Boletín Oficial · Se aprueba el Acta de Recepción Provisoria de Obra de la Pág. 7 Pág. 8 Pág....

N° 3586

18enero2011

Boletín OficialGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. PabloClusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de BuenosAires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: [email protected] - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete deMinistros

Resolución 4-SSATCIU/11

Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 21/11

Resolución 5-SSATCIU/11

Se declara fracasada la

Licitación Privada N° 314/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 3151-MHGC/10

Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia ySeguridad

Resolución 202-SSJUS/10

Apruébase la compensación de

créditos por un monto total de pesos

novecientos ($900,00), de acuerdo con

el formulario de modificaciones

presupuestarias que como Anexo,

forma parte integrante del presente acto

administrativo

Resolución 1-SSAPM/11

Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 8656-SIGAF/10

Resolución 6-SSSU/11

Se aprueban gastos en

concepto de pasajes y viáticos


Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Custodia y Seguridad de Bienes al

Director General de Políticas de

Seguridad y Prevención del Delito


Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Licencias al Director General de

Políticas de Seguridad y Prevención del

Delito


Se fija valor del módulo de

cuatro horas de servicio eventual

especial


Se fija valor del módulo de

Policía Adicional

Resolución 18-MJYSGC/11

Se designa reemplazo para

participar del curso Programa de

Desarrollo Generencial para Fuerzas

Policiales y de Seguridad


Se encomienda firma del

despacho diario de la Auditoría Externa

Policial al Director Operativo de

Investigaciones Administrativas


Se procede a devolución de

fondos de garantía y reparo de la

Contratación Directa N° 7759-SIGAF/09


Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2163-SSEMERG/10


Se desestima recurso


2569-SSEMERG/10


Se desestima presentación

contra la Resolución N°

636-SSEMERG/10




1978-SSEMERG/08




1664-SSEMERG/10




2670-SSEMERG/10




1945-SSEMERG/10


Se desestiman reclamos por

la Licitación Pública N° 653-SIGAF/10


Se instruye sumario

administrativo


Se destina inmueble como

sede de la Dirección General de Custodia

y Seguridad de Bienes

Ministerio de Educación

Resolución 2-SSGEFYAR/11

Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

2824-SIGAF/10

Ministerio de DesarrolloUrbano

Resolución 789-MDUGC/10

Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios de

la Obra Escuela de Danzas N° 1 DE N°

20

Resolución 4-SSTRANS/11

Se aprueba el Acta de

Recepción Provisoria de Obra de la

Pág. 7

Pág. 8

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 11

Pág. 13

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 15

Pág. 16

Pág. 17

Pág. 18

Pág. 19

Pág. 20

Pág. 21

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 23

Pág. 24

Pág. 25

Pág. 26

Pág. 27

Pág. 28

Pág. 29

Pág. 32

Licitación Privada de Obra Menor N°

64/10

Resolución 5-SSTRANS/11

Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria de Obra de la

Licitación Privada de Obra Menor N°

375/09

Resolución 6-MDUGC/11

Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 2884/10

Ministerio de Cultura

Resolución 4123-MCGC/10

Se aprueban cláusulas

adicionales modificatorias de aumento

de honorarios


Se aprueban cláusulas

adicionales modificatorias de aumento

de honorarios


Se aprueba contratación de

personal



personal



personal



personal

Ministerio de DesarrolloEconómico

Resolución 21-MDEGC/11

Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

446-MDEGC/10

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 13-SECLYT/11

Se reemplazan los libros

rubricados utilizados para el registro de

Disposiciones

Resolución 14-SECLYT/11

Se establece fecha de inicio

de uso del Módulo SADE- Generador de

Documentos Electrónicos Oficiales -

GEDO como único medio de creación,

registro y archivo de Disposiciones

Ministerio de DesarrolloEconómico-Ministerio deEducación

Resolución 689-MDEGC/10

Se autoriza la adecuación de

los espacios del Parque de la Ciudad a

efectos de destinarlos al Programa

Vacaciones en la Escuela

Disposiciones


Disposición 2-DGCYC/11

Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1-DGCYC/11

Disposición 16-DGCG/11

Se dispone comunicar los

actos administrativos por montos

superiores a la suma de $ 1 000 000


Disposición 15-DGPSPD/10

Se transfieren agentes

Disposición 88-DGGAYE/10

Se ratifica clausura

inmediata y preventiva de habitación en el

Inmueble sito en Santiago del Estero

2060

Disposición 1-DGTALMJYS/11

Se aprueba la rendición de los

Gastos de Movilidad correspondientes

al cuarto trimestre del ejercicio 2010

Disposición 1-DGARHPM/11

Se aprueban gastos

efectuados por caja chica común


Se aprueba la rendición de los



Disposición 2-DGARHPM/11

Se aprueban erogaciones

efectuadas en caja de gastos de

movilidad


Se aprueba rendición de los




Se aprueba rendición de

gastos de movilidad



gastos de movilidad



gastos de movilidad



gastos de movilidad



gastos de movilidad



gastos Caja Chica Especial II Congreso

Iberoamericano de Seguridad Vial


Se aprueba rendición Gastos

de Movilidad 4° trimestre/10

Ministerio de Salud

Pág. 33

Pág. 34

Pág. 35

Pág. 36

Pág. 37

Pág. 38

Pág. 39

Pág. 40

Pág. 41

Pág. 42

Pág. 44

Pág. 46

Pág. 47

Pág. 49

Pág. 50

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 53

Pág. 54

Pág. 55

Pág. 56

Pág. 56

Pág. 57

Pág. 58

Pág. 58

Pág. 59

Pág. 60

Pág. 61

Pág. 61

Disposición 403-HNBM/10

Se aprueba la Contratacion

Directa Por Urgencia N° 6282/10

Disposición 491-HNBM/10

Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 717/10

Disposición 867-DGADC/10


Licitación Pública N° 2 342-SIGAF/10

Ministerio de DesarrolloUrbano

Disposición 376-DGIUR/09

Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 1615/17


Se visan planos de

Demolición parcial, modificación y ampliación

en el inmueble sito en Av de Mayo

1401/05/09/11



usos para el inmueble sito en Laguna

1161



usos para el inmueble sito en Perú

353/59/65


Se autoriza colocación

temporal de letreros en los balcones del

inmueble sito en Florida 1005/05


Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 221-DGIUR/07



usos para el inmueble sito en Perú 631



usos para el inmueble sito en Solís 454



usos para el inmueble sito en Defensa

1056



usos para el inmueble sito en Dr

Enrique Finochietto 420


Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av de los

Incas 4641/43



usos para el inmueble sito en Estación

FFCC Retiro (ex Mitre) Local 12


Se visan planos de Obra

Nueva en el inmueble sito en Bucarelli

1523



usos para el inmueble sito en

Magallanes 885



usos para el inmueble sito en Bonpland

1965



usos para el inmueble sito en Bolívar 893



usos para el inmueble sito en Pilcomayo

1002


Se visa plano de ampliación y

modificación para el inmueble sito en

Chile 522/24/26/28



usos para el inmueble sito en la estación

terminal de Ómnibus de Retiro, Local N°

31


Se autoriza ampliación de

superficie para el inmueble sito en

Beauchef 932



usos para el inmueble sito en Ángel J

Carranza 1906


Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Av Del

Libertador 6525



usos para el inmueble sito en Salom

346/50/52



usos para el inmueble sito en Av Santa

Fe 4215/ 4299/ 4363/ 4387


Se deniega ampliación de

superficie para el inmueble sito en Báez

358/60


Se deja sin efecto la

Disposición N° 772-DGIUR/10

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 145-DGECS/10

Se determinan condiciones y

se aprueban formularios

Ministerio de DesarrolloEconómico

Pág. 62

Pág. 64

Pág. 65

Pág. 67

Pág. 68

Pág. 70

Pág. 72

Pág. 73

Pág. 74

Pág. 75

Pág. 76

Pág. 78

Pág. 79

Pág. 80

Pág. 81

Pág. 82

Pág. 83

Pág. 85

Pág. 86

Pág. 87

Pág. 88

Pág. 90

Pág. 91

Pág. 92

Pág. 94

Pág. 95

Pág. 97

Pág. 99

Pág. 100

Pág. 101

Disposición 119-DGTALMDE/10

Se modifican créditos

presupuestarios

Disposición 35-DGINC/11

Se da por cumplida la

ejecución de proyecto

Ministerio de Ambiente yEspacio Público

Disposición 2-DGTALMAEP/11


Licitación Pública N° 2119/10

Fe de Erratas


Fe de Erratas 194-SSJUS/10

Se aprueba gasto

correspondiente a la Rendición N° 2 de la

Caja Chica Especial

Disposiciones

Procuración General de laCiudad Autónoma de BuenosAires

Disposición 4-DGTAPG/11


Licitación Privada N° 273/10

Comunicados y Avisos


Comunicados 8-DGCH/10

Licitaciones


Licitación 30-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 7-HGAZ/11

Licitación 8-HGAT/11

Licitación 18-HGADS/11

Licitación 2614-HGNRG/10

Licitación 2923-HMIRS/10

Contratación Directa8845-HNBM/10


Expediente 1436842-DGAR/10





Licitación 1-DGFYEC/11


Licitación 10-MAYEP/11

Licitación 2870-EMUI/10

Actuación 10-MAYEP/11

Nota 1780-MAYEP/10

Auditoría General de laCiudad Autónoma de BuenosAires

Expediente 196-AGCBA/10

Expediente 200-AGCBA/10

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 2-AUSA/11

Banco Ciudad De BuenosAires

Carpeta 19335-BC /11

Carpeta 19185-BC/11

Carpeta 19195-BC/11

Carpeta 19180-BC/11

Carpeta 19302-BC /11

Actuación 2780-BC/11

UNID. OPERATIVA DEADQUISICIONES CENTRAL(DGCYC)

Licitación 4-UOAC/10

Edictos Particulares

Retiro de Restos19-PARTICULAR/11

Transferencias16-PARTICULAR/11



Pág. 105

Pág. 105

Pág. 106

Pág. 108

Pág. 108

Pág. 110

Pág. 111

Pág. 112

Pág. 112

Pág. 113

Pág. 113

Pág. 114

Pág. 114

Pág. 115

Pág. 118

Pág. 120

Pág. 123

Pág. 125

Pág. 125

Pág. 126

Pág. 127

Pág. 127

Pág. 140

Pág. 141

Pág. 141

Pág. 142

Pág. 142

Pág. 143

Pág. 143

Pág. 144

Pág. 144

Pág. 146

Pág. 148

Pág. 149

Pág. 149






Otras Normas21-PARTICULAR/11

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 14-HGAJAF/11

Citación 15-HGAJAF/11

Comunicaciones2325-HGACD/10


Intimaciones 18982-DGIHU/10



AdministraciónGubernamental de IngresosPúblicos

Citación 1304691-DGR/10




















Pág. 149

Pág. 150

Pág. 150

Pág. 150

Pág. 151

Pág. 151

Pág. 151

Pág. 152

Pág. 153

Pág. 153

Pág. 153

Pág. 154

Pág. 154

Pág. 155

Pág. 155

Pág. 156

Pág. 156

Pág. 156

Pág. 157

Pág. 157

Pág. 158

Pág. 158

Pág. 159

Pág. 159

Pág. 159

Pág. 160

Pág. 160

Pág. 161

Pág. 161

Pág. 162

Pág. 162

Pág. 162

Pág. 163

N° 3586 - 18/01/2011 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°7

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 4/SSATCIU/11.

Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO:La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el DecretoNº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°1504392/2010, y CONSIDERANDO: Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de 20 (veinte) puestosde terminales de auto consulta destinados a la atención de trámites y servicios delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centrosde Gestión y Participación Comunal y sedes de alta circulación de publico definidas porla Subsecretaría de Atención Ciudadana;Que, corresponde señalar que la dicha adquisición resulta imprescindible para laagilización de la atención de trámites y reclamos en los mencionados centros;Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas lasfunciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos ymodelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobiernode la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;Que, asimismo el Decreto 179/GCBA/10 establece entre las funciones de la DirecciónGeneral de Atención Vecinal, la referida a “simplificar y automatizar los trámites que serealizan en las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Airescon relación al vecino”;Que, a fs. 39/56 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por elDirector General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales puestos, asciende a lasuma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 242.000,00);Que, a fs. 7/38 obran las solicitudes de gastos Nº 48925/10, 48880/10, 48881/10,48882/10, 48883/10, 48887/10, 48886/10, 48903/10, 48888/10, 48889/10, 48890/10,48893/10, 48894/10, 48895/10, 48900/10 y 48901/10, debidamente valorizadas yacompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el montomencionado en el considerando precedente;Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designóa la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,en el ámbito de su jurisdicción;


Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo lagestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de sucompetencia; Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, lasUnidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego deCondiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente actoadministrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y deEspecificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la ResoluciónNº 107/MJGGC/08,

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANARESUELVE

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y deEspecificaciones Técnicas, para la adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales deauto consulta destinados a la atención de trámites y servicios del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros de Gestión yParticipación Comunal y sedes de alta circulación de publico definidas por laSubsecretaría de Atención Ciudadana, los que como anexo forman parte integrante dela presente.Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 21/2011, para el día 25 de Enero de2011 a las 15.30 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en laSubsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1er piso, deconformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es dePESOS doscientos cuarenta y dos mil ($ 242.000,00).Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y deEspecificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la UnidadOperativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependientede la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º de lunes aviernes de 10.00 a 17.00 hs.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a laUnidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para laprosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5/SSATCIU/11.

Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:La Ley de Obras Públicas N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de


Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°70, el Decreto N° 2.186/04, el Decreto 325/08, la Ley N° 2.506 y sus DecretosReglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Resolución N° 125/SSATCIU/10, elExpediente N° 1142911/2010, y CONSIDERANDO: Que por la actuación citada en el visto, tramita Licitación Privada Nº 314/2010 para larealización de la Obra “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión yParticipación Comunal Nº 9” ubicado en la calle Timoteo Gordillo Nº 2.212, CiudadAutónoma de Buenos Aires;Que por Resolución Nº 103/SSATCIU/10 el Subsecretario de Atención Ciudadanaaprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de EspecificacionesTécnicas que servirían de base para el llamado a Licitación Privada de la contrataciónreferida precedentemente;Que asimismo, mediante la mencionada Resolución se llamó a Licitación Privada parala realización de la Obra “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión yParticipación Comunal Nº 9”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°13.064 y se fijó la fecha de apertura de ofertas para el día 10 de Diciembre de 2010 alas 11:00 hs.;Que el presupuesto oficial establecido para la mencionada obra, se había fijado en lasuma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA($ 381.350);Que tal como luce del Acta de Apertura Nº 3.014, obrante a fs. 358, se presentó unoferente GRAFT ESTUDIO SRL, cuya oferta económica asciende a la suma de PESOSSETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 31/100 ($778.115,31);Que en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada porResolución N° 125/SSATCIU/10, procedió a realizar la evaluación de la ofertacontenida en la misma;Que dicha Comisión, por medio del Dictamen de Evaluación N° 2.751/10, recomiendadeclarar fracasada la presente Licitación Privada, por considerar inconveniente la ofertapresentada por la firma GRAFT ESTUDIO SRL;Que cabe destacar que la Procuración del Tesoro de la Nación, ha entendido que elconcepto de propuestas inconvenientes se vincula con razones de precio yfinanciación;Que en consecuencia, si bien la oferta presentada por la firma GRAFT ESTUDIO SRLse ajusta a los requisitos requeridos, la misma resulta manifiestamente inconvenienteen precio, por superar en un 104.04 % el valor estimado por esta Subsecretaría deAtención Ciudadana;Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en sus Dictámenes Nº 150:112,158:284 y 174:078 que “la simple anulación de la licitación o el hecho de que seadejada sin efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad quetodos los regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del organismolicitante”;Que en virtud de todo ello, corresponde dictar el Acto Administrativo que declarefracasada la licitación de referencia por los fundamentos ut supra expuestos.Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y enuso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANARESUELVE


Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Privada Nº 314/2010 para la realizaciónde la Obra “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN YPARTICIPACIÓN COMUNAL Nº 9”.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9 y notifíquese aloferente. Cumplido, archívese. Macchiavelli


RESOLUCION N.º 3151/MHGC/10

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribuciónadministrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10, la Ley 3.591 y el Expediente Nº1.613.976/2010, y CONSIDERANDO: Que, por el expediente citado en el Visto, distintas Jurisdicciones tramitanmodificaciones al Presupuesto vigente; Que, el objetivo de las mismas es dar reflejo crediticio a gastos imprescindibles quehacen al normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires; Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestariasque se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes delCapítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicacióndel Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº92-GCABA-2010 (BOCBA 3349); Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDADE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todossus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina


de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 202/SSJUS/10.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010 VISTO:El Decreto Nº 92/2010 y el Expediente Nº 1529813/MGEyA/2010, y CONSIDERANDO: Que, por el mencionado Expediente tramita una modificación presupuestaria a fin decrear la Partida 359, Actividad 3, Programa 2, para dar cobertura al gasto de serviciode ignifugación de camas para el Centro de Contraventores sito en Humboldt 350 de laCiudad Autónoma de Buenos Aires; Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución yAplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010. Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, PuntoIII del Decreto Nº 92/2010,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIARESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesosnovecientos ($900,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestariasque como Anexo, forma parte integrante del presente acto administrativo. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General TécnicaAdministrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti

ANEXO


RESOLUCIÓN N.° 1/SSAPM/11.

Buenos Aires, 6 de enero de 2011 VISTO:La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, laResolución Nº 4-SSAPM/10, la Resolución Nº 14-SSAPM/10, la Disposición Nº293-DGCyC/10, la Disposición Nº 339-DGCyC/10 y el Expediente N° 1.235.068/2.010,y CONSIDERANDO: Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Bicicletas con destino a laPolicía Metropolitana;Que por Resolución Nº 4-SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración de laPolicía Metropolitana aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares yEspecificaciones Técnicas, autoriza a la Dirección General de Compras yContrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y designa la ComisiónEvaluadora de Ofertas;Que, por Disposición Nº 293-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº2.427/SIGAF/2010 para el día 11 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparode lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº754-GCABA/2008 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 2.728/2.010, no se recibieron ofertas;Que, por Resolución Nº 14-SSAPM/10 se declaró desierta la Licitación Pública Nº2.427/SIGAF2.010 y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones arealizar el llamado a Contratación Directa;Que, por Disposición Nº 339-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación DirectaNº 8.656/SIGAF/2010 para el día 07 de Diciembre de 2010 a las 12,00 horas, alamparo de lo establecido en el Artículo 28º Inciso 2º de la Ley Nº 2.095 su DecretoReglamentario Nº 754-GCABA/2008 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertasmediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.735/2.010, estima prudente dejar sinefecto el llamado a Contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82 de la Leyde Compras;Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación de marras.Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 suDecreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓNDE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Contratación Directa Nº 8.656/SIGAF/2010 realizadacon fecha 07 de Diciembre de 2.010 a las 12,00 horas al amparo de lo establecido enel Artículo Nº 28º, Inciso 2º de la Ley Nº 2.095.Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial delOrganismo por el término de 1 (un) día.Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internetde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Comprasy Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco


RESOLUCIÓN N.° 6/SSSU/10.

Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:El Decreto N° 999/08 y su modificatorio N° 744/10, la Resolución N°1578/MJYSGC-MHGC/10, la Disposición N° 245/DGCG/10 y el Expediente N°1.541.983/10, y CONSIDERANDO: Que, por el citado expediente tramita la rendición de fondos entregados en concepto dePasajes y Viáticos al Dr. Matías Molinero, Subsecretario de la Subsecretaría deSeguridad Urbana, y al Lic. Pablo García Mithieux., Director General de de Políticas deSeguridad y Prevención del Delito, con motivo de la invitación cursada a los mismospor la embajada de Estados Unidos a la ciudad de Miami con el objeto de conocersobre el desarrollo de los de los programas de selección y capacitación policial yconfirmar la voluntad y colaboración del FBI con el Ministerio de Justicia y Seguridaddel Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 16 y 21 de noviembre de2010; Que, de acuerdo a los dispuesto por Resolución N° 9 60/MJYSGC/, fue autorizada laentrega de pesos siete mil novecientos noventa y tres con 44/100 ($7.993,44) a cadauno de los viajantes en concepto de viáticos y de pesos cinco mil con 00/100 ($5.000,00) en concepto de pasajes a cada uno de los viajantes, siendo asimismo ambosresponsables de su rendición; Que, obra en la actuación: los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado enconcepto de cada pasaje por la suma de pesos tres mil novecientos cincuenta y cincocon 70/100 (3.955,70), los comprobantes de gastos efectuados en concepto de viáticosel Dr. Matías Molinero por la suma total de pesos seis mil doscientos siete con60/100(6.207,60), y el comprobante de devolución, ante la Dirección General deContaduría por la suma de pesos un mil cuarenta y cuatro con 30/100 ($ 1.044, 30)correspondiente al saldo no invertido de los fondos recibidos en concepto de pasajes;los comprobantes de gastos efectuados en concepto de viáticos del Lic. Pablo GarcíaMithieux por la suma total de pesos seis mil doscientos ochenta y cinco con 32/100 ($6.285,32), y el comprobante de devolución, ante la Dirección General de Contaduría,por la suma de pesos un mil cuarenta y cuatro con 30/100 ($ 1.044, 30)correspondiente al saldo no invertido de los fondos recibidos en concepto de pasajes; Que, el Decreto 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el régimen deviáticos y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior yexterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, queserá de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos decaja chica común y de caja chica especial; Que, el artículo 6° del Decreto N° 744/10 dispone e xpresamente que “Lo estipulado enel presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad depasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado ose encuentre pendiente de aprobación.“; Que, en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición seencuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, en consecuencia


procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y en lo que resulte deaplicación, las previsiones contenidas en la Disposición N° 245/DGCG/10. Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 245/DGCG/10,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANARESUELVE

Artículo 1º.-Apruébense los gastos en concepto de pasajes y viáticos otorgados en elmarco del viaje autorizado por Resolución N° 960/MJ YSGC/10 al Dr. Matías Molinero,Subsecretario de Seguridad Urbana, por un monto total de pesos doce mil novecientosnoventa y tres con 44/100 centavos ($ 12.99,44). Artículo 2º.- Apruébense los gastos en concepto de pasajes y viáticos otorgados en elmarco del viaje autorizado por Resolución N° 960/MJ YSGC/10 al Lic. Pablo GarcíaMithieux, Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por unmonto total de pesos doce mil novecientos noventa y tres con 44/100 centavos ($12.99,44). Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio deJusticia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Molinero


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO:Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010, y CONSIDERANDO: Que el titular de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Sr. RodolfoVentura, se ausentara entre los días 13 y el 31 de Enero del corriente;Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividadesadministrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firmadel despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquíahasta tanto dure su ausencia;Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida medianteDecreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Dr. PabloGarcía Mithieux Director General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.-Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Custodia ySeguridad de Bienes, al Director General de Políticas de Seguridad y Prevención delDelito, Dr. Pablo García Mithieux entre los días 13 y el 31 de Enero inclusive del


corriente. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a lasDirecciones Generales Técnicas Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia yseguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodiay Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Tránsito y el Transporte,Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010, y CONSIDERANDO: Que, el titular de la Dirección General de Licencias, Lic. Darío Costa, se ausentaráentre los días 17 y el 31 de Enero del corriente;Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividadesadministrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firmadel despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquíahasta tanto dure su ausencia;Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida medianteDecreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Dr. PabloGarcía Mithieux Director General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.-Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Licencias,al Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Dr. Pablo GarcíaMithieux entre los días 17 y el 31 de Enero inclusive del corriente. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a lasDirecciones Generales Técnicas Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia yseguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodiay Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Tránsito y el Transporte,Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCION N.º 9/SSSU/11

Buenos Aires, 14 de enero de 2011 VISTO:

El Convenio Nº 27/06; y


CONSIDERANDO: Que en virtud de la cláusula décimo cuarta del Convenio Nº 27/06, se consideranservicios eventuales a los servicios de policía adicional discontinuos destinados,especialmente a la seguridad y custodia de espectáculos de carácter deportivo,artísticos, culturales, etc., organizados en ámbitos públicos o privados, y en los cualesse advierte la posibilidad de una concurrencia masiva de personas. Que la cláusula décimo primera del convenio establece que “ Los valores de losaranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida quecontinúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcanvariaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el SeñorJefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto Nº933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a laSubsecretaria de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo “.Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaria de Seguridad Urbana aacordar aumentos en el valor del modulo, de producirse alguna variación en los nivelessalariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentravinculado con los haberes de dicho personal. Que con fecha 21 de Octubre de 2010 la Policía Federal Argentina, comunicó que enuso de las facultades conferidas por el Decreto 933/88, el señor Jefe de la Policía,resolvió fijar el valor del módulo de cuatro horas de servicio eventual especial en lasuma de pesos ciento doce ($ 112,00.-), a partir del 1 de Enero de 2011. Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentraen condiciones de resolver sobre el particular,


Articulo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2011, el valor del módulo de cuatro horasde servicio eventual especial en la suma de pesos ciento doce ($112,00).- Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacerfrente a la erogación de que se trata.- Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese . Molinero

RESOLUCION N.º 10/SSSU/11

Buenos Aires, 14 de enero de 2011 VISTO: El Convenio Nº 27/06; y CONSIDERANDO: Que conforme el Convenio Nº 27/GCBA/06, la Policía Federal Argentina secompromete a prestar los servicios de policía adicional requeridos por el G.C.A.B.A.,bajo el Régimen de Policía Adicional, quedando obligado el G.C.A.B.A a abonar losmontos detallados en la cláusula tercera del convenio.


Que la cláusula décimo primera del convenio establece que “ Los valores de losaranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida quecontinúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcanvariaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el SeñorJefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto Nº933/PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a laSubsecretaria de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo “.Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaria de Seguridad Urbana aacordar aumentos en el valor del modulo, de producirse alguna variación en los nivelessalariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentravinculado con los haberes de dicho personal. Que con fecha 21 de Octubre de 2010 la Policía Federal Argentina, comunicó que enuso de las facultades conferidas por el Decreto 933/88, el señor Jefe de la Policía,resolvió fijar el valor del módulo de Policía Adicional en la suma de pesos noventa ycuatro ($ 94,00.-), a partir del 1 de Enero de 2011. Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentraen condiciones de resolver sobre el particular,


Articulo 1º.- Fijase, a partir del 1 de Enero de 2011, el valor del módulo de PolicíaAdicional en la suma de pesos noventa y cuatro ($ 94,00).- Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacerfrente a la erogación de que se trata.- Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese .Molinero

RESOLUCIÓN N.º 18/MJYSGC/11

Buenos Aires, 12 de enero de 2011

VISTO: El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10, el Expediente Nº1272698/10, la Resolución Nº 1009/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1551286/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente Nº 1272698/10 tramita la invitación formulada por la Embajadade los Estados Unidos, para que personal de la Policía Metropolitana participe en elcurso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad” acelebrarse en la Ciudad de San Salvador de la República de El Salvador, entre los días24 de Enero de de 2011 al 4 de Marzo de 2011, habiendo designado el Jefe de laPolicía Metropolitana para su participación al Subinspector Pablo Villagra (D.N.I Nº27.787.065) y al Inspector Pablo Andrés Subiza (D.N.I Nº 25.568.213);Que mediante Resolución Nº 1009/MJYSGC/10, se autorizó a los Sres. Pablo Villagra yPablo Andrés Subiza para trasladarse a la Ciudad de San Salvador, El Salvador, entrelos días 24 de Enero de 2011 al 4 de Marzo de 2011 para participar en el cursomencionado ut supra y se entregó a cada uno de ellos la suma de pesos ocho mil


trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358.-), con cargo de rendir cuenta documentada del75% de la suma entregada en concepto de viáticos;Que por el Expediente Nº 1551286/10 tramita la sustitución del designado Sr. PabloVillagra, para concurrir al curso de capacitación antes mencionado, por trata de salud;Que mediante providencia 1566431/SICYPDP/11, el Superintendente de Coordinacióny Planificación del Desarrollo Policial designó como reemplazo del Subinspector PabloVillagra al Subinspector L.P. 322 Gustavo Gabriel Gamba, personal del mismonumerario;Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE Artículo 1.- Desígnese al Subinspector L.P. 322 Gustavo Gabriel Gamba comoreemplazo del Subinspector Pablo Villagra, para trasladarse a la Ciudad de SanSalvador, El Salvador, entre los días 24 de Enero de 2011 al 4 de Marzo de 2011 paraparticipar en el curso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y deSeguridad”.Artículo 2.- Entréguese al Subinspector Gustavo Gabriel Gamba la suma de pesosocho mil trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358.-), con cargo de rendir cuentadocumentada del 75% de la suma entregada en concepto de viáticos.Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio deHacienda a incluir el importe total de pesos ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($8.358.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº507681/9, CBU Nº 0290014810000050768193 del Banco de la Ciudad de BuenosAires, correspondiente al Subinspector Gustavo Gabriel Gamba.Artículo 4.- Déjase establecido que el Subinspector Gustavo Gabriel Gamba seráresponsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega seautoriza por el presente.Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la PolicíaMetropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimientoy demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro



VISTO: El Decreto 261/10 y la ausencia temporal del señor Auditor Externo Policial entre losdías 17 y 28 de enero del corriente, y CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto en el Visto y a efectos de mantener el normalfuncionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resultaconveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de suincumbencia;Que por tal motivo se estima apropiado asignar dicha tarea al señor Director Operativode Investigaciones Administrativas de la Auditoría Externa Policial, Cdor. Horacio CésarLandreau, DNI Nº 11.849.935.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 del Decreto Nº 261/10,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE

Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Auditoría Externa Policialal señor Director Operativo de Investigaciones Administrativas de la citada Auditoría,Cdor. Horacio César Landreau, DNI Nº 11.849.935 entre los días 17 y 28 de enero delcorriente.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Dirección Operativade Investigaciones Administrativas, a la Subsecretaría de Administración de la PolicíaMetropolitana y a la Jefatura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: La Ley Nº 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº 948/08, el ExpedienteNº 1.246.342/09, y CONSIDERANDO: Que por el actuado mencionado tramitó la Obra Reparación Interna del 1º y 6º Piso(Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, Instalación Termomecánica eInstalación Contra Incendio) del edificio sito en Avda. Regimiento Patricios 1142 de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación tramitó mediante ContrataciónDirecta Nº 7759-SIGAF/09, adjudicada mediante Decreto Nº 132/10 a la Firma VGMTHINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS;Que el Artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales Para Obras Mayoresestablece que “Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cincopor ciento (5%) de su valor total; esos descuentos se acumulan a la garantía deadjudicación (1.4.4) para constituir el fondo de garantía y reparos. Ese fondo quedaráen poder del Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de lacorrecta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fuerannecesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado”;Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, mediante NotaNº 2011-00012465-000-DGIMP de fecha 4/01/2011, ha informado acerca de larecepción definitiva de la obra en cuestión, agregándose el acta correspondiente alExpediente citado en el visto;Que, en consecuencia, procede el dictado del pertinente acto administrativo medianteel cual se disponga el reintegro a la firma mencionada del cien por ciento (100%) delmonto total retenido en concepto de fondo de reparo.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,


RESUELVE


Artículo 1.- Procédase a la devolución de los fondos de garantía y reparo constituidoscon la deducción del cinco por ciento (5%) de los montos abonados oportunamente a lafirma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS en el marco de laContratación Directa Nº 7759-SIGAF/09, aprobada por Decreto Nº 132/10. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General deInfraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma VGM THINKBRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS. Cumplido archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente Nº 1.353.188/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Guillermo Carlos Galceran, D.N.I.Nº 17.351.194, por los daños sufridos en el automóvil dominio TDO 864, ocasionadospor el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero 2010;Que por Resolución Nº 2163/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, porque pese ahaber sido citado, el solicitante no concurrió a verificar los daños del bien;Que dicho acto administrativo fue notificado por Cédula de Notificación debidamentediligenciada el día 14 de octubre de 2010;Que con posteridad el administrado interpuso Recurso Jerárquico contra lamencionada Resolución mediante Registro Nº 1.225.337-SSEMERG/10,correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de conformidad con lo estipulado enel Artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor informó que citó alsolicitante a verificar los daños y que cumplido el plazo, no se presentó a laverificación;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado ladebida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81376/10, advirtiendo que hubo unerror en la citación al administrado, la que fue cursada al domicilio de la calle Galicia2477 y que éste, al efectuar su solicitud de otorgamiento de subsidio constituyódomicilio en la calle Galicia 2478, circunstancia por la cual correspondería hacer lugaral Recurso Jerárquico incoado.Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el señor GuillermoCarlos Galceran, D.N.I. Nº 17.351.194, contra la Resolución Nº 2163/SSEMERG/10,por los daños sufridos en el automóvil dominio TDO 864.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Notifíquese al interesado al domicilio de la calle Galicia 2478 de esta Ciudad y pase,para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias y a la


Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente Nº 1.302.085/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Adrián Alejandro Paternostro, D.N.I.Nº 13.394.029, por los daños sufridos en el automóvil dominio DGO 461, ocasionadospor el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero 2010;Que por Resolución Nº 2569/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud,sustancialmente porque pese a haber sido citado, el solicitante, no concurrió a verificarlos daños denunciados;Que el citado acto administrativo fue notificado mediante la pertinente Cédula deNotificación, debidamente diligenciada el día 24 de septiembre de 2010;Que con fecha 8 de octubre de 2010, el administrado, interpuso Recurso Jerárquicocontra la mencionada Resolución, el que tramitó por Registro Nº1.194.264-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo,de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo de la Ciudad;Que el Decreto Nº 664/10 en su Artículo 3º prescribe que el monto del subsidio sedeterminará en base al daño verificado por el organismo competente, circunstancia queen el caso de marras no pudo ser cumplimentada, al no presentarse el interesado a laverificación de los daños;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado ladebida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 081190/10, advirtiendo que teniendoen cuenta que el recurrente no aportó elementos que permitan modificar la posturaasumida, se debe considerar que el temperamento adoptado por la Subsecretaría deEmergencias en el acto administrativo recurrido resulta ajustado a derecho y acordecon el marco normativo de aplicación, razón por la cual corresponde desestimar elRecurso Jerárquico incoado.Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Adrián MarceloPaternostro, D.N.I. Nº 13.394.029, contra la Resolución Nº 2569/SSEMERG/10, por losdaños sufridos en el automóvil dominio DGO 461.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a laSubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro



Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.163.437/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Oscar Héctor Domingo Gaglioti,D.N.I. Nº 10.933.617 por los daños sufridos en el automóvil dominio SMH 181,ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;Que por Resolución Nº 636/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud;Que el solicitante fue notificado del acto administrativo citado, mediante la pertinenteCédula de Notificación, el día 2 de agosto de 2010, a su vez, por Registro Nº909.096-SSEMERG/10 de fecha 18 de agosto de 2010, el administrado, presentó unescrito solicitando la suspensión del plazo para recurrir y tomar vista de los actuados,procediendo a tomar la vista requerida el día 31 de agosto de 2010;Que contra el acto administrativo citado, el administrado, mediante Registro Nº1.036.670-SSEMERG/10, interpuso con fecha el 9 de septiembre de 2010, un escritoque tituló Recurso Jerárquico;Que atento lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativode la Ciudad, el remedio procedimental fue incoado fuera del plazo estipulado, enconsecuencia, la presentación debe ser rechazada “in limine”, al ser extemporánea;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos ha tomado la debida intervenciónemitiendo el Dictamen PG Nº 81.185/10, mediante el cual considera quecorrespondería desestimar el Recurso Jerárquico incoado por haber sido presentadoen forma extemporánea.Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase la presentación efectuada mediante Registro Nº1.036.670-SSEMERG/10 por el Sr. Oscar Héctor Domingo Gaglioti, D.N.I. Nº10.933.617, contra la Resolución Nº 636/SSEMERG/10, por los daños sufridos en elautomóvil dominio SMH 181, por haberse presentado fuera de término.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,archívese. Montenegro



VISTO:El Expediente Nº 1.241.574/10, y


CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Verónica Ruth Marfurt, D.N.I. Nº23.457.216 por los daños sufridos en el automóvil Dominio RLB 477, ocasionados porel fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;Que por Resolución Nº 1978/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio, por un monto dePesos setecientos ($ 700), I.V.A. incluído, según surge del “Formulario de Verificaciónde Daños”, emitido por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;Que la requirente se notificó personalmente del acto administrativo citado, el día 25 deagosto de 2010, presentando el mismo día un escrito por el cual solicitó la toma devista y copia de los actuados, procediendo a tomar vista y retirar fotocopias el día 8 deseptiembre de 2010;Que con fecha 21 de septiembre de 2010, la administrada interpuso RecursoJerárquico contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº1.092.720-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, deconformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo de la Ciudad;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado ladebida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 081167/10, considerando quedebería desestimarse el Recurso Jerárquico incoado por la recurrente ya que no seencuentran agregados nuevos elementos de hecho que permitan desvirtuar losfundamentos del acto administrativo recurrido.Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Verónica RuthMarfurt, D.N.I. Nº 23.457.216 contra la Resolución Nº 1978/SSEMERG/08, por losdaños sufridos en el automóvil Dominio RLB 477.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a laSubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente Nº 1.302.994/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Marcelo Gabriel Silberkasten, D.N.I.Nº 12.946.331, por los daños sufridos en el automóvil dominio EYX 469, ocasionadospor el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero 2010;Que por Resolución Nº 1664/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud;Que el citado acto administrativo fue notificado mediante la pertinente Cédula de


Notificación, debidamente diligenciada el día 27 de septiembre de 2010;Que con fecha 14 de octubre de 2010, el administrado, interpuso Recurso Jerárquicocontra la mencionada Resolución, el que tramitó por Registro Nº1.219.932-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo,de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo de la Ciudad;Que el Decreto Nº 664/10 en su Artículo 3º prescribe que el monto del subsidio sedeterminará en base al daño verificado por el organismo competente, circunstancia queen el caso de marras no pudo ser cumplimentada, al no presentarse el interesado a laverificación de los daños;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado ladebida intervención emitiendo el Dictamen PG N° 081193/10, advirtiendo que eltemperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto administrativorecurrido resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo de aplicación,razón por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor MarceloGabriel Silberkasten, D.N.I. Nº 12.946.331, contra la Resolución Nº1664/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil dominio EYX 469.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a laSubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente Nº 1.274.840/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Irene Teresa Foradori, D.N.I. Nº11.702.854, por los daños sufridos en el automóvil dominio FMB 972, ocasionados porel fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;Que por Resolución Nº 2670/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud de subsidioporque al haber sido citada, la solicitante, para la verificación de los daños ocasionadosen el vehículo, la misma no concurrió;Que el acto administrativo citado fue notificado mediante la pertinente Cédula deNotificación, el día 29 de septiembre de 2010;Que contra dicho acto, la administrada interpuso Recurso Jerárquico el día 8 deoctubre de 2010, el que tramitó por Registro Nº 1.194.281-SSEMERG/10,correspondiendo su tratamiento, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 dela Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;Que el Decreto Nº 664/10 en su Artículo 3º prescribe que el monto del subsidio se


determinará en base al daño verificado por el organismo competente, circunstancia queen el caso de marras no pudo ser cumplimentada, al no presentarse la interesada a laverificación de los daños;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado laintervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 81.186/10, advirtiendo queel temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el actoadministrativo recurrido resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo deaplicación, razón por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Irene TeresaForadori, D.N.I. Nº 11.702.854, contra la Resolución Nº 2670/SSEMERG/10, por losdaños sufridos en el automóvil dominio FMB 972.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a laSubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente N° 1.303.956/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundaciónprevisto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. María Celina Montes de Oca, D.N.I.Nº 11.477.045, por los daños sufridos en el automóvil dominio SVS 683, ocasionadospor el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero 2010;Que por Resolución Nº 1945/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por no haberacreditado la titularidad del bien;Que el citado acto administrativo fue notificado mediante la Cédula de Notificaciónpertinente, el día 7 de octubre de 2010;Que con fecha 12 de octubre de 2010, la administrada interpuso Recurso Jerárquicocontra la mencionada Resolución, el que tramitó por Registro Nº1.199.280-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, deconformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo de la Ciudad;Que el Artículo 3º de la Ley Nº 1.575, estipula que los damnificados de bienesregistrables deberán acreditar la titularidad dominial respecto del bien que hubieresufrido el daño, circunstancia que no fue cumplimentada por la administrada, ya que eltítulo de propiedad del automotor dañado figura en un porcentaje del 100% a nombrede otra persona;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado ladebida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 081211/10, considerando que larecurrente no cumplió con los extremos exigidos por la norma de aplicación, al no


acreditar la titularidad del vehículo, por lo que correspondería desestimar el RecursoJerárquico incoado.Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María CelinaMontes de Oca, D.N.I Nº 11.477.045, contra la Resolución Nº 1945/SSEMERG/10, porlos daños sufridos en el automóvil dominio SVS 683.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a laSubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO:La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, losRegistros Nº 828.743/DGCYC/10 y Nº 1.501.121/DGCYC/10, y CONSIDERANDO: Que por los citados Registros se presentaron las firmas Servin Seguridad S.A. ySecuritas Argentina S.A., solicitando el reintegro del importe de pesos treinta mil($30.000), abonado en concepto de adquisición de los Pliegos de Bases y CondicionesParticulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/10,para la contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia y Vigilancia Electrónicacon destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires;Que las empresas mencionadas fundamentan su solicitud en el hecho que el llamado aLicitación Pública fue dejado sin efecto mediante Resolución Nº 646/MJYSGC/10;Que debe señalarse que el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095, dispone que los organismoscontratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquiermomento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar aindemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;Que por otro lado, el inciso 8) del Artículo 86 del Decreto Nº 754/08 establece que “losPliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita, salvo en aquelloscasos en que fundadamente y por sus características el organismo contratantedetermine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en laconvocatoria, y no podrá superar el uno (1) por ciento del monto estimado de lacompra. La suma abonada en tal concepto no será devuelta a los adquirentes enningún caso.”;Que en concordancia, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Generales como losPliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigieron la licitación en cuestión,receptaron dicha prescripción en cuanto a la no devolución a los adquirentes, enningún caso, del importe recibido por la venta de los pliegos, aún cuando por cualquiercausa se dejara sin efecto la licitación;Que asimismo y en ese sentido, puede sostenerse que la simple anulación del


procedimiento licitatorio o el hecho que haya sido dejada sin efecto la licitación nopuede ser cuestionado por los oferentes, pues es una facultad reservada por elorganismo licitante en todos los regímenes de contrataciones públicas; Que la adquisición del pliego representa un gasto que efectúan aquellos quevoluntariamente deciden presentarse como oferentes, sin otorgarles más derecho quela posibilidad de participar en la licitación;Que ese gasto, ante la eventualidad de no resultar adjudicatario o bien que la licitaciónno llegue a perfeccionarse, es el riesgo que el oferente asume, no procediendoindemnización alguna ni devolución de los importes invertidos para ello;Que sin perjuicio de las particulares circunstancias del caso, la normativa aplicable noprevé ni autoriza en ningún caso la devolución del importe erogado en concepto deadquisición de los pliegos;Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.Por ello, y en uso de la facultades que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Desestímense los reclamos efectuados por las firmas Servin SeguridadS.A. y Securitas Argentina S.A. con relación al reintegro del importe de pesos treintamil ($30.000) abonado por cada una de las empresas para la adquisición de los Pliegosde Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la LicitaciónPública Nº 653/SIGAF/10 para la contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilanciay Vigilancia Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires. Notifíquese a las firmas Servin Seguridad S.A. y Securitas Argentina S.A. Pase,para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Compras yContrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro


Buenos Aires, 12 de enero de 2011 VISTO: El Expediente Nº 1.608.337/10, y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por un agentedependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de lasPersonas en el marco de la Ley Nº 1.225;Que dicho agente refiere ser víctima de un trato hostil, comentarios burlones ydespectivos, por parte de sus superiores inmediatos, amenazas diversas con motivo,entre otros, de su negativa a firmar una nota contra otro agente de esa dependencia ypor haber sido presentado por éste último como testigo en diversos sumarios;Que menciona que ante tal situación fue amenazado con el cambio de la guardia a losdías de semana o que correría la suerte de otros agentes que fueron trasladados pornegarse a firmar la referida nota y hasta de ser cesanteado, circunstancia que se


materializó en mayo de 2010, al notificársele su cesantía con sustento en el inciso b)del Artículo 48 de la Ley Nº 471, agraviándose más tarde el agente, por no encontrarseincurso en la causal mencionada;Que alude que en atención a la intervención de un miembro de la Paritaria Central, laDirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas mediante elacto administrativo correspondiente, lo reintegró a su puesto de trabajo, en agosto de2010, hasta tanto se conformara nuevamente la Comisión Revisora, dejando ensuspenso su cesantía;Que de los extremos señalados surge que existiría mérito suficiente para iniciar unainvestigación administrativa, a fin de verificar la real concurrencia de los dichos delpresentante respecto del supuesto maltrato y hostigamiento por parte de sussuperiores, y el deslinde de las responsabilidades que pudieren corresponder;Que han tomado intervención la Dirección General Registro del Estado Civil yCapacidad de las Personas y la Subsecretaría de Justicia;Que la Procuración General se ha expedido a través de la Providencia Nº1.514.365-DGSUM/10, entendiendo que la cuestión sometida a examen amerita serinvestigada en el marco de un sumario administrativo de conformidad con lo dispuestopor la Ley Nº 1.225, aconsejando el dictado del presente acto;Que deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de la Leymencionada en cuanto refiere a que “Desde el inicio y hasta la finalización delprocedimiento sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudosnecesarios que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absolutode la identidad de todos los involucrados. La reserva de la identidad del damnificado seextiende aún después de concluido el procedimiento”;Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de laProcuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucciónde un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados.Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normas reglamentarias ycomplementarias,


RESUELVE Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciadospor un agente perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil yCapacidad de las Personas, y deslindar las responsabilidades que pudierancorresponder, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 1.225.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Registro delEstado Civil y Capacidad de las Personas. Pase, para su conocimiento y demásefectos, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. Cumplido,archívese. Montenegro


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO: Las Resoluciones Nº 7.278-MEGC/08 y Nº 6490/MEGC/10 y el Expediente Nº54.685/2005, y


CONSIDERANDO: Que mediante la mencionada Resolución Nº 7.278, se ha declarado al inmueble sito enla calle Venezuela Nº 1445/49 - entre Pte. Luis Sáenz Peña y San José - Nom.Catastral: Circ. 13, Secc. 12, Mza. 26, Parc. 36, inscripto en la Matrícula 13-2489 de laCiudad Autónoma de Buenos Aires - apto de recibir destino directo de utilidad pública;Que a su vez en virtud de acuerdos celebrados entre ambos Ministerios, porResolución Nº 6490/MEGC/10 se transfirió dicho inmueble al Ministerio de Justicia ySeguridad, la que se materializó con la posesión del inmueble tal como consta en elActa de Posesión obrante en la actuación administrativa aludida en el Visto;Que tanto por su ubicación geográfica como por las características del mismo, dichoedificio amerita ser utilizado para funcionar como sede de la Dirección General deCustodia y Seguridad de Bienes del GCBA, dependiente de la Subsecretaría deSeguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,


RESUELVE Artículo 1.- Destínese el. inmueble sito en la calle Venezuela Nº 1445/49 - entre Pte.Luis Sáenz Peña y San José - Nom. Catastral: Circ. 13, Secc. 12, Mza. 26, Parc. 36,inscripto en la Matrícula 13-2489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, como sedede la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCBA, dependiente dela Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos pasea la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Custodia ySeguridad de Bienes del GCBA. Cumplido, archívese. Montenegro


RESOLUCIÓN N.º 2/SSGEFyAR/11

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y sumodificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el presente Expediente Nº 1251150/2010,


y CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito desu competencia, un informe técnico obrante a fs. 03 en el que se señala la necesidadde realizar los trabajos de refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica en eledificio de la Escuela Normal Superior Nº 1 “Pte. Roque Saenz Peña” del DistritoEscolar Nº 1, sita en Paraguay 1950, Ciudad de Buenos Aires;Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuestooficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos tres millonestrescientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve con veintinueve centavos ($3.354.159,29);Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario larefacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativoscomprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en elartículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;Que con ese objetivo, el mencionado Decreto en su artículo 3° establece para laslicitaciones cuyo presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos unmillón) y $ 10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el BoletínOficial del Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo ycon 5 (cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas,como así también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán comomínimo a 6 (seis) posibles oferentes;Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesosun millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de laCiudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como asítambién se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario decirculación masiva;Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas aatender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren laejecución de las obras;Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido convenienteincluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los finesde permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientesque aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especialescondiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren losmismos en la actualidad;Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivobrindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que secuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto delmencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía porun monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una mismaproporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen deredeterminación de precios;Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases yCondiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir elprocedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todode conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los


Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°2824-SIGAF-10 (46-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos derefacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica en el edificio de la Escuela NormalSuperior Nº 1 “Pte. Roque Saenz Peña” del Distrito Escolar Nº 1, sita en Paraguay1950, Ciudad de Buenos Aires;Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº1.850);Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razónde lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08 y Decreto472/GCBA/2010.Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO, FINANCIERAY ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, deEspecificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentaciónque regirán la Licitación Pública N° 2824-SIGAF-10 (46-10). Los mismos podrán serconsultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2824-SIGAF-10 (46-10) con el objeto deadjudicar los trabajos de refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica en laEscuela Normal Superior Nº 1 “Pte. Roque Saenz Peña” del Distrito Escolar Nº 1, sitaen Paraguay 1950, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando comopresupuesto oficial la suma de pesos tres millones trescientos cincuenta y cuatro milciento cincuenta y nueve con veintinueve centavos ($ 3.354.159,29).Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de enero de 2011a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en elBoletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días deanticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en elsitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar,en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis(6) empresas del ramo.Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos aformular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar lasnotificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del actolicitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formularaclaraciones respecto de la documentación técnica.Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la DirecciónGeneral de Administración de Recursos en prosecución del trámite. Terzano


Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 789/MDUGC/10

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2010 VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 1.345.638-SSPUAI-10, y CONSIDERANDO: Que la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. resultó adjudicataria de la obra “Escuela deDanzas Nº 1 D.E. Nº 20“ por Licitación Pública Nº 28/2005, por valor de$15.262.392,93 (PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 93/100); Que toda vez que no se encuentra aprobada la Redeterminación Definitiva a valores deAgosto de 2008 (empalme) respecto de los Balances de Economías y Demasías Nº 1 yNº 2, los mismos no pueden ser redeterminados hasta que se haya aprobadopreviamente dicho trámite, Que se firmó un Acta Acuerdo por el que se aprobó la 1ª Redeterminación Definitivasegún Ley Nº 2809 (Empalme); llevando los valores de la Obra Básica a Agosto de2008, aceptando que los mismos ascienden a $16.055.436,26 (PESOS DIECISEISMILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON26/100); Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Agosto de 2008 asciende a$8.043.857,72 (PESOS OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOSCINCUENTA Y SIETE CON 72/1000) para la Obra Básica; Que, conforme con el Artículo 8º del Anexo III de la Resolución Nº 4271-MHGC-08, sedebe mantener fijo e inamovible un diez por ciento (10%) del monto; Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo Ide la Resolución N° 4271-MHGC-2008; Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección Generalde Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos deUrbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en elritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura haprestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud deRedeterminación Provisoria; Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº4271-GCABA-MHGC-08;


EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo delDecreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precioscontractuales interpuesta por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. de la Obra “Escuela deDanzas Nº 1 D.E. Nº 20“ en Contratación por Licitación Pública Nº 28/ 2005,estableciéndose la misma en un 30,60 % del valor contractual, lo que equivale a unincremento de $2.215.278,42 (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MILDOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 42/100), para el faltante de obra a ejecutar al1º de Septiembre de 2010, de $8.043.857,72 (PESOS OCHO MILLONES CUARENTAY TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 72/1000).- Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., que dentro de los 30(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitaciónde la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece elArtículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría ya la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de laSubsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberánotificar a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. Cumplido agréguese al expedienteautorizante y posteriormente, archívese.- Chain

RESOLUCIÓN N.º 4/SSTRANS/11

Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:el Expediente Nº 80.520/2010, por el cual tramita la aprobación del Acta de RecepciónProvisoria, de la Obra “Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetaspremoldeadas para Ciclovías 1ra. Etapa”, adjudicada a la Empresa NAKUCONSTRUCCIONES S.A.; CONSIDERANDO: Que, la obra que se trata fue adjudicada a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.A.por Resolución Nº 66-SSTTRANS-10, tramitada mediante el Expediente Nº80.520/2010;Que, con fecha 27 de Mayo de 2010, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de lapresente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio deDesarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa NAKUCONSTRUCCIONES S.A. Cuyo ejemplar obra a Fs. 87 del Expediente Nº80.520/2010;Que, con fecha 19 de Noviembre de 2010, se ha suscripto entre la empresa NAKUCONSTRUCCIONES S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado DirectorGeneral de Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio deDesarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº


2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual seencuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de lapresente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y elDecreto 1.015/2009,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo Iforma parte de la presente, y que corresponde a la Licitación Privada de Obra MenorNº 64/2010. Plan CP6/2010 “Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetapremoldeados para ciclovías. Barrios de Boedo, Constitución, Parque Patricios yParque Chacabuco”, adjudicada por Resolución Nº: 66-SSTRANS-10 a la empresaNAKU CONSTRUCCIONES S.A..Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Administración deContratos) del Ministerio de Desarrollo Urbano; cumplido remítase estos actuados a laSubsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Transporte, para suconocimiento, notificación a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.A., y archivo. Dietrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSTRANS/11

Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:el Expediente Nº 1.119.920/2009, por el cual tramita la aprobación del Acta deRecepción Provisoria, de la Licitación Privada de Obra Menor Nº 375/09 – Plan DHB4/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”, Corredor Norte, adjudicada a laEmpresa FEVIAL S.A.; CONSIDERANDO: Que, la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa FEVIAL S.A. por Resolución Nº107-SST-09, tramitada mediante el Expediente Nº 1.119.920/2009; ampliada en montoy plazo contractual por la Resolución Nº 87-SST-10;Que, con fecha 13 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecuciónde la presente obra entre la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio deDesarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa FEVIALS.A. cuyo ejemplar obra a Fs. 165 del Expediente Nº 1.119.920/2009;Que, con fecha 05 de Noviembre de 2010, se ha suscripto entre la EmpresaFEVIAL S.A., y el Ingeniero Guillermo Krantzer, designado Director General deTransporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo


Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Decreto Nº2102/GCBA/2007, el Acta de Recepción Provisoria de la citada obra, la cual seencuentra glosada en las presentes actuaciones, y que como Anexo I forma parte de lapresente resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma.Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto 2.075/GCBA/2007 y elDecreto 1.015/2009,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTERESUELVE

Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de Obra que, como Anexo Iforma parte de la presente, y que corresponde a la de la Licitación Privada de ObraMenor Nº 375/09 – Plan DHB 4/2009 “Demarcación Horizontal para Ciclovías”,Corredor Norte, adjudicada por Resolución Nº: 107-SST-09 a la Empresa FEVIAL S.A.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, a laDirección General Técnica, Administrativa y Legal (Dirección Operativa de Compras yContrataciones) y a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de DesarrolloUrbano; cumplido remítase estos actuados a la Dirección General de Transporte, parasu conocimiento, notificación a la Empresa FEVIAL S.A., y archivo. Dietrich

ANEXO

RESOLUCION N.º 6/MDUGC/11

Buenos Aires, 14 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.328.317/10 del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Mejoraen Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de ObrasPúblicas Nº 13.064, Decreto 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Decreto1254-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº2.835) y; CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 778-MDU/10 se aprobaron los Pliegos de CondicionesParticulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.884/10, referente a la obra:“Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” estableciéndose como fecha deapertura de ofertas el 19 de Enero de 2.011 a las 13:00 hs;Que atento a que se han realizado modificaciones en la documentación licitatoria dearquitectura e instalaciones eléctricas y sanitarias, y que esto conlleva a un incrementodel tiempo de estudio y elaboración de las ofertas, por medio de la Circular AclaratoriaCon Consulta N° 2, se consideró procedente postergar el acto de apertura.Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.Nº 2.824), el Decreto N° 325-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), Decreto2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),


EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE

Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº2.884/10 referente a la obra: “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón” quefuera oportunamente fijada para el día 19 de Enero de 2.011 a las 13:00 hs.Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 31 de Enerode 2.011 a las 14:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones ySuministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa deCompras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en CarlosPellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 31 de Enero de 2.011 a las 14:00 hs.Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la SubdirecciónOperativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección GeneralTécnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones, a la Unidad deProyecto Especial del Teatro Colón para la prosecución de su trámite y demás efectos.Cumplido, archívese. Chaín


RESOLUCIÓN N.° 4123/MCGC/10

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010 VISTO: El Expediente N° 1.520.938-MGEYA-10 y acumulados, el Decreto Nº915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-2009 y la ResoluciónNº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las presentesCláusulas Adicionales Modificatorias de los contratos celebrados con diversaspersonas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por lasmismas en función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbitode la citada Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cualresulta necesario modificar los Instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos alos fines de adecuarlos a los servicios requeridos.Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 ysu modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-2009,


EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase las Cláusulas Adicionales Modificatorias de Aumento de losHonorarios establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyosnombres, apellidos y documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que atodos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importecorrespondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que seaprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. Articulo 4º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010.-Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la DirecciónGeneral Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quiendeberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la DirecciónGeneral de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4124/MCGC/10

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

VISTO: El Expediente N° 1.534.983-MGEYA-10 y acumulados, el Decreto Nº915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-2009 y la ResoluciónNº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las presentesCláusulas Adicionales Modificatorias de los contratos celebrados con diversaspersonas, por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por lasmismas en función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbitode la citada Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cualresulta necesario modificar los Instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos alos fines de adecuarlos a los servicios requeridos.Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 ysu modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE


Artículo 1º.- Apruébase las Cláusulas Adicionales Modificatorias de Aumento de losHonorarios establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyosnombres, apellidos y documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que atodos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importecorrespondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que seaprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. Articulo 4º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010.-Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la DirecciónGeneral Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para suconocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quiendeberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la DirecciónGeneral de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCION N.º 4372/MCGC/10.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2010 VISTO:El Expediente Nº 1492157-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorioel Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2010;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y sumodificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURADE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,


documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir elimporte correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en elAnexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General dePago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010. Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion GeneralTecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO


Buenos Aires, 27 de diciembre 2010 VISTO:El Expediente Nº 1491885-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorioel Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2010;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y sumodificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,


RESUELVE


Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir elimporte correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en elAnexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General dePago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010. Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion GeneralTecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO


Buenos Aires, 30 de diciembre 2010 VISTO:El Expediente Nº 1492146-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorioel Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2010;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático deContrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su


modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,


RESUELVE Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir elimporte correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en elAnexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General dePago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010. Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion GeneralTecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO


Buenos Aires, 30 de diciembre 2010 VISTO:El Expediente Nº 1492153-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorioel Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y CONSIDERANDO: Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una personapara el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para elejercicio 2010;Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, yque la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Vistode la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de


Contrataciones Personales; Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y sumodificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,


RESUELVE Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasaa formar parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir elimporte correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en elAnexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General dePago.Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificaciónde servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de unaCuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CasaMatriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos dela apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida delpresupuesto del año 2010. Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion GeneralTecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento ydemás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a laDirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 21/MDEGC/11



las Resoluciones Nros. 4817-SSTR/09, 4948-SSTR/09, 446/MDEGC/10, el ExpedienteN° 1.420.775/09 e incorporados, y CONSIDERANDO: Que mediante el Registro Nº 1205609/DGTALMDE/10 la Asociación Docente(ADEMyS) realizó una presentación con fecha 13 de octubre de 2010, en los términosdel artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, contra laResolución Nº 446/MDEGC/10, que desestimó los recursos jerárquicos interpuestos por diversos gremios docentes contra la Resolución Nº 4948-SSTR/09;Que el acto recurrido fue notificado al interesado el día 24 de septiembre de 2010 aldomicilio constituídoa los fines del reclamo incoado;Que la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto de Necesidad yUrgencia Nº 1510/GCBA/97, en su artículo 119 prescribe: “Las decisiones definitivas ocon fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursosadministrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptiblesde la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de losplazos para interponer la demanda judicial”;Que asimismo, su artículo 103 establece: “Podra interponerse recurso dereconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente latramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o demero trámite, que lesionen un derecho subjetivo o un interes legítimo. Deberáinterponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órganoque lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lodispuesto por el Art. 101”;Que la norma referida, le otorga al recurrente el término de diez (10) días parainterponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 103 de la Ley deProcedimientos Administrativos;Que de lo expuesto cabe concluir que la Asociación Docente (ADEMyS) efectuópresentación fuera del plazo previsto en la normativa supra transcripta y enconsecuencia corresponde el rechazo “in limine” del Recurso de Reconsideracióninterpuesto en los términos del artículo 119 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos de la Ciudad, por resultar formalmente improcedente, atento suextemporaneidad;Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomadointervención que le compete en virtud de las facultades ortorgadas por la Ley Nº 1.218.Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE Artículo 1º.- Desestímase, por resultar formalmente improcedente atento suextemporaneidad, el recurso de reconsideración interpuesto por la Asociación Docente(ADEMyS) en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativosde la Ciudad, contra la Resolución Nº 446/MDEGC/10 que desestimó los recursosjerárquicos impetrados por diversos gremios docentes contra la Resolución Nº4948-SSTR/09, ratificándola en todos sus términos.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación delos términos de la presente Resolución al recurrente, conforme las pautas establecidas


en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de laCiudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41-LCABA/98,haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa. Cumplido, archívese.Cabrera

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 13/SECLYT/11.

Buenos Aires 17 de enero de 2011 VISTO:Las Leyes N° 2.506 y 3.304, los Decretos N° 2.075/07, N° 589/09 y N° 6/11 y laCircular N° 4-SGCBA/09, y la Resolución N° 128/MJGGC-SECLyT/09 y CONSIDERANDO: Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública esobjetivo de este Gobierno la paulatina y progresiva incorporación de diversastecnologías a los procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayoresniveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad para su control;Que siguiendo este nuevo modelo de gestión se han impulsado distintas medidastendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar yracionalizar considerablemente la gestión administrativa dotándola de una mayortransparencia y accesibilidad para su control;Que en esta línea una de las medidas adoptadas fue la aprobación, mediante elDecreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE -como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración demovimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires;Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normasreglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación yfuncionamiento del SADE y sus actuaciones;Que en relación a la generación y seguimiento de los movimientos de documentaciónadministrativa a través de libros rubricados, la Sindicatura General expresó que “…lautilización de los sistemas informáticos que cuenten con la intervención de la Agenciade Sistemas de Información, en lo que a la materia de su competencia le incumbiera,pueden constituir un mecanismo más eficaz y eficiente que los libros rubricados en laforma en que son mantenidos en la actualidad para la registración de movimientosadministrativos”;Que, en virtud de lo establecido en la Ley N° 70, corresponde a la Sindicatura Generalefectuar la verificación independiente de los controles implementados para asegurar laconfiabilidad de la información que maneja el SADE;Que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70, el Síndico General dictó la


Circular N° 4 por la cual encomendó a las Unidades de Auditoría Interna de cadaJurisdicción y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesque procedieran a efectuar el cierre de los libros rubricados en que se registraban lasactuaciones que, a partir del día 3 de julio de 2.009 debían ser volcadas al SADE;Que, en ese marco, por Resolución N° 128/09, el Jefe de Gabinete de Ministrosconjuntamente con el Secretario Legal y Técnico establecieron que “…el Sistema deAdministración de Documentos Electrónicos -SADE- será el único Sistema deCaratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas lasactuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”Que, asimismo, por dicha norma se dispuso el reemplazo de los Libros rubricadosutilizados para la generación y registración de movimientos de expedientes yactuaciones administrativas llevados en cada una de las Jurisdicciones del PoderEjecutivo de la Ciudad por el SADE;Que, siguiendo con el proceso de modernización de la Administración Pública, porDecreto N°6/11se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la CiudadAutónoma de Buenos Aires a utilizar, el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOSELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO” del Sistema de Administración de DocumentosElectrónicos (SADE), como único medio de creación, registro y archivo deDisposiciones;Que, por artículo 5° se estableció que una vez habilitados a utilizar el Módulo “GEDO”,los organismos sólo podrán crear, registrar y archivar sus disposiciones por elmencionado sistema;Que, lo expuesto oportunamente por el Señor Sindico General en relación a lageneración y seguimiento de documentación administrativa a través del SADE resultaaplicable al registro de las Disposiciones creadas, registradas y archivas a través delMódulo - GEDO- del SADE;Que, en concordancia con las disposiciones del Decreto N° 6/11 y dado que los librosrubricados utilizados para el registro de Disposiciones, a la fecha de utilización delsistema GEDO carecerán de utilidad alguna, deviene necesario ordenar su reemplazoy, en consecuencia, establecer los procedimientos a seguir;Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICORESUELVE

Artículo 1°.- Reemplácense los Libros rubricados utilizados para el registro de lasDisposiciones llevados en cada una de las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo de laCiudad, por la utilización del módulo - GEDO- del Sistema de Administración deDocumentos Electrónicos (SADE), conforme las fechas en las cuales los organismosdeberán utilizar únicamente dicho módulo para la creación, registración y archivo deDisposiciones.Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento de Resguardo de Información, que comoAnexo I forma parte integrante de la presente, el que es de cumplimiento obligatoriopara la Sindicatura General y las Unidades de Auditoría Interna respecto de lasjurisdicciones a las que asisten.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todaslas reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudadde Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a losOrganismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,archívese. Clusellas ANEXO


RESOLUCIÓN N.° 14 /SECLYT/11.

Buenos Aires 17 de enero de 2011 VISTO:La Ley N° 3304, los Decretos N° 589/09, N° 287/10 y N° 6//11 y la Resoluciones N°138/SECLyT/10 y 1/SECLyT/11; y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Públicadel Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernizaciónadministrativa; Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, enel punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital”, se dispuso, entre las actividades adesarrollar, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbitode la Ciudad de Buenos Aires; Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “…Agilizar la gestión de laadministración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios ytrámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de lafirma electrónica y la firma digital”; Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley planteacomo objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar lanormativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a losfines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y lareducción de los plazos en las tramitaciones”; Que en ese marco, la Ley plantea, entre otras actividades, “Registro electrónico:establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos ycomunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitarla comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones”; Que, con anterioridad a la sanción de la Ley, ya se había iniciado un proceso de deModernización de la Administración, con la progresiva incorporación de herramientastecnológicas a los procedimientos administrativos, Que, en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistemade Administración de Documentos Electrónicos –SADE- y puso en marcha un serviciode plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo lacompatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemaselectrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires;Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administraciónde Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución Nº 96/SECLYT/09 y, luego, por Resolución N° 138-SECLYT-2010 modificó el “Reglamentopara el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y ActuacionesAdministrativas;Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la


administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramenteentre expedientes y actuaciones administrativas;Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para laGeneración de Documentos Electrónicos Oficiales- GEDO-; Que, asimismo, por dicha norma se aprobó el procedimiento para las altas, bajas ymodificaciones de usuarios del Sistema de Administración de DocumentosElectrónicos;Que, en el artículo 3° de la mencionada resolución se estableció que ”…los DocumentosElectrónicos Oficiales generados en –GEDO- son encriptados mediante tecnología defirma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en el repositorioúnico de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.;” Que siendo conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas tecnológicasa distintos documentos involucrados en los trámites administrativos, mediante DecretoN° 6/11 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónomade Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos(SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO” como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones; Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dichodecreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las cualeslos organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo “GEDO”, para la creación,registro y archivo de Disposiciones;Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICORESUELVE

Art. 1º.- Establécese que, a partir del .1 de Febrero de 2011, deberán utilizar el Módulo“SADE- GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES–GEDO-“como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones, los siguientesorganismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a las respectivas jurisdicciones y entidades del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

Ministerio de Desarrollo Económico-Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 689/MDEGC/MEGC/10

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010 VISTO: Los Decretos Nros 1.063/09 y 472/10,el Expediente N° 1.475.775/10 y, CONSIDERANDO:


Que tramita en los presentes actuados la refacción y adecuación de dos piletas del,Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, con actuación bajo la órbita delMinisterio de Desarrollo Económico, para ser utilizadas como natatorios que seafectarán al Programa “Vacaciones en la Escuela” de la Dirección Operativa deExtensión Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de InclusiónEducativa del Ministerio de Educación;Que el Decreto N° 472/10, modificatorio de la estructura organizativa del Ministerio deEducación, establece que la citada Dirección General tiene entre sus responsabilidadesprimarias la de implementar y supervisar el proyecto de Vacaciones en la Escuela, entemporada de verano e invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires, y a su vezla de participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades quefavorezcan el acceso igualitario a la educación y a la cultura;Que por su parte, el mencionado F/N Parque de la Ciudad, de acuerdo a los términosdel Decreto N° 1063/09, está facultado para articular con otras áreas del Gobierno dela Ciudad la utilización de sus instalaciones y recursos para actividades de caráctercomunitario;Que el Programa “Vacaciones en la Escuela” se desarrolla tanto en vacaciones deinvierno como de verano, contribuyendo a la generación de espacios de interacción -vinculación con la comunidad;Que en la edición de verano, la inscripción a dicho Programa es de aproximadamente22.000 alumnos, quienes desarrollan un extenso plan de actividades acuáticas quetienen lugar en diferentes natatorios sitos en predios de la Ciudad, de los cuales el 75%provienen de la zona sur;Que la Dirección General de Infraestructura Escolar se encuentra realizando en unsector del Parque de la Ciudad la refacción de una pileta de aproximadamente 40 x 40x 1,20 mts., actualmente inutilizable, correspondiente al juego llamado “BotesChocadores” que desde el año 1998 se encuentra fuera de funcionamiento, como asítambién la adecuación de un segmento de la pileta correspondiente a la atracción“Hidrovertigo-Aguas Turbulentas”, fuera de uso desde el año 2004;Que asimismo la citada Dirección General se encuentra refaccionando unaconstrucción existente para su utilización como vestuario y sala de primeros auxilios, yla puesta en valor del sector de sanitarios;Que las obras en curso de ejecución en el Parque de la Ciudad permitirán albergar aunos 7.000 alumnos provenientes de la zona sur de la ciudad, resolviendo de estemodo las necesidades del programa en un 50%;Que la ejecución de las obras y el desarrollo del Programa “Vacaciones en la Escuela”no generará costo alguno al Parque de la Ciudad, siendo la Dirección General deInfraestructura Escolar dependiente del Ministerio de Educación la que, por sí o porterceros, tomará a su cargo el costo de las inversiones que requiere la adecuación delos espacios autorizados;Que ante la urgencia de poder concluir los trabajos antes del inicio de la edición 2011del Programa “Vacaciones en la Escuela”, la Dirección General de InfraestructuraEscolar procedió a iniciar, en los términos del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorioDecreto Nº 752/2010, los procesos de contratación necesarios para completar entiempo y forma las mencionadas obras;Que en esta instancia corresponde que los titulares de los Ministerios de Educación yde Desarrollo Económico, procedan a convalidar los trabajos ejecutados y las obraspendientes de ejecución; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervenciónque le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,


LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE EDUCACIÓNRESUELVEN

Artículo 1.- El Ministerio de Desarrollo Económico autoriza al Ministerio de Educaciónpara que realice la adecuación de los espacios del Parque de la Ciudad, cuyos límites yextensiones se detallan en el Plano que como Anexo I forma parte integrante de lapresente, a efectos de destinarlos al Programa “Vacaciones en la Escuela”,desarrollado en el ámbito de la Dirección Operativa de Extensión Educativa yRecreativa de la Dirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación.Artículo 2.- La Dirección General de Infraestructura Escolar dependiente del Ministeriode Educación, por sí o por terceros, tomará a su cargo el costo de las adecuaciones delos espacios del Parque de la Ciudad indicados en el Anexo I, en virtud de las obrasque a modo enunciativo se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de lapresente. Artículo 3.- El Ministerio de Educación asume las obligaciones que se detallan en elAnexo III que forma parte integrante de la presente.Artículo 4.- El Ministerio de Desarrollo Económico asume las obligaciones que sedetallan en el Anexo IV que forma parte integrante de la presente.Artículo 5.- Durante los períodos en los que se desarrolle el Programa “Vacaciones enla Escuela, el Ministerio de Educación tendrá el uso exclusivo de los dos (2) natatoriosy las áreas del Parque de la Ciudad afectadas al cumplimiento de la presente por elplazo de cinco (5) años. El Parque de la Ciudad podrá utilizar dichos espacios cuandotal utilización no coincida con los días y horarios en que se desarrolle el mencionadoPrograma.Artículo 6.- Ambos Ministerios se comprometen a promover en forma conjunta eldesarrollo deotras actividades en el Parque de la Ciudad.Artículo 7.- Dése al Registro y para su conocimiento y demás efectos, remítase a laDirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación y al OrganismoFuera de Nivel Parque de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cabrera - Bullrich

ANEXO

Disposiciones


DISPOSICIÓN N.º 2/DGCYC/11

Buenos Aires, 13 de Enero de 2011 VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la


Resolución Nº 22-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 1.457.617/10, y CONSIDERANDO: Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de MantenimientoIntegral para Edificios de la Policía Metropolitana;Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras yContrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadaspor el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y CondicionesGenerales;Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario deAdministración de Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 22-SSAPM/2010aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa losintegrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONESDISPONE

Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 01/DGCYC/2011 para eldía 24 de Enero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el ArtículoNº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorioDecreto Nº 232-GCABA/10,la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integralpara Edificios de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 840.000.-(PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL).Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad deBuenos Aires por el término de 1 (un) día.Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires.Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 1.000.-(PESOS UN MIL).-Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para laprosecución de su trámite. Greco DISPOSICIÓN N.º 16/DGCG/11

Buenos Aires, 14 de enero de 2011 VISTO:lo establecido en el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, losartículos 43 y 111 de la Ley 70 y el Decreto N°417/08 y; CONSIDERANDO: Que La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Título Séptimo, Órganos deControl, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, en su artículo 132 se refiere almodelo de control integral e integrado y en el último párrafo menciona: “ Todo acto de


contenido patrimonial de monto relevante es registrado en una base de datos, bajopena de nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma.“; Que asimismo la Ley 70 en el artículo 43 establece que la Ley de Presupuesto de laCiudad, en sus Disposiciones Generales :“Debe incluir la determinación del montorelevante al que se refiere el artículo 132, último párrafo de la Constitución de laCiudad“; Que a su vez, en el artículo 111, inciso f, de la ley citada determina que “El Sistema deContabilidad tiene por objeto: ... f. Mantener actualizada la base de datos de todos losactos de contenido patrimonial de monto relevante.“; Que en consecuencia y a los fines de poner en funcionamiento dicha base se tornanecesario fijar provisionalmente el monto relevante que corresponderá a los actos decontenido patrimonial.; Que por el Expediente N° 1.101.818/2010, Mensaje N° 100/10 se encuentra en trámiteel proyecto de presupuesto 2011, el cual en su artículo 30 fija en la suma de $1.000.000 (pesos un millón) dicho importe; Por ello y hasta tanto se sancione la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2011, seríaprocedente fijar como provisorio ese monto, debiendo las áreas de toda laAdministración Pública comunicar mediante los procedimientos fijados en el Decreto °.417/08 los actos administrativos de contenido patrimonial relevante superiores a $1.000.000 (pesos un millón) a la Dirección General de Contaduría; Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍADISPONE

Artículo 1º.- Todas las Áreas de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires, deberán remitir a la dirección de correo electrónico que comunique laDirección General de Contaduria, mediante los procedimientos fijados en el Decreto N°417/08 o el que en el futuro lo reemplace y/o comunicaciones oficiales, los actosadministrativos por montos superiores a la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000).- Artículo 2°.- A tales efectos dichas remisiones deberán ser efectuadas desde lasDirecciones de las autoridades firmantes de dichos actos administrativos o desde lasDirecciones de los funcionarios protocolizantes, debiendo en este caso acreditar sudesignación con la norma pertinente. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías,Agencias, Organismos Descentralizados y a través del Departamento Administrativo alas Direcciones, Representaciones, Delegaciones y los Departamentos, dependientesde la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área TécnicoNormativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría.- Harbin

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 15/DGPSPD/10.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010


VISTO:La ley 471, el Decreto Nº 2182/03 y el Decreto Nº 1119-GCBA/09 Y; CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 471 regula las relaciones laborales de la administración pública de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, así como también el régimen disciplinario y ladisponibilidad de los trabajadores comprendidos en la relación de empleo público; Que el artículo 57, inciso a) de la citada ley establece que se encuentran comprendidosdentro del régimen de disponibilidad los trabajadores cuyos cargos o funciones uorganismos en donde el trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos porrazones de reestructuración;Que por el Decreto Nº 2.182/03 se reglamentó el Capítulo XIII-“Del Régimen deDisponibilidad” de la citada ley y se puso en funcionamiento el Registro de Agentes enDisponibilidad (RAD); Que, asimismo, el articulo 3º del mencionado Decreto aclara el alcance de lo estipuladopor la normativa precedentemente reseñada, expresando que a los fines del apartadoa) del articulo 57 de la Ley Nº 471 se entiende por supresión de cargos, funciones uorganismos respectivamente a los siguientes casos:… c) cuando el agentedesempeñara una función específica dentro de un organismo, y por la gestióndesarrollada esa especialidad deviniera innecesaria”, Que la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito seencuentra implementando tareas de reestructuración conforme lo dispuesto por elarticulo 3º del Decreto Nº 1119-GCBA/09, reorganizando el personal del Centro deMonitoreo Urbano; Que en tal sentido, la citada Dirección General solicita disponer el traslado de losagentes Emilce Contreras, CUIL 27-13276578-8, Ficha Nº 275.364; Benito RicardoGaribaldi, CUIL 20-08406022-5, Ficha Nº 262.559 y Hernán Lucio Tiseyra, CUIL20-06151281-1, Ficha Nº 264.412, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD). Por ello, y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley Nº 471 y Decreto Nº2.182/03,

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDADY PREVENCIÓN DEL DELITO

DISPONE Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo I, que a todos susefectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condicionesque se señala. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ypara su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión deRecursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO


DISPOSICIÓN N.° 88/DGGAYE/10.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010 VISTO:Los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10 y Ley 2624, y CONSIDERANDO: Que el día 22 de Diciembre 2010 del corriente año de acuerdo a un pedido deintervención que ingreso por la Línea de Emergencias 103 solicitado por el AgenteDelgado de la Policía Federal Argentina, el Arquitecto Marcelo Bovalina perteneciente ala Dirección Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio yEmergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedadubicada en la calle Santiago del Estero 2060 a realizar una inspección edilicia.Que en el citado domicilio hay una propiedad entre medianeras, de planta baja y plantaalta cuyo uso es hotel. Posee estructura de mampostería portante y bovedilla deladrillos con perfilaría metálica. Según el informe técnico efectuado, el día 21/12/10 seprodujo un derrumbe parcial de la losa sobre planta baja y el cielorraso de yesosuspendido en la habitación Nº 7. En la inspección se constato la caída de parte de losladrillos que conforman la bovedilla de la losa mencionada y la no presencia deperfilaría metálica portante en la bovedilla colapsada. Por todo lo expuesto toda vezque no se encontraban dadas las condiciones de seguridad estructural se procedió a laclausura de preventiva de la habitación Nº 7 de la “PB”, batería de sanitarios y cocinaen planta alta en el sector coincidente con la habitación siniestrada.Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97en su Artículo 12º y Nº 2075/07 en su Anexo II y se confeccionó Notificación Nº674-DGGAyE-10, en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativocorrespondiente.Por ello:

EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS

DISPONE: Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva de la habitación Nº 7 de la “PB”,batería de sanitarios y cocina en planta alta en el sector coincidente con la habitaciónsiniestrada, sitos en el Inmueble con frente a la calle Santiago del Estero 2060, el día22 de Diciembre del Año 2010 por el Arquitecto Marcelo Bovalina.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a laSubsecretaría de Emergencias, a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control,de Fiscalización y Control de Obras y de Registro de Obras y Catastro, FiscalíaGeneral, Policía Federal y Policía Metropolitana, publíquese en el Boletín Oficial.Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALMJYS/11



VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 70/DGCYSB/10 y el Expediente Nº 1621303/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Custodia ySeguridad de Bienes;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 70/DGCYSB/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDADDISPONE

Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 70/DGCYSB/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Custodia y Seguridad de Bienes por un monto total de PESOSCATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 14.991.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 1/DGARHPM/11.

Buenos Aires, 5 de enero de 2011 VISTO: Las Resoluciones Nros. 375-MJYSGC/10, 52-MHGC/10, y la Disposición NºA9-DGC/10, y CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 52-MHGC/10 se asignó a la Dirección General deAdministración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en concepto de CajaChica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000.-); Que mediante Resolución Nº 375-MJYSGC/10 se designó como responsables de laadministración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Comúnal Dr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y al Sr. Guillermo Alberto RodríguezVigo (DNI Nº 21.482.541);Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la CajaChica Común de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de laPolicía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de


dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de laDisposición Nº A9-DGC/10;Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición del ejercicio 2010,corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafoprecedente.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOSDE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la DirecciónGeneral de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, relativosa la rendicion final del Ejercicio 2010, por la suma total de pesos dos mil novecientoscuarenta y dos con 05/100 ($ 2.942,05) y las Planillas anexas a la rendiciónconfeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición NºA9-DGC/10.Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la PolicíaMetropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Vigo



VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laResolución Nº 1495/SSSU/10 y el Expediente Nº 1589190/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de SeguridadUrbana;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Resolución Nº 1495/SSSU/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Resolución Nº 1495/SSSU/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laSubsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total de PESOS TRESCIENTOS ($300.-).


Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 2/DGARHPM/11.

Buenos Aires, 10 de enero de 2011 VISTO: El Decreto 158-GCBA/2005, y la Resolución Nº 972-MJYSGC/10, y CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 158-GCBA/05 se estableció el régimen de administración de losfondos asignados las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires; Que mediante Resolución Nº 972-MJYSGC/10 se designó como responsables de laadministración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos deMovilidad al Dr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y al Sr. Guillermo AlbertoRodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541);Que corresponde expedirse acerca de los Gatos de Movilidad de la Dirección Generalde Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en lo querespecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, deconformidad con el procedimiento previsto en el Anexo I del Decreto Nº 158-GCBA/05;Que analizados los Gastos de Movilidad relativos al 4° trimestre de 2010, correspondeproceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOSDE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE Artículo 1.- Apruébanse las erogaciones efectuadas en la Caja de Gastos de Movilidadcorrespondientes al 4° trimestre de 2010 de la Dirección General de Administración deRecursos Humanos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seiscientossesenta ($ 660,00) y las Planillas anexas a la rendición, confeccionadas deconformidad con lo previsto en el Anexo I del Decreto 158-GCBA/05.Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la PolicíaMetropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Vigo



VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 00325/DGAI/10 y el Expediente Nº 2834/11, y


CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General deAdministración de Infracciones;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 00325/DGAI/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 00325/DGAI/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Administración de Infracciones por un monto total de PESOSTREINTA MIL ($ 30.000.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 4/DGTALMJYS/11.

Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 63/DGDCIV/11 y el Expediente Nº 1621639/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de DefensaCivil;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 63/DGDCIV/11, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALDEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE


Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 63/DGDCIV/11otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Defensa Civil por un monto total de PESOS DOS MILDOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2.250.-)Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás


Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 37/DGELEC/10 y el Expediente Nº 1616716/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Electoral;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 37/DGELEC/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,


DISPONE Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 37/DGELEC/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General Electoral por un monto total de PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás




VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 026/DGSV/10 y el Expediente Nº 1599622/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General deSeguridad Vial;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 026/DGSV/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,


DISPONE Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 026/DGSV/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Seguridad Vial por un monto total de PESOS MILTRESCIENTOS ($ 1.300.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás


Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 6/DGJRYM/10 y el Expediente Nº 1553305/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de JusticiaRegistro y Mediación;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 6/DGJRYM/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.


Por ello, en uso de las facultades conferidas,


DISPONE Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes altercer trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 6/DGJRYM/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Justicia Registro y Mediación por un monto total de PESOS DOSMIL ($ 2.000.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás


Buenos Aires, 11 de enero de 2011 VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 375/DGSPR/10 y el Expediente Nº 1600507/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General deSeguridad Privada;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 375/DGSPR/10, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,


DISPONE Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 00375/DGSPR/10otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laDirección General de Seguridad Privada por un monto total de PESOS SEISCIENTOSSESENTA ($ 660.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás




VISTO: El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 2679/MHGC/10, lasDisposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 27/DGSV/10, y el Expediente Nº 1599711/10, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especialotorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 2679/MHGC/2010destinada a solventar los gastos que demande el alquiler de un stand y la inscripciónde seis (6) congresistas en el marco del “II Congreso Iberoamericano de SeguridadVial” que se realizó del 20 al 22 de Octubre del 2010 en el Hotel Hilton de la Ciudad deBuenos Aires;Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones enconcepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Comprasy Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición dedichos fondos;Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, méritoy conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la reparticiónreceptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que larevisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza alas formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, yverificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición querinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);Que por Disposición Nº 27/DGSV/10 el Director General de Seguridad Vial aprobó laserogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillascorrespondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos trecemil trescientos con 00/100 ($13.300,00), obrando en el expediente los correspondientescomprobantes respaldatorios;Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidadcon lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,



Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja ChicaEspecial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº2679/MHGC/10 destinadas a solventar los gastos que demande el alquiler de un standy la inscripción de seis (6) congresistas en el marco del “II Congreso Iberoamericanode Seguridad Vial” por un monto total de pesos veinte mil con 00/100 ($20.000,00).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General deContaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. LópezMardarás



Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, laDisposición Nº 02/UAIMJYS/11 y el Expediente Nº 18158/11, y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidadcorrespondientes al cuarto trimestre del año en curso, otorgada en el marco de losDecretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos demovilidad que demanda el normal funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna;Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora delos fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 02/UAIMJYS/11, siendoresponsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.Por ello, en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes alcuarto trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 02/UAIMJYS/11otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a laUnidad de Auditoría Interna por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3000.-).Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demásefectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 403/HNBM/10.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2010 VISTO:


la Carpeta Nº 778260/HNBM/10 y; CONSIDERANDO: Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición deProductos Nutroterapicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,B.O.C.B.A. Nº 2960/08; Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 211/212. Que, mediante Disposición N° 267-HNBM-10, del 28-07-10, (fs 16) se dispuso elllamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6282/SIGAF/10, Art. 28Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 17-08-10, a las 10 hs al amparo de lo establecidoen el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y suDecreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Abbot Laboratories Argentina S.A 2) Verónica S.A.C.I.F.E.I., 3) CooperativaTambera de Gualeguaychu Limitada Cogatu, 4) La Gruta S.R.L, 5) Molinos CañuelasS.A.C.I.F.I.A, 6) La Estradens S.R.L, 7) Mastellone Hnos S.A, 8) Lacteos Conosur S.A,9) Fresenius Kabi S.A, 10) Nutricia Bago S.A, 11) Alimentos Nutritivos S.A, 12)Nutricional Argentina S.R.L, 13) Nutri Service S.R.L, 14) Nutriplus Alimentaciones eIndustria S.A Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1961/10, (fjs. 164/165), se recibieron (4)Cuatro Ofertas de las firmas: 1) Nutri Service S.R.L, 2) Nutricia Bago S.A, 3) AXXAPharma S.A, 4) Abbot Laboratories Argentina S.A. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 196/200) que ordena lareglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual seelabora el Dictamen de Evaluación N° 1817/SIGAF/10, (fs 206/207) por el cual resultapreadjudicada la firma: 1) AXXA Pharma S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108,Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. Que se tratan de insumos que si bien están incluidos en la Orden de Compra AbiertaPROGEN, la presentación de los mismos no es la solicitada por el Servicio deAlimentación de acuerdo al Informe Técnico elaborado por dicho Servicio a Fs.(183/185). Que los insumos de la oferta adjudicada, en cuanto a su envase, resultan adecuadospara el suministro a las internas del Hospital. Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de GestiónEconómico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de loshospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica yFinanciera. Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDADOPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:


Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6282/10realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición deProductos Nutroterapicos, solicitado por el SERVICIO DE ALIMENTACION a la firma: 1) AXXA Pharma S.A,: los renglones : 3, 4, 5 y 6 por la suma de pesos: Sesenta yCinco Mil Cuarenta ($65.040,00) Por la suma de pesos: Sesenta y Cinco Mil Cuarenta ($65.040,00) Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia yEjercicio Fururo. Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs 214/216. Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.754/GCBA/08. Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.--Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 491/HNBM/10.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010 VISTOla Carpeta Nº 231366/HNBM/10 y; CONSIDERANDO: Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición deColchones y Almohadas, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,B.O.C.B.A. Nº 2095/08; Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondosnecesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimientopresupuestario a fojas 192/194. Que, mediante Disposición N° 151-HNBM-10 del 28-04-2010, (fs.8) se dispuso elllamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 717/10, para el día 10-05-2010, a las 10 hs, alamparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº2658/07. Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientesfirmas: 1) Roberto Oscar Schvarz, 2) Ricardo Salvador Cores, 3) Mirta Beatriz Barcala,4) Patricia Nora Camossa, 5) Meller S.A., 6) Dakuba S.A., 7) Jacobo Selim Chamma eHijos S.H., 8) Espumas Pilar S.R.L., 9) Productora Textil S.A., 10) Carotex S.R.L., 11)Hilanderia Aldeana S.A., 12) Squadra Diseños S.R.L., 13) Provea Indumentaria S.R.L.,14) Iturri Grupo Industrial S.A., 15) Tradens S.R.L.


Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1114/2010, (fs.145) Se recibieron Dos (2)ofertas de las firmas: 1) Productos Industriales S.R.L., 2) Roberto Oscar Schvarz. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 175/177) que ordena lareglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta dePreadjudicación Nº 2388/10 (fs 197/198), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)Roberto Oscar Schvarz, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de GestiónEconómico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de loshospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica yFinanciera Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras yContrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competenciasestablecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANOY LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN: Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 717/10, realizada al amparo de loestablecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley deCompras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su DecretoReglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase laadquisición de Colchones y Almohadas.- 1) Roberto Oscar Schvarz, los renglones: 1 y2, por la suma de pesos: Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos.- ($ 417.500,00).- Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia yEjercicio Futuro.- Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden deCompra, cuyo proyecto obra a fs. 208/210. Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentesdentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. Monchablon Espinoza - Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 867/DGADC/10.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 VISTO:La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº232/10 y el Expediente Nº 1.462.912/2009, y CONSIDERANDO:


Que por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010 alamparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantesde la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión deEstaciones de Trabajo (PC) con destino a la Dirección Programas Centrales-Programade Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires;Que por Disposición Nº 783/DGADC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases yCondiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la citadaLicitación Pública, por un monto aproximado de pesos doscientos ochenta y dos milquinientos ($ 282.500.-), con financiamiento con transferencia afectada de la Nación,fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 15 de Diciembre de 2010 a las 11:00horas;Que se comunicó a la U.A.P.E., CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOSTRANSPARENTES S.A., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS,DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCIONGENERAL CONTADURIA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMADE SALUD, DIRECCION GENERAL SISTEMAS INFORMATICOS y DIRECCIONPROGRAMAS CENTRALES, y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yen la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de conformidad con loestablecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto ReglamentarioNº 754/08;Que asimismo, se cursaron invitaciones a las empresas GIGAFLOP S.A., SERVICIOSGLOBALES DE INFORMATICA S.A., G&B S.R.L., ID GROUP S.A., LEF & AsociadosConsulting S.A., QUICK SUPPLIES S.R.L., FEBICOM S.A., DESCA TRANSISTEMASS.A., AVANZIT TECNOLOGIA S.A., SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONSS.A., TECHNOLOGY BUREAU S.A., MICROLAT S.R.L., DINATECH S.A. ySYSTEMNET S.A., y se envió correo electrónico, a los mismos efectos, a todos losproveedores del rubro licitado inscriptos en el RIUPP;Que con fecha 15 de Diciembre de 2010 a las 11:00 hs., se realizó el acto de aperturade sobres, habiendo presentado oferta las firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. (CUITNº 30-70860230-9) por un monto total de pesos doscientos sesenta mil quinientos ($260.500.-), G&B S.R.L. (CUIT Nº 30-65725290-1) por un monto total de pesosdoscientos cuarenta y un mil novecientos ($ 241.900.-) y CORA-DIR S.A. (CUIT Nº30-67338016-2) por un monto total de pesos doscientos veintidós mil cien ($222.100.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3063/2010;Que efectuado el Informe Técnico por parte de la Dirección General de SistemasInformáticos, tomó intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas;Que en base al asesoramiento técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que ordenala normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 16 de diciembrede 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el SistemaIntegrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2753/2010, por elcual se aconseja adjudicar a la firma CORA-DIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2) elrenglón Nº 1 por un monto unitario de pesos dos mil doscientos veintiuno ($ 2.221.-)por ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 108 de laLey Nº 2.095, alcanzado el monto total preadjudicado a la suma de PESOSDOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN ($ 222.100.-);Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las firmas oferentes ypublicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internetdel Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera Oficial de laUnidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente, sinque se presentaran impugnaciones al mismo;Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación


presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor;Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,corresponde dictar acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nosocupa.Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su DecretoReglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 232/10,

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLEDISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010, al amparo de loestablecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y adjudícase la Provisión de Estacionesde Trabajo (PC), con destino a la Dirección Programas Centrales - Programa deInmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires a la firma CORA-DIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2) elrenglón Nº 1 por un monto unitario de pesos dos mil doscientos veintiuno ($ 2.221.-)por ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 108 de laLey Nº 2.095, alcanzado el monto total preadjudicado a la suma de PESOSDOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN ($ 222.100.-).Artículo 2º- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la PartidaPresupuestaria del Ejercicio en vigor.Artículo 3º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir lasrespectivas Ordenes de Compra.Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a laDirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 376/DGIUR/09.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 12.882/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar eluso: “Comercio minorista: de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía yComunicación”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1615/17, Planta Baja, UFNº 1, con una superficie a habilitar de 44,25m², y


CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 y AE6 deZonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto OrdenadoDecreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº1082-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del usosolicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;Que los usos consignados Permitidos son: “Aparatos, Equipos y Artículos de Telefoníay Comunicación”;Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 30, 31, 32 y 33 cumplimentanla normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a suvisado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICADISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Comercio minorista: de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía yComunicación”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1615/17, Planta Baja, UFNº 1, con una superficie a habilitar de 44,25m² (Cuarenta y cuatro metros cuadradoscon veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigenteque resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 30, 31, 32 y 33 toda vez quecumplimenta la normativa en la materia.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación delinmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá serconsultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquemade publicidad obrante a fs. 33 al recurrente; para archivo de la documentación en elOrganismo se destinará la fs. 32; para archivo de la documentación en el Área Técnicacompetente se reserva la fs. 31. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de laCiudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de mayo de 2009 VISTO:

El Expediente Nº 73.666/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición


parcial, modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº1401/05/09/11 esquina San José 15/21/25, destinado a “Oficinas comerciales, localcomercial”, con una superficie de terreno de 373,55m², una superficie cubiertaexistente de 2330,30m², una superficie a demoler de 321,69m², una superficie ademoler de 321,69m² y una superficie a construir de 297,63m², según planos obrantesa fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38, y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel deProtección “Estructural”;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº1061-DGIUR-2009, indica que a fs. 1 y 2 obran copia de plano conforme a obra y planode ampliación del edificio;Que según la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 4 y 5 y nota a fs. 33, los trabajos arealizar en el interior consisten en:· Construcción de un núcleo de escalera y ascensor que cumplimentan lasnormas contra incendio y accesibilidad.· Ampliación, reubicación y adaptación de locales sanitarios y office.· Apertura de vanos entre locales de sobre la calle San José, manteniendolas proporciones y modulación de los mismos, a fin de preservar la tipología original.· Reparación y reutilización de los pisos de pinotea.· Limpieza y reparación de mármoles originales en escalera y revestimientode hall de acceso.· Reparación de cielorrasos y molduras.· Actualización de la instalación eléctrica, sanitaria y de gas.· Con respecto a los trabajos en la fachadas se efectuará:- Reparación del revoque símil piedra con mortero de similares características aloriginal en cuanto a textura y color.- Revisión y reparación de ornatos.- Revisión y reparación del sistema de balcones. Limpieza y reparación de carpintería yherrería.- Retiro de las ventilaciones de equipos de tiro balanceado en desuso;Que según lo descripto precedentemente se entiende que las obras solicitadas noafectan los valores patrimoniales del Distrito en cuestión ni los del edificio catalogadocon Nivel de Protección “Estructural”;Que asimismo se deja constancia de lo siguiente:- Para la reparación, reemplazo y/o completamiento de ornatos se recomienda efectuarréplicas (que llevarán grabado el año de la intervención) por moldes tomados de piezasoriginales. En la verificación se evaluará el estado de las estructuras de sujeción paradeterminar la posible pérdida de sección por corrosión y su posterior limpieza ypasivazo del óxido.- No se visan trabajos en el cubierta del edificio;Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería accederal visado patrimonial de los planos solicitados;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, modificación y ampliación”, enel inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1401/05/09/11 esquina San José 15/21/25,destinado a “Oficinas comerciales, local comercial”, con una superficie de terreno de373,55m² (Trescientos setenta y tres metros cuadrados y cincuenta y cinco decímetroscuadrados), una superficie cubierta existente de 2330,30m² (Dos mil trescientos treintametros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una superficie a demoler de321,69m² (Trescientos veintiún metros cuadrados con sesenta y nueve decímetroscuadrados), una superficie a demoler de 321,69m² (Trescientos veintiún metroscuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) y una superficie a construir de297,63m² (Doscientos noventa y siete metros cuadrados con sesenta y tres decímetroscuadrados), según planos obrantes a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe ala conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del usocorrespondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con laprotección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso seráPermitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble otratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y delplano obrante a fs. 38 al recurrente; se reservan la fs. 37 para archivo de ladocumentación en el Organismo; se reservan la fs. 36 para archivo en el Área TécnicaCompetente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de BuenosAires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 378/DGIUR/09.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009 VISTO:La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 37.487/2007 por el que se consultarespecto de la actualización de la Disposición Nº 355/DGIUR/2007, sobre lalocalización del uso “Templo”, en el inmueble sito en la calle Laguna Nº 1161, con unasuperficie de 535,96m² cubiertos, 10,12m² semicubiertos y 110,50m² libres, y CONSIDERANDO: Que por Presentación Agregar Nº 1, obrante a fs. 71, el recurrente solicita eldesarchivo y la actualización de la mencionada Disposición;Que dicha Disposición establece un plazo de vigencia de 180 días corridos a partir dela fecha de notificación para la presentación de la documentación correspondiente ante


la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. El recurrente se notificó con fecha11 de Diciembre de 2007, es decir que de acuerdo a los propios términos de laDisposición la misma no se encuentra vigente. Por consiguiente, habiéndose vencidolos plazos establecidos, la localización del uso deben ser analizados nuevamente;Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2BII de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº664-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)del Código antes citado y a lo expresado precedentemente, se informa que la actividadsolicitada está afectada a la referencia “C”, para el Distrito de implantación, debiendopor lo tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de sulocalización;Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 535,96m²,semicubiertos 10,12m² y libres 110,50m².b) El desarrollo sobre Línea Municipal es de 8,70 m.c) Los usos de los lotes adyacentes son:- Laterales: Vivienda (Laguna Nº 1167), Vivienda, Local cerrado (Laguna Nº 57).- Frente: Vivienda, Taller.- Contrafrente: Vivienda.d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 68%,no existiendo en la cuadra otro uso similar al solicitado.e) Se encuentra a 80 m. de la Avenida F. Bilbao y a 210 m. de la Avenida Lacarra.f) El nivel de ruido en la vía pública en el momento del relevamiento (horario diurno)resulta Medio.g) En la cuadra existe posibilidad de estacionamiento.h) Existe una línea de colectivo sobre la calle Laguna;Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lalocalización del uso propuesto en los Distritos R2BII, esto es áreas residenciales debaja densidad, el Área Técnica competente considera que no existen en primerainstancia inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización del usosolicitado;Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), se informaque el uso solicitada se encuentra referenciada Según Categorización (S/C);Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 121-CPUAM-2009considera que no existe inconveniente, desde el punto de vista urbanístico, paraacceder a lo solicitado;Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 892-DGIUR-2009, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Templo”, en el inmueble sito en la calle Laguna Nº 1161, con una superficie de535,96m² (Quinientos treinta y cinco metros cuadrados con noventa y seis decímetroscuadrados) cubiertos, 10,12m² (Diez metros cuadrados con doce decímetroscuadrados) semicubiertos y 110,50m² (Ciento diez metros cuadrados con cincuentadecímetros cuadrados) libres, debiendo cumplir con toda la normativa vigente queresulte de aplicación para el presente caso.


Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 21.8632009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar eluso: “Estudio Profesional; Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº353/59/65, 6º Piso, Dpto. Nº 612, UF Nº 121, con una superficie a habilitar de 27,39m²,y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº1050-DGIUR-2009, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del usosolicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;Que los usos consignados permitidos son: “Estudio Profesional, Oficina Consultora”;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Estudio Profesional; Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle PerúNº 353/59/65, 6º Piso, Dpto. Nº 612, UF Nº 121, con una superficie a habilitar de27,39m² (Veintisiete metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para elpresente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitadopublicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a estaDirección General.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación


pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 380/DGIUR/09

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009 VISTO: El Registro Nº 68-DGIUR-2009 por el que se solicita el visado para la colocacióntemporal de letreros en balcones del inmueble sito en la calle Florida Nº 1.005/05; y, CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión está emplazado en el polígono propuesto para el DistritoAPH 38 “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario” delCódigo de Planeamiento Urbano por Expediente Nº 2.134/2004 y además se promuevesu catalogación con Nivel de Protección Cautelar;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informó en el Dictamen Nº945-DGIUR-2009 que por los presentes se solicita el visado de colocación temporal,con fecha límite 31 de Diciembre de 2009, de seis (6) letreros en los balcones de lafachada de la calle Florida del inmueble denominado “Plaza Hotel”, sito en Florida Nº1.001/05, San Martín Nº 1.006 y Marcelo T. de Alvear Nº 529, Nomenclatura Catastral:Sección 03, Manzana 050, Parcela 003D;Que respecto de la documentación obrante en el presente indican que la misma estácompuesta por:·A fs. 2 se adosa fotomontaje donde se muestra la fachada del edificio con la propuesta·A fs. 3 y 4 se adosan fotografías color del exterior del edificio.·A fs. 6 el recurrente adjunta especificaciones sobre la colocación de letreros, deacuerdo a lo solicitado mediante Cédula de Notificación del 27 de Marzo de 2009;Que en atención a la documentación presentada la mencionada Área considera que lasobras propuestas de acuerdo a la descripción obrante a fs. 1, el fotomontaje obrante afs. 2 y las especificaciones obrantes a fs. 6 de estos actuados, cumplimentan lasnormas correspondientes al Distrito APH en cuestión y no alteran los valorespatrimoniales del edificio a proteger, por lo que corresponde su visado;Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/ocolocación publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICADISPONE

Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico la colocacióntemporal, con fecha límite 31 de diciembre de 2009, la colocación de seis (6) letrerosen los balcones de la fachada de la calle Florida del inmueble denominado “PlazaHotel”, sito en Florida Nº 1.001/05, San Martín Nº 1.006 y Marcelo T. de Alvear Nº 529,Nomenclatura Catastral: Sección 03, Manzana 050, Parcela 003D, de acuerdo alfotomontaje obrante a fs. 2 y especificaciones de colocación de fs. 6, debiendo dar


cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.Artículo 2º.-Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación delinmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta DirecciónGeneral.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación, dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifiquese y entréguese copia certificada de la presente yfotocopias de las fojas 1, 2 y 6. Publiquese en el Boletín Oficial del Gobierno de laCiudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 37.619/2006 y la Disposición Nº 221-DGIUR-2007, y CONSIDERANDO: Que mediante dicha Disposición, se autorizó la ampliación de superficie de los usos“Restaurante, Café-bar, despacho de bebidas”, en el inmueble sito en la calle Soler Nº5608/5610, esq. Fitz Roy, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie reglamentariade 38,68m², y una superficie antirreglamentaria de 72,30m², siempre que se regularicela situación ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 (Barrio Nuevo Colegiales) Zona 4 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto OrdenadoDecreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por la Ley Nº 2567(BOCBA Nº 2829);Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 998-DGIUR-2009, indica quelos rubros solicitados se encuentran contemplados en el punto 6) Zona 4 (Z4) de lamencionada Ley Nº 2567, 6.4.4 Usos Permitidos, en el agrupamiento Servicios:“Alimentación en general, Bar-café (uno por cuadra)” y de acuerdo a la Ley Nº 123 deEvaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias, los rubros solicitados seencuentran categorizados como Sin Relevante Efecto;Que en su oportunidad, por Disposición Nº 033-DGPINT-2006, se autorizó lalocalización de los usos “Restaurante, Café-bar, despacho de bebidas, whiskería,cervecería; sin envío a domicilio”, en la parcela en cuestión, con una superficieaproximada de 266,80m²;Que asimismo a fs.4, obra Plano de Modificación y Ampliación con destino “Café-bar”,para la parcela mencionada, con una superficie total de 266,80m², registrado en fecha15 de Junio de 2005;Que de acuerdo a nuevo Plano de Modificación y Ampliación, obrante a fs. 24, sedeclara una superficie nueva reglamentaria de 38,68m² y una superficie nuevaantirreglamentaria de 72,30m²;Que a fs. 45, con fecha 21 de Enero de 2009 el Área Técnica competente solicitó elrelevamiento actualizado de usos de la manzana en la cual se encuentra inserta laparcela en cuestión, relevamiento que se incorporó a fs. 46 y en el que se observa lacoexistencia de viviendas, comercio, servicio e industria, similar al relevamiento


anterior de fs. 22, excepto por el agregado de una agencia de lotería, un local condestino bar y una parrilla;Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que:a) No existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a lasolicitud de ampliación de superficie reglamentaria de 38,68m², con la superficieautorizada por Disposición Nº 033-DGPINT-2006, de 266,80m², para los usos“Restaurante; Café-bar, despacho de bebidas”, en el inmueble sito en la calle Soler5608/5610 (según solicitud obrante a fs. 32), esq. Fitz Roy, Planta Baja y Alta.b) Con respecto a la superficie a ampliar antirreglamentaria de 72,30m², se considerafactible también su localización para el uso solicitado, siempre que se regularice susituación ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.c) En cuanto a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, toda vez que sedeclara una superficie destinada a salón de 124,37m² + 70,14m², superando los150,00m², deberá cumplir con el requerimiento de estacionamiento del 20% comomínimo, de la superficie total construida, dentro del predio o por contrato de locación. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 221-DGIUR-2007, por el cual se autorizó la ampliación de superficie de los usos “Restaurante, Café-bar, despacho debebidas”, en el inmueble sito en la calle Soler Nº 5608/5610, esq. Fitz Roy, Planta Bajay Planta Alta, con una superficie reglamentaria de 38,68m² (Treinta y ocho metroscuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), y una superficieantirreglamentaria de 72,30m² (Setenta y dos metros cuadrados con treinta decímetroscuadrados), siempre que se regularice la situación ante la Dirección General Registrode Obras y Catastro, por excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días apartir de la notificación de la presente.Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en cuanto a los espacios de Guarda oEstacionamiento vehicular, en función de que se declara una superficie destinada asalón de 124,37m² + 70,14m², superando los 150,00m², deberá cumplir con elrequerimiento de estacionamiento del 20% como mínimo, de la superficie totalconstruida, dentro del predio o por contrato de locación.Artículo 3º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no hantranscurrido los 180 días a partir de la fecha de notificación y en relación a la fecha depedido de prórroga. Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberápresentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; deno hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente através del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el BoletínOficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 17.410/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el


uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 631, UF Nº 1, conuna superficie a habilitar de 870m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº1038-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del usosolicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, OficinaConsultora”;Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamientoestablecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b). Enedificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al1º/5/1977;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 631, UF Nº 1, conuna superficie a habilitar de 870m² (Ochocientos setenta metros cuadrados), debiendocumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitadopublicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a estaDirección General.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 384/DGIUR/09.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:

El Expediente Nº 75.140/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el


uso “Café - Bar”, en el local sito en la calle Solís Nº 454, Planta Baja, UF Nº 1, con unasuperficie a habilitar de 297,11m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº662-DGIUR-2009, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código antescitado se informa que:a) Los usos “Café - Bar” se encuentran comprendidos en el rubro “Bar, Café,Whiskería, Cervecería, Lácteos, heladería, etc.” teniendo la referencia “C” (El Consejoefectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localizaciónpropuesta, y en su caso, el FOS correspondiente) para el Distrito R2al; Asimismo seencuentra afectado al numeral 26 de Guarda y Estacionamiento Vehicular queestablece para salones mayores o iguales a 150m², una superficie del 20% de lasuperficie total construida.b) Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº1352-GCABA-2002, resulta categorizado S/C;Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:- Se trata de una parcela intermedia.- La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 297,11m².- La “…actividad consiste en proveer a los alumnos que concurren a la Universidad de la“Fundación Favaloro para la Docencia e investigación Médica”, sita en Solis Nº 453,57(en la vereda frentista) de un lugar de reunión, estudio, esparcimiento. No hay actividadcomercial. Permanece abierto de 8,00hs. a 20,00hs. La máxima concurrencia en horaspico es de 80 alumnos en simultáneo…” y aclara que “…los alumnos compran comida enlos comercios del barrio y se reúnen a comer y estudiar en este local en los horariosentre clases…”;Que con respecto a los requerimientos de guarda y Estacionamiento vehicular, losmismos no serían exigibles dado que el ancho de la parcela resulta menor a 10,00 m. yque el estacionamiento lo debería cumplir el uso principal que resulta ser el Instituto deInvestigación que se encuentra en la cuadra frentista;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 122-CPUAM-2009considera admisible acceder a la localización de los usos solicitados, para usoexclusivo de los estudiantes de la Fundación Universitaria, dejando expresa constanciaque no podrá desarrollar la actividad “música y/o canto” por encontrarse el localemplazado en un distrito residencial;Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 908-DGIUR-2009, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café- Bar”, en el local sito en la calle Solís Nº 454, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficiea habilitar de 297,11m² (Doscientos noventa y siete metros cuadrados con oncedecímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte deaplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en


cuestión las actividades de música y/o canto, por tratarse de un distrito residencial.Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 17.146/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizarlos usos: “Comercio Minorista: de Cuadros, marcos y espejos enmarcados; de artículospersonales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1056, PlantaBaja, Local Nº 10, con una superficie a habilitar de 11,55m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº947-DGIUR-2009, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del usosolicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadrode Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Cuadros, Marcos yespejos enmarcados; de artículos personales y para regalos”;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que en caso de colocar publicidad, deberá presentar: Esquema de Publicidad (vista ycorte), adecuado a lo que establece la normativa del Distrito (esc: 1:20 indicandomateriales, medidas y colores, por cuadruplicado con firma del titular y profesional en lacarátula). Cabe señalar que sólo se permiten letreros frontales, cuyo tamaño no supereel 5% de la superficie de la fachada en planta baja, no más de 0,05 m. de espesor,inscripto en el vano, deberán ser iluminados no luminosos. Las letras podrán ser decajón no más de 0,05 m. de espesor con luz de neón incorporada escondida. Estáprohibido el baclight. Los anuncios deben ser de chapa pintada y estar diseñados de talmanera que se integren a la fachada, no permitiéndose los pintados directamentesobre los muros;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizaciónde los usos: “Comercio Minorista: de Cuadros, marcos y espejos enmarcados; deartículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1056,Planta Baja, Local Nº 10, con una superficie a habilitar de 11,55m² (Once metroscuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda lanormativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitadopublicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a estaDirección General.Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que en caso de colocar publicidad, deberápresentar: Esquema de Publicidad (vista y corte), adecuado a lo que establece lanormativa del Distrito (esc: 1:20 indicando materiales, medidas y colores, porcuadruplicado con firma del titular y profesional en la carátula). Cabe señalar que sólose permiten letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de lafachada en planta baja, no más de 0,05 m. de espesor, inscripto en el vano,deberán ser iluminados no luminosos. Las letras podrán ser de cajón no más de 0,05m. de espesor con luz de neón incorporada escondida. Está prohibido el baclight. Losanuncios deben ser de chapa pintada y estar diseñados de tal manera que se integrena la fachada, no permitiéndose los pintados directamente sobre los muros.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 386/DGIUR/09.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 13.266/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar eluso “Soportes de antena tipo Pedestal”, en el inmueble sito en la calle Dr. EnriqueFinochietto Nº 420, y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito “Ampliación APH1 Zona3c” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, TextoOrdenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº267-DGIUR-2009, informa que los pedestales propuestos tienen cuatro metros dealtura y el nivel de la azotea del inmueble es de 46,90 m. de altura. Se entiende que suimplantación debe estar alejada de los bordes de la misma para que no sean visiblesdesde el nivel peatonal;Que a fs. 43 se adjunta croquis de la planta de azotea, a fs. 34 las mediciones de


radiaciones no ionizantes y a fs. 48 prórroga del Contrato de Locación;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 78-CPUAM-2009indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, acceder a lalocalización propuesta;Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 883-DGIUR-2009, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Soportes de antena tipo Pedestal”, en el inmueble sito en la calle Dr. EnriqueFinochietto Nº 420, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte deaplicación para el presente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 9.381/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar eluso: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas,cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales ClaNAE502.30”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4641/43, con una superficie ahabilitar de 222,14m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas”, cuyo Proyectode Ley tramita por Expediente Nº 45868/2004, enunciado en el parágrafo 5.4.13Nuevos APH del Código de Planeamiento Urbano;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº935-DGIUR-2009, obrante a fs. 12, deniega el visado del uso solicitado, toda vez quelos mismos no se encuentran permitidos en el Distrito en cuestión;Que no Permitidos son: “Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado decristales”;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Industria: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristalesClaNAE 502.30”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4641/43, con unasuperficie a habilitar de 222,14m² (Doscientos veintidós metros cuadrados con catorcedecímetros cuadrados), toda vez que los mismos no se encuentran permitidos en elDistrito en cuestión.Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 21.217/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizarlos usos: “Café-Bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; ComercioElaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill,parrilla; confitería”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía s/n. Estación FF.CCRetiro (ex Mitre). Local 12, con una superficie a habilitar de 11,20m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF – APH de Zonificación General delCódigo de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº916-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de losusos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,pizzería, grill. Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos”;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizaciónlos usos: “Café-Bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; ComercioElaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill,


parrilla; confitería”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía s/n. Estación FF.CCRetiro (ex Mitre). Local 12, con una superficie a habilitar de 11,20m² (Once metroscuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativavigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitadopublicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a estaDirección General.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 57.792/2008 por el que se solicita el visado de Planos de “ObraNueva”, en el inmueble sito en la calle Bucarelli Nº 1523, destinado a “ViviendaUnifamiliar”, con una superficie de terreno de 237,02m², una superficie a construir de275,60m² y una superficie libre de 136,90m², según planos obrantes a fs. 31 a 34 y defs. 36 a 38, y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas”, cuyo Proyectode Ley tramita por Expediente Nº 45.868/04, enunciado en el parágrafo 5.4.13 NuevosAPH del Código de Planeamiento Urbano. Los usos son los que resultan de aplicar lasdisposiciones de los Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº758-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:a) A fs. 14 y 15 el recurrente adosa fotografías color de la fachada del inmueble actual.b) A fs. 35 obra un esquema color con la propuesta de la nueva fachada a construirse;Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obra nueva, lamencionada Área Técnica informa lo siguiente:a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:- R = h/d = 1- FOS de hasta 60%.- Plano de límite: 9 m.b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:- De acuerdo al Balance de Superficie/Cómputo de FOT obrante en “Plano de ObraNueva” a fs. 31 y sus copias de fs. 32 a 34, la superficie computable es de 222,58m² yla superficie permitida por FOT es de 237,02m².·- La altura máxima alcanzada por el edificio propuesto es de 8,71 m.c) La propuesta de fachada presentada a fs. 35 y el plano de fachadas obrante a fs. 36(copias de fs. 37 y 38), cumplimentan el punto b) del ítem 4.2.1.2 “Normas generales


de composición de fachadas”, que reza: “No se permiten construcciones imitativas deestilo, permitiéndose actuaciones de diseño contemporáneo y contextuales con loexistente”, ya que muestra muros a plomo ocultando la cubierta con pendiente, unacomposición de fachada con lineamientos contemporáneos y la elección de materialesactuales para su construcción;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 135-CPUAM-2009considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, paraacceder al visado de los planos de fs. 31 y sus copias de fs. 32 a 34,debiéndose respetar la fachada propuesta en plano de fs. 36 y copias;Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1048-DGIUR-2009, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calleBucarelli Nº 1523, destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de237,02m² (Doscientos treinta y siete metros cuadrados con dos decímetros cuadrados),una superficie a construir de 275,60m² (Doscientos setenta y cinco metros cuadradoscon sesenta decímetros cuadrados) y una superficie libre de 136,90m² (Ciento treinta yseis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 31 y sus copias de fs. 32 a 34, debiéndose respetar la fachada propuesta en planode fs. 36 y copias y debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicaciónpara el presente caso.Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe ala conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del usocorrespondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con laprotección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso seráPermitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble otratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y delos planos obrantes a fs. 34 y 38 al recurrente; se reservan la fs. 33 para archivo de ladocumentación en el Organismo y las fs. 32 y 37 para archivo de la documentación enel Área Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma


Buenos Aires, 21 de mayo de 2009 VISTO:El Expediente Nº 12.246/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar


los usos: “Comercio minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,textiles en general y pieles; de art. personales y para regalo; de calzados en general,artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artefactos de iluminación y del hogar,bazar, platería, cristalería; de artículos de óptica y fotografía; relojería y joyería”, para elinmueble sito en la calle Magallanes Nº 885, Planta Baja, Local 2, con una superficie ahabilitar de 75,10m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH AE4 de Zonificación General delCódigo de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y los usos corresponden al Distrito R2bIII. Dichoedificio está comprendido en la Ley Nº 2548 y los listados anexos que la conforman:anexo I: representativos, anexo II: edificios anteriores al año 1941, asimismo en ellistado de edificios singulares y dentro del APH, AE4;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº913-DGIUR-2009, obrante a fs. 10 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de losusos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados enel Cuadro de Usos 5.2.1 del mencionado Código y resultan permitidos en ese Distrito;Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículospersonales, del hogar y afines, etc.; Bazar, platería, cristalería, artefactos deiluminación y del hogar, etc. Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería”;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizaciónde los usos: “Comercio minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,textiles en general y pieles; de art. personales y para regalo; de calzados en general,artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artefactos de iluminación y del hogar,bazar, platería, cristalería; de artículos de óptica y fotografía; relojería y joyería”, para elinmueble sito en la calle Magallanes Nº 885, Planta Baja, Local 2, con una superficie ahabilitar de 75,10m² (Setenta y cinco metros cuadrados con diez decímetroscuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicaciónpara el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificacióndel inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá serconsultada a esta Dirección General.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma



Buenos Aires, 13 de enero de 2010 VISTO:El Expediente Nº 1.264.006/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar el uso “Bar, Confitería, Café”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1965,con una superficie a habilitar de 220m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General delCódigo de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº0016-DGIUR-2011, indica la Ley Nº 2567 establece:“...5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales4) Zona 2 (Z2)4.2 Zona 2b4.2.4 Usos permitidosAlimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti yBonpland entre J. A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos: Restaurant,cantina, casa de lunch, café, bar, wiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entregaa domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música ycanto.En el resto del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentaciónen general con una localización máxima de dos (2) por acera incluyendo las esquinas,no permitiéndose la ocupación de las mismas, ni la actividad complementaria demúsica y canto.“…En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos deestacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, susmodificatorias y ampliatorias...”;Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:a) Se trata de un edificio de tipología entre medianeras situado en la Parcela 10a de lamanzana delimitada por las calles Bonpland, Costa Rica, Nicaragua, Fitz Roy, de 8 m.de frente sobre la calle Bonpland, 22 m. y 22 m. de lado respectivamente y 176m² desuperficie total, según Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 2, 4 y 5. b) Los usos solicitados se encuentran textualmente contemplados en la Ley Nº 2567(U20 Zona 2b) citada precedentemente, admitiéndose la localización de un máximo de2 (dos) por cuadra incluyendo las esquinas.c) Del relevamiento que se adjunta de fs. 16 y 17 surge que con el uso solicitado enesta oportunidad, no se supera la limitación indicada anteriormente.a) Dado que no se presenta plano de obra registrado, no se pueden determinar siexisten modificaciones en el inmueble, debiendo al momento de la habilitaciónpresentar plano conforme a obra registrado ante el Organismo Competente;


Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existeninconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización con elrubro “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café – Bar, Despacho de Bebidas,Wisquería, Cervecería, Confitería” en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1965,debiendo presentar al momento de la habilitación Plano Conforme a Obra registradoante el Organismo Competente;Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentescontenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayansido expresamente contemplados en el presente.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Bar,Confitería, Café”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1965, con una superficie ahabilitar de 220m² (Doscientos veinte metros cuadrados), debiendo cumplir con toda lanormativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar al momento de lahabilitación Plano Conforme a Obra registrado ante el Organismo Competente.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.402.374/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle BolívarNº 893, 1º y 2º Piso esquina Estados Unidos, con una superficie cubierta de 245,82m²,y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c del Distrito APH 1 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007 y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº72-DGIUR-2011, obrante a fs. 16 indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadrode Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado es asimilable al rubro “Hospedaje Categoría A, B,C, D, E” y el mismo está permitido para la Zona 1c del Distrito de Zonificación APH 1;Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,según planos de antecedentes presentados a fs. 12, el recurrente demuestra que se ha


mantenido su estructura original y de acuerdo a la información solicitada por el USIGno afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble;Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existeninconvenientes en acceder a su localización en el predio sito en la calle Bolívar Nº 893,1º y 2º Piso esquina Estados Unidos, con una superficie cubierta de 245,82m²,debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuestaalguna, por lo que no corresponde su visado;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº893, 1º y 2º Piso esquina Estados Unidos, con una superficie cubierta de 245,82m²(Doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y dos decímetroscuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicaciónpara el presente caso.Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitadopublicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a estaDirección General.Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.401.645/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar los usos: “Elaboración de productos de panadería con venta directo al público;Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista debebidas en general envasadas; Comercio Minorista despacho de pan y productosafines”, en el inmueble sito en la calle Pilcomayo Nº 1002, Planta Baja, con unasuperficie a habilitar de 77,80m², y CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 “AmpliaciónParque Lezama” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;


Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº63-DGIUR-2011, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico ydel Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de losusos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema deventa – autoservicio) Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Elaboración deproductos de panadería (con venta directa al público) h/200m²;Que se visa la publicidad de cartel presentado a fs. 1, dado que el mismo es permitidoen la Zona 3c del Distrito de Zonificación APH1 “Ampliación Parque Lezama”;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizaciónde los usos: “Elaboración de productos de panadería con venta directo al público;Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista debebidas en general envasadas; Comercio Minorista despacho de pan y productosafines”, en el inmueble sito en la calle Pilcomayo Nº 1002, Planta Baja, con unasuperficie a habilitar de 77,80m² (Setenta y siete metros cuadrados con ochentadecímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte deaplicación para el presente caso.Artículo 2º.- Vísase la publicidad de cartel presentada a fs. 1, dado que el mismo espermitido en la Zona 3c del Distrito de Zonificación APH1 “Ampliación Parque Lezama.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificacióndel inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá serconsultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 538.621/2010 por el que se solicita el Visado de los Planos de“Ampliación y Modificación”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 522/24/26/28, UFNº 1 y Nº 2, con destino “Restaurante, Bar”, con una superficie de terreno de 130,45m²,una superficie aprobada existente de 268,20m² y una superficie a registrar de 10,27m²,según plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, y


CONSIDERANDO: Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1, de acuerdo a loestablecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y seencuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distritocon Nivel de Protección Cautelar;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº68-DGIUR-2011, las obras consisten básicamente en la adecuación de las UnidadesFuncionales Nº 1 y 2 unificadas, para su nuevo uso, mediante la demolición de murosinteriores y ejecución de nueva tabiquería interior tendiente a reformular cocina ysanitarios. En cuanto la intervención en la fachada, la misma mejora la situación actualya que ha sido anteriormente modificada, alterando los vanos originales para generarun acceso con vidriera a local;Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado estáexpresamente consignado y resulta Permitido en la Zona 2c del Distrito APH1, por loque corresponde acceder a su localización;Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras aejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes enel Distrito APH1;Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes enacceder al visado del plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, con unasuperficie de terreno de 130,45m², una superficie aprobada existente de 268,20m² yuna superficie a registrar de 10,27m²;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación y Modificación”, para el inmueble sito en lacalle Chile Nº 522/24/26/28, UF Nº 1 y Nº 2, con destino “Restaurante, Bar”, con unasuperficie de terreno de 130,45m² (Ciento treinta metros cuadrados con cuarentadecímetros cuadrados), una superficie aprobada existente de 268,20m² (Doscientossesenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie aregistrar de 10,27m² (Diez metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),según plano obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10 a 12, debiendo cumplir con toda lanormativa vigente para el presente caso.Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoriadescriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutaren el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que estánrelacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en sutotalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueronaprobadas las mismas.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble otratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha desu notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presenteDisposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma



Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.222.909/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar los usos “Bebidas envasadas en general, golosinas envasadas y todo locomprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y fotografía, tabaquería ycigarrería, relojería y joyería, artículos de librería y papelería, perfumería y tocador,artículos personales y regalos, artículos de mercería y botonería”, en el inmueble sitoen la Av. Ramos Mejía entre calle 15 y estación terminal de Ómnibus de Retiro, LocalNº 31, con una superficie a habilitar de 15,66m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 DistritoUrbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento UrbanoLey 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº0012-DGIUR-2010, indica que de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 6.4 VíasFérreas, Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias del Código de Planeamiento Urbano(Ley Nº 449, B.O. Nº 1044) en relación a las estaciones Ferroviarias se informa losiguiente:a) Según el Artículo antes mencionado: “…En los edificios de las estaciones ferroviariasdestinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en elDistrito C3, comprendidos en el Agrupamiento Comercio Minorista y Servicios delCuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro 5.2.1 b), permitidos en el citado Distrito,hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios desalida.b) Con respecto a las actividades solicitadas las mismas se agrupan en el Cuadro deUsos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, Local Comercial (s/ exigencia deestacionamiento o carga y descarga), en los rubros:- “Productos alimenticios y/o bebidas Tabaco, productos de tabaquería, y cigarrería”.- “Óptica, fotografía”.- “Joyería y Relojería – Compraventa de metales y piedras preciosas”.- “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos ygrabaciones, juguetes – Artículos de plástico y de embalaje – artículos publicitarios”.- “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”.- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”.- “Mercería, botonería, bonetería, fantasías”.Todos ellos con Referencia “P” (Permitido). Ley Nº Sin Relevante Efecto para el DistritoC3;Que se observa una diferencia de superficie con respecto al Contrato y el Plano de Uso(7,12m²; 15,66m², respectivamente) la cual deberá determinarse al momento deltrámite de habilitación;Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para lalocalización de los usos “Bebidas envasadas en general, golosinas envasadas y todo locomprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y fotografía, tabaquería ycigarrería, relojería y joyería, artículos librería y papelería, perfumería y tocador,


artículos personales y regalos, artículos mercería y botonería“, sito en la sito en la Av.Ramos Mejía entre calle 15 y estación terminal de Ómnibus de Retiro, Local Nº 31.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Bebidas envasadas en general, golosinas envasadas y todo lo comprendido en laOrdenanza Nº 33.266, artículos de óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojeríay joyería, artículos de librería y papelería, perfumería y tocador, artículos personales yregalos, artículos de mercería y botonería”, en el inmueble sito en la Av. Ramos Mejíaentre calle 15 y estación terminal de Ómnibus de Retiro, Local Nº 31, con unasuperficie a habilitar de 15,66m² (Quince metros cuadrados con sesenta y seisdecímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte deaplicación para el presente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 1.392.580/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie en81,76m² para el uso “Escuela diferencial con internación”, en el inmueble sito en la Av.Directorio Nº 396 esquina calle Beauchef Nº 932, Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso,con una superficie total de 632,85m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II Parágrafo 5.4.2.3 b)Distrito C3II de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº5293-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): Equipamiento C)Establecimientos de Sanidad y D) Establecimientos Educativos los rubros solicitadosse encuentran comprendidos en los rubros: a) “Escuela de educación Especial (para niños con necesidades especiales)”.- Referencia P - Ley Nº 123: Sin Relevante Efectob) “Escuela, Colegio, con internado”- Referencia P - Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto


c) “Hospital de día-Centro de día (enfermos crónicos)”.- Referencia P- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto- Referencia 20 de Estacionamiento - Referencia I de Carga y Descarga;Que analizando la documentación presentada se informa que: - La superficie a ampliar solicitada se ubica en la parte posterior del lote con frente aAv. Directorio.- Según lo conversado con los recurrentes y de acuerdo al plano de uso obrante de fs.57 a 59 en este Hogar/escuela se brindan cuidados a personas discapacitadas yadaptación según sus limitadas posibilidades para lo cual se requiere de espacios deaulas, dormitorios y locales sanitarios.- Según plano de Ajuste de Obra Existente obrante a fs. 1 y 49 dicha ampliaciónconsiste en dormitorios, enfermería, locales sanitarios y pasillo.- A fs. 38 se exhibe Certificado de Habilitación para los usos “Escuela Diferencial” y“Escuela Diferencial con internado” para una superficie de 551,67m².- La ampliación solicitada, al ubicarse en el fondo del lote resulta ser una ocupacióncasi total del mismo, la cual se encuentra contemplada en el Distrito de emplazamiento,Disposición particular de Basamento.Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente no encuentrainconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación desuperficie de uso solicitada de 81,67m² y a la localización de los usos: “EscuelaDiferencial; Escuela Diferencial con internado; Hospital de día, Centro de día”, para unasuperficie total de 632,85m², para el inmueble sito en la Av. Directorio Nº 396, esquinaBeauchef Nº 932;Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficieen 81,76m² (Ochenta y un metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados)para el uso “Escuela diferencial con internación”, en el inmueble sito en la Av.Directorio Nº 396 esquina calle Beauchef Nº 932, Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso,con una superficie total de 632,85m² (Seiscientos treinta y dos metros cuadrados conochenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativavigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma




El Expediente Nº 1.208.604/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar el uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el local sitoen la calle Angel J. Carranza Nº 1906, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie ahabilitar de 22,60m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b (BarrioNuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;Que conforme surge de la norma mencionada, el carácter urbanístico del subdistritoindica que está destinado a la localización de vivienda de baja densidad yequipamiento comercial diario, mientras que el uso solicitado en estos actuados noresulta mencionado en forma expresa;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº5142-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Código dePlaneamiento Urbano, se informa que:a) La actividad “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.” seencuentra comprendida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, “Clase A”,“Servicios para la vivienda y sus ocupantes”.b) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2b de ZonificaciónGeneral, siendo en este caso el uso solicitado permitido hasta 500m2 de superficiemáxima.c) Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el usosolicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E);Que de acuerdo a la documentación aportada por el recurrente: Consulta de RegistroCatastral obrante de fs. 1 a 5; Relevamientos de uso de fs. 8 a 18; Contrato de locaciónde fs. 19 a 34, 32 y 33; Plano de Aguas Argentinas a fs. 31 y Plano de Habilitación deusos a fs. 36, se informa que:a) Se trata de un edificio existente de planta baja, situado en la Parcela 29, de esquina,de la manzana delimitada por las calles Costa Rica, Ravignani, Voltaire y ÁngelJustiniano Carranza, de 19,46 m. de frente sobre la calle Carranza, 10,92 m. de frentesobre la calle Costa Rica y aproximadamente 208,29 m2 de superficie.b) La superficie que se pretende habilitar sería de aproximadamente 22,60m²,correspondiente a la Unidad Funcional Nº 2.a) El recurrente ha locado el mencionado inmueble hasta el día 30 de Septiembre de2013;Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia quesería factible acceder a la localización del uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo,Inmobiliaria”, con una superficie de 22,60 m2 en el local sito en la calle Ángel J.Carranza Nº 1906, Planta Baja, UF Nº 2;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº1618787-CPUAM-2010, indica que considera que desde el punto de vista urbanísticoes admisible el uso “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”;Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0111-DGIUR-2011, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el local sito en la calle AngelJ. Carranza Nº 1906, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 22,60m²(Veintidós metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplircon toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:El Expediente Nº 753.894/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizarel uso “Comercio minorista de materiales para la construcción, sin depósito (exposicióny venta)”, en el local sito en la calle Av. Del Libertador Nº 6525, Planta Baja y 1º Piso,con una superficie a habilitar de 223,18m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 4, frentista alDistrito R2aII de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº4302-DGIUR-2010, indica que el carácter de la zona es:“1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales ycolectivas de densidad media - baja y altura limitada…”“…5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1…”- En particular el subíndice “Casos Particulares 7.2) Sector 4 Barrio Parque GeneralBelgrano” Indica que:“En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte.Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su intersección con laprolongación virtual del deslinde del Distrito UP, continuando por éste hasta laintersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitiránlos siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a):1) Vivienda individual.2) Vivienda colectiva.3) Residencia o establecimiento geriátrico.4) Antigüedades, Objetos de arte.5) Quiosco.6) Alquiler de videocasete.7) Estudios profesionales.8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).9) Garaje (sólo en edificio existente).


10) Policía (Comisaría).11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP ofuturas comunas y sus dependencias).12) Consultorio veterinario.13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).14) Guardería infantil.15) Preescolar.16) Escuela primaria.17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.19) Biblioteca local.20) Templo.21) Garaje y/o taller de subterráneos.22) Estación intermedia de subterráneos.23) Estación intermedia de tren suburbano…”;Que respecto al Parágrafo Nº 5.1.4.1 del citado Código “Usos en Parcelas Frentistas aDeslinde de Distritos” en su inciso a) establece: “...En las parcelas frentistas a calles oavenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales(C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus combinaciones, seadmitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, respetándose lasnormas de tejido de cada distrito. En el caso del Distrito R1, sólo será de aplicación loindicado precedentemente para los locales preexistentes al 1/10/1984 en las parcelasde esquina…”;Que por otra parte es dable indicar, que el recurrente a presentado plano registradocon uso comercial de ampliación del año 2001, antecedente del año 1940;Que mediante Cédula de Notificación, obrante a fs. 43, se solicita informe deconformidad a la Asociación Vecinal Bo. Parque Gral. Belgrano, el cual se adjunta a fs.44;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº1618776-CPUAM-2010, indica que considera que en el presente caso no es deaplicación el Parágrafo 5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano “Usos en parcelasFrentistas a Deslindes de Distrito”, dado que no es una parcela de esquina, tal lorequerido por el citado parágrafo del Código de Planeamiento Urbano;Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0008-DGIUR-2011, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de materiales parala construcción, sin depósito (exposición y venta)”, en el local sito en la calle Av. DelLibertador Nº 6525, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 223,18m²,(Doscientos veintitrés metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados).Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma




VISTO:El Expediente Nº 822.553/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizarlos usos “Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle SalomNº 346/50/52, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 1499,92m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº4680-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usossegún Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado y a la documentación presentada seinforma que: a) El rubro solicitado, se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Centro deDistribución y Logística”, Clase IV, rubro “Centros Primarios, Depósito de mercaderíasen tránsito”, Ley Nº 123 s/C, resultando referenciado con el numeral “C” en el distritode implantación y con la referencia DM (de ser necesario, deberá asegurarse comomínimo, una distancia de 19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito).b) Del análisis de la documentación presentada, surge que:- La actividad se desarrollaría en un edificio existente de Planta Baja y Primer Piso conuna superficie de 1499,92m², localizado en una parcela intermedia deaproximadamente 729,45m² (fs. 25 a 27).- Las construcciones se encuentran registradas (fs. 3) el 27/10/1950, para unasuperficie de 1499,92m² que se corresponde con la solicitud efectuada (fs. 31 a 33). - A fs. 28 Memoria Descriptiva se detalla la actividad a desarrollar y distribuida de lasiguiente forma: Planta Baja al frente sector de carga y descarga y en la parte centraldepósito, en el fondo locales y sanitarios; Primer piso área depósito principal, locales ycocina.- En los registros del USIG de fs. 35 y la foto aérea de fs. 36 se advierte el predominioen la zona de construcciones similares (cubiertas metálicas de grandes luces).- En el relevamiento fotográfico de fs. 23 y 24 de parcelas vecinas y frentistas severifica similitud con el uso solicitado.- La localización de la parcela es próxima, a la Red de Tránsito Pesado, Ley Nº2362/07, Av. Australia (50 m.) y Vieytes (350 m.)- El nivel de ruidos por la calle Salom, resulta medio-bajo;Que el Área Técnica competente concluye que:- La actividad solicitada se deberá encuadrar a lo indicado en el Capitulo 1.2 Definiciónde Términos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso, b) de los tipos de uso,define:“Depósito automatizado (centro de distribución y logística): Depósito que se caracterizapor resolver la función de almacenamiento a través de sistemas automáticos sin laintervención directa de personas.” - Respecto a la mercadería a depositar la misma deberá respetar lo indicado en losCuadros Nº 5.2.5 Clasificación de Depósitos según Molestias y Nº 5.2.6 ClasificaciónUrbanística de los Depósitos;Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia, quepodría resultar factible, la localización del uso “Depósito de Mercaderías en tránsito“ enel predio de referencia y con la intensidad planteada, siempre que se cumpla con loindicado precedentemente.


Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Salom Nº346/50/52, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 1499,92m² (Milcuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con noventa y dos decímetroscuadrados), debiéndose encuadrar a lo indicado en el Capitulo 1.2 Definición deTérminos Técnicos, Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso, b) de los tipos de uso ydebiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para elpresente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 34.887/2004 por el que se consultasobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura sostén de antena tipo monoposte”,en el inmueble sito en la Av. Santa Fe 4215/4299/4363/4387 esquina Av. Sarmiento2690/2698/2700/2704/2710, y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007; Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº5273-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) delmencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada enel agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentrodel rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenasy Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “elConsejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de lalocalización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas delocalización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos deestructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las


restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos UP las solicitudes de locaciónde estructuras soporte de antenas deberán ser remitidas, según Artículo 5º delacuerdo, al Consejo en cada caso por la Dirección General de InterpretaciónUrbanística, para su consideración especial;Que se deja constancia que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través de suInforme Nº 026-CPUAM-2010, presente a fs. 133, establece:- “… considerar lo estipulado en el Artículo 7º donde se destaca en relación a los prediosubicados en distritos de zonificación UP: “… se autorizará la instalación de contenedoreso shelters y/o estructura soporte de antena, según los criterios establecidos en elArtículo 4º para los Distritos E4, debiendo la Dirección General de InterpretaciónUrbanística considerar particularmente las técnicas y recaudos adoptados por elsolicitante para mitigar el impacto visual de las mismas.”- “… considerar lo explicitado en el Artículo 9º: Las estructuras soporte de antenainstaladas sobre terreno deben cumplir las siguientes condiciones: …b) No excederánlos 36 (treinta y seis) metros desde el nivel cero, excepto razones técnicasdebidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo por laDirección General Interpretación Urbanística.”Que de acuerdo a lo establecido en dicho informe, a fs. 134/135 la empresa presentadocumentación donde deja constancia de su propuesta de adecuación para laestructura motivo de consulta y donde, bajo los parámetros del Acuerdo Nº328-CPUAM-2009, se comprometen a bajar la estructura a 36 metros (altura máximapermitida para antenas sobre terreno);Que el recurrente ha presentado:a. A Fs. 21/24: Consulta Catastral.b. A Fs. 60: Implantación de la antena.c. A Fs. 90/92: Autorización de Fuerza Aérea.d. A Fs. 93/95: Autorización organismos competentes en comunicaciones del GobiernoNacional.e. A Fs. 96/102: Contrato de Locación.f. A Fs. 128/129: Perímetro y Ancho de calle. g. A Fs. 135: Corte con altura de la estructuras;Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuestoresponde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considerafactible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisiblesde exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, adeclarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,inhabilitación, demolición o desmantelamiento;Que cabe destacar que se le otorga un plazo de 180 días para realizar los trabajos deadecuación de altura, debiendo, el organismo competente, realizar los controles quecorrespondan;Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “monoposte”,pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normasurbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de PlaneamientoUrbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en laDisposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y lasmismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso“Estructura sostén de antena tipo monoposte”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe


4215/4299/4363/4387 esquina Av. Sarmiento 2690/2698/2700/2704/2710, debiendocumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 65 alrecurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido archívese. Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:LA Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 7.993/2008 por el que se solicita laampliación de superficie en 235,56m² para el uso “Restaurante, Pizzería, Grill, Bar,Café”, en el inmueble sito en la calle Báez Nº 358/60, con una superficie total de686,73m², y CONSIDERANDO: Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de ZonificaciónGeneral del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº2391-DGIUR-2010, indica que el recurrente a fs. 30, por Presentación Agregar Nº 1solicita “…la ampliación de las superficies descubiertas que se originaron en laconstrucción y que son el patio y las terrazas, la sumatoria de ambas superficies es de686,73m²…” que se las quiere afectar a las actividades de “ Restaurante, Pizzería, Grill,Bar, Café“, en el inmueble en cuestión;Que dado que las expansiones semicubiertas y descubiertas como así también la víapública en el “Barrio Las Cañitas”, se encuentra totalmente prohibida por el malestarvecinal imperante y las denuncias recurrentes provenientes de los vecinos. Por otraparte del relevamiento efectuado in situ surge que lindero al predio en cuestión seencuentra en obra el uso residencial lo que hace más grave que estas actividades seexpandan al exterior;Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº1554986-CPUAM-2010, indica que teniendo en cuenta que la calle Báez se encuentrasaturada de locales gastronómicos que afectan el carácter residencial del distrito y enuso de las facultades que le confiere la Referencia “C”, establecida para esta clase deusos en el sector, considera no recomendable acceder a la solicitud formulada en estosactuados;Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5259-DGIUR-2010, tomaconocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



Artículo 1º.- Deniégase la ampliación de superficie en 235,56m² (Doscientos treinta ycinco metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados) para el uso“Restaurante, Pizzería, Grill, Bar, Café”, en el inmueble sito en la calle Báez Nº 358/60,con una superficie total de 686,73m² (Seiscientos ochenta y seis metros cuadrados consetenta y tres decímetros cuadrados).Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese .Ledesma


Buenos Aires, 13 de enero de 2011 VISTO:La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 82.500/2010 y la Disposición772-DGIUR-2010, y CONSIDERANDO: Que a través de la mencionada Disposición Nº 772-DGIUR-2010, se denegó desde elpunto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”,para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, 2º Piso, Local Nº 3030, con unasuperficie a habilitar de 341,69m², toda vez que el uso solicitado no se encuentraconsignado en el listado de usos permitidos en el Distrito APH32;Que por Presentación Agregar Nº 1, se presenta el recurrente solicitando sereconsidere lo informado mediante Nota obrante a fs. 91;Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” deZonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto OrdenadoDecreto Nº 1.181-GCBA-2007;Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº5260-DGIUR-2009, indica que en virtud de la documentación adjunta, y tras elcorrespondiente análisis, se concluye que el uso “Oficina Comercial” puedeconsiderarse incluido en los servicios que contempla la definición del rubro “Paseo deCompras”, según lo descripto en el Parágrafo 1.2.1.1 del Código de PlaneamientoUrbano, que reza: “Paseo de compras: Local de comercio, esparcimiento y serviciosque reúne las siguientes características:- administración centralizada.- venta de productos de uso personal y para el hogar, opera como galería comercial”;Que en tal sentido, corresponde acceder al visado solicitado para el Local Nº 3030 sitoen el 2º Piso del inmueble emplazado en la Av. Corrientes Nº 3201, con una superficiea habilitar de 341,69m²;Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachaday/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.Por ello, y en uso de las facultades conferidas,


Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Disposición Nº 772-DGIUR-2010.


Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localizacióndel uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, 2ºPiso, Local Nº 3030, con una superficie a habilitar de 341,69m² (Trescientos cuarenta yun metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplircon toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificacióndel inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá serconsultada a esta Dirección General.Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha denotificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentaciónpertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de plenoderecho lo autorizado precedentemente.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplidoarchívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 145/DGECS/10.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2010 VISTO:La Ordenanza N° 44.827, promulgada por Decreto N° 92/91, la Ordenanza N° 48.374,promulgada por Decreto N° 2.165/94, el Decreto N° 1.711/01, la Resolución N°417/SDE/01, la Disposición N° 212/DGMICROEM/01, la Disposición N°109/DGMICROEM/06, la Disposición N° 13/DGECS/07, la Ley N° 2.506, promulgadapor Decreto N° 1.748/07, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley N° 2.924, promulgada porDecreto N° 1.455/08, la Resolución N° 876/MDSGC/10 y las acciones dereordenamiento administrativo en ejecución en esta Dirección General de EconomíaSocial, y CONSIDERANDO: Que por la Ordenanza Nº 44.827 se creó el Programa Municipal de Microempresas(PROMUDEMI);Que por el Artículo 6º de la misma Ordenanza Nº 44.827 se aprobó e hizo parteintegral de tal norma el Convenio suscrito con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,implementado a los fines de la prestación de los servicios conducentes a lainstrumentación, efectivización y cobro de las cuotas de amortización y a lacorrespondiente gestión judicial de los créditos que se otorguen en el marco delPROMUDEMI;Que Mediante la Ordenanza Nº 48.374 se establecieron distintas modificaciones al


programa referido;Que en ese orden, por el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 48.374 se modificaron losArtículos 1º y 7º de la Ordenanza Nº 44.827, facultando al entonces DepartamentoEjecutivo a establecer el ámbito de desarrollo del PROMUDEMI y determinando laautoridad de aplicación del mismo;Que, asimismo, por el Artículo 2º de la misma Ordenanza Nº 48.374 se modificó elArtículo 4º de la Ordenanza Nº 44.827, con la finalidad de determinar el destino y elmonto de cada crédito;Que por conducto del Decreto N° 1.711/01 se aprobó el circuito de instrumentación,efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los créditos otorgados enel marco del PROMUDEMI;Que el mismo Decreto N° 1.711/01 designó a la ex Dirección General deMicroemprendimientos como autoridad de aplicación del PROMUDEMI y facultó a la exSecretaría de Desarrollo Económico a dictar las normas reglamentarias que eldesarrollo e instrumentación de dicho programa requiriera, previendo asimismo laposibilidad de la delegación —por parte de la mencionada ex Secretaría de DesarrolloEconómico— de dicha facultad en la ex Dirección General de Microemprendimientos;Que por la Resolución N° 417/SDE/01 la ex Secretaría de Desarrollo Económicodelegó en la ex Dirección General de Microemprendimientos la facultad de reglamentarlos aspectos que resultaran necesarios para la implementación del circuito deinstrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de loscréditos otorgados en el marco del PROMUDEMI;Que mediante la Disposición Nº 212/DGMICROEM/01 se aprobó la reglamentación delcircuito de instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortizaciónde los créditos otorgados en el marco del PROMUDEMI aprobado por el Decreto N°1.711/01, habiéndose modificado dicha Disposición mediante las Disposiciones Nros.109/DGMICROEM/06 y 13/DGECS/07;Que por el Artículo 53 del Decreto N° 2.696/03 se modificó la denominación de la exSecretaría de Desarrollo Económico por la de Secretaría de Producción, Turismo yDesarrollo Sustentable, dependiendo entonces de la misma la ex Subsecretaría deProducción;Que por el Artículo 63 de dicho Decreto N° 2.696/03 se transfirió la ex DirecciónGeneral de Microemprendimientos de la ex Subsecretaría de Producción de laentonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable a la dependenciadirecta de la ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria de la entoncesSecretaría de Desarrollo Social, conservando sus responsabilidades primarias,presupuesto, patrimonio y personal;Que modificaciones orgánicas posteriores mantuvieron a la ex Dirección General deMicroemprendimientos en el ámbito de distintas reparticiones dependientes de laentonces Secretaría de Desarrollo Social hasta el dictado del derogado Decreto N°350/06;Que en virtud de las responsabilidades primarias establecidas en su momento para laDirección General de Economía Social por el citado Decreto Nº 350/06, dicha unidadde organización subsumió del cúmulo de funciones de la ex Dirección General deMicroemprendimientos el PROMUDEMI;Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°2.506 contempla, entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Social, el de promover,fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de microemprendimientos;Que por el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la actual estructura orgánico funcionaldependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, estableciéndose a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario enla órbita del Ministerio de Desarrollo Social y a esta Dirección General de EconomíaSocial como unidad de organización dependiente de dicha Subsecretaría, prosiguiendo


el desarrollo del PROMUDEMI en el ámbito de la mencionada Dirección General;Que por el Artículo 1º de la Ley Nº 2.924 se modificó el Artículo 4° de la Ordenanza N°44.827, quedando el mismo redactado de la siguiente forma: “La asistencia técnica yfinanciera mencionada en el artículo anterior será fundamentalmente orientada alseguimiento de las unidades conformadas o a desarrollar y constará de una asistenciaen la gestión, en la comercialización, en los aspectos legales y contables como asítambién en el aporte financiero que no podrá superar por unidad una suma equivalentea veinte mil (20.000) unidades fijas, cuyo valor debe establecerse anualmente en elPresupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración delGobierno de la Ciudad. En caso de necesidad de financiamiento superior paraemprendimiento de reconversión laboral o de otra característica, éste deberá seraprobado por Decreto del Poder Ejecutivo, fijándose como monto máximo a otorgar,una suma equivalente a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.”;Que en orden a las significativas modificaciones de montos del aporte financiero delPROMUDEMI que comportan los términos de la citada Ley Nº 2.924, de consuno conlas presentes realidades económicas y las actuales necesidades de la gestión,entendiéndose pertinente la redefinición de las condiciones operativas y el impacto dedicho programa, por el Artículo 1 de la Resolución N° 876/MDSGC/10 se aprobó lareglamentación del circuito de instrumentación, efectivización y recaudación de lascuotas de amortización de los créditos otorgados en el marco del Programa Municipalde Microempresas (PROMUDEMI) aprobado por el Decreto N° 1.711/01, respecto delos créditos con monto de hasta una suma equivalente a veinte mil (20.000) unidadesfijas contempladas en la mencionada Ley N° 2.924, que como Anexo I forma parteintegrante de dicha Resolución;Que en el punto 10.1. del Anexo I de la Resolución N° 876/MDSGC/10 se establecióque el garante del crédito solicitado deberá presentar alguno de los documentosconsignados en dicho punto 10.1.;Que, entre los documentos consignados en el precedentemente mencionado punto10.1., figuran recibo de sueldo con antigüedad mayor a un (1) año y certificado deingresos firmado por Contador Público Nacional;Que en el punto 10.2. del mismo Anexo I de la Resolución N° 876/MDSGC/10 sedeterminó que esta Dirección General de Economía Social fijará las pautas operativasreferentes a la documentación a presentar como garantía;Que por el Artículo 3 de la Resolución N° 876/MDSGC/10 se facultó a esta DirecciónGeneral de Economía Social a realizar las acciones de orden técnico y administrativoemergentes de la reglamentación aprobada por el Artículo 1 de dicha norma;Que por el Artículo 4 de la Resolución N° 876/MDSGC/10 se facultó a esta unidad deorganización a dictar las normas complementarias e interpretativas para la aplicaciónde la reglamentación aprobada por el Artículo 1 de la citada Resolución;Que la subsecuente operativización del PROMUDEMI se halla comprendida entre lasacciones de reordenamiento administrativo en ejecución en esta Dirección General deEconomía Social;Que en relación a tal operativización se encuentra concluido el diseño de los aspectosinherentes a la tramitación interna de solicitudes, otorgamientos y efectivizaciones decréditos;Que, en consecuencia, deviene procedente formalizar los pertinentes instrumentosmetodológicos.Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA SOCIALDISPONE

Artículo 1.- Determínase que el recibo de sueldo con antigüedad mayor a un (1) año del


garante solidario de Crédito PROMUDEMI, consignado en el punto 10.1. del Anexo I dela Resolución N° 876/MDSGC/10, deberá acreditar un ingreso mensual que reúna lassiguientes condiciones: 1ra.) el monto de tal ingreso mensual no es inferior al importede un Salario Mínimo, Vital y Móvil y medio, y 2da.) la suma equivalente al veinte porciento (20 %) del monto de dicho ingreso mensual no es superior a la cuota del crédito.Artículo 2.- Determínase que el certificado de ingresos del garante solidario de CréditoPROMUDEMI firmado por Contador Público Nacional, consignado en el punto 10.1. delAnexo I de la Resolución N° 876/MDSGC/10, deberá acreditar un ingreso mensual quereúna las siguientes condiciones: 1ra.) el monto de tal ingreso mensual no es inferior alimporte de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y medio, y 2da.) la suma equivalente alveinte por ciento (20 %) del monto de dicho ingreso mensual no es superior a la cuotadel crédito.Artículo 3.- La gestión, ante el pertinente organismo del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, tendiente a la obtención de la información que acredite elcumplimiento del requisito de que el solicitante de Crédito PROMUDEMI no pertenecea las plantas Permanente, de Gabinete o Transitoria del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires ni es personal contratado por el mismo será, en cada caso,realizada por esta Dirección General de Economía Social, a pedido de la DirecciónOperativa de Apoyo a Emprendimientos Productivos.Artículo 4.- Los montos de las inversiones y/o gastos asentados en el Plan de Negociodeberán ser respaldados por sus respectivos presupuestos.Artículo 5.- Apruébase el Procedimiento para Tramitación Interna de Solicitudes,Otorgamientos y Efectivizaciones de Créditos en el Marco del Programa Municipal deMicroempresas (PROMUDEMI), obrante en el Anexo I de la presente Disposición, elcual, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.Artículo 6.- Apruébase el formulario “Bases y Condiciones para Acceder al CréditoPROMUDEMI”, obrante en el Anexo II de la presente Disposición, el cual, a todos losefectos, forma parte integrante de la misma.Artículo 7.- Apruébase el formulario “Solicitud de Crédito - Declaración JuradaSolicitante”, obrante en el Anexo III de la presente Disposición, el cual, a todos losefectos, forma parte integrante de la misma.Artículo 8.- Apruébase el formulario “Declaración Jurada Garante Solidario”, obrante enel Anexo IV de la presente Disposición, el cual, a todos los efectos, forma parteintegrante de la misma.Artículo 9.- Apruébase el formulario “Plan de Negocio”, obrante en el Anexo V de lapresente Disposición, el cual, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.Artículo 10.- Apruébase el formulario “Visita Pre-Crédito”, obrante en el Anexo VI de lapresente Disposición, el cual, a todos los efectos, forma parte integrante de la misma.Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,póngase en conocimiento de la Dirección Operativa de Apoyo a EmprendimientosProductivos, y comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar yComunitario y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio deDesarrollo Social; cumplido, archívese. Pedrini

ANEXO


Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALMDE/10

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010 VISTO: El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.617.373/2010, y CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N° 92/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución yAplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad deBuenos Aires; Que por el expediente citado en el visto se solicita una Modificación Presupuestariafundada en la necesidad de atender los gastos de Cajas Chicas Especiales de esteMinisterio de Desarrollo Económico. Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 37, apartado III,punto 1 del Decreto N° 92/10,

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGALDISPONE

Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario“Modificaciones Presupuestarias“ que forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficinade Gestión Pública y Presupuesto. Para su conocimiento y demás efectos, gírese a laUnidad Ejecutora Dirección General Técnica Admnistrativa y Legal de este Ministerio.Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 35/DGINC/11.

Buenos Aires, 6 de enero de 2011 VISTO:el Decreto Nro. 1063/09, Disposición Nro. 925/DGINC/10, Disposición1562/DGINC/2010, Expte. 117968/2010, y Expte. 1582715/2010; CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de


Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, estableciendo en forma expresa los objetivos yresponsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes delorganigrama aprobado por la misma norma; Que, por dicha normativa la Dirección General de Industrias Creativas posee lasresponsabilidades primarias, tal como las de diseñar y conducir políticas referidas alestímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de internet,integrando el sector privado al quehacer público, como también para que en laproducción de bienes y servicios se incorpore el diseño como herramienta competitivade las empresas de la Ciudad, asimismo el referido Decreto incorporó como objetivoespecífico de la Dirección, entre otros, la de articular y estimular acciones e iniciativasque alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales en laespecialidad de editorial; Que por Disposición N° 925-DGINC-09 se aprobó una l ínea de subsidios denominada“INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR“, que estará destinada afinanciar proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en laCiudad Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Librode Frankfurt, realizada entre el 6 y el 10 de Octubre del 2010 en Frankfurt- Alemania; Que por Disposición 1562/DGINC/2010 se aprobó la nómina de seleccionadosbeneficiarios de la linea de subsidios mencionada ut supra; Que la empresa Ezequiel Badjer y Maria Mercedes Perez SH de Ezequiel Badjer yMaria Mercedes Perez, presentó la rendición de cuentas e informe de desarrollo deactividades, mediante Expediente Nro. 1582715/2010, donde se acreditó elcumplimiento de las obligaciones asumidas en la carta compromiso, dando porconcluida la ejecución del proyecto y la caución requerida para garantizar el fielcumplimiento de los objetivos que involucraron la tranferencia dineraria.Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVASDISPONEN:

Articulo 1°: Dése por cumplida la ejecución del proyecto beneficiado con un subsidiomediante Disposición 1562/DGINC/2010 a favor de la empresa Ezequiel Badjer y MariaMercedes Perez SH de Ezequiel Badjer y Maria Mercedes Perez, cuit 30-70841868-0 Artículo 2°: Apruébese la rendición de cuentas pres entada mediante Expediente Nro.1582715/2010 y reintégrese la caución efectuada por el beneficiario bajo póliza decaución Nro. 30.387, otorgada por LA PERSEVERANCIA SEGUROS, por el monto delsubsidio concedido de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400.). Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de BuenosAires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro Ministerio de Ambiente y Espacio Público DISPOSICIÓN N.° 2/DGTALMAEP/11.


VISTO:


la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº1.162.961/2010, y CONSIDERANDO: Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es “Servicio deMantenimiento de impresora”, con destino a la Dirección General Cementerios delMinisterio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires; Que por Disposición Nº 119/DGTALMAEP/10 de fecha 13 de octubre de 2010, seaprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a laLicitación Pública Nº 2119/2010, para el día 16 de noviembre a las 12.00 horas, alamparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 deCompras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2790/2010, se recibieron tres (3) ofertascorrespondientes a las empresas: MEGA TECH S.A., LAVIA ALBERTO, e IT GROUPS.A.;Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, enel cual se cotejaron las ofertas presentadas;Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2725/2010, se recomendó adjudicarel renglón 1 a LAVIA ALBERTO, al resultar su oferta conveniente para estaAdministración, con apego a lo establecido en el artículo 108 de la citada Ley Nº 2095;Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo al ejerciciocorrespondiente, para hacer frente a la erogación en cuestión; Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en BoletínOficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº754/08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGALDEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2119/2010 para el “Servicio deMantenimiento de impresora” con destino a la Dirección General Cementerios delMinisterio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la LeyNº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 2°.- Adjudícase el renglón 1 a LAVIA ALBERTO, al resultar su ofertaconveniente para esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108 dela citada Ley Nº 2095 por la suma de pesos ciento cuatro mil setecientos cincuenta ycuatro ($104.754.-), correspondiente a la Licitación Pública Nº 2119/2010Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias 2011 y 2012.Artículo 4.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la


Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las diversas dependencias del Ministerio deAmbiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quesolicitaron los bienes requeridos. Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Comprasy Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, enprosecución del trámite. Ragaglia

Fe de Erratas

Ministerio de Justicia y Seguridad Fe de erratas Por un error involuntario, junto con la Resolución N° 194-SSJUS/10, publicada en elBO N° 3578 del 6 de enero de 2011 no se publico el Anexo que forma parte de lamisma, por lo que se lo publica a continuación.

ANEXOResolución N° 194-SSJUS/10

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de BuenosAires

DISPOSICIÓN N.º 4/DGTALPG/11


la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su


Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto Nº232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391) la Resolución 185/PG/2007, la Disposición Nº69/DGTALPG/2010, y el Expediente Nº 68.786/2010, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el Expediente Nº 68.786/2010, tramita la contratación de un “Servicio deMantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integral de las Instalaciones deEquipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“ para el edificio de laProcuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa deAdquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lodispuesto por el artículo 19º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº754/GCBA/2008;Que, debido a la necesidad de contar con dicho servicio por Disposición Nº69/DGTALPG/2010, obrante a fs. 63, se aprobó el respectivo Pliego de Bases yCondiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizóel pertinente l amado a Licitación Privada Nº 273/10, para el día 13 de octubre del2010, a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557);Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesariospara hacer frente a la erogación en cuestión, obrante en la Solicitud de Gastos Nº14747/2010, a fs. 3/4;Que, se cursaron invitaciones fehacientes a seis (06) firmas del rubro, informando larealización de dicho l amado, a fs. 90/94 y 97;Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 2427/2010, obrante a fs. 281/282, serecibieron ofertas de las firmas CIPS S.A. (Consultora Integral de Producción yServicios); Climatización de AASC S.A. y OMAR VENTURINO y CIA. S.H; Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró los precios dereferencia correspondientes a la Licitación Privada Nº 273/10, a fs. 285; Que, por Dictamen de fecha 13 de diciembre de 2010, a fs. 286, la Comisión deEvaluación de Ofertas, entiende que corresponde preadjudicar la licitación a laempresa OMAR VENTURINO y CIA S.H., por un monto total de CINCUENTA YNUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 59.724,00), por resultar laoferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,conforme lo establecido en el Artículo 106 de la Ley Nº 2095 promulgada por DecretoNº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08(BOCBA Nº 2960); Que, el Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas fue comunicado a todos losparticipantes del proceso licitatorio, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad deBuenos Aires y exhibido en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa deAdquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enun todo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 108 de la Ley Nº 2095 y su DecretoReglamentario Nº 754/GCBA/08;Que vencido el plazo para formular impugnaciones, de conformidad con lo queprescribe el inciso 2º del artículo 108 del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, nofue recibida ninguna presentación en tal sentido;Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativomediante el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 (BOCBA Nº


3391);

EL DIRECTOR GENERAL DE LADIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE: Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 273/10, realizada el día 13 de octubrede 2010, a las 13:00 hs, por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de laProcuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase lacontratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo Integralde las Instalaciones de Equipos Individuales y Centrales de Aire Acondicionado“ parael edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lasuma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($59.724,00.-), según el siguiente detale: RENGLON Nº 1:FIRMA ADJUDICATARIA: OMAR VENTURINO y CIA S.H UNIDAD: SERVICIO MENSUALCANTIDAD: 12 MESESPRECIO UNITARIO: $ 4.977,00 POR MES PRECIO TOTAL: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 59.724,00)Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en laspartidas del presupuesto del año 2011.- Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificacionesde la Oferta de la empresa adjudicataria.-Articulo 4º.- Publíquese en el apartado licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad deBuenos Aires por un (1) día, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa deAdquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de laCiudad de Buenos Aires.-Articulo 5°.- Regístrese, publíquese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisicionesde la Procuración General, notifíquese a la firma OMAR VENTURINO y CIA S.H., parasu conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. De La Cruz

Comunicados y Avisos


MINISTERIO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO Solicitud de personal Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajandodentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


- Administrativo Área Personal.- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).- Recepcionista.- Guías de Turismo.- Secretario/a del Director.- Correo. Requisitos: Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.Sexo indistinto.Horario a convenir.Manejo de PC.Buena predisposición para trabajar y aprender.Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo. Los interesados enviar CV a [email protected] y comunicarse con laSra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.

Luis GrossmanDirector General

CA 1Inicia: 3-1-2011 Vence: 20-1-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos - Expediente N°1.179.066/2010 Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 30/SIGAF/11 para la contratación delservicio de entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo de víveres secos yfrescos destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes delMisterio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arealizarse el día 1º de febrero de 2011 a las 11 horas.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras yContrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de BuenosAires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Valor del pliego: $ 20.000 (pesos veinte mil).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta


Lisandro A. Greco

Director GeneralOL 122Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ Rubro salud - Carpeta N° 14130/HGAZ/2011 Licitación Privada N° 7-SIGAF/2011Fecha de apertura: 21/1/2011 a las 10 hs. Rubro: Salud.Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el díaanterior a la fecha de apertura. Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.Cierre de ofertas: 20/1/2011 a las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras yContrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alejandro RamosDirector Médico

Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico FinancieraOL 127Inicia: 18-1 -2011 Vence: 17-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ Adquisicion servicio preventivo y correctivo de mesas de anestesia -Carpeta Nº 15653/2011 Licitación Privada Nº 8/2011. Adquisición: servicio preventivo y correctivo de mesas de anestesia.Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. Valor del pliego: sin cargo Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 21/1/2011 a las 10 horas.


Los pliegos se podrán retirar a partir del 13/1/2011 de 8 a 12 horas. José A. Rapisarda Director OL 124Inicia: 18-1-2011 Vence: 19-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ Adquisición de películas radiográficas - Licitación Pública Nº 18/2011 Llámese a Licitación Pública Nº 18/2011 para la adquisición de películasradiográficas, cuya apertura se realizara el día 25 de enero de 2011 a las 10 hs. Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior ala fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunesa viernes de 9 a 12 hs. Valor del pliego: gratuito.

Eduardo Tognetti Director

OL 107Inicia: 17-1-2011 Vence: 18-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” Preadjudicación - Carpeta N° 1342744/HGNRG/2010 Licitación Pública N° 2614/SIGAF/10Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 26/11 de fecha 07/01/2011.Clase: etapa única.Rubro comercial: Laboratorio para análisis físico y/o químicoObjeto de la contratación: Adq. de reactivos para autoanalizador No se considera: Reng.1 a 43: Anulados.Pta. Nº 1 (Medi Sistem SRL): Por superar ampliamente el 5% de los precios dereferencia.Pta. Nº 2 (Johnson & Johnson Medical SA): Descartada de acuerdo a informeproducido por el servicio de Laboratorio Central. Fundamento de la preadjudicación: Sandra M. Ayuso - Ma. Mercedes Lafforgue -Dr. Daniel Freigeiro


Vencimiento validez de oferta: 1º/3/11.Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,Cap. Fed. un día a partir de 18/01/11 en cartelera.

M. Cristina GaloppoDirector Médica

Mirta FerrerCoordinador de Gestión Económico Financiera

OL 125Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“ Preadjudicación - Expediente Nº 1539155/HMIRS/10 Licitación Publica N° 2923/10.Dictamen de Evaluación N° 25/2011.Objeto de la contratación: equipamiento (monitor fetal).Apertura: 7/1/2011, a las 11 hs.Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de AperturaN° 16/2011y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena lareglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: InstrumédicaS.RL., Medix I.C.S.A, Instruequipos S.R.L, Jaej S.A. Firma preadjudicada:Medix I.C.S.A.Renglón 1: cantidad 1 unidad. - p. unitario: $ 10.283,00 - p. total: $ 10.283,00: art. 108Ley Nº 2.095/06Total preadjudicado: $ 10.283,00 (pesos diez mil doscientos ochenta y tres).

Elsa AndinaDirector Medico

Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 126Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“


Preadjudicación - Carpeta N ° 1459781/10-HNBM/10 Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 56/2011. Contratación Directa Menor Nº 8845/HNBM/10, Art. 38 Ley 2095/06Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales Firmas preadjudicadas: Gador S.A. Renglón 2: Cantidad: 1000 comp. - Precio unitario $ 0,53 Total: $ 530,00 Drogueria Bioweb S.A. Renglón 7: Cantidad: 5000 ovulos. - Precio unitario $ 0,41 Total: $ 2.050,00 Renglón 18: Cantidad: 1350 comp. - Precio unitario $ 0,849 Total: $ 1.146,15 Meggan S.R.L. Renglón 13: Cantidad: 2000 comp. - Precio unitario $ 0,24 Total: $ 480,00 Medipharma S.A. Renglón 14: Cantidad: 21000 comp. - Precio unitario $ 0,403 Total: $ 8.463,00 Pro Med Internacional S.A. Renglón 15: Cantidad: 1000 comp. - Precio unitario $ 2,35 Total: $ 2.350,00 Axxa Pharma S.A Renglón 19: Cantidad: 20000 comp. - Precio unitario $ 0,41 Total: $ 8.200,00 Total pesos: veintitrés mil doscientos diecinueve con quince centavos ($ 23.219,15) Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. Renglones desiertos: 10,11,17 Renglón 2: Se preadjudicó el 50% de acuerdo a Informe Técnico. Renglones: 3, 4, 5, ,16 anulados por entrega de Progen 12/10. Renglones 15 y 18, se preadjudica de acuerdo a nota del servicio de Farmacia Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza Director Médico

Luisa Gavechesky Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 128Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

Ministerio de Educación MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS


Trabajos de Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.842/2010 Licitación Pública Nº 2831-SIGAF-2010 (Nº 54/10)Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares enestablecimientos pertenecientes a la Comuna 7 en el Edificio de la Escuela PrimariaComún Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948,Escuela Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, EscuelaPrimaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea1221, Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657,Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza1353, Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565,Escuela Primaria Común Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735,Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza470, Escuela Infantil Nº 4/8° sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº8 “Luis Vernet” sita en Hortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof.Federico Williams Dickens” sito en Av. Curapaligüe 1150, Escuela Primaria Común Nº5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte. ManuelFélix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8 “Cnel.Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común Nº 9“José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela PrimariaComún Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela PrimariaComún Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13“Francisca Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15“República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela PrimariaComún Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A sita enPrimera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita enAvelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel N. Savio”sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Infantil Nº 4/11sita en Varela 1307, Escuela Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral.Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común Nº 2 “Florencio Varela”sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5 “República de El Salvador” sita enGral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común Nº 12 “Provincia delChaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda 2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15“Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela PrimariaComún Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “JustoJosé de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media Nº 1 “JulioCortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación Profesional Nº 24 (sede) sito enGral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común Nº 4“Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de EducaciónMedia Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48, Escuela Técnica N° 5“María de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones PaseoColón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.Valor del Pliego: 0,1 del presupuesto oficialPresupuesto oficial: $ 21.283.623,76 (Pesos veintiún millones doscientos ochenta y


tres mil seiscientos veintitrés con setenta y seis centavos)Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de LicitacionesPaseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 17 de febrero de 2011 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra:El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8°sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet” sita enHortiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens”sito en Av. Curapaligüe 1150.El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6“Dr. Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte.Manuel Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8“Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358.El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13 “FranciscaJacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Técnica N° 5 “María de los Remedios deEscalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845, Superv. Educ. PrimariaZona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48.El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 15 “República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, EscuelaPrimaria Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN Asita en Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División ManuelN. Savio” sita en San Pedrito 1137, Escuela Primaria Común Nº 4 “Ricardo Güiraldes”sita en Av. Norberto de la Riestra 1850 .El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Liceo Nº 5 “PascualGuaglianone”/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av.Carabobo 286, Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, Escuela Primaria ComúnNº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370.El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 5 “República de El Salvador” sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, EscuelaPrimaria Común Nº 12 “Provincia del Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. JuanFelipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN Asita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Colegio Nº 9 “Justo José de Urquiza” sito enCondarco 290.El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 9 “José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, EscuelaPrimaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en Avelino Díaz 2356, JardínMaternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Centro de FormaciónProfesional Nº 24 (sede) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528.El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria ComúnNº 2 “Florencio Varela” sita en Caracas 10, Escuela de Educación Media Nº 3/19 sitaen Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935.El día 4 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948, EscuelaPrimaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela PrimariaComún Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221.


El día 7 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15“Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFT N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria ComúnNº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565, Escuela de Educación Media Nº 1“Julio Cortázar” sita en Bogotá 2759. Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 2552º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de lafecha del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez QuijanoDirección General

OL 115Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Trabajos de Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.861/2010 Licitación Pública Nº 2835-SIGAF-2010 (Nº 63/10)Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de Edificios escolares enestablecimientos pertenecientes a la Comuna 4, Escuela Primaria Común N° 8 “CarlosNorberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común N° 12sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13 “FrayMamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 16 “Sabina Bove deBozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria Común N° 18 “JuanEnrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela deDanzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B -18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23 “LorenzoAnadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante MartínGuerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26 “Brigadier Miguel deAzcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B-26/5° sita en Pichincha1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardínde Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136, Escuelade Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sitaen Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. RicardoLevene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la FormaciónLaboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, Escuela deRecuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull deSardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria ComúnN° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300– Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”


(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela Primaria Común N° 5“Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en Avda.Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri 1576,Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo deIdiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal PedroArbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sitaen Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita enItaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380,Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, EscuelaPrimaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473 de laCiudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones PaseoColón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.Valor del Pliego: GratuitoPresupuesto oficial: $ 11.021.161,61 (Pesos once millones veintiún mil ciento sesentay uno con sesenta y ún centavos)Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de LicitacionesPaseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 15 hs.Fecha/hora de visita a obra:El día 25 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnN° 12 sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13“Fray Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 8 “CarlosNorberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934.El día 26 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnN° 16 “Sabina Bove de Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela PrimariaComún N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso InfantilN° 9“/ Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes NucleadoD.E. N° 5 Letra B - 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N°23/5° “Lorenzo Anadón”/CCEP D.E. N° 5/ Jardín de Infantes Común N° 4 D.E. N° 5 sitaen Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín Guerrico” sita enLynch 3536.El día 27 de enero de 2011 a las 9:00 hs comenzando por: Escuela Primaria Común N°26 “Brigadier Miguel de Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 LetraB-26/5° sita en Pichincha 1873, Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuelade Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Infantil N°7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín de Infantes Integral N°2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136.El día 28 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Técnica N° 14“Libertad” sita en Santa Magdalena 431, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. RicardoLevene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la FormaciónLaboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, EMEM N° 6 sita en RíoCuarto s/n.El día 31 de enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de RecuperaciónN° 6 sita en Inclán 3146, Escuela Primaria Común N° 1 “María Silventi deAmato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300 – Cnel. Pagola4181, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 –Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856.


El día 1 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela Primaria Común N°5 “Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita enAvda. Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri1576, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativode Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal PedroArbeletche 1062/1052.El día 2 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria ComúnN° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita en Pje. La Constancia 2524, Escuela PrimariaComún N° 13 “Presbítero Alberti” sita en Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de InfantesNucleado B/19 [S] sito en Mom 2380.El día 3 de febrero de 2011 a las 9:00 hs. empezando por: Escuela de EducaciónEspecial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela Primaria Común N° 7“Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.Plazo de ejecución de las obras: 48 meses días corridos, computados a partir de lafecha del Acta de Inicio.


OL 132Inicia: 18-1-2010 Vence: 24-1-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.436.872/2010 Licitación Pública Nº 2829-SIGAF-2010 (59-10)Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares enestablecimientos pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de BuenosAires: Escuela Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita enLavalle 2366, Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita enSarmiento 2250, Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao628/Riobamba 623, Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”sito en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez”sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín Gómez 3187, Escuela PrimariaComún Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en Tucumán 3233 – San Luis 3224,Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832,Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr.Tomás Manuel de Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia deCatamarca”/JIN “B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé


Mitre”/Colegio N° 14 “Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela PrimariaComún Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria ComúnNº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita enAv. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENSN°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de SanMartín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10/ IFTS Nº 24 sita en Av. EntreRíos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sitaen Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita enCatamarca 462, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita enSaavedra 695, Escuela Primaria Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av.Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita enHumberto 1º 3171, Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita enAgrelo 3231, Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660,Escuela Primaria Común Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827,Escuela Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sitoen Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con OrientaciónArtística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “ManuelBelgrano” (sede) sito en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° deArtillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34“Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “PresidenteJulio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8“Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN“B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9“Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel.Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141,Superv. Educ. Adulto y Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15,Superv. Educ. Primaria Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución1839, Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela deEducación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147San Juan 2128, Edificio Juntasde Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469 todas de la CiudadAutónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones PaseoColón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto OficialPresupuesto oficial: $ 28.781.685,58 (Pesos veintiocho millones setecientos ochentay un mil seiscientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos)Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de LicitacionesPaseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios. 16 de febrero de 2011 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela de Comercio Nº 5 “Joséde San Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/ IFTS Nº 10 / IFTS Nº 24 sita en Av.Entre Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34sita en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sitaen Catamarca 462.


El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171, Escuela PrimariaComún Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, Ciclo Básico deFormación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660.El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º sita enVenezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861, Liceo Nº10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av.Jujuy 150.El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Técnica Nº 11“Manuel Belgrano” (sede) sita en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte.1° de Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación EspecialNº 34 “Gral. San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26“Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255.El día 28 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Normal SuperiorNº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela NormalSuperior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11 “José FedericoMoreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de EducaciónEspecial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela PrimariaComún Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 /Estados Unidos 3141.El día 31 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Superv. Educ. Adulto yAdolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. PrimariaZona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Escuela deEducación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte”(anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147-San Juan 2128, Edificio Juntasde Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469.El día 01 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366, Escuela PrimariaComún Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250, Escuela deComercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623, Instituto deEducación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba 2016/2008,Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho 632.El día 02 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – ValentínGómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita enTucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín dePueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16 “PresidenteMitre” sita en Sarmiento 2832.El día 03 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel deAnchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN“B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695.El día 04 de Febrero de 2011 a las 9:00 hs. Comenzando por: Escuela Primaria ComúnNº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 -Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita enAv. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENSN°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN“A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277.Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,


2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Actade Inicio.


OL 113Inicia:17-1-2011 Vence: 21-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.376/2010 Licitacion Pública Nº 2836-SIGAF-2010 (62-10)Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares enestablecimientos pertenecientes a la Comuna 13 Grupo “A”: Escuela de JornadaSimple N° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A.Pizurno“/Jardín de infantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe3000, Escuela Primaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela deDanzas D.E. 10 “Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A -20/10° sita en Avda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios deEscalada de San Martín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita enFranklin Delano Roosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José ClementePaz”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de JornadaCompleta N° 23 D.E. 10 “José Clemente Paz“/Escuela Primaria Común N° 23 “JoséClemente Paz“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10° sita en MariscalAntonio José de Sucre 1367, Centro de Formación Profesional N° 7 sita en Ramsay2250, Jardín de Infantes Integral N° 1/10° “Athos Palma” sito en Mariscal Antonio Joséde Sucre 2284, Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Instituto Superior deEducación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito enAvda. Crisólogo Larralde 1338, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. EnriqueRomero Brest” (sede)/Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES“Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda. Crisólogo Larralde 1050, Colegio N°8 “Julio Argentino Roca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela de Comercio N° 7“Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Escuela de Educación Media N° 5/10°“Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela Técnica N° 28 “RepúblicaFrancesa” sita en Cuba 2410, Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 3 “OlgaCossettini” sito en Juramento 2945, Escuela Normal Superior N° 10 “Juan BautistaAlberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E. 10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441,Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “ClubBelgrano/Nuñez“ sita en Tres de Febrero 2433, Escuela de Discapacitados N° 1 sita enEcheverría 955, Escuela Primaria Común N° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sitaen Gral. Enrique Martínez 1432 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones PaseoColón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de10 a 17 hs.


Presupuesto oficial: $ 15.251.011,36 (pesos quince millones doscientos cincuenta yun mil once con treinta y seis centavos)Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de LicitacionesPaseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para laapertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegoslicitatorios.15 de febrero de 2011 a las 12 hs.Fecha/hora de visita a obra: El día 24 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzandopor: Escuela de Discapacitados N° 1 sita en Echeverría 955, Escuela Primaria ComúnN° 17 “Monseñor Gustavo J. Franceschi” sita en Gral. Enrique Martínez 1432, CicloBásico de Formación Ocupacional N° 3 “Olga Cossettini” sito en Juramento 2945,Escuela Normal Superior N° 10 “Juan Bautista Alberdi” (sede)/Escuela de Danzas D.E.10 “Curso N° 21“ sita en O’Higgins 2441, Escuela Normal Superior N° 10 “JuanBautista Alberdi” (anexo)/CJ N° 00 D.E. 10 “Club Belgrano/Nuñez“ sita en Tres deFebrero 2433.El día 25 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de Jornada SimpleN° 19 “Pablo A. Pizzurno”/Escuela Primaria Común N° 19 “Pablo A. Pizurno“/Jardín deinfantes Nucleado D.E. 10 Letra C - 19/10° sita en Avda. Monroe 3000, EscuelaPrimaria Común N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes”/Escuela de Danzas D.E. 10“Curso Juvenil N° 10“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra A - 20/10° sita enAvda. Congreso 1553, Escuela Primaria Común N° 22 “Remedios de Escalada de SanMartín”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 22/10° sita en Franklin DelanoRoosevelt 1510, Escuela Primaria Común N° 23 “José Clemente Paz”/Jardín deInfantes Nucleado D.E. 10 Letra D - 23/10°/Escuela de Jornada Completa N° 23 D.E.10 “José Clemente Paz“ sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1367, Centro deFormación Profesional N° 7 sita en Ramsay 2250.El día 26 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Instituto Superior deEducación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (sede)/Escuela de Educación MediaN° 3 D.E. 10 “E.E.M. N° 3“/IES “Inst. Superior de Deportes“ D.E. 10 sito en Avda.Crisólogo Larralde 1050, Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. EnriqueRomero Brest” (anexo: Campo de Deportes) sito en Avda. Crisólogo Larralde 1338,Liceo N° 9 “Santiago Derqui” sito en Conesa 1855, Jardín de Infantes Integral N° 1/10°“Athos Palma” sito en Mariscal Antonio José de Sucre 2284.El día 27 de Enero de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de EducaciónMedia N° 5/10° “Héroes de Malvinas” sita en Avda. Crámer 2136, Escuela de ComercioN° 7 “Manuel Belgrano” sita en Avda. Monroe 3061, Colegio N° 8 “Julio ArgentinoRoca” sito en Carlos E. Zuberbühler 1850, Escuela Técnica N° 28 “RepúblicaFrancesa” sita en Cuba 2410.Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Actade Inicio.


OL 100Inicia: 14-1-2011 Vence: 20-1-2011



MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 1505056/2010 Llámase a Licitación Pública Nº 29/11, cuya apertura se realizará el día 2/2/11, a las 13hs., para la adquisición del servicio de artes gráficas.Autorizante: Disposición Nº 01-DGFYEC-2011.Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.Valor del pliego: gratuito.Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11 a15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque SáenzPeña 832, 6º piso, oficina 12.

Viviana CantoniDirectora General

OL 123Inicia: 18-1-2011 Vence: 19-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudadde Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta enservicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011 Actuación: 1.202.473/2010.Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con elrégimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires ytrabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalacionesde alumbrado público”.Actuación: 1.202.473/2010.Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tresmillones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo depesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un milcuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y


tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para lazona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa ydos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setentay nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millonessetecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para lazona 6.Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha delefectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego deBases y Condiciones Particulares.Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la DirecciónGeneral, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Públicosita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de lafecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento deOferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y CondicionesParticulares.Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibiránhasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la aperturadel Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependientede la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente yEspacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la CiudadAutónoma de Buenos Aires.

Ricardo RagagliaDirector General

OL 91Inicia: 13-1-2011 Vence: 3-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL Preadjudicación - Expediente Nº 1497041/2010 Licitación Pública Nº 2870/2010 Objeto del llamado: Adquisición de repuestos para usina asfaltica. Fecha de apertura de ofertas: 29/12/2010, a las 12 hs. Ofertas presentadas: COLFER SRL; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 3191/2010 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma mencionada. Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado desestimar la única oferta presentada, por valor elevado conforme al articulo 108 de la Ley Nº 2.095 y dejar sin efecto dicha Licitación.


Oscar M. González Director General

OL 106Inicia: 171-2011 Vence: 18-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 10/2011 Contratación: “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad deBuenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en serviciode instalaciones de alumbrado público”.Expediente Nº: 1.202.473/2010Se comunica que se modifica el Artículo 2.1.22 del Pliego de Bases y CondicionesParticulares, primer párrafo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “LosOferentes deben presentar sus propuestas en un único sobre cerrado y lacrado, en laDirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección GeneralTécnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita enAvda. Roque Sáenz Peña 570 6to. piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura”.Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases yCondiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contratacionesdependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio deAmbiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires.

Diego C. SantilliMinistro

OL 92Inicia: 13-1-2011 Vence: 20-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Circular Con Consulta Nº 1 /2.011 - Licitación Pública Nº: 1.780/2.010 Circular Con Consulta Nº 1 /2.011, Buenos Aires, 6 de enero de 2011Expediente Nº: 350.165/2.010Licitación Pública Nº: 1.780/2.010RUBRO: “Servicio Público de Higiene Urbana — Fracción Húmedos”. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: De acuerdo a lo que surge de los Registros que se describirán a continuación se darespuesta a las siguientes consultas:


A) Registro Nº 1306257/MAYEPGC/10 (de fecha 1/11/2010): 1. PBCP: Art. 18 Presentación de las ofertas, art. 19 Documentación a incorporaren el sobre N° 1, art. 21 Sobre N° 2.a. En el art. 18 último párrafo se indica “Para el caso que un oferente realiceofertas por más de una zona deberá presentar los correspondientes sobres N° 1 y N° 2para cada zona, con indicación de la misma.b. En el art. 19, inciso k) y l) se indica: k) Carpeta/s debidamente individualizada/scon el Plan de trabajo por cada Zona por la que presenta OFERTA y l) Carpetadebidamente individualizada/s con el PLAN DE TRABAJO por cada ZONA por la quepresenta para la PROPUESTA TECNICA ALTERNATIVA.c. En el art. 21 segundo párrafo dice “Cada OFERENTE deberá incluir en elSOBRE N° 2 tantos sobres cerrados y lacrados como ZONAS oferte.Vistos que surgen de estos diferentes artículos, algunas contradicciones en cuanto alrequerimiento de presentación, indicamos a continuación nuestra interpretación a partirde la lectura de los mismos. El oferente debe presentar: • Un único sobre N° 1 en donde incluirá toda la documentación correspondiente ala documentación legal, contable y antecedentes exigida en el pliego licitatorio.• Dentro de este único sobre, incluirán tantas carpetas o juegos de carpetascomo zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos, todas perfectamenteidentificadas.• De idéntica forma se incluirán dentro del sobre N° 1, tantas carpetas o juegosde carpetas como zonas oferte, correspondientes al plan de trabajos correspondiente ala propuesta técnica alternativa, en el caso de que el oferente la presentara,perfectamente identificada por zona.• A su vez debe incluir dentro de este único sobre N° 1, un único sobre N° 2identificado como “Sobre N° “– Oferta Económica”. Dentro de este sobre N° 2 deberáincluir tantos sobres lacrados y cerrados como zonas haya ofertado, identificado a quezona pertenece cada uno de ellos.• En el caso de haber presentado propuesta técnica alternativa, deberá tambiénincluir dentro del sobre N° 1, un segundo sobre N° 2 identificado como “Sobre N° 2- Oferta Económica Propuesta Técnica Alternativa”, en cuyo interior deberá incluirtantos sobres cerrados y lacrados como zonas en las que haya incluido oferta técnicaalternativa, identificando a que zona pertenece cada uno de ellos.RESPUESTA: Se aclara que, para el caso de presentarse ofertas técnicas alternativas,se deberán incluir en un único sobre N° 2, tantos sobres cerrados y lacrados con laoferta económica para cada zona. Por favor ratificar o rectificar nuestra interpretación. 2. Folio 43 PBCP. Sub ítem A 1 – 10) Se asigna 80 % de la puntuación si lossistemas cumplen con pliego y un 10 % adicional por superar. ¿Debe entenderse quees 10 % si el equipamiento supera y otro 10 % si los sistemas superan?RESPUESTA: Se entiende que es el 10% en cada caso que superen lasespecificaciones técnicas. 3. Folio 39: Tabla ITEM A dice puntaje máximo 70 y los sub ítems suman 72.RESPUESTA: A- 4 pasa de 10 a 9 A- 14 pasa de 7 a 6 4. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿En qué se medirá la productividad porárea y por zona?


RESPUESTA: La productividad del BAM por área y por zona se mide en cuadras porturno.5. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cual es la fórmula de cálculo de laproductividad? RESPUESTA: Cantidad de cuadras del área dividido por la cantidad deoperarios asignados por turno.6. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) ¿Cuál es la metodología de cálculo delpromedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?RESPUESTA: n? Productividadi=1 n ? Oferentei=1 7. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 4) Que puntaje corresponde al oferente si laproductividad mejora en menos del 10 % respecto del promedio ponderado? RESPUESTA: Le corresponde el 90% del puntaje máximo. 8. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿En qué se medirá la productividad porárea y por zona?RESPUESTA: En contenedores recolectados por turno y por ruta. 9. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B – 5) ¿Cuál es la fórmula de cálculo de laproductividad?RESPUESTA: En cantidad de contenedores recolectados por turno y por ruta. 10. Art. 32 PBCP folio 45: sub ítem B-5) ¿Cual es la metodología de cálculo delpromedio ponderado que surge de las diferentes ofertas?RESPUESTA: Repite la formula de la 6. 11. Art. 32 PBCP Folio 45: sub ítem B-5) ¿Qué porcentaje corresponde al oferentesin la productividad mejora en menos del 10 % o igual al 10 % respecto del promedioponderado?RESPUESTA: Ver la respuesta N° 7. 12. Art. 37 – Evaluación de las ofertas económicas. El articulo indica que seotorgara un puntaje Pei (puntaje de la evaluación económica del oferente) según su Xi(precio total propuesto por el oferente). A tal fin, y considerando los ítems a cotizarsegún el anexo VIII del PCB, entendemos que dicho Xi se calculara por la sumatoria delos incisos 1) Prestaciones básicas y 2) Prestaciones complementarias, de dichoanexo, entendiéndose que el inciso 3) Infraestructura para aprovechamiento de RSU,no estará incluida en la evaluación de las ofertas, siendo que la adjudicación o no dedichas tareas son facultad exclusiva del GCABA. RESPUESTA: La interpretación es correcta 13. Art. 20 – Plan de trabajo. En el inciso 4) Se indica la presentación en la oferta de“Informe preliminar de estudio de impacto ambiental”. Entendemos que en lo querespecta a la planta de compost y la PROyD, dicho informe, así como otra


documentación que refiera a la localización de las mismas, será exigible para el Plande trabajo Ajustado una vez que el GCABA defina la ubicación de los sitios. Por favorconfirmar.RESPUESTA: El oferente deberá presentar con la oferta un informe preliminar deimpacto ambiental entendiendo por tal la introducción de los ítems que constaran en elulterior informe, una vez adjudicado y determinados los sitios de la instalación. 14. Art. 19 PCP Documentación a incorporar en el SOBRE N° 1. Inciso i) Indica : i)Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 23°, 24° y 25° del PCG del presentepliego. Siendo que el certificado fiscal para contratar del GCABA, indicado en el art. 23°del PCG ha sido derogado y ya no es expedido por el GCABA, entendemos que dichoinciso i) debería leerse como :i) Documentación requerida en los art. 9°, 22°, 24°, y 25°del PCG del presente pliego. Por favor confirmar.RESPUESTA: A los fines de la presentación de ofertas, bastara con la inscripción deloferente en el RIUPP. 15. Art. 18 PCP – Presentación de las ofertas. En el primer párrafo del artículo seindica: “Toda la documentación que forma parte de la OFERTA deberá estar foliadocorrelativamente y con un índice de contenido y anexos y firma certificada deREPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE TECNICO del OFERENTE”.Entendemos que la certificación de las firmas, se refieren exclusivamente a lascertificaciones por escribano público indicada en los anexos del PCP que así losolicitan en su modelo de formulario. Por favor confirmar. RESPUESTA: Es correcta la interpretación. B) Registro Nº 1450394-SSHU-2010 (de fecha 26/11/2010): 16. TITULO SEGUNDO BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ABSORCIONDE PERSONALEn el Capítulo 4, Artículo 50, inciso d), se establece que el CONTRATISTA deberá“Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 latotalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de laapertura del SOBRE N°1 esté prestando SERVICIO en la/s Empresa/s Prestataria/s delSERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA de su área geográfica de su Zona...”. a) Visto que las Zonas Nº 1, 2, 3, 4 y 6 en que se dividió la ciudad a los fines de loscontratos que se encuentran ejecutando las actuales empresas prestatarias delServicio poseen una extensión geográfica considerablemente menor a las Zonas Nº 1,2 y 3 previstas en este Pliego, solicitamos se aclare cómo se efectuará la distribucióndel personal operativo, de modo tal que se contemple la ampliación de las zonas. b) Con respecto al personal operativo que se deberá absorber en cada una de laszonas (según listado de la distribución que se decida) a fin de alcanzar una correctadimensión y cotización del servicio, solicitamos se informen los siguientes datos: 1. Nombre y apellido;2. Servicio en el que se desempeñan;3. Categoría;4. Antigüedad reconocida por la empresa a cada empleado.5. Tareas o cargo que tiene asignada en la empresa cada empleado y en base ala cual se liquida su remuneración, según las clasificaciones del Convenio Colectivoaplicable.6. Tipo de contrato laboral vigente (fijo o eventual).


7. Turno; 8. Fecha de nacimiento de los empleados. RESPUESTA: A) La selección e incorporación del personal operativo es parte de lastareas de planificación que debe realizar el oferente. El GCBA no tendrá injerencia eneste aspecto que será exclusiva responsabilidad del oferente. Se deberá tener en cuenta la zona N° 7.B) Se proveerá la información solicitada una vez en poder de la DGLIM.17. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIASDE APERTURA ESTACIONES DE TRANSFERENCIA En su ANEXO II titulado SERVICIO DE RECOLECCIÓN, en sus puntos 4. SERVICIODE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, y 4.4 FRECUENCIAS, seestablece como frecuencias mínimas de recolección una vez por día y siete veces porsemana.Esto quiere decir que será necesario que las estaciones de transferencia se encuentrenabiertas los siete días de la semana y en horarios acordes a los de la prestación delservicio de recolección, por lo tanto solicitamos la confirmación de esta situación. RESPUESTA: Las estaciones de transferencia adaptaran sus horarios para recibir elproducido de la recolección de acuerdo a los planes de trabajo presentados por losoferentes 18. TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARTICULARES DOTACION - MCAN En el ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES, se solicita la cotizaciónde un equipo “Camión compactador carga lateral” cuya dotación humana es un chofery un recolector.¿Es correcto entender que esta misma dotación humana es la que se debe adoptarpara la cotización y planteamiento de los servicios de recolección englobados en laModalidad Contenerizada Automatizada a nivel (MCAN)? RESPUESTA: Las cotizaciones solicitadas en el preciario y las dotaciones indicadasson para el caso exclusivo de servicios adicionales, y no guardan necesariamenterelación con el servicio normal de recolección de residuos. 19. TITULO TERCERO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASGENERADORES ESPECIALES SERVICIOS EXCLUIDOS En el ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓNDOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA, se indica que quedan excluidos de este serviciolos GENERADORES ESPECIALES que generen más de UN MIL (1000) LITROSdiarios promedio de RSU.¿Es correcto interpretar que estos generadores que quedan excluidos del serviciodeben gestionar la recolección y transporte de todos sus residuos de forma privada, yque por lo tanto el CONTRATISTA no tiene obligación de prestarles este servicio?¿En su caso el GCBA va a llevar a cabo alguna medida de control para evitar queestos generadores dispongan sus residuos en vía pública para que sean retirados porel servicio de recolección municipal?Se solicita el listado de generadores especiales que están dentro del sistema derecolección municipal por generar menos de un mil (1000) litros diarios promedio deRSU.


RESPUESTA: Estése a pliego. El listado de generadores especiales que obra en poderde la DGLIM será informado a los oferentes oportunamente. 20. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASPROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DECONTENEDORESEn el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, 10. PROVISIÓN,REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES – Exceptolos provistos por el GCBA para carga lateral automatizada – en el 10.5.FRECUENCIAS, indica que “El CONTRATISTA deberá prever la verificación del estadopara la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permitacumplir el INDICE DE PRESTACION, respetando una frecuencia mínima de UNA (1)VEZ POR DIA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientrasque para el servicio de lavado y desinfección insitu de los CONTENEDORES se deberáprever la frecuencia necesaria para cumplir con el INDICE DE PRESTACION,respetando una mínima de limpieza y desinfección IN SITU de UNA (1) VEZ PORSEMANA (1vxs) de octubre a marzo y UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DIAS (2vxm)de abril a septiembre; además un lavado profundo en la Base Operativa UNA (1) VEZPOR AÑO (1 vxa). Se consulta: ¿Es correcto entender que los trabajos mencionados (mantenimiento ylavado de contenedores) que debe realizar el contratista se refieren a todos loscontenedores, excepto los provistos por el GCBA para carga lateral automatizada,como indica el título del epígrafe? RESPUESTA: Es correcto, las tareas de mantenimiento, lavado y reemplazo de loscontenedores de carga lateral automatizada, provistos por el GCBA, no estarán a cargodel contratista 21. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASCESTOS PAPELEROS. CENICEROS En el ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 9. PROVISIÓN,REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS, quedetermina “El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones: …Contarán con cenicero”.Se consulta: ¿Es correcto interpretar que por cenicero se refiere a que cada cestoposea una placa apaga-cigarrillos incorporada al mismo? RESPUESTA: Estése a pliego. 22. TITULO II DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARESORIGEN DE FABRICACION DE EQUIPOS. PUNTAJEEn el artículo 32, Ítem A, Sub-ítem A-2), ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LOSEQUIPOS MONTADOS SOBRE CHASIS, se determina: “A los efectos de evaluar estesub-item, el puntaje correspondiente al mismo se aplicará según se indica acontinuación, priorizando la fabricación de los equipos montados sobre chasis, en laRepública Argentina…” .Al respecto se consulta: ¿El puntaje total se calculará sobre todos los equipos nuevosque se incorporen en la oferta? RESPUESTA: Es correcto, el puntaje se aplica sobre todos los equipos nuevos que seincorporen.23. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


FRECUENCIA LAVADO EDIFICIOS PUBLICOSConsiderando lo establecido en el, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,punto 8 GENERALIDADES, se consulta: ¿Se debe contemplar el LAVADO DE EDIFICIOS PÚBLICOS con una frecuenciasemanal? RESPUESTA: Estése a pliego. 24. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASPROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DECONTENEDORESEn relación a lo establecido en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,10. PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DECONTENEDORES, 10.3. Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo decontenedor, que determina: “Capacidad real interior del contenedor, en litros,certificada por un Organismo de Control Autorizado (OCA)”, se consulta:¿Es correcto interpretar que un Organismo de Control Autorizado es todo entecertificador público o privado? RESPUESTA: Estése a pliego 25. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASPROGRAMA ESPECIALES DE LIMPIEZA DE COMUNA. SECTORESConsiderando lo dispuesto en el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 13.PROGRAMAS ESPECIALES, 13.3. Programas intensivos de Limpieza de COMUNAS,que determina: “El objetivo de esta prestación es poner énfasis en la limpieza integralde la COMUNA intervenida durante los TM y TT, en DOS (2) días consecutivos comomínimo y CINCO (5) días consecutivos como máximo”, se consulta:¿Es correcto interpretar que el plazo establecido se refiere a sectores de cadaCOMUNA, entendiendo por sector a la cantidad de cuadras que permitan lograr ellavado anual con los recursos solicitados? RESPUESTA: En la oportunidad en que se implemente este servicio por comuna, sedeterminara el área a cubrir con los recursos solicitados. 26. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTADE COMPOST. BANDA TRANSPORTADORA. REEMPLAZO En relación a lo establecido en ANEXO IX INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPARA EL APROVECHAMIENTO DE RVE Y ROyD, 24. PLANTA DE COMPOST,24.1.3 Componentes de la planta, que determina que resulta necesaria la utilización deuna banda transportadora donde los operarios separarán los residuos no apropiadospara la compostación, se consulta:Dado que la planta de compost recibiría solamente RVE, la banda transportadora paraseparación manual no sería de gran utilidad. Se consulta si en su lugar se autoriza lainstalación de una grúa articulada con pulpo para que en la misma playa de descargase pueda quitar el material voluminoso (troncos, etc). RESPUESTA: El oferente deberá proponer el sistema que, de acuerdo a suexperiencia, resulte más efectivo para el funcionamiento de la planta. 27. TITULO TERCERO del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CONTENEDORES. UBICACIÓN. NECESIDAD DE ORDENANZAEntendemos en lo referente a la ubicación de contenedores en vía pública que no sedispone de una ordenanza que regule este aspecto.¿Es correcto considerar que es necesario dictar una ordenanza para la ubicación delos contenedores en vía pública, especialmente en grandes arterias de la ciudad ocuadras con veredas estrechas y con prohibición de estacionar (micro y macro centro),todo ello para dar sustento a la implementación del sistema de contenerización?. RESPUESTA: Oportunamente se dictara una norma administrativa reglamentando lamateria. 28. TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARTICULARES GARANTIA DE OFERTA Según la interpretación que entendemos corresponde otorgarle al artículo 17, aloferente que presente ofertas por más de una zona le bastará constituir una únicagarantía por un 5% del presupuesto oficial de la mayor zona ofertada., sobre todoconsiderando que sólo puede otorgarse una Zona por oferente. ¿Tal interpretaciónes correcta? RESPUESTA: Conforme al Art. 17 deberá contratarse una garantía de mantenimientode oferta por cada una de las zonas por las cuales se presenta oferta. 29. TITULO SEGUNDO del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARTICULARES CARTA COMPROMISO FINANCIERO. INEXIGIBILIDADTeniendo en cuenta que la carta señalada en el Anexo II no se solicita en ninguno delos puntos del Pliego, y que la información que aquí se demanda no se orienta alalcance del objeto del pliego (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEHIGIENE URBANA); ¿es correcto interpretar que no se requiere su presentación, sobretodo considerando que esta información se exige en los apartados 6 y 8 del artículo 19H) del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES? RESPUESTA: Estése a pliego, teniendo en cuenta el Art. 19 inc.) H apartado 8), querefiere a la línea de crédito cuyo modelo se incorpora como ANEXO II. C) Registro Nº 1342813-SSHU-2010 (9/11/2010) 30. TITULO PRIMERO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Artículo 23 – Certificado fiscal para Contratar del GCABASe requiere la presentación del “Certificado Fiscal para Contratar” con vigenciaactualizada presentado en el RIUPP. Dado que según la información disponible elRIUPP ha eliminado el requisito de presentar este Certificado, que era solicitado a losinteresados en participar en licitaciones o contrataciones con el GCABA, se consultasobre la vigencia y exigibilidad de cumplimiento de este Artículo. RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 14. 31. TITULO SEGUNDO: BASES Y CONDICIONES PARTICULARESArtículo 7 – Zonas de Prestación Considerando que se incluyen en el servicio las colectoras de la Av. General Paz, seconsulta si debe interpretarse que se refiere sólo a las colectoras del lado de la


C.A.B.A. o si se incluyen también las colectoras del lado de la Provincia de BuenosAires pero solamente en lo referido al servicio de barrido de calles. RESPUESTA: Las colectoras de Gral. Paz, lado Provincia deben incluirse en el barridode calles. 32. Artículo 14 - Condiciones para ser OFERENTE Respecto al requisito de acreditar antecedentes mediante certificados expedidos por elcomitente “presentados en instrumento público”, se consulta si es correcto interpretarque un certificado de servicios emitido por un Municipio y firmado por Intendente ySecretario del área respectiva cumple la formalidad requerida de instrumento público. RESPUESTA: La interpretación es correcta. 33. Artículo 17 – Garantía de Mantenimiento de OFERTA a) Se requiere constituir una Garantía de Mantenimiento de OFERTA del 5% delPresupuesto Oficial para la Zona que se oferta. Para el caso de un OFERENTE quepresente ofertas por dos o tres zonas, y dado que según lo establecido en el Artículo 9sólo se puede resultar adjudicatario de una única Zona, se consulta si resulta suficientecon presentar una única garantía por el 5% del Presupuesto Oficial de mayor magnitudentre las Zonas que se oferten. b) Se consulta si, a los efectos del cumplimiento de esta Garantía, es posible acreditarla misma mediante la tenencia de bonos GCBA Dto 3152 y 2810. A tal efecto seacompañaría el correspondiente certificado expedido por el Banco Ciudad o Caja deValores. RESPUESTA: A) Refiérase a la respuesta N° 28. B) Estése a pliego 34. Artículo 18 – Presentación de las OFERTAS Se requiere que toda la documentación que forma parte de la Oferta tenga “firmacertificada de Representante Legal y Representante Técnico del Oferente”. Se consultasi es correcto interpretar que se cumple este requisito con la certificación por Escribanode la firma del Representante Legal en la Carta de Presentación, bastando para todo elcontenido de la Oferta las firmas y sellos aclaratorios de los Representantes Legal yTécnico. RESPUESTA: La interpretación es correcta. 35. Artículo 19 – Documentación a incorporar en el SOBRE Nº 1 a) Respecto al cumplimiento del inciso h) apartado 7), se consulta acerca de cuál es elperíodo a incluir en el detalle de las ventas de los últimos doce (12) meses. b) A los efectos del cumplimiento del inciso h) apartado 8), se consulta si se requiere lapresentación de notas emitidas por entidades bancarias exponiendo las líneas decrédito actuales en forma similar al modelo del Anexo II o si resulta suficiente una


Declaración Jurada del OFERENTE detallando las mismas. c) Dado lo establecido en los incisos k) y m) y también en los Artículos 20 y 21, yatendiendo a que los requerimientos a cumplir tanto por el OFERENTE como por laOFERTA son idénticos para las tres Zonas licitadas, se consulta si es correctoconsiderar que en el caso que un OFERENTE realice OFERTAS por más de una Zonadebe presentarse un único Sobre Nº 1 con antecedentes y documentación, incluyendoen su interior tantos sobres individualizados con los Planes de Trabajo y los Sobres Nº2 como Zonas se oferten. RESPUESTA: A) Refiérase al art. 19 inc.h) Apartado 2). B) Refiérase a la respuesta N° 29. C) Estése a pliego. 36. Artículo 20 – Plan de Trabajo Respecto a los requerimientos contenidos en el inciso f) apartado 4 sobreinfraestructura disponible, se consulta cómo aplican los mismos en el caso de preversela utilización de las Bases Operativas del GCBA mencionadas en el apartado 7 delmismo inciso, específicamente en lo relativo a:? Acceso a los planos y memoria técnica de las construcciones existentes.? Confirmación de la infraestructura actual y mejoras que permanecerándisponibles para el nuevo contrato.? Visita a las instalaciones a fin de relevar información base para el anteproyectoa presentar.? Información necesaria para el informe preliminar de impacto ambiental. RESPUESTA: La documentación necesaria estará disponible en la DGLIM DiagonalNorte 570 8° piso a partir del15/01/2011. La visita a las instalaciones deberá sercoordinada con la repartición mencionada precedentemente. 37. Artículo 32 – Etapas de Evaluación a) Respecto del Puntaje Evaluación Técnica, se establece como condición para resultarpreseleccionado obtener al menos el setenta por ciento (70%) de los puntos asignadosa cada uno de los dos ítems en que se divide. A su vez, el “Item A: Equipamiento, infraestructura, sistemas y otros aspectos técnicos”se divide en 15 sub-items con distintos puntajes asignados y graduación de asignaciónde los mismos. En gran parte de estos sub-items, al cumplimiento estricto de lascondiciones y/o cantidades mínimas exigidas en el Pliego se le asigna solo un 50% delpuntaje máximo del sub-item. Dado que lo antedicho puede conducir a una situación enque una OFERTA no acumule el puntaje mínimo necesario para resultar precalificadaaún cumpliendo con todas las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliegolicitatorio, se consulta si no se plantea una situación contradictoria cuya única soluciónradicaría en que a ningún sub-item se le asigne menos del 70% del puntaje máximo delmismo si se cumplen las condiciones mínimas exigidas en el Pliego. b) Respecto al puntaje otorgado por la presentación de macro y microruteos en elSub-item A-6, se consulta si es válido interpretar que el requerimiento consiste en lapresentación de la delimitación de rutas generales e individuales para cada uno de los


servicios, excluyendo en la etapa de OFERTA la trazabilidad de cada una de lasmismas que será incluida posteriormente en el PTA. c) Respecto a los puntajes otorgados por la constatación de certificados vigentes deSistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo enlos Sub-items A-11, A-12 y A-13, se consulta si es válido interpretar que en el caso deque el OFERENTE sea una UTE basta con que alguno de los integrantes de la mismalos posea para obtener el 100% del puntaje asignado. RESPUESTA: A) Estése apliego. B) La trazabilidad se incluye en el plan de trabajo ajustado. C) Es correcta la interpretación 38. Artículo 50 – Ejecución y control del CONTRATO El inciso e) estipula que “el CONTRATISTA tendrá un plazo de hasta noventa (90) díascorridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico delos trabajadores”. Se consulta si debe entenderse que dicho plazo comienza a partir dela fecha de suscripción del contrato. RESPUESTA: Estése a pliego. 39. Artículo 52 – Segurosa) Se estipula que todas las pólizas de seguros deben ser proporcionadas alGCBA “treinta (30) días antes del inicio del contrato“. Se consulta si es válidointerpretar que dicho plazo se refiere a treinta (30) días antes de la fecha de inicioefectivo de los servicios.b) Anexo II – Carta compromiso de las entidades financierasEsta carta compromiso no se menciona expresamente en la documentación aincorporar en el Sobre Nº 1. Entendemos que la misma es un modelo tentativopropuesto por el GCBA. Cada Banco consultado tiene su propio texto, con intervenciónde su departamento legal, para emisión de certificaciones similares. Consultamosentonces: si su presentación es optativa, y de no serlo, entendemos que se presentarátal y como cada banco está obligado a emitirla. ¿Esto es correcto? RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación. B) Estése a la respuesta N° 29. 40. ANEXO II Punto 4 Servicio de Recolección Domiciliario Fracción Húmeda.Respecto a la presentación correspondiente a los generadores especiales y dado quelos contenedores actualmente instalados se encuentran en el interior de los inmueblesy es imposible su relevamiento, se solicita la provisión de un listado completo de losmismos correspondiente a cada una de las zonas licitadas. REPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 19. 41. Anexo II Punto 4.3 – RecipientesRespecto a los contenedores a proveer por el GCBA para carga lateral automatizadase consulta si es correcto interpretar que no estarán a cargo del CONTRATISTA lareposición, reemplazo, mantenimiento, lavado ni desinfección de los mismos.


RESPUESTA: Refiérase a la respuesta N° 20 42. Anexo II Punto 4.4 – Frecuencias a) Dado que las frecuencias mínimas requeridas implican la prestación de servicios a lolargo de los siete días de la semana, se solicita a fin de realizar la diagramación deservicios del séptimo día se aclare cómo será el funcionamiento de las Estaciones deTransferencia durante ese día. b) Respecto al servicio de repaso a prever en las AAI, se consulta si es correctointerpretar que el mismo no consiste necesariamente en una nueva frecuencia en latotalidad de los contenedores instalados sino que puede proponerse una metodologíaoperativa ajustada a las necesidades existentes. RESPUESTA: A) Estese a la respuesta N° 17. B) Es correcta la apreciación, no se trata de una doble frecuencia. Lametodología operativa debe proponerse en el plan de trabajo 43. Anexo II Punto 7 – Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones Respecto a los volquetes de 5 m3 a proveer en Villas de Emergencia, se consulta si lainstalación de los mismos es obligatoria y limitativa de otras opciones o puedeproponerse una metodología operativa distinta. RESPUESTA: Estése a pliego. 44. Anexo III Punto 8 – Servicio de Barrido y Limpieza de Calles - Generalidades Respecto a las autorizaciones para la provisión de agua mencionadas en el inciso e),se solicita se proporcione el listado por Zona de las tomas existentes actualmenteautorizadas para la carga de agua en la vía pública. RESPUESTA: El GCBA no cuenta con la información solicitada. Diríjase a laprestataria del servicio correspondiente 45. Anexo III Punto 8.1 – Modalidades de la prestación a) Se solicita se defina con mayor precisión el significado y alcance del término“limpieza y mantenimiento” de cruces ferroviarios de calles y se aclare si los cincometros desde la prolongación de la línea de edificación se consideran de formaparalela o perpendicular a las vías. b) Se solicita se especifique en detalle el alcance pretendido para el retiro deexcrementos de animales de la vía pública, la frecuencia con que debe realizarse y sipuede considerarse que esta prestación está incluida en las 1.000 horas por mesespecificadas en el Punto 12.


RESPUESTA: A) Se debe interpretar en ambas direcciones. B) Para este servicio en particular será de aplicación el punto 12 del PCP 46. Anexo IV Punto 9 – Provisión, reposición, reemplazo y mantenimiento de cestospapeleros a) Se solicita se aclare si es correcto que “garantizar la prevención de accidentes oactos de vandalismo” debe interpretarse como que el diseño debe minimizar laposibilidad de ocurrencia de tales hechos.b) Se solicita se aclare si es correcto que “terminación superficial que evite lainstalación de pegatinas y/o inscripciones” debe interpretarse como que el diseño debeminimizar la posibilidad de ocurrencia de tales hechos. RESPUESTA: La interpretación es correcta en ambos casos. 47. Anexo IV Punto 12 – Despegue de pegatinas y retiro de pasacalles Se solicita se aclare en mayor detalle los alcances pretendidos para la tarea de“eliminación de graffitis u otros elementos” y si puede considerarse que esta prestaciónestá incluida en las 1.000 horas por mes especificadas en el Punto 12.Se solicita además se proporcione un listado de las áreas y/o arterias concesionadas aCooperativas u otros operadores. RESPUESTA: Se incluirá todo aquel pasacalle o cartelería en infracción que pueda serretirado o removido, mediante el uso de equipamiento propio del servicio de higieneurbana 48. Anexo IV Punto 13 – Programas Especiales Respecto al servicio de recolección y de barrido de calles inmediatamente después derealizadas las ferias barriales, se solicita se brinde mayor precisión en el alcancepretendido para este servicio y se proporcione el listado de ferias autorizadas por Zonaconteniendo ubicación, magnitud, horario de funcionamiento y demás datos necesariospara permitir la diagramación del servicio. RESPUESTA: La información solicitada deberá ser relevada por el oferente en elestudio de campo teniendo especialmente en cuenta las previsiones contempladas enel artículo 16 del PCP. 49. Anexo IV Punto 13.3 – Programas Intensivos de Limpieza de COMUNAS A los efectos de permitir la diagramación adecuada de este servicio se solicita:? Definir con mayor precisión el significado del término “limpieza integral”.? Aclarar los alcances de los servicios requeridos, dada la gran cantidad decuadras involucradas en cada COMUNA. RESPUESTA: Estése a la respuesta 25. 50. Anexo XII – Formularios a) Respecto a las planillas contenidas en este Anexo, desde “Estudio de campo” hasta


“Contenedores y cestos papeleros”, se consulta si es válido interpretar que las mismasdeben incorporarse en el Plan de Trabajo en un nuevo apartado 12 a agregar en elinciso f) del Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. b) No se define en los planos contenidos en este Anexo la sectorización del servicio debarrido y limpieza en la mayoría de las calles de Puerto Madero. Se solicita se aclare lacondición de AR o AAI de las mismas y se especifique el subíndice que lescorresponde. c) De los cómputos realizados han surgido diferencias apreciables con las cantidadesde cuadras indicadas en los planos del Anexo, tanto en los parciales sectorizadoscomo en los totales por Zona, por lo que se solicita se ratifiquen o rectifiquen lasmismas. RESPUESTA: A) Es correcta la interpretación. B) Las frecuencias de barrido y lavado de calles es la siguiente:FRECUENCIA AAI3Avda. Alicia M. de JustoCecilia Guierson Tristan Rodriguez de Achaval/Hernan GiralRosario Vera PeñalozaAv. Rawson de DelepianeAzucena VillaflorMacacha GuemesResto de las calles frecuencia AR2 C) Estése a pliego, especialmente a lo referido al Art. 16 del PCP. Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yexhíbase en la Cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contratacionesdependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio deAmbiente y Espacio Público. Firmado:

Diego C. SantilliMinistro de Ambiente y Espacio Público

OL 83Inicia: 12-1-2011 Vence: 18-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES Contratación del servicio de examen preocupacional y control médicodomiciliario de ausentismo - Expediente Nº 196/10 Llámese a Licitación Privada Nº 2/11, cuya apertura se realizará el 27 de enero de2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de examen preocupacional y controlmédico domiciliario de ausentismo para la Auditoría General de la Ciudad de BuenosAires.Valor del pliego: Sin Cargo.


Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultadoe impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.arLugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, piso 6°

Erica A. MaidanaJefa de División Compras y Contrataciones

OL 131Inicia: 18-1-2011 Vence: 19-1-2011

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES Contratación del seguro de accidentes personales - Expediente Nº 200/10 Llámese a Licitación Privada Nº 3/11, cuya apertura se realizará el 2 de febrero de2011, a las 12 hs., para la contratación del seguro de accidentes personales para laAuditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.Valor del pliego: Sin CargoConsultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs., asimismo el pliego puede ser consultado eimpreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.arLugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.

Erica A. MaidanaJefa de División Compras y Contrataciones

OL 119Inicia: 17-1-2011 Vence: 18-1-2011

Autopistas Urbanas S.A. AUTOPISTAS URBANAS S.A. Obra “Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno. EtapaIII (Tramo: Av. Amancio Alcorta - Av. Fernández de la Cruz)” - Licitación PúblicaNº 2/2011 Llamase a Licitación Pública Nº 2/2011, cuya apertura se realizará el día 2 de febrerode 2011, a las 16 hs., para la obra “Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado deAv. Perito Moreno. Etapa III (Tramo: Av. Amancio Alcorta - Av. Fernández de la Cruz)”.Valor del pliego: Sin cargo. Obtención de pliegos y consultas: Los pliegos deberán descargarse a través del sitioWeb del AUSA, a partir del día 18 de enero de 2011, hasta el día 27 de enero de 2011,ingresando en el siguiente link: http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Lasempresas interesadas deberán realizar sus consultas y obtener las respuestas a travésde la misma pagina.Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso


1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 2 de febrero de 2011 a las 16 hs.

Gustavo GenéDirector Operativo de Áreas de Soporte

OL 130Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Provisiones varias - (Carpeta de Compras N° 19.335) Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de terminales de autoservicio (TAS) y provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos dehardware y software necesarios, incluidas mano de obra especializada ymantenimiento técnico de los dispositivos de autoservicio para conexión con el sistemacentral del Banco” - (Carpeta de Compras N° 19.335).Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de losinteresados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita enSarmiento 611, 7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)Fecha de apertura de ofertas: 7/2/2011 a las 11 hs. Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios yCompras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diego ArduiniJefe de Equipo Sistemas y Tecnología

Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras BC 15Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.185 Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº19.185 -Licitación Pública-, el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivointegral para las instalaciones termomecánicas, equipos de aire acondicionadoindividuales, heladeras, cámaras frigoríficas, calderas electricidad y otras prestacionesde servicios varios menores para los edificios cabecera del Banco y demás Sucursales,por un período de 24 meses, con la opción por parte del Banco de renovarlo por 12meses más (Renglones 1 a 4), conforme al siguiente detalle:A la firma Marclima S.R.L., el Renglón 1, en la suma total de $ 840.000 + I.V.A.(Son Pesos: Ochocientos cuarenta mil más I.V.A.) –Importe mensual: $ 35.000 +I.V.A.- Domicilio del Preadjudicatario: San Agustín 1051, Ciudadela, Provincia deBuenos Aires. C.P.: 1702.-A la firma P.H. Instalaciones De Pablo G. Harán, el Renglón 2, en la suma total de $


768.000 + I.V.A. (Son Pesos: Setecientos sesenta y ocho mil más I.V.A.) –Importemensual: $ 32.000 + I.V.A.- Domicilio del Preadjudicatario: Mazza 2466, Morón,Provincia de Buenos Aires. C.P.: 1708.-A la firma Termair S.A., el Renglón 3, en la suma total de $ 960.000 + I.V.A.(Son Pesos: Novecientos setenta mil más I.V.A.) –Importe mensual: $ 40.000 + I.V.A.-Domicilio del Preadjudicatario: Jose P. Tamborini 3140, Ciudad Autónoma de BuenosAires. C.P.: 1429.-A la firma Franclima S.R.L., el Renglón 4, en la suma total de $ 974.400 +I.V.A. (Son Pesos: Novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos más I.V.A.) –Importemensual: $ 40.600 + I.V.A.- Domicilio del Preadjudicatario: Lavalle 3848, CiudadAutónoma de Buenos Aires. C.P.: 1190.-Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.DEJANDOSE CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA COLGADO EN LA CARTELERADEL BANCO, EL LISTADO DE PRESTACIONES CON CARGO AL BANCO, DE CADAUNA DE LAS EMPRESAS PREADJUDICATARIAS.

Leandro D. BiondoAsistente Junior Especialista

Equipo de ObrasGerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 19Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.195 Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº19.195 -Licitación Pública- a la firma Grupo Robles S.A., los trabajos de modificaciónde frente de cajeros automáticos de lobby 24 hs. Por la implementación de la nuevaimagen institucional y por Up Grade de dispositivos a realizarse en todas las sucursalesde Banco ubicadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia deBuenos Aires y en los módulos de cajeros automáticos neutrales (Renglones 1 a 3), enla suma total de $ 2.421.630 + IVA (son pesos: dos millones cuatrocientos veintiún milseiscientos treinta más I.V.A.) -R1: $ 876.120 + I.V.A. -R2: $ 926.040 + I.V.A. -R3:$619.470 + I.V.A.- Domicilio del Preadjudicatario: Tte. Cnel. José P. Giribone 3272,Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.: 1431.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.



BC 16Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.180


Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº19.180 -Licitación Pública- que tramita la provisión e instalación de ficheros y armariosignífugos para la guarda de documentación, y buzones de atesoramiento transitoriopara Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3);conforme al siguiente detalle:A la firma Marshall Lock Systems S.R.L.:Renglón 1: Buzones de Atesoramiento transitorio, en la suma total de $ 112.490 +I.V.A. (Son Pesos: Ciento doce mil cuatrocientos noventa + I.V.A.) - Importes Unitarios:10 buzones de atesoramiento de 1 boca, a $ 1.400 + I.V.A. y 67 buzones deatesoramiento de 2 bocas, a $ 1.470 + I.V.A.-Renglón 3: Armaros ignífugos, en la suma total de $ 42.700 + I.V.A. (SonPesos: Cuarenta y dos mil setecientos + I.V.A.) -Importe Unitario: $ 6.100 + I.V.A.-Domicilio del Preadjudicatario: Av. La Plata 2559, Ciudad Autónoma de buenos Aires.C.P.: 1437.A la firma La Guardiana S.A.I.C.I.:Renglón Nro. 2: Ficheros ignífugos, en la suma total de $ 401.400 + I.V.A. (SonPesos: Cuatrocientos un mil cuatrocientos + I.V.A.) -Importes Unitarios: 34 ficherosignífugos con 5 cajones, a $ 6.800 + I.V.A. y 23 ficheros ignífugos de 7 cajones, a $7.400 + I.V.A.- Domicilio del Preadjudicatario: Av. Francisco Fernández de la Cruz1602, Ciudad Autónoma de buenos Aires. C.P.: 1437.Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.



BC 18Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.302 Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Públicacorrespondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.302, que tramita los “Trabajos deremodelación integral de la Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2201,Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 4/2/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 2.500 (pesos: dos mil quinientos)Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios yCompras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a15 horas. Fecha tope de consultas: 31/1/2011.



BC 17Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011


BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Remate con base Por cuenta, orden y en nombre de laSubsecretaría de PlaneamientoMinisterio de Desarrollo UrbanoGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresImportante lote de terreno enBarrio Parque Donado – Holmberg Holmberg 2452/82Base: $ 7.560.000.-Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 1 fSuperficie: 2.590,89 m2

Subasta: El día 31 de enero de 2011 a las 12 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, SalónAuditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.Precio de este catálogo $ 10,00 (IVA incluido).La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento –Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,en virtud de la Resolución Nº 257 MDU/2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidadcon lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables aeste caso. Expte Nº 1188348/2010Condiciones de Venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,3 % de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberáninscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hastalas 11.30 horas del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados enrealizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución porel monto correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subastapública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, quereviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre doso más de dichas compañías o cheque certificado.Fondo de garantía:Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro decaución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52


de la Ley Nº 2.095.No se admitirá compra en comisión.No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre elinmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta elmonto que resulte del producido por el inmuebleCatalogos: En Esmeralda 660, 6º piso - Caja N°2 - Capital Federal, lunes a viernes de10 a 15 horas.Informes: En Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernesde 10 a 15 horas, tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. Mail:[email protected] www.bancociudad.com.arConsulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría dePlaneamiento – Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs., y en www.ssplan.buenosaires.gob.ar

OFI 2780 www.bancociudad.com.ar

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

Alberto BurdaPublicidad

BC 20Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL(DGCYC)

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) Preadjudicación - Carpeta Nº 1.047.503/UPE-UOAC/2010 Licitación Pública Nº 4/2010 Dictamen Manual de Evaluación de Ofertas Nº 2/UPE-UOAC/2011.Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.-Objeto: Provisión de Oxígeno con destino a los Hospitales y Centros de Salud,dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Firmas preadjudicadas: Air Liquide Argentina S.A. Renglón: 1 - Cantidad 360.000 m3 - Precio Unitario $ 4,95 - Precio Total $1.782.000,00 Renglón: 3 - Cantidad 396.000 m3 - Precio Unitario $ 4,95 - Precio Total $1.960.200,00 Renglón: 4 - Cantidad 7.920 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 99.000,00 Renglón: 15 - Cantidad 192.000 m3 - Precio Unitario $ 4,95 - Precio Total $ 950.400,00

http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/


Renglón: 17 - Cantidad 264.000 m3 - Precio Unitario $ 4,95 - Precio Total $1.306.800,00 Renglón: 25 - Cantidad 115.000 m3 - Precio Unitario $ 4,98 - Precio Total $ 572.700,00

Renglón: 27 - Cantidad 90.000 m3 - Precio Unitario $ 4.98 - Precio Total $ 448.200,00 Renglón: 28 - Cantidad 240 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 3.000,00 Renglón: 31 - Cantidad 91.200 m3 - Precio Unitario $ 4,98 - Precio Total $ 454.176,00 Renglón: 35 - Cantidad 48.000 m3 - Precio Unitario $ 4,98 - Precio Total $ 239.040,00 Renglón: 37 - Cantidad 30.000 m3 - Precio Unitario $ 4,98 - Precio Total $ 149.400,00 Indura Argentina S.A. Renglón: 2 - Cantidad 3.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 37.500,00 Renglón: 7 - Cantidad 240.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $1.200.000,00 Renglón: 8 - Cantidad 55.500 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 693.750,00 Renglón: 11 - Cantidad 160.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $ 800.000,00

Renglón: 24 - Cantidad 15.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 187.500,00

Oxy Net S.A. Renglón: 22 - Cantidad 8.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 100.000,00 Praxair Argentina S.R.L. Renglón: 26 - Cantidad 6.500 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 80.925,00 Renglón: 32 - Cantidad 21.000 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 261.450,00

Renglón: 39 - Cantidad 440.000 m3 - Precio Unitario $ 4,97 - Precio Total $2.186.800,00 Renglón: 40 - Cantidad 3.000 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 37.350,00 Renglón: 41 - Cantidad 7.500 m3 - Precio Unitario $ 4,97 - Precio Total $ 37.275,00 Renglón: 42 - Cantidad 350 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 4357,50 Renglón: 43 - Cantidad 90.000 m3 - Precio Unitario $ 4,97 - Precio Total $ 447.300,00 Renglón: 44 - Cantidad 700 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 8.715,00 Renglón: 50 - Cantidad 520 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 6.474,00 Renglón: 51 - Cantidad 80 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 996,00 Renglón: 52 - Cantidad 3.013 m3 - Precio Unitario $ 12,45 - Precio Total $ 37.511,85 Grupo Linde Argentina S.A. Renglón: 9 - Cantidad 280.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $1.400.000,00 Renglón: 13 - Cantidad 90.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $ 450.000,00 Renglón: 19 - Cantidad 192.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $ 960.000,00



Renglón: 29 - Cantidad 50.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $ 250.000,00 Gases Comprimidos S.A.


Renglón: 12 - Cantidad 3.240 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 40.467,60 Renglón: 14 - Cantidad 20.000 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 249.800,00


Renglón: 20 - Cantidad 1.632 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 20.383,68 Renglón: 33 - Cantidad 40.000 m3 - Precio Unitario $ 4,97 - Precio Total $ 198.800,00 Renglón: 34 - Cantidad 4.500 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 56.205,00 Renglón: 38 - Cantidad 700 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 8.743,00 Renglón: 45 - Cantidad 864 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 10.791,36 Renglón: 46 - Cantidad 1.200 m3 - Precio Unitario $ 12,46 - Precio Total $ 14.952,00 Renglón: 47- Cantidad 2.400 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 29.976,00 Renglón: 48 - Cantidad 2.000 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 24.980,00 Renglón: 49 - Cantidad 150 m3 - Precio Unitario $ 12,49 - Precio Total $ 1.873,50 Tecno Agro Vial S.A. Renglón: 5 - Cantidad 287.000 m3 - Precio Unitario $ 5,00 - Precio Total $1.435.000,00 Renglón: 6 - Cantidad 1.720 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 21.500,00 Renglón: 10 - Cantidad 10.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 125.000,00

Renglón: 18 - Cantidad 4.800 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 60.000,00 Renglón: 30 - Cantidad 16.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 200.000,00

Renglón: 36 - Cantidad 1.000 m3 - Precio Unitario $ 12,50 - Precio Total $ 12.500,00 Observaciones:La erogación asciende a un total de pesos veintiún millones doscientos treinta y tres milquinientos setenta y seis con cuarenta y nueve centavos ($ 21.233.576,49).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de lasmismas y demoras en la tramitación operativa. La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.

Mauricio ButeraCoordinador General

UPE UOAC OL 129Inicia: 18-1-2011 Vence: 18-1-2011

Edictos Particulares

Retiro de restos Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda edificada enel terreno formado por la Sepultura Nº 4, 5 y 6 del tablón 27, de la Sección 15, delCementerio del Norte (Recoleta) los fallecidos ingresados hasta el presente que


deberán efectuar su cremación y/o retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Casocontrario se solicitara a la Dirección General de Cementerio la cremación y posteriordestino de las cenizas.

Solicitante: Dora Isabel Sánchez de Rodríguez Larreta

EP 19Inicia: 14-1-2011 Vence: 20-1-2011

Transferencia de Habilitación El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,comunica que MIRIAM EDITH DODDA, CUIT Nro. 27-16204305-1 y domicilio legal enChurruca 9391, Loma Hermosa, Partido de 3 de Febrero, de la Provincia de BuenosAires, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro. 30-71159490-2, domicilio legal enJuramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; elEstablecimiento Geriátrico sito en la calle Pacheco 2301/19/25 PB y Piso 1º de laCiudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal.Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-

Solicitante: Dr. Alejandro MandolesiContador Público – UBACPCECABA Tº 263 Fº4

EP 16Inicia: 13-1-2011 Vence: 19-1-2011

Transferencia de Habilitación El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,comunica que CARMEN BEATRIZ DODDA, CUIT Nro. 27-13017189-9 y domicilio legalen Pacheco 2325 de la CABA, transfiere a SM CARMIR S.A., CUIT Nro.30-71159490-2, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15º A de la Ciudad Autónomade Buenos Aires; el Establecimiento Geriátrico sito en la calle Blanco Encalada 4781PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, conpersonal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-

Solicitante: Dr. Alejandro MandolesiContador Público – UBACPCECABA Tº 263 Fº4

EP 17Inicia: 13-1-2011 Vence: 19-1-2011

Transferencia de Habilitación La Contadora Graciela Micó de Ferreira, domiciliada en Juramento 1694 15° “A“, deCap. Fed., comunica que Labra Leonardo Rubén, DNI 5.526.312, Labra MiguelCarlos, DNI 8.503.760 y Labra Gustavo Pablo, DNI 7.605.803, Socios de la Sociedadde hecho Residencia Geriátrica Edad III, CUIT Nº 30-62973869-6, con domicilio legalen Miró 54 de C.A.B.A., transfiere a St. Lucas S.R.L. (en formación), CUIT en trámite,con domicilio legal en Perón 729 8º piso de C.A.B.A., con inscripción en trámite, el


Geriátrico sito en calle Miró 54 PB PI 1,2 y PI entrepiso, libre de toda deuda ygravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-

Solicitante: Dra. Graciela Micó de FerreiraContadora Pública – UBA

CPCECABA-Tº 71 – Fº177

EP 18Inicia: 13-1-2011 Vence: 19-1-2011

Transferencia de Habilitación Luis Carlos Fenoglio transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº106872-F-960, del local ubicado en la calle Remedios de Escalada de San Martín4864, CABA, que funciona como Taller mecánico y de soldadura eléctrica a NéstorDaniel Fenoglio. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Néstor Daniel Fenoglio

EP 20Inicia: 14-1-2011 Vence: 20-1-2011

Transferencia de Habilitación Ernesto Alejandro Amado (DNI 93.301.068) con domicilio en Godoy Cruz 2175 CABAanuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Godoy Cruz 2175,CABA, Expediente Nº 36.842/B/1968, rubro: Hotel a Javier Amado (DNI (24.923.528),con domicilio en Thames 2192, piso 6, depto. B C.A.BA. Reclamos de ley en GodoyCruz 2175, C.A.B.A.

Solicitantes: Ernesto Alejandro AmadoJavier Amado

EP 22Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Transferencia de Habilitación ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Juan Carlos Bargiela, D.N.I.13.076.767, con domicilio en Av. Los Incas 3550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confecha 20 de noviembre de 1952 bajo Expte. N° 96861-W-934 y Expte. N°137491-E-950, con fecha 24 de agosto de 2007 bajo Expte. N° 11775-2001, y fecha 4de marzo de 2009 bajo Expte. 84562-2007, del local sito en Av. Los Incas 3550 esq.Delgado 1581/85/95/99, P.B. y P.A., Capital Federal, Ciudad Autónoma de BuenosAires, que funciona como “Estación de servicio; com. minorista de leña y carbón deleña; café bar; venta minorista por sistema de autoservicio de bebidas; venta minoristapor sistema de autoservicio de prod. alimenticios envasados; venta minorista porsistema de autoservicio de limpieza y tocador; venta minorista por sistema deautoservicio de kiosko; com. minorista autoservicio en estación de servicio - hielo,carbón, bebidas envasadas, artículos de kiosco; banco - cajero automático; estafetapostal.“ Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av. Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP


1106, Capital Federal.

Solicitante: Guillermo Abel AbrahamApoderado

EP 23Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Transferencia de Habilitación ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio Rodeiro Calvo, D.N.I.93.430.342, con domicilio en Av. San Martín 5705, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,la Habilitación Municipal expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confecha 19 de octubre de 1988 bajo Expte. N° 139.445/76, y fecha 28 de mayo de 2007bajo Expte. N° 65907-2004, del local sito en Av. San Martín 5705/15 y Av. FranciscoBeiró 3105 y Helguera 3502, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quefunciona como “Estación de servicio“.Reclamos de ley: Escribanía Ledesma, Av.Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal.

Solicitante: Guillermo Abel AbrahamApoderado

EP 24Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Transferencia de Habilitación Se avisa que Alejandrina Ortiz, con DNI 1.464.291, domicilio en Santos Dumont4449/51, planta baja, CABA, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito en SantosDumont 4449/51, planta baja, CABA, con el Expediente Nº 79.766/2006 a VicenteGarcias Aráoz con DNI 94.555.692 con domicilio en Santos Dumont 4449/51, plantabaja, CABA, habilitado como elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productossimilares, etc. (500200); elaboración de productos de panadería con venta directa alpúblico (500202), com. min. despacho de pan y productos afines (601020) y com. min.de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de ley enSantos Dumont 4449/51, planta baja, CABA.

Solicitantes: Alejandrina OrtizVicente Garcias Aráoz

EP 26Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Llamado a concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación deregistros notariales y evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción (Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del DecretoReglamentario Nº 1624/00) Inscripcion: Fecha: desde el 10/1/2011 hasta el 16/2/2011.


Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en elhorario de 9.30 a 16.Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidoscompletos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará unacopia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional olegalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre quesu currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que secursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar loscomprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o enfotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubierenpresentado de años anteriores.Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse losrequisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley 404.Costo de la inscripción: $ 600.- que se abonan en las cajas de Tesorería, en elhorario de 9.30 a 15.Examen escrito: Fecha: 28/4/2011, a las 7 horas.Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calleLeandro N. Alem 1151 - Ciudad de Buenos Aires.Examen oral:Fecha: a determinar por el Jurado. Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs.As.Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudadde Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires EP 21Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ Notificación La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al exagente Munoz, Guillermo Fabián, FC N° 403.969, de los términos de la ResoluciónN° 799-SUBRH/10, la que en su Artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 1de diciembre de 2008, al agente Munoz, Guillermo Fabián, DNI 25.536.341, CUIL20-25536341-8, FC N° 403.969, Enfermero del Hospital General de Agudos “Dr. JuanA. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.03.290, conforme loprescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, elinteresado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,


atento lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15días respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificada.

José LanesDirector

EO 90Inicia: 17-1-2011 Vence: 19-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ Notificación La dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, notifica al ex agenteMaldonado, Alejandro Abraham, FC N° 390.635, de los términos de la Resolución N°825-SUBRH/10, la que en su Artículo 1º expresa: “Declárase cesante a partir del 10 dejunio de 2010, al agente MALDONADO, Alejandro Abraham, D.N.I. 23.076.161, CUIL.20-23076161-3, FC Nª 390.635, Enfermero del Hospital General de Agudos “Dr. JuanA. Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0700.TA.02.290, conforme loprescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.”.Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, elinteresado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio,atento lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15días respectivamente de notificado. Queda Ud. debidamente notificada.

José LanesDirector

EO 91Inicia: 17-1-2011 Vence: 19-1-2011

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND Comunicación - Resolución N° 2.325-MSGC/09 Declárase cesante a partir del 7 de septiembre de 2008, a la agente Hummel, EstelaInés, DNI 13.032.665, Ficha N° 332.4728, especialista en la Guardia Medica AsistenteAnestesiología, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos Dr. CarlosG Durand, del Ministerio de Salud, Partida 4022.0600.MS.24.954, conforme loprescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471.

Carlos D. RosalesDirector

EO 92Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN Intimación - Nota N° 18982-DGINSP/10 Intímase a Rujelman Silvana Rosa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en lacalle Behring 2697 esq. Ávalos 1239, a realizar la desratización, desmalezamiento ehigienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total oparcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajoapercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionadospor Administración y a su costa.

Carlos DíazDirector General

EO 89Inicia: 13-1-2011 Vence: 19-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN Intimación - Nota N° 470.164-DGINSP/10 Intímase a Gensar Sociedad Anónima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito enAv. Santa Fe 3722/78, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratizacióne higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total oparcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajoapercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionadospor Administración y a su costa.


EO 132Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN Intimación - Nota N° 488.239-DGINSP/10


Intímase a Grosso José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle SanPedro 5198, Esq. Araujo 1912, a realizar la reparación de acera, del mismo, dentro delos diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en talsentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que estableceque: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmentedescubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condicionesde higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y laejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.


EO 131Inicia: 17-1-2011 Vence: 21-1-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1304691-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl7012, Partida Matriz Nº 81903, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1304691-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).

Carlos WalterDirector General

EO 69Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1379250-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 217,Partida Matriz Nº 222442, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1379250-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por


notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 80Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1379282-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 250,Partida Matriz Nº 222772, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1379282-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 82Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1379327-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodríguez Peña247/245, Partida Matriz Nº 222756, por medio del presente, para que en el plazo dequince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a laSub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso delsubsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas C.I. 1379327-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.ONº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 81Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011


ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1384022-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. RicardoBalbín 2335, Partida Matriz Nº 326541, por medio del presente, para que en el plazode quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a laSub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso delsubsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas C.I. 1384022-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.ONº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 86Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1412319-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4.514,Partida Matriz Nº 269995, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1412319-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 84Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1417699-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pasco 1459/1455,


Partida Matriz Nº 186108, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1417699-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 78Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1418129-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia3327/3325, Partida Matriz Nº 194671, por medio del presente, para que en el plazo dequince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a laSub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso delsubsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas C.I. 1418129-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.ONº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 79Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1418171-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4436/4438,Partida Matriz Nº 269947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1418171-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).

Carlos Walter


Director General EO 83Inicia: 18-1-2011 vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - C.I. 1418442-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 4714,Partida Matriz Nº 305522, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.1418442-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 85Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT. 435.569-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco4371, Partida Matriz Nº 98831, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.435.569-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 70Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS


DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - At. 435.639-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco4369, Partida Matriz Nº 98832, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas At.435.639-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 71Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - At. 435.666-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco4365, Partida Matriz Nº 98833, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas At.435.666-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 72Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT. 435.685-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Horacio Casco4361, Partida Matriz Nº 98834, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el


horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.435.685-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 73Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011



EO 74Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011




EO 75Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011



EO 76Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT. 435.763-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviria 4360, PartidaMatriz Nº 98838, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días apartir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.435.763-DGR-10, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 77Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS


Citación - AT. 435.784-DGR-10 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviria 4366, PartidaMatriz Nº 98839, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días apartir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.435.784-DGR-10, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo pornotificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 88Inicia: 18-1-2011 vence: 20-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Citación - AT 1053670-DGR-2010 Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento5114/5122, Partida Matriz Nº 370821, por medio del presente, para que en el plazo dequince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a laSub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso delsubsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas AT 1053670-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.ONº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).


EO 87Inicia: 18-1-2011 Vence: 20-1-2011

Boletín Oficial · Se aprueba el Acta de Recepción Provisoria de Obra de la Pág. 7 Pág. 8 Pág....

Documents

Transcript of Boletín Oficial · Se aprueba el Acta de Recepción Provisoria de Obra de la Pág. 7 Pág. 8 Pág....