CONTRATACIÓN “LLAVE EN MANO” DEL SUMINISTRO, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS GEOTÉRMICOS PARA LA CLIMATIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS DEL RECINTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

(FASE 2: Lotes 1, 2 y 3)

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Ref.: PCP. 12.276.02/13 Febrero 2013

I N D I C E

1. ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 4

2. OBJETO DEL CONTRATO Y NORMATIVA APLICABLE. .......................................................................... 5

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. ....................................................... 6

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ................................................................................................. 6

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS. ..................................................................................................... 7

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO. ............................. 16

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN. ............................................................................................................... 17

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN. .................................................................................................................... 17

9. APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES. ..................................................................................... 18

10. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. .............................................................................. 18

11. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. .................................................................................. 18

12. GARANTÍA/S PROVISIONAL. ............................................................................................................. 20

13. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS. .................................................................................. 21

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. ................................................................................................... 21

15. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO/S. ........................................................................................... 21

16. GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO .................................................................................................. 22

17. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS .................................. 22

18. RECHAZO DEL SUMINISTRO ............................................................................................................. 24

19. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ...................................................................................................... 25

20. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA/S. ............................................................. 26

21. ABONOS AL CONTRATISTA/S. ........................................................................................................... 26

22. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ......................................................................................................... 27

23. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DEL CLIENTE .............................................................................. 27

24. REUNIONES....................................................................................................................................... 27

25. CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN ....................................................................................... 28

26. INFORMES PERIÓDICOS .................................................................................................................... 28

27. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL .............................................................................................. 29

28. PUBLICIDAD Y ANUNCIOS ................................................................................................................. 29

29. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL ........................................................................................... 29

30. DERECHOS DE PROPIEDAD ............................................................................................................... 29

31. GESTIÓN DE PERMISOS .................................................................................................................... 30

32. REVISIÓN DE PRECIOS ...................................................................................................................... 30

33. CONFIDENCIALIDAD. ........................................................................................................................ 31

34. IDIOMA. ............................................................................................................................................ 31

35. NORMAS COMPLEMENTARIAS. ........................................................................................................ 31

36. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/S. ................................................................................................. 31

37. CESIÓN DEL CONTRATO/S Y SUBCONTRATACIÓN. ........................................................................... 31

3

38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO/S. ...................................................................................................... 32

39. JURISDICCIÓN APLICABLE. ................................................................................................................ 33

40. ANEXOS ............................................................................................................................................ 34

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD ................................................................................................................. 35

ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE .................................................................................. 36

ANEXO III: MODELO DE AVAL BANCARIO ...................................................................................................... 37

ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN 38

4

1. ANTECEDENTES

El “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” es un conjunto modernista, ubicado en Barcelona, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y gobernado por el Patronato de la “Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” que está compuesto por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Rvdmo. Arzobispo y Capítulo Catedralicio de Barcelona. Hasta el año 2009 ha estado funcionando como hospital.

Esta Fundación está llevando a cabo la rehabilitación de todo el recinto, transformándolo en una ciudad internacional de cooperación e innovación social, para albergar a distintos organismos internacionales y de investigación, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional para el Debate Científico (CICD), etc… y se quiere convertir el recinto en un espacio ejemplar desde el punto de vista energético, introduciendo energías renovables y sistemas que permitan mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El 26 de enero de 2012, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante IDAE) y la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i San Pau (en adelante FUNDACIÓN), formalizaron un Contrato de Financiación con el objeto del diseño, adquisición, instalación y explotación de un sistema geotérmico para la climatización de los edificios y pabellones que componen el recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.

En virtud del Contrato mencionado, IDAE está llevando a cabo la contratación de los distintos trabajos, suministros y puesta en marcha de los correspondientes sistemas geotérmicos que componen cada edificio para la explotación del sistema de climatización del recinto.

Corresponde a la FUNDACIÓN, la realización a su cargo de los trabajos de ingeniería necesarios para acometer el proyecto, incluyendo redacción de proyectos constructivos, ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes, así como toda la tramitación administrativa necesaria para la ejecución, puesta en servicio y explotación de los sistemas geotérmicos y la operación y mantenimiento integral de la instalación.

Actualmente se encuentra en ejecución la fase 1 del proyecto, que corresponde a las instalaciones geotérmicas de los edificios siguientes:

• Instalación Geotérmica completa del Edificio de Administración

• Instalación Geotérmica completa del Edificio de Sant Leopold y pozos para el edificio de Sant Rafael

• Instalación Geotérmica completa del Edificio de Ntra. Sra. De la Mercé y pozos para el edificio de Montserrat, del Carme, quirófanos y galerías centrales.

El presente Pliego se publica para articular las condiciones particulares que regirán el proceso de la contratación por parte de IDAE del suministro llave en mano para los sistemas geotérmicos para climatización de varios edificios, que conforman la fase 2 del proyecto (lotes 1,2 y 3), del Recinto Histórico Artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.

5

2. OBJETO DEL CONTRATO Y NORMATIVA APLICABLE.

2.1.- El objeto de este Pliego de Condiciones es definir las condiciones particulares de contratación “llave en mano”, correspondientes al proceso de selección del contratista o contratistas que ejecutarán los trabajos, servicios y suministros de los sistemas geotérmicos para climatización de varios edificios, que conforman la fase 2 (lotes 1,2 y 3), del Recinto Histórico Artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.

La contratación “llave en mano” estará formada por los siguientes lotes:

FASE 2 - LOTE 1: Instalación Geotérmica completa del Edificio de Sant Salvador.

FASE 2 - LOTE 2: Instalación Geotérmica completa del Edificio de Sant Rafael y la instalación de conexión de pozos existentes a sala de producción.

FASE 2 - LOTE 3: Instalación Geotérmica completa del conjunto de edificios formado por Mare de Déu del Carme, quirófanos centrales y galerías centrales y la instalación de conexión de pozos existentes a sala de producción.

Los licitadores podrán presentar una oferta para uno, dos o para los tres lotes. En caso de ofertar más de un lote, las ofertas serán independientes para cada uno de ellos.

En la interpretación del contrato, en caso de conflicto entre los documentos que forman parte del mismo, estos tendrán el siguiente orden de prelación:

1º El presente documento Contratación “llave en mano” del suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (fase 2: lotes 1, 2 y 3); pliego de condiciones particulares, con referencia PCP 12276.02/13 de fecha febrero de 2013.

2º Contratación “llave en mano” del suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (fase 2: lotes 1, 2 y 3); pliego de condiciones técnicas, con referencia PCT 12276.02/13 de fecha febrero de 2013.

3º Oferta del Adjudicatario.

2.2.- Se entenderán como actividades propias de los trabajos a realizar, las que se relacionan, en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del contrato respetando en todo caso las normativas vigentes.

2.3.- La contratación del presente suministro se regirá por lo establecido en la documentación del concurso, así como por las Instrucciones Internas de contratación de IDAE, al encontrarse el objeto del presente contrato excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, según lo dispuesto en el artículo 4.1 g) de la misma, sin perjuicio de los casos expresamente previstos por el presente Pliego. Dicha documentación e instrucciones internas de contratación podrán consultarse en el perfil del contratante insertado en el sitio Web oficial de IDAE (www.idae.es).

6

2.4.- El conocimiento de las controversias que surjan en relación a la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos formalizados corresponderá a los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil (art. 21.2 TRLCSP).

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

3.1.- El presente suministro se adjudicará por procedimiento abierto mediante concurso de ofertas con arreglo a lo dispuesto por el apartado 5 de las Instrucciones Internas de Contratación de IDAE.

3.2.- Con objeto de facilitar la elaboración de las ofertas, se realizará una visita a la ubicación de las instalaciones en la fecha y con las condiciones que se indiquen en el anuncio del concurso. En la visita se incluirá, además, una reunión en la que los asistentes podrán consultar dudas técnicas sobre los Pliegos del concurso.

3.3.- Se considera que la información técnica aportada en el pliego técnico es suficiente para la adecuada confección de las ofertas. Adicionalmente, se podrán formular dudas/consultas a través de mail, respondiendo, si hubiera lugar, a todas las cuestiones. La presentación de ofertas supone la aceptación de la misma.

3.4.- Se admitirá la presentación de variantes o mejoras técnicas dirigidas a aumentar la eficiencia energética de la instalación, disminuir el volumen de obra a ejecutar (excluidos los sondeos), reducir los plazos de ejecución y reducir los costes de operación y mantenimiento. Dichas mejoras habrán de ser valoradas individual y separadamente en las ofertas, indicando el alcance detallado propuesto de cada una de ellas y las modificaciones respecto a la solución especificada así como el precio de la mejora ofertada, quedando a juicio de IDAE su inclusión en el contrato. Para no desvirtuar lo esencial del proyecto, se limita el alcance de las mejoras a que su prepuesto total no suponga más de un 10% del presupuesto de licitación.

3.5.- El orden de adjudicación de los lotes será por importe económico de mayor a menor. Así se adjudicará primero el lote FASE 2 - Lote 3, después el FASE 2 - Lote 1 y por último el FASE 2 - Lote 2.

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en la sede de IDAE sita en la calle Madera, nº 8. 28004 Madrid (entrega de paquetería C/ San Roque nº 7), y en el plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en la Web oficial del IDAE (www.idae.es).

Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el párrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del servicio y nombre del licitador. El fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.

7

Las ofertas que presenten las empresas se referirán a la totalidad de los trabajos pertenecientes a cada uno de los lotes para los que licite.

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como de las contenidas en el de Prescripciones Técnicas.

Las proposiciones constarán de tres sobres diferentes en la forma que a continuación se indica, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa, haciendo constar en cada uno de ellos el objeto del concurso, el contenido y el nombre del licitador. Independientemente del número de lotes a los que se concurra, se presentará únicamente un Sobre A.

5.1.- SOBRE: A.

CONTENIDO: Documentación administrativa y general.

Deberá presentarse debidamente cumplimentado el Modelo de Solicitud. (ANEXO I)

Contendrá original y dos (2) copias, una de ellas en formato electrónico, de la siguiente documentación estructurada por secciones:

SECCIÓN I-A: Acreditación de la capacidad para contratar.

Las empresas solicitantes, deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, Entidades o Instituciones con personalidad jurídica propia, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 del TRLCSP.

Además de lo anterior, debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsa administrativa del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Los empresarios que fueran personas jurídicas, y, en lo que les afecte, los individuales, deberán presentar los siguientes documentos, al momento de presentar su correspondiente propuesta:

- Copia simple o fotocopia compulsada de la escritura de constitución y estatutos sociales, así como sus posibles modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, habrá de presentarse escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

8

- Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad Fiscal.

- Acreditación de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en los artículos 60 y 73 del TRLCSP, mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado o mediante declaración responsable dirigida al Director General del IDAE, haciendo referencia al número de expediente y objeto del concurso. En el Anexo II se incluye un modelo de esta declaración.

- Copia simple o fotocopia compulsada de documento que acredite suficientemente las facultades de representación del firmante de la proposición.

- Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.

- En el caso de empresas extranjeras no comunitarias deberán aportar los documentos que acrediten las condiciones exigidas en el artículo 72 del TRLCSP.

- Los empresarios extranjeros deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias: alta en el I.A.E. en el epígrafe que corresponda a su actividad así como último recibo, certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Pública y con la seguridad social de los trabajadores.

El IDAE podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante IDAE y deberán nombrar un representante o apoderado de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

SECCIÓN II-A: Acreditación de la solvencia económica financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse al momento de presentar su correspondiente propuesta, por los medios siguientes:

- Declaraciones apropiadas de instituciones financieras

- Presentación de las cuentas anuales del último ejercicio contable presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no

9

obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por el empresario, correspondientes al objeto del contrato, en el curso de los tres últimos ejercicios.

- Certificación de disponer de una póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales, con una suma asegurada mínima de 600.000 €.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por IDAE.

SECCIÓN III-A: Acreditación de la solvencia técnica.

La solvencia técnica o profesional del empresario será apreciada teniendo en cuenta sus medios, conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, al momento de presentar su propuesta, pudiendo complementarla con cualquiera otra documentación que permita valorar la capacidad técnica del solicitante, por los medios siguientes:

a) Una declaración que incluya la relación de los servicios o trabajos realizados en el curso de los cinco últimos años, de similares características al objeto del concurso, avaladas por certificaciones de buena ejecución para las obras más importantes, que incluyan nombre del proyecto, lugar de ejecución, descripción de los trabajos realizados, potencia térmica instalada, duración, importes, fechas y promotores públicos o privados de los mismos.

b) Una declaración indicando la estructura y organización de la empresa, detallando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de las cuales ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

e) Certificaciones relativas a la aplicación de métodos de aseguramiento y control de calidad y gestión medioambiental.

f) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

g) Declaración responsable indicando la maquinaria, material y otro equipamiento técnico auxiliar que la Empresa se compromete a poner a disposición de la obra para la ejecución de los diversos trabajos, concretando la media de rendimientos semanales y días a disposición. Así mismo, se justificará que estos equipos de

10

maquinaria y medios auxiliares y la disponibilidad de los mismos resultan suficientes para el normal desarrollo y finalización de las obras en las condiciones y plazos contratados. Se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se podrá solicitar asimismo la aportación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple con las normas de calidad establecidas. Se podrá solicitar también la aportación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental.

h) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como Delegado de Obra un titulado con capacidad suficiente para representarla en todo aquello que afecte a la ejecución de la obra. El titulado ofertado como Delegado de Obra deberá tener la titulación académica y profesional requerida para las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el ejercicio de las funciones que ha de desarrollar el Delegado de Obra objeto de licitación y disponer de una experiencia de al menos tres (3) años en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

i) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como Jefe de Obra a un titulado. El titulado ofertado como Jefe de Obra deberá tener la titulación académica y profesional requerida para las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el ejercicio de las funciones que ha de desarrollar y disponer de una experiencia de al menos tres (3) años en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

j) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como responsable de seguridad y salud una persona que ha de tener la titulación académica y profesional requerida. Deberá disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

k) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como responsable de calidad y responsable de la gestión ambiental dos personas que deberán tener, respectivamente, la titulación académica y profesional adecuadas. Deberán disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportarán los currículos de las personas propuestas.

l) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como coordinador-interlocutor con la propiedad una persona que ha de tener la titulación académica y profesional adecuada, con una dedicación del 100% al proyecto. Deberá disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

m) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como arqueólogo una persona que ha de tener la titulación académica y profesional que se requiera y que tendrá una permanencia en obra que será, como mínimo, durante la ejecución de las zanjas. Deberá disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

n) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como topógrafo una persona que ha de tener la titulación académica y profesional requerida, que tendrá una permanencia en obra como mínimo, durante el replanteo y el as built de todos los elementos de la obra (pozos, distribución horizontal de las instalaciones enterradas, etc.). Deberá disponer de experiencia

11

en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

o) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como geólogo una persona que ha de tener la titulación académica y profesional que se requiera. Deberá disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

p) Documento por el cual la empresa nombra y se compromete a tener como arquitecto superior que asuma la obra una persona que ha de tener la titulación académica y profesional adecuada. Deberá disponer de experiencia en la ejecución de proyectos similares. Se aportará el currículo de la persona propuesta.

Los documentos del g) al p) deberán indicar el nombre y NIF de los técnicos designados y deberán estar firmados por persona responsable por parte del ofertante, adjuntando copia de la documentación acreditativa de la titulación académica y profesional requerida así como aceptación del nombramiento por parte de los técnicos designados.

La documentación aportada a estos efectos será tenida en cuenta para la valoración del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el punto 11.1 del presente pliego.

La solvencia de las uniones temporales o las agrupaciones de empresas será apreciada teniendo en cuenta la solvencia de cada una de las empresas que formen parte de las mismas, no integrándose la misma salvo para aquellos supuestos de disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato.

El Departamento de Contratación y Compras de IDAE podrá recabar de los empresarios licitantes aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los apartados anteriores o requerir la presentación de otros complementarios.

Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos señalados en el presente pliego.

La sustitución, sin autorización de IDAE, del personal asignado al proyecto, podrá ser causa de resolución contractual.

Los recursos asignados al proyecto cumplirán un periodo de prueba tal que permita comprobar su adecuación a las necesidades del proyecto. En caso negativo, el contratista procederá a su sustitución por otros recursos más adecuados, previa petición de IDAE.

En caso de indisponibilidad prolongada de los recursos asignados al proyecto, IDAE suspenderá la facturación, reservándose el derecho a pedir la sustitución de los recursos asignados por otros de características similares.

q) Declaración de subcontrataciones que se pretende realizar así como información de las mismas, en los términos establecidos en el apartado 37 del presente Pliego

r) Materiales a emplear y formatos del material que entregará como resultado de los trabajos.

12

SECCIÓN IV-A: Garantía provisional.

Los oferentes deberán constituir garantía provisional mediante aval bancario, conforme al modelo que se adjunta en el anexo III, por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo previsto de cada lote sobre el que presente oferta y que a estos efectos se establece en:

FASE 2 - LOTE 1: OCHO MIL EUROS (8.000 €)

FASE 2 - LOTE 2: SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (6.200 €)

FASE 2 - LOTE 3: NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (9.800 €)

Se adjuntarán en esta sección los originales de la referida documentación, presentándose avales independientes para cada uno de los lotes a los que se concurra.

En el supuesto de uniones temporales de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía establecida. Dicha garantía provisional responderá de la veracidad de los datos aportados por los oferentes, así como de que no será retirada la propuesta de forma injustificada antes de la formalización de la adjudicación. La garantía será devuelta, a las empresas no adjudicatarias, una vez se haya procedido a la adjudicación del contrato y a la adjudicataria le será devuelta, en el momento en que se constituya la garantía definitiva.

5.2.- SOBRE: B.

CONTENIDO: Presentación técnica de la oferta.

Contendrá original y tres (3) copias, una de ellas en formato electrónico, de la siguiente documentación estructurada por secciones, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las ofertas que se especifican en el apartado 11.2 del presente pliego de condiciones:

Se habrán de presentar tantos sobres B –oferta técnica- como lotes a los que se presente el licitador, identificando en el exterior el nombre del contrato y el lote al que se presentan.

SECCIÓN I-B: Descripción técnica

Respecto a la documentación a presentar en esta sección se tendrá presente lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en particular:

- Se realizará el análisis técnico de los trabajos a realizar, identificando aquellos aspectos de especial sensibilidad o que resulten críticos.

- Se especificará la calidad de los equipos (bombas de calor geotérmicas, sondas, válvulas, etc.)

13

- Se describirá la organización propuesta de los trabajos, analizando las interferencias con otros contratistas y proponiendo las medidas y compromisos a adoptar para permitir y facilitar la coordinación. Los concursantes deberán describir breve, pero completamente, los criterios y metodología que se plantea para el desarrollo del trabajo.

- Se han de detallar los procedimientos constructivos y de montaje a emplear en la ejecución de las principales unidades. La duración de las actividades del Plan de trabajos se deberá justificar en base a los rendimientos que se han de definir.

- Se incluirá una descripción completa y detallada de los suministros y servicios planteados así como del alcance de los trabajos que se ofertan, que ha de ser al menos, el requerido en los documentos que componen este concurso.

- La descripción se completará con los planos, catálogos técnicos o información de todo tipo que se considere necesaria.

- Procedimientos de autocontrol para el aseguramiento de la calidad de los trabajos y su aplicación a la presente obra. Se incluirá el organigrama del equipo responsable y su integración en el organigrama general de la obra, así como los medios materiales que se destinarán a estos trabajos.

- Identificación de los puntos más sensibles de la obra y breve descripción de los procedimientos particulares a aplicar en estos aspectos.

- Metodología a seguir en la realización de las pruebas, puesta en marcha y la verificación de las instalaciones y/o equipos.

SECCIÓN II-B: Mejoras técnicas

Mejoras técnicas al proyecto ligadas a procesos de ejecución, montaje o reducción de costes, sin reducción de calidad y debidamente justificada y soportada técnica y económicamente, todas ellas incluidas dentro del presupuesto ofertado

Para valorar estas mejoras se deberá justificar un incremento de calidad de la obra, mediante una relación clara de las diferentes medidas que adoptará el licitador para conseguir el fin propuesto, con especial y necesaria referencia a los objetivos a cumplir con cada medida y los medios necesarios para su implementación y correcto funcionamiento.

No se valoraran las mejoras que no tengan una relación directa con el objeto del contrato, se consideren inadecuadas para la presente obra o que no estén debidamente justificadas. Así mismo, para no desvirtuar lo esencial del proyecto, se limita el alcance de las mejoras a que su prepuesto total no suponga más de un 10% del presupuesto de licitación.

Por otra parte, y dado que formarán parte de la oferta presentada, en caso de quedar incluidas en contrato, serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

14

SECCIÓN III-B: Plazos.

Para valorar el programa de trabajos se deberá entregar un plan de obra (independiente por cada lote al que se concurra) en el que se indique el detalle de los trabajos y tiempo de cada subcapítulo que se considere susceptible de ser desglosado, que justifique la mejora en los plazos de ejecución respecto a los plazos especificados, considerando una reducción máxima de 2 semanas para cada lote.

Los aspectos que se tendrán en cuenta para proceder a la valoración de este criterio, teniendo en cuenta que los plazos tendrán el carácter de contractual y estarán sometidos a penalización, y atendiéndose también a los plazos máximos que se establecen en el Pliego de Condiciones Técnicas, serán los siguientes:

- Planificación detallada por tareas

- Justificación de los rendimientos

- Red de precedencias

- Indicación de las simultaneidades de tareas

- Indicación de plazos parciales concretos que permitan un seguimiento en continuo de la obra.

- Indicación de los plazos finales de cada una de las fases.

- Indicación de la previsión de certificación mensual acumulada.

Se detallarán igualmente las mejoras en los plazos de garantía de los equipos ofertados.

Adaptándose todo ello a las necesidades especiales de este proyecto y del Recinto Histórico.

Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente juzgue conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios objetivos señalados en el presente pliego.

SECCIÓN IV-B: Medio Ambiente

Se detallarán los sistemas de gestión ambiental aplicables a las obras objeto del presente concurso.

Propuestas específicas de las medidas ambientales a adoptar a lo largo de toda la presencia en obra y especialmente en los aspectos más relevantes de la obra objeto de la presente licitación, incluidas en el presupuesto ofertado.

Afectación del entorno y protección del ámbito vegetal.

Adaptándose todo ello a las necesidades especiales de éste proyecto y del Recinto Histórico.

15

5.3.- SOBRE: C.

CONTENIDO: Proposición económica

Contendrá original y tres (3) copias de la siguiente documentación estructurada por secciones, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las ofertas que se especifican en el apartado 11 del presente pliego de condiciones, y aportando un sobre “C” por cada uno de los lotes a los que concurra, identificando en el exterior el nombre del contrato y el lote al que se presentan.

El licitador podrá presentar oferta económica para uno, dos o para los tres LOTES.

Contendrá original y tres (3) copias de la siguiente documentación estructurada por secciones teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las ofertas que se especifican en el apartado 11 del presente pliego de condiciones:

El licitador podrá presentar oferta económica para uno, dos o para los tres LOTES.

SECCIÓN I-C: Propuesta económica.

Se incluirá en esta sección el precio total por el que el proponente se compromete a la ejecución de los trabajos a contratar incluyendo un detalle pormenorizado del precio anterior en función de las diversas actividades y/o trabajos que componen el servicio.

Los precios se consignarán suponiendo incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, de personal, materiales, beneficio, etc.

En consecuencia, se incluirá un detalle pormenorizado del precio anterior en función de los diversos suministros, actividades y/o trabajos que componen el servicio, realizando la cumplimentación completa por parte del ofertante del cuadro de precios y del modelo de presupuesto del Anexo V del Pliego de Condiciones Técnicas. En caso de que se dejen partidas valoradas a cero se entienden que los trabajos indicados en las partidas son asumidos igualmente por la empresa.

Todos los ítems incluirán además de los trabajos especificados en cada concepto, en su caso, el montaje, puesta en marcha, herramientas y accesorios especiales para montaje, incluso documentación y servicios especificados.

Los precios se establecerán en euros, sin I.V.A., teniendo presente que, los pagos se realizarán en función del avance real de los trabajos a desarrollar. Los oferentes podrán proponer la forma de pago de los trabajos, suministros, montajes, obras o servicios objeto del futuro contrato teniendo presente lo que a este respecto se establezca en los pliegos particulares y técnicos, y en particular la obligación del adjudicatario de poner a disposición de IDAE de un aval bancario para cualquier cantidad anticipada y un aval por importe del 10% del total del presupuesto durante el periodo de garantía de los trabajos, servicios y/o equipos, siendo potestad del IDAE la aceptación de las alternativas de pago propuestas por el oferente.

Los hitos de pago previstos por cada LOTE serán los siguientes:

16

HITO DE PAGO CANTIDAD ASIGNADA

1º

A la firma del contrato, previa presentación de una aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo II) por igual cantidad, que se mantendrá hasta la recepción definitiva de los trabajos.

10% s/importe máximo del contrato

2º

Mediante certificaciones mensuales provisionales en función del avance real de los trabajos tomando como referencia los precios que se establezcan en el correspondiente contrato y los planos sobre los que se ejecuten los trabajos que se certifique, descontándose del importe de la certificación un 10% en concepto de anticipo ya efectuado y un 10% que será abonado a la firma del acta de recepción provisional

80% máximo s/ total importe contrato.

3º

A la puesta en explotación de la instalación, entrega y aprobación de toda la documentación final de los trabajos y firma del Acta de Recepción Provisional y regularización de los importes totales de la obra certificada, descontados los importes correspondiente a los ya percibidos por el adjudicatario.

10% máximo s/ total importe contrato.

Estos pagos se realizarán en un plazo no superior a 60 días desde la presentación de la correspondiente factura, si ésta resulta de conformidad.

Deberá tenerse presente que los costes de publicación de los anuncios preceptivos de convocatoria e información de la adjudicación, si los hubiera, serán por cuenta y cargo del Adjudicatario.

SECCIÓN II-C: Conocimiento y aceptación.

Se incluirá en esta sección declaración expresa del representante del solicitante en la que conste el conocimiento y aceptación de toda la documentación que forma parte del presente concurso, la cual deberá relacionarse, así como el compromiso de realización de los trabajos por el precio ofertado.

Se utilizará para cumplimentar esta sección el modelo de proposición y declaración que se adjunta como anexo III.

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.- El presupuesto máximo disponible se divide en tres apartados, uno para cada LOTE, en el que se indica el precio máximo que pueden ofertar las empresas que concurran a cada uno de los LOTES, más el I.V.A. correspondiente.

FASE 2 - LOTE 1: CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €)

FASE 2 - LOTE 2: TRESCIENTOS DIEZ MIL EUROS (310.000 €)

FASE 2 - LOTE 3: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL EUROS (490.000 €)

17

Quedarán excluidas las empresas que presenten un importe superior al presupuesto de licitación de cada uno de los lotes a los cuales presente oferta. Estos presupuestos incluyen todos los conceptos de gasto que se pudieran derivar del contrato.

6.2.- Los oferentes deberán valorar el coste de sus servicios de acuerdo al alcance y condiciones establecidos en los documentos que forman parte de la convocatoria, teniendo presente que el precio que determine para la prestación de sus servicios será fijo y no podrá sufrir revisión alguna durante la ejecución del contrato. Dicho precio comprenderá la total ejecución y perfecta realización del suministro descrito en los documentos contractuales, compensando, además, todos los imprevistos que pudieran resultar de la naturaleza del mismo. Asimismo, se incluyen en el precio la realización de todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente especificados en los documentos contractuales, y sin separarse del espíritu general de los mismos, sean indispensables para la correcta y total ejecución del objeto del contrato.

6.3.- A todos los efectos se entenderá que en las ofertas que se presenten estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de tributos, con la única exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

6.4.- Para atender las obligaciones económicas que se derivan por el cumplimiento del correspondiente contrato, existe crédito suficiente en el Presupuesto de inversión de IDAE, con cargo al proyecto nº 12276. El precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable, no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto (art. 233 del TRLCSP).

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo límite de presentación de solicitudes de participación será establecido en los anuncios publicados y en la Web oficial del IDAE (www.idae.es).

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

El periodo de duración del contrato o contratos, será el necesario para completar la ejecución, puesta en marcha y pruebas de cada uno de los TRES (3) LOTES, así como la revisión de documentación final correspondiente.

En el Pliego de Condiciones Técnicas se establecen unos plazos máximos para entrega de los diferentes trabajos, servicios y/o suministros.

Los ofertantes deberán incluir en su propuesta, programación de actividades y plazos de ejecución del proyecto. Dichos plazos serán penalizables conforme a lo establecido en el presente pliego en caso de retraso atribuible al adjudicatario.

Se excluirá del presente procedimiento a aquellas empresas que presenten un plazo de ejecución superior al anteriormente indicado para cada uno de los lotes.

18

9. APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.

9.1.- La apertura de proposiciones se realizará por parte del Departamento de Contratación, Compras y Servicios de IDAE. En el caso de que del análisis de la documentación administrativa se detectara alguna deficiencia subsanable, será puesto en conocimiento de la empresa afectada disponiendo de un plazo máximo de TRES (3) DÍAS para subsanar.

9.2.- Seguidamente se abrirán las ofertas técnicas (sobres “B”) de las empresas admitidas y una vez evaluadas se procederá a la apertura de las correspondientes ofertas económicas (sobres “C”). Los análisis serán realizados por parte de los servicios especializados de IDAE, conforme a los criterios establecidos en los pliegos.

10. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

10.1.- El Comité de Adjudicaciones, tras solicitar los informes técnicos que estime oportuno del departamento técnico de IDAE y de la Dirección Facultativa de las obras, elevará al Comité de Dirección, para que informe al órgano de contratación, la/s propuesta/s de adjudicación que juzgue conveniente, acompañada de la documentación que pudiera haberse generado en sus actuaciones.

10.2.- En el caso de que la/s propuesta/s señalara/n a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario de los servicios, aquélla/s no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Órgano de Contratación.

10.3.- El IDAE tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato/s a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el punto 11, o declarar desierto el concurso, motivando su resolución con referencia a los criterios de adjudicación de concurso que figura en este pliego.

11. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

11.1.- Quedarán excluidas las empresas que no cumplan los siguientes requisitos:

a) Debe existir relación directa, entre sus actividades, fines o funciones y el objeto de la adjudicación, todo ello, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

b) Haber realizado, como mínimo, dos (2) contratos de suministro, ejecución y puesta en marcha de sistemas geotérmicos para climatización de edificios de potencia equivalente o superior a 100 kW, en los últimos tres (3) años, avalados por certificaciones de buen cumplimiento por parte del promotor correspondiente.

c) Disponer de la infraestructura de maquinaria necesaria para llevar a cabo el suministro, en las condiciones de plazos y calidad requeridos.

d) Disponer de los medios humanos que se requieren, debidamente acreditados y con la experiencia y titulaciones necesarias.

e) Aceptación sin salvedades de la documentación de concurso realizada por el IDAE.

19

f) Disponer de póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe de al menos 600.000 € por siniestro.

11.2. Para la selección de la empresa adjudicataria se atenderá a los Criterios de evaluación y con la Ponderación que se indica a continuación, valorándose los mismos por el Departamento Hidroeléctrico, Energías Mar y Geotermia de este Instituto conforme al informe que formule la Dirección técnica facultativa:

Concepto Ponderación

sobre 100 Criterios de evaluación y puntuación máxima

Detalle de la oferta

3

Calidad de la información técnica aportada.

Claridad y concreción de los términos de la oferta y del alcance.

Aspectos técnicos y calidad

32

Análisis técnico de los trabajos a realizar, identificando aquellos aspectos de especial sensibilidad o que resulten críticos.

Calidad de los equipos (bombas de calor geotérmicas, sondas, válvulas, etc.)

Organización de los trabajos, analizando las interferencias con otros contratistas y proposición de las medidas y compromisos a adoptar para permitir y facilitar la coordinación.

Procedimientos constructivos y de montaje a emplear en la ejecución de las principales unidades.

Procedimientos de autocontrol, pruebas y puesta en marcha para el aseguramiento de la calidad de los trabajos.

Mejoras técnicas

11 Mejoras técnicas al proyecto ligadas a procesos de ejecución, montaje o reducción de costes, sin reducción de calidad y debidamente justificada y soportada técnica y económicamente, todas ellas incluidas dentro del presupuesto ofertado.

Plazos y garantías

10

Mejoras en los plazos de ejecución respecto a los plazos especificados, debidamente justificados en los planes de trabajo y con una reducción máxima de 2 semanas para cada lote.

Mejoras en los plazos de garantía de los equipos ofertados

Medio Ambiente

4

Sistemas de gestión ambiental aplicables a los trabajos objeto de la presente licitación.

Propuestas específicas de las medidas ambientales a adoptar a lo largo de toda la presencia en obra y especialmente en los aspectos más relevantes de la obra objeto de la presente licitación, incluidas en el presupuesto ofertado.

20

Oferta económica

40

Las ofertas por importe máximo superior al presupuesto máximo disponible en cada lote serán descartadas.

Si para un lote se recibieran tres ofertas o menos, se asignará el máximo (40 puntos) a la oferta más económica y cero (0) puntos al presupuesto máximo disponible para el lote, y al resto de ofertas de forma lineal entre ambos puntos.

Si se recibieran cuatro o más ofertas para el lote, se calculará el Valor Medio (VM) de todas las ofertas aceptadas en cada lote. Las ofertas cuyo valor sea menor que VM – 25% serán desestimadas por entender que las mismas no pueden ser cumplidas conforme a los criterios establecidos en los pliegos que rigen el contrato.

A las demás ofertas económicas aceptadas se les asignará puntuación según la siguiente fórmula:

siendo:

P = Puntuación final del licitador.

O = Precio de referencia del licitador.

Om = Precio mínimo de las ofertas presentadas en cada lote.

Nota: Se asignará valor cero en los casos en que la fórmula de como resultado un valor negativo.

12. GARANTÍA PROVISIONAL.

12.1. -Las empresas que deseen participar en la presente convocatoria deberán entregar, en el momento de presentar sus propuestas, una garantía provisional en forma de aval bancario, por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto previsto para la realización de los trabajos incluidos en los distintos LOTES objeto de la presente licitación y, que a estos solos efectos se establece en:

FASE 2 - LOTE 1: OCHO MIL EUROS (8.000 €)

FASE 2 - LOTE 2: SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (6.200 €)

FASE 2 - LOTE 3: NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS (9.800 €)

12.2.- En el supuesto de uniones temporales de empresas, la/s garantía/s provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que, en conjunto, se alcance la/s cuantía establecida.

12.3.- Dicha/s garantía/s provisional/es responderá/n de la veracidad de los datos aportados por los oferentes, así como de que no será retirada la propuesta de forma injustificada antes de la formalización de la adjudicación.

12.4.- La/s garantía/s será devuelta, a las empresas no adjudicatarias, una vez se haya procedido a la/s adjudicación/es del contrato y a la adjudicataria, en el momento en que se constituya la/s garantía/s definitiva.

21

13. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS.

13.1.- La constitución de garantía/s definitiva/s, por parte del adjudicatario del contrato, se llevará a cabo en forma de un aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo II), y por un importe equivalente al 10 por 100 del importe total de adjudicación, dicho aval deberá estar en poder de IDAE con carácter previo a la firma del contrato correspondiente.

13.2.- El Adjudicatario podrá optar por la retención de un importe similar al establecido como garantía definitiva, de la primera facturación.

13.3.- La garantía responderá de las penalizaciones que pudieran corresponder al adjudicatario en razón de la deficiente ejecución del contrato, retrasos, así como de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, de los gastos originados a IDAE por demora en el cumplimiento, y de cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecución contrato.

13.4.- La garantía definitiva no será cancelada, y por tanto devuelto al adjudicatario el aval entregado, hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato.

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

14.1.- El adjudicatario/s queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el documento de formalización del contrato. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.

14.2.- Formarán parte del contrato/s este Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con este orden de prelación.

14.3.- El contrato/s se podrá formalizar en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

14.4.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, IDAE podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto, procederá la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

15. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

15.1.- El contrato/s se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de Prescripciones Administrativas, aquellas otras condiciones de ejecución que se determinen con el adjudicatario y se establezcan en el correspondiente contrato, observando fielmente la metodología técnica que se concreta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.2.- El contratista/s será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan

22

para IDAE o para cualesquiera terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

15.3.- Será responsabilidad del adjudicatario/s garantizar la continuidad del servicio, corriendo por su cuenta y cargo la sustitución de su personal por otro con formación equivalente para la adecuada prestación de los servicios en las condiciones establecidas.

15.4.- En caso de ausencias imprevistas, el adjudicatario/s se compromete a la sustitución, en el menor tiempo posible, del personal con personas que dispongan de experiencia suficiente para el desempeño del trabajo de forma inmediata.

15.5.- Será obligación del contratista/s indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. A estos efectos el contratista acreditará la disposición de seguro de responsabilidad civil que cubra de forma suficiente todos los riesgos que pudieran acontecer durante el desarrollo de los trabajos.

15.6.- La ejecución del contrato/s se realizará a riesgo y ventura del contratista/s.

15.7.- El contratista/s deberá contratar al personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con IDAE, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el contratista y sus empleados.

15.8.- El contratista/s garantizará en todo caso a IDAE toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad de aquél.

16. GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO

La oferta deberá garantizar expresamente los valores que se detallan en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes al funcionamiento de los equipos. Las garantías ofrecidas por el Contratista son contractuales y estarán sujetas a penalización.

17. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES GARANTIZADAS

17.1. Se aplicarán penalizaciones por incumplimiento de las siguientes garantías de funcionamiento:

17.1.1. Valores garantizados de las bombas de calor geotérmicas

- Potencia eléctrica consumida de las bombas de calor geotérmicas

- Cumplimiento de los caudales de agua de impulsión de las bombas geotérmicas

- Cumplimiento de los rendimientos (COP) energéticos especificados de las bombas de calor geotérmicas

23

17.1.2. Valores garantizados de las bombas de circulación (primario y secundario)

- Caudal y presión estática disponible

- Potencia eléctrica máxima consumida

17.1.3. Valores garantizados del circuito de tuberías y valvulería (primario y secundario)

- Pérdidas de carga prescritas

- Caudales prescritos

17.1.4. Valores garantizados de los colectores geotérmicos (tramos verticales y horizontales)

- Pérdidas de carga y caudales prescritos

- Potencias prescritas

17.1.5. Disponibilidad del suministro.

17.2. Por incumplimiento de las garantías mencionadas en el apartado anterior se aplicarán las siguientes penalizaciones, todas ellas referidas en porcentaje al importe total del contrato del suministro llave en mano del lote en el que se incluya el elemento penalizado.

17.2.1. Valores garantizados de las bombas de calor

- Potencia eléctrica consumida de las bombas de calor geotérmicas: un 1% del importe total del Contrato por cada 1% por encima del valor garantizado hasta un máximo del 10% de dicho valor.

- Cumplimiento de los caudales de agua de impulsión de las bombas geotérmicas: un 1% del importe total del Contrato por cada 1% por debajo del valor garantizado hasta un máximo del 5% de dicho valor.

- Cumplimiento de los rendimientos (COP) energéticos especificados de las bombas de calor geotérmicas: un 1% del importe total del Contrato por cada 1% por debajo del valor garantizado hasta un máximo del 10% de dicho valor.

17.2.2. Valores garantizados de las bombas de circulación (primario y secundario)

- Caudal y presión estática disponible: un 0,1% del importe total del Contrato por cada 1% por debajo del valor garantizado hasta un máximo del 5% de dicho valor.

- Potencia eléctrica máxima consumida: un 0,1% del importe total del Contrato por cada 1% por encima del valor garantizado hasta un máximo del 5% de dicho valor.

17.2.3. Valores garantizados del circuito de tuberías y valvulería (primario y secundario)

- Pérdidas de carga y caudales prescritos: 0,1% del importe total del Contrato por cada 1% a partir de un 5% por encima del valor garantizado hasta un máximo del 10% de dicho valor.

24

- Potencias prescritas: 1% del importe total del Contrato por cada 1% hasta un máximo del 10% de dicho valor.

17.2.4. Disponibilidad del suministro: un 1% del importe total del Contrato por cada punto porcentual por debajo del valor garantizado hasta un máximo de cinco puntos porcentuales por debajo de dicho valor.

17.3. El total de penalizaciones por incumplimiento de las garantías sobre prestaciones establecidas en el punto anterior, no excederá en ningún caso del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato. En caso de superarse dicho importe IDAE podrá optar por el rechazo del suministro o acordar con el Contratista la continuidad de la ejecución del suministro con imposición de nuevas penalizaciones.

17.4. En caso de que no se alcanzaran las prestaciones garantizadas, el Contratista tendrá un máximo de veinte días, por una sola vez, para reparar el posible fallo y acto seguido repetir las pruebas a su cargo.

17.5. La imposición de estas penalizaciones, o pérdida de garantías, no excluye la indemnización de daños y perjuicios a las que pueda tener derecho IDAE por sentencia judicial.

17.6. Si el Contratista encontrare dificultades para el cumplimiento de las condiciones contractuales, y estas dificultades fueran ajenas al mismo, deberá comunicarlas por escrito tan prontamente como le sea posible.

18. RECHAZO DEL SUMINISTRO

18.1.- IDAE tiene derecho a rechazar el suministro entregado en los casos siguientes:

a) Si se detecta un fallo o deficiencia esencial en el Suministro durante el período de garantía siendo el Contratista responsable de solucionarlo de acuerdo con el presente Contrato de entrega, y no se soluciona o no se produce un acuerdo sobre la reparación dentro del plazo de SEIS (6) MESES a partir de la fecha en que se hubiera detectado el fallo o deficiencia.

b) Incumplimiento grave y reiterado de la legislación vigente, de sus obligaciones con terceros y/o de las instrucciones del Comprador.

c) Si la suma de las penalizaciones aplicables del presente Pliego es mayor del 10% del importe total del contrato.

d) Si la penalización por cualquier causa de las indicadas en la cláusula ‘Penalización por incumplimiento de prestaciones garantizadas’ excede el límite establecido para dicha penalización.

e) Si el coeficiente de disponibilidad durante el período de garantía es inferior al 92%, por causas imputables al Contratista.

f) Si el nivel de ruido fuese superior a 85 dB(A) en las condiciones indicadas en la especificación técnica.

g) Si el COP de las bombas de calor geotérmicas es inferior al garantizado.

25

h) Si las vibraciones de las bombas de calor geotérmicas superan a las garantizadas.

i) Si la Recepción Provisional del Suministro se retrasa más de 10 semanas, por causas imputables al Contratista.

18.2. Corrección de deficiencias. Ante las eventualidades descritas en el apartado anterior, el Contratista se compromete, en un plazo máximo de 20 días posterior a las pruebas del equipo, a proceder a su subsanación o a la sustitución de las partes del suministro implicadas, de tal forma que se alcancen valores dentro de los límites garantizados. Si lo anterior no se consigue con las medidas especificadas, IDAE podrá rechazar la totalidad del suministro.

18.3 El rechazo por causas técnicas se aplicará sin perjuicio del rechazo del suministro por incumplimiento de plazos, conforme a lo establecido en el punto ‘Cumplimiento de los plazos’ de este Pliego de Condiciones Particulares.

18.4 En caso de rechazo, IDAE tendrá derecho a recuperar sus pagos anticipados netos con su interés igual al legal del dinero incrementado en 1,5 puntos porcentuales. El rechazo del suministro supondrá la resolución automática del contrato.

18.5 En caso de rechazo el Contratista queda obligado a la retirada, a su cargo, de todos los equipos suministrados restituyendo el emplazamiento a sus condiciones iniciales.

19. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

19.1 Los plazos fijados serán contractuales por lo que el Contratista queda obligado a cumplirlos, sin que puedan ser objeto de prórroga, salvo causa de fuerza mayor, debiendo en todo caso el Contratista someterlo a la previa y necesaria autorización de IDAE. El Contratante podrá imponer penalizaciones por demora en el inicio de las obras y/o la terminación de partes de la obra sobre las fechas que se establezcan en el contrato. La expiración de la fecha de inicio o terminación se considerará como notificación a todas las partes.

19.2 En el caso de que incidencias en la ejecución del proyecto, obligaran a modificar los plazos inicialmente previstos, IDAE fijará los nuevos plazos de acuerdo con el Contratista y los comunicará por escrito pasando estos nuevos plazos a sustituir a los inicialmente contratados a todos los efectos.

19.3 En caso de incumplimiento de plazos imputable al Contratista, IDAE podrá imponer las penalizaciones que correspondan para lo cual podrá hacer efectiva la garantía disponible. Por las causas de la especificidad de los materiales a suministrar y por la incidencia que los retrasos en el suministro puedan presentar para la correcta culminación del conjunto del proyecto, se establece que el importe de la penalización será del DOS POR CIENTO (2%) del importe total del contrato por cada semana completa de retraso del suministro. Quedan exceptuadas de la aplicación de penalizaciones las causas de fuerza mayor, como lo determina la legislación vigente. Los acaecimientos de fuerza mayor serán notificados por el Contratista a IDAE por escrito o por cualquier otro medio de fehaciente eficacia tan pronto se tenga conocimiento de los mismos.

26

19.4 Cuando las penalizaciones por demora alcancen el 10 por 100 (10%) del importe total del contrato, IDAE estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.

19.5 La imposición de penalizaciones, o pérdida de garantías, no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho IDAE.

19.6 Cualquier variación total o parcial de los plazos pactados, respecto a lo recogido en contrato por causa de una modificación o alteración del Proyecto, siempre y cuando dicha modificación responda a condiciones objetivas que la hagan necesaria y no altere las condiciones esenciales de licitación, será comunicada y justificada por el Contratista a IDAE y deberá ser aprobada y autorizada finalmente por éste. De no resultar debidamente justificada por el Contratista dicha variación, la demora producida dará lugar a la aplicación de las penalizaciones previstas.

19.7 Si el Contratista encontrare dificultades para el cumplimiento de las condiciones contractuales, y estas dificultades fueran ajenas al mismo, deberá comunicarlas por escrito tan prontamente como le sea posible, no pudiendo excusarse en caso contrario en relación con los plazos pactados.

19.8 En ningún caso podrán ser objeto de ampliación los plazos previstos amparándose el Contratista en supuestos excesos de suministro o montaje que además no sean relevantes a ese efecto, y que en su caso no contaran con la autorización previa expresa e indispensable de IDAE.

19.9 En cuanto al retraso en la entrega de documentación que resulte necesaria para el seguimiento del proyecto o la tramitación de autorizaciones administrativas, se establece una penalización particular, que será de 3.000 € (TRES MIL EUROS) por semana completa de retraso, en la entrega de la documentación que se considere necesaria. Esta penalización se aplicará sin perjuicio de las establecidas anteriormente y será acumulable al resto de penalizaciones.

20. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA/S.

20.1.- Serán por cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

20.2.- El Contratista pagará, en su caso, todos los derechos de aduana e importación a España sobre los materiales y equipos que componen su alcance de suministro, realizando así mismo todas las gestiones que al efecto sean necesarias.

21. ABONOS AL CONTRATISTA/S.

21.1.- El contratista tendrá derecho al abono del trabajo que realmente realice con arreglo a los precios convenidos mediante presentación de la correspondiente factura conforme a los hitos de pago establecidos en contrato y la forma de pago que se determina en el presente pliego.

27

21.2.- Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria o cheque nominativo dentro del plazo de 60 días desde la recepción de la factura correspondiente, si dicha factura fuera conforme y adecuada al calendario de pagos establecido.

22. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

22.1.- La recepción provisional de los trabajos tendrá lugar una vez se hayan superado satisfactoriamente las pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento de los distintos equipos e instalaciones y después de haber recibido IDAE toda la documentación final del proyecto/s. Cuando estas condiciones se hayan cumplido se firmará un acta/s de recepción provisional, empezando a contar a partir de ese momento el periodo/s de garantía de un año.

22.2.- Si los trabajos o servicios no reunieran las condiciones necesarias para proceder a su recepción/es, se indicarán por escrito al contratista, las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije.

22.3.- La/s recepción/es definitiva tendrá lugar transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha en que hubiere sido suscrita el acta/s de recepción provisional, siempre y cuando no existieren defectos, fallos y/o anomalías atribuibles a defecto o defectos en los trabajos de ingeniería; en este último caso el acta/s de recepción definitiva se firmará transcurrido un año sin que hayan surgido otras deficiencias desde la reparación de las anomalías encontradas con anterioridad.

23. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DEL CLIENTE

23.1. El Contratista cuidará de que el personal conductor de la instalación reciba las instrucciones necesarias para este cometido. Dicha formación la realizarán los responsables del Contratista durante el periodo de puesta en marcha y pruebas, impartiendo con posterioridad el curso de formación con el alcance mínimo que se detalla en el Pliego de Condiciones Técnicas.

23.2. No procederá la firma del acta de recepción provisional hasta una vez finalizado el curso de adiestramiento.

24. REUNIONES

24.1. IDAE convocará cuando lo crea oportuno reuniones para tratar de la marcha general del Proyecto. Cuando se crea oportuno se convocarán a estas reuniones a subcontratistas que por el volumen o importancia de su suministro tengan relación con la marcha del proyecto. De todas estas reuniones el Contratista levantará un acta.

24.2. Las actas de las reuniones serán enviadas por el Contratista a IDAE dentro de los tres (3) días siguientes a haberse celebrado la reunión.

24.3. Todas las reuniones necesarias tendrán lugar en la sede de IDAE, o bien en el lugar más conveniente, previo conocimiento y aprobación del mismo.

28

25. CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN

25.1. Todas las cartas dirigidas a IDAE irán debidamente identificadas con el número de referencia del Proyecto, asunto y referencia particular del Contratista, y numeradas correlativamente.

25.2. Todos los planos, actas, informes o cualquier otro documento irán acompañados de una carta de transmisión de dicha información.

25.3. Todos los planos y documentos tendrán los formatos normalizados siguientes: A-4, A-3, A-2 y A-1. Todos los planos se enviarán doblados al formato A-4, excepto cuando se trate de reproducibles que se enviarán enrollados debidamente protegidos. A las copias en papel se acompañará siempre la versión electrónica de las mismas.

25.4. No se firmará el Certificado de Recepción Provisional hasta que IDAE reciba y apruebe la documentación final incluidas instrucciones de operación y mantenimiento y planos "As Built", ya que la documentación forma parte integrante del suministro objeto de este Contrato.

25.5. El Contratista será responsable de todas las discrepancias, errores u omisiones en los planos de ejecución e información, tanto si han sido aprobados por IDAE como si no, siempre que dichas discrepancias, errores u omisiones no se deban a información incorrecta facilitada por IDAE.

26. INFORMES PERIÓDICOS

26.1. Con la periodicidad que se establezca en el Pliego de Condiciones Técnicas y que en todo caso será como mínimo trimestral, el Contratista emitirá un informe sobre el desarrollo de los trabajos.

26.2. El informe se editará en tamaño UNE-A 4, se enviarán dos (2) copias, convenientemente identificadas y numeradas. El informe contendrá:

- Planning actualizado de las actividades del proyecto.

- Actividades comenzadas, en curso y finalizadas en el período con:

• Fechas previstas y reales.

• Duraciones previstas y reales.

• % realizado.

- Retrasos del Proyecto, haciendo referencia a las actividades se explicarán las causas de posibles retrasos en el desarrollo de las actividades, analizando los efectos de dichos retrasos.

- Trabajos críticos, se analizarán las actividades cuyo desarrollo normal se vea dificultado o sea crítico. Se propondrán medios correctivos para no aumentar el grado de criticidad.

29

27. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

IDAE podrá exigir del Contratista en todo momento la justificación de que se encuentra en regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados, sean o no subcontratados, en la ejecución del Contrato, siendo causa de resolución del Contrato el incumplimiento de la citada normativa.

28. PUBLICIDAD Y ANUNCIOS

El Contratista no podrá anunciarse en ningún medio de comunicación público o privado, en relación con su trabajo objeto del contrato, sin la autorización expresa y por escrito de IDAE. A tal efecto, y para cada caso particular, solicitará la autorización a IDAE.

29. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

29.1 Al suscribir el contrato, el Contratista garantiza a IDAE contra toda clase de reclamaciones que se refieran a suministros o materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de los equipos suministrados y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio.

29.2 En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos o indemnizaciones correspondientes.

30. DERECHOS DE PROPIEDAD

30.1.- La propiedad de la documentación y programas informáticos, que se obtengan y elaboren, como resultado de los trabajos realizados, corresponderá al IDAE, no pudiendo por tanto el contratista ceder, transmitir o divulgar dicha documentación sin permiso expreso de IDAE. La totalidad de la información y documentación generada será entregada a IDAE en edición original y en soporte informático.

30.2.- La información que IDAE pueda facilitar al Contratista/s para la realización de los trabajos o a la que éste pueda acceder durante la realización de los mismos tendrá el carácter de confidencial, comprometiéndose el Contratista/s a no hacer uso de la misma para un fin distinto de la realización de los trabajos objeto del presente Contrato.

30.3.- El Contratista/s deja a salvo a IDAE en cuanto al uso de los resultados de los servicios contratados en lo que se refiere a propiedad intelectual o industrial, amparándole y soportando los gastos derivados de cualquier reclamación o litigio por estas causas.

30.4.- Los derechos de autor de los trabajos objeto de este Contrato/s, se entenderán cedidos a favor de IDAE, pudiendo IDAE, por tanto, difundir o aprovechar para cualquier medio de información, comunicación pública o reproducción, en cualquier lugar del mundo y sin límite temporal, los resultados o suministros de este Contrato.

30

31. GESTIÓN DE PERMISOS

31.1. El Contratista cumplirá plenamente los estatutos, leyes, reglamentaciones y requisitos oficiales de la Legislación Española, vigentes a la firma del contrato. Si la modificación de dichos estatutos, leyes, reglamentaciones y requisitos oficiales obligaran a modificar las características de los suministros y servicios incluidos en Contrato, el Contratista realizará la correspondiente oferta de acuerdo con el apartado ‘Revisión de precios’ de este Pliego.

31.2. El Contratista proveerá sin cargo alguno los necesarios documentos, proyectos visados por los correspondientes Colegios Oficiales, certificados de material, rayos X, pruebas, informes de pruebas, legalizaciones en país de origen, informes de pruebas de taller certificados exigidos por las Autoridades para la concesión de los permisos necesarios para la ejecución de la obra y su puesta en marcha.

31.3. El Contratista obtendrá a su cargo los permisos de las Autoridades Nacionales, Autonómicas o Locales necesarios como instalador para la ejecución del Suministro. Quedan en todo caso exceptuadas autorizaciones y permisos propios del Cliente.

31.4. Las antedichas prestaciones del Contratista se harán en tiempo y plazo tal que no incida la consecución de esos permisos por causas imputables al Contratista en la fecha de la puesta en marcha de la instalación objeto de este Contrato.

32. REVISIÓN DE PRECIOS

32.1. El Contrato se lleva a cabo bajo la modalidad de precio fijo y no revisable. El precio global comprende la ejecución total y la perfecta realización de los trabajos descritos en los documentos contractuales. Dicho precio compensará todos aquellos trabajos imprevistos que puedan resultar de las condiciones naturales del emplazamiento, de la naturaleza de los trabajos, instalaciones, montajes y equipos que se utilizaran y del plazo de ejecución. Se incluyen en el precio, todos aquellos trabajos que, aunque no estén expresamente señalados en los documentos contractuales, y sin separarse del espíritu general de los mismos, sean indispensables para la correcta y total terminación de las instalaciones y montajes y el correcto funcionamiento de los equipos. No será pues admitido ningún sobreprecio, sea cual sea la calidad o naturaleza de los materiales y equipos puestos en obra por el Contratista en relación a los previstos en Contrato.

32.2. El precio señalado, se entiende como valor total, incluidos cualquier tipo de impuesto, tributo, tasa, cargas o gravamen derivado de los trabajos o suministros y sin que el Contratista pueda, por tanto, repercutir en absoluto su total o parcial cuantía, salvo por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido.

32.3. El Contratista acepta expresamente que no se inferirá de su sola ejecución, el que haya sido autorizada una modificación de Contrato, reconociendo de esta forma no poder ampararse de forma alguna en una presunta autorización verbal o tácita al respecto. La autorización expresa y formal de IDAE se establece, por tanto, como requisito previo y necesario para que el contrato pueda ser modificado o alterado. Al tratarse de un contrato con precio cerrado no serán abonables las modificaciones del contrato que

31

sean necesarias para corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto (art. 233 del TRLCSP).

32.4. No podrán certificarse como aumento de obra aquellas unidades debidas a la actuación negligente del Contratista, debiendo calificarse no como aumento sino cumplimiento por el Contratista de su obligación de reparar el daño que efectivamente pudiera haber causado, o en su caso, de su obligación de ejecución de la unidad afectada en los términos previstos en el Contrato.

33. CONFIDENCIALIDAD.

Tanto la información aportada para el adecuado desarrollo del contrato/s, como la generada por el propio adjudicatario/s dentro de los trabajos incluidos en el mismo tendrán el carácter de CONFIDENCIAL, no pudiendo ser facilitada a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de IDAE. En caso de incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad el IDAE podría proceder a la resolución automática del contrato, todo ello sin perjuicio de otras medidas que considerara adecuadas al carácter y consecuencias del incumplimiento.

34. IDIOMA.

El idioma de trabajo será el español, por lo que toda la documentación que se genere durante el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato/s, deberá estar en este idioma.

35. NORMAS COMPLEMENTARIAS.

La dirección e inspección por parte de IDAE de los trabajos a realizar por el adjudicatario, corresponderá al Departamento Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia dependiente de la Dirección de Energías Renovables, dentro del cual, además del jefe del departamento se designará un responsable de proyecto, los cuales, podrán dirigir instrucciones al adjudicatario siempre que no supongan modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente Pliego y demás documentos contractuales.

36. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/S.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales a satisfacción de IDAE y se hubiera formalizado la correspondiente acta de recepción.

37. CESIÓN DEL CONTRATO/S Y SUBCONTRATACIÓN.

El adjudicatario no podrá ceder o transferir a terceros, ni subrogar a persona alguna, en todo o en parte, los derechos y obligaciones dimanantes del presente Contrato/s, sin autorización previa por escrito de IDAE.

32

En el caso de que el adjudicatario subcontratara parte de los trabajos objeto de este contrato, será el adjudicatario quien asume la total responsabilidad de la ejecución de los trabajos, tanto los desarrollados por él como por sus subcontratados, facilitando el acceso a los domicilios de los posibles subcontratistas de personal de IDAE o a quien designe para control y seguimiento de los trabajos. En el caso de que el adjudicatario subcontratara parte de los trabajos objeto del contrato, tal circunstancia deberá de indicarse en la oferta, indicando las partes del contrato a las que afectará, su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por las condiciones de solvencia profesional o técnica aplicables a dichos subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario podrá, en su caso, subcontratar con terceros no podrán exceder de un porcentaje del 60% del importe de adjudicación.

IDAE podrá exigir al Contratista justificación documental de estar al corriente de sus compromisos contractuales con todos los subcontratistas que hayan tomado parte en los trabajos y/o suministros objeto del contrato.

38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO/S.

El Contrato/s se extinguirá por conclusión y cumplimiento del mismo o por resolución.

Son causas de resolución del Contrato/s las siguientes:

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el mismo, en particular, se entenderá como una obligación esencial, entre otras, el cumplimiento de los plazos ofertados, y el incumplimiento de las prestaciones garantizadas.

- El abandono o la paralización de las obras por parte del contratista, y de forma no autorizada, por un plazo superior a un mes.

- La muerte del contratista individual.

- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

- La declaración de concurso de acreedores de la sociedad contratista.

- El cierre empresarial por un cese o suspensión de la actividad empresarial o por una modificación radical de la misma.

- El mutuo acuerdo del IDAE y el adjudicatario. Esta causa solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al adjudicatario.

- Cuando los retrasos, imputables al adjudicatario, en las distintas fases de cumplimiento del contrato, puedan comprometer los plazos de ejecución previstos para el proyecto.

- La falta de prestación por la ingeniería de las garantías establecidas en el contrato.

- El Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato.

- El Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.

33

Con independencia de lo dispuesto anteriormente, el presente contrato/s podrá ser resuelto a instancia de IDAE, en caso de denegación de cualquier permiso, licencia o autorización administrativa, en forma tal, que impidiera la normal ejecución de las obras o trabajos a desarrollar para el suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del Recinto Histórico Artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona – Fase 2 (Lotes 1, 2 y 3).

La resolución del contrato dará derecho al Contratista a percibir sólo el precio de los suministros que efectivamente hubiese realizado, y hubieran sido recibidos por el IDAE con arreglo al Contrato, hasta el momento en que se notifique la resolución, ello sin perjuicio de los daños y perjuicios a que hubiera lugar en caso de incumplimiento.

39. JURISDICCIÓN APLICABLE.

Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, si fuera otro, se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales y Juzgados de Madrid capital para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

34

40. ANEXOS

Serán anexos al presente Pliego, formando parte del mismo a todos los efectos los siguientes documentos:

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPOSABLE

ANEXO III: MODELO DE AVAL BANCARIO

ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

35

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

D/Dña. ________________________________________, en representación de __________________________________________ con C.I.F. ________________, en calidad de ___________________________, solicita su participación en el concurso _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Datos principales de contacto de la empresa Empresa: Persona de contacto: Cargo en la empresa: Dirección completa: Localidad: Cód. Postal: Teléfonos: Fax: Correo electrónico:

__________________________ (Firma y sello de la empresa)

36

ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Contratación “llave en mano” del suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, Fase 2 – Lote X. Expediente: 12276.02/13 D/Dña. ________________________________________, con DNI Nº ___________, en representación de _______________________________________________ con C.I.F. ________________, en calidad de ___________________________, bajo su responsabilidad y por medio de la presente

DECLARA

Que su representada no está incursa en prohibición alguna de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), RDL 3/2011 de 14 de noviembre. Y para que conste a los efectos oportunos ante el Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía se firma la presente en ____________ a ___ de ______________ de 201_

37

ANEXO III: MODELO DE AVAL BANCARIO

El BANCO ..........................................., con domicilio en ............................ de ............., representado por D. ............................................................., con poderes suficientes para obligarse en este acto, se constituye, tan ampliamente como en derecho se requiera, ante el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), con domicilio en calle Madera número 8 de Madrid y C.I.F. Q-2820009-E, en fiador solidario de la entidad ............................................... con domicilio social en ....................................., y C.I.F. ..............................., hasta la cantidad que constituye límite máximo del compromiso que por el presente adquiere, por importe de ............................ Euros, y en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se derivan de su participación en el concurso para …………………………………….. convocado por el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA en fecha .................... con referencia……………. El presente Aval tendrá validez, hasta su devolución por parte de IDAE conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares del concurso. El BANCO ................................. como entidad fiadora, renuncia expresamente a cualquier beneficio que pudiere corresponderle y muy especialmente a los de orden, división y excusión comprometiéndose a atender, a primer y simple requerimiento, todas las peticiones que el INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA le realice con respecto a este aval, abonándole los importes que el mismo pudiere solicitar, bastando para ello que se lo comunique fehacientemente por escrito. La atención a la petición, se realizará sin oponer dicha entidad fiadora, excusa alguna, incluyendo la oposición del avalado, en relación con la ejecución del presente AVAL. El firmante de este Aval está debidamente autorizado, en virtud de la escritura pública de apoderamiento otorgada ......................................................., para obligar en la forma y términos antes expuestos a su mandante: el BANCO .............................................., siendo ésta una de las operaciones que, a tenor del artículo ...................... de sus Estatutos, puede realizar legalmente. El presente Aval ha sido inscrito con fecha .................... en el Registro Especial de Avales (o Garantías) de esta entidad con el número ................ En ..................... , a ........ de ...................... de .......... (Sello de la entidad financiera y firma de su apoderado) NOTA: La firma del apoderado de la entidad financiera deberá constar reconocida por fedatario público.

38

ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN D/Dña. ________________________________________, con DNI _______________ en representación de la empresa _______________________________________________ con C.I.F. ________________, en calidad de _____________________, declara conocer y aceptar íntegramente toda la documentación que forma parte del presente concurso, formada por:

Contratación “llave en mano” del suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (fase 2: lotes 1, 2 y 3); pliego de condiciones particulares, con referencia PCP 12276.02/13 de fecha febrero de 2013.

Contratación “llave en mano” del suministro, ejecución y puesta en marcha de los sistemas geotérmicos para la climatización de varios edificios del recinto histórico artístico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (fase 2: lotes 1, 2 y 3); pliego de condiciones técnicas, con referencia PCT 12276.02/13 de fecha febrero de 2013.

Igualmente, se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a ejecutar el contrato correspondiente al Lote X de la Fase 2 por un precio total de ______________________ (el precio en números y letras), más el I.V.A. correspondiente, desglosado según las partidas que se relacionan en el Anexo IV del Pliego de Condiciones Técnicas, en un plazo de ejecución de ____________ semanas. Todo ello de acuerdo a la siguiente forma de pago:

HITO DE PAGO CANTIDAD ASIGNADA

1º

A la firma del contrato, previa presentación de una aval bancario (conforme al modelo que se adjunta en el anexo II) por igual cantidad, que se mantendrá hasta la recepción definitiva de los trabajos.

10% s/importe máximo del contrato

2º

Mediante certificaciones mensuales provisionales en función del avance real de los trabajos tomando como referencia los precios que se establezcan en el correspondiente contrato y los planos sobre los que se ejecuten los trabajos que se certifique, descontándose del importe de la certificación un 10% en concepto de anticipo ya efectuado y un 10% que será abonado a la firma del acta de recepción provisional

80% máximo s/ total importe contrato.

3º

A la puesta en explotación de la instalación, entrega y aprobación de toda la documentación final de los trabajos y firma del Acta de Recepción Provisional y regularización de los importes totales de la obra certificada, descontados los importes correspondiente a los ya percibidos por el adjudicatario.

10% máximo s/ total importe contrato.

Y para que conste firma el presente en .......... a ...... de ...... de ........

(firma del representante y sello de la empresa)