GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE FINANZAS

SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONESPARA

EJECUCION DE OBRAS:

“REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL

HOSPITAL SAN MIGUEL DE SAN JOSE DE LA ESQUINA”

Sistema de contratación:Ajuste Alzado

Recepción de ofertas: hasta las 10,00 hs. De 12/05/2016Apertura de ofertas: 11,00 hs. De 12/05/2016

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONESFONDOS PROVINCIALES

PRO.MU.D.I.

ÍNDICE GENERAL

SECCIÓN I LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y RESUMEN DE DOCUMENTACION

SECCIÓN II INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

ANEXO I AJUSTE DE PRECIOS

SECCIÓN III CONDICIONES DEL CONTRATO

SECCIÓN IV A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE INVERSION PROPUESTOB MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN V A FORMULARIO DE OFERTA, B PLANILLA DE COTIZACION Y DE COSTOS UNITARIOS POR ITEM

SECCION VI DECLARACIONES JURADAS

SECCIÓN VIIFORMULARIO DE CONTRATO

ANEXO II CLAUSULAS ADICIONALES

ANEXO III MEMORIA DESCRIPTIVA / PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO IV PLANOS DE OBRAS

2

SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN Y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

Secretaría de Finanzas - PROMUDI-SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº02/2016.-

1. La Secretaria de Finanzas a través del PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES (PROMUDI) llama a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2016 para la ejecución de la Obra: “Refacción, ampliación y refuncionalización del SAMCO de San José de la Esquina”

2. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución previsto es de trescientos (300) días corridos.-

3. PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS: La evaluación y comparación de las ofertas se harán en función de la oferta que resulte económicamente más favorable para la Secretaría de Finanzas. Será adjudicada la oferta que resulte económicamente más baja y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.-

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: hasta el 11 de Mayo de 2016, de 8,00 hs a

12,30 hs. y el día 12 de Mayo de 2016 de 8,00 hs a 10,00 hs. en la siguiente dirección: PROMUDI– Calle Entre Ríos 2620- C.P 3000– Santa Fe- Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (0342) 4573548.-

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: por escrito (nota/fax) se aceptarán hasta el 06 de Mayo de 2016, en la siguiente dirección: PROMUDI– Calle Entre Ríos 2620- C.P 3000– Santa Fe- Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (0342) 4573548.-

ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por escrito hasta el 11 de Mayo de 2016 a las 13,00 HS.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: hasta el 12 de Mayo a las 10,00 hs. en la siguiente dirección: PROMUDI– Calle Entre Ríos 2620- C.P 3000– Santa Fe- Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (0342) 4573548.-

APERTURA DE OFERTAS: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 12 de Mayo a las 11,00 hs. en la siguiente dirección: PROMUDI– Calle Entre Ríos 2620- C.P 3000– Santa Fe- Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (0342) 4573548.-

6. VENTA DE PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en las oficinas del PROMUDI- Pcia de Santa Fe, y contra el pago de Pesos Mil ($ 1.000) mediante deposito en la Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo

3

Banco de Santa Fe S.A.- Rentas Generales Provincia de Santa Fe, comunicando el mismo una vez realizado al Promudi. Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.-

7.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por Pesos cuarenta y seis mil quinientos ($ 46.500,00), constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego. En caso de optarse para la constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la alternativa de depósito en una cuenta bancaria del PROMUDI, este oportunamente indicará el número de la misma.-

8.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran en ORIGINAL y DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“SECRETARIA DE FINANZAS – PROMUDI – SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA - Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe”

“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2016”“NO ABRIR ANTES DE LAS 11,00 HS. DEL DIA 12/05/2016.”

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal (Poder ante Escribano público, copia certificada por autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal.-

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se presentará ordenado según el listado adjunto:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formas de constitución: Fianza bancaria, Póliza de Seguro caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósito en efectivo en sede del municipio, cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del PROMUDI. b) Constancia de Pago Tasa Retributiva de Servicios: Pesos Ciento ocho ($ 108,00), para el pago se podrá optar por una de las siguientes formas:

a) En papel sellado o estampillado por la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

b) A través de la página de Internet www.santafe.gov.ar , opción Acceso API, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el Formulario 720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe, Nación, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná)

c) Recibo de compra del pliegod) Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Cláusula 15 – Sección II): a presentar

• Formulario de Oferta (según modelo SECCION V – A) • Planilla de cotización (según modelo SECCION V - B)• Análisis de precios (según modelo SECCION V - B)• Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.-• Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.-• Nómina de equipos.-

4

• Designación expresa de un Representante Técnico matriculado con incumbencia. Adjuntar curriculum.-

e) Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato (Sección II– Cláusula 14):

i) En caso de ser persona jurídica, deberá acompañar copia Contrato Social con constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio y última Acta de designación de autoridades. En el caso de ser persona física (unipersonal o sociedad de hecho SH): adjuntar inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.-

ii) Certificado Fiscal para Contratar vigente, (según Resolución General Nº 1814-13/01/05- AFIP) o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el día y hora de la fecha de presentación de ofertas, inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión Evaluadora quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento.-

iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución Nº 019/2011 – API). Se puede obtener vía web: www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – economía-api – Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal - Consulta.-

Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados procederán a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

iv) Último balance certificado por Contador Público Nacional.-

v) Constancia o certificación de subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (medidas cautelares) extendida por el Registro Público de Comercio, en el caso de Sociedades comerciales.

vi) Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebra.

vii) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Licitante (en original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Licitante tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo.

viii) Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. En caso de no estar inscripto al momento de la Apertura de la Licitación, deberá presentar una constancia de solicitud de inscripción.-

ix) Antecedentes de obras de similares características a la que se licita.-

x) Declaración Jurada según modelo SECCION VI.-

5

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Oferta y Planilla de Cotización. Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.(Sección II – C Preparación de las Ofertas – Cláusula 10).-

El PROMUDI se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 25).-

6

SECCIÓN II

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. INTRODUCCIÓN

1. Fuente de los recursos:

La provincia de Santa Fe a través de las Leyes N° 10.264, 11.301 y 11.913, ha ejecutado los Programas de Financiamiento a Municipios identificados como "P.D.M.- Préstamo BIRF 2920-AR", "P.D.M.II - Préstamo BIRF 3860-AR" y PRODISM "Préstamo BID 830/OC-932/SF-AR", los cuales aportaron recursos destinados y utilizados para financiar inversiones municipales.-

Para asegurar su continuidad se creó la Cuenta Especial FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES la cual ha aportado los recursos necesarios para la concesión de nuevos préstamos a los municipios de la provincia, respetándose las normativas, características y procedimientos fijados por el BIRF, y en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial Nro. 10264/88, su Decreto Reglamentario Nro. 2255/89, la Resolución Ministerial Nro. 573/98, el Decreto Nro. 1247/99, el Decreto Nro. 1621/04 el que implementa específicamente la Operatoria en Pesos y el Decreto Nro. 1931/08 que introduce modificaciones a la misma, previendo asimismo el aporte de Fondos Provinciales para este Fondo.

Por lo tanto, se prevé utilizar parte de los recursos de este fondo para realizar pagos con arreglo al Contrato a que se refiere la presente Licitación. Los pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y condiciones del Convenio de Préstamo entre la Provincia de Santa Fe y el Municipio, cuyo modelo fuera aprobado por el Decreto Nro. 1931/08, ya citado.-

2. Licitantes

2.1. Un licitante no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible para participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por la Provincia para proporcionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.-

2.2 Una empresa pública es elegible solamente si puede demostrar: i) que goza de autonomía jurídica y financiera, ii) que está administrada según el derecho comercial, y iii) que no está bajo la autoridad o la tutela de la Provincia.-

3. Consorcios (UTE)

3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más personas/empresas.-

3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de Bases y Condiciones.-

7

b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.-c) Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación de los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el Contratante para todos los efectos.-d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros miembros del Consorcio.-e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del Contrato, constituirse en UTE según las normas del Código de Comercio.-

4. Costo de la licitación El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Secretaria de Finanzas en lo sucesivo denominada "Comitente o Contratante", no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.-

5. Visita a la zona de la obraSe aconseja que el Licitante, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la información que pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de la obra. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.-

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 6. Documentos de licitación6.1. En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los

procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes:Sección I Llamado a Licitación Pública Nacional y Resumen de la

documentación.-Sección II Instrucciones a los Licitantes.-Sección III Condiciones del Contrato.-Sección IV Lista de Cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria

Técnica y Pliego de Especificaciones Técnicas.-Sección V Formulario de Oferta. Planilla de Cotización y Planilla de

Análisis de Precios por Item.-Sección VI Declaraciones Juradas.-Sección VII Formulario de Contrato.-Anexo I Clausulas Adicionales.-Anexo II Planos de Obras.-

6.2. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta. Si el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.-

6.3. Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del licitante, aún después de la adjudicación, éste perderá todas las garantías, además de

8

hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de la situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unilateralmente al Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.-

7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación

Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida al Contratante a través de telefax ó carta enviada a la dirección postal del Contratante, indicada en el Llamado a Licitación.-A todos los Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia escrita de las respuestas del Contratante, incluyendo una explicación de la consulta sin identificar su origen.-

8. Modificación de los Documentos de Licitación

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda o circular, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible Licitante.-

8.2. Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o mediante telefax, de las enmiendas; las cuales serán obligatorias para todos ellos.-

8.3. El Contratante tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.-

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9. Idioma de la oferta

La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.-

10. Documentos integrantes de la oferta

10.1. La oferta constará de los siguientes documentos:

(a) El Formulario de oferta y Planilla de Cotización, preparada de conformidad con las cláusulas 11, 12 y 13.-(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Sección I - Llamado a Licitación.-(c) Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.-

(d) Documentos que acrediten que el Licitante está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese aceptada, para cumplir el Contrato, todos de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 14.-

(e) Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 15.-

9

10.2. La no presentación de la documentación correspondiente a los Inciso (a) y (b) de la subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación.-

10.3. Para completar los incisos c), d), y e) de la presente clausula se establece un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.-

11. Formulario de oferta

11.1. El Licitante llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a la lista de cantidades (Sección IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentación de la Sección V - B e indicando precios unitarios y totales.-

11.2. En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en el Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago.-

12. Precios de la oferta

12. 1 El Contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en la Sección IV - A, conforme a la Lista de Cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante.-

12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades el Licitante indicará el precio unitario y los montos que resulten al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas en la Lista de Cantidades. El Contratante no pagará los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en la Lista de Cantidades.-

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato o por cualquier otra razón, a partir de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán incluirse en el precio total de la oferta que presente el Licitante.-

12.4. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: NO APLICA.-

13. Monedas en que se expresarán las ofertas Los precios se expresarán exclusivamente en PESOS.-

14. Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato:

14.1. Como parte de su oferta el Licitante presentará de ser requerido, de conformidad con lo solicitado en las cláusulas 10 de la presente Sección y 8 de la Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente:

a) Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada acreditando su estado jurídico. En el caso en el caso de ser S.A. o S.R.L. deberá presentar copia certificada del Contrato Social con la Constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio; en el caso

10

de ser unipersonal o sociedad de hecho (SH): adjuntar inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos. Si es una UTE, y está constituida, deberá acompañar el respectivo contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano público, acompañando copias de las actas de directorio correspondiente, donde se autoriza la unión transitoria de empresas. Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del Contrato, constituirse en UTE según las normas del Código de Comercio.-

b) Que tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato: para lo cual adjuntará:

• Certificado Fiscal para contratar vigente a la fecha de apertura emitido por la AFIP de la empresa o persona física según corresponda e inscripción en monotributo o IVA (para unipersonales o sociedades de hecho).-

• Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – emitido por la Administración Provincial de Impuestos. En el artículo 2º de dicha Resolución, aprueban el sistema informático denominado “SOLICITUD DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL” pudiendo obtenerla vía web por la página de la Provincia.-

• Último balance firmado por Contador Público Nacional, Certificado ante el Concejo Profesional de Ciencias Económica, correspondiente al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación y datos complementarios. En base a la situación económica financiera de este último ejercicio los requisitos mínimos de calificación para el siguiente indicador será:

1. Liquidez Corriente: Mayor o igual a 1.30

• En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro.

• En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro.-

• Constancia o Certificación de Subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (medidas cautelares) extendida por el Registro Público de Comercio, en el caso de Sociedades comerciales.-

• Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda a la empresa Licitante sobre procesos concursales y/o quiebra.-

• Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores A limentarios MorosoS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Licitante (en

11

original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Licitante tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo.

• Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, donde consta la capacidad de contratación anual y la capacidad técnica de la empresa oferente.-

Capacidad de Contratación Anual: mínima requerida: $ 3.700.000.-

(Se estima tomando un monto igual al presupuesto oficial cuando el plazo de ejecución de la obra es menor a un año)

Capacidad Técnica:

Especialidad Arquitectura. –

Si a la fecha de Apertura de Sobres el Licitante no contara con el mencionado Certificado Habilitante, deberá presentar un Certificado del Registro que acredite que el mismo se encuentra en trámite, pero indefectiblemente deberá presentarlo antes de la adjudicación de la obra y dentro del plazo que fije la Comisión de Preadjudicación.-

Si el Licitante que presentare documentación que acredite que está tramitando el Certificado Habilitante de la provincia de Santa Fe no fuera original de esta provincia, podrá presentar provisoriamente el Certificado Habilitante otorgado por el Registro Nacional o el de la provincia de origen de la empresa oferente.-

Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: no menos de dos (2), a tal fin deberá presentar un listado de obras concluidas en los últimos 10 años como contratista principal o subcontratista de los ítems de la presente licitación. Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilable en su naturaleza y complejidad a la tipología de la obra objeto de la presente licitación, debiendo acreditar datos cuantificables (superficies, cómputos métricos, presupuesto, etc.) que puedan ameritar establecer una analogía con la obra que se licita. Los años se contarán desde las respectivas Actas de Recepción Provisorias (Obras Públicas) o certificación del comitente (Obras Privadas).-

15. Documentos que conforman la Propuesta Técnica.

15.1. Como parte de su oferta el Licitante entregará una Propuesta Técnica que contendrá una descripción de los métodos de trabajo, los equipos disponibles, personal técnico, plan de trabajos de trabajo y curva de inversiones, así como cualquier otra información adicional que el licitante incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra y completar la misma en el plazo previsto.-

15.2. Documentos a presentar en la Propuesta Técnica:

12

a) Análisis de precios de todos los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B. En caso de considerarlo necesario, posterior a la apertura el Contratante podrá requerir las siguientes planillas:

• Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, ART, aportes previsionales, presentismo, producción etc.).-

• Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.-

b) Memoria descriptiva sobre la ejecución de los trabajos y en base al plan de trabajos presentado.-

c) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras con periodos mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a las de la lista de cantidades. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem y las inversiones consecuentes que generen.-

d) Equipos esenciales: Hormigonera de 130 litros, madera para encofrar x 100 m2 de losa de hormigón, andamios, mesa sierra, vibrador, herramientas menores, vehículos utilitarios.

e) Designación expresa de un Representante Técnico matriculado, con formación terciaria o universitaria con incumbencia profesional de acuerdo a las características de obra a ejecutar. Adjuntar curriculum.-

15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la cláusula anterior, el Licitante podrá incluir en su oferta otras especificaciones, a condición de que demuestre, en forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos son, en lo sustancial, equivalentes o superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta

16.1. De conformidad con la cláusula 10, el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por los montos especificados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta (30) días posteriores a la fecha de validez de la oferta.-

16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.-

16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco

establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.-

c) depósito en la cuenta bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación. Esta Garantía no devengará intereses.-

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del PROMUDI, tal como se indica en la Sección I - Llamado a Licitación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta del PROMUDI.-

13

16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las subcláusulas 16.1 y 16.3, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.-

16.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas una vez que el licitante adjudicatario haya firmado el Contrato o en su defecto a más tardar, treinta (30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la cláusula 17.-

16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 35.-

16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:1) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el

Formulario de oferta; o2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

a) no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 33, ob) no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad

con la cláusula 35.-

17. Período de validez de la Oferta

17.1. La oferta tendrá validez por sesenta (60) días después de la fecha de apertura de los sobres indicada por el Contratante conforme a la cláusula 23. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.-

17.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito o telefax. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 16 también será prorrogada como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga por más de sesenta (60) días con respecto a la fecha de validez inicial, y si el Contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el monto del Contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofertas.-

18. Formato y firma de la oferta

18.1. El Licitante preparará dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el "original" y la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.-

18.2. El original y la copia de la oferta estarán firmados por el Licitante o por una o más personas debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas que firmen la oferta.-

14

18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderán como no escritas.-

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

19. Forma y presentación de las ofertas

19.1. El original y la copia del Formulario de Oferta, y la documentación general, serán colocados cada uno en un sobre interior, y el conjunto en un sólo sobre exterior. Se sellará y marcará cada documentación como "ORIGINAL" y "COPIA" según corresponda.-

19.2. Los sobres interiores y exteriores estarán dirigidos al Contratante a la dirección indicada en la Sección I - LLAMADO A LICITACIÓN, e indicarán:

Secretaria de Finanzas – PROMUDI – SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA - Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016 -

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11,00 HS. DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016.”

19.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2, los sobres interiores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía".-

19.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas en el párrafo 19.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.-

20. Plazo para la presentación de ofertas

20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos indicados en la Sección I - Llamado a Licitación.-

20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula 8, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.-

21. Ofertas tardías

Las ofertas que reciba el Contratante, después del plazo establecido en la cláusula 20, serán devueltas al Licitante sin abrir.-

22. Modificación y retiro de ofertas

15

22.1. El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que el Contratante reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.-

22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 19. También podrá notificarse el retiro de la oferta mediante telex, telefax o cable cuyo caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.-

22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.-

22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y la expiración del período de validez especificado por el Licitante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.-

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

23. Apertura de las ofertas por el Contratante

23.1. El Contratante abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicados en la Sección 1 - Llamado a Licitación. Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al que se refiere la cláusula 23.3.-

23.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Licitantes, los precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.-

23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 23.2.-

23.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, evaluación, comparación de las ofertas y las recomendaciones concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitantes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Licitante favorecido.-

24. Aclaración de Ofertas

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta.-

16

25. Examen preliminar

25.1. El Contratante examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.-

25.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera:a) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Licitante no aceptare la corrección, su oferta será rechazada.-

b) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.-

c) El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio básico de la oferta.-

25.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 26, el Contratante determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación. A los fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando responda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, el Contratante se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.-

25.4. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de Licitación (Clausulas 11, 14 y 15 de la presente Sección), la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Licitante.-

25.5. El Contratante podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante.-

25.6. El Contratante podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.-

26. Evaluación y comparación de las ofertas

26.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 25, procederá a su evaluación y comparación.-

26.2. En la evaluación de las ofertas, el Contratante excluirá y no tendrá en cuenta ninguna disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta.-

26.3. La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los precios unitarios finales cotizados que incluirán todos los costos por materiales, mano de obra, gastos generales, conducción técnica, obrador (de ser necesario), maquinarias, agua y electricidad de obra etc. y todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos nacionales, provinciales o municipales que correspondan (IVA Y otros).-

17

26.4 En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que habiendo cotizado la totalidad de los ítems o rubros que forman parte de la lista de los trabajos a ejecutar, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, resultare la de menor precio final total ofrecido.-

27. Contactos con el Contratante

27.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 24, los Licitantes no se pondrán en contacto con el Contratante en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato.-

27.2. Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre el Contratante en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.-

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28. Calificación posterior

28.1. En los casos en que no haya habido pre-calificación, el Contratante determinará, a su satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presentado la oferta de menor costo evaluado está calificado para cumplir el Contrato en forma satisfactoria.-

28.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 14 y otra información que el Contratante estime apropiada.-

28.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que la determinación antedicha del Contratante sea afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la oferta del Licitante y el Contratante tomará la siguiente oferta de menor costo evaluado a fin de determinar la capacidad de ese Licitante para cumplir satisfactoriamente el Contrato.-

29. Criterios para la adjudicación

Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y resulte con el costo evaluado más bajo, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato (Cláusulas 14 y 15).-

30. Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicación

El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el Contrato las cantidades de los ítems o rubros indicadas en la lista correspondiente hasta en un veinte por ciento (20 %), sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.-

31. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas

18

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 29, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.-

32. Notificación de la adjudicación

32.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará al Licitante seleccionado mediante carta certificada o telefax, seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada.-

32.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.-

32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 35, el Contratante notificará de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con la cláusula 16.-

33. Firma del Contrato

33.1. Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el Contratante le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.-

33.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá hasta diez (10) días hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Contratante.-

34. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

34.1. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Licitante seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra a ejecutar. Se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco

establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.-

c) depósito en la cuenta indicada en Sección I - Llamado a licitación o depósito en sede del PROMUDI. Esta Garantía no devengará intereses.-

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del contratante, tal como se indica en la Sección I - Llamado a Licitación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta del PROMUDI.-

19

34.2. La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 34 y 35 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.-

34.3 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán ajustarse las garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original.-

35. Plazos.

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente Pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior.-

20

SECCIÓN III

CONDICIONES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones:

Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el Contratista la Notificación de Adjudicación enviada por el Contratante.-

La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y cantidad para cada uno provista por el Contratante La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Contratante.-

Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.-

Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.-

Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados por, o suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.-

Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en el cual el contratista garantiza los trabajos ejecutados, haciéndose responsable de los defectos que se produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.-

Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica, que muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.-

Días son días calendario y meses son meses calendario.-

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato.-

Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.-

Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del Contratante, responsable de inspeccionar la ejecución de las Obras, administrar el Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar Variaciones del Contrato y conceder prórrogas de plazos.-

Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras.-

21

Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.-

Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista debe terminar las Obras de acuerdo al plazo de obra establecido. Únicamente la Inspección de obra puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.-

Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, eléctrica o electrónica.-

Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos y explicativos, incluidos en los Documentos de Licitación, acerca de las condiciones de la superficie y subterráneas del terreno de la Zona de Obras.-

Fecha de Inicio, Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de Obras.-

Subcontratista es una empresa o UTE contratada por el Contratista para realizar parte de los trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras.-

Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las Obras, y que el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar.-

Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las Obras.-

Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en virtud del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.-

2. Interpretación:

2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. La Inspección Técnica proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.-

2.2 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:(1) la Oferta del Contratista;(2) los Datos del Contrato;(3) las Condiciones del Contrato;(4) las Especificaciones;(5) la Lista de Cantidades;(6) los Planos; y(7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato.

3. Ley Aplicable:

22

Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188, y toda la legislación provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la República Argentina.-

4. Decisiones de la Inspección Técnica:

La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.-

5. Delegación de Funciones:

La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al Contratante, delegar todos sus deberes y responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo, cancelar cualquier delegación.-

6. Comunicaciones:

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida.-

7. Subcontratistas:

El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica, pero no podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.-

8. Otros Contratistas

El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el Programa de Otros Contratistas. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.-

9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e Higiene y Accidentes de Trabajos

9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecución como para la conducción técnica de la obra.-

9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.-Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija para el gremio de la construcción, en la época de la ejecución de la obra. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.-

23

9.3 Las Empresas contratistas deberán dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha de la licitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Deberá disponer los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.-Antes de la iniciación de la obra, el Contratista deberá entregar el PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la A.R.T. y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria, que cumpla con la legislación vigente y con lo que establezca la presente documentación licitatoria.-Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección Técnica de la Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en obra.-

9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.-

10. Riesgos del Contratista:

El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las obras. Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de las personas que se produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción. Por tal motivo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, debiendo presentar la póliza correspondiente que cubra la totalidad del periodo de ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.-

11. Riesgos del Contratante:

Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes: a) en la medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el Contratista.-

12. Seguros:

12.1 El Contratista deberá contratar seguros que aseguren al Contratista y al Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el período

24

comprendido entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de Defectos, si éste fuera posterior:

(a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista; por un monto de doscientos quince mil pesos ($ 215.000,00).

(b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: por un monto de doscientos quince mil pesos ($ 215.000,00)

(i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras;

(ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y

(c) daños sufridos por las Obras, Planta y Materiales durante la construcción, por un monto de ciento siete mil quinientos pesos ($ 107.500,00).-

(d) Accidentes del Personal del Contratista (ART).-

12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y más adelante, cada vez que la Inspección Técnica lo solicite. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.-

12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar por si mismo los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.-

12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección Técnica.-

12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.-

13. Indemnizaciones:

13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.-

13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.-

13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras.-

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato:

14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del Contrato.-

25

15. Construcción de las Obras por el Contratista:

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones Técnicas, planimetría y toda documentación técnica que forma parte de los Documentos de Licitación.-

16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista:

16.1 El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas con arreglo al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con las actualizaciones que la Inspección Técnica hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.-

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista:

17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras Provisionales propuestas, a la Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si cumplen con las Especificaciones Técnicas y Planos.-

17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.-

17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las Obras Provisionales.-

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las Obras Provisionales.-

18. Condiciones de Seguridad:

18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la ley de higiene y seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.-

19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras:

19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de Obras al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesión de alguna parte, se postergará la fecha de inicio de la obra.-

19.2 A los diez (10) días de firmado el contrato, el Comitente y el Contratista efectuaran en forma conjunta el replanteo total o parcial (según corresponda) de las obras, labrándose el acta respectiva. Extendida la primera acta de replanteo, El Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes, bajo apercibimiento y penalidades que este pliego establezca. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de firma de contrato.-

20. Acceso a la Zona de Obras:

20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.-

26

21. Instrucciones:

21.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica que se ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras.-

B. CONTROL DE PLAZOS

22. Plan de Trabajos e Inversiones:

22.1 Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará a la Inspección Técnica, para su aprobación, un Plan de Trabajos e Inversiones en el que consten los métodos, mecanismos, orden y cronología de las actividades relativas a las Obras.-

22.2 La actualización del plan mostrará los avances reales de cada actividad y sus efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.-

22.3 El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa de actividades actualizado, por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del Contrato. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado de pago siguiente hasta el momento del primer pago que deba efectuarse después de la fecha en que se haya presentado el programa tardíamente.-

22.4 La aprobación del Plan de Trabajos e Inversiones por la Inspección Técnica no deberá modificar de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar el programa y presentárselo nuevamente a la Inspección Técnica en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las Variaciones.-

25. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación:

25.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produjera una Variación que hiciera imposible la Terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.-

25.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días del momento en que el Contratista le solicitare una decisión sobre los efectos de una Variación y le proporcionare toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.-

26. Aceleración del Ritmo de Ejecución:

26.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos. Si el

27

Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.-

26.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos, ellas se incorporarán al Contrato y se tratarán como Variaciones.-

27. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra:

27.1 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a las Obras.-

28. Reuniones de Administración de Obra:

28.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de administración de obra. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.-

28.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, la Inspección de Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.-

29. Aviso Anticipado Oportuno:

29.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.-

29.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección de Obra.-

C. CONTROL DE CALIDAD

30. Identificación de los Defectos:

La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la Inspección considerare que puede tener algún defecto.-

31. Pruebas e Inspecciones:

28

31.1 El Contratante tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas.-

31.2. El Contratante requerirá los siguientes procedimientos:a) Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.-

b) Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en la obra.-

31.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no liberaran al Contratista de las garantías de obra. El Contratista proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el Contratante.-

31.4 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas solicitadas, podrá ser rechazarla y el Contratista deberá, sin cargo para el Contratante, demoler ó quitar las partes rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.-

32. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones: 32.1 Salvo que se indique otra cosa el Contratista deberá ofrecer una garantía por los

trabajos ejecutados que permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fecha en que los trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante.-

32.2 La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha constatado en la obra antes de finalizado dicho periodo, que se inicia en la Fecha de Terminación según Acta de Recepción Provisoria.-

32.3 El Contratista deberá corregir la totalidad de los defectos antes de finalizado el Plazo de Garantía.-

32.4 La Inspección Técnica deberá certificar que todos los defectos se encuentran corregidos en la fecha de expiración del Plazo de Garantía.-

33. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación:

33.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista no lo hubiera hecho dentro de los plazos acordados.-

33.2 La Inspección de Obra deberá notificar al Contratista por lo menos con quince (15) días de anticipación que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo corrigiera dentro de dicho período, la Inspección de Obra podrá proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe será deducido del Precio del Contrato o del Fondo de Reparos.-

D. CONTROL DEL COSTO

34. Lista de Cantidades:

29

34.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

34.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.-

35. Modificación de la Lista de Cantidades:

El Contratista deberá modificar la Lista de Cantidades, modificación que será obligatoria para el Contratista, bajo las condiciones de la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.-

36. Variaciones:

36.1 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas proporcionadas por el Contratista.-

36.2 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la Variación el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días de solicitada, o del período más prolongado que la Inspección Técnica hubiera determinado. La Inspección Técnica deberá analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.-

36.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá ordenar ejecutar la Variación por un tercero y modificar el Precio del Contrato basado en la estimación de la Inspección Técnica de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.-

36.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar y analizar una cotización para las Variaciones sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.-

36.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno.-

37. Anticipo Financiero:

37.1. El Contratante pagará al Contratista un único Anticipo Financiero por un monto equivalente al veinte por ciento (20 %) del precio del contrato contra la presentación de una Garantía de Caución constituida en algunas de las formas que se prevén en la Cláusula 16 de la Sección II del presente pliego. La garantía permanecerá vigente hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses ni será ajustado en ningún caso.-

30

37.2. El anticipo se hará efectivo en un plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la aprobación del PROMUDI, a la presentación del Contratista de la correspondiente Garantía de Caución.-

37.3. El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista en conformidad con la valoración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán en cuenta el anticipo y sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.-

38. Acopio Único de Materiales y certificación: NO APLICA.

38.1 El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias climáticas y bajo su total responsabilidad materiales que a continuación se detallan:

Esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de Cotización de la Obra.-

38.2 El monto del Acopio Único será de hasta el Diez por ciento (10%) del monto del contrato, se efectuará por única vez al comienzo de las obras. Los desacopios se efectuarán por certificados de desacopios acumulativos con numeración correlativa independientes de los certificados de obra.-

38.3 El Contratante pagará al Contratista el certificado único de acopio contra la presentación de una Garantía constituida en algunas de las formas que se prevén en la Cláusula 16 de la Sección II del presente pliego y por un monto equivalente al ciento por ciento (100 %) del solicitado como acopio de materiales único. La garantía permanecerá vigente hasta que el pago realizado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las cantidades reembolsadas por el Contratista.-

38.4 Sólo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión o se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la licitación. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.-El acopio podrá constituirse en obra, y en dicho caso estará cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo. El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.-Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.-Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos acopiados a favor del Contratante, identificándolos

31

físicamente en forma inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.-En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra según el plan de trabajos o Programa aprobado.-El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período de certificación.-

39. Certificados de Pago:

39.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.-

39.2 La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.-

39.3 La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.-

39.4 El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados comprendidos en la Lista de Cantidades.-

39.5 El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los Eventos Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos, acopios (de corresponder) y retenciones.-

39.6 La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta información reciente.-

40. Pagos:

El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que la Inspección Técnica hubiera aprobado dentro del plazo de treinta (30) días que se extiende a partir de la fecha de aprobación por parte del PROMUDI. Si el Contratante efectuare algún pago con atraso, en el siguiente se deberán abonar al Contratista intereses sobre el pago atrasado, los que se calcularán a partir de la fecha en la que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago atrasado y a la tasa de interés aplicable por el Banco Nación (Tasa mensual de descuento de los certificados de obra).-

41. Impuestos:

La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos aplicables a este tipo de obra cambian en el período comprendido entre la fecha que sea Treinta (30) días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.-

32

42. Retenciones Fondos de Reparos:

42.1 El Contratante deberá retener en concepto de Fondo de Reparos, de cada pago que se adeude al Contratista por certificado, el cinco (5 %) hasta la Recepción Definitiva de la totalidad de las Obras. Dicho monto podrá sustituirse mediante la presentación de una póliza de seguro de caución, de iguales características a las requeridas para la Garantía de Contrato.-

42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo de Reparos constituido se aplicará para cubrir la ejecución de la corrección de defectos establecidos. Al concluir el Plazo de Garantía y una vez que la Inspección de Obra haya certificado que se han corregido todos los defectos, se devolverá el saldo de lo retenido.-

43. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios:

43.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios un monto determinado por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación (Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.-

43.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de Terminación, la Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidación de Daños, en el siguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.-

44. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento al Comitente por el monto equivalente al cinco (5 %) del monto del contrato. La validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Término de la Obra.-

44.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comitente como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.-

44.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras:a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco

establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el Comitente).-b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.-c) depósito en la cuenta bancaria del PROMUDI. Esta Garantía no devengará

intereses.-d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del PROMUDI,

tal como lo indica en la Sección I – Llamado a Licitación. El cheque certificado será depositado en un plazo no mayor de 48 hs de recibido.-

33

44.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente y devuelta al Contratista a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales.-

44.5 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de obra, adicionales u obras imprevistas debidamente autorizadas por el Contratante, deberán reajustarse las garantías del contrato para reestablecer el porcentaje de garantía original.-

E. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

45. Terminación y Recepción de la Obra:

45.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, por lo que cuando El Contratista considere que ha concluido las obras podrá solicitar a la Inspección Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección Técnica considera que subsistieran defectos por corregir, podrá realizarse una Recepción Provisoria de la obra, labrando una Orden de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección. En caso de incumplimiento en dicho período, el Plazo de Garantía se contará a partir del cumplimiento de las observaciones.-

45.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la Inspección Técnica deberá extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de ello para el Contratista y el Comitente.-

45.3 El Comitente se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta (30) días de la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las Obras.-

45.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar un certificado de Inspección emitido por el Área correspondiente de la Municipalidad que acredite la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.-

46. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento:

Los planos conforme a obra, y los planos y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, serán proporcionados por el Contratista en la fecha que le comunique el Inspector de Obra. Si el Contratista no proporcionara los mismos en la fecha estipulada o si no fueran satisfactorios para la Inspección Técnica, el Plazo de Garantía se contará a partir del total cumplimiento de los mismos y la aprobación del Inspector de Obra.-

47. Rescisión:

47.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato.-

47.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

34

(a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días corridos cuando en el plan de trabajos vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección de Obra;

(b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la orden por más de treinta (30) días corridos y;

(c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una reorganización o fusión;

(d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de obra, dentro de los noventa (90) días corridos de la fecha de aprobación del certificado por parte del PROMUDI;

(e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección determinara razonable; y

(f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.-

47.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 47.2, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.-

47.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por causas propias que impidan su cumplimiento del contrato.-

47.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.-

48. Pagos Posteriores a la Rescisión:

48.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.-

48.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del Contrato por el Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.-

49. Bienes Materiales:

Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras Provisionales y las Obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

50. Notificaciones:

35

A efectos de toda notificación, las direcciones del Contratante y del Contratista serán las siguientes:

Contratante: SECRETARIA DE FINANZAS - PROMUDI. – ENTRE RIOS 2620. - CIUDAD DE SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINAContratista: la indicada en el formulario de oferta.

36

SECCION IV – A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE

INVERSIONES PROPUESTO

LISTA DE CANTIDADES

37

“ RETECHADO Y REFACCIONES INTERIORES DEL SAMCO DE SAN JOSE DE LA ESQUINA ”

UBICACIÓN: SAN JOSE DE LA ESQUINA Precios a OCT 15DEPARTAMENTO CASEROS

Ru

bro

Íte

m

Designación de las obras CÓMPUTOS COSTOS

Uni. Cantidad Costo Unitario OCT 15 COSTO TOTAL

A TRABAJOS PRELIMINARES

A.1 M2 12,00

A.2 CARTEL DE OBRA UN 1,00

A.3 CERCO DE OBRA UN 1,00

B ÁREA DE SERVICIOS Y DESCANSO DEL PERSONAL

B.1 TAREAS DE RECUPERACIÓN

B.1.1 TRABAJO DE RECALCE DE CIMIENTOS ML 65

B.1.2 INSTALACIÓN SANITARIA – DESAGÜES CLOACALES

B.1.2.1 CAÑO 110 ML 60,00

B.1.2.2 PPA UN 2,00

B.1.2.3 CI UN 1,00

B.1.2.4 BA UN 4,00

B.1.2.5 RECOMPOSICIÓN DE CONTRAPISOS EN PASO DE CAÑERÍAS GL 1

B.1.2.6 RECOMPOSICIÓN PISOS SIMILARES A LOS EXISTENTES GL 1

B.1.3 TRABAJOS DE RECOMPOSICIÓN DE LA CAPA AISLADORA ML 145

B.1.4 RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS – LLAVES UN 20

B.1.5 RECUPERACIÓN DE LOSAS M2 115,5

B.1.6 RECOMPOSICIÓN DEL CIELORRASO DE YESO APLICADO A LOSA M2 115,5

B.1.7 REVOQUES

B.1.7.1 PICADO DE REVOQUES M2 225

B.1.7.2 RECOMPOSICÓN REVOQUES IMPERMEABLES, GRUESO Y FINO M2 225

B.1.8 GL 1

B.1.9 ABERTURAS DE ALUMINIO NUEVAS (1 x 1,50) en circulaciones M2 6

B.1.10 VEREDA PERIMETRAL TERMINACIÓN ALISADO DE CEMENTO M2 45

B.1.11 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR PAREDES M2 336,35

B.1.12 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR CIELORRASOS M2 169,45

B.2 TRABAJOS DE RETECHADO

B.2.1 GL 1

B.2.2 EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍAS DE 0,30M M3 25,34

B.2.3 UN 14

B.2.4 ENCADENADOS DE Hº Aº (0,20 X 0,20 M) ML 60,32

B.2.5 REVOQUES COMPLETOS IMPERMEABLES, GRUESO Y FINO M2 168,94

B.2.6 M2 264,75

B.2.7 KG 1095

B.2.8 CENEFAS ML 77,5

B.2.9 CANALETAS ML 39

B.2.10 BAJADAS PLUVIALES PVC 110 ML 32

B.2.11 UN 4

C

C.1 TAREAS DE RECUPERACIÓN

C.1.1 GL 1,00

C.1.2 M2 113,46

C.1.3 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR PAREDES M2 470,68

C.1.4 RESTAURACIÓN DE CIELORRASOS M2 58,5

C.2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PERSONAL

C.2.1 GL 1,00

C.2.2 INSTALACIÓN SANITARIA – DESAGÜES CLOACALES GL 1,00

C.2.3 GL 1,00

C.2.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARTEFACTOS GL 1,00

C.2.5 CIELORRASOS M2 20,60

C.2.6 PISOS Y REVESTIMIENTOS M2 60,60

C.2.7 M2 8,81

C.2.8 M2 8,82

C.2.9 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR PAREDES M2 16

C.2.10 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR CIELORRASOS M2 20,6

C.3 TAREAS DE RETECHADO

C.3.1 REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE CABLES AÉREOS GL 1

C.3.2 M2 277

C.3.3 M2 277

C.3.4 M2 277

C.3.5 CANALETA DE CH°G° N°25 DESARROLLO MAYOR A 45 CM ML 71,76

C.3.6 CENEFAS ML 29,42

C.3.7 CUMBRERAS ML 34,06

C.3.8 CAÑO PVC Ø110 EN BAJADAS Y CONDUCTALES ML 36

C.4 TAREAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

C.4.1 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS OCTÓGONOS M2 36,4

C.4.2 BOCA DESAGÜE TAPADA 40X40 U 2

C.4.3 CAÑO PVC Ø110 EN BAJADAS Y CONDUCTALES ML 10

C.5

C.5.1 M2 19,25

C.5.2 CUBIERTA DE CHAPA EN SECTOR DE LOSA DEMOLIDA M2 19,25

Porcentaje de Incidencia

OBRADOR, OF. TEC., DEPOSITO Y SANITARIOS DE LA CONTRATISTA

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE ABERTURAS (INCLUYE AJUSTES, HERRAJES, PROVISIÓN DE VIDRIOS, ETC)

REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE CABLES AÉREOS Y BAJADAS DE AGUA SOBRE CUBIERTA EXISTENTE - REUBICAR TANQUES DE AGUA SOBRE RETECHADO

EJECUCIÓN DE DADOS DE HORMIGÓN PARA APOYO DE ESTRUCTURA

CUBIERTA DE CHAPA - ÁREA DE SERVICIOS - ALA DERECHA E IZQUIERDA – incluye estructura de perfiles según plano

ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA DE CHAPA – PNU Nº S/CÁLCULO

EJECUCIÓN DE NUEVAS CAÑERÍA DE VENTILACIÓN DE CALDERA Y ARTEFACTOS DE COCINA

ÁREA NAVE CENTRAL. INTERNACIÓN, SANITARIOS PERSONAL Y ACCESO A AMBULANCIAS

REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES EN CONSULTORIOS E INTERNACIÓN

VEREDA PERIMETRAL CON TERMINACIÓN ALISADO DE CEMENTO EN NAVE CENTRAL Y COCHERAS

DEMOLICIÓN DEL INCINERADOR, RETIRO ABERTURAS, REVESTIMIENTOS, ETC

INSTALACIÓN SANITARIA – AGUA FRÍA Y CALIENTE – ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS

PROVISIÓN Y COLOCIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO LÍNEA HERRERO

PROVISIÓN Y COLOCIÓN DE PUERTA PLACA CON MARCO DE ALUMINIO

RETIRO DE CUBIERTAS DE CHAPA NAVE CENTRAL (CONSERVAR TIRANTERÍA DE APOYO)

AISLACIÓN CON LANA DE VIDRIO ESP. 50 MM – SECTOR RETECHADO DE LA NAVE CENTRAL

COLOCACIÓN DE NUEVAS CHAPAS NAVE CENTRAL - CH Nº 25 S/ ESTR. QUE APOYA EN CABRIADAS DE PINOTEA EXISTENTE

TAREAS DE RECUPERACIÓN SECTOR ACCESO A AMBULANCIASDEMOLICIÓN DE LOSA ACCESO AMBULANCIA. RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍAS Y REVOQUES

38

D ÁREAS DE GUARDIA Y QUIRÓFANOS

D.1 TAREAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

D.1.1 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS M2 230,84

D.1.2 DESAGÜES PLUVIALES – GÁRGOLAS UN 4,00

D.2 TAREAS DE RETECHADO

D.2.1 EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍAS DE 0,30M M3 7,19

D.2.2 ENCADENADO DE Hº Aº M3 1,33

D.2.3 M2 47,94

D.2.4 M2 47,94

D.2.5 M2 181,30

D.2.6 CANALETA DE CH°G° N°25 DESARROLLO MAYOR A 45 CM ML 32,80

D.2.7 CENEFAS ML 65,40

D.2.8 BAJADAS PLUVIALES PVC 110 ML 48

D.2.9

D.2.9.1 BOCA DESAGÜE TAPADA 40X40 U 12

D.2.9.2 BOCA DESAGÜE TAPADA 60X60 U 6

D.2.9.3 CONDUCTALES - CAÑO PVC Ø110 ML 353,6

D.3 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES

D.3.1 GL 1,00

D.3.2 M2 11,80

D.3.3 M2 29,40

D.3.4 M2 29,40

D.3.5 RETIRAR VENTILUZ EXISTENTE EN PASO A QUIRÓFANO UN 1,00

D.3.6 APERTURA DE VANO M3 0,75

D.3.7 M2 2,5

D.3.8 M2 67

D.3.9 ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARTEFACTOS

D.3.9.1 TABLERO SECUNDARIO DEL ÁREA U 1,00

D.3.9.2 PUESTA A TIERRA GL 1,00

D.3.9.3 BOCA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE U 8,00

D.3.9.4 BOCA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA U 1,00

D.3.9.5 BOCA PARA TELEFONÍA Y PULSADOR U 1,00

D.3.9.6 BOCA PARA TELEVISIÓN U 1,00

D.3.9.7 BOCA PARA DATOS U 1,00

D.3.9.8 BANDEJA PORTACABLE ML 10,00

D.3.9.9 U 5,00

D.3.9.10U 1,00

E AREA ADMINISTRATIVA

E.1 REUBICAR BUSTO EN HALL DE INGRESO GL 1

E.2 M2 150,00

E.3 RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS – LLAVES UN 5

E.4 M2 72

E.5 M2 72

E.6 ML 72

E.7 PINTURA AL LÁTEX INTERIOR M2 252

E.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARTEFACTOS

E.8.1 TABLERO PRINCIPAL U 1,00

E.8.2 TABLERO SECUNDARIO DEL ÁREA U 1,00

E.8.3 PUESTA A TIERRA GL 2,00

E.8.4 BOCA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE U 39,00

E.8.5 BOCA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA U 5,00

E.8.6 BOCA PARA TELEFONÍA U 5,00

E.8.7 BOCA PARA TELEVISIÓN U 1,00

E.8.8 BOCA PARA DATOS U 5,00

E.8.9 BANDEJA PORTACABLE ML 25,30

E.8.10 CAÑERO SUBTERRÁNEO ML 25,50

E.8.11 U 18,00

E.8.12U 5,00

COSTO NETO

GASTOS GENERALES

BENEFICIOS

SUBTOTAL

IVA

PRESUPUESTO OFICIAL

AZOTADO IMPERMEABLE MAMPOSTERÍA NUEVA PARA RETECHAR NAVE DEL FRENTE

REVOQUE GRUESO Y FINO (Interior o Exterior) MAMPOSTERÍA NUEVA PARA RETECHAR NAVE DEL FRENTE

RETECHADO SOBRE LOSAS LATERALES - CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA Nº 25 – INCLUYE ESTRUCTURA

DESAGÜES PLUVIALES DE CUBIERTAS DE ALA CENTRAL Y FRENTE

REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES Y CAPAS AISLADORAS

RESTAURACIÓN DE LOSA EN CONSULTORIO DE PEDIATRÍA Y EJECUCIÓN DE NUEVO CIELORRASO DE YESO

DEMOLICIÓN DE CIELORRASOS EN CIRCULACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE

EJECUCIÓN CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. PLACAS DE 0,60 x 0,60. INCLUYE ESTRUCTURA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ABERTURAS DE ALUMINIO NUEVA (SALIDA AL EXTERIOR)

VEREDA PERIMETRAL TERMINACIÓN ALISADO DE CEMENTO ALA DEL FRENTE Y CENTRAL

TIPO 1 – HALEY (LUCCIOLA) LUMINARIA EMPOTRABLE EN CIELORRASO – 3X36w

TIPO 2 – E – LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA: (LUCCIOLA - ATOMLUX) O SIMILAR - 1X20W DURACIÓN APROXIMADA DE 4 HS - C/BATERÍA RECARGABLE- LIBRE MANTENIMIENTO.

REPARACIÓN DE REVOQUES INTERIORES Y CAPAS AISLADORAS

DEMOLICIÓN DE CIELORRASO DEL HALL Y OFICINAS DE ADMINISTRACIÓNEJECUCIÓN CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. PLACAS DE 0,60 x 0,60. INCLUYE ESTRUCTURARETIRAR REVESTIMIENTO DE MACHIMBRE EN PAREDES DE HALL Y ADMINISTRACIÓN

TIPO 1 – HALEY (LUCCIOLA) LUMINARIA EMPOTRABLE EN CIELORRASO – 3X36w

TIPO 2 – E – LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA: (LUCCIOLA - ATOMLUX) O SIMILAR - 1X20W DURACIÓN APROXIMADA DE 4 HS - C/BATERÍA RECARGABLE- LIBRE MANTENIMIENTO.

PLAN DE INVERSIONES PROPUESTO

PLAZO DE EJECUCION PREVISTO: Trescientos (300) DIAS CORRIDOS

Mensual Acumulado

MES 1 30 Días 4,32 4,32

MES 2 60 Días 6,38 10,70

MES 3 90 Días 5,12 15,82

MES 4 120 Días 7,54 23,36

MES 5 150 Días 14,89 38,25

MES 6 180 Días 13,07 51,33

MES 7 210 Días 8,92 60,25

MES 8 240 Días 13,90 74,14

MES 9 270 Días 13,84 87,98

MES 10 300 Días 12,02 100,00

39

SECCIÓN IV – BESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACIÓN Y ANTECEDENTES.-

El SAMCO de San José de la Esquina se encuentra en el centro de la comuna, ubicada en el departamento Caseros, en el Sur Oeste de la Provincia de Santa Fe.

Este establecimiento de salud tiene un promedio de 18 mil pacientes al año, de la comunidad local y de la proveniente de localidades cercanas como Arteaga y Arequito que son atendidas habitualmente.

Para ello, el efector cuenta con un plantel de 25 personas, entre médicos, enfermeros, administrativos y personal de servicio.

Dentro de las especialidades a las que da cobertura están las de clínica general, pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, odontología y bioquímica.

40

VISTA AREA

El edificio data del año 1900, por lo que fue sufriendo un importante deterioro, lo cual hace imperiosa una urgente intervención.

OBJETIVOS.-

El objetivo de la presente Licitación es la de refaccionar el antiguo SAMCO, incorporando mejoras en las áreas de atención al público, internación, servicios y descanso del personal, para el correcto funcionamiento de la institución y así mejorar la atención a toda la comunidad de San José de la Esquina y las localidades cercanas a la misma.

PROYECTO.-

El proyecto incluye:

1- Recuperación del Área de Servicios y Descanso del Personal.

Tareas de Recuperación: Recalce de Cimientos: Apertura de zanja, saneamiento con tratamiento del suelo de apoyo y ensanchamiento de las zapatas con Hormigón H 21.Construcción de Nuevos Desagües Cloacales: Apertura de zanja y colocación de Caños de PVC 110, PPA, CI y Ba para Piletas de Lavar, Lavarropa industrial, Pileta de Cocina. Se deberán anular las conexiones existentes y en los casos en que existan hundimientos se deberá abrir zanja y recomponer el suelo natural. Para todos los casos se construirán contrapisos y se colocará el piso existente o similar calidad.Reconstruir la Capa Aisladora. Recuperación de Mamposterías: descubrir la fisura e incorporar hierros diam. 8 para su recomposición. Terminación: Revoques / Revestimientos o Pintura.Reparación de Losas de Hormigón: Descubrir hierros en estado de oxidación, incorporar pintura anticorrosiva y recomponer el cielorraso si fuera adherido o colgado. Cuando las

41

FACHADA

condiciones edilicias de elementos que quedan al descubierto requieran de un tratamiento estructural especial, se colocarán perfiles metálicos según cálculos.Reparación de Cielorrasos de Yeso colgado / Adherido: en los casos en que las filtraciones de agua hayan provocado el deterioro de los mismos se procederá a ejecutar la reparación con los materiales adecuados.Reparación de Revoques exteriores e interiores: Picado de revoques, descubrir a nivel de ladrillos y construir revoques hidrófugo / grueso / fino / pintura.Construcción de Vereda perimetral de Hormigón llaneado de 60 cm de ancho y 10 cm de espesor de Hormigón H°17, se nivelará la superficie del terreno, si fuera necesario se rellenará y compactará.Recuperación de Aberturas existentes: intervención en todas las aberturas del área; cambio de vidrios rotos, reparación y/o cambio de herrajes, realizar los ajustes necesarios para su buen funcionamiento. Colocación de Aberturas de Aluminio Nuevas en sector de circulaciones (Incluye Dintel: perfil estructural).Terminación: Pintura Latex Interior.

Tareas de Retechado:Ejecución de todos los trabajos previos necesarios para realizar el retechado: corrimiento de tanque de agua, corrimiento de cableados, caños de ventilaciones, etc.Se incluye todos los trabajos necesarios para el retechado de las losas de cubierta del área. Construir cargas de mampostería de 30 cm, dados de H°A° de apoyo de los perfiles estructurales (que deberán estar calculados para tal fin), encadenados de H°A°, revoques completos.Colocación de Cubierta de Chapa Galvanizada N° 25 sobre perfiles de chapa plegada N° 120 aluminizados.Trabajos de Zinguería: Cenefas y Canaletas de chapa plegada desarrollo 60 cm (aprox.), bajadas de Caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.

2- Recuperación del Área de Internación, Sanitarios del Personal y Acceso de Ambulancias.

Tareas de Recuperación Área de Internación:

Reparación de Revoques exteriores e interiores: Picado de revoques, descubrir a nivel de ladrillos y construir revoques hidrófugo / grueso / fino / pintura.Construcción de Vereda perimetral de Hormigón llaneado de 60 cm de ancho y 10 cm de espesor de Hormigón H°17, se nivelará la superficie del terreno, si fuera necesario se rellenará y compactará.Terminación: Pintura Latex Interior.

Tareas de Reconstrucción de Sanitarios del Personal:

Demolición del incinerador. Demolición de revestimientos, retiro de aberturas. Se ejecutarán las Instalaciones Sanitarias (Desagües Cloacales, Agua Fría Caliente) para el funcionamiento del los nuevos grupos sanitarios. La toma del agua caliente se realizará del termotanque ubicado en el sector del lavadero. Se reconstruirán los pisos calcáreos existentes.Se realizará una nueva Instalación eléctrica y el cielorraso se ejecutará de placas antihumedad.

42

Se colocarán revestimientos cerámicos y aberturas de aluminio linea herrero según plano de detalle. Terminación: Pintura Látex Interior.

Tareas de Retechado Nave Central:

Ejecución de todos los trabajos previos necesarios para realizar el retechado: corrimiento de cables, caños de ventilaciones, etc.Se incluye todos los trabajos necesarios para el retechado de la cubierta de la Nave Central actualmente de Chapa. Se reemplazarán las chapas existentes por Chapas Galvanizadas N° 25 y se reemplazará también el apoyo por perfiles de perfiles de chapa plegada N° 120 aluminizados. Se verificará el estado de las Vigas principales de apoyo las cuales son de Madera PinoTea. Se incoporará material aislante: Lana de vidrio con una cara aluminizada.Trabajos de Zinguería: Cenefas, Cumbrera y Canaletas de chapa plegada desarrollo 60 cm (aprox.), bajadas de Caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.

Tareas de Impermeabilización de Octógonos laterales:Ejecución de todos los trabajos previos necesarios para realizar la impermeabilización: corrimiento de cables, caños de ventilaciones, etc. de las losas planas de hormigón existentes.Este Item incluye los siguientes trabajos: Contrapiso de Pendiente liviano, membrana asfáltica, carpeta hidrófuga y pintura impermeable de terminación. Se reconstruirán las cargas de 30 cm si fuera necesario.Nueva Bajada de Descarga Pluvial caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.

Tareas de Recuperación de Sector de Acceso de Ambulancias:Demolición de Losa de H°A° lateral. Incluye todos los trabajos y equipos necesarios para la ejecución de la demolición de la losa y su retiro. Reconstruir las mamposterías y revoques de apoyo de esa losa.Este Item incluye la ampliación de la Cubierta de Chapa Galvanizada en el sector de garage y su estructura de soporte.Trabajos de Zinguería sobre la Cubierta de Chapa existente: Cenefas, Cumbrera y Canaletas de chapa plegada desarrollo 60 cm (aprox.), bajadas de Caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.

3- Recuperación del Áreas de Guardia y Quirófano.

Tareas de Impermeabilización de Naves laterales:Este Item incluye los siguientes trabajos: Contrapiso de Pendiente liviano, membrana asfáltica, carpeta hidrófuga y pintura impermeable de terminación. Se reconstruirán las cargas de 30 cm si fuera necesario.Nueva Bajada de Descarga Pluvial caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.Terminación: Pintura Latex Interior.

Tareas de Retechado Naves Laterales:

Ejecución de todos los trabajos previos necesarios para realizar el retechado: corrimiento de tanque de agua, corrimiento de cableados, caños de ventilaciones, etc.

43

Se incluye todos los trabajos necesarios para el retechado de las losas de cubierta del área. Construir cargas de mampostería de 30 cm, dados de H°A° de apoyo de los perfiles estructurales (que deberán estar calculados para tal fin), encadenados de H°A°, revoques completos.Colocación de Cubierta de Chapa Galvanizada N° 25 sobre perfiles de chapa plegada N° 120 aluminizados.Trabajos de Zinguería: Cenefas y Canaletas de chapa plegada desarrollo 60 cm (aprox.), bajadas de Caño PVC 110 conectados a Bocas de Desagües, a su vez conectados a cañería de PVC dirigida a cordón cuneta sobre línea municipal.Terminación: Pintura Latex Interior.

Tareas de Recuperación del Área de las Naves Laterales:

Reconstruir la Capa Aisladora.Recuperación de Mamposterías: descubrir la fisura e incorporar hierros diam. 8 para su recomposición. Terminación: Revoques / Revestimientos o Pintura.Reparación de Losas de Hormigón (desde el interior de los locales): Descubrir hierros en estado de oxidación, incorporar pintura anticorrosiva y recomponer el cielorraso si fuera adherido o colgado. Cuando las condiciones edilicias de elementos que quedan al descubierto requieran de un tratamiento estructural especial, se colocarán perfiles metálicos según cálculos.Reparación de Cielorrasos de Yeso colgado / Adherido: en los casos en que las filtraciones de agua hayan provocado el deterioro de los mismo se procederá a ejecutar la reparación con los material adecuados.Reparación de Revoques exteriores e interiores: Picado de revoques, descubrir a nivel de ladrillos y construir revoques hidrófugo / grueso / fino / pintura.Construcción de Vereda perimetral de Hormigón llaneado de 60 cm de ancho y 10 cm de espesor de Hormigón H°17, se nivelará la superficie del terreno, si fuera necesario se rellenará y compactará.Ejecución de Instalación Eléctrica sobre el área de los consultorios. Incorporar Nuevo Tablero secundario (toma de energía desde Tablero Principal ubicado en Hall Acceso) y distribución interna de los locales. Colocación de Artefactos eléctricos.Apertura de Vano y colocación de abertura en el sector de Quirófano.Terminación: Pintura Latex Interior.

4- Recuperación del Área Administrativa.

Reubicar Busto en Hall de Acceso.Reconstruir la Capa Aisladora.Recuperación de Mamposterías: descubrir la fisura e incorporar hierros diam. 8 para su recomposición. Terminación: Revoques / Revestimientos o Pintura.Demolición y ejecución de Cielorrasos de Placa de Yeso colgado.Reparación de Revoques exteriores e interiores: Picado de revoques, descubrir a nivel de ladrillos y construir revoques hidrófugo / grueso / fino / pintura.Recuperación de Aberturas existentes: intervención en todas las aberturas del área; cambio de vidrios rotos, reparación y/o cambio de herrajes, realizar los ajustes necesarios para su buen funcionamiento. Ejecución de Instalación Eléctrica sobre el área de los Oficinas Administrativas. Incorporar Nuevo Tablero Principal (toma de energía desde Tablero General ubicado sobre Línea Municipal) y distribución interna de los locales. Colocación de Artefactos eléctricos.Terminación: Pintura Látex Interior.

44

2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS3. PLANIMETRIAS.

VER ANEXO III.-

45

SECCIÓN V - A FORMULARIO DE OFERTA

Sr.SECRETARIO DE FINANZAS-----------------------------------------S/D

Ref.: Licitación Publica Nacional Nº 02 /2016

Estimado Señor: Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales

confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra ………………………………………………………………………………… de conformidad con dichos documentos, por la suma de Pesos ......................... …………………………………………………… ($ ……….........) de acuerdo a la Lista de Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.-Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la entrega de la obra especificados en la SECCIÓN IV – A dentro de los ……… días siguientes a la fecha de inicio de la Obra.-Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (5 %) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.-Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de ................................. (...) días a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones a los Licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.-Aceptamos la jurisdicción judicial de la provincia de Santa Fe y la jurisdicción administrativa previa que corresponde por ser la provincia persona de derecho público, renunciando expresamente a la competencia de los Tribunales Federales.-Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un Contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal.-Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.-

........................, ..... de ...........de 2016-.-

…………........................................................................... Firma - Responsable autorizado

Adjuntar poder

46

SECCIÓN V - BPLANILLA DE COTIZACION

Secretaría de Finanzas – PROMUDI – SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº02/2016

OBRA: “Refacción, ampliación y refuncionalización del SAMCO de San José de la Esquina”.

Nombre del Oferente:

Ítem Descripción Unidad CantidadPrecio

UnitarioPrecio Total

Inc. %

00

01

02

03

04

05

TOTAL ( $)

…………........................., ..... de ...........de 2016.-

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE TECNICO:.............................................................

…...........................................................................Firma del responsable autorizado

Referencias y nota:(*) Precio unitario, incluido material y mano de obra. (En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario)(**) I.V.A. y otros impuestos, pagaderos en caso que el Contrato sea adjudicado correspondiente al precio unitario. Indicar alícuota aplicada.

47

SECCIÓN V - BPLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Secretaría de Finanzas – PROMUDI – SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº02/2016

OBRA: “Refacción, ampliación y refuncionalización del SAMCO de San José de la Esquina”.

Item Nº : Unidad: Precios a:

Rend.: N° Designación y especificación Unidad Cantidad Precio Subtotal Total

Unitario

Materiales

Subtotal Mano de Obra Mano de Obra

Subtotal Materiales

Transporte

Subtotal transporte

Amortización de equipos

Subtotal Amortización

Reparaciones y repuestos

Subtotal reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes

Subtotal Combustibles y Lubricantes TOTAL COSTO-COSTO

Gastos generales

Beneficios

Gastos impositivos

TOTAL PRECIO ADOPTADO DEL ITEM $/un

48

SECCIÓN VI – DECLARACIÓN JURADA

a cumplimentar por el oferente

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE:........................................................................................DOMICILIO: .................................................................................... TE – FAX: .......................................LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ............PROVINCIA: ..................................

I.- IMPUESTOS NACIONALES:N° CUIT:....................................Condiciones:a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTOb) IVA (*) RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTOc) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: .......................................d) MONOTRIBUTO: (*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO

II.-IMPUESTOS PROVINCIALES:

INGRESOS BRUTOS: (*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTO.N° de INSCRIPCION:.........................................................PROVINCIA DE INSCRIPCION: ..................................CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI / NO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:TIPO....................................................................................ALICUOTA............................TIPO:..................................................................................ALICUOTA............................

III.- IMPUESTOS MUNICIPALES:

REGISTRO E INSPECCION:(*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTO. N° de INSCRIPCION:.........................................................Municipalidad/Comuna de inscripción:

Aclaraciones:• Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la liquidación de las

contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de estos requisitos, no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el consiguiente inconveniente en su cobro.

• (*) - Tachar lo que no corresponda

..........................................................................Firma - Responsable autorizado

49

SECCION VII - FORMULARIO DE CONTRATO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el ....................... díadel mes de ................ entre ....................................................................................................,por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, ............................ ....... .................................................................... (en adelante denominado la “Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables mancomunada y solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este contrato, a saber, .....................[insertar nombre] y .....................[insertar nombre] (en adelante denominadas la “Contratista”).PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra “__________________ _____” objeto de la Licitación Pública N° 000/20...., que le fuera adjudi-cada por Ordenanza/Decreto Nº_______ de fecha________, en los plazos, términos, condicio -nes y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante del presente con-trato y se interpretará en conjunto con aquel.SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos ....................... [IVA incluido] [$.................] a valores del mes de .......... [mismo mes de base) TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el sistema de ……………..CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de laobra objeto de este contrato es de …….…. (…) días corridos a contarse a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.-QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato, declarando conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que resultan de aplicación.-SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato mediante ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato) por un monto de pesos …………. ($ ............).-SÉPTIMO: Representante Técnico.El nombre del representante técnico del Contratista es..........................................OCTAVO: Constitución de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; siendo los siguientes:Domicilio Contratante…………………………..Domicilio Contratista……………………………..NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en la normativa del PROMUDI, en la documentación licitatoria, en la documentación que acom-paña a la oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden.-Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato:- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;- Pliego: Llamado a Licitación Pública Nacional, Instrucciones a los Licitantes;, Condiciones del Contrato; Lista de Cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria Técnica y Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo I y Anexo II (Planimetría)

50

- Oferta completaDECIMA: Jurisdicción de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.-

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y se sellaran conforme a ley.-)

• El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato según ley impositiva provincial vigente será a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.• Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato

51

ANEXO II: CLÁUSULAS ADICIONALES

1. Fondo de Reparo:

De cada certificado de obra que el Contratista presente, se deducirá el cinco por ciento (5%) del monto del mismo, que constituirá el Fondo de Reparo. Este será reintegrado al Contratista si correspondiere luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El importe acumulado en este Fondo no devengará intereses y podrá ser reemplazado en cualquier momento por una garantía, consistente en fianza bancaria, seguro de caución un cheque certificado a favor del Contratante, con los mismos recaudos que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

2. Obras Urgentes:

En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la Inspección de Obra, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante la ejecución de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa autorización del Contratante podrá continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada por vía administrativa, del monto total del Contrato.-

3. Materiales:

Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos exigidos en la documentación contractual, el Contratante será quien determine el material que reemplazará al improvisto.-

4. Control de Materiales:

4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la Inspección de Obra, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las órdenes impartidas. Los días que dure la suspensión de las obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como laborales a los efectos de los plazos de ejecución.-

4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-

4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección de obra podrá retirar muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporción de los componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.-

4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de obra, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de

52

dicho material .Si el precio de éste fuera inferior al del especificado dispondrá la aceptación siempre que se efectúe un reajuste de precios.-

4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.-

4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de materiales patentados.-

5. Reclamos por Rechazo de Materiales:

El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se establece en los Datos del Contrato.-

6. Mora por Rechazo de Materiales:

6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la obra, esta mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará.-

6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.-

7. Descarga y Acarreo de Materiales:

Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable de todas las normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o cargas en las playas de estacionamiento.-

8. Materiales e Instalaciones Existentes:

8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas existentes en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.-

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la Inspección de obra. El Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción por parte del Contratante.-

9. Vicios de Materiales y Obras:

9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección de obra podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por el Contratante.-

53

9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.-

10. Obras Ocultas:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección de obra. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva Acta u Orden de Servicio.-

11. Trabajos Nocturnos:

11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección de obra.-

11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.-

11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingo o feriados) debe ser autorizada por la Inspección de obra. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios contratados.-

12. Medianería:

12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y pagos requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelan para su reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente indicada en la documentación contractual.-

12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea necesario reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los reglamentos, así como también dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.-

12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos deben ser realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de los veinte (20) días corridos de efectuado el replanteo de la obra.-

13. Interrupciones de Servicios Públicos:

54

13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.-

13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: agua, luz, cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.-

13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo.-

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos:

14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica, con una antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de su remoción como consecuencia de las obras a ejecutar.-

15. Señales y Luces de Seguridad:

15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización de letreros mojones y/o balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular.-

15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la zona de tránsito de vehículos y de personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la noche y banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el día.-

16. Desvío del Tránsito:

16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean necesarios para la ejecución de la obra, y efectuar los desvíos correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no provocar inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.-

16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; sólo estará a su cargo los trabajos necesarios para efectuar los desvíos cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego.-

17. Instrucciones:

17.1 La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones que deba transmitir al Contratista en el Libro de Ordenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspección de obra, debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.-

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la orden firmada por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de

55

que la copia se entregó. El Contratista queda notificado de la orden, comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección de Obra y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente de obra una vez terminada la misma.-

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.-

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá caducado su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La observación del Contratista puesta al pie de la Orden de Servicio no lo eximirá de cumplir lo ordenado por la Inspección de Obra. Esta obligación no coartará el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.-

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de obra y/o garantía, según se especifica en la Subcláusula 23.4 Multas del presente Anexo.-

18. Reducciones y/o Ampliaciones de Obra y/o Plazo

18.1 El Contratante podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes modificaciones cuantitativas o cualitativas de los trabajos contratados.-

18.2 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20 %) en más o en menos , del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del precio contractual)

b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

18.3 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.-

18.4 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en la Subclausula 18.2 – Incisos a) y b), pero uno o más ítems sufren variaciones, en más o en menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su precio contractual, las partes podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios unitarios de los ítems de ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección de Obra.-

56

18.5 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en la Subclausula 18.2 – Incisos a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a recisión del contrato.

18.6 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.

19. Rescisión

19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión de la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.-

19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras terminadas.-

20. Continuación de Obras Rescindidas

20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.-

20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.-

21. Trabajos Adicionales

21.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.-

21.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas.-

21.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.-

21.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios deberán ser previamente convenido/s entre las partes.-

22. Condiciones Legales Particulares

57

22.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la ejecución y conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

22.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto en el mismo, aplicándose supletoriamente:

Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS. Normas instalaciones eléctricas :EPE

22.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le correspondieran bajo ningún concepto.-

22.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el Contratista serán por cuenta exclusiva de éste.-

22.5 El Contrato de obra será protocolizado ante Escribano Público y los gastos de honorarios que ello ocasionara serán soportados exclusivamente por el Contratista.-

22.6 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones

Municipales, Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la construcción y energía eléctrica para el accionar de máquinas.-

22.7 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.-

22.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las hubiera, no aportarán ningún derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y aclarados por la Inspección de obra y dichas aclaraciones o salvedades, asentadas en el libro de órdenes, deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del Contrato.-

23. Multas

23.1 La mora en la presentación del Cronograma o Plan de Trabajo será multada con el uno por mil (0,1%) de del monto original del contrato por cada día corrido de atraso.-

23.2 La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Plan de Trabajo se sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.-

58

23.3 La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada con el tres por mil (0,3%) del monto del Contrato por cada día de demora.-

23.4 La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma será del cinco por mil (0,5 %) del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.-

23.5 Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado en el contrato o en el establecido por ampliación de plazo y fijado por Orden de Servicio, se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (0,1%) del monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma.-

23.6 Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.-

24 Cartel de Obra:

El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección, luego de la firma del contrato y previo al inicio de la obra, un cartel de 2 m x 4 m.-Serán construidos en chapa y sostenidos por una estructura resistente. El texto de los carteles será comunicado oportunamente por la Inspección.-

59

ANEXO III

60