SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SUCRE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos -...

Regional Sucre

Grupo Administrativo

CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA –REGIONAL SUCRE

CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS.

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° CITS 097 DE 2012

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA PARA DOTAR AMBIENTE DE FORMACION Y CAFETERIA DEL CENTRO DE LA

INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS

Octubre de 2012

SINCELEJO

SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS. TRONCAL DE OCCIDENTE, KILOMETRO 5 EN LA VIA SINCELEJO SAMPUES.

2

INTRODUCCIÓN

Este Pliego de Condiciones ha sido elaborado de acuerdo con el ordenamiento señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 00734 del 13 de abril de 2012, Resolución 00844 del 27 de abril de 2012 contentiva del Manual de Contratación del SENA y demás normas vigentes concordantes y complementarias. Para tal efecto, se han realizado los estudios y documentos previos los cuales fueron enviados y aprobados por el Comité de Licitación y Compras del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios.

A. Principios Rectores de la Contratación

En el trámite de este proceso, el SENA garantiza a los oferentes y a la ciudadanía la observancia los siguientes principios:

a. Libre concurrencia b. Igualdad entre los ofertantes c. Publicidad d. Transparencia e. Equidad y Eficiencia

a. Libre Concurrencia Afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, e implica la

prohibición para la Administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso.

b) Igualdad entre oferentes: El trato igualitario se traduce en una serie de derechos en favor de los oferentes:

o Consideración de su oferta en competencia con la de los demás concurrentes

o Respeto, dentro de lo posible, de los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento; si es necesario modificar un plazo, el mismo debe ser publicado mediante adenda siendo igual para todos los concurrentes

o Cumplimiento por parte de la Administración y de los participantes de las normas positivas que rigen el procedimiento de elección del contratista

o Inalterabilidad en lo esencial de los pliegos de condiciones

o Respeto del secreto de las ofertas hasta el acto de apertura de los sobres; o Acceso a las actuaciones administrativas en las que se tramita la licitación o Conocimiento de las demás ofertas después del acto de apertura o Indicación de las deficiencias formales subsanables que pueda contener su oferta o Invitación a participar en el nuevo proceso ante el fracaso del anterior

c) Publicidad del Proceso: De conformidad con el artículo 2.2.5° del Decreto 0734 de 2012, el Centro de la Innovacion, la

Tecnología y los Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA publicará todos los documentos, actos, decisiones a partir de la fecha señalada en el Cronograma del Proceso en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, y/o directamente en el Grupo de Apoyo Administrativo del Centro ubicado en la La Carretera Troncal de Occidente, Kilometro 5 en vía Sincelejo - Sampues Corregimiento de la Gallera Municipio de Sincelejo. En esta misma dirección se recibirán las observaciones al proyecto de pliego y/o en el correo electrónico [email protected] y [email protected]

d) Transparencia. La transparencia, como principio rector de la contratación en la administración, abarca respecto del actuar administrativo el cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación real y efectiva, competencia, razonabilidad, responsabilidad y control.

e) Equidad y eficiencia. La equidad, como moderación en el precio de las cosas que se compran, o en las condiciones que

se estipulan para los contratos, y la eficiencia, en tanto virtud y facultad para seleccionar el mejor contratista posible, y asegurar así el bien común, son dos nuevos principios rectores que se suman a los ya mencionados del procedimiento licitatorio.

http://www.contratos.gov.co/

mailto:[email protected]

3

Igualmente se atenderán las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. En desarrollo de lo anterior:

La escogencia del contratista se efectuará a través de Convocatoria Pública. Los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que

se rindan y adopten, ya que se darán a conocer todas las actuaciones del SENA dentro de este proceso

contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. El SENA garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias

exclusivamente para los fines previstos en la Ley.

B.

Actos de Corrupción

Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de selección deberán abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas: Cohecho propio. Artículo 405 C. P. prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. Cohecho impropio. Artículo 406 C. P. prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. Cohecho por dar u ofrecer. Artículo 407 C. P. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos (2) artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. Fraude procesal. Artículo 453 C. P.. prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. Extorsión. Artículo 244 C. P.., incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa de seiscientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional contra la Corrupción.

III Programa Presidencial “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de control Interno a través del número telefónico 5461500 Ext.12038; la línea gratuita, al número telefónico: 018000 919917 o en la página de Internet: www.sena.edu.co.

C. Recomendaciones Importantes:

http://www.sena.edu.co/

4

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

1. Seguir las instrucciones del Pliego de Condiciones definitivo para la elaboración de su propuesta 2. Elaborar la propuesta conforme lo dispone este documento; solo en original. 3. Asegúrese de no estar incurso en causal (s) de inhabilidad e incompatibilidad general o especial alguna para

contratar. 4. Revisar que cumple con la totalidad de las condiciones y requisitos señalados en este documento. 5. Reunir toda la información y documentación requerida, verificando la vigencia de aquella que la requiera. 6. Tener presente, fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS

FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.

7. Toda consulta debe formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 8. Evite cualquier tipo de convenio verbal con personal del SENA, antes o después de la firma del contrato, so pena de

ser objeto de las acciones legales penales y disciplinarias a que haya lugar. 9. Toda comunicación enviada por cualquiera de los proponentes relacionadas con este documento deberá dirigirla a la

Oficina de Administración de Documentos ubicada en la Calle 25 B Nº 31-260 Av. Mariscal Sucre en la Ciudad de Sincelejo.

10. La presentación de la propuesta evidencia que el proponente conoce y estudió completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos relacionados con el proceso debidamente publicados; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que acepta que estos Pliegos de Condiciones son completos, compatibles y adecuados para identificar el alcance y finalidad de la presente contratación.

11. Cumplir cada uno de los trámites, compromisos, requisitos, condiciones y exigencias que durante el proceso de selección se lleve a cabo, suscribir el contrato y dar cumplimiento a las obligaciones que de él se deriven.

12. Todo documento verificable en internet podrá hacerlo la Entidad; de resultar alguna inconsistencia de la información suministrada será causal de rechazo de la oferta.

13. Verifique previamente que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales, y contrato de aprendizaje ya que el SENA verificará la información suministrada.

14. El uso del logo del Sena es privativo de la misma, por lo tanto debe abstenerse de usarlo en la carta de presentación de oferta o cualquier otro anexo.

15. Conforme lo ordena el artículo 2.2.5° del Decreto 0734 de 2012 el SENA publicará los actos allí relacionados en la página web de SECOP: www.contratos.gov.co

EL CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SUCRE VERIFICARÁ TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA Y REQUERIRÁ AL OFERENTE PARA DAR CLARIDAD O PRESENTAR NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA.

DE PRESENTARSE ALGUNA IRREGULARIDAD O FALTA DE VERACIDAD EN LA INFORMACION, ESTA SE ENVIARÁ PARA CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y POR ENDE LA OFERTA SERA RECHAZADA DE PLANO.

http://www.contratos.gov.co/

5

I ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETO.- Contratar la compra de Equipos totalmente instalado para el ambiente de formación de cocina y cocina cafetería como apoyo a los programas de formación que imparte el Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios de la Regional Sucre.

1.1.1 Especificaciones Esenciales:

ITEM ELEMENTO CANTIDAD CARACTERISTICAS

1

Estufa a gas industrial de 4

fogones tipo estrella sin horno 1

Descripción: 4 hornallas de 32,5x32,5 con quemador tipo estrella de fundición de hierro, MEDIDAS L- P- H (cm.): 65,4 x 80 x 90,Consumo : 15.900, Kcal./h BTU: 63.600,Peso bruto: 72 Peso neto: 63,Volumen M30.22 Descripción General: Gabinete modular construido en acero inoxidable. Bandeja superior colectora de derrames enlozada bajo hornallas abiertas, entrada de gas 3/4"bsp robinete con valvula de seguridad en llamas ocultas. Válvulas de seguridad. Sistema de pilotos a gas. empotrado sobre ruedas de goma y sistema de conexion rapida para facilitar la movilizacion del equipo.

2 Parrilla 1

BBQ O PARRILLA Descripción: 2 parrillas inox. de 32,5 x 65 una para carnes y otra para pescados con quemadores tubulares de 3 brazos MEDIDAS L- P- H (cm.): 60 x 80 x 90, Consumo: 13.800, Kcal./h BTU: 55.200, Peso bruto: 80, Peso neto: 70, Volumen M3 0.22 Descripción General: Gabinete modular construido en acero inoxidable. Bandeja superior colectora de derrames enlozada bajo hornallas abiertas, entrada de gas 3/4"bsp robinete con valvula de seguridad en llamas ocultas. Salpicaderos laterares y posterior. Valvulas de seguridad. Sistema de pilotos a gas. empotrado sobre ruedas de goma y sistema de conexion rapida para facilitar la movilizacion del equipo.

3 Plancha 1

Superficie para coccion en acero inoxidable, canaleta de recoleccion con deposito removible, quemadores tipo flauta. Repisa frontal para colocar ingredientes, aislamientos termicos, base con entrepaños y ruedasç.siatema de conexión rapida. Totalmente fabricada en acero inoxidable. Dimensiones: Frente: 60 cms Fondo: 80 cms Alto: 90 cms

6

4 Gratinador-salamandra 1

Construida en acero inxodable 18/10 ASI304 con la camara de coccion en acero esmaltado. La camara interior dimensionada para 5 niveles de 530x375mm. Calentamiento mediante bloques de material ceramico situados en el techo de la camara de coccion a temperatura 800 a 900 F Quemador de llama estabilizada con encendido piezoelectrico atermico y bandeja recojegrasa exterior a la camara de coccion de 4 litros de capacidad. Dimensiones: Frente: 60 cms Fondo: 45 cms Alto: 45 cms

5 Baño maria abierto 1

Con control de temperatura mediante que se puede ajustar desde 60°C hasta 200°C. La cuba tiene los ángulos redondeados para facilitar su limpieza y drenaje. Cada unidad puede dar cabida a contenedores Gastronorm con una altura de hasta 150 mm. Con falso fondo perforado, un desagüe y un tubo rebosadero. Los quemadores de combustión mejorada tienen una válvula de seguridad termopar y un indicador. Protector de agua IPX4. Dimensiones: MEDIDAS L- P- H (cm.): 60 x 80 x 90

6 Freidora industrial 1

Freidor convencional para dos canastas, zona fria, sistema de calentamiento con pantalla atmosfericas, suministro de gas, intercambiadores de calor,sistema para controlar temperatura y sun¡ministro de gas electromecanico. Capacidad de tanque 26 litros. Repisa frontal. Potencia 80.000 BTU. construido totalmente en acero inoxidable. Dimensiones: MEDIDAS L- P- H (cm.): 47 x 80 x130

7 Campana extractora 1

Campana de extraccion en acero calibre 20, tipo 304/2B, antiaciacidos, provistas de filtros tipo trampa, manufacturados con ducto, motor de extraccion, filtros e instalacion, marco en lamina de acero, persiana en aluminio, canal recolector de grasas y humedad, lamparas plenum y marinas superior centrado. extractor centrifugo de 17500 CEM, 7.5 HP, 40" de diametro, rotor con aleta plana inclinada hacia atras, transmision por aletas y correas. dimensiones variables.

7

8

Mesa de Trabajo con poceta lavaingredientes central y entrepaño bajo para menaje 4

Acero inoxidable calibre 18 en mesa y 16 en poceta. (2.60x0.70x0.90)

9 Horno Combi 1 Calentamiento directo por resistencia electrica y por vapor de agua, capacidad de 6 bandejas. (0.80x0.70x1.80)

10 Horno de Convexión 1

. Conformado por una estructura robusta.

. Panelería exterior en lámina de acero inoxidable AISI 304, espaldar en lámina de acero galvanizado. . Aislamiento interno en lana de vidrio, . Gabinete interior con panelería en lámina de acero CR porcelanizado, esquinas redondeadas, respiradero. . Diez (10) conjuntos de rieles guía con espacios intermedios de 1-11/16” (42.86 mm) que permiten acomodar perfectamente a la altura deseada 5 parrillas en varilla de acero con acabado cromado. . Iluminación interior proyectada por dos (2) lámparas especiales incrustadas en el panel posterior. . Dos (2) puertas provistas (60/40) con sistema de corredera para apertura y cierre simultáneo hermético, cada una con ventanilla de inspección en cristal doble refractario y asa izquierda tubular porcelanizada de ensamble vertical. . Cinco (5) potentes quemadores tipo flauta con una capacidad de generación térmica equivalente a 80.000 BTU/HRA con piloto automático de encendido electrónico. . Todos los componentes para gas que el equipo incorpora como controles automáticos y termostatos . .Tablero en su parte frontal derecha conteniendo dial para temporizador automático con ajuste máximo para 60 minutos y dial de termostato electromecánico para regulación de temperatura que oscila entre 200ºF y 500ºF (90ºC – 260ºC). . Interruptores de balancín para operaciones de encendido, ventilación y pilotos indicadores. . La distribución interna del aire caliente está operada por una turbina acoplada a motor monofásico de ¾ HP a 1.725 RPM ensamblado en el panel posterior del horno. .Todo el conjunto se apoya en una estructura de soporte elaborada también en acero inoxidable AISI 304 y patas con niveladores graduables.Alto: 1540,00 Milimetros Frente: 1016,00 Milimetros Fondo: 1130,00 Milimetros CERTIFICADOS CSA, NSF.

11

mesa de trabajo sencilla en acero inoxidable con entrepaño bajo para menaje 4 (2.00 x 0.70x 0.90)

12 Escabiladero inclinado 2

Acero inoxidable calibre 12, para poner 16 bandejas, con rodachines, para bandejas con dimension de 66 x 46 cm, compatible con hornos automaticos de conveccion o combi.(1.20x0.70x1.80), distancia de entrepanos 0.40 cm

8

13 Escabiladero plano 3

Acero inoxidable calibre 12, para poner 16 bandejas, con rodachines, para bandejas con dimension de 66 x 46 cm, compatible con hornos automaticos de conveccion o combi.(1.20x0.70x1.80), distancia de entrepanos 0.40 cm

14 Mesa fría 2 (2.00 x 0.70x 0.90)

15 Refrigerador 1 dos cuerpos ambos para refrigeracion con capacidad de 500 L cada uno, dimensiones (1.40x0.90x1.80)

16 Congelador 1 dos cuerpos ambos para refrigeracion con capacidad de 500 L cada uno, dimensiones (1.40x0.90x1.80)

17 Lavamanos quirurgico 2

En acero inoxidable calibre 18, con salpicadero de 25 cm de alto, griferia con control de pedal y salida de agua en cuello de cisne. Anclaje para sujetarla al muro. (averiguar dimensiones)

18 Basurera 4 Estructura metálica portadora de bolsas plásticas

19 Poceta lavatrapero en acero inoxidable 2

Acero inoxidable calibre18, con frente y laterales doblados a media caña, con salpicadero en contacto a la pared . Frente 500 mm, fondo 500 mm, 400 mm de profundidad, altura del salpicadero posterior de 1 mtr. Aprox.. Con griferias y accesorios .

9

20 Autoservicio para comida caliente 1

Mueble diseñado con un compartimiento para el almacenamiento de agua y la cual se calienta a través de fogones tipo flauta con control de temperatura que permite mantener controlada su temperatura y permitir la transferencia de calor a los azafates. Paredes aisladas para evitar el calentamiento de las paredes exteriores Sistema de válvulas para el llenado y descarga. Conservación de temperatura de los alimentos a una temperaturas adecuadas para su consumo. Con vidrio antiestornudos y banda para deslizar las bandejas. capacidad para 6 azafates gastronorm. Mueble con cubierta superior en calibre 16, entrepaño en calibre 18, 3 lados tapados en calibre 18, destapado al frente sin puertas, tanque aislado con divisiones en calibre 18 y con patas en tubo cuadrado de 1½" y tornillos niveladores. Se instalan atornillados a la estructura deslizadores fabricados en lámina calibre 18 con pie de amigos fabricados en tubo cuadrado de 1". Dimensiones: 850 x 1600 x 850 mm (Ax Lx H).

21 Maquina empacadora al vacio tipo mesa 2

Capacidad de 10 MC/H, estructura en acero inoxidable 18-10 AISI 304. Tapa y campana transparentes en material plástico para uso alimentario. Posee panel de mandos digital, 9 programas memorizables. Dimensiones (039x0.50x0.47). Cosumo 0.9 kW

22 Maquina cortadora para carnes frias 1

Construida en aluminio anodizado con cuchilla de 350 de diametro, potencia del motor de 240 W, dimensiones de (075x0.85x+0.44), espesor maximo de corte 25 mm, capacidad de corte 240 mm, maquina autoafilable, bloqueador de vela.

23 Cutter capacidad 10 L 1

Motor de 1/4 HP, recipiente en acero inoxidable de 14", rotacion de la cuchilla de 1725 rpm, velocidad del recipente de 22 rpm, cuchillas de 3" en acero inoxidable, sistema on - off, con accesorios para vegetales y carnes. (0.70x0.50)

24

Molino para carnes con varios discos de corte 1

Mueble en acero inoxidable, cabezote en acero inoxidable, capacidad de trabajo de 1,5 HP, discos con perforaciones de 1 cm, 0,5 cm y 0,2 cm aproximadamente. Capacidad 150 Kg/h.

10

25 Bascula 1 De mesa con platon de trabajo, capacidad 25 Kg

26 Balanza digital 1

De mesa, fuente de energia electrica, capacidad 10 lb, ajuste de cero inicial, apagado automatico, lectura en onzas y en gramos, fabricada en acero inoxidable.

27 Extractor de jugos citricos 1

Acabado en acero inoxidable, para trabajo pesado, vaso receptor con coladera incluida, dos cupulas intercambiables segun tamano de fruta, sin ajuste de presion para la extraccion, voltaje de trabajo entre 110-220, potencia de 1/4 Hp, Dimensiones aproximadas (0.25 x 0.40)

28

Licuadora de inmersion de gran capacidad 1

Licua y mezcla sopas, salsas, frutas, hortalizas y purés entre otros hasta 100 litros. . Motor altamente revolucionado y eje de acción vertical de 460 mm de longitud. . Iimplementos en contacto con alimento son fácilmente desmontables para su aseo permanente. . Mango de sujeción ergonómico. . Longitud del tubo : 45 milímetros. . Incluye accesorio para batir o mezclar. . Motor de 450W. . Velocidad de 250 a 1900 rpm Dimensiones : Altura : 82.5 cms Diámetro : 12.5 cms

29 Licuadora Industrial 1

Con vaso en acero inoxidable, capacidad de 15 L, potencia de 1,5 HP, minimo tres velocidades, boton pulsador, 110 V.

30

Licuadora Frapeadora de alto torque 1

Motor de alto torque, boton pulsador, 2 velocidades, cuchillas en acero inoxidable, vaso en acero inoxidable, capacidad 2 L (64 onzas), potencia de 1.2 Hp, 110 V.

31 Carro de servicio 1

En poliuretano de una sola pieza, con entrepanos y rodachines, capacidad de carga 227 kg, dimesniones de la repisa (0.845x0.51x0.88), ruedas de 12,7 cm; 4 giratorias; 1 con freno

32 Bandejas gastronorm 12

En poliuretano con capacidad de retencion total a profundidad de 10 cm., dimensiones maximas de (0.535x0.665x0.535)

33 Dispensador de crema chantilly 2

En acero inoxidable, capacidad de 1/2 L. Debe traer las balas de gas propulsor

34

Tablas para Cortes de Vegetales Color Verde 6 En material acrilico, medidas de 40x30x5 cm, superficie lisa

35

Tablas para Cortes de Pesacados Color Azul 6 En material acrilico, medidas de 40x30x5 cm, superficie lisa

11

36

Tablas para Cortes de aves Color Blanco 6 En material acrilico, medidas de 40x30x5 cm, superficie lisa

37

Tablas para Cortes de carnes, Color Rojo 6 En material acrilico, medidas de 40x30x5 cm, superficie lisa

38 Cucharas medidoras para productos secos 2 Desde 1/8 de cucharadita hasta una cucharada

39

Juego de tasas medidoras para productos secos 2

En acero inoxidable, con capacidad desde 1/4, 1/8/,1/3,1/2 y una taza

40

Rodillos pesados para amasar con mangos para agarre 6 En acrilico

41 Soplete con gas para cocina 1 Cilindro metalico con tanque de gas butano industrial.

42

Cortadora Mandolina para frutas y verduras 2

En acero inoxidable con bordes en acrilico, con protector de manos, sistema de graduacion incorporado. Dos cuchillas para julianas, una cuchilla graduable para rodajas, una cuchilla rodable para rizados. Dimensiones (0.12x0.40x0.045)

43

Maquina laminadora para estirar y hacer cortes de masa de harina de trigo 1

En acero inoxidable, con rodillo de 14 cm, laminadora, facilidad para hacer minimo siete tipos de pasta, aditamento para ravioli, trabajo pesado.

44

Juego de cuchillos para cortes y decoracion de frutas y verduras 2

En acero inoxidable, mango acrilico de trabajo pesado (Cuchillo para legumbres, cuchillo mondador, cuchillo frutas, descorazonador, entre otros)

45

Recipientes medidor de volumenes liquidos 5

Vasos en material Pyrex de diferentes medidas de volumenes, con sistemas de medida americano e internacional y nivel de presicion +/- 10 cc. Capacidades (1,9 L; 3,8 L; 5,7L; 7,6 L; 11,4 L; 17,2 L y 20,8 L)

46 Termometro digital de sonda metalica 5

En acero inoxidable, escala ded medida desde -10 hasta 220 grados centrigrados

47 Bowl 6 En acero inoxidable con borde redondeado, con capacidad para 5 Lts

12



50 Bowl 6 En acero inoxidable con borde redondeado, con capacidad para 1 L

51 Caldero 2 De aluminio de 32 a 35 cm de diametro

52 Colador chino 2 En acero inoxidable calibre 16-18, de 8" malla fina , mango de una pieza, pequeño

53 Escurridor para verduras 4

Acero inoxidable, de 13" (33 cm de diametro.aprox.) altura 11 cm, base 17 cm

54 Jarra 4 En acero inoxidable, capacidad 2 litros

55 Olla 2 En aluminio industrial , trabajo pesado, con tapa y capacidad para 15 Lts

56 Olla 2 En alumnio industrial, trabajo pesado, con tapa y capacidad para 10 Lts

57 Olla 3 En aluminio industrial, trabajo pesado, con tapa y capacidad para 5 Lts

58 Olla 6 En aluminio industrial, trabajo pesado, con tapa y capacidad para 3 Lts

59 Olla 6 En aluminio industrial , trabajo pesado, con tapa y capacidad para 2 L

60 Olla a presion 1 En acero inoxidable, con capacidad para 6 L

61 Olleta 3 En aluminio industrial, con capacidad para 1 Lt

62 Perol 6 En Aluminio grueso con capacidad para 2 Lts



65 Sarten Profesional Gourmet 6 En acero carbono, diametro 25 cm aprox.

13

66 Sarten Profesional Gourmet 6 En acero carbono, diametro 15 cm

67 Sarten Profesional Gourmet 6 En Teflon diametro de 12 cm

68 Wok profesional 2 Metalico, de 25 cm. De diametro

69 Batidor de barilla manuales 6 En acero inoxidable de 8 pulgadas

70 Batidor de barilla manuales 6 En acero inoxidable de 12 pulgadas

71 Cepillo desescamador 3 Metalico para pescados , pequeño

72 Chaira plana 3 Metalica de 10 pulgadas

73 Colador 3 En acero inoxidable, Mediano 20 cm diametro aprox.

74 Colador 3 En acero inoxidable, Pequeno 10 cm diametro aprox.

75 Cuchara 8 Libradora de policarbonato de 340 gr.

76 Cuchara parisiene 6 Parisienne de 2,5 cm de diámetro

77 Cuchara de servicio 12 En acero inoxidable con capacidad de 120 grs aprox.

78 Cucharon 6 En acero inoxidable de una sola pieza, 8 onzas



81 Descorazonador de manzana 6 En acero inoxidable

82 Descorchador 1 Tipo sommeliere,estándar

83 Espatula 6 Plástica con punta de caucho, normal de 20 cm de largo aproxim, resistente al calor

84 Espatula 12 Plástica con punta de caucho, normal de 35 cm de largo aproxim, resistente al calor

85 Espatula 3 En acero inoxidable de 4 pulgadas para asados de carnes

14

86 Espatula 3 En acero inoxidable de 6 pulgadas para asados de filetes de pescado

87 Espatula de pasteleria 3 En acero inoxidable de 8 pulgadas de largo

88 Espatula de pasteleria 3 En acero inoxidable de 6 pulgadas de largo aprox.

89 Espatula de pasteleria 3 En acero inoxidable de 3 pulgadas de largo aprox.

90 Espumadera 4 De acero inoxidable tamaño mediano

91 Espumadera 4 De acero inoxidable tamaño grande

92 Exprimidor de limones 3 En acero inoxidable para trabajo manual

93 Mazo para carnes 2 Metálicas 6"

94 Molinillo 6 En madera tamaño mediano

95 Pasa pure 2 Metalico, mediano

96 Pinzas para cocina 12 En acero inoxidable de 6 pulgadas para asados a la parrilla

97 Rallador 6 De metal, manual, tamaño pequeño

98 Tijera para cocina 3 Metalica de 6 pulgadas

1.1.2 Especificaciones Puntuales: Se adjuntan las Especificaciones Técnicas de los elementos a contratar

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL.- El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de DOSCIENTOS

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($227.337.450) M/Cte incluye el impuesto IVA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF CDP 10912 del 04 de Octubre de 2012

1.3 MODALIDAD DE LA SELECCIÓN Y REGIMEN JURIDICO APLICABLE.- El presente proceso de

selección se realizará bajo la modalidad de Convocatoria Pública de Menor Cuantía, reglamentado por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Sección II del Decreto 0734 de 2012, normas civiles y comerciales y Manual de Contratación del SENA. En caso de contradicciones entre los Pliegos de Condiciones y la Ley, primará lo legal

1.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPONENTES: Se observará lo establecido en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993,

entre otros:

Oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se generen o adopten. El proceso aunque es público se respetará la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y

privilegios, para lo cual, los proponentes deberán indicar cuáles qué documentos son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda la oferta es pública.

El oferente responderá por haber ocultado las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para participar en este proceso contractual.

Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad dentro del presente proceso, se entenderá que el proponente renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo, para lo

15

cual, deberá informar tal hecho oportunamente. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal este cederá su participación a un tercero, previo conocimiento y autorización del SENA.

1.5 REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- En virtud de lo dispuesto por el articulo 8° y ss de la

Ley 80 de 1993 y por el articulo 3.8.4.3 del Decreto 000734 de 2012, pueden participar en la presente convocatoria pública quienes no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad allí establecidas. La ocurrencia de una causal durante el presente trámite debe ser comunicada por el proponente al día siguiente del que tenga conocimiento de la misma. Así mismo, no podrán intervenir quienes tengan conflicto de intereses personales y con los de la Entidad.

II INFORMACION Y TRAMITE DEL PROCESO

2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESDE HASTA LUGAR

Publicación Aviso de Convocatoria/

10 de

Octubre 2012

17 de Octubre

2012

SECOP www.contratos.gov.co www.sena.edu.co

Publicación Estudios Previos, Proyecto de Pliego de Condiciones, análisis técnico y económico

10 de

Octubre 2012

17 de Octubre

2012


Presentación y Recepción de observaciones y sugerencias al proyecto de pliego

10 de

Octubre 2012

17 de Octubre

2012

[email protected] Oficina de Administración Documental CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo.

Observaciones y respuestas Apreciaciones de la Entidad sobre las observaciones y sugerencias presentadas – Ajuste pliegos

18 de

Octubre 2012

18 de Octubre

2012


Publicación de Resolución de apertura con o sin limitación a Mypes o Mipymes.

19 de Octubre 2012

1 de Noviembre 2012


Publicación Pliego de Condiciones definitivo

19 de Octubre 2012

1 de Noviembre 2012


19 de Octubre 2012

01 de

Oficina de Administración Documental CENTRO DE LA

16

Plazo para presentación de propuestas

Noviembre 2012 hasta las 4:00

P.M

INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo.

Plazo máximo para presentar Manifestación de Interés en participar en el proceso

19 de Octubre 2012

23 de Octubre 2012 hasta las

4:00 P.M

Oficina de Administración Documental CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo.

Audiencia de aclaraciones de pliegos

25 de Octubre

2012

25 de Octubre

2012

Oficina de Planeación del CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo

Recepción de observaciones al pliego definitivo de

condiciones de la convocatoria Nº CITS 097

DE 2012

19 de Octubre

2012

26 de Octubre

2012 HASTA LAS

5:30 P.M

Oficina de Administración Documental CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo. www.contratos.gov.co www.sena.edu.co

Publicación de Adendas

19 de Octubre

2012

29 de Octubre

2012

www.contratos.gov.co www.sena.edu.co

Recepción de propuestas

19 de Octubre 2012

01 de


P.M

Oficina de Administración Documental CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo.

Cierre del proceso

01 de

01 de

Oficina de Administración Documental CENTRO DE

17

Noviembre 2012


P.M

LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo.

Evaluación de las propuestas

01 de Noviembre

2012

06 de Noviembre

2012

Oficina de Contratación del CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, Carretera Troncal - Kilometro 5 en la Vía Sincelejo Sampues.

Traslado de informe de evaluación y Publicación

06 de Noviembre

2012

08 de Noviembre

2012


Adjudicación de la Convocatoria, notificación de la resolución de adjudicación

08 de Noviembre

2012

08 de Noviembre

2012


Suscripción del contrato, cumplimiento de requisitos de ejecución por parte del CONTRATISTA y suscripción del acta de inicio

08 de Noviembre

2012

08 de Noviembre

2012

Oficina de planeación del CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, calle 25 B Numero 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo. www.contratos.gov.co www.sena.edu.co

Desarrollo del Cronograma

2.1.1 PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (CONSULTA Y OBSREVACIONES).- La publicación permite Informar el objeto, presupuesto y condiciones del proceso e invita a las Veedurías Ciudadanas para el control respectivo. Las observaciones deben ser enviadas mediante correo a la siguiente dirección: [email protected]. La consulta de pliegos se hará en el Grupo de Apoyo Administrativo Centro – Oficina de Contratación ubicada en la Carretera Troncal de Occ idente K i lometro 5 en la V ía S incele jo – Sampues Correg imiento de la Ga l lera Munic ip io de S ince le jo , en horario de 7:00 a.m. a 12:30 m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.; La consulta de pliegos y las respuestas serán publicadas en SECOP.

2.1.2 CONCURRENCIA

mailto:[email protected]

18

Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y para desarrollar la actividad a contratar, que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en el presente pliego de condiciones y que cumplan con las condiciones señaladas en el mismo

2.1.3

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3.3.3.3 del decreto 0734 de 2012 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso, los posibles oferentes interesados en participar en el mismo manifestarán su interés, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes.

Los oferentes interesados en participar en el proceso de selección manifestarán su interés mediante comunicación escrita debidamente firmada y dirigida al Subdirector del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios de Sincelejo de la Regional Sucre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ubicada en la calle 25 B Nº 31 – 260, Municipio de Sincelejo – Sucre. desde y hasta la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso.

En la misma comunicación el oferente interesado deberá señalar dirección, teléfono y correo electrónico de contacto, donde el SENA le pueda informar sobre la fecha y hora de la audiencia pública de sorteo, en caso que la misma tuviere lugar.

La carta de intención deberá radicarse en la oficina de Administración Documental del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios de Sincelejo de la Regional Sucre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ubicada en la calle 25 B Nº 31 – 260, Municipio de Sincelejo – Sucre o a través de los correos electrónicos [email protected] y/o [email protected], la cual deberá allegarse hasta la hora y fecha establecida en el Anexo No. 1 – Cronograma del Proceso. Tenga en cuenta que si la carta de intención se allega por medio electrónico ésta debe contener la firma del oferente debidamente escaneada.

La presentación de la carta de intención es requisito habilitante y es de obligatorio cumplimiento, para la presentación de la correspondiente propuesta.

2.1.4 SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES.- Se llevará a cabo en audiencia pública cuando se hayan presentado

más de 10 interesados. Se informará a través de SECOP. La audiencia se realizará en la sede Ubicada en la Carretera Troncal de Occidente en la Vía Sincelejo Sampues – Kilometro 5 Corregimiento de la Gallera Municipio de Sincelejo. El procedimiento será por sorteo con balotas con las personas autorizadas por la empresa o sus representantes legales

2.1.5 ADENDAS y ACTO DE TRAMITE- El SENA publicará las adendas hasta la fecha señalada en el cronograma y a partir

de este momento publicará actos modificatorios cuando se requiera prorrogar los plazo posteriores.

2.1.6 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.- Los interesados en la presente convocatoria deben, entregar sus ofertas en la Oficina de Administración de Documentos ubicado en la Calle 25 B Nº 31-260 Av. Mariscal Sucre de la Ciudad de Sincelejo, en el horario establecido en el cronograma del presente proceso.

19

. PROCESO DE MENOR CUANTIA N° CITS XXX DE 2012

COMPRA DE EQUIPOS DE COCINA PARA DOTAR AMBIENTE DE FORMACION Y CAFETERIA DEL CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS

Centro: DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS. Contenido: OFERTA CON FOLIOS

El SENA no se hará responsable por la no apertura de una propuesta, si no está correctamente dirigida y marcada como se especificó anteriormente

2.1.7 CIERRE DE LA CONVOCATORIA.- El cierre de la convocatoria es la fecha límite para presentación de las propuestas

y tendrá lugar el día y hora establecidas en el cronograma del proceso y se llevará a cabo en la Oficina de Administracion de Documentos ubicada en la Calle 25 B Nº 31-260 Av. Mariscal Sucre de a ciudad de Sincelejo.

2.2 INFORMACION SOBRE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

2.2.1 PROPONENTES Y CONDICIONES HABILITANTES.- Los interesados en la presente convocatoria deben acreditar el

cumplimiento de las condiciones mínimas habilitantes, capacidad jurídica, experiencia, condiciones financieras, de experiencia y oferta técnica cuya demostración se exige en este capítulo y constituyen requisitos necesarios para tener el derecho a la verificación y evaluación de la OFERTA.

Los Proponentes individuales o que presenten su propuesta bajo las formas asociativas consorcio o unión temporal, deben estar integradas o constituidas legalmente y tener capacidad para contratar conforme a las normas legales. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras, uniones temporales y consorcios deben tener una duración mínima igual al plazo del contrato y un (1) año más.

Definiciones

a) Personas Naturales nacionales o extranjeras: Deben presentar copia de su documento de identificación

cédula de ciudadanía, o de su pasaporte y, si se encuentra residenciado en Colombia, la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.

b) Persona Jurídica Nacional: Debe entregar los documentos que acrediten su existencia y representación, esto es, el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio o documento equivalente, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria, en el que conste que su objeto social comprende la ejecución del objeto de la presente convocatoria y que la duración de la misma, no es inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato y un (1) año más.

c) Persona Jurídica Extranjera con sucursal en Colombia: Debe presentar los documentos que acreditan la existencia y representación de la sociedad extranjera, las facultades de su representante incluidas las limitaciones para obligar a la sociedad y, anexar además el certificado de existencia y representación legal, de la sucursal en Colombia, expedido por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior al cierre del Proceso, en el que conste la fecha de apertura de la sucursal en Colombia, el administrador y las facultades del mismo.

d) Proponente plural- Consorcio o Unión Temporal-: Debe presentar además de los documentos que acreditan la existencia y representación de cada uno de sus integrantes, el Convenio o acuerdo de constitución del consorcio o unión temporal conforme a los FORMATOS 3-A Y 3- B (según el caso) del pliego de condiciones.

e) Entidades Públicas: Deben presentar la ley, decreto o acto administrativo que acredite su creación y los

documentos relativos a la representación de quien presenta la oferta.

20

2.2.2 DOCUMENTOS PARA DEMOSTRAR CAPACIDAD DE CONTRATAR CON EL ESTADO.- (SE CALIFICAN CUMPLE/NO CUMPLE): La propuesta se presentará solo en original

El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos, etc., y el proponente debe allegarla en el término señalado para tal efecto, so

pena de INHABILITACION de la propuesta.

NOTA.- En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso.

La propuesta deberá contener:

2.2.2.1 Carta de Presentación de la Propuesta.- El proponente debe atender exclusivamente los datos solicitados y

cumplir con todo el contenido del FORMATO N° 1 de este pliego con firma autógrafa de la persona natural; Representante Legal o del apoderado debidamente constituido de la persona jurídica; o del representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de estos se trate.

2.2.1.2 Garantía de Seriedad. – (La NO presentación genera rechazo de plano de la oferta). La oferta deberá estar

acompañada del original de la Garantía de Seriedad junto con anexos y recibo de pago de la misma, constituida con anterioridad a la presentación de la propuesta; debidamente firmada por el tomador, constituida a favor del SENA, Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios y emitida por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia. Dicha garantía debe constituirse de la siguiente forma:

La garantía de seriedad una vez adjudicada la contratación, será devuelta a solicitud de los oferentes, quienes deberán retirarla en la oficina de contratación del Grupo de Apoyo del Centro

En caso de que un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente favorecido no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, el SENA hará efectiva esta garantía; en este último evento el SENA exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el SENA, conforme a lo previsto en los pliegos definitivos.

2.2.1.3 Certificado Expedido por la Cámara de Comercio (Existencia y Representación Legal).- Condiciones: Original,

expedido en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la Convocatoria Pública. En el evento de que la fecha de cierre sea prorrogada, se contará retroactivamente a partir de la primera fecha de cierre. El consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la Convocatoria Pública.

El SENA no aceptará ofertas de personas jurídicas que no hayan cumplido con la renovación de la

matrícula mercantil

En el estudio del Certificado de la Cámara de Comercio el Comité Jurídico determinará:

Que el Objeto Social del proponente persona natural, persona jurídica o de cada uno de sus miembros si se trata de un

consorcio o de una unión temporal, según el caso, esté directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para este efecto el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que con él adquiere.

Constitución y Vigencia Las personas jurídicas así como cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal,

21

que participen en este proceso deberán estar constituidas conforme al Régimen Legal aplicable, de acuerdo al tipo de sociedad y deben estar vigentes a vigentes a la fecha de presentación de la oferta. De conformidad con el Art. 6, inciso 2 de la Ley 80 de 1993 la persona jurídica seleccionada deberá acreditar que su duración no será inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, para suscribir el respectivo contrato.

Autorización para Contratar En caso de que el representante legal de la persona jurídica, y/o representante legal de las

personas jurídicas que conformen consorcio o unión temporal conforme a sus estatutos tenga limitación por concepto de la cuantía, para presentar oferta deberá presentar copia del acta en la que conste la respectiva autorización, otorgada por el órgano social competente.

Constitución de la empresa: Mínimo un (1) año de existencia de la empresa y que su objeto sea el de

suministro de equipos del área agroindustrial, electrodomésticos, equipos y afines.

2.2.1.4 Acta de Constitución del Consorcio o Unión Temporal - FORMATOS 3 A Ó B, (según corresponda). Cuando el

proponente sea un consorcio o unión temporal, deberá presentar el acta de constitución, señalando claramente en el objeto el proceso al cual presenta oferta, extensión del acuerdo celebrado, vigencia del mismo, porcentaje de participación para el consorcio ó unión temporal, así como la designación de la persona que los representará durante el trámite procesal desde su inicio hasta la terminación del contrato.

2.2.1.5 Fotocopia del Documento de Identificación (CC. CE). Legible ampliada al 150% de la persona natural,

extranjera, representante legal de la firma consorcio o unión temporal.

2.2.1.6 Certificados: El proponente debe allegar:

1. Certificación de no estar en causal de disolución firmada por el representante legal conforme al formato 2. Certificación de origen de recursos: firmada por el representante legal conforme al formato

2.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT).- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 555-2 del Estatuto

Tributario, de la persona jurídica o natural y por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

2.2.1.8 Registro Información Tributaria (RIT).- Para quienes estén registrados en Bogotá de la persona jurídica o natural y por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

2.2.1.9 Registro Único de Proponentes (RUP).- Todos y cada uno de los interesados en deben aportar en original el

registro único de proponentes, el cual debe aparecer con una vigencia no superior a 30 días y demostrar que la de inscripción al RUP es superior a un (1) año, tomando como base la de la publicación del aviso del proceso.

Requisitos habilitantes de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país. Las entidades contratantes deberán verificar directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, a los citados oferentes no se les podrá exigir el registro único de proponentes.

Para tal efecto, deberán señalar en el respectivo pliego de condiciones las condiciones que se exigen, los

parámetros de verificación y equivalencia, así como los documentos que para tal efecto deberán ser

presentados. En ningún caso las exigencias que se le hagan a los proponentes extranjeros a los que se refiere

el presente artículo, podrán ser más gravosas que para los proponentes, servirán para crear condiciones de

desigualdad, nacionales o extranjeros que deben tener registro único de proponentes, ni se podrán exigir

documentos o información que no sea la estrictamente necesaria para verificar las condiciones a que se

refiere el inciso primero.

Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras no inscritas en el

22

Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, deberán, de acuerdo a lo que

dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los requisitos habilitantes de dichos integrantes directamente

ante las entidades estatales, quienes deberán realizar la verificación de la documentación de manera directa.

Dado que el CIIU es de carácter internacional no requieren de ningún tipo de homologación por parte de la entidad estatal, en caso que ésta emplee y/o exija, en los pliegos de condiciones, que se clasifiquen y califiquen según dicho Sistema de Clasificación.

2.2.1.10 Certificación de Personal Requerido: La persona o el Personal que realice la correspondiente capacitación

acerca del manejo de los equipos deberá allegar el Certificado de Capacitación realizado por la empresa Matriz del Equipo.

El oferente deberá manifestar que en caso de salir seleccionado con la adjudicación del presente proceso presentará los CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN del personal que realizará la capacitación del manejo del Equipo.

2.2.1.11 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades .- El proponente debe diligenciar el FORMATO N° 4 A Ó B

según el caso.

2.2.1.12 Compromiso Anticorrupción.- El proponente debe diligenciar el FORMATO N° 6

2.2.1.13 Certificado de Pago al Sistema de Seguridad Social y de los Aportes Parafiscales El proponente si está

obligado debe certificar pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y los parafiscales SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de haber realizado el pago de los aportes de últimos seis (6) meses. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

NOTA: En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago

de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar ó declarar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.

El SENA verificará la acreditación del respectivo pago a la fecha y hora del cierre del presente

proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

2.2.2.14 Documentos Expedidos en el Exterior: Debe darse cumplimiento al artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, así mismo, para documentos públicos extranjeros debe presentarse el apostille, establecido en la convención No. 23 de la Conferencia de la Haya y el Decreto 106 de 2001, aplicable a los países miembros de dicha convención.

NOTA. Documentos Confidenciales: Si se presenta alguna información o documento que el oferente considere que es confidencial, es necesario que en la carta de presentación de la propuesta se indique el carácter de confidencialidad de la misma y se citen los documentos y la norma en que se fundamente dicha confidencialidad

2.2.2.15 Certificaciones de Ejecución de Contratos Anteriores.- (Requisito que habilitante). El proponente debe allegar

con su oferta mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución y acta de liquidación de los contratos ejecutados con personas naturales o personas jurídicas de carácter privado o publico a partir del 1° de enero de 2010, cuyo objeto sea similar al objeto del presente y con acta de recibo a satisfacción cuyo valor sea = o superior al presupuesto asignado para este proceso. Cuando aporte más de 3 certificaciones, sólo se tendrán en cuenta para la verificación de experiencia, las primeras tres (3)

23

certificaciones relacionadas con sus documentos de soporte. Contenido de cada certificación.- Fecha de expedición, Nombre de la entidad o persona con su NIT o CC; información del contrato (Número, fecha , objeto, término de ejecución, y resultado de cumplimiento)

Los contratos con el estado, se tendrán en cuenta únicamente los que aparezcan en el RUP del proponente. A pesar de esta indicación, los proponentes que deseen aportar la certificación de contratos suscritos con el estado (entidades nacionales, departamentales y municipales) pueden hacerlo y sólo se tendrán como válidas si aportan Contenido de cada certificación: Nombre de la entidad o persona con su NIT o CC; información del contrato (Número, fecha , objeto, término de ejecución, y resultado de cumplimiento)

Porcentaje de participación de los integrantes de consorcio o unión temporal, en el caso de contratos ejecutados bajo estas figuras asociativas. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio se diligenciará un sólo anexo y se evaluará la experiencia teniendo en cuenta el número máximo de 3 certificaciones. El VALOR que

debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos.

2.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO

2.3.1 Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único De Proponentes.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.6° del decreto 0734 de 2012 en cuanto al régimen de transición el presente proceso se tramitará con las normas establecidas en el Decreto 1464 de 2010. Teniendo en cuenta lo anterior en la presente Selección Abreviada podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que en forma individual o en Consorcio o Unión Temporal, se encuentren inscritas, clasificadas y calificadas en el RUP expedido por la Cámara de Comercio.

El incumplimiento del proponente de cualquiera de los requisitos señalados a continuación se calificará como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE y genera su INHABILIDAD para continuar en el proceso.

Inscripción.- En el RUP el proponente debe estar inscrito como PROVEEDOR en los siguientes términos:

Especialidad 16 Grupo 01 y/o Grupo 02 Especialidad 18 Grupo 01

En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en la especialidad y grupo exigidos. En todo caso el consorcio o unión temporal deberá acreditar la totalidad de las actividades y grupos exigidos

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.

El no cumplimiento de este requerimiento señalado, genera rechazo de plano de la oferta, la oferta será evaluada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en la especialidad y grupo exigidos. En todo caso el consorcio o unión temporal deberá acreditar la totalidad de las actividades y grupos exigidos

24

Nota: Si el proponente se encuentra registrado conforme el Decreto 0734 de 2012 deberá encontrarse inscrito en el CIIU en los códigos Actividad Económica: 5169

Calificación.- el proponente debe tener:

Experiencia Probable (E).- De conformidad con lo señalado en el artículo 36 del Decreto 1464 de 2010, el proponente debe tener una calificación de experiencia probable igual o superior a 100 puntos, la cual será verificada en el RUP. En caso de presentarse propuesta por parte de un consorcio o unión temporal, la experiencia probable se establecerá con la sumatoria de la capacidad de cada uno de los miembros

Capacidad Financiera.- Atendiendo a lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 27 del Decreto 1464 de 2010, la verificación de las condiciones financieras se realizará exclusivamente con la información contenida en el certificado del RUP del proponente. En caso de presentarse propuesta por parte de un consorcio o unión temporal, la capacidad financiera se establecerá con la sumatoria de la capacidad de cada uno de los miembro.

El proponente que no cumpla con los índices que se relacionan a continuación será evaluado como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, quedando inhabilitado para continuar con el proceso.

El proponente debe tener una calificación mínima de 210 PUNTOS, la cual será verificada en el certificado RUP, y deberá tener los siguientes puntos en los conceptos de:

PATRIMONIO = 80 puntos

Si el proponente presenta un patrimonio menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

LIQUIDEZ= 50 puntos

ENDEUDAMIENTO = 80 PUNTOS

Si el proponente no supera el nivel de endeudamiento mínimo establecido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

En caso de presentarse propuesta por parte de un consorcio o unión temporal, la capacidad financiera se establecerá con la sumatoria de la capacidad de cada uno de los miembros

En todo caso, los estados financieros presentados deberán informar como mínimo los siguientes ítems:

a) Activo total b) Activo corriente c) Pasivo corriente d) Pasivo total e) Patrimonio f) Ingresos operacionales del año 2011

3.2 DOCUMENTOS SOPORTE DE LA OFERTA ECONÓMICA.- El proponente debe diligenciar el FORMATO N° 5, OFERTA

ECONOMICA, debidamente suscrito por el representante legal u oferente y cumpliendo con las siguientes condiciones:

El valor de la oferta económica se presentará mediante precios unitarios fijos en pesos colombianos sin

decimales hasta la liquidación del contrato La propuesta debe incluir la totalidad de costos directos e indirectos, fijos y variables IVA/U y demás

conceptos que el cumplimiento del contrato conlleve. La descripción del servicio con su precio no podrá modificarse por ninguna razón con posterioridad al cierre

25

proceso En caso de discrepancia entre los precios unitarios y precios totales, regirán los primeros.

3.3 ESTÍMULOS A LA INDUSTRIA NACIONAL .- Cada proponente deberá incluir junto con su oferta técnica, la

información relativa al “Estimulo a la industria colombiana”, lo cual será objeto de evaluación con puntaje.

3.1.2 FAVORABILIDAD DE PROPUESTAS NACIONALES Y FACTORES DE DESEMPATE.- Reglamentado en el Capítulo II, Artículo 4.2.1° del Decreto 00734 de 2012 en concordancia con el Decreto 2680 de 2009

3.4 OFERTAS ALTERNATIVAS.- En el presente proceso de selección NO SE ACEPTA la presentación de ofertas

alternativas, en caso de proponerse ofertas alternativas, el SENA las considerará como no presentadas.

3.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.- En la verificación y evaluación de requisitos se tendrá en cuenta además de las causales de rechazo expresadas en diferentes partes del pliego de condiciones, las siguientes:

Cuando el valor relacionado en el cuadro de precios sea superior al presupuesto asignado para este proceso.

Cuando el proponente o uno de los miembros del Consorcio o de la Unión temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la constitución o la ley.

Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato.

Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse.

Cuando el Representante Legal de la sociedad individualmente considerada, o como parte de una propuesta conjunta, no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.

Cuando el SENA compruebe que la propuesta contiene información o documentos que no guardan correspondencia con la solicitada, previa verificación de la información correspondiente. Cuando se establezca falta de veracidad en la información del proponente o de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal; el SENA, si amerita, dará aviso a las autoridades competentes.

Si el proponente omite en la oferta indicar el valor ofrecido a uno o varios ítems

Cuando la propuesta se presente en forma parcial, extemporánea, o se deje en un lugar distinto al indicado en este pliego.

Cuando no presente PROPUESTA ECONÓMICA.

Cuando la propuesta no cumpla con los aspectos de experiencia, financieros o técnicos

Cuando hay condiciones en la propuesta.

Cuando el proponente no presente los documentos requeridos por el SENA dentro del término establecido en el cronograma de actividades, adendas, aviso modificatorio o mediante comunicación debidamente publicada, o desatienda los aspectos sustanciales del requerimiento.

Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la entidad contratante dentro del término concedido por la misma.

Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas para la evaluación técnica y para la evaluación económica de estos pliegos de condiciones.

Cuando existan o se compruebe que varias propuestas son elaboradas por el mismo proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, bajo el mismo nombre o nombres diferentes.

Cuando un proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que concurse, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.

26

III EVALUACION DE LA OFERTA

3.1 Forma de Evaluación.- Una vez se hayan notificado cada uno de los integrantes de cada uno de los Comités, estos deberán atender el siguiente trámite de evaluación:

PRIMERA FASE

FACTORES DE EVALUACION CUMPLE/

NO CUMPLE

RESULTADO

CAPACIDAD JURÍDICA (DOCUMENTOS) VERIFICACION TERMINO PARA SUBSANAR

CONDICIONES DE EXPERIENCIA VERIFICACION HABILITADO/NO HABILITADO

RUP

INSCRIPCION Y CLASIFICACIÓN VERIFICACION HABILITADO/NO HABILITADO

EXPERIENCIA PROBABLE VERIFICACION HABILITADO/NO HABILITADO

CAPACIDAD FINANCIERA VERIFICACION HABILITADO/NO HABILITADO

CAPACIDAD TECNICA VERIFICACION HABILITADO/NO HABILITADO

EVALUACIÓN TECNICA

EVALUACIÓN ASPECTO TECNICO PUNTAJE/CALIFICACION

Verificación de especificaciones esenciales de los equipos, establecidas en el pliego de condiciones para la compra

CUMPLE/ NO CUMPLE

SEGUNDA FASE

FACTORES DE EVALUACION

CALIFICACION PARTICIPACION

PORCENTUAL

FACTOR TECNICO (puntaje máximo)

30 puntos

AL

PROPONENTE CON

Personal que tenga Certificaciones acerca del manejo de los equipos por la Casa Matriz que fabrica y/o distribuye el equipo

30 puntos

30% Personal que NO tenga Certificaciones acerca del manejo de los equipos por la Casa Matriz que fabrica y/o distribuye el equipo

0 puntos

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 30 30%

TERCERA FASE

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION PARTICIPACION PORCENTUAL

FACTOR ECONOMICO 50 puntos

(puntaje máximo)

50%

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 50 50%

Puntaje Evaluación: Se calificará sobre un puntaje máximo de CIEN (100). PUNTOS La valoración de cada uno de ellos la determinara el cumplimiento de los requisitos exigidos y la ponderación dada a cada uno de ellos. Para que pueda ser calificada la propuesta deberá haber sido HABILITADA en el aspecto jurídico, y financiero

La primera fase se realizará mediante verificación de los documentos aportados por el proponente y su resultado será HABILITADO/NO HABILITADO

La segunda y tercera fase el proponente es calificado con PUNTAJE

o Evaluación Técnica.- con un máximo de 30 Puntos y se soportará mediante verificación de contenido

técnico en la oferta.

o Evaluación Económica: El puntaje máximo que se otorgará al factor económico son 50 puntos:

27

La evaluación económica se realizara con las propuestas que hayan obtenido la calificación de HABILITADO en la evaluación técnica y se realizara por el método de Media Aritmética asignando un puntaje máximo de 50 puntos.

Todos los valores relacionados en los presupuestos (hojas de cálculo Excel o similares) deberán venir aproximados al peso, sin decimales.

A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de la Media Aritmética (MA):

MA= (X1+X2+X3+……XN) / n

Donde: MA = Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles (incluye el presupuesto de la entidad) XN = Valor total de las propuestas presentadas por los proponentes hábiles n = Número de propuestas hábiles + 1.

Calculando el valor de la media aritmética se otorgara el puntaje de la siguiente manera:

a) Se asignaran 50 puntos al proponente que presente la oferta económica cuyo valor total incluido impuestos

sea más cercana por encima o por debajo del valor de la media aritmética. b) Los demás se evaluaran proporcionalmente de acuerdo al valor de la media aritmética por regla de tres

inversa.

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 Puntos)

Para el presente proceso de Selección abreviada de menor cuantía se asignará puntaje a las ofertas que se consideren como servicio de origen nacional según lo establecido en el artículo 11 del Decreto 679 de 1994,

En los términos de la ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública”, y efectuada la calificación económica y la técnica, al puntaje obtenido se le adicionarán los puntos que en cada caso se indica si el oferente garantiza que dentro del equipo humano de trabajo incorpora personal 100% colombiano y oferentes extranjeros que ofrezcan servicios extranjeros acreditados con componente nacional, constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.

PUNTAJE CONDICIÓN

20

Al proponente que ofrezca suministrar equipos marcas nacionales reconocidas se puntuara con 20 puntos.

15 Al proponente que ofrezca suministrar equipos marcas reconocidas internacional se puntuara con 15 puntos

05

Al proponente que ofrezca suministrar equipos de marcas no reconocidas se puntuara con 5 puntos.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante.

Orden de Elegibilidad .- El SENA asignará los puntajes obtenidos en los criterios de calificación descritos, conformando un orden de elegibilidad, ordenado de mayor a menor puntaje. La oferta que ocupe el primer orden de elegibilidad se considerará como la más favorable, y será adjudicatario, siempre que no se presenten observaciones que sean procedentes sobre su verificación de requisitos habilitantes y calificación.

28

Si previa revisión proceden los hechos de observaciones será adjudicatario el proponente que se encuentre en el segundo lugar del orden de elegibilidad, y así sucesivamente hasta lograr la adjudicación del contrato.

Criterios de Desempate.- En el evento en que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, se dirimirá así:

Se elegirá aquella que tenga mayor puntaje en la evaluación económica. Si persiste se preferirá la que ofrezca mayor número de bienes de origen nacional Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la

Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

Si solo hay una Mipyme se preferirá la oferta de esta Si persiste el empate, se preferirá la que tenga por lo menos un mínimo de 10% de personal incapacitado

laborando, certificado por las oficina de trabajo y con tiempo mayor de un (1) año El proponente con mayor cantidad de personal nacional Si persiste el empate se someterá a sorteo por balotas.

3.2 Plazo Para Evaluación.- E l Comité designado por el Subdirector de Centro deberá realizar la verificación o

evaluación según el caso dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades

3.3 Informe de Evaluación.- Del estudio de los diferentes comités se dejará consignado en un acta, la cual debe estar suscrita por sus integrantes.

3.4 Publicación del Resultado de la Evaluación Jurídica y Técnica.- Del resultado de la evaluación se hará la

publicación el día señalado en el cronograma, a partir del cual corren tres (3) días hábiles, para que se subsanen documentos y se presenten observaciones, (con este documento no puede allegar documento o información que adicione, modifique, cambie o excluya la oferta técnica o económica y los soportes presentados con la propuesta). Las respuestas se resolverán en el Acto de Adjudicación.

IV ADJUDICACION DEL CONTRATO

4.1 Acta de Comité .- En cumplimiento de la Resolución 2039 de 2005 expedida por la Dirección General del SENA,

en la fecha y hora señalada en el cronograma de actividades, los integrantes del Comité del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios previo estudio del proceso avalará las conclusiones y recomendaciones del Comité Técnico - Económico.

4.2 Resolución de Adjudicación del Contrato.- Se efectúa a la propuesta con el mayor puntaje mediante Resolución

motivada en donde se incluirán las respuestas a las observaciones de la evaluación.

El SENA mediante acto administrativo motivado podrá extender por una sola vez el plazo previsto para la

Adjudicación del Contrato hasta por un término equivalente a la mitad del inicialmente establecido en el

cronograma de actividades.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del Contrato y la suscripción del mismo al seleccionado le sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 Ley 80 de 1993.

4.3 Registro Único Tributario para Consorcio o Unión Temporal.- Notificada la Resolución por medio de la cual se

adjudica el contrato, el proponente (consorcio o unión temporal) favorecido o su representante legal debe

29

presentar al SENA copia del Registro Único Tributario del consorcio o unión temporal según sea la condición del adjudicatario.

4.4 Declaratoria De Desierta.- Cuando no opere la adjudicación, el ordenador del gasto mediante acto administrativo

debidamente motivado declarar desierto el proceso.

La Entidad podrá iniciar de nuevo el proceso prescindiendo de la publicación del Proyecto del Pliego de

Condiciones.

4.4.1 Causales para declaratoria de Desierta: La presente selección abreviada se declarará desierta por las siguientes

razones:

Cuando no se presente manifestación de interés alguna

Cuando no se haya presentado ninguna propuesta.

Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil de acuerdo a los requisitos previstos en este pliego de condiciones.

Cuando existan causas o motivos que impida la escogencia objetiva del oferente.

En el evento que el Subdirector de Centro no acoja lo recomendación del Comité Evaluador y de Licitaciones y Compras y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debe motivar su decisión.

Las demás contempladas en la Ley.

V EL CONTRATO

5.1 Objeto: Contratar la compra de Equipos totalmente instalado para el ambiente de formación de cocina y

cocina cafetería como apoyo a los programas de formación que imparte el Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios de la Regional Sucre.

5.2 Firma y Perfeccionamiento del Contrato.- El proponente favorecido debe suscribir el contrato dentro de los tres

(3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, y una vez firmado por el ordenador del gasto quedará perfeccionado.

5.2 Valor del Contrato.- Será el de la oferta adjudicada .

5.3 Obligaciones de las Partes.

5.3.1 Obligaciones del Contratista.- Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones,

calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, además:

a. Obligar a su personal que emplee durante todo el tiempo de ejecución de la obra los elementos de

seguridad b. Identificar a cada uno del personal que va a ejecutar el contrato, donde aparezca nombre, cédula y cargo c. Emplear materiales, garantizando condiciones de calidad y con las especificaciones ofrecidas en su

propuesta. d. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus

obligaciones. e. Implementar los elementos de seguridad industrial para todos los trabajadores, además el pago de los

aportes a Seguridad Social que determine la Ley. f. Acogerse a las observaciones y sugerencias del supervisor.

30

g. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato respectivo

funcionario encargado del control de ejecución. h. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA a través de los

funcionarios que ejercerán el control de ejecución. i. Guardar siempre estricta reserva y confidencialidad durante la ejecución del contrato y posterior a su

terminación y liquidación. Lo que implica que la información y documentos suministrados no pueden ser divulgados a persona alguna, sin autorización escrita de la Subdirección del Centro, salvo requerimiento de autoridad competente.

j. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad, a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

k. Asumir por su cuenta y riesgo todos los salarios y prestaciones sociales, legales y aportes parafiscales y demás conceptos de todo el personal destinado para la ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano.

l. Pagar los impuestos y demás gastos que le correspondan por ocasión del contrato. m. Constituir las pólizas y demás garantías exigidas. n. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía, por la calidad de los bienes a entregar. o. Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos. p. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectúe el SENA y adoptar medidas inmediatas

para la corrección de fallas. q. Presentar las memorias correspondientes. r. Asistir a todas y cada una de las reuniones que se programen en desarrollo del presente proceso. s. Las demás obligaciones que se deriven del Pliego de Condiciones, de la oferta, y de la naturaleza del objeto

del contrato.

5.3.2 Obligaciones del SENA:

a. Verificar el registro y constitución de la garantía única por parte del Contratista b. Aprobar la garantía única c. Designar el Supervisor y/o interventor del Contrato d. Ordenar el pago e. Pagar el valor del Contrato y dentro de los términos establecidos f. Liquidar el contrato

5.4 Plazo de Ejecución y Vigencia del Contrato.- El plazo de ejecución del contrato será de Treinta (30) días

calendario contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única y previo pago de derechos a la publicación del contrato.

5.5 GARANTÍAS

5.5.1 Del Proceso: El proponente para participar en el presente proceso, deberá con fundamento en el Decreto 0734

de 2012 constituir a favor del Sena, una garantía de Seriedad del ofrecimiento equivalente al 10% del valor de la oferta y su vigencia será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria

Asegurado / Beneficiario: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. Centro de la Innovacion, la

Tecnologia y los Servicios NIT 899.999.034-1 Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PRESENTADA. Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria. Tomador/Afianzado: Nombre o razón social según el Certificado de Existencia y Representación Legal

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido

31

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En el caso de consorcios o uniones temporales deberán presentar una única póliza en la que aparezca registrado como tomador y el nombre de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, con identificación del NIT de cada uno, o el nombre de la persona natural que está presentando la propuesta.

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía de seriedad de la oferta deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta .

5.5.2 Del Contrato: (Art. 5.1.7.4 y ss del Dec 0734 de 2012) El contratista prestará garantía única que avalará los

siguientes riesgos:

De cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; b) De calidad de los bienes: Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y un (1) año más; a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la Declaratoria de Caducidad.

5.6 Forma De Pago.- Se realizará el pago del 100% dentro de los 15 días siguientes contados desde la radicación de la

Factura, con la radicación de la factura o cuenta de cobro a la cual deberá allegar el acta de recibo a satisfacción de la obra suscrita por el interventor y la orden de pago expedida por el Subdirector de Centro.

5.7 Multas.- En caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contractuales, El CONTRATISTA conviene pagar

al SENA, multas sucesivas por una suma igual al 0.5% del valor del contrato, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Para aplicar la multa el Supervisor requerirá por escrito al CONTRATISTA, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento exponga por escrito las causas que llevaron al incumplimiento. Una vez se reciban las explicaciones, al día hábil inmediatamente siguiente se reunirá el supervisor del contrato con el CONTRATISTA, para determinar si el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA, de ser así, habrá lugar al pago de la multa correspondiente. De toda la actuación se dejará constancia escrita. La multa se causará por cada hecho constitutivo de incumplimiento. Las multas se harán efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía única. Si no fuere posible, el SENA adoptará las medidas a que haya lugar. El SENA impondrá las multas a que se refiere esta cláusula mediante comunicación escrita dirigida al CONTRATISTA, en la cual se identifiquen los hechos que determinaron su imposición. De persistir el incumplimiento o cuando éste tenga grave incidencia en la continuación del contrato se dará aplicación a las disposiciones contenidas en la cláusula siguiente.

5.8 Cláusula Penal Pecuniaria.- Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las

obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que el SENA haga exigibles las obligaciones contractuales y las multas a que haya lugar.

5.9 Cláusula de Indemnidad del Sena.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 5.1.6° del Decreto 0734 de 2012

Las entidades estatales deberán incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias en que éste deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula.

5.10 PAGO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.- El SENA dará aplicación al parágrafo

2° del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de

32

julio de 2003, que señala: “Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora…”.

5.11 Riesgos: Para efectos del proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo para cada etapa del contrato

así:

1. Para la Entidad contratante:

Cambios normativos y/o tributarios

2. Para el contratista:

Hurto de materiales.

Daños ocasionados por delincuencia común.

Demoras en la ejecución por falta de material

Demoras por falta de personal

Costos superiores de los materiales después de firmado el contrato

Accidentes del personal que se encuentre bajo responsabilidad del contratista, los cuales se definen así:

Riesgo de alzas: Durante el tiempo de la presentación de la oferta, adjudicación y la ejecución del contrato se presentan alzas de diferente magnitud en los insumos y/o mano de obra; y/o equipo, etc. Estas alzas deben ser asumidas en su totalidad por el contratista, quien así mismo no puede desconocer que trabaja en un contexto de economía inflacionaria.

Riesgo de Incapacidad Operacional, Insolvencia Económica y Concentración de la Contratación Pública: Se

presenta cuando el proponente seleccionado ostenta saturación en la demanda de compromisos contractuales de ejecución de obra pública o privada, lo cual impide la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, ocasionando demoras e incumplimiento por parte del Contratista hacia el Centro para la Industria de la Comunicación Grafica y en perjurio de la formación de los aprendices. En el evento de presentarse dicho riesgo, la asignación del mismo debe asumirla el contratista en un 100%, poniendo a disposición todos los recursos técnicos, económicos y financieros, dando prioridad al cumplimiento del objeto contratado en el presente proceso.

Riesgo de la seguridad Publica: Los problemas de seguridad en el sitio de las obras y el acceso a los

proyectos son aspectos que afectan el desarrollo de los proyectos, donde se hace necesario implementar planes de contingencia por parte del contratista para solucionar la problemática, garantizando la integridad de todo el personal de la obra, como también evitar la deserción de los mismos. De igual manera, se deben establecer estrategias para la seguridad de los equipos de obra, materiales e insumos de construcción. Las pérdidas y daños y/o perjuicios que llegaren a ocasionarse por no prevenir los riesgos mencionados serán a cargo del contratista en el 100%.

b.) Riesgos Imprevisibles: Son hechos o circunstancias en las cuales no es factible su previsión, es decir el

acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán ser considerados dentro de los costos del contrato y serán asumidos en su totalidad por el contratista.

5.12 Gastos e Impuestos.- Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones

derivados de la celebración, ejecución y terminación del contrato

5.13 Cesión del Contrato.- El CONTRATISTA no podrá ceder el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión.

33

5.14 Confidencialidad de la Información.- El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que

obtenga del SENA o de los demás proponentes en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.

5.15 Causales de Caducidad del Contrato.- La caducidad es la facultad que tiene la Administración para dar por

terminado un contrato, por la ocurrencia de uno de los hechos previstos por la ley, ya sea por culpa imputable al contratista o por simples acontecimientos que no obstante se refieren a éste, no constituyen incumplimiento del mismo. En consecuencia no solamente por causas imputables al mismo contratista relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones contractuales dan lugar a la caducidad, pues también hay otras circunstancias externas al mismo contrato, pero que tienen que ver con el contratista, frente a las cuales se tiene como sanción la declaratoria de la caducidad. La caducidad se define en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, norma que exige la presencia de tres elementos condicionantes para su declaración:

a. Que haya un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. b. Que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, c. Que se evidencie que ese incumplimiento y afectación grave del contrato, pueden conducir a su

paralización.

El presente documento se aprueba y ordena su publicación a los 10 días del mes de Octubre de 2012 por la Subdirección Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios

MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA Director – Regional Sucre

34

MANIFESTACION DE INTERÉS SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA

Nº: CITS 097 DE 2012

Señores Centro de la Innovacion, la Tecnologia y los Servicios SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA Bogotá D.C.

Ref.: Manifestación de Interés Proceso de Menor Cuantía Nº CITS 097 de 2012

(ABIERTA) Respetados señores:

Por medio del presente documento manifiesto mi interés en participar en el proceso de la referencia,

1. Certificado de la Cámara de Comercio 2. Certificación mediante la cual me obligo a cumplir con las condiciones y exigencias del SENA

Cordialmente,

Nombre: Cédula: Cargo:

Persona de contacto con la empresa:

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono fijo: Móvil: Correo:

35

FORMATOS DEL PROCESO

FORMATO Nº 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA

Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios Sincelejo REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA – Menor Cuantía CITS Nº 097-2012

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos presento propuesta para participar en el proceso de selección para (Objeto) . Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos y las condiciones exigidos por la entidad. Igualmente me comprometo, si soy el seleccionado, a ejecutar el objeto contractual conforme a la propuesta técnica y económica presentada y las demás estipulaciones del contrato convenidas con el SENA.

En mi calidad de proponente declaro:

Que conozco el pliego de condiciones del proceso de selección en referencia e información sobre preguntas y respuestas, así como los demás

documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos y formularios exigidos en los pliegos o la información contenida en ellos.

Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato. Que en caso de que se me adjudique la Selección Abreviada me comprometo a suscribir las cláusulas adicionales a los contratos de seguros de

acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.

Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que he recibido y conozco las siguientes adendas: de fecha

Que mi propuesta se resume así:

de fecha_

Nombre completo del proponente y NIT

Representante legal Vigencia de la Propuesta: El término establecido en el presente pliego definitivo

Valor: $

Nº de folios de la Propuesta XXXXX (ex) folios

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: NIT Nombre del Representante Legal: FIRMA CC de Teléfono(s): FAX CORREOELECTRONICO

Contacto para el SENA: Nombre: Teléfono Fijo: Celular:

36

FORMATO No. 2 INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, SI EL MISMO ES UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUE REGIMEN SE ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O CONTRATISTA?

SI NO

GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN COMUN

REGIMEN SIMPLIFICADO

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

RENTA 1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente 2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución expedida por la DIAN.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA 1. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA 2. A que Régimen Impositivo pertenece usted como Contratista o Proveedor Contratista: Proveedor: 4. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera clasificado y cual es el porcentaje:

Industrial

Comercial Servicios

Firma del representante Legal Firma del Contador Firma del Revisor Fiscal

Matricula Matricula

37

FORMATO No. 3 A

COMPROMISO CONSORCIAL

Entre, (persona jurídica) --------------------, domiciliados en ----------------, constituida mediante Escritura No. -------- otorgada en—de 20--- en la Notaría ---- de --------, representada en éste acto por --------, mayor de edad y vecino de -----, identificado con la cédula de ciudadanía No. ------------ de -------, quien obra en su carácter de --------------, con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona jurídica) --------------------------------, domiciliada en ---------, constituida mediante Escritura No. --------- otorgada el día --- del mes de ---- de 199---- la Notaría -----de----------------- representada en este acto por -----------------, mayor de edad y vecino de ------------, identificado con la cédula de ciudadanía No. -------------- de -------------, quien obra en su carácter de ---------------------------, con amplias atribuciones, hemos determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un consorcio entre ------------- y -------------------------- y ------------------------ y -------------------------------, con una participación del % y del % respectivamente, para efectos de presentar una oferta conjunta para la Selección Abreviada – Menor Cuantía CITS Nº 0 9 7 /12, conforme a las siguiente cláusulas: PRIMERA: objeto.- Contratar (OBJETO)

requeridos por el Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios. De conformidad con lo establecido en los presentes Términos de la Convocatoria en referencia. SEGUNDA: Compromiso.- Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el SENA. TERCERA: Responsabilidad.- Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de la ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman. CUARTA: Cesión.- Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el Consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de por el SENA. QUINTA: Representación.- Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del compromiso consorcial como de la adjudicación del contrato que de ella se derive. SEXTA.-Duración: Que la duración del compromiso consorcial se extenderá desde la firma del presente compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato. Séptima.- DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante por el SENA, se consignan a continuación las direcciones donde funcionan las oficinas de los consorciados, a saber: -----------------------------. No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que el SENA, puede dirigirse al consorcio a la siguiente dirección: ------------ ---------------------. Para todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de común acuerdo a ------------, identificado con C.C. No............. como representante del mismo. Para constancia se firma a los FIRMAS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

ESPACIO EN BLANCO

38

FORMATO No. 3 B

COMPROMISO UNIÓN TEMPORAL

Entre, (persona jurídica) -----------------, domiciliados en --------------- constituida mediante Escritura Pública No.-------- otorgada en ------- de 199--- en la Notaría ---- de -----------, representada en éste acto por -------------------------------- mayor de edad y vecino de --------------, identificado con la cédula de ciudadanía No.-------------------- de -----------, quien obra en su carácter de ------------------ con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona jurídica) --------------------------------, domiciliada en -----, constituida mediante Escritura No.-------------- otorgada el ----- de 199----, mayor de edad y vecino de - ---------- identificado con la cédula de ciudadanía No. -- de --------, quien obra en su carácter de -----------, con amplias atribuciones hemos determinado celebrar un compromiso de unión temporal con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, una unión temporal entre ------------- y -------------------------- y ----------------------- - y -------------------------------, con una participación del % y del % respectivamente, para efectos de presentar una oferta conjunta para la Selección Abreviada – Menor Cuantía CITS Nº 0 9 7 /12, conforme a las siguiente cláusulas: PRIMERA: objeto.- (OBJETO DE LA CONVOCATORIA) requeridos por el Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios . De conformidad con lo establecido en los presentes Términos de la Convocatoria en referencia. SEGUNDA: Compromiso.- Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el SENA. TERCERA: Responsabilidad.- Queda expresamente convenido que los integrantes de la unión temporal respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de la ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman. CUARTA: Cesión.- Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el Consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de por el SENA. QUINTA: Representación.- Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del compromiso consorcial como de la adjudicación del contrato que de ella se derive. SEXTA.-Duración: Que la duración del compromiso consorcial se extenderá desde la firma del presente compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato. SÉPTIMA.- Dirección: Para todos los efectos ante el SENA., se consignan a continuación las direcciones donde funcionarán las oficinas de las personas que integran la Unión Temporal a saber: -----------. No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que el SENA, puede dirigirse a la siguiente dirección-----Para todos los efectos los integrantes de la Unión Temporal de común acuerdo designamos a -------- como representante de la misma. Para constancia se firma en --- ----------------a los --------

FIRMAS. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

39

FORMATO No. 4

DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PERSONA NATURAL

(Artículos 8° ley 80 de 1193 y 18 Ley 1150 de 2007)

Yo identificado con Cédula de Ciudadanía No. , de , declaro bajo la gravedad del juramento la cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarme incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley para contratar con el Estado,

C.C. No.

ESPACIO EN BLANCO

40

FORMATO No. 4 A

DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PERSONA JURIDICA

(Artículos 8° ley 80 de 1193 y 18 Ley 1150 de 2007)

Yo identificado con Cédula de Ciudadanía No. , de , Representante Legal de declaro bajo la gravedad del juramento la cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarme incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley para contratar con el Estado,

Así mismo en cumplimiento de lo definido en el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, certifico que ni los socios ni la sociedad que represento se encuentran inhabilitados como consecuencia de lo establecido en dicha norma.

C.C. No.

ESPACIO EN BLANCO

41

FORMATO No. 5

CUADRO DE PRECIOS

ITEM EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1

2

…

57

V/T TOTAL $

IVA $

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

$

OBSERVACIONES: (si las hay)

42

FORMATO N° 6

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito (s), a saber, (persona natural o jurídica)(miembros/socios) de la (sociedad/Unión Temporal/Consorcio/) , representado(s) por en su calidad de , domiciliados en , identificados con , quien(es) en adelante se llamará colectivamente el Proponente, manifiesto (amos) la voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente Compromiso Anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que el Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios del SENA, Regional Sucre convocó al Proceso de Selección SELECCION

ABREVIADA – MENOR CUANTIA CITS N°. 097 de DE 2012, cuyo objeto es (OBJETO) requerida por el Centro. Que es mi interés

apoyar la acción del Estado Colombiano y del SENA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

Que siendo mi participar en este proceso de SELECCIÓN me encuentro dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- Compromisos Adquiridos: Apoyaré la acción del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia y la responsabilidad para los procesos contractuales, y en este contexto asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir la Constitución Política y la Ley colombiana, así:

Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil, ni ningún asesor o de las entidad pública contratante, en relación con la propuesta, con este proceso ni con la ejecución del objeto contractual que pueda celebrarse como resultado de la propuesta.

Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total a cualquier organismo de control, que así lo solicite, los nombres de los beneficiarios reales de los pagos efectuados como consecuencia de la ejecución del contrato si a ello hubiere lugar o efectuados a mi nombre, relacionados por cualquier concepto con la Selección si la propuesta resulta favorecida.

Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otro representante, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección y la relación contractual que podría derivarse de ella,

Me comprometo a imponerles a todos mis empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otro representante la obligación de denunciar al funcionario público o privado que pueda influir en la adjudicación de mi propuesta, bien sea directa o indirectamente, igual a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir en la adjudicación del contrato;

Me comprometo a prohibirles a todos mis empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otro representante ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Entidad durante el desarrollo del contrato que se suscribiría de ser elegida mi propuesta.

Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en los Pliegos de Condiciones, o influir en la fijación de los términos del pliego o en la adjudicación de contratos materia de este proceso.

Me comprometo a mantener informado al SENA de manera clara y en forma total durante el plazo de ejecución del contrato cualquier hecho contrario a las condiciones en él contenidas y los nombres de quienes sean autores de los hechos.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Consecuencias del Incumplimiento. Asumo, a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley si se comprobare el incumplimiento de los compromisos en materia de anticorrupción.

Para constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales previstos en el presente documento, se firma en la ciudad de , a los días del mes de de 2011

Firma_ Nombre del Proponente

43

CC

FORMATO No. 7

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

VALOR

FACTURADO

No. ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO No.

OBJETO FORMA DE EJECUCIÓN I, C, UT

FECHA DE CELEBRACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

DURACIÓN EN PESOS ($1)

EN SMLMV (2)

(1) Para contratos en Consorcio o Unión temporal, informar el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de participación

(2) El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de terminación del mismo

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO No. 8

44

MINUTA DE CONTRATO

Entre los suscritos MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA mayor de edad, vecino de la ciudad de sincelejo., identificado con la Cédula de Ciudadanía No.xxxxxxxx de Ovejas - Sucre, actuando en calidad de Subdirector conforme a la Resolución No. XXXXX y Acta de Posesión No. XXXXXXXXXXX, del Centro de la Innovac ion, la Tecnologia y los Serv ic ios del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, con , NIT. 899.999.034-1, Establecimiento Público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, creado por el Decreto 118 de 1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y Decreto 249 de 2004 y de conformidad con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, y por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXX identificado con C.C. No. XX.XXX.XXX, o quien haga sus veces y en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato para contar con Equipos de Formación requeridos por el Centro, previa las siguientes consideraciones: 1) Que el Centro acordó que es necesario atender las necesidad de contar con los Equipos de Formación. 2) Que para atender el requerimiento señalado se decidió adelantar un proceso de contratación (compra) según las normas vigentes y tomando en cuenta la cuantía ($33´500.000) el trámite que cumplió la entidad fue el de Selección Abreviada- Menor Cuantía conforme con la Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios 2474 de 2008 y 2025 de 2009 3) ) Que se cumplió con el cronograma de actividades señalada en el pliego de condiciones definitivo (y adendas) para el proceso radicado como CITS 097-2012: Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad, donde se describe la necesidad que se pretende satisfacer, como es la (OBJETO) ; el Centro solicitó la expedición del CDP …, valor que incluye IVA y demás impuestos . 4) Que se relacionaron las especificaciones de cada uno de los materiales a adquirir. 5) Que se realizó la publicación de: aviso de convocatoria, estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, el día xxxxxxxx de 2011; El acto de apertura y el pliego de condiciones definitivo, el día xxxxxxxx de 2011. 6) Que (respondieron y aclararon las observaciones y solicitudes de aclaración) con su publicación en la página web del SENA. 7) Que el durante el término establecido entre el XXXX y el XXXXX de 2011 se recibieron las propuestas de las empresas: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXX. 8) Que el xxxxxxxxxxxx de 2011 el subdirector del Centro de la Innovacion, la Tecnologia y los Servicios designó los comités jurídico, técnico y económico.. 9) Que el Comité Jurídico realizó la verificación de los requisitos Habilitantes exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo y el Comité Técnico verificó que las empresas caracterizaron la totalidad de los ítems según Acta del día xxxxxxxxx de 2011 10) Que el resultado de la evaluación se publicó en la página web del Sena, durante los días xxxxxxxx de 2011 11) Que se recibieron observaciones al resultado de la evaluación de las firmas XXXXX y XXXXXXX. 12) Que el Comité de Licitaciones y Compras del Centro concluyó en recomendar a la empresa XXXXXXX para comprar los materiales que posteriormente se relacionan conforme la propuesta presentada por la firma XXXXXXXXXXXXXXXX ofreció el menor valor en los ítems y atiende en debida forma las necesidades del SENA, previa revisión del trámite cumplido. 13) Que la Subdirección de Centro, con acto debidamente motivado, adjudicó el presente contrato a la firma XXXXXXXXXXXXXXXXX por valor de $XXXXXX. Moneda Legal 14) Que el presente contrato se rige igualmente por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2009, el decreto 2474 de julio 7 de 2009, 2025 y 3576 de 2009, 2473 de 2010, las normas comerciales y civiles pertinentes, la oferta presentada por EL CONTRATISTA y en especial por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA – Objeto: Contratar con la empresa XXXXXXXXX NIT XXXXXX, representada legalmente por XXXXXXX, con CC xxxx o quien haga sus veces la compra de los materiales de formación para el área de Impresión Digital que se relacionan a continuación, conforme a la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato, así CLAUSULA SEGUNDA – Especificaciones, características y cantidades: El CONTRATISTA en desarrollo del objeto de este contrato se obliga a entregar los elementos con el siguiente cuadro de especificaciones caracterización y cantidades que a continuación se relacionan: CUADRO DE ELEMENTOS A ADQUIRIR xxxxxxx xxxxxx, CLAUSULA TERCERA-Obligaciones del Contratista: El CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, a: 1). Presentar la garantía única amparando cumplimiento del contrato y calidad de los elementos a entregar 2) Ejecutar el contrato dentro del término establecido y contado desde la fecha de aprobación de la póliza por parte del ordenador del gasto. 3) Entrega los elementos atendiendo los requerimientos del Centro y conforme lo ofrecido por el contratista. 4) Cumplir estrictamente con las condiciones técnicas, económicas y financieras contenidas en la propuesta y acto de adjudicación en la diligencia de entrega de los elementos. 5). Cumplir y acatar las recomendaciones del vigilante administrativo designado por el Subdirector del Centro. 6) Cambiar los elementos que se encuentren en regular o mal estado según concepto del funcionario que cumpla con verificar las condiciones técnicas y el supervisor del contrato. 7) En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familia. 8) presentar la factura con los requisitos legales y los documentos necesarios para el respectivo pago, previa comprobación del PAC CLAUSULA CUARTA - Obligaciones del SENA: 1) Comunicar la designación al supervisor del contrato 2) Indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que debe tener en cuenta el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del contrato. 3) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte 4) Pagar al contratista el valor de la compraventa en la forma estipulada en la Cláusula Quinta de este contrato. CLAUSULA QUINTA- Valor y Forma de Pago: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Pesos ($XXX.XXX.XXX) M/C IVA incluido. FORMA DE PAGO: Se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, para lo cual el contratista deberá anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite para el pago: a) Factura con los requisitos legales exigidos. b) Certificado de recibo a entera satisfacción de quien tuvo a su cargo la Vigilancia Administrativa y/o Técnica del Contrato, c) Orden de Pago firmada por el Subdirector del Centro de Gestión

45

Industrial. Así mismo, para efectos del pago la factura se traerán los documentos que forman parte integral del proceso contractual para el pago, hecho que se realizará al interior de la Entidad PARAGRAFO Cada pago de este contrato se realizará previa verificación del pago de aportes del contratista. CLAUSULA SEXTA- Lugar y Plazo de Ejecución: La ejecución se realizará en la ciudad de Bogotá, y el término de duración del contrato será de diez (10) días hábiles contados a partir de la aprobación de la Garantía Única CLAUSULA SEPTIMA – Vigencia: La vigencia del presente contrato será el mismo término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. CLAUSULA OCTAVA: Garantía Única: El contratista prestará garantía única que avalará los siguientes riesgos: 1) Cumplimiento del contrato. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia será por el termino de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, 2) Calidad del servicio, por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por el termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más CLAUSULA NOVENA -Cesión: El presente contrato no podrá ser cedido en todo ni en parte por el CONTRATISTA, sin previa autorización escrita del SENA. CLAUSULA DECIMA- Disposiciones Legales: El presente contrato estará sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, en especial a los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstos en la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - Multas: En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, el SENA impondrá al CONTRATISTA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones, las cuales, sumadas entre sí, no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Caducidad Administrativa: En el evento de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del presente contrato, la Entidad mediante Resolución motivada lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad dará lugar a la efectividad de las multas contractuales establecidas y efectividad de la cláusula penal y la inhabilidad del CONTRATISTA, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA - Cláusula Penal: Si el CONTRATISTA incumpliere los términos del presente contrato o diere lugar a la declaración de caducidad, el SENA le impondrá una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de cláusula penal independiente a la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar. PARAGRAFO: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, podrá ser tomada directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiese, y si esto no fuere posible se cobrará judicialmente. CLAUSULA DECIMA CUARTA - Solución de Controversias Contractuales: En el evento de surgir diferencias relacionadas con el desarrollo y la ejecución del presente contrato, o referentes a actos de la Administración que alteren la relación contractual, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previsto en la Ley 80 de 1993, demás normas concordantes y de conformidad con los procedimientos legales. CLAUSULA DECIMA QUINTA-Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA expresa bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad estipuladas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, las cuales declara conocer. CLAUSULA DECIMA SEXTA- Perfeccionamiento y Ejecución: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización: se requiere, Por el Contratista: 1. Constitución y entrega de la póliza al SENA, Por EL SENA: La aprobación de la Garantía Única CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA – Supervisión: La Supervisión del Contrato estará a cargo de XXXXX XXXXXXXX, quien certificará el cumplimiento a satisfacción de la compra contratada, igualmente deberá informar al Subdirector del Centro cualquier irregularidad. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - Indemnidad: De conformidad Con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 4828 de 2009 modificado por el artículo 1º del Decreto 991 de 2009, el contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista su vez reconocerá los costos qué estos le ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento ni por el hecho que el SENA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contractuales reclamos demandas o acciones legales Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista quién pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. Documentos del Contrato: Forma parte integral del presente contrato, el estudio previo de conveniencia, la disponibilidad presupuestal el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones, la propuesta del contratista, el registro presupuestal, la Garantía Única y todos aquellos documentos que legalmente se requieran.

Para constancia se firma en Sincelejo a los,

46

EL SENA-CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Marco Eugenio Gomez Ordosgoitia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Subdirector Nombre

Identificación

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SUCRE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos -...

Documents

Transcript of SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SUCRE …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos -...