UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA...Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

JUNTA ADMINISTRATIVA 1/37

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470

DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS

DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.13.2020

"HABILITADO DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CBS EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO DE ORIENTE, ETAPA 1"

16:00 horas del miércoles 7 de octubre de 2020

Respuestas a las solicitudes de aclaración a las dudas recibidas, y al argumento de las descartadas, de conformidad con lo establecido en el numeral I.8, Etapas de la modalidad de adjudicación de las bases de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.13.2020 “Habilitado de Laboratorios de la División de CBS en el Parque Científico y Tecnológico de Oriente, Etapa 1”, a las que se da lectura en esta junta de aclaraciones que se lleva a cabo mediante video conferencia entre los licitantes y la comisión encargada, representante de la Junta Administrativa, a efecto de salvaguardar la integridad y la salud ante la situación de emergencia generada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

1. El retiro de escombro deberá ser a tiro libre autorizado con camiones que cuenten con el registro y autorización de establecimientos mercantiles, de servicios y/o unidades de transporte relacionados con el manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial (RAMIR). El concepto de retiro será medido en banco, por lo cual deberán considerar el abundamiento dentro de su análisis de precio unitario.

2. En esta junta de aclaraciones, como parte del presente documento, vía correo electrónico, se entregarán en archivo Word el anexo 18 con corrección, en archivo PDF el detalle correspondiente al concepto 8.6.3, así como los planos en autocad de los detalles referidos en los conceptos 3.10, 5.1, 5.22 y 5.23, todos en versión dwg.2010, que se mencionan en las respuestas.

3. Para la entrega de las propuestas tanto Técnica como Económica se reitera la forma en que deben entregar los documentos y la información solicitada en los apartados correspondientes:

II.10 Requisitos de la propuesta técnica

Se deberá entregar UN ARCHIVO EN FORMATO PDF Y UN ARCHIVO EN FORMATO EXCEL POR

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN EN LOS REQUISITOS:

1.- Tabla resumen de curriculum (ANEXO 9) UN ARCHIVO PDF UN ARCHIVO EXCEL

2.- Relación de los contratos de los tres

últimos años (ANEXO 10)

UN ARCHIVO PDF UN ARCHIVO EXCEL

3.- Relación de los profesionales técnicos

(ANEXO 11)


4.- Relación de los trabajos realizados por los

profesionales técnicos (ANEXO 12)


5.- Programación física de obra en método

Gantt o Pert





II.11 Requisitos de la propuesta económica

Se deberá entregar ARCHIVOS UNO EN FORMATO PDF Y UN ARCHIVO EN FORMATO EXCEL

POR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN EN LOS REQUISITOS:

1.- Relación de maquinaria y equipo de

construcción (ANEXO 14)


2.- Análisis, cálculo e integración de los costos

horarios de la maquinaria y equipo de

construcción (o demolición) conforme al

(ANEXO 15)


3.- Análisis de todos los precios unitarios del

catálogo de conceptos conforme al (ANEXO

16)


4.- Explosión de insumos que intervienen en la

integración de la propuesta conforme al

(ANEXO 17)


5.- Análisis, cálculo e integración del factor de

salario real (con base en salario mínimo)

conforme al (ANEXO 18)


6.- Análisis, cálculo e integración de los costos

indirectos conforme al (ANEXO 19)


7.- Utilidad propuesta por el Licitante conforme

al (ANEXO 20)

UN ARCHIVO PDF

8.- Relación de costo de los materiales básicos



9.- Programa físico (ANEXO 22) UN ARCHIVO PDF o

PROJECT

UN ARCHIVO EXCEL o

PROJECT

10.-Programa físico financiero de suministro

de materiales y equipos (ANEXO 23)


NO se aceptará que se presente un solo archivo en formato PDF conteniendo todos los

documentos de la propuesta respectiva en forma continua (SE DEBERÁ ENTREGAR UN

ARCHIVO POR CADA DOCUMENTO).

PUNTO AL QUE SE LE TIENE QUE DAR ESPECIAL ATENCIÓN:

13.- Presupuesto total de los trabajos

(rúbrica en cuerpo, firma en resumen) (en

archivos PDF y en Excel) El licitante

Los licitantes deberán llenar en la columna

correspondiente a P.U. los precios derivados

de su programa de precios sea OPUS O




integrará su presupuesto con base en el

catálogo de conceptos entregado como

anexo técnico de las Bases en formato

Excel y en PDF firmado, ANEXO

TÉCNICO 7, llenando la columna

correspondiente a precio unitario con sus

importes, sin agregar u omitir ninguna

columna, ni agregar logotipo de la

empresa (archivo con clave de acceso que

dará el licitante en voz alta hasta la reunión

virtual de apertura). En caso de

discrepancia entre las cantidades escritas

y en número, prevalecerá la escrita.

NEODATA:

EN EL ARCHIVO DE EXCEL PROPORCIONADO

POR LA UNIVERSIDAD EN LAS BASES DE LA

LICITACIÓN SIN AGREGAR FILAS,

COLUMNAS O LOGOTIPOS, NO SE ACEPTA

NINGUN OTRA PRESENTACIÓN, AUNQUE SEA

EXCEL, ya que su propuesta podrá ser

desechada en el proceso de revisión si no se

cumple con este requisito.

SE REITERA QUE ESTAS ACLARACIONES

RESPETAN TOTALMENTE LO SOLICITADO EN

LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

A C L A R A C I O N E S

INGENIERÍA MEXICANA INCORPORADA DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

No. REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA

Hoja 9 de las bases, último párrafo. Folio y firma

La información digital deberá ir firmada ¿? el folio deberá ser continuo para toda la oferta o será distinto para cada documentación, volviendo a iniciar para cada una (legal, financiera, técnica y económica)

Sí, la información digital deberá ir firmada como se solicita para cada

caso, remitirse al apartado I.8.

Etapas de la modalidad de

adjudicación, de las bases.

Hoja 14 de las bases, II.9.numeral 4

Dice: flujo de efectivo … del 1 de enero 2019, debe decir 18 dic 2020. Aclarar

De conformidad con el apartado II.9, numeral 4, el estado de flujo de efectivo debe presentarse por el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha de conclusión de la obra, con cortes mensuales... Es decir, iniciar con el mes de enero de 2019 y concluir con el mes programado de conclusión de la obra.

Hoja 14 de las bases, II.9.numeral

Flujo de efectivo. Proporcionar guía de llenado o ejemplo de cálculo

De conformidad con lo establecido en el apartado II.9, numeral 4, se encuentra el Anexo 8 de las Bases, en el cual está un instructivo de llenado de este formato.

Hoja 15 de las bases, II.10. La programación física de la Sí.




numeral 5 obra será presentada ¿de qué forma? mensualmente y por partidas??

Hoja 16 de las bases, II.11. numeral 9

El programa físico financiero se presentará semanal o mensual

Semanal.

Hoja 16 de las bases, II.11. numeral 13

Confirmar que para la entrega del presupuesto deberá utilizarse el formato proporcionado por la UAM, anexo técnico 7

Confirmado.

Conceptos 3.1 y 3.17, cámara frigorífica

A que temperatura operará ¿? De 0º a 6º

SACC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.


1.2 EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA REALIZAR LOS TRAZOS DE EXCAVACIÓN, DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PISOS TERMINADOS Y EL TRAZO DE LOS DESPLANTE DE MUROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MONTAJE TOMANDO PRECAUCIONES PARA NO AFECTAR MUROS Y LOSAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIAJE, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

¿Dentro de este concepto se incluye el concepto de la excavación? Si es así como evaluaremos el volumen de material a mover o ese concepto ¿se tendría como un extraordinario?

No incluye el concepto de la excavación, estos están en los conceptos 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. El concepto 1.2 debe decir: EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA REALIZAR LOS TRAZOS DE EXCAVACIÓN, DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PISOS TERMINADOS Y EL TRAZO DE LOS DESPLANTE DE MUROS, ETC., INCLUYE MOJONERAS, ESTACAS O REFERENCIAS NECESARIAS.

1.0 UBICACIÓN PARA BODEGAS Y GUARDIAS

Dentro del video de la visita de obra virtual no se marcan espacios designados tanto al acomodo de material o a las casetas para el personal de seguridad y técnico, este apartado no será necesario o ¿se aclarará por otro medio?

Sí será necesario, se adaptará en el patio y, en su caso, en el estacionamiento exterior.




2.0 SERVICIOS ¿Se tendrá acceso a los servicios de electricidad y agua dentro del predio o se deberá cotizar con un suministro externo?

Para casetas, sanitarios, iluminación general y herramientas menores, la Unidad Iztapalapa proporcionará la energía eléctrica y el agua, para soldadura y otros deberá utilizar planta externa suministrada por la empresa.

CONSTRUCCIONES TECSA, S.A. DE C.V.


1 PRELIMINARES

1.1 TAPIAL AREAS EXTERIORES

¿LOS POLINES SE ANCLAN CON CONCRETO?

Sí.

2 DESMONTAJES Y

DEMOLICIONES

2.3 AL 2.8

DEMOLICIONES ¿A QUE DISTANCIA SE DEPOSITA EL ESCOMBRO DENTRO DE LAS INSTALACIONES?

Dado que hay escaso lugar, la empresa deberá programar el inmediato retiro de escombro a tiro libre autorizado y en camiones autorizados por el RAMIR, la distancia deberá ser determinada por la empresa.

2.12 DESMONTAJE DE MONTACARGAS

FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLES

Los detalles se especifican en el mismo concepto 2.12.

2.13 DESMONTAJE DE PUERTA ¿QUE PESO TIENE APROXIMADAMENTE?

Se desconoce, estimar con las dimensiones indicadas en el concepto.

3 ALBAÑILERÍAS

3.28 CASETA DE VIGILANCIA FAVOR DE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS

Cada empresa las deberá considerar de acuerdo con la vigilancia determinada en su propuesta.

6 CANCELERÍA Y HERRERÍA

6.36 PUERTA GIRATORIA FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLES




Se adjuntan fotografías como ejemplo y detalle.

8 INSTALACIÓN

HIDRÁULICA

8.6.3. BASE ESTRUCTURAL PARA EQUIPO DE BOMBEO

FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLES

DESCRIPCIÓN. Fabricación de base de concreto armado para equipo de bombeo y tableros de control de 1.00 x 0.50 x 0.30m. a paños exteriores, acabado aparente y a nivel. Incluye: materiales, mano de obra, aditivo en




junta fria, suministro, habilitado y colocación del acero de refuerzo f’y 4200/cm2, con 6 varillas #3 y anillos #3 @ 20cm, cimbrado,suministro y colocación de concreto f’c 200 kg/cm2 incluyendo saturación con agua de la junta de colado , equipo de vibrado, descimbrado, desmoldante base agua cimbrafest DC-350, suministro y colocación de materiales misceláneos que se requieran, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, obras de protección, limpieza diaria, retiro de escombros fuera de la obra hasta un depósito autorizado debiendo entregar un manifiesto u oficio que compruebe la disposición final de los escombros, y todo lo necesario para su correcta ejecución, en horarios diurno y/o nocturno. P.U.O.T.

AGUA QUIEN LA PROPORCIONA

Será proporcionada por la Unidad Iztapalapa.

ENERGIA ELECTRICA QUIEN LA PROPORCIONA

Para casetas, sanitarios, iluminación general y herramientas menores, la Unidad Iztapalapa proporcionará la energía eléctrica, para soldadura y otros deberá utilizar planta externa suministrada por la empresa.

BAÑOS SE CONTRATARÁN BAÑOS PORTATILES

Sí, la empresa determinará el número de sanitarios de acuerdo con el número de personal que labore de manera simultánea.

HORARIOS DE TRABAJO Lo determinará la empresa de acuerdo con la supervisión.

CASETAS PARA PERSONAL

CUANTAS Y DE QUE CARACTERISTICAS

Las determinará la empresa considerando lo indicado en los Anexos técnicos 8 y 9.




CASETA PARA BODEGA DE QUE CARACTERISTICAS

Las determinará la empresa considerando lo indicado en el Anexo técnico 8.

CONTRUCTORA Y DESARROLLADORA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.


BASES DE LICITACION. ANEXOS VARIOS

¿SE SOLICITA QUE EN LOS OFICIOS SE FIRME DE MANERA AUTOGRAFA LOS DIFERENTES DOCUMENTOS, SE DEBERA DE IMPRIMIR FIRMAR Y DEPUES ESCANEAR LA PROPUESTA PARA ENVIAR O SE PODRA GENERAR EL ARCIVO EN PDF DE MANERA ELECTRONICA SOLAMANTE?

La información a escanear deberá de corresponder con la que se entregará de manera física en caso de resultar ganador, es decir, se escanea ya estando sellada, foliada y firmada.

BASES DE LA LICITACION EN EL PUNTO II.10. REQUISITOS DE LA PROPUESTA TECNICA APARTADO 5.

¿SE REALIZARÁ POR PARTIDA O POR CONCEPTO ASI COMO PORCENTAJES DE CADA OPCION, ENTENDIENDO QUE ES UNA RUTA CRITICA DE OBRA?

Es por partida, mensual y con porcentajes.

BASES DE LICITACION. EN EL PUNTO III INFORMACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y CONSTITUCION DE GARANTIAS, APARTADO III.1 MODELO DE CONTRATO

¿EN RELACIÓN AL MODELO DE CONTRATO SE ENTREGARÁ PARA SU CONOCIMIENTO DEL MISMO?

Sí.

BASES DE LICITACION EN EL PUNTO III PORCENTAJES, FORMAS Y TERMINOS DE LAS GARANTIAS QUE DEBEN OTORGARSE, 1. ANTICIPO

¿EN RELACION A EL RUBLO DE ANTICIPO SE ENTIENDE QUE LA OBRA SERA BIANAUAL, EL ANTICIPO SERA ENTREGADO EN SU TOTALIDAD O SE MANEJARA ALGUN PORCENTAJE PARA EL PROXIMO AÑO?

Se entregará la totalidad, 30% del total de la propuesta en una exhibición, como se indica en bases.

GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A DE C.V.


1.-

2.12 DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE MONTACARGA MANUAL DE 2M X 2M Y 5 M DE ALTURA A BASE DE POLEAS CON PERFIL METÁLICO TIPO C.

DE FAVOR NOS PODRÍAN PROPORCIONAR UN CROQUIS O EL DISEÑO DEL MONTACARGAS PARA PODER EVALUAR LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

Se adjunta croquis:




2.- 2.27 DESMONTAJE DE CAMARA FRIGORIFICA CON RECUPERACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD A BASE DE PANELES EN UN ESPACIO DE 2M X 2M Y 2.4M DE

FAVOR DE INDICAR SI DENTRO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA EXISTEN EQUIPOS LOS CUALES SE TENGAN QUE DESMONTAR Y SI FUESE EL CASO DE QUE TIPO SERIA.

La cámara de refrigeración ya fue desmantelada por la Unidad.




ALTURA.

3.- 3.10 REGISTRO CONTENEDOR REACTIVOS DE 122CM X 82CM CON UNA PROFUNDIDAD DE 60CM, A BASE TABIQUE CEMENTO ARENA Y TAPA REGISTRO DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA CON BASTIDOR PTR 2 1/4" INOXIDABLE.

FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE PARA LA FABRICACIÓN DE LA TAPA REGISTRO DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA.

Ver plano PACTO_DET-REGISTROS (DETALLES SANITARIOS DET-SAN-07).

4.- 5.1 BARRA A BASE DE PLACA TERMOFORMADA DE LA MARCA DUPONT CORIAN O SIMILAR DE 12.3mm DE ESPESOR, COLOR GLACIER WHITE, CON 3 OVALINES INTEGRADOS, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, DIMENSIONES: 3.05 x 0.60M. Y ZOCLO DE 15CM DE ALTURA Y FALDON DE 20CM DE ALTURA, EN ESPACIO DE DISCAPACITADOS SERÁ DE 10CM DE ALTURA.

FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE O PLANO PARA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE LA FABRICACIÓN DE LA BARRA, ASÍ COMO DE LOS TRES OVALINES INTEGRADOS.

Ver plano PACTO_DET-SANITARIOS (DETALLES SANITARIOS DET-SAN-04).

5.- 5.22 MUEBLE BARRA DE DEGUSTACIÓN EN LABORATORIO DE AVALUACIÓN SENSORIAL A BASE DE 9 MAMPARAS DE 60CM X 150CM Y CUBIERTAS DE 70CM X 700CM A BASE DE MDF DE 19MM CON FORRO DE FORMAICA COLOR BLANCO, AEDEMÁS DE 9 CANCELES VENTANAS GUILLOTINAS DE 75CM X 150CM A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON 9 PERSIANAS ENROLLABLE CON TELA PLÁSTICA COLOR BLANCO.

FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE O PLANO PARA VER COMO ESTA DISEÑADO DICHO MUEBLE.

Ver plano PACTO_DET-SENSORIAL (DETALLES GENERALES DET-GEN-01 DETALLES GENERALES DET-GEN-02).

6.- 5.23 MUEBLE DE ENTREPAÑOS EN LABORATORIO DE

FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE O PLANO PARA VER

Ver plano PACTO_DET-GENERAL (DETALLES GENERALES DET-




SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE 330CM HASTA 553CM DE LARGO A BASE DE SOPORTE METÁLICO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 SOLDADO A BASTIDOR Y A PLACA METÁLICA FIJADA A DALA DE CERRAMIENTO DE MURO, ACABADO CON 1 CAPA DE ECONO PRIMER (LINEA E61) Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, P.A.B. 3 EN 1 (LÍNEA C64) COLOR BLANCO, ACABADO MATE, AMBOS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS Y/O SIMILAR CON FORRO SUPERIOR DE BASTIDOR A BASE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. Y FORRO INFERIOR DE TRIPLAY DE 6mm CON FORMICA COLOR BLANCO.

COMO ESTA DISEÑADO DICHO MUEBLE

GEN-03 Y DETALLES GENERALES DET-GEN-06).

7.- 5.24 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA MEDICA EN ÁREA DE ACADÉMICOS, ADECUACIÓN RECORTE DE MUEBLES LIBREROS EXISTENTES DE MADERA DE 60CM A 146CM DE LARGO X 74CM A 188CM DE ALTURA.

FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE PARA CONOCER EL MUEBLE QUE SE TIENE QUE ADECUAR.

Se adjuntan fotografías de mueble y croquis:




8.- 5.25 LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA DEL ESPERMATOZOIDE, ADECUACIÓN RECORTE DE MESA DE TRABAJO CON TARJA EN ACERO INOXIDABLE DE 150CM DE LARGO X 70 CM DE

FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE PARA CONOCER EL MUEBLE QUE SE TIENE QUE ADECUAR.

Se adjuntan fotografías de mueble:




ANCHO X 92CM DE ALTO

9.- 6.36 PUERTA CILÍNDRICA GIRATORIA DE 80CM DE DIÁMETRO PARA CUARTO OBSCURO.

FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE PARA PODER EVALUAR LOS MATERIALES A UTILIZAR

Se adjuntan fotografías como ejemplo y croquis:




10.- 6.37 CORTINA INDUSTRIAL SANITARIA DE PVC DE 1.10 DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA.

FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LA CORTINA INDUSTRIAL, SI ES HECHIZA DE QUE MATERIAL SE FABRICARÍA Y SI ES PREFABRICADA INDICAR MODELO Y MARCA.

Considerar cortina tipo "Hawaiana" a base de tiras de PVC transparente de 20 cm de ancho, fabricada a medida, marca hules y plásticos Kaar o similar en calidad, para separación de áreas, aislamiento térmico y reducción de corriente de aire.

11.- CONCEPTO 9.1.4 AL 9.1.12

EN ESTOS CONCEPTOS DE TUBERÍA Y CONEXIONES SIN CAMPANA DE FIERRO FUNDIDO, INDICAN QUE SE INCLUYAN LOS COPLES TISA–TAR, Y EN LOS CONCEPTOS 9.1.13 A LA 9.1.15 SOLICITA COTIZAR POR SEPARADO LOS COPLES TISA-TAR PARA ARMAR LA TUBERÍA FAVOR DE INDICAR SI SE COTIZA DE ESTA MANERA, ¿AUNQUE SE

Los precios para los conceptos de tubería deberán incluir solamente el costo de la tubería, ya que las conexiones se consideran en los conceptos indicados en el catálogo.




DUPLIQUEN LOS COPLES?

12.- CONCEPTO 8.4.46,

CONCEPTO 11.73 Y

CONCEPTO 12.66

EN ESTOS CONCEPTOS INDICAN COTIZAR VARILLA ROSCADA GALV. DE 3/8 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES “PZA”, FAVOR DE INDICAR LA LONGITUD DE ESTA VARILLA DE LOS TRES CONCEPTOS.

La longitud es de 1.00 m por pieza.

GRUPO CONSTRUCTOR HERROCA, S.A. DE C.V.


Al catálogo de conceptos ¿Los desmontajes con recuperación para la unidad, aproximadamente a que distancia estaría el lugar indicado por la supervisión?

Se entregarán en la Sección de Mantenimiento de la Unidad Iztapalapa, aproximadamente 100m.

Al catálogo de conceptos ¿La carga y descarga de materiales a que distancia de a obra se encontrara?

Será en la calle, en el acceso al inmueble.

Visita virtual ¿Los accesorios y mobiliario que se aprecian en la visita virtual, serán retirados por la universidad?

Sí, serán retirados por la Unidad Iztapalapa.

Debido a la contingencia ambiental que vivimos en el mundo

¿Tendremos límite de personal administrativo y/o trabajadores?

El que se acuerde con la supervisión cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad actualizados.

Información para elaborar la propuesta numeral 10

¿El acceso a la obra será 24 horas 7 días a la semana?

El que se acuerde con la supervisión cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad actualizados.

Sello y folio consecutivo de las propuestas

¿El folio de la propuesta económica será consecutivo al folio de la propuesta técnica?

Remitirse al apartado I.8. Etapas

de la modalidad de adjudicación,

de las bases.

ORTBLANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Bases de licitación, Numeral 11.11 Requisitos de la propuesta económica 5.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (con base en salario mínimo)


En el ANEXO 18, en la casilla de Factores de Salario Real indica la división de DÍAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL entre el inciso

IV, ¿A que concepto corresponde el

El IV. Corresponde a los DÍAS LABORADOS EN EL AÑO.

Se entrega ANEXO 18 con la corrección.




(rubricado) (en archivos PDF y Excel).

inciso

IV?, para poder obtener el factor de salario real

Bases de licitación, Numeral 11.9. Documentación financiera y fiscal

1. Estados financieros del ejercicio 2019 dictaminados por contador público certificado, que deberán incluir: la opinión del auditor externo, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable, estado de flujo de efectivo, así como las notas relativas a estos.

¿Los estados financieros, obligatoriamente deberán ser dictaminados?, ya que a esta fecha mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Es obligatorio presentar los estados financieros con el dictamen del auditor externo para efectos financieros, en cumplimiento con lo requerido en el documento “Bases Licitación Pública N° UAM.JA.RG.LP.13.2020” en su apartado II.9 Documentación Financiera y Fiscal, numeral 1, en caso de no optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

No se recibieron preguntas por parte de los licitantes:

REMODELACIONES Y ACABADOS EDUMAR, S.A. DE C.V.

FG MACON, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ACETECH, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES FLORES CASTORENA, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES DE REGIL, S.A. DE C.V.

CONCOAR, S.A. DE C.V.

DESARROLLO INMOBILIARIO GERJAU, S.A. DE C.V.

Envió correo electrónico solicitando aclaraciones fuera del tiempo establecido en el apartado I.8. de las bases, motivo por el cual se tiene por no recibido, el licitante:

TAPIA GARCIA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

No cumplió en tiempo con el requisito para continuar en la licitación referente a la visita virtual al sitio de la obra, solicitado en el apartado I.8 de las bases, la empresa:

IEMBK, S.A. DE C.V.

Conforme a lo indicado en el apartado I.8. de las bases, en el acta de la junta de aclaraciones, que será aprobada posteriormente por los miembros de la Junta Administrativa, se asentará que no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones, por lo que se da por cerrada la única junta de aclaraciones de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.13.2020. El presente documento se enviará vía correo electrónico a los licitantes y se difundirá a través de internet en el portal de la UAM http://www.uam.mx/obras/licitaciones en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de esta junta, no obstante, será exclusiva responsabilidad de los licitantes el enterarse de su contenido.

http://www.uam.mx/obras/licitaciones




Conforme a lo dispuesto en el numeral III.1. de las bases, se reitera a los licitantes de la presente modalidad de adjudicación que estarán sujetos al modelo de contrato que genera la Oficina del Abogado General, el cual será entregado por correo electrónico al concluir la presente junta de aclaraciones como parte integrante del presente documento, el cual formará parte de las Bases. Se aclara que el modelo del contrato podrá ser adecuado al momento de que se elabore el mismo, dependiendo del contenido establecido en bases y de las particularidades de la obra.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _______________,

QUE CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA

UAM”, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS

REYES HEREDIA, Y _______________________________, EN ADELANTE “EL CONTRATISTA”,

REPRESENTADO POR EL ______(CARGO)______, __________(NOMBRE)_________, AL

TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E

La obra “________________________________” fue adjudicada mediante el fallo del __ de _________ de 2020, emitido por el Rector General, en la modalidad de Licitación Pública No. ______________, a favor de _______________________, con fundamento en los artículos 2, 3, fracción III, 6, 34, 40 y 42, fracción III del Reglamento para las Adjudicaciones, quien presentó una propuesta técnica y económica por un monto total de $_______________ (__________________ pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, y se comprometió a ejecutarla y concluirla en un plazo de ____ días calendario.

D E C L A R A C I O N E S

I. De “LA UAM”:

1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el

Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de diciembre de 1973.

2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de actualización y

especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de

profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención,

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del

desenvolvimiento histórico, y




c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, entre las cuales se

encuentra la Unidad Iztapalapa, y se organiza dentro de un régimen de desconcentración

funcional y administrativa.

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y

36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Eduardo Abel

Peñalosa Castro, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.

5. Que por acuerdo expreso del Rector General, el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, en su

carácter de Secretario General, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos,

según consta en la Escritura Pública 66,569, libro 1,218, de fecha 6 de septiembre de 2017,

otorgada ante la fe del Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Jacobo

Sevillano González.

6. Que su domicilio legal es Prolongación Canal de Miramontes 3855, quinto piso, Colonia Ex-

Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de México.

II. De “EL CONTRATISTA”:

1. Que es una sociedad __________ legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,

según consta en la Escritura Pública _________, de fecha ___________, otorgada ante la fe del

Notario Público número _____ de la Ciudad de _________, Lic. _____________, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __________ en el folio

mercantil electrónico número ______, de fecha ______________.

2. Que su objeto principal es _____________________________________________.

3. Que el ____(nombre)____, en su carácter de ____(cargo)______, y quien se identifica con

credencial para votar con clave de elector ________________, expedida por el Instituto Nacional

Electoral, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en la

Escritura Pública _________, de fecha ___________, otorgada ante la fe del Notario Público

número _____ de la Ciudad de _________, Lic. _____________, inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de __________ en el folio mercantil electrónico

número ______, de fecha ______________, facultades que a la fecha no le han sido

revocadas, ni modificadas en forma alguna.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ______________.




5. Que su número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es

_______________.

6. Que conoce el Reglamento para las Adjudicaciones de “LA UAM”, el Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, las Normas

de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y Reglamentos en la

materia que resulten aplicables, así como la documentación técnica con las que elaboró su

proposición.

7. Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, experiencia, organización, medios

económicos y materiales, permisos y autorizaciones que se requieren, así como con el personal

a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

8. Que su domicilio legal es ___________________________________________.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO. “LA UAM” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar, hasta su total terminación, la obra “________________________________”, en lo sucesivo “LA OBRA”, en el domicilio ubicado en ___________________________, de conformidad con lo previsto en los anexos __________, que forman parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LA OBRA” con estricto apego a las cláusulas, descripciones, e información indicadas en el presente contrato, los anexos, las especificaciones señaladas en el presupuesto, el catálogo de conceptos con volúmenes, y los precios unitarios e importes; así como en el programa de ejecución hasta su total terminación, acatando para ello además, lo establecido en las Bases de Licitación Pública No.

_____________, la normatividad vigente de “LA UAM”, y en forma supletoria el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, así como la normatividad referente al desarrollo urbano, la protección ecológica y ambiental vigente en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presente contrato, sin la autorización

de “LA UAM”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por su ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de ____ días

calendario, obligándose “EL CONTRATISTA” a iniciar el ___________ y concluir el _____________, de conformidad con lo establecido en la documentación referida en la cláusula segunda del presente contrato y, en su caso, en las modificaciones que se acuerden.

CUARTA. MONTO DEL CONTRATO. “LA UAM” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por “LA OBRA”, la cantidad de $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.), más $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.).




Dicho monto en ningún caso podrá ser modificado, salvo que se realice en los términos de la cláusula vigésima segunda.

QUINTA. FORMA DE PAGO. LA UAM” pagará a “EL CONTRATISTA” el monto que se menciona en la cláusula anterior, conforme a lo siguiente: 1. El __________, por concepto de anticipo, la cantidad de $_________ (_________________

pesos 00/100 M.N.), más $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.) por concepto

del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_________ (_________________

pesos 00/100 M.N.), equivalente al treinta por ciento de la cantidad total mencionada en la

cláusula cuarta. A efecto de asegurar la aplicación correcta del monto otorgado “LA UAM”

podrá solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” la comprobación de la utilización

del mismo.

La amortización se realizará en cada una de las estimaciones que se autoricen por trabajos ejecutados, de manera proporcional al monto del anticipo otorgado y a la fecha de conclusión de “LA OBRA”. En caso de que a la conclusión de “LA OBRA” se encuentre pendiente de amortizar una parte del anticipo ésta se efectuará en la estimación finiquito del contrato. Si durante el proceso de “LA OBRA” se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar o existan retrasos considerables durante su ejecución, la

Dirección de Obras de “LA UAM” efectuará los ajustes correspondientes al porcentaje de amortización. En caso de terminación anticipada o de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se descontará de las estimaciones pendientes de pago y si esto es insuficiente se hará efectiva la fianza de anticipo y en su caso la de cumplimiento.

2. La cantidad del setenta por ciento restante del total mencionado en la cláusula cuarta,

mediante las estimaciones que sean presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Dirección de

Obras de “LA UAM” y sobre la base de precios unitarios contenidos en el catálogo de

conceptos costeado y por tiempo determinado. Dichas estimaciones serán elaboradas por “EL

CONTRATISTA”, en plazos que no excedan de quince días naturales. Para tal efecto “EL

CONTRATISTA” deberá entregar a la supervisión responsable, en un plazo de seis días

naturales siguientes a la fecha de corte las estimaciones firmadas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término señalado en el párrafo anterior no dará lugar a reclamación de gastos financieros por parte de

“EL CONTRATISTA”. “LA UAM” revisará y autorizará las estimaciones elaboradas por “EL

CONTRATISTA”, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha de su presentación.




En todos los casos, la supervisión responsable deberá hacer constar en bitácora, la fecha en

que “EL CONTRATISTA” presente las estimaciones, así como la fecha en la que fueron

autorizadas por la supervisión responsable o devueltas por la Dirección de Obras de “LA UAM”. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas

diferencias y, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, la estimación podrá tramitarse a juicio de la supervisión responsable, y los ajustes pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

“LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante, deficiente o mal ejecutada, aunque ya hayan sido pagadas las estimaciones, la liquidación, o se haya firmado el acta de entrega-recepción.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por cualquier causa e

independientemente del tiempo en que “LA UAM” se percate de ese hecho, “EL

CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes de acuerdo con la tasa de interés establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA UAM”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, ni el acta de entrega-

recepción, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

Los pagos señalados se realizarán previa entrega de las facturas, fianzas y garantías correspondientes, siempre que “LA OBRA” se haya realizado a entera satisfacción del Director de

Obras de “LA UAM”, como solicitante y responsable de los trabajos, mediante transferencia bancaria

a la cuenta a nombre de “EL CONTRATISTA”, misma que debe proporcionar por escrito a “LA

UAM” a la firma del presente contrato.

“LA UAM” revisará las facturas y si reúnen los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y

realizará los pagos correspondientes; en caso de que las facturas entregadas por “EL

CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA UAM”, dentro de los tres días hábiles

siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las

correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se considerará como parte de los catorce días

naturales con los que cuenta “LA UAM” para el pago de estimaciones.




“EL CONTRATISTA” es el único responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de

alguno de éstos o la presentación incorrecta no generará responsabilidad para “LA UAM”.

“EL CONTRATISTA” deberá enviar las facturas a los correos electrónicos ________________ y _______________ en archivos PDF y XML, y presentar las fianzas y garantías correspondientes en

la Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del edificio C, del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6.

Toda información relacionada con la cuenta señalada por “EL CONTRATISTA”, es responsabilidad

del mismo, por lo que cualquier error o actualización en sus datos bancarios la deberá notificar a “LA

UAM” con la debida oportunidad.

SEXTA. FIANZAS Y GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UAM”, las fianzas y garantías que deberán ser expedidas por institución afianzadora autorizada, como lo exige la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un

importe del cien por ciento del anticipo establecido en el numeral 1 de la cláusula quinta,

incluyendo IVA, por la cantidad de $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.), para

garantizar el pago del anticipo, que estará vigente por todo el tiempo que dure el presente

contrato y se amortice el total de la cantidad otorgada para el mismo.

2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un

importe del diez por ciento del monto total establecido en la cláusula cuarta, incluyendo IVA, por la

cantidad de $_________ (_________________ pesos 00/100 M.N.), para garantizar el debido

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, que estará

vigente a partir de la fecha de inicio del presente contrato y hasta la fecha de firma del acta

finiquito. En caso de que hubiese algún incremento al monto del contrato, dicha fianza abarcará

los incrementos que en su caso correspondan. Esta fianza deberá ser sustituida por la de vicios

ocultos el día de la firma del acta de finiquito.

El trámite de liberación de esta fianza lo iniciará “LA UAM”, una vez que “EL CONTRATISTA” le entregue la fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y

de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL CONTRATISTA” y una vez que haya sido firmada el acta finiquito.

3. Al concluir los trabajos, una vez firmada el acta finiquito, una fianza para garantizar los defectos,

vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, por

un importe del diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo IVA, que deberá

estar vigente por doce meses contados a partir de la fecha de la entrega recepción del acta

finiquito, para responder además de cualquier otra responsabilidad, por concepto de daños y

perjuicios.

mailto:_____________

mailto:[email protected]




Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL

CONTRATISTA” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la fianza, “LA UAM” deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y

notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste realice las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido

este término sin que se hayan realizado, “LA UAM” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la fianza.

Quedará a salvo el derecho de “LA UAM” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva esta fianza.

4. Previo a la fecha de inicio de los trabajos, un seguro contra daños, riesgos y responsabilidad civil

extracontractual por daños a terceros en sus bienes y sus personas durante la ejecución de los

trabajos, por un importe del diez por ciento del monto total de la propuesta económica, IVA

incluido. La vigencia de este seguro será hasta la firma del acta de entrega recepción, o término

de los trabajos.

SÉPTIMA. CONTENIDO DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS. Deberán contener las siguientes indicaciones: 1. Que se otorgan en los términos de este contrato.

2. Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que le sean

concedidas a “EL CONTRATISTA” por “LA UAM” en forma escrita para el cumplimiento del

contrato.

3. Que garantizan, respectivamente, el anticipo, el cumplimiento del contrato, los defectos que

resulten de los trabajos, vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL

CONTRATISTA”.

4. Que la institución afianzadora, en cada caso acepta expresamente a favor de

“LA UAM”, lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

vigente.

5. Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UAM” y cuando “EL CONTRATISTA” haya

cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.

OCTAVA. REPRESENTANTES TÉCNICOS. “LA UAM” nombra como representante técnico al Subdirector de Construcción, Arq. Francisco Javier Jiménez Ramírez, quien será el responsable de coordinar los trabajos objeto de este contrato y podrá ser localizado en las oficinas de la Dirección de

Obras de “LA UAM”, al que podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL

CONTRATISTA”.




“EL CONTRATISTA” designa como su representante técnico al Lic. Efrén Moreno Claro, en su carácter de administrador único, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo

lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien podrá ser localizado en el domicilio de “EL

CONTRATISTA” o en el lugar donde se realizan los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información

derivada de éstos a “LA UAM”, a través de los representantes técnicos antes mencionados.

NOVENA. VERIFICACIÓN. “LA UAM” a través de su representante técnico podrá en todo tiempo verificar los trabajos contratados y emitir, por escrito y debidamente firmadas, las instrucciones que

estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, cantidad y calidad de materiales, así como los equipos que se vayan a emplear en la ejecución de la obra. La verificación de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora

que para tal efecto se lleve por el representante técnico de “LA UAM”, la que será firmada por el

representante técnico de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.

DÉCIMA. BITÁCORA DE OBRA. Será obligatorio el uso de la bitácora de obra, su elaboración, control y seguimiento constituye el medio de comunicación entre las partes, quedando el resguardo

de ésta y su información a cargo de “LA UAM” o quien ésta designe. En ésta se registrarán los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos; asimismo se asentarán y registrarán órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia relevante en la ejecución de los trabajos, conforme a lo siguiente:

1. Corresponde a “LA UAM” registrar:

a) La autorización de estimaciones.

b) La aprobación de ajuste de costos.

c) La aprobación de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades

adicionales.

d) La sustitución del representante técnico de “EL CONTRATISTA”, y de la supervisión, en su

caso.

e) Las suspensiones de trabajo.

f) Las conciliaciones de cualquier tipo.

g) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido.

h) La terminación de los trabajos.

i) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada

ejecución de la obra.

j) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los

aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.

k) La autorización de convenios modificatorios.

l) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato.




2. Corresponde a “EL CONTRATISTA” registrar:

a) La solicitud de aprobación de estimaciones.

b) La falta o atraso en el pago de estimaciones.

c) La solicitud de ajuste de costos.

d) La solicitud de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades

adicionales.

e) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los

aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.

f) La solicitud de convenios modificatorios.

g) El aviso de terminación de los trabajos.

h) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada

ejecución de la obra.

Salvo prueba en contrario, lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes. El registro de los aspectos señalados en los numerales e incisos anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la bitácora cualquier otro evento que se presente y que sea de relevancia para los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se

establezcan por “LA UAM” quién se los comunicará por escrito a la firma del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. SIN RESPONSABILIDAD CIVIL. Las partes no tendrán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse por motivo de huelga, paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA. PAGO DE ESCALATORIAS O IMPACTO INFLACIONARIO. “LA UAM” determinará la procedencia de pagar escalatorias, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al cinco por ciento del valor total de los trabajos ejecutados, después de haber

descontado el monto del anticipo otorgado por “LA UAM”, previa solicitud por escrito de “EL

CONTRATISTA”, la cual deberá estar acompañada de la publicación de incrementos establecidos

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para su revisión, reservándose “LA UAM” un término de veinte días hábiles después de presentada la solicitud para resolver al respecto. El procedimiento de ajuste de costos por cualquier concepto se efectuará conforme a lo establecido en el Anexo Técnico 2 de las bases de licitación “Ajuste a los precios unitarios por impacto inflacionario (escalatoria), precios unitarios de conceptos fuera de catálogo (extraordinarios) y ajuste de costos indirectos”, que forma parte integrante del presente contrato, el cual no podrá ser modificado durante la vigencia del mismo.




Sólo en casos especiales y plenamente justificados, a juicio de “LA UAM”, podrá usarse un criterio diferente.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. “LA UAM” podrá modificar el proyecto de obra, plazo e importe, el programa de trabajo, así como los planos, conceptos adicionales excedentes por volumen y especificaciones cuando se justifique técnicamente o se considere conveniente para el mejor desarrollo del proyecto, ejecución de la obra u operación del inmueble.

Cuando “EL CONTRATISTA” solicite por escrito alguna variación al programa, planos y

especificaciones por causas no imputables a éste debidamente justificadas, “LA UAM” determinará las modificaciones que juzgue pertinentes.

En todos los casos “LA UAM” notificará a “EL CONTRATISTA” las modificaciones correspondientes, quien quedará obligado a aceptarlas. Las modificaciones deberán incorporarse en forma expresa y detallada al presente contrato debidamente firmadas por las partes.

DÉCIMA CUARTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando “LA UAM” necesite llevar a cabo trabajos no establecidos en el catálogo de conceptos convenido, éstos serán considerados como trabajos o conceptos extraordinarios. Las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y la

programación de éstos, obligándose “EL CONTRATISTA” a ejecutarlos, incorporándolos como Anexo al presente contrato para todos sus efectos legales.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 1. Ejecutar los trabajos.

2. Cumplir todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en

materia de construcción; salud, seguridad e higiene; uso de la vía pública; protección ecológica y

de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones

que sean técnicamente más convenientes a “LA UAM”.

3. Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en

el inciso que antecede.

4. Revisar que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes

con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato, a fin de obtener la calidad

fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

5. Acatar el proyecto ejecutivo y ajustarse a los proyectos y especificaciones especiales,

cantidades y medidas de la obra de acuerdo con lo estipulado en el programa de trabajo que

forma parte de este contrato.




6. Entregar póliza de garantía, expedida por el proveedor o fabricante, a favor de “LA UAM”, para

cada equipo de instalación permanente que le solicite “LA UAM”, con una vigencia mínima de

doce meses, a partir de que el equipo se encuentre instalado, probado, puesto en marcha y

recibido por “LA UAM” a su entera satisfacción.

7. Realizar los trabajos por mayor valor al contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA

UAM”, en este caso no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación al plazo

de ejecución contratado. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que incurra por

su ejecución.

8. Responder por los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se

llegaren a causar a “LA UAM” o a terceros, así como los defectos, vicios ocultos de los trabajos y

de cualquier otra responsabilidad en que incurra.

9. Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los

trabajos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos de seguridad social.

10. Tomar las medidas de precaución, salud, higiene y seguridad establecidas por “LA UAM” en el

lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la

obra, a las personas que trabajen en ésta y a los miembros de la comunidad universitaria de “LA

UAM”.

11. Presentar ante la supervisión, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de inicio

de los trabajos, el registro de “LA OBRA” objeto de este contrato, ante la instancia

correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el registro ante la

organización gremial de trabajadores de la construcción que le corresponda, entre otros registros

relativos a éstos para realizar “LA OBRA”.

12. Presentar, por el tiempo que dure “LA OBRA”, los enteros bimestrales del pago de las cuotas

obrero patronales de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

13. Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier producto o

proceso protegido por patentes.

14. Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que hayan

originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UAM” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan

realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

15. Dar aviso a “LA UAM” de la existencia de incendios o percances que ocurran en la obra y las

áreas de trabajo.




16. Resguardar hasta la entrega de los trabajos, un respaldo adicional en medios electrónicos, de

los informes, reportes y demás documentos pertinentes a la obra, que se generen durante la

ejecución de los trabajos.

17. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado

o, en su caso, por los proveedores involucrados en la ejecución de la obra, para efectos del

desarrollo, implementación y puesta en marcha de la misma, cuente con la autorización de la

autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le

permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley

General de Población y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación de manera inmediata, cuando tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con el artículo 61, de la Ley General de Población.

DÉCIMA SEXTA. AVISOS Y COMUNICACIONES. Las partes podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato

y en el lugar donde se efectúen los trabajos ante los representantes técnicos de “LA UAM” y “EL

CONTRATISTA”. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA SÉPTIMA. SIN CESIÓN DE DERECHOS. “EL CONTRATISTA” no podrá ceder, parcial o totalmente, a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los trabajos realizados, sin previa aprobación por escrito de

“LA UAM”.

DÉCIMA OCTAVA. RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del contrato, se podrán aplicar penas convencionales, por atraso en la ejecución de los

trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA” que serán determinadas por “LA UAM”, en función de los trabajos no ejecutados oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: En caso de atraso en la ejecución de actividades señaladas en el programa autorizado a la fecha, se aplicarán retenciones económicas del cinco por ciento del monto de las estimaciones correspondientes al periodo en que se determine el atraso. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el contratista en las siguientes estimaciones si regulariza los trabajos conforme al programa autorizado.

A la terminación del plazo pactado, los trabajos no concluidos por causas imputables al “EL

CONTRATISTA” serán objeto de una pena convencional del dos al millar por cada día natural de atraso hasta la fecha de conclusión de los mismos.




Por ningún concepto las penas convencionales, en su conjunto, podrán ser superiores al monto total

de la garantía de cumplimiento del contrato. “LA UAM” considerará las circunstancias en que se encuentre el avance de los trabajos para optar por la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL PLAZO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.

En casos fortuitos, de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” que

impidan el cumplimiento de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UAM” por escrito, la prórroga correspondiente, en un plazo que no exceda de quince días naturales posteriores a los eventos

citados. La prórroga será analizada y, en su caso, aprobada por “LA UAM”. En aquellos casos en

que sea modificado el programa de trabajo por “LA UAM”, las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo y al plazo del contrato.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. “LA UAM” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos objeto del presente contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato; una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, en su caso, la temporalidad de la suspensión no podrá ser indefinida.

“LA UAM” procederá a levantar un acta circunstanciada de suspensión, lo que notificará a “EL

CONTRATISTA”, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo. La suspensión prorrogará la fecha de terminación de los trabajos, en igual proporción al periodo de dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la especialidad, partida o sub-partida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución; su formalización se realizará mediante convenio. Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor, no existirá responsabilidad para las partes. En estos casos se deberá suscribir convenio por el que se señale y reconozca el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los mismos. Si durante la vigencia del contrato ocurrieran diversas suspensiones de los trabajos, cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.

VIGÉSIMA PRIMERA. TRABAJOS ADICIONALES. Si durante la ejecución de los trabajos, “EL

CONTRATISTA” se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales excedentes por volumen, o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificará por escrito a

“LA UAM” haciendo uso de la bitácora, quien resolverá lo conducente. “EL CONTRATISTA” podrá




ejecutarlos previa autorización por escrito en la bitácora por parte de “LA UAM”, salvo que se trate de situaciones que no sea posible esperar su autorización por escrito en bitácora.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de

trabajo adicionales, serán autorizados por “LA UAM” vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes, dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explícitas, podrán modificarlo mediante la formalización de convenios, como a continuación se indica: 1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento

o reducción en el monto o plazo. En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones

del proyecto de la obra materia del contrato, cuando derivado de un avance tecnológico, de

ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas

especificaciones representan la obtención de mejores condiciones para “LA UAM”.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducción del importe original o del plazo de

ejecución.

3. Las modificaciones deberán ser sustentadas a través de dictamen técnico que funde y motive las

causas que las originen.

Las modificaciones en monto obligarán a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento, lo que se hará previo al pago de las estimaciones correspondientes.

4. Por cantidades adicionales excedentes por volumen o conceptos extraordinarios. Las cantidades

adicionales excedentes por volumen se reconocerán a los precios unitarios pactados

originalmente; tratándose de conceptos extraordinarios los precios unitarios deberán ser

conciliados y autorizados por “LA UAM” de manera independiente a los originalmente pactados,

debiéndose formular estimaciones específicas a efecto de tener un control y seguimiento

adecuado. Los precios extraordinarios considerados en los convenios deben de basarse en los

precios de los insumos presentados en su propuesta (material, mano de obra, herramienta y

equipo, además de los materiales nuevos), en su caso, así como los rendimientos reales de mano

de obra.

5. Las modificaciones en tiempo se formalizarán mediante convenio. “EL CONTRATISTA” deberá

solicitar la modificación por escrito a “LA UAM”, en un plazo que no exceda de quince días

naturales previos a la fecha pactada para la entrega de los trabajos, debidamente avalada por la

supervisión.




En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.

VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” notificará a “LA

UAM”, a través de bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos soporte e incluirá una relación de estimaciones y gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Recibida la notificación por “LA UAM”, ésta procederá a verificar la terminación de los trabajos, al

finalizar dicha verificación “LA UAM” contará con un plazo de diez días hábiles para realizar la recepción física a través de acta de entrega recepción y proceder al finiquito correspondiente.

Si durante la verificación de los trabajos “LA UAM” encontrara deficiencias, solicitará a “EL

CONTRATISTA” su corrección y podrá conceder prórroga para la reparación de las deficiencias,

durante dicho periodo no se aplicarán penas convencionales. En caso de que “EL CONTRATISTA”

no realice las reparaciones correspondientes “LA UAM” podrá aplicar las penas convencionales descritas en el presente contrato.

“LA UAM” podrá efectuar recepciones parciales, cuando a juicio de la misma existan trabajos terminados e identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los sesenta días hábiles siguientes en la

Dirección de Obras de “LA UAM”, a partir de la recepción de los servicios.

VIGÉSIMA CUARTA. SIN RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. “EL CONTRATISTA” será el

único responsable ante “LA UAM”, de la calidad de los trabajos realizados y la ejecución de “LA

OBRA” en los términos contratados. “LA UAM” no asumirá responsabilidades de “EL

CONTRATISTA” con sus trabajadores y sindicatos. “LA UAM” se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, el cambio necesario a efecto de que se cumpla con lo estipulado en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA UAM” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en los supuestos siguientes: 1. Cuando concurran razones de interés general.

2. Cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos.

3. Cuando de continuar con las obligaciones pactadas, le pueda ocasionar un daño o perjuicio

grave.

4. Por resolución de autoridad judicial o administrativa competente.




5. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se

refiere la cláusula vigésima del presente contrato, en este caso “LA UAM” se obliga a dar aviso

por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco días naturales de anticipación y a levantar acta

circunstanciada.

“LA UAM” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que procedan, siempre que estén debidamente comprobados.

VIGÉSIMA SEXTA. FINIQUITO. Las partes harán constar las cantidades que resulten a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En su caso, “LA UAM” señalará las causas de la pena convencional a que se hubiere hecho

acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“LA UAM” elaborará el finiquito con la información disponible y comunicará su resultado a “EL

CONTRATISTA”.

Si en el finiquito resulta saldo a favor de “LA UAM”, “EL CONTRATISTA” acepta que dicho saldo le sea deducido de las cantidades pendientes de pago, si éstas no fueran suficientes, se solicitará su

reintegro; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UAM” hará efectivas las fianzas correspondientes.

Si el finiquito es aceptado por las partes, “LA UAM” cubrirá los saldos que, en su caso, resulten a

favor de “EL CONTRATISTA”, procediendo a elaborarse el acta de finiquito de obra.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. “LA UAM” podrá rescindir

administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando “EL

CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las siguientes causales: 1. No iniciar los trabajos objeto del contrato, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha

establecida en la cláusula tercera, por causas imputables a él.

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o negarse a reparar o reponer trabajos defectuosos.

3. Incumplir cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como a los

ordenamientos que sean aplicables.

4. No acatar las órdenes dadas por “LA UAM” o la supervisión, sin motivo justificado.

5. Ser declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6. No registrar la obra objeto del presente contrato ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.




7. No presentar los enteros bimestrales del pago de las cuotas obrero patronales de sus

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

8. Transferir los derechos de cobro derivados de este contrato sin autorización expresa de “LA

UAM”.

9. No destinar los anticipos al cumplimiento del programa de obra convenido.

10. No exhibir las fianzas y garantías previstas en la cláusula sexta.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las causales indicadas en la cláusula inmediata anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciará a partir de que “LA UAM” notifique a “EL CONTRATISTA”, por oficio, el

incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su

determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas

que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de quince días naturales

exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UAM” resolverá considerando

los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UAM”, deberá ser

debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días

naturales siguientes a lo señalado en el numeral 1 de esta cláusula.

4. Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión “LA UAM” levantará con o sin la

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, un acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra, que se levantará ante la presencia de fedatario público.

5. Con el registro del acta circunstanciada, se suspenderá en la bitácora toda anotación, hasta en

tanto se emita la resolución que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UAM” en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, “LA UAM” se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de hacer efectivas las fianzas.




En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recepción de los trabajos

realizados por “EL CONTRATISTA” hasta la rescisión del contrato, así como los equipos o materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar. El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las fianzas, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

“LA UAM” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro. En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se

reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA NOVENA. SALVAGUARDA LABORAL. “LA UAM” no adquiere ninguna obligación de

carácter laboral con “EL CONTRATISTA”, ni con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente contrato, toda vez que dicho personal depende

exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se considerará a “LA UAM” como patrón, ni substituto, por lo que “EL

CONTRATISTA” la exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UAM” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

TRIGÉSIMA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente contrato, así como las actividades a realizarse para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a los principios y disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

TRIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por las partes mediante nota en la bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de dicho registro, de igual forma, la solución y las acciones a implementar, se asentarán por las partes en la bitácora.

En caso de duda o discrepancia sobre el contenido, interpretación y ejecución del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México. Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ________________.

POR “LA UAM” POR “EL CONTRATISTA”




DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES

HEREDIA

SECRETARIO GENERAL

________(NOMBRE)________

________(CARGO)__________

SOLICITANTE Y RESPONSABLE

ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA

MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ

ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° __________, QUE CELEBRAN EL _____________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD




ANEXO 1 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°

______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.

Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ________________.

POR “LA UAM”


HEREDIA

SECRETARIO GENERAL

POR “EL CONTRATISTA”

________(NOMBRE)________

________(CARGO)__________



DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA


ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 1 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° __________, QUE CELEBRAN EL _____________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD




ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°

______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.

Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el ________________.

POR “LA UAM”


HEREDIA

SECRETARIO GENERAL

POR “EL CONTRATISTA”

________(NOMBRE)________

________(CARGO)__________



DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA


ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° __________, QUE CELEBRAN EL _____________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ______________, OAG.DCC.___.20.OPUTD

FIN DEL MODELO DE CONTRATO ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.13.2020 "HABILITADO DE LABORATORIOS DE LA DIVISIÓN DE CBS EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ORIENTE, ETAPA 1", A LAS QUE SE DIO LECTURA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE TUVO POR VIDEO CONFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE LOS LICITANTES Y LA COMISIÓN ENCARGADA, REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LA SALUD ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), EL MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 16:00 HORAS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA...Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda...

Documents

Transcript of UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA...Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda...