TERMINOS DE REFERENCIA

Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION LOSA DE CUBIERTA RIO TAMBO JAHUIRA ACHACACHI

1. ANTECEDENTES

Aspectos Generales del rea de Influencia del Proyecto

Achacachi, constituye la primera Seccin y Capital de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, la cual est dividida en 13 cantones, entre los cuales se encuentra la Poblacin de Achacachi, cuya altura es de 3.823 m.s.n.m. y su ubicacin geogrfica est definida en los 16( 03 00 de Latitud Sur y los 68( 11 00 Longitud Oeste.

La poblacin de Achacachi limita al Norte con la comunidad Chahuira, al Sur con Japuraya Pampa, al este con la estancia taca Marca y al Oeste con la Estancia Akherama.

Las actividades econmicas desarrolladas en el municipio de Achacachi estn estructuradas en el mbito de la agricultura, pecuaria, piscicultura y turismo principalmente, cuya estratificacin se diferencia por un conjunto de comunidades que se encuentran articuladas al mercado y otro conjunto de comunidades muy vulnerables cuya subsistencia se basa en una produccin diversificada de bienes agrcolas para garantizar y asegurar su alimentacin.

En el caso de la Poblacin de Achacachi, su actividad est compuesta por la produccin agrcola, pero fundamentalmente por la prestacin de servicios destinados a la comunicacin, el desarrollo de actividades comerciales, la provisin de insumos agrcolas, provisin de materiales de construccin y la prestacin de servicios de transporte.

Socialmente en el municipio de Achacachi y el pueblo de Achacachi, el 93% de su poblacin est comprendida dentro de la lnea de pobreza, as como un 47%, aproximadamente, se halla en condiciones de indigencia. La esperanza de vida es de 59 aos, cuya edad est por debajo de la esperanza de vida en el pas, edad que asciende a 63 aos.

En cuanto al aspecto educativo, el promedio de escolaridad es de 5 aos y la tasa de alfabetizacin de adultos alcanza al 75%.

En este contexto y en el marco de los trminos de referencia para el presente proyecto, es posible efectuar la siguiente descripcin respecto de la poblacin de Achacachi:

1. Poblacin del rea de influencia diferenciada por sexo.

La poblacin en el Municipio de Achacachi, asciende a 62.174 habitantes, de los cuales el 49,3% corresponde a la poblacin masculina y el 50,7% corresponde a la poblacin femenina, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO No 1

MUNICIPIO DE ACHACACHI: POBLACIN POR CANTON Y SEXO

CANTONNUMERO DE COMUNIDADESPOBLACION

HOMBRESMUJERESTOTAL

Achacachi359.9899.65219.641

Warisata264.2894.6408.929

Ajllata Grande193.4343.7187.152

Santiago de Huata272.4262.6505.076

V.A. de Corpaputo62.0902.1864.276

Franz Tamayo151.8181.9613.779

Huatajata91.4671.5823.049

Kalaque81.3351.4462.781

Jancko Amaya99221.0291.951

Chua Cocani71.0717771.848

Compi77557421.497

Soncachi35666451.211

Chua Visalaya6505479984

TOTAL17730.66731.50762.174

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2006 20010.

Sin embargo, la poblacin del cantn Achacachi, por la informacin resumida en el cuadro anterior, cuenta con 35 comunidades, las mismas que estn distribuidas de acuerdo al detalle del cuadro No 2.

Como se podr observar, la poblacin del pueblo de Achacachi, constituye la mayor parte de la poblacin del cantn, tanto en lo que corresponde a la poblacin masculina, como la poblacin femenina, seguida por las poblaciones de las comunidades de: Pongon Huyo, San Francisco de Avichaca y Chijipina Grande.

CUADRO No 2

CANTON ACHACACHI: POBLACIN POR COMUNIDAD Y SEXO

(Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2001)

CANTONCOMUNIDADESPOBLACION

HOMBRESMUJERESTOTAL

Cantn AchacachiAchacachi (Pueblo)4.0033.5377.540

Comunidad Arasaya Chico8246128

Comunidad Arasaya Kentuyo8963152

Comunidad Arasaya Pata Niby7443117

Comunidad Barco Belen244193437

Comunidad Barco Cala Cala403878

Comunidad Cala Cala289194483

Comunidad Chahuira Chico9481175

Comunidad Chahuira Grande137122259

Comunidad Chahuira Pampa271257528

Comunidad Chijipina Chico305371676

Comunidad Chijipina Grande5025061.008

Comunidad Churuhuata Belen5867125

Comunidad Irama Belen263273536

Comunidad Jahuir Laca127137264

Comunidad Kjasina181179360

Comunidad Lloco Putunco4866114

Comunidad Marcamasaya10192193

Comunidad Morocollo6397160

Comunidad Pajchani Grande242289531

Comunidad Pajchani Molino186197383

Comunidad Pallarete118131249

Comunidad Pampa Belen176189365

Comunidad Putuni4369112

Comunidad Quenaquetara Belen121104225

Comunidad San Francisco de Avichaca4865411.027

Comunidad Santiago De Pacharia175160335

Comunidad Suntia Chico5155106

Comunidad Suntia Comun201434

Comunidad Suntia Grande6464128

Comunidad Taramaya366384750

Comunidad Tipampa159201360

Comunidad Tola Tola222236458

Comunidad Tunusi6981150

Comunidad Pongon Huyo5205751.095

TOTAL CANTON9.9899.65219.641

Por la informacin anterior, la poblacin del Pueblo de Achacachi, constituye el 75,5% de la poblacin total del cantn, porcentaje que se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 3

PUEBLO DE ACHACACHI: POBLACIN POR SEXO

(Segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2001)

COMUNIDADESPOBLACION

HOMBRESMUJERESTOTAL

Achacachi (Pueblo)4.0033.5377.540

TOTAL CANTON9.9899.65219.641

PORCENTAJE40,1%35,4%75,5%

A partir de los datos del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2001 y considerando que la tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin en el municipio es de 0,93%, la poblacin proyectada para el pueblo de Achacachi, se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4

PUEBLO DE ACHACACHI: PROYECCIN DE LA POBLACIN POR SEXO

(2001 - 2009)

AOPOBLACION

HOMBRESMUJERESTOTAL

20014.0033.5377.540

20054.1543.6707.824

20074.3913.8808.271

20084.6854.1408.825

20095.0454.4589.503

Fuente: Elaboracin con base a datos del INE PDM del Municipio de Achacachi

Finalmente, con base a las proyecciones realizadas se ha estimado, tambin, la composicin poblacional del Pueblo de Achacachi, por rango de edad y sexo, resultados que se evidencian en cuadro No 5 y que permiten evidenciar que cerca del 47% de la poblacin est comprendida entre las edades de 0 a 19, aspecto que debera permitir centrar la atencin de las acciones sociales y de poltica pblica en la niez y la juventud.

CUADRO No 5

PUEBLO DE ACHACACHI: POBLACIN POR SEXO Y RANGO DE EDAD

(Proyeccin 2009)

Rango de EdadHOMBRESMUJERESTOTAL

0 -91.2229532.175

10 -191.2511.0022.252

20 -295755291.105

30 -39450476926

40 -49462455917

50 -59438419857

60 -69327306633

70 -79227227454

80 -897473147

90 -98201838

TOTAL5.0454.4589.503

Fuente: Elaboracin con base a datos del INE PDM del Municipio de Achacachi

2. Caractersticas sociales de los beneficiarios.

Los beneficiarios del Proyecto, constituyen los habitantes de la Poblacin de Achacachi, quienes por el desarrollo de sus actividades encontrarn beneficios complementarios por el embovedado del canal, que en las condiciones actuales genera problemas de contaminacin, especialmente en pocas de estiaje y por la presencia de residuos slidos que la misma poblacin deposita en las inmediaciones del canal.

Asimismo, por la falta de centros de recreacin y espacios de esparcimiento, a la implementacin del presente proyecto, la poblacin en su conjunto podr disponer de dichos espacios que en la actualidad son escasos.

De acuerdo a las entrevistas realizadas en la poblacin de Achacachi, se han identificado las actividades ms relevantes a las que se dedican los miembros de sus familias, tal como se muestra en el cuadro No 11, cuyos resultados por actividad y sexo representan promedios:

CUADRO No 11

PUEBLO DE ACHACACHI: ACTIVIDAD A LAS QUE SE DEDICAN LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIASACTIVIDAD A LAS QUE SE DEDICAN LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS

AGRICULTURA

%PECUARIA

%ARTESANA

%COMERCIO

%LABORES DE CASA

%OTROS

%

VARONES42442833410

MUJERES24292246950

HIJOS4700160

Fuente: Elaboracin con base a datos del PDM del Municipio y los resultados de las encuestas aplicadas por la consultora Julio 2009

De acuerdo a la informacin del cuadro anterior, se advierte que, en el caso de los varones, la actividad a la que ms se dedican es la pecuaria, seguida por la actividad agrcola. En el caso de las mujeres, indudablemente, su dedicacin es ms hogarea y comercial; mientras que en el caso de los hijos su dedicacin est concentrada en actividades escolares y universitarias.

Los horarios, en los que desarrollan sus actividades no siempre son fijos, por las caractersticas de las actividades, sin embargo, en un esfuerzo para determinar en trminos de promedio, se ha logrado estructurar la informacin que se describe en el cuadro No 12.

CUADRO No 12

PUEBLO DE ACHACACHI: HORARIOS DE LA ACTIVIDAD A LAS QUE SE DEDICAN

LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS

HORARIOS DE LA ACTIVIDAD A LAS QUE SE DEDICAN LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS

AGRICULTURAAGROPECUARIAARTESANACOMERCIOLABORES DE CASAOTROS

VARONESMaanasMaana y tardeNochesMaana y tardeAlgunas horasAlgunas horas

MUJERESTardesTardesNochesMaana y tardeMaanas y tardesAlgunas horas

HIJOSMaana o tardeMaana o tardeMaana o tarde

Fuente: Elaboracin con base a datos del PDM del Municipio y los resultados de las encuestas aplicadas por la consultora Julio 2009

Servicios bsicos existentes en el rea de influencia

1. Agua potable

El suministro de agua potable a la poblacin de Achacachi, es realizado por la Empresa Municipal de Aguas Sociedad Annima (EMDASA). Tanto el Municipio, como la propia poblacin de Achacachi, cuentan con la mayor cobertura de este servicio llegando, aproximadamente, al 53% de las viviendas del Municipio y de la poblacin; aunque la calidad del agua es regular, pero en todo caso sirve para el consumo humano, con los cuidados necesarios para evitar enfermedades transmitidas por este recurso.

Es necesario hacer notar que el estado de los sistemas de agua, en el Municipio y la poblacin de Achacachi es precario enfrentando una serie de problemas, relacionados con el mantenimiento en poca de lluvias.

2. Servicio de Alcantarillado

La ciudad de Achacachi cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario. Las aguas servidas urbanas van a una pequea planta de tratamiento construida con financiamiento de FNDR que actualmente se hace cargo EMDASA.

El servicio sanitario, tiene una cobertura aproximada del 37% en la poblacin.

3. Servicios de Electricidad: con acometida, solo alumbrado pblico, ninguno.

La poblacin de Achacachi, cuenta con un sistema de energa elctrica, con las instalaciones domiciliarias correspondientes a travs de acometidas, administradas por la empresa de energa Elctrica ELECTROPAZ, conectadas a 2400 viviendas. Asimismo, se cuenta con el respectivo sistema de alumbrado pblico.

La disponibilidad del servicio de energa elctrica permite contar, adems, con telefona celular, cabinas de ENTEL, VIVA y COTEL, servicios de FAX e Internet. El municipio cuenta con un telecentro con 10 maquinas para el acceso a Internet, cubriendo la demanda de la poblacin y las necesidades de este servicio de las oficinas del Municipio. Los usuarios de internet son en su mayora nios y jvenes, los primeros se dedican, casi en su mayora, a los juegos en red y los ms jvenes tambin juegan pero recurren al internet aunque no en gran medida y lo hacen para presentar tareas en el colegio.

4. Modalidades de recoleccin y disposicin de residuos slidos.

En lo que corresponde al sistema de recoleccin y disposicin de residuos slidos en la poblacin de Achacachi, se ha evidenciado la existencia de la modalidad de recojo mediante el uso de un vehculo motorizado (volqueta), cuyos recorridos se efectan los das lunes, mircoles, viernes y domingo. A pesar de la modalidad establecida por la H. Alcalda Municipal de Achacachi, la poblacin deposita en algunos lugares fijos de sus barrios y/o en el seno del ro Tambo Jahuira Achacachi. No se dispone de informacin sobre disposicin final de basura.

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTOS

El Canal de Drenaje revestido de la ciudad de Achacachi, no est cumpliendo con el propsito para el cual fue construido de manera plena y apropiada; por cuanto desde hace un tiempo atrs se encuentra con bastantes desechos slidos, atestado de basura y ocasionalmente, utilizado como bao pblico por personas inescrupulosas de la poblacin.

Por otro lado, el espacio que ocupa el Canal de Drenaje del Rio Tambo Jahuira Achacachi en parte de la ciudad de Achacachi, de alguna manera obstaculiza e interfiere un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes a lo largo de los 1214.55 m de longitud, a pesar de que el trayecto del canal es de forma regular.

En la infraestructura actual del canal, se presentan problemas de obstruccin del flujo de agua por motivos de las granizadas como en la progresiva 0+800.00 la pendiente del canal es muy baja; adems de una marcada proliferacin de fuentes de contaminacin de manera permanente, ocasionando procesos de contaminacin ambiental, situacin que pone en riesgo la salud de los pobladores de Achacachi.

Objetivos del proyecto General

Ante los problemas que se advierten, por mantener descubierto el Canal de Drenaje Rio Tambo Jahuira Achacachi, se plantea la como solucin el presente proyecto, permitiendo formular el siguiente objetivo:

La construccin de viga cajn para el Canal de Drenaje del Rio Tambo Jahuira Achacachi, para mejorar las condiciones ambientales y fsicas de movilidad de los transentes as como la construccin de un Paseo Peatonal.

Proyeccin de la oferta y demanda y dimensionamiento

PROYECCIN DE LA DEMANDA

Para proyectar la demanda del paseo peatonal, como centro de recreo y esparcimiento para la poblacin de la ciudad de Achacachi, ha sido necesario conocer la opinin de la poblacin respecto de los lugares de recreo existentes y la frecuencia con que los habitantes concurre a dichos espacios, cuyos resultados son los siguientes:

GRFICO N 1

CIUDAD DE ACHACACHI: Espacios de Recreacin

Fuente: Elaboracin con base a los resultados de las encuestas aplicadas por la consultora. Julio 2009

De acuerdo a los resultados de la primera pregunta de la encuesta, el 35 utiliza la plaza de la ciudad de Achacachi como un espacio de recreo, el 31%, utilizan diferentes plazuelas existente en la ciudad, una proporcin similar sealan que desarrollan sus actividades de recreacin en otros espacios y que en su generalidad son mbitos fuera de la ciudad.

En cuanto al tiempo en el que desarrollan sus actividades de recreacin, el 73% los pobladores de Achacachi, consultados, sealan que dichas actividades las desarrollan semanalmente, esto es lo fines de semana; un 13% indican que las actividades de recreacin las realizan de vez en cuando, el 7% lo hace diariamente y otro 7% indica que destinan su tiempo a las actividades de recreacin una vez por mes, tal como se muestra en el siguiente grfico:

GRFICO N 2

CIUDAD DE ACHACACHI: Tiempo de actividades de Recreacin de los habitantes

Fuente: Elaboracin con base a los resultados de las encuestas aplicadas por la consultora. Julio 2009

Asimismo, se considera que los espacios para la recreacin existentes, no son los ms apropiados; pues el 53% de los consultados ratifican lo anterior y slo el 47% manifiesta que s los espacios existentes son apropiados.

En todo caso, se advierte que existe una considerable cantidad de los habitantes que hacen uso de los espacios de recreacin y que el presente proyecto contribuir a mejorar el desarrollo de las actividades de recreo, cuya demanda se expresa por la cantidad de habitantes existentes y su consiguiente crecimiento, cuya tasa de crecimiento anual asciende a 0,93%

CUADRO No =24

CIUDAD DE ACHACACHI: DEMANDA DE ESPACIOS DE RECREACIN (2010 - 2019)

AoDEMANDA TOTAL

2.0109.592

2.0119.681

2.0129.771

2.0139.862

2.0149.954

2.01510.046

2.01610.140

2.01710.234

2.01810.329

2.01910.425

Fuente: Elaboracin con base a datos del cuadros N 4

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: CONSTTRUCCION LOSA DE CUBIERTA RIO TAMBO JAHUIRA ACHACACHI.

2.2 ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

De acuerdo a la Ley N 4067 de fecha 27 de julio de 2009, se establece:

articulo1 Declrese de prioridad departamental y necesidad municipal, la construccin del embovedado del Rio Tambo Jahuira del municipio e Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz

articulo2 Encomindese a la Prefectura del Departamento de La Paz y al Gobierno Municipal de Achacachi, realizar las gestiones para la obtencin de financiamiento destinado a la elaboracin del estudio a diseo final como para la ejecucin de las obras a partir de la promulgacin de la presente Ley.

En virtud a la citada norma legal, la entidad ejecutora del proyecto es el Gobierno Autnomo Departamental de La Paz a travs de la Secretaria Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Publicas.

2.3 INFORMACION GENERAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.3.1 Ubicacin del proyecto

El proyecto est ubicado en la poblacin de Achacachi, localizado en el Municipio de Achacachi, constituye la primera seccin y capital de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, la cual est dividida en 13 cantones, entre los cuales se encuentra la poblacin de Achacachi, cuya altitud promedio de 3823 m.s.n.m., y su ubicacin geogrfica est definida en los 16 03 00 de latitud Sur y los 68 11`00 longitud oeste.

3. INFORMACIN PARA EL PROPONENTE

OBJETIVO DEL PROYECTO.- El objetivo es la construccin de viga cajn para el canal de drenaje del Rio Tambo Jahuira Achacachi, para mejorar las condiciones ambientales y fsicas de movilidad de los transentes asi como la construccin de un paseo peatonal.

Plazo de ejecucin de la obra

El plazo mximo para la ejecucin de las obras determinado por El Gobierno Autnomo Departamental de La Paz del Departamento de La Paz institucin convocante es de 400 (Cuatrocientos) das calendario, que sern computados a partir de la orden de proceder.

Control y seguimiento de la obra

a) La supervisin de la obra ser realizada por una empresa consultora contratada por la Gobernacin que tendr todas las facultades inherentes al buen desempeo de sus funciones.

b) La Fiscalizacin de la Obra estar a cargo por la Direccin de Infraestructura Productiva y Obras Publicas dependiente de la Secretara Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Publicas de la Gobernacin de La Paz.

Remuneracin del Servicio

En los honorarios del Servicio se encuentran incluidos todos los costos emergentes al mismo en todos los aspectos (salarios profesionales, material, insumos, pasajes, viticos, impuestos, etc.). Las tareas se realizarn durante Cuatrocientos (400) das calendario a partir de la orden de proceder emitida por la Fiscalizacin mediante el Supervisor de Obra, y sern canceladas por planilla de avance de obra, asimismo la contratista est en la obligacin de presentar cada planilla mensualmente.

Forma de pago

a) ANTICIPO.- La Gobernacin de La Paz, como entidad Contratante, podr otorgar uno o varios anticipos al contratista, cuya suma no deber exceder el veinte por ciento (20%) del monto de contrato adjudicado, contra entrega de una Garanta de Correcta Inversin de Anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo ser descontado en las planillas correspondientes, hasta cubrir el monto total del anticipo. El importe de la garanta podr ser cobrado por la entidad en caso de que el contratista no haya iniciado la obra dentro de los quince (15) das calendarios establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realizacin de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado este. Esta garanta original, podr ser sustituida peridicamente por otra garanta, cuyo valor deber se la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantas substitutivas debern mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacin total del anticipo. El Supervisor de Obra llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garanta, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacin al contratista, o solicitar a la entidad su ejecucin, debiendo informar al Fiscal de Obra con quince (15) das hbiles de anticipacin al vencimiento de la misma. Una vez desembolsado el anticipo al contratista, se contabilizar el tiempo de ejecucin de la obra, respaldado por la Orden de Proceder.

b) PLANILLAS DE PAGO.- El pago ser en forma paralela segn el avance de obra, en consecuencia la contratista est en la obligacin de presentar sus planillas de avance mensualmente.

Metodologa y planificacin de trabajo

En coordinacin con el Supervisor, en adelante denominado como el Supervisor de Obra, l Adjudicatario debe planificar realizar las siguientes tareas y actividades que se describen de manera enunciativa y no limitativa:

Actividades Preliminares:

Apertura y protocolizacin del Libro de Ordenes.

Verificacin en el sitio de las obras que deben ser ejecutadas de acuerdo a los planos correspondientes, bajo criterios tcnicos, de todos y cada uno de sus componentes.

Instalacin de almacenes, traslado de personal y equipos, etc.

El Contratista deber verificar las condiciones y caractersticas de la Infraestructura, climatolgicas y ambientales en el sitio de las obras, facilidades existentes, etc. Toda observacin que no contemple el estudio debe dar a conocer al Supervisor de Obra y ser escrito en el Libro de rdenes.

Actualizacin del Cronograma de Obras propuesto durante el proceso de la Convocatoria, el que debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Provisin de equipos y materiales:

De conformidad con las especificaciones tcnicas establecidas en el estudio a diseo final y considerando las caractersticas particulares de la obra, el Adjudicatario debe proveer los equipos y materiales siguientes:

De los materiales en general: Toda partida de cualquier material suministrado por el Contratista, deber obtener la aprobacin del Supervisor de Obra, para lo cual y con anterioridad al suministro, presentar una muestra de cada material a utilizarse y en las cantidades que solicite el Supervisor de Obra. As mismo proporcionar los catlogos y certificados de calidad, pruebas de fabricacin de equipos y materiales.

Instalacin de equipos y ejecucin de Obras:

El Adjudicatario, debe instalar el equipo mnimo requerido segn numeral 5, y ejecutar las obras de acuerdo a los estndares constructivos y las especificaciones tcnicas descritas del presente documento.

Estrategia de ejecucin de la Obra

El Proponente debe desarrollar la estrategia de movilizacin de equipo y personal de acuerdo a una cronologa para la ejecucin de las obras de la presente contratacin mediante cronogramas, considerando las caractersticas particulares del financiamiento del mismo y que se refieren a las siguientes actividades:

Organigrama institucional y personal tcnico clave asignado a la obra, debe describir en un organigrama el cargo y el personal responsable designado para la obra.

Provisin de material y equipo: Indicar las diferentes actividades a desarrollar durante la provisin de material y equipo de acuerdo a un Cronograma detallado del suministro puesto en obra.

Proceso de construccin: Enunciar y desarrollar las diferentes actividades y tareas a realizar durante la

Limpieza del sitio

Durante la ejecucin de la Obra, el Adjudicatario deber mantener la zona de Obra razonablemente libre de toda obstruccin innecesaria y deber almacenar o retirar cualquier material excedente y remover del sitio los escombros o trabajos temporales que ya no se requieran.

A la conclusin de la Obra, el Adjudicatario deber limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el perodo de mantenimiento. Esta limpieza final estar sujeta a la aprobacin del Supervisor.

La limpieza y transporte de residuos estar sujeta a la aprobacin del Supervisor, quin debe sealar con carcter previo, el sitio ambientalmente aceptable para la disposicin final de los mismos.

El trabajo de limpieza ser considerado como indispensable para la recepcin provisional y cumplimiento del Contrato.

Mantenimiento de la Obra durante su ejecucin

El Adjudicatario durante la ejecucin de la Obra debe realizar el mantenimiento de la misma de toda y cada una de las partes terminadas, evitando que la accin de los agentes atmosfricos o el trnsito de su equipo o personal, ocasionen daos que, en su caso, debern ser inmediatamente reparados a satisfaccin del Supervisor. La negligencia del Adjudicatario en el cumplimiento de esta obligacin, dar lugar a que las cantidades de Obra efectuadas sean descontadas de los volmenes de Obra ejecutada, hasta que su reconstruccin haya sido satisfactoriamente realizada.

Durante el mantenimiento y ejecucin de la Obra, el Adjudicatario no debe cortar los servicios existentes.

Medidas de Seguridad

El Contratista ser responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad necesarios para la proteccin de vidas y propiedades.

En el caso de trabajos especiales, el Adjudicatario deber someter a la aprobacin del Supervisor de Obra, por lo menos tres (3) das antes de la iniciacin del trabajo especial en cuestin, un programa detallado de la forma en que se ejecutar el trabajo y las precauciones y medidas de seguridad consideradas por el Adjudicatario, para su ejecucin.

La aprobacin de dichos programas por el Supervisor de Obra, no releva al Adjudicatario de su responsabilidad por la seguridad de su personal, del pblico y de las instalaciones.

Los materiales y artefactos, o dispositivos de seguridad, sern con cargo exclusivo del Adjudicatario y se considerar que estos valores estn incluidos en los precios unitarios o globales indicados en la planilla de precios. El Contratante no efectuar ningn pago extra por ste concepto.

El Supervisor de Obra podr ordenar al Adjudicatario la paralizacin de cualquier trabajo si en su opinin, dicho trabajo est siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida, la propiedad o el servicio que prestan a otras instalaciones. El hecho que el Supervisor no ordene tal paralizacin del trabajo, no libera al Adjudicatario de su responsabilidad al respecto.

El adjudicatario deber cumplir y hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de la legislacin boliviana de la seguridad y que sean aplicables para salvaguardar al pblico y a todas las personas que trabajen en la construccin.

Adems el Adjudicatario, deber cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor de Obra, tanto en los programas de trabajo como durante la instalacin o ejecucin de la obra. El Adjudicatario proporcionar y mantendr en un lugar fcilmente accesible en cada sitio de la obra, un botiqun adecuado de primeros auxilios. Por lo menos un miembro de su personal estar plenamente calificado en la administracin de primeros auxilios.

Trabajo nocturno, domingos y feriados

S el Adjudicatario programa la ejecucin de trabajos durante las noches, domingos y feriados, solicitar mediante comunicacin escrita y con tres (3) das calendario de anticipacin al Supervisor de la Obra, para que se disponga oportunamente del personal de Supervisin.

Remocin de trabajos defectuosos

Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos que constituyen parte integral del Contrato de Obra, ser considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepcin definitiva y que sea el resultado de la mala ejecucin de la Obra, empleo de materiales inadecuados o de segunda mano, deterioro por descuido o cualquier otra causa, debe ser removido y reemplazado de manera satisfactoria para el Supervisor.

S el Adjudicatario no realiza la remocin de trabajos defectuosos y su consiguiente reconstruccin, dentro de un plazo prudencialmente establecido por el Supervisor; el Contratante tiene el derecho de realizar dichos trabajos mediante Contrato Especfico con terceros o por administracin directa.

Todos los gastos que demande esta gestin del Contratante, ser por cuenta del Adjudicatario y en consecuencia se descontar de sus certificados de pago.

Investigacin del origen de vicios ocultos

Antes de la recepcin definitiva de la Obra y en cualquier momento, el Supervisor puede instruir al Adjudicatario la bsqueda de las causas de fallas o defectos no detectados durante la ejecucin de la Obra, ms conocidos como vicios ocultos. Establecido el origen de estos vicios ocultos, el Adjudicatario proceder de inmediato a reconstruirlas por su cuenta y riesgo.

Si estos vicios ocultos son de responsabilidad del Adjudicatario, ste sufragar todos los gastos incurridos durante la investigacin y reconstruccin realizada. Por el contrario, si se establece que la causa del defecto no es atribuible al Adjudicatario, los gastos incurridos durante la investigacin y del trabajo de reconstruccin ordenado sern reembolsados a ste por el Contratante.

En el supuesto caso de desobediencia del Adjudicatario a una orden de reconstruccin, el Contratante est habilitado para contratar a terceros para la ejecucin de aquella orden; en esta situacin, el Supervisor notificar por escrito al Adjudicatario con diez das de anticipacin, sobre esta decisin. Todos los gastos consecuentes o incidentales, sern deducidos de cualquier pago pendiente o futuro a favor del Adjudicatario.

Facilidades para la fiscalizacin y supervisin de la Obra

El Adjudicatario debe facilitar y permitir a los Fiscales de la Obra, Supervisores, a cualquier personero designado por el Contratante y autoridades ambientales, el acceso al sitio de la Obra y a todo lugar donde se estn realizando o se prevea realizar actividades relacionadas con el Contrato de Obra.

El Adjudicatario facilitara al Supervisor de la Obra, el acceso a todos los materiales a ser utilizados en la Obra los que deben cumplir estrictamente con las especificaciones tcnicas pertinentes y estarn sujetos a la inspeccin, examen y ensayos dispuestos por el Supervisor en cualquier momento y en los lugares de produccin y /o utilizacin en la Obra, antes de su uso en la misma.

El Adjudicatario facilitar al Supervisor, la fiscalizacin, supervisin y control de la Obra durante su ejecucin y aceptando el cumplimiento de las especificaciones exigidas por ste acerca de los defectos encontrados. Este control no modificar de manera alguna las obligaciones del Adjudicatario.

Mtodo de seleccin y Precio Referencial

La metodologa de seleccin por el total es Precio Evaluado ms bajo y el monto asignado para la ejecucin de la obra es de 15.840.127,94 Bs. (Quince Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ciento Veintisiete con 94/100 bolivianos).

Garantas

a) Garanta de Seriedad de Propuesta a primer requerimiento. En original (Pliza/Boleta de Garanta), equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta econmica del proponente, que exceda en treinta (30) das calendario el plazo de validez de la propuesta y que cumpla con las caractersticas de renovable, irrevocable y de ejecucin inmediata, emitida a nombre del Gobierno Autnomo Departamental de La Paz, para la presente propuesta.b) Garanta de Cumplimiento de Contrato. Pliza/Boleta de Garanta de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del monto del contrato, al proponente adjudicado.c) Garanta de Correcta Inversin de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deber presentar Pliza de Garanta de Correcta Inversin de Anticipo del veinte por ciento (20%) del monto del contratoObra Similar

Se consideran similares a todas las siguientes obras:

a. Edificaciones

Edificios

Hospitales

Construccin de Embovedados.

Centros educativos

Centros sociales y comerciales

Instalaciones deportivas y recreativas

Terminales

Viviendas de Inters Social, Unifamiliares y Multifamiliares

Galpones y Hangares

Remodelaciones y Restauraciones

Personal Tcnico Clave

De acuerdo al anlisis realizado, los especialistas debern contar con una experiencia igual o superior de tres obras como experiencia general y dos obras similar como experiencia especifica de acuerdo al siguiente detalle:

Para la ejecucin de la Obra, construccin Losa de Cubierta del rio Tambo Jahuira de Achacachi, el Contratista al menos asignar el siguiente personal:

4. PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

NFORMACIONCARGO A DESEMPEARCARGO SIMILAR

1Ing. Civil (Inscrito en la SIB)Superintendente de ObraExperiencia especfica en: Superintendente. Direccin de Obra, Supervisin, Fiscalizacin de Infraestructuras y obras similares.

2Ing. Civil (Inscrito en la SIB)Especialista en EstructurasExperiencia especifica en: Fiscalizacin, Supervisin, Diseo, Construccin de puentes de Hormign Pretensado, Puentes losas, Puentes en arco.

3Ing. Civil y/o Ing. Gelogo (Inscrito en la SIB)Especialista en Geotecnia y SuelosExperiencia especifica en: Estudios geolgicos, geotcnicos en Construccin y diseo de Vas, Puentes y Fundaciones

4Ing. Civil (Inscrito en la SIB)Especialista en HormigonesExperiencia especfica en: Diseo de Hormigones, Control de Calidad de Hormigones, Construccin de Infraestructura y obras de drenaje.

5Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil (Inscrito en la SIBEspecialista en Medio Ambiente (con RENCA)Experiencia especfica en: Supervisin, elaboracin, evaluacin ambiental de proyectos de infraestructuras.

El personal enunciado es el mnimo requerido y puede ser incrementado de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anlisis programtico y logstico del Proponente, de manera que pueda ejecutar todos los estudios requeridos en el plazo establecido.

El Superintendente de Obra y el personal tcnico clave, debern presentar cualquier documento que acredite su registro profesional, para el ejercicio de la profesin en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En el caso de profesionales extranjeros, los mismos debern estar habilitados para el ejercicio profesional en el Estado Plurinacional de Bolivia, una vez garantizada la adjudicacin.

El personal Tcnico clave es el mnimo requerido y puede ser incrementado, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anlisis programado y logstico del Proponente, de manera que pueda ejecutar todos los trabajos requeridos en el plazo establecido.

NOTA

Para la presentacin de la experiencia general y especfica del Superintendente de Obra el tiempo en que las experiencias de trabajo se sobrepongan solo ser tomada en cuenta una de las experiencias en ese lapso sobrepuesto.

El superintendente de obra y el Especialista en estructuras debern tener residencia permanente en el lugar del proyecto, los otros especialistas de acuerdo a requerimiento o cronograma de actividades de la empresa ofertantes

La unidad solicitante se reserva el derecho de verificar la experiencia del Superintendente de Obra y el personal clave declarados en la hoja de vida.

PERSONAL DE APOYO.

La empresa constructora definir el personal tcnico de apoyo que requiera.

El personal de apoyo NO ESTA SUJETO A EVALUACION, sin embargo debe estar confirmado en la propuesta del contratista, el cual comprende el siguiente personal:

PERSONAL DE APOYO

NFORMACIONCARGO A DESEMPEARCARGO SIMILAR

1TECNICOTOPOGRAFOExperiencia especfica en: Levantamiento Topogrfico, Manejo de equipo topogrfico de tecnologa actual, Replanteo, Procesamiento de informacin topogrfica, Elaboracin de planos topogrficos en paquetes computacionales especializados.

2TECNICO*TECNICO LABORATORISTAExperiencia especfica en: Laboratorio de suelos, Organizacin de laboratorio para ejecucin de ensayos, Ensayos de Materiales, Obtencin de Muestras y Anlisis de Laboratorio, Ensayo de agregados para hormigones estructurales.

* En la propuesta del contratista debe ratificar que el tcnico laboratorista realizar el control de hormigones y densidades.

5. EQUIPO MNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA Para la ejecucin de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

NDESCRIPCINUNIDADCANTIDADPOTENCIACAPACIDAD

1VolquetaPZA.2 4 Cubos

2MezcladoraPZA.31 HP.0.5 m3

3Compactador manual (Saltarn)PZA.2 HP.

4CamionetaPZA.1 1 TN.

5VibradoraPZA.4 Dimetro

6Sierra CircularPZA1

7GuinchePZA.1

8Equipo topogrficoPZA.1

9Tractor de oruga s/esc y c/top D6PZA1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucin de alguna actividad especfica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

.

Asimismo se aclara que la supervisin en la etapa de construccin, podr solicitar al proponente equipo adicional en caso de ser necesario.

Las empresas debern demostrar su experiencia en el dimensionamiento del equipo que se comprometen movilizar al proyecto, en caso de adjudicarse el contrato, y que se considera necesario para la ejecucin de la obra.

En todo caso, el proponente que se adjudique el contrato ser el nico responsable de proporcionar todo el equipo que sea necesario para la conclusin satisfactoria de la obra dentro del plazo establecido en el contrato.6. VOLMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volmenes de obra, a los cuales los proponentes debern incluir los precios correspondientes, para la determinacin del Presupuesto por tem y Presupuesto General:

TEMDESCRIPCINUND.CANTIDAD

1.TRABAJOS PRELIMINARES LOSA CUBIERTA

1LETRERO DE OBRAS (SEGUN DISENO)PZA1,00

2PLACA DE ENTREGA DE OBRA (SEG. DISEO)PZA1,00

3LETRERO DE SEALIZACIONPZA1,00

4REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)M215.736,09

5INSTALACION DE FAENASGLB1,00

2.MOVIMIENTO DE TIERRAS LOSA CUBIERTA

6DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HCM31.433,16

7EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDUROM3414,94

8RELLENO Y COMPACTADO CON MAQUINARIAM310.997,89

3.LOSA CUBIERTA CON VIGA CAJON RIO TAMBO J

9HORMIGON ARMADO VIGA CAJON DOBLE COMPARTIMENTOM33.862,24

10JUNTA WATER STOP A=15CM.ML1.923,90

11CAMARA DE INSPECCION HC (H=1.5 A 1.75 M.)PZA24,00

12PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC E-40 D=4"ML76,00

13BARBACANA TUBERIA DE PVC DE D=4" DE DESAGUEML809,00

4.MOVIMIENTO DE TIERRAS CENTRO COMERCIAL

14EXCAVACION DE CIMIENTOS CON AGOTAMIENTOM3108,00

15EXCAVACION 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDUROM317,3398

5.OBRA GRUESA CENTRO COMERCIAL FUNDACIONES

16ZAPATAS DE HA DOSIF: 1:2:3M312,54

17COLUMNA DE HORMIGON ARMADOM313,78

18VIGA DE ARRIOSTRE DE HORMIGON ARMADOM316,66

19LIMPIEZA GENERALM215.736,09

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES

MATERIALES

Lo que sigue es la relacin de las caractersticas de los principales materiales a ser utilizados en la construccin indistintamente, y respetando las particularidades de cada regin.

CEMENTO

Deber ser del tipo Prtland I-30, nacional. No se admitir cemento que haya sufrido alteraciones o deterioros de cualquier naturaleza.

Un cambio del tipo de cemento especificado debe ser instruido por la supervisin.

AGREGADOS, ARENA Y GRAVA

Los agregados sern provenientes de ro u otros depsitos de roca dura. Debern estar libres de arcilla, tierra, materiales orgnicos y cuerpos o sustancias extraas.

Granulometras segn la norma ASTM.

Piedra Boln

Ser homogneo y durable, pertenecer al grupo de rocas igneas granticas, estar libre de arcillas, aceites, musgos y otros agentes que afectan su estructura, ser de canto rodado y lavada.

ACERO

El acero al utilizarse en la construccin ser de dureza natural y limite de alta tensin elstica 5.000 Kg/cm2 de la firma NACIONAL cuyas caractersticas son.

Acero en barras SF/6000 (CA-50) que bsicamente es acero de construccin, originalmente laminado en caliente, para luego darle su forma final, corrugacin en tres hileras (proceso patentado y registrado en el pas). De este modo la barra adquiere altos lmites de Fluencia y Rotura, con una adherencia superior acero/hormign.

Este proceso permite reducir levemente el peso de las barras para igualar barra por barra los aceros de menor Lmite de Fluencia (CA-50), manteniendo la misma resistencia estructural del hormign armado sin necesidad de modificar las dimensiones de los elementos del proyecto.

CERMICA: REVESTIMIENTO Y PISOS

Revestimientos y pisos sern de cermica esmaltada nacional de las marcas CONOCIDAS de colores y formatos a ser presentados a la supervisin de Obra para su aprobacin.

Los pisos y revestimientos debern cumplir minmamente las siguientes caractersticas tcnicas.

Dimensiones 22x34 34x34- 40x40 cm, o similares

Espesor-no menor a 5mm.

Grados de Absorcin de agua:

Pisos..........................................................menores a 5%

Revestimientos. menores a 12%

Resistente a cambios de temperatura

Resistencia al cuarteo

Resistencia al manchado

Estos materiales sern provistos directamente por los fabricantes.

LADRILLO

Se utilizan los siguientes tipos de ladrillos:

Ladrillo prensado 10cm (24, 18 2H Celosas) de cualquier industria localizada en la regin donde emplaza el proyecto.

Ladrillo prensado de 6H. 12,15 x 25 cm de cualquier industria localizada en la regin donde emplaza el proyecto.

Los ladrillos sern de primera calidad, libres de cualquier rajadura o desportilladuras y debern emitir, al golpe un sonido metlico y sern provistas directamente por los fabricantes.

YESO

El yeso a utilizarse ser de primera calidad y de molido fino. No contendr tierra ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso a la obra, el contratista presentar muestras para su aprobacin.

El yeso ser provisto preferentemente de las fbricas tradicionalmente productoras de la zona Montenegro ubicados en la provincia Quillacollo-Cochabamba, pero tambin podr aceptarse material proveniente de la regin donde se emplaza el proyecto con las respectivas pruebas de calidad.

AGUA

El agua debe ser potable razonablemente limpia exenta de sustancias perjudiciales tales como: aceites, sales, cidos o materiales orgnicos. No se usarn aguas estancadas o procedentes de zonas pantanosas.

MATERIAL PARA INSTALACIN ELCTRICA

Ductos:

Los Ductos debern ser PVC rgido curvable a la temperatura de la marca NACIONAL y conocidas con su respectiva certificacin .

Conductores:

Los conductores debern ser de cobre con aisladores PVC unifilar de la marca Magdalena, de la Industria YELI S.A., Argentina.

Cajas:

Metlicas, zincado: rectangulares, octogonales y cuadrados de la marca Femco o caso contrario plsticas.

Placas:

Las placas de interruptor, tomacorrientes, telefnicos sern dobles, simples o triples sern de la marca Marisio o su similar de marca NACIONAL.

Trmicos:

Los disyuntores termo magnticos sern FAE Brasil o SIKA Argentina, en sus diferentes capacidades (15, 20,25 y30 Amp) o caso contrario de industria NACIONAL.

Tablero:

Los tableros sern metlicos de empotrar con riel para trmicos.

INSTALACIN SANITARIA-HIDRULICA

Tuberas y caeras sern provistas por la industria NACIONAL que es una empresa especializada en la produccin de tuberas de PVC aplicados a sistemas de agua potable y sanitario.

Que cuenta con un laboratorio y personal calificado para el seguimiento en procedo de la Calidad de sus Productos. Emplea Materia Prima de alta calidad de proveedores de nivel mundial. El compuesto o materia prima es atxico, es decir que no contiene componentes de plomo y se ajusta estrictamente a la norma Boliviana y Norteamericana ASTM.

Caractersticas de los productos:a) Sanitario

Diam.Nominal

Espesor de Pared

Pulg.

1.65 m.m

Pulg.

1.80 m.m

Pulg.

1.90 m.m

b) Agua potable (Esquema 40)

Diam.

Diam

Espesor

NominalExteriorde Pared

24.34mm3.024mm

36.34mm3.130mm

1

33.40mm3.640mm

c) Accesorios Sanitarios

Inyectados: Codos y Yes de la marca NACIONAL y Conocida en el mercado

ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE

De PVC, de la marca Pavco Colombiana o Lnea brasilea o similar de la marca NACIONAL

De fierro galvanizado de la marca Tupy solo las terminales.

PEGAMENTO PARA LA INTERCONEXIN DE TUBERA DE AGUA FRA

P-14 Parabon USA o similar de industria NACIONAL

PINTURA

Pintura de interiores, exteriores, ltex tropical, marca Monopol o similar. Pintura al agua a base de Polmero Acrlico Modificado, Indicada para superficies exteriores e interiores, por su gran resistencia a los agentes atmosfricos.

Pintura de carpintera: Pinturas Sinttica Mate, Pintura a base de una combinacin de resinas alqumicas sintticas de secado al aire, de acabado mate.

CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

De fibrocemento de la marca Duralit o similar. El fibrocemento es la denominacin de una tcnica de produccin de lminas de cemento con algn tipo de fibra que desempea la labor estructural dentro de las masas de cemento, es la mezcla de 5% de amianto con 90% de cemento y 5% de otros agregados. En este caso particular, el material a ser utilizado es la placa ondulada, la que ser provista directamente por la industria junto con sus productos complementarios.

LAVAPLATOS

Marca PPRACTIC, industria Espaola o NACIONAL con acreditacin en el pas, con las siguientes caractersticas: una poza ms un alero de 0.80 cm (cdigo 580064, medida 1S 1E-800x500, seo 340x378x150)

Los fregaderos PRACTIC o similar que estn fabricados con aceros inoxidables de primera calidad 18/10 CrNi, AISI. Los senos estn insonorizados.

GRIFERA (LAVAPLATOS Y LAVAMANOS)

De la marca Rodees industria Argentina con certificado de garanta IISO 9002 o caso contrario de Industria Nacional.

MADERA PARA CARPINTERA DE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y BARANDALa madera a ser utilizada para la fabricacin de marcos, puertas, ventanas y baranda, ser la Mara o similar, que es de duramen marrn, de brillo mediano veteado suave ms punteado, el grano es entrecruzado, textura y anillos de crecimiento claramente diferenciados.

Esta catalogada como madera semidura y con una densidad mediana de 0.70 gr. /cm3 al 15% de C.H.

La madera a utilizarse ser de primera calidad, bien estacionada sin defectos, nudos o raspaduras.

Madera de construccin

Comprende la madera a utilizarse en: estructura resistente y cielos falsos.

Ser de origen regional, de buena calidad, muy bien estacionada, sin ojos ni grietas, libre de enfermedades tales como apolilladuras, carcoma o nutricin.

No debern presentar alabeos o torceduras.

Las escuadras sern las indicadas en los planos aceptndose una tolerancia de

0.04 cms. mximo en sus dimensiones.

HORMIGON ARMADO

a) DEFINICION

Se refiere al Hormign Armado a se utilizado en diferentes partes de la construccin.

b) MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales que inciden en este tem cumplirn las Especificaciones del Captulo de Materiales y el de Especificaciones Generales si correspondiere.

c) Dosificacin del Hormign

La dosificacin de los diferentes materiales destinados a la fabricacin de hormign se realizar por volumen aparente para lo que deber utilizarse medidas o canastillos metlicos nuevas y sin deformaciones. De acuerdo a la dosificacin presentada por el contratista.

La mezcla del hormign ser diseada con el fin de obtener la resistencia caracterstica de comprensin de 210 Kg/cm2 a los 28 das.

d) PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Mezclado

La mezcla ser preparada con hormigonera mecnica, con un tiempo de mezclado de no inferior a 3 minutos.

Consistencia

Ser de consistencia homognea, cuyo asentamiento ser controlado por el cono de revenimiento, en presencia de la Supervisin de Obra dentro de los encofrados el concreto ser manipulado mediante herramientas especiales y para que no queden huecos y se obtengan una superficie lisa, se compactar mediante vibradora mecnica.

Vaciado del Hormign

La entrega de la mezcla, ser a la velocidad necesaria para evitar el inicio del fraguado en la hormigonera y/o fuera de los encofrados. El proceso de vaciado ser continuo hasta terminar el sector o parte de la estructura que se est construyendo.

Curado del Hormign

Los primeros das del fraguado el hormign deber protegerse de los rayos solares y del viendo que puedan producir su disecacin regando en forma continua por lo menos por siete das.

Encofrados

Todos los encofrados y andamiajes debern estar slidamente construidos de modo que sean suficientemente resistentes a las cargas que sobre ellos actan y que el desencofrado pueda hacerse fcilmente y sin peligro. Los pies derechos o puntales debern descansar sobre cuas o cualquier otro dispositivo que permita realizar el descimbrado sin sacudidas. Y a las caras paralelas de los encofrados debern llegar fijadores recuperables para mantener su paralelismo.Los encofrados podrn ser metlicos o de madera.

Antes de proceder al hormigonado, se limpiarn cuidadosamente los encofrados de modo que no permanezcan en ellos materias extraas de ninguna naturaleza.

Armaduras

Las barras se cortarn y doblarn ajustndose estrictamente a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que debern ser verificadas antes de su utilizacin.

El doblado de las barras se realizar en fro mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados se limpiarn adecuadamente librndolas de polvo, xido, barro, grasas, pinturas, y toda sustancia capaz de disminuir la adherencia.

No se permitirn empalmes en las armaduras principales; en las armaduras secundarias los empalmes podrn efectuarse en una longitud de acuerdo a sus posiciones ya verificadas sus longitudes de anclaje, previa autorizacin de la supervisin.

Todas las armaduras debern colocarse en las disposiciones indicadas en los planos, debiendo amarrarse en forma adecuada en todos los cruces de barras.

Para sostener y separar las armaduras se emplearn dados de mortero, construidos con debida anticipacin de madera que tenga forma, espesor y resistencia adecuada.

Se estipula la obtencin de 5 muestras en cada proceso.

MORTERO DE CEMENTOa. DEFINICION.

Comprende la preparacin de morteros de cemento para la ejecucin de diferentes tems como los de revoque, ejecucin de mamposteras de ladrillo, etc.

b. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales que inciden en este tem cumplirn las Especificaciones del Captulo de Materiales y el de Especificaciones Generales si correspondiere.

c. Dosificacin

Los morteros sern preparados con una dosificacin por volumen aparente, para los que deber utilizarse medidas o canastillos metlicos nuevos y sin deformaciones.

Las siguientes dosificaciones debern ser usadas para los diferentes tems.

Mortero Clase A.1:4 slo mamposteras de ladrillo

Mortero Clase B.1:3 revoque exteriores e interiores, adems de colocacin de zcalos de cemento, revoque de

cmaras de inspeccin, cmara sptica y otros similares.

d. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIONMezclado.

El mezclado deber ejecutarse con hormigonera y manualmente si los volmenes a preparar son menores a 1 m3.

Consistencia.

La consistencia ser homognea controlando la relacin agua cemento.

MOLDES METLICOS.

Para el vaciado de algunos elementos de hormign armado se utilizarn moldes metlicos fabricados con planchas metlicas o eventualmente de aluminio, las mismas que sern preparadas para obtener directamente piezas de hormign visto como en columnas, vigas y otros especificados en el proyecto.

Se utilizarn tambin encofrados de madera en lugares donde el proyecto no contemple hormign visto.

(ITEM: 1, 5) INSTALACIN DE FAENAS Y LETRERO DE OBRAS (SEGN DISEO)

1. DESCRIPCIN

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

3. EJECUCIN

4. MEDICIN

5. FORMA DE PAGO

1DESCRIPCIN

Este tem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacin de las obras que realizara el Contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, oficinas de obra, galpones para depsitos, caseta para el cuidador, sanitarios para obreros y para el personal, cercos de proteccin, portn de ingreso para vehculo, habilitacin de vas de acceso, transporte de equipos, herramientas, instalacin de agua, electricidad y otros servicios. la construccin de instalaciones mnimas provisionales que sean necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la construccin.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecucin de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. El anlisis de precios unitarios debe incluir el colocado de letreros de identificacin de las obras

2MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deber proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones auxiliares, los mismos que debern ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra. En ningn momento estos materiales sern utilizados en las obras principales

Para la fabricacin de los letreros se utilizar madera de construccin, pinturas al aceite de coloracin amarilla, blanca y negra.

La sujecin de las tablas a las columnas de madera se efectuar mediante tornillos.

En caso de especificarse la ejecucin de letreros en muros de adobe o ladrillo, los mismos sern realizados en las dimensiones y utilizando el tipo de cimentacin establecidos en los planos de construccin.

3EJECUCIN

Antes de iniciar los trabajos de instalacin de faenas, el Contratista solicitar al Supervisor de Obra la autorizacin y ubicacin respectiva, as como la aprobacin del diseo propuesto.

El Supervisor de Obra tendr cuidado que la superficie de las construcciones est de acuerdo con lo presupuestado.

El Contratista dispondr de serenos en nmero suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecern bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendr en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este tem, debern retirarse, limpindose completamente las reas ocupadas.

Para el letrero de obras se debern cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones sealadas en los planos de detalle, cuyas caras donde se pintarn las leyendas debern ser afinadas con lijas de madera, a objeto de obtener superficies lisas y libres de astillas.

Sobre las caras afinadas se colocarn las capas de pintura blanca y amarilla, segn lo establecido en los planos de detalle, hasta obtener una coloracin homognea y uniforme.

Una vez secas las capas de pintura, se proceder al pintado de las leyendas, mediante vietas y pintura negra, cuyos tamaos de letras sern los especificados en los planos de detalle.

Las tablas debidamente pintadas y con las leyendas correspondientes, sern fijadas mediante tornillos a columnas de madera, las mismas que luego sern empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.

En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de madera sern empotradas en bloques de hormign.

En el caso de letreros en muros de adobe o ladrillo, en reemplazo de letreros de madera, los mismos debern llevar un acabado de revoque de mortero de cemento en proporcin 1 : 3 , incluyendo la malla de alambre para muros de adobe. Encima de este revoque se efectuar el pintado tanto del muro como de las leyendas indicadas en los planos de detalle.

4MEDICIN

La instalacin de faenas ser medida en forma global o en metros cuadrados, considerando nicamente la superficie construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en los requerimientos tcnicos.

No corresponde efectuar ninguna medicin; por tanto el precio debe ser estimado en forma global, conforme a la clase de la obra.

5FORMA DE PAGO

El pago por este tem se har por el precio global para la instalacin de faenas y en Pieza para el letrero de obras, aceptado en la propuesta.

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

(ITEM: 2) PLACA DE ENTREGA DE OBRA (SEG. DISEO)1. DESCRIPCIN

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

3. EJECUCIN

4. MEDICIN

5. FORMA DE PAGO

1DESCRIPCIN

Este tem comprende la provisin e instalacin de la placa de entrega de obra, de acuerdo al diseo que ser proporcionado por el Supervisor de Obra,

2MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista deber proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios. los mismos que debern ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra.

3EJECUCIN

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista solicitar al Supervisor de Obra la autorizacin y ubicacin respectiva, as como la aprobacin del diseo propuesto.

4MEDICIN

La placa de entrega de obra ser medida en Pieza, en concordancia con lo establecido en los requerimientos tcnicos.

5FORMA DE PAGO

El pago por este tem se efectuara en Pieza, aceptado en la propuesta.

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

(ITEM: 3) LETRERO DE Sealizacion

1 Descripcin

Este tem comprende la provisin y la sealizacin de todo el derecho de va, de acuerdo a los planos de construccin y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2 Materiales, Herramientas y Equipos

El Contratista suministrar todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta.

3 Forma de Ejecucin

Para la sealizacin vertical se deber utilizar mojones de concreto cuya leyenda deber ser especificada por el supervisor de Obra.

Los cruces y reas del Derecho de Va deben ser identificadas y sealizadas con sealizacin vertical (mojones).

Los colores y letras a ser utilizadas en los marcos y letreros deben obedecer a lo indicado en los planos de construccin.

TABLA

TIPO DE SEALIZACIN

TIPOFINALIDADCRITERIO DE USOMENSAJE

MOJONPlaqueta Fontal: Advertencia

Caras laterales: Advertencia que indica presencia de instalaciones y profundidad de las mismasCruce de avenidas, calles, cambios de direccin.Plaqueta Fontal: PRECAUCION

Caras laterales: LINEA DE INSTALACIONES

KP 0 + 000

Profundidad

4 Medicin y Forma de Pago

La sealizacin de todo el derecho de va se medir por Pieza, previa aprobacin del Supervisor de Obra de GADLP.

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser cancelado al precio de la propuesta aceptada. En ese sentido la empresa contratista se encargar de presentar un informe que incluya un reporte fotogrfico de los trabajos realizados.

Dicho precio ser compensacin total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucin de los trabajos (incluyendo todos los accesorios que se requieran para su construccin).

(ITEM: 4) REPLANTEO (ESTRUCTURA Y EDIFICACIONES)

1.DEFINICIN.

2.MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

3.FORMA DE EJECUCIN.

4.MEDICIN.

5.FORMA DE PAGO.1.DEFINICIN.

Comprende todos los trabajos de replanteo y trazado necesarios para localizar la obra de acuerdo a los planos y cualquiera otra operacin para completar satisfactoriamente el trabajo especificado.

2.MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Para la ejecucin de estos trabajos el CONTRATISTA debe proveer todos los materiales, herramientas y equipo que sean necesarios, con la debida aprobacin del SUPERVISOR.3.FORMA DE EJECUCIN.

El replanteo deber realizarse solo con instrumentos topogrficos.

El CONTRATISTA solicitar el permiso correspondiente con suficiente anticipacin para efectuar el replanteo.

El CONTRATISTA proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, destacando la ubicacin de accesorios con testigos debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos representativos, la reposicin de cualquier estaca correr por cuenta del CONTRATISTA.Toda referencia deber quedar fuera del futuro movimiento de tierras. Los anchos de zanja y profundidades a ser empleados debern ser autorizados por el SUPERVISOR respetando los planos de detalle del proyecto.

En caso de no ser posible una alineacin rectilnea del eje de la zanja, se efectuar una desviacin, intercalando curvas amplias, con la misma tubera dndole deflexiones no mayores a cinco grados.

Simultneamente con el replanteo del eje de las tuberas de la red de distribucin el CONTRATISTA explorar el subsuelo con el fin de ubicar las diferentes obras subterrneas, (tubera, cables para electricidad, para telfonos, gasoductos, etc.), para evitar cualquier interferencia.

Cualquier variacin existente en el proyecto debido a la interferencia de otros conductos subterrneos ser comunicada a la empresa contratante antes de efectuar la excavacin de las zanjas para su estudio y solucin correspondiente.

4.MEDICIN.

Este tem se medir por metro cuadrado replanteado.

5.FORMA DE PAGO.

El pago de este tem se efectuar por metro cuadrado y segn los precios unitarios de la propuesta aceptada, que comprende los materiales, el uso de herramientas, equipo y el personal necesarios para la ejecucin de este tem

(ITEM 6) DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLPEO

1.Definicin de la ActividadEste captulo se refiere a la demolicin de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos.

2.Tipo de Materiales, Herramientas y EquipoEl Contratista realizar los trabajos de demolicin, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3.Procedimiento para la ejecucin

Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista proceder de inmediato a la demolicin.

El Contratista cuidar de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier dao que este ocasionar.

Cualquier defecto producido por la demolicin en las partes existentes deber ser subsanado por el Contratista a su entero costo.

El retiro de escombros deber efectuarse antes de iniciarse la nueva construccin.

4.Medicin

Las demoliciones se medirn: en metros cbicos hormigones ciclpeo y armado.

5.Forma de Pago

Este tem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segn lo sealado y aprobado por el Supervisor de Obra, ser pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio ser la compensacin total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo, con excepcin del retiro de escombros a los botaderos, el mismo que ser medido y pagado en tem aparte.

(ITEM: 7, 8, 14, 15) EXCAVACIN 0-2 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

1.DESCRIPCIN2.MATERIALES3.EQUIPO4.EJECUCIN5.CONTROL POR EL INGENIERO6.MEDICIN7.PAGO1.DESCRIPCION

Los cortes son segmentos de carretera, cuya ejecucin requiere la excavacin del material que constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones del proyecto.

Los trabajos de excavacin de cortes comprenden:

a.La excavacin de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la subrasante indicada en el diseo.

b.La excavacin de los materiales constituyentes del terreno natural, por debajo de la subrasante proyectada, en el espesor no mayor de 0.60 m. en casos de suelos de elevada expansin, con baja capacidad soporte del suelo, o de suelos orgnicos, conforme indicacin de los planos o por disposicin del INGENIERO; los cortes en roca debern excavarse hasta un mnimo de 15 cm. y un mximo de 30 cm. por debajo de la subrasante y sern medidos y pagados al precio contractual de excavacin no clasificada. El relleno de esta excavacin ser ejecutado con material de sub-base, pagndose este volumen hasta un mximo de 15 cm. de espesor, debiendo el costo del volumen restante ser absorbido por el Contratista.

c.Transporte de los materiales provenientes de la excavacin de cortes, hasta los sitios destinados para su depsito, dentro de los lmites de distancia establecidos por las Especificaciones Tcnicas Especiales o los formularios de licitacin de cada proyecto.

d.Remocin de las capas de mala calidad que fueron encontradas en la preparacin de las fundaciones para terraplenes, de acuerdo a las indicaciones del INGENIERO durante la ejecucin de los trabajos. Estos materiales sern transportados a lugares previamente establecidos de modo que no ocasionen perjuicios a la obra.

e.Excavacin de cunetas, de canales laterales a la carretera o de rectificacin de cursos de agua, de acuerdo al proyecto o a la indicacin del INGENIERO.

2.MATERIALES

Las excavaciones de todos los materiales encontrados en los cortes estarn consideradas bajo el nico tem de EXCAVACION NO CLASIFICADA, sin tener en cuenta su naturaleza.

3.EQUIPO

La excavacin de cortes ser efectuada mediante la utilizacin racional del equipo adecuado que posibilite la ejecucin de los trabajos en los diferentes materiales de los cortes.

4.EJECUCION

a.La excavacin de los cortes ser ejecutada de acuerdo a los planos de construccin, que sern entregados oportunamente por el INGENIERO.

b.La excavacin de cortes ser autorizada previa aprobacin de los trabajos de limpieza, desbosque y destronque.

c.Las operaciones de excavacin se ejecutarn preveyendo la utilizacin adecuada y/o el depsito de los materiales no utilizados, en los lugares aprobados por el INGENIERO.

Solamente sern transportados para la construccin de terraplenes los materiales que por sus caractersticas sean compatibles con las Especificaciones del proyecto.

d.Constatada la conveniencia tcnica y econmica de la reserva de materiales provenientes de la excavacin de cortes, para la construccin de capas superiores de la plataforma, el INGENIERO podr ordenar por escrito el acopio de los referidos materiales para su oportuna utilizacin.

e.El material excavado que no sea requerido para la construccin de terraplenes de acuerdo al proyecto, incluyendo rocas extradas por escarificacin, podr utilizarse para la ampliacin de terraplenes y taludes, o se depositarn dentro de la distancia libre de transporte en los lugares propuestos por el CONTRATISTA que no constituyan amenaza a la estabilidad de la carretera o perjuicio al aspecto paisajstico de la regin, a cuyo objeto se deber contar con la aprobacin del INGENIERO.

f.Cuando al nivel de la subrasante en los cortes se verificara la existencia de roca o de suelos con expansin mayor a 2%, baja capacidad de soporte o suelo orgnicos, se remover hasta una profundidad no mayor de 30 y 60 cm. respectivamente o como lo indique el INGENIERO, reemplazndolos por materiales seleccionados aprobados por el INGENIERO.

g.Cuando el proyecto establezca la colocacin de una capa de refuerzo de la subrasante en sectores de la carretera en corte se realizar la excavacin adicional en la profundidad determinada para la capa mencionada y en el ancho correspondiente a la subrasante.

h.Los taludes de corte sern terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes en su superficie, debiendo resultar concordantes sustancialmente con las inclinaciones indicadas en el proyecto.

Cualquier alteracin en la inclinacin de dichos taludes slo ser ejecutada con autorizacin por escrito del INGENIERO.

No ser permitida en los taludes la presencia de bloques de roca que signifiquen algn riesgo para la seguridad del trnsito.

i.En las intersecciones de cortes y terraplenes, los taludes debern ser conformados de manera que las transiciones sean suaves, sin exhibir quiebras notables.

j.En los taludes altos o en aqullos en que hubiera posibilidad de deslizamientos, se construirn banquinas escalonadas con las respectivas obras de drenaje. En casos especficos se efectuar el revestimiento de los taludes con grama u otro tipo de vegetacin para evitar la erosin, en conformidad con los planos y las instrucciones del INGENIERO.

Las zanjas de coronacin sern ejecutadas inmediatamente despus de concluida la excavacin de corte, con objeto de evitar la prematura erosin de los taludes. Dichas zanjas de coronacin podrn ser revestidas cuando as lo establezca el proyecto o lo ordene el INGENIERO.

k.Los sistemas de drenaje superficial y subterrneo de los cortes sern ejecutados conforme a las indicaciones de los planos y a las instrucciones del INGENIERO.

l.Durante la construccin, la obra bsica del camino en corte deber mantenerse bien drenada en todo momento. Las cunetas laterales y otros drenes debern construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosin.

m.El material depositado en cualquier canal de agua que obstruya el libre curso de la corriente, deber retirarse segn ordene el INGENIERO y por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

n.El CONTRATISTA estar obligado a realizar el transporte de los materiales de excavacin dentro de los lmites establecidos por la menor distancia de transporte para cada proyecto.

El INGENIERO podr autorizar el transporte de dichos materiales a mayor distancia solamente en aquellos casos en que se verifique la imposibilidad de utilizar la menor distancia de transporte.

o.La subrasante como producto de las excavaciones en corte y donde as se justifique, tendr la siguiente ejecucin en los 20 cm. por debajo de la misma:

o.1.Escarificacin del espesor promedio equivalente a 20 cm., siempre que sea necesario.

o.2.Compactacin para proseguir las densidades en sitio establecidas.

o.3.Aprobacin de la subrasante en cota y densidades por el INGENIERO.

5.CONTROL POR EL INGENIERO

El acabado de la plataforma en corte ser ejecutado mecnicamente, en forma tal que se obtenga la conformacin indicada en la seccin transversal del proyecto, admitindose las siguientes tolerancias:

a.Variacin de ms, menos (+) 3 cm. en relacin a las cotas del proyecto para el eje y los bordes.

b.Variacin de ms(+) 10 cms. en el ancho para cada mitad de plataforma, no admitindose variacin en menos (-).

c.Variacin del 20% en el bombeo establecido, no admitindose variacin en menos (-).

Las tolerancias sealadas anteriormente no implicarn modificaciones a las secciones transversales establecidas en el proyecto.

6.MEDICION

a.Para la medicin del presente tem el CONTRATISTA deber realizar trabajos continuos previa autorizacin del INGENIERO, a fin de facilitar la evaluacin de volmenes y evitar trabajos dispersos.

b.Los trabajos de excavacin de cortes sern medidos en metros cbicos de material excavado y transportado a los sitios destinados para su depsito o donde indique el INGENIERO.

c.El clculo del volumen en metros cbicos ser efectuado aplicndose el mtodo de media de las reas.

d.La distancia de transporte ser medida en proyeccin horizontal entre los centros de gravedad de las masas, siguiendo el menor recorrido a criterio del INGENIERO. En caso de transporte a lo largo del eje de la carretera (cortes), esta distancia ser la correspondiente a la medida considerando el eje del diseo.

e.Los materiales sern clasificados en conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.1.1 de la presente especificacin.

f.La medicin se efectuar en base a las secciones transversales del terreno natural tomadas despus de las operaciones de limpieza y de acuerdo a las secciones de proyectos previamente verificadas.

g.No se medirn distancias de transporte excepto en el caso previsto en el numeral 4. inciso n) de esta especificacin.

h.Solamente cuando el INGENIERO ordene por escrito la utilizacin de los materiales acopiados segn lo establecido en la clusula 4, inciso d), se efectuar la medicin en metros cbicos en el lugar de acopio, de acuerdo a secciones transversales. Por otra parte, se medir la distancia de transporte entre los centros de gravedad de las masas para establecer dentro de qu lmites de distancia de transporte se encuentran.

i.Los trabajos indicados en la clusula 4 inciso o) sern medidos en metros cbicos de material escarificado y compactado.

7.PAGO

Los trabajos de excavacin de cortes medidos en conformidad al numeral 6 sern pagados al precio unitario contractual correspondiente al tem de pago definido y presentado en los formularios de propuesta.

Dicho precio incluye la construccin y mantenimiento de caminos de servicio, escarificacin, conformacin de taludes, cunetas, bombeo, transporte del material de excavacin al sitio de depsitos, as como toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos para la ejecucin de todos los trabajos descritos en esta especificacin.

El trabajo de escarificacin y compactacin descrito en el numeral 4, inciso o) y medido en conformidad al numeral 6, inciso f) ser pagado al precio unitario contractual correspondiente al tem de pago definido y presentado en los formularios de propuesta.

(ITEM: 9, 16, 17, 18) ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

1CONDICIONES GENERALES

2CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES

2.1Cemento

2.2Agregados

2.3Agua para la mezcla

2.4Aditivos

3CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

3.1Contenido unitario de cemento

3.2Tamao mximo de los agregados

3.3Consistencia del Hormign

3.4Relacin agua - cemento (en peso)

3.5Resistencia mecnica del hormign

4ENSAYOS DE CONTROL

4.1Ensayos de Consistencia

4.2Ensayos de Resistencia

5PREPARACION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO

5.1Medicin de los materiales

5.2Mezclado

5.3Transporte

5.4Colocacin

5.5Vibrado

5.6Proteccin y curado

6ENCOFRADO Y CIMBRAS

6.1Disposiciones Generales

6.2Remocin de cimbras y encofrados

7JUNTAS, REPARACIONES, ACABADOS Y TOLERANCIAS

7.1Juntas de construccin

7.2Juntas de expansin

7.3Reparacin del hormign defectuoso

7.4Acabados

7.5Tuberas includas en el hormign

7.6Tolerancias

8ARMADURAS

8.1Disposiciones del orden constructivo y doblado de armaduras

8.3Limpieza y colocacin

8.4Recubrimiento mnimo

8.5Empalmes en las barras

9MEDICIONES Y LIMPIEZA

1CONDICIONES GENERALES

1.1El contratista deber revisar las dimensiones de los planos estructurales y las planillas de armaduras antes de proceder a la ejecucin de las obras.

1.2Ningn elemento estructural podr vaciarse sin la autorizacin previa del Consultor o del Representante del Propietario.

1.3Antes de proceder al vaciado de las fundaciones, el Contratista deber realizar ensayos de suelos tendientes a ratificar o modificar las dimensiones y soluciones indicadas en el proyecto. Dichos ensayos corren por cuenta del Contratista.

1.4Antes del vaciado de cualquier elemento estructural, el Contratista deber prever las exigencias de las distintas instalaciones.

1.5La ejecucin de los diferentes elementos estructurales, se realizar de acuerdo a las normas establecidas en el presente pliego, quedando claramente establecida la responsabilidad exclusiva del Contratista en lo relativo a la resistencia del hormign.

1.6En el precio del hormign, salvo indicacin contraria en el Formulario de Presentacin de Propuestas, se deber incluir: suministro de materiales, abastecimiento de agua y corriente elctrica, equipos, herramientas y maquinarias, encofrados, ejecucin de huecos, ranuras y aberturas sealadas en los planos y/o necesarias para las instalaciones, mano de obra y todos los gastos emergentes de la ejecucin, de acuerdo a las presentes especificaciones.

1.7En el precio del acero de refuerzo, salvo indicacin contraria en el Formulario de Presentacin de Propuestas, se deber incluir: suministro, transporte, doblado y colocado de armaduras, alambre de amarre, espaciadores, caballetes y longitudes adicionales por recortes y empalmes.

1.8En caso de que el acero sea proporcionado por el Propietario, los recortes sern de su propiedad, debiendo el Contratista almacenarlos hasta su entrega. En este caso en el precio de colocacin se debe incluir: el transporte desde el depsito del Propietario, el doblado, la colocacin, el alambre de amarre, espaciadores y caballetes, considerando para el pago las longitudes incluyendo los empalmes pero no los recortes.

2CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES

2.1Cemento

Como norma general se emplear el cemento Portland de tipo normal, de calidad probada. Se podrn emplear cementos de tipos especiales, siempre que cumplan las caractersticas y calidad requerida para el uso a que se destinan y se los emplee de acuerdo a normas internacionales.

El cemento se deber almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento debe organizarse en forma sistemtica, de manera de evitar que ciertas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En lo general no se debern almacenar ms de 10 bolsas una encima de otra.

2.2Agregados

Granulometra.

Los agregados se dividirn en dos grupos separados:

Arena de 0.02 mm a 7 mm

Gravas de 7 mm a 30 mm

La granulometra de los agregados se determinar en laboratorio y las correspondientes curvas granulomtricas debern ser aprobadas por el Consultor o el Representante del Propietario. Se debern hacer las correcciones necesarias para que estas curvas se encuentren dentro de los siguientes lmites:

Arena

Grava + Arena

Abertura% PasaAbertura% Pasa

7 mm

100

30 mm.100

3 mm

56-72-87 15 mm.63-82-92

1 mm

20-40-70 7 mm.40-60-80

0,2 mm

2-15-21 3 mm.22-43-70

1 mm.8-24-56

0,2 mm.1- 9-17

Los dos primeros lmites definen la zona de buena granulometra y con el tercero la zona total de granulometra utilizable.

Limpieza. Los agregados empleados deben ser limpios y estar exento de materiales tales como: escorias, cartn, yeso, pedazos de madera, hojas y materias orgnicas.

La grava debe estar exenta de arcilla o barro adherido; un mximo de 0,25% en peso podr ser admitido.

El contenido de arcilla en la arena se determinar mediante pruebas preliminares de decantacin, quedando desechadas la arenas que contengan ms de 4% en peso.

Naturaleza y forma. Se emplearn ya sea productos naturales o ya sea productos obtenidos por el chancado.

Para la grava se realizarn ensayos de abrasin y quedarn descartados aquellos materiales para los cuales en el ensayo de "Los ngeles", el desgaste fuera mayor al 15% despus de 1 1/2 minuto.

En lo que se refiere a la forma geomtrica, se evitar el uso de gravas en forma de lminas o agujas.

2.3Agua para la mezcla

Debe ser limpia y no debe contener ms de 5 gr/l de materiales de suspensin, ni ms de 35 gr/l de materiales solubles que sean nocivos al hormign.

Toda agua de calidad dudosa ser sometida al anlisis respectivo antes que el Consultor o el Representante del Propietario autorice su utilizacin.

La temperatura del agua para la preparacin del hormign ser superior a 5 C.

2.4Aditivos

En caso de que el Contratista desee emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormign, deber justificar plenamente su empleo y recabar orden escrita del Consultor o del Representante del Propietario.

Como el modo de empleo y la dosificacin requieren un estudio adecuado y un proceso que garantice una reparticin uniforme del aditivo, este trabajo deber ser encomendado a personal calificado.

3CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

3.1Contenido unitario de cemento

En general el hormign contendr la cantidad de cementos que sea necesaria para obtener mezclas compactas con la resistencia especificada en los planos o en el Formulario de Presentacin de Propuestas y capaces de asegurar la proteccin de las armaduras.

En ningn caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal sern menores que:

Tipo de Cantidad ResistenciaResistencia

Hormignmnima dePromedio a CaracterstAplicacin

cemento/m3los 28 dasa los 28 d.

Kg

MPa

MPa.

A

400

32

25

Estructuras

B

350

28

20

Estructuras

C

300

23

16

Estructuras

D

250

13

-

Pequeas Estruc.

E

200

10

-

H Ciclpeo

F

100

4

-

H Pobre

En el caso de depsitos de agua, cisternas, etc. la cantidad mnima de cemento ser de 350 Kg/m3. Para hormigones expuestos a la accin de un medio agresivo: 380 Kg/m3 y para hormigones a vaciarse bajo agua 400 Kg/m3.

Salvo disposiciones expresas, el contenido del cemento no podr exceder de 450 Kg/m3.

3.2Tamao mximo de los agregados

Para lograr la mayor compacidad de hormign y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamao mximo de los agregados no deber exceder de la menor de las siguientes medidas:

a)1/5 de la menor dimensin del elemento estructural que se vace.

b)La mnima separacin horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo o el mnimo recubrimiento de las barras principales.

En general el tamao mximo de los agregados no deber exceder de los 3 cm.

3.3Consistencia del Hormign

La consistencia de la mezcla ser determinada mediante el ensayo; de asentamiento, empleando el cono de Abrams. El Contratista deber tener en la obra el molde troncocnico standar, base mayor 200 mm., base menor 100 mm. y altura 300 mm., para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando as lo requiera el Consultor o Representante del Propietario.

Como regla general, se emplear hormign con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormign.

Se recomiendan los siguientes asentamientos:

Casos de secciones corrientes 3 a 7 cm (mximo)

Casos de secciones donde el vaciado sea difcil 10 cm

Los asentamientos indicados no regir en el caso de hormigones que se emplean para la construccin de rampas, bvedas y otras estructuras inclinadas.

Para los hormigones corrientes, en general se pueden admitir los valores aproximados siguientes:

Asentamiento en el

Categora de

cono de Abrams

Consistencia

0 a 2 cm

H Firme

3 a 7 cm

H Plstico

8 a 15cm

H Blando

No se permitir el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm.

3.4Relacin agua - cemento (en peso)

La relacin agua-cemento se determinar en cada caso basndose en los requisitos de resistencia y trabajabilidad, pero en ningn caso deber exceder de:

Condiciones

de Exposic.ExtremaSevera Moderada

HormignHormign enHormign ex-

sumergidocontacto conpuesto a la

en medioagua a pre- intemperie

agresivosin

Hormign enHormign su-

contacto al-mergido per-

ternado conmanentemente

agua y aireen medio no

agresivo

Hormign ex-

puesto a la

intemperie y

al desgaste

Naturaleza

de la obra--

--

--

Piezas del-

gadas

48

54

60

Piezas de

grandes di-

mensiones54

60

65

Deber tenerse muy en cuenta la humedad de los agregados.

Para dosificaciones en cemento de C = 300 a 400 Kg/m3 se puede adoptar una dosificacin en agua A, con respecto al agregado seco, tal que la relalcin agua/cemento cumpla:

0,4 < A/C < 0,6con un valor medio de A/C = 0,5

3.5Resistencia mecnica del hormign

La calidad del hormign estar definida por el valor de su resistencia caracterstica a la compresin de la edad de 28 das.

Se define como resistencia caracterstica la que corresponde a la probabilidad de que el 95% de los resultados obtenidos superan a dicho valor, considerando que los resultados de los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadstica normal.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarn sobre probetas cilndricas normales de 15 cm de dimetro y 30 de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.

El contratista deber tener en la obra diez cilindros de las dimensiones especificadas.

El hormign de obra tendr la resistencia caracterstica que se establezca en los planos.

Cuando ocurre que:

a)Los resultados de los ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales inferiores a la resistencia promedio especificada.

b)El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor que la resistencia promedio especificada.

c)La resistencia caracterstica del hormign es inferior a la especificada.

se considera que los hormigones son inadecuados.

Para determinar las proporciones adecuadas, el Contratista, con suficiente anticipacin proceder a la realizacin de ensayos previos a la ejecucin de la obra.

La resistencia caracterstica del hormign se definir de la siguiente manera:

1)Se calcular la media aritmtica de las resistencias individuales de las probetas moldeadas con hormign proveniente de la misma muestra y ensayadas a la misma edad (fbi). Se exigir que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual a 7% del promedio. En caso contrario se descartar el ensayo.

2)Se promediarn los valores fbi de los resultados de los ensayos.

fbm=fbi/n

Donde la sumatoria va de im = 1 a n

3)Se calcular la desviacin normal S:

S=fbi/n)1/2Donde sumatoria va de i = 1 a n

4)Se calcular la resistencia caracterstica con:

fe=fbm -k S

Donde k viene dado por:

N de Ensayos

K

3

2,35

6

1,94

9

1,83

12

1,78

15

1,75

18

1,73

21

1,72

24

1,71

27

1,70

30 ms

1,65

4ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecucin de la obra se realizarn ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormign.

4.1Ensayos de Consistencia

El ensayo de consistencia se realizar colocando el cono de Abrams sobre una superficie plana, rgida y que no absorba agua. Se humedecer el interior del molde y la superficie de apoyo. Se llenar el molde con hormign en tres capas de alturas sensiblemente iguales, picando cada capa con una barra metlica de 16 mm. de dimetro y 60 cm. de largo. Se enrasar la superficie superior y se desmoldar inmediatamente, levantando despacio y con cuidado en direccin vertical y sin producir sacudidas. Se medir el asiento producido midindolo desde una regla horizontal colocada sobre el cono hasta el nivel medio de la cara superior de la masa asentada.

En