos unCal¡ficación: 300 PUNTOS: Esta lNTERVENTORIA Acred¡tar (1) contrato de interventoríacal¡ficación la obtendrá el experiencia general en más de técnica, administrativa, contable ooferente que cumpla con lo 08 años, a partir de la expedición financiera. Que contemple obrasprev¡sto en el numeral 4.1.1. de de la tarjeta profesional 50 civiles de cualquier naturaleza. a.los pliegos y que además PUNTOS Acreditar exper¡encia Para la acreditación de laacredite que la sumatoria de los como interventor en un contrato experiencia de cada uno de loscontratos certificados debe ser adic¡onal a los solicitados con profes¡onales se deberá presentarmayor o igual a una (1) vez el entidades públicas donde su la matrícula o tarjeta profesional

presupuesto oficial expresado en cuantía sea de 50% el vigente y certif¡caciones de losSMMLV tomados a la fecha de presupuesto oficial de esta contratos ejecutados, sususcripción del contrato. 4.1.1.3. inv¡tación. 100PUNTOS respect¡va acta de I¡quidac¡Ón oCal¡ficación: 100 PUNTOS: Esta RESIDENTE DE cualquier otro documentocalificación la obtendrá el lNTERVENTORIA Exper¡enc¡a deb¡damente fimado por eloferente que cumpla con lo en más de 10 contratos como

57

PÜüñfflffiñüffiffii

previsto en el numeral 4.1.1. de lnterventor con entidades contratante, que contenga, comolos pliegos y que además públicas 50PUNTOS Experiencia mín¡mo, la s¡guiente información:acredjte que [a sumatoria de los como residente de interventoría - Nombre de' contratantecontratos certificados sea mayor o de obra en un contrato de - Objeto del contratoo ¡gual al c¡ncuenta (500/o) del objeto CONSTRUCClON O - Cargo desempeñado

presupuesto ofic¡al expresado en ADECUACION DE CENTRO - Fechas de inicio y terminación

SMMLV tomados a la fecha de CULTURAL. Si la certificación es del contratosuscr¡pción del contrato. 4.1.1.4. de Residente de lnterventoría o -Firma del personal competente b.

Calificación: O PUNTOS: No de Obra, debe ser remit¡da por el Las certificaciones de experienciacumpla con n¡ngún requisito de ente contratante del proyecto. Si en id¡oma diferente al castellanolos exigidos. Ca'ificaciones de los es otorgada por eI Contratista al deberán acompañarse de laprofesionales y expertos cual se prestaron los servic¡os no traducción correspondiente. c. Laintegrantes del equipo de trabajo: se validara la exper¡enc¡a experienc¡a general de los600 PUNTOS. El equipo de 100PUNTOS profesionales cuando se sol¡cite,trabajo ofrec¡do deberá estar ASESOR DE INGENIERIA sólo podrá ser contabilizada a¡ntegrado por un número mínimo Acreditar ESPECIALIZACION partir de la fecha de exped¡c¡Ón dede ocho (08) profesionales, un Experiencia en contratos con la tarjeta o matrícula profesional.topógrafo y una secretaria. Se entidades estales en Para el caso de los profesionalesadv¡ene que el personal CONSULTORIA mín¡mo dos (2) cuya tarjeta o matrículacontratado por el Proponente, no 5O PUNTOS profesional no indique la fecha deadquiere relación laboral alguna su expedición, deberán aportar elcon EL MUNIC'PIO DE documento expedido por el enteMONTERÍA aunque éste se correspondiente en donde sereserva el derecho de solic¡tar en ¡ndique la fecha de expedición desu momento al contratista, el la misma. d. Cuando se presentencambio de cualqu¡era de los experiencias simultáneas,integrantes del equ¡po de trabajo (tiempos traslapados) no seas¡gnados a la ejecución del realizará doble contabilización. e.contrato. Los oferentes Los estudios de educación¡nteresados presentarán la hoja superior (pregrado y postgrado),de v¡da en e' fomato único del así como los estudios técnicos seDAFP del personal del equ¡po de acred¡tarán mediante fotocopia detrabajo de su empresa y de sus los diplomas respectivos ocolaboradores, relacionando su certificados de obtenc¡Ón del títu'o

historial profes¡onal másrelevante,consussoportesylosdatosdecontactomedianteloscualeselMUNICIPIODEMONTERÍApuedasolic¡tarinformaciónad¡cional.Experienciageneralyespecíficadelosprofesionalespropuestos:4.2.1.1.Exper¡enciageneral:2OOPUNTOSLaexperienc¡ageneraldelosprofesionalespropuestosseponderarádeacuerdoconlaantigüedadenelejerciciodelaprofesión,determ¡nandoe'tiempotranscurridodesdelafechadeexpedicióndelatarjetaomatriculaprofesionalhastalafechadec¡erredelapresenteconvocatoria.Experienciaespecificadelosprofesionalespropuestos:200PUNTOS.FORMAClÓNACADÉMICADELOSPROFESlONALESPROPUESTOS:150PUNTOSPublicacionestécnicasycientíficasdelequ¡podetrabajo:50PUNTOS correspondiente.

EQUIPO DE Uno (1 ) Director de lnterventoría: DIRECTOR DE DIRECTOR DE LATRABAJO lngeniero Civil o Arqu¡tecto, con lNTERVENTORIA Deberá INTERVENTORIA: O SupervisarSOLICITADO mín¡mo un (1) año de experiencia acreditar título de lngeniero C¡vil orientar, coordinar, verificar y

general y dos (2) contratos como o Arquitecto con una experiencia avalar la totalidad de las acc¡onescontratista o director de general mín¡ma de Os años a técnicas, adm¡nistrat¡vas y/o¡nterventoría en construcción de partir de la expedición de la financieras conten¡das en el objetoedificac¡ones. Un (1) Residente tarjeta profes¡onal. Debe contractua', desde su injciaciónde lnterventoría: lngen¡ero CMl o acred¡tar experjencia en: * hasta el rec¡bo a satisfacción deArquitecto, con mín¡mo un (1) Haberse desempeñado como las mismas. O Aponaraño de experienc¡a general y un d¡rector de lnterventoría o recomendaciones y precisiones a(1) contrato como contratista o contratista de interventoría de un su propuesta de ¡ntervención si asíres¡dente de interventoría en contrato cuyo objeto sea se requiere. O Superv¡sar lasconstrucc¡ón de edif¡caciones. construcción o remodelación de actividades de campo a realizarUn (1) profesional en el área de centros culturales o de por cada uno de los especialistasGeotecnia: lngeniero Civil con ¡ntegración c¡udadana, su va'or técnicos. O Hacer elmínimo un (1 ) año de experiencia total contratado debe ser de por reconoc¡miento junto con lageneral y dos (2) contratos como lo menos el 50O/o del presupuesto direcc¡ón del proyecto del área decontratista o asesor en área de ofic¡al. * Haberse desempeñado ejecución en compañía del equipo

58

geotecnia en construcc¡ón deedif¡cac¡ones. Un profesional enel área ambiental: Ingen¡eroambiental, sanitario y amb¡ental oc¡vil con estudios de posgrado enambiental con mínimo un (1) añode experiencia general y dos (2)contratos como contratista oasesor en área ambiental enconstrucc¡Ón de edif¡cac¡ones.Un (1) Profesional área deseguridad industrial y saludocupacional: lngeniero Civil olndustrial con mínimo un (1) añode experiencia general y dos (2)contratos como contratista oasesor seguridad industrial ysalud ocupacional enconstrucción de ed¡ficaciones.Un (1) Profesional áreaAdministrativa, financiera y/ocontable: Contador, economista,o administrador de empresascon mínimo un (1) año deexperiencia general. Un (1)Profesional área de estructuras:lngen¡ero Civil con mínimo un (1 )año de experienc¡a general.Profesional área Jurídica:Abogado con mínimo un (1) añode exper¡encia general.

como director de lnterventoría ocontratista de interventoría en uncontrato cuyo valor {otalcontratado debe ser de por lomenos una (1) vez elpresupuesto oficial. Si laceftif¡cación es de Director delnterventoría debe ser remitidapor el ente contratante delproyecto. Si es otorgada por elContratista al cual se prestaronlos servicios no se validara laexperienc¡a. Si la certificación escomo contratista de ¡nterventoríabasta con anexar COPIA de loscontratos con entidadesestatales. Los contratossolicitados como experienciadeben ser diferentes. Deberágarantizar una disponibil¡dad detiempo mínima del 30% en laejecución del objeto del presenteproceso. RESIDENTE DEINTERVENTORIA Deberáacreditar título de lngen¡ero Civilo Arquitecto con una experienciamínima de Os años a partir de laexped¡ción de la tarjetaprofesional, debe acreditarexperiencia como residente deinterventoría o Contratista enmínimo 10 contratos con entidadpública cuyo objeto sealNTERVENTORIA. Paraacreditar dicha experienc¡a sedebe anexar los contratos de¡nterventoría. Si la certificaciónes de Res¡dente de lnterventoríadebe ser rem¡tida por el entecontratante del proyecto. Si esotorgada por eI Contratista alcual se prestaron los sewicios nose validara la experiencia. S¡ lacertificación es como contratistade lnterventoíía basta conanexar COPIA de los contratoscon ent¡dades estatales. Deberágarantizar una disponib¡I¡dad detiempo mínima del sOO/o en laejecución del objeto del presenteproceso. ASESOR DEINGENIERIA Deberá acreditartítulo de lngen¡ero Cjvil con unaexper¡encia mínima de O5 años apart¡r de la expedición de latarjeta profes¡onal. Debeacreditar experiencia en: +Participac¡ón en la Asesoría enun contrato de lnterventoría o deobra pública de objetoconstrucción o adecuación decentro cultural o de integracÍÓnc¡udadana Si la certif¡cación esde Asesor debe ser remitida porel ente contratante del proyecto.Si es otorgada por el Contratistaal cual se pres{aron los serviciosno se validara la experiencia.Deberá garantizar unadispon¡bilidad de tiempo mín¡madel 30% en la ejecución delobjeto del presente proceso.

de trabajo profes¡onales ytécn¡cos.O Br¡ndar soluciones amod¡ficac¡ones a la programaciónde obra; dar instruccionespertinentes al lngeniero Residentey al inspector de lnterventoría,previa coordinación con lainterventoría y el MUNICIPIO.Coordinará la elaborac¡Ón de los¡nfomnes a entregar. O Supervisarque todas 'as acciones en obra secumplan con r¡gurosa precis¡Óncumpliendo con los parámetrosdefin¡dos por el MUNICIP'O. OSerá el responsable de informar aID¡rector de Obra o al lngen¡eroResidente los ajustes requeridospor la lnterventoría y/o por elMUNICIPIO a los borradores oinformes de avance presentados.O Cuando se presente un atrasoen la obra deberá so'ic¡tar a laDirecc¡Ón de Obra la forma en querecuperará el t¡empo perd¡do. OConvocar y as¡stir a las reunionesen el lugar y horas convocadas poreI MUNICIPlO. O Convocar yasistir a reuniones o comitéssemanales con el equipoprofes¡onal y elaborar un acta de lareunión. OE Suscr¡bir las actas derecibo parcial de obra. O Ademásdeberá responder a las demásfunciones propias de su cargo.TIEMPO DE DEDICACION: 500/o.RESIDENTE DEINTERVENTORÍA: O Coordinar,supervisar y verificar la ejecuciónde las acciones impartidas por laDirección de la lnterventoría yacordadas con el MUNICIPlO y ladirecc¡Ón de obra. O Coordinar,supervisar y ver¡ficar la ejecuciónlas acx2iones {écnicas,administrativas y/o financieras serealicen confome a losestándares y cód¡gos nacionalesde obra. O Brindar solucionestécnicas a inconvenientessurgidos durante 'a obra. OVerif¡car la ¡nformación dememorias de diseño y planostécnicos y velar por su correctaejecución. O Verificar y avalar elcumpI¡m¡ento de la vinculación por

parte del personal de la obra aEPS, Pens¡ones y ARP. O Controlen el cumplimiento de laprogramación de la ejecución delas obras contenidas en el contratoo las que fueren ordenadas decomún acuerdo la Dirección deobras y la D¡rección delnterventoría. lnformará aIMUNICIPlO y a la Dirección de lalnterventoría las causas del nocumplimiento y en coordinacióncon el Residente de Obraelaborará planes de contingencia.O Coord¡nar y Supervisar laejecución de los trabajos de todoslos asesores de la lnterventoría. OPreparac¡ón de informesperiódicos consignados en elcontrato a' igual firmará y aprobaráel contenido de la bitácora yllevará un registro fotográfico. OAs¡stir a las reuniones semanales

59

en conjunto con la Dirección deObrayelMUNICIPIOocuandoseannecesarios.OAdemásdeberáresponderalasdemásfuncionespropiasdesucargoTIEMPODEDEDICACION1000/o.PROFESIONALÁREACONTABLE:OAsesoraralconsultorenelcomponentecontabledelproyecto.OAsesoraralconsultorenlaRealizaciónmensualdelanálisisdelavancefinanc¡erodelasobrasconlosdebidossoportes,af¡ndeprever,conlasuf¡c¡enteant¡cipac¡Ón,eventualesnecesjdadesdemodificacionesdereservaodedisponibil¡dadespresupuestalesocualquierotramedidaqueelmun¡cip¡odebatomarparaasegurarelflujodefondosdelcontrato.OAtenderlosrequerimientosqueeneláreadesucompetencia'eformuleeldirectordela¡nterventoría,elcontratista,elmun¡c¡pioolacomunidadengeneral.OControlarelbuenmanejoeinversióndelantic¡poopagoan'icipadoentregadoalcontratista,enconcordanciaconlasobligacionesqueparad¡chomanejoseestablezcaenelcontratodeobrarespectivoTIEMPODEDECICACION25%

OFERENTES CONSORClO INTER- JOHN EMERSON ROSAS MARIA AUXILIADORA CAMPOPARTICIPANTES MERCADO MESA FONTALVOCONTRATISTA CONSORCIO INTER- JOHN EMERSON ROSAS MARIA AUXILIADORA CAMPO

MERCADO MESA FONTALVOPLAZO Y LUGAR El plazo de este contrato es de El plazo de ejecución del El plazo máx¡mo del contrato queDE EJECUCIÓN Trece (13) meses, contados a Contrato es el mismo plazo de llegare a celebrarse es de TRES

partir de la fecha del ac'a de ejecuc¡ón de la obra es decir: (3) MESES contados a pahir de lainic¡o. CIENTO CINCUENTA (150) fecha del acta de inic¡o. En el

DIAS contados a part¡r del acta corregimiento Santa Fe de lasde ¡nicio. Claras en el municip¡o de PuertoLibertador

PRORROGAS No aplica No aplica No apl¡caGARANTIAS A) CUMPLIMIENTO: Para CUMPLIMIENTO DEL A) CUMPLIMIENTO: ParaEXIGIDAS garantizar el cumplim¡ento CONTRATO Plazo de ejecución garant¡zar el cump'jmiento general

general de las obligaciones del del contrato y seis (O6) meses de las obligaciones del contratista,contrat¡sta, el pago de multas y más 10% del valor total del el pago de multas y demásdemás sanciones, en cuantía Contrato. Este amparo cubre a la sanc¡ones, en cuantía equivalenteequivalente al diez por ciento Entidad Estatal de los perjuicios al d¡ez por ciento (10O/o) del valor(ioO/o) del valor del Contrato, y der¡vados de:(a) el del Contrato, y con una v¡genciacon una vigenc¡a igual a la incumplimiento total o parcial del igual a la duración del mismo yduración del mismo y SEIS (6) contrato, cuando el seis (6) meses más. B)meses más. B) CALIDAD DEL incumplimiento es imputable al SALARlOS, PRESTACIONES ESERVICIO: Por una suma contratista; (b) el cumplimiento lNDEMNIZACIONES: Equ¡valenteequ¡valente al 100/o del valor del tardío o defectuoso del contrato, al CINCO por ciento (5%) del valorcontrato, y una vigencia de cinco cuando eI ¡ncumplimiento es total del mismo, con una vigenciaaños, contados a partir del acta imputable al contratista; (c) Ios igual a su plazo y tres (3) añosde rec¡bo de la ¡nterventoría, lo daños ¡mputables al contrat¡sta más. C) CALIDAD DELanterior en cumplim¡ento del por entregas parciales, cuando el SERVICIO: Por una sumaparágrafo deI Ahículo 85 de la contrato no prevé entregas equivalente al 100/o del valor delLey 1474 de 2011. C) parciales; y (d) el pago del valor contrato, durante la vigenc¡a delSALARIOS, PRESTACIONES E de las multas y de la cláusula mismo y CINCO (5) AÑOS máslNDEMNIZACIONES, en cuantía penal pecuniaria. PAGO DE de conformidad con lo previsto enequ¡valente al diez por ciento SALARIOS Y PRESTACIONES el ariículo 124 del decreto 1510 de(10%) del valor del Contrato, y SOCIALES E 2O13. La vigencia de esta garantíacon una vigencia igual a la lNDEMN'ZACIONES Plazo de se otorgará por todo el período deduración del mismo y tres años ejecución del contrato y Tres (03) ejecución del contrato, y deberámás. Años más 5% del Valor del otorgarse en las condiciones del

Contrato. Este amparo debecubriralaEntidadEstataldelosperjuic¡osocasionadosporelincumplimientodelasobligacioneslaboralesdelcontratistader¡vadasdelacontratac¡óndelpersona' Decreto 1510 de 2O13.

60

FñfflüfflffiHuffiutil¡zado en el territor¡o nacionalparalaejecucióndelcontratoamparado.RESPONSABILIDADCIVILEXTRACONTRACTUALPlazodeejecucióndelcontratoyUnañosmás.10O/odelvalordelContratoElvaloraseguradoporloscontratosdeseguroqueamparanlaresponsabilidadcivilextracontractualnodebeser¡nferiora:Doscientos(200)SMMLVparacontratoscuyovalorsea¡nferioroigualamilquinientos(1.500)SMMLV.EIamparoderesponsabilidadc¡v¡lextracontractualdebecontenerademásdelacoberturabásicadepredios,Iaboresyoperaciones,mín¡molossiguientesamparos:a)Coberturaexpresadeperjuiciospordañoemergenteylucrocesante.b)Cobefturaexpresadeperjuiciosextrapatrimoniales.c)Coberturaexpresadelaresponsabilidadsurgidaporactosdecontrat¡stasysubcontratistas,salvoqueelsubcontratistatengasupropioseguroderesponsab¡lidadextracontractual,conlosmismosamparosaquírequer¡dos.d)Cobefturaexpresadeamparopatrona'.e)Coberturaexpresadevehículospropiosynopropios.CALIDADDELSERVICIOPlazodeejecucióndelcon'ratoCINCOañosmásigualalaestabilidaddelaobra)10%delvalordelContratoEsteamparocubrealaEntidadEstatalporlosperjuic¡osderivadosdeladeficienteca'idaddelserv¡c¡oprestado.BUENMANEJOYCORRECTAlNVERSlÓNDELANTICIPOPlazodeejecuc¡óndelcontratoyseis(06)mesesmás.100%delmontoentregadoalcontratistacomoant¡cípo.Esteamparocubrelosperjuiciossufr¡dosporlaEnt¡dadEstatalconocasiónde:(i)lanoinversióndelanticipo;(ii)eluso¡ndeb¡dodelanticipo;y(iii)laapropiac¡Ónindebidadelosrecursosrecibidosenca'idaddeant¡cipo.

FECHA DELIQUIDACION Información no disponible Informac¡Ón no disponible Infomac¡ón no disponible

LINK DECONTRATACION httDs-//\^M^^, contratos ciov co/co httDs://www.contratos.ciov.co/co httDs://www.contratos.ciov.co/consnsultas/detalleProceso do7num nsultas/detalleProceso.do?num ultas/detalleProceso.do?numConsConstancia=14-15-2892462 Constanc¡a=15-15-3545776 tancia=14-15-2862181

De los Seis (6) procesos revisados en la página del SECOP, correspondientes a otras Entidades, seobservó que los procesos revisados comparten algunas de las especificaciones que aplican para el contratoque pretende celebrar la Procuraduría, pues los contratos tienen como objeto llevar a cabo la interventoríaintegral a una obra de mantenim¡ento o reparación.

En cuanto a la forma de pago se tiene que en cinco (5) de los procesos se cancela el valor del contrato porpagos parc¡ales y en uno, se pactó la entrega de anticipo en porcentaje correspond¡ente al 50%. Para elcaso que nos ocupa, la Entidad realizará el pago del contrato en forma parcial.

En cuanto a las condiciones de experiencia exigida a los proponentes, se tiene que en los 6 procesosverificados, no existe un criterio único para la solicitud de la experiencia; en dos procesos con un va'or

61

inferior a los 53 SMMLV no se pide cant¡dad de certificaciones o solo se pide una. En procesos por valoressuperiores requieren entre 2 y 10 certificaciones.

Número de contratos Mínimo un contrato: 1 procesossoI¡citados Mín¡mo diez contratos: 1 proceso

Máximo 2 contratos: 1 procesoMáximo 4 contratos: 1 procesoMáximo 5 contratos: 1 procesoS¡n estipular número de contratos: 1 proceso

Años de experiencia Últimos 3 años: 1 procesoÚltimos 5 años: 2 procesosSin especif¡car: 3 procesos

Monto lgual al 100% del presupuesto: 1 proceso.Sumatoria de 100% del presupuesto: 5 procesosS¡n especificar: 1 proceso

En todos los procesos revisados se exige personal técnico mínimo, igualmente de acuerdo a la extensióno complej¡dad de la obra intervenida, varía el personal exigido, en todos los casos es recurrente elResidente de lnterventoría. Teniendo en cuenta que la Entidad, como parte del equipo de trabajo exigiráResidente de lnterventoría se analizaron las condiciones profesionales y de experiencia exigidas en losprocesos revisados, observando que las condic¡ones mínimas requeridas no son un¡formes, ya que enalgunos incluyen el perfil profesional y en otros no hacen mención alguna; tienen en cuenta comoexper¡encia general los años de los profesionales a partir de la expedición de la tarjeta profes¡onal y ademásrequieren experienc¡a específica acorde a los objetos de las obras a controlar; en algunas se t¡enen encuenta los presupuestos oficiales y en otras las áreas de los sitios donde se ejecutarán las obras.

Como factores de calidad, en todos los procesos de selección, se otorga puntaje por experiencia adicionaldel proponente y del equipo de trabajo. AsÍ, se otorgó puntaje expresado en contratos adicionales queacrediten la experiencia del proponente o ausencia o menor número de multas o sanc¡ones y certificac¡onespara el equipo mínimo de mayor formación académica (especialización o maestría); mayor número de añosde experiencia; mayor área intervenida del residente de interventori'a. Para el caso de la Entidad, comofactor de evaluación de calidad, se tendrá en cuenta igualmente la mayor exper¡encia del proponentetraducido en más números de contratos ejecutados y del residente por ser el profesional que estarádedicado el 1000/o en la supervisión de la obra.

En cuanto a los amparos incluidos en la garantía única, en forma general se encuentran los decumpl¡miento, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacioneslaborales, como los exig¡rá la entidad para el proceso de selección. Adicionalmente en los contratos en loscuales se entregó a las contratistas anticipos, se constituyó el amparo de buen manejo y correcta inversiónel anticipo.

7. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO PARA EL PROCESO

Para determinar el presupuesto del proceso de selección, se invitó a cotizar mediante correos electrónicosdel 29 de agosto 2017 a empresas y/o personas68 que ofrecen interventoría integral de mantenimiento y/oreparaciones locativas de edificaciones: CSI Construcciones Servicios e lngeniería Ltda, Gordillo &Asoc¡ados SAS, Organización Garzón & Asociados, Arq. Víctor Parra, Quintero & R¡año y CIA, VerticalDiseño SAS, lngeobra SAS, con las cuales se realizó un promed¡o simple con los costos del personal enobra y oficina (ltem A), los gastos administrativos (ltem B) y la utilidad (ltem C), las cuales, son las variablesincluidas en el cuadro de costos de la interventoría para calcular el monto del presupuesto oficial delpresente proceso.

Es preciso manifestar que dentro del valor del presupuesto oficial, se encuentran incluidos los impuestos,tasas y contr¡buciones a las que haya lugar y para efecto del cálculo del presupuesto, se tuv¡eron en cuentalos costos del personal mínimo requerido, del personal en oficina, los gastos de administración (equ¡pos,comunicac¡ones, papelería, arrendamientos, servicios públ¡cos, gastos financieros, transportes y viáticos)durante el tiempo de ejecuc¡ón del contrato y la utilidad. Los oferentes deberán tener en cuenta estosfactores para la presentación de su propuesta.

68 Este l¡stado de proveedores se obtiene de las páginas amar¡llas, de referidos, de ant¡guos contratista o cotizantes de la Entidad y

del estudio de procesos de selección adelantados por otras ent¡dades públicas.

62

Pm"fi"quX"De conformidad con lo consagrado por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1, numeraI 4, no sepublican las variables utilizadas para calcular el valor del contrato, La norma en c¡ta señala lostigu'ier\+e'."(. . .). La Entidad Estatal no debe publicar las variables ut¡I-Izadas para calcular el valor estimadodel contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos (. . .)".

7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para la presente contratac¡ón es hasta por la suma de SESENTA Y DOSMILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOSM/CTE ($62,123.083,68) con IVA incluido.

7.2. FINANCIACIÓN, SOPORTES PRESUPUESTALES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La necesidad está prevista en el plan de adquis¡ciones de la vigencia 2017, de conformidad con elcertificado 2017-145 del 14 de septiembre de 2017. Así mismo, el valor de la contratación por la suma deSESENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA YOCHO CENTAVOS M/CTE ($62.123.O83,68) se encuentra amparada con el Certificado de DisponibilidadPresupuestal No. 92217 del 15 de septiembre de 2017 expedido por la Coordinadora del Grupo deEjecución Presupuestal de la D¡v¡s¡ón Financiera de la Procuraduría General de la Nación.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

8.2. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS

Los requ¡sitos habilitantes que deberán acreditar los proponentes serán: la capacidad jurídica, f¡nanc¡era,organizacional, la experiencia y el cumplimiento de las espec¡f¡caciones técn¡cas mínimas, Estos requ¡s¡tosserán verificados por los integrantes de los diferentes comités, analizando si los proponentes quedanHABILITADOS O NO HABILITADOS.

Tratándose de requ¡sitos habilitantes, los documentos pueden ser presentados a la Entidad, hasta elmomento prev¡o a la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 10 del artículo 5O delaLey 1150de2007.

En virtud de lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el cumplimiento de losrequisitos habilitantes se demostrará con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constardichas condiciones. No obstante lo anterior, en caso de requerirse la verificación de requ¡sitos delproponente, adicionales a los contenidos en el Registro, la Entidad podrá hacer tal verificación en formadirecta, en la forma y términos indicados en el pliego de cond¡ciones.

8.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 6, pueden celebrar contratos con lasentidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.

La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, esdecir (¡) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (i¡) no estar incursa en inhabiI¡dades oincompat¡bilidades que impidan la celebración del contrato[1]

Las personas naturales mayores de 18 años son capaces jurídicamente a menos que estén expresamenteinhabilitadas por decisión judic'ial o administrativa, como la interdicc¡ón judicial, o que estén incursas eninhabilidades, incompatib¡Iidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.[2]

La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) Ia pos¡biI¡dad de adelantaractividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorizacióndel órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos soc¡a'es; y (iii) laausencia de inhabi'idades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.[3]

El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe permitir adelantar lasactividades del Proceso de Contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una actividadconexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural

[1] Manual para determinar y verificar los requisitos hab"itantes en los Procesos de Contratac¡ón -M-DVRHPC-O4 -Colombia Compra Eficientel2] Manual para determinar y verificar los requis¡tos habilitantes en los Procesos de Contratac¡ón -M-DVRHPC-04 -Colombia Compra Eficiente.[3] Manual para determinar y venficar los requisitos habi'itantes en los Procesos de Contratación -M-DVRHPC-04 -Colomb¡a Compra Eficiente.

63

deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el cumplimiento de latotalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente a la Procuraduría Generalde la Nación.[4]

S¡ la propuesta la presenta una persona jurídica, su objeto social será verificado con la infomación queconste en el RUP y el certificado de exi'stencia y representación o el que haga sus veces, donde se verificaráquién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social, dentro del cual se debehallar el objeto del presente proceso y la duraci'ón de la sociedad.

En el caso de un¡ones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura, sus miembros deberánacreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la activ¡dad que se comprometen adesarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio, Ia unión temporal ola promesa de sociedad futura, deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden elobjeto de la contratac¡ón. La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un añomás (artículo 6o Ley 80 de 1993).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autor¡zado al Representante Legal, el oferentedeberá allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o elestamento de la sociedad que tenga esa función.

En el evento que del contenido del RUP, del cert¡ficado de ex¡stencia y representación o el que haga susveces se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del RepresentanteLegal, el oferente deberá anexar copia de la pahe pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprendeque hay limitac¡ón para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar lacorrespondiente autor¡zación la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de lasociedad que tenga esa función.

Respecto de la capac¡dad jurídica, se verificarán adicionalmente los siguientes aspectos:

® Oferta deb¡damente firmada

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la personalegalmente facultada, la cual debe allegarse con la propuesta que se presenta dentro del plazo y en el sitiofijado.

Debe ser fimada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada pararepresentarlo en caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderadodebidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique lasfacultades que se confieren al apoderado.

Si la oferta es presentada por un Consorc¡o o una Unión Temporal, en la carta de presentac¡ón se debeindicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo.

En la carta de presentación de la oferta el proponente manifestará de manera expresa que no se encuentraincurso en las causales de inhabil¡dad, incompatibilidad o prohib¡ciones para contratar, establec¡das en laConstitución Política o en la Ley.

El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedady para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la m¡sma.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta, yjunto con la carta de presentación de la oferta el proponente debe apoftar fotocopia de la cédula deciudadanía de quien suscribe la oferta.

La carta de presentación se deberá d¡ligenciar de conformidad con el formato del anexo caria depresentación, adjunto al pl¡ego de condiciones.

- Abonodelaoferta

El artículo 20 de la Ley 842 de 2003 señala que: "Las pmpuesfas que se ío,imu/en en /as /,'c,'Íac,-ones yconcursos abiertos por entidades públicas del orden nac¡onal, secc¡onal o local, para la adjudicac¡ón óe

64

(4) Manual para determinar y verificar los requ¡sitos habilitantes en los Procesos de Contratación -M-DVRHPC-04 -Colombia Compra Eficiente.

!kO¬riti:3E£.!l¥!HaR

contratos cuyo objeto impI¡que el desarrollo de las activ¡dades catalogadas copio ejercie¡o .dp la.ingepi?rí?,deberán esiar av-alados: en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrículapmfes,'or7a/ er, /a respeof,'va rama c/e /a ,'ngen,|er/a". Por lo tanto, los oferentes bien sean personas naturales,jurídicas, consorcios o uniones temporales deben tener en cuenta:

Persona Natural: El oferente que se presente como persona natural debe ser profesional enARQUITECTURA o lNGENIERIA CIVIL o CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA y contarcon tarjeta profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia y certificado de v¡gencia de lamisma. En caso, que el oferente no sea profesional en ARQUITECTURA o INGENIERIA CIVIL oCONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, deberá ser abonada por una persona naturalprofesional en las áreas mencionadas, completando la infomación de la carta de presentación, AnexoCarta de Presentación, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional respectiva y certificado de vigencia.Así mismo, la persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsablesfiscales de la Contraloría General de la República o ¡nhab¡litado para contratar en eI Sistema de lnformac¡ónde Registro de Sanciones y Causas de lnhabil'Idad "SIRl" de la Entidad y en el Sistema Registro Nacionalde Medidas Correctivas RNMC de la Pol¡cía Nacional de Colombia como ¡nfractor de la Ley 1801 de 2016.En caso, de encontrarse reportado en el boletín, en el S¡stema Registro Nacional de Medidas CorrectivasRNMC o se encuentre inhabilitado, no podrá abonar la propuesta.

Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no seaprofesional en ARQUITECTURA, o lNGENIERIA CIVIL, o CONSTRUCTOR EN INGENIERIA yARQUITECTURA, deberá ser abonada por una persona natural profes'ional en las áreas mencionadas,completando la información de la carta de presentación, Anexo Carta de Presentación, adjuntandofotocopia de la tarjeta profesional respectiva y certificado de vigencia. Así mismo, la persona que abona laoferta no debe encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General dela República o inhabil¡tado para contratar en el S¡stema de lnfomación de Registro de Sanc'iones y Causasde lnhabilidad "SIRl" de la Entidad y en el Sistema Registro Nac¡onal de Medidas Correctivas RNMC de laPolicía Nacional de Colomb¡a como infractor de la Ley 1801 de 2016. En caso, de encontrarse reportadoen el boletín, en el Sistema Registro Nacional de Med¡das Correctivas RNMC o se encuentre inhabilitado,no podrá abonar la propuesta.

Consorcio o unión temporaI: En el evento que la propuesta sea presentada en forma asociatíva, cuyorepresentante de quien vaya a hacer la obras no sea profesional en ARQUITECTURA, o lNGENIERIACIVIL, o CONSTRUCTOR EN INGENIERIA y ARQUITECTURA, deberá ser abonada por una personanatural profesional en las áreas mencionadas, completando la información de la carta de presentación,Anexo Carta de Presentación, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional respectíva y certificado devigencia. Así mismo, la persona que abona la oferta no debe encontrarse reportado en el boletín deresponsables fiscales de la Contraloría General de la República o inhabilitado para contratar en el Sistemade lnformación de Registro de Sanciones y Causas de lnhab¡lidad "SIRl" de la Entidad y en el SistemaRegistro Nacional de Medidas Correct¡vas RNMC de la PoI¡cía Nacional de Colombia como infractor de laLey 1801 de 2016. En caso, de encontrarse reportado en el boletín, en el Sistema Registro Nacional deMedidas Correctivas RNMC o se encuentre ¡nhabilitado, no podrá abonar la propuesta.

Documento de conformación del consorcio, unión temDoral o Dromesa de sociedad futura

Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, en la cartade presentación se debe indicar el nombre del consorcio, unión temporal o sociedad futura, además delnombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 7, enel documento de conformac¡ón del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura se debe:

a. lndicar en forma expresa si su participac¡ón es a título de CONSORCIO, UNlÓN TEMPORAL OPROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.

b. Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio, la unión temporal o lapromesa de sociedad futura.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la un¡óntemporal y sus respectivas responsabilidades.

d. En el caso de la UNlÓN TEMPORAL señalar en foma clara y prec¡sa, los téminos y extensión de lapartic¡pación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno enla ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimientoprevio de la Entidad contratante.

65

PEüüüe. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.

f. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio oUnión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relacióncon la facturación:

Si la va a efectuar en representac¡ón del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en elcual se debe informar el número del NIT de quien factura.

Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propi'o NIT, hecho que se debe indicar en el documentode conformación. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada unode los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos dela ¡nscripción y actualización en el Registro ún¡co Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en lanormat¡vidad vigente.

Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar en el documentode conformac¡ón. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada unode los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este caso, para efectos dela inscripción y actualización en el Registro único Tributario deberán tener en cuenta lo d¡spuesto en lasnormas aplicables a la materia.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberáser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su pafticipación en las actividades gravadasque dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requis¡tos establecidos en lasdisposiciones legales.

Suscribir por todos sus ¡ntegrantes y el representante del mismo,

® Certificado de existencia v representación leqal y/o documento legal idóneo

El proponente, persona jurídica, debe allegar el certif¡cado de existencia y representación lega', expedidopor la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha depresentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, Ias facultades del mismo, laduración de la sociedad y el objeto soc¡al dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto del procesode selección.

Si el proponente es persona juríd¡ca que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara deComercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación oreconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los quince (15) días hábilesanteriores al cierre del proceso contractual.

En ofeftas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea personajurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el c¡tado certificado, cumpliendo ademáscon todos los requisitos señalados con antelación. De igual forma, cada uno de los miembros deberáacreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de proceso de selección o laact¡vidad que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo casoel consorcio o la un¡ón temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden latotalidad del objeto del proceso de selección.

La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más (Ley 80de 1993, artículo 6o).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferenteallegará la correspondiente autor¡zación la cual debe ser impartida por la Junta de Soc¡os o el estamentode la sociedad que tenga esa función.

En el evento que del contenido del Cert¡ficado exped¡do por la Cámara de Comercio o la entidadcompetente se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades delRepresentante Legal, el oferente deberá anexar cop'ia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si deéstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá

66

igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o elestamento de la sociedad que tenga esa función.

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de laSucursal como de la Casa principal.

' :S®,::¡:acFdo. dp:ri,naspc:jrip.c'2ó,n"oun,.o,', :oaq:8fttur,O.1ú,néc£c?óenF:osi:i:o.nc#ón(Eudp.:,Da®CcOJ?.®i=

2015.

El proponente debe aportar el certificado de ¡nscripción en el Reg¡stro único de Proponentes expedido porla Cámara de Comercio del dom¡c¡l¡o del oferente, expedido dentro de los quince (15) días háb¡lesanteriores al cierre de la presente selecc¡ón.

Se tendrá en cuenta la informac¡Ón que se encuentre registrada en el RUP y que esté en f¡rme para la fechade adjudicación del proceso, relacionada con la inscr¡pción, actualización o renovación hecha bajo elrégimen del Decreto 1082 de 2015 y acorde con lo establecido por Decreto O19 de 2012.

Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma indiv¡dual como conjunta (consorcios, unionestemporales o promesas de sociedad futura), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona,debe estar inscrito en el RUP.

En caso de prórroga del plazo del proceso, el ceriificado RUP tendrá validez con la primera fecha previstapara la entrega de la propuesta.

® Garantíadeseriedad de laoferta

De confomidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.2. , los proponentes podránotorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las sigu¡entes garantías:

- Contrato de seguro contenido en una póliza- Patrimonio autónomo- Garantía bancaria

Para evaluar la suficiencia de la garantía se apl¡caran las reglas establecidas en el ahículo 2.2.1.2.3.1.9.del refer¡do Decreto.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o Promesa desociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. La garantía de seriedad de laoferta debe cubrir la sanción derivada del incumpl¡miento de la oferta, en los s¡guientes eventos:

i) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para laadjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3)meSeS.

ii) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

iii) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatar¡o.

iv) La falta de otorgam¡ento por parte del proponente seleccionado, dentro del plazo señalado en elContrato, de la garantía de cumplimiento del contrato.

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta laaprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser equivalente al d¡ezpor ciento (100/o) del valor del presupuesto oficial. Las cifras del valor de la garantía deben expresarse enpesos, sin utilizar dec¡males, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuentareduc¡r al valor ¡nferior si el decimal es de l a 49 y aproximar al sigu¡ente superior, si el decimal es de 50 a99.

Dicha garantía debe estar constitu¡da a favor de la Procuraduría General de la Nación y en caso de que lafecha de c¡erre de la selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigenciade la garantía.

67

Cuando no se allegue la garantía de seriedad o en la que se presente con la oferta obren datos incorrectosen el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente procesode selección, la Entidad solicitará al oferente el documento o la modificación del caso.

Cortiflcaclón..oxpodlda sobr® Daqo do aDortoS al Sistema d® soquridad social y Daraflscaloe.

El oferente deberá cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social lntegral y parafiscales,conforme a lo previsto en las normas aplicables sobre la materia. En el evento que el oferente se encuentreincurso en alguna de las causales de exoneración previstas en la ley, deberá hacer esta man¡festación porescrito.

El cumplimiento de este requisito, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscritapor el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, y cuando es persona naturalallegando copia de la planilla PILA debidamente pagada.

En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantesdebe cumplir con este requisito.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiereaclaraciones, la Procuraduría las solicitará dentro de los términos previstos para soI¡citar aclaraciones.

' yorTcaelqn _[o®_pgnseblos f¡scaloe y antocodontos disciDIlnarios v Sistoma RoqLstroNacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como ¡nfractorde la Lev 18Ol de 2016.

La Procuraduría General de la Nac¡ón se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera delos integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se encuentra (n) reportado (s)en el últ¡mo boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece comoinhabilitado para contratar en el Sistema de lnformación de Registro de Sanciones y Causas de lnhabilidad"SIRl" de la Entidad y en eI Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional

de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016. En caso que el proponente o alguno de los integrantesdel Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, se encuentren reportados como responsablefiscal y registre sanciones o se encuentren relacionados en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrácontratar con la Procuraduri'a General de la Nación.

® Certificaciones l,ara acreditar la condición de discapacidad v de MiDvme.

Para efecto de los factores de desempate relacionados con la cond¡c¡ón de discapacidad, en el caso deempresas que en sus nóminas por lo menos un d¡ez por ciento (100/o) de sus empleados se encuentren enlas cond¡ciones de d¡scapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acred¡tar con la oferta elcertificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las constancias firmadas por elrepresentante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación en las que conste la contratación del personalpor lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso igual al de lacontratac¡Ón.

En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes que tenga esta condición, debeacreditarla.

La cond¡ción de Mipyme se verificará directamente con la información que obre en el RUP.

8.2.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

La ver¡ficación de la experiencia se realizará con la informac¡ón que obra en el Registro único deProponentes, en el cual se deben evidenciar contratos celebrados, ejecutados y terminados por eIproponente y registrados en uno cualquiera de los s¡guientes códigos:

clasificaciónUNSPSC Grupo Segmento Familia Clase Cuamtía-SMMLV100%delpresupuesto

801016 F 80000OOO 80100000 801O160OServicios Servicios de gestión, servicios Serv¡cios de Gerencia de

profesionales de empresa yserviciosadministrativos asesoría de gestión proyectos

68

NOTA: La Procuraduría aceptará la inscr¡pción de la exper'iencia de los proponentes en cualqu¡er otrocód¡go, siempre y cuando, el objeto del contrato que se registre sea el requerido por la Ent¡dad en elpresente numeral.

Ten¡endo en cuenta que en el RUP se reg¡stra so'amente información del contrat¡sta, contratante, valor delcontrato ejecutado, porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de consorcios y unionestemporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes servicios en el tercer nivel, y que laEntidad requ¡ere verificar otros aspectos relac¡onados con cada uno de los contratos que el oferente registraen el RUP con los cuales acred¡tará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia, el Proponente deberádil¡genc¡ar el anexo EXPERIENCIA PROPONENTE, con la siguiente información:

® Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acred¡tarexperiencia.

® Nombre de la entidad empresa o contratante, Dirección, Teléfono, Ciudad y Contacto por correoelectrón¡co.

® Número fecha de suscripción del contrato' Objeto del contrato: interventoría integral a obras de construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o

Mantenimiento y/o Reparaciones Locativas de bienes inmuebles públicos privados.' Fechadeiniciación® Fecha de terminación® Porcentaje de participac¡ón si el contrato fue ejecutado en consorcio o un¡ón temporal.

En caso que los documentos que soportan la información solicitada, no contenga el valor del componenteexpresado en SMMLV, la Entidad lo calculará teniendo en cuenta el valor del salario para el año determinación del contrato, en razón a lo dispuesto en el numeral "1.2.2.1.1." de la Circu'ar Externa No. 2 del31 de enero de 2014, emanada de la Super¡ntendencia de lndustria y Comercio, por medio de la cual seimparten instrucciones a las Cámaras de Comercio ÍÍ.,.sobre /a func,'Ór, c/e //evar e/ Reg,'sfro ún,'co c/eProponentes, su inscripción, renovac¡ón, actualización, cancelac¡ón o la revocación de alguno de los actosinscritos y def¡nir el formato y mecanismo a través del cual las entidades estatales deben reportar la¡nformación a las Cámaras de Comercio sobre contratos adjudicados, en ejecuc¡ón, ejecutados, multas,sar,c,'ones e ,'r,hab,'/,'dades en r,'rmeJJ, para adelantar la función de verificación de los requisitos habilitantesdel proponente y su clas¡f¡cación, para efecto de la exper¡encia, las Cámaras de Comercio deben tener encuenta entre otras, Ia fecha de terminación de los contratos.

En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantesdebe acreditar el cumplimiento de por lo menos un (1 ) contrato con el lleno de los requisitos establecidosen este numeral, salvo lo relativo al valor del contrato, ya que éste se puede acreditar en conjunto.

En caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres (3) años de constituidas, se les podráacumular la experiencia de los accionistas, socios o const¡tuyentes, de acuerdo con lo señalado en elDecreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2, numeral 2.5.

En el caso que el proponente haya partic¡pado en procesos de fus¡Ón o escisión empresarial, debe tomarpara estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado enel respectivo proceso de fus¡Ón o escis¡ón, para ello debe aportar el cert¡f¡cado del contador público o delrev¡sor f¡scal (si la persona juríd¡ca t¡ene revisor fiscaI) que así lo acredite.

LAS CERTIFICACIONES DEL CONTRATANTE, ACTAS DE LIQUIDACIÓN, ACTAS DE TERMINAClÓN,ETC. SE ACEPTARÁN COMO DOCUMENTOS ACLARATORIOS DE LA INFORMAClÓNRELACIONADA.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. En caso derequerirse aclaraciones sobre datos contenidos en el anexo experiencia del proponente, la Procuraduríapodrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establec¡do en el cronograma delproceso para suministrarlas.

69

Fffi"ffiHüffiEn el periodo de verificación de las propuestas, Ios oferentes podrán allegar el formato e incluir nuevoscontratos para acreditar este requisito, siempre y cuando cumplan con los requerimientos exigidos por laEnt¡dad en este numeral y los contratos se encuentren concluidos antes de la fecha de cierre del proceso.

8.2.2.1. JustifI-cación del requerimiento de experiencia

Para garantizar la idoneidad y capacidad del oferente para atender el objeto del contrato, se considera quelas condiciones exigidas en cuanto al número de contratos, el alcance de éstos, es adecuada y proporcionalal contrato que se pretende suscrib¡r y es razonable y suficiente para demostrar experiencia en la ejecuc¡ónde interventoría externa integral a contratos de obra de construcción y/o adecuac¡ón y/o ampliación y/omantenimiento y/o reparaciones locativas de inmuebles.

Así mismo y del análisis de las cond¡ciones de experiencia exigidas a los proponentes en los procesosadelantados por la Entidad, se observó que atienden el presupuesto oficial del proceso y el número decontratos que se exige es equivalente a éste. En consecuencia, del análisis efectuado, se tiene que estasestipulaciones no lim¡tan la libre concurrencia y garantizan la idoneidad requerida por la Entidad y pluralidadde oferentes.

El número de contratos para acreditar el requ¡sito habilitante de experiencia por parte del proponente sesoporta en la siguiente información, acorde con el análisis del sector.

Proceso PGN Valor Proceso smmlv Cantidad decertificaciones

Concurso de Méritos Abierto CMA-01 -2015 $ 509.056.O96 790,O3 5

Concurso de Méritos Abierto No. 06 de 2015 $ 192.195.196 298,28 3

Concurso de Mér¡tos Abierto CMA-05-2015 $ 87.290.241 135,47 2

Concurso de Méritos Abierto No. 05 de 2013 $ 53.389.572 90,57 2

Concurso de Mér¡tos Abierto CMA-04-2015 $ 48.553.895 75,35 2

Concurso de Méritos Abierto CMA-04-2013 $ 22.243.655 37,73 2

Proceso Entidad Valor Proceso smmlv Cantidad decertificaciones

Concurso de Méritos Abierto OO1 -2016DIRECCION DElMPUESTOSYADUANASNACIONALES(DIAN)

$ 760,886,470 1.103,61 1a4

C.M.A. 011-2014ALCALDIA DEMONTERIA

$378,744,562 1.101,86 2

Concurso de Méritos Abierto No.01de2015 MINISTERIO DECULTURA$287,685,797 446,47 5

Concurso de Méritos Abierio036/BIAMA/2014 BOYACA -ALCALDIAMUNICIPIODENOBSA$48,917,200 79,41 10

C.M.A. 001-2016UNIDADESTECNOLOGICAS DESANTANDER

$36,289,440.00 52,63 lndefinido

CMA-MPL N -001-2014Municipio de Puerto deL¡bertador-DeptodeCordoba

$28,028,247 45,5O 1

Según el estudio de procesos similares en la Entidad y el estudio de procesos similares en otras entidades sepuede observar:

a. No se puede ¡dentificar un cr¡terio ún¡co para la solicitud de certificaciones, s¡n embargo, en general seobserva que para las certificaciones de cant¡dad de proyectos, los contratos entre 37,73 SMMLV y135,47 SMMLV solicitan 2 contratos, para los contratos superiores a 135 SMMLV se solic¡tan 3cotizacjones o más.

b. En los procesos verificados de otras entidades, no ex¡ste un criterio único para la solicitud de laexper¡encia; existen dos procesos con un valor inferior a los 52,63 SMMLV en los que no se pidecantidad o solo secertif¡caciones,

pide una certif¡cación. Procesos por valores superiores piden entre l y 10

70

c. De acuerdo a lo anterior y cons¡derando que el valor del presente proceso de 93,35 SMMLV estácercano entre el rango de 37,73 SMMLV y 135,47 SMMLV se mantendrá el criterio establecido por laEntidad de solicitar 2 certif¡caciones.

8.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los requis¡tos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir dela información sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2016 que obra en el Certificado delnscripción RUP.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUP será presentado por cada uno de los ¡ntegrantescon el lleno de los requ¡sitos exig¡dos en el pliego de condiciones; Ia PGN verificará la ¡nformaciónfinanciera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio.

La Procuraduría General de la Nación efectuó el anál¡sis para establecer los indicadores para verificar lacapacidad financiera, de acuerdo con 'a obligación prev¡sta en el Decreto 1082 de 2015

Se verif¡carán con HABILITADO o NO HABILITADO los siguientes indicadores financ¡eros:

ÍndicedeLiquidezÍndice de EndeudamientoRazón de cobertura de intereses

lNDICE REQUERIDOLIQUIDEZ (Activo corriente/Pasivo corriente) Mayor o igual a l,0

Endeudamiento (Pasivo total/ Act¡vo total)*100 Menor o igual a 70%

Razón de cobertura de lntereses ( utilidadMayoro ¡gual a l,0Operacional/ gastos de intereses)

Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedanhabilitados respecto el indicador de Cobertura de lntereses.

Cuando se trate de consorc¡os o uniones temDoralesi los índices de Liquidez, Endeudamiento yRazón de Cobertura de lntereses, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir conel mínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la prem¡sa de SociedadFutura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de laconst¡tución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o juríd¡ca,deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los ind¡cadores.

8.2.3.1. RUT

El proponente debe allegar fotocop¡a del Registro único Tr¡butario RUT, en el que indique a qué régimenpertenece.

8.2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizac¡onal se verificará con base en la informac¡ón financ¡era con corte a diciembre 31de 2016 que obre en el RUP respecto de los sigu¡entes indicadores financieros.

(a) Rentabilidad del Activo:

El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual a 2%.

La ut¡Iidad operacional sobre los activos ¡ndica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activostotales, por lo tanto muestra que tan eficientemente usa sus act¡vos para generar ganancias.

(b) Rentabilidad del Patrimonio:

El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 3%.

La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de supatrimon¡o, por lo tanto muestra que tan eficientemente usa su patrimon¡o para generar ganancias.

71

Cuando se trate de consorcios o uniones temDorales, los lndicadores de Rentabilidad deI Activo yRentabilidad del Patrimonio, cada uno de los integrantes de [a asociación deberá cumplir con elmínimo requerido. Lo mismo aplica, para quienes presenten su propuesta bajo la prem¡sa de SociedadFutura, en caso de adjudicársele el proceso, como quiera que de esta circunstancia nace el hecho de laconstitución de la sociedad, razón por la cual cada uno de los integrantes ya sea persona natural o jurídica,deberán cumplir con el mínimo requerido para cada uno de los indicadores.

lNDICADOR REQUERIDO

Rentabilidad del Activo (utiI¡dad operac¡onaI /activo)*100 Mayor o igual a 2%

Rentabilidad deI Patr¡monio (ut¡lidad operacional/patr¡monio)*100 Mayor o igual a 3%

8.2.5. REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN ELREGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAÍS

Cuando se trate de proponentes extranjeros no obligados a estar ¡nscritos en el Registro único deProponentes, por no tener domicilio o sucursal en el país, la Procuraduría General de la Nación, verificarádirecta y únicamente la información sobre la capac¡dad jurídica, y las condic¡ones de exper¡enc¡a, capacidadfinanciera y de organización de los proponentes bien sea individuales o integrantes de una unión temporal,consorcio o promesa de sociedad futura.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domic¡lio o sucursal en Colombia, no están obligadas aestar inscritas en el RUP, por lo cual las Entidades Estatales deben verificar directamente el cumplimientode los requ¡sitos habilitantes.

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos decontratación, la capacidad juríd¡ca de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia seacredita mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarseal Proceso de Contratación.

De conformidad con lo establecido en el inc¡so del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, lassucursales de sociedad extranjera sin dom¡c¡lio o sucursal en el país deben presentar para registro lainformación contable o f¡nanc¡era de su casa matriz.

Capacidad Jurídica.

Se deberán aportar los documentos que acred¡ten la ex¡stencia y representación legal de la sociedadextranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer negocios en Colombia deberá cumplircon los requ¡s¡tos señalados en el artículo 472 del Cód¡go de Comerc¡o, que indica:

''ARTiCuLO 472. La resolución o acto en que la soc¡edad acuerda conforme a la ley de su dom¡cilio

princ¡pal establecer negoc¡os permanentes en Colomb¡a, expresará:1) _Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respectoa la clar¡dad y concreción del objeto social;2) El monto del capital as¡gnado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, s¡ Ias hubiere;3) El lugar escog¡do como domicilio;4) El plazo de duración de sus negoc¡os en el país y las causales para la terminación de los m¡smos;5) La des¡gnación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la soc¡edad entodos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado parareal'Izar todos los actos comprend¡dos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial dela sociedad para todos los efectos legales, y6) La designac¡ón del revisor fiscal, qu¡en será persona natural con residencia permanente en Colombia,"Experiencia

Se verificará con certificac¡ones de contratos allegados por los proponentes, las cuales deben cumplir losrequ¡sitos establecidos para las condiciones de exper¡encia en el presente documento.

Capacidad Financiera y organizacional.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2., los estados f¡nancieros de lassoc¡edades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en elque son emitidos.

72

ffiffiflffiLas personas naturales o jurídicas extranjeras s¡n domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas aestar inscritas en el RUP, por lo cual las Entidades Estatales deben verificar directamente el cumplim¡entode los requisitos habilitantes.

De acuerdo con el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos deContratación, la capacidad jurídica de 'as personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia seacredita mediante los documentos previstos por la legislación del país de or¡gen, los cuales deben aportarseal Proceso de Contratación.

El proponente extranjero debe adjuntar con su propuesta, los Estados financieros de la sociedad, con susnotas expl¡cativas, estos deben ser f¡rmados por el Representante Legal, el contador y Rev¡sor Fiscal si lapersona jurídica está obligada a tenerla.

Para efectos de la verificac'ión de los indicadores de capacidad financiera y de organización, deberá anexarel formato CERTIFICADO DE ACREDITAClóN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDADORGANIZACIONAL.

Consularización

De conform¡dad con lo previsto por el artículo 480 del Cód¡go de Comercio, "los documentos otorgados enel exterior se autent¡carán por los funcionarios competentes para ello en el respect¡vo país, y la firma detales funcionar¡os lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación am¡ga,sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el rég¡men de los poderes. Al autenticarlos documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce suobjeto conforme a las leyes del respectivo país."

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante elMinisterio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspond'iente legalización de la firma del cónsuly demás trámites pert¡nentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con loprev¡sto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en este numeral,siempre que provenga de uno de los países signatarios de la convención de La Haya del 5 de octubre de1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por laLey 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el cert¡f¡cado medianteel cual se avala la autentic¡dad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documentoy que se surte ante 'a autoridad competente en el país de origen.

Atendiendo las recomendaciones dadas por Colombia Compra Ef¡ciente en el Manual para determinar yverif¡car los requ¡sitos habilitantes en los Procesos de Contratación la siguiente información es relevantepara la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros:

ldioma -Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requ¡sitos habil¡tantes que hayan sidoescritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y serpresentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar unatraducción simple al castellano. S¡ el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentarla traducción ofic¡al al castellano de los documentos presentados en id¡oma extranjero. La traducción oficialdebe ser el mismo texto presentado para acred¡tar los requisitos habilitantes.

Legalización de documentos -Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalizaciónalguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben serotorgados ante Notario Público.

Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que seanecesaria su legalizac¡ón. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar losdocumentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convenc¡ón de la Apostilla69 olegalizados ante cónsul colombiano.

69 Ley455de 1998

73

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estadosfinancieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda -Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cualfueron emit¡dos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectosde acred¡tar y verificar los requisitos hab¡litantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercadov¡gente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y laEntidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendenc¡a F¡nanciera.

9. ASPECTOS EVALUABLES

De conform¡dad con la Ley 115O de 2007, artículo 5, numeral 4:" En /os pnocesos pa,a /a se/ecc,-Ór, deconsultores se hará uso de factores de calificac¡ón dest¡nados a valorar los aspectos técnicos de la ofertao proyecto. De conformidad con las condic¡ones que señale el reglamento, se podrán utiI¡zar cr¡ter¡os deexper¡encia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En n¡ngún casose podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores."

De igual forma, el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.2.i en el concurso de méritos abierto o conprecal-if-icadión, ll( . . .) La Ent¡dad Estatal en los pl¡egos de cond¡ciones debe indicar la forma como calificará,entre otros, Ios s¡guientes criterios: (a) Ia experienc¡a deI ¡nteresado y del equipo de trabajo-, y (b) Iaformación académica y las publicac¡ones técn¡cas y c¡entíf¡cas del equ¡po de trabajo ( . . )''.

Conforme a lo anterior, los factores de evaluación son los siguientes:

No. FACTORES DE EVALUAClÓN PUNTAJEExper enC a acreditada del proponente adicional a la mínima requer¡da Máx mo 30 puntosExper enC a especi ca del res¡dente adicional a la mínima reciuerida Máx mo 60 puntosEstímulo a a lndustr a Nacional Colombiana Máx mo 10 puntosPUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS

9.1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA

Máximo treinta (30) puntos por experiencia específ¡ca adicional del proponente a la mínima ex¡gida comorequisito habilitante.

El mayor puntaje se asignará al oferente que acred¡te un máximo de dos (2) contratos celebrados conentidades públicas o pr¡vadas de acuerdo con lo señalado en el presente documento, para lo cual, elproponente deberá ind¡car claramente de los contratos reg¡strados en el RUP cuáles son para verificar laexperiencia mín¡ma y cuáles para acreditar la experienc¡a adic¡onal y así poder otorgar el respectivopuntaje.

Experiencia acred¡tada del proponente ad cional a la mínima requerida PUNTOSPor cada contrato registrado en el RUP ad cional al número mín¡mo exig¡do cuyo valo

O A 30 puntosjecutado sea igual o superior a 84,21 SMMLV obtendrá quince (15) puntos hasta obtenemáximo treinta (30) puntosMÁXIMO PUNTAJE 30 PUNTOS

Nota. Los contratos relacionados para acreditar experiencia ad¡cional deben cumplir con los mismosrequis¡tos de aquellos a que hace referencia la experiencia mínima,

9.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA

Máximo sesenta (60) puntos por la experiencia específ¡ca del residente de interventoría (máximo dos (2)certificaciones) adic¡onal a la mín¡ma exigida como requis¡to habilitante de acuerdo con este documento,

El puntaje se asignará al oferente que acredite mayor experiencia específica adicional a la exigida hastaobtener el mayor puntaje, tal y como se muestra en la tabla expl¡cat¡va que se presenta a continuación:

74

m"#"üüüffiExperiencia específica del residente adicional a la mínima requer¡da PUNTAJE

Por la experienc¡a adicional del personal técnico minimo se obtendrá hasta un

O A 60 puntos

máximo de 60 puntos asÍ: Residente de interventoría: por exper¡encia ad¡c¡onalacreditada mediante cada certificac¡Ón con el cumplimiento de los requisitos mínimosestabElva lecidos en este documento se le otorgarán 30 puntos por cada una (Máximo 2).lordecadacontratocertificadodeinterventoríaseráigualosuperiora84,21

SMMLV o que en cada contrato de obra sobre el cual se ejerció la interventoría seaigual o superior a 1.343 SMMLV. En ambos casos debió haber actuado como Directoro Residente de lnterventoríaEl máximo puntaje a obtener por este factor será de 60 puntos.MAXIMO PUNTAJE 60 PUNTOS

EL PROPONENTE DEBERÁ lNDICAR CLARAMENTE CUÁLES DE LOS CONTRATOSRELACIONADOS EN EL RUP y DE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS PARA EL RESIDENTE,SON PARA VERIFICAR LA EXPERIENCIA MÍNIMA Y CUÁLES PARA ACREDITAR LA ADICIONAL,CON EL FIN DE OTORGAR EL RESPECTIVO PUNTAJE. LOS CONTRATOS RELACIONADOS Y LASCERTIFICACIONES PRESENTADAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL TANTO DELPROPONENTE COMO DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NO SE PODRÁN CAMBIAR POR SERUN REQUISITO OBJETO DE PUNTAJE.

Se considera que las condiciones para evaluar el factor de calidad, en cuanto a mayor número de contratospara acreditar experiencia por parte del proponente y mayor número de certificaciones por parte del directory el residente de interventoría, son razonables y proporcionales al número mínimo de contratos ycertificaciones exigidas por la Entidad, ya que verificando las cuantías de las mismas y las de lascontrataciones que fueron objeto de análisis en el sector, lo solicitado no supera el presupuesto ofic¡aldestinado para la contratación, y en todo caso la mayoría de participantes cumplieron con este requ¡sitopara el otorgamiento del puntaje adicional.

El acred¡tar mayor número de contratos por parte del proponente, demuestra que éste tiene mayorconocimiento en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, lo que generaconfianza a la Entidad en la selección objetiva del contratista y el consecuente cumplimiento tanto de'contrato de obra objeto de vigilancia como el de ¡nterventoría. Así mjsmo se estima que el acred¡tar mayornúmero de proyectos donde se hayan prestado serv¡cios de interventoría a contratos relacionados con elobjeto del presente Proceso de Contratac¡ón, demuestra mayor idoneidad del director o el residente en lav¡g¡lancia y control de esta clase de obras, lo que le reporta a la entidad beneficio y le garantiza elcumplim¡ento del contrato de obra.

9.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo diez (10) puntos y se tendrá en cuentalo establecido en la Ley 816 de 2003, artículo l, parágrafo, modificado por el Decreto 19 de 2012 y elDecreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1, que define los servicios nacionales, disponiendo que "/, . J sonlos serv¡cios prestados por personas naturales colombianas o res¡dentes en Colombia o por personasjuríd¡cas constitu¡das de conformidad con la legislación colomb¡ana ( . . .)" y artiiculo 2`2`1.2`4.1 `3, que 'ind'icala exlstenc-ia de trato lnternac'ional asi "(...) La Ent¡dad Estatal debe conceder trato nacional a.' (a) Iosoferentes, bienes y serv¡cios proven¡entes de Estados con los cuales Colombia tenga AcuerdosComerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerc¡ales; (b) a los bienes y servic¡osprovenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales eIGob¡erno Nacional haya ceriificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de tratonacional, con base en la revisión y comparación de la normat¡va en materia de compras y contrataciónpúbl¡ca de dicho Estado; y (c) a los serv¡cios prestados por oferentes m¡embros de la Comunidad And¡nade Nac¡ones ten¡endo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

EI M¡nisterio de Relac¡ones Exter¡ores debe exped¡r el ceriificado por medio del cual se acredite la situaciónmenc¡onada en el literaI (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido paraacred¡tar las situaciones a las que se ref¡eren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que losoferentes de b¡enes y serv¡c¡os nacionales gozan de trato nac¡onal en un Estado, el M¡nister¡o deRelaciones Exter¡ores debe revisar y comparar la normativa en mater¡a de compras y contratación públicadel respect¡vo Estado para lo cual puede sol¡c¡tar apoyo técnico del M¡nisterio de Comercio, lndustria yTur¡smo o de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literaI (b) anterior deben ser publicados enla forma y oportun¡dad que para el efecto d¡sponga Colombia Compra Efic¡ente. La vigencia de losceri-If¡cados será de dos años contados a pari¡r de su expedic¡ón, sin perju¡c¡o de que eI M¡nisterio de

75

FܬÜüfflfflñffiüüffififfl

Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Ef¡c¡ente puede determinar vía circular la forma comoeI Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y serv¡c¡os nac¡onalesgozan de trato nacional y de revisar y comparar la normat¡va en materia de compras y contratac¡ón públicapara la exped¡c¡ón del ceri¡ficado".

El puntaje se asignará en cada uno de los casos será el s¡gu¡ente:

/, ,,,__--%

l#

£`ÉÍéíriiSiÍ,?:`r;/lnH , /{``` ,

J +

Servicios nacionales 10 puntos

Serv¡cios extranjeros que incorporen componente colombiano de bienes y servicios 5 puntosprofesionales, técnicos y operativos

Serv¡cios extranjeros O puntos

10. PROPUESTA ECONÓMICA

Se debe presentar el valor de la propuesta, señalando los costos del personal de la interventoría, los gastosde administración y utilidad, de acuerdo al formato que se encuentra en el Anexo FORMATO PROPUESTAECONÓMICA.

® Dentro del valor total de la propuesta se deberá estipular el lVA.® La Procuraduría General de la Nación solo pagará en pesos colombianos.

La entidad verificará las operaciones aritméticas de cada uno de los componentes de los valores. En caso depresentarse error de esta índole se tendrá en cuenta el valor correcto para efectos de la adjudicación.

El proponente deberá, en el momento de elaborar su propuesta, evitar formular condiciones económicas y decontratación ariificialmente bajas, con el propós¡to de obtener la adjud¡cación del contrato. Esto de conformidadcon lo establecido en el numeral 6 del ariículo 26 de la ley 80 de 1993.

En mater¡a tributaria, los oferentes deberán verificar las obligaciones de esa índole, derivadas de lasdispos¡ciones normativas que integran el Estatuto Tributario y acatar las que les sean aplicables. Teniendo encuenta el aftículo 420 del Estatuto Tributario, esta consultoría se encuentra gravada por el ¡mpuesto al valoragregado lVA, tarifa que corresponde aI 19%. En consecuencia en la propuesta se debe discrim¡nar la basegravable, la tarifa del impuesto y el valor total de la oferta presentada de conformidad con el Anexo dePropuesta Económica adjunto al pliego de cond¡ciones.

Así mismo el proponente deberá tener en cuenta el artículo 80 de la Ley 1697 de 2013 que señala "EL SUJETOPASIVO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 6O DE LA PRESENTE LEY PAGARÁ POR LAS SUSCRIPCIONES DELOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS CONEXOS, EN FUNClÓN DE LAS SIGUIENTES BASES YTARIFAS: POR LOS CONTRATOS CUYO VALOR ESTÉ ENTRE I Y 2.000 SMMLV PAGARÁN EL O.5%.LOS CONTRATOS ENTRE 2.OOI Y 6.000 SMMLV PAGARÁN EL IO/o Y LOS CONTRATOS MAYORES A6.001 SMMLV PAGARÁN EL 2%"

La Procuraduría General de la Nac¡ón aplicará el régimen de deducciones tributarias vigentes por concepto de¡mpuestosi tasas y contribuciones (estamp¡llas) de carácter nacional así como las deducciones tributariaspropias de la ciudad donde se ejecuten obras. En consecuenc-ia los oferentes deberán tener en cuenta en laconformación de sus ofertas además de los tributos nacionales el rég¡men tributar¡o de la entidad territorial. Enel evento que apliquen estampillas de carácter terr¡tor¡al, el contratista, una vez suscrito el contrato, procederáa efectuar la adqu¡sición y pago de las mismas allegando los soportes correspondientes con la solicitud delprimer pago del contrato.

NOTA: De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con lainformación a su alcance la ent¡dad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requeriráal oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas lasexplicaciones, el comité asesor evaluador, recomendará el rechazo o la continu¡dad de la oferta explicandosus razones.

De igual forma, para efecto de la revis¡ón de la oferta económica, la Entidad tendrá en cuenta loseñalado por el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.3.2 numerales 3 y 4.

76

Fffi"ñffiÜEüffi

11. FACTORES DE DESEMPATE

Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en lapuntuación de dos o más ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden deelegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas:

| Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del factor de experienciaespecífica adicional del proponente

| Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor deexper¡encia específica ad¡cional para el residente de la interventoría.

| En caso de persistir el empate, la Entidad apl¡cará las reglas señaladas en el Decreto 1082 de 2015,artículo 2.2.1.iI2.2.9.

| Si continúa el empate éste se dirimirá entre los proponentes que estuv¡eron en igualdad de condic¡ones,med¡ante sorteo de balota que se efectúe en el momento de la audiencia de apertura del sobre económicoy adjudicación.

12. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Procuraduría General de la Nación declarará desierto el proceso de selección entre otras causas queimp¡den la escogencia objetiva, cuando:

(a) No se presenten ofertas;(b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juríd¡cos, técnicos, financieros y de exper¡enc'ia

previstos en el Pliego de Condiciones;(c) No se logre llegar a un acuerdo con alguno de los dos proponentes ubicados en el primer y segundo

orden de elegi'bilidad en los términos del artículo 2`2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 de 2015;

(d) No se adjudique la licitación pública No. 4 de 2017.

La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, con la

publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación www.contratos.gov.co.

13. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La probabilidad, el lmpacto, la valoración y la categoría del riesgo se realizaron tomando como referencialas tablas 2, 3, 4 y 5 respectivamente, ubicadas en las páginas 12 y 13 del Manual para la ident¡ficación ycobertura del riesgo en los procesos de contratación.70

D9sSÍIpción(QuépuedepñSsry\úmo C¢Í]§eWen¢¡8d9¡aÜurr+ncto

ÚÑ

OO?®t

ttl

®.P

OOO}aJEa)_a_Ea)

lmpacto después del

®.O

Oa)E®q®®®E

Ol9EOO®-Ed}6aJa)_oE

pucdB Ücu rr¡r) ¢5l évgrlLQ ®8a)TJ ®a)g,Ea)a}Ja)®O®Ea)®Oa)u-Monitoreo yrevís¡ón

£ 8Í9ÜqJE®=IL ®CLE

&FíBñ¥dL Oi5g Ot®¬%£Ú> OcP%O

COJ±a)±O<

J±OOOIEcÚL

`OC;lla)®Íg®tí®<"®±,Ea.J9Í3&®CO2a}OL

8®a)=CTa)®ÚtO±J1®dCc)q)u_

O®g¡J=O0_OO®C1_E

®"OC`J2>

:g)®O

O=N®a)a)vl.g"O®®

i! c..¬éO.®OJÉoJ

1

OOa} 'O

OO¬Pérdlda o daño

Nocump'ImientoconobJe'o

OO± O®=

OCOa)O cÚ \\ \\"!EOCÉ O®=

OOa)O

U)

a]ZO

%6clt}!:E-:aa}= tJONqC1a)

®O-i5

Ot9C)

a)Qua)lu OIJJ de la En'idad.

del procesode¡nterventor,a CDCl

Olt_gg

C»Q0ÍOO

-O=ÉL:8O®C>®<®E.C) 8_

7OManual para identif¡cación y cobertura del r¡esgo, Colombia Compra Efic¡ente

77

2

8EO OE® O'o_ja¡":

Hurto o daño alosb,enesde'contratistacon Retraso od¡ficultaddenlaE®Í2 O®= t D)O

E

a)®CEa)Ci

®Í¡ Oa)=®

C)d)O

O)

¬e¬='g!¡g®,+_+ ¢'C;a)ONa)a)Ea)Q

8_u)LuOO®Qlu ÉOuJ1?Oa) OiO ios cuaiesprestaeiservic,oCamb,osen 'anomatMdadyenlafijacióndeiastarifasquesoportane'

prestaclónde'seív,c,oOa_ Da)dOa¡O1OC3)a)

Ol\ a)OÓ&OEO®9>EÍ?\®+` Oa_ C»®ÉOa]a1OCnv)a}ñOO®®OOO

® \-`oEO®=aE_?< aJ_cl_a)a}=Éj"O'5®®®t3ON®_o. aJO6®Q a)E

3

O®iZluv]O'lOÍg8)a:

Afecta laeJecuc+Óndelconirato.Puedeafectariaecuacióncontrac,ual.

a)=OCLOa)=

Í1

®caOO0®EllJ

®5OO_Oc=®=

® a5

O¬9¬gg:?3u)Oq_i5aJEOL,._LOt< t)i6®._O®tlEO.9OLLI

®®=

lIJ valor de laprestac,óndelserv¡cio d Et3E¬_9elLl ®ECLLJ

a)®O

4

Ct¡® C)El®'5

JPa}

Huelgas,bloqueos,manifestacione

A'ecta la = Oa)=

OD1O

C)O

TO®E%eÉ:g'5oli3%>Ígv)9_

£ Oa)=®

O®O)O

ñ

®OO

®lJOé®BÑt;®%£lEOt;®O®"O'5®®a_)_

EC=®Ovlal,i!Ea)Oi-OE.

a]

®Oa)itlIJ 5a)uJ

'5O0)s, vanda'¡smo,actosterror,stas eJecución delcontrato

OCL CDa)É2

O.t2LLl

~\ t*£a)~\-8%_O%É.5g5a}O> O0- C»±OíO®gc=LLJ

O=g:OÍga)CE®C1<a)NCl®a)EC) >OJ=Oa)£_v)O£Ot)Ct9O8'la)> ®=

6

OOOE O_6

O.2

E' contratistanoguardalaintegridadyconfidenc¡al¡daddela'f_Ó

Fl''raclón dela'f'Ón

1 4 5.e

g.g.Q_5.Egg:Cl[-jÉDO)=.O>gi5

1 3 4O NO

O¢Oi5tJOOO

OOOi)-O.®O:

Mensualc)&V)LLl a) jO®l_u_ E8.O in omac, n,nst,,uc,onal aiacualllegueateneraccesopormediodeterceros in omaciinst¡tucionaidepropiedaddelaPGN Ua)= ®C=OO U)l.Ñ.Og'5oO.É:.o==®Jl®®?6g.Í!_c11JoÚ=-o aJ01 d}c=C)O C).§®®aa)C)

é®c=¬

OJ9Et1OOtJ®._'E-a)1CO

67

8EO&Ea)C=

a¡Jtia]C8®O'5® No adJud,carelcontratoobjetodela

Noadjudicac,ónde'contrato a)ÉOClOC=a)=O=

OB)O®

EC=

®a)tJo,OtiÉQa)i3t3JJt=a]c`.`gE

OO¡Q:a)5 OC=®=O=

O®D1O®

óO®g

a)jCrtg_S2 ct]a`="JOCIE"EE\l\'=®,EÍ3qÍEa)®qoO

vO'ÓJ9!®a)OC)OOC1 OóJ?a)a)gC)OCl

O'ECOE¡®

LuOOl'

OE

a}aLJt3Ctl &Od)lO'O interventor,aRe'rasoenla

AÍec'a la a)5

0íOOJa)OlllaS

E8J±_®g§ÍE>j:.5Íg®®E®1 ®gOoJJ2O

CO

LLJtJt3 '\ \'EJ=]=gÜ®®sajE%==.=Ot=a}<O,§Oa3t3<i5O¬ ®O"O'5tOt)<Oa3C)`O-5O® ®t>Oa)ÉDa)O)d}E®`O5®Cl

&u)lIJ®C=

C=OOg&O programac,ónde'aobra e,eciición de'contrato

OOL CȖZ

OOOÓa)Q

OCL CJ'®ÍZ

lLI

O1'5gala.< ®OONaJ_o_a)JOEa)U)

78

8

OEc)a) Oa)SÍ JOcÚii¡O5a}QO

Efec(osdesíavorab'escausadosporIasuspenslóndelaobraobJetodeinteíven,oría

Afecta laeJecucIÓndelZ¡ c==

Oa}O ®OO

®a)COEQ

a)Í5Oa_OC:a)=

OCOJJO

OO®Q

O:§OtJqO<i;t}9®t;t®8C"O'5Oa}

aCt¡E®

Ct)CCO

tlLuuJ OO que se ong¡nenporcausasnoimputab,esalaacciónuomlsIÓndelaProcuraduÍÍai con,rato Oa_ C»®ñ a),9®®®1 Cb®E

C=uJ &8u)Jg®O¬q}Cl< a}a)tJONC1a}a)C=oJC)O8a)C1C= Ea)O)

9

OOO

cÚAccion esjuclíctalesque

O®=

O o3

®CO

a)Z5G5OaLO®=

C)

O)

-?a)tJa3<a)

t5COOC®C)

i3a]

u=®&lLJa}iíLLJ

t;aJOO O®c1Oatrasen oimpidanlatemlnsciónde,asobras Afecla laeJecuc¡Óndelcomrato ®5OO_

O3OCDa)ñ

Ol\

E&a)eC)®Q ®J2OgD: 1JqIc=lLlt)®'5Ci_6u1Jg®t¡Ea!Cl< jO®'a5`®OONaJ_1i;®JÉj Ea)`O'Óa>Q

a¡¢E®O)

10

OOa>aLLJOa)i?IIJ Ji3OOO O¬a3a)ClO

No contar conlaaprobacióndelalicer`c¡adeconstrucc¡ÓnbaJOlamodalidadde

Modifica eld¡señocomoelplandeejecuc,óndelba)Z¡OOL

Oa)=c1

O®COOCn.e2

tOJaO®O®OOa}`lO

O®C;O®_®_a}UJPCligo®O

®Z;O0-OtJ®OC)=

cO

.eOa)EC)CDa)

U)

alJJOa)t)CO¬d}OOdO®'5l±®O®qÉ®ÚC=O

Ot5CtlOO`O'5O®®®O

Ol®EjOOTJO®_o.®'O®v}'O®Cr a}:E5u)Oé.:ÍgJg a}Íg'gla}_"gg:¬i3=

.demol¡c¡Ónparclalymodmcación aO ra fr a)EOguJ ®Ua)OÍO®<- E lg®c=tJalgCuJ §Ca)e®et:d3Cl< OCl®®JC) ®qa)_aa)OCi3SOÍ

_:D g; -!3¬NO®=>=c®`'J

No obstante lo anterior, hasta la fecha máxima de presentac¡ón de observaciones, Ios posibles oferentes ointeresados en participar en el proceso deberán manifestar a la Entidad, teniendo en cuenta el conocimientoque tienen como expertos en su actividad ordinaria, Ia existencia de posibles riesgos asoc¡ados a laejecucjón del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con loexpresado por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buenafe exenta de culpa en el periodo precontractua', so pena de indemn¡zar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacl'onadas con circunstancias prev¡sibles por elcontratista que afecten dicho equ¡Iibrio económico y que no hayan sido manifestadas hasta d¡cho plazo.

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos conten¡dos en el contrato, permiten mantener lascondiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentac¡ón de la propuesta por partedel contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibriocontractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

14. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIóN

14.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LAOFERTA

El oferente debe presentar garantía de seriedad de la oferta, v¡gente desde la presentación de la oferta yhasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (3 meses) y su valor debe ser de por lomenos el diez por ciento (10O/o) del valor del presupuesto oficial.

14.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual, derivados del incumplimiento del contratoque pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u om¡siones del contratista, éste debepresentar éste debe presentar cualqu¡era de las garantías que de conformidad con el Decreto 1082 de2015, artículo 2.2.1.2.3.1.2, sean aplicables, dentro de los dos (2) días hábiles s¡guientes a la fecha de la

79

firma del contrato, teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento sat¡sfactorio del objeto del contrato,con la siguiente cobertura:

AMPAFtOPORCENTAJE (%) SOBREELVALORTOTALDELCONTRATO

VIGENCIA

Cumplimiento del contrato 30%

T¡empo de ejecución del contrato y hasta laliquidac¡Óndelcontrato.(T¡empoestimadoocho(8)meses),contadosapartirdelafechadefirmadelnegoc¡oiurídico)

Calidad del servicio 30%Cinco (5) años contados a partir de laterminac¡óndelcontratoobjetodeinterventoría,

Pago de salarios, prestacionessocialeslegaleselndemnizacioneslaborales2!fyfJ/o

Tiempo de ejecución del contrato y tres (3)añosmás,contadosapartirdelafechadeiniciacióndelcontrato.

Se estima la inclusión de estos amparos, en los porcentajes y vigencias antes señalados, ya que ten¡endoen cuenta la naturaleza del contrato a celebrar las obligaciones a cargo del contrat'ista, la Ent'idad debeestar cubierta de los perjuicios derivados por el incumplim'iento total o parcial a cargo del contrat¡sta; elcumplimiento tardío o defectuoso del mismo; el pago del valor de las multas y de la cláusula penalpecuniaria; el cumplimiento de las obligaciones laborales de la contratación de personal para la ejecucióndel contrato y los perjuicios derivados por la deficiente ejecución de la consultoría.

15. lNDICAClÓN SI EL PROCESO DE CONTRATAClÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDOCOMERCIAL

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de contratac'ión,vers¡ón M-MACPC-12 actualizado por Colombia Compra Ef¡ciente el s de mayo de 201771, el presenteproceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos comerciales.

ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD PRESUPuESTO DEL EXCEPCION PROCESO DEESTATAL PROCESO DE APLICABLE AL CONTRATAClÓNlNCLUIDA CONTRATAClÓN PROCESO DE CUBIERTO POR

Sl/NO SUPERIOR AL CONTRATAClÓN EL ACUERDOVALOR DELACUERDOCOMERCIALSl/NO Sl/NO COMERCIALSI/NO

ALIANZA PACÍFICOCHILE

SINO NO NO

MEXICO NO NO NOPERÜ NO NO NO

CANADA Sl NO NO NO

CHILE Sl NO NO NO

COREA SI NO NO NO

COSTA RICA Sl NO NO NO

ESTADOS AELC(Island¡a,L¡echtenste¡n,NoruegaySuiza) Sl NO NO NO

ESTADOS UNIDOS Sl NO NO NO

MEXICO NO NO N/A N/A

TRlÁNGULO NORTE

ELSALVADOR Sl VALOR DE LAMENORCuANTIA DELAENTIDAD($479.516.050) NO NO

GUATEMALA Sl VALOR DE LAMENORCUANTIA DELAENTIDAD($479.516.05O) NO NO

HONDURAS NO NO N/A N/A

UNlÓN EUROPEA SI NO NO NO

COMUNIDAD ANDINA Sl Sl NO Sl

71 71 https://www.colomb¡acompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

consulta del 4 de sept¡embre de 2017 a las 12.39 p.m

80

PRüümffiHüüTeniendo en cuenta que al presente proceso está cub¡erto por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría dela CAN, Ia Procuraduría General de la Nación debe cumplir con el compromiso conten¡do en la citadaDec¡sión, teniendo en cuenta en todo caso, que el presente proceso fue publicado en el Plan Anual deAdquisic¡ones de la Entidad

De conform¡dad con lo d¡spuesto en el Decreto 1082 de 2015, Ariículo 2.2.1.2.4.2.2., en los procesos delicitación pública, selección abreviada y concursos de méritos, cuyo valor sea inferior a CIENTOVEINTICINCO MIL DÓLARES (US$125.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, l¡quidados conla tasa de cambio que para el efecto determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, lndustria yTurismo, la convocatoria se podrá limitar a Mipymes y se segu¡rán las reglas del citado artículo, en cuantoa número de manifestaciones y plazos para presentarla.

De acuerdo con la información verificada el día O2 de agosto de 2017, publicada en el sistema electrónico parala contratación pública SECOP, el umbral para convocatorias lim¡tadas a Mipyme (2017) corresponde a$272.541.000.

Teniendo presente lo anterior y en atención a que el presupuesto de este proceso de concurso de méritosasciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y TRESPESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($62.123.083,68), incluido lVA, impuestos y demásdeducciones a que haya lugar, valor que se encuentra por debajo del indicado en el Decreto 1082 de 2015,artículo 2.2.1.2.4.2.2 y en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, la convocatoria sepodrá l¡mitar a Mipymes.

16. OTROS ASPECTOS

16.2. REQUISITOS DE LEGALIZAClÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se entiende legalizado con la suscripción del mismo y cuando se efectúe el correspondienteregistró presupuestal por parte de la Procuraduría General de la Nación.

En el momento de la firma del contrato, el contratista deberá:

D¡ligenc¡ar el formulario Beneficiario-cuenta en el cual indicará el número de la cuenta corriente o deahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar anombre y con el NIT del contratista.

Para efectos de la expedición del certificado de registro presupuestal del contrato, debe anexar unacertif¡cación de la ent¡dad bancar¡a en la que conste el nombre del cuenta habiente, su número deidentificación, número de la cuenta, t¡po de la cuenta y s¡ la fecha está activa. Esta documentación haráparte integral del contrato. El nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en elcontrato, en el formulario Beneficiario Cuenta, en la certificación del banco y en las facturas queposteriormente se presenten.

Para dar inicio a la ejecución, el Contratista debe presentar en la Oficina Jurídica de la Procuraduría, dentrode los dos (2) días hábiles s¡guientes a la firma del contrato LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTOde acuerdo con los parámetros ex¡g¡dos por la Entidad y cumplir con las cotizaciones al S¡stema Generalde Seguridad Social lntegral, y Parafiscales, conforme a lo previsto en las normas apl¡cables a la materia.El cumplimiento de esta obligación, por parte del Contrat¡sta, se acredita, cuando es persona jurídica,mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor f¡scal de la empresa, según el caso, ycuando es persona natural allegando cop¡a de la plan¡lla PILA deb¡damente pagada.

La suscripción del acta de inic¡o del contrato de interventoría se realizará dentro de los tres (3) días hábilessiguientes a la fecha de firma del contrato, prev¡a legalización del mismo.

16.3 TIEMPOYLUGARDEEJECUClÓN

Lugar: Carrera 4 No.11-40 Pisos 4, 5 Y 6 del Edif¡cio Floro Saavedra en la c¡udad de lbagué (Tolima).

Tiempo: El p'azo de ejecución del contrato de interventoría no puede ser inferior al del contrato deobra que es de CUATRO (4) MESES Y DOS (2) SEMANAS contados a partir de la suscripción del actade in¡cio, previo e' cumplimiento de los requ¡si'tos de legal¡zación del contrato.

Este plazo del contrato de obra se distribuye de la siguiente forma:

81

DIECISEIS (16) SEMANAS para la ejecuc¡ón de la totalidad de obra, entrega e instalación de los bienesobjeto del contrato y suscripción del acta de rec¡bo f¡nal.

UNA (1 ) SEMANA siguiente para que el interventor externo del contrato verifique el cumplim¡ento del objetodel mismo frente a los requerimientos y especif¡caciones técnicas establecidas por la Entidad y le soliciteal contrat¡sta, si es del caso, el respectivo ajuste de las obra o trabajos mal ejecutados, o bienes que nocumplan con lo exigido por la Procuraduría General de la Nación o por las normas técnicas que regulan lamateria.

UNA (1) SEMANA s¡guiente para que el contratista, con base en las observaciones formuladas por elinterventor externo del contrato, realice los respectivos ajustes y de esta forma se proceda a suscribir elacta de RECIBO A SATISFACClÓN.

El contratista y el ¡nterventor externo del contrato, deben tener en cuenta que el térm¡no de las dos (2)últimas semanas siguientes al plazo con que cuenta el contratista para ejecutar el objeto del contrato, noes para ejecutar obra, entregar e instalar b¡enes ni redes ni ningún otro ítem que se encuentre comprendidoen la descripción de las act¡vidades a ejecutar, solamente es para efectuar la verificación y el ajuste ocorrección de las inconformidades mínimas que presente la entrega de la obra con todos sus componentes.

El acta de iniciación del contrato, se suscribirá por parte del contratista de obra y el ¡nterventor externo,dentro de los cinco (5) días háb¡les siguientes a la fecha de firma del contrato.

Una vez suscrita el acta de ¡nicio el contratista debe entregarle al ¡nterventor externo y éste aprobar, losanálisis de precios unitarios, cronograma, horarios y normas de salud ocupacional, acreditación delpersonal ofrecido, plan de mov¡lidad y manejo ambiental.

La entrega de los bienes objeto de la licitación se efectuará en el lugar de las obras debidamente instalados,configurados y en funcionamiento. Los bienes entregados e ¡nstalados deben ser de la mejor calidad ycumplirán con todas las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones y sus anexos.La entrega de los mismos, así como de las obras se hará constar en las respectivas actas de entregaparcial y final suscrita por el contratista o su representante y el interventor externo del contrato.

Hasta la suscripción de la correspondiente acta de recibo a sat¡sfacción, el transporte, custodia yalmacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato, correrán por cuenta delcontratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal delcontratista, correrán por su cuenta.

Debido a que la sede a intervenir permanecerá ocupada por los func¡onar¡os de la Entidad, el contratista yel interventor deben tener en cuenta que la obra debe ser ejecutada por fases, real¡zando los traslados defuncionarios, equ¡pos, puestos de trabajo y elementos en general que se requieran a otros pisos de lamisma sede, garantizando la continu¡dad de la jornada laboral,

No obstante el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el consultor debe dar cumplimiento a laobligación relacionada con la l¡quidación del contrato de obra, la cual se llevará a cabo bajo los parámetrosestablecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60 y ley 1150 de 2007, artículo 11, modificado por el Decreto19 de 2012 artículo 217 y demás normas que los complemente, modifique o adicione. La liquidación pormutuo acuerdo se efectuará dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de terminac¡ón del plazode ejecución del contrato.

Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados tenga vencimiento en día inhábil, seentenderá que dicho plazo vence el di'a hábil ¡nmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite delConcurso de Méritos, cuando se ¡ndiquen plazos de días háb¡les no se computarán como tales los díassábados, domingos, días fest¡vos y puentes considerados de esta forma por la ley colombiana.

16.4. FORMADEPAGO

La forma de pago se señala teniendo en cuenta que los porcentajes de pagos mensuales no podrán sersuperiores a los porcentajes de avances de obra. Es así como se establece:

a. Un primer pago equivalente al 150/o, una vez el interventor le apruebe al contratista de obralos análisis de prec¡os unitarios, cronograma de trabajo, horario de trabajo y normas de salud

82

ocupacional, certif¡cado disposición de residuos y materiales sobrantes, planes de movilidad y manejoambiental, acreditación personal ofrecido, plan de invers¡Ón de[ ant¡cipo y plan estratégico paraejecución de la obra de acuerdo a lo solicitado en el numera/ 4. /mpacfo soc,'a/, económ,-co yambiental del proyecto, 4.1. Social, del documento de estudios previos del proceso deI¡citación 4 de 2O17.b. Un segundo pago del 150/o cuando el avance de obra corresponda mínimo al 20% del valor de la

misma.c. Un tercer pago del 20% cuando el avance de obra corresponda mínimo al 50O/o del valor de la

misma.d. Un cuarto pago del 25% cuando el avance de obra corresponda míninió al 80% del valor de la

misma.e. Un pago final cuando se suscriba el acta de recib¡do a satisfacción, la garantía que ampara el

cumplimiento del contrato de obra este actualizada, recibida y aprobada por la Ent¡dad y cuandoel interventor cumpla con el procedim¡ento de liquidación del contrato de obra.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en la que elinterventor del contrato radique def¡nitjvamente la factura en la División F¡nanciera -Grupo de Cuentas dela Procuraduría General de la Nación, con los respectivos sopoftes, previa revis¡ón y aprobación de losdocumentos entregados por el contratista, acompañada de la certificación de cumpl¡miento expedida poreI ¡nterventor del contrato y de la de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema General de SeguridadSocial lntegral, y Parafiscales, conforme a lo previsto en las normas aplicables a la mater¡a. EIcumplim¡ento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica,mediante certif¡cación suscr¡ta por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, ycuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada. Para el caso de

::reSdO,::lrOeS;teunr:Oqnu:sSit:?2mPE?rpa::cSesOo PdreO:ceeSpatadc:ÓnS:Celfad?adctfuurtaursaé sCuaridi:á :nnOund:érl::n:n:eogLaan;eoSr adter::(3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del CONTRATISTA, periodo en el cual el¡nterventor realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolucjón de lamisma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura. En todo caso el pago delcontrato, se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC.

En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada deCaja).

Cuando la Ent¡dad no cancele al contratista la suma pactada, dentro de los térm¡nos estipulados en elcontrato y teniendo en cuenta la fecha en que la entidad cuente con la disponib¡lidad del PAC. éstareconocerá al contratista como intereses de mora el incremento mensual promedio del índice de Preciosal Consumidor certificado por el DANE entre el lO de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

16.5. SUPERVISlÓN DEL CONTRATO

No se requiere de interventoría externa: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo83, parágrafo, la Entidad considera que no se requiere de interventoría externa debido a que se cuentacon personal de planta idóneo y suficiente para real¡zar la supervisión del contrato de consultoría.

La supervisión del contrato de consultoría estará a cargo de funcionarios adscritos a la Oficina deSistemas y a la Divis¡Ón Administrativa -Grupo de lnmuebles de la Entidad, con títulos profes¡onales endiferentes disciplinas de la arquitectura y/o la ingeniería civil y/o eléctrica; ingenieros electricistas y des¡stemas quienes tendrán a su cargo las funciones señaladas en el respectivo contrato, las que semencionan en la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación de la Procuraduría General de laNación y demás normas concordantes, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste a la Jefe de laOficina de Sistemas y al Coordinador deI Grupo de lnmuebles en relación con la supervisión de lacontratación solicitada.

16.6, CLÁUSULA DE INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURíA ri,re de cualqu¡er daño operjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sussubcontratistas o dependientes.

72 Cone Suprema de Justícja, Sala Laboral, Sentencia 11 febrero 2009 Rad. 24426

83

16.7. SUBCONTRATACION/

En caso que EL CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecución de actividades relacionadas con elobjeto del presente contrato, no exonerará a éste de la responsabilidad de ejecución del cgntrato n¡ delcumplimiento de la total¡dad de las obl¡gaciones der¡vadas de este. LA PROCURADURIA no tendráninguna vinculación con el subcontratista.

16.8. LIQuIDAClÓN DEL CONTRATO

La l¡quidac¡ón del contrato se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de laLey80de 1993 y 11 de la Ley 1150de2007, modif¡cado porel ariículo217 deI Decreto Ley O19 de2012.La l¡quidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha determinac¡Ón del plazo de vigencia establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista nose presente a la liquidación prev¡a not¡f¡cación o convocatoria que le haga la ent¡dad, o las partes nolleguen a un acuerdo sobre su contenido, Ia ent¡dad tendrá la facultad de liqu¡dar en forma unilateraldentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en eI CÓdigo de Proced¡mientoAdm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo. Los amparos de la garantía única que se constituyan,relac¡onados con las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de lasuscripción del acta de l¡quidación, deberán permanecer vigentes hasta la satisfacc¡Ón total de lasm¡smas.

16.9. CIERRE DEL EXPEDIENTE

De conformidad con lo establecido en el ariículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 "vencidos lostérminos de las garantías

Je calidad . . . .'': se "evará a cabo el cierre del expediente.16.1O. CONFLICTOS DE INTERÉS

Los proponentes y contratista deben tener en cuenta las inhab¡I¡dades, impedimentos, incompat¡b¡lidades yconflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley.

Bogotá, D.C. Octubre 18 de 2017

DO HOYOS SAL ARProfesional Grupo de lnmuebles- VO.BOft#ffiñ

Coordinador Grupo de lnmuebles

Anexos:1.- Fomato de propuesta económica2.-Especif¡cac¡ones técnicas

/

84