7.- INVITACIÓN PARA CONCURSO...

7.- INVITACIÓN PARA CONCURSO (CONVOCATORIA)

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N

Tas

2014 - 2016

Dictamen de procedimiento de adjudicación a través de Invitación Restringida

Siendo las 9:00 del día 01 de Octubre de 2014, e reúnen en la oficina del Titular de la Dirección deObras Públicas, las siguientes personas: Arq. Sergio L. Wong Ramos en su carácter de Director deObras Públicas del Municipio de Mazatlán y Arq. Florentino Grande Galindo, en su carácter deSubdirector Técnico de la citada dependencia, con el objeto de determinar el procedimiento másadecuado para llevar a cabo la adjudicación del contrato para la ejecución de la de obra pública"Rescate de Canchas, entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros, Fracc. San Joaquín, en estaCiudad".

El esquema de esta obra, cuyo monto presupuestado asciende a $ 1*103,771.98 (Un millón cientotres mil, setecientos setenta y un pesos 98/100 m.n.), está conformado por recursos federalesprovenientes del programa Migrante 3 x 1. En ese sentido, y tomando en cuenta que dicho montoenclava en lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con laMisma, se considera que la opción de ejecución más adecuada, atendiendo los criterios deeficiencia y eficacia presupuestal es la de invitación restringida (invitación a cuando menos trescontratistas).

Así mismo, dadas las características del procedimiento, se estima que las condiciones en cuanto acalidad, precio, economía, transparencia y oportunidad están salvaguardadas.

Así lo dictaminaron, de conformidad con el Art. 41, párrafos I, II y III de la LOPSRM, y elartículo 29 Bis B, fracciones I, II, III, IV, V y VII del Reglamento de la Administración Pública delMunicipio de Mazatlán.

El C. Director de Obras PublicMunicipales

El C. Subdirector Técnico de Obras PúblicasMunicipales

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.Tel: 982-21-11 Ext:1404

M A Z A T L A NC o n s t r u y e n d o F u t u r o

.-•*,, X"

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTEJESÚS HORACIO ASTORGA GONZÁLEZ

CALLE ALCAPARRA No 5486 VI 1,1, A OfiL CIiDROC.P. Sl»58 RFC: ACXi.1-851151)4-^6 CHRP: AÍXÍJ850504iSKi,NS07TI::)./ 667I-.52U17-1 NJiXIüL: 72iS*t.¡jS5 CW.1ACAN SIN.

2 DE OCTUBRE DE 2014

AYUNTAMIENTO DE MAZATLANARQ, SERGIO LEONARDO WONG RAMOSDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MAZATLAN

POR MEDIO DE LA PRESENTE INFORMO QUE LA EMPRESA JESÚSHORACIO ASTORGA GONZÁLEZ ACEPTA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓNNUM. IO-MMA-DOP-2014-003 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE RESCATEDE CANCHAS ENTRE CALLE VILLA UNION Y JESÚS SIQUEIROSFRACCIONAMIENTO SAN JOAQUÍN EN MAZATLAN SIN A LOA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU TIEMPO GRACIAS,

ATTE

JESÚS HORACIO ASTOR^REPRESENTANTE^EGAL

Hoja, 1 de {3

Mazallan, Sinaloa a G1 de Octubre; de 201 FÍ.OFICIO No. DOP-2533/20'J4

C- Representante legal de:

JESÚS HORACIO ASTORGA GONZÁLEZPresente,

Ln cumplimiento a la establecido por el articulo 134 de !a Constitución Política de ios Estados UnidpsMexicanos, de conformidad con ios artículos 1 fracción I!, 2. 3 10, 13. 26 fracción !, 27 fracción i y segundopárrafo, 30 fracción !, 31, 32 y 33 Ge- la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias Mism&,?j4 A4 45 y 254 do su Regiamenlo. ei H, Ayuníamienío de Mazaíián a través de la Dirección as ObrasPublicas convoca a ios interesados on participar en la licitación por invitación restringida para i laadjudicación de un contrato de obra pública sobre ¡a base de precios unitarios y tiempo determinado qbese indica, mediante eí mecanismo c!e evaluación de puntos y porcentajes, de conformidad con ¡as bas$s,requisitos de participación y procedimiento siguiente, que se describe a continuación.

I. Licitación Nim : IQ~WÍMA-DOP~2Q14-GQ3I! Descripción cíe ios trabajos: Rescate de Canchas, entre Callo Villa Unión y Jesús Siqueros,

Fracs. San Joaquín, en asta Ciudad.Origen de los recursos. Protjrsma 3x1 2014Ubicación entro Calió Villa Unión y Jesús Siqueros, Fracc, San Joaquín, on esta Ciudad.Fechas:

m) Limite para manifestar por escrito que acepta participar: 10 de Octubre de 2014,L¡mite para obtener las bases: 10 de Octubre de 2014.Visita al lugar de ios trabajos: OS de Octubre de 2014, a ias G9:QÜ horas, en e\oque se ejecutaran ios trabajos.

p'i Junta de aclaraciones: 10 de Octubre de 2014, a ias 12:00 horas, en Dirección de O ti rasPúblicas, ubicado en Ángel Flores S/N, interior de! Palacio Municipal, Coi. Centro,IVla:raí!án, Sínaiüa.

q¡ Presentación de Proposiciones. Apertura técnica y Económica. 18 de Octubre de 2014 a!as 13:00 horas, en Palacio Federal, Benito Juárez s/n, Planta aita, Colonia Centro, j.

r) Inicio y término de los trabajos: del 30 de Octubre ai 18 de Dieiembro de 2014.VI. Piazo de ejecución de !os trabajos 50 (cincuenta) días naturales a partir cíe la fecha de inicio. ;

VM Costo de las bases; Las bases se entregara!"! sin costó en formato dígita!.VM! La contratista no podrá subconíratar ninguna parte de los trabajosIX El idioma on que se deberá presentar ía proposición será en Españoi.X. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en Pesos Mexicanos.

Ninguna de ías condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en ias proposicionespresentadas por ei licitante, podrán ser negociadas.

Públicas del Municipio de Mazatlán, sita en Ángel Flores S/N. Interior de! Palacio Municipal, Coi,Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01SG9) 9822111 Ext. 1434, Fax Ext 1444, da lunes a viernos nonhorario de 8:00 a 14:00 horas.

,;

M A Z A Í L Á NC O !". 3 ! i li V O f. U O r j l !J ' O

Hoja, 2 de ;3I

En caso de que esté interesada en participar podrá obtener ¡ss bases en el lugar arriba rnoncíonadb.mediante escrito debidamente firmado que confirme la aceptación de la presente

te presente £ucontratistas de!

Sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitación, que e! licitanescrito de aceptación dentro del plaso señalado y deberá estar inscrito en el padrón de corAYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, S1NALOA y con registro vigente

I ;-s entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrán la propuesta técnica y Japropuesta económica. En su caso, la documentación distinta a ¡as proposiciones podrá entregarse, aelección del participante, dentro o fuera det sobre que contenga la propuesta.

IAsi misino ios interesados 3 participar en esta licitación deberán acreditar en original o copia sirnpkjacompañando por separado a sus propuestas, tos siguientes documentos: |.

1 Esculo en et que manifieste e! domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los DCÍOS dei procedimiento de contratación y, en &u caso, $eicontrato respectivo, mismo que servirá para practicar !as notificaciones aun las de carácterpersona!, ías quo surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

2. Original dei escrito mediante e! cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no jseencuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimopárrafo, de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que porsu conducto no participan en eí procedimiento de licitación personas físicas o morales cjuese encuentren inhabilitadas por resolución de ia Secretaria de ía Función Pública, en jbstérminos de !a fraccicn IV del artículo 51 cié la propia Ley. Tratándose de agrupación |de

6

personas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cadapersonas físicas y/o morales que forman parte de la agrupaciónAcreditar capacidad financiera mediante Declaración fiscal o balance genera: dej'laempresa firmado con contador público, correspondiente al ejercicio í¡scai 2013. con e! quese acredite el capital contable requendo. debiendo anexar copia de ía cédula profcsiona!de! contador y e! balance deberá presentarlo en papel rnembretado da! contador é&íe,«ante la SHCP y o! balance dotao¡á presentarla en papel membretarío dei auditor.Experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar ios interesados consiste |en.Presentar relación de contratos de trabajos ejecutados de características similares a Sos! deia presente licitación, indicando su monto y fecha de terminación de los trabajos y defewráanexarse dentro de la propuesta técnica (Documento AT4).Acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de peraojiasfísicas, yEscrito (s) medíante el cual ¡a persona mora! manifieste que su representante cuenta ponfacultades suficientes pata comprometer a su representada, mismo que contendrá losdatos siguientes:

a) De ía persona moral clave cíe! registro federa! de contribuyentes, denominación orazón social, descripción del objeto social de ia empresa; relación de ios nombresde ¡os accionistas, número y focha de- ias escrituras públicas en las que constb elacia constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombrenumero y circunscripción de! notario o fedatario público que las protocofeóasimismo ios daíos de inscripción en el Registro Público do Comercio, yDel representante: nombre de! apoderado; copia da identificación oficia! y núnleroy fecha de tos instrumentos notariales de los quo se desprendan las facultadespara suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción i delnotario o fedatario público que ¡os protocoüzó.

bi

M A Z A Í L Á N

í ,r.'J :-

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forreaindividual !os rsqu»s,itos antes señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere je Iarticulo 35 y 47 del Reglamente de la Ley de Obros Públicas y Servicios Relacionados con las MismasLa presentación de los documentos de los integrantes cié Sa agrupación deberá hacerse por ;c-lrepresentante común y, el convertid a que hace referencia e! párrafo anterior, se incluirá en e! sobro q(jecontenga Is propuesta técnica y para cumplir con e! capital contable mínimo requerido por la convocante,se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes

Los cnlenqs generales para !a adjudicación de! contrato serán, una vez hecha ¡a evaluación de fesproposiciones, se adjudicara e! contrato a la persona que, entro ios concursantes, su propuesta reúna lascondiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por !a convocante y además obtenga el rnajfiürpuntaje garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de ¡as obligaciones respectivas. !'

Las condicionas de pago sarán; mediante estimaciones, \&$ que deberán de realizarse por periodosquincenales corno mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse eii !aDirección de Obras Publicas en un plazo no mayor a seis días naturales posteriores a si, fecha de coíte,para su revisión y autorización, asimismo eí plazo de pago de dichas csUmacionos será dentro de untérmino no mayor de 10 días naturales.

A fin de ciar transparencia a Sa (¡citación pública, ia convocante invitará a pa¡ticipar en calidad idaoDservodoros sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad tíondeijssejecutarán, los trabajos, adesnás do que cualquier persona podrá asísÉsr a los diferentes actos tls talicitación,

Este programa os de caríictor público, no os patrocinado ni promovido por partido político alguno y BUSrecursos provienen de tos impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de tisteprograma con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga Usoindebido de los recursos do este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con !a:Joyap1;cfib!c y ante la autoridad c empelen te.

RQ. SERGIO

— f?ÜBRlCA

Ángel Flores S/N Centro.Tel: 9 8 2 - 2 1 - 1 .1 Fxt;H34

A Z A T L Á Ni»H ',i v y n«o s: tí í i .-; e-

Obras Especializadas de Mazatlán, S.A. DE C.V.Calzada Gabriel Leyva No. 2821-5Col. Casas Económicas C.P. 82028

Mazatián, Sinaíoa

MAZATLÁN, SINALOA; A 06 DE OCTUBRE DE 2014

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁNDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOSDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALESPRESENTE:

QUE EN Mí CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA OBRASESPECIALIZADAS DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V., LO QUE SE ACREDITA EN LOS TÉRMINOS DELTESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 11,723, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2005,OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO PEDRO A. GALINDO, NOTARIO PÚBLICO NO. 15,DOMICILIO CALLE ÁNGEL FLORES NÚMERO 404, COL CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA., INSCRITA ENEL REGISTRO PÚBLICO DE MAZATLÁN, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, EN EL FOLIONÚMERO 594, CON 08 DE MARZO DE 2005, MANDATO QUE A LA FECHA NO ME HA SIDO LIMITADO NIREVOCADO EN FORMA ALGUNA, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LO-825012978-N9-2014, RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "RESCATE DE CANCHAS,FRACC. SAN JOAQUÍN.," RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LOSIGUIENTE:

MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERA NUESTRA REPRESENTADA, COMO EL INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTESMENCIONADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL: OEM-050308-BGADENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS: MARCO ANTONIO RANGEL ABARCA Y JESÚS RAMÓN CÁRDENASARÁMBURO.NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIOPÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:LIC. PEDRO A. GALINDO, NOTARIO PÚBLICO NO. 15, DOMICILIO CALLE ÁNGEL FLORES NÚMERO 404,COL. CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA.NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTACONSTITUTIVA: NO. 11,723 DEL 08 MARZO DE 2005NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LASREFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA: NO APLICANOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO RANGEL ABARCANOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIOPÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADESLEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN: LIC. PEDRO A. GALINDO, NOTARIO PÚBLICO NO. 15,DOMICILIO CALLE ÁNGEL FLORES NÚMERO 404, COL CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN:-,

ATEN

LIC. MARCO ANTONIOREPRESE

EL ABARCA

OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZÁTLÁN S.A. DE C.V.

2014 - 2016 Hoja: 1 de

Mazaílán, Sinatoa a 01 de Octubre de 201JÍ.OFICIO No. DOP-2531/20

iS

C. Representante fegal de:

OBRAS ESPECIALIZADAS DE MAZATLAN S,A. DE C.V.Prosonte.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados UnidMexicanos, de conformidad con los artículos 1 fracción li, 2, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y segúnpárrafo. 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism34. 44, 45 y 254 de su Reglamento, el H. Ayuntamiento de Mazatlán a través de la Dirección de ObrfesPúblicas convoca a los interesados en participar en la licitación por invitación restringida, para laadjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado qjese indica, mediante e! mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes, de conformidad con ¡as bas s,requisitos de participación y procedimiento siguiente, que se describe a continuación.

I. Licitación Núm.: 1O-MMA-DQP-2Q14-003II, Descripción de los trabajos: Rescate de Canchas, entre Calle Villa Unión y Jesús Siquer^s,

Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.MI Origen de ios recursos: Programa 3x1 2014IV. Ubicación: entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros, Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.V Fechas:

a) Límite para manifestar por escrito que acepta participar: 10 de Octubre de 2014.Límite para obtener ías bases: 10 de Octubre de 2014,Visita al lugar de ios trabajos; 08 de Octubre de 2014. a las 09:00 horas, en el sitio enque se ejecutarán los trabajos.

d) Junta de aclaraciones: 10 do Octubre de 2014, a las 12:00 horas, en Dirección de ObrasPúblicas, ubicado en Ángel Flores S/N, Interior de¡ Palacio Municipal, Col. Cendro,Mazatián, Sinaloa,

e) Presentación de Proposiciones. Apertura técnica y Económica: 18 de Octubre de 20lft alas 13:00 horas, en Palacio Federal, Benito Juárez sin, Planta alta, Colonia Centro.

f) Inicio y término de los trabajos: del 30 de Octubre al 18 dé Diciembre de 2014.Vi, Plazo de ejecución de ios trabajos 50 (cincuenta) días naturales a partir de la fecha de inicio.VIL Costo de ías bases: Las bases se entregaran sin costo en formato digital,Vlít. La contratista no podrá subcontraíar ninguna parte de ios trabajos.IX, Ei idioma en que se deberá presentar la proposición será en Español.X La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en Pesos Mexicanos.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la ¡¡citación, asi corno en las proposicionespresentadas por ei licitante, podrán ser negociadas.

Las bases de licitación para este concurso estarán disponibles en las oficinas de la Dirección de _Públicas del Municipio de Mazatlán, sita en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal,Centro, Mazatián, Sin, teléfono (01669) 9822111 Ext 1434, Fax Ext, 1444, de lunes a vierneshorario de 8:00 a 14:00 horas.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.Te!; 982-21-11 Ext: 1434

2014 - 2016 Hoja; 2 de

En caso de que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba mencionad 5,mediante escrito debidamente firmado que confirme la aceptación de ia presente.

Será requisito indispensable para poder participar en ia presente licitación, que ei licitante presente :|uescrito de aceptación dentro del plazo señalado y deberá estar inscrito en el padrón de contratistas de!AYUNTAMIENTO DE WAZATLAM, S1NALOA y con registro vigente.

La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado qu© contendrán ¡a propuesta técnica ypropuesta económica. En su caso, Sa documentación distinta a las proposiciones podrá entregarse,elección del participante, dentro o fuera deS sobre que contenga la propuesta.

Así mismo, los interesados a participar en esta licitación deberán acreditar en original o copia simpjeacompañando por separado a sus propuestas, los siguientes documentos:

1. Escrito en ei que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de ios actos del procedimiento de contratación y, en su caso, leícontrato respectivo, mismo que servirá para practicar ias notificaciones aun las de carácterpersona!, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no seencuentra en alguno de ios supuestos que establecen ios artículos 51 y 78, penúltimopárrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que porsu conducto no participan en ei procedimiento de licitación personas físicas o morales quese encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en jostérminos de la fracción IV del articulo 51 de ia propia Ley. Tratándose de agrupación feepersonas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de jaspersonas físicas y/o morates que forman parte de ia agrupación. ¡

3. Acreditar capacidad financiera mediante Declaración fiscal o balance genera! de píaempresa firmado con contador público, correspondiente a! ejercicio fiscal 2013, con el quese acredite e! capital contable requerido, debiendo anexar copia de la cédula profesícfea!del contador y el balance deberá presentarlo en papel rn embretad o del contador, éste,ante lo SHCP y el balance deberá presentarlo en papel membreíado del auditor. j

4. Experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar ios interesados consiste fen:Presentar relación de contratos de trabajos ejecutados de características similares a iosjidela presente licitación, indicando su monto y fecha de terminación de los trabajos y deberáanexarse dentro de la propuesta técnica (Documento AT4). j;

5. Acta de nacimiento' e identificación oficia! vigente con fotografía, tratándose de personasfísicas, y j;

6. Escrito ($} mediante ei cual la persona mora! manifieste que su representante cuenta |onfacultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrádatos siguientes:

a) De ia persona morai; clave deí registro federal de contribuyentes, denominación o rsocial descripción de! objeto socíai de la empresa; relación de los nombres deaccionistas, número y fecha de ias escrituras públicas en ias que conste elconstitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombrecircunscripción de! notario o fedatario público que ¡as protocolizó, asimismo ios datosinscripción en el Registro Público de Comercio, y

b) Del representante: nombre del apoderado; copia de identificación oficia! y número y fede los instrumentos notariales cíe ios que se desprendan las facultades para suscribir la.propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario púbiícojqueios protocolizó.

ngeTel;

Flores S/N Centro. Hasatlán, Sínaioa.21-11 Hxt:1434

2016 Hoja: 3 de ¡3

Para tos interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en formaindividual ios requisitos antes señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiera elartículo 36 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras. Públicas y Servicios Relacionados con ias Mismas, 1|La presentación de ios documentos de ¡os integrantes de la agrupación deberá hacerse poreirepresentante común y, e! convento a que hace referencia el párrafo anterior, se incluirá en e! sobrecontenga ía propuesta técnica y, para cumplir con el capital contable mínimo requerido por !a convocarte,se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante otorgará un anticipo del 35% (treinta y cincociento) de la asignación presupuesta! aprobada ai contrato,

or

Los criterios generales para ia adjudicación del contrato serán: una vez hecha ia evaluación de lasproposiciones, se adjudicará el contrato a fa persona que, entre tos concursantes, su propuesta reúna íascondiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y además obtenga el mafeorpuntaje garantizando satisfactoriamente el curnpiimienío de las obligaciones respectivas.

Las condiciones de pago serán; mediante estimaciones, las que deberán de realizarse por penososquincenales como mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse e(¡ íaDirección-de Obras Publicas en un plazo no mayor a seis días naturales posteriores a su fecha de cepara su revisión y autorización, asimismo el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro delíuntérmino no mayor de 10 días naturales. I

Para ia licitación a que se refiere en esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medias remcíosde comunicación electrónica.

A fin de dar transparencia a fa licitación púfaüca, ía convocante invitará a participar en calidad ;deobservadores sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad dondd:seejecutarán ios trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a ios diferentes actos da' la

Este programa es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno yrecursos provienen de (os impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso deprograma con fines poíiticos, electorales de lucro y otros distintos a ios establecidos. Quien hagaindebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con ¡aapficable y ante ta autoridad competente.

MUNICIPIO DE

ARQ, SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

Ángel Flores S/N Centro. Mazatfán, Sinaloa,Tel: 982-21-11 Ext; 1434

CONSTRUCTORA

ISLANUEVASADEC.V.

DATOS GENERALES

EMPRESA: CONSTRUCTORA ISLA NUEVA S.A. DE C.V

DIRECCIÓNrCALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE 412 INTERIOR 11 CENTRO LOS MOCHIS,SINALOA

CÓDIGO POSTAL: 81200

TEL: (668)8-18-22-76

EMAIL: [email protected]

R.F.C:CIN1104097TA

REGISTRO PATRONAL: E4651696102

ADMINISTRADOR ÚNICO: 1NG. JESÚS RAMÓN CÁRDENAS ARAMBURO

CONSTRUCTORA

ISLANUEVAS.A. DEC.V.

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N

2014 - 2016Hoja: 1 de 3

Mazatlán, Sinaloa a 01 de Octubre de 2014.OFICIO No. DOP-2534/2014

C. Representante legal de:

CONSTRUCTORA ISLA NUEVA S.A. DE C.V.Presente.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, de conformidad con los artículos 1 fracción II, 2, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y segundopárrafo, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,34i 44, 45 y 254 de su Reglamento, el H. Ayuntamiento de Mazatlán a través de la Dirección de ObrasPúblicas convoca a los interesados en participar en la licitación por invitación restringida, para laadjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado quese indica, mediante el mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes, de conformidad con las bases,requisitos de participación y procedimiento siguiente, que se describe a continuación.

XI. Licitación Núm.: IO-MMA-DOP-2014-003XII. Descripción de los trabajos: Rescate de Canchas, entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros,

Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.XIII. Origen de los recursos: Programa 3x1 2014XIV. Ubicación: entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros, Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.XV. Fechas:

s) Límite para manifestar por escrito que acepta participar: 10 de Octubre de 2014.t) Límite para obtener las bases: 10 de Octubre de 2014.u) Visita al lugar de los trabajos: 08 de Octubre de 2014, a las 09:00 horas, en el sitio en

que se ejecutarán los trabajos.v) Junta de aclaraciones: 10 de Octubre de 2014, a las 12:00 horas, en Dirección de Obras

Públicas, ubicado en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro,Mazatlán, Sinaloa.

w) Presentación de Proposiciones, Apertura técnica y Económica: 18 de Octubre de 2014 alas 13:00 horas, en Palacio Federal, Benito Juárez s/n, Planta alta, Colonia Centro.

x) Inicio y término de los trabajos: del 30 de Octubre al 18 de Diciembre de 2014.XVI. Plazo de ejecución de los trabajos 50 (cincuenta) días naturales a partir de la fecha de inicio.XVII. Costo de las bases: Las bases se entregaran sin costo en formato digital.XVIII. La contratista no podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos.XIX. El idioma en que se deberá presentar la proposición será en Español.XX. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en Pesos Mexicanos.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposicionespresentadas por el licitante, podrán ser negociadas.Las bases de licitación para este concurso estarán .disponibles en las oficinas de la Dirección de ObrasPúblicas del Municipio de Mazatlán, sita en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col.Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 9822111 Ext. 1434, Fax Ext. 1444, de lunes a viernes conhorario de 8:00 a 14:00 horas.


M A Z A T L Á NC o n s t r u y e n d o F u t u r o


Dublicas

2014 - 2016 Hoja: 2 de 3

En caso de que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba mencionado,mediante escrito debidamente firmado que confirme la aceptación de la presente.

Será requisito indispensable para poder participar en !a presente licitación, que el licitante presente suescrito de aceptación dentro del plazo señalado y deberá estar inscrito en el padrón de contratistas del H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA y con registro vigente.

La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrán la propuesta técnica y lapropuesta económica. En su caso, la documentación distinta a las proposiciones podrá entregarse, aelección del participante, dentro o fuera del sobre que contenga ia propuesta.

Así mismo, los interesados a participar, en esta licitación deberán acreditar en original o copia simpleacompañando por separado a sus propuestas, los siguientes documentos:

7. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, delcontrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácterpersonal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

8. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no seencuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimopárrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que porsu conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales quese encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en lostérminos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley. Tratándose de agrupación depersonas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de laspersonas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

9. Acreditar capacidad financiera mediante Declaración fiscal o balance general de laempresa firmado con contador público, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con el quese acredite el capital contable requerido, debiendo anexar copia de la cédula profesionaldel contador y el balance deberá presentarlo en papel membretado del contador, éste,ante la SHCP y el balance deberá presentarlo en papel membretado del auditor.

10. Experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en:Presentar relación de contratos de trabajos ejecutados de características similares a los dela presente licitación, indicando su monto y fecha de terminación de los trabajos y deberáanexarse dentro de la propuesta técnica (Documento AT4).

11. Acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personasfísicas, y

12. Escrito (s) mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta confacultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá losdatos siguientes:

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación orazón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombresde los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste elacta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre,número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó,asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b) Del representante: nombre del apoderado; copia de identificación oficial y númeroy fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultadespara suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción delnotario o fedatario público que los protocolizó.




2014 - 2016 Hoja: 3 de 3

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en formaindividua! los requisitos antes señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere elartículo 36 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación deberá hacerse por elrepresentante común y, el convenio a que hace referencia e! párrafo anterior, se incluirá en el sobre quecontenga la propuesta técnica y, para cumplir con el capital contable mínimo requerido por ía convocante,se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco porciento) de la asignación presupuesta! aprobada al contrato.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de lasproposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes, su propuesta reúna lascondiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y además obtenga el mayorpuntaje garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, las que deberán de realizarse por periodosquincenales como mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse en laDirección de Obras Públicas en un plazo no mayor a seis días naturales posteriores a su fecha de corte,para su revisión y autorización, asimismo el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro de untérmino no mayor de 10 días naturales.

Para la licitación a que se refiere en esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotosde comunicación electrónica.

A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad deobservadores sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde seejecutarán los trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de lalicitación.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y susrecursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esteprograma con fines políticos, electorales de fuero y otros distintos a los establecidos. Quien haga usoindebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la leyaplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE MAZATLANEL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

)O WONGRUBRICA OBRA-S r.



Obras CMes y Maiflfmos deSInaloa SA de CV

Mazatlán, Sinaloa; A 08 De Octubre De 2014

Gobierno Municipal De MazatlánDirección de Obras PúblicasArq. Sergio Leonardo Wong RamosDirector de Obras Públicas MunicipalesPresente:

Que en mi carácter de Representante Legal, de la empresa Obras Civiles y Marítimas deSinaloa, S.A. de C.V., lo que se acredita en los términos del testimonio de la escriturapública número 6,416, de fecha 2 de Septiembre de 2010, otorgada ante la fe delLicenciado José Isaac Órnelas Castro, Notario Público No 129, de la Ciudad de Mazatlán,Sinaloa, inscrita en el Registro Público de propiedad y comercio, de la Ciudad deMazatlán, Sinaloa, en el folio número 6,416, de fecha 2 de Septiembre de 2010, mandatoque a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con laconvocatoria a la licitación pública nacional número IO-825012978-N9-2014, relativa a lostrabajos consistentes en RESCATE DE CANCHAS, ENTRE CALLE VILLA UNIÓN YJESÚS SIQUEROS FRACC. SAN JOAQUÍN, EN ESTA CIUDAD, respetuosamentecomparezco ante usted para manifestar to siguiente:

Por medio del presente me permito disculparme ante esta dependencia, por no poderpresentar nuestra propuesta de participación, a la siguiente licitación restringida, ya que laempresa no cuenta con la disponibilidad de ejecutar los trabajos en caso de que se nosadjudique la obra, en los tiempos establecidos de la licitación.

Atentamente:

\--O ^Jesús Fernando Zamudio López.

REPRESENTANTE LEGAL.Obras Civiles y Marítimas de Sinaloa, S.A. de C.V.


2014 - 2016Hoja: 1 de 3

Mazatlán, Sinaloa a 01 de Octubre de 2014.OFICIO No. DOP-2532/2014

C. Representante legal de:

OBRAS CIVILESY MARÍTIMAS DE SINALOA S.A. DE C.V.Presente.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, de conformidad con los artículos 1 fracción II, 2, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y segundopárrafo, 30 fracción I, 31, 32 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,34i 44/45 y 254 de su Reglamento, el H. Ayuntamiento de Mazatlán a través de la Dirección de ObrasPúblicas convoca a los interesados en participar en la licitación por invitación restringida, para laadjudicación de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado quese indica, mediante el mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes, de conformidad con las bases,requisitos de participación y procedimiento siguiente, que se describe a continuación.

I. Licitación Núm.: IO-MMA-DOP-2014-003II. Descripción de los trabajos: Rescate de Canchas, entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros,

Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.III. Origen de los recursos: Programa 3x1 2014IV Ubicación: entre Calle Villa Unión y Jesús Siqueros, Fracc. San Joaquín, en esta Ciudad.V. Fechas:

g) Límite para manifestar por escrito que acepta participar; 10 de Octubre de 2014.h) Límite para obtener las bases: 10 de Octubre de 2014.i) Visita al lugar de los trabajos: 08 de Octubre de 2014, a las 09:00 horas, en el sitio en

que se ejecutarán los trabajos.j) Junta de aclaraciones: 10 de Octubre de 2014, a las 12:00 horas, en Dirección de Obras

Públicas, ubicado en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro,Mazatlán, Sinaloa.

k) Presentación de Proposiciones, Apertura técnica y Económica: 18 de Octubre de 2014 alas 13:00 horas, en Palacio Federal, Benito Juárez s/n, Planta alta, Colonia Centro.

I) Inicio y término de los trabajos: del 30 de Octubre al 18 de Diciembre de 2014.VI. Plazo de ejecución de los trabajos 50 (cincuenta) días naturales a partir de la fecha de inicio.Vil. Costo de las bases: Las bases se entregaran sin costo en formato digital.VIII. La contratista no podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos.IX. El idioma en que se deberá presentar la proposición será en Español.X. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en Pesos Mexicanos.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposicionespresentadas por el licitante, podrán ser negociadasLas bases de licitación para este concurso estarán disponibles en las oficinas de la Dirección de ObrasPúblicas del Municipio de Mazattán, sita en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col.Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 9822111 Ext. 1434, Fax Ext. 1444, de lunes a viernes conhorario de 8:00 a 14:00 horas.




2014 - 2016 Hoja: 2 de 3

En caso de que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba mencionado,mediante escrito debidamente firmado que confirme la aceptación de la presente.

Será requisito indispensable para poder participar en la presente licitación, que el licitante presente suescrito de aceptación dentro del plazo señalado y deberá estar inscrito en el padrón de contratistas del H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA y con registro vigente.

La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrán la propuesta técnica y lapropuesta económica. En su caso, la documentación distinta a ias proposiciones podrá entregarse, aelección del participante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.

Así mismo, los interesados a participar en esta licitación deberán acreditar en original o copia simpleacompañando por separado a sus propuestas, los siguientes documentos:

1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, delcontrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun ¡as de carácterpersona!, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no seencuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimopárrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que porsu conducto no participan en el procedimiento de licitación personas físicas o morales quese encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en lostérminos de la fracción IV del artículo 51 de la propia Ley. Tratándose de agrupación depersonas, deberá presentarse en forma individual este escrito por cada una de laspersonas físicas y/o morales que forman parte de la agrupación.

3. Acreditar capacidad financiera mediante Declaración fiscal o balance general de laempresa firmado con contador público, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con el quese acredite el capital contable requerido, debiendo anexar copia de la cédula profesionaldel contador y el balance deberá presentarlo en papel membretado del contador, éste,ante la SHCP y el balance deberá presentarlo en papel membretado del auditor.

4. Experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en:Presentar relación de contratos de trabajos ejecutados de características similares a los dela presente licitación, indicando su monto y fecha de terminación de los trabajos y deberáanexarse dentro de la propuesta técnica (Documento AT4).

5. Acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personasfísicas, y

6. Escrito (s) mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta confacultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá losdatos siguientes:

a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación orazón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombresde los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste elacta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre,número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó,asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b) Del representante: nombre del apoderado; copia de identificación oficial y númeroy fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultadespara suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción delnotario o fedatario público que los protocolizó.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatíán, Sinaloa.Tel: 982-21-11 Ext:1434



2014 - 2016 Hoja: 3 de 3

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en formaindividual los requisitos antes señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere elartículo 36 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación deberá hacerse por elrepresentante común y, el convenio a que hace referencia el párrafo anterior, se incluirá en el sobre quecontenga la propuesta técnica y, para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante,se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco porciento) de la asignación presupuesta! aprobada al contrato.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de lasproposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes, su propuesta reúna lascondiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y además obtenga el mayorpuntaje garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, tas que deberán de realizarse por periodosquincenales como mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse en laDirección de Obras Públicas en un plazo no mayor a seis días naturales posteriores a su fecha de corte,para su revisión y autorización, asimismo el plazo de pago de dichas estimaciones será dentro de untérmino no mayor de 10 días naturales.

Para la licitación a que se refiere en esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotosde comunicación electrónica.

A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad deobservadores sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde seejecutarán los trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de lalicitación.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y susrecursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esteprograma con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usoindebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la leyaplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE MAZATLÁNEL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAí

ARQ. SERGIO

DIRECCIÓN DE vOBRAS PUBLICAS



7.- INVITACIÓN PARA CONCURSO...

Documents

Transcript of 7.- INVITACIÓN PARA CONCURSO...