PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y … · Ficha Informativa de Proyecto 2016 02/05/2016 9:14 AM...
-
Upload
dinhnguyet -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y … · Ficha Informativa de Proyecto 2016 02/05/2016 9:14 AM...
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 1/24
SGR - Secretaría de Gestión de RiesgosSubsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de RiesgosDirección de análisis de riesgosPROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras
Líder del Proyecto: PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE([email protected])
Patrocinador Ejecutivo: Jaramillo Arias, Luis Aurelio Programas Relacionados: ENCAUZAMIENTO YPROTECCION DE LAQUEDRADA LAS TOTORAS,Provincia - Loja
Titular: Vallejo Subía, Sebastían Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00
CUP: 30340000.0000.373674 TIR: 19.43 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,456,277.38
Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,287,951.27
Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/06/2012 - 30/06/2016
Fecha de última actualización: 22/03/2016 Fecha de Fin Base: 15/06/2014
Modificado por: Villacís Franco, María Danila Fecha del siguiente Hito: 23/01/2014
DATOS GENERALESDescripción
RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcciónde este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite elpaso de grandes avenidas.
LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el CensoNacional de Población y Vivienda fue de 28.185 habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la poblaciónque habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto deencauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por 22.780 habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal(2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones alas actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones.
OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en laprovincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de laprovincia de Loja.
POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquiaCariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón.
PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad devida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguasde la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la poblaciónante eventos de naturaleza hídrica.
Beneficios Cualitativos
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja.
Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica.
Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad.
Tipo de Beneficiario
La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal delcantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón.
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 2/24
Restricciones
TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 30 de junio del 2016, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas ypresupuestadas.
COSTO: El monto total del proyecto es de $7.390.732,63
ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras paramitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas.
RECURSOS: La ejecución del proyecto será fiscalizado por una Fiscalización externa y administrado por técnicos internos de laSecretaría de Gestión de Riesgos.
CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normasecuatorianas de la construcción.
Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
Transcurrido: 95.94 %Fecha de Inicio: 15/06/2012 Fecha de Fin: 30/06/2016
Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
Avance real acumulado
Estado
2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Febrero 2016
1. (16-febrero) La empresa CAVEH solicita una nueva paralización temporal de la obra.1. (25-febrero) Avance Total de la Obra 51.39% conforme lo mencionado en el INFORME No.SGR-SGIAR-009.
PEÑAHERRERALEON,RICARDOFELIPE
01/03/2016 -11:32 AM
Enero 2016
1. (12-enero) Mediante RESOLUCIÓN SGR-003-2016, el delegado de la máxima autoridadinstitucional resuelve en su artículo 3.- "Declarar la suspensión temporal de la obra...".2. (15-enero) La empresa constructora CAVEH OBRAS Y PROYECTOS S.A. solicitó al delegadode la máxima autoridad institucional mediante oficio CAVEH-OBRAS-2016-004 la paralizacióntemporal de la obra, debido a procesos de pagos que se encuentran pendientes en el ministeriode finanzas.3. (26-enero) Mediante RESOLUCIÓN SGR-004-2016, el delegado de la máxima autoridadinstitucional resuelve en su artículo 3.- "Declarar la suspensión temporal de la obra..." por el plazode 30 días, la misma que se contabilizará a partir del 18 de enero del 2016.
PEÑAHERRERALEON,RICARDOFELIPE
01/03/2016 -10:56 AM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 3/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Diciembre 2015
1. (03-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR-007-2015, la máximaautoridad institucional concede una ampliación de plazo para la culminación de la obra por 118días, siendo la nueva de fecha de terminación el 30 de marzo del 2016.2. (10-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR-065-2015, la máximaautoridad institucional resuelve en su artículo 2.- "Dar por terminado unilateralmente el contratode fiscalización de emergencia No. SGR-001.2-2015 y su modificatorio..."3. (14-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR-008-2015, la máximaautoridad institucional resuelve en su artículo 3.- "Levantar la suspensión temporal y parcial enel numeral 1: Túnel de los contratos de emergencia No. SGR-001-2015 y de Fiscalización deEmergencia No. SGR-001.2-2015..."4. (18-diciembre) La empresa constructora CAVEH OBRAS Y PROYECTOS S.A. solicitó ala máxima autoridad institucional mediante oficio CAVEH-OBRAS-2015-184 la paralizacióntemporal de la obra, debido a procesos de pagos que se encuentran pendientes en el ministeriode finanzas.5. (30-diciembre) Mediante Memorando SGR-SGIAR-2015-0351-M, se da a conocer ladesignación del Líder y Patrocinador ejecutivo del Proyecto.
PEÑAHERRERALEON,RICARDOFELIPE
02/02/2016 -04:05 PM
Noviembre 2015
1. (06-noviembre) Se notificó el inicio del la terminación unilateral mediante RESOLUCIÓNDE TERMINACIÓN UNILATERAL No. SGR-057-2015 del contrato de fiscalización No.SGR-001.2-2015.2. (30-noviembre) El ex-administrador del contrato mediante INFORME SGR-AC-RDR-2015-004,solicita a la máxima autoridad institucional, la ampliación de plazo por 118 días.
PEÑAHERRERALEON,RICARDOFELIPE
02/02/2016 -04:03 PM
Octubre 2015.
1. En este mes se ha avanzado en excavación del túnel e instalación de cerchas estructurales2. Avance acumulado de la obra a la fecha: 47%
*Nota: la obra se encontraba congelada debido a la terminación unilateral con la anteriorcontratista hasta mayo de 2015 fecha en la cual los trabajos fueron reiniciados con la nuevacontratista. En consecuencia no cabe el cumplimiento de los hitos 130, 131 y 132 por lo que serealizará la correspondiente actualización de la programación de hitos y financiera.
PEÑAHERRERALEON,RICARDOFELIPE
01/02/2016 -04:56 PM
Septiembre 2015
1. Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR-043-A-2015, la máxima autoridadinstitucional concede la prórroga de plazo por 61 días. La fecha máxima de terminación será el 3de diciembre de 2015.
Dueñas Rossi,Mario
05/11/2015 -11:45 AM
Agosto 2015
1. (11-agosto) Mediante memorando No. SGR-AC-RDR-2015-025, el administrador del contratosolicita el Reinicio de parte de los trabajos correspondientes al item 1. Túnel.2. (13-agosto) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR-002-2015, la máximaautoridad institucional declara el reinicio de parte de los trabajos correspondiente al item 1. Túnel.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
08/10/2015 -11:23 AM
Julio 2015
1. (8-07-2015) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR-001-2015 Artículo 3, donde se resulvelo siguiente: DECLARAR la suspensión temporal y parcial en el numeral 1: Túnel de los contratosde Emergencia No. SGR-001-2015 y de Fiscalización de Emergencia No. SGR-001.2-2015.2. (9-07-2015) Contrato Modificatorio de Fiscalización de Emergencia No. SGR-001.2-2015.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
08/10/2015 -10:48 AM
Junio 2015
1. (15-junio) Mediante memorando No. SGR-AC-RDR-2015-02 se solicita la suspensión temporalde los trabajos y modificación de los cronogramas contractuales en el túnel, y mediante sumillainserta de la Máxima Autoridad institucional dispone a la Coordinación General de AsesoríaJurídica procese la solicitud realizada por el administrador del contrato.2. Monto de Contrato de Obra: $ 5´603.232,31 dólares3. Monto de Contrato de Fiscalización: $ 368.587,13 dólares
Loor Veloz,Fausto Gerardo
08/10/2015 -10:36 AM
Mayo 2015
1. (05-Mayo) La Secretaria de Gestión de Riesgos solicita al Ministerio de Finanzas el pagocorrespondiente al anticipo de la obra y de la Fiscalización mediante CUR 60504630 y CUR60500377.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
06/08/2015 -04:13 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 4/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
2. (06-Mayo) Por parte de la contratista y fiscalización se nos notifico que los valorescorrespondientes a sus anticipos fueron acreditados.3. (06-Mayo) Se considera como fecha de inicio de los trabajos el 07 de Mayo del 2015 y sufinalización el 07 de Octubre del 2015.
Abril 2015
1. (15-Abril) Firma del Contrato de Obra No. SGR-001-2015.2. (15-Abril) Firma del Contrato de Fiscalización No. SGR-001.2-2015.3. (29-Abril) La Secretaría de Gestión de Riesgos autoriza el pago del anticipo para el Contratistay Fiscalización.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
06/08/2015 -04:13 PM
Marzo 2015
1. (17-Marzo) La Comisión de calificación y Adjudicación de Contratos de Obra y Fiscalizaciónde Emergencia de la Secretaria de Gestión de Riesgos, resuelve adjudicar a la nueva contratista,para realizar la Obra de Emergencia.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
06/08/2015 -04:12 PM
Febrero 2015
1. (04-Febrero) La SGR solicitó el aval para el incremento del presupuesto del proyecto, el cualfue otorgado por el MICS y por consiguiente mediante oficio No. MICS-DM-2015-0090, solicita aSENPLADES la aprobacion sin tener pronunciamiento alguno.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
06/08/2015 -04:12 PM
Enero 2015
1. (22-Enero) La comisión especializada de la SGR ejecutó el proceso de liquidación del contratode obra y su fiscalización, en el cual mediante inspección realizada determinó que existían rubrosque se encontraban mal ejecutados, razón por la cual en la liquidación económica realizada por lacomisión, se determinó que el avance real de la obra llega a un 37.036%.2. (22-Enero) La comisión especializada ademas determinó que para la culminación de la obra seha estimado el presupuesto de: Contrato de Obra $5.518.027,10 + IVA ; Contrato de Fiscalización$ 406.238,81 + IVA. También menciona que la fecha de inicio de la obra esta sujeta a la firma delcontrato y entrega del anticipo al contratista, por lo cual se considera como fecha limite para elinicio de la obra a finales del mes de Febrero del 2015.3. (23-Enero) En el Gabinete realizado en el cantón Gonzanamá - provincia de Loja, el Sr.Presidente aprobó la ampliación del compromiso cuya fecha de término sería el 31 de agostodel 2015 y dispuso al Ministerio de Justicia dar apoyo para resolver los litigios que actualmenteestá realizando la Secretaría de Gestión de Riesgos por esta Obra y al Ministerio de Finanzas abrindar las facilidades financieras para empezar la ejecución del compromiso hasta recuperar elpago de las pólizas.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
06/08/2015 -04:11 PM
Diciembre 2014
1. (11-diciembre) Terminación unilateral del contrato de obra por medio de resolucionSGR-057-2014.2. (11-diciembre) Terminación unilateral del contrato de fiscaliazción por medio de resolucionSGR-058-2014.
Loor Veloz,Fausto Gerardo
05/08/2015 -04:55 PM
Noviembre 2014
1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO)2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO)3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO)4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing.Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomiendala terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato.5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO)6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO)7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO)8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing.Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa ala máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda laterminación unilateral del contrato.9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalizaciónpor medio de resolución No. SGR-052-2014.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -05:42 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 5/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada porCONCIESA.14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra pormedio de resolución No. SGR-053-2014.
La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre.
Octubre 2014
1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO)2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO)3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO)4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing.Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomiendala terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato.5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO)6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO)7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO)8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing.Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa ala máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda laterminación unilateral del contrato.9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalizaciónpor medio de resolución No. SGR-052-2014.11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demandapor terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por lacontratista CONCIESA.13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada porCONCIESA.14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra pormedio de resolución No. SGR-053-2014.
La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -05:39 PM
Septiembre 2014
La fiscalización no presenta informes de avance de obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -05:02 PM
Agosto 2014
1. (08-agosto) Se presenta la planilla 21. (HITO 106 CUMPLIDO)2. (12-agosto) Planilla 17 pagada. (HITO 81 CUMPLIDO)3. (13-agosto) Planilla 18 pagada. (HITO 88 CUMPLIDO)4. (13-agosto) Planilla 19 pagada. (HITO 96 CUMPLIDO)5. (14-agosto) Planilla 20 pagada. (HITO 104 CUMPLIDO)6. (14-agosto) Se presenta la planilla 22. (HITO 114 CUMPLIDO)7. (19-agosto) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 21. (HITO 110 CUMPLIDO)
Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contratooriginal en el que se indica que tiene un avance del 67.598%, para el contrato complementario lafiscalización no ha presentado informe de avance de obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -03:18 PM
Julio 2014 Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -02:49 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 6/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contratooriginal en el que se indica que tiene un avance del 65.239%, para el contrato complementario lafiscalización no ha presentado informe de avance de obra.
Junio 2014
Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contratooriginal en el que se indica que tiene un avance del 61.233%, para el contrato complementario lafiscalización no ha presentado informe de avance de obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -02:48 PM
Mayo 2014
1. (02-mayo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra planilla 21. (HITO 108CUMPLIDO)2. (22-mayo) Se presenta el informe de aprobación de planilla 20 . (HITO 102 CUMPLIDO)
Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contratooriginal en el que se indica que tiene un avance del 58.668%, para el contrato complementario lafiscalización no ha presentado informe de avance de obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
26/01/2015 -02:46 PM
Abril 2014
1. (01-abril) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 20.(HITO 100 CUMPLIDO)2. (01-abril) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4contrato complementario. (HITO 101 CUMPLIDO)3. (15-abril) Se presenta la Resolución Nro. 001-RTT-A-GADCC-2014, suscrita por el alcalde delcantón Calvas, en el que resuelve declara la ocupación inmediata de la franja de terreno a serexpropiada (donde se construirá la rápida de la obra), previo al depósito del 10% del valor de lafranja ante la Autoridad competente.4. (22-abril) Se presenta la planilla 19 (HITO 90 CUMPLIDO)5. (24-abril) Se presenta la planilla 3 Contrato complementario (HITO 91 CUMPLIDO)6. (25-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 19. (HITO 94 CUMPLIDO)7. (27-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario. (HITO95 CUMPLIDO)8. (28-abril) Se presenta la planilla 20 (HITO 98 CUMPLIDO)9. (28-abril) Se presenta la planilla 4 Contrato complementario. (HITO 99 CUMPLIDO)10. (29-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario. (HITO103 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
09/06/2014 -09:58 AM
Marzo 2014
1. (04-marzo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19.(HITO 092 CUMPLIDO)2. (05-febrero) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3contrato complementario. (HITO 093 CUMPLIDO)
Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avancedel 51.884% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 29.874%.El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 46.231%, del monto totalcontractual.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
14/05/2014 -11:42 AM
Febrero 2014
1. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 1 contrato complementariopresentada. (HITO 078 CUMPLIDO)2. (05-febrero) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 17 presentada. (HITO 079CUMPLIDO)3. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 2 contrato complementariopresentada. (HITO 087 CUMPLIDO)4. (11-febrero) Se presenta e informe de aprobación de planilla 18 presentada. (HITO 086CUMPLIDO)5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fuesolicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos pordonde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo.
Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avancedel 50.096% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 22.669%.El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 43.053%, del monto totalcontractual.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
13/05/2014 -04:53 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 7/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
Enero 2014
1. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16.(HITO 070 CUMPLIDO)2. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1.contrato complementario (HITO 076 CUMPLIDO)3. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17.(HITO 077 CUMPLIDO)4. (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO 071 CUMPLIDO)5. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato complementario. (HITO 074CUMPLIDO)6. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO 075 CUMPLIDO)7. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO 082 CUMPLIDO)8. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato complementario. (HITO 083CUMPLIDO)9. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18, enel mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO 084CUMPLIDO)10. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2contrato complementario, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un totaldel 15.319%. (HITO 085 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
05/03/2014 -01:14 PM
Diciembre 2013
1. (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO 061 CUMPLIDO)2. (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO 068 CUMPLIDO)3. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO 062 CUMPLIDO)4. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO 065 CUMPLIDO)5. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
06/02/2014 -11:47 AM
Noviembre 2013
1. (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059CUMPLIDO)2. (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO 063 CUMPLIDO)3. (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO 066 CUMPLIDO)4. (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 denoviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual.(HITO 067 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
03/01/2014 -05:53 PM
Octubre 2013
1. (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO)2. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO 046CUMPLIDO)3. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO 050CUMPLIDO)4. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 054CUMPLIDO)5. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058CUMPLIDO)
* Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema NacionalDescentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamientode la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de 2.056.760,05 a 8.265.126,59 para elcontrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
02/12/2013 -11:40 AM
Septiembre 2013
1. (10-Septiembre) Reinicio de obra.2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No.SGR-SAT-OVB-047-2013 (HITO 57 CUMPLIDO)3. (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del 39.833%.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
01/11/2013 -03:43 PM
AGOSTO 2013
1. (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra(HITO 51 CUMPLIDO)2. (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO 53 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
03/10/2013 -04:49 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 8/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
3. (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a lassuspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisióndel contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del 2013.4. (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB-037-2013, el Ing. Olmedo Vélez,Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-0060-082013-M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la MáximaAutoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se apruebapor Máxima Autoridad.5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO 42 CUMPLIDO)6. (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55CUMPLIDO)
JULIO 2013
1. (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa 0+091.60, los trabajos de excavaciónen arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante OficioNo. 025-SNGR-029-2012, de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres,Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización,la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodosconstructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condicionesde trabajo son muy diferentes a lo establecido.2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por mediode Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. AlbertoHuerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No. 0053-SNGR-GTR-RVC-2013. Espor esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC-0055-072013-M, de fecha 23 de julio de2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, sesugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitadapor el contratista de la obra.3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junioal 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se haavanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+077 a la 0+091.6 desde la boca del túnel,y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+615hasta la abscisa 0+601. (HITO 56 CUMPLIDO)4. (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR.5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julioal 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Sehan realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+601 hasta la abscisa0+541. (HITO 60 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote,Jorge Javier
05/09/2013 -10:52 PM
JUNIO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se haavanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+058 a la 0+077 desde la boca del túnel, yse indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+637hasta la abscisa 0+615.- Por medio de Memorando No. 0038-SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de losinformes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
02/08/2013 -04:01 PM
MAYO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se haavanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+030 a la 0+058 desde la boca del túnel,y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa0+674,80 hasta la abscisa 0+637.- Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro dellado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas 0+150 hasta la 0+157,50 que faltabapor realizar.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
03/07/2013 -08:27 PM
ABRIL 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 deabril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además seindica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa 0+685 a la0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente.- Se realizó el pago de la planilla No. 7.- Se realizó la entrega de la planilla No. 9.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
04/06/2013 -07:51 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 9/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
MARZO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 demarzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además seindica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel seha avanzado desde la abscisa 0+000 a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa 0+715 a la0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación.- Se realizó el pago de la planilla No. 5- Se realizó el pago de la planilla No. 6
Yanez Pinargote,Jorge Javier
06/05/2013 -03:58 PM
FEBRERO 2013- De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR-029.2-2013 con la compañíaCIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos.- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-45-2013, de fecha 19 de febrero de 2013, se indicaque ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual.- De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo.- Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6
Yanez Pinargote,Jorge Javier
04/04/2013 -11:06 AM
ENERO 2013- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, de fecha 24 de enero de 2013, se indicaque ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 deEnero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual.- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, se indica que el 17 de enero del 2012,hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex PadillaTorres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie laposibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metrosaproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradoresque nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectara las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas.- Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla.- Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
14/03/2013 -02:24 PM
DICIEMBRE 2012.- Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-27-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes,Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 denoviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total deejecución del 9,694% del monto contractual.- Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagadaal contratista.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
04/02/2013 -07:20 PM
NOVIEMBRE 2012- Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regíaa partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratistamediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por elIng. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR.- Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-20-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes,Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 deoctubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%,dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual.- Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagadaal contratista.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
03/01/2013 -08:41 AM
OCTUBRE 2012- Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M-102012, de fecha 1 de octubre de 2012,suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a laMáxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel enla quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 deseptiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existendiferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por elestudio.- Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-15-2012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscritopor el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario deGestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra.- Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M-102012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscritopor el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer,Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de lostrabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
04/12/2012 -07:21 PM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 10/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
- Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito porel Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada lasuspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de30 días.
SEPTIEMBRE 2012- Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicialrealizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correctade la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con latopografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio.- El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva uncontrol de la obra.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
05/11/2012 -11:46 AM
AGOSTO 2012- La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de unaFiscalización externa, para que lleve el control de la obra.- Con Oficio No. SNGR-DES-2012-1479-O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó alMinisterio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ 700.469,00,para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No.SENPLADES-SIP-2012-0616-OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficioen mención.- El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva uncontrol de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra.- Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra yen los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avancesde obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecenal pago de los anticipos y las planillas aprobadas.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:59 AM
JULIO 2012- Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de laSecretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudiospor parte de la contratista.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:59 AM
JUNIO 2012- Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la MáximaAutoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores aejecutarse en el proyecto.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:58 AM
MAYO 2012- Mediante Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0901-O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó alSeñor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad ensu agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o despuésdel después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existenentre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras".
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:58 AM
ABRIL 2012- Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S-2012-0260-OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo alpronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que serealice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a laSENPLADES.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:58 AM
MARZO 2012- Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad deuna ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidaden la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluaciónsobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES-2012-0497-O del 29 de marzo de 2012, sesolicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta lafecha no tenemos respuesta.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:57 AM
FEBRERO 2012- Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0316-O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de lamodificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protecciónde la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por$204.768,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo,no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales delproyecto.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:57 AM
ENERO 2012:- Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0085-O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADESy al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD4.846.726,95.
Yanez Pinargote,Jorge Javier
17/10/2012 -09:56 AM
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 11/24
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización
- Con oficio Nro. SNGR-DES-2012-0106-O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre lasgestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para laejecución del proyecto.- Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0115-O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a laSENPLADES el pedido del incremento presupuestario.
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema Fecha deúltima
actualización
Responsable Urgencia Impacto Calificación AccionesCerradas /
Totales
El no cumplimiento en la presentaciónde los Informe de fiscalizaciónCAUSARÍA el retraso en los pagos delas planillas
01/03/2016 RICARDOFELIPE
PEÑAHERRERALEON
10 10 1 0/1
Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo Fecha deúltima
actualización
Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /
Totales
5- PROYECTO. Recursos.Los reajustes presupuestarios porestados de emergencia CAUSARÍA elretraso en la ejecución del proyecto
02/12/2013 Jorge JavierYanez Pinargote
50 % 70 35 1/1
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
1 DEFINICION: Ficha técnicaelaborada
4-Inicio de Trabajo 20/06/2012 20/06/2012 Sí 10.0
2 PLANIFICACION: Resoluciónde emergencia elaborado
9-EntregablesFormales
27/06/2012 27/06/2012 Sí 5.0
3 PLANIFICACION: Contrato deemergencia suscrito
4-Inicio de Trabajo 02/07/2012 02/07/2012 Sí 5.0
4 EJECUCION: Fiscalizadordesignado
4-Inicio de Trabajo 03/07/2012 03/07/2012 Sí 0.5
5 EJECUCION: CUR de anticipoaprobado
5-EntregablesIntermedios
04/07/2012 04/07/2012 Sí 0.4
6 EJECUCION: Acta de inicio deobra
5-EntregablesIntermedios
05/07/2012 05/07/2012 Sí 0.4
7 EJECUCION: bodegas ycampamentos levantados
5-EntregablesIntermedios
20/07/2012 20/07/2012 Sí 0.4
8 EJECUCION: replantéo deltrazado del estudio
5-EntregablesIntermedios
25/07/2012 25/07/2012 Sí 0.4
9 EJECUCION: Informe deestudios revisados
5-EntregablesIntermedios
07/08/2012 07/08/2012 Sí 0.4
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 12/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
10 EJECUCION: Planilla 1presentada
5-EntregablesIntermedios
05/09/2012 05/09/2012 Sí 0.4
11 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/09/2012 03/09/2012 Sí 0.4
12 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/09/2012 12/09/2012 Sí 0.4
13 EJECUCION: Planilla 1 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/09/2012 23/10/2012 Sí 0.4
14 EJECUCION: Planilla 2presentada
5-EntregablesIntermedios
05/10/2012 28/09/2012 Sí 0.4
15 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/10/2012 14/09/2012 Sí 0.4
16 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/10/2012 08/10/2012 Sí 0.4
17 EJECUCION: Planilla 2 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/10/2012 09/11/2012 Sí 0.4
18 EJECUCION: Planilla 3presentada
5-EntregablesIntermedios
05/11/2012 05/11/2012 Sí 0.4
19 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/11/2012 13/11/2012 Sí 0.4
20 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/11/2012 14/11/2012 Sí 0.4
21 EJECUCION: Planilla 3 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/11/2012 30/11/2012 Sí 0.4
22 EJECUCION: Planilla 4presentada
5-EntregablesIntermedios
05/12/2012 04/12/2012 Sí 0.4
23 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/12/2012 12/12/2012 Sí 0.4
24 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/12/2012 06/12/2012 Sí 0.4
25 EJECUCION: Planilla 4 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/12/2012 27/12/2012 Sí 0.4
26 EJECUCION: Planilla 5presentada
5-EntregablesIntermedios
05/01/2013 03/01/2013 Sí 0.4
27 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/01/2013 26/12/2012 Sí 0.4
28 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/01/2013 01/02/2013 Sí 0.4
29 EJECUCION: Planilla 5 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/01/2013 27/03/2013 Sí 0.4
30 EJECUCION: Contrato deFiscalización de Emergenciafirmado
5-EntregablesIntermedios
04/02/2013 04/02/2013 Sí 0.4
31 EJECUCION:Planilla 6presentada
5-EntregablesIntermedios
05/02/2013 25/01/2013 Sí 0.4
32 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/02/2013 24/01/2013 Sí 0.4
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 13/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
33 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/02/2013 04/02/2013 Sí 0.4
34 EJECUCION: Planilla 6 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/02/2013 28/03/2013 Sí 0.4
35 EJECUCION: Planilla 7presentada
5-EntregablesIntermedios
05/03/2013 15/02/2013 Sí 0.4
36 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/03/2013 19/02/2013 Sí 0.4
37 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/03/2013 28/02/2013 Sí 0.4
38 EJECUCION: Planilla 7 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/03/2013 19/04/2013 Sí 0.4
39 EJECUCION: Planilla 8presentada
5-EntregablesIntermedios
05/04/2013 28/03/2013 Sí 0.4
40 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/04/2013 28/03/2013 Sí 0.4
41 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/04/2013 08/04/2013 Sí 0.4
42 EJECUCION: Planilla 8 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/04/2013 29/08/2013 Sí 0.4
43 EJECUCION: Planilla 9presentada
5-EntregablesIntermedios
05/05/2013 30/04/2013 Sí 0.4
44 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/05/2013 30/04/2013 Sí 0.4
45 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/05/2013 13/05/2013 Sí 0.4
46 EJECUCION: Planilla 9 pagada 5-EntregablesIntermedios
23/05/2013 17/10/2013 Sí 0.4
47 EJECUCION: Planilla 10presentada
5-EntregablesIntermedios
05/06/2013 05/06/2013 Sí 0.4
48 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/06/2013 10/06/2013 Sí 0.4
49 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/06/2013 10/06/2013 Sí 0.4
50 EJECUCION: Planilla 10pagada
5-EntregablesIntermedios
23/06/2013 17/10/2013 Sí 0.4
51 EJECUCION: Planilla 11presentada
5-EntregablesIntermedios
05/07/2013 13/08/2013 Sí 0.4
52 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/07/2013 28/06/2013 Sí 0.4
53 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/07/2013 20/08/2013 Sí 0.4
54 EJECUCION: Planilla 11pagada
5-EntregablesIntermedios
23/07/2013 17/10/2013 Sí 0.4
55 EJECUCION: Planilla 12presentada
5-EntregablesIntermedios
05/08/2013 29/08/2013 Sí 0.4
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 14/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
56 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
13/08/2013 17/07/2013 Sí 0.4
57 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
14/08/2013 19/09/2013 Sí 0.4
58 EJECUCION: Planilla 12pagada
5-EntregablesIntermedios
23/08/2013 17/10/2013 Sí 0.4
59 EJECUCION: Planilla 13presentada
5-EntregablesIntermedios
03/09/2013 01/10/2013 Sí 0.4
60 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
04/09/2013 29/07/2013 Sí 0.4
61 EJECUCION: Informe deaprobación de planillapresentada
5-EntregablesIntermedios
10/09/2013 02/12/2013 Sí 0.4
62 EJECUCION: Planilla 13pagada
5-EntregablesIntermedios
20/09/2013 27/12/2013 Sí 0.4
63 EJECUCION: Planilla 14presentada
5-EntregablesIntermedios
03/11/2013 22/11/2013 Sí 0.4
64 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado
5-EntregablesIntermedios
04/11/2013 28/10/2013 Sí 0.4
65 EJECUCION: Planilla 14pagada
5-EntregablesIntermedios
23/11/2013 27/12/2013 Sí 0.5
66 EJECUCION: Planilla 15presentada
5-EntregablesIntermedios
05/12/2013 26/11/2013 Sí 0.4
67 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 15
5-EntregablesIntermedios
13/12/2013 26/11/2013 Sí 0.4
68 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 15presentada
5-EntregablesIntermedios
14/12/2013 11/12/2013 Sí 0.4
69 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 16presentada
5-EntregablesIntermedios
14/12/2013 05/02/2014 Sí 0.4
70 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 16
5-EntregablesIntermedios
14/12/2013 13/01/2014 Sí 0.4
71 EJECUCION: Planilla 16presentada
5-EntregablesIntermedios
14/12/2013 23/01/2014 Sí 0.4
72 EJECUCION: Planilla 15pagada
5-EntregablesIntermedios
23/12/2013 27/12/2013 Sí 0.4
73 EJECUCION: Planilla 16pagada
5-EntregablesIntermedios
23/12/2013 12/08/2014 Sí 0.5
74 EJECUCION: Planilla 1Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/01/2014 27/01/2014 Sí 0.4
75 EJECUCION: Planilla 17presentada
5-EntregablesIntermedios
05/01/2014 27/01/2014 Sí 0.4
76 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 1 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/01/2014 13/01/2014 Sí 0.4
77 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 17
5-EntregablesIntermedios
13/01/2014 13/01/2014 Sí 0.4
78 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 1
5-EntregablesIntermedios
14/01/2014 05/02/2014 Sí 0.4
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 15/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
contrato complementariopresentada
79 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 17presentada
5-EntregablesIntermedios
14/01/2014 05/02/2014 Sí 0.4
80 EJECUCION: Planilla 1contrato complementariopagada
5-EntregablesIntermedios
23/01/2014 23/01/2014 No 0.4
81 EJECUCION: Planilla 17pagada
5-EntregablesIntermedios
23/01/2014 12/08/2014 Sí 0.4
82 EJECUCION: Planilla 18presentada
5-EntregablesIntermedios
05/02/2014 31/01/2014 Sí 0.4
83 EJECUCION: Planilla 2Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/02/2014 31/01/2014 Sí 0.4
84 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 18
5-EntregablesIntermedios
13/02/2014 31/01/2014 Sí 0.4
85 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 2 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/02/2014 31/01/2014 Sí 0.4
86 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 18presentada
5-EntregablesIntermedios
14/02/2014 11/02/2014 Sí 0.4
87 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 2contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/02/2014 05/02/2014 Sí 0.4
88 EJECUCION: Planilla 18pagada
5-EntregablesIntermedios
23/02/2014 13/08/2014 Sí 0.4
89 EJECUCION: Planilla 2contrato complementariopagada
5-EntregablesIntermedios
23/02/2014 23/02/2014 No 0.4
90 EJECUCION: Planilla 19presentada
5-EntregablesIntermedios
05/03/2014 22/04/2014 Sí 0.4
91 EJECUCION: Planilla 3Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/03/2014 24/04/2014 Sí 0.4
92 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 19
5-EntregablesIntermedios
13/03/2014 04/03/2014 Sí 0.4
93 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 3 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/03/2014 04/03/2014 Sí 0.4
94 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 19presentada
5-EntregablesIntermedios
14/03/2014 25/04/2014 Sí 0.4
95 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 3contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/03/2014 27/04/2014 Sí 0.4
96 EJECUCION: Planilla 19pagada
5-EntregablesIntermedios
23/03/2014 13/08/2014 Sí 0.4
97 EJECUCION: Planilla 3contrato complementariopagada
5-EntregablesIntermedios
23/03/2014 23/03/2014 No 0.5
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 16/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
98 EJECUCION: Planilla 20presentada
5-EntregablesIntermedios
05/04/2014 28/04/2014 Sí 0.4
99 EJECUCION: Planilla 4Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/04/2014 28/04/2014 Sí 0.4
100 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 20
5-EntregablesIntermedios
13/04/2014 01/04/2014 Sí 0.4
101 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 4 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/04/2014 01/04/2014 Sí 0.4
102 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 20presentada
5-EntregablesIntermedios
14/04/2014 22/05/2014 Sí 0.4
103 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 4contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/04/2014 29/04/2014 Sí 0.4
104 EJECUCION: Planilla 20pagada
5-EntregablesIntermedios
23/04/2014 14/08/2014 Sí 0.4
105 EJECUCION: Planilla 4contrato complementariopagada
5-EntregablesIntermedios
23/04/2014 23/04/2014 No 0.4
106 EJECUCION: Planilla 21presentada
5-EntregablesIntermedios
05/05/2014 05/05/2014 No 0.4
107 EJECUCION: Planilla 5Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/05/2014 05/05/2014 No 0.4
108 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 21
5-EntregablesIntermedios
13/05/2014 02/05/2014 Sí 0.4
109 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 5 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/05/2014 02/05/2014 Sí 0.4
110 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 21presentada
5-EntregablesIntermedios
14/05/2014 14/05/2014 No 0.4
111 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 5contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/05/2014 14/05/2014 No 0.4
112 EJECUCION: Planilla 21pagada
5-EntregablesIntermedios
23/05/2014 27/10/2014 Sí 0.4
113 EJECUCION: Planilla 5Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
23/05/2014 23/05/2014 No 0.5
114 EJECUCION: Planilla 22presentada
5-EntregablesIntermedios
05/06/2014 05/06/2014 No 0.4
115 EJECUCION: Planilla 6Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/06/2014 05/06/2014 No 0.4
116 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 22
5-EntregablesIntermedios
13/06/2014 13/06/2014 No 0.4
117 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 6 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/06/2014 13/06/2014 No 0.4
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 17/24
HITOS
Hito Categoría FechaComprometida
FechaEstimada
FechaReal
Atiempo
HitoCumplido
AvanceFísico
118 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 22presentada
5-EntregablesIntermedios
14/06/2014 14/06/2014 No 0.4
119 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 6contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/06/2014 14/06/2014 No 0.4
120 EJECUCION: Planilla 22pagada
5-EntregablesIntermedios
23/06/2014 27/10/2014 Sí 0.4
121 EJECUCION: Planilla 6Contrato complementariopagada
5-EntregablesIntermedios
23/06/2014 23/06/2014 No 0.4
122 EJECUCION: Planilla 23presentada
5-EntregablesIntermedios
05/07/2014 05/07/2014 No 0.4
123 EJECUCION: Planilla 7Contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
05/07/2014 05/07/2014 No 0.4
124 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 23
5-EntregablesIntermedios
13/07/2014 13/07/2014 No 0.4
125 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 7 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/07/2014 13/07/2014 No 0.4
126 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 23presentada
5-EntregablesIntermedios
14/07/2014 14/07/2014 No 0.4
127 EJECUCION: Informe deaprobación de planilla 7contrato complementariopresentada
5-EntregablesIntermedios
14/07/2014 14/07/2014 No 0.4
128 EJECUCION: Planilla 23pagada
5-EntregablesIntermedios
23/07/2014 27/10/2014 Sí 0.4
129 EJECUCION: Informe defiscalización y avance de obrapresentado planilla 12 contratocomplementario
5-EntregablesIntermedios
13/12/2014 13/12/2014 No 0.0
130 EJECUCION: RecepciónProvisional de obra solicitada
5-EntregablesIntermedios
09/01/2015 09/01/2015 No 14.8
131 EJECUCION: Acta de entregade recepción provisionalsuscrita
5-EntregablesIntermedios
26/01/2015 26/01/2015 No 4.7
132 CIERRE: Recepción Definitivade obra solicitada
9-EntregablesFormales
30/07/2015 30/07/2014 No 4.0
133 CIERRE: Acta de entrega derecepción definitiva suscrita
5-EntregablesIntermedios
14/08/2015 14/08/2015 No 6.0
SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación
1 Proyecto paralizado - supervisión negativa Ortiz Villavicencio,Johanna Cecibel
{PR} - Provincia - LOJA 21/03/2016
2 Proyecto paralizado - supervisión negativa Ortiz Villavicencio,Johanna Cecibel
{PR} - Provincia - LOJA 28/12/2015
3 Construcción del túnel no se cumple en su totalidad Ortiz Villavicencio,Johanna Cecibel
{PR} - Provincia - LOJA 29/09/2015
4 Construcción de túnel no se cumple de acuerdo a lo planificado Ortiz Villavicencio,Johanna Cecibel
{PR} - Provincia - LOJA 29/07/2015
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 18/24
SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación
5 Reinicio de obras en construcción del Túnel , supervisiónpositiva
Ortiz Villavicencio,Johanna Cecibel
{PR} - Provincia - LOJA 26/05/2015
6 Verificación en territorio sobre alertas en relación alEncausamiento de la quebrada Las Totoras
Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 18/12/2014
7 Seguimiento compromisos quebrada Totoras Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 27/10/2014
8 Visita a la construcción del túnel en la quebrada Las Totoras Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 13/09/2014
9 Supervisión al Proyecto encauzamiento Quebrada TotorasCariamanga
Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 23/06/2014
10 Supervisión del avance de la excavación del túnel y obra civil Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 20/05/2014
11 Tunel Totoras - Planillas de pago Ojeda Valarezo, TaniaVerónica
{PR} - Provincia - LOJA 27/02/2014
12 Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Torres Paz, MarceloVinicio
{PR} - Provincia - LOJA 18/11/2013
13 Proyecto Totoras Paralizado Torres Paz, MarceloVinicio
{PR} - Provincia - LOJA 02/09/2013
14 Encauzamiento de la quebrada de las totoras Torres Paz, MarceloVinicio
{PR} - Provincia - LOJA 12/06/2013
15 Avance de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras Torres Paz, MarceloVinicio
{PR} - Provincia - LOJA 24/04/2013
16 Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, conlo cual inica la implementación del mismo.
Jaramillo Febres, AliciaMaría
{PR} - Provincia - LOJA 10/07/2012
17 Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, conlo cual entra en la fase precontractual.
Jaramillo Febres, AliciaMaría
{PR} - Provincia - LOJA 07/06/2012
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance alPeríodo
Meta Resultadodel Período
Fechade Inicio
ÚltimoPeríodo
Actualizado
No hay información disponible
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 19/24
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado: 4,434,439.57
Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,287,951.27 **
Costo Total: 12,675,848.12
Total Devengado: 5,287,951.27
% Costo Total Devengado: 41.72 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.
% Costo Total Devengado: 41.72 %
Perfil Económico 2016
Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total
Ppto. Planeado 11,624,058.38 0.00 0.00 11,624,058.38
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 5,066,318.97 2,000,000.00 0.00 7,066,318.97
Ppto. Codificado 29,210,038.88 2,980,098.31 0.00 32,190,137.19
Ppto. Comprometido 15,355,824.49 0.00 0.00 15,355,824.49
Planeado - Codificado(2016)
-2,980,098.31
Programado aDevengar
11,445,234.95 2,000,000.00 0.00 13,445,234.95
Ppto. Devengado 5,287,951.27 0.00 0.00 5,287,951.27
Estimado a fin de año * 5,287,951.27 0.00 0.00 5,287,951.27
Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)
6,157,283.68 2,000,000.00 0.00 8,157,283.68
% de Programadoa Devengar vs.Devengado
* 46.20 % 0.00 % 0.00 % 39.33 %
Ppto. Codificado 998 4,361,424.98 980,098.31 0.00 5,341,523.29
Ppto. Devengado 998 878,716.18 0.00 0.00 878,716.18
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes Prog. a Devengar(Mensual)
Devengado(Mensual)
Prog. a Devengar(Acumulado)
Devengado(Acumulado)
AvanceAcumulado
Estado AvanceAnual
Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 20/24
Presupuesto Mensual 2016
Mes Prog. a Devengar(Mensual)
Devengado(Mensual)
Prog. a Devengar(Acumulado)
Devengado(Acumulado)
AvanceAcumulado
Estado AvanceAnual
Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
Mar 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 % 0.00 %
Abr 500,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00 %
May 500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 % 0.00 %
Jun 500,000.00 2,000,000.00
Jul 0.00 2,000,000.00
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total 2,000,000.00 0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1 Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de la información en gestión de riesgos a nivel nacional MEDIANTE el mejoramientoy la aplicación de Geomática Avanzada en la determinación de una tipología de movimientos en masa y zonas de desazolve,elaboración de Cartas de Inundación por tsunamis y la implementación del Plan de Control de Inundaciones PCI.
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
1 ASOCIACION HITO 001: Ficha técnica elaborada H001.pdf 05/09/2013
2 ASOCIACION HITO 002: Resolución de emergenciaelaborado
H002.pdf 05/09/2013
3 ASOCIACION HITO 003: Contrato de emergenciasuscrito
H003.pdf 05/09/2013
4 ASOCIACION HITO 004: Cambio de fiscalizador H004.01.pdf 05/09/2013
5 ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H004.02.pdf 05/09/2013
6 ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor H004.02.pdf 05/09/2013
7 ASOCIACION HITO 004: Fiscalizador designado H004.pdf 05/09/2013
8 ASOCIACION HITO 005: CUR de anticipo aprobado H005.pdf 05/09/2013
9 ASOCIACION HITO 009: Informe de estudios revisados H009.pdf 05/09/2013
10 ASOCIACION HITO 010: Planilla 1 presentada H010.pdf 05/09/2013
11 ASOCIACION HITO 011: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H011.pdf 06/09/2013
12 ASOCIACION HITO 012: Informe de aprobación deplanilla presentada
H012.pdf 05/09/2013
13 ASOCIACION HITO 013: Planilla 1 pagada H013.pdf 05/09/2013
14 ASOCIACION HITO 014 Planilla 2 presentada H014.pdf 05/09/2013
15 ASOCIACION HITO 015: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H015.pdf 06/09/2013
16 ASOCIACION HITO 016: Informe de aprobación deplanilla presentada
H016.pdf 05/09/2013
17 ASOCIACION HITO 017: Planilla 2 Pagada H017.pdf 05/09/2013
18 ASOCIACION HITO 018: Planilla 3 presentada H018.pdf 05/09/2013
19 ASOCIACION HITO 019: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H019.pdf 05/09/2013
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 21/24
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
20 ASOCIACION HITO 020: Informe de aprobación deplanilla presentada
H020.pdf 05/09/2013
21 ASOCIACION HITO 021: Planilla 3 pagada H021.pdf 05/09/2013
22 ASOCIACION HITO 022: Planilla 4 presentada H022.pdf 05/09/2013
23 ASOCIACION HITO 025: Planilla 4 pagada H025.pdf 05/09/2013
24 ASOCIACION HITO 026: Planilla 5 presentada H026.pdf 05/09/2013
25 ASOCIACION HITO 027: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H027.pdf 05/09/2013
26 ASOCIACION HITO 028: Informe de aprobación deplanilla presentada
H028.pdf 05/09/2013
27 ASOCIACION HITO 029: Planilla 5 pagada H029.pdf 05/09/2013
28 ASOCIACION HITO 030: Contrato de Fiscalización deEmergencia firmado
H030.pdf 05/09/2013
29 ASOCIACION HITO 031:Planilla 6 presentada H031.pdf 05/09/2013
30 ASOCIACION HITO 033: Informe de aprobación deplanilla presentada
H033.pdf 05/09/2013
31 ASOCIACION HITO 034: Planilla 6 pagada H034.pdf 05/09/2013
32 ASOCIACION HITO 035: Planilla 7 presentada H035.pdf 05/09/2013
33 ASOCIACION HITO 036: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H036.PDF 05/09/2013
34 ASOCIACION HITO 037: Informe de aprobación deplanilla presentada
H037.pdf 05/09/2013
35 ASOCIACION HITO 038: Planilla 7 pagada H038.pdf 05/09/2013
36 ASOCIACION HITO 039: Planilla 8 presentada H039.pdf 05/09/2013
37 ASOCIACION HITO 040: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H040.pdf 05/09/2013
38 ASOCIACION HITO 041: Informe de aprobación deplanilla presentada
H041.pdf 05/09/2013
39 ASOCIACION HITO 042: Planilla 8 pagada H042.pdf 05/09/2013
40 ASOCIACION HITO 043: Planilla 9 presentada H043.pdf 05/09/2013
41 ASOCIACION HITO 044: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H044.pdf 05/09/2013
42 ASOCIACION HITO 045: Informe de aprobación deplanilla presentada
H045.pdf 05/09/2013
43 ASOCIACION HITO 046: Planilla 9 pagada H046.pdf 18/10/2013
44 ASOCIACION HITO 047: Planilla 10 presentada H047.pdf 05/09/2013
45 ASOCIACION HITO 048: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H048.pdf 05/09/2013
46 ASOCIACION HITO 050: Planilla 10 pagada H050.pdf 18/10/2013
47 ASOCIACION HITO 051: Planilla 11 presentada H051.pdf 05/09/2013
48 ASOCIACION HITO 052: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H052.pdf 05/09/2013
49 ASOCIACION HITO 053: Informe de aprobación deplanilla presentada
H053.pdf 05/09/2013
50 ASOCIACION HITO 054: Planilla 11 pagada H054.pdf 18/10/2013
51 ASOCIACION HITO 055: Planilla 12 presentada H055.pdf 05/09/2013
52 ASOCIACION HITO 056: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H056.pdf 05/09/2013
53 ASOCIACION HITO 057: Informe de aprobación deplanilla presentada
H057.pdf 03/10/2013
54 ASOCIACION HITO 058: Planilla 12 pagada H058.pdf 18/10/2013
55 ASOCIACION HITO 059: Planilla 13 presentada H059.pdf 01/11/2013
56 ASOCIACION HITO 059: Reingreso de planilla 13 H059.2.pdf 02/12/2013
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 22/24
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
57 ASOCIACION HITO 060: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H060.pdf 05/09/2013
58 ASOCIACION HITO 061: Informe de aprobación deplanilla presentada
H061.pdf 03/01/2014
59 ASOCIACION HITO 062: Planilla 13 pagada H062.pdf 03/01/2014
60 ASOCIACION HITO 063: Planilla 14 presentada H063.pdf 02/12/2013
61 ASOCIACION HITO 064: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H064.pdf 02/12/2013
62 ASOCIACION HITO 065: Planilla 14 pagada H065.pdf 03/01/2014
63 ASOCIACION HITO 066: Planilla 15 presentada H066.pdf 03/01/2014
64 ASOCIACION HITO 067: Informe de fiscalización yavance de obra presentado
H067.pdf 03/01/2014
65 ASOCIACION HITO 068: Informe de aprobación deplanilla presentada
H068.pdf 03/01/2014
66 ASOCIACION HITO 069: Informe de aprobación deplanilla 16 presentada
H069.pdf 06/03/2014
67 ASOCIACION HITO 070: Informe de fiscalización yavance de obra presentado planilla 16
H070.pdf 06/02/2014
68 ASOCIACION HITO 071: Planilla 16 presentada H071.pdf 06/02/2014
69 ASOCIACION HITO 074: Planilla 1 presentada delcontrato complementario
H074.pdf 06/02/2014
70 ASOCIACION HITO 075: Planilla 15 presentada H075.pdf 06/02/2014
71 ASOCIACION HITO 076: Informe de fiscalizacióny avance de obra presentado planilla 1 contratocomplementario
H076.pdf 06/02/2014
72 ASOCIACION HITO 077: Informe de fiscalización yavance de obra presentado planilla 17
H077.pdf 06/02/2014
73 ASOCIACION HITO 078: Informe de aprobación deplanilla 1 contrato complementario presentada
H078.pdf 06/03/2014
74 ASOCIACION HITO 079: Informe de aprobación deplanilla 17 presentada
H079.pdf 06/03/2014
75 ASOCIACION HITO 079: Planilla 15 pagada H072.pdf 06/02/2014
76 ASOCIACION HITO 082: Planilla 18 presentada H082.pdf 06/02/2014
77 ASOCIACION HITO 082: Planilla 2 presentada contratocomplementario
H083.pdf 06/02/2014
78 ASOCIACION HITO 084: Informe de fiscalización yavance de obra presentado planilla 18
H084.pdf 06/02/2014
79 ASOCIACION HITO 085: Informe de fiscalizacióny avance de obra presentado planilla 2 contratocomplementario
H085.pdf 06/02/2014
80 ASOCIACION HITO 086: Informe de aprobación deplanilla 18 presentada
H086.pdf 06/03/2014
81 ASOCIACION HITO 087: Informe de aprobación deplanilla 2 contrato complementario presentada
H087.pdf 06/03/2014
82 ASOCIACION HITO 090: Planilla 19 presentada H090.pdf 13/05/2014
83 ASOCIACION HITO 091: Planilla 3 Contratocomplementario presentada
H091.pdf 13/05/2014
84 ASOCIACION HITO 092: Informe de fiscalización yavance de obra presentado planilla 19
H092.pdf 13/05/2014
85 ASOCIACION HITO 093: Informe de fiscalizacióny avance de obra presentado planilla 3 contratocomplementario
H093.pdf 13/05/2014
86 ASOCIACION HITO 094: Informe de aprobación deplanilla 19 presentada
H094.pdf 13/05/2014
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 23/24
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta
87 ASOCIACION HITO 095: Informe de aprobación deplanilla 3 contrato complementario presentada
H095.pdf 13/05/2014
88 ASOCIACION HITO 099: Planilla 4 Contratocomplementario presentada
H099.pdf 13/05/2014
89 ASOCIACION HITO 101: Informe de fiscalizacióny avance de obra presentado planilla 4 contratocomplementario
H101.pdf 13/05/2014
90 ASOCIACION HITO 103: Informe de aprobación deplanilla 4 contrato complementario presentada
H103.pdf 13/05/2014
91 AUTORIZACION DE SUSPENSION 1 AUTORIZACION_DE_SUSPENCION_1.PDF 05/11/2012
92 cedula presupuestaria-monto asignado cedula_de_enero_a_octubre_totoras.PDF 05/11/2015
93 COMUNICACION DE SUSPENSION 1 COMUNICACION_DE_SUSPENCION_1.pdf 05/11/2012
94 CONTRATO DE LA REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO CONTRATO_-_REVISION_Y_AJUSTE_DE_DISEÑO.pdf 19/11/2012
95 Contratos normales de construcción y fiscalización contratos.zip 05/11/2015
96 INFORME DE AVANCE 2 INFORME_DE_ACTIVIDADES_2.pdf 16/10/2012
97 Informe SGR-SGIAR-005 AVANCE DE OBRA - ENE.2016
Informe_No._SGR-SGIAR-005_-_Enero_2016.pdf 03/02/2016
98 INFORME SOBRE HITOS DESACTUALIZADOS EN LAHERRAMIENTA
INFORME_HITOS_DESACTUALIZADOS_GPR.PDF 29/10/2015
99 MARCO LOGICO - SENPLADES MARCO_LÓGICO_DEL_PROYECTO.pdf 29/10/2015
100 matriz de contratos oct 2015 Matriz_de_contratos_Totoras.xlsx.pdf 09/11/2015
101 OFICIO No. SNGR-DES-2012-1479-O, donde laSNGR solicita aumento presupuestario para contratarfiscalización.
Oficio_No._SNGR-DES-2012-1479-O_y_Oficio_No._SENPLADES-SIP-2012-0616-OF.pdf
06/09/2012
102 Programación de visita a Totoras. SNGR-DES-2012-0901-O.pdf 11/06/2012
103 Proyecto en formato SENPLADES, prioridad ycronograma valorado
formato_SENPLADES_Totoras.zip 15/05/2013
104 Proyecto presentado a SENPLADES - Encauzamiento yProtección de la Quebrada Las Totoras
TOTORAS_EN_FORMATO_SENPLADES_Versión_2.pdf 19/04/2012
105 RESOLUCIÓN INICIO DE TERMINACIÓN UNILATERALFISCALIZADORA - NOV. 2015
Resolución_Administrativa_No._SGR-057-2015.PDF 02/02/2016
106 RESOLUCIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL - ENE. 2016 Resolución_Administrativa_No._SGR-003-2016.pdf 03/02/2016
107 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2013 -SUSPENCION
RESUMEN_EJECUTIVO_AGOSTO_2013_-_SUSPENCION.pdf
05/09/2013
108 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2013 RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2013_-_SUSPENCION.pdf
05/08/2013
109 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2013 RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2013_-_CORRECCION_DE_INFORMES.pdf
05/08/2013
110 RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE2013
RESUMEN_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf 03/10/2013
111 SENPLADES AVALA LA FISCALIZACION, DAAUMENTO PRESUPUESTARIO
SENPLADES_AVAL_FISCALIZACION.pdf 07/10/2012
112 SOLICITUD DE 2DA PARALIZACIÓN DE OBRA - ENE.2016
Solicitud_de_2da_Paralización_de_obra_Túnel_Totoras.pdf 03/02/2016
113 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 2 - NOV. 2015 Informe_ampliación_de_plazo_No._2_TOTORAS.pdf 02/02/2016
114 SOLICITUD DE REVISION DE ESTUDIOS SOLICITUD_DE_REVISION_DE_ESTUDIOS.pdf 07/10/2012
115 VERIFICABLES DIC.-2015 VERIFICABLE_DICIEMBRE_2015.rar 03/02/2016
EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)
FISCALIZADOR -(REPRESENTANTELEGAL)
Ficha Informativa de Proyecto 2016
02/05/2016 9:14 AM GPR | 24/24
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)
Loor Veloz, FaustoGerardo
SUPERVISOR DEOBRA
Analista [email protected]
PEÑAHERRERA LEON,RICARDO FELIPE
LIDER DE PROYECTO SUBSECRETARIODE GESTIÓN DE LAINFORMACIÓN YANÁLISIS DE RIESGOS