Nomas Patiulaes Santiago - San … · Recaudación de Peajes, de fecha 21 de enero de 2019. - El...

IISECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 42.443 Sábado 31 de Agosto de 2019 Página 1 de 43

CVE 1646962

Normas Particulares

Director: Juan Jorge Lazo RodríguezSitio Web:www.diarioficial.cl

Mesa Central: +56 2 24863600 E-mail: consultas@diarioficial.clDirección:Dr.TorresBoonenN°511,Providencia,Santiago,Chile.CVE 1646962

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónicaavanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO” Y APRUEBA

CONVENIO AD - REFERÉNDUM Nº 5

Núm. 71.- Santiago, 8 de julio de 2019.

Vistos:

- ElDFLMOPNº850de1997,quefijóeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelaLeyNº15.840,de1964,OrgánicadelMinisteriodeObrasPúblicasydelDFLNº206,de1960,Leyde Caminos.

- ElDecretoSupremoMOPNº900de1996,quefijóeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelDFLMOPNº164,de1991,LeydeConcesionesdeObrasPúblicas,enespecialsuartículo19º.

- ElDecretoSupremoMOPNº956de1997,ReglamentodelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,enespecialelartículo69º.

- LaLeyNº21.044,defecha17denoviembrede2017,quecrealaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas.

- ElDFLNº7,defecha25deenerode2018,quefijalaplantadepersonalyfechadeiniciacióndeactividadesdelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas.

- ElDecretoSupremoMOPNº322,defecha16dejuniode1995,queadjudicóelcontratodeconcesiónparalaejecución,conservaciónyexplotacióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”.

- ElDecretoSupremoMOPNº103,defecha16defebrerode2004,queaprobóelConvenioComplementarioNº1demodificacióndelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“VarianteMelipilla”,suscritoconfecha27deenerode2004.

- ElDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017.- ElOficioOrd.Nº032,defecha31deagostode2018,delJefedelaDivisióndeOperaciones

delaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas.- ElOficioOrd.Nº051/193,defecha14denoviembrede2018,delaJefadelaDivisiónde

EvaluaciónSocialdeInversionesdelMinisteriodeDesarrolloSocial.- ElOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,delInspectorFiscal.- ElOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,delInspectorFiscal.- LaCartaGG-IFNº2028/2018,defecha6dediciembrede2018,delaSociedadConcesionaria.- ElOficioOrd.Nº4743/18defecha6dediciembrede2018,delInspectorFiscal.- ElOficioOrd.Nº084,defecha6dediciembrede2018,delJefedelaDivisióndeOperaciones

delaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas.- LaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018.- LaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018.- LaanotaciónenelLibrodeExplotación,FolioNº37,defecha17dediciembrede2018,del

InspectorFiscal.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILESábado 31 de Agosto de 2019Núm. 42.443 Página 2 de 43

- LaCartaGG-IFNº2094/2019,defecha18deenerode2019,delaSociedadConcesionaria.- ElContratoACSA1439/ACSA-ASSA-1439-2019dePrestacióndeServiciosdeFacturacióny

RecaudacióndePeajes,defecha21deenerode2019.- ElOficioOrd.Nº4867,defecha11defebrerode2019,delInspectorFiscal.- LaCartaGG-IFNº2141/2019,defecha20defebrerode2019,delaSociedadConcesionaria.- ElOficioOrd.Nº5054,defecha11deabrilde2019,delInspectorFiscal.- LaCartaGG-IFNº2272/2019,defecha2demayode2019,delaSociedadConcesionaria.- ElOficioOrd.Nº5175,defecha27demayode2019,delInspectorFiscal.- ElOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,delInspectorFiscal.- LaCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,delaSociedadConcesionaria.- ElOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019,delInspectorFiscal.- ElOficioOrd.Nº089,defecha5dejuniode2019,delJefedelaDivisióndeOperacionesde

laDirecciónGeneraldeConcesiones.- LasResolucionesNº1600de2008yNº7de2019,delaContraloríaGeneraldelaRepública,

quefijaronnormassobreexencióndeltrámitedetomaderazón.

Considerando:1º Quelosartículos19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasy69ºdesuReglamento,

establecenqueelMinisteriodeObrasPúblicas,enadelanteel“MOP”,desdequeseperfeccioneelcontrato,podrámodificar,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyservicioscontratados.

2º Queelartículo69ºNº4delReglamentoagregaqueelDirectorGeneraldeObrasPúblicas,conelVistoBuenodelMinistrodeObrasPúblicasydelMinistrodeHacienda,porrazonesdeurgencia,podráexigirlamodificacióndelasobrasyserviciosdesdeelmomentoqueloestimeconveniente,aunqueestépendienteladeterminaciónsobrelaindemnización.

3º Quedeconformidadconloestablecidoenelartículo2ºdelaLeyNº21.044de2017,desdelafechadeiniciodelasfuncionesdelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasfijadaenelDFLNº7de2018,éstaasumiólatotalidaddelascompetencias,funcionesyatribucionesquedesempeñabalaDirecciónGeneraldeObrasPúblicas,porsíyatravésdelaCoordinacióndeConcesionesdeObrasPúblicas,dispuestasenelDFLNº850de1997,LeyOrgánicadelMinisteriodeObrasPúblicas,relacionadasconlaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,yportanto,estáencargadaespecialmentedecontinuarlagestióndeloscontratosdeestudios,asesoríasyconcesiónatravésdesusetapasdeproyecto,construcciónyexplotación,respectodetodosloscontratosque,hastalafechadeentradaenvigordeesaley,teníanasucargo.

4º QueelsistemaelectrónicodecobroenactualoperaciónenlaredvialconcesionadadelaciudaddeSantiago,queoperabajolamodalidaddeflujolibre,enadelante“SistemaFreeFlow”,hademostradoserunsistemaaltamenteeficienteyconfiable,especialmenteconsiderandolatecnologíadepuntaqueutilizaylaversatilidadeinteroperabilidadquepresentanlosdispositivosTAG’sotransponders(tambiéndenominadosindistintamentecomoTelevías),losquepuedenserutilizadosentodaslasconcesionesqueconformanlaredvialdeSantiago.

5º Quedebidoalcrecienteflujovehicularyconelpropósitodemantenerelbuenfuncionamientodelasobras,promovereldesarrollodelaregiónyelevarelestándardeserviciodelaconcesiónasususuarios,elMOPhaestimadodeinteréspúblicoyurgenciamodificarlascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”,enadelantela“SociedadConcesionaria”,deberádesarrollarelproyectodeingenieríadefinitivayejecutar,suministrareimplementarlasobras,equipamientoysistemasquepermitanimplementarenelcontratodeconcesiónunsistemaelectrónicodecobroenmodalidaddepostpago,queseacompatibleconlastecnologíasqueoperanenlasautopistasurbanasconcesionadasporelMinisteriodeObrasPúblicas,yquecontempleparalaPlazadePeajeTroncalMelipilla1yparalasPlazasdePeajeLateralesentreSantiagoyTalagante(AméricoVespucio,Rinconada,PadreHurtado,MallocoyTalagante),unsistemaquecomplementevíasdecobromanualconvíasdecobroelectrónicobajolamodalidaddeflujolibreo“SistemaFreeFlow”queeviteladetencióndelosvehículosquecirculenporellas.Paraello,yconelobjetodepodercontarcondichatecnologíaenelmáscortoplazo,esdesumaurgenciacontarconlasingenierías,obras,equipamientoysistemasnecesariosparaimplementarel“SistemaFreeFlow”enelcontratodeconcesiónalamayorbrevedadposible.

6º Queendichocontexto,medianteOficioOrd.Nº032,defecha31deagostode2018,elJefedelaDivisióndeOperacionesdelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasadjuntópararevisiónypronunciamientodelMinisteriodeDesarrolloSocial,laevaluaciónsocialdelproyectodeimplementacióndeunsistemadecobrofreeflowenelcontratodeconcesión“AutopistaSantiago-SanAntonio”.

7º QuemedianteOficioOrd.Nº051/193,defecha14denoviembrede2018,laJefadelaDivisióndeEvaluaciónSocialdeInversionesdelMinisteriodeDesarrolloSocialenvióalaJefadePasivosContingentesyConcesionesdelaDireccióndePresupuestosdelMinisteriodeHaciendaelinformedeevaluaciónsocialcorrespondiente,enelcualseconcluyequeelproyectodeimplementacióndeunsistemadecobrofreeflowenelcontratodeconcesión“AutopistaSantiago-SanAntonio”esrentablesocialmente,yportantoserecomiendasuejecución.

8º Que,envirtuddeloanterior,medianteResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018,elMinisteriodeObrasPúblicasmodificólascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,enelsentidoquelaSociedadConcesionariadeberá:a) Desarrollarelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistema

ETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,deacuerdoalosTérminosdeReferenciaadjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal.

b) Ejecutar,suministrar,implementar,conservarymantenerlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal.

9º Que,envirtuddelasexigenciasderivadasdelaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018,quecalificaambientalmenteel“PIDTercerasPistasSantiago-Talagante”dispuestomedianteDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017,sehacenecesarioajustarlaingenieríadedetalledelaPlazadePeajeRinconadaNorte,queformapartedelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”dispuestoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230de2018,conelobjetodehacerlacompatibleconlasexigenciasdelacitadaResolucióndeCalificaciónAmbiental,relativasalasolucióndelramalcaminoRinconadaponienteydellazoNor-PonientecondirecciónaSanAntonio.Dichosajustessedenominaránenadelantecomo“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”.

10º QuedeconformidadconloestablecidoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018,ydeacuerdoalméritodeltrabajodecoordinaciónquesehavenidorealizandosobreestamateria,medianteOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,elInspectorFiscalinformóformalmentealaSociedadConcesionariaque,deconformidadconlodispuestoenlosartículos19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasy69ºdesuReglamento,elMinisteriodeObrasPúblicasmodificarálascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,conelobjetode:i)sancionarlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018,juntoaalgunosajustesefectuadosadicharesolución,conlafinalidaddeperfeccionarsuregulación;ii)disponerquelaSociedadConcesionariadeberáajustarlaingenieríadedetalledelaPlazadePeajeRinconadaNorte,queformapartedelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”dispuestoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230de2018,conformealoestipuladoenlaMinutaadjuntaalcitadoOficio,losquesedenominaránenadelantecomo“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”;iii)disponerlahabilitación,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,yiv)establecerlaregulacióndelserviciodel“SistemaFreeFlow”durantelaetapadeoperaciónyexplotación,susrequerimientosfuncionalesyderendimiento,lasrespectivasinfraccionesymultasencasodeincumplimiento,lahabilitaciónalcobrodelospórticosdepeajeselectrónicoscorrespondientes,asícomolosrequerimientosqueseexigiránpararegularlarelacióndelaSociedadConcesionariaconlosusuariosdelavía.

Paraefectosdeloanterior,enelOficioOrd.Nº5181elInspectorFiscalsolicitóalaSociedadConcesionariaratificarexpresamentesuaceptaciónalasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióninformadasensuOficio,enlostérminos,plazosycondicionesseñaladosenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”queadjuntó.Asimismo,atendidoeltrabajodecoordinaciónrealizadoporlaspartes,enelcitadoOficioelInspectorFiscalsolicitóalaSociedadConcesionariaenviarformalmenteelpresupuestodefinitivoporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,yratificarquelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quedeberádesarrollar,serándeenterocargoycostodedichaSociedadConcesionaria.

11º QuemedianteCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,laSociedadConcesionariaratificóexpresamentesuacuerdoconlasmodificacionesinformadasporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,enlostérminosycondicionesallíseñaladosyenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”adjunto,manifestandoexpresamente,enrelaciónaloseñaladoenlosincisosprimeroysegundodelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,suaceptaciónalasmodificacionesmateriadelactoadministrativoquesedictaráalefecto.Juntoconloanterior,deacuerdoalosolicitadoporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,mediantelacitadaCartalaSociedadConcesionariaenvióformalmenteelpresupuestodefinitivoporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.Porúltimo,laSociedadConcesionariaratificóquelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quedeberádesarrollar,serándesuenterocargoycosto.

12º QueatravésdelOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019,elInspectorFiscalinformóalJefedelaDivisióndeOperaciones,suopiniónfavorablerespectoalasmodificacionesinformadasensuOficioOrd.Nº5181,enlostérminos,plazosycondicionesallíseñaladosyenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”adjuntoalcitadoOficio,asícomo,suaprobaciónalpresupuestoentregadoporlaSociedadConcesionariaensuCartaGG-IFNº2331/2019.Envirtuddeloanterior,recomendódisponersuimplementaciónenlostérminosprevistosenlaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasysuReglamento,considerandolasrazonesdeinteréspúblicoqueexpone,lascualesdicenrelacióncon:i)lanecesidaddequelaPlazadePeajeRinconadaNortequeformapartedel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”seacompatibleconlosrequerimientosdelaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018,relativosalasolucióndelramalcaminoRinconadaponienteydellazoNor-PonientecondirecciónaSanAntonio;yii)quedebidoalcrecienteflujovehicular,yconelpropósitodebrindarunmejorestándardeservicioalosusuariosdelasconcesionesinterurbanasqueaccedenaSantiago,sehadeterminadonecesarioimplementarenlaPlazadePeajeTroncalMelipilla1,yenlasPlazasdePeajeLateralesAméricoVespucio,Rinconada,PadreHurtado,MallocoyTalagante,unsistemadecobroelectrónicobajolamodalidaddeflujolibreo“SistemaFreeFlow”queeviteladetencióndelvehículo,yseacompatibleconlastecnologíasqueoperanenlasautopistasurbanasconcesionadasporelMinisteriodeObrasPúblicas.

13º QuemedianteOficioOrd.Nº089,defecha5dejuniode2019,elJefedelaDivisióndeOperacionesdelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,luegodeponderarlosantecedentes,solicitóalDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasgestionarlatramitacióndelborradordeDecretoSupremoadjunto,atendidaslasrazonesdeinteréspúblicoseñaladasporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019.

14º QuelasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndispuestasmedianteResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018,yaquellasinformadasporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,generanperjuiciosparalaSociedadConcesionaria,todolocual,deconformidadconlasdisposicioneslegalescitadas,obligaacompensarlaacordandoconellalasindemnizacionesnecesariaspararestablecerelequilibrioeconómicoyfinancierodelcontrato,demaneradenocomprometersubuendesarrolloytérmino.Paratalefecto,lasparteshansuscritoelConvenioAd-ReferéndumNº5,defecha3dejuniode2019.

15º Que,aobjetodedarcumplimientoaloindicadoenlosartículos19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasy69ºdesuReglamento,sehacenecesarialadictacióndelpresenteDecretoSupremofundado,quemodificalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,porrazonesdeinteréspúblico,yapruebaelConvenioAd-ReferéndumNº5,defecha3 de junio de 2019.

Decreto:1. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontrato

deconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberádesarrollarelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,deacuerdoalosTérminosdeReferenciaadjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal,losqueseentiendenformanparteintegrantedelpresenteDecretoSupremo.

Eldesarrollodel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,deberácumplirconlanormativavigenteal17dediciembrede2018yconlosestándaresdecalidadyrequisitosexigidosenelpresenteDecretoSupremo,enlasBasesdeLicitacióny

demásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesión.Asimismo,sóloseentenderánterminados,paratodoslosefectoslegalesycontractualesaquehubierelugar,unavezqueelInspectorFiscalapruebeoseentiendaaprobadoelProyectodeconformidadaloseñaladoenelpresenteDecretoSupremo.

2. EstablécesequelosplazosmáximosparaeldesarrolloyrevisióndecadaunadelasFasescomprendidaseneldenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,seránlosindicadosenlaTablaNº1siguiente:

TablaNº1:PlazosdeDesarrollo“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.

(a)Losplazosmáximosparalaentrega,porpartedelaSociedadConcesionaria,decadaunodelosinformesalInspectorFiscal,seránlosquesefijanenlacolumnadeltítulo“PlazodeEntrega”delaTablaNº1precedente,losquesecontarándeacuerdoalosiguiente:i RespectodelInformedelaFase1:Elplazosecontarádesdeel17dediciembrede2018,

fechaenqueelInspectorFiscalcomunicóalaSociedadConcesionaria,medianteanotaciónenelLibrodeExplotación,folio37,latotaltramitacióndelaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018.

ii RespectodelInformedelaFase2:ElplazosecontarádesdelafechaenquelaSociedadConcesionariahagaentregadelInformedelaFase1.

(b)CadaunodelosinformesseñaladosenlaTablaNº1precedentedeberánserrevisadosporelInspectorFiscalenlosplazosmáximosquesesingularizanenlacolumnadeltítulo“PlazodeRevisión1”,contadosdesdelaentregadelosmismosporpartedelaSociedadConcesionaria.Encasodenoexistirobservaciones,elInspectorFiscaldeberáaprobarlarespectivaFasedentrodelmismoplazo.Encasodeexistirobservaciones,laSociedadConcesionariadeberácorregirelinformerespectivoenlosplazosmáximosquesesingularizanenlacolumnadeltítulo“PlazodeCorrección”,contadosdesdelafechaenqueelInspectorFiscalcomuniqueporescritolasobservacionesefectuadas.LascorreccionesdeberánserpresentadasalInspectorFiscalenun“InformedeCorrecciones”,elquedeberáreferirsesóloalasmateriasobservadas,debiendoserautosuficienteparaefectuarsurevisión.

(c)ElInspectorFiscaldeberárevisarel“InformedeCorrecciones”enlosplazosmáximosquesesingularizanenlacolumnadeltítulo“PlazodeRevisión2”,contadosdesdelaentregadelmismoporpartedelaSociedadConcesionaria.EncasoquelaSociedadConcesionariahayasubsanadolatotalidaddelasobservacionesformuladasporelInspectorFiscal,éstedeberáaprobarlaFasecorrespondientedentrodelmismoplazo.Encasocontrario,estoes,quelaSociedadConcesionarianohayasubsanadolatotalidaddelasobservacionesformuladasporelInspectorFiscal,elrespectivo“InformedeCorrecciones”serárechazadoyseentenderácomonoentregado,aplicándoseenesecasolamultaestablecidaenelliteral(f)delpresenteNº 2.

(d)EncasoqueelInspectorFiscalnosepronunciaredentrodelosrespectivosplazosmáximosderevisióndecadaunadelasFasesodelosinformesdecorrecciones,indicadosenelpresenteNº2,estoes,nolosobservareonolosrechazaredentrodelosplazosmáximosestablecidos,laFaserespectivaseentenderáaprobada.

(e)UnavezaprobadacadaunadelasFasesporpartedelInspectorFiscal,laSociedadConcesionariadeberáemitirun“InformeRefundido”queincluyatodoslosaspectostratadosparaaprobarlarespectivaFase.EsteinformedeberáserentregadoalInspectorFiscalenunplazonosuperiora10días,contadodesdelafechaenqueesteúltimocomuniquealaSociedadConcesionarialaaprobacióndelaFaserespectiva.Encasodeatrasoenlaentrega,seaplicaráalaSociedadConcesionarialamultaestablecidaenelliteral(f)delpresenteNº2.

(f)EncasoquelasfechasdeentregadelosinformesdecadaunadelasFasessuperenlosplazosmáximosindicadosenelpresenteNº2,oencasodeatrasoenlaentregadelosinformesdecorrecciones,oencasodeatrasoenlaentregadelosinformesrefundidos,seaplicaráunamultade5UTMalaSociedadConcesionaria,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

SedejaconstanciaquelaFase1del“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”fueentregadaporlaSociedadConcesionariamedianteCartaGG-IFNº2094/2019,defecha18deenerode2019yaprobadaporelInspectorFiscalmedianteOficioOrd.Nº4867,defecha11defebrerode2019.Porsuparte,laFase2delcitadoproyectofueentregadaporlaSociedadConcesionariamedianteCartaGG-IFNº2141/2019,defecha20defebrerode2019yaprobadaporelInspectorFiscalmedianteOficioOrd.Nº5054,defecha11deabrilde2019.

3. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberádesarrollarlos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”,consistenteenajustarlaingenieríadedetalledelaPlazadePeajeRinconadaNorte,queformapartedelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”dispuestoenlosNº1yNº2precedentes,conformealoestipuladoenlaMinutaadjuntaalOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,delInspectorFiscal,queseentiendeformaparteintegrantedelpresenteDecretoSupremo.

Sedejaconstanciaqueeldesarrollodelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”dispuestosenelpresenteNº3,serándeenterocargoycostode“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”.Loanterior,segúnloratificadoporéstaensuCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019.

4. Establécesequeelplazomáximoparalaentregadelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”,porpartedelaSociedadConcesionariaalInspectorFiscal,seráde15días,contadodesdelapublicaciónenelDiarioOficialdelpresenteDecretoSupremo.

DichosajustesdeberánserrevisadosporelInspectorFiscalenelplazomáximode7días,contadodesdelaentregadelosmismosporpartedelaSociedadConcesionariay,encasodenoexistirobservaciones,elInspectorFiscaldeberáaprobarlosdentrodelmismoplazo.Encasodeexistirobservaciones,laSociedadConcesionariadeberácorregirlos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”enelplazomáximode7días,contadodesdelafechaenqueelInspectorFiscalcomuniqueporescritolasobservacionesefectuadas.LascorreccionesdeberánserpresentadasalInspectorFiscalenun“InformedeCorrecciones”,elquedeberáreferirsesóloalasmateriasobservadas,debiendoserautosuficienteparaefectuarsurevisión.

ElInspectorFiscaldeberárevisarel“InformedeCorrecciones”enelplazomáximode5días,contadodesdelaentregadelmismoporpartedelaSociedadConcesionaria.EncasoquelaSociedadConcesionariahayasubsanadolatotalidaddelasobservacionesformuladasporelInspectorFiscal,éstedeberáaprobarlos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”dentrodelmismoplazo.Encasocontrario,estoes,quelaSociedadConcesionarianohayasubsanadolatotalidaddelasobservacionesformuladasporelInspectorFiscal,elrespectivo“InformedeCorrecciones”serárechazadoyseentenderácomonoentregado,aplicándoseenesecasolamultaestablecidaenelpárrafosiguiente.

EncasodeatrasoporpartedelaSociedadConcesionariaenlafechadeentregadelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”,oencasodeatrasoenlaentregadelinformedecorrecciones,seaplicaráaéstaunamultade2UTM,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

5. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberáejecutar,suministrareimplementarlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”yenlos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”queapruebeelInspectorFiscal,loscualessedesarrollarándeacuerdoalodispuestoenlosNº1,Nº2,Nº3yNº4precedentes.

Laejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”yenlos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”,deberácumplirconlanormativavigentealafechadeaprobacióndelrespectivoproyectodeingeniería,conlosTérminosdeReferenciaadjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal,enlaMinutaadjuntaalOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,delInspectorFiscalyconlosestándaresdecalidadyrequisitosexigidosenelpresenteDecretoSupremo,enlasBasesdeLicitaciónydemásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesión.LasobrasqueseejecutenenvirtuddelpresenteDecretoSupremodeberáncontarconlaaprobacióndelInspectorFiscal.

Sedejaconstanciaque,enadelante,seentenderáquecualquiermenciónal“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”estaráhechaal“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”incluidoslos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”.5.1 Expropiaciones Sedejaconstanciaquelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“Proyecto

ImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”norequierendeexpropiacionesporpartedelMinisteriodeObrasPúblicas,deconformidadconloindicadoenelOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal.

5.2 Cambiosdeservicios Deconformidadconlodispuestoenelartículo41ºdelDFLMOPNº850,de1997,enel

casoqueporcualquiermotivoseanecesariocambiarlaubicacióndelasinstalacionesdelosserviciosycanalesexistentes,estetrasladoseráhechoporcuentaexclusivadelrespectivopropietariooconcesionariodelserviciooasociacióndecanalistasoenlascondicionesquesehayafijadoalotorgarelpermisoocontratodeconcesiónrespectivo.Lasolicituddetrasladodelasinstalacionesalasempresasseñaladas,serárealizadaatravésdeOficioocartacertificadaporelDirectordeVialidad,fijándoleunplazoparaello,conindicaciónqueencasodeinfracciónseprocederáenconformidadalodispuestoenelartículo51º,sinperjuiciodeaplicarlasmultasqueporinfracciónautorizaelartículo52º,ambosartículosdelmismocuerpolegalantescitado.Silaempresadeserviciosoelcontratistadequesetrate,senegarearealizareltraslado,obien,nolorealiceenelplazofijadoparaelloporlaDireccióndeVialidad,loqueseráinformadooportunamenteporelInspectorFiscalalaSociedadConcesionariamedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio,aquélseráejecutadoporlaSociedadConcesionariaosucontratista,quienesparatodosestosefectossiempreactuaránporcuentayordendelMOP.DesdelaindicadainformacióndelInspectorFiscal,laSociedadConcesionariaseráresponsabledetramitarygestionaranteelrespectivopropietario,concesionariodelserviciooasociacióndecanalistas,laaprobacióndelosproyectosdetodosloscambiosdeserviciosomodificacióndecanales,queseannecesariostrasladaroalteraryqueseannecesariosparalacorrectaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasdispuestosenelpresenteNº5.LaSociedadConcesionariaserá,además,responsabledecoordinarycontratarlaejecucióndeloscambiosdeserviciosexistentesylasmodificacionesdecanalesnecesariosparalaejecucióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelpresenteNº5,ydepagar,porcuentayordendelMOP,todosloscostosasociadosalosmismos.

LaSociedadConcesionariadeberárequerirquelostrabajosqueejecutenlostercerosenelÁreadeConcesiónyenaquellasáreasdondeserequieraejecutarobras,conmotivodelostrasladosy/omodificacionesdeserviciosycanales,dencumplimientoalasmedidasdeseguridadvialyprevenciónderiesgosenlosmismostérminosquesonexigidosenelcontratodeconcesión.

Sinperjuiciodesuresponsabilidaddetramitar,gestionar,coordinary/ocontratarlaejecucióndelatotalidaddeloscambiosdeserviciosomodificacionesdecanalesexistentes,laSociedadConcesionariapagará,porcuentayordendelMOP,alospropietarios,concesionariosdedichosserviciosoasociacionesdecanalistas,oaloscontratistasrespectivos,loscambiosdeserviciosexistentesymodificacionesdecanales,enelcasoquelosprimerostresnoasumansuobligaciónlegaldelartículo41ºdelDFLMOPNº850,de1997.Paraestosefectos,laSociedadConcesionariaolacontratistadeésta,deberáhacerconstarenlosdocumentosqueemita,queactúaporcuentayordendelMOP,remitiendocopiadeestosalInspectorFiscal,paralosefectosdelartículo41ºdelDFLNº850,de1997.

EnelcasodeórdenesdecompraodeservicioqueemitalaSociedadConcesionariayqueseanaprobadosporelInspectorFiscal,enrelaciónaloscambiosdeserviciosymodificacióndecanales,deberáexpresarsequeellosehaceporcuentayordendelMOP.

Enestoscasos,elMOPtendráderechoaejercerlasaccionesrespectivastendientesaobtenerlosreembolsosdepartedelospropietarios,concesionariosdelserviciooasociacióndecanalistascorrespondiente,eventoenelcuallaSociedadConcesionarianotendráderechoalgunoapercibirdevolucionesdelassumaspagadasporesteconcepto,todavezqueactúaporordenycuentadelMOP.

LospresupuestosapagarporlaSociedadConcesionariaalosconcesionarios,propietariosdelosserviciosexistentes,asociacióndecanalistasocontratistas,segúnseaelcaso,porconceptodelasobrasydemáscostosasociadosalasmismas,queseannecesariaspara

efectuarloscambiosdedichosserviciosomodificacióndecanales,deberánsersometidosenformaprevia,alaaprobacióndelInspectorFiscal,quienenunplazonosuperiora10días,contadodesdequelaSociedadConcesionarialesuministretodalainformaciónrelacionada,deberáaprobarorechazarelpresupuestocorrespondiente.Encasoqueelpresupuestofuerarechazado,laSociedadConcesionariadeberápresentarelpresupuestocorregidoalInspectorFiscalparasuaprobaciónorechazo,enelplazode5días,contadodesdequehayarecibidounnuevopresupuestodelaempresapropietariadelservicio,asociacióndecanalistasy/odelcontratistasegúnseaelcaso.EntrelainformaciónquelaSociedadConcesionarádeberáproporcionar,sedebenconsiderarplanosdeingenieríadedetallesdeloscambiosdeservicioexistentes,memorias,especificacionestécnicas,presupuestoycubicacionesdetalladasdesglosadoporcadaítem,elnombredelaempresaqueemitirálafacturarespectiva,seaestalaempresapropietariaoconcesionariadelserviciooelterceroqueejecutaráeltrasladoocambiodelservicio,ycualquierotrainformaciónrelacionadaquesoliciteelInspectorFiscal.

Contodo,losmontosquepaguelaSociedadConcesionariaalosconcesionarios,propietariosdelosservicios,asociacióndecanalistasocontratistas,segúnseaelcaso,deacuerdoaloindicadoenlospárrafosprecedentes,porconceptodelasobras,sistemasydemáscostosasociadosalasmismas,queseannecesariasparaefectuarloscambiosdeserviciosomodificacióndecanales,seránreembolsadosporelMOP,segúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,previaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare,deconformidadaloestablecidoenelpárrafoprecedente,hastalacantidadseñaladaenelnumeral13.5delpresenteDecretoSupremo.

Encasoqueserequieraejecutarcambiosdeserviciosomodificacióndecanalesporsobreelmontomáximoseñaladoenelnumeral13.5delpresenteDecretoSupremo,dichoexcesoseráigualmentedecostodelMOP,quiendeberáreembolsardichadiferenciaalaSociedadConcesionaria,previoacuerdodelosmontosydelaformadepagodelosmismos,loquequedaráreflejadoenelrespectivoactoadministrativo.Encasodenolograracuerdo,elmontoylaformadepagoserándeterminadossegúnelprocedimientoestablecidoenelartículo36ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas.

LaSociedadConcesionariadeberáregistrarenformaseparadatodoslosgastosycostosdirectosdeloscambiosdeserviciosomodificacióndecanalesexistentes,debiendodesagregarrespectodecadaconcesionarioopropietariodeserviciooasociacióndecanalistas,todaslaspartidasinvolucradas,talescomo,ingeniería,construccióndeobras,insumosypagodepermisos.

Unavezefectuadosloscambiosdeserviciosomodificacióndecanalesexistentes,laSociedadConcesionariatendrálaobligacióndeentregaralInspectorFiscalunacarpetaquecontengalosarchivoscontablesytodaladocumentaciónderespaldo.

Eneleventoqueseproduzcanatrasosenlaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoosistemas,derivadosdedemorasenlaejecucióndeloscambiosdeserviciosporrazonesnoimputablesahechooculpadelaSociedadConcesionaria,éstatendráderechoasolicitarlaampliacióndelplazomáximodeejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasrespectivos,paracadaplazadepeaje,señaladoenelNº6delpresenteDecretoSupremo.Paratalefecto,deberápresentaralInspectorFiscalunasolicituddeampliacióndeplazodentrodelos20díassiguientesaquehayatomadoconocimientodeloshechosenquelafundaymientrasseencuentrevigenteelplazodeejecución,suministroeimplementacióndelosmismos,especificandolasrazonesquelajustificanysuextensión.ElInspectorFiscalremitiráestosantecedentesalDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,quiendeterminaráelrechazoalaampliacióndeplazo,osuaprobación,yaseaporlatotalidaddelperíodosolicitado,obienporunapartedeéste,siemprequecorrespondaalperíododeentorpecimientoqueseencuentredebidamentejustificado.EncasoqueelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasdeterminedarlugaralasolicituddeampliación,segúnloseñaladoenelpresentepárrafo,éstadeberáserformalizadamedianteelactoadministrativocorrespondiente.

5.3. Obligacionesenmateriamedioambientalyterritorial Sedejaconstanciaque,segúnloindicadoporelOficioOrd.Nº4732,defecha28de

noviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal,lanaturalezadelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”noseenmarcanenlatipologíadeproyectosquedebensersometidosalSistemadeEvaluacióndeImpactoAmbiental(SEIA)segúnloestablecidoenelReglamentodelSEIA.

Sinperjuiciodeloanterior,seráobligacióndelaSociedadConcesionariacumplirconlasestipulacionescontenidasenelManualdePlanesdeManejoAmbientalparaObrasConcesionadasVersión7.01,asícomoconlasdemásregulacionesambientalesestablecidasenlasBasesdeLicitaciónyenlosdemásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesión,entodoloqueseaaplicable.

Noobstanteloanterior,lasobligacionesque,conformelosdocumentosseñaladosenelpárrafoprecedente,severifiquenconantelaciónaliniciodelasobrasyquetenganunplazosuperiora10días,deberánsercumplidasporlaSociedadConcesionariaenelplazomáximode10díasdeantelaciónaliniciodelasobras.

SedejaconstanciaquelaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018,quecalificaambientalmenteelproyecto“PIDTercerasPistasSantiago-Talagante”dispuestoenelDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017,señalaensunumeral8.2que“…elproyectodeberáimplementaradicionalmenteelSistemadeTelepeaje(FreeFlow)”.Enconsecuencia,seeliminalaobligacióndelaSociedadConcesionaria,dispuestaenelprimerpárrafodelnumeral3.3delresuelvoNº3delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018,deinformaralServiciodeEvaluaciónAmbientallasmodificacionesasociadasalasPlazasdePeajeLateralesentreSantiagoyTalagante(AméricoVespucio,Rinconada,PadreHurtado,MallocoyTalagante).

5.4. Segurosdeconstrucción SeráobligacióndelaSociedadConcesionariaque,entodomomento,durantelaejecución,

suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,ydurantelaejecucióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquetrataelnumeral5.7delpresenteDecretoSupremo,éstosseencuentrencubiertosporpólizasdesegurosderesponsabilidadcivilpordañosaterceros,porunmontomínimodeUF30.000ydeduciblemáximode1%,yporpólizasdeseguroporcatástrofe,porunmontoequivalentealvalortotaldelaobraaconstruir,yqueentodocasonopodráserinferioraUF398.826,conundeduciblemáximodel1%deltotaldelmontoasegurado.

LoanteriordeberáseracreditadoporlaSociedadConcesionariaanteelInspectorFiscal,yaseamediantelaentregadenuevaspólizas,unendosodelaolaspólizasactualmentevigentesoquelasactualespólizascontengancláusulasdecoberturaautomáticaporobrasadicionales,conalmenos10díasdeantelaciónaliniciodelaejecución,suministroeimplementacióndelasobrasmateriadelpresenteNº5ycomocondiciónparaeliniciodelaejecución,suministroeimplementacióndelasmismas,rigiendoparaestosefectoslosdemástérminosycondicionesestablecidosenlosartículosI.6.41yI.6.43delasBasesdeLicitación,entodoloquelesseaaplicable.

EncasoquelaSociedadConcesionarianoacreditequelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”seencuentrancubiertosporlaspólizasdeseguroexigidasprecedentemente,enlaoportunidadantesseñalada,leseráaplicableunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

5.5. Garantíadeconstrucción LaSociedadConcesionaria,conalmenos15díasdeantelaciónaliniciodelaejecución,

suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,deberáentregaralInspectorFiscalunaboletabancariadegarantía,porunmontodeUF24.800.Loanterior,conelobjetodeasegurarelfielcumplimientodetodasycadaunadelasobligacionesqueasumeenrelaciónalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteNº5,yaldesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroqueseindicaenelnumeral5.7delpresenteNº5.

LaboletabancariadegarantíaseñaladaanteriormentedeberáseraprobadauobservadaporelInspectorFiscaldentrodelplazode20díasderecibidaporéste,ytendráunplazodevigenciaigualalplazomáximodeejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,ohastaquesehubieraverificadolarecepcióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemas,loqueocurrieraúltimo,más3meses.Transcurridodichoplazo,elMOPharádevolucióndeellaalaSociedadConcesionaria,loqueefectuarádentrodelplazode15días,contadodesdequeéstalosoliciteporescritoalInspectorFiscal.

LaboletabancariadegarantíadeberásertomadaporlaSociedadConcesionaria,pagaderaalavista,emitidaenlaciudaddeSantiagodeChileporunbancodelaplaza,segúncorresponda,anombredelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasy,enlodemás,deberácumplirconlasdemásexigenciasyrequisitosestablecidosenlasBasesdeLicitación,entodoloquelesseaaplicable.

LaboletabancariadegarantíapodrásercobradaporelMOPencasodeincumplimientodelasobligacionesdelaSociedadConcesionariaestipuladasenelpresenteDecretoSupremoyenlasBasesdeLicitaciónenrelaciónalasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.EnelcasoqueelMOPhiciereefectivalagarantía,laSociedadConcesionariadeberáreconstituirlaenelplazomáximode15días,contadodesdelafechadesucobro,demododemantenerpermanentementeafavordelMOPunagarantíaequivalenteenUnidadesdeFomentoalmontoseñaladoenelprimerpárrafodelpresentenumeral5.5.

Encasodenoentregaoportunadelagarantíaantesreferida,desunoreconstituciónonorenovaciónsicorrespondiere,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

5.6. Desvíos,señalizaciónyseguridadparaeltránsitodurantelaconstrucción Sedejaconstanciaquedurantelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,

equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,laSociedadConcesionariaestaráobligadaaquedichasobrasnoimpacteneneltránsitovehicularenlaautopista,atomartodaslasprecaucionesnecesariasparaprotegerlostrabajos,asícomolaseguridadvialdelosusuariosy,enparticular,adarcumplimientoaloestablecidoenlasBasesdeLicitación.AdemásdeberáajustarsealodispuestoenelTítuloV“SeñalizaciónTransitoriayMedidasdeSeguridadparaTrabajosenlaVía”delManualdeSeñalizacióndeTránsitodelMinisteriodeTransportesyTelecomunicaciones,aprobadoporDecretoSupremoNº78de2012,yenlasrecomendacionesdelManualdeCarreterasdelaDireccióndeVialidad,VolumenNº6SeguridadVial,Capítulo6.400“Señalizacióndetránsitoparatrabajosenlavía”,segúncorresponda,olasnormativasquelasreemplacenyqueseencuentrenvigentesalafechadeejecucióndedichaslabores.

Encasodeincumplimientodecualquieradelasobligacionesestablecidasenelpresentenumeral5.6,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTM,porcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

5.7. Desmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobro LaSociedadConcesionariadeberáefectuareldesmontajeydesmantelamientodelasvías

decobroqueserequierarealizarenvirtuddelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”yrealizarlasobrasyterminacionesqueseannecesariasparaquelascalzadascumplanconelniveldelserviciodelcontratodeconcesión.Adicionalmente,serátambiénobligacióndelaSociedadConcesionaria,trasladarlosbienesproductodeldesmontajeydesmantelamiento,loquedeberáserrealizadodeacuerdoconloestipuladoeneldocumentodenominado“ReutilizaciónyDisposiciónFinaldeResiduosSólidos”queadjuntóelInspectorFiscalasuOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018.Todasestaslaboresdeberánejecutarseenelplazoindicadoenlaletraf)delNº6delpresenteDecretoSupremo.

5.8. PlanComunicacional Comoconsecuenciadelcambiodelaconfiguraciónyfuncionamientodelasplazasde

peajeexistentesenlaconcesión,amástardarjuntoconlapresentacióndelInformedelaFase1del“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,laSociedadConcesionariadeberápresentaralInspectorFiscal,parasuaprobación,unPlanComunicacionalquepermitadifundirelcambioenlaconfiguracióndelasvíasdepeajeyeliniciodelcobroatravésdelsistemafreeflow.

ElInspectorFiscaltendráunplazode10díaspararevisarelPlanpresentado,contadodesdelarecepcióndelmismo,plazodespuésdelcual,sinohubiereobservaciones,seentenderáaprobado.Encasodeexistirobservaciones,laSociedadConcesionariatendráunplazode10díasparacorregirlas,yelInspectorFiscaltendráunplazode10díasparaaprobarorechazarelPlancorregido.

EncasodeatrasoenlaentregadelPlanComunicacional,odelascorreccionesaéstesilashubiere,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

6. Establécesequelosplazosmáximosparalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,seránlosindicadosenlaTablaNº2siguiente:

TablaNº2:Plazosmáximosparalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemas.

LosplazosseñaladosenlaTablaNº2anteriorsecontabilizarándesdelafechadeaprobacióndelaFase2del“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”porpartedelInspectorFiscal,conexcepcióndelaPlazadePeajeRinconadaNortecuyoplazosecontarádesdelafechadeaprobación,porpartedelInspectorFiscal,delos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quetratanlosNº3yNº4delpresenteDecretoSupremo.

Unavezfinalizadalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemas,decadaplazadepeaje,comprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”seprocederádelasiguienteforma:a) LaSociedadConcesionariadeberáinformarporescritoalInspectorFiscaleltérminodela

totalidaddelasobras,equipamientoysistemasdecadaplazadepeajeindicadaenlaTablaNº2anterior.Esteúltimo,enunplazode20días,contadodesdelafechadeingresodelarespectivasolicitudporpartedelaSociedadConcesionaria,deberáinspeccionaryverificareltérminodedichasobras,equipamientoysistemas.Deencontrarselasobras,equipamientoysistemasadecuadamenteterminados,elInspectorFiscallosrecibirádeinmediato,dejandoconstanciadeellomedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio.

b) SielInspectorFiscalconsiderarequelasobras,equipamientoysistemasdedichaplazadepeajenocumplenlosestándaresexigiblesparasurecepción,deberáinformarloalaSociedadConcesionariamedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio,ylasobras,equipamientoysistemasseentenderáncomonoentregados,debiendoelInspectorFiscalinstruirlacorreccióndelasobservacionesdentrodelplazoqueotorguealefecto,sinperjuiciodelaaplicacióndelamultaseñaladaenelliteralc)siguiente,salvoquehubiereplazodeejecuciónpendiente,queserálafechalímiteparaterminarlas.

UnavezsubsanadaslasobservacionesporpartedelaSociedadConcesionaria,éstadeberáinformarloporescritoalInspectorFiscal.Esteúltimo,enunplazode5días,contadodesdelafechadeingresodelarespectivasolicitudporpartedelaSociedadConcesionaria,deberáinspeccionaryverificarlascorreccionesejecutadasy,sinohubiereobservaciones,recibirálasobras,equipamientoysistemasdedichaplazadepeaje,dejandoconstanciadeellomedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio.

c) Encasodeincumplimientodelosplazosmáximosdeejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,establecidos,paracadaplazadepeaje,enlaTablaNº2delpresenteNº6,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultaequivalentea30UTM,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,hastalarecepcióndelatotalidaddelasrespectivasobras,equipamientoysistemasporpartedelInspectorFiscal,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

d) Sedejaconstanciaque,sinperjuiciodelarecepcióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasreguladaenlosliteralesprecedentes,elprocedimientopara:i)laverificacióndelcorrectofuncionamientodecadaunodelospórticosdecobrocomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,ii)lahabilitacióndelossistemascomprendidosenelcitadoproyecto,yiii)laoperaciónyexplotacióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemas,esreguladoenelNº8delpresenteDecretoSupremo.

e) Transcurridos90díasdesdequelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasdetodaslasplazasdepeajeseanrecepcionadasporelMOP,laSociedadConcesionariadeberáentregaralInspectorFiscalun“InformeFinal”,quecontengalasmemoriasexplicativasdelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasylosPlanosAsBuiltdelasrespectivasplazasdepeaje.Losplanosdeberánserentregadosendoscopiasenpapel,consurespectivoformatodigitalDWG.ElInspectorFiscaldeberárevisaryaprobarorechazarelInformeFinal,paralocualdispondrádeunplazode10díascontadosdesdelarecepcióndelmismo.VencidodichoplazosinqueelInspectorFiscalhubiereefectuadoobservacionesorequerimientos,elInformeFinalseentenderáaprobado.EnelcasoqueelInformeFinalfuerarechazado,laSociedadConcesionariatendráunplazode15díasparasubsanardichasobservaciones,apartirdelafechadenotificacióndelrechazoalaSociedadConcesionaria.

EncasodeatrasoenlaentregadelInformeFinal,odecualquieradesuscorrecciones,porpartedelaSociedadConcesionaria,seaplicaráaéstaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

f) Unavezrecepcionadaslasobras,equipamientoysistemasdefinitivosdecadaplazadepeaje,deconformidadalprocedimientoestablecidoenlosliteralesa)ad)precedentes,yhabiéndoseautorizadoporelInspectorFiscallahabilitacióndelosmismosmedianteOficiooanotaciónenelLibrodeExplotaciónconformealprocedimientoestablecidoenelnumeral8.2delpresenteDecretoSupremo,enelplazomáximode30días,contadodesdelafechadelOficiooanotaciónreciénindicados,laSociedadConcesionariadeberárealizartodaslaslaboresindicadasenelnumeral5.7delpresenteDecretoSupremo.Unavezfinalizadasdichaslabores,laSociedadConcesionariadeberáinformarloporescritoalInspectorFiscalquienenunplazode5días,contadodesdelafechadeingresodelarespectivasolicitudporpartedelaSociedadConcesionaria,deberáinspeccionaryverificareltérminodedichaslabores.Deencontrarseéstasadecuadamenteterminadas,elInspectorFiscaldejaráconstanciadeellomedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio,encasocontrario,deberáinformarloalaSociedadConcesionariamedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio,ylaslaboresseentenderáncomonoterminadas,debiendoelInspectorFiscalinstruirlacorreccióndelasobservacionesdentrodelplazoqueotorguealefecto,sinperjuiciodelaaplicacióndelamultaseñaladaenelpárrafosiguiente,salvoquehubiereplazodeejecuciónpendiente,queserálafechalímiteparaterminarlas.

Encasodeincumplimientodelplazomáximopararealizarlaslaboresseñaladasenelpárrafoprecedente,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultaequivalentea10UTM,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,hastaqueelInspectorFiscalconstatelacorrectaterminacióndedichaslabores,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

7. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberáconservarymantenerlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal.7.1. ResponsabilidaddelaSociedadConcesionaria SeráobligaciónyresponsabilidaddelaSociedadConcesionarialaconservacióny

mantenimientodelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,enlostérminosindicadosenelproyectodeingenieríadefinitivaqueapruebeelInspectorFiscal,enlasBasesdeLicitación,enelpresenteDecretoSupremoydemásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesiónencuantofuereaplicable.

LaobligacióndelaSociedadConcesionariadeconservarymantenerlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal,rige,paracadaplazadeplazadepeajeindicadaenlaTablaNº2anterior,apartirdelarecepcióndelosmismosconformealprocedimientodetalladoenelNº6delpresenteDecretoSupremo.

7.2. ProgramadeConservacióndelaObrayPlandeConservación Amástardarcon30díasdeanticipaciónalaprimerasolicitudderecepcióndelas

obras,equipamientoysistemas,laSociedadConcesionariadeberápresentaralInspectorFiscal,parasuaprobación,unaactualizacióndelProgramadeConservacióndelaObraydelPlandeConservaciónindicadosenlosartículosI.6.33yII.9.4.2delasBasesdeLicitación,incorporandoenellostodaslasobras,equipamientoysistemasdispuestosenelpresenteDecretoSupremo.ElInspectorFiscaltendráunplazode10díaspararevisarlasactualizacionespresentadas,contadodesdelarecepcióndelasmismas,plazodespuésdelcual,sinohubiereobservaciones,seentenderánaprobadas.

Silasactualizacionessonobservadas,laSociedadConcesionariatendráunplazode10díasparacorregirlas,incorporandolasobservacionesrealizadasporelInspectorFiscal.

EncasodeatrasoenlaentregadealgunadelasactualizacionesdelProgramadeConservacióndelaObra,delPlandeConservaciónodelascorreccionesaéstos,silashubiere,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,porlaactualizaciónocorrecciónatrasada,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

7.3. ReglamentodeServiciodelaObra Amástardarcon30díasdeanticipaciónalaprimerasolicitudderecepcióndelasobras,

equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,laSociedadConcesionariadeberápresentaralInspectorFiscalparasuaprobaciónunaactualizacióndelReglamentodeServiciodelaObraindicadoenelartículoI.6.32delasBasesdeLicitación,incorporandoenéltodaslasobras,equipamientoysistemasdispuestosenelpresenteDecretoSupremo.ElInspectorFiscaltendráunplazode10díaspararevisarlaactualizaciónpresentada,contadodesdelarecepcióndelamisma,plazodespuésdelcual,sinohubiereobservaciones,seentenderáaprobada.

Silaactualizaciónesobservada,laSociedadConcesionariatendráunplazode10díasparacorregirla,incorporandolasobservacionesrealizadasporelInspectorFiscal.

EncasodeatrasoenlaentregadelaactualizacióndelReglamentodeServiciodelaObraodelascorreccionesaéste,silashubiere,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,porlaactualizaciónocorrecciónatrasada,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

7.4. Segurosdurantelaexplotacióndelasobras ElSegurodeResponsabilidadCivilporDañosaTercerosySegurodeCatástrofede

explotaciónvigentes,cuyaspólizasobranenpoderdelMOP,serviránparaasegurarlasobligacionesdeconservaciónymantenimientodelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,dispuestasenelpresenteNº7,asícomolasobligacionesdeverificacióndelcorrectofuncionamientodecadaunodelospórticosdecobrocomprendidosenelcitadoproyecto,lahabilitacióndelossistemasylaoperaciónyexplotacióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasqueseregulanenelNº8delpresenteDecretoSupremo.

SeráobligacióndelaSociedadConcesionariamodificar,enformapreviaaliniciodelaconservaciónymantenimientodelasobras,equipamientoysistemas,laspólizasdesegurovigentesencasodequesusalcancesimpidanqueasegurenlasreferidasobras,equipamiento,sistemasydemásobligaciones.

EncasodeincumplimientodelaobligacióndelaSociedadConcesionariademodificarlaspólizasdesegurosvigentes,encasodequeseanecesariosegúnloseñaladoenelpárrafoprecedente,seleaplicaráaéstaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

7.5. GarantíadeExplotación Lagarantíadeexplotaciónvigente,cuyasboletasobranenpoderdelMOP,serviránpara

caucionarlasobligacionesdeconservaciónymantenimientodelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,dispuestasenelpresenteNº7,asícomolasobligacionesdeverificacióndelcorrectofuncionamientodecadaunodelospórticosdecobrocomprendidosenelcitadoproyecto,lahabilitacióndelossistemasylaoperaciónyexplotacióndela

totalidaddelasobras,equipamientoysistemasqueseregulanenelNº8delpresenteDecretoSupremo.

SeráobligacióndelaSociedadConcesionariareemplazar,enformapreviaaliniciodelaconservaciónymantenimientodelasobras,equipamientoysistemas,lasboletasdegarantíavigentesencasoquesuglosaimpidaquegaranticelasreferidasobras,equipamiento,sistemasydemásobligaciones.

EncasodeincumplimientodelaobligacióndelaSociedadConcesionariadereemplazarlasboletasdegarantíavigentes,encasodequeseanecesariosegúnloseñaladoenelpárrafoprecedente,seleaplicaráaéstaunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

8. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberáhabilitar,operaryexplotarlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal.8.1. ResponsabilidaddelaConcesionaria SeráobligaciónyresponsabilidaddelaSociedadConcesionarialahabilitación,operación

yexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,enlostérminosindicadosenelproyectodeingenieríadefinitivaqueapruebeelInspectorFiscal,enlasBasesdeLicitación,enelpresenteDecretoSupremoydemásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesiónencuantofuereaplicable.

LaobligacióndelaSociedadConcesionariadeoperaryexplotarlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal,rigeapartirdelaautorizacióndelahabilitacióndelosmismosconformealprocedimientoseñaladoenelnumeral8.2siguiente.

8.2. Habilitacióndelasobras,equipamientoysistemas DentrodelplazomáximoqueseestableceenelNº6delpresenteDecretoSupremo,se

deberánrealizarlaspruebasnecesariasparaefectosdeverificarelcorrectofuncionamientodecadaunodelossistemasypórticosdecobrocomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.Paraello,laSociedadConcesionariaentregóalInspectorFiscal,medianteCartaGG-IFNº2272/2019,defecha2demayode2019,eldocumentodenominado“ProtocolosdeVerificación”enelcualsedefinenlasdiferentespruebasqueseefectuaránalequipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.DichodocumentofueaprobadomedianteOficioOrd.Nº5175,defecha27demayode2019,delInspectorFiscal.

Sólounavezquesecompletenexitosamentelaspruebasyverificacionesestablecidaseneldocumento“ProtocolosdeVerificación”aprobadoporelInspectorFiscal,esteúltimoprocederáacertificarquelossistemasypórticosdecobrodelaplazadepeajerespectivaseencuentranencorrectofuncionamiento.Unavezquesehubierecertificadoloanterior,ysehubierenrecepcionadolasobras,equipamientoysistemasdelaplazadepeajerespectivadeacuerdoalprocedimientoestablecidoenelNº6delpresenteDecretoSupremo,elInspectorFiscalautorizarálahabilitacióndelosmismos,dejandoconstanciadeellomedianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficio.

8.3. RequerimientosyCondicionesTécnicasdeDiseño,OperaciónyExplotacióndelosSistemasa) Deberánconsiderarselassiguientesnormasydocumentosdediseño:

◦ MOPST1:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“EspecificaciónparalaInteroperabilidadenlaTransacciónAntena-Transponder”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V2.4.

◦ MOPST1-1:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones,ContextMarksenServicioenConcesionesMOP,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,Enero2018.

◦ MOPST1-2:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones,IdentificacióndeConcesiones,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,Octubre2017.

◦ MOPST2:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“PruebasdeConformidadconlaEspecificaciónparalaInteroperabilidadenlaTransacciónAntena-Transponder”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V2.3.

◦ MOPST3:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“GestióndelasClavesdeSeguridad”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V2.3.

◦ MOPST4:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“EspecificaciónparalosParámetrosMínimosdelaTransaccióndeInteroperabilidad”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V4.4.

◦ MOPST5:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“EspecificacionesRegistroNacionaldeUsuariosdeTelepeaje”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V4.1.

◦ MOPST6:SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“GeneracióndeClavesMaestras.InterfazdeExportacióndeClaves”,MinisteriodeObrasPúblicas,Chile,V2.3.

b) Losrequerimientosdelsistemaelectrónicodecobroensuscomponentessedefiniránenbaseaparámetrosdeconfiabilidad,disponibilidad,tasamediaentrefallasoMTBFyeltiempodedespejeoreemplazodeunidadconocidocomoMTTR,loscualesseencuentrandefinidosenlos“TérminosdeReferenciaSoluciónETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”adjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal,entodolonomodificadoporelpresenteDecretoSupremo,yenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal,conformealodispuestoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1230,defecha6dediciembrede2018yenelpresenteDecretoSupremo.Enespecialdeberánconsiderarselossiguientesrequerimientos,paracadacomponente,segúnseaelcaso:

TablaNº3

c) Laformademedirycalcularestosrequerimientosfuncionalesyderendimiento,deberáserpartedel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal.Sinperjuiciodeloanterior,elsistemadecobroensutotalidadyconjunto,deberáresponderaundiseñoqueseacomodefrenteafallasdeequiposy/odelareddecomunicaciones,sinunapérdidadedatosodecapacidadesfuncionales.Deberácontarconlastecnologíasysistemasqueasegurenelalmacenamientodeinformación,condispositivosdebackupsuficientes,durantetodoelperiododevigenciadelcontratodeconcesión.Adicionalmente,deberáasegurarelmásaltogradoderendicióndecuentasyauditabilidad.Enestesentido,sedeberáproveerdeunacceso,conpermisodesólo

lectura,paraserutilizadoporelInspectorFiscalparalarevisióndelainformaciónreferentealarecaudacióndepeaje,facturaciónycobranza.Paraestosefectos,laSociedadConcesionariahabilitaráunmódulodeconsultasespecial.

ParaelcumplimientodetodoslosestándaresdelNiveldePuntodeCobroseestableceque:i Quedanexcluidasdelamedicióndeestosestándarestodasaquellasfallaso

intervencionesqueafectenalgúncomponenteoequipamientodelavía,quenoseanatribuiblesalaSociedadConcesionaria,derivadasdecasofortuitoofuerzamayor,porejemplo,actosmaliciososdeterceros,inundaciones,incendios,huelgas,actosdeautoridadoaccidentes.

ii Cuandoexistandañosmasivosqueimpliquenunamayorcantidaddeequipamientoinvolucrado,laSociedadConcesionariainformarátalsituaciónalInspectorFiscal,dentrodelos5díassiguientesaladeteccióndelevento,medianteuninformequeincluyaunprogramaestimadodereparación,cuyoinicioserálafechaenquecesenlosefectosprovocadosporelrespectivoevento.Tantolacalificacióndeltipodeevento,comoelprogramaestimadodereparaciónencasoqueprocediere,deberáseraprobadoporelInspectorFiscalycomunicadoalaSociedadConcesionariaenunplazomáximode5díashábiles,desdelapresentacióndelcitadoinforme.

d) LascondicionesymanejodelasclavesdeseguridadentodoslosnivelesdelSistemadeCobrodePeaje,deberáncumpliracabalidadconloestablecidoenlosdocumentosST3-SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“GestióndelasClavesdeSeguridad”,V2.3yST6-SistemasdeCobroElectrónicoyOtrasAplicaciones:“GeneracióndeClavesMaestras.InterfazdeExportacióndeClaves”,V 2.3.

Encasodeincumplimientodecualquieradelosrequerimientosocondicionesseñaladosenelpresentenumeral8.3,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade20UTMporcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

8.4. InformaciónEstadísticadurantelaExplotación LaSociedadConcesionariadeberápresentartrimestralmente,durantelosprimeros15

díasdecadatrimestrecalendario,losinformes,reportesyestadísticas,generadasduranteeltrimestreanterior,queseindicanenlaletral)delpunto3)delnumeral5.2.6delos“TérminosdeReferenciaSoluciónETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”adjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal.

8.5. MódulosdeAuditoríadurantelaExplotación LaSociedadConcesionariadeberáproveeraccesoalossistemasenelentornodelos

diferentesmódulosquecomponenelSistemaElectrónicodeCobroySistemadeGestióndeAtenciónaUsuarios.Paramaterializardichoacceso,laSociedadConcesionariadeberáconfigurarloyponerloadisposicióndelInspectorFiscalodequienéstedesigne,loanterior,segúnloestablecidoenelnumeral5.2.8delos“TérminosdeReferenciaSoluciónETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”adjuntosalOficioOrd.Nº4732,defecha28denoviembrede2018,complementadomedianteOficioOrd.Nº4740,defecha4dediciembrede2018,ambosdelInspectorFiscal.

8.6. InformesdeCumplimientodeEstándaresdeServicio Dentrodelosprimeros10díasdecadatrimestre,laSociedadConcesionariadeberá

presentaralMOPinformesactualizadosquedencuentadelcumplimientodeltrimestreanteriorde,alomenos,lasiguienteinformación:• Medicionesdeconfiabilidad,exactitud,disponibilidad,MTBFyMTTR,porplazade

peaje,segúnsealaexigenciadelosrequerimientosdelsistemaelectrónicodecobro,referidosenelnumeral8.3,letrab),delpresenteDecretoSupremo.

• Exactitudenlaclasificacióndevehículosigualosuperioral90%,paraPlazasdePeajeconSingleLaneFreeFlow,medidosemestralmente,estoes,cada6meses.

• Exactitudenlaclasificacióndevehículosigualosuperioral90%,paraPlazasdePeajeconMultiLaneFreeFlow,medidosemestralmente,estoes,cada6meses.

• Tiempoderespuestaareclamosporpartedeusuarios.

• Informedereposicióndecomponentesdevisualizacióny/orestitucióndelascondicionesoriginalesdefuncionamientodeseñalizaciónvariable.

• Informarlareposicióny/orestitucióndelascondicionesoriginalesdefuncionamientodeelementosdeseñalizaciónvertical.

• Reposicióny/orestitucióndelascondicionesoriginalesdelademarcaciónyelementosdecontención.

Loanterior,essinperjuiciodelodispuestoenelartículoI.6.35delasBasesdeLicitación. LanoentregadelosinformesseñaladosenelplazoestablecidoharáincurriralaSociedad

Concesionariaenunamultade20UTMporcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

LaentregadeinformesincompletosocondatosnofidedignosharáincurriralaSociedadConcesionariaenunamultade200UTMporcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

9. EstablécesequelaSociedadConcesionariaestaráfacultadaparahabilitaralcobrolospórticosy/ovíasdepeajeelectrónicocomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal,apartirdelas00:00horasdeldíasiguientealafechaenqueelInspectorFiscalhubiereautorizadolahabilitacióndelasobras,equipamientoysistemasconformealprocedimientoqueseregulaenelnumeral8.2delpresenteDecretoSupremo.

Paraefectosdelahabilitaciónalcobrodelosrespectivospórticosy/ovíasdepeajeelectrónico,laSociedadConcesionariadeberáinformarlasestructurastarifariasnormalesyespecialesalMOPyalosusuarios,almenoscon3díasdeanticipaciónaliniciodesuaplicación,enformadestacada,atravésdealgunodelossiguientesmedios:deprensaescritos,páginaweb,letrerosenloslugaresenqueseaplicaránocualquierotromediodisponibleenelcontratodeconcesiónyporlosplazosaprobadosporelInspectorFiscal.

Encasodeincumplimientodelaobligaciónseñaladaenelpárrafoprecedente,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade5UTM,porcadadíaquedichainformaciónnoseencuentredisponibleparalosusuarios,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

10. Autorízasea“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”paraintegrarlosserviciosdefacturaciónyrecaudacióndepeajescon“SociedadConcesionariaAutopistaCentralS.A.”,titulardelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“SistemaNorte-Sur”,enadelanteel“Multioperador”,enlostérminosindicadosenelContratoACSA1439/ACSA-ASSA-1439-2019dePrestacióndeServiciosdeFacturaciónyRecaudacióndePeajes,defecha21deenerode2019ysusmodificaciones.Sinperjuiciodeello,“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”serálaúnicaresponsablefrentealMOPporlaprestacióndetalesservicios.

LaSociedadConcesionariapodráafuturointernalizarlaslaboresdefacturación,recaudaciónydeNiveldeGestióndepeajesoexternalizarlasreferidasfuncionesmediantelacelebracióndeuncontratoconotrasociedad,siendoparatodoslosefectosconsideradacomoel“Multioperador”,paralocualdeberápresentarpreviamentealInspectorFiscal,parasuaprobación,undocumentoconlascondicionesdefuncionamientoyeldiseñoconlaimplementacióndedichaexternalizaciónointernalización,laquenopodráserdenegadasincausafundada.

Sinperjuiciodeloanterior,altérminodelaConcesión,laSociedadConcesionariaseobligaacederelcontratoconelMultioperadorenfavordelMinisteriodeObrasPúblicasoaquienestedesigneparacontinuarconlasfuncionesdefacturaciónyrecaudacióndepeajes.

11. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoquelosrequerimientosqueseexigiránpararegularlarelacióndelaSociedadConcesionariaconlosUsuariosdelavíadurantelaoperaciónyexplotacióndel“SistemaFreeFlow”,sonlosqueacontinuaciónseindican,sinperjuiciodeaquelloscontenidosenlosdocumentosqueconformanelcontratodeconcesión,encuantofuerenpertinentesynohayansidomodificadosporelpresenteDecretoSupremo.

ParalosefectosdepoderhacerusodelsistemaelectrónicodecobrodepeajebajolamodalidadFreeFlowenlaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,elusuariodeberácontarconuncontratodearrendamientodetelevíavigentesuscritoconalgunadelasSociedadesConcesionariasqueformenpartedelSistemaInteroperableoadquirirunsistemadecobroalternativodenominadoPaseTardíodeTransacciones(PTT),encasodeusuariospocofrecuentes.

LaSociedadConcesionariadeberácumplirconlossiguientesrequerimientosmínimosensurelaciónconlosusuariosdelavíaconcesionada:a) DerechosyObligacionesdelaSociedadConcesionaria:

ᵒ ElMinisteriodeObrasPúblicasautorizaráalaSociedadConcesionariaparaaccederalainformacióndelRegistroNacionaldeUsuariosdelTAG(RNUT).

ᵒ ObligacióndelaSociedadConcesionariadepermitiralosusuariosutilizarelTAGotransponderentregadoencualquierConcesiónoservicioqueutilicenlamismatecnologíaelectrónicadecobro.

ᵒ ObligacióndelaSociedadConcesionariadenoefectuarcargosalusuarioodueñodelvehículoporconceptodecobrodetarifaencasodedeficienciasdelosequipos,amenosqueélcuenteconunsistemaderespaldocapazdedemostrarqueelusuarioefectivamentecirculóporlospuntosdecobro.

ᵒ ObligacióndelaSociedadConcesionariadeemitir,poneradisposicióndetodoslosusuariosyenviarsincostoparaaquellosquelosoliciten,alomenoscadatresmeses,uninformeautomáticodecadacuenta.Elinformemostraráelsaldoinicialyfinaldelacuenta.Tambiénmostrarálastransacciones,lospagos,etc.,enelordenenqueocurrieron.

ᵒ LaSociedadConcesionariaseobligaapermitiralosusuarios,sincosto,accesopormediosautomáticosasuscuentastodaslasvecesquedeseen,incluyendoeldetalledecadafacturaoboletaemitida.ElusuariopodrásolicitarsincostoenlasoficinasdelaSociedadConcesionariaodelMultioperador,segúncorresponda,eldetalledecadafacturaoboletaemitida.Encasodesolicitarlonuevamenteosolicitarelenvíoporcorrespondencia,laSociedadConcesionariapodrácargarunacomisióndeprocesamientoy/oenvío.Estacomisiónsóloserviráparacubrirlasactividadesdeprocesamientoytodosloscostosrelacionados.Entodocasosólosepodráconsideraruncargodehasta0,05UTMynopodráduplicarseconelquecobraelMultioperador.

ᵒ Obligacióndeestablecerloscostosmáximosporgastosdecobranzaenelcasodemorosidaddentrodelmarcodelalegislaciónvigente,enelmomentodeproducirsedichamorosidad.LaSociedadConcesionariadeberámanteneradisposicióndelosusuarios,ensusoficinascomerciales,undetalledeloscostosmáximosporgastosdecobranzaencasodemorosidad.

b) CondicionesdeCobrodeTarifas:ᵒ ElsistemadecobroelectrónicodetarifasbásicoqueaplicarálaSociedadConcesionaria

alosusuariosquetransitenporlavíaconcesionadaconunTAG,serádepagoposterioropost-pago.Éstedeberásercapazderegistrarelmontodelatarifaadeudadaporcadausuariosegúnlospuntosdecobroporloscualeséstehayacirculadoenelperíododetiempoconvenido.

ᵒ Elperíododeacumulacióndelosrespectivoscobrosporconceptodetarifaserádeunmes.Porconsiguiente,sedeberáenviar,unavezalmesysinquelafechadeunmesalsiguientevaríemásdecincodías,porcorrespondenciaaldomicilioquesehayaindicadoporelusuarioenelcontratoreferidoenelsegundopárrafodelpresenteNº11oalcorreoelectrónicoidentificadoporelusuario,unacuentaquecontengalainformaciónresumidadelcorrespondientecobrodetarifasporelusomensualdelavíayseñaleelplazoconvenidoparahacerexigibleelpagorespectivo.

ᵒ LaSociedadConcesionariadeberállevarelcontroldetodaslascuentasactivasconloscargosvigentesylasqueseencuentrenvencidas,yeltotaladeudado.LaSociedadConcesionariaoelMultioperadorpodrárealizarlacobranzapormorosidad,consusrespectivosreajustesypodráaplicarelinterésmáximoconvencionalparaoperacionesfinancieras,segúnlatasavigentefijadaporlaSuperintendenciadeBancoseInstitucionesFinancierasoelorganismoquelareemplace.LaSociedadConcesionariaoelMultioperadorpodránrecargarlosgastosdecobranza,seaéstajudicialoprejudicial,segúnlascondicionesquesefijaneneldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”queadjuntóelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,elqueseentiendeformaparteintegrantedelpresenteDecretoSupremo.

LaSociedadConcesionariapodráproponeralInspectorFiscalmodificacionesaldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”citadoenelpárrafoprecedente,siempreycuandoéstasnoseancontrariasalanormativavigenteniimpliquenunmenoscaboinjustificadoparaelMOP.Paratalefecto,laSociedadConcesionariadeberápresentaralInspectorFiscalunapropuestademodificaciones,especificandolasrazonesquelasjustifican.ElInspectorFiscalremitiráestosantecedentesalDirectorGeneraldeConcesiones

deObrasPúblicas,quiendeterminaráfundadamentelaaprobaciónorechazodetodasoalgunasdelasmodificacionespropuestas.

Dichodocumentoysusmodificaciones,deberánestaradisposicióndelosusuarios,porpartedelaSociedadConcesionaria,ensusUnidadesdeComercializaciónaClientesypáginaweb.

c) LaSociedadConcesionariainstalaráenlospuntosdecobrocámarasfotográficas,devideoocualquierotrosistema,quelepermitadetectareltránsitodetodoslosvehículosqueutilicenlaspistasdetelepeaje.Lasimágenescapturadasatravésdeestosmecanismos,únicamentepodránserutilizadascomomediosdepruebaparaelcontroldelincumplimientodelospagostarifariosaquesealudeenelartículo42ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasyparaincumplimientosalodispuestoenelartículo114ºdelDFLNº1,de2007,delosMinisteriosdeTransportesyTelecomunicacionesyJusticia,publicadoenelDiarioOficialdefecha29deoctubrede2009,quefijaeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelaLeydeTránsito,comorespaldoencasodefalladelsistemaprincipal.

Lasimágenesqueseregistrendeberáncontener,entreotros,lainformaciónexactaacercadelafecha,lahora,sentidodetránsito,etc.Sinperjuiciodeloanterior,enloscasosqueseestimeconveniente,sepodráadicionarunaomásimágenesquecontenganmayorinformacióndelvehículo,siempreycuandoéstaseajustealordenamientojurídicovigente.

Adicionalmente,lastransaccioneselectrónicasgeneradasyverificadasenalgúnoalgunospuntosdecobroconelobjetoderealizarelcobroelectrónicodetarifasopeaje,podránserutilizadascomomediosdepruebaparaelcontroldeincumplimientodelospagostarifariosaquesealudeenelartículo42ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasyparaincumplimientosalodispuestoenelartículo114ºdelDFLNº1,de2007,delosMinisteriosdeTransportesyTelecomunicacionesyJusticia,publicadoenelDiarioOficialdefecha29deoctubrede2009,quefijaeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelaLeydeTránsito,enloscasosenqueunusuario,teniendocontratovigenteyTAGotransponderhabilitadoalmomentodecircularporlavíaconcesionada,incumplaposteriormenteelpagodelatarifaopeajeyenaquellosusuariosquenoteniendoTAGnohayanadquiridoelsistemadecobroalternativoparausuariospocofrecuentesreguladoenelpresenteDecretoSupremo.

Transcurridos180díasdesdelafechaenquesehayacapturadolainformaciónaludida,laSociedadConcesionariapodráborrarladesdesusregistros,salvoqueelusuarioseencuentreenmorarespectodelpagodelatarifasegúnelpresenteliteralc)y/oexistanaccioneslegalespendientesensucontra.

d) LaSociedadConcesionariagarantizaráelresguardodelaprivacidaddelosusuariosrespectoalainformaciónquesehayageneradoapartirdelsistemadecobrodetarifasajustándose,entodocaso,alordenamientojurídicovigente.LaSociedadConcesionarianopodráentregaraterceros,exceptoalMultioperador,estainformación,sinlaautorizaciónpreviaescritadelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,laquenoseránecesariarequerircuandolaSociedadConcesionariaseveaobligadaaentregardichainformaciónpordisposicioneslegales,requerimientodelosTribunalesdeJusticiay/odeÓrganosAdministrativos.

EncasoquelaSociedadConcesionariaincumplaeldeberderesguardarlaprivacidaddelosusuariosconrespectoalainformacióngeneradaapartirdelsistemadecobrodetarifas,leseráaplicableunamultade100UTMporcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

e) Siunvehículoesdetectadocirculandoatravésdealgunadelaspistaselectrónicasdecobroinstaladasenlaconcesiónconeltransponderdesactivado,defectuosoomalinstalado,laSociedadConcesionariaoelMultioperadordeberáinformardelhechoaldueñodelvehículooalobligadoalpagosiestefueredistintodeaquél,atravésdelenvíodeunacartacertificadaasudomicilio,señalándoselaformayelplazoenquedichasituacióndeberáserregularizadaocorregida.Enestoscasos,elusuarionoseentenderáeximidodelaobligacióndepagodelasrespectivastarifas,duranteeltiempoquetranscurraentrelafechadelacomunicaciónaquesehahechoreferenciaylareactivacióndelequipo.

f) EncasodefallasdelSubsistemadeIdentificaciónAutomáticadeVehículos(AVI),laSociedadConcesionarianopodrácobrartarifaalguna,salvoquecuenteconunsistemaderespaldodeinformaciónquepermitademostrarfehacientementequeelvehículocirculóporalgúnoalgunosdelospuntosdecobroelectrónicoinstaladosenlaconcesión,casoenelcualsepodrácobrarlatarifacorrespondiente.CadavezquesegenereunfalloenelSubsistemaindicadoylaSociedadConcesionariahagausodedichosistemaderespaldo,deberádejarconstanciaescritaenelLibrodeExplotación.

g) LaSociedadConcesionariaseráelúnicoresponsabledemantenerelbuenfuncionamientodelsistemadecobrodetarifas,asegurandolatransparenciadelcobroylaconfiabilidaddelainformaciónqueéstegenere,inclusoensituacionesdefuerzamayorocasofortuito.Ningúnerrordelsistema,comodefectosodañosenantenasidentificadoras,mecanismosderegistrodeinformaciónocualquierdefectodefabricaciónoinstalacióndelostagsotransponders,podrátenercomoconsecuenciacargosindebidosalosusuariosopropietariosdevehículos.

h) Siseprodujerauncobroalusuariodetarifassuperioralpermitido,elmontocobradoypagadoenexcesodeberáserreembolsadoporlaSociedadConcesionariaaquiencorresponda,enunplazomáximode30(treinta)díassiguientesaladeteccióndelhecho.Larestituciónoreembolsoseverificaráendineroefectivoomedianteelabonoenlasiguientecuentadecobrodetarifas,aeleccióndelusuario,considerandoelreajusteeinteresesquecorrespondanacontardelafechadepagodelarespectivafactura.Todoelloessinperjuiciodelasaccionesquepuedainterponerelusuarioantelosorganismosytribunalescompetentes.

EncasoquelaSociedadConcesionariaincumplaconsuobligaciónderestituciónenelplazoindicadoenelpárrafoprecedente,leseráaplicableunamultade10UTMporcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

i) Laentregaoenvíodelacuentadecobrodetarifasmensualaladirecciónpostalocorreoelectrónicoindicadoporelusuarioensucontratotelevía,segúnlaopcióndelusuario,nopodrásignificaruncostoparaelusuarioodueñodelvehículo.Enaquellasdependenciasenqueseefectúelaatencióndirectaalusuario,laSociedadConcesionariaestaráobligadoaimplementarunsistemadeinformaciónquepermitaprestargratuitamenteunservicioalusuarioqueseaeficiente,expedito,continuoeigualitario.

j) LaSociedadConcesionariadeberáotorgarelmáximodefacilidadesalosusuariosparalosefectosdelpagodelascuentasdecobrodetarifas.Paraello,laSociedadConcesionariaoelMultioperadordeberácelebrarconveniosconempresasdeserviciodepago,etc.,queposeancoberturanacional.

Enlacuentasedeberáespecificarexactamentelasinstitucionesquerecaudaránelpagodelastarifas,laformadepagoyladireccióndelasdependenciasenqueseefectúelaatencióndirectaalcliente.

k) LaSociedadConcesionaria,porsíoatravésdetercerossegúncorresponda,entregarárecibosocomprobantesdepagodelascorrespondientestarifasatodoslosusuarios.Dichosdocumentospodránserutilizadoscomomediosdepruebaparaelcontroldelcumplimientodelospagostarifariosaquealudeelartículo42ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas.

l) LaSociedadConcesionariadeberáponeradisposicióndelMOPlainformaciónreferenteatodoslosusuariosaloscualesseleshayainhabilitadoelTAGpormorosidad,deacuerdoaloestablecidoenlaletras)delpresenteNº11.

Paraestosefectos,apartirdelplazomáximode6meses,contadodesdelafechaenqueseautoricelahabilitaciónalcobrodelospórticosy/ovíasdepeajeelectrónicocomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”deacuerdoconloestablecidoenelNº9delpresenteDecretoSupremo,laSociedadConcesionariadeberácontarconunsistemaquepermitaeltraspasoalMOPdelainformaciónindicadaenelpárrafoprecedente,comomínimo,unavezaldía,mediantereddecomunicacionesyencasodefalladeésta,mediantemediodigital,ópticouotro.ElformatoycontenidodelainformaciónasertraspasadaserigeporloestablecidoenlosEstándaresTécnicosdelSistemaElectrónicodeCobrodelMOP.

ElMOPvelaráporelresguardodelaprivacidaddelosusuariosdelarutaconcesionadaconrespectoalainformaciónquesehayageneradoapartirdelSistemadeCobrodetarifasajustándose,entodocaso,alordenamientojurídicovigente.

LaSociedadConcesionarianopodráentregaratercerosinformaciónquegeneredichosistemasinlaautorizaciónpreviadelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,quiensóloconelobjetodelograrelbuenfuncionamientodelSistemadeCobrodePeajeenlasobrasconcesionadas,podráautorizaroexigiralaSociedadConcesionariaaproveergratuitamenteaterceros,lainformaciónaquesehahechoreferenciaenestaletra,laquenoseránecesariarequerircuandolaSociedadConcesionariaseveaobligadaaentregardichainformaciónpordisposicioneslegales,requerimientodelosTribunalesdeJusticiay/odeÓrganosAdministrativos.

m)LastransaccionesdeinfractoresdeberánserdiscriminadasporcausaycontenerlasimágenesdelInfractor.

LaSociedadConcesionariadeberáingresarenunacuentaespeciallastransaccionesdeinfractorescuyapatentenoesposiblederegistrar,lasquesedenominaráncomo“No

Identificable”.Dichacuentaespecialdeberácontenertodosloscargos,peronoseprocederáasufacturación.

Lascondicionesyregulacionesespecialesdetratamientoygestióndetransaccionesinfractorasseránmateriadel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”queapruebeelInspectorFiscal.

n) Paralosusuariospocofrecuentes,estoes,aquellosquetransitenporlasPlazasdePeajeenlascualesseimplementaráel“SistemaFreeFlow”sincontratoTAGvigenteositeniéndoloésteseencuentrainhabilitadoynotenganregistradostránsitosinfractoresimpagossegúnloindicadoenlaletraq)delpresenteNº11,laSociedadConcesionariadeberáimplementarunsistemadecobroalternativo,denominadoPaseTardíodeTransacciones(PTT).Estesistemadaráderechoaaquellosusuariospocofrecuentes,atransitarporelPuntodeCobroalsiguientevalormáximo:

Donde: = TarifaPaseTardíodeTransacciones = TarifaaplicableenelPuntodeCobrocorrespondienteenlafechayhorarioen

quehayaocurridoeltránsito. Eldetalledelostránsitosestarádisponibleparaelpago,amástardar,72horashábilesde

ocurridocadatránsito,ysepodránpagarenlapáginawebdelaSociedadConcesionariaodelMultioperadoropresencialmenteenlasOficinasdeAtenciónaUsuarios.Enestossitiosweb,sedeberáinformaralusuarioqueelactualPaseDiarioÚnicoInteroperabledelasAutopistasUrbanasnoregularizatránsitossindispositivoTAGrealizadosenelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,ademásdeinformarenquécasosaplicarálaTarifaPaseTardíodeTransaccionesseñaladaenlapresenteletran)yla“TarifaInfractoraPPT”y“TarifaInfractora”señaladasenlaletraq)delpresenteNº11.

Sinperjuiciodeloanterior,elMOPpodráexigiralaSociedadConcesionaria,incorporarseaunSistemadeCobroUnificadoparaUsuariosPocoFrecuentesdelSistemaInteroperabledeTelepeaje,manteniendosuderechoacobrarypercibirlosingresosaTarifaPaseTardíodeTransaccionessegúnloindicadoprecedentemente,conlaobligacióndemantenerlainformaciónactualizadaenrelaciónalospagosrealizadosporelusuarioatravésdeotroscanalesderecaudación.Adicionalmente,sedebenconsiderarvariadasmodalidadesdepagoexistentesenelmercado,talescomopagoenefectivo,transferenciaelectrónica,tarjetasdecrédito,PAT,PAC,PAM,entreotros.

LaSociedadConcesionariadeberádaravisoalusuario,porcorreoelectrónico,mensajedetextooelmediodecomunicaciónquetengadisponiblesegúnlainformaciónquesedisponga,indicandoquehahechousodelSistemaElectrónicodeCobrosinunmediodecobrohabilitado.Endichoavisosedeberáadvertiralusuarioelplazopararegularizarsustránsitos,lugaresdepagoylassancionesencasodeincumplimiento.

ElPTTpodráseradquiridoporelusuariodentrodeunplazode30díascorridos,contadosdesdelacirculaciónporelPuntodeCobroFreeFlow.EncasodenoadquirirelPTTdentrodelplazoantesseñalado,elusuarioseráinfraccionadoapartirdeldía31,contadodesdelacirculaciónporelPuntodeCobroFreeFlow,enadelante.LoanteriortambiénseráinformadoalInspectorFiscalparalosefectosdelartículo114ºdelDFLNº1,de2007,delosMinisteriosdeTransportesyTelecomunicacionesyJusticia,publicadoenelDiarioOficialdefecha29deoctubrede2009,quefijaeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelaLeydeTránsito.

o) Seentenderápor“Noidentificable”lostránsitosrealizadosporvehículossinTAGoconsuTAGdefectuosoysinPlacaPatenteoconPlacaPatentenolegible,esdecir,correspondeaaquellosvehículosquenoesposibleidentificarnipordispositivoTAGniporlecturadePlacaPatentepararealizarelcobro.

p) Seentenderápor“Incobrables”latransacciónque,habiéndosecumplidolasaccionesdecobranzaestablecidasenlaletrar)delpresenteNº11,noselogrórecaudarelmontoadeudado.

Elestado“Incobrable”delastransaccionesdeberáquedarregistradoenlosEstadosFinancierosdelaSociedadConcesionaria.

Paraqueestoocurra,laempresaexternadecobranzarespectivaemitiráunCertificadodeIncobrabilidadacadadocumentodecobro,gruposdeConveniosoCuentasComerciales,oRUTrespectodelasdeudasdeclaradasincobrables,demostrandodemaneraexternaquese

hanrealizadolasaccionesdecobranzaposibles,segúnmontos,plazosdefinidos,legislaciónvigenteyloestipuladoeneldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”queadjuntóelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019.

Paraelcasodedeudasodocumentosdecobroquenohayansidocedidosaunaempresadecobranzaaclientesexterna,serálaSociedadConcesionarialaqueemitiráunCertificadoparaindicar,basadoenlosregistrosdelBackOfficeComercial,quesehanrealizadolasaccionesdecobranzaposiblessegúnmontosyplazosdefinidosysegúnloestipuladoeneldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”antescitado.

q) LaSociedadConcesionariadeberásercapazdedetectar,capturaryrealizarlecturadelaplacapatenteatravésdemecanismosdereconocimientoópticodecaracteres(OCR)aaquellosusuariosquetransitenbajounpórticosinuncontratoTAGvigenteositeniéndolo,eldispositivoTAGseencuentrainhabilitado.Aestastransaccionesselesdenomina“PosibleInfractor”,yaqueelusuariotendrálaopciónderegularizarsutránsitoatravésdeunPaseTardíodeTransacciones(PTT)dentrodelplazode30díasdeocurridoeltránsitorespectivo,conlacondicióndequenotengaregistradostránsitosinfractoresimpagos.Encasodenoregularizarestostránsitosdentrodelplazoindicadoenelúltimopárrafodelaletran)delpresenteNº11,laSociedadConcesionariadeberáinformaralInspectorFiscaldelincumplimientoalartículo114ºdelDFLNº1,de2007,delosMinisteriosdeTransportesyTelecomunicacionesyJusticia,publicadoenelDiarioOficialdefecha29deoctubrede2009,quefijaeltextorefundido,coordinadoysistematizadodelaLeydeTránsito,olaqueenelfuturolareemplace,ylatarifainfractora,paraestoscasos,serálamismaquelaindicadaparaelPaseTardíodeTransacciones,laquesedenominará“TarifaInfractoraPTT”.

EneleventoqueelusuariotengaregistradostránsitosPTTvencidosotránsitosinfractoresimpagos(TInf),losnuevostránsitosseconsideraráninmediatamentecomotránsitosinfractores,debiendolaSociedadConcesionariainformaralInspectorFiscalelcorrespondienteincumplimientoalartículo114ºdelDFLNº1,de2007,antescitado,pudiendoademásiniciarlasaccioneslegalesestablecidasenelartículo42ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas.ElvalordelaTarifaInfractoraparaestoscasoscorresponderáalsiguientevalormáximo:

Donde: = TarifaInfractora = TarifaaplicableenelPuntodeCobrocorrespondienteenlafechayhorarioen

quehayaocurridoeltránsito. ParaqueelusuariovuelvaatenerderechoalatarifaPTTsegúnloestablecidoenlaletra

n)delpresenteNº11,deberáhaberpagadotodoslostránsitosquehayansidotarificadoscon“TarifaPaseTardíodeTransacciones”yquetenganunaantigüedadmayora30díasytambiéndeberáhaberpagadotodoslostránsitosquehayansidotarificadosa“TarifaInfractora”.

Eldetalledelostránsitosestarádisponibleparaelpago,amástardar,72horashábilesdeocurridocadatránsitoysepodránpagarenlapáginawebdelaSociedadConcesionariaodelMultioperador.Enestossitiosweb,sedeberáinformaralusuarioqueelactualPaseDiarioInteroperabledelasAutopistasUrbanasnoregularizatránsitossindispositivoTAGrealizadosenelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,ademásdeinformarenquécasosaplicarálaTarifaPaseTardíodeTransaccionesseñaladaenlaletran)delpresenteNº11yla“TarifaInfractoraPTT”y/o“TarifaInfractora”señaladasenlapresenteletraq).

r) LaSociedadConcesionaria,porsíoatravésdelMultioperador,deberádarcumplimientoalprocedimientodecobranzaquesedescribeacontinuación,conelfindeejecutarlasaccionesdereclamacióncorrespondientesadeudasmorosas,cuyastransaccionesseanoriginadasenunpuntodecobroelectrónico.ᵒ CobranzaPrejudicial: ParaaquelloscasosdedocumentosdecobromorosoquesuperenlasUF1,5,obien,de

unimportemenorperoquehubierantranscurrido45díascontadodesdeelvencimientodelprimerdocumentodecobromorosodeunoomásconveniosoCuentaComercialmorososdeunusuario,loqueocurraprimero,laSociedadConcesionariadeberáejercerlasaccionesdecobranzaprejudicial.Noobstante,laSociedadConcesionariatambiéntienelafacultaddeiniciaraccionesdecobranzaprejudicialporimportesenmoraigualesoinferioresaUF1,5cuandoasíloconsiderenecesario.

Enelcasoderequerirseelejerciciodeaccionesdecobranzaprejudicial,laSociedadConcesionariadeberárealizartodaslasactuacionespropiasyrazonablesdeestaclasedeprocedimientos.

Sinperjuiciodeloanterior,cualquieracciónqueapliqueoejercitelaSociedadConcesionariasobreelusuario,deberáestardentrodelmarcodelalegalidadvigentealmomentodeejercerdichaacción.

ᵒ CobranzaJudicial: LaSociedadConcesionaria,luegodefracasarlasaccionesdecobranzaprejudicial,deberá

ejercerlasaccionesdecobranzajudicialcuandolosimportesacumuladosdedeudamorosasuperenlasUF24ytranscurridos270díasdesdeelvencimientodeldocumentodecobromorosomásantiguo.Noobstanteloanterior,laSociedadConcesionariatambiéntienelafacultaddeiniciaraccioneslegalesporimportesenmoraigualesoinferioresaUF24cuandoasíloconsiderenecesario.

Enelcasoderequerirseelejerciciodeaccionesdecobranzajudicial,laSociedadConcesionariadeberárealizartodaslasactuacionespropiasyrazonablesdeestaclasedeprocedimientos.

Sinperjuiciodeloanterior,cualquieracciónqueapliqueoejercitelaSociedadConcesionariasobreelusuario,deberáestardentrodelmarcodelalegalidadvigentealmomentodeejercerdichaacción.

LascondicionesyregulacionesespecialesdecobranzaquedeberácumplirlaSociedadConcesionariaseránlasestablecidaseneldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”queadjuntóelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode 2019.

EncasodeincumplimientodecualquieradelasobligacionesdelaSociedadConcesionariaestablecidaseneldocumentodenominado“GestióndeCobranzaaUsuarios”antescitado,elInspectorFiscallecomunicarádichacircunstanciaporescrito,momentoapartirdelcuallaSociedadConcesionariadispondrádeunplazomáximode10díasparapresentarunPlandeSolucióndelaDisconformidad,pararevisiónyaprobacióndelInspectorFiscal.

Encasodeatrasoenlapresentacióndelreferidoplan,laSociedadConcesionariaincurriráenunamultade2UTMporcadadíaofraccióndedíaatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánconformealoestablecidoenlasBasesdeLicitación.

EncasoquelaSociedadConcesionarianodécumplimientoalPlandeSolucióndelaDisconformidadaprobadoporelInspectorFiscal,enlosplazosseñaladosendichoplan,seleaplicaráunamultade5UTMporcadadíaofraccióndedíaatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánconformealoestablecidoenlasBasesdeLicitación.

s) InhabilitacióndelTAG: LaSociedadConcesionariadeberáprocederalainhabilitacióndelTAGyPlacasPatentes

asociadas,conformealoestablecidoeneldocumento“GestióndeCobranzaaUsuarios”citadoenelliteralprecedenteyenloscasosseñaladosendichodocumento.

12 EstablécesequelaSociedadConcesionariadeberádarcumplimientoalassiguientescondicionesrequeridasdelsistemadecobroelectrónicoenmodalidadFreeFlow:12.1. Softwaredeaplicación LaSociedadConcesionariadeberáposeer,porsíoatravésdelMultioperador,unSoftware

deAplicaciónotenerunalicenciaparaoperarloparaelcorrectocumplimientodelcontratodeconcesión.Lasaplicacionesdeberánserdeltipoejecutables,ydeberánserclasificadaseidentificadasdeacuerdoalassiguientescategorías:ᵒ “SoftwaredeTerceros”:Estetipodesoftwareesaquelqueesdepropiedady/o

desarrolladoporunproveedordesoftwaredistintodelaSociedadConcesionariaodecualquieradesuscompañíasrelacionadas,deconformidadalartículo100delaLeyNº18.045,deMercadodeValores,comotambiéndeempresassubcontratadasporcualquieradeellos,esdecir,esaquelsoftwarecuyalicenciasecomercializaenelmercadocomounproductoterminado.

ᵒ “SoftwaredelaSociedadConcesionaria”:Estetipodesoftwareesaquelqueesdepropiedady/odesarrolladoporlaSociedadConcesionariaocualquieradesuscompañíasrelacionadasdeconformidadalartículo100ºdelaLeyNº18.045,deMercadodeValores,comotambiénporempresassubcontratadasporcualquieradeellos,yaseaparasatisfacerlosrequerimientosdeesteproyectooparafuncionesqueseencuentranfueradelámbitodelobjetivoprincipaldeéste,pudiendosercomercializadocomoproductoparaserlicenciadoamúltiplestenedoresquedesearenadquirirlo.

LaSociedadConcesionariaserálaresponsabledeobtenercualquierlicencianecesariaparautilizarel“SoftwaredeTerceros”,sujetoalostérminosycondicionesnormalesdelpropietariodeestetipodesoftware.LaSociedadConcesionarianopodráasignarsey/oposeerderechossobreSoftwaredeTerceros.

LaSociedadConcesionariadeberádejarencustodia,conunagentefiduciariomutuamenteacordado,lalicenciaoelcódigofuentedel“SoftwaredelaSociedadConcesionaria”,ensuúltimaversiónoperativajuntocontodasudocumentación,paraserentregadoalMOP,enelcasoquelaSociedadConcesionariadejedecumplirconcualquierestipulacióndelcontratodeconcesiónrelacionadaconelsoftware,oquelaSociedadConcesionarialiquideelnegocio,odealgunaotramaneradejedecomercializarydarsoporteasusoftware.Estetipodesoftwaredeberáserdepositadoencustodia,certificadocomofinalizadoyencumplimientoconlosrequerimientosyaindicados.

LaSociedadConcesionariadeberámantenerasuenterocargoyresponsabilidadambostiposdeSoftwaremientrasdurelaconcesión.Altérminodelaconcesión,laSociedadConcesionariaseobligaaaceptar,entregarycederel“SoftwaredelaSociedadConcesionaria”alMOPylaslicenciasde“SoftwaredeTerceros”.

12.2. Sistemasoperativos LaSociedadConcesionariapodráutilizarUnix,encualquieradesusfamilias,variantes,

ocompatibles,asícomoMicrosoftWindowsparamulti-tareas.Sinperjuiciodeloanterior,laSociedadConcesionariapodráutilizarotrossistemasoperativosquenoseandesupropiedadyquecorrespondanaproductoscomercialesdeampliouso.

Entodocaso,cualquieraquefueseelsistemaoperativoutilizado,laSociedadConcesionariadeberáentregartodaslaslicenciasnecesariasparatodoslosequiposdelsistemaelectrónicodecobro.

12.3. Basesdedatos Lasbasesdedatosdeberáncumplir,almenos,concadaunadelassiguientescaracterísticas: a) Confidencialidaddelainformación. b) Integridaddelainformación. c) Disponibilidaddelainformación,y d) Autentificaciónyperfilesdeacceso. Encasodeincumplimientodecualquieradelasobligacionesestablecidasenelpresente

Nº12,seaplicaráalaSociedadConcesionariaunamultade20UTM,porcadavez,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

13. EstablécesequelosvaloresdefinitivosquereconoceráelMOPporconceptodelasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdispuestasenelpresenteDecretoSupremo,seránlos siguientes:13.1. Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodeldesarrollodel

proyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF10.769(DiezMilSetecientasSesentayNueveUnidadesdeFomento),netadeIVA.

13.2. Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,asícomolaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquecorrespondan,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF398.826(TrescientasNoventayOchoMilOchocientasVeintiséisUnidadesdeFomento),netadeIVA.

13.3. ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeldesarrolloeimplementacióndelPlanComunicacionalquedeberápresentarlaSociedadConcesionariadeconformidadaloestablecidoenelnumeral5.8delpresenteDecretoSupremo,sefijóenlacantidaddeUF18.299(DieciochoMilDoscientasNoventayNueveUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,losquedeberánseracreditadosporlaSociedadConcesionariaalInspectorFiscalmediantelascorrespondientesboletasofacturas.

13.4. Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodeadministraciónycontroldeldesarrollodelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministro

eimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF32.346(TreintayDosMilTrescientasCuarentaySeisUnidadesdeFomento),netadeIVA.

13.5. ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeCambiosdeServiciosnecesariosparalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteDecretoSupremo,sefijóenlacantidaddeUF20.000(VeinteMilUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,previaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare,deconformidadaloestablecidoenelnumeral5.2delpresenteDecretoSupremo.

13.6. ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeSegurosdeResponsabilidadCivilporDañosaTercerosydeCatástrofedurantelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteDecretoSupremo,ylaejecucióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquetrataelnumeral5.7delpresenteDecretoSupremo,sefijóenlacantidaddeUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconceptopreviaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare.ElInspectorFiscaltendráunplazode5díasparaaprobarorechazarelpresupuesto,encasoqueelInspectorFiscalnosepronunciaredentrodedichoplazoelpresupuestoseentenderáaprobado.Sielpresupuestofuerarechazado,laSociedadConcesionariadeberásolicitarunnuevopresupuestoaunacompañíadesegurosdentrodelos5díassiguientes,loquedeberáacreditaralInspectorFiscal,ypresentaraesteúltimo,parasuaprobaciónorechazo,elnuevopresupuesto,enelplazode5díasdesdequeloobtienedeunacompañíadeseguros.

13.7. ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodecostodeBoletasBancariasdeGarantíadurantelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteDecretoSupremo,ylaejecucióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquetrataelnumeral5.7delpresenteDecretoSupremo,sefijóenlacantidaddeUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconceptopreviaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare.ElInspectorFiscaltendráunplazode5díasparaaprobarorechazarelpresupuesto,encasoqueelInspectorFiscalnosepronunciaredentrodedichoplazoelpresupuestoseentenderáaprobado.Sielpresupuestofuerarechazado,laSociedadConcesionariadeberásolicitarunnuevopresupuesto,dentrodelos5díassiguientes,aunbancoautorizadoparaoperarenlaplazadeSantiago,loquedeberáacreditaralInspectorFiscal,ypresentaraesteúltimo,parasuaprobaciónorechazo,elnuevopresupuesto,enelplazode5díasdesdequeloobtienedeunbancoautorizadoparaoperarenlaplazadeSantiago.

13.8. ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeloscostosenquedebaincurrirlaSociedadConcesionariaparafinanciarlosanálisistécnicos,legalesydenegocios,querequieransusgarantes,asícomolascomisionesydemásgastosasociadosalaestructuracióndelfinanciamientoyrequerimientosdeloscontratosdefinanciamiento,exclusivamente,delproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,sefijóenlacantidaddeUF15.062(QuinceMilSesentayDosUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,losquedeberánseracreditadosporlaSociedadConcesionariaalInspectorFiscalmediantelascorrespondientesboletasofacturas.ElInspectorFiscalpodrárequerirloscontratosuotrosantecedentesderespaldoqueacreditenquedichoscostosestánasociadosexclusivamentealfinanciamientodelasobras,equipamientoysistemasdispuestosenelpresenteDecretoSupremo.

13.9. Porconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,sefijanlosmontosanualesydefinitivos,acordadosasumaalzada,netosdeIVA,señaladosenlaTablaNº4siguiente:

TablaNº4:Costosanualesporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operacióny

explotación,incluidosegurosdeexplotación

Sedejaconstanciaquelosmontosantesseñaladosincluyenloscostosporconceptodesegurosderesponsabilidadcivilpordañosatercerosydecatástrofedurantelaetapadeexplotacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteDecretoSupremo,ytodootrocostoogastoqueserequieraparalahabilitación,conservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelosmismos.Asimismo,dichosmontosconsideranelahorrodecostosdelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,productoquedejarádeconservar,mantener,operaryexplotaralgunasvíasdecobromanualesactualmenteenoperación.Loanterior,deacuerdoalpresupuestopresentadoporlaSociedadConcesionariaensuCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,elcualfueaprobadomedianteOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019,delInspectorFiscal.

14. Modifícanse,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoqueelMOPnoefectuarádesembolsoalgunoalaSociedadConcesionariaporconceptodeImpuestoalValorAgregado(IVA)asociadoalasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesiónquetrataelpresenteDecretoSupremo,salvoelIVAquecorrespondaenrelaciónaldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemas,queseñalaelnumeral13.9anterior,elqueseráreguladoconformesedisponeenlasBasesdeLicitación,enparticularenlaAclaraciónNº1delaCircularAclaratoriaNº4delcontratodeconcesión,defecha11denoviembrede1994.Amayorabundamiento,elIVAquecorresponda,conlaexcepciónantesseñalada,serádecargodelaSociedadConcesionariayserácompensadoporelMOPenvirtuddeloquesedisponeenelConvenioqueseapruebaenelNº18delpresenteDecretoSupremo.

Paraefectosdeloanterior,elIVAquecorrespondaasociadoalasinversionesquetrataelpresenteDecretoSupremo,conlaexcepciónseñaladaenelpárrafoprecedente,deberáserfacturadoporlaSociedadConcesionariaalMOP,porúnicavez,dentrodelos30díassiguientesalafechaenqueelInspectorFiscalconstatelacorrectaterminacióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobrodelaúltimaplazadepeajerecepcionada,previaaprobaciónporpartedelInspectorFiscaldelosdocumentosquerespaldenlaemisióndedichafacturaconformeseseñalaenlospárrafossiguientes.

Paraello,laSociedadConcesionariapresentaráalInspectorFiscalunarelaciónescritadelosdocumentosquerespaldaránlaemisióndelafactura,conlaindicacióndelosmontoseIVAcorrespondiente.

ElInspectorFiscaldeberárevisarlosdocumentospresentadosporlaSociedadConcesionariaenunplazomáximode15díascontadodesdesupresentación.

EncasoqueelInspectorFiscalmanifiestesudisconformidadconlosdocumentospresentados,enviaráporescritoelrechazoysujustificación,debiendolaSociedadConcesionariavolverapresentarlosdocumentosdebidamentecorregidossubsanandolasobservacionesefectuadasporelInspectorFiscal,encuyocasoelprocedimientoderevisiónporpartedelInspectorFiscalserácomoseseñalaenelpárrafoprecedente.

UnavezqueelInspectorFiscalhayaaprobadolosdocumentospresentados,laSociedadConcesionariaemitirálacorrespondientefactura.LaaceptacióndedichafacturanoimplicaráaprobacióndelasobrasnidelavancedeéstasporpartedelInspectorFiscal.

Encasoqueseproduzcaunatrasodemásde60díasenlaúltimarecepcióndelasobras,equipamientoysistemas,porcausasnoimputablesalaSociedadConcesionaria,estaúltimaseencontraráfacultadaafacturaralMOPelIVAcorrespondientealasobrasquecuentenconlaconstanciadecorrectaterminacióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobro,previaaprobacióndelosdocumentosquerespaldenlaemisióndedichafacturaconformeseseñalaenlospárrafosprecedentes,sinperjuiciodefacturarelIVAcorrespondientealasobras,equipamientoysistemasdelaúltimaplazadepeajerecibida,segúnelprocedimientoseñaladoenlospárrafosprecedentes.

LoanterioressinperjuiciodelasfacultadesdelServiciodeImpuestosInternos.15. DéjaseconstanciaquelosplazosdedíasestablecidosenelpresenteDecretoSupremo,que

vencierenendíainhábil,seprorrogaránhastaeldíahábilsiguiente.Paraestosefectosseentiendequesondíashábileslosdíaslunesaviernes,aexcepcióndelosdíasfestivos.

16. DéjaseconstanciaquelasmodificacionesquetrataelpresenteDecretoSupremo,nomodificanningunodelosdemásplazosniobligacionesdelcontratodeconcesión.

17. Déjaseconstanciaque,medianteCartaGG-IFNº2028/2018,defecha6dediciembrede2018ymedianteCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”ratificóexpresamente,enrelaciónaloseñaladoenlosincisosprimeroysegundodelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,suaceptaciónalasmodificacionesmateriadelpresenteDecretoSupremo.Adicionalmente,medianteCartaGG-IFNº2331/2019,laSociedadConcesionariaratificóquelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quedeberádesarrollar,serándesuenterocargoycosto.

18. ApruébaseelConvenioAd-ReferéndumNº5delcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,defecha3dejuniode2019,celebradoentrelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,representadaporsuDirectorGeneral,donHugoVeraVengoa,y“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”,debidamenterepresentadapordonChristianArbulúCaballeroypordonLuisMigueldePabloRuiz,cuyotextoeselsiguiente:

CONVENIOAD-REFERÉNDUMNº5DELCONTRATODECONCESIÓNDELAOBRAPÚBLICAFISCALDENOMINADA

“AUTOPISTASANTIAGO-SANANTONIO”EnSantiagodeChile,a3díasdelmesdejuniode2019,entrelaDIRECCIÓNGENERALDECONCESIONESDEOBRASPÚBLICAS,representadaporsuDirectorGeneral,donHugoVeraVengoa,ambosdomiciliadosparaestosefectosencalleMercedNº753,piso7,comunadeSantiago,enadelanteel“MOP”;y“SOCIEDADCONCESIONARIAAUTOPISTADELSOLS.A.”,sociedadconcesionariadelaobrapúblicafiscaldenominada“AUTOPISTASANTIAGO-SANANTONIO”,RutNº96.762.780-1,representadaporsuGerenteGeneral,donChristianArbulúCaballero,chileno,céduladeidentidadNº11.689.323-1,ypordonLuisMigueldePabloRuiz,chileno,céduladeidentidadNº6.345.010-3,todosdomiciliadosparaestosefectosenAvda.RosarioNorteNº407,pisoNº13,comunadeLasCondes,enadelantela“SociedadConcesionaria”,sehapactadoelsiguienteConvenioAd-Referéndum,queconstadelascláusulasqueacontinuaciónseexpresan:PRIMERO: ANTECEDENTESYFUNDAMENTOSDELPRESENTECONVENIOAD -

REFERÉNDUM.1.1 “SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”,estitulardelcontratodeconcesióndelaobra

públicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,adjudicadoporDecretoSupremoMOPNº322,defecha16dejuniode1995,enadelanteelcontratodeconcesión.

1.2 Deconformidadalosartículos19ºdelDecretoSupremoMOPNº900,de1996(LeydeConcesionesdeObrasPúblicas)y69ºdesuReglamento,elMinisteriodeObrasPúblicas,desdequeseperfeccioneelcontrato,podrámodificar,porrazonesdeinteréspúblico,lascaracterísticasdelasobrasyservicioscontratados,debiendocompensaralconcesionarioconlasindemnizacionesnecesariasencasodeperjuicio,acordandoconaquélindemnizacionesquepodránexpresarseenelplazodelaconcesión,enlastarifas,enlosaportesosubsidiosoenotrosfactoresdelrégimeneconómicodelaconcesiónpactados,pudiendoutilizarunoovariosfactoresalavez.Elartículo69ºNº4delReglamentoagregaqueelDirectorGeneraldeObrasPúblicas,conelVistoBuenodelMinistrodeObrasPúblicasydelMinistrodeHacienda,porrazonesdeurgencia,podráexigirlamodificacióndelascaracterísticasdelasobrasyservicioscontratadosdesdeelmomentoqueloestimeconveniente,aunqueestépendienteladeterminaciónsobrelaindemnización.

1.3 Deconformidadconloestablecidoenelartículo2delaLeyNº21.044de2017,desdelafechadeiniciodelasfuncionesdelaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasfijadaenelDFLNº7de2018,éstaasumiólatotalidaddelascompetencias,funcionesyatribuciones

que desempeñabalaDirecciónGeneraldeObrasPúblicas,porsíyatravésdelaCoordinacióndeConcesionesdeObrasPúblicas,dispuestasenelDFLNº850de1997,LeyOrgánicadelMinisteriodeObrasPúblicas,relacionadasconlaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,yportanto,estáencargadaespecialmentedecontinuarlagestióndeloscontratosdeestudios,asesoríasyconcesiónatravésdesusetapasdeproyecto,construcciónyexplotación,respectodetodosloscontratosque,hastalafechadeentradaenvigordeesaley,teníanasucargo.

1.4 ElsistemaelectrónicodecobroenactualoperaciónenlaredvialconcesionadadelaciudaddeSantiago,queoperabajolamodalidaddeflujolibre,enadelante“SistemaFreeFlow”,hademostradoserunsistemaaltamenteeficienteyconfiable,especialmenteconsiderandolatecnologíadepuntaqueutilizaylaversatilidadeinteroperabilidadquepresentanlosdispositivosTAG’sotransponders(tambiéndenominadosindistintamentecomoTelevías),losquepuedenserutilizadosentodaslasconcesionesqueconformanlaredvialdeSantiago.

1.5 Debidoalcrecienteflujovehicularyconelpropósitodemantenerelbuenfuncionamientodelasobras,promovereldesarrollodelaregiónyelevarelestándardeserviciodelaconcesiónasususuarios,elMOPhaestimadodeinteréspúblicoyurgenciamodificarlascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndelaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”,enelsentidoque“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”deberádesarrollarelproyectodeingenieríadefinitivayejecutar,suministrareimplementarlasobras,equipamientoysistemasquepermitanimplementarenelcontratodeconcesiónunsistemaelectrónicodecobroenmodalidaddepostpago,queseacompatibleconlastecnologíasqueoperanenlasautopistasurbanasconcesionadasporelMinisteriodeObrasPúblicas,yquecontempleparalaPlazadePeajeTroncalMelipilla1yparalasPlazasdePeajeLateralesentreSantiagoyTalagante(AméricoVespucio,Rinconada,PadreHurtado,MallocoyTalagante),unsistemaquecomplementevíasdecobromanualconvíasdecobroelectrónicobajolamodalidaddeflujolibreo“SistemaFreeFlow”queeviteladetencióndelosvehículosquecirculenporellas.

Envirtuddeloanterior,medianteResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,elMinisteriodeObrasPúblicasmodificó,porrazonesdeinteréspúblicoyurgencia,lascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,enelsentidoquelaSociedadConcesionariadeberá:i)Desarrollarelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”;yii)Ejecutar,suministrar,implementar,conservarymantenerlasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoProyecto.

1.6 EnvirtuddelasexigenciasderivadasdelaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018,quecalificaambientalmenteel“PIDTercerasPistasSantiago-Talagante”dispuestomedianteDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017,sehacenecesarioajustarlaingenieríadedetalledelaPlazadePeajeRinconadaNorte,queformapartedelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”dispuestoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018,conelobjetodehacerlacompatibleconlasexigenciasdelacitadaResolucióndeCalificaciónAmbiental,relativasalasolucióndelramalcaminoRinconadaponienteydellazoNor-PonientecondirecciónaSanAntonio.Dichosajustessedenominaránenadelantecomo“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”.

1.7 DeconformidadconloestablecidoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,ydeacuerdoalméritodeltrabajodecoordinaciónquesehavenidorealizandosobreestamateria,medianteOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,elInspectorFiscalinformóformalmentealaSociedadConcesionariaque,deconformidadconlodispuestoenlosartículos19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasy69ºdesuReglamento,elMinisteriodeObrasPúblicasmodificarálascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,conelobjetode:i)sancionarlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,juntoaalgunosajustesefectuadosadicharesolución,conlafinalidaddeperfeccionarsuregulación;ii)disponerquelaSociedadConcesionariadeberáajustarlaingenieríadedetalledelaPlazadePeajeRinconadaNorte,queformapartedelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”dispuestoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018,conformealoestipuladoenlaMinutaadjuntaalcitadoOficio,losquesedenominaránenadelantecomo“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”;iii)disponerlahabilitación,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,yiv)establecerlaregulacióndelserviciodel“SistemaFreeFlow”durantelaetapadeoperaciónyexplotación,susrequerimientosfuncionalesyderendimiento,lasrespectivasinfraccionesymultasencasodeincumplimiento,lahabilitaciónalcobrodelospórticosdepeajeselectrónicoscorrespondientes,asícomolosrequerimientosqueseexigiránpararegularlarelacióndelaSociedadConcesionariaconlosusuariosdelavía.

Paraefectosdeloanterior,enelOficioOrd.Nº5181elInspectorFiscalsolicitóalaSociedadConcesionariaratificarexpresamentesuaceptaciónalasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióninformadasensuOficio,enlostérminos,plazosycondicionesseñaladosenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”queadjuntó.Asimismo,atendidoeltrabajodecoordinaciónrealizadoporlaspartes,enelcitadoOficioelInspectorFiscalsolicitóalaSociedadConcesionariaenviarformalmenteelpresupuestodefinitivoporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,yratificarquelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quedeberádesarrollar,serándeenterocargoycostodedichaSociedadConcesionaria.

1.8 MedianteCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,laSociedadConcesionariaratificóexpresamentesuacuerdoconlasmodificacionesinformadasporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,enlostérminosycondicionesallíseñaladosyenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”adjunto,manifestandoexpresamente,enrelaciónaloseñaladoenlosincisosprimeroysegundodelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,suaceptaciónalasmodificacionesmateriadelactoadministrativoquesedictaráalefecto.Juntoconloanterior,deacuerdoalosolicitadoporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,mediantelacitadaCartalaSociedadConcesionariaenvióformalmenteelpresupuestodefinitivoporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”.Porúltimo,laSociedadConcesionariaratificóquelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”quedeberádesarrollar,serándesuenterocargoycosto.

1.9 MedianteOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019,elInspectorFiscalinformóalJefedelaDivisióndeOperaciones,suopiniónfavorablerespectoalasmodificacionesinformadasensuOficioOrd.Nº5181,enlostérminos,plazosycondicionesallíseñaladosyenel“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”adjuntoalcitadoOficio,asícomo,suaprobaciónalpresupuestoentregadoporlaSociedadConcesionariaensuCartaGG-IFNº2331/2019.Envirtuddeloanterior,recomendódisponersuimplementaciónenlostérminosprevistosenlaLeydeConcesionesdeObrasPúblicasysuReglamento,considerandolasrazonesdeinteréspúblicoqueexpone,lascualesdicenrelacióncon:i)lanecesidaddequelaPlazadePeajeRinconadaNortequeformapartedel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”seacompatibleconlosrequerimientosdelaResoluciónExentaNº454/2018,defecha12dediciembrede2018,relativosalasolucióndelramalcaminoRinconadaponienteydellazoNor-PonientecondirecciónaSanAntonio;yii)quedebidoalcrecienteflujovehicular,yconelpropósitodebrindarunmejorestándardeservicioalosusuariosdelasconcesionesinterurbanasqueaccedenaSantiago,sehadeterminadonecesarioimplementarenlaPlazadePeajeTroncalMelipilla1,yenlasPlazasdePeajeLateralesAméricoVespucio,Rinconada,PadreHurtado,MallocoyTalagante,unsistemadecobroelectrónicobajolamodalidaddeflujolibreo“SistemaFreeFlow”queeviteladetencióndelvehículo,yseacompatibleconlastecnologíasqueoperanenlasautopistasurbanasconcesionadasporelMinisteriodeObrasPúblicas.

1.10 LasmodificacionesalascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesióndispuestasmedianteResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,lacualserásancionadaenelDecretoSupremoqueapruebeelpresenteConvenio,ylamodificacióninformadaporelInspectorFiscalensuOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,lacualserádispuestaenelmismoDecretoSupremoantesseñalado,generanperjuiciosparalaSociedadConcesionaria,todolocual,deconformidadconloestablecidoenelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,obligaalMOPacompensarla,debiendoacordarconlaSociedadConcesionarialasindemnizacionesnecesarias,demaneradenocomprometersubuendesarrolloytérminodelcontratodeconcesión.

1.11 LaSociedadConcesionaria,envirtuddelosantecedentesyfundamentosenunciados,ysegúnprescribeelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,haconvenidoconelMinisteriodeObrasPúblicaslascláusulasqueenelpresenteConvenioseindican.

1.12 FormanpartedelpresenteConvenioAd-ReferéndumNº5lossiguientesanexos: AnexoNº1:EjemplosNuméricos.

- Ítem1: EjemplonuméricosobreelavanceacumuladoyactualizadodelasinversionesejecutadashastaelúltimodíadelmesdelaentradaenvigenciadelpresenteConvenio,segúnnumeral4.1.1delacláusulacuarta.

- Ítem2: Ejemplonuméricosobrelacontabilizacióndelosmontosenla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”.

AnexoNº2:Procedimientoparalicitacióndemantenimientoyconservaciónmayor.

SEGUNDO:VALORIZACIÓNDELOSPERJUICIOSCAUSADOSPORLASNUEVASINVERSIONES.ParacompensaralaSociedadConcesionariaporlosperjuicioscausadosporlasmodificacionesdelascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesiónaquesehacereferenciaenlosnumerales1.5y1.7delacláusulaprimeraprecedente,elMOPacuerdaconlaSociedadConcesionarialasvalorizacionesquesedetallanenlosnumeralessiguientes:2.1 Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodeldesarrollodelproyectode

ingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF10.769(DiezMilSetecientasSesentayNueveUnidadesdeFomento),netadeIVA.

2.2 Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,asícomolaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquecorrespondan,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF398.826(TrescientasNoventayOchoMilOchocientasVeintiséisUnidadesdeFomento),netadeIVA.

2.3 ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeldesarrolloeimplementacióndelPlanComunicacionalquedeberápresentarlaSociedadConcesionariadeconformidadaloestablecidoenelnumeral3.8delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018,sefijóenlacantidaddeUF18.299(DieciochoMilDoscientasNoventayNueveUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,losquedeberánseracreditadosporlaSociedadConcesionariaalInspectorFiscalmediantelascorrespondientesboletasofacturas.

2.4 Elmontototalydefinitivo,acordadoasumaalzada,porconceptodeadministraciónycontroldeldesarrollodelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,sefijóenlacantidadúnicaytotaldeUF32.346(TreintayDosMilTrescientasCuarentaySeisUnidadesdeFomento),netadeIVA.

2.5 ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeCambiosdeServiciosnecesariosparalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteConvenio,sefijóenlacantidaddeUF20.000(VeinteMilUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,previaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentaredeconformidadaloestablecidoenelnumeral3.2delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018.

2.6 ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeSegurosdeResponsabilidadCivilporDañosaTercerosydeCatástrofedurantelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteConvenio,ylaejecucióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquetrataelnumeral3.7delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018,sefijóenlacantidadUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconceptopreviaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare,deacuerdoalprocedimientoseñaladoenelnumeral6.6delacitadaResolución.

2.7 ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodecostodeBoletasBancariasdeGarantíadurantelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteConvenio,ylaejecucióndelaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquetrataelnumeral3.7delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230de2018,sefijóenlacantidaddeUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerásegúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconceptopreviaaprobacióndelInspectorFiscaldelpresupuestoqueselepresentare,deacuerdoalprocedimientoseñaladoenelnumeral6.7delacitadaResolución.

2.8 ElmontomáximoquereconoceráelMOPporconceptodeloscostosenquedebaincurrirlaSociedadConcesionariaparafinanciarlosanálisistécnicos,legalesydenegocios,querequieransusgarantes,asícomolascomisionesydemásgastosasociadosalaestructuracióndelfinanciamientoyrequerimientosdeloscontratosdefinanciamiento,exclusivamente,delproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,sefijaenlacantidaddeUF15.062(QuinceMilSesentayDosUnidadesdeFomento),netadeIVA,laquesereconocerá

segúnsuvalorproforma,esdecir,segúnlosdesembolsosqueefectivamenterealicelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,losquedeberánseracreditadosporlaSociedadConcesionariaalInspectorFiscalmediantelascorrespondientesboletasofacturas.ElInspectorFiscalpodrárequerirloscontratosuotrosantecedentesderespaldoqueacreditenquedichoscostosestánasociadosexclusivamentealfinanciamientodelasobras,equipamientoysistemasquetrataelpresenteConvenio.

2.9 Porconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,sefijanlosmontosanualesydefinitivos,acordadosasumaalzada,netosdeIVA,señaladosenlaTablaNº1siguiente:

TablaNº1:Costosanualesporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operacióny

explotación,incluidossegurosdeexplotación

Sedejaconstanciaquelosmontosantesseñaladosincluyenloscostosporconceptodesegurosderesponsabilidadcivilpordañosatercerosydecatástrofedurantelaetapadeexplotacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteConvenio,ytodootrocostoogastoqueserequieraparalahabilitación,conservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelosmismos.Asimismo,dichosmontosconsideranelahorrodecostosdelaSociedadConcesionariaporesteconcepto,productoquedejarádeconservar,mantener,operaryexplotaralgunasvíasdecobromanualesactualmenteenoperación.Loanterior,deacuerdoalpresupuestopresentadoporlaSociedadConcesionariaensuCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019,elcualfueaprobadomedianteOficioOrd.Nº5184,defecha31demayode2019,delInspectorFiscal.

2.10 Sedejaconstanciaqueloscostosasociadosaldesarrollodelos“AjustesIngenieríaPlazadePeajeRinconadaNorte”,serándeenterocargoycostode“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”.Loanterior,segúnloratificadoporéstaensuCartaGG-IFNº2331/2019,defecha30demayode2019.

TERCERO:REGULACIÓNSOBREELIMPUESTOALVALORAGREGADOCORRESPONDIENTEDeconformidadconloestablecidoenelresuelvoNº7delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,elIVAquesoportelaSociedadConcesionaria,asociadoalasinversiones,costosygastosseñaladosenlacláusulasegundadelpresenteConvenio,serádecargodelaSociedadConcesionariaycompensadoporelMOPsegúnloseñaladoenlascláusulascuartayquintadelpresenteConvenio.Loanterior,conlaexcepcióndelIVAasociadoaldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemas,elque,deconformidadaloseñaladoenlacitadaResolución,seregularáconformesedisponeenlasBasesdeLicitación,enparticularenlaAclaraciónNº1delaCircularAclaratoriaNº4delcontratodeconcesión,defecha11denoviembrede1994.CUARTO: CONTABILIZACIÓNDELASNUEVASINVERSIONES,GASTOS,COSTOS

ASOCIADOSEIVACORRESPONDIENTE.Lasnuevasinversiones,gastosycostosasociadosalasmodificacionesdelascaracterísticasdelasobrasyserviciosdelcontratodeconcesión,aquesehacereferenciaenlacláusulasegundadelpresenteConvenioyelIVArespectivosegúnloseñaladoenlacláusulaterceraprecedente,secontabilizaránenUnidadesdeFomentocondosdecimalesredondeadosalsegundodecimal,usandoparasuconversiónelvalordedichaunidadfijadoparalafechadereconocimientodecadamonto,señaladaenelnumeral4.1.3delpresenteConveniooelúltimodíadelmesenquelaSociedadConcesionariahayaemitidolarespectivafactura,segúnseestableceenelnumeral4.2delapresentecláusula,segúncorresponda.

Esta contabilizaciónquedaráregistradaenunacuentadenominada“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”yelsaldoacumuladoenlacitadacuentaseactualizarámensualmenteaunatasadeinterésrealmensualcompuesta,equivalenteaunatasarealanualde5,0%.4.1 Paralacontabilizacióndelasinversiones,costosygastos,netosdeIVA,señaladosenla

cláusulasegundadelpresenteConvenio,seprocederádelasiguientemanera:4.1.1 Dentrodelosprimeros10díasdelmessiguientealaentradaenvigenciadelpresente

Convenio,laSociedadConcesionariapresentaráalInspectorFiscaluninformequecontengaundetalledelosmontosdeinversión,gastosycostosquesereconozcanhastaelúltimodíadelmesdeentradaenvigenciadelpresenteConvenio,envirtuddelodispuestoenelnumeral4.1.3delpresenteConvenio.

EstosmontosseexpresaránenUnidadesdeFomentocondosdecimales,netosdeIVAyredondeadosalsegundodecimal,usandoparaefectosdesuconversiónelvalordedichaunidadfijadoparalafechadereconocimientodecadamonto.

Elinformeantesseñaladodeberáincluir,paracadamonto,elcálculodelosinteresesdevengadosmensualmentedesdelafechadereconocimientodecadamonto,hastaelúltimodíadelmesdeentradaenvigenciadelpresenteConvenio,ydelavanceacumuladoyactualizadohastaesafecha,considerandoparaellolatasadeinterésrealmensualcompuesta,equivalenteaunatasarealanualde5,0%.

ElInspectorFiscaltendráunplazode10díasparaobservarelinformepresentado.EncasoqueelinformeseaobservadoporelInspectorFiscal,laSociedadConcesionariatendráunplazode5díasparaentregarelinformecorregidoyelInspectorFiscaltendrá5díasparaaprobarorechazarelinformecorregido.EncasoquelaSociedadConcesionarianocorrijasatisfactoriamenteelinformeenelplazoindicado,elInspectorFiscalaprobaráycontabilizarálapartedelinformesobrelaquenohayaunadisconformidad;yharálopropiodelapartediscutida,unavezresueltaella,contabilizándolaconlafechaquehubierecorrespondidodenohabersepresentadoladisconformidad.

EncasoqueelInspectorFiscalnosepronunciaredentrodelosrespectivosplazosmáximosderevisióndelinformey/odesuscorrecciones,estoes,noloobservareonolorechazaredentrodelosplazosmáximosseñaladosenelpárrafoprecedente,elinformeseentenderáaprobado.

EncasoquelaSociedadConcesionarianopresentareelinformesingularizadoenelpresentenumeraly/osuscorreccionesdentrodelosplazosestablecidos,seleaplicaráunamultade2UTM,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitación.

ElmontoinformadoporlaSociedadConcesionariayaprobadoporelInspectorFiscalsegúnelprocedimientodescritoenelpresentenumeral4.1.1,correspondientealavanceacumuladoyactualizadohastaelúltimodíadelmesdeentradaenvigenciadelpresenteConvenio,secontabilizará,porúnicavez,consignonegativo,enla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,confechadelúltimodíadelmesanterioralaentregadelinformequetrataelpresentenumeral4.1.1.

Paraunamejorcomprensióndelprocedimientoseñaladoenelpresentenumeral,seadjuntaunejemplonuméricocomoÍtem1delAnexoNº1delpresenteConvenio.

4.1.2 ApartirdelmessubsiguientealaentradaenvigenciadelpresenteConvenio,dentrodelosprimeros15díasdecadamescalendario,laSociedadConcesionariadeberápresentaralInspectorFiscaluninformequecontengaundetalledelosmontosdeinversión,gastosycostosquesereconozcanenelmesanterior,envirtuddelodispuestoenlacláusulasegundadelpresenteConvenio.Dichoinformedeberácontenerundetalledetodaslasinversiones,gastosycostosquehayansidoejecutadosydesembolsadosduranteelmesanterior,determinadosobrelabasedelosmontosseñaladosenlacitadacláusulasegunda.

ElInspectorFiscaltendráunplazode10díaspararevisar,aprobaruobservarelinformepresentado.EncasoqueelinformeseaobservadoporelInspectorFiscal,laSociedadConcesionariatendráunplazode5díasparaentregarelinformecorregido.ElInspectorFiscaltendrá5díasparaaprobaruobservarelinformecorregido.EncasoquelaSociedadConcesionarianocorrijasatisfactoriamenteelinformeenel

plazoindicado,elInspectorFiscalaprobaráycontabilizarálapartedelinformesobrelaquenohayaunadisconformidad;yharálopropiodelapartediscutida,unavezresueltaella,contabilizándolaconlafechaquehubierecorrespondidodenohabersepresentadoladisconformidad.

EncasoqueelInspectorFiscalnosepronunciaredentrodelosrespectivosplazosmáximosderevisióndelinformey/odesuscorrecciones,estoes,noloobservareonolorechazaredentrodelosplazosmáximosseñaladosenelpárrafoprecedente,elinformeseentenderáaprobado.

EncasoquelaSociedadConcesionariainformeeldetalledelosmontosantesindicadosapartirdelmessubsiguienteenquefueronefectuados,seentenderáparalosefectosdesureconocimiento,queéstosfueronefectuadoselmismomesenqueseinformaron.

EncasoquelaSociedadConcesionarianopresenteelinformerespectivoenelplazomáximoestablecidoenelpresentenumeral,seentenderáquedichomesnohuboinversiónniavancey,cualquiermontoquedebíahaberseinformadotendráqueserincorporadoenelinformedelmessiguiente.Enestesentido,paraefectosdesureconocimientoseconsideraráloseñaladoenelpárrafoprecedente.

LosmontosinformadosporlaSociedadConcesionaria,debidamenteaprobadosporelInspectorFiscaldeacuerdoaloseñaladoenelpresentenumeral4.1.2,secontabilizaránmensualmente,consignonegativo,enla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,enlasfechasenquesereconozcacadamonto.

Paraunamejorcomprensióndelprocedimientoseñaladoenelpresentenumeral,seadjuntaunejemplonuméricocomoÍtem2delAnexoNº1delpresenteConvenio.

4.1.3 Laspartesacuerdanqueloscostos,inversionesydesembolsosqueseindicanenlacláusulasegundadelpresenteConvenio,seránreconocidosconformealoseñaladoenlosnumeralessiguientes:4.1.3.1 Laspartesacuerdanqueelmontoporconceptodeldesarrollodelproyecto

deingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”señaladoenelnumeral2.1delpresenteConvenio,seráreconocido,porúnicavez,confechadelúltimodíadelmesdeabrilde2019,mesenqueelInspectorFiscalaprobólaFase2delcitadoproyectosegúnconstaenelOficioOrd.Nº5054,defecha11deabrilde2019.

4.1.3.2 Laspartesacuerdanqueelmontoporconceptodelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,asícomolaslaboresdedesmontaje,desmantelamientoytrasladodelasvíasdecobroquecorrespondan,señaladoenelnumeral2.2delpresenteConvenio,seráreconocidomensualmentedeacuerdoasurespectivoavance,previaaprobacióndelInspectorFiscal,confechadelúltimodíadelmesenqueseefectuódichoavance.

4.1.3.3 LaspartesacuerdanquelosmontosefectivamentedesembolsadosporconceptodeldesarrolloeimplementacióndelPlanComunicacional,señaladoenelnumeral2.3delpresenteConvenio,seránreconocidosconfechadelúltimodíadelmesenqueseefectuócadadesembolso,previaaprobacióndelInspectorFiscal,hastalacantidadmáximadeUF18.299(DieciochoMilDoscientasNoventayNueveUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral.

4.1.3.4 Laspartesacuerdanqueelmontoporconceptodeadministraciónycontroldeldesarrollodelproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,señaladoenelnumeral2.4delpresenteConvenio,seráreconocidoenproporción,yenlamismafecha,alosmontosreconocidosconformealoseñaladoenlosnumerales4.1.3.1y4.1.3.2anteriores,condosdecimales,redondeadosalsegundodecimal,yefectuandoelajustequecorrespondaenelúltimomontoareconocer,demodoquelacantidadtotalareconocerporesteconceptoasciendaaUF32.346(TreintayDosMilTrescientasCuarentaySeisUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral2.4.

4.1.3.5 LaspartesacuerdanquelosmontosefectivamentedesembolsadosporconceptodeCambiosdeServiciosnecesariosparalaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemasmateriadelpresenteConvenio,señaladoenelnumeral2.5delpresenteConvenio,seránreconocidosconfechadelúltimodíadelmesenqueseefectuócadadesembolso,previaaprobacióndelInspectorFiscal,hastalacantidadmáximadeUF20.000(VeinteMilUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral.

4.1.3.6 LaspartesacuerdanquelosmontosefectivamentedesembolsadosporconceptodeSegurosdeResponsabilidadCivilporDañosaTercerosydeCatástrofe,señaladoenelnumeral2.6delpresenteConvenio,seránreconocidosconfechadelúltimodíadelmesenqueseefectuócadadesembolso,previaaprobacióndelInspectorFiscal,hastalacantidadmáximadeUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral.

4.1.3.7 LaspartesacuerdanquelosmontosefectivamentedesembolsadosporconceptodecostodeBoletasBancariasdeGarantía,señaladoenelnumeral2.7delpresenteConvenio,seránreconocidosconfechadelúltimodíadelmesenqueseefectuócadadesembolso,previaaprobacióndelInspectorFiscal,hastalacantidadmáximadeUF1.265(MilDoscientasSesentayCincoUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral.

4.1.3.8 LaspartesacuerdanquelosmontosefectivamentedesembolsadosporconceptodeloscostosenquedebaincurrirlaSociedadConcesionariaparafinanciarlosanálisistécnicos,legalesydenegocios,querequieransusgarantes,asícomolascomisionesydemásgastosasociadosalaestructuracióndelfinanciamientoyrequerimientosdeloscontratosdefinanciamiento,exclusivamente,delproyectodeingenieríadedetalledenominado“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”ydelaejecución,suministroeimplementacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenelcitadoproyecto,señaladoenelnumeral2.8delpresenteConvenio,seránreconocidosconfechadelúltimodíadelmesenqueseefectuócadadesembolso,previaaprobacióndelInspectorFiscal,hastalacantidadmáximadeUF15.062(QuinceMilSesentayDosUnidadesdeFomento),netadeIVA,señaladaenelcitadonumeral.

4.1.3.9 Laspartesacuerdanquelosmontosporconceptodeldiferencialdecostosdeconservación,mantenimiento,operaciónyexplotacióndelasobras,equipamientoysistemascomprendidosenel“ProyectoImplementaciónSistemaETCFreeFlowAutopistaSantiago-SanAntonio”,señaladosenelnumeral2.9delpresenteConvenio,seránreconocidosmensualmente,encuotasigualesarazóndeundoceavo,confechadelúltimodíadecadamescalendario,apartirdelmesderecepcióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasdelaplazadepeajecorrespondiente,conformealosmontosquesemuestranenlaTablaNº1delpresenteConvenioyhastaelmesdetérminodelplazodelcontratodeconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3suscritoconfecha31dejuliode2017yaprobadomedianteDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017.

Paraelprimermesderecepcióndelatotalidaddelasobras,equipamientoysistemasdelaplazadepeajecorrespondiente,elmontoareconocerporesteconceptoseráelproporcionalalosdíasdelmesenloscualeslasobras,equipamientoysistemasdedichaplazaseencuentrenenoperación.Porsuparte,paraelmesdetérminoqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3,antesindividualizado,elmontoareconocerporesteconceptoseráelproporcionalalnúmerodedíasdedichomesenquelaconcesiónseencuentreenoperaciónconformealoscitadosnumerales.

4.2 LaspartesacuerdanqueelmontodelafacturaporconceptodeIVAquedebeentregarlaSociedadConcesionariasegúnelprocedimientoestablecidoenelresuelvoNº7delaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018,secontabilizará,consignonegativo,enla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”elúltimodíadelmesdeemisióndedichafactura.

4.3 CorresponderáalaSociedadConcesionariainformaralInspectorFiscallosmontosacontabilizarenla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,encadamescalendariodeacuerdoalosresultadosdelosprocedimientosdescritosenlascláusulascuartayquinta,sinperjuiciodelasauditoríasquepuedadisponerelInspectorFiscalenrelaciónconlasinformacionesentregadasporlaSociedadConcesionariaydelafacultaddeésteparainspeccionaryverificarenterrenolasobrasefectivamenteejecutadas.

QUINTO: ACUERDODEINDEMNIZACIONESPARACOMPENSARALASOCIEDADCONCESIONARIA.

Deconformidadconloprescritoenelartículo19ºdelaLeydeConcesionesdeObrasPúblicas,paracompensartodaslasnuevasinversiones,gastos,costoseIVAqueexpresamentesedetallaronenlascláusulassegundayterceradelpresenteConvenio,yqueseancontabilizadosenlostérminosseñaladosenlacláusulacuartaprecedente,elMOPylaSociedadConcesionariaacuerdancomoindemnizaciónlodispuestoenlapresentecláusula,comopagoúnico,totalydefinitivo:5.1 LaspartesacuerdanqueelMOPotorgaráalaSociedadConcesionariaunmayorplazode

concesiónde8mesesquesecontará,sinsolucióndecontinuidad,apartirdeldíasiguientealtérminodelplazodelcontratodeconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3suscritoconfecha31dejuliode2017yaprobadomedianteDecretoSupremoMOPNº93,defecha14deagostode2017.

Enelperiododeextensióndelplazodeconcesión,laSociedadConcesionariadeberáoperar,explotar,conservarymantenerlaobrapúblicafiscaldenominada“AutopistaSantiago-SanAntonio”enlasmismascondicionesytérminosestablecidosenlasBasesdeLicitaciónydemásinstrumentosqueformanpartedelcontratodeconcesión,incluidalaexplotacióndelosservicioscomplementariosestablecidosenelartículoI.6.60delasBasesdeLicitación.

Sinperjuiciodeloanterior,laspartesacuerdanque,duranteelperíododeextensióndelplazodelcontratodeconcesión,antesseñalado,deexistir,seránaplicableslassiguientesregulaciones:5.1.1 NoregirálodispuestoenelartículoI.6.64delasBasesdeLicitación.5.1.2 LaSociedadConcesionariadeberámantenervigentes,durantetodoelperíodode

extensióndelplazodelcontratodeconcesión,loscontratosdesegurosderesponsabilidadcivilpordañosatercerosydeseguroporcatástrofe,enlostérminosycondicionesseñaladasenlosartículosI.6.41eI.6.43delasBasesdeLicitación,respectivamente,loquedeberáacreditaranteelInspectorFiscal.

5.1.3 LaSociedadConcesionariadeberáampliarlavigenciadelasboletasdegarantíadeexplotaciónseñaladasenelartículoI.6.28delasBasesdeLicitación,deformatalquedichasboletasdegarantíatenganunplazodevigenciaigualaltérminodelplazodelaconcesiónmás12meses,incluidoelperiododeextensiónquetrataelpresentenumeral5.1.

5.1.4 Encasoqueduranteelperíododeextensióndelplazodelcontratodeconcesiónseanecesario,ajuiciodelMinisteriodeObrasPúblicas,realizarobrasdemantenimientooconservaciónmayorafindemantenerlosestándaresdeserviciodelasobras,estipuladosenlasBasesdeLicitación,loqueentodocasodeberásolicitarconunaantelaciónmínimade6mesesalafechaprevistaparalaextincióndelcontratodeconcesión,laSociedadConcesionariadeberáejecutaryfinanciardichasobras.Paraello,laSociedadConcesionariadeberá,previainstruccióndelInspectorFiscal,licitarlaejecucióndelasobrasdeacuerdoconelprocedimientoindicadoeneldocumentodenominado“Procedimientoparalicitacióndemantenimientoyconservaciónmayor”queseadjuntacomoAnexoNº2delpresenteConvenio,debiendoacordarpreviamenteconelMOPloscostosporconceptodelaadministraciónqueharádedichaslicitacionesycontratos.

LospagosquerealicelaSociedadConcesionariaalaempresaadjudicatariadelalicitacióndelasobrasdemantenimientooconservaciónmayorinstruidasporelInspectorFiscal,asícomoloscostosqueseacuerdenconlaSociedadConcesionariaporconceptodelaadministracióndelaslicitacionesycontratosantesseñalados,serándecargodelaSociedadConcesionariaycompensadosporelMOPenelplazomáximode60días,contadosdesdeeltérminodelasobrascorrespondientesodesdeeltérminodelperíododeextensióndelplazodelcontratodeconcesión,loqueocurraprimero.

Contodo,laSociedadConcesionariasoloestaráobligadaaejecutarlasobrasdemantenimientooconservaciónmayorhastalafechadeextincióndelcontratode

concesión,segúnloestablecidoenelpresenteConvenio,yelmontomáximoquepodrásolicitarelMOPalaSociedadConcesionariacomoinversiónenobrasdemantenimientooconservaciónserádeUF80.000(OchentaMilUnidadesdeFomento).

Sillegadalafechaprevistaparalaextincióndelcontratodeconcesión,establecidaenelpresenteConvenio,seencontrasenenejecuciónobrasdemantenimientooconservaciónmayor,laSociedadConcesionariadeberáprocederacederlosrespectivoscontratosalMOPoaquienéstedesigne.

5.1.5 Encasoqueduranteelperíododeextensióndelplazodelcontratodeconcesión,seprodujeraunsiniestroqueactiveelSegurodeCatástrofe,losmontosparacubrirlaejecucióndeobrasdereconstrucciónquetenganuncostoigualomenoralvalordeldeducible,obien,paracubrirelpagodeldeducibleyelIVAquegenerelareconstruccióndelasobrasqueejecutelaSociedadConcesionaria,seráncompensadosporelMOPalaSociedadConcesionariaenelplazomáximode60días,contadodesdeeltérminodelperíododeextensióndelplazodelcontratodeconcesión.

Adicionalmente,laSociedadConcesionariaestaráobligadaaejecutarlasobrasdereconstrucciónhastalafechadeextincióndelcontratodeconcesión,segúnloestablecidoenelpresenteConvenio,previainstruccióndelInspectorFiscaldelasobrasaejecutar.Enestecaso,elMOPtransferiráalaSociedadConcesionarialosmontosdelaliquidacióndelseguroquecorrespondanconformealestadodeavanceefectivodelasobrasdereconstrucciónquehubiereejecutadolaSociedadConcesionariahastalafechadeextincióndelaconcesión,previaaprobacióndelInspectorFiscal,dentrodelplazode45días,contadodesdelafechaenquelacompañíadeseguroshubierepagadolacorrespondienteindemnización.SedejaconstanciaquelosmontosquepagaráelMOPalaSociedadConcesionariasegúnloseñaladoenelpresentepárrafonoincluyenelmontodeldeducible,elquesepagarásegúnloseñaladoenelpárrafoprecedente.

LaspartesdejanconstanciaquelaobligacióndelaSociedadConcesionariaderealizarlasobrasnecesariaspararestituirlaconcesiónasuestadoprevioaleventoqueactivóelSegurodeCatástrofe,culminaconlarecepciónporpartedelInspectorFiscaldelasobrasquehanpodidollevarseacabohastalafechadeextincióndelcontratodeconcesión,segúnloestablecidoenelpresenteConvenio.Enconsecuencia,laSociedadConcesionariaentregaráalMOPlainfraestructuradelaConcesióndeacuerdoalavancequeregistrenlasobrasalafechadeextincióndelContrato,sintenerlaSociedadConcesionariaresponsabilidadenlacontinuaciónyterminacióndelasobras.

5.1.6 Laspartesacuerdanqueelincrementotarifarioreguladoenelnumeral4.9delConvenioComplementarioNº4demodificacióndelcontratodeconcesiónsuscritoconfecha14deseptiembrede2005,yaprobadomedianteDecretoSupremoMOPNº1.082,de17deoctubrede2005,modificadoporelConvenioAd-ReferéndumNº3suscritoconfecha31dejuliode2017yaprobadomedianteDecretoSupremoMOPNº93de2017,semantendrávigentehastaeltérminodelplazodelaConcesión,nosoloincluyendoelperíododeextensiónseñaladoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3,expresamentecontemplado,sinotambiénparalaextensiónreguladaenelnumeral5.1delpresenteConvenio.

5.1.7 Laspartesacuerdancontinuarconlaaplicacióndelnumeralii.del5.3.4delConvenioAd-ReferéndumNº3,yentalsentido,apartirdelsegundomesdeextensióndelplazodeconcesióndispuestoenelpresentenumeral5.1,laSociedadConcesionariadeberápagaralMOP,amástardarelúltimodíahábildecadames,el75%delosingresosporconceptodeexplotacióndelosservicioscomplementariosdelaconcesiónquelaSociedadConcesionariahubiererecaudadoduranteelmesanterior,conformealoestablecidoenelartículoI.6.60delasBasesdeLicitación.LoanteriorincluyelospagosdeperjuiciosocompensacionesrelativosaservicioscomplementariosqueresultendealgunaresoluciónejecutoriadadelaComisiónConciliadoraoArbitralodecualquiertribunaldejusticia,ylospagosdeindemnizacionesdetercerosalaSociedadConcesionariaporconceptodeservicioscomplementariosnopagados.

5.2 SedejaexpresaconstanciaquelaextensióndelplazodelaConcesión,encasodeverificarse,compensarátodosaldonegativoquepudiereexistirenla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”alúltimodíadelmesdetérminodelplazodelcontratodeconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5

delConvenioAd-ReferéndumNº3antesindividualizado,laqueseentenderácerradaparatodoslosefectosaquehubierelugar.Envirtuddelotorgamientodelplazoantesseñalado,laSociedadConcesionariarenunciaareclamarcualquiermontooperjuicioderivadodela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”.

Entodocaso,sielMOPnoinformaredelaintencióndeefectuarunpagodirecto,enelplazoestablecidoenelprimerpárrafodelnumeral5.3siguiente,noseránecesariocontinuarconlacontabilizaciónreguladaenelpresenteConveniodela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,laqueserácerradaalmessiguientedelvencimientodelplazoprecitado,paratodoslosefectosaquehubierelugar.

5.3 LaspartesacuerdanqueelMOPpodráoptarpornootorgarelaumentodeplazoseñaladoenelnumeral5.1delpresenteConvenioyrealizarunpagodirectodelsaldonegativodela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,queexistiesealúltimodíadelmesdetérminodelplazodelcontratodeconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3antescitado,montoqueserácertificadoporelInspectorFiscal,medianteanotaciónenelLibrodeExplotación,enelplazomáximode5díascontadodesdelaaprobacióndelinformeaqueserefiereelnumeral4.1.2delpresenteConvenio,correspondientealmesdetérminodelplazodelcontratodeconcesión.Parapoderrealizardichopago,elMOPdeberáinformaralaSociedadConcesionariadedichaintención,medianteanotaciónenelLibrodeExplotaciónuOficiodelInspectorFiscal,dentrodelos30díassiguientesalafechadepublicaciónenelDiarioOficialdelDecretoSupremoqueapruebeelpresenteConvenio.

Envirtuddeloseñaladoenelpárrafoprecedente,sielMOPnoinformasealaSociedadConcesionariasuintenciónderealizarelpagoantesseñaladoenelplazomáximoahíestablecido,dichopagonopodráserrealizadoporelMOPsalvoexpresoconsentimientodelaSociedadConcesionaria.

ElpagoantesseñaladoserárealizadoalaSociedadConcesionariaporelMOPdentrodelos45díassiguientesalacertificación,porpartedelInspectorFiscal,delmontoapagarsegúnloseñaladoenelpárrafoanteprecedente.Envirtuddelpagoantesseñalado,laSociedadConcesionariarenunciaareclamarcualquiermontooperjuicioderivadodela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,laqueserácerradaenesemomentoparatodoslosefectosaquehubierelugar.

SielMOPoptarepornootorgarelaumentodeplazoseñaladoenelnumeral5.1delpresenteConvenio,podráefectuarprepagosparcialesdelsaldoacumuladoyactualizadoqueregistrela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”.Paraelejerciciodeestafacultad,conalmenos30díasdeanticipación,elMOPdeberá,atravésdelInspectorFiscal,comunicaralaSociedadConcesionariaqueseefectuaráunprepago,indicandosucuantíaylafechaenqueésteseefectuará.

Elprepagoencasoalgunopodráimportarquela“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”quedeconsaldoacumuladoyactualizadopositivo.

Eneleventoqueseefectúealgúnprepago,dichomontosecontabilizaráconsignopositivoenla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº5”,elúltimodíadelmesenquesehubiereefectuado.

5.4 EneleventoenqueelMOPnocompensealaSociedadConcesionariaconlaextensióndeplazoseñaladaenelnumeral5.1delpresenteConvenio,dentrodelplazode30días,contadodesdeeltérminodelplazodelaconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3yhabiendosidocompletamentesaldadala“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº3”,laSociedadConcesionariacederásusderechosdecobroalMOPoalterceroqueéstedesigne,respectodetodaslastransaccionesderivadasdelsistemafreeflowquenohayansidorecaudadasporlaSociedadConcesionariaaltérminodelcontratodeconcesión,deformatalqueelMOPoeltercero,segúncorresponda,podrárealizartodaslasaccioneslegalesy/ocomercialesqueestimepertinentes.

SielMOPconcedelaextensióndeplazoseñaladaenelnumeral5.1delpresenteConvenio,dentrodelplazode30días,contadodesdeeltérminodelplazodelaconcesiónqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3yhabiendosidocompletamentesaldadala“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº3”,laSociedadConcesionariacederásusderechosdecobroalMOPoalterceroqueéstedesigne,respectodetodaslastransaccionesderivadasdelsistemafreeflowqueno

hayansidorecaudadasporlaSociedadConcesionariaaltérminodelplazoqueresultedeloestablecidoenlosnumerales5.3y5.5delConvenioAd-ReferéndumNº3.Enconsecuencia,laSociedadConcesionariamantendráelderechodecobrorespectodetodaslastransaccionesgeneradasdurantelaextensióndeplazoseñaladaenelnumeral5.1delpresenteConvenioquenohayansidofacturadasorecaudadashastaeltérminodedichoperiododeextensión,pudiendoenconsecuenciaejercertodaslasaccionesdecobrocorrespondientes,unavezextinguidoelcontratodeconcesión.

5.5 Parafacilitarlacomprensióndelascontabilizacionesseñaladasenlapresentecláusulaquinta,seadjuntacomoAnexoNº1ítem2,unejemplonumérico.

SEXTO:OTRASESTIPULACIONESSOBREELRÉGIMENDELCONTRATODECONCESIÓN

6.1 Encasoderetraso,porpartedelMOPodelaSociedadConcesionaria,enlasfechasmáximasdepagoseñaladasenelpresenteConvenio,elMOPolaSociedadConcesionaria,segúncorresponda,deberápagaralaotraparte,amododeindemnizacióndeperjuicios,losinteresesquedevengueelmontoapagar,entrelafechamáximadepagoindicadaenlosrespectivosnumeralesyeldíadepagoefectivodelaobligación,considerandoparaellounatasadeinterésrealdiariade0,0134%.

6.2 Laspartesacuerdanquelosingresosportarifaquesecontabilizaránenla“CuentadeInversiónyCompensaciónConvenioAd-ReferéndumNº3”conformeloestablecidoenelnumerali.del5.3.4delConvenioAd-ReferéndumNº3delcontratodeconcesión,aprobadomedianteDecretoSupremoMOPNº93de2017,deberánincluirlosingresosquerecaudelaSociedadConcesionaria,apartirdelafechadelahabilitaciónalcobrodelospórticosy/ovíasdepeajeelectrónico,porconceptodePaseTardíodeTransacciones,TránsitosInfractoreseingresosfinancierosderivadosdelamorosidadenelpagodelastransaccionesdelosPuntosdeCobroFreeFlow,señaladosenlasletrasn),q)yr)delNº11del“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”queformapartedelOficioOrd.Nº5181delInspectorFiscal.Sedejaconstanciaque,paraefectosdelacontabilizacióndelosingresosporconceptodePaseTardíodeTransaccionesyTránsitosInfractoressedeberánconsiderarlastarifasmáximasqueseseñalanenlasletrasn)yq)delNº11del“ModelodeDecretoSupremoquesedictaráalefecto”antescitado,segúncorresponda.

SÉPTIMO:DetodacomunicaciónohechorelativoalpresenteConvenioAd-Referéndum,asícomodelcontratodeconcesión,sedejaráconstanciaenelLibrodeExplotación.

OCTAVO:EnvirtuddelasindemnizacionesacordadasenelpresenteConvenio,ysujetoalacondiciónqueellassepaguenenlaformaacordadaenelmismo,laSociedadConcesionariaotorgaalMOPelmásamplio,completoytotalfiniquito,respectodelasinversiones,gastos,costosyperjuiciosquesederivendeloseñaladoenlaResoluciónDGC(Exenta)Nº1.230,defecha6dediciembrede2018yenelOficioOrd.Nº5181,defecha29demayode2019,delInspectorFiscal,loquesedispondráenelDecretoSupremoqueapruebeelpresenteConvenio,asícomotambiénrespectodelasmateriastratadasenelpresenteConvenio,renunciandoaefectuarcualquierreclamaciónquepudierahaberlecorrespondidoporellas.

NOVENO:ElpresenteConveniotendráplenavalidezyvigenciadesdelapublicaciónenelDiarioOficialdelDecretoSupremoqueloapruebe,deconformidadconlodispuestoporelartículo19delDFLMOPNº164,de1991,cuyoTextoRefundido,CoordinadoySistematizadoseencuentracontenidoenelDSMOPNº900,de1996.

DÉCIMO:ElpresenteConveniosefirmaencuatroejemplares,quedandodosdeellosenpoderdelaSociedadConcesionariaydosenpoderdelMinisteriodeObrasPúblicas.

UNDÉCIMO:LapersoneríadedonChristianArbulúCaballeroydedonLuisMigueldePabloRuiz,pararepresentaraSociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.,constadelActadeSesiónExtraordinariadeDirectorioNº302,efectuadaconfecha18defebrerode2019,reducidaaescriturapública,repertorioNº854/2019,defecha13demarzode2019,otorgadaenlaNotaríadeSantiagodedonLuisIgnacioManquehualMery.

Firman:HugoVeraVengoa,DirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,MinisteriodeObrasPúblicas,ChristianArbulúCaballeroyLuisMigueldePabloRuiz,SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.

CONVENIOAD-REFERÉNDUMNº5DELCONTRATODECONCESIÓNDELAOBRAPÚBLICAFISCAL

DENOMINADA“AUTOPISTASANTIAGO-SANANTONIO”

AnexoNº2:Procedimientoparalicitacióndemantenimientoyconservaciónmayor.(3hojas,sinincluirésta)

ANEXON°2CONVENIOAD-REFERÉNDUMN°5PROCEDIMIENTOPARALICITACIÓNDEMANTENIMIENTOYCONSERVACIÓNMAYOR

CONCESIÓNAUTOPISTASANTIAGO-SANANTONIO

Elsiguienteprocedimientotienecomoobjetivodefinirlasactividadesdemantenimientoyconservaciónmayorparacadaañodelaextensióndelcontrato,afindemantenerlosestándaresdeserviciodelcontratodeconcesiónAutopistaSantiago-SanAntonio,estipuladosenlasBasesdeLicitacióndelcontratodeconcesión.1. Definicióndeactividadesarealizarenelsiguienteperíodo LaSociedadConcesionariadeberápresentar,enelmesdeenerodelañocorrespondiente,un

PlandeMantenimientoyConservaciónMayorconlascantidadesdeobraspropuestasparadichoperíodo,incluyendounPresupuestoReferencialcalculadoenbasealosmontospagadosenlosañosanteriores.Paraladefinicióndelascantidades,deberáconsiderarseloseñaladoenelInformedeSeguimientodePavimentosyelInformedeEstadodePuentesyEstructurasqueanualmentedebeentregarsealaInspecciónFiscal.

LaInspecciónFiscalrevisaráelPlanpropuesto,ydeterminarásiespertinenteonolarealizacióndeActividadesdeMantenciónyConservaciónMayorenelperíodoanalizado.Encasoquesedeterminelapertinenciadelasactividades,elInspectorFiscalpodráincorporarajustesalopresentadoporlaSociedadConcesionaria.Decualquierforma,lamonografíafinaldeaquelloqueseincluiráparaelprocesodeLicitaciónserálaqueresultedeltrabajoenterrenoqueserealizaráenconjuntoconlaInspecciónFiscal.

2. ProcesodeLicitación UnavezquesedefinalapertinenciaparalarealizacióndeActividadesdeMantencióny

ConservaciónMayor,elInspectorFiscaldeberáinstruiralaSociedadConcesionariaparalarealizacióndelprocesodelicitación.LaConvocatoriaalalicitaciónsedeberárealizarenunplazomáximode30díasapartirdelafechadelainstruccióndelInspectorFiscal.

Duranteeseperiodo,laSociedadConcesionariadeberápresentaralaInspecciónFiscallasbasesdelicitaciónprivadaysusanexos(incluyendoplazos),EspecificacionesTécnicas,FormulariosdeCotización,InformedeAdjudicaciónTipoyContratoTipo,pararevisiónyaprobación.

Enlasbasesdelicitaciónprivada,seestipularáalmenoslosiguiente:• EntregaralaSociedadConcesionariaunagarantíadefielcumplimientodelcontratodeconstrucción

porunmontodeun5%delvalorenqueseadjudicanlasobrasqueselicitan.• EntregaralaSociedadConcesionariaunoomássegurosderesponsabilidadcivilpordañosa

terceros.• Listadodepreciosunitariosdelaspartidasindicadasenlosproyectosqueselicitan.• Unsistemadeevaluacióntécnicayeconómicadelasofertasquegaranticeunprocedimientode

licitaciónobjetivo,competitivoylanodiscriminaciónarbitrariadelosoferentes,conelobjetodedeterminaraladjudicatario.

LaSociedadConcesionariadeberáinvitaraunmínimodecinco(5)empresasConstructoras,delascualessólounapodráserpersonarelacionadaconlaSociedadConcesionariaenlostérminosdelartículo100°delaLeyNº18.045deMercadodeValores,ycuyolistadodeberáseraprobadoporelInspectorFiscal.Dichasempresasdeberánestarinscritasen1°CategoríadeacuerdoalReglamentoparaContratosdeObraPúblicadelMOP,contenidoenelDecretoMOPN°15de1992ysusmodificacionesposteriores,enlasespecialidadesquecorrespondadeacuerdoalascaracterísticasdelasobrasalicitar,locualseráseñaladoenlaInstruccióndelInspectorFiscalindicadaenelprimerpárrafodelpresenteN°2.

ElInspectorFiscalpodrárequeriralaSociedadConcesionariacualquiertipodeinformaciónrespectoalasbasesdelalicitaciónprivadaylasofertaspresentadasporlasempresasparticipantes.Asimismo,elInspectorFiscalpodráasistiratodoslosactosrelevantesdecadaprocesolicitatorio,debiendolaSociedadConcesionariainformarleenformaoportunalafechayellugardesurealización.

LaSociedadConcesionariaestaráfacultadaparaevaluarlasofertastécnicasdelaformaqueestimemásconveniente,enlamedidaquedichaevaluaciónserealicesobrelabasedeparámetrosobjetivos,conocidosportodoslosparticipantesinvitadosyesténdebidamenteestablecidosenlasrespectivasbasesdelicitaciónprivadadelproceso.LaSociedadConcesionariadeberáentodomomentodarestrictocumplimientoyrespetoalosprincipiosdeestrictasujeciónalasbasesdelicitaciónprivadaydeigualdaddetratoatodoslosoferentes.

LaSociedadConcesionariadeberáadjudicarlasobrasaloferentequepresentelamenorOfertaEconómicaVálidaenelprocesodeLicitación.Paraestosefectos,seentenderápor“OfertaEconómicaVálida”atodasaquellasque,siendotécnicamenteaceptables,seanigualesoinferioresalacantidadmáximaanualdeUF80.000(OchentaMilUnidadesdeFomento).

LaSociedadConcesionariadeberápresentarelresultadodelalicitación,adjuntandoalmenoslo siguiente:• Informedeadjudicaciónconresultadoypropuestadeadjudicación.• Actadeaperturadeofertas.• Ofertaseconómicasdeempresaslicitantes.

LaadjudicacióndelcontratoporlaSociedadConcesionariarequeriráelVistoBuenodelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicas,previoinformefavorabledelInspectorFiscal.SeentenderáaprobadaaquellaadjudicaciónquenofuereobjetadaporelDirectorGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasoporelInspectorFiscaldentrode45díascorridos,contadosdesdequeelInspectorFiscalhubiererecepcionadolaproposicióndeadjudicacióndelalicitacióndelrespectivocontratodeconstrucciónquelaSociedadConcesionariahubiereentregadoporescrito.

Encasoqueelprocesodelicitaciónsedeclaredesiertooresultefallido,laSociedadConcesionariadeberárealizarunnuevoprocesodelicitación.

Encasodeincumplimiento,porpartedelaSociedadConcesionaria,dealgunodelosplazosseñaladosenelpresenteAnexo,seleaplicaráaéstaunamultade3UTM,porcadadíaofraccióndedíadeatraso,cuyaaplicaciónypagoseregularánsegúnloestablecidoenlasBasesdeLicitacióndelcontratodeconcesión.

19. Dentrodelplazode10díashábilescontadosdesdelapublicaciónenelDiarioOficialdelpresenteDecretoSupremo,trestranscripcionesdeésteseránsuscritasantenotariopor“SociedadConcesionariaAutopistadelSolS.A.”enseñaldeaceptacióndesucontenido,debiendoprotocolizarseanteelmismonotariounodelosejemplares.Dentrodeloscincodíashábilessiguientes,dosdelastranscripcionesdebidamentesuscritasdeberánserentregadasparasuarchivo,unaalaDirecciónGeneraldeConcesionesdeObrasPúblicasyotraalaFiscalíadelMinisteriodeObrasPúblicas,ambasconunacopiaautorizadadelaprotocolizaciónefectuada.ParaacreditarlapersoneríadequiensuscribalastranscripcionesenrepresentacióndelaSociedadConcesionaria,deberáadjuntarcopiaautorizadadelaescriturapúblicaenqueconstedichopoder,conunavigencianosuperioratresmeses.

Anótese,tómeserazónypublíquese.-SEBASTIÁNPIÑERAECHENIQUE,PresidentedelaRepública.-AlfredoMorenoCharme,MinistrodeObrasPúblicas.

LoquetranscriboaUd.parasuconocimiento.-SaludaAtte.aUd.,MarianaConchaMathiesen,SubsecretariadeObrasPúblicas(S).

Nomas Patiulaes Santiago - San … · Recaudación de Peajes, de fecha 21 de enero de 2019. - El...

Documents

Transcript of Nomas Patiulaes Santiago - San … · Recaudación de Peajes, de fecha 21 de enero de 2019. - El...

Soldadura Uso Codigos Nomas API 1104 ASME IX Parte 6

AUTO NOMAS - estudioae.comestudioae.com/elmundopordentro/cs.pdf · El documento establece unas reglas generales que deben guiar cualquier proceso ... Tipificar el delito de financiación

LA INCIDENCIA DE LA CRISIS FINANCIERA DEL …repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4867/1/T-UCSG-POS-MFEE-42.… · sistema de posgrado maestrÍa en finanzas y economÍa empresarial

Facultad de Ciencia y Tecnología - uazuay.edu.ecdspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/4867/1/11308.pdf · 2019. 4. 21. · B&S Facultad de Ciencia y Tecnología Escuela de Ingeniería

Pioderma una Dermatopatía Comúnsaber.ucv.ve/bitstream/123456789/4867/1/Pioderma Bayer.pdfTratamiento Rasurado y limpieza de la zona Solución Yodada al 2% Clorhexidina al 0.25% Champú

Introducción - icatlax.sepuede.gob.mx · 1. Proponer nomas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES UNIANDES FACULTAD DE ...dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4867/1/TUAMED026-201… · De Jácome Zambonino Liliana Cecilia egresada

Reglas y nomas en la vida cotidiana3

3 Nomas Nacionales

Sistema de financiación y Estatuto de Autonomía de Aragónestatuto.aragon.es/sites/default/files/SISTEMAFINANCIACIONJESUSLA... · las Comunidades Aut nomas es la alusi n al sistema

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL …repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/4867/1... · 2020-06-24 · 2 Esta Tesina se presenta como trabajo final para

GESTION DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS41jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/274_SIE_2012.pdf · Se desarrollaron una serie de nomas específicas para determinar la nueva operatoria

¿Qué es la seguridad vial? Como peatón, ¿respeto las normas? Como ciclista, ¿respeto las nomas? Como motorista, ¿respeto las normas? Cuando viajo en autobús,

Educ Med Salud, Vol. Enfoque innovador de la …hist.library.paho.org/Spanish/EMS/4867.pdf · embriologia DR. RICARDO M. NAZER, DR. ... preparaciones, maquetas y diapositivas, lo

4867 - euskadi.eus · mento de Educación, para la realización de la programación formativa 2018-2020 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV. De una

Evaluación longitudinal y de resultados percibidos del ...0915b075-9232-4867-b5df-81eb1f… · Acompañamiento Escolar del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en centros

en ed ut a nomas eBook · 2015-03-22 · ut a nomas en ed Riesgos conocidos Son los riesgos derivados de las acciones y comportamientos no autorizados por parte de las personas contratadas.

Convocatoria para Escuelas - ENTROPIA 2015 · UTN.BA – Área de Cultura y Sociedad – 4867-7632/33 Convocatoria para Escuelas - ENTROPIA 2015 Desde la Secretaría de Cultura y

· carburación los motores. Los maqtjnatia y ewipos deberán permanecer ünicamente el tjanpo estrictamente necesario para operación. Currplir las nomas anisiones gaseosas para

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRESbibliotecadigital.umsa.bo:8080/rddu/bitstream/123456789/4867/1/T... · tiempo, dedicación y apoyo incondicional desde el inicio hasta la culminación