zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · Web viewSIMBOLOGÍA...

1

GOBIERNO REGIONAL DE LORETOHOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUASAMC Nº 014-2012-HSGY/CEP

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

2


SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 09 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

1


2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en setiembre 2012

21


BASES ESTANDAR DEADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA

PARA LACONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍANº 014-2012-HSGY/CEP

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

REFACCION A TODO COSTO

DEL AMBIENTE DE LAVANDERIA DEL

HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

DICIEMBRE – 2 012

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

http://www2.seace.gob.pe/?scriptdo=PKU_PROCESOS_PLAN_ANUAL.usp_ver_det_proceso&av_eue_codigo=200395&av_anho=2012&av_pla_codigo=5&av_itpv_codigo=11&av_proc_name=PKU_PROCESOS_PLAN_ANUAL.doview&av_proc_padre=&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.103.0.20.79&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=103&_ORDERID_=0&_PAGEID_=20&_CONTENTID_=79&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=1



22


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

21


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/

22


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

21


1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

22


Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos .

En el caso que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz)

2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

21


mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación de las propuestas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, en acto público, comunique verbalmente la admisión de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

22


podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.3

1.11. ADMISIÓN DE PROPUESTAS

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO, para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá la propuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan

3 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

21


dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá la propuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

1.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i

22


Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberá considerarse lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, se pronunciará sobre la admisión de las propuestas. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieren sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.4

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores y los postores que deseen hacerlo.

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe


21


El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.5

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE:

5 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe


22


De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

21


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

22


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia de Capacidad Libre de Contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra6, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

6 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA7

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

7 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

22


2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales8 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA9

Profesional10 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad11, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

8 Ingenieros o arquitectos.

9 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

10 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

11 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

21


3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR12 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases13.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo

12 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

13 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

22


de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

21


Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

22


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

21


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Hospital Santa Gema de Yurimaguas – HSGYRUC Nº : 20493998472

Domicilio legal : Calle Progreso N° 305 – 307, Ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto.

Teléfono/Fax: : 065 35 1332Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra Refacción a Todo Costo del Ambiente de Lavandería del Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

1.3. VALOR REFERENCIAL14

El valor referencial asciende a S/. 68,409.78 (Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve con 78/100 de Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre 2012.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 68,409.78(Sesenta y Ocho Mil

Cuatrocientos Nueve con 78/100 de Nuevos Soles)

S/. 61,568.80(Sesenta y Uno Mil

Quinientos Sesenta y Ocho con 80/100 de Nuevos Soles)

S/. 75,250.75(Setenta y Cinco Mil

Doscientos Cincuenta con 75/100 de Nuevos Soles)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como

14 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.



mailto:[email protected]

22


se indica a continuación:

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior Límite SuperiorCon IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 68,409.78(Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve con 78/100 de Nuevos Soles)

S/. 61,568.80(Sesenta y Uno Mil Quinientos

Sesenta y Ocho con 80/100 de Nuevos Soles)

S/. 52,176.95(Cincuenta y

Dos Mil Ciento Setenta y Seis con 95/100 de Nuevos Soles)

S/. 75,250.75(Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta con

75/100 de Nuevos Soles)

S/. 63,771.82(Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Uno con 82/100 de Nuevos Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 232-2012-GRL-DRSL/30.37.03.01, del 23/11/2012.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución Gerencia General Regional Nº 231-2012-GRL-GGR, del 06SET201215.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 Recursos Determinados – Canon y Sobre Canon Petrolero (Bono de Incentivo por Ejecución Eficaz de Inversiones – BOI)

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA]16, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde, según expediente de contratación.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

15 No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

16 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

21


IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.” 17

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.” 18

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 de Nuevos Soles)19.

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012 Decreto Legislativo Nº 1017 Que Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N° 184-2009-EF, y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa. Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

17 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

18 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

19 Salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

22


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 20

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 06/12/2012 Registro de participantes : Del: 07/12/2012

Al: 13/12/2012Formulación de Consultas y Observaciones

: Del: 07/12/2012Al: 10/12/2012

Absolución de Consultas y Observaciones

: 11/12/2012

Integración de las Bases : 12/12/2012 Presentación de Propuestas : 18/12/2012* En acto privado : 07:30 a 15:30 horas, Unidad de Logística del

HSGY, sito en Calle Progreso 305 – 307, Yurimaguas.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 18/12/2012

Otorgamiento de la Buena Pro : 18/12/2012 * En acto privado (a través del SEACE) :

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una adjudicación de menor cuantía para la ejecución de obras, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo seis (6) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Logística de la Entidad, sito en Jr. Progreso N° 305 – 307, Ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región de Loreto, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 15:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

20 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

21


2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Unidad de Logística de la Entidad, sito en Jr. Progreso N° 305 – 307, Ciudad de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región de Loreto, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 15:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 014-2012-HSGY/CEP, Primera Convocatoria pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no

podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS21

En caso la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO, deberá consignarse lo siguiente:

Las propuestas se presentarán en acto público, en [CONSIGNAR DIRECCIÓN DE LA OFICINA O SEDE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS], en la fecha y hora señaladas en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de [CONSIGNAR “NOTARIO” O “JUEZ DE PAZ”, SEGÚN CORRESPONDA].

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

En caso la presentación de propuesta se realice en ACTO PRIVADO, deberá consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en la fecha y hora señaladas en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

En ambos casos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° N° 014-2012-HSGY/CEP, Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

21 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección.

SeñoresHOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

JR. PROGRESO 305 – 307. YURIMAGUAS.Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° 014-2012-HSGY/CEP, PRIMERA CONVOCATORIADenominación de la convocatoria: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

22


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (01) copias22.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos23, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección24 (Anexo Nº 2).

c) DJ simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración

jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

22 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

23 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

24 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresHOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

JR. PROGRESO 305 – 307. YURIMAGUAS.Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° 014-2012-HSGY/CEP, PRIMERA CONVOCATORIADenominación de la convocatoria: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

21


e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 9).

g)Constancia de visita inspectiva a los ambientes de la Entidad en los cuales se realizarán los trabajos, emitido por el área usuaria y administración.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso25.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad26.

IMPORTANTE:

En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 8.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA27

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

25 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

26 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.27 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

22


(Anexo Nº 6).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

Deberá presentar presupuesto detallado.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratación.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza, de corresponder.c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta

fianza, de corresponder.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

técnica.Se presentara el Curriculum Vitae del Residente de Obra (de la Propuesta Técnica o designado) debidamente documentado firmado y sellado en todas sus páginas por el mismo y el Representante Legal, y el Certificado de Habilidad valido para firma de Contrato de Obras Públicas, expedido por el Colegio Profesional correspondiente;

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.Se presentara detallado en días calendario, precisándose cada una de las partidas a ejecutarse, día de inicio y termino. Así como, la ruta crítica y diagrama de GANTT.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra28, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

28 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21


IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periódicas en función al avance de obra.


Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: a) Copia de DNI del Representante Legal y consorciados, de ser el caso.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa y consorciados,

de ser el caso.c) Copia de la constitución de la empresa y consorciados, de ser el caso y sus

modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa y consorciados, de ser el caso.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Unidad de Logística, sito en Calle Progreso 305-307, Yurimaguas.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

22


2.8. ADELANTOS29

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]30 del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]31, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos32 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]33. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]34.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

29 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento.


31 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

32 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

33 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

34 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

21


“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]35, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos36

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente.”

2.9. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

36 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

22


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Aquí deberá describirse la obra a ser ejecutada, pudiendo incluirse el expediente técnico o adjuntarlo a las Bases en calidad de anexo.

De conformidad con los artículos 13 de la Ley y 11 de Reglamento, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de las obras a ser ejecutadas, en el expediente técnico de obra; para tal efecto, deberá tener en consideración la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado y evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores. Adicionalmente, el detalle del expediente técnico deberá cumplir, obligatoriamente, con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Asimismo, deberá observarse los requisitos establecidos en los reglamentos sectoriales, según lo indicado en el artículo 11 del Reglamento.

Para la contratación de la ejecución de obras, en el expediente de contratación deberá contarse con el expediente técnico aprobado, salvo en las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración de dicho expediente. Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, a fin de asegurar su calidad y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en la ejecución de la obra. En el expediente de contratación, también deberá contarse con la viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA]Provincia : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA]Departamento : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA]Región : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA]

En esta sección podrá consignarse, en estricta observancia con lo dispuesto en el expediente técnico, el perfil del personal propuesto para la ejecución de la obra (concordante con el desagregado de gastos generales), el equipo y/o maquinaria mínimos (concordante con la relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo), y toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la información contenida en el expediente técnico).

Asimismo, deberá tenerse presente que, la experiencia mínima requerida para el personal propuesto para la ejecución de la obra, deberá obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

En tal sentido, respecto del personal propuesto para la ejecución de la obra:

a) No deberá exigirse un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.

b) El tiempo de experiencia en la especialidad y las calificaciones (niveles específicos de formación académica y/o capacitación) que se exijan para los profesionales, deben ser acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios establecidos para estos profesionales en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias.

IMPORTANTE:

En caso de obras bajo la modalidad llave en mano, en esta sección la Entidad deberá, consignar, además de la descripción de la obra requerida, las especificaciones técnicas del equipamiento a ser montado y puesto en servicio. Asimismo, en caso la llave en mano incluya la elaboración del expediente técnico, la Entidad también deberá consignar los respectivos términos de referencia y los estudios previos que dieron lugar a la declaratoria de viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Cuando se trate de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, se consignará la siguiente disposición:

“El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la especialidad

21


de [INDICAR LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR EN EL RNP] la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.”

Para tal fin deberá tenerse en cuenta las especialidades previstas en el artículo 268 del Reglamento.

En este capítulo, la Entidad podrá incluir otras penalidades distintas a la penalidad por mora, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 166 del Reglamento. De optarse por considerar dichas penalidades, deberá elaborarse un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante los que se verificará su ocurrencia.

Se recomienda a las Entidades evaluar la necesidad real de incluir en esta sección experiencia mínima para el postor, pues para la inscripción en el Registro de Ejecutores de Obra del RNP, los ejecutores de obra deben acreditar, entre otros aspectos, experiencia mínima; asignándoseles la Capacidad Máxima de Contratación, siendo la presentación del certificado que acredita dicha capacidad un requisito para la suscripción del contrato.

Indicar si se trata de una contratación por ítems o etapas, en cuyo caso debe detallarse dicha información.

GENERALIDADES

3.1. NOMBRE DEL PROYECTOREFACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA HOSPITAL DE APOYO “SANTA GEMA” - YURIMAGUAS

3.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA A CONTRATAREl Hospital “Santa Gema”, se encuentra ubicado en la intersección de las calles Progreso, Huallaga y Angamos, comprensión del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.Está orientado de la siguiente manera:Por el Este con la calle ProgresoPor el Oeste con la calle TacnaPor el Norte con la calle Alfonso UgartePor el Sur con la calla Huallaga

3.3. ANTECEDENTES

El Hospital “Santa Gema”, cuenta con una infraestructura cuya antigüedad data desde el año 1,943; hace más de 68 años, por lo que algunos de sus ambientes presentan deterioro en su infraestructura, como también la insuficiencia en sus instalaciones sanitarias y eléctricas en general, ocasionando de esta manera un mal funcionamiento de los servicios que brinda a la comunidad, siendo necesario la remodelación de los ambientes del módulo de Lavandería del mencionado hospital.

Cabe mencionar que en el año 1,999 la GSRAA ejecutó trabajos de refacción y remodelación de los ambientes que se encontraban en deterioro, habiendo sido rehabilitados algunos estos ambientes. Estos trabajos consistieron especialmente en cambio de cobertura, estructuras de madera, cielo raso, resane de pisos y veredas, cambio de puertas de madera y ventanas de fierro corrugado, refacción del sistema de agua y desagüe, como también se arregló el sistema eléctrico de forma parcial entre otros trabajos.

Actualmente, El Hospital de Apoyo “Santa Gema” viene adoleciendo de infraestructura adecuada para brindar un buen servicio de lavandería, la expansión urbana del distrito ha generado el incremento de la población , por lo que se ve en la imperiosa necesidad de remodelar parte de la infraestructura general, para esto se empezara con el módulo de Lavandería; gestionando el presupuesto para el presente año de la Refacción y adquisición de Equipos de Lavandería Hospital de Apoyo “Santa Gema” - Yurimaguas.

3.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRALas obras a ejecutar tienen las siguientes características:

22


Refacción de ambiente de Lavandería:Picado de pisos, picado de muros, desmontaje de lavadoras, enchapado de cerámicas en muros, pisos de cerámicas, pintura en látex satinado en muros, columnas y cielorraso, salidas para agua, desagüe y puntos de Luz; salida para lavadoras industriales y secadora.

3.5. CUADRO DE ÁREAS:El Hospital “Santa Gema” de Yurimaguas cuenta con una superficie total de terreno de 12,302.60 m2 el área a refaccionar es el siguiente: Área a Refaccionar en zona de Lavandería:Área a Refaccionar: 138.00 m2.

3.6. OBJETIVOS

Contar con adecuada infraestructura en condiciones favorables de salubridad para el personal auxiliar de lavandería.Solucionar progresivamente la problemática del sector salud, en cuanto a este servicio se refiere.

3.7. META

La meta que se programa en el presente proyecto es la refacción de la infraestructura del área de Lavandería.

3.8. JUSTIFICACION DEL PROYECTOLa carencia de infraestructura por la antigüedad de la construcción registrada, para brindar un buen servicio de salud en Gineco-Obstetricia, inadecuados ambientes con acabados de los años 1,943; coberturas y cielorrasos deteriorados, Servicios Higiénicos inadecuados, instalaciones y artefactos eléctricos deficientes y falto de ambientes para puerperio.El incremento progresivo en la atención de Gineco-obstetricia registrado en estos últimos años. La falta de condiciones físicas para la prestación del servicio en el cumplimiento de las metas y objetivos de Salud.

3.9. VALOR REFERENCIALS/. 68,409.78 (Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve con 78/100 de Nuevos Soles)

3.10. PLAZO DE EJECUCIONEs de 30 (Treinta) días calendarios

3.11. MODALIDAD DE EJECUCIONA Suma Alzada, a todo costo.

3.12. UBICACION DE CANTERASLas canteras de agregado fino (arena) para la elaboración de los diferentes morteros a utilizarse en el proyecto y otros afines son los siguientes:

Agregado Fino (Arena)Las canteras de agregado fino (arena) para la elaboración de los diferentes morteros a utilizarse en el proyecto y otros afines, se encuentran en playas de arena del rió Paranapura, en el centro poblado menos de Munichis.En el eje carretero Yurimaguas – Tarapoto a la altura del Km. 21, en el cual existen canteras de arena que en la actualidad vienen siendo utilizadas.

Agregado Grueso (Piedra Canto Rodado)Las canteras de agregado grueso se encuentra aguas arriba del Río Huallaga, cerca de la localidad de Papaplaya (Región San Martín).

21


Las canteras de agregado proveniente de la Localidad del Ponga del Caynarachi (Región San Martín), el cual se encuentra a la altura del km 58 de la Carretera Yurimaguas – Tarapoto.

3.13. FORMAS DE ACCESO A LA LOCALIDADVía Terrestre:La localidad de Yurimaguas se encuentra a orillas del Huallaga, circundada por la desembocadura del los ríos Shanusi y Paranapura, en la Provincia de Alto Amazonas. La vía terrestre que se utiliza es la carretera marginal desde Tarapoto esto permite el acceso fluido a este.

Vía Fluvial:Yurimaguas al encontrarse a orillas del Huallaga, tiene acceso por ella desde la ciudad de Iquitos por el rio Marañón y el Amazonas.

Vía Aérea:La localidad de Yurimaguas cuenta con aeropuerto que está conectado desde Tarapoto, Iquitos y otras ciudades del país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCANCES

Los alcances de estas Especificaciones Técnicas cubren todas las obras del Proyecto a ejecutar.Todo el material y mano de obra empleados en el Proyecto, estarán sujetos a verificación y aprobación del Supervisor y/o Inspector ya sea en almacén o en obra. Indistintamente se verificará la calidad del material a utilizar.

ENSAYOS DE MATERIALES El Contratista deberá suministrar y mantener todos los equipos y mano de obra necesaria para

efectuar los ensayos de materiales en campo que hayan sido indicados en los planos o especificaciones.

Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen "igual", "similar" o "semejante", solo el Ingeniero Supervisor y/o Inspector decidirá sobre la igualdad, similitud o semejanza.

Los ensayos que no puedan efectuarse en campo y algún otro que determine el Ingeniero, deberá ser realizados en laboratorios aprobados o reconocidos de Lima u otras localidades del Perú. Todos los costos de estos ensayos, informes y transporte de materiales correrán por cuenta del Contratista.

PLANOS PREPARADOS POR EL CONTRATISTA El Contratista remitirá al Ingeniero para su aprobación, dos copias de todos los planos de trabajo

que requiera preparar para el desarrollo de obras contratadas, una vez que ellos hayan sido aprobados finalmente y/o corregidos y aprobados, el Contratista deberá entregar al Ingeniero un segundo original conjuntamente con una copia firmada.

La aprobación por el Ingeniero de cualquier plano preparado por el Contratista no releva al Contratista de su responsabilidad por la veracidad y corrección de la información Técnica suministrada por el plano o cualquiera de sus obligaciones bajo el contrato.

VERIFICACIONES PREVIAS Todas las dimensiones y niveles deberán ser verificados por el Contratista antes de iniciar los

trabajos y si en ellas se encontrara algunas discrepancias, deberá notificarlas de inmediato al Ingeniero y realizar los ajustes en base a las instrucciones que a tal efecto recibirá del Ingeniero.

El Contratista será responsable por la veracidad y corrección de estas verificaciones previas, y por las correcciones de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamiento de todos los componentes de la obra, como también por el suministro todos los instrumentos, mano de obra, etc., que resulten necesarios.

Las verificaciones de lo anterior que efectuará el Ingeniero, no releva al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de ellas.

En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto, los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas.

22


En los Metrados, la omisión parcial o total de una partida no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista a los planos y/o especificaciones técnicas.

El Contratista deberá proteger y mantener todos los hitos, testigos y demás marcas de carácter topográfico que sean dejadas para la verificación de los trabajos.

SEGURIDAD Y FACILIDADES E LA OBRA El Contratista deberá mantener la obra ordenadamente, de manera limpia, libre de todo

escombro y otra materia extraña a las obras que sea objetable por el Ingeniero. Los materiales y equipos que no se encuentre en uso, deberán ser almacenados en áreas

específicamente establecidas para estos fines. En caso de ser requeridos por el "Ingeniero", el Contratista deberá controlar la cantidad de polvo

que se produzca en el desarrollo de las obras, por medio de riego y otros procedimientos aceptables al Ingeniero.

El Contratista deberá mantener en todo momento la obra en condiciones de perfecto drenaje para prevenirla de cualquier acumulación de agua.

SERVICIOS EXISTENTES El Contratista será responsable de proteger y/o reubicar los servicios existentes y si ellos fueran

reubicados temporalmente para poder efectuar las obras, deberá restaurar estos servicios en su posición y condición inicial antes de entregar las obras.

Cualquier interrupción de servicios existentes que resulte inevitable, deberá el Contratista consultar y efectuar los arreglos necesarios, con las autoridades locales involucradas y el Ingeniero antes de efectuar esta interrupción.

El Contratista no podrá interrumpir o bloquear el tránsito, calles o avenidas adyacentes existentes sin tener previamente el consentimiento de las autoridades locales y del Ingeniero Inspector y/o Supervisor.

PLANOS DE OBRA El Contratista deberá mantener en todo momento en obra, un juego completo de todos los

planos y especificaciones emitidas por el Ingeniero, así como los planos desarrollados por el Contratista y aprobado por el Ingeniero.

El juego de planos deberá encontrarse actualizado y el Contratista se obligará a renovar los planos obsoletos inmediatamente recibidos las nuevas revisiones.

Los planos y especificaciones deberán encontrarse disponible para inspección o referencia del Ingeniero en cualquier momento.

OBRAS TEMPORALES Y SEÑALIZACION El Contratista deberá construir en obra, previa aprobación del Ingeniero cualquier edificación de

carácter temporal que pueda requerir para su propio uso. Los planos y detalles de estas edificaciones y su ubicación deberán ser aprobados por el

Ingeniero antes de su elección. El Contratista se obliga a colocar los avisos de señalización de tráfico y peligro de vehículos y

peatones que sean necesarios durante la ejecución de la obra. Deberá coordinar con las autoridades locales y el Ingeniero para efectuar los previos o interrupciones del tráfico durante la ejecución de las obras.

CALZADURAS Y PROTECCION DE SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES EXISTENTESSi durante la ejecución de las obras fuera menester efectuar calzaduras para proteger servicios y edificaciones existentes, el Contratista se obliga a efectuar el proyecto y las obras respectivas las cuales deberán ser presentadas previamente al Ingeniero para su aprobación.

CUADERNO DE OBRAEl Contratista abrirá en el Acto de la Recepción del terreno, un cuaderno de obra el cual será sellado y visado en todas sus páginas, por el Representante del Supervisor y/o Inspector, en el cual se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparaciones, variantes, consultas y ampliaciones que se consideren convenientes.

21


El Representante del Contratista registrará y suscribirá, igualmente en el cuaderno de obras, las consultas observaciones que tenga que hacer a los desacuerdos que surjan con el presente del Ingeniero. El cuaderno de obra deberá ser legalizado por el juez y/o Notario del lugar.

01.0.0 OBRAS PROVISIONALES01.01.0 Cartel de Identificación de la Obra de 2.40 x 3.60 m.

Descripción y Método de ConstrucciónEl Contratista, deberá instalar un cartel en la obra ubicado en la parte frontal de la obra con vista a la vía principal de acceso a la obra; en todo caso el Inspector y/o Supervisor de la obra determinará su correcta ubicación.

Las características de este cartel será el siguiente: Tendrá una dimensión de acuerdo a la partida establecida en el presupuesto. Será hecho a base de una gigantografía de material sintético, cuyas dimensiones serán

de 2.40 x 3.60m. Los detalles y el modelo del cartel de obra serán alcanzados por la entidad ejecutora a través del Supervisor y/o Inspector de Obra

Llevara dos apoyos en los extremos de shungos de madera de Ø = 5“ x 5m de longitud, enterrados a 1.00m de profundidad para asegurar su estabilidad.

El texto y diseño a pintarse será proporcionado por la supervisión de obra.

Método de Medición El trabajo se medirá en unidad (unid) de cartel de obra, contando con la aprobación del Supervisor y/o Inspector de la obra.

Forma de PagoEl pago se efectuara por unidad (unid) de colocación de cartel de obra, mediante las valorizaciones respectivas.

01.02.0 Almacén, Oficina y Caseta para Guardianía

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la construcción de un ambiente para almacén de obra y otro para oficina, en un área de 50 m2, con paredes de madera y cobertura de calamina sobre tijerales de madera por el periodo que dure la obra.

Dicho local estará ubicado en un lugar central o en la misma área de la obra. El uso de la oficina será exclusivamente para el Ingeniero Residente y el Supervisor y/o Inspector de la obra.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de almacén oficina y caseta de guardianía, contando con la aprobación del Supervisor y/o Inspector de la obra.

Forma de PagoEl pago se efectuara por metros cuadrados (m2) de almacén oficina y caseta de guardianía, mediante las valorizaciones respectivas.

01.03.0 Cerco Perimétrico de Seguridad de Obra

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la construcción de una cerca para el aislamiento y la seguridad de la obra, con la finalidad de evitar el fácil acceso de personas ajenas a ella. Se empleará sinchinas con manta de polietileno todo el perímetro de la obra.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metros (m) de cerco perimétrico de seguridad para la obra, contando con la aprobación del Supervisor y/o Inspector de la obra.

22


Forma de PagoEl pago se efectuara en metros (m) de cerco perimétrico de seguridad para la obra, mediante las valorizaciones respectivas.

02.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES02.01.0 Desmontaje de Equipos de Lavandería

Descripción y Método de ConstrucciónSe ejecutara el desmontaje de equipos de lavandería existentes que se encuentren inoperativas y en estado de desuso con herramientas y equipos manuales adecuados, para dar inicio a la instalación de nuevos equipos..

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá por unidad (und) de desmontaje de equipos de lavandería existentes, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por unidad (und) de desmontaje de equipos de lavandería existentes, mediante las valorizaciones respectivas.

02.02.0 Desmontaje de Ventanas de Fierro

Descripción y Método de ConstrucciónLa presente partida se refiere al desmontaje de las ventanas existente, las que serán reemplazadas por unidades nuevas, con las características y dimensiones indicadas en los planos. Método de Medición El trabajo efectuado se medirá por unidad (Und.) de desmontaje realizada en forma manual, estando los trabajos a satisfacción del Inspector y/o Supervisor del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por unidad (Und) de desmontaje en forma manual, mediante las valorizaciones respectivas.

02.03.0 Desmontaje de Artefactos Eléctricos

Descripción y Método de ConstrucciónSe ejecutara el desmontaje de artefactos eléctricos existentes que se encuentren inoperativas y en estado de desuso con herramientas y equipos manuales adecuados, para dar inicio a la instalación de nuevos equipos..

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá por unidad (und) de desmontaje de artefactos eléctricos existentes, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por unidad (und) de desmontaje de artefactos eléctricos existentes, mediante las valorizaciones respectivas.

02.04.0 Picado de Pisos

Descripción y Método de ConstrucciónSe ejecutara el picado de pisos existentes que se encuentren en estado de deterioro con equipos, para dar inicio a la nueva construcción.

21


Método de Medición El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de picado pisos, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por metros cuadrados (m2) de picado de pisos, mediante las valorizaciones respectivas.

02.05.0 Picado de Muros para Enchape

Descripción y Método de ConstrucciónSe ejecutara el picado de muros existentes que se encuentren en estado de deterioro con equipos, para dar inicio a los trabajos de enchapado de cerámicas, en la altura especificada en los planos.

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de picado muros, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por metros cuadrados (m2) de picado de pisos, mediante las valorizaciones respectivas.

02.05.0 Despintado y/o Rasqueteo de Muros, Columnas y Vigas

Descripción y Método de ConstrucciónEstos trabajos se ejecutaran con espátula de mano y lija, con lo que se obtendrá una superficie preparada para recibir la pintura.

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de despintado realizado en forma manual, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por metros cuadrados (m2) de despintado de muros, columnas y vigas, mediante las valorizaciones respectivas.

02.06.0 Despintado y/o Lijado de Puertas y Ventanas de Fierro

Descripción y Método de ConstrucciónEstos trabajos se ejecutaran con lija, con lo que se obtendrá una superficie preparada para recibir la pintura.

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de despintado realizado en forma manual, estando los trabajos realizados a satisfacción del Supervisor y/o Inspector del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara por metros cuadrados (m2) despintado puertas y ventanas de fierro, mediante las valorizaciones respectivas.

02.07.0 Eliminación de Material Proveniente de Demoliciones

Descripción y Método de Construcción Esta partida comprende la eliminación de material excedente de las demoliciones. Todo material descartado de uso, deberá ser eliminado fuera de los límites

de la obra y en los lugares permitidos por las autoridades locales.

22


El Ingeniero Inspector y/o Supervisor no permitirá acumulación de material excedente por más de 72 hrs. luego de producido el trabajo que dio lugar a esta acumulación, salvo aquel material que será empleado como relleno.

El contratista está obligado una vez concluidos los trabajos a dejar completamente limpio los ambientes y áreas circundantes del proyecto.

El Ingeniero Inspector y/o Supervisor deberá llevar control sobre los volúmenes de eliminación, registrando, verificando y aprobando constantemente.

Método de Medición.El trabajo efectuado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material, contando con la aprobación del Inspector y/o Supervisor de acuerdo a lo especificado en los planos del Proyecto.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metros cúbicos (m3) de eliminación de material, mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

03.0.0 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

DescripciónComprende todas las obras de albañilería como muros, pilares, dinteles, arcos y bóvedas de ladrillo de arcilla cocida y los diferentes tipos de ladrillos con los que se puede ejecutar.

Requisitos Resistencia. Carga de trabajo a la comprensión mínima a estable en ladrillos macizos:

10 kg/cm2. Durabilidad. Permanecerán inalterables, dentro de lo aceptable, a los agentes exteriores

y otras influencias. Serán por tanto compactos y bien cocidos. Al ser golpeados con un martillo darán un

sonido claro, metálico. Homogeneidad en la textura. Grano uniforme. Color. Uniforme. Rojizo amarillento. Moldeo. Ángulos rectos, aristas vivas, caras planas. Dimensiones exactas y constantes

dentro de lo posible. Adherencia. Superficies uniformemente rugosas.

Se rechazará los ladrillos que no cumplan estas cualidades y los que presenten notoriamente los siguientes defectos: Resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas. Los sumamente porosos, los no cocidos suficientemente o crudos. Los que al ser

golpeados con el martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables. Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales conchuelas, o grumos

de naturaleza calcárea. Los que presenten manchas blanquecinas de carácter salitroso; florescencias y otras

manchas como veteados negruzcos, etc. Los no enteros y deformes, así como los retorcidos los que presenten alteraciones en

sus dimensiones.

Mortero para Asentar Ladrillos Las mezclas en morteros para asentar ladrillos serán: 1:5 cemento-arena. Se

compensará el esponjamiento de la arena húmeda aumentando su volumen en un 2%.

Preparación de los Trabajos en Ladrillo Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra de

albañilería y antes de su asentado. En épocas calurosas, deberán tenerse sumergidas en agua el tiempo necesario para

que queden bien embebidos y no absorban el agua del mortero. Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se mojará la cara superior de

éstos. En caso de que el muro se levante entre elementos estructurales cercanos, columnas,

21


es conveniente trasplantar a partir del nivel corrido, el marcado del escantillón a las caras de las columnas que van a tener contacto con el muro; esto facilita su construcción y asegura la horizontabilidad de las juntas, así como los niveles.

03.01.0 Muro de Ladrillo Tubular Aparejo de Soga Junta 1.5 cm. – CA 1:5

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras para la aprobación del Inspector y /o Supervisor. Se deberá realizar ensayos para determinar la resistencia a compresión de la unidad (f

´b) y en conjunto (f´m) del ladrillo aprobado por el Inspector y /o Supervisor. La calidad de las unidades de ladrillo debe verificarse siguiendo las pautas de muestreo

y ensayo indicadas en la Normas vigentes. El tipo de ladrillo a ser usado debe ser aprobado por el Inspector y /o Supervisor antes

de su colocación en obra. El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la

dosificación cemento : Arena = 1:5 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero. Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillarán cuidadosamente la

primera hilada, para obtener la correcta horizontalidad de su cara superior, comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la perpendicularidad de los encuentros de muros y establecer una separación uniforme entre ladrillos.

Se exigirá el uso de escantillones graduados desde la colocación de la segunda hilera de ladrillos.

Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo sucesivamente, alternado las juntas verticales, para lograr un buen amarre.

Luego de asentada una hilada completa (se presiona cada uno de los ladrillos contra la cama de asiento ayudándose del mango del badilejo mediante golpes leves), se procede a rellenar las juntas verticales, tratando de que el mortero rellene totalmente la junta.

El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante, pudiendo usarse desde 1 cm. hasta 1.5 cm.

Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura máxima de medio muro por jornada. Para proseguir la elevación del muro, se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado, un mínimo de 12 horas.

El desalineamiento máximo en el emplantillado de 0.5 cm. cada 3 m. con un máximo de 1 cm. El desplome o desalineamiento de los muros no será mayor de 1 cm. cada 3 cm., con un máximo total de 2.5 cm. en todo lo alto.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado de medirá en metros cuadrados (m2) de asentado debidamente aprobado por el Inspector y / o Supervisor de la obra.Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

04.0.0 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

Generalidades Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizarse en muros, vigas y columnas; todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustándose los perfiles a las medidas terminadas indicadas en los planos. Durante el proceso constructivo se tomará todas las precauciones necesarias para no causar daños a los revoques terminados.

DescripciónMorteros o pastas en proporciones definidas aplicados en una o más capas sobre los paramentos de muros brutos, exteriores o interiores, cielos rasos, vigas, columnas, etc. para vestir y recubrir, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos.

Materiales

22


En los revoques que contengan arena ha de cuidarse mucho la calidad de ésta. No deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien graduada, clarificada uniformemente, desde fina hasta gruesa. Libre de materias orgánicas y salitrosas.

Preparación del Sitio.Los revoques, solo se aplicarán después de las seis semanas de asentado el muro de ladrillo. Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien y previamente las superficies desde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.El revoque que se aplique directamente al concreto, no será ejecutado hasta que esas superficies de mortero hayan sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón. Especialmente se humedecerá las superficies de ladrillo.

04.01.0 Tarrajeo Frotachado en Muros Inter. y Exter. C:A 1:5 e=1.5 cm.

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida a ejecutarse comprende el Frotachado de los muros interiores y exteriores con carácter definitivo, han de presentar las superficies tratadas, debiendo quedar listas para recibir la pintura. En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:7 (cemento: arena), corridas

verticalmente y a lo largo del muro, debidamente aplomadas que sobre sale en el espesor exacto del tarrajeo.

Esta cinta será espaciada cada metro a metro y medio, partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.

La mezcla de tarrajeo será proporción C:A, 1:5, luego de terminado el revoque del espacio entre cintas, se picarán éstas, rellenando el espacio que ocupaban, con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo.

Las cintas no deben formar parte del tarrajeo, y se picarán antes de que haya endurecido completamente el revoque.

Constantemente se controlará el aplomo de la cinta empleando la plomada del albañil. El trabajo de acabado final será realizado con regla de Aluminio, debiendo ser sometido

a las áreas trabajadas a la aprobación del Inspector y /o Supervisor; el mismo que deberá verificar y dejar por escrito su aceptación o rechazo en el Cuaderno de Obra.

En resumen, se debe lograr una superficie pareja y completamente plana de la superficie.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado de medirá en metros cuadrados (m2) de tarrajeo frotachado en muros internos y externos debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

05.0.0 PISOS Y PAVIMENTOS05.01.0 Contrapiso de 35 mm. Mezcal 1:5

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la construcción del contrapiso que será de mortero, cemento- arena en una proporción de 1:2. Se colocara en el primer nivel de la edificación.

Método de Medición El trabajo ejecutado de medirá en metros cuadrados (m2) de contrapiso debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de colocación de contrapiso, mediante las respectivas valorizaciones.

21


05.02.0 Piso de Cerámica 30x30 cm Antideslizante

Descripción y Método de Construcción Se colocara un piso de cerámica blanca de 0.30 x 0.30 m antideslizante, sobre el falso

piso ya trabajado; el colocado debe hacerse de tal manera que al concluir el trabajo debe quedar una superficie plana y bien nivelada.

El falso piso será previamente rasqueteo, limpiado y humedecido. Para luego aplicar una mezcla de mortero 1:5, sobre la cual irán fijadas las piezas de mayólica, que habrán sido empapadas previamente con una capa de cemento puro en forma de pasta, de no más de 1/16" de espesor; las juntas entre mayólicas serán de 1/8" más o menos. Se alinearán perfectamente en ambos sentidos.

Previamente al asentado se hará un emplantillado cuidadoso, para evitar el excesivo cartaboneo y el uso de cartabones muy delgados.

Posteriormente, se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de piso de cerámica, estando los trabajos realizados a satisfacción del Inspector y/o Supervisor del Proyecto.

Forma de Pago El pago se efectuara al precio unitario del contrato por metros cuadrados (m2), mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra.

06.0.0 ZOCALO06.01.0 Zócalo de Cerámica de 0.20x0.30m

Descripción y Método de ConstrucciónComprende la colocación de la mayólica en las superficies de los muros en el que se aplico el tarrajeo primario. La mayólica será de fabricación nacional de 0.20 x 0.30 de textura uniforme sin dibujos,

se colocaran preparando una pasta de cemento puro para fijarlas en la pared. Se rechazarán aquellas piezas que tengan defectos en sus bordes o en sus superficies. Las juntas alineadas sin derrames para su colocación, se respetaran estrictamente las

medidas indicadas con el objeto de evitar la colocación de piezas fraccionadas. Con el objeto de conseguir un ordenamiento entre los aparatos sanitarios y las mayólicas

deberá respetar las medidas para la ubicación de ejes de aparatos. Los cortes se harán a maquina, las piezas se remojaran totalmente por espacio de 12

horas, en el encuentro de mayólicas en las esquinas se emplearan esquineros de plástico o en su defecto se permitirá que se bisele la mayólica en el borde de los encuentros, formando un ángulo de 45º que permita un encuentro satisfactorio, la fragua se efectuara con polvo de porcelana.

Los contornos vivos llevaran piezas terminadas de acuerdo con las indicaciones del Inspector y/o Supervisor de Obra

Previamente al asentado se hará un emplantillado cuidadoso, para evitar el excesivo cartaboneo y el uso de cartabones muy delgados.

Deben lograrse superficies planas aplomadas con hiladas perfectamente a nivel. En la unión con elementos tarrajeados se hará una bruña de 1.50 cm de alto por 0.5 cm de profundidad.

En los casos de ventanas en las zonas a formarse con mayólicas, el zócalo volteará con piezas de canto boleado para formar el alfeizar o los lados del vano. En caso de no existir en el mercado se formarán en forma de corte de cola. Los zócalos serán fraguados antes de las 48 horas de asentado el material. Antes de fraguar la mayólica y juntas, deben ser saturadas con agua limpia, aplicando a presión polvo de porcelana blanca de primera calidad entre las juntas, hasta llenarla al ras.

Método de MediciónEl trabajo ejecutado de medirá en metros cuadrados (m2) de colocación de mayólica, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

22


Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de colocación de mayólica, mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

07.0.0 PINTURALos imprimantes para los muros llamados también selladores, se emplean para emborrar superficies nuevas de paredes, disminuyendo la porosidad y proporcionando una base para la aplicación de la pintura de acabado.

Los imprimantes de fábrica han reemplazado con mejores resultados al que se preparaba artesanalmente con pintura en base de tiza y cola.Al reducirse las porosidades de la superficies, aumenta la adherencia de la pintura de acabado, la composición de los imprimante y selladores para muros es preparada con resinas de caucho sintéticos.

Imprimantes Para Elementos de Fierro / maderaComo su nombre lo indica son apropiados para la carpintería de madera y estructura metálicas. De acuerdo a la composición de fabricación, existen diversos imprimantes, que confieren en diversos grados en composición anticorrosiva como el cromato de zinc, asaron líquido. Se diluyen con aguarrás minerales y deben observarse estrictamente las recomendaciones de los fabricantes pues algunos de ellos no se pueden aplicar con pistolas por su contenido tóxico.

BarnicesPintura transparente que se aplica en la superficie de la madera. Existen diversas calidades, entre ellas, el denominado barniz marino que se especifica para carpintería de madera exteriores. Proporcionan efectiva protección a la intemperie, sol, lluvia, humedad.

Aplicación de PinturaPara exteriores e interiores se usará una mano de imprimante y dos manos de pintura látex lavable. La carpintería de madera llevará un acabado con barniz semimate. La carpintería metálica llevará previamente una mano de pintura anticorrosiva y luego recibirá dos manos de pintura esmalte.

07.01.0 Pintura Látex Satinado en Muros Exteriores e Interiores (Dos Manos)Descripción y Método de ColocaciónEsta partida comprende la pintura en muros interiores y exteriores de la estructura aplicada con dos manos o pasadas. De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas

antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc.,

serán resanados o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento.

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá metros cuadrados (m2) de pintura aplicada en los muros exteriores e interiores, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura aplicada en muros interiores exteriores mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

07.02.0 Pintura Látex Satinado en Columnas y Vigas

Descripción y Método de Colocación

21


Esta partida comprende la pintura en columnas y vigas de la estructura aplicada con dos manos o pasadas. De manera general, todas las superficies por pintar deberá estar bien limpias y secas

antes de recibir los imprímanles y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc.,



Para aplicar la pintura en vigas y columnas primero se prepara la superficie a trabajarse luego se va aplicando su imprimante y después la pintura látex en capas sucesivas, a medida que se vaya secando las anteriores.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá metros cuadrados (m2) de pintura aplicada en las columnas y vigas, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura aplicada en columnas y vigas mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

07.03.0 Pintura Látex Satinado en Cielorraso

Descripción y Método de ColocaciónDe manera general, todas las superficies por pintar deberá estar bien limpias y secas antes de recibir los imprímanles y pinturas. Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc.,


Para aplicar la pintura en el cielo raso primero se prepara la superficie a trabajarse luego se va aplicando su imprimante y después la pintura látex en capas sucesivas, a medida que se vaya secando las anteriores.

Se dará un mínimo de 2 manos para pinturas o las que sea necesaria para cubrir la superficie, del color que se estipule.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá metros cuadrados (m2) de pintura aplicada en cielo raso, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura aplicada en cielo raso mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

07.04.0 Pintura Anticorrosiva en Puertas y Ventanas de Fierro

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende el acabado que e dará a las rejas ferro cuadrado de ½” anticorrosivo aplicadas en dos manos o pasadas, de manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas antes de recibir la pintura anticorrosiva.


Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá metro cuadrado (m2) pintura anticorrosiva aplicada en las rejas y puertas de fierro debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor.

22


Forma de PagoEsta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura aplicada mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

08.0.0 INSTALACIONES SANITARIASMaterialesLos materiales a usarse deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional.

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada, siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalación. Si por no estar colocados como es debido ocasionan daños, deben ser reparados por cuenta del Contratista.

Ejecución, Trazo y Mano de ObraTrazoLos ramales de tuberías distribuidoras de agua serán instalados en muros y pisos, los colectores de desagüe se instalarán en los falsos pisos, procurando no hacer recorrido debajo de los aparatos ni en los muros o cimientos, salvo las derivaciones o ramales específicos para cada aparato. Los de desagüe deberán tener las gradientes indicadas, las que están dadas por las notas correspondientes en los planos respectivos, en el caso de colectores de desagües principales, siendo el 1%, la pendiente mínima para tuberías interiores, salvo indicación específica.

Tapones ProvisionalesSe colocarán tapones de fábrica roscados, en todas las salidas de agua. En todas las salidas de desagüe y ventilación y en todos los puntos en que queden abiertas las tuberías deberán colocarse tapones de fábrica; cuando no existan, deberán ser de madera en forma cónica.

Mano de ObraLa mano de obra se ejecutará siguiendo las normas de un buen trabajo, debiendo tener especial cuidado de que presenten un buen aspecto, en lo que se refiere a alineamiento y plomo de las tuberías.

Pruebas de las Instalaciones SanitariasAntes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas, se ejecutarán las siguientes pruebas:

Instalaciones Interiores Para las tuberías de desagüe se llenarán estas con agua, previo tapado de las salidas

bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general.

Los aparatos sanitarios se probarán uno a uno debiendo observar un funcionamiento satisfactorio.

08.01.0 Salida para Desagüe PVC – SAP 4” Zona Inodoros

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde a la selección y colocación por parte del contratista, de todos los elementos de salida de desagüé, zona de inodoros de la red de desagüe PVC-SAL de 4”, incluyendo elementos de sujeción, tubería, codos de 90° de desagüe de 4”.Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en puntos (pto) de colocación salida de 4” para inodoro con accesorios, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de Pago Esta partida se pagará por puntos (pto) de colocación de salida de 4” para inodoros, mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

21


08.02.0 Red de Distribución de Tubería PVC-SAL de 4”Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde a la selección y colocación por parte del Contratista de la red de desagüe del tipo PVC SAL de 4” hacia la zona de tratamiento de acuerdo a las indicaciones de los planos a satisfacción del Inspector y/o Supervisor de la obra.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metro (m) de colocación de red de desagüe PVC SAL 4”, aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro (m) de colocación de red de desagüe PVC SAL 4”, mediante las respectivas valorizaciones.

08.03.0 Sumidero de Bronce 4”Descripción y Método de ConstrucciónLa presente partida se refiere a la selección y colocación por parte del Contratista, de los sumideros de 4” que figuran graficados en los planos de instalaciones sanitarias.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá por Pieza (Pza) de colocación de sumidero de 4”, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra.

Forma de PagoEsta partida se pagará por Pieza (Pza) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

09.0.0 SISTEMA DE AGUA Y CONTRA INCENDIO09.01.0 Salida de Agua Fría con Tubería PVC-SAP 1/2"

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde a la selección y colocación por parte del Contratista, de todos los puntos de agua fría en el sistema de abastecimiento de agua de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá por punto (Pto) de colocación de red de agua con tubería PVC SAP 1/2", debidamente aprobada por el Inspector y/o Supervisor de la obra.

Forma de PagoEsta partida se pagará por punto (Pto) de colocación de red de agua con tubería PVC SAP 1/2", mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

09.02.0 Red de Distribución Tubería de 1/2" PVC-SAPDescripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde a la selección y colocación por parte del Contratista, de todos los elementos de la red de distribución de agua de PVC-SAP de ½” incluyendo elementos de sujeción, tubería PVC-SAP A-10 de ½”, Codos de 90° de agua roscadas de ½”.

La presente partida comprende la instalación de tuberías 1/2” para las redes de agua fría, las mismas que serán de plástico con uniones de espiga, campana o roscado, las uniones se harán con pegamento líquido para tubos plásticos. Antes de ser enterradas o cubiertas con mortero debe realizarse la prueba hidráulica y evitar posteriores fugas.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá por metro (m) de colocación de red de agua PVC - SAP de ½” debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra.

22


Forma de PagoEsta partida se pagará por metro (m) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

10.0.0 LLAVES Y VALVULAS10.01.0 Válvula de Compuerta de Bronce de 1/2”

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde al colocado de las válvulas de Compuerta, las mismas que se usaran para controlar el flujo de agua de los sistemas.

Las presentes normas, establecen las especificaciones que para fines de adquisición y recepción, deben cumplir las válvulas tipo compuertas de bronce de 1/2” y para presiones de trabajo de 12,5kg/ cm2 (175 /lbs/pulg2).

Las partes principales de una válvula de compuerta son: Cuerpo Superior é Inferior, el asiento para la compuerta o disco, el disco, el vástago y el volante o dado. El cuerpo inferior que define el diámetro nominal y contiene las juntas y asiento para la compuerta, el cuerpo que sirve de soporte para el vástago de operación, con el sello correspondiente.

El mecanismo de cierre consta de la compuerta, que puede ser un disco doble o un disco sólido en forma de cuña. Los asientos de los discos son de bronce o de metal resistente torneado (metal).

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá por unidad (Unid.) de colocación de válvula compuerta de bronce de 1/2”, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará por unidad (Unid) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

11.0.0 INSTALACIONES ELECTRICASGENERALIDADESEstán comprendidas todas las instalaciones para dotar de energía eléctrica a la Infraestructura de la Institución Educativa Pública Virgen de los Dolores, tales como tableros, conductores, luminarias y sus correspondientes controles de uso. El sistema de instalación es convencional, basado en conductos de PVC; con circuitos alimentadores y derivados embutidos en las paredes, techos, pisos, columnas.

Toda obra se ejecutará de acuerdo a los planos aprobados por la Entidad. El material gráfico que se adjunta comprende mano de obra, materiales, equipo y otros

datos que tienen como objetivo, dejar listo para funcionar el sistema eléctrico. Cualquier actividad, material o equipo que no se mencione en las especificaciones pero

que aparezca en los planos o metrados o viceversa que sea necesario para completar las instalaciones eléctricas serán suministrados, instalados y aprobados por el Contratista sin costo alguno para el contratante, así como cualquier detalle menor de trabajo y materiales que no se muestra en los planos, especificaciones y metrados, pero que sean necesarios para las instalaciones, deberán ser incluidos en el trabajo del Contratista.

El Contratista notificará por escrito al Ingeniero Inspector y/o Supervisor de cualquier material o equipo que se indique y que considere inadecuado o inaceptable de acuerdo a las leyes, reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes, así como de cualquier trabajo que sea necesario y que haya sido omitido, en caso contrario el Contratista asumirá el costo de los mismos.

Las especificaciones técnicas del fabricante deberán ceñirse estrictamente, pasando éstas a formar parte de las presentes especificaciones técnicas.

Los materiales a usarse serán nuevos, de reconocida calidad y de actual utilización tanto en el mercado nacional como internacional, asimismo deberá respetarse las

21


indicaciones de los fabricantes en cuanto al almacenamiento y protección de los mismos, en caso contrario el Contratista será responsable de los deterioros surgidos por la inobservancia de las indicaciones.

Trabajos Cualquier cambio, innovación o variación de lo especificado en planos deberá ser

aprobado previamente por el Ingeniero Inspector y/o supervisor. En obra se ubicará exactamente “las salidas” que en planos sean aproximadas. En

planos se explica el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que deberá seguirse exacta y ordenadamente.

Los interruptores nunca se ubican detrás de las puertas sino cuidando la fácil operatividad al abrirse éstas. Ningún interruptor deberá estar dividido por la mayólica, debiendo quedar encima o dentro de ellas.

Instalaciones comprendidas y sus límitesEstas especificaciones técnicas comprenden: Los ductos para el ingreso del cable del suministro del concesionario local desde el

límite de propiedad del terreno hasta la caja o medidor. La conexión desde la caja de acometida hasta el Tablero General. Los alimentadores desde el Tablero General hasta los distintos Tableros de Distribución. Las instalaciones eléctricas a todo costo desde los tableros hasta conectar todos los

artefactos de alumbrado, tomacorrientes, salidas especiales y en general todos los equipos y subcontroles que figuren en los planos.

Los conductores deben llegar hasta los mismos equipos para lo cual el contratista proveerá un largo de conductores de 0.20 m; para la salida de pared, interruptores y tomacorrientes; y hasta 1.50 m. para los equipos (incluso las luminarias), esto para que los instaladores ejecuten la conexión prescindiendo de empalmes intermedios, los cuales merman el rendimiento estándar y que no está permitido por Normas y Código Nacional de Electricidad.

Los artefactos de alumbrado descritos en el presupuesto y en los planos.

Adicionales, Revisiones y Modificaciones Los planos materia del proyecto podrán reemplazarse posteriormente por otros o

complementarse las especificaciones de acuerdo a las exigencias del trabajo. El Contratista de las instalaciones eléctricas podrá compatibilizar su labor por medio de

la revisión de los planos de arquitectura, estructura, sanitaria, con el fin de que su trabajo sea resultante de la coordinación con las otras especificaciones.

MaterialesCajas Estas cajas irán empotradas en techos de mortero ó adosadas en los tijerales, en caso

de existir cielo raso y, en las paredes según se indique en los planos. El número máximo de tuberías que podrá conectarse a una caja será.

Cajas Cuadradas : 04 Cajas rectangulares : 03 Cajas octogonales : 04

Las cajas deberán instalarse de manera que el borde de la caja no este embutido mas de 7 mm. De la superficie acabada.

Las tuberías de PVC que lleguen a una caja serán fijadas según se especifique. Luego de las instalaciones de la caja deberá resanarse el cavado (picado) de pared, techo o piso perimetral.

Las perforaciones serán resanadas con dos capas de pintura anticorrosivo y de esmalte como acabado.

Características de las Cajas Las cajas serán fabricadas por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/32”

de espesor (mínimo). Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas a las

mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán orejas soldadas.

22


Las dimensiones de las cajas serán:Para los interruptores : Rectangulares de 4” x 2 ¼” x 1 7/8”.Para los tomacorrientes : Rectangulares de 4” x 2 ¼” x 1 7/8”.Para salidas de luz en techo : Octogonales de 4”ø x 1½” de profundidadCajas de pase con tapa ciega: Cuadradas de 4” x 4” x 2 ¼”

Octogonales de 4”ø x 1½” de prof. Cuando sea necesaria la instalación de cajas en el piso (circuitos especiales ó

cómputo), éstas deberán ser del tipo pesado (F°G°-SAP) y a prueba de humedad. Las cajas de paso serán metálicos (F°G°) de tipo pesado, llevarán tapas ciegas

aseguradas con dos tornillos Stove-Bolt. En las instalaciones cercanas a las redes de agua ó zonas húmedas, las cajas serán del

tipo pesado (SAP) totalmente herméticas y a prueba de agua.

Conductos Los conductos (electroductos) estarán constituidos por tubería de material plástico tipo

pesado (PVC-SAP) ó liviano (PVC-SEL) de ¾” de diámetro, de acuerdo a Normas Internacionales y a lo establecido por el Código Eléctrico del Perú. Las curvas, uniones y demás accesorios deberán ser de las mismas características.

Las tuberías empotradas se colocarán en paredes y pisos durante la construcción, serán de plástico liviano PVC-SEL, con espesor mínimo de pared establecidos en el Código Eléctrico del Perú.

Al efectuarse la instalación se dejarán curvas entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten las respectivas cajas, así mismo no se aceptaran las hechas en obra.

Los conductos (electroductos) visibles serán de plástico pesado PVC-SAP e irán colocados en la parte inferior de los tijerales o donde se indique en los planos.

Se usarán para todos aquellos circuitos de iluminación, tomacorriente y fuerza que vayan desde los Tableros de Distribución hasta los puntos de alumbrado, tomacorriente y fuerza, con excepción de aquellos ambientes expresamente indicados en los planos.

La red de tubería deberá formar un sistema continuo, mecánicamente unido de caja en caja.

Todos los extremos cortados deberán ser limpiados, quitando las rebabas y escariando el mismo tiempo el filo interior y exterior con una lima o similar.

Todas las uniones entre tramos de tuberías y acoples (conexiones) serán selladas con pegamento PVC, especial para tuberías de plástico.

Las conexiones entre dos tramos continuos se harán embonando el tubo de la campana. En los casos donde el extremo del tubo no tenga “campana”, se usará un conector (acople) a la que irán embonados los tubos. No se permitirá el uso de conectores fabricados en la obra, las que deberán ser originales de fábrica.

Las instalaciones de las uniones espiga campana de tuberías y accesorios o conectores se realizarán con la limpieza previa indicada en párrafos anteriores y con la exactitud requerida para evitar obstrucciones en el paso de cables, que deberá ser continuo y sin reducciones de sección.

En ningún caso se permitirá la instalación de curvas fabricadas en la obra, los que deberán ser originales de fábrica. El número de curvas en un recorrido de caja a caja no deberá ser mayor de 03, de 90°.

Antes del antes del embutido de concreto y del resane respectivo, toda la construcción de tuberías del sector deberá ser revisada cuidadosamente por el Ingeniero Residente y el Ingeniero Supervisor.

Conductores Se aplica este concepto a los cuerpos capaces de transmitir la electricidad. Un conductor eléctrico esta formado primeramente por el conductor propiamente dicho,

este puede ser una sola hebra de alambre o un cable formada por un conjunto de ellas. El material del que esté formado dependerá de las características eléctricas (capacidad

para transportar la electricidad, mecánicas (resistencias al desgaste, maleabilidad) o del uso especifico que se le quiera dar y del costo.

Conductores en Tuberías Los conductores tendrán aislamiento termoplástico THW para 600 voltios y serán de

cobre electrolítico puro de 99.9 % de conductibilidad, fabricados de acuerdo a Normas Internacionales, Código Eléctrico del Perú y cumpliendo con el sistema ISO 9002.

21


La sección, tipo de aislamiento y nombre del fabricante estarán marcados en forma permanente a intervalos regulares en toda la longitud del conductor.

La sección del conductor que se empleará para los circuitos de tomacorrientes será del Nº 12 AWG (4.0 mm2), para las fases y Nº 14 AWG (2.5 mm2) para la línea de tierra.

No se usará para luz y fuerza conductores de calibre inferior al N°14 AWG. No se colocarán los conductores, antes de haber terminado el enlucido de las paredes y cielo raso.

No se pasará ningún conductor por los conductos, antes que las juntas y empalmes se hayan ajustados herméticamente y que todo el tramo se haya asegurado en su lugar.

Asimismo, los conductores serán continuos de caja a caja no permitiéndose empalmes queden dentro de las tuberías.

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctrica y mecánicamente seguros, protegidos con cinta aislante de jebe o cinta de plástico.

Antes de proceder al alambrado (cableado) se limpiarán y secarán los tubos y barnizarán las cajas; para facilitar el paso de los conductores. Se empleará talco, polvo o estearina, estando prohibido el uso de grasas o aceites.

Se evitará empalmes entre el tablero de servicio y el aparato de utilización, en caso de ser indispensables, deberán ejecutarse por medio de conectores a presión, convenientemente aislados y en cajas especiales de fácil acceso.

Cintas Aislantes Todos los empalmes de conductores aislados de calibre superior al Nº 10 AWG o

tratándose de conexiones o equipos de fuerza, deberán ser protegidos con cinta aislante entre cuyas características debe considerarse que sean anti-inflamables y resistentes a la temperatura de operación de los conductores.

Las aplicaciones de cinta aislante se realizarán con un método satisfactorio que dé suficiente rigidez de aislamiento, con no menos de 3 vueltas o capas de protección y una longitud de exceso en la zona de conductor aislado de 1”.

Interruptores para AlumbradoLos interruptores serán del tipo para empotrar, salvo indicaciones contrarias encontradas en planos.

UnipolaresSe instalarán en cajas rectangulares empotradas en mampostería de 4” x 21/4” x 1 7/8”, a una altura de 1.40m sobre el nivel de piso terminado al borde inferior del interruptor, salvo otra indicación, las que se instalarán verticalmente.

11.01.0 Salidas de Luz por Techo y paredDescripción y Método de ConstrucciónEstá referida a todas las salidas (en el techo ó pared) donde irán las luminarias. Su ubicación se indica en los planos del proyecto y estarán conformadas por los siguientes elementos:

Características Técnicas del Suministro Tubería y curvas PVC-SEL de ¾” ø. Interruptor de alumbrado monofásico 15 A-220 V – 60 Hz, simple, doble, triple ó de

conmutación según se requiera, compuesto por placa de aluminio anonizado y “dados” en caja rectangular de FºGº de 4” x 2 1/4” x 17/8”.

Conductores cableados de cobre N° 14 AWG (2.5 mm2) con aislamiento THW – 600 VAC, temperatura de operación 75°C.

Caja octogonal de FºGº de 4”ø x 11/2” Los materiales a utilizarse deberán cumplir las especificaciones descritas anteriormente

y de acuerdo a los planos. El montaje de las tuberías y cajas se efectuará en perfecta coordinación con las obras

civiles. Para la instalación de los conductores y para evitar posibles obstrucciones en su pase

por las tuberías, se dejará alambres guías de acero galvanizado N° 16 AWG.

Método de Medición El trabajo se medirá en punto (Pto) de salida de luz por techo y pared, ejecutado contando con la aprobación del Inspector y/o Supervisor de la obra.

22


Forma de PagoEsta partida se pagará por punto (Pto) de colocación de salida de luz por techo y pared luz mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

11.02.0 Salida para Tomacorriente Bipolar Doble con Línea a TierraDescripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde al suministro é instalación por parte del Contratista, de todos los elementos necesarios en una salida para tomacorriente bipolar doble con línea a tierra.

Características Técnicas del SuministroLas salidas para los tomacorrientes estarán conformadas por lo siguiente: Tubería, curvas y uniones PVC-SEL de ¾”ø. Caja rectangular de FºGº de 4” x 21/4” x 17/8”. Tomacorrientes con línea de puesta a tierra, dobles, moldeados de plástico fenólico, de

simple contacto, compuestos por “dados” con capacidad de 15 A-250 V y placas de aluminio anonizado, similares al tipo Ticino serie Magic.

Conductores cableados de cobre electrolítico de 99.9 % de pureza, aislamiento THW, 600 V, N° 12 AWG para las fases y N° 14 AWG para la línea de tierra. Temperatura de operación 75 °C.

Características Técnicas del MontajeEl montaje de las tuberías, curvas y uniones se realizará en perfecta coordinación con las obras civiles. Las cajas rectangulares serán empotradas a una altura de 0.40m. ó 1.10m. Sobre el nivel del piso terminado (NPT) al borde superior del tomacorriente, salvo indicación contraria. Serán instalados horizontalmente según lo indicado en los planos.Método de Medición El trabajo se medirá por Punto (Pto) de salida para tomacorriente bipolar doble con línea a tierra, ejecutado contando con la aprobación del Inspector y/o Supervisor de la obra.

Forma de PagoEl pago se efectuara por Punto (Pto) de salida para tomacorriente bipolar doble con línea a tierra, mediante las valorizaciones respectivas la que incluye materiales, mano de obra, materiales y herramientas.

11.03.0 Salida para Lavandería IndustrialDescripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde al suministro é instalación por parte del Contratista, de todos los elementos necesarios en una salida para lavandería industrial.

Características Técnicas del SuministroLas salidas para los ventiladores de techo estarán conformadas por lo siguiente: Tubería, curvas y uniones PVC-SEL de ¾”ø. Caja rectangular de FºGº de 4” x 21/4” x 17/8”. Caja octogonal de FºGº de 4”ø x 17/8” Ventilador de techo de 0.15 KW – 220 V- 60 Hz con su respectiva caja de interrupción

(arranque-parada) y control de velocidades. Conductores cableados de cobre electrolítico de 99.9 % de pureza, aislamiento THW ,

600 VAC, N° 12 AWG para las fases y N° 14 AWG para la línea de tierra. Temperatura de operación 75 °C.

Características Técnicas del MontajeEl montaje de las tuberías, curvas y uniones se realizará en perfecta coordinación con las obras civiles. Las cajas rectangulares serán empotradas a una altura de 1.50m. sobre el nivel del piso terminado (NPT) al borde superior de la caja de control de velocidades que será instalado verticalmente, según lo indicado en los planos. La caja octogonal se instalará empotrada en el techo aligerado o adosado a los tijerales si existiera cielo raso.

Método de Medición El trabajo se medirá por Punto (Pto) de salida para lavandería industrial, ejecutada contando con la aprobación del Supervisor de la obra.

21


Forma de PagoEsta partida se pagará por Punto (Pto.) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

11.04.0 Salida para Secadora IndustrialDescripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde al suministro é instalación por parte del Contratista, de todos los elementos necesarios en una salida para secadora industrial.

Características Técnicas del SuministroLas salidas para los ventiladores de techo estarán conformadas por lo siguiente: Tubería, curvas y uniones PVC-SEL de ¾”ø. Caja rectangular de FºGº de 4” x 21/4” x 17/8”. Caja octogonal de FºGº de 4”ø x 17/8” Ventilador de techo de 0.15 KW – 220 V- 60 Hz con su respectiva caja de interrupción

(arranque-parada) y control de velocidades. Conductores cableados de cobre electrolítico de 99.9 % de pureza, aislamiento THW ,

600 VAC, N° 12 AWG para las fases y N° 14 AWG para la línea de tierra. Temperatura de operación 75 °C.

Características Técnicas del MontajeEl montaje de las tuberías, curvas y uniones se realizará en perfecta coordinación con las obras civiles. Las cajas rectangulares serán empotradas a una altura de 1.50m. sobre el nivel del piso terminado (NPT) al borde superior de la caja de control de velocidades que será instalado verticalmente, según lo indicado en los planos. La caja octogonal se instalará empotrada en el techo aligerado o adosado a los tijerales si existiera cielo raso.

Método de Medición El trabajo se medirá por Punto (Pto) de salida para secadora industrial, ejecutada contando con la aprobación del Supervisor de la obra.

Forma de PagoEsta partida se pagará por Punto (Pto.) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

12.0.0 CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS12.01.0 Tubería PVC SAP SEL 20 mm

Esta partida comprende la selección, adquisición e instalación por parte del contratista de todos los elementos necesarios para la tubería PVC-SEL de 20 mm.

Características Técnicas del SuministroSerá para empotrar en piso ó muro, de las siguientes características: Diámetro : 20mm Longitud : 3m. Uso : Instalación Eléctrica. Material : PVC Clase : SEL (Liviano)

Características Técnicas del MontajeLa tubería se instalará empotrada en pisos y paredes para los conductores 2.5 mm2 y 4 mm2.

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá por metro (m) de tubería empotrada colocada, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de Pago

22


Esta partida se pagará por metro (m) instalado, mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

13.0.0 CONDUCTORES Y/O CABLES13.01.0 Conductor de Cu-THW/0.6kv de 1x2.5 mm2

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde el suministro é instalación por parte del contratista de todos los elementos necesarios para el tendido del conductor desde los tableros de Tableros de Distribución hasta sus respectivas cargas y para la línea de tierra entre los tableros de distribución y los tomacorrientes.

Características Técnicas del SuministroEl conductor está conformado por conductores de cobre electrolítico recocido, sólido ó cableado; aislamiento de PVC.

Está fabricado bajo Normas Internacionales ITINTEC 370.048 (Calibre mm2), UL-83 (Calibres AWG), VDE 0250 (Calibres AWG) con las siguientes características: Intensidad admisible 22 Amp. Máxima Tensión de servicio 0.6KV (en AWG) 0.75KV (en mm2) Temperatura de operación 75°C

Se instalará una caja de paso si es que la distancia entre el Tablero General y el Tablero de Distribución es superior a 15 m. ó tiene más de 3 curvas de 90°.

Características Técnicas del Montaje Se instalará en las tuberías entre los tableros de distribución y las sus respectivas

cargas (luminarias). Se instalarán en la misma tubería donde van los conductores (fases) para los

tomacorrientes como línea a tierra hacia los tableros de distribución. El cable será entregado en el sitio de la obra en bobinas enteras, cada una con una

etiqueta en la que deben estar indicados el nombre del fabricante y tipo codificado del conductor y mes y año de fabricación.

Todos los empalmes se harán en las cajas de derivación y conexión. Antes de proceder al cableado se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las

cajas con barniz aislante. Todas las uniones serán envueltas con cinta de jebe primero y después con cinta

aislante de manera de hacer su aislamiento equivalente a la del conductor. En los tableros se dejarán longitudes suficientes de cable para su conexión a los respectivos interruptores termomagnético.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metros (m) de colocación de cables eléctrico THW - 2.5mm2 debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará en metros (m) de colocación de cables eléctrico THW-2.5mm2 mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

13.02.0 Conductor de Cu-THW/0.6kv de 2-1x4.0 mm2Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde el suministro é instalación por parte del contratista de todos los elementos necesarios para el tendido del conductor desde los Tableros de Distribución hasta sus respectivas cargas de consumo.

Características Técnicas del SuministroEl conductor está conformado por conductores de cobre electrolítico recocido, sólido ó cableado; aislamiento de PVC.

21


Está fabricado bajo Normas Internacionales ITINTEC 370.048 (Calibre mm2), UL-83 (Calibres AWG), VDE 0250 (Calibres AWG) con las siguientes características: Intensidad admisible 30 Amp. Máxima Tensión de servicio 0.6 KV (en AWG) O.75KV (en mm2) Temperatura de operación 75°C

Se instalará una caja de paso si es que la distancia entre el Tablero General y el Tablero de Distribución es superior a 15 m. ó tiene más de 3 curvas de 90°.

Características Técnicas del Montaje Se instalarán en las tuberías entre los tableros de distribución y las sus respectivas

tomacorrientes. El cable será entregado en el sitio de la obra en bobinas enteras, cada una con una

etiqueta en la que deben estar indicados el nombre del fabricante y tipo codificado del conductor y mes y año de fabricación.

Todos los empalmes se harán en las cajas de derivación y conexión. Antes de proceder al cableado se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las

cajas con barniz aislante. Todas las uniones serán envueltas con cinta de jebe primero y después con cinta

aislante de manera de hacer su aislamiento equivalente a la del conductor. En los tableros se dejarán longitudes suficientes de cable para su conexión a los respectivos interruptores termomagnéticos.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en metros (m) de colocación de cables eléctrico THW - 4.0mm2 debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará en metros (m) de colocación de cables eléctrico THW -4.0 mm2 mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

13.03.0 Conductor de Cu NYY/1kv de 4-1x6.0 mm2Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la selección, adquisición e instalación por parte del Contratista, y todos los elementos necesarios; para lo cual los conductores serán de cobre electrolítico recocido, cableado concéntrico. Aislados y enchaquetados individualmente con cloruro de polivinilo (PVC). En la conformación duplex dos conductores aislados y enchaquetados son trenzados entre sí y su presentación es en colores blanca y roja.

UsosEn redes eléctricas de distribución en baja tensión, en urbanizaciones, directamente enterrado en lugares secos y húmedos.

Características Particulares El cable reúne magníficas propiedades eléctricas y mecánicas. La chaqueta exterior de PVC le otorga una adecuada resistencia a ácidos, grasas,

aceites y a la abrasión. Facilita empalmes, derivaciones y terminales. Menor peso que los cables NYY convencionales y mejor disipación de calor permitiendo

obtener una mejor intensidad de corriente admisible. No propaga la llama.

Características Técnicas del Suministro Tensión de servicio 1 KV Temperatura 80°C Sección 2-1 x 4 mm2 Material del conductor/tipo Cobre, NYY/1kV N° de hilos del conductor 1 Diámetro medio exterior 13.6 mm Temple Semi-duro Peso total (masa nominal) 318 kg/km

22


Corriente (A) 54

Este conductor se empleará en la subida hacia los postes a partir de la zanja donde están instalados los conductores principales de la Red subterráneos, hasta el cortacircuito fusible ubicado a una altura mínima de 4.0 m de la base del poste. La Conexión entre los conductores de la red y de subida a los postes se hará mediante empalmes para cable subterráneo NYY similar al 3M-0.

Método de Medición El trabajo efectuado se metros (m) de cable colocado, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará por metro (m), mediante valorizaciones aprobadas, y de acuerdo al avance físico-real de la Obra.

14.0.0 TABLEROS Y CUCHILLASGENERALIDADESLos Tableros Generales (para distribución circuitos de alumbrado exterior) y de Conexión, estarán formados por los siguientes elementos: Caja, marco con tapa, chapa y barras.

Se proveerá, instalará y probará los tableros eléctricos, de acuerdo a los Diagramas Unifilares que se indican en los planos de Instalaciones Eléctricas.

Estarán formados de dos partes: Gabinetes, que constan de caja, marco y puerta con llave y barras con accesorios. Interruptores, termomagnéticos, de operación automática ante cualquier falla.

Deben cumplir con las siguientes características mínimas:

Caja Será para uso exterior, grado de protección IP-65 del tipo para empotrar en la pared

(Tablero General) y para montaje en poste (Tablero de interconexión) construida de plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm. de espesor, debiendo traer huecos ciegos (knock-outs) en sus cuatro costados, para tuberías PVC-SAP de diámetro variado: ¾”, 1”, 1 ½”, etc. de acuerdo con los alimentadores.

Las dimensiones de las cajas serán las recomendadas por los fabricantes. Deberá tener el espacio necesario a los 4 costados, para poder hacer todo el cableado en ángulo recto.

Marco y Puerta Serán fabricadas con plancha de acero, laminada en frío, fosfatizada, de 1.5 mm de

espesor. El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. La puerta deberá ser pintada en color gris oscuro, con sistema de pintura electrostática

en polvo, ecológica, de mayor adherencia y llevará la denominación del Tablero pintado en color negro ó con letrero acrílico.

En la parte interior de la puerta llevará un compartimiento donde se alojará y asegurará firmemente una cartulina blanca con el Directorio de Circuitos, en el cual se indicará claramente la descripción de los distintos circuitos.

La pintura será de acabado al horno y deberá contar con la aprobación de la Inspectoría y/o Supervisión, caso contrario el Contratista estará obligado a realizar nuevamente el trabajo bajo su responsabilidad y sin costo adicional.

La puerta deberá llevar chapa y llave.Barras y Accesorios Las barras deben ir colocadas mediante aisladores (tipo Araldit, de resina fenólica) al

gabinete, para cumplir exactamente con las especificaciones de “Tableros de Frente Muerto”.

Las barras serán de cobre electrolítico de 99.9% de pureza (según norma ITINTEC 342020) y de una capacidad mínima de corriente de 100 Amperios.

Deben tener barras para la conexión a tierra de los distintos circuitos y del conductor

21


principal desde el pozo de puesta a tierra, dicha conexión se hará por medio de tornillos.

Interruptores La conexión de los conductores debe ser de lo más simple y segura, el conector será

fácilmente accesible, la conexión eléctrica debe asegurar que no ocurra pérdida de energía por falsos contactos.

La parte del interruptor que debe ser accionada, así como cualquier parte del interruptor que por su función puede ser tocada con las manos, deberá ser fabricada de un material con alto grado de nivel de aislamiento.

El canal para el arco debe ser construido de material aislante que absorba el calor y que rápidamente interrumpa el arco; los gases calientes producidos por el arco deben ser rápidamente enfriados.

Los contactos serán de aleación de plata, de tal manera que asegure un excelente contacto eléctrico disminuyendo la posibilidad de picaduras y quemado.

Deben ser del tipo intercambiables, de tal forma que los interruptores pueden ser removidos sin tocar los adyacentes.

El cableado de los interruptores debe ser hecho por medio de terminales de tornillos con contactos de presión.

Los interruptores que deben ser del tipo termomagnético automático, de tornillo (Bolt-On) ó de engrampe (Plug-In), de marcas reconocidas y en versión original, Merlín Gerin, General Electric, Siemens ó Westinghouse.

Deben ser apropiados para trabajar en las condiciones climáticas de la zona donde van a ser instaladas. Si ocurriese fallas por este motivo, éstas serán subsanadas por cuenta del Contratista, dentro del plazo de garantía.

Serán monofásicos y trifásicos, para 380/220 voltios, 60 Hz. , de los rangos de 15, 20,30,40,50,60,70, 80 Amperios con 10 KA, de capacidad de cortocircuito como mínimo.

Deben llevar claramente marcados las palabras Abierto (OFF) y Cerrado (ON). Deben ser operables manualmente, (trabajo normal) y disparados automáticamente

cuando ocurran sobrecargas o cortocircuitos. El mecanismo de disparo debe ser de “apertura” libre de tal manera que no permanezca

cerrado en condiciones de cortocircuito. Deben ser fabricados bajo Normas Internacionales y que cumplan con lo exigido por

Normas y Código Eléctrico del Perú. Cada interruptor debe tener un mecanismo común de desconexión de manera si ocurre

una sobrecarga o cortocircuito en los conductores desconecte automáticamente los 2 o 3 polos del interruptor (disparo común).

14.01.0 Tablero General TG 220V 1Ø – 60HzDescripción y Método de ConstrucciónEsta partida corresponde el suministro é instalación por parte del Contratista de todo los elementos necesarios para el Tablero de distribución de la Instalación de la lavandería

Características Técnicas del SuministroDeberá cumplir con lo especificado en las Generalidades para Tableros, equipado con los siguientes interruptores termomagnéticos:

TG Gabinete metálico con barras de Cu de 10 Polos (01 Pza) Interruptor Termomagnético de 2 x 25 A Sensibilidad 30 mA (04 Und) Interruptor Termomagnético de 2 x 20 A (04 Und) Interruptor Termomagnético de 2 x 30 A (01 Und)Deberá tener 02 espacios de reserva, como mínimo.La tensión máxima que pueden soportar los interruptores será de 600VAC a 60 Hz y el poder de ruptura de 10 KA.

Características Técnicas del MontajeDe acuerdo a lo indicado en los Planos y en coordinación con las Obras Civiles, con las tuberías ya instaladas, se procederá al montaje del Gabinete Metálico con las barras de cobre, luego se instalarán los conductores é interruptores termomagnéticos.

22


Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá por Pieza (Pza) de Tablero General colocado, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor

Forma de PagoEsta partida se pagará por Pieza (Pza) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

15.0.0 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA15.01.0 Puesta a Tierra para Circuitos de Baja Tensión

Descripción y Método de ConstrucciónEsta partida comprende la selección, adquisición e instalación por parte del contratista, de todos los elementos necesarios; para lo cual se deberá dar estricto cumplimiento a:

Características Técnicas del SuministroNormasITINTEC 370.042 : Conductores de cobre recocido para el uso eléctricoANSI C135.14 : Staples with rolled of dash points for Overhead line ConstructionMEM/DGE : DGE-019 CA-2/1983, 019-T-3/1989ASTMB : 56, A153.110

Conductor de Puesta a Tierra: El conductor para unir las partes sin tensión eléctrica de las estructuras con tierra, será de cobre desnudo, cableado, temple blando, de 10 mm², 7hilos.Varilla de Puesta a Tierra: Será de Cobre puro de 5/8” ø x 2.40 m Conector tipo AB: Será de Bronce de 16 mm ø y servirá para conectar el conductor de puesta a tierra en la varilla de cobre.Marco y Tapa de Concreto: Para efectuar mantenimiento cada cierto tiempo, de dimensiones según lo indicado en los planos. Thor-Gel: Sustancia química que se echará al pozo para disminuir la resistividad del terreno. Tierra vegeta: Negra tierra de chaca.

Características Técnicas del Montaje Se instalará lo más cerca posible del Tablero General. Todas las salidas para tomacorrientes deberán tener el conductor de puesta a tierra. Se instalará el sistema de puesta a tierra, de acuerdo a lo indicado en la lámina de

detalles correspondiente, procediéndose luego a aplicar la dosis ó compuesto para puesta a tierra (Thor-Gel) para la reducción de la resistencia óhmica de tierra, siguiendo las instrucciones indicadas para esto debiéndose obtener resistencias de terreno menores a 10 Ohm.

Método de MediciónEl trabajo efectuado se medirá en Juego (Jgo) de colocación de puesta a tierra, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará por Juego (Jgo) mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

16.0.0 ARTEFACTOS ELÉCTRICO16.01.0 Artefacto de Alumbrado con Lámparas Fluorescentes 2x36W / Reflector

Metálico/Equipo de Encendido de Alto Factor de PotenciaCaracterísticas Técnicas del SuministroSe emplearán artefactos para 2 lámparas fluorescentes de 36 W, similares al tipo rectangular REP de ILUMISA, apropiados para instalación en los distintos ambientes del Colegio, con equipo de alto factor de potencia. Deberán cumplir con lo siguiente:

Cuerpo

21


Chasis reflector de fierro, laminado con los entalles, esmaltado blanco al horno. Difusor íntegro de plástico acrílico blanco opal termomoldeado fijo al chasis con accesorio de cierre ad-hoc. Estará ensamblado con, reactancias y arrancadores de alto grado de confiabilidad.

LámparaDe las siguientes características: Tensión : 220V Frecuencia : 60 Hz. Potencia : 36 W. Flujo : 3200 lúmenes. Depreciación del Flujo : 83 % Vida nominal : 7500 horas Temperatura de Color : 3450 (°K) Índice de Reproducción Cromática : 57 (IRC) Eficacia : 69.56 lumen/watt.

Reactor Con base de anclaje y núcleo unidos mutuamente logrando gran solidez.

Completamente silenciosos. Longitud entre centros 140 mm. Con diseño de entrehierro que elimina las vibraciones del núcleo y consecuentemente

los ruidos. Las perforaciones de anclaje deben ser según normas DIN 49.365, que permita

instalarse directamente en luminarias nacionales o importadas. Mejor conexión gracias a sus robustas borneras fabricadas en poliamida 6. Debe ser fabricado con materiales de Alto Aislamiento: Soporte de bobinado en

poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio, que soporta temperaturas hasta de 230°C, sin sufrir deformación.

El bobinado con hilo esmaltado, clase térmica H(180°C). Aislamiento de las bobinas con cintas adhesivas con soporte de poliéster de clase

H(180°C) y láminas de film de poliéster. Clase térmica TW = 130°C, T = 60°C, impregnadas al vacío en resina y secadas al

horno a 150°C. Deben cumplir con las normas ISO 9002, con menor consumo de energía, bajas

pérdidas y reducido calentamiento. Fabricadas según normas: UNE-20152, CEI-82, VDE-0712. Para intensidad de lámpara en bajo factor de potencia de 0.43 A. Con un factor de potencia de 0.51. Condensador en paralelo de 4.5 uF de +/-10% (250V). Intensidad con factor de potencia mejorado (A.F) de 0.23 A. Condensador en serie +/- 4 %, 3.6/420 uF/V. Peso unitario de 0.625 kg.

Características Técnicas de MontajeEl montaje de los artefactos de alumbrado se efectuará una vez que se haya culminado con el proceso de cableado. Antes de su montaje se probará el correcto funcionamiento de todos los artefactos. La unión de los conductores de la luminaria con los de los circuitos de alumbrado, se efectuará con cinta aislante de buena calidad, resistente a altas temperaturas de operación.

Método de Medición El trabajo efectuado se medirá por pieza (Pza) de artefacto de alumbrado colocado, debidamente aprobado por el Inspector y/o Supervisor de la obra de acuerdo a lo especificado en los planos.

Forma de PagoEsta partida se pagará por pieza (Pza) de artefacto de alumbrado colocado, mediante las respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra.

22


21


CAPÍTULO IVPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión

de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV37.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO38

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

37 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

38 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

22


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 39

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 40

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases , la oferta ganadora41 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato42: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma



41 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

42 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

21


que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en

función al avance de obra.


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias43: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO44

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]45 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]46, adjuntando a su solicitud la garantía por

43 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

44 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


46 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que

22


adelantos47 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 48. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].49

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS50

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]51.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos52 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

47 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

48 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

49 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

50 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

51 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

52 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

21


La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE: De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad

por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones,

22


condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 53 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN

53 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

21


DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

22


FORMATOS Y ANEXOS

21


FORMATO N° 154

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lugar y fecha……………………….

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 014-2012-HSGY/CEPPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía N° 014-2012-HSGY/CEP, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.55

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

54 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

55 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

22


FORMATO 02INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE

(MODELO)

Lugar y fecha: _______________________

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEAdjudicación de Menor Cuantía N° 014-2012-HSGY/CEP. Primera Convocatoria.Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente,........................................................................................ (Persona Jurídica o Persona Natural), con RUC/DNI Nº.........................., con domicilio legal en............. .........................................................................................., debidamente representado por ........................................................................................, identificado con DNI..................., solicito inscribirme como participante para el proceso de selección de la referencia.

Para tal efecto, mediante el Formato Nº 02, alcanzo los datos correspondientes a mi representada.

Atentamente,

___________________________________Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

21


FORMATO N° 03REGISTRO DE PARTICIPANTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° 014-2012-HSGY/CEP, PRIMERA CONVOCATORIA. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REFACCION A TODO COSTO

LAVANDERIA HOSPITAL SANTA GEMA YURIMAGUAS

Nombre o razón socialRUC NºCÓDIGO RNPDIRECCIÓNCIUDADPROVINCIAREGIONTELÉFONOTELEFAXCORREO ELECTRÓNICOPÁGINA WEBREPRESENTANTE LEGALNº DNIPor el presente documento, declaro bajo juramento que la información consignada se sujeta a la verdad; asimismo, declaro bajo juramento que el RNP declarado se encuentra vigente a la fecha y corresponde al objeto de la convocatoria, no encontrándome impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

NOTA: La firma del participante es obligatoria

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

FECHA DE REGISTRO

FIRMA Y SELLO DE SECRETARÍA GENERAL

HORA

ES CONFORME SI NO

OBSERVACIONES

NOTA:

EL PARTICIPANTE SE TENDRÁ POR REGISTRADO CUANDO HAYA RECEPCIONADO LA CONSTANCIA DE REGISTRO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 52º DEL REGLAMENTO DE LA LCE.

AL MOMENTO DE REGISTRARSE, ADJUNTAR COPIA VIGENTE DEL RNP.

22


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

21


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

22


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


21


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

22


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, según corresponda:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”56

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”57


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o




21


ANEXO Nº 6

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra58, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizan en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado de partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 7), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

58 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

22


ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa59 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.



IMPORTANTE:


59 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

21


ANEXO Nº 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]



IMPORTANTE:

Para asignar la bonificación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).


22


ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · Web viewSIMBOLOGÍA...

Documents

Transcript of zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · Web viewSIMBOLOGÍA...