SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA...“SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA” FONDO GENERAL,...

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

================================================================== LICITACION ABIERTA DR – CAFTA LA No. 29/2012

FONDO GENERAL

1

BASES DE LICITACION ABIERTA DR – CAFTA LA No. 29/2012

“SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO GENERAL

Señor ofertante:

Favor leer detenidamente las condiciones que deberá cumplir su oferta



FONDO GENERAL

2

INDICE Contenido

Pág.

Condiciones y especificaciones técnicas del suministro requerido

……………………………………

3 - 10

Periodo para adendas y consultas

…………………………………..

10

Presentación, Contenido y Apertura de Oferta

……………………………………

11 – 19 Vigencia de la oferta

……………………………………

19

Aceptación de bases de Licitación

……………………………………

22

Prohibiciones

……………………………………

22 – 27

Evaluación de ofertas

……………………………………

27 – 30

Adjudicación

……………………………………

30 - 31

Recursos de Revisión Administración del Contrato

…………………………………… ……………………………………

32

32

Plazo para la firma de los contratos

……………………………………

33

Garantías

……………………………………

34 – 35

Lugar y plazo de entrega

……………………………………

35

Plazo, forma y trámite de pago

……………………………………

36

Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato

……………………………………

37 Sanciones, Multas y solución de conflictos

…………………………………..

37 – 38

Solvencias vigentes y aspectos subsanables para celebrar contrato

……………………………………

38-39



FONDO GENERAL

3

1. OBJETO DE LA LICITACION

El Gobierno de El Salvador representado por el MINISTERIO DE SALUD, que en lo sucesivo se denominará MINSAL, y éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, promueve la presente Licitación Abierta DR – CAFTA LA No. 29/2012, para el suministro de “SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA” FONDO GENERAL, a precio

DDP puesto en el lugar de entrega establecido en las presentes Bases de Licitación y según detalle y especificaciones que se establecen a continuación.

2. MARCO LEGAL

Queda entendido que al presentar la oferta, el ofertante acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones técnicas y demás contenido de las Bases de Licitación, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de El Salvador, su Reglamento y demás legislación salvadoreña aplicable. Las Leyes anteriormente citadas podrán obtenerlas en las direcciones electrónicas http://www.comprasal.gob.sv y http://www.asamblea.gob.sv enlace publicaciones.

3. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO

La adquisición del suministro de “SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA”,

objeto de esta Licitación, deberá proporcionarse de conformidad a las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD REQUERIDA HASTA POR

1

Placas rectas autocompresivas (DCP) de 3.5 de 5 a 10 agujeros. C/U 1750

Tornillos corticales de 3.5 de 12 a 40 mm. C/U 14000

Tornillos esponjosos de 4.0 por 12 a 50 mm. (Rosca completa y rosca parcial) C/U 1000

Placas tercio de tubo de 3.5 de 5 a 10 agujeros. C/U 200

2

Placa recta auto compresiva (DCP) de 4.5 angosta o ancha de 6 a 14 agujeros. C/U 450

Tornillos corticales de 4.5 de 18 a 50 mm. C/U 3600

Tornillos esponjosos rosca parcial y total de 6.0 por 30 a 80 mm. C/U 450

http://www.comprasal.gob.sv/

http://www.asamblea.gob.sv/



FONDO GENERAL

4

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA


3

Clavos bloqueados endomedular Anterógrado para humero 7 a 12 mm de diámetro y 120 a 260 mm de largo con 4 tornillos de bloqueo (2 proximales y 2 distales). C/U 150

Tornillos para bloqueo de 25 a 50 mm. C/U 450

Tapón proximal. C/U 30

4

Clavos bloqueados endomedulares para tibia de 8 a 12 mm de diámetro y 240 a 360 mm de largo con 4 tornillos de bloqueo (2 proximales y 2 distales).

Cada Set. 325


Tapon proximal C/U 50

5

Clavos endomedular bloqueados para fémur 1°y o 2° generación 9 a 15 mm de diámetro y 300 a 400 mm de largo con 4 tornillos de bloqueo (2 proximales y 2 distales).

Cada Set. 300



6

Clavos endomedular bloqueados retrógrados para fémur 10 a 15 mm de diámetro y 200 a 320 mm de largo con 4 tornillos de bloqueo (2 proximales y 2 distales).

Cada Set. 80



7 Clavos Rush de 2.0 y 3.0 mm de diámetro y 18 o más cms de longitud. C/U 400

8

Placa periarticular para húmero proximal bloqueada de 4, 6 y 8 agujeros. C/U 160

Tornillos de bloqueo 25 a 50 mm. C/U 480

Tornillos corticales 3.5 de diámetro y 25 a 50 mm. de longitud. C/U 500



FONDO GENERAL

5

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA


9

Placa periarticular para humero distal bloqueada (lateral o medial) de 4 a 12 agujeros. C/U 180



10

Placa periarticular para femur distal bloqueada (derecha e izquierda) de 6 a 10 agujeros. C/U 110



Tornillos esponjosos de 6.0 de diámetro y 50 a 100 mm. de longitud.(rosca parcial y/o total) C/U 40

11

Placa periarticular para tibia proximal bloqueada (lateral o medial, derecha e izquierda) de 6 a 10 agujeros. C/U 180



Tornillos esponjosos de 6.0 de diámetro y 40 a 80 mm. de longitud. (Rosca parcial y/o total) C/U 150

12

Placa periarticular para Tibia distal, medial y/o lateral, de 8 a 15 cms, con sus tornillos de bloqueo

Cada Set. 150



Tornillos esponjosos de 6.0 de diámetro y 40 a 80 mm. de longitud. (Rosca parcial y/o total) C/U 60

13

Placa periarticular para radio distal bloqueada, derecha y/o izquierda, oblicua, palmar y/o dorsal de 3 a 5 agujeros, en la placa longitudinal C/U 100

Tornillos de bloqueo 3.5 mm de 14 a 30 mm de largo C/U 250

Tornillos corticales 3.5 mm de 14 a 30 mm de largo. C/U 250



FONDO GENERAL

6

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA


14

Placas de 3.5 para reconstrucción Rectas y curvas, de 8 a 12 agujeros. C/U 80

Tornillos 3.5 C/U 640

Tornillos esponjosos de 4.0 rosca parcial y/o total C/U 320

15

Sistema compresivo cadera (DHS) compuesto por Placa 135° de 4 a 10 agujeros Tornillo deslizante de 50 a 90 mm, tornillo de compresión de 12 a 38 mm Cada Set 600

Tornillos corticales AO 4.5 por 30 a 60 mm C/U 3300

16 Sistema compresivo cóndilos femorales (DCS) compuesto por: Placa de 90 o 95° por 5 a 12 agujeros, tornillo deslizante de 55 a 100mm, tornillo de compresión de 12 a 38 mm.

Cada Set 150

Tornillos corticales AO 4.5 por 30 a 60 mm C/U 1200

Tornillos esponjosos AO rosca parcial 6.0 por 40 a 80 mm C/U 300

Tornillos esponjosos AO todo rosca 6.0 por 40 a 80 mm C/U 300

17 Tornillos Canulados 6.0 por 40 a 90 mm C/U 150

18 Tornillos Canulados 4.0 por 40 a 90 mm C/U 240

19 Hemiprótesis de Austin Moore de 36 O 38 a 52 mm C/U 50

20 Hemiprotesis de Thompson de 40 a 52 mm C/U 380

21 Fijadores externos para huesos largos (Fémur y Tibia) desechables en dos planos con 4 pines por plano; estériles. Con sus pines barras y conectores correspondientes. Cada Set 200

22 Fijadores externos para huesos cortos (humero y antebrazo) desechables en dos planos con 4 pines por plano; estériles. Con sus pines barras y conectores correspondientes. Cada Set 180

23 Fijadores externos para muñeca desechables en dos planos con 4 pines por plano; estériles. Con sus pines barras y conectores correspondientes. Cada Set 40



FONDO GENERAL

7

ITEM DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA


24

Agujas Kirshner lisas punta trocar de 1.0 por 15 a 30 cm C/U 975




25 Alambre acero inoxidable grado quirúrgico en rollo de 1.0 mm por 3 metros

Cada Rollo 24

26 Alambre acero inoxidable grado quirúrgico en rollo de 1.2 mm por 3 metros

Cada Rollo 24

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 El MINSAL contratará a un mismo proveedor, los ítems relacionados a cada renglón; por ejemplo para el renglón número 1 las placas y tornillos de 3.5.

4.4 Cuando por falta del tamaño correcto del implante en el momento operatorio, se necesario cortar un implante de mayor tamaño, se pagará el valor del implante equivalente al tamaño solicitado y utilizado.

4.5 El MINSAL reconocerá el pago del material que resulte dañado por causa de personal

médico o paramédico, no así los daños en el instrumental.

4.6 El Contratista deberá impartir talleres de capacitación, sobre el uso de su instrumental e implantes en cada hospital correspondiente, la cual será coordinada por el Administrador del Contrato.

4.7 El Contratista será responsable del costo de reintervención por falla de material. 4.8 El Contratista repondrá el material utilizado en cada cirugía, mantenimiento completo

las diversas alternativas, para cada intervención quirúrgica que sea solicitada. 5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y/O CONDICIONES DE ENTREGA

5.1 Todos los implantes adquiridos estarán disponibles para todos los hospitales participantes según el anexo No. 1, debiendo tener la empresa contratada la capacidad de atender varios hospitales al mismo tiempo.

5.2 Los materiales solicitados serán llevados al hospital respectivo por cuenta de la empresa contratada el día y hora requerida proveyéndose además del material solicitado las alternativas posibles.



FONDO GENERAL

8

5.3 El Contratista facilitará el instrumental necesario nuevo o en buen estado, e instrumentista capacitada en el uso del instrumental contratado, cuando sea requerido por el centro de atención solicitante del servicio.

5.4 El Contratista facilitará el instrumental nuevo o en buen estado para Hemiartoplastía de cadera, tornillos canulados, sistemas deslizantes de cadera o rodilla, placas periarticulares y la asistencia de instrumentista cuando sea requerida por el Hospital en el tiempo que este estipule.

5.5 El Contratista deberá facilitar para el momento operatorio, las diferentes alternativas

de tamaño y forma de los implantes (clavos, placas y tornillos) del grupo correspondiente al procedimiento a realizar.

5.6 En caso especial que en el momento de la cirugía, no se disponga el tamaño

adecuado del implante y fuese necesario recortar el mismo, se registrará con el tamaño a que fuere recortado para su utilización, independientemente del tamaño original.

5.7 En caso excepcional de no realizarse la cirugía el material estará inmediamente

disponible para cualquier otro paciente u hospital nacional que lo solicite. El traslado del mismo será por cuenta de la empresa.

5.8 No se proveerá ningún tipo de insumos, instrumental y/o equipo para pacientes

ingresados u operados fuera de la institución. 6. SISTEMA DE SOLICITUD DEL INSUMO

6.1 El sistema de solicitud de material ylo insumos o equipo se hará a partir del listado completo, el cual será proporcionado en medio electrónico e impreso para cada hospital, detallando el tipo y cantidad adquirida según monto asignado.

6.2 El ortopeda tratante hará una prescripción (receta) del material necesario a utilizar; siendo lo más detallado posible y sus posibles alternativas en caso necesario. Deberá ser lo suficientemente clara para evitar errores.

6.3 Cada hospital llevara su propio trámite interno; pero será la persona designada

por la dirección (Médico, Trabajadora social o Jefe de arsenal o Sala de Operaciones) quien se comunicará con la empresa para asegurar que el material solicitado esté en el hospital para el día y hora en que será utilizado.

6.4 Cada persona designada por el hospital deberá asegurarse de hacer la solicitud con la anticipación mínima necesaria para que el material sea recibido, esterilizado y provisto en quirófano, haciendo la coordinación necesaria con la



FONDO GENERAL

9

empresa proveedora.

6.5 El mecanismo de recepción del material será definido por cada hospital.

6.6 No se solicitará ningún material o se reservará para ningún paciente mientras no se tenga el día y hora de programación de la cirugia a realizar.

7. SISTEMA DE REGISTRO DE MATERIAL UTILIZADO

7.1 El sistema de registro se realizará en Sala de Operaciones en la hoja que para tal fin ha sido diseñada.

7.2 La Enfermera Circular anotará en forma clara y sin abreviaturas la descripción de cada uno de los insumos utilizados y la cantidad de los mismos.

7.3 El Médico Cirujano validará con su firma y sello la anotación de la Enfermera Circular.

7.4 La persona representante de la empresa se llevará una copia de la hoja de registro para efectos de cobro. Una copia se guardará en sala de operaciones, arsenal o lugar que se designe según lineamientos que se definan para tal fin; donde pueda consultarse en caso de ser necesario.

7.5 El original se enviará a Dirección para ser validado por el Director(a) del hospital y posterior remisión cada 15 días a Dirección General de Hospitales del ministerio de Salud.

7.6 Concomitantemente se enviará vía electrónica al E-mail designado de la coordinación del programa los datos del paciente, material utilizado e imágenes radiográficas preoperatoria y posoperatoria del paciente. (Anexo 2).

7.7 Se recomienda llevar un registro electrónico propio, con los datos anteriores y otros

que deseen agregar. 8. SISTEMA DE VALIDACION DEL MATERIAL UTILIZADO El Administrador del contrato elaborará en forma periódica un informe sobre los datos de pacientes que se hayan recibido y en forma electrónica se cotejará con los registros físicos enviados por el director. La conciliación de ambos registros (físico y electrónico) deberá ser 100 concordante con el cobro presentado por la empresa.



FONDO GENERAL

10

9. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIÓN 9.1 El monitoreo del programa será llevado por el Coordinador del Programa Y

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en forma electrónica Y FISICA a través de la información proporcionada por los hospitales.

9.2 Comprenderá la cantidad, tipo y costo de insumos utilizados por el programa a nivel nacional; por hospital y por Cirujano.

9.3 Comprenderá la existencia disponible de los insumos contratados.

9.4 La persona designada como contacto del proyecto por el director se constituirá en administrador local del contrato con las obligaciones y responsabilidades inherentes.

9.5 Cada hospital deberá establecer el proceso interno para la atención de los pacientes y/o referencia oportuna.

9.6 Deberán cumplirse las Guías Clínicas y diseñarse las que sean necesarias.

9.7 De acuerdo a resultados cada hospital podrá aumentar o disminuir la cantidad y complejidad de insumos.

9.8 Cada hospital deberá llevar registro estricto de diagnóstico, intervención y resultados.

10. PERIODO PARA ADENDAS Y CONSULTAS

10.1 Consultas y Aclaraciones

Toda consulta y aclaración que los interesados consideren necesario, deberá formularse por escrito a la UACI del MINSAL, los días 18 y 21 de Mayo de 2012, las que serán contestadas y comunicadas por escrito a todos los

interesados que hayan retirado las bases de licitación. 4 10.2 Adendas o Enmiendas

El MINSAL, podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las bases de licitación, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, las cuales notificará a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Dichas adendas o enmiendas las suscribirá el titular del MINSAL y formará parte de los documentos contractuales; no tendrá ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.



FONDO GENERAL

11

Cuando se trate de aclaraciones que soliciten al MINSAL los que hayan comprado y obtenido gratuitamente las bases de licitación, estas serán respondidas por el jefe UACI y tendrá legal validez. Las adendas y aclaraciones serán notificadas a los interesados que hayan obtenido las bases de licitación en las dos opciones mencionadas en el numeral 5.1.2 de las presentes bases.

11. PRESENTACION, CONTENIDO Y APERTURA DE OFERTAS

11.1Presentación de la oferta

11.1.1La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio,

ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador, en fecha 27 de Junio de 2012, de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m. no se

recibirán ofertas 11.1.1 Las Bases de Licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica

http://www.comprasal.gob.sv y si están interesados en presentar su oferta

tienen dos opciones: Primera opción Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, en las fechas y monto señalado para la presentación de ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita, por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la caja corporativa del Banco Agrícola, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador y en el caso de los extranjeros podrán cancelar en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Segunda opción Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma gratuita descargándolas directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv; Las bases pueden ser descargadas electrónicamente hasta las 23:59 del último día de la venta de bases en la UACI del MINSAL.

Los costos y gastos en que pudieran incurrir los ofertantes para la presentación de ofertas serán sin responsabilidad para el MINSAL.

11.1.2 Los ofertantes deberán presentar sus ofertas con el contenido requerido en el

numeral 5.2 con sus respectivos apartados y demás condiciones establecidas en las presentes Bases de Licitación.




FONDO GENERAL

12

11.1.3 El ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo

electrónico exacto donde recibirá las notificaciones de la UACI y la designación de una persona facultada para recibirlas, así mismo el número de teléfono y fax. En caso de cambio de dirección deberá notificarla de inmediato vía escrita a la UACI del MINSAL. La notificación se hará personalmente al interesado, por fax o por correo electrónico; el ofertante acusará de recibo dichas notificaciones a más tardar dentro de las dos horas siguientes de su envió. En caso de no acusar el recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las han recibido satisfactoriamente y quedarán oficialmente notificados.

11.1.4 Los ofertantes deberán presentar la OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA en sobre “A” y la DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “B”. Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia

respectivamente en sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deberán rotularse así: Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 29/2012,

nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante. Las copias deberán contener toda la documentación que contiene la oferta original.

11.1.5 Las ofertas deberán presentarse impresas y firmadas por el Representante Legal, en el caso de las sociedades o por el ofertante en el caso de persona natural o por sus apoderados debidamente selladas. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas al final de cada documento de oferta.

11.1.6 Las ofertas técnica y económica y los documentos que la acompañen deberán

estar escritos en idioma CASTELLANO o vertidos al mismo y deberán estar traducidos cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 6 de las presentes bases de licitación.

11.1.7 Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la

ubicación de cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas las páginas deberán ser numeradas.

11.1.8 La documentación deberá ser presentada en hojas tamaño carta y protegida por cubierta adecuada en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el uso durante las tareas de su revisión y evaluación.

11.1.9 El ofertante deberá verificar, asegurar y responsabilizarse de que la

información contenida en el CD-R coincida exactamente con el formulario de la oferta impresa. EL MINSAL se reserva el derecho de realizar las pruebas



FONDO GENERAL

13

necesarias para asegurar la integridad de la información contenida en el diskette.

11.1.10 En caso de discrepancia entre la información que aparece en el diskette y la

oferta impresa o escrita, prevalecerá la oferta escrita.

11.1.11 Las ofertas deberán presentarse con base al formulario de oferta según Anexo No. 1 o en formato de la empresa convertido a Microsoft Word, el cual deberá presentar CD-R.

11.1.12 El MINSAL no recibirá ninguna oferta que llegue posterior a la fecha y hora

límite fijada para la presentación de ofertas.

11.1.13 Las ofertas deberán presentarse con base al MODELO DE MANUAL DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE ADQUISICONES. (ANEXO No. 2 y CD-R);

11.2 Contenido de la oferta

11.2.1 LA OFERTA TÉCNICA deberá contener las condiciones y especificaciones

técnicas de las presentes bases de licitación, adjuntando además los documentos obligatorios siguientes:

11.2.2 Catálogos legibles tanto en el texto como en imágenes, donde se puedan

comprobar las especificaciones técnicas de los items ofertados por cada set solicitado en las presentes bases, debidamente identificados con su número de licitación y nombre del proceso de licitación.

11.2.3 Nota firmada por el Representante Legal ó Apoderado de la Empresa en la que se comprometen a presentar muestra debidamente identificada para evaluar la calidad del producto, de acuerdo a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el plazo que esta determine.

11.2.4 Nota en la que se comprometen a cambiar o sustituir el suministro ofertado, que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días calendario después de la comunicación que haga el MINSAL, este documento deberá ser emitido por el Representante Legal .

11.2.5 Deberá presentar al menos una constancia de experiencia de Instituciones Públicas, Autónomas; Nacionales o Extranjeras legalmente constituidas donde hayan suministrado el instrumental ofertados con características iguales a las solicitadas en las presentes bases, especificando: Nombre del instrumento, satisfacción del usuario final que lo utilizo, marca y número de contrato, actualizadas al presente año.



FONDO GENERAL

14

11.3 LA OFERTA ECONÓMICA deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de Presentación de Ofertas según Anexo No. 1 y a su vez presentarlo impreso y en diskette o CD, además deberá contener lo siguiente:

11.3.2 Carta firmada por el Representante Legal ó Apoderado de la Empresa indicando

en números y letras el monto total ofertado.

11.3.3 Montos ofertados en dólares de Los Estados Unidos de América y se considerarán únicamente DOS decimales.

11.3.4 Precios ofertados incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y se mantendrán en firme durante la vigencia de la oferta y contrato respectivo.

11.4 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA OFERTA

TECNICA

SI ES PERSONA JURIDICA NACIONAL

Fotocopia Certificada por Notario de:

11.4.1 Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

11.4.2 Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).

11.4.3 Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia

extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

11.4.4 Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal,

debidamente inscrita en el Registro de Comercio y Testimonio de la Escritura Pública del poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de Apoderado.

11.4.5 Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carné de Residente del

Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

11.4.6 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal y/o del

Apoderado según sea el caso.



FONDO GENERAL

15

11.4.7 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad.

11.4.8 Estados Financieros Básicos (Balance General con su respectiva Certificación

de Depósito emitida por el Registro de Comercio y Estado de Resultados debidamente inscrita) al 31 de Diciembre del año 2011, o del periodo que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor externo.

11.4.9 Cuando un ofertante representare legalmente a uno o más fabricantes y

ofreciere productos de cada uno de ellos, las ofertas deberán presentarse acompañadas de los documentos que acrediten la representación.

Originales de los siguientes documentos:

11.4.10 Nómina de Accionistas suscrita por el Representante Legal y/o Apoderado en

su caso.

11.4.11 Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la apertura de las ofertas.

11.4.12 Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

11.4.13 Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), vigente a la fecha de la apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

11.4.14 Solvencia de obligaciones previsionales de las AFP´S e IPSFA vigente a la fecha de la apertura de ofertas. En caso de no tener cotizantes de algunas de las AFP’S e IPSFA, deberán presentar las constancias respectivas.

11.4.15 Solvencia de Impuestos Municipales de la Sociedad, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante.

En caso de resultar ganador en la presente licitación, todas las solvencias requeridas e indicadas anteriormente deberán estar estrictamente vigentes al momento de la contratación.



FONDO GENERAL

16

11.4.16 Referencia bancaria que refleje las operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente A1 ó A2. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastara con la constancia sin calificación de categoría. Para los participantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a Corto o Largo Plazo deberán presentar referencia bancaria. Dichos documentos deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.

11.4.17 Declaración Jurada otorgada ante Notario por parte del Representante Legal de la sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de entrega y especificaciones técnicas y de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26, las exclusiones del Artículo 158 y los efectos del artículo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que la Nomina de Accionistas es la vigente y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación según Anexo No. 3

11.4.18 Garantía de Mantenimiento de Oferta. El valor de dicha garantía será por el valor equivalente al 2.5% del monto total ofertado en dólares de los Estados Unidos de América. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el Anexo No. 5 de las presentes Bases de Licitación.

11.4.1 SI ES PERSONA NATURAL NACIONAL

Fotocopia Certificada por Notario de: 11.4.1.1 Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia

extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación, en caso de presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matricula anterior.

11.4.1.2 Documento Único de Identidad (DUI) vigente.

11.4.1.3 Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

11.4.1.4 Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.

11.4.1.5 Estados Financieros Básicos (Balance General con su respectiva

certificación de depósito emitida por el Registro de Comercio y Estado de Resultados debidamente inscritos) al 31 de Diciembre del año 2011 o del período que tenga de operar el ofertante según fecha de creación de la



FONDO GENERAL

17

empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.

11.4.1.6 Cuando un ofertante representare legalmente a uno o más fabricantes y


Originales de los siguientes documentos

Los mismos documentos originales solicitados a las personas jurídicas en las presentes Bases de Licitación, excepto la Nómina de Accionistas.

11.4.2 SI ES PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA

11.4.2.1 Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad,

debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante. 11.4.2.2 Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de

la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante. (en caso que las hubiere).

11.4.2.3 Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la Escritura del Poder otorgado por el Representante Legal, en caso de comparecer por medio de apoderado.

11.4.2.4 Documento de Identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad, y/o Apoderado en su caso.

11.4.2.5 Estados Financieros Básicos (Balance General debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y estado de resultados) al 31 de diciembre del 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el auditor externo.

11.4.2.6 Referencia bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del

país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.



FONDO GENERAL

18

11.4.2.7 Declaración Jurada otorgada ante autoridad competente por parte del Representante Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26, las exclusiones del artículo 158, efectos del artículo 159 todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), de estar solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación, según ANEXO No. 4

11.4.2.8 Garantía de Mantenimiento de Oferta. El valor de dicha garantía será por el valor equivalente al 2.5% del monto total ofertado en dólares de los Estados Unidos de América. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el Anexo No. 5 de las presentes Bases de Licitación.

11.4.2.9 Cuando un ofertante representare legalmente a uno o más fabricantes y ofreciere productos de cada uno de ellos, las ofertas deberán presentarse acompañadas de los documentos que acrediten la representación.

11.4.3 SI ES PERSONA NATURAL EXTRANJERA

11.4.3.1 Documento de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del

ofertante y/o apoderado en su caso. 11.4.3.2 Estados Financieros Básicos (Estado de Resultados y Balance General

debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo al legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen financiero del examen de Auditoría firmado y sellado por Auditor Externo.

11.4.3.3 Referencia bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del

país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicho documento deberá estar fechado dentro de los treinta días calendario previos a la fecha de apertura de ofertas.

11.4.3.4 Declaración Jurada otorgada ante autoridad competente por parte del

ofertante y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26 las exclusiones del artículo 158, efectos del artículo 159 todos de la Ley de Adquisiciones y



FONDO GENERAL

19

Contrataciones de la Administración Pública. Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), de estar solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social y demás condiciones establecidas en las Bases de Licitación, según (ANEXO No. 4).

11.4.3.5 Garantía de Mantenimiento de Oferta. El valor de dicha garantía será el

equivalente al 2.5% del monto total ofertado en dólares de los Estados Unidos de América. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el Anexo No. 5 de las presentes Bases de Licitación.

11.4.3.6 Cuando un ofertante representare legalmente a uno o más fabricantes y


Tanto las personas Jurídicas ó Naturales Extranjeras en caso de ser adjudicadas, deberán tramitar ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT)

11.5 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

El período de vigencia de la oferta, será de 120 días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

11.6 APERTURA PÚBLICA DE OFERTA Y CIERRE DE LAS MISMAS.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad e Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI ), ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador, en fecha 27 del mes de Junio del año 2012 a las 10:15 A.M., en

adelante (hora local).

Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Facultades de la UACI.

El Representante de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en tiempo y contengan la Garantía de Mantenimiento de Oferta.



FONDO GENERAL

20

Las ofertas recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán excluidas de pleno derecho.

Cierre

Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar

todo lo acontecido, la cual será firmada por los participantes en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma si la desean.

12. REQUISITOS LEGALES PARA DOCUMENTOS EMANADOS EN EL EXTRANJERO Todos los documentos solicitados en la presente base de licitación que se extiendan en país extranjero, deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano y clase de moneda de curso legal (dólares de los Estados unidos de América), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sean suscriptor del convenio de la Haya, deberá contener el trámite de autenticas hasta por el consulado de El Salvador más cercano, posteriormente, deberá autenticarse la firma del Cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. No será necesario este requisito para aquellos documentos privados que no contengan certificaciones oficiales o por Notarios emitidas en el extranjero, si no únicamente lo referente al trámite de traducción. APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con

este requisito, la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA,

convenio del cual El Salvador es suscriptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES en aquellos casos en que los documentos se hubieren emitido o iniciado su proceso de emisión bajo la vigencia de dicho Código; pero si su fecha de emisión es posterior al 30 de junio de 2010 deberá de cumplir lo establecido en el ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL,

dichos procedimientos se detallan a continuación: CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. “Art. 1 El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado contratante. Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio:



FONDO GENERAL

21

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un Secretario oficial o Agente oficial. b) Los documentos administrativos, c) Los documentos Notariales, d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo el presente convenio no se aplicará: a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comercial aduanera”. “ART. 261. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: Para que haga fe el instrumento público o auténtico, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. También harán fe los instrumentos auténticos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. Si los instrumentos a que se refiere el presente artículo estuvieren escritos en idioma extranjero, vertidos que sean al castellano por intérprete nombrado por Juez Competente, no hay necesidad de nueva versión para que obren en los demás tribunales de justicia, u otras oficinas gubernativas, y tampoco habrá necesidad de esta versión cuando los instrumentos hayan sido ya traducidos de acuerdo con la ley del país de donde proceden y la traducción esté debidamente autenticada. Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la Oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión



FONDO GENERAL

22

practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta” “ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL: Los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que se haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma que los autoriza debe de estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legislación habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello. También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta.” 13. ACEPTACION DE BASES DE LICITACION

Es entendido y convenido que el Ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas las condiciones y especificaciones establecidas en las Bases de Licitación.

14. PROHIBICIONES

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindara información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y evaluación de ofertas. Esto se aplica tanto a funcionarios o empleados de la institución contratante, como a personal



FONDO GENERAL

23

relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. No obstante lo establecido en el inciso anterior, durante el periodo de prohibición, si la comisión evaluadora de ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el reglamento, podrán realizarse a la UNAC, sin que en dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. De conformidad a lo estipulado en el Art. 54 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26 y las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Tal como se detalla a continuación:

14.1 IMPEDIDOS PARA OFERTAR (Art. 26 de la LACAP)

a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y Suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los Titulares del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la Republica, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), los miembros de la Junta Directiva. de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico tales como: Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de Las Personas Naturales, Las miembros de Las Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de Las instituciones Autónomas y todos Los demás titulares de Las instituciones públicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales, no podrán ofertar en ninguna institución de la Administración Pública;

b) Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución; ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, consejales o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de Las Juntas o Consejos



FONDO GENERAL

24

Directivos;

c) El cónyuge o conviviente, y Las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con Los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así coma las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes Legales;

d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o Contratación, hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier institución de la administración pública, por el plazo en que dure la inhabilitación;

e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por Administración o propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento.

Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones.

Las restricciones previstas para Las personas jurídicas establecidas en este articulo, no serán aplicables en Los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de Los socios o accionistas particulares a que el mismo artículo se refiere, no exceda del cero punto cero cero cinco por ciento (0.005%).

Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas.

14.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 25 de la LACAP)

Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenado con anterioridad, mediante sentencia firme, por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos;

b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no este rehabilitado;



FONDO GENERAL

25

c) Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado con alguna de las instituciones, por causa imputable al contratista, durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción.

d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social;

e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley;

f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento;

g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio.

Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial.

Cuando las instituciones de la administración pública tengan conocimiento de las situaciones anteriores, deberán informarlas a la UNAC, para los efectos legales consiguientes, a través del funcionario competente." 14.3 INHABILITADOS PARA PARTICIPAR (Art. 158 de la LACAP) La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes: I. Inhabilitación por un año:

a) Haber sido sancionado con multa por la misma institución dos o más veces dentro del mismo ejercicio fiscal;

b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia.



FONDO GENERAL

26

II. Inhabilitación por dos años:

a) Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior;

b) Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe;

c) No suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra.

III. Inhabilitación por tres años:

a) Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales b) y c) del romano anterior; c) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada; d) Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros competidores. IV. Inhabilitación por cuatro años.

a) Reincidir en la conducta contemplada en el literal b) del romano anterior;

b) Suministrare dadivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa;

c) Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en

perjuicio de la institución contratante. V. Inhabilitación por cinco años:

a) Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales b) y

c) del romano anterior;

b) Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación;

c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta Ley. Las inhabilitaciones a que se refiere este articulo, surtirán efecto en todas las instituciones de la administración pública, debiendo hacerse por



FONDO GENERAL

27

resolución razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su correspondiente divulgación. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad." Art. 159 – No se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras este no

haya pagado las multas ó el valor del faltante o averías o que haya habido lugar por incumplimiento parcial o total del contrato.

15. EVALUACION DE OFERTAS.

Previo a la evaluación de ofertas técnico del numeral 11.2.1 se hará un Examen Preliminar de los requisitos establecidos en el numeral 11.4 y los financieros incluidos en el numeral 11.4 y sus apartados de las presentes Bases de Licitación. De encontrarse que los documentos presentados poseen errores y omisiones o no fueron presentados se procederá a prevenir la presentación de los mismos, así mismo la que no haya sido incluida y que se hubiese solicitado en las Bases, para lo cual se le asignará un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Si

la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada. El ofertante que no cumpla en su totalidad con la información técnica y financiera solicitada, será disminuido su ponderación con respecto al parámetro incumplido. Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad y de la persona natural, establecida en el numeral 11.4, solamente será revisada y no evaluada, por lo que no se le

asignará puntaje. La revisión se realizará con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales establecidos en cada caso en las Bases de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la sociedad o persona natural establecida en dicho numeral, de las Bases de Licitación no ha sido incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma, para lo cual se le asignará el plazo de CINCO DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, a excepción de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la cual no podrá ser subsanada en los aspectos del monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que se ha establecido; por lo que de no ser superar las observaciones efectuadas la oferta será considerada NO ELEGIBLE. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada, determinándose como NO ELEGIBLE.



FONDO GENERAL

28

En caso de no presentar la documentación requerida, o que esta no este de acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación, quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente.

Así mismo, se revisará la oferta económica y si hay errores de cálculo estos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. La única excepción será un error obvio en la ubicación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido. La comisión de evaluación de ofertas, procederá a efectuar el análisis utilizando para ello la siguiente metodología:

15.1 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS TECNICOS (70%) En este criterio se evaluaran los siguientes aspectos:

15.1.2 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 60%

Para la evaluación de las especificaciones técnicas, se considerará lo establecido en el numeral 3 Especificaciones Técnicas y el numeral 11.2.1 Oferta Técnica de esta base. Verificando cada uno de los elementos bajo el criterio cumple o no cumple, si cumple con los tres elementos se le asignará SESENTA POR CIENTO (60%), caso contrario se asignará CERO POR CIENTO (0%).

15.1.3 EXPERIENCIA 10%

Deberá presentar al menos una constancia de experiencia de Instituciones Públicas, Autónomas; Nacionales o Extranjeras legalmente constituidas donde hayan suministrado los servicios ofertados con características iguales especificando: satisfacción del usuario final que lo utilizo, y número de contrato, actualizadas al presente año.

Si dicha constancia es presentada satisfactoriamente se asignará DIEZ POR CIENTO (10%) caso contrario se asignará CERO POR CIENTO (0%)

a. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA (30%)

La capacidad financiera se evaluará con base a los Estados Financieros (Balance General con su respectiva Certificación de Deposito emitida por el Registro de Comercio o inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen y Estados de Resultados) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que

tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración, debidamente auditados acompañados



FONDO GENERAL

29

del informe y dictamen financiero del examen de auditoría externa, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría o autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen del participante. Evaluando las razones financieras de índice de solvencia, capital de trabajo, índice de endeudamiento y las referencias bancarias de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDE RACION

Índice de Solvencia

Mínimo Is= 1 para obtener puntaje mínimo. Se obtiene de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante en el último balance, obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación se asignará CERO POR CIENTO.

7.5

Capital de trabajo

Se obtiene de restar al activo circulante el pasivo circulante, el resultado deberá ser positivo, de resultar negativo se asignará CERO POR CIENTO.

7.5

Índice de Endeudamiento

Se obtiene de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha relación se asignará CERO POR CIENTO.

7.5

Referencias Bancarias

Presentar al menos una referencia que refleje las operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente A1 ó A2 en el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastara con la constancia sin calificación de categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en el caso de los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a Corto o Largo Plazo, no les será aceptada dicha constancia. En el caso de los ofertantes extranjeros, como excelente o muy bueno. Dicho documento deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario anterior a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas, de no presentar dichas referencias se asignará cero por ciento.

7.5

Sub-Total

30%

Las ofertas deberán alcanzar un puntaje como mínimo del 80% de la evaluación técnica – financiera para ser considerada su propuesta económica, es decir que solo con las ofertas que alcancen dicho puntaje, se procederá a recomendar la adjudicación a la oferta de mejor precio entre las que cumplen.

En caso de empate en la oferta económica se aplican los artículos No. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para los ofertantes de los países no miembros del Tratado de Libre Comercio DR_CAFTA. Si este empate se da entre dos productos nacionales o dos productos extranjeros en igualdad de precios se recomendará la adjudicación del 50% a cada uno de los ofertantes del suministro.



FONDO GENERAL

30

Durante la Evaluación de Ofertas, si se considera necesario realizar aclaraciones sobre aspectos que no modifiquen sustancialmente la oferta, la UACI a requerimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitará las aclaraciones y documentos necesarios, las cuales serán en el plazo perentorio que el MINISTERIO DE SALUD le señale. En el caso de no presentarlo en el plazo establecido no será evaluada con respecto al criterio de evaluación correspondiente. Las solicitudes de aclaraciones y respuestas se harán por escrito. No se solicitarán, ofrecerán ni permitirán ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

El MINSAL, se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la información proporcionada por el ofertante.

Concluida la evaluación, los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, elaborará un informe de recomendación basado en los criterios de evaluación establecidos de las presentes Bases de Licitación que comprenderá la calificación de la (s) oferta (s) mejor evaluada(s) para la adjudicación correspondiente. En el que hará al titular la recomendación que corresponda.

Al final de la evaluación la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el Acta de recomendación la cual incluye el informe correspondiente y será firmada por los mismos.

16. PRORROGA, DECLARACION DESIERTA Y DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION

La Titular del MINSAL podrá establecer la prórroga de la licitación, así como declararla desierta o dejar sin efecto. El MINSAL emitirá una Resolución Razonada de tal decisión; la cual será notificada a todos los participantes.

17. DE LA ADJUDICACIÓN Y PLAZOS

17.1 ADJUDICACIÓN

La autoridad competente para la adjudicación de los contratos del suministro objeto de la presente licitación será la Titular del MINSAL, quien emitirá la Resolución de Adjudicación.



FONDO GENERAL

31

17.2 PLAZOS

La adjudicación se efectuará en un plazo no mayor de 60 días calendario después de la apertura de ofertas, pudiendo la titular de la Institución, en casos excepcionales, prorrogarlo por 30 días más.

Se establece el plazo de 5 días calendario, a partir de la notificación de la

Resolución de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que legitimen la calidad con que actúa. Así como también fotocopia certificada por Notario del Documento Único de Identidad (DUI) y NIT de la persona que suscribirá el contrato, en caso de ser Nacional y para Extranjeros, pasaporte o carné de Residente vigente y NIT.

17.3 OTRAS CONSIDERACIONES 17.3.1 La Titular del MINSAL podrá adjudicar de forma total o parcial la oferta

presentada y se reserva el derecho de declararla desierta cuando solo hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases o no estuviere acorde con los precios de mercado.

17.3.2 Al momento de la adjudicación, el MINSAL sin ninguna responsabilidad se

reserva el derecho de disminuir las cantidades, de acuerdo a la situación emergente que se presente y estas no tendrán variación del precio unitario o de otros términos y condiciones.

17.3.2 La UACI del MINISTERIO DE SALUD publicará el resultado de la

adjudicación una vez se encuentre en firme, por medio de prensa escrita y Vía Internet en las direcciones www.salud.gob.sv, opción adquisiciones y contrataciones y www.comprasal.gob.sv, además, se notificará dicho resultado a los ofertantes y participantes en la licitación, en las direcciones proporcionadas oficialmente.

18. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La unidad correspondiente del MINSAL, propondrá al Técnico o los Técnicos idóneos como Administradores del Contrato quienes serán nombrados por la titular para el cumplimiento de dicha actividad y estará a cargo de los mismos con las responsabilidades establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, las cuales se detallan a continuación:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

http://www.salud.gob.sv/




FONDO GENERAL

32

b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.

c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.

e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición del servicio de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.

g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

19. RECURSO DE REVISIÓN

Los Ofertantes podrán presentar Recurso de Revisión el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los (10) días calendario contados a partir del día de la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 9.15, número 6, literal (a), del Tratado de Libre Comercio. La presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución el MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su admisión. Para la admisión del recurso se dispondrá de tres (3) días, según lo estipulado en el Art. 57 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta disposición legal el MINSAL, podrá



FONDO GENERAL

33

reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”.

20. PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS

CELEBRACIÓN (MODELO DE CONTRATO ANEXO No. 7)

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para celebrarse. Sí éste no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a hacer

efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, quedará sujeto a las sanciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y se procederá a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso.

21. PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS.

Los contratos de suministro de bienes, podrán prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga." (Art. 83 LACAP)

22. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o

fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad de la titular del MINSAL.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del, monto original del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará como una



FONDO GENERAL

34

nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la LACAP, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

En los contratos de bienes para atender las necesidades en Estados de Emergencia no se establecerá límite alguno en cuanto al porcentaje de modificación del contrato, es decir que podrán modificarse en un porcentaje mayor al que se establece en los incisos precedentes, todo en atención a las modificaciones que se requieran para atender las necesidades generadas por el Estado de Emergencia o las que a razón de ellas se continúen generando.

La titular podrá autorizar dicha modificación, justificándola financieramente y emitiendo la correspondiente resolución razonada, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.

Prohibición de Modificación. Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los siguientes objetivos:

a) Alterar el objeto contractual;

b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las

adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será del titular de la institución."

23. GARANTÍAS

23.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el valor equivalente al 2.5% del monto total ofertado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la cual estará vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas indicadas en las presentes Bases de Licitación y serán devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato (Anexo No. 5)

23.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de

Cumplimiento de Contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor total del



FONDO GENERAL

35

suministro adjudicado y contratado la cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de dis tribución del contrato respectivo y estará vigente durante el plazo de 270 días contados a partir de la fecha de distribución del contrato al contratista (Anexo No. 6). La UACI entregará el Quedan correspondiente.

23.3 Especies de Garantías

Deberán ser Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión Art. 32 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas

por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Las garantías mencionadas deberán presentarse en original y 3 copias. NOTA: No se aceptarán cheques certificados.

24. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

El lugar de entrega de acuerdo al anexo No. 8, a partir de la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, posterior a la contratación hasta consumir lo contratado.8 Para lo cual el suministrante o su representante autorizado en coordinación con las personas designadas para recibir los servicios verificarán que los suministros a recepcionarse cumplen estrictamente con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, identificando las posibles averías o sobrantes que se produzcan. Posterior a cada entrega de los suministros en los hospitales detallados en el anexo No. 8, la Contratista deberá presentar un detalle consolidado de todos los suministros entregados, teniendo que el Administrador de Contrato en conjunto con el Representante de la Empresa elaborar el acta de recepción correspondiente, la que deberá contener: nombre, firma y sello del administrador de contrato o de la persona designada para recepción de los suministros y Representante de la empresa que entrega; con los sellos respectivos.



FONDO GENERAL

36

25. FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO

El pago se hará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de América. Para los contratistas Nacionales el pago se hará mediante las modalidades de: cheque o

abono a cuenta en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud (nombre del hospital); incluyendo en la facturación número de Contrato, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de renglón, precio unitario, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) de acuerdo detalle de las cantidades entregadas, original y 2 copias de actas de recepción, original y copia de las notas de aprobación de la garantía que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI-MINSAL, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL; debiendo presentar la Contratista copia de estos documentos en la UACI, para efectos de control del contrato.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios ( IVA ), por lo que se aplicara la retención del uno por ciento ( 1% ) de dicho impuesto

Para los contratistas Extranjeros, el pago se hará mediante las modalidades de :

transferencia cablegráfica o giro Bancario, en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para trámite de quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura a nombre del Ministerio de Salud (nombre del hospital); incluyendo en la facturación número de contrato, número de licitación, número de Resolución de Adjudicación, Número de renglón, precio unitario, precio total, detalle de las cantidades entregadas, original y 2 copias de actas de recepción, original y copia de las notas de aprobación de la garantía que estipule el contrato correspondiente, extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI-MINSAL, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL, debiendo presentar la Contratista copia de esta documentación en la UACI, para efectos de control del contrato.

El MINSAL retendrá el 13% correspondiente al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) y emitirá cheque a nombre del ente fiscalizador, el cual será entregado al Contratista para que haga efectivo el pago de dicho impuesto. El Ministerio de Salud efectuará las retenciones y deducciones estipuladas en la Legislación correspondiente. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida, si el pago lo requiere a través de transferencia cablegráfica o giro bancario, el costo que esto implique será cubierto por el contratista, tanto en el país de origen como en El Salvador.



FONDO GENERAL

37

26. CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATO

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.

27. SANCIONES Y MULTAS

27.1 SANCIONES

Si el contratista incumpliere cualesquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

27.2 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos:

Si el oferente no acepta la adjudicación dentro de los CINCO DÍAS CALENDARIO después de la respectiva notificación.

Si el oferente no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el art. 81 de la LACAP.

Si después de firmar el contrato el licitante ganador no presentare en un periodo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la entrega del Contrato, la garantía de Cumplimiento de Contrato.

Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez estipulado en las presentes Bases.

En cualquiera de estos casos el MINISTERIO DE SALUD procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.

27.3 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En caso de incumplimiento del contrato, el MINISTERIO DE SALUD hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

Incumplimiento de cualquiera de las entregas contempladas en el contrato, sin causa justificada.



FONDO GENERAL

38

Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las presentes Bases de Licitación y demás cláusulas contractuales.

En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del Contratista.

27.4 EFECTIVIDAD GARANTÍA DE BUENA CALIDAD En caso de presentarse alteraciones en la calidad de los productos amparados en este contrato, el MINSAL hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

Cuando se detecten fallas, desperfectos o inferior calidad a lo suministrado.

Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de lo suministrado.

27.5 MULTAS

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

28. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una solución, se recurrirá, a los tribunales comunes.

29. SOLVENCIAS VIGENTES PARA CELEBRAR CONTRATO

Cuando se distribuya la resolución de adjudicación, el ofertante ganador, estará obligado a presentar en un plazo 10 días calendario, todas las solvencias vigentes requeridas e indicadas en estas Bases de Licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluada, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.



FONDO GENERAL

39

30. ASPECTOS SUBSANABLES

Se considerará como aspecto subsanable los errores u omisiones en los requisitos establecidos en los numerales 11.2 y los documentos financieros del numeral 11.4, de estas Bases de Licitación. El MINISTERIO DE SALUD otorgará un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para su presentación, el ofertante que no cumpla en su totalidad con la información solicitada será disminuida su ponderación con respecto al parámetro incumplido. Con relación a la documentación legal requerida en el numeral 11.4 de estas Bases de licitación podrán ser subsanados, para lo cual el MINISTERIO DE SALUD otorgará un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. En el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, no podrá ser subsanada en el monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas); de no superar las observaciones efectuadas, la oferta presentada será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación. San Salvador, 11 de Mayo de 2012.

MARIA ISABEL RODRIGUEZ MINISTRA



FONDO GENERAL

40

ANEXO No. 1 (EJEMPLO)

Oferta Técnica Económica por Renglón por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Presentación de Oferta Técnica Económica

MINISTERIO DE SALUD

Licitación y/o Concurso No. : __________ Hoja ___ de ____ Proveedor No. : ________________ Fecha: / / (Día/Mes/Año) Nombre o Razón Social de: _Nombre de la empresa La empresa o Consorcio

Especificaciones Renglón No.: _________ Código del Articulo: 00000000 Descripción del producto o servicio: Unidad Cantidad Precio Precio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de medida ofrecida Unitario Total XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/u 000 0.0000 000.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Marca:_________ Origen:_____________ Vencimiento del Producto: ____________________ Monto total de la oferta en letras: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Plazo de entrega: Número de Registro ante el Consejo Superior de Salud Pública: Vigencia de la oferta: Observaciones: Nombre, firma y Sello del ofertante Sello: Nombre: ______________________________ Firma: ______________________________



FONDO GENERAL

41

ANEXO No. 1 (EJEMPLO)

Oferta Técnica Económica Consolidada por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Hoja 1 Presentación de Oferta Técnica Económica

MINISTERIO DE SALUD Licitación y/o Concurso No. : __________ Formulario de Oferta Técnica Económica

Proveedor No. : ________________ No. Renglón Código Descripción del producto U/M Cantidad Precio Precio Plazos No. Articulo o servicio: ofrecida Unitario Total Entrega 1 1 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.0000 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: 1 2 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.0000 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: 1 3 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.0000 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: Total oferta $0,000.00 Firma: ______________________________ Sello: Representante Legal :



FONDO GENERAL

42

ANEXO No. 2

DISKETTE PARA CARGA DE

OFERTAS ELECTRONICAS Y

MANUAL DEL PROVEEDOR PARA

EL SISTEMA DE ADQUISIONES

VERSIÓN 2.01 (Manual disponible en la

página web http://www.salud.gob.sv en la opción

Adquisiciones y Contrataciones, Opción

Modulo de ofertas)

http://www.salud.gob.sv/



FONDO GENERAL

43

ANEXO No. 3 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

NACIONALES

En la ciudad de __________, a las_________horas del día___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad,

_____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por

medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y

representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la

denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente

documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA

LA No. 29/2012, referente al servicio de “_______________________” ,FONDOS _________, del

Ministerio de Salud, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE

REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún,

Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de la

Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de

parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que

nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de

consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos

del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública y demás condiciones establecidas en las bases de la referida Licitación; y que la nomina de

accionistas presentada es la vigente. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el

señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad

__________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de

_______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al

número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un

_________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto;

que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la

representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones

para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del

poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de

esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles,

leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO



FONDO GENERAL

44

ANEXO 4

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí,

____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la) señor (a) _______________,

de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por

medio de su Documento de Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de

_____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que

se abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de

cumplir con las Bases de la Licitación Abierta DR- CAFTA LA No. 29/2012, referente al servicio de

“________________________” , Fondos _________, DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA,

LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA

REFERIDA LICITACIÓN; que ningún Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud,

es accionista o socio de ______________________-., que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe

ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su

representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto

de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos

veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública. Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) y por eso las acepta, y que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de

Seguridad y Previsión Social de su país,- Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a)

_____________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______,

que puede abreviarse _________, otorgada en esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de

__________, ante los oficios de __________, inscrita en _____________al número __ del Libro______, del

Registro de ______________, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la

administración y dirección de la sociedad está confiada a un ________________, nombrado por ___________,

quien durará en sus funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por igual término; que el _________tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso

de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado

deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué

los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACION JURADA, y que consta de ____

folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera

voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

Firma AUTORIDAD COMPETENTE



FONDO GENERAL

45

ANEXO No. 5 MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

actuando en nombre y representación de ____________________________________________ ______________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ____________________________ _____________________________________________________________________________ que en adelante se llamará _______________________________________________OTORGA: Que se constituye fiador de _______________________________________________________ (NOMBRE DEL OFERTANTE) hasta por la cantidad de __________________________________________________________ (EN LETRAS) ______________________________________________________________________________ a fin de garantizar al Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud, la oferta presentada por _____________________________________________________________________________, (NOMBRE DEL OFERTANTE) en adelante llamado “el ofertante” del domicilio de _____________________________________ Bajo la Licitación Abierta DR – CAFTA LA No.29/2012, referente a la adquisición de___________________________________________________________________ y que en caso de que el ofertante le fuera adjudicado el suministro que se a propuesto cumplir arriba descrito a grande rasgos, dentro del tiempo establecido después de la notificación de tal adjudicación, suscribirá el contrato respectivo y dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE SALUD, presentará una fianza que garantice el cumplimiento de dicho contrato, si el ofertante así lo hiciere, esta fianza se extinguirá, de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud dada por escrito a _______________________________. (INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza, ___________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA) señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza. En testimonio del lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, a los ____días del mes de __________de __________. FIRMA




FONDO GENERAL

46

ANEXO No. 6 MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

actuando en nombre y representación de ____________________________________________ ______________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ____________________________ que en adelante se llamará ______________________________OTORGA: Que se constituye fiador de _______________________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de __________________________________________________________ (EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el ramo de Salud, por el exacto cumplimiento de parte de, _____________________________________________ (NOMBRE CONTRATISTA) del domicilio de ________________________________________________________________ de las obligaciones que __________________________________________________________

(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número _______________________________________________ celebrado el día ____de ____________ de __________. Entre ___________________________________________________________________________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad ______________________________________________________ de, ______________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) Por una parte y por la otra Actuando en nombre del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Salud en su calidad de Ministra. Dicho contrato se refiere a la Licitación Abierta DR – CAFTA LA No. 29/2012

Esta Fianza estará vigente durante el plazo de 270 días contados a partir de la fecha de distribución

del contrato al contratista. ______________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)

Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud , dada por escrito a ______________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el MINISTERIO DE SALUD, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza. En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________. FIRMA




FONDO GENERAL

47

ANEXO No. 7

Nosotros, _________________________, de ________ años de edad, de este domicilio,

_________________, portadora de mi Documento Único de Identidad Número

_____________________________________, actuando en nombre y representación del

Ministerio de salud, en mi calidad de __________________________________, nombrada en

dicho cargo según el Acuerdo Ejecutivo______, de fecha ____ de ____ del año dos mil

nueve, publicado en el Diario Oficial No___, Tomo No.___, de fecha ___ de _____ de dos

mil ____ que en lo sucesivo, y para los efectos de este Contrato me denominare el

Ministerio de Salud o simplemente “MINSAL”, con Número de Identificación Tributaria

cero seis uno cuatro – cero uno cero uno dos dos – cero cero tres – dos, por una parte y

por la otra; (SI LA CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL): ___________, de __ años de

edad, ___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento de

identificación______________ número _________, actuando a título personal, que en

transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) contratista)”,

(SI ES PERSONA JURÍDICA –SOCIEDAD-): ___________, de __ años de edad,

___(profesión u oficio)__, del domicilio de _______, portador de mi documento de

identificación______________ número _________, actuando en nombre y representación

en mi carácter de _______ de la sociedad ___________, de este domicilio, tal como

acredito con la Escritura Pública de constitución de la sociedad otorgada en los oficios

del Notario _______________ el día __ de ___ de ___ e inscrita en el Registro de Comercio

al número __ del Libro__ del Registro de Sociedades, y con ___(credencial o poder)__,

(SI ACTUA CON CREDENCIAL): tal como compruebo con la certificación extendida por

el señor ____ en su carácter de __ (Presidente o Secretario de Junta Directiva o Director

Único de la Sociedad) __, el día __ de ___ de ____, inscrita en el Registro de Comercio al

número __ del Libro __ del Registro de Sociedades, en la cual consta la elección del

compareciente y del ___ en los caracteres en que actúan),



FONDO GENERAL

48

(SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA): Así como con la certificación de

acuerdo de acta de Junta Directiva extendida por el Secretario de la Junta Directiva de

la Sociedad _____________________, señor ___________________, en la que consta que

tengo la autorización para el otorgamiento del presente instrumento),

(SI ACTUA CON PODER): tal como compruebo con el testimonio de Escritura Pública de

Poder (General Administrativo o Especial) otorgada en los oficios del Notario _____, el

día __ de ___ de ____ e inscrita en el Registro de Comercio al número __ del Libro __ (de

otros documentos mercantiles), que en lo sucesivo del presente instrumento se

denominará “LA CONTRATISTA”; en el carácter con que comparecemos convenimos en

celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

LA CONTRATISTA se obliga a suministrar al MINSAL, a precios firmes el

“_____________________”, en los términos, condiciones y especificaciones detalladas a

continuación:

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PERIODO DE SERVICIO

VALOR TOTAL

DEL

SERVICIO

MONTO TOTAL …………….

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes,

los documentos siguientes: a) Las Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA

No.__/2011, y las Addendas y Aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y sus

documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.___/___; d) Las Garantías; y, e) Las

Resoluciones Modificativas si las hubiere. En caso de discrepancia entre los

documentos contractuales y el contrato, prevalecerá éste último.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO.

LA CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato, por el

período comprendido del _________.



FONDO GENERAL

49

CLÁUSULA CUARTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO.

Si LA CONTRATISTA se atrasare en el plazo de prestación del servicio, por causas de

Fuerza Mayor o caso Fortuito debidamente justificados y documentados, el MINSAL

podrá prorrogar el plazo. LA CONTRATISTA dará aviso por escrito al MINSAL dentro de

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa que origina el atraso,

dicho aviso deberá hacerse dentro del plazo contractual. En caso de no hacerse tal

notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el

MINSAL deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo contractual de

entrega será establecida y formalizada a través de una resolución ministerial de

modificativa de contrato, autorizada por la Titular del MINSAL, y no dará derecho a LA

CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por

atrasos causados por negligencia de LA CONTRATISTA al solicitar pedidos sin la

suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal

suficiente o por atrasos imputables a sus subcontratistas o suministrantes. La solicitud

de prórroga deberá presentarse en la UACI del MINSAL.

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es de________________________DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$________) (según lo adjudicado).

CLÁUSULA SEXTA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO.

____________________ (Según Lo establecido en las Bases de Licitación.)

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS.-

LA CONTRATISTA rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, las garantías

siguientes: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el

cumplimiento estricto de este Contrato, por un valor equivalente al _______POR

CIENTO (___%) del monto total del Contrato, la cual deberá entregar dentro de los

_____ (__) días __________siguientes a la fecha de distribución del presente Contrato y

permanecerá vigente durante el plazo de ___________, contados a ____________. b)

GARANTÍA DE BUEN SERVICIO Y CALIDAD para garantizar la buena calidad del



FONDO GENERAL

50

servicio objeto de este Contrato, por un valor equivalente al _______________POR

CIENTO (___%) del monto total del Contrato, la cual deberá entregar dentro de los

_____ (___) días ______ posteriores a la recepción definitiva del servicio a entera

satisfacción del Ministerio, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto

se levantará, y permanecerá vigente durante el plazo de ______________, contado a

partir de dicha fecha, (EN CASO QUE APLIQUE, VER BASE). Dichas garantías

consistirán en fianzas emitidas a través de un Banco, Compañía Aseguradora o

Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia

del Sistema Financiero. La fianza deberá presentarse en la UACI del Ministerio de

Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual se proporcionará el

quedan correspondiente.

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-

La Titular del MINSAL, nombra mediante Acuerdo Institucional Número _____ de fecha

_______ de_____ de dos mil ____, al ó los Administradores del Contrato, cuyo (s)

nombre(s) se encuentra(n) establecido (s) en el referido acuerdo. El ó los nombrados en

dicho acuerdo tendrá(n) las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP,

siendo estas las siguientes a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales,

b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los Contratos e

informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o

en su defecto reportar los incumplimientos, c) Informar a la UACI a efecto de que se

gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las

sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d)

Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del

Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos

necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio

hasta la recepción final, e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA CONTRATISTA,

las actas de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo

establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de

tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos Contratos no

existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver a LA

CONTRATISTA las garantías correspondientes, g) Gestionar ante la UACI las órdenes



FONDO GENERAL

51

de cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h)

Gestionar los reclamos a LA CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo

de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de

no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el

vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no

mayor a ocho días hábiles; e i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la

LACAP, Reglamento de la misma y el presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASO.

Cuando LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del

Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al

artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la Dirección

establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin

haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del derecho

común.

CLÁUSULA DECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando

primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegaré a una

solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación,

Conciliación y Arbitraje y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

_________________________________ (Según lo establecido en las Bases de Licitación).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El MINSAL podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su

parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA

no rinda la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro del plazo acordado en este

Contrato; b) La mora de LA CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de prestación



FONDO GENERAL

52

del servicio o de cualquier otra obligación contractual; c) LA CONTRATISTA brinde el

servicio en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en

este Contrato; y d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD, Y

REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá

en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte

de LA CONTRATISTA, a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o

las especificaciones establecidas en la Solicitud de Cotización, el MINSAL notificará a

LA CONTRATISTA su decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él,

mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando el procedimiento de

caducidad respectivo. Asimismo el MINSAL, hará efectivas las Garantías que tuviere

en su poder.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES.

Si en la ejecución del presente Contrato hubiere necesidad de introducir

modificaciones al mismo, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial

suscrita por La Titular del MINSAL; documento que servirá de base para generar la

respectiva Modificativa que será firmada por La Titular y LA CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VIGENCIA.

La vigencia de este Contrato será a partir del día en que a LA CONTRATISTA, se le

entregue copia del mismo debidamente legalizado y finalizará hasta que las partes

hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las hubiere.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes nos sometemos a la

Legislación de la República de El Salvador, cuya aplicación será de conformidad con lo

establecido en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de América –



FONDO GENERAL

53

Centroamérica - República Dominicana (TLC-DR-CAFTA) (cuando aplique), La Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de El Salvador, su

reglamento y demás legislación Salvadoreña aplicable. Así mismo, señalan como

domicilio especial el de esta ciudad.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES.

Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a

partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El

MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y LA

CONTRATISTA en: ________________. Teléfono _____________, Fax __________. En fe de

lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ______días

del mes de _____ de dos mil ______.

MINISTRA DE SALUD CONTRATISTA

ESTE MODELO DE CONTRATO SE AJUSTARA AL MOMENTO DE DEFINIRSE LA ADJUDICACION.

JACS/cdep



FONDO GENERAL

54

ANEXO No. 8

DISTRIBUCION DE LOS ITEMS

No. NOMBRE DEL HOSPITAL Referente o Responsable (Nombre

completo)

(Teléfono de

contacto)

1 HOSPITAL NACIONAL ROSALES LIC. SONIA ELIZABETH MONTANO DE

ABREGO (JEFE DE ARSENAL)

2231-9200 EXT 430

2 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

BENJAMIN BLOOM

LIC. SONIA GUADALUPE SANCHEZ DE

CORTEZ 2225-4128

3 HOSPITAL ZACAMIL “DR. JUAN

JOSE FERNANDEZ”

LIC. SONIA DE MONTERROSA (JEFE DE

TRABAJO SOCIAL) 2559-0000 EXT 101

4 HOSPITAL PSIQUIATRICO “DR.

JOSE MOLINA MARTINEZ”

SOYAPANGO

LIC. MARIANELLA DE GUTIERREZ (JEFE DE

TRABAJO SOCIAL) 7921-7658

5 HOSPITAL NEUMOLOGICO Y

MEDICINA FAMILIAR “DR. JOSE

ANTONIO SALDAÑA”

CLEDI HIGINIA SANCHEZ (LIC. EN TRABAJO

SOCIAL) 2524-9633

6 HOSPITAL SAN BARTOLO “ENF.

ANGELICA VIDAL DE NAJARRO” LIC. MARLENE ELIZABETH CASTRO 7203-0235

7 HOSPITAL SAN RAFAEL SANTA

TECLA

LIC. MORENA LUZ DE MARIA BERMUDEZ

MARTELL 2525-5800 EXT 101

8 HOSPITAL SAN JUAN DE DISO DE

SAN MIGUEL

LIC. EDI BIENVENIDA ORDOÑEZ AGUIÑADA

(JEFE DE TRABAJO SOCIAL)

2665-6100 EXT.

1130

9 HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA LIC. ALBA LUZ FUENTES SAYAS,

TRABAJADORA SOCIAL 2665-6022

10 HOSPITAL DE USULUTAN LIC. MILAGRO GARCIA DE REYES

(SECRETARIA DEL JEFE DE SALA DE

OPERACIONES)

2633-8800 EXT 189

11 HOSPITAL DE LA UNION DR. CARLOS MEJIA CLAVEL

2684-0660 Y 2684-

0612

12 HOSPITAL DE NUEVA

CONCEPCION CHALATENANGO

ANA DEL CARMEN CASTILLO CRUZ (LIC. EN

TRABAJO SOCIAL) 2335-7007, EXT 214

13 HOSPITAL DE CHALATENANGO MARIA TERESA DE MORALES (JEFE DE


14 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

SANTA ANA LIC. NORMA MURILLO 2435-9602

15 HOSPITAL DE SONSONATE “JORGE

MAZINI VILLACORTA”

LIC. ANA MARIA LOPEZ RIVAS (JEFA DE


16 HOSPITAL DE AHUACHAPAN

“FRANCISCO MENENDEZ” DR. ALLAN VIELMAN SAZ

2445-6800 EXT.823

Y 824

17 HOSPITAL DE ZACATECOLUCA SRA. ANA YANIRA URIAS DE ROSALES

(TRAB SOCIAL) 2347-1200

18 HOSPITAL “SANTA GERTRUDIS”

SAN VICENTE LIC. ROXANA MARGARITA DE VELIS

2393-9500 EXT

2484



FONDO GENERAL

55

No. NOMBRE DEL HOSPITAL DIRECCION

1 HOSPITAL NACIONAL ROSALES FINAL CALLE ARCE Y 25 AVENIDA NORTE SAN SALVADOR

2 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

BENJAMIN BLOOM FINAL 25 AVENIDA NORTE SAN SALVADOR

3 HOSPITAL ZACAMIL “DR. JUAN

JOSE FERNANDEZ”

URBANIZACION JOSE SIMEON CAÑAS, COLONIA ZACAMIL SAN

SALVADOR

4 HOSPITAL PSIQUIATRICO “DR.

JOSE MOLINA MARTINEZ”

SOYAPANGO

CALLE LA FUENTE CANTON VENECIA, SOYAPANGO SAN SALVADOR

5 HOSPITAL NEUMOLOGICO Y

MEDICINA FAMILIAR “DR. JOSE

ANTONIO SALDAÑA”

KILOMETRO 8 ½ CARRETERA LOS PLANES DE RENDEROS SAN

SALVADOR

6 HOSPITAL SAN BARTOLO “ENF.

ANGELICA VIDAL DE NAJARRO”

FINAL CALLE FRANCISCO MENENDEZ, CONTIGUO ZONA FRANCA SAN

BARTOLO

7 HOSPITAL SAN RAFAEL SANTA

TECLA 4ª CALLE ORIENTE No. 9-2 SANTA TECLA

8 HOSPITAL SAN JUAN DE DISO DE

SAN MIGUEL

FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AVENIDA SUR COLONIA CIUDAD

JARDIN SAN MIGUEL

9 HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA CALLE RUTA MILITAR, SALIDA A SAN MIGUEL SANTA ROSA DE LIMA

10 HOSPITAL DE USULUTAN CALLE FEDERICO PENADO, SALIDA A SAN SALVADOR USULUTAN

11 HOSPITAL DE LA UNION 1ª CALLE ORIENTE Y 9ª AVENIDA NORTE No. 8 BARRIO CONCEPCION

LA UNION

12 HOSPITAL DE NUEVA

CONCEPCION CHALATENANGO

9ª CALLE ORIENTE, BARRIO ROSARIO NUEVA CONCEPCION

CHALATENANGO

13 HOSPITAL DE CHALATENANGO BARRIO SAN ANTONIO CHALATENANGO

14 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

SANTA ANA FINAL 13 AVENIDA SUR No. 1 SANTA ANA

15 HOSPITAL DE SONSONATE “JORGE

MAZINI VILLACORTA” CALLE ALBERTO MASFERRER PONIENTE No. 3-1 SONSONATE

16 HOSPITAL DE AHUACHAPAN

“FRANCISCO MENENDEZ” CALLE ZACAMIL CANTON ASHAPUCO AHUACHAPAN

17 HOSPITAL DE ZACATECOLUCA FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, CALLE AL VOLCAN

ZACATECOLUCA

18 HOSPITAL “SANTA GERTRUDIS”

SAN VICENTE 2ª AVENIDA SUR No. 23 SAN VICENTE.

Este documento esta firmado porFirmante [email protected], CN=Firma digital de la DTIC,

OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=SanSalvador, C=SV

Fecha/Hora Mon May 14 14:49:05 CST 2012

Emisor delCertificado

CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccionde Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC),O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=SanSalvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV

Numero de Serie 15851056948735932808

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)

Nota Este archivo está firmado digitalmenteDirección de Tecnologías de Información y ComunicacionesMinisterio de SaludEl Salvador, C.A.

SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA...“SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA” FONDO GENERAL,...

Documents

Transcript of SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA...“SERVICIO DE IMPLEMENTOS PARA ORTOPEDIA” FONDO GENERAL,...