PRIMERA: DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS … · Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. P5LNO26047

1

Bases para la Licitación Pública Nacional

P5LNO26047

Que se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Licitación Pública Nacional de Obra Pública para la celebración de un contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

El objeto de la licitación es:

RESTAURACIÓN PARCIAL DEL TANQUE ESFÉRICO TE-405 DE 15,000 BLS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE PROPANO, Y DE LOS TANQUES ATMOSFÉRICO DE CÚPULA FIJA Y SU CONVERSIÓN DE TECHO FIJO A CÚPULA FLOTANTE TV-221 DE 55,000 BLS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA REFORMADA, TV-224 DE 55,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA REFORMADA, TV-225 DE 30,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA CATALITICA, TV-241 DE 55,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PRIMARIA Y TV-242 DE 55,000 BLS. PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PRIMARIA, UBICADOS EN EL SECTOR No. 6, EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS”, EN MINATITLÁN, VER.

Nombre y Dirección de la Convocante: Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento Subdirección de Procura y Abastecimiento Gerencia de Contrataciones para Procesos de Refinación Subgerencia de Contratos en Producción En nombre y Representación de Pemex-Refinación Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del edificio A, Col. Petróleos Mexicanos, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11311, México, D.F.; con el teléfono número (55) 1944 2500 Ext. 53900, 22931 y correo electrónico [email protected].

Nomenclatura empleada en estas bases: Para los efectos de las presentes bases de licitación se entenderá por:

PR: Pemex Refinación [la convocante]. DOF: Diario Oficial de la Federación. LPM: Ley de Petróleos Mexicanos. RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. DAC´s: Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. SFP: Secretaría de la Función Pública. OIC: Órgano Interno de Control en PR. DA: Documento Administrativo

mailto:[email protected]


2

DP. Documento Precalificación DT. Documento Técnico DE. Documento Económico DI. Documento Informativo STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.


3

Documentos que integran las bases de la licitación

Secciones y anexos

Sección I: Instrucciones. Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación Anexo 2: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

Sección II: Información general del proyecto.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.

Parte I Requisitos para la precalificación

Parte II Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta

Parte III Contenido de la Propuesta Técnica

Parte IV Contenido de la Propuesta Económica

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

IV.1 Criterios de Precalificación

IV.2 Criterios de Evaluación Técnica

IV.3 Criterios de Evaluación Económica

IV.4 Mecanismo de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.

Modelo de Contrato

Formatos para Contratación


4

Sección I: Instrucciones.

Índice de las Instrucciones de la licitación

Apartado Concepto

Introducción

1.- Descripción general de la obra.

2.- Plazo, lugar de ejecución de la obra, tipo de contrato y ejercicios fiscales.

3.- Condiciones de precio, moneda en que se cotizará, anticipos y remuneración.

4.- Visita al sitio.

5.- Junta de Aclaraciones.

6.- Modificaciones a la convocatoria y a las bases de la licitación.

7.- Etapa de Precalificación.

8.- Reglas para la participación de los licitantes.

9.- Preparación y presentación de las propuestas.

10.- Acto de presentación y apertura de las propuestas.

11.- Evaluación de las propuestas [criterios de evaluación], Aclaraciones ó Subsanaciones.

12.- Etapa de Negociación de Precios.

13.- Causales de desechamiento.

14.- Criterios de adjudicación.

15.- Cancelación de licitación.

16.- Suspensión de la licitación.

17.- Licitación desierta.

18.- Fallo.

19.- Formalización del contrato.

20.- Devolución de propuestas desechadas.

21.- Información confidencial de los licitantes.

22.- Testigo Social.

23.- Inconformidades.

23A.- Penalizaciones y Retenciones.

24.- Garantías


5

25.- Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.).

26.- Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

27.- Contratación de Extranjeros.

28.- Programa de Cadenas Productivas.

29.- Bitácora Electrónica.

30.-

Artículo 32-Ddel Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 53 fracción I de su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y demás disposiciones aplicables, Pemex Refinación a través de la Gerencia de Contratos de Obra Pública de la Subdirección de Administración y Finanzas emite las presentes Bases de la licitación, de acuerdo a lo siguiente:


6

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES

Introducción.

Información a considerar en las presentes bases de la licitación.

La presente licitación se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las “Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, y demás disposiciones aplicables. Queda asentado para todos los efectos legales, que ni el proceso de licitación a que se refieren estas bases ni el contrato que en su caso se adjudique como resultado de dicho proceso, implican compromiso alguno de PR en relación con la producción, explotación, extracción, uso y destino de los hidrocarburos que en su caso se produzcan, los cuales son propiedad exclusiva de la nación mexicana. Toda la información que se genere de la Licitación formará parte de las Bases y se publicará en la página electrónica de PR; dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los licitantes, por lo que será responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante todas las etapas del proceso de Licitación. Formas de participación en la licitación.- En esta licitación solamente se podrá participar en forma presencial, por lo que los licitantes deberán presentar personalmente sus ofertas y no podrán remitirlas en forma electrónica. Impedimentos para participar en la licitación.- No podrán presentar propuesta ni celebrar contratos en la licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren el Artículo 53 fracción V de la LPM, así como el Artículo 12 de las DAC´s. En el caso que un licitante presente propuesta por sí mismo o como parte de un grupo que presenta una propuesta conjunta, no podrá presentar otra propuesta. Ingreso al Domicilio de la Convocante.- La persona física que asista por su propio derecho, o en representación de una persona moral a los actos de juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones, y otros actos públicos relacionados con esta licitación, para ingresar al Domicilio de la Convocante en donde se llevarán a cabo dichos actos del procedimiento de contratación, deberá solicitar un folio de acceso con un día de anticipación a dichos actos, asimismo entregar en el control de acceso, una identificación oficial con fotografía,[permitiéndose credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional], por lo que se le recomienda prever su asistencia por lo menos con dos identificaciones oficiales de las ya mencionadas, y presentarse con 30 minutos de antelación a la hora del evento, con la finalidad de cumplir oportunamente con el trámite de registro que les permitirá ingresar al edificio. Observadores.- Las cámaras, colegios, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y en general cualquier persona interesada, pueden asistir a los actos públicos de esta licitación, en calidad de observadores, bajo la condición de solicitar por escrito previo a los actos indicados en el cronograma y de registrar su asistencia, abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.


7

Nuevo Cronograma del Procedimiento de Contratación

Actos Fecha Hora Lugar

Publicación de la convocatoria: 11 de Agosto de 2015. Diario Oficial de la Federación y Página de Internet: www.ref.pemex.com

Junta de aclaraciones (Precalificación) 28 de Agosto de 2015. 10:00 hrs. Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz.

Límite de inscripción: 03 de Septiembre de 2015. 14:00 hrs. Edificio “A” piso 7 Av. Marina Nacional No.329; Col. Petróleos Mexicanos; Del. Miguel Hidalgo C.P. 11311 México, D.F. Sala de Juntas No. 1

Recepción de documentación para precalificación:

04 de Septiembre de 2015. 12:00 hrs.

Edificio “A” piso 7 Av. Marina Nacional No.329; Col. Petróleos Mexicanos; Del. Miguel Hidalgo C.P. 11311 México, D.F. Sala de Juntas No. 1

Periodo de Subsanacion de la Etapa de Precalificación

A partir del 10 al 11 de Septiembre de 2015


Resultado de la etapa de precalificación:

14 de Septiembre de 2015. 12:00 hrs.


Visita al sitio de los trabajos: 21 de Septiembre de 2015. 10:00 hrs. Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz.

Junta de aclaraciones 23 de Septiembre de 2015. 10:00 hrs. Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz.

Acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica:

07 de Octubre de 2015. 10:00 hrs.


Presentacion de Resultados Tecnicos y Apertura de Propuestas Económicas

15 de Octubre de 2015. 12:00 hrs.


Periodo de Subsanacion y Negociacion de Precios (De aplicar)

A partir del 21 al 23 de Octubre de 2015


Acto de fallo de la licitación: 26 de Octubre de 2015. 17:00 hrs.


Fecha de la suscripción del contrato 13 de Noviembre de 2015.

Fecha estimada de inicio de los Trabajos

16 de Noviembre de 2015.


8

Los plazos, horarios y sitios aquí señalados, podrán ser modificados de acuerdo al Artículo 26 de las DAC´s.

La visita de precalificación se llevarán a cabo en la sala de Juntas del Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, Minatitlán Veracruz y la(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas ubicada en Edificio “A” piso 7 Av. Marina Nacional No.329; Col. Petróleos Mexicanos; Del. Miguel Hidalgo C.P. 11311 México, D.F. La entrega de documentacion y la notificación de resultados de la etapa de Precalificacion, la apertura de proposiciones, la notificación de fallo y la formalización del contrato se llevarán a cabo en la Sala de Juntas ubicada en Edificio “A” piso 7 Av. Marina Nacional No.329; Col. Petróleos Mexicanos; Del. Miguel Hidalgo C.P. 11311 México, D.F.

Consulta de Bases: Las bases de la licitación estarán disponibles en forma electrónica en la dirección:

www.ref.pemex.com, en la opción suministros, mini sitio Transparencia en suministros, para que los interesados

en participar obtengan información, revisen las bases, desde la fecha de publicación de la convocatoria, y hasta la fecha límite de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente durante ese periodo.

Inscripción de Licitantes.- Las personas interesadas en participar como licitantes en el presente procedimiento de contratación, deberán inscribirse en el mismo, entregando en el domicilio de la convocante Edificio “A” piso 7 Av. Marina Nacional No.329; Col. Petróleos Mexicanos; Del. Miguel Hidalgo C.P. 11311 México, D.F., el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación por sí o en representación de un tercero, así como manifestación bajo protesta de decir verdad relativa a los datos generales del interesado y en su caso, del representante; podrán utilizar el Anexo 1 de la Sección I para solicitud de inscripción a la licitación, anexando a dicha manifestación la documentación siguiente:

a).-Copia simple legible de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes o su equivalente para el caso de

personas extranjeras.

1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:


2.-PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TIPO DE CONTRATO Y EJERCICIOS FISCALES.

I. El plazo de ejecución de la obra es de: 300 (Trescientos) días naturales.

II. El lugar de ejecución de la obra: Los trabajos se llevarán a cabo en el Interior de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Ave. Díaz Mirón 119, Col. Obrera, C.P. 96740, Minatitlán, Veracruz.

III. Tipo y alcance del contrato: El contrato que resulte de la presente licitación, será de Obra Pública a Precio

Unitario y Tiempo Determinado.

El alcance del contrato, la descripción completa y detallada, características, instrucciones e indicaciones para la contratación requerida, así como las cantidades, unidades de medida y descripciones por partida/concepto, están descritas en la Sección II de las presentes bases de licitación.

IV. Ejercicios fiscales.

http://www.ref.pemex.com/


9

El contrato que resulte de esta licitación abarcará el ejercicio fiscal 2015 y 2016.

Programa presupuestario: Renglon 310.

Acuerdo Plurianualidad: Si Aplica. 3.- CONDICIONES DE PRECIO, MONEDA EN QUE SE COTIZARÁ, ANTICIPOS Y REMUNERACIÓN.

I. Condiciones de precio.

Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado [I.V.A.]. Los precios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.

II. Moneda en que se cotizará. Las propuestas de los licitantes deberán ser presentadas en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).

III. Anticipos. No se otorgará anticipo.

IV. Remuneración. Los pagos se efectuarán en: Moneda Nacional. Periodicidad de Pago: Estimaciones (mensuales) de trabajos ejecutados. Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de la factura. El monto, la facturación, las condiciones y forma de pago y lo relativo a pagos en exceso se realizarán conforme a lo establecido en la cláusula Cuarta del modelo de contrato, el cual forma parte integrante de estas bases de licitación.

V. Capital Contable. El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), en pesos mexicanos.

4.-VISITA AL SITIO. La visita al sitio se llevará a cabo iniciando en la fecha, hora y lugar establecida en el “Cronograma del Procedimiento de licitación” de estas bases de la licitación. La visita será coordinada por el Área de Contratación de Obra Pública en la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, los licitantes que asistan no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga con pantalón u overol, ambos de algodón de color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial con casquillo, lentes de seguridad y protectores auditivos. Los licitantes deberán considerar que la transportación, hospedaje y cualquier gasto que sean erogados para llegar al lugar donde iniciará la visita al sitio, serán por su cuenta. La asistencia de los licitantes a la visita al sitio no será obligatoria, pero en caso de no asistir, los licitantes aceptan con el sólo hecho de participar en la licitación, que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar


10

modificaciones al contrato por ese motivo. Las preguntas derivadas de esta visita, deberán ser presentadas en la(s) junta(s) de aclaraciones. 5.- JUNTA DE ACLARACIONES 5.1.- Consideraciones Generales: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién podrá ser asistido por los representantes de las áreas que se consideren necesarias. Solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas, las personas [físicas o morales], que se hayan inscrito, lo cual deberá acreditarse con copia del comprobante de inscripción (Anexo 1 de la Sección I); en caso contrario se les permitirá su asistencia registrándose, sin poder formular preguntas ni intervenir en cualquier forma. Los actos de junta de aclaraciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Subgerencia de Contratos en Producción Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del edificio A, Col. Petróleos Mexicanos, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11311, México, D.F.; con el teléfono número (55) 1944 2500 Ext. 53900, 2293. En la fecha, hora y sala indicadas en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación”, de estas bases. Las dudas, planteamientos y solicitudes de aclaraciones de los licitantes relacionadas con las bases de la licitación, se resolverán de manera clara y objetiva. Y se entregarán personalmente, por escrito y en archivos de texto magnéticos en formato Word, en la Subgerencia de Contratos en Producción Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del edificio A, Col. Petróleos Mexicanos, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11311, México, D.F.; o

enviadas por medios electrónicos al correo [email protected], a más tardar en la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, adjuntando copia de su registro de participación. La asistencia a las juntas de aclaraciones por parte de los licitantes será de su estricta responsabilidad. Las actas de las juntas de aclaraciones, se pondrán al finalizar dichas juntas a disposición de los licitantes que no

hubiesen asistido, para efectos de su notificación, en la página de Internet: www.ref.pemex.com, en la opción

suministros, mini sitio Transparencia en suministros, ya que será de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo éste el único medio para obtenerlas. 5.2.- Junta de Aclaraciones para Precalificación: Se realizará la junta de aclaraciones para la etapa de Precalificacion en la fecha, hora y lugar establecido en el Cronograma del Procedimiento de Contratación y solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con dicha etapa, los licitantes que se hayan inscrito para esta Licitación y presenten el escrito en el que exprese su interés en participar en esta Licitación. El servidor público que presida la junta de aclaraciones en su caso, podrá convocar a ulterior(es) junta(s) en razón de la complejidad y del número de preguntas recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en la que se llevará(n) a cabo. Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las preguntas, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento. Una vez concluida la última junta de aclaraciones, no se dará respuesta a ninguna solicitud de aclaración enviada por los licitantes, posterior a dicho acto. Las preguntas recibidas con posterioridad, por resultar extemporáneas, no serán contestadas y se integrarán al expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente para el proceso, programar una nueva reunión para ello.

mailto:[email protected]



11

En el caso de existir adecuaciones estas serán asentadas en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formará(n) parte de la versión final de las bases de licitación, por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones, ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando la versión final de las bases de licitación.

5.3.- Junta de Aclaraciones para Bases de Licitación: Se realizará la junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar establecido en el Cronograma del Procedimiento de Contratación y solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con las bases de licitación, los licitantes que se hayan inscrito para esta Licitación y presenten el escrito en el que exprese su interés en participar en esta Licitación. El servidor público que presida la junta de aclaraciones en su caso, podrá convocar a ulterior(es) junta(s) en razón de la complejidad y del número de preguntas recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en la que se llevará(n) a cabo. Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las preguntas, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento. Una vez concluida la última junta de aclaraciones, no se dará respuesta a ninguna solicitud de aclaración enviada por los licitantes, posterior a dicho acto. Las preguntas recibidas con posterioridad, por resultar extemporáneas, no serán contestadas y se integrarán al expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente para el proceso, programar una nueva reunión para ello. En el caso de existir adecuaciones estas serán asentadas en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formará(n) parte de la versión final de las bases de licitación, por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones, ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando la versión final de las bases de licitación. 6.-MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

PR podrá modificar los requisitos, documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación en la forma dispuesta en las mismas, lo cual invariablemente deberá ser comunicado a los licitantes, difundiendo tales modificaciones durante la(s) junta(s) de aclaraciones o a través de los mismos medios utilizados y bajo las mismas condiciones para su publicación. Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la convocatoria o a éstas bases de licitación, mismas que quedarán plasmadas en la versión final de las bases de licitación. Versión final de las bases.

La convocante en la última junta de aclaraciones podrá poner a disposición de los licitantes la versión final de las bases de licitación de ser así el caso en términos del Art. 26 último párrafo de las DAC´S, en forma electrónica, misma que también los licitantes interesados, podrán obtener directamente del portal de Internet en la dirección

siguiente: www.ref.pemex.com, en la opción suministros, mini sitio Transparencia en suministros, es

responsabilidad del licitante obtener un ejemplar de la versión final de las bases de licitación, siendo este el único medio para obtenerla. 7.- ETAPA DE PRECALIFICACIÓN.



12

De conformidad con la fracción II, inciso e) del Artículo 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), 48 fracción I inciso b) y 57 fracción I de su Reglamento, 18, 19 inciso c) fracción (iii) y (n), 20 y 21 de las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC’S), en el procedimiento de contratación se podrá establecer una etapa de precalificación de la capacidad técnica y financiera, así como de la experiencia de los proveedores y contratistas relacionadas con el objeto de la contratación. Dicha etapa deberá establecerse desde la convocatoria y las bases de licitación, como una primera etapa de evaluación del procedimiento de contratación. 7.1 DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN: Con fundamento en el Artículo 21 de las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC’S), para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista de Licitantes precalificados, la Convocante implementará el presente documento en las bases de licitación, en el cual se valoran los aspectos técnicos, financieros, comerciales y legales de los licitantes, observando lo siguiente:

I. Se realizará previamente a la presentación y apertura de proposiciones; II. Sólo podrán ser precalificadas las personas que hubieren adquirido las bases de licitación; III. La precalificación podrá realizarse con base en la información existente en el Registro de

Proveedores y Contratistas y en aquélla que proporcionen los licitantes; IV. En la primera junta de aclaraciones, los Licitantes podrán plantear sus dudas respecto de los

requisitos y documentación para la precalificación y la convocante dará respuesta a dichos cuestionamientos en la misma junta o, a más tardar, en la siguiente. Una vez solventados los cuestionamientos de los Licitantes, la convocante señalará las fechas en que se realizarán los eventos de la precalificación, y

V. La convocante comunicará a los interesados los resultados de la precalificación en acto público. VI. La documentación solicitada para la precalificación se recibirá en la fecha, hora y lugar señalados

en el Cronograma del procedimiento de contratación; en ningún caso, se recibirá documentación de los Licitantes, después de la hora y fecha señalada.

VII. Los Licitantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del proceso de licitación sea entregada en tiempo y forma para la aplicación del procedimiento de precalificación.

VIII. Una vez recibida la documentación, el servidor público facultado por la convocante, procederá a realizar una revisión cuantitativa de la documentación solicitada para la precalificación, y verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos, o les faltare algún requisito, ésta será desechada en ese momento; los faltante u omisiones se harán constar en el Formato de Recepción de los documentos para precalificación, que al efecto se recabe para cada licitante.

IX. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de entrega de documentación para precalificación, en la que se hará constar los documentos recibidos y en su caso el o los licitantes cuya documentación sea desechada. El acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos. En dicha acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el resultado de la precalificación.

X. En caso que PEMEX REFINACIÓN hubiere solicitado originales o copias certificadas para cotejo, se les devolverán a los licitantes en este acto.

XI. El formato de Recepción de los documentos para precalificación de cada licitante, formará parte del acta de presentación de precalificación de la licitación.

XII. La precalificación se realizará con base en la información que proporcionen los licitantes, y conforme a lo indicado en las actas de juntas de aclaraciones celebradas.

XIII. PEMEX REFINACIÓN comunicará a los interesados los resultados de la precalificación en acto público, en dicho acto se entregará la constancia de precalificación, la cual hará alusión expresa a si el licitante cumple o no con los requisitos de precalificación, solicitados en estas bases.

XIV. PEMEX REFINACIÓN se abstendrá de recibir propuestas de los licitantes que no hubieren cumplido con los requisitos de precalificación.

XV. Los documentos requeridos para la precalificación se recomienda sean contenidos en carpetas o folders, preferentemente foliados, y ser entregados en sobre cerrado, identificado por el frente, preferentemente como a continuación se indica:


13

PROPUESTA TECNICA

ORIGINAL

DOC. PARA LA

PRECALIFICACIÓN

O

R

I

G

I

N

A

L

C

O

P

I

A

Y rotulados conforme a lo siguiente:

Con el objeto de agilizar la conducción de la etapa de precalificación, se recomienda a los Licitantes que presenten los documentos foliados en todas sus fojas.

XVI. Los documentos requeridos para la precalificación deberán presentarse debidamente firmados por

el Representante Legal donde está su nombre en todas y cada una de las hojas que conforme sus documentos de precalificación.

XVII. Consideraciones de Asociados en Común (PROPUESTAS CONJUNTAS), deberán de expresar en un documento (Dentro o fuera del sobre de la Etapa de Precalificación), la denominación (Persona Física o Moral) de los participantes en común para esta etapa, siendo requisito, que cuando al menos uno de los asociados presente el documento ANEXO 1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN; además deberán de indicar la participación de cada uno de los asociados, según corresponda, para cada uno de los criterios a Precalificar.

XVIII. Los documentos para la Precalificación no deberán contener tachaduras ni enmendaduras. 7.2 REQUISITOS Y CRITERIOS DE PRECALIFICACIÓN 7.2.3 SUBSANACIÓN DE PRECALIFICACIÓN Los requisitos y criterios para precalificar la experiencia, la capacidad técnica y financiera, se encuentran estipulados en la Sección IV de estas bases de licitación.

I. PR llevará a cabo la precalificación de los aspectos solicitados, constatando que la documentación

recibida de cada licitante incluya la información y acredite los requisitos solicitados. II. La determinación de PR sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases de la

licitación, en relación con los aspectos considerados en la etapa de precalificación, se basará en los documentos que entreguen los licitantes, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa.

Documentación para la Etapa de Precalificación:

[Nombre o razón social del licitante] LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. P5LNO26047 Domicilio, teléfonos y correo electrónico del

licitante: ______________________________________ Teléfono y correo electrónico del representante

legal: ______________________________________


14

III. En el acto en el cuál se dé a conocer los resultados de la precalificación a los licitantes, se levantará el acta correspondiente, asentando el nombre de los licitantes que asisten, así como la indicación de que PEMEX REFINACIÓN se abstendrá de recibir propuestas de los licitantes que no hubieren cumplido los requisitos de la precalificación, por lo que éstos no podrán presentar propuesta.

IV. A cada uno de los licitantes que no cumplan con los requisitos de precalificación, se les entregará escrito indicando las razones que motivaron su incumplimiento.

El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de notificación en la página de internet www.pemex.ref.com ya que será de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo este el único medio para obtenerla.

8.-REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. 8.1.- Forma de Participación. La participación de los licitantes en cualquier acto público de este proceso de contratación, será en forma presencial, para lo cual presentarán sus propuestas técnica y económicas por escrito [a máquina o en impresión por computadora], en sobre cerrado, en original, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras y con firma autógrafa del apoderado o representante legal acreditado o representante común para el caso de propuestas conjuntas, cada uno de los documentos que integren la propuesta. Los licitantes, en la preparación de sus propuestas, deberán utilizar los formatos que se entregan como parte de estas bases, o bien, en sus formatos, siempre y cuando éstos contengan toda la información requerida y preferentemente en el orden señalado.

A fin de facilitar el proceso de evaluación de las propuestas, se recomienda que las propuestas técnica y económica se entreguen con sus hojas preferentemente FOLIADAS, también solicitamos sea entregado en forma electrónica en formato Word o Excel los anexos DE-1, DE-2, DE-8, DE-9, DE-10, DE-11, DE-12, DE-

13. En esta licitación no se aceptará el envío de propuestas por medios electrónicos, servicio postal, mensajería o correo electrónico. Un licitante no podrá presentar más de una propuesta en esta licitación. 8.2.- Idioma: Las propuestas deberán presentarse en idioma español, los catálogos técnicos y folletos que expresamente se soliciten en estas bases de licitación, podrán ser presentados en idioma inglés, con una traducción simple al español. 8.3.- Subcontratación: El contratista podrá subcontratar partes o actividades de la obra enseguida enunciadas: Pruebas Radiograficas y La Instrumentación. 8.4.- Presentación de Propuestas Conjuntas. Dos o más personas, que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 53, Fracción V de la LPM, y 12 de las DAC´s, podrán presentar conjuntamente una propuesta (consorcio) en esta licitación sin la necesidad de constituir una persona jurídica distinta de dichas personas, de acuerdo a lo siguiente:

Bastará con la inscripción de una sola de las empresas que forme parte del consorcio.

http://www.pemex.ref.com/


15

Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio de propuesta conjunta de acuerdo a lo establecido en el Formato DT-15 incluido en la Parte II de la Sección III de estas bases de licitación. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales acreditados de cada una de las personas integrantes del grupo que presentan la propuesta conjunta. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique.

La propuesta deberá contener firma autógrafa del representante común que haya sido designado por los integrantes del consorcio en el convenio.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando en la nueva sociedad se mantengan las responsabilidades de dicho convenio.

8.5.- Contenido Nacional Para la presente obra se establece de acuerdo a los procedimientos de contratación de proyectos integrados mayores, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo de Compras del Sector Público, Anexo 1001.2b Notas Generales, Lista de México, Numeral 6, un Porcentaje de Contenido Nacional mínimo del 8% (Ocho por ciento), debiendo acreditarse su integración nacional. Para dar cumplimiento a lo anterior, se establece la obligación expresa de que los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, el porcentaje de contenido nacional que cumplirán, el cual deberá ser de cuando menos el establecido en el párrafo anterior y que a su vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que integren el contenido nacional exigido del proyecto, cumplirán con lo establecido. La manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el párrafo anterior podrá ser presentada en el formato DT-8, incluido en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las presentes bases. Asimismo, el licitante requerirá a su fabricante o proveedor de bienes, por tratarse de obra pública, utilizando el formato DT-9, incluido en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las presentes bases, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que suministrará a dicho licitante, en caso de resultar adjudicado, para integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido. PARA ESTA LICITACIÓN NO APLICA EL ANEXO DT-9. El licitante ganador, requerirá a su(s) proveedor(es) a la entrega de los bienes, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito en formato libre mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo. El licitante ganador remitirá a PR los escritos respectivos a los que se refiere el párrafo anterior, además de considerar lo establecido en el Anexo “DT-8”y “DT-9” (Cálculo y Declaración del Grado de Integración Nacional). PARA ESTA LICITACIÓN NO APLICA EL ANEXO DT-9. 9.- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

9.1.- La propuesta estará integrada por la propuesta técnica y la propuesta económica, según se describe más adelante, las cuales podrán estar contenidas en carpeta(s) o folder(s), respectivamente y deberán ser entregadas en sobre cerrado por separado, en el lugar, fecha y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de licitación, identificado por el frente, preferentemente como a continuación se indica:


16

Propuesta (Técnica o Económica)

[Nombre o razón social del licitante]

Licitación Pública Nacional de Obra Pública a

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

No. P5LNO26047

Es conveniente que se presenten estas propuestas siguiendo el orden que a continuación se indica y

foliadas. Se aclara que de no presentarlas en carpeta o folder, o no seguir el orden señalado o no foliar las hojas

de la propuesta, no serán motivos de desechamiento, sin embargo, sí es conveniente que lo hagan así por principio de orden y para la mejor conducción del procedimiento de la licitación. 9.2.- Propuesta técnica: Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la propuesta técnica, debiendo integrarse preferentemente dentro de una carpeta o folder [engargolada o con argollas] con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III, de las bases de licitación. La documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta (documentos DA´S) deberá entregarse, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica. 9.3.- Propuesta económica: Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la propuesta económica, debiendo integrarse preferentemente dentro de una carpeta o fólder [con dos o tres argollas], con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte III Contenido de la Propuesta Económica de la Sección III, de las bases de licitación, anexo a dicha carpeta en forma electrónica, en formato Word o Excel los anexos DE-1, DE-2, DE-8, DE-9, DE-10, DE-11, DE-12, DE-13.

10.- EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

10.1 ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONOMICAS Y APERTURA TÉCNICA.

El acto de presentación de las propuestas y apertura técnica se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

I. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el domicilio de la convocante señalado en estas bases de licitación, y en el lugar y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de licitación.

II. Sólo podrán presentar propuestas los licitantes que hubieren cumplido la totalidad de los

requisitos de la etapa de precalificación.

III. Con el objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de presentación y apertura de propuestas, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.


17

IV. Los licitantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del proceso de licitación sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas.

V. La hora del inicio de este acto, estará sincronizada con la hora Telmex marcando el número 030.

VI. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, y se registrarán los asistentes. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas a la hora señalada, no se recibirán las propuestas de los licitantes que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda a los participantes que se presenten con 30 minutos de anticipación a la hora establecida, considerando el tiempo requerido para registrarse y obtener su acceso al domicilio de la convocante.

VII. Una vez recibidas las propuestas técnicas y economicas en sobre cerrado, el servidor público facultado

por la convocante para presidir el acto, procederá a la apertura exclusivamente de la propuesta técnica y realizará una revisión cuantitativa de las propuestas, verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su propuesta, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el recibo de los documentos que integran la propuesta técnica, que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación de las propuestas técnicas, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de esta bases de licitación, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el acto en que se de a conocer el resultado técnico y apertura de propuestas económicas correspondiente. La determinación de la convocante sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de la convocatoria a la licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa.

VIII. Recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse

sin efecto, por lo que se deberán considerar vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta la conclusión del mismo.

IX. Se verificarán las propuestas recibidas y se hará constar en el acta la documentación presentada, sin

entrar en el análisis detallado de la misma.

X. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a disposición para efectos de notificación, a los licitantes que no hubiesen asistido en las oficinas de la convocante, siendo de su exclusiva responsabilidad obtenerla y enterarse de su contenido, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos, en dicha acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el resultado técnico y apertura de propuestas económicas de la licitación.

XI. De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a cuando menos uno, que en forma conjunta

con el servidor público que PR designe, rubricarán el el Programa calendarizado de ejecución de obra SIN MONTOS solicitados en el Formato DT-20 de la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las Bases de Licitación, así como los sobres que contengan las Propuestas Económicas.

XII. En caso que los licitantes no se pongan de acuerdo para elegir al menos a un licitante para rubricar los

documentos antes citados, el servidor público que preside el acto elegirá a cuando menos un licitante para que los rubrique.

XIII. El documento en que conste el recibo de los documentos que integran la propuesta técnica de cada

licitante, formará parte del acta de presentación y apertura de propuestas técnicas.


18

XIV. Durante el plazo entre el acto de presentación y apertura de propuestas y la fecha establecida para dar a

conocer el resultado técnico y apertura de propuestas económicas, PR hará la evaluación detallada de la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s).

10.2 ACTO DE NOTIFICACION DE RESULTADO TÉCNICO

El acto en que se de a conocer el resultado técnico se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

I. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el domicilio de la convocante señalado en estas bases de licitación, y en el lugar y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de licitación o en el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas.

II. Quien presida el acto procederá primero a informar a los Licitantes aquellas Propuestas Técnicas que hayan sido declaradas “Solventes Técnicamente” como resultado de la evaluación cualitativa de las Propuestas Técnicas.

III. Con el objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes al acto, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

IV. Los licitantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del proceso de

licitación sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas.

V. La hora del inicio de este acto, estará sincronizada con la hora de Telmex marcando el número 030.

VI. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR, y se registrarán los asistentes. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas a la hora señalada, no se recibirán las propuestas de los licitantes que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda a los participantes que se presenten con 30 minutos de anticipación a la hora establecida, considerando el tiempo requerido para registrarse y obtener su acceso al domicilio de la convocante.

VII. A los Licitantes cuya Propuesta Técnica hubiese sido desechada del Proceso de Licitación, en este acto PR

entregará un escrito indicando las razones que motivaron el incumplimiento.

VIII. Únicamente los sobres que contengan las Propuestas Económicas de aquellos Licitantes cuyas correspondientes Propuestas Técnicas hubiesen sido declaradas “Solventes Técnicamente” serán abiertos en el acto correspondiente.

IX. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de notificación de resultados Tecnicos.

El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a disposición para efectos de notificación, a los licitantes que no hubiesen asistido en las oficinas de la convocante, siendo de su exclusiva responsabilidad obtenerla y enterarse de su contenido, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos, en dicha acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará apertura de las propuestas económicas y el fallo de la licitación.


19

A cada uno de los licitantes cuya propuesta técnica sea desechada, se le entregará un escrito que contendrá las razones y fundamentos por las que su propuesta fue desechada.

10.3 ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Acto en que se de a conocer el resultado de la apertura de propuestas económicas se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente:

I. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el domicilio de la convocante señalado en estas bases de licitación, y en el lugar y hora señalados en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación” de estas bases de licitación o en el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas.

II. De determinarse la etapa de negociación de precios, a efecto dar cumplimiento a la Fraccion III del Art. 32 de las DAC’s., y de dar formalidad y transparencia a dicha etapa se establece en las presentes bases de licitación la participación de un Fedatario Público en el acto de Apertura de Proposiciones Económicas, el cual dara fé de los importes presentados por cada uno de los licitantes.

III. Quien presida el acto procederá primero a informar a los participantes de aquellas Propuestas Técnicas que

hayan sido declaradas “Solventes Técnicamente” como resultado de la evaluación cualitativa de las Propuestas Técnicas.

IV. Con el objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes al acto, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

V. La hora del inicio de este acto, estará sincronizada con la hora de Telmex marcando el número 030.

VI. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, NO SE

PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN PARTICIPANTE NI OBSERVADOR, y se registrarán los asistentes. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas a la hora señalada, no se recibirán las propuestas de los licitantes que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda a los participantes que se presenten con 30 minutos de anticipación a la hora establecida, considerando el tiempo requerido para registrarse y obtener su acceso al domicilio de la convocante.

VII. Únicamente los sobres que contengan las Propuestas Económicas de aquellos Licitantes cuyas

correspondientes Propuestas Técnicas hubiesen sido declaradas “Solventes Técnicamente” serán abiertos.

VIII. El servidor público facultado por la convocante para presidir el acto, procederá a la apertura de la propuesta económica y realizará una revisión cuantitativa de las propuestas, verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su propuesta, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el recibo de los documentos que integran la propuesta económica, que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación de las propuestas económicas, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de esta bases de licitación, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el acto de fallo correspondiente. La determinación de la convocante sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de la convocatoria a la licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa.


20

IX. El servidor público que PR designe, rubricarán el Programa calendarizado de ejecución de obra y el catálogo de conceptos solicitados en los Formatos, DE-1 y DE-8 para las Propuestas Económicas de la Parte II Contenido de las Propuestas Técnica y Económica de la Sección III de las Bases de Licitación.

X. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de apertura de las propuestas

económicas, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas. El acta será firmada por los asistentes y de cuyos resultados tomara nota el Fedetario Público presente. la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos, en dicha acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Como resultado de la Evaluación de las Propuetas Economicas recibidas el Organismo podra implementar la etapa de Negociacion de precios, la cual será notificada por escrito al o los Licitantes participantes.

11.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS [CRITERIOS DE EVALUACIÓN].

La convocante evaluará las propuestas utilizando los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de estas bases. Únicamente serán evaluadas económicamente las propuestas que hayan sido determinadas solventes técnicamente. En todos los casos la convocante verificará que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria y las presentes bases de licitación, elaborando una justificación que determine la solvencia de la propuesta ganadora y el desechamiento de propuestas.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas para agilizar los actos de la licitación no será motivo para desechar sus propuestas.

La evaluación técnica y económica de las propuestas se realizará en forma detallada, conforme a lo establecido en la Sección IV “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN”, IV.1 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”, IV.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA” e IV.3 “MECANISMO DE ADJUDICACIÓN” de las presentes bases.

- La evaluación de las propuestas se hará por el método siguiente:

Método de Evaluación: Binario (Cumple o no cumple).

11.1 ACLARACIONES Y SUBSANACIÓN A LAS PROPOSICIONES

Acorde al artículo 29 de las DAC, durante el periodo de evaluación técnica y económica, la “CONVOCANTE” a través del área responsable de la contratación, podrá solicitar a los licitantes se subsanen omisiones o realicen aclaraciones respecto de requisitos que no afecten la solvencia. La “CONVOCANTE” en ningún caso solicitará que se subsanen omisiones o realicen aclaraciones respecto de requisitos que afecten la solvencia, como el precio, especificaciones y alcances. Se podrán solicitar aclaraciones o subsanaciones que se consideren necesarias y se fijará un plazo para que se realicen las aclaraciones o subsanaciones correspondientes. Las solicitudes de aclaración que realice el área responsable de la contratación deberán ser claras y precisas, deberán formularse por escrito y versarán sobre las propuestas presentadas por los licitantes; así mismo, las respuestas de los licitantes también serán por escrito. Quedan comprendidos entre otros, los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos, no afectan la solvencia de la propuesta.


21

- El proponer un plazo de ejecución menor al solicitado, en cuyo caso, de convenir a la “CONVOCANTE” pudiera aceptarse. - El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con la información contenida en la propia propuesta técnica o económica. - La falta de firma autógrafa o del foliado en unos o más documentos de la proposición. La solicitud que realice la convocante deberá formularse por escrito y versará sobre las propuestas presentadas por los licitantes; asimismo, exigirán que las respuestas de los licitantes también sean por escrito y no podrán modificar los términos y condiciones esenciales de las propuestas presentadas.

Las solicitudes de aclaración que presente la convocante deberán ser claras y precisas y señalar la parte de la propuesta sobre el cual se requiere la aclaración.

11.2 PLAZO PARA ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y PARA SUBSANAR OMISIONES.

a) Etapa de Precalificacion. Si durante la Etapa de Precalificación se encontrarán omisiones o errores, PEMEX REFINACIÓN solicitará por escrito a los licitantes subsanar o aclarar estos respecto de los requisitos que no afecten la solvencia como especificaciones y aclaraciones el licitante tendrá hasta 48 horas a partir de que se le haya solicitado para dar respuesta en el caso de ser día hábil la fecha en que deberá dar respuesta se recorrerá al día hábil siguiente.

El plazo para aclaraciones a los documentos de Precalificacion presentados y para subsanar omisiones será a partir del día siguiente a la recepción de documentación para precalificación y hasta el día hábil previo a la notificación de resultado de precalificación

En caso de no atender a la subsanación se evaluará exclusivamente con la documentación recibida en el acto de recepción de documentación para precalificación.

b) Evaluación de Propuestas Económicas Si durante la evaluación de las propuestas económicas se encontrarán omisiones o errores PEMEX REFINACIÓN solicitará por escrito a los licitantes subsanar o aclarar estos respecto de los requisitos que no afecten la solvencia cómo el precio y alcances. El licitante tendrá hasta 48 horas a partir de que se le haya solicitado para dar respuesta en el caso de ser día inhábil la fecha en el que deba dar respuesta se recorrerá al día hábil siguiente.

12.- ETAPA DE NEGOCIACIÓN DE PRECIOS

Con fundamento en el Art. 30 de las DAC’S, y de conformidad con el Art. 55, Fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos, PEMEX REFINACIÓN establece que cuando se presente una sola propuesta se podrá incluir un procedimiento de negociación de precios que mejore la propuesta presentada, con la finalidad de obtener mejores términos y condiciones de las obtenidas en la proposición original, siempre y cuando se asegure una adjudicación imparcial, honesta, transparente y con los mejores resultados. En caso de que se opte por una negociación, el procedimiento de negociación de precios se entregará después del acto de apertura de propuestas económicas.

13.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO.


22

Durante la evaluación a detalle de las propuestas, es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación, que afecte directamente la solvencia de las propuestas, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la Sección IV de estas bases de licitación. Además de lo anterior, se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:

I. La presentación incompleta, ilegible o la omisión de cualquier documento o información requerida en estas

bases de licitación, que afecte directamente la solvencia de las propuestas.

II. Que las propuestas estén condicionadas, presenten correcciones, tachaduras, enmendaduras, o sean similares en su documentación de dos o más participantes.

III. El incumplimiento de las condiciones técnicas y económicas requeridas por PR [considerando la versión

final de las bases de licitación], y subsanaciones de conformidad con el artículo 29 de las DAC.

IV. En caso de que una persona presente propuesta por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar propuesta como parte integrante de otro grupo. La presentación de propuestas en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga la misma persona.

V. Que PR tenga conocimiento de que el licitante se ubica en alguno de los supuestos señalados en los

artículos 53 fracción V de la LPM, así como lo establecido en el artículo 12 de las DAC.

VI. No considerar en su caso, las aclaraciones y/o modificaciones efectuadas a las bases de licitación en la(s) junta(s) de aclaraciones.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Al finalizar la evaluación de la propuestas, “PEMEX REFINACIÓN” adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta resulte solvente técnica y económicamente y ofrezca el precio más bajo. Si resultare que dos o más propuestas resultan solventes técnica y económicamente y ofrecen el mismo precio, el contrato se adjudicará a la propuesta que resulte ganadora del sorteo por insaculación que se realice en el acto de fallo. 15.- CANCELACIÓN DE LICITACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, de las DAC´s, PR podrá cancelar la licitación, por cualquier causa.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la convocante cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, limitándose a los siguientes conceptos:

I. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de las propuestas, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

II. Costo de la preparación de la propuesta que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado.

16.-SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

La Secretaria de la Función Pública, podrá ordenar la suspensión de la licitación, en cuyo caso, PR lo hará del conocimiento de los licitantes.


23

17.-LICITACIÓN DESIERTA.

PR procederá a declarar desierta la licitación cuando:

I. No se presenten propuestas;

II. Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados;

III. Las propuestas económicas no resulten aceptables, es decir, que sus precios se encuentren fuera

de los costos de mercado para la región donde se realizarán los trabajos, cuya verificación se realizará mediante la comparación de los costos ofertados contra cotización (es) obtenida (s) de proveedor (es) de los bienes o insumos de que se trate; o bien, el importe total ofertado sea superior al Presupuesto autorizado para esta obra

IV. Se presente alguna otra causal o supuesto expresamente previsto en estas bases de licitación.

18.-FALLO.

La fecha de notificación de fallo podrá anticiparse o diferirse; lo cual se hará del conocimiento de los licitantes por escrito, utilizando en su caso, medios electrónicos.

El fallo del procedimiento se dará a conocer en junta pública en la fecha señalada en el Cronograma del Procedimiento de Contratación, o en la fecha establecida por la convocante durante el desarrollo de esta licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado propuesta, entregándoseles copia del mismo, para lo cual se levantará el acta correspondiente que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma,adjunto al acta de notificación de fallo se entregará copia del fallo, a los licitantes que hubieran presentado propuesta,mismo que contendrá las razones y fundamentos por las que las proposiciones fueron aceptadas o desechadas.

El acta de notificación de fallo se pondrá a disposición de los que no hayan asistido, a través de la página de Internet: www.ref.pemex.com, en la opción suministros, mini sitio Transparencia en suministros, el mismo día en que se emita para efectos de su notificación y será de su exclusiva responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo este el único medio para obtenerlos. 19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La notificación del fallo obligará a la convocante y a la(s) persona(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado, a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el cronograma de la Contratación o bien en la fecha hora y lugar establecido que se hubiese señalado en el acta correspondiente al fallo de la licitación.

El licitante ganador, previo a la formalización del Contrato, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurídica y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de acuerdo y como se establece en el Formato DA-4 de estas bases. Dicha documentación deberá presentarse ante la Convocante en días hábiles y en el horario comprendido de las 09:00 a 14:00 horas en las oficinas de la Convocante, preferentemente dentro del primer día hábil posterior a la notificación del fallo. Si la Convocante, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, ésta se abstendrá de formalizarlo y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constituidos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante ganador. El licitante ganador, que injustificadamente y por causas imputables a él, no se presentara a firmar el Contrato, dentro del plazo descrito con anterioridad, y una vez agotado dicho plazo, perderá el derecho a formalizarlo y se hará acreedor a las sanciones señaladas por el artículo 59 de la LPM.



24

En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del grupo se negara a firmar el contrato se procederá en términos del párrafo anterior, salvo que el grupo solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso PR aplicará lo dispuesto en el Artículo 54 de las DAC´s y podrá autorizar la sustitución de que se trate. De no autorizarla, se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al licitante ganador. 20.-DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS DESECHADAS Y NO ADJUDICADAS. Las propuestas desechadas y las no adjudicadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas continuarán en resguardo de PR hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, PR procederá a su devolución y en caso de que no pueda devolverse se procederá a su destrucción. 21.-INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS LICITANTES. Los licitantes podrán señalar en su propuesta debidamente fundada y motivada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental los documentos que contengan información confidencial. Para tal efecto podrán utilizar el Formato DA-7 de estas bases. Si el licitante omite hacer el señalamiento expreso conforme al párrafo que antecede, se entenderá que su propuesta no contiene información confidencial. 22.-TESTIGO SOCIAL

Esta licitación NO contara con la intervención de un Testigo Social, con fundamento en el artículo 85 de las DAC´s.

23.-INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo señalado en los Artículos 35 de la LPM y 67 del RLPM, las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Número Exterior 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, o ante el OIC, ubicada en Bahía de Ballenas N° 5, Edificio “D”, piso 11 código postal 11311, Delegación Miguel Hidalgo, ambos en México, Distrito Federal.

23 A.- PENALIZACIONES Y RETENCIONES. I. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN

TOTAL DE LOS TRABAJOS.

a. El 5% (Cinco por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar en la fecha de término convenida en el contrato por el simple hecho de no haber concluido los trabajos en el plazo convenido y;

b. El 0.3% (Tres décimas por ciento) del importe de los trabajos faltantes por ejecutar por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos hasta su total conclusión; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual, de acuerdo a las fechas de corte convenidas para el pago de las facturas, en la ejecución de los trabajos que realice “EL CONTRATISTA” hasta su total ejecución. La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

II. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Si como resultado de la verificación del contenido nacional establecido en la cláusula denominada “Contenido Nacional” se determina que el grado de contenido nacional de las obras alcanzado por el


25

CONTRATISTA es menor al que se comprometió, en los términos del Anexo “CN” de este contrato, el Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato le aplicará una pena convencional, que será del 2% (Dos por ciento) del importe equivalente a los equipos, bienes o materiales de instalación permanente que no cumplan con el porcentaje de contenido nacional, de acuerdo al programa de suministros presentados por el contratista establecido en el Anexo “CN” y que podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación.

III. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE PEMEX REFINACIÓN. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo “SSPA” del presente contrato, PEMEX-REFINACION aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan. El monto de las penalizaciones no podrá exceder al monto de la garantía de cumplimiento del Contrato. El CONTRATISTA acepta, que PEMEX-REFINACION aplique las penalizaciones a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones: - Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato. - Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas. - Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga

celebrado con PEMEX-REFINACION, siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal deducción.

RETENCIONES. A.- De conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, deberá de considerarse que de las

facturas que se cubran por concepto de la obra, se haga en cada una la retención del CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que entregará a la Tesorería de la Federación.

B.- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que (PEMEX REFINACION) entregará a la institución antes mencionada.

NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO B), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE POR

ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA. C.-La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales, señalado en

la declaración 2.9 del contrato.

NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO C), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA HAYA DECLARADO

HABER CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL.


26

24.- GARANTÍAS

24.1.- Garantía de Sostenimiento de Propuesta (no aplica)

24.2.- Garantía de Cumplimiento.- El contratista, a fin de garantizar el complimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “PEMEX REFINACION” , dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la suscripción del contrato, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “PEMEX REFINACION” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional. En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

24.3.- Garantía de la Obligación de Responder por Defectos y Vicios Ocultos Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una Carta de Crédito Standby por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. 24.4.- Seguros: Conforme a las disposiciones institucionales en la materia, el Contratista será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato estime necesarios. “LA CONVOCANTE” no acepta garantías enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico. 25.- PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.) Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34 del contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como en el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”


27

26.- COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL

DESARROLLO ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 27.- CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. 28.- PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. un acuerdo denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas. Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

29.- BITÁCORA ELECTRÓNICA

La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos. Por tal motivo, Pemex Refinación y el licitante que resulte ganador se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación pública.

A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, Pemex Refinación y el licitante que resulte ganador, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción con los “Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica” a que hace referencia el Anexo BEO de la Sección II de las presentes bases. 30.- ARTICULO 32-D

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.


28

Para efectos de lo anterior, el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá solicitar a las

autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la

Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente.

NOTAS A CONSIDERAR:

1. GENERAL

Es obligación que el contratista aplique los formatos proporcionados en las bases de licitación, por PR.

2. FACTOR DE SALARIO REAL

Al licitante que resulte ganador se le requerirá el cálculo del factor de salario real.

El licitante deberá acreditar el factor de riesgo de trabajo con documento expedido por el IMSS.

Los días otorgados por la contratista por concepto de día de sindicato y días por costumbre deberán

comprobarse con el contrato colectivo de trabajo respectivo.

Tener cuidado de aplicar el día por año bisiesto solamente cuando corresponda.

3. RENTAS HORARIAS

El licitante deberá considerar el valor de adquisición, de acuerdo a cotización del equipo nuevo que

deberá entregar como soporte.

El licitante deberá considerar para el cálculo de las rentas horarias, los datos proporcionados por el

fabricante del equipo, como son: capacidad del Carter, potencia, consumibles, etc.

La vida económica, deberá establecerse de acuerdo a lo que se estipula en la ley del impuesto sobre la

renta.

La tasa de interés aplicada será la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y corresponderá a la

utilizada en el cálculo del factor de financiamiento.

4. FACTOR DE INDIRECTOS

Estos deberán ser demostrables en la ejecución de los trabajos, al área usuaria.

No considerar gastos por concepto de servicios cuando no apliquen, en caso contrario especificar

claramente el servicio que requieren (consultores, asesores, servicios y laboratorios, y estudios e

investigaciones).

El licitante deberá considerar como referencia, los porcentajes indirectos de administración central

aplicados en contratos anteriores.

5. FINANCIAMIENTO

El licitante deberá utilizar su propio programa de obra, para el cálculo del financiamiento.

Aplicar únicamente la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), sin agregar puntos por

financiamiento del banco.

Considerar las políticas de pago de Petróleos Mexicanos.

Para el calculo del factor de financiamiento, deberán dividir la TIIE entre 365 y luego multiplicar el

resultado por 30 ó dividir la TIIE entre 12.

6. UTILIDAD

Este concepto refleja la ganancia que pretende el licitante, cuyo valor preferentemente debe oscilar

entre el 8% y 12%. El licitante propondrá un porcentaje debiendo ser éste, razonable.

7. CARGOS ADICIONALES

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la


29

materia, como derechos e impuestos locales y federales (los cuales deberán demostrarse mediante copia de ordenamientos oficiales) y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

8. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

1. El licitante proporcionará en forma electrónica en un CD, en formatos editables (Excel o Word), la

información relativa a los documentos DE-1, DE-2, DE-8, DE-9, DE-10, DE-11, DE-12 y DE-13.

Minatitlán, Ver., a 11 de Agosto de 2015.

Ing. Martín Snachez Romero Subgerente de Contratos en Producción


30

S E C C I Ó N I

F O R M A T O S I N S T R U C C I O N E S P A R A L A L I C I T A C I Ó N

I N D I C E

ANEXO 1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. ANEXO 2.- PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.


31

ANEXO 1 Solicitud de Inscripción a la Licitación

(ANTE LA CONVOCANTE Y DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DE ESTAS BASES)

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n: Subgerencia de Contratos en Producción Presente. En referencia a la licitación pública __________ N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a ________ ________, para los trabajos consistentes en:“______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”.

PERSONA MORAL

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que mi representada tiene interés en participar en esta licitación, para que desde este momento consideren a mi representada inscrita en la misma.

PERSONA FÍSICA: Me refiero a la licitación pública antes mencionada en la que tengo interés en participar, para que desde este momento me consideren inscrito en la misma.

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: DATOS DEL LICITANTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Relación de accionistas:

Teléfono:

Correo electrónico :

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Correo electrónico :

Teléfonos.

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de representación.

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó:

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las


32

notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle:

No. Colonia:

Ciudad: Código Postal:

Estado y País:

Teléfono:

Fax: E-Mail:

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El interesado deberá elaborar este formato en papel membretado que contenga su razón social.


33

ANEXO 2 FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS (preferentemente entregar o enviar 24 horas antes del acto de junta de aclaraciones) LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________ Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (Apéndice, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)


SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

Anexo A: Relación de Planos. Anexo B: Relación de Normas y Especificaciones. Anexo B-1: Especificaciones Generales Técnicas. Anexo B-2: Especificaciones Particulares de Seguridad Industrial. Anexo B-3: Especificaciones Particulares de Protección Ambiental. Anexo B-4: Catalogo de Alcances. Anexo B-5: Anexo SSPA. Anexo C: Relación de Conceptos de Trabajo. Anexo “D” Programa general de actividades. Anexo E-1 Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionara Pemex Refinación. Anexo E-2: Maquinaria y Equipo de Construcción Mínimo que Proporcionara el Contratista. Anexo F: Materiales y equipos de Instalación Permanente que Proporcionará Pemex Refinación. Anexo “BEO”: Bitácora Electrónica. Anexo “U”: UMI’S. Anexo “GNR”: Gastos no recuperables. Anexo “MR”.- Mecanismo de revisión y ajuste de remuneración. Anexo “GIN”: Calculo y Declaración del Grado de Integración Nacional.


ANEXO “A”

RELACION DE PLANOS

N° DE PLANO

DESCRIPCIÓN NO. DE PLANO

1. Plot-Plan de la Refinería. E-001

2. Ruta general de tubería de protección Contraincendio TV-240: Planta. K-600

3. Planta ruta de tubería agua de enfriamiento Contraincendio, cámara de espuma e Inyección Subsuperficial TV-240.

K-601


K-602


K-603


K-604


K-605

8. Cortes y detalles de Tuberia TV-240. K-606



11. Anillos de enfriamiento planta, cortes y detalles TV-240. K-609

12. Soporte de tubería planta TV-240. F-400




16. Ruta de tubería conduit para alimentación eléctrica y señalización al sistema de valvula de diluvio TV-240.

P-051

17. Ruta de tubería conduit para alimentación eléctrica y señalización al sistema de telemedición e indicador de presión TV-240.

P-052

18. Ruta de tubería conduit para alimentación eléctrica y señalización al sistema de alarma por alto y bajo nivel TV-240.

P-053

19. Ruta de tubería conduit para alimentación eléctrica y señalización al sistema de alarma por alto y bajo nivel TV-240.

P-054

20. Transmisor eléctronico de presión diferencial, larmas redundantes de alto y bajo nivel TV-221, TV-224, TV-225, TV-240 y TV-242 (Típico).

P-071

21. Arreglo general cúpula flotante TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-170

22. Detalle del fondo TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-171

23. Detalle del diafragma TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-172

24. Detalle de la envolvente TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-173


25. Placa para armado de pontón TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-174

26. Montaje del pontón TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-175

27. Sello perimetral y detalles del pontón TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-177

28. Postes, camisas y válvulas automáticas de venteo TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242.

H-178

29. Refuerzo perimetral TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-179

30. Registro 24 Pulg. En diafragma y r4egistro muestreo de 8 Pulg. TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242.

H-180

31. Guía de rotación y registro de muestreo TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-181

32. Detalle de escalera helicoidal TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-182

33. Dique contención de espuma TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-183

34. Ensamble escalera rodante TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-184

35. Ensamble escalera rodante TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-185

36. Detalle de boquillas TV-221, TV-224, TV-240 y TV-242. H-186

Los planos se entregarán en archivos electrónicos en la dirección de la convocante establecida en estas bases de licitación, para lo cual los interesados deberán presentarse con un dispositivo de almacenamiento de datos (USB o CD).


ANEXO “B”

RELACIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

NORMA OFICIAL MEXICANA

No. D E S C R I P C I O N CLAVE

1. Norma oficial mexicana “Instalaciones eléctricas (utilización)”. NOM-001-SEDE-2005

2. Electricidad estática en los centros de trabajo condiciones de seguridad e higiene

NOM-022-STPS-2008

3. Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

NOM-002-STPS-/2010

4. Equipo de protección personal.- selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-017-STPS-2001

5.

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen transporten procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

NOM- 010-STPS-1999

6. Válvulas - Partes – Terminología. NOM-H-071

7. Válvulas – Terminología. NOM-H-078

8. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2000

9. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tubería.

NOM-026-STPS-2008

NORMA MEXICANA NMX


1 Tubos (conduit) de acero tipo pesado para la protección de conductores eléctricos y sus accesorios-especificaciones y métodos de prueba.

NMX-J-534-ANCE-2001

NORMA DE REFERENCIA PEMEX


1 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en Tanques de almacenamiento.

NRF-009-PEMEX-2012

2

“Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de instalaciones industriales en centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.

NRF-010-PEMEX-2004

3 Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles.

NRF-015-PEMEX-2012

5 “Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico”. NRF-036-PEMEX 2010

6 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales. NRF-048-PEMEX-2007

7 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales.

NRF-053-PEMEX-2006

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS PEMEX


1. Procedimiento y uso de permisos de trabajo. DG-GPASI-SI-2310

2. Dictamen normativo sobre los requisitos mínimos de seguridad y criterios de operación de los drenajes de las áreas industriales de PEMEX-

DG-GPASI-SI-2703


REFINACION

3. Norma para el diseño y construcción de redes de agua contra incendio en centros de trabajo de Pemex Refinación.

DG-GPASI-SI-3610

4. Dictamen normativo de las medidas adicionales de seguridad (M.A.S.) en tanques atmosféricos.

DG-GPASI-IT-3620

5. Procedimiento para efectuar las pruebas hidrostáticas a tubería y equipos de las instalaciones dependientes de Pemex-Refinación.

GPEI-IT-0400

6.

Procedimiento para llevar acabo la verificación de la inexistencia de condiciones inseguras en las instalaciones y el cumplimiento de los requerimientos ambientales.

GPEIT-IT-6920

7. Mantenimiento preventivo de sistemas de tierras. CME-028

8. Procedimiento para la instalación de porta candados, candados y etiquetas a equipos eléctricos (estáticos y dinámicos).

CME-048

9.

Procedimiento para normar la elaboración y autorización de la documentación establecida para la intervención de un circuito, equipo o instalación eléctrica.

CME-051

10. Procedimiento general para trabajos en altura. 331-46200-PO-010

11. Realización de trabajos en altura. 300-40800-PSIA-045

12. Instalación y uso de barreras de seguridad 300-40800-PSIA-046

13. Armado y desarmado de andamios 300-40800-PSIA-052

14. Análisis de seguridad del trabajo (ast) 300-40800-PSIA-054

15. Criterios y recomendaciones de diseño para sistemas de tubería de proceso, servicios auxiliares e integración.

k-101-7

16. Procedimiento para soldar materiales de acero al carbón por el proceso de arco eléctrico manual con electrodo recubierto.

GR-5000

17. Prueba no destructiva Inspección ultrasónica de soldadura. GR-IS-4204

18. Prueba no destructiva Inspección de soldadura con líquidos penetrantes GR-IS-4201

19. Prueba no destructiva Inspección radiográfica de soldadura y de reparación de materiales base.

GR-IS-4202

20. Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. 2.203.01

21. Diseño de sistema de Tierras. 2.223.01

22. Pruebas de aislamiento en campo de equipo eléctrico. 2.227.03

23. Sistemas de tuberías de refinerías de petróleo. 2.374.03

24. Norma Pemex- construcción de líneas para contra incendio. 2.507.21

25. Trazos y niveles primera edición, 1975. 3.102.01

26. Demoliciones y desmantelamientos primera edición, 1976. 3.103.01

27. Norma Pemex- colores y letreros en instalaciones petroleras. 3.134.01

28. Muestreo y pruebas de protección anticorrosiva. 5.132.01

29. Revisión y reparación de válvulas de compuerta. MM-990

30. Realizar pruebas hidrostáticas. TT-671

REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS PEMEX


1 Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para contratista y proveedores.

DG-GPASI-SI-8200Rev.4


2 Agua contra incendio para pruebas hidrostáticas de equipos. SITSI-4135

3 Protocolo de seguridad para inicio de obra por compañías contratistas. SITSI-4145

4 Recomendaciones de seguridad que deben cumplirse.

5 Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos.

NORMAS INTERNACIONALES


1 Protección anticorrosiva para estructuras de acero. ISO-12994

2 Acero De refuerzo para concreto armado. ISO-10065

3 Pruebas a concreto ISO-1920

4 Tuberías en Industria petrolera y de gas natural. ISO 15649

NORMA EXTRANJERA

1 Código para Construcción de Recipientes a Presión Edición 2004 ASME SECCION VIII

DIV-2

2 Procedimiento para efectuar las pruebas hidrostáticas se acuerdo Div. II Art. T-3

ASME SECCION VIII DIV-2

5 Manual de estándares de medición de productos del petróleo. API MPMS

6 Calificación de soldaduras. ASME SECCION IX

LEGISLACIÓN APLICABLE

1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos.

2 Ley de Petróleos Mexicanos su Reglamento y de las Disposiciones Administrativa de Contratación (DAC´s).

NOTA: NORMAS LAS QUE APLIQUEN DE ACUERDO A LA RELACION DE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO “C”.


ANEXO “B-1” ESPECIFICACIONES PARTICULARES “TÉCNICAS”

ESPECIFICACIONES GENERALES El tanque será entregado fuera de operación y con juntas ciegas, su restauración comprende de manera general la ejecución de los trabajos siguientes:

Para evaluar las condiciones del tanque y definir el alcance de la restauración, se requiere la medición de espesores y obtención de replicas metalográficas.

El licitante deberá entregar la certificación de:

Soldadores Técnicos para aplicación e interpretación de pruebas no destructivas en soldadura: radiografías, líquidos penetrantes y neumáticas.

El licitante deberá demostrar que cuenta con personal profesionista Supervisor de Obra y Superintendente de Construcción, mismo que estará a cargo de los trabajos.

Proporcionar los certificados de calidad y realizar las pruebas de aceptación que obliga la normatividad aplicable, en materiales de instalación permanente, accesorios y equipos suministrados por el licitante.

El licitante deberá de presentar un Plan de Inspección y Prueba por fase, para aceptación de la residencia de Obra para el aseguramiento y control de calidad de los trabajos.

De acuerdo a la Norma DG-GPASI-IT-03620 Rev.1, se aplicaran las Medidas adicionales de seguridad necesarias al tanque, incluyendo en su caso sistema de agua contra incendio para anillos de enfriamiento, instrumentación requerida por Pemex-Refinación, incluir las boquillas necesarias para el termómetro bimetálico, alarmas de alto nivel y el sistema de telemedición e instalar muestreo cerrado al tanque.

Verificar la correcta condición de las válvulas del sistema de operación de los tanques esféricos, para evaluar su mantenimiento.

Todas las tuberías deberán estar apoyadas y fijadas en su caso, en soportes fijos de concreto y con ángulos guía.

La restauración incluye la protección anticorrosiva en el exterior e interior del tanque, tuberías, equipos y accesorios considerando el producto almacenado y su exposición al ambiente de acuerdo a la norma NRF-053-PEMEX-2006, la rotulación de la nomenclatura del tanque, la impresión de la clasificación de riesgos, así mismo la rotulación de la tubería e identificación del servicio de acuerdo a las normas NOM-018-STPS-2000, NOM-026-STPS-2008 y NRF-009-PEMEX-2012.

Se deberá realizar la construcción de las losas de piso en el patio interior del dique, así como la reparación de losas y pisos existentes que resulten dañados a consecuencia del desarrollo de los trabajos de acuerdo a la Norma NRF-015-Pemex-2012.

Desmantelamiento de las instalaciones eléctricas existentes. y entrega de los materiales desmantelados al lugar donde indique el personal de Pemex-Refinación.

Se deberá considerar la prueba hidrostática en campo de todas las válvulas, de acuerdo a los procedimientos: DG-GPASI-IT-00202 Rev2 párrafo 8.4 procedimiento para la inspección de tubería recién construida antes de operar, para su inspección correspondiente por personal de Pemex-Refinación.

Para el caso de suministro de materiales, equipos, instrumentos y accesorios, deberán entregarse los manuales de operación, hojas de datos técnicos, certificados, pruebas y/o cualquier información del fabricante que certifique la calidad de los materiales, equipos y accesorios instalados.


Deberá considerarse la inspección radiográfica a los cruces de la soldadura del tanque, equipos y accesorios de acuerdo a la normatividad aplicable y/o a requerimientos específicos del personal de Pemex-Refinación para detectar defectos ocultos.

Durante la ejecución de los trabajos de restauración, se debe de cumplir con el “Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para el licitante y proveedores. que Desarrollan Trabajos en las Instalaciones de Pemex-Refinación”, DG-SASIPA-SI-08200. Rev. 4

Todos los materiales desmantelados o retirados por sustitución de los mismos, deberán ser transportados al sitio que designe Pemex-Refinación, a una distancia que se estima no sea mayor de 3.50 Km.

Al final de la ejecución de los trabajos las áreas deberán entregarse limpias y libres de obstáculos y materiales sobrantes o no aprovechables, utilizados durante los trabajos.

El licitante deberá de suministrar soldadura AWS E-6010 y/o E-7018, de 2 mm (3/32”), de 3 mm (1/8”), 3 mm (5/32”), 5 mm (3/16”) y 6 mm (¼”) según se requiera de acuerdo al espesor de la placa.

Para consulta relacionada con la construcción del tanque esférico deberá el licitante hacer referencia a los estándares extranjeros ASME SECCION VIII DIV. 2 Edición 2004 y pruebas hidrostáticas del mismo; ASME SECCION VIII DIV. 2 Art. T-3 AT-300 Edición 2004 aplicables a tanques de almacenamiento esférico.

El licitante deberá de presentar los formatos de control de calidad para el cumplimiento de cada uno de los trabajos a cargo del contrato debiendo contener los criterios de aceptación de acuerdo a la norma aplicable y el cumplimiento de las especificaciones aplicables según sea el caso.

En cuanto a especificaciones de materiales, para tuberías, válvulas, accesorio debe ser conforme a. Criterios y recomendaciones de diseño para sistemas de tubería de proceso, servicios auxiliares e integración.

El alumbrado del tanque a intervenir será entregado fuera de operación eléctricamente para la ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 1. El personal técnico del licitante deberá reunir los requisitos mencionados en los artículos No. 26 fracciones III

Y IV y 87 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2. El licitante presentará certificados de calidad de los materiales de instalación permanente utilizados así como

de la aplicación de la limpieza con chorro de abrasivos seco, preparación, aplicación y pruebas de los recubrimientos anticorrosivos apegándose a la normatividad vigente de Petróleos Mexicanos y avalados por el representante en la zona del fabricante de los recubrimientos utilizados debidamente acreditado, quien deberá hacer entrega a Pemex Refinación de un reporte al término de cada etapa de la aplicación del sistema del recubrimiento anticorrosivo ( Limpieza con chorro abrasivos seco, primario, enlace y acabado ) que garantice su correcta ejecución.

3. Las cantidades de trabajos consignadas en los planos y anexos entregados al licitante, son cantidades

aproximadas. Cualquier variación en más o menos en dichas cantidades, deberá hacerse el ajuste correspondiente conforme lo estipule el contrato, lo cual no será motivo para que se modifiquen los precios unitarios consignados en el anexo “C” para los diferentes conceptos de trabajo.

4. El licitante deberá proporcionar y utilizar escaleras, canastillas, andamios de seguridad y equipo de protección

personal, que los trabajos requieran. 5. El licitante proporcionará los equipos y la maquinaria que necesite para la correcta y segura ejecución de los

trabajos.


6. El licitante deberá diariamente tramitar los permisos de trabajo, antes de iniciar sus actividades, de acuerdo a los procedimientos vigentes en este centro de trabajo.

7. El licitante deberá dar cabal cumplimiento a los reglamentos de seguridad e higiene vigentes en la Refinería. 8. La supervisión de Pemex Refinación indicará, en el interior de la Refinería, el lugar, en donde podrán instalar

sus bodegas, por lo cual el licitante deberá considerar en su propuesta lo necesario para que pueda instalarse. 9. El licitante proporcionará los equipos de cómputo que se requieran para la elaboración de las actividades de la

obra.

*****


A N E X O “B-2”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS COMPAÑÍAS

CONTRATISTAS PARA LABORAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

1. Las compañías contratistas se encuentran obligados a cumplir con lo dispuesto en él:

Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos.

Manual del Sistema Integral para la seguridad y protección ambiental (SSPA).

Elemento 6.6. Control de contratistas. Reglamento de seguridad para contratistas. DG-GPASI-SI-8200. Rev. 4.

Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Pemex Refinación, DG-GPASI-SI 8400, Rev. 1.

2. El personal de contra incendio que propongan las compañías contratistas estará sujeto a una evaluación previa por la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

3. El supervisor de seguridad que proponga el licitante deberá de ser PROFESIONISTA y estará sujeto a una evaluación previa por la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex Refinación.

4. Llevar a cabo reuniones previas al paro de la planta con el personal técnico responsable de cada compañía y personal técnico de operación, supervisor y seguridad. Relacionados con los trabajos, para establecer, requisitos específicos del área que deben cumplir.

5. Elaborar protocolo de inicio de trabajos en el área establecida, con el personal técnico de operación, supervisor y de seguridad, con el residente y supervisor de seguridad de la compañía contratista.

6. Tramitar con anticipación a la fecha de inicio de la obra en el departamento de vigilancia, los pases de acceso del personal y equipo y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos.

7. Proporcionar obligatoriamente a cada uno de los trabajadores, equipo básico de protección personal, que consiste en ropa de algodón color naranja, con el nombre de la compañía en la espalda y tamaño legible, zapatos tipo industrial antiderrapantes, con casquillo metálico (a excepción de los electricistas), lentes contra impacto, casco color naranja con barbiquejo.

8. Las compañías deberán registrar desde su ingreso y contar en cantidad suficiente con sus equipos de protección especial como de protección respiratoria, facial ocular, corporal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo y proporcionarlo a sus trabajadores los cuales deben ser revisados y aprobados por personal de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

9. Las compañías deberán instalar casetas en lugares que asigne la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y estas deben ser construidas, con material no combustible, debidamente fijadas y ancladas, dentro de un área cercada con malla ciclón de 1.8 m. de altura mínima para prefabricación de piezas cuando se requiera se les asignará un área en el patio para contratistas, misma que deberán cercar con malla ciclón de 1.8 m. de altura mínima, la que mantendrán limpia y ordenada.

10. Equipos, accesorios y herramienta manual para seguridad tales como, extinguidores, accesorios de contra incendio como mangueras, boquillas, lonas, llaves, chaquetones, cinturones, etc. deberán registrarse mediante una relación por escrito ante el Dpto. de vigilancia con atención a Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Para su ingreso a la Refinería, debidamente identificados con las siglas de la compañía, y presentarse al departamento de contra incendio para su verificación y aprobación.


11. Todas las áreas de trabajo deben estar acordonadas con cinta de barricada de 3.5” de ancho, fabricadas con polietileno de color amarillo y naranja de gran visibilidad con la leyenda “precaución o peligro”.

12. Proporcionar agua purificada a sus trabajadores, suministrada por un proveedor autorizado por la Secretaría de Salud.

13. Contar con servicios sanitarios tipo letrinas móviles para el personal masculino y femenino en forma independiente, considerando un sanitario por cada 10 trabajadores; estos deben mantenerse limpios y ordenados y contar con receptáculos para el manejo de desechos. Los desechos se deben retirar diariamente y su disposición final se realizará observando la legislación municipal, de acuerdo al documento DG-SASIPA-SI-08200 Rev.4.-Reglamento de Seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para contratistas y proveedores.

14. Proporcionar un lugar específico para que su personal tome sus alimentos el cual debe de ser confiable, higiénico, que cuente con su mobiliario como son sillas, bancas, mesas y un techo el cual sea de lámina o lona.

15. Disponer de un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrir a su personal, observando lo dispuesto en la “Guía de referencia botiquín de primeros auxilios” de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998.

16. Clasificar la basura, confinar y disponer los residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos), desechos ferrosos y materiales impregnados de hidrocarburos.

*************


ANEXO “B-3” ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DE “PROTECCION AMBIENTAL”

REGLAS ESPECÍFICAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

1.- Las compañías Licitante se encuentran obligadas a cumplir con lo dispuesto en él:

Reglamento de Seguridad e Higiene de PETRÓLEOS MEXICANOS.

Manual de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA).

2.- El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua en el sitio de la obra. No se permite el uso, tránsito, estacionamiento ni lavado de equipo móvil en lechos de quebradas u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos que sea estrictamente necesario y con previa autorización de Petróleos Mexicanos.

3.- El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo móvil y otra maquinaria incluyendo lavado, deberá realizarse en forma tal que estas actividades no contaminen los suelos o las aguas y los desechos deberán ser retirados y tratados. La ubicación de los patios para estas operaciones deberá ser aislada de cursos de agua.

4.- El Licitante debe mantener el buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire y organismos, las motobombas y en general los equipos para extracción de agua que deba ser instalados en la orilla de una corriente, estarán provistas de bandejas que permitan retener las fugas de combustible y lubricante por ningún motivo se descargaran aceites o combustibles a un cuerpo de agua.

5.- El Licitante deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos, o concreto fresco, y en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

*****


ANEXO “B-4” Catálogo de Alcances

7.- Anexo B-4 TE-405, TV-221, TV-224, TV-225, TV-240 Y TV-242.docx

******


Anexo B-5

Anexo SSPA

8.- Anexo B5 TE-405, TV-221, TV-224, TV-225, TV-240 Y TV-242.docx


ANEXO “C”

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO “CATALOGO DE CONCEPTOS”

PART CODIF CONCEPTOS UNIDAD CANT.

1. S/C TE-405 FASE CIVIL:Trazo y Nivelación. M² 218.00

2. S/C Demolición con herramienta manual de concreto retardante al fuego en en elementos estructurales hasta 10m de altura.

M³ 4.00

3. S/C Idem al anterior, pero en estructuras y pavimentos de concreto reforzado. M³ 9.00

4. S/C Excavación con herramienta manual y/o maquinaria en material tipo “B” hasta 2.00 m de profundidad.

M³ 58.00

5. S/C Corte de concreto hidráulico con equipo, profundidad de hasta 7 cm M 135.00

6. S/C Material de banco calidad revestimiento para relleno, incluye carga y acarreo, desde el banco al sitio de los trabajos(La licitante proporciona materiales).

M³ 35.00

7. S/C Relleno compactado sin control de laboratorio con material sano de banco. M³ 32.00

8. S/C Habilitado y colocación de malla electrosoldada tipo 66-10/10. M² 80.00

9. S/C Carga y acarreo hasta 50m en carretilla de material producto de demoliciones y excavaciones.

M³ 48.00

10. S/C Carga con maquinaria y acarreo en camión de volteo de material producto de demoliciones y excavaciones 1er. km.

M³ 81.00

11. S/C Acarreo en camión de material producto de demoliciones y excavaciones km. subsecuentes al primero.

M³-km 243.00

12. S/C Habilitado y colocación de acero de refuerzo acero fy= 4200 kg/cm2 del # 3. Ton. 2.00


14. S/C Elaboración y vaciado de concreto hidráulico agregado máximo 19 mm, con cemento tipo II elaborado en obra F’c=150 kg/cm2, con colorante color rojo (7 kg/m3) para ductos eléctricos.

M³ 6.00

15. S/C Elaboración de concreto F’c=100 Kg/cm2 agregando máximo 19 mm M³ 6.00

16. S/C Elaboración de concreto F’c=150 Kg/cm2 agregado máximo 19 mm. M³ 10.00


18. S/C Vaciado de concreto con botes o carretilla, acarreo hasta 50.00 m en plantillas y firmes con espesor de 5 cm

M² 9.00

19. S/C Ídem al anterior, pero en: Pavimentos de hasta 10cm de espesor, respetando pendientes y taludes con acabado escobillado.

M³ 25.00

20. S/C Ídem al anterior, pero en: Dados, zapatas, contratrabes, losas, cimientos, bases.

M³ 20.00

21. S/C Ídem al anterior, pero en: Muros con alt. hasta 2m. M³ 6.00

22. S/C Suministro y colocación de junta de construcción de celotex o equivalente impregnado con asfalto No. 12 de 1.27cm de espesor x 5cm de ancho.

M 75.00

23. S/C Suministro y sellado de juntas de expansión para pisos de concreto con aerolastic No. 67 ó equivalente.

M 75.00

24. S/C Cimbrado en reglas y fronteras. M² 9.00

25. S/C Idem al anterior, pero en zapatas y dados. M² 18.00

26. S/C Idem al anterior, pero cimbra en muros, bases y columnas hasta 10m de altura. M² 18.00

27. S/C Idem al anterior, pero en ductos eléctricos. 9.00

28. S/C

Limpieza con chorro de abrasivos seco a metal blanco en superficies metálicas. Incluye aplicación de recubrimiento primario RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca en: placa exterior del tanque esférico hasta 15.00 m de altura. (La licitante proporciona materiales).

M² 875.00

29. S/C Ídem al anterior, pero en estructura ligera con perfiles de hasta 12.0 Kg/m. Ton. 2.00

30. S/C Ídem al anterior, pero en estructura semipesada con perfiles de 12.01 Kg/m. hasta 60 Kg/m.

Ton. 8.00


31. S/C Ídem al anterior, pero en tubería de 1”Ø. M 750.00

32. S/C Ídem al anterior, pero en tubería de 1 1/2”Ø. M 80.00

33. S/C Ídem al anterior, pero en tubería de 2” a 4”Ø. M² 191.00


35. S/C Ídem al anterior, pero en bridas de 2” a 4” Ø. Pza. 3.00

36. S/C Ídem al anterior, pero en bridas de 6” a 12”Ø. Pza. 24.00


38. S/C Ídem al anterior, pero en codos de 45° de 2” a 4”Ø. Pza. 6.00

39. S/C Ídem al ant., pero en codos de 45° de 6” a 12”Ø. Pza. 12.00



42. S/C Ídem al ant., pero en TEE de 2” a4” Ø. Pza. 8.00

43. S/C Ídem al ant., pero en TEE de 6” a 12” Ø. Pza. 9.00

44. S/C Ídem al ant., pero en reducción concéntrica de 6” x 4” Ø. Pza. 7.00

45. S/C Ídem al anterior, pero en medias cañas para tubería de 2” Ø. Pza. 10.00




49. S/C Idem al ant., pero en recipiente cilíndrico horizontal de acero al carbón. ASTM-A-285-C de 24" de diámetro interior y 1.25m de long. Incluye boquillas y soportes tipo silleta, hasta 2m de altura.

Pza. 1.00

50. S/C

Aplicación de recubrimiento de enlace sobre superficies metálicas RA-26 modificado, epóxico catalizado poliamida sólidos en peso mas del 70%, color blanco, aplicado por aspersión para formar una capa de película seca de 0.005” a 0.006” de espesor en: placa exterior del tanque esférico, hasta 15.00 m. de altura (La licitante proporciona materiales).

M² 875.00



Ton. 8.00




















Pza. 1.00

72. S/C

Aplicación de recubrimiento de acabado en superficies metálicas RA-28 modificado, poliuretano alifático de dos componentes, sólidos en peso más del 65% color blanco, aplicado por aspersión para formar una capa de película seca de 0.003” a 0.004” de espesor en: placa exterior del tanque esférico, hasta 15.00 m. de altura (La licitante proporciona materiales).

M² 875.00




Ton. 8.00




















Pza. 1.00

94. S/C

Limpieza con chorro de abrasivos seco a metal blanco en superficies metálicas: Incluye aplicación de recubrimiento primario RP-10 modificado, epóxico catalizado aducto amina 60% sólido en peso, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.005” a 0.007” de espesor de película seca en: placa interior del tanque esférico, hasta 15.00 m de altura(La licitante proporciona materiales).

M² 875.00

95. S/C

Aplicación de recubrimiento de acabado RA-29 modificado, epóxico catalizado aducto amina 60% sólido en peso, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.005” a 0.007” de espesor de película seca en: placa interior del tanque esférico , hasta 15.00 m de altura.

M² 875.00

96. S/C Aplicación de esmalte alquidálico RA-20, 2 capas de 1.5 milésimas/pulg. de espesor, de película seca cada capa, para formar rectángulo de 3.80 x 6.00 m para letreros de identificación, hasta 15 m de altura.

M² 23.00

97. S/C

Aplicación de esmalte alquidálico RA-20, 2 capas de 1.5 milésimas/pulg. de espesor, de película seca cada capa, para formar rectángulo de 3.80 x 6.00 m para formar rombo de clasificación de riesgos, sobre el cuerpo del tanque esférico, hasta 15 m de altura.

Pza 1.00

98. S/C

Aplicación de esmalte alquidálico RA-20, 2 capas de 1.5 milésimas/pulg. de espesor, de película seca cada capa, para formar rectángulo de 3.80 x 6.00 m para formar letras de identificación de equipos, sobre cuerpo de tanque esférico, hasta 15 m de altura.

Letra 14.00

99. S/C Aplicación de esmalte alquidálico RA-20, 2 capas de 1.5 milésimas/pulg. de espesor, de película seca cada capa, para formar rectángulo de 3.80 x 6.00 m para para formar letras de 65 cmmódulo 9.0.

Letra 14.00

100. S/C

Aplicación de recubrimiento acabado RA-20 Esmalte Alquidálico Modificado, para colocación de banda de identificación de tuberías indicado de acuerdo a la Norma (NOM-026-STPS-2008) sobre tuberías hasta 10.00 m. de altura en: Tubería con diámetro menor de 2” Ø.

Pza 4.00

101. S/C Ídem al anterior pero en tubería con diámetro 2” Ø a 4” Ø. Pza 10.00

102. S/C Ídem al anterior pero en tubería de con diámetro de 6” a 12” Ø. Pza 15.00

103. S/C Ídem al anterior pero en tubería con diámetro de 14” a 24” Ø. Pza 8.00

104. S/C Aplicación de recubrimiento acabado RA-20 Esmalte Alquidálico Modificado, Pza 10.00


para rotulación de flecha de dirección de flujo en tuberías indicado de acuerdo a la Norma (NOM-026-STPS-2008) sobre tuberías hasta 10.00 m. de altura en: Tubería con diámetro menor de 2” Ø.




108. S/C

Aplicación de recubrimiento acabado RA-20 Esmalte Alquidálico Modificado, para rotulación de nombre de identificación de producto en tuberías indicando de acuerdo a la Norma (NOM-026-STPS-2008) sobre tuberías hasta 10.00 m. de altura en: Tubería con diámetro menor de 2” Ø.

Pza 20.00

109. S/C Ídem al anterior pero en tubería Tubería con diámetro de 2” a 4” Ø. Pza 50.00

110. S/C Ídem al anterior pero en tubería Tubería con diámetro de 6” a 12” Ø. Pza 100.00


112. S/C Aplicación de recubrimiento vinílico de altos sólidos RA-22 color gris 506, aplicando 2 capas con brocha y/o rodillo, en superficies de concreto hasta 15.00 m de altura.

m2 215.00

113. S/C Colocación de recubrimiento a base de cemento a prueba de fuego (RCAPF) con agregado de vermiculita para formar concreto de 1200 kg/m3, incluye malla hexagonal de 13 mm, anclas de fijación y aplicación manual.

M³ 5.00

114. S/C

Protección mecánica de tubería subterránea, preparar superficie y aplicar una mano de recubrimiento primario, colocación de una capa de cinta poliken clave 76063 ó de características superiores y colocación de felpa kraftaltica clave 76063 ó características superiores, en tubería de 8” de diámetro.

M 70.00

115. S/C Ídem al anterior pero en tubería Tubería con diámetro de 3”Ø. M 30.00

116. S/C FASE PLANTAS:Colocación de juntas ciegas en líneas de proceso que manejan hidrocarburos. Hasta 10 metros de altura. De 11/2”de diámetro 150 #.

Junta. 2.00

117. S/C Idem al anterior pero de 2” 150 # Junta. 2.00




121. S/C Idem al anterior pero de 10 “ 150 # Junta. 2.00

122. S/C Idem al anterior pero de 12 “ 300 # Junta. 4.00

123. S/C Desmontaje de estructuras metálicas, de 0 a 20 metros de altura. Con perfiles ligeros hasta 12.0 kg/m.

Ton 2.00

124. S/C Idem al anterior pero de perfiles semipesados y tubería de diferentes diams. Ton 8.00

125. S/C Idem al anterior pero rejilla Irving ó equivalente electro forjada tipo IS-05 STD. m2 45.00

126. S/C Suministro y fabricación de estructuras metálicas, incluye herrajes, ASTM-A-36 calidad estructural, con perfiles ligeros hasta 12 Kg/m.

Ton 2.00

127. S/C Suministro y fabricación de perfiles, estructura semipesada de 12.01 a 60 Kg/m.

Ton 8.00

128. S/C Montaje de estructura metálica con perfiles ligeros perfiles, de 0 a 12 Kg/m. Hasta 20 metros de altura.

Ton 2.00

129. S/C Idem al anterior pero estructura metálica con perfiles semipesada de 12.01 a 60 Kg/m.

Ton 8.00

130. S/C Suministro y montaje de rejilla Irving ó equivalente de 1", para pasillos, plataformas y tapas de registro, tipo IS-05 std., de acero galvanizado por inmersión en caliente, con figura antiderrapante, hasta 20 metros de altura.

m2 45.00

131. S/C

Manejo y Colocación de escalones tipo Irving o similar de 22X71X2.54 cms. Tipo IS-05 para la fabricación de la escalera helicoidal, hasta 10.00 mts. De altura. altura de montaje hasta 20.00 mts. De altura. Incluye todos los materiales.

Pza 100.00

132. S/C Desmontaje de tubería con accesorios, de acero al carbón, sin recuperación de materiales.De 1 1/2”Ø. hasta 3 Mts. de altura.

M 20.00

133. S/C Idem al anterior pero de 2”Ø. M 60.00







139. S/C Suministro, manejo y erección de tubería recta de 1 ½” Ø, de acero al carbón sin costura ASTM- A-106 Gr. B, extremos planos ced. 160. Servicio: Cabezal y retorno de aceite hidráulico. Hasta una altura de 2.0 metros de altura.

M 80.00

140. S/C Idem al anterior de tubería recta de 1" Ø, Servicio: Cabezal y retorno de aceite hidráulico. Hasta 2.0 metros de altura.

M 850.00

141. S/C Idem al ant. pero de 1" Ø. de 2.01 a 20 m de altura. M. 80.00

142. S/C Idem al ant. pero de ½” de Ø. Hasta 10 m de altura. M. 50.00

143. S/C Idem al anterior pero de ¾” de Ø, extremos biselados, Ced. 160, hasta 10 m de altura.

M. 40.00

144. S/C Idem al anterior pero de 2" de Ø, extremos biselados, cédula. 80, hasta 10 m de altura.

M. 60.00

145. S/C Idem al anterior pero de 3" de Ø, extremos biselados, cédula. 40 hasta 10 m de altura.

M. 20.00


M. 60.00


M. 720.00


M. 6.00


M. 28.00

150. S/C

Suministro, manejo y erección de Válvula macho de 1 ½” de Ø, dos vías, conforme a API-607 4ª Ed. auto lubricada, cuerpo en acero al carbón extremos caja para soldar, 800 #, tapón en acero inoxidable T-316 y camisa de teflón, operada con maneral de barra sólida, hasta 2.00 metros de altura.

Pza. 6.00

151. S/C Idem al anterior pero válvula macho de 1” de diám. hasta 20 m. de altura. Pza. 15.00

152. S/C Idem al anterior pero válvula macho de 1" de diámetro clase 800 # roscada Pza. 6.00

153. S/C Idem al anterior pero válvula macho de ¾” de diámetro clase 800 # roscada Pza. 10.00

154. S/C Idem al anterior pero válvula macho de ½” de diámetro clase 800 # roscada Pza. 10.00

155. S/C Desmontaje de válvula de compuerta bridada de 3” de diámetro, 300#, hasta 20 mts. de altura.

Pza. 2.00

156. S/C Ídem al anterior pero válvula macho de 3" de diámetro clase 300 # R.F. Pza. 2.00

157. S/C Ídem al anterior pero válvula de globo de 4" de diámetro clase 300 # R.F. Pza. 1.00

158. S/C Idem al anterior pero válvula macho de 6” de diámetro clase 300 # R.F. Pza. 2.00



161. S/C Idem al anterior pero Válvula macho de 12 " diámetro clase 300 # R.F. Pza. 1.00


163. S/C Idem al anterior pero Válvula macho de 18 " diámetro clase 300 # R.F. Pza. 2.00

164. S/C

Suministro, manejo y erección de Válvula de compuerta bridada clase 150 # R.F. conforme a ANSI B16.34 y B16.5 de 8“ de diám., cuerpo en acero al carbón ASTM-A-216 GR WCB, vástago ascendente de acero inoxidable, cuña sólida.

Pza. 2.00

165. S/C Idem al anterior pero Válvula de compuerta de 3“ de diám. clase 150 # Pza. 2.00

166. S/C

Suministro, manejo y erección de Válvula de retención horizontal, de columpio de 3" de diámetro bridada 150 # R.F.conforme a ANSI B16.34 y B16.5, cuerpo de acero al carbón ASTM-A-216 Gr. WCB, interiores en acero inoxidable con 13 % Cr tipo 410, tapa superior bridada y atornillada, junta plana para red de contra incendio.

Pza. 2.00

167. S/C Suministro, manejo y erección de Válvula de tapón macho, de dos vías, conforme a API-607 cuarta edición, auto lubricada de 1½” de diám., bridada clase 300 # R.F, conforme a ANSI B16.34 y B16.5, cuerpo de acero al carbón

Pza. 1.00


ASTM-A-216 Gr. WCB, tapón en acero inox. tipo 316, camisa de teflón, operada con maneral de barra sólida. Servicio: Propano.



170. Ídem al anterior pero válvula macho de 8" de diámetro clase 150 # R.F. Pza. 8.00


172. S/C

Sum. y Ereccion de Válvula 1/4" de vuelta de disco rotatorio, sello metal-metal; triple excentricidad; cero rozamiento durante los 90° de giro, con sello hermético bidireccional, con protectores de buje, hermeticidad conforme API-6D y API 598, de acuerdo: ANSI B16.34; ANSI B31.3, ANSI B31.1 Y API-609 última edición. Tolerancia de esfuerzos: ASME-VIII, conforme ISO-9001 de 3” Ø 300 lbs. RF. Doble brida de acuerdo a ISO 5752. Hasta 12 mts. De alt. (El Contratista proporciona materiales).

Pza. 2.00

173. S/C Ídem al ant. pero de 3" de diám. clase 150 # R.F. Pza. 1.00



176. S/C Ídem al ant. pero de 12" de diám.clase 150 # R.F. Pza. 2.00

177. S/C Ídem al ant. pero de 16" de diám.clase 300 # R.F. Pza. 2.00

178. S/C Suministro, manejo y erección de Codo de 45° radio largo, Cédula 40, en acero ASTM-A-234, GR. WPB, extremos biselados. De 3 “ de diámetro.

Pza. 5.00

179. S/C Idem al anterior pero codo 8” de diámetro cedula 40 Pza. 26.00

180. S/C Idem al ant. pero codo 10” de diámetro cedula 40 Pza. 3.00

181. S/C Suministro, manejo y erección de Codo de 90° radio largo, Cédula 40, en acero ASTM-A-234, GR. WPB, extremos biselados. De 3 “ de diámetro.

Pza. 14.00

182. S/C Idem al anterior pero codo radio largo 8” de diámetro cedula 40. Pza. 50.00

183. S/C Idem al ant. pero Tee reducción de 8” x 4” céd.40 Pza. 2.00

184. S/C Idem al anterior reducción concéntrica de 2” x 1” céd. 80. Pza. 4.00

185. S/C Idem al anterior reducción concéntrica de 6” x 4” céd.40. Pza. 7.00

186. S/C Suministro, manejo y erección de uniones de fábrica de caja para soldar (S.W) esp. ASTM-A- 105 Gr. II. Codo 90º de 1½” de diám. 6000 #.

Pza. 15.00

187. S/C Idem al anterior pero de 2” Ø, 6000 # Pza. 10.00

188. S/C Idem al anterior pero TE recta de 1 ½”Ø, 6000 #. Pza. 4.00

189. S/C Idem al anterior pero cople de 1 ½” de diámetro 6000 # Pza. 20.00

190. S/C Idem al anterior pero Tuerca unión de 1 ½” de diámetro 6000 # Pza. 6.00

191. S/C Idem al ant. pero Cople de 1“ de diám., 6000 # Pza. 15.00

192. S/C Idem al anterior pero Cople reducción de ¾” x ½”, cedula reforzada. Pza. 3.00

193. S/C Idem al ant.pero de Codo 90º 1” de diám.6000 # Pza. 15.00

194. S/C Idem al anterior pero Tuerca unión de 1” de diámetro 6000 # Pza. 15.00

195. S/C Idem al anterior pero TE de 1” de diámetro 6000 # Pza. 5.00

196. S/C Idem al anterior pero reducción concéntrica de 1” x ½ “, cedula reforzada. Pza. 5.00

197. S/C Idem al anterior pero reducción concéntrica de 3/4” x ½ “, cedula reforzada. Pza. 5.00

198. S/C Idem al anterior pero TE de caja para soldar 6000 # de ½” de diámetro. Pza. 5.00

199. S/C Idem al anterior pero TE de caja para soldar 6000 # de ¾” de diámetro. Pza. 5.00

200. S/C Idem al anterior pero TE de caja para soldar 6000 # de 2” de diámetro. Pza. 1.00

201. S/C Idem al anterior pero Cople de caja para soldar cedula 6000 # de 2” de diám. Pza. 10.00

202. S/C Idem al anterior pero Cople de caja para soldar cedula 6000 # de 1” de diám. Pza. 15.00

203. S/C Idem al anterior pero Cople de caja para soldar cedula 6000 # de ¾” de Ø. Pza. 8.00

204. S/C Idem al anterior pero Cople de caja para soldar cedula 6000 # de ½” de Ø. Pza. 12.00

205. S/C Idem al anterior pero Cople roscado, esp. ASTM-A-105 Gr. II.de 1“ de diámetro 6000 #.

Pza. 6.00

206. S/C Idem al anterior pero Niple de acero al carbón ASTM-A-105 Gr. B, sin costura, un extremo plano y un extremo roscado, cédula 160 de 1” diam. x 4” de long.

Pza. 10.00

207. S/C Idem al anterior pero Niple un extremo plano y un extremo roscado, cédula 160 de 1 ½” diam. x 4” de long.

Pza. 6.00

208. S/C Idem al anterior pero niple un extremo plano y otro roscado ced. 40 de 3”· Pza. 1.00


diam. x 6” de longitud.

209. S/C Idem al anterior pero niple de extremos planos, cédula 160 de 1 ½” diam. x 4” de long.

Pza. 6.00

210. S/C Idem al anterior pero niple de extremos planos, cédula 160 de 1” diam. x 4” de long.

Pza. 15.00

211. S/C Idem al anterior pero niple de extremos planos, cédula 160 de ¾” diam. x 4” de long.

Pza. 25.00

212. S/C Idem al anterior pero niple de extremos planos, cédula 160 de ½” diam. x 4” de long.

Pza. 20.00

213. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo barra sólida de 1“ de diámetro, cedula reforzada.

Pza. 10.00

214. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo barra sólida de ¾” de diámetro Pza. 20.00

215. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo cachucha roscada de 1½” de diámetro Pza. 4.00

216. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo cachucha roscada de 1“ de diámetro Pza. 5.00

217. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo cachucha roscada de ¾“ de diámetro Pza. 5.00

218. S/C Idem al anterior pero tapón de tipo cachucha roscada de ½” de diámetro Pza. 5.00

219. S/C Suministro, manejo y erección de uniones de fábrica: Brida cuello soldable en acero ASTM A-105, de 1” de diámetro 150 # R.F., cedula 40.

Pza. 1.00

220. S/C Idem al anterior pero de 2“ de diámetro 150 # R.F Cedula 40 Pza. 4.00

221. S/C Idem al anterior pero de 2“ de diámetro 300 # R.F Cedula 80 Pza. 12.00

222. S/C Idem al anterior pero de 3” de diámetro 150 # R.F. Cedula 40 Pza 4.00




226. Idem al anterior pero de 8” de diámetro 150 # R.F. Cedula 40 Pza 10.00




230. S/C Idem al anterior pero, brida ciega de 1 ½ " de diámetro 300 # R.F. Pza. 5.00

231. S/C Idem al anterior pero, brida ciega de 2" de diámetro 300 # R.F. Pza. 2.00

232. S/C

Suministro e instalación de Espárragos de acero de aleación de ASTM-A-193 Gr B-7, rosca estándar, con dos tuercas hexagonales ASTM-A-194 Gr 2H y junta circular de arrollamiento en espiral, formado con cinta de acero inoxidable tipo 304, relleno de grafito de 3/16” de espesor, con anillo centrador de 1/8 “de espesor de acero al carbón recubierto con cadmio. De 2“ de diámetro 150 #.

Pza. 2.00

233. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro 300 #. Jta. 16.00

234. S/C Idem al anterior pero de 1 ½” de diámetro 300 #. Jta. 5.00

235. S/C Idem al anterior pero de 3”de diámetro 150#. Jta. 4.00





240. S/C Idem al anterior pero de 12” de diámetro 300 # Jta. 4.00

241. S/C Idem al anterior pero de 16” de diámetro 300 # Jta. 2.00

242. S/C Corte y biselado en tubería de acero al carbón de 1“ de diámetro, cédula 160. hasta 5 m de altura.

Pza. 4.00

243. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro. Ced. 80 Pza. 10.00

244. S/C Idem al anterior pero de 3” de diámetro cédula 40 Pza. 10.00

245. S/C Idem al anterior pero de 3” de diámetro Ced. 80 Pza. 6.00

246. S/C Idem al anterior pero de 4” de diámetro. Ced.80 Pza. 3.00

247. S/C Idem al anterior pero de 6” de diámetro. Ced.80 Pza. 10.00

248. S/C Ídem al anterior pero de 8" de diámetro. Ced.40 Pza. 2.00



251. S/C Corte extremo plano y hacer rosca a tubería de 1" de diámetro de acero al Pza. 20.00


carbón cedula 160.

252. S/C Soldadura a tope en líneas de tubería de acero al carbón y uniones de igual diámetro, hasta 5.0 metros de altura. De 1” de diámetro cédula 160.

Jta. 4.00

253. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro cédula 80 Jta. 18.00






259. S/C Ídem al ant. pero de 10" de diámetro cédula 40 Jta. 2.00

260. S/C Idem al ant. pero de 12” de diámetro cédula 40 Jta. 2.00

261. S/C Soldadura de filete en líneas de tubería de acero al carbón y uniones de igual diámetro, hasta 5.0 metros de altura. de ½” de diámetro cedula 160.

Jta. 50.00

262. S/C Idem al anterior pero de ¾” de diámetro céd. 160 Jta. 40.00

263. S/C Idem al anterior pero de 1” de diámetro céd. 160 Jta. 50.00

264. S/C Idem al ant. pero de 1 ½” de diámetro céd. 160 Jta. 50.00

265. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro céd. 80 Jta. 50.00

266. S/C Soldadura de inserción simple a 90° en tubería de acero al carbón fabricado en campo, hasta 5.0 metros de altura. De coples de ½” diámetro 6000# para injerto en tubería de 2" de diámetro, céd.80.

Jta. 8.00

267. S/C Idem al anterior pero de 1“ de diámetro en tubería de 2” de diámetro. C-80 Jta. 14.00

268. S/C Idem al anterior pero de ¾” de diámetro en tubería de 2” de diámetro. C-80 Jta. 8.00

269. S/C Soldadura de inserción a 90°, de 3” de Ø, Ced. 40, con placa de refuerzo fabricado en campo, incluye prueba neumática del refuerzo, hasta 5 m. de altura, para injertarse en tubería de 16” de Ø.

Jta. 4.00

270. S/C

Suministro, fabricación, manejo, presentación y colocación de tapa con cople concéntrico de 1” de diámetro 6000 # de acero al carbón. Uniones de fábrica. Utilizando electrodo AWS-E-7018, soldadura de inserción y de sello. Incluye pruebas a soldaduras, hasta 20 metros de altura. De 2” de diámetro clase 300 # R.F.

Jta. 3.00

271. S/C Idem la ant. pero de 1 ½” diám. clase 300 # R.F. Jta. 4.00

272. S/C

Suministro, fabricación, manejo y erección de boquilla. Brida de cuello soldable de acero al carbón de 4” de diámetro 300 # R.F. en tapa superior de Registro-Hombre de 24” de diámetro, Incluye: soldadura de inserción, relevado de esfuerzo y pruebas.

Pza. 1.00

273. S/C Maquinado y rectificado de cuerpo y cara para tapa bridada de Registro-Hombre de acero al carbón y efectuar cara realzada con rayado tipo fonográfico. de 24” de diámetro clase 300 #.

Pza. 2.00

274. S/C

Suministro, manejo y colocación de aspersores de bronce con conexión macho NPT de 25 mm (1”) de diámetro, orificio 9.52 mm (0.375”) de diám., ángulo de aspersión amplio de 46º a 84º @ 5.44 kg/cm2 (80 Lbs/pulg2), con patrón de rociado tipo circular y de impacto medio, tipo full jet.

Pza. 118.00

275. S/C

Fabricación y colocación de arreglo de tubería para anillos de enfriamiento de tanque esférico. De: tubería de acero al carbón galvanizado extremos roscados con dobleces a 90° y conexiones, para anillos de enfriamiento, de acuerdo a detalle No. 1| de: 1” Ø. Céd. 80 x 2310 mm. hasta 10.0 metros de altura. Incluye todos los materiales.

Pza. 45.00

276. S/C

Fabricación y colocación de arreglo de tubería para anillos de enfriamiento de tanque esférico.De: tubería de acero al carbón galvanizado extremos roscados con dobleces a 90° y conexiones, para anillos de enfriamiento, de acuerdo a detalle No. 3, Plano K-301-0, de: 1” Ø. Céd. 80 x 3435 mm., hasta 10.0 metros de altura. Incluye todos los materiales.

Pza. 60.00

277. S/C

Fabricación y colocación de arreglo de tubería para anillos de enfriamiento de tanque esférico. De: acero al carbón galvanizado extremos roscados a 45° y conexiones, para anillos de enfriamiento, de acuerdo a detalle No. 2, Plano K-301-0, de: 1” Ø. Céd. 80 x 445 mm., hasta 5.0 metros de altura. Incluye todos

Pza. 140.00


los materiales. Incluye todos los materiales.

278. S/C Suministro, manejo y erección de toma siamesa de bronce para mangueras de contra incendio con dos entradas hembra giratorias de 2 ½” de diámetro con rosca NSHT, y salida hembra fija de 4" de diámetro rosca NPT.

Pza. 1.00

279. S/C

Suministro, fabricación, manejo y montaje de reducción bridada en ambos extremos, clase 300 # ANSI de 6” x 3”. De acero al carbón esp. ASTM-A-106 Gr II, hasta una altura de 20.0 metros.Incluye soldaduras y prueba hidrostática.

Pza. 1.00

280. S/C Fabricación, manejo e instalación de soporte tipo pedestal con estructura ligera de acero estructural y tubería de acero al carbón empotrado al piso. Para montaje de transmisores, indicador campo.

Pza. 2.00

281. S/C Inspección de tanque esférico de 15,000 Bls. de capacidad, aplicando el método de Emisión Acústica, para localizar fallas dinámicas en soldaduras y metal base.

Pba. 1.00

282. S/C Inspección por replicas metalográficas con foto micrografía y perfiles de dureza, en placas del cuerpo, hasta 15 metros de altura.

Pba. 15.00

283. S/C Inspección radiográfica de uniones de soldadura del cuerpo del recipiente esférico a base de rayos Gamma con cápsula de Iridio 192. Placa de 3 ½” x 17”. Hasta 15 metros de altura.

Mts. 50.00

284. S/C Inspección radiográfica a juntas de soldadura de tubería de acero al carbón, a base de rayos gamma con cápsula de Iridio 192 al 100 % de inspección, hasta 10.00 m de altura. De: 1” de diámetro.

Jta. 4.00

285. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro. Jta. 14.00




289. S/C Ídem al anterior pero de 12" de diámetro. Jta. 4.00

290. S/C Ídem al anterior pero de 16" de diámetro. Jta. 6.00

291. S/C Prueba hidrostática en tubería de 1" de diám. de acero al carbón hasta 20 metros de altura. Pemex- Refinación proporciona el agua.

Pba. 2.00

292. S/C Idem al anterior pero de 1 ½” de diámetro Pba. 2.00

293. S/C Idem al anterior pero de 2” de diámetro Pba. 1.00




297. S/C Prueba hidrostática de recipiente esférico de 15,000 bls de capacidad, incluye las líneas provisionales para el llenado, de acuerdo a la normatividad de Pemex y a lo señalado en el API-653 Pemex Refinación proporciona agua.

Pba. 1.00

298. S/C

Suministro, fabricación, manejo y montaje de recipiente cilíndrico Horizontal de 24" de diámetro y 1.25 m de long. entre tangentes, fabricado de acuerdo código A.S.M.E VIII div. 1 última edición, adecuado para la presión de operación del recipiente, según norma PEMEX 2.343.01, ver anexos A y B-1 Incluye: pruebas e inspección radiográfica.

Pza. 1.00

299. S/C

Fabricación, manejo y colocación de base tipo Silleta para soporte de recipiente cilíndrico horizontal de 24“ de diámetro. Material en acero al carbón ASTM-A-36 con espesor de base y cartabones de 3/4”, con aplicación de soldadura con electrodo AWS-E-7018.

Pza. 2.00

300. S/C

Fabricación y montaje de placa de arrastre (media caña) de acero al carbón esp. ASTM-A-36 de 0.250” de espesor con testigo de 1/4” de diámetro. Incluye aplicación de soldadura con electrodo E-7018. Hasta una altura de 0-5.0 metros. Para tubería de 2” de diámetro.Se proporciona plano

Pza. 10.00

301. S/C Idem al anterior pero para tubería de 3” de diámetro. Se proporciona plano. Pza. 25.00

302. S/C Cierre de registros de Entrada-Hombre de 24“ de diámetro, 300 #, hasta 20 metros de altura.

Pza. 2.00

303. S/C Retiro de juntas ciegas en líneas de proceso que manejan hidrocarburos. hasta 20 metros de altura, de 2“ de diámetro, 300 #. Incluye: Espárragos de

Jta. 2.00


acero de aleación de ASTM-A-193 Gr B-7, rosca STD, con dos tuercas hexagonales ASTM-A-194 Gr 2H y junta circular de arrollamiento en espiral, formado con cinta de acero inoxidable tipo 304, relleno de grafito de 3/16” de espesor, con anillo centrador de 1/8 “ de espesor.

304. S/C Idem al anterior pero de 3” 150 # Jta. 2.00





309. S/C Idem al anterior pero de 10“ 150 # Jta. 4.00

310. S/C Idem al anterior pero de 12 “ 300 # Jta. 1.00

311. S/C Idem al anterior pero de 16 “ 300 # Jta. 1.00

312. S/C Idem al anterior pero de 18“ 150 # Jta. 1.00

313. S/C

Suministro, Fabricación y erección de curvas a partir de tramos recto de tubería ASTM A-53 Gr B de 4” Ø. Ced. 40 con un radio de acuerdo a lo indicado en el proyecto, para el armado de anillos de enfriamiento del tanque incluye el montaje hasta 15.0 m de altura de las Pza.s prefabricadas y su alineamiento.(La licitante proporciona materiales).

M 115.00

314. S/C Idem al anterior pero de tuberia ASTM-A 53 Gr. B de 4" ced. 40. Hasta 10 m. M 117.00



317. S/C

Suministro, Manejo, erección y prueba de válvula de seguridad PSV-VS2/ VS6, hasta 15.0 M. de altura. Válvula de seguridad, extremos bridados, cuerpo y bonete de acero al carbón A-216 Gr. WCB, interiores de acero inoxidable tipo 316, presión de ajuste 141.8 psig (9.97 kg/cm2), resorte en acero al carbón, diámetro del orificio sufijo “Q”, de: 8”Ø 300 x 10”Ø 150 lbs, hasta 15.0 m de altura. (La licitante proporciona materiales).

Pza. 2.00

318. S/C

Suministro, Manejo, erección y prueba de válvula de seguridad PSV-2E,, hasta 5.0 M. de altura. Válvula de seguridad, extremos bridados, cuerpo y bonete de acero al carbón A-216 Gr. WCB, interiores de acero inoxidable tipo 316, presión de ajuste 141.8 psig (9.97 kg/cm2), resorte en acero al carbón, diámetro del orificio sufijo “X”, de: 1”Ø 150 x 2 Ø 150Lbs. (La licitante proporciona materiales).

Pza. 1.00

319. S/C Suministro, Manejo y erección de filtro tipo "Y" de 8“Ø, bridado clase 150# R.F., cuerpo en acero al carbón ASTM-a-216 GR WCB. incluye el suministro del arreglo de dren de purga. (La licitante proporciona materiales).

Pza. 4.00

320. S/C Suministro, Manejo y erección de filtro tipo "Y" de 3“Ø, bridado clase 150# R.F., cuerpo en acero al carbón ASTM-a-216 GR WCB. incluye el suministro del arreglo de dren de purga. (La licitante proporciona materiales).

Pza. 4.00

321. S/C

Aplicación de tratamiento térmico de relevado de esfuerzos por el método de resistencia eléctrica, con control de temperatura, en juntas de soldadura, de acero al carbón hasta 15.0 metros de altura. En juntas de soldadura de boquilla de acero al carbón de 1-1/2”Ø 300 lb

Pza. 4.00

322. S/C Manejo y erección de toma de camión contra incendio de bronce de: bridado un extremo de 8”ø 150 # roscado otro extremo de 6”Ø. Incluye todos los materiales.

Pza. 2.00

323. S/C Montaje y armado de mampara de protección provisional, a base de perfil estructural ligero, semipesado y pesado, barrera formada con lámina acanalada de zinc cal.24 de 42 mts. de largo X 15 mts. de altura.

M² 432.00

324. S/C

FASE ELÉCTRICA:Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 200.00

325. S/C Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en

M 60.00


muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

326. S/C Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25 diam. (pulg) 1: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 800.00

327. S/C Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25 diam. (pulg) 1: De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 90.00

328. S/C Desmantelamiento de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, sin recuperación de materiales: De 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

329. S/C Desmantelamiento de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, sin recuperación de materiales: De 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo: De 4.50 hasta 15.00 m. De altura.

Pza. 2.00

330. S/C Desmantelamiento de registro de tubo metálico de 10” de diámetro X 31.5” de altura y varilla copperweld de 5/8” de diámetro X 3.0 metros de largo, incluye conectores y tapa de placa metálica, sin recuperación de materiales.

Pza. 5.00

331. S/C Descableado, manejo y retiro sin recuperación de conductores eléctricos calibre 12 AWG. En ducto subterráneo.

M 100.00


M 50.00

333. S/C Descableado, manejo y retiro sin recuperación de conductores eléctricos calibre 12 AWG. En tubería conduit: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 800.00


M 20.00

335. S/C Descableado, manejo y retiro sin recuperación de conductores eléctricos calibre 12 AWG. En tubería conduit: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

M 200.00


M 30.00

337. S/C Desconexión y retiro de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB-684, dimensiones 155x203x103mm.De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza 1.00

338. S/C Desconexión y retirocajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-9166, dimensiones 243.0x406.4x155.0mm. De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza 4.00

339. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Incluye todos los materiales).

M 50.00

340. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 38, diam. (pulg) 11/2”. (Incluye todos los materiales).

M 20.00

341. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Incluye todos los materiales).

M 200.00

342. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.(Incluye todos los materiales).

M 60.00

343. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Incluye todos los materiales).

M 1,300.00


344. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: 4.51 hasta 15.0 m. De altura. (Incluye todos los materiales).

M 105.00

345. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 38, diam. (pulg) 11/2”: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Incluye todos los materiales).

M 530.00

346. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 38, diam. (pulg) 11/2”: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura. (Incluye todos los materiales).

M 80.00

347. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 36.00

348. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

349. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

350. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

351. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 9.00

352. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

353. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 108.00

354. S/C Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie Pza. 9.00


GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

355. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 9.00

356. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

357. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 25.00

358. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 6.00

359. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 36.00

360. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

361. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

362. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 Hasta 15.00 m. De altura.

Pza. 4.00

363. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de

Pza. 12.00


servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

364. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

365. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 10.00

366. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 6.00

367. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-56 (11/2”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 6.00

368. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-684, dimensiones 155x203x103 mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior un orificio roscado de 1"Ø, la otra caja con un orificio roscado de 3/4” Ø en la parte superior y dos orificios roscados de 1” Ø en la parte inferior. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

369. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-9166, dimensiones 243.0x406.4x155.0mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, una caja con un orificio roscado en la parte lateral izquierda de 1 ¼” "Ø y en la parte inferior tres orificios roscados de 1"Ø, otra caja con un orificio en la parte lateral izquierda de 1 ¼” Ø y en la parte inferior dos orificios roscados de 1” Ø y 1 un orificio roscado de ¾” Ø y en la parte superior dos orificios roscados de ¾” Ø, las otras 2 cajas con tres orificios de 1” Ø en la parte inferior, Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

370. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 19 mm (3/4"), catalogo UNY-205; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 12.00

371. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 25 mm (1"), catalogo UNY-305; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 12.00


372. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 41 mm (11/2”), catalogo UNY-505; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

373. S/C Instalación de reducción bushing tipo RE, de 27 a 21 mm (1" a 3/4"Ø), catalogo RE-32. Mca. C. H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).

Pza. 6.00

374. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 41 a 27 mm (11/2" a 1"Ø), catalogo RE-53. Mca. C. H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).

Pza. 4.00

375. S/C

Instalación de conector de glandula tipo CGK hembra, tamaño ¾”, cuerpo C, entrada del cable: 12.7 mm., catalogo CGK-295, marca: C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

376. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

377. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor.Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

378. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.51 m. De altura.

Pza. 6.00

379. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

380. S/C

Introducción de conductores eléctricos en ducto subterráneo, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales)..

M 100.00

381. S/C

Introducción de conductores eléctricos en ducto subterráneo, cable monopolar 600 volts, calibre 10 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales)..

M 50.00

382. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 1,400.00

383. S/C Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 10 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad,

M 20.00


duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 0 hasta 4.50 m. De altura.

384. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 200.00

385. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 10 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales),De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 30.00

386. S/C

Instalación de cable uso rudo bifásico 600 volts, calibre 2x16 AWG. Mca. Conduméx(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), en poste para alumbrado: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura.

M 2.00

387. S/C

Conexión de las válvulas de diluvio del tanque: FA-202, en Gabinete Nuevo Marca Hilme(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio), ubicado en el interior del cuarto de control de gas licuado.

Pieza 2.00

388. S/C

Instalación de reflectores de 1000 W, 220V. Con reactor y lámpara de aditivo metálico, catalogo FMVMY1000/220V-76, marca C.H. Domex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), en poste para alumbrado: Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 2.00

389. S/C Instalación de poste de concreto, sección octagonal, de 11 m. De longitud, para alumbrado, marca Pepsa o equivalente.

Pza. 1.00

390. S/C

Instalación de cruceta de fierro galvanizado, tipo canal peralte (mm). 102. longitud (m). 1.63 tramo sencillo, para distribución, Cat. C-501, No. 44, con su respectiva abrazadera en poste para alumbrado, marca: “PEPSA” (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 1.00

391. S/C

Instalación de sistema de tierra: Registro de tubo metalico de 10” de diámetro X 31.5” de altura y varilla copperweld de 5/8” de diámetro X 3.0 metros de largo, catalogo GCWR58L30-1. Mca. Cooperweld(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales), incluye tapa de placa metálica de ¼” de espesor de acero al carbón A-36, la tapa debera incluir una asa para poder retirar cuando se realicen las inspecciones.

Pza. 5.00

392. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo GKP, para 3 cables de cobre a varilla de tierra en registro de sistema de tierra calibre (2/0 AWG), catalogo GK-6426. Mca. Burndy(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).

Pza. 5.00

393. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca.Burndy(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).

Pza. 5.00

394. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2 AWG.(Varilla a tanque). Mca. Condumex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales).

M 24.00

395. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Incluye todos los materiales)..

M 70.00


396. S/C

Fabricación y colocación de soportes, para tubería conduit, a base de ángulo de 1½” X 1/4” de espesor, en diversos elementos de acero y concreto, soldados y/o atornillados con barreanclas de 3/8”Ø. Incluye la aplicación de sistema anticorrosivo con acabado en color naranja: De 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Ton 0.60

397. S/C

Fabricación y colocación de soportes, para tubería conduit, a base de ángulo de 1½” X 1/4” de espesor, en diversos elementos de acero y concreto, soldados y/o atornillados con barreanclas de 3/8”Ø. Incluye la aplicación de sistema anticorrosivo con acabado en color naranja: De 4.51 hasta 15.00 mts. De altura.

Ton 0.10

398. S/C FASE INSTRUMENTOS:Desmantelamiento de medidor de nivel tipo servo-operado, en brida de 4” de diámetro 300 Lbs. De 0 hasta 20.0 metros.

Pieza. 1.00

399. S/C Desmantelamiento de indicador digital remoto dentro del dique. De 0 hasta 1.0 metro.

Pieza. 1.00

400. S/C Desmantelamiento de medidor de temperatura con sensor tipo RTD, De 0 hasta 20.0 metros.

Pieza. 1.00

401. S/C Desmantelamiento de transmisor de presión diferencial. De 0 hasta 4.00 metros.

Pieza. 1.00

402. S/C Desmantelamiento de transmisor de presión manométrica. De 0 hasta 20.00 metros.

Pieza. 1.00

403. S/C Desmantelamiento de indicador local de presión tipo manómetro, elemento sensible tipo Bourdón en "C", rango de medición (0-14 kg/cm2) De 0 hasta 20.00 metros.

Pieza. 2.00

404. S/C Desmantelamiento de tubería flexible (tubing) de ½ pulgada en acero inoxidable T-316 sin costura, espesor de pared 0.035 pulgada. De 0 hasta 20.0 metros.

M. 3.00

405. S/C Manejo e instalación de medidor de nivel de tipo servo-operado, alcance de medición 0 a 20.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

406. S/C Manejo e instalación de indicador digital remoto en parte externa del dique. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

407. S/C Manejo e instalación del medidor de temperatura, con sensor tipo RTD de platino de 100 Ohms y termopozo bridado de 1½” 150 Lbs. RF. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

408. S/C Manejo, instalación, configuración de transmisor electrónico de presión diferencial, rango de -1000” a 1000” de agua. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

409. S/C Manejo, instalación, configuración de transmisor electrónico de presión manométrica, rango de medición de 0-360 PSI. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

410. S/C Manejo e instalaciónde detector de nivel tipo capacitivo de 1½” diámetro bridado 150 Lbs. R.F. desde 0 hasta 20.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

411. S/C

Manejo e instalación de indicador local de presión tipo manómetro, elemento sensible tipo Bourdón en "C" de acero inoxidable tipo 316, rango de medición (0-14 kg/cm2). (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 3.00

412. S/C

Manejo e instalación de indicador local de presión tipo manómetro, elemento sensible tipo Bourdón en "C" de acero inoxidable tipo 316, rango de medición (0-100 kg/cm2). (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

413. S/C

Manejo e instalación de indicador local de temperatura tipo termómetro bimetálico, rango de medición de 0 a100 ºC. Incluye termopozobridado de 1½” 150 Lbs. RF. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

414. S/C Manejo e instalación de indicador de nivel (LG) 1 sección, 1 cristal; de conexión a proceso de ½” de diámetro. Marca Penberthy,o con las mismas

Pieza. 1.00


especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia.(Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

415. S/C

Manejo e instalación de elementos fusibles roscados, conexión 1/8 pulgada NPT, elemento fundente con punto de fusión a una temperatura de 212 º F (100 ºC). (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 12.00

416. S/C Manejo e instalación de tubería flexible (tubing) de ½ pulgada en acero inoxidable T-316 sin costura, espesor de pared 0.035 pulgada, hasta 20.0 metros (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 45.00

417. S/C Manejo e instalación de conector recto de acero inoxidable de alto sello de ½“ NPT x ½“ O.D. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

418. S/C Manejo e instalación de conector, codo de 90° de acero inoxidable de alto sello de ½” NPT x ½“ O.D. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

419. S/C Manejo e instalación de conector recto unión de acero inoxidable de alto sello de ½” O.D. x ½“ O.D. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

420. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 93.00

421. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 20.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 144.00

422. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 60.00

423. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 2,549.00

424. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 20.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 430.00

425. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 82.00

426. S/C

Manejo e introducción de cable multiconductor eléctrico de 4 hilos, flexible trenzado recubierto de níquel y cobre en un 27%, Cal. 12 AWG, alta temperatura 600 Volts En tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 44.00

427. S/C Manejo e introducción de cable multiconductor eléctrico de 4 hilos, flexible trenzado recubierto de níquel y cobre en un 27%, Cal. 12 AWG, alta

M. 9.00


temperatura 600 Volts. En tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

428. S/C

Manejo e introducción de cable multiconductor eléctrico de 12 hilos, flexible trenzado recubierto de níquel y cobre en un 27%, Cal. 12 AWG, alta temperatura 600 Volts. En tubería aérea, desde 0 hasta 4.50 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 416.00

429. S/C

Manejo e instalación de clemas de conexión con tapas laterales, con fusible integrado y led rojo de indicación visual modelo ZSI 2.5 LD marca WEIDÜLLER ocon las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 10.00

430. S/C

Manejo e instalación de válvula de bloqueo de emergencia (VBE) o válvula de aislamiento de activación remota, para tubería de 16” de diámetro, con conexiones bridadas 300 Lbs. R.F.De 0 hasta 2.00 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

431. S/C

Manejo e instalación de válvula de seguridad interna, para tubería de 16” de diámetro, con brida adaptadora STD 150 Lbs. R.F. Con indicador de posición.De 0 hasta 2.00 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

432. S/C

Manejo e instalación de válvula de seguridad interna, para tubería de 3” de diámetro, con brida adaptadora STD 150 Lbs. R.F. Con indicador de posición.De 0 hasta 20.00 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

433. S/C Manejo e instalación de válvula tipo diluvio de 8" diámetro 150 Lbs. R.F. Operada hidráulicamente. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

434. S/C

Elaboración de planos FINALES de la obra civil, electromecánica y instrumentos del tanque con sistema AUTOCAD última versión, conforme a norma Pemex 1.030.01 incluye impresiones en papel bond por plano y respaldo en disco compacto (CD) para equipo de cómputo. Incluye todos los materiales.

Plano. 15.00

435. S/C TV-221 FASE CIVIL: Trazo y Nivelación. M²

610.00

436. S/C Chapodeo con limpieza de terreno de materiales ajenos a la construcción. M² 2,500.00

437. S/C Demolición con equipo neumático en muro de concreto reforzado. M³ 4.00


439. S/C Corte de concreto hidráulico con equipo, profundidad de hasta 7 cm. M 19.00

440. S/C Achique con motobomba de 3”Ø autocebante montada sobre bastidor o llantas. Hr. 72.00

441. S/C Excavación en zanja con herramienta manual y/o equipo en material tipo “B” hasta 2.00 m. de profundidad.

M³ 93.00

442. S/C Suministro, manejo y tendido de tubería recta de acero al carbón de 8”Ø ced. 40, sin costura, extremos biselado en ducto subterráneo abierto hasta 2.00 m de profundidad.

M 85.00

443. S/C

Fabricación y colocación de sellos hidráulicos a partir de codo y tubería de 8”Ø de acero al carbón, de acuerdo a figura 9 de documento formativo DG-GPASI-SI-2703, para instalarse en el interior de registros de drenaje aceitoso, incluye suministro de todos los materiales (codo, tubería, placa de fijación a paredes del registro, barreanclas expansivas de 3/8”Ø), y pintura RP-6 y su aplicación..

Pza. 8.00

444. S/C Suministro de material de banco calidad revestimiento para relleno y formación de terraplén, incluye costo del material, carga y acarreo, desde el banco al sitio de los trabajos. autorizado por Pemex-Refinación.

M3 190.00



447. S/C Carga y acarreo hasta 50.00 m. en carretilla de material producto de demoliciones y excavaciones.

M³ 127.00

448. S/C Carga con maquinaria y acarreo en camión de material producto de demoliciones y excavaciones 1er. km.

M³ 1,235.00

449. S/C Acarreo en camión de material producto de demoliciones y excavaciones km. M³-Km 3,705.00


subsecuentes al primero.




M3

8.00

453. S/C Elaboración de concreto F’c=100 Kg/cm2 agregando máximo 19 mm. M³ 10.00



456. S/C Vaciado de concreto con botes o carretilla, acarreo hasta 50.00 m. en plantillas y firmes con espesor de 5 cm.

M2 165.00

457. S/C Vaciado de concreto con botes y/o carretillas acarreo hasta 50.00 m. en pavimentos de hasta 10 cm. de espesor, respetando pendientes y taludes con acabado escobillado.

M³ 23.00

458. S/C Ídem al anterior, pero en: dados, zapatas, contratrabes, losas, cimientos, bases.

M³ 75.00

459. S/C Ídem al anterior, pero en: muros con altura hasta 2.00 m. M³ 6.50

460. S/C Ídem al anterior, pero en muros de registros hasta 2.00 m. de profundidad, espesor hasta 15.00 cm.

M³ 4.00

461. S/C Aplicación de recubrimiento epóxico colma-dur tipo “N” de sika, o similar en el int. de registros hasta 2.00 m. de profundidad.

M2

53.00

462. S/C Elaboración y colocación de mortero cemento arena prop. 1:4 de 1” espesor. Incluye picoteo de concreto dañado y aditivo para unir concreto viejo con concreto nuevo.

M2 42.98

463. S/C Fabricación y colocación de flechas indicadoras de dirección de flujo a partir de placa de ⅛” esp. y con anclas de varilla de ⅜”Ø.

Pza. 18.00

464. S/C Conexión de tubería de acero con pared de registro de concreto a base de concreto F’c = 200 Kg/cm2.

Pza. 14.00

465. S/C Junta de construcción de celotex o equivalente impregnado con asfalto No. 12 de 1.27X 5.00 cm.

M 168.00

466. S/C Sellado de juntas de expansión para pisos de concreto con aerolastic No.167 ó equivalente.

M 215.00

467. S/C Aplicación de sellador thiofest ò equivalente, para sellado de juntas de construcción verticales en muros y en pasos de tubería, con una penetración mínima de 1” y un ancho de 1”

M 22.80

468. S/C Colocación de banda PVC de 15.20 cm. de ancho en juntas de construcción verticales en muros.

M 7.00

469. S/C Prueba de inundación a registros de concreto reforzado, manteniendo 24 hrs. La carga de columna de agua. Pemex–Refinación proporciona agua.

Pba. 1.00

470. S/C

Construcción de escalera “Tipo” , de concreto F’c=200 Kg./cm² a base de peldaños, huella de 30 cm. x 18 cm. de peralte y ancho de escalones de 110 cm. barandales y pasamanos de 10 x 10 cm. armados con 3 varillas de ⅜”Ø , estribos de ¼”Ø cada 20 cm..rampa de 300 cm. x 110 cm. .x12 cm. de espesor. con varillas de ⅜”Ø cada 20 cm. en ambas direcciones.

Pza. 2.00

471. S/C Cimbrados en reglas y fronteras. M2

21.00

472. S/C Cimbrados en zapatas y dados. M2 34.00

473. S/C Cimbrados en muros hasta 2 mts. de altura. M2 79.00

474. S/C

Limpieza con chorro de abrasivos seco a metal blanco en superficies metálicas. Incluye aplicación de recubrimiento primario RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca hasta 15.00 m. de altura (Contratista proporciona materiales).

M² 1,900.00

475. S/C Ídem al anterior pero en estructura pesada con perfiles mas de 60 Kg/m. Ton. 0.71

476. S/C Ídem al anterior pero en tubería de 2” a 4”Ø. M² 445.00


478. S/C Ídem al anterior pero en bridas de 2” a 4” Ø. Pza. 20.00


479. S/C Ídem al anterior pero en bridas de 6” a 12”Ø. Pza. 27.00

480. S/C Ídem al anterior pero en cámaras formadoras de espuma tipo II de 4” x 6” Ø. Pza. 3.00

481. S/C Ídem al anterior pero en codos de 90° de 1”Ø. Pza. 12.00

482. S/C Ídem al anterior pero en codos de 90° de 2” a 4”Ø. Pza. 22.00




486. S/C Ídem al anterior pero en reducciones de 4” x 3”Ø. Pza. 4.00

487. S/C Ídem al anterior pero en Te de 2” a 4”Ø. Pza. 3.00


489. S/C Ídem al anterior pero en medias cañas Pza. 170.00

490. S/C

Aplicación de recubrimiento de enlace sobre superficies metálicas RA-26 modificado, epóxico catalizado poliamida sólidos en peso más del 70%, color blanco, aplicado por aspersión para formar una capa de película seca de 0.005” a 0.006” de espesor en: placa exterior del tanque, hasta 15.00 m. de altura (Contratista proporciona materiales).

M² 1,900.00


492. S/C Ídem al anterior , pero en estructura semipesada con perfiles de 12.01 Kg/m. hasta 60 Kg/m.

Ton. 0.50




496. S/C Ídem al anterior pero en bridas de 2” a 4”Ø. Pza 20.00


498. S/C Ídem al anterior pero en cámaras formadoras de espuma tipo II de 4” x 6”Ø. Pza. 3.00


500. S/C Ídem al anterior pero en codos de 90° de 2” a 4” Ø. Pza. 22.00





505. S/C Ídem al anterior pero en Te de 2” a 4” Ø. Pza. 3.00


507. S/C Ídem al anterior pero en medias cañas. Pza. 170.00

508. S/C

Aplicación de recubrimiento de acabado en superficies metálicas RA-28 modificado, poliuretano alifático de dos componentes, sólidos en peso más del 65% color blanco, aplicado por aspersión para formar una capa de película seca de 0.003” a 0.004” de espesor en: placa exterior del tanque, hasta 15.00 m. de altura (Contratista proporciona materiales).

M² 1,900.00



Ton. 0.50

511. S/C Ídem al anterior , pero en estructura pesada con perfiles mas de 60 Kg/m. Ton. 0.71

512. S/C Ídem al anterior pero en tubería de 2” a 4” Ø. M² 445.00




516. S/C Ídem al anterior pero en cámaras de espuma tipo II de 4” x 6” Ø. Pza. 3.00











526. S/C

Limpieza con chorro de abrasivos seco a metal blanco en superficies metálicas: Incluye aplicación de recubrimiento primario RP-10 modificado, epóxico catalizado aducto amina 60% sólido en peso, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.005” a 0.007” de espesor de película seca en: placa interior del tanque, hasta 15.00 m. de altura. (Contratista proporciona materiales).

M² 2,630.00

527. S/C Ídem al anterior pero en estructura ligera con perfiles de hasta 12 Kg/m. Ton. 0.50

528. S/C Ídem al anterior pero en estructura semipesado, hasta 15 mts. de altura. Ton. 0.50

529. S/C Ídem al anterior pero Tuberia de: 2”a 4”Ø ced. 40. M² 11.00

530. S/C Ídem al anterior pero Tuberia de: 6” a 12”Ø ced. 40. M² 40.00

531. S/C

Aplicación de recubrimiento de acabado RA-29 modificado, epóxico catalizado aducto amina 60% sólido en peso, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.005” a 0.007” de espesor de película seca en: placa interior del tanque , hasta 15.00. de altura (Contratista proporciona materiales).

M² 2,630.00





536. S/C

Aplicación de recubrimiento primario sobre superficies metálicas, RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca en: protección exterior de placa de fondo (Contratista proporciona materiales).

M2

802.00

537. S/C

Aplicación manual de recubrimiento de acabado RA-20 en elementos relacionados, dos capas de 1.5“ de espesor de película seca cada capa. esmalte alquidalico, en las siguientes zonas: fondos rectangulares de letreros en superficies metálicas hasta 15 m . de altura.

M2

35.00

538. S/C Ídem al anterior pero en pintura de letras de diferentes dimensiones, altura de trabajo hasta 5 m.

Letra 50.00

539. S/C Rotulación de identificación y señalización del tanque con pintura de acabado RA-28, hasta 15 m. de altura.

Tanque 2.00

540. S/C

Rotulación de franja de identificación en líneas a cada 50.00 m. con recubrimiento RA-28 poliuretano, una capa de 0.002” de espesor, aplicado con brocha. anchos totales de banda. Incluye flechas de dirección a cada 25 m. y a un metro de, bridas, válvulas codos, te, reducciones, y donde penetra o sale de paredes, pisos o casas de bombas (cuando se tenga camas de tubería con distintos diámetros, el ancho de las bandas debe ser en todas, igual a la de mayor diámetro), hasta 2.0 m. de altura, en tuberías hasta de 4” Ø.

Pza. 7.00

541. S/C Ídem al anterior pero en tuberías de 6” a 12” Ø. Pza. 4.00

542. S/C Calafateo, recubrimiento con material epoxico resistente a los solventes para protección de placa de fondo colocado entre el tanque y la cimentación.

M 96.00

543. S/C

Protección mecánica de tubería subterránea. preparar superficie y aplicar una mano de recubrimiento primario, colocación de una capa de cinta poliken clave 76063 ó equivalente , de felpa Kraftaltica clave 76063 ó equivalente, en tubería. de: 8”Ø.

M 85.00

544. S/C Interconexión del drenaje aceitoso nuevo con él cabezal existente de la red general.

Conex. 1.00

545. S/C Interconexión del drenaje pluvial nuevo con él cabezal existente de la red general.

Conex. 1.00

546. S/C FASE PLANTAS: Desmantelamiento de tubería de acero al carbón, hasta 15 mts. altura de 3” Ø, sin recuperación de materiales.

M 115.00

547. S/C Ídem al anterior pero de 4”Ø. M 535.00




550. S/C Desmantelamiento de tanques metálicos, con equipo de corte oxiacetileno, sin recuperación de materiales hasta 15 mts. de altura

Ton 210.00

551. S/C Fabricación y montaje de rampa metálica de acceso. Ton 10.00

552. S/C Desmantelamiento rampa metálica de acceso. Ton 10.00

553. S/C Suministro y fabricación de estructuras metálicas, incluye todos los herrajes necesarios, con perfiles ligeros hasta 12 kg/m.

Ton 3.00

554. S/C Idem al anterior pero con perfiles semi-pesada de 12.01 a 60.00 kg/m. Ton 2.00

555. S/C Montaje de estructuras metálicas hasta 15 mts. de altura con perfiles ligera hasta 12 kg/m.

Ton 3.00

556. S/C Ídem al anterior pero con perfiles semi-pesada de 12.01 a 60.00 kg/m. Ton 2.00

557. S/C Rolado de perfiles ligeros para el conformado de la escalera helicoidal para el tanque atmosférico TV-221(Contratista proporciona materiales).

Ton 1.50

558. S/C Colocación de escalones tipo Irving de 31X71X2.54 cms. Tipo IS-05 para la fabricación de la escalera helicoidal del tanque atmosférico TV-221, con altura de montaje hasta 15.00 mts. De altura. (Contratista proporciona materiales).

Pza 60.00

559. S/C Maquila y escuadrado de placa de acero al carbón A-283 Gr. C., para tanque atmosférico, de acuerdo a plano serie “H” en placas del fondo y placa tipo anular (Contratista proporciona materiales).

Ton 44.00

560. S/C Maquila, rolado, escuadrado y biselado de placas de acero al carbón A-283 Gr. C., para tanque atmosférico, de acuerdo a plano serie “H” en la envolvente (Contratista proporciona materiales).

Ton 106.00

561. S/C Manejo, tendido, armado, conformado, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón en tanques atmosféricos, de acuerdo a planos serie “H” en placas del fondo y placa tipo anular.

Ton 44.00

562. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanques atmosféricos, de acuerdo a planos serie “H”, hasta 15 mts. de altura, placas de la envolvente.

Ton 106.00

563. S/C Fabricación, maquila, rolado, escuadrado y biselado de placa de acero al carbón A-283 gr. c, para conformar la guía antirrotaciòn del tanque, de acuerdo a plano H-181 (Contratista proporciona materiales).

Ton 2.50

564. S/C Fabricación, maquila, rolado, escuadrado y biselado de placa de acero al carbón A-283 gr. c, en diafragma para tanque atmosférico, hasta 15.0 M de altura de acuerdo a planos H-172(Contratista proporciona materiales).

Ton 24.00

565. S/C Fabricación, maquila, rolado, escuadrado y biselado de placa de acero al carbón A-283 gr. c, en pontones para tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-174(Contratista proporciona materiales).

Ton 21.00

566. S/C Fabricación y maquila de escalera rodante para acceso a cúpula flotante, a base de perfiles metálicos. Ver planos H-185 (El Contratista suministra material).

Ton 2.50

567. S/C

Fabricación, maquila, rolado, escuadrado, biselado y fabricación de todos los accesorios tales como boquillas, tubos difusores, de muestreo, tubos guías y postes, telemedición y de todos los materiales necesarios para el armado y conformado de la cúpula flotante del tanque, según planos H-178(Contratista proporciona materiales).

Ton 3.00

568. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a plano H-181, hasta 15.0 M en guía antirrotaciòn.

Ton 2.00

569. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-172 hasta 15.0 M en diafragma.

Ton 24.00

570. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-174.hasta 15.0 M en pontones. (Incluye prueba neumática).

Ton 21.00

571. S/C Montaje de escalera rodante en cúpula flotante de tanque atmosférico. Ver planos H-184 y H-185.

Ton 2.50

572. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-178.hasta 15.0

Ton 3.00


M en tubos, postes y guías. Incluye todos los accesorios talescomo sumideros, boquillas, tubos difusores, de muestreo y todos los materiales necesarios para el armado y conformado de la cúpula flotante del tanque, incluye prueba neumática del refuerzo, hasta 15.0 M de altura.

573. S/C

Instalación de sello tipo zapata, para tanque de almacenamiento atmosférico de cúpula flotante compuesto por: sello primario de zapata metálica con tijera en acero inoxidable para tanque con techo flotante externo flotante y sello secundario tipo limpiador “wiper” en acero inoxidable.

Pza. 1.00

574. S/C

Instalación de manguera de 4” de diámetro de acero flexible, armazón interior entrelazado de acero inoxidable y recubrimiento exterior extruido de termoplástico nylon 11 grado besno p-40, inerte a los hidrocarburos, aromáticos. Conectores de acoplamiento estampado y bridas giratorias de 4” diámetro 50*rf. a-105 peso lineal vacio 5.4 Lbs/Ft², radio mínimo de dobles 3.0 Ft, presión máxima de servicio de 30 psi, presión de prueba 60 psi, presiòn de ruptura 1189 psi, marca Coflexip o similar para drenaje de la cúpula. Ver plano h-210. (Contratista proporciona materiales).

Pza. 2.00

575. S/C Manejo y erección de arreglos para pierna de alto y bajo nivel hasta 15 mts. de altura.

Pza 2.00

576. S/C Prueba hidroneumática en fondo de tanque con murete de tabique, incluye las líneas provisionales para el llenado, Pemex–Refinación proporciona agua.

Pba 1.00

577. S/C Prueba hidrostática de tanque y de flotación de la cúpula flotannte, incluye las líneas provisionales para el llenado, de acuerdo a la Normatividad de Pemex y a lo señalado en el API-653. Pemex Refinación proporciona agua.

Pba 1.00

578. S/C Suministro manejo y erección de tubería recta de acero al carbón hasta 15 mts. ASTM-53/A-106 de 4” Ø (102mm), diámetro. sin costura, extremos biselados, cédula 40 hasta 15.00 m de altura.

M 1,070.00

579. S/C Ídem al anterior pero. de: 6”Ø ced. 40. M 365.00



582. S/C

Suministro, fabricación de curvas a partir de tramos rectos de tubería ASTM A-53 Gr B de 3” (76mm),diámetro, ced. 40 con un radio de acuerdo a lo indicado en el proyecto, para el armado de anillos de enfriamiento del tanque incluye el montaje hasta 15 mts. de altura de las piezas prefabricadas y su alineamiento.

M 215.00

583. S/C

Suministro, manejo, prueba y erección de válvulas de compuerta de 4 pulg. (102mm) diámetro 150 lbs. bridada, cara realzada, cuerpo de acero al carbón ASTM A-216 Gr. WCB, interiores de acero inoxidable 13% CR. AISI 419, vástago ascendente, cuña sólida, equivalente a walwort 5202, hasta 15 mts. de altura.

Pza 20.00

584. S/C Ídem al anterior pero. de: 6”Ø 150 Lbs. Pza 4.00

585. S/C Ídem al anterior pero. de: ¾”Ø 150 Lbs Pza 4.00

586. S/C Ídem al anterior pero. de: 1”Ø 800 Lbs Pza 9.00



589. S/C

Suministro, manejo, prueba y erección de válvulas macho tipo bola de 4 pulg. (102mm) diámetro 150 lbs. bridada, cara realzada, conforme ANSI-B16.5 y B16.10, cuerpo de acero al carbón fundido A-216 GR. WCB, con esfera e interiores de acero inoxidable A-276, T-316, asientos y empaques de PTFE, con maneral para apertura y cierre de ¼” de vuelta, Hasta 15 mts de altura.

Pza. 8.00

590. S/C

Suministro, manejo, prueba y erección de válvula de retención de 6 pulg. de diam. presión de servicio 11 kg/cm2 (150 lbs.), bridada cara realzada cuerpo de acero al carbón ASTM-A-216 GR WCB, tipo columpio, tapa bridada hasta 2 mts. de altura.

Pza. 2.00

591. S/C

Suministro, manejo y erección de filtros tipo “Y” de 4” diam. (102mm),150 lbs. extremos bridados, cara realzada, conforme ANSI B16.34, B16.5 y B16.10, cuerpo de acero al carbón A-106 GR. B, tapa bridada, atornillada, cedazo cilíndrico de acero inoxidable T-316, con perforaciones de 1/8” o ¼”, con válvula de purga integrado de 1”Ø, hasta 15 mts. de altura.

Pza 8.00


592. S/C

Trazo, corte, colocación y fijación de camisas tubo acero al carbón ced. 40 (8”Ø), por 30 cm. de longitud fijada con 6 anclas de varilla de ½” por 20 cm. soldadas al armado del muro, para pasos de tuberías a través secciones de concreto.

Pza 2.00

593. S/C Idem al anterior pero de 6”Ø. Pza 8.00

594. S/C Fabricación, colocación, fijación y anclaje de barandal en escaleras del dique del tanque, a partir de tubería de 1 1/2” ced. 40, de acero galvanizado.

Kg 450.00

595. S/C Manejo y erección de uniones de fábrica de acero al carbón, hasta 15.00 m de altura. Codo 45° R.L., B.W. A-234 Gr WPB. De: 6”Ø Ced. 40.

Pza. 24.00

596. S/C Ídem al anterior pero. Codo 45°, R.L.. B.W. De: 4”Ø, Ced. 40. Pza. 38.00



599. S/C Ídem al anterior pero. Tapón cachucha B.W. A-234 Gr. WPB. De: 4”Ø Ced. 40. Pza. 4.00

600. S/C Ídem al anterior pero. Red. Conc. B.W A-234 Gr WPB. De. 4” x 3”Ø Ced. 40. Pza. 4.00

601. S/C Ídem al anterior pero. Te recta. B.W A-234 Gr. WPB. De: 4”Ø Ced. 40. Pza. 8.00

602. S/C Ídem al anterior pero. Te recta. De: 6”Ø Ced. 40. Pza. 3.00

603. S/C Idem al anterior pero. Brida W.N. R.F. A-105 de 4”Ø, 150 lbs. Pza. 72.00

604. S/C Ídem al anterior pero. Brida W.N. R.F. A-105. De: 6”Ø 150 Lbs. Pza. 18.00

605. S/C Ídem al anterior pero. Brida Slip-on. R.F. A-105. De: 4”Ø 150 Lbs. Pza. 6.00

606. S/C Suministro e instalación de espárragos y empaques, hasta 15.00 m de altura. De: 1 ½”Ø 150 Lbs.

Junta 2.00

607. S/C Ídem al anterior pero. De: 2”Ø 150 Lbs. Junta 2.00





612. S/C Manejo e Instalación de conexiones roscadas (coples, codos, tee, tuerca unión y reducciones de acero al carbón) hasta 15.0 m de altura. Cople reducido roscado NPT, A-105. De. ¾” x ½”Ø 3000 Lbs.

Pza. 48.00

613. S/C Manejo y colocación de conexiones de fábrica de acero al carbón de embutir para soldar (SW) incluye soldadura de inserción y sello, hasta 15.00 m. De altura. Codo de 90°, De: 1”Ø 3000 Lbs..

Pza. 4.00

614. S/C Idem al anterior pero medio cople De: 1” Ø 3000 Lbs. Pza. 4.00

615. S/C Ídem al anterior pero Codo de 45°. De: 1”Ø 3000 Lbs. Pza. 1.00

616. S/C Ídem al anterior pero Te recta. De: 1”Ø 3000 Lbs. Pza. 2.00

617. S/C Idem al anterior pero tapón Macho de ¾”Ø 3000 Lbs. Pza. 1.00

618. S/C Idem al anterior pero tapón Macho de 1” Ø 3000 Lbs. Pza. 1.00

619. S/C Manejo y colocación de válvulas de embutir para soldar y roscados, de acero al carbón, con adición de soldadura de sello hasta 15.00 m de altura. De : 1”Ø 800 Ls.

Pza. 4.00

620. S/C Suministro, Armado y colocación de arreglo básico de purga o venteo, en líneas y equipos de proceso, hasta 15.00 m de altura. De: ½””Ø.

Arreglo 2.00

621. S/C Ídem al anterior pero de: 1 ”Ø. Arreglo 9.00

622. S/C Suministro, Armado y colocación de arreglo de alarma de bajo y alto nivel, a partir de tubería y conexiones de acero al carbón, incluye soldadura de sello e inserción en tanques atmosféricos, hasta 15.00 m de altura. De: 1 ½” x 4”Ø.

Arreglo 2.00

623. S/C Suministro, armado y colocación de arreglos de toma de muestra a partir de tubería y conexiones de acero al carbón, incluye soldadura de inserción y sello para tanques atmosféricos, hasta 15.00 m de altura.

Arreglo 1.00

624. S/C Colocación soporte para tubería tipo abrazadera en “U” de acero carbón acabado galvanizado, con tuercas hexagonales, hasta 15.00 m de altura. De: 1”Ø.

Pza. 10.00

625. S/C Ídem al anterior pero. Abrazadera para tubería. De: 3 ”Ø. Pza. 45.00


627. S/C Suministro, fabricación y colocación medias cañas de acero al carbón, incluye aplicación de soldadura, para tubería de 4”Ø. De: 0.40 m x 0.15 m x 0.237”

Pza. 115.00


espesor.

628. S/C Idem al anterior pero. De: 6”Ø. Pza. 134.00

629. S/C Soldadura a tope en líneas de tubería de acero al carbón y uniones de igual diámetro de la línea que formen parte integrante, utilizando electrodo tipo E-6010 y/o E-7018 hasta: 15 m de altura de: 4”Ø cedula 40.

Junta 141.00

630. S/C Ídem al anterior pero. De: 6”Ø Ced. 40. Junta 168.00

631. S/C Corte y biselado en tuberías de acero al carbón con biselador y cortador oxiacetileno hasta 15 m de altura de: 4”Ø cedula 40.

Pza. 158.00

632. S/C Ídem al anterior pero. De: 6”Ø Ced. 40. Pza. 125.00

633. S/C Soldadura en inserción a 90° sin refuerzo, en tubería de acero al carbón, ½” Ø x 4” Ø., hasta 15.00 m de altura.

Junta 148.00

634. S/C Idem al anterior pero de 1” Ø x 4” Ø. Junta 4.00


636. S/C Suministro, fabricación y montaje de colector con drenaje, para placa del fondo, en el interior del tanque atmosféricos, de 4”Ø.

Pza 4.00

637. S/C Suministro, manejo, armado y colocación de tubería de acero al carbón, para formar niples de diferentes longitudes, en extremos planos o extremos roscados, hasta 15.00 m de altura. de: 1” Ø ced. 80.

M 50.00


639. S/C

Manejo y colocación de accesorios, para líneas del sistema de contra incendio, en tanques atmosféricos, hasta 5 m de altura. Adaptador de bronce siamesa de conexión giratoria doble hembra de 4”Ø un extremo roscado (NPT), otro extremo de de 2 ½”Ø por 7½” hilos por pulgada National American Estandar, con tapón y cadena a cada entrada, con chapaleta interior, marca Elkhart o equivalente, para inyección subsuperficial.

Pza. 2.00

640. S/C

Idem al anterior pero. Adaptador de bronce siamesa de conexión giratoria doble hembra de 4”Ø un extremo roscado (NPT), otro extremo de de 2 ½”Ø por 7½” hilos por pulgada National American Estandar, con tapón y cadena a cada entrada, con chapaleta interior, marca Elkhart o equivalente, para camara de espuma.

Pza. 3.00

641. S/C Colocación de escotilla de medición de nivel, en la placa del techo. De: 8”Ø 150 Lbs, hasta 15.00 m de altura. (El contratista proporciona el material)

Pza. 1.00

642. S/C Suministro, manejo y erección de cámara formadora de espuma tipo II modelo MCS-33, servicio de inyección superficial para tanques atmosféricos, de cupula fija hasta 15.00 m de altura. de: 8” x 4”Ø 150 Lbs.

Pza. 3.00

643. S/C Suministro, manejo y erección de formadores de espuma de alta contra-presion para líneas de inyección sub-superficial en tanque atmosférico, hasta 3.0 m altura, de: 4” x 6” Ø 150 Lbs.

Pza. 2.00

644. S/C

Suministro y colocación de disco de ruptura de acero inoxidable tipo 316 y teflón, conforme ASME, presion de ruptura 34 psig a 72°F, para instalarse entre bridas RF, líneas de inyección sub-superficial. De: 6”Ø 150 lbs. ANSI de 6”Ø, hasta 5.00 m de altura.

Pza. 2.00

645. S/C

Suministro y colocación de boquilla aspersora de chorro plano de bronce, con orificio de 6.04 MM (0.238”), ángulo de cobertura del chorro plano de 131° a 1.4 Kg/Cm2 y 140° a 4.21 Kg/Cm2, con conexión de entrada roscado NPT. hasta 15 mts. de altura, de ¾”Ø.

Pza. 104.00

646. S/C Suministro, manejo, erección, soldadura y pruebas de arreglos para purga y venteos de 1”Ø, en líneas de tubería de acero al carbón de diferentes Ø.

Pza 11.00

647. S/C Suministro e Instalación de bomba tipo reloj, para arreglo de sistema de muestreo cerrado, en tanques atmosféricos.

Pza. 1.00

648. S/C

Suministro, fabricación y montaje de tubos de medición a partir tubería y accesorios de acero al carbón, para tanques atmosféricos de techo fijo, con membrana flotante interna de 55, 000 Bls, de capacidad, hasta 15.00 m de altura. Tubo guía para medición de temperatura un extremo plano, un extremo bridado, tubería A-53 Gr. B, brida Slip-on 150# R.F. A-105, incluye soldadura soportes, de acuerdo a dibujo serie “H”. De: 3”Ø Ced. 40 x 12.00 m de long.

M 12.60

649. S/C Ídem al anterior pero. Tubo guía para escotilla de medición, con brida S.O. M 12.60


F.F., de acuerdo a dibujo serie “H”. De: 8”Ø Ced.40 x 12.00 m de long. (El contratista proporciona el material).

650. S/C Ídem al anterior pero. Tubo guía para medición de nivel tipo radar, con brida S.O. R.F., de acuerdo a dibujo serie “H”. De: 10”Ø Ced. 40 x 12.00 m de long.

M 12.60

651. S/C Pruebas hidrostáticas en tubería de 4”Ø de proceso sosteniendo la presión proyectada, hasta 15 mts. de altura.

Pba 3.00

652. S/C Idem al anterior pero de 6”Ø. Pba 6.00

653. S/C Prueba de fluidez a líneas de los distintos sistemas de protección contraincendio del tanque, a sastifacciòn de Pemex-Refinación, el agua es proporcionada por Pemex-Refinación.

Pba. 1.00

654. S/C Suministro e instalación de agitador de ángulo, con motor eléctrico tipo jaula de ardilla de 50 H.P. 480 volts, 3 fases, 3 hilos, 60 Hz.

Pza. 1.00

655. S/C Fabricación y colocación de herrajes, a base de placas y perfiles (ligeros), de acero; en mochetas, escaleras, tapas de registros y demás estructuras, hasta 2 mts. de altura incluye anclas y protección anticorrosivo.

Kg. 500.00

656. S/C Manejo e instalación de rejillas tipo IRVING IS-05 o equivalente, en acero al carbón galvanizado, acabado antiderrapante para pasillos y plataformas rectangulares solera de carga 25X25 mm hasta 15 mts de altura.

M2 75.00

657. S/C Inspección radiográfica a soldaduras del tanque de acuerdo a lo indicado en el código API-ESTANDAR 650, tamaño de las placas de 7X43, hasta 15 mts. de altura, incluye colocación de andamios y escaleras.

Placa 109.00

658. S/C Calibración volumétrica y elaboración de tablas de volumen del tanque, utilizando el método óptico y/o el método húmedo para el calculo de las tablas, en tanques atmosféricos.

Tanque 1.00

659. S/C Suministro e Instalación de válvula separadora de fases liquida para manejo de hidrocarburos agua para instalación en drene inferior, para tanques atmosféricos.de: 4”Ø.

Pza. 1.00

660. S/C Cerrar registros de acceso, en tanques atmosféricos de cúpula fija, incluye suministro y colocación de espárragos y juntas, hasta 15.00 m de altura. de: 24”Ø tipo API.

Pza. 2.00


662. S/C Ídem al anterior pero. puerta de limpieza, incluye suministro y colocación de espárragos y juntas. de: 48” x 48”.

Junta 1.00

663. S/C Retiro de juntas ciegas en líneas de proceso y equipos que manejan hidrocarburos líquidos, gas combustible y vapor, incluyendo, suministro y colocación de espárragos y juntas, hasta 5.00 m de altura. de: 10”Ø 150 Lbs.

Junta 1.00

664. S/C Ídem al anterior pero. de: 6”Ø 150 Lbs. Junta 1.00

665. S/C FASE INSTRUMENTOS: Manejo e instalación de medidor transmisor electrónico de nivel tipo radar, alcance de medición 0 a 12 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pza. 1.00


Pieza. 1.00

667. S/C

Manejo e instalación de medidor de interfase de nivel en el fondo del tanque, integrado con medidor (sonda) multipunto (promediadora) de temperatura con sensores tipo RTD de platino de 100 Ohms. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

668. S/C Manejo e instalación de transmisor electrónico de presión diferencial, alcance de medición –1000" a 1000” H2O, salida 4 a 20 mA, con protocolo HART. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

669. S/C Manejo, instalación, configuración de detector de nivel tipo vibratorio (tipo diapasón) a instalar en pierna de nivel. De 0 hasta 10.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

670.

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de fuego, del tipo UV/IR.Marca: MSA Mod: FLAMEGARD 5UVIR-1513-211, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de cúpula del tanque. Desde 0 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante

Pieza. 2.00


suministra materiales.

671. S/C

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de gas combustible, con el principio de operación por absorción de rayos infrarrojos.Marca: MSA Mod: ULTIMA XIR A-ULTIMA X-XP-E-38-U-3-S-1-S-0-0-0-1-0-T, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, Desde 0 hasta 2.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

672. S/C

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de gas toxico, Marca: MSA Mod:ULTIMA XE A-ULTIMA X-XP-E-17-U-3-S-1-S-0-0-0-1-0-T, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de líneas de succión y recibo. Desde0 hasta 1.00 metro. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

673. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 310.00

674. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 60.00

675. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 140.00

676. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 9953o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 720.00

677. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 9953o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 70.00

678. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 9953o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 175.00

679. S/C


M. 16.00

680. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 88770o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra

M. 30.00


materiales.

681. S/C

Manejo e instalación de clemas con tapas laterales, con fusibleintegrado y led rojo de indicación visual modelo ZSI 2.5 LD marca o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

682. S/C

Integración, programación, configuración, direccionamiento, identificación y puesta en marcha de monitoreo de señales. (Detector de fuego, detector de gas combustible y detector de gases tóxicos, señales analógicas, discretas, digitales, 4 a 20 mA). Para el Sistema de Gas y Fuego en tanques atmosféricos de Casa de Transferencia del Sector No.6. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Servicio 1.00

683. S/C Manejo e instalación de válvula tipo diluvio de 4" diámetro, operada hidráulicamente. Presión máxima de cierre de 11 kg/cm2. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 4.00

684. S/C FASE ELECTRICA: Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Contratista proporciona materiales).

M 300.00

685. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 38, diam. (pulg) 11/2”.(Contratista proporciona materiales).

M 17.00

686. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 390.00

687. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.00m. De altura.(Contratista proporciona materiales).

M 28.00

688. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: De 0 hasta 4.50 m. De altura.(Contratista proporciona materiales).

M 400.00

689. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura.(Contratista proporciona materiales).

M 30.00

690. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 38, diam. (pulg) 11/2”: De 0 hasta 4.50 m. De altura.(Contratista proporciona materiales).

M 190.00

691. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 40.00

692. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 7.00


693. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

694. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

695. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 40.00

696. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 7.00

697. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

698. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

699. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

700. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 17.00

701. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-59 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

702. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las

Pza. 2.00


mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

703. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

704. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

705. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

706. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

707. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-56 (11/2”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 2.00

708. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-684, dimensiones 152.4x203x101.6 mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, una caja con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior un orificio roscado de 1"Ø y la otra caja con una con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior dos orificios roscados de 1"Ø Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

709. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 19 mm (3/4"), catalogo UNY-205; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

710. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 25 mm (1"), catalogo UNY-305; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

711. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 41.00 mm (11/2”), catalogo UNY-505; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad,

Pza. 4.00


duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

712. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 27 a 21 mm (1" a 3/4"Ø), catalogo RE-32. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 6.00

713. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 35 a 27 mm (11/2" a 1"Ø), catalogo RE-53. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 2.00

714. S/C

Instalación de conector de glandula tipo CGK hembra, tamaño ¾”, cuerpo C, entrada del cable: 12.7 mm., catalogo CGK-295, marca: C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

715. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 5.00

716. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 1.00

717. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.51 m. De altura.

Pza. 3.00

718. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 1.00

719. S/C

Introducción de conductores eléctricos en ducto subterráneo, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

M 450.00

720. S/C


M 200.00

721. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 1,850.00

722. S/C


M 100.00

723. S/C Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 M 190.00


volts, calibre 8 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

724. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 25.00

725. S/C

Instalación de cable uso rudo bifásico 600 volts, calibre 2x16 AWG. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). En poste para alumbrado: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura.

M 8.00

726. S/C

Instalación de interruptor QO enchufable de 15 amperes. Mca. Square D. (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pieza 1.00

727. S/C Instalación de Gabinete de control de las válvulas de diluvio (SISTEMA DE CONTRAINCENDIO), (Contratista proporciona materiales).

Pieza 1.00

728. S/C

Instalación de tramo recto de charola de aluminio acabado natural tipo escalera para soporte de cable, de 9” de ancho X 6” de paso X 4” de peralte. Mca Cross Line (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio) (Contratista proporciona materiales).Visible en muros y techos del cuarto de control de la Casa de Bombas Transferencia:De 0 hasta 2.50 m. De altura.

Metro 11.00

729. S/C

Introducción de conductores eléctricos en charola, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio), (Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 2.50 m. De altura.

Metro 160.00

730. S/C Introducción de conductores eléctricos existentes en charola, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG,De 0 hasta 2.50 m. De altura.

Metro 180.00

731. S/C

Instalación de reflectores de 1000 W, 220V. Con reactor y lámpara de aditivo metálico, catalogo FMVMY1000/220V-76, marca C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).en poste para alumbrado: Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 4.00

732. S/C

Instalación de cruceta de fierro galvanizado, tipo canal peralte (mm). 102. longitud (m). 1.63 tramo sencillo, para distribución, Cat. C-501, No. 44, con su respectiva abrazadera en poste para alumbrado, marca: “PEPSA” (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 2.00

733. S/C

Instalación de sistema de tierra: Registro de tubo metalico de 10” de diámetro X 31.5” de altura y varilla copperweld de 5/8” de diámetro X 3.0 metros de largo, catalogo GCWR58L30-1. Mca. Cooperweld (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).incluye tapa de placa metálica de ¼” de espesor de acero al carbón A-36, la tapa debera incluir una asa para poder retirar cuando se realicen las inspecciones.

Pza. 4.00

734. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo GKP, para 3 cables de cobre a varilla de tierra en registro de sistema de tierra calibre (2/0 AWG), catalogo GK-6426. Mca. Burndy(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

735. S/C Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca. Burndy(ó similar con las mismas

Pza. 4.00


especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

736. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2 AWG. (Varilla a tanque). Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M 20.00

737. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M

110.00

738. S/C


Ton 0.50

739. S/C Desmantelamiento sin recuperación de material y accesorios de membrana interna flotante tipo pontón, para tanque de almacenamiento atmosférico de 55,000 bls. de capacidad, producto a almacenar Gasolina Primaria.

Pza 1.00

740. S/C

Elaboración de planos FINALES de la obra civil y electromecánica del tanque con sistema AUTOCAD última versión, conforme a norma Pemex 1.030.01, incluye impresiones en papel bond por plano y respaldo en disco compacto (CD), para equipo de cómputo.

Plano 15.00


2,210.00

742. S/C Chapodeo con limpieza de terreno de materiales ajenos a la construcción. M² 850.00






M³ 130.00

748. S/C Suministro, manejo y tendido de tubería recta de acero al carbón de 8”Ø ced. 40, sin costura , extremos biselado en ducto subterráneo abierto hasta 2.00 m de profundidad.

M 75.00

749. S/C

Fabricación y colocación de sellos hidráulicos a partir de codo y tubería de 8”Ø de acero al carbón, de acuerdo a figura 9 de documento formativo DG-GPASI-SI-2703, para instalarse en el interior de registros de drenaje aceitoso, incluye suministro de todos los materiales (codo, tubería, placa de fijación a paredes del registro, barreanclas expansivas de 3/8”Ø), y pintura RP-6 y su aplicación.

Pza. 12.00


M3 56.00




M³ 127.00


M³ 6,235.00


M³-Km 1,705.00




M3

8.00






M2 165.00


M³ 12.00


M³ 15.00



M³ 6.00


M2

53.00


M2 42.98


Pza. 18.00


Pza. 14.00


M 368.00

772. S/C Suministro y sellado de juntas de expansión para pisos de concreto con aerolastic No. 67 ó equivalente.

M 432.00


M 22.80


M 7.00


Pba. 1.00

776. S/C


Pza. 2.00


21.00



780. S/C Cimbrados en registros con profundidad hasta 2 mts, espesor 15 cm M2 46.00

781. S/C


M² 1,900.00

















797. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50
















815. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50
















833. S/C


M² 2,630.00






838. S/C


M² 2,630.00





843. S/C

Aplicación de recubrimiento primario sobre superficies metálicas, RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca en: protección exterior de placa de fondo.

M2

802.00

844. S/C


M2

35.00


Letra 50.00


Tanque 2.00

847. S/C


Pza. 7.00



M 96.00

850. S/C


M 85.00


Conex. 1.00


Conex. 1.00


M 115.00





Ton 1.00




Ton 3.00



Ton 3.00



864. S/C Rolado de perfiles ligeros para el conformado de la escalera helicoidal para el tanque atmosférico TV-224 (Contratista proporciona materiales).

Ton 1.50


Pza 60.00


Ton 44.00


Ton 106.00


Ton 44.00


Ton 106.00


Ton 2.50


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

874. S/C


Ton 3.00


Ton 2.00


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

879. S/C

Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-178.hasta 15.0 M en tubos, postes y guías. Incluye todos los accesorios talescomo sumideros, boquillas, tubos difusores, de muestreo y todos los materiales necesarios para el armado y conformado de la cúpula flotante del tanque, incluye prueba neumática del refuerzo, hasta 15.0 M de altura.

Ton 3.00

880. S/C


Pza. 1.00

881. S/C Instalación de manguera de 4” de diámetro de acero flexible, armazón interior Pza. 2.00


entrelazado de acero inoxidable y recubrimiento exterior extruido de termoplástico nylon 11 grado besno p-40, inerte a los hidrocarburos, aromáticos. Conectores de acoplamiento estampado y bridas giratorias de 4” diámetro 50*rf. a-105 peso lineal vacio 5.4 Lbs/Ft², radio mínimo de dobles 3.0 Ft, presión máxima de servicio de 30 psi, presión de prueba 60 psi, presiòn de ruptura 1189 psi, marca Coflexip o similar para drenaje de la cúpula. Ver plano h-210. (Contratista proporciona materiales).


Pza 2.00


Pba 1.00

884. S/C Prueba hidrostática de tanque y de flotación de la cúpula flotante, incluye las líneas provisionales para el llenado, de acuerdo a la Normatividad de Pemex y a lo señalado en el API-653. Pemex Refinación proporciona agua.

Pba 1.00


M 1,070.00




889. S/C

Suministro, fabricación de curvas a partir de tramos rectos de tubería ASTM A-53 Gr B de 3” (76mm), diámetro, ced. 40 con un radio de acuerdo a lo indicado en el proyecto, para el armado de anillos de enfriamiento del tanque incluye el montaje hasta 15 mts. de altura de las piezas prefabricadas y su alineamiento.

M 215.00

890. S/C


Pza 20.00






896. S/C


Pza. 8.00

897. S/C


Pza. 2.00

898. S/C


Pza 8.00

899. S/C


Pza 2.00



Kg 450.00


Pza. 24.00













Junta 2.00







Pza. 48.00


Pza. 4.00







Pza. 4.00


Arreglo 2.00



Arreglo 2.00


Arreglo 1.00


Pza. 10.00



934. S/C Suministro, fabricación y colocación medias cañas de acero al carbón, incluye aplicación de soldadura, para tubería de 4”Ø. De: 0.40 m x 0.15 m x 0.237” espesor.

Pza. 115.00



Junta 141.00



Pza. 158.00




Junta 148.00




Pza 4.00


M 50.00


946. S/C


Pza. 2.00

947. S/C


Pza. 3.00


Pza. 1.00


Pza. 3.00


Pza. 2.00

951. S/C


Pza. 2.00

952. S/C


Pza. 104.00


Pza 11.00


Pza. 1.00

955. S/C


M 12.60

956. S/C Ídem al anterior pero. Tubo guía para escotilla de medición, con brida S.O. F.F., de acuerdo a dibujo serie “H”. De: 8”Ø Ced.40 x 12.00 m de long. (El contratista proporciona el material).

M 12.60


M 12.60


Pba 3.00


960. S/C Prueba de fluidez a líneas de los distintos sistemas de protección contraincendio del tanque, a sastifacciòn de Pemex-Refinación, el agua es

Pba. 1.00


proporcionada por Pemex-Refinación.


Pza. 1.00


Kg. 500.00


M2 75.00


Placa 109.00


Tanque 1.00


Pza. 1.00


Pza. 2.00



Junta 1.00


Junta 1.00



Pza. 1.00


Pieza. 1.00

974. S/C


Pieza. 1.00


Pieza. 1.00


Pieza. 2.00

977. S/C

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de fuego, del tipo UV/IR.Marca: MSA Mod: FLAMEGARD 5UVIR-1513-211, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de cúpula del tanque. Desde 0 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

978. S/C


Pieza. 1.00

979. S/C Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de gas toxico, Marca: MSA Mod:ULTIMA XE A-ULTIMA X-XP-E-17-U-3-S-1-S-0-0-0-1-0-T, o con las

Pieza. 1.00


mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de líneas de succión y recibo. Desde0 hasta 1.00 metro. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

980. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 310.00

981. S/C


M. 60.00

982. S/C


M. 140.00

983. S/C


M. 720.00

984. S/C


M. 70.00

985. S/C


M. 175.00

986. S/C


M. 16.00

987. S/C


M. 30.00

988. S/C


Pieza. 6.00

989. S/C Integración, programación, configuración, direccionamiento, identificación y puesta en marcha de monitoreo de señales. (Detector de fuego, detector de gas combustible y detector de gases tóxicos, señales analógicas, discretas,

Servicio 1.00


digitales, 4 a 20 mA). Para el Sistema de Gas y Fuego en tanques atmosféricos de Casa de Transferencia del Sector No.6. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.


Pieza. 4.00

991. S/C FASE ELECTRICA: Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Contratista proporciona materiales).

M 300.00


M 17.00

993. S/C


M 390.00

994. S/C


M 28.00

995. S/C


M 400.00

996. S/C


M 30.00

997. S/C


M 190.00

998. S/C


Pza. 40.00

999. S/C


Pza. 7.00

1000. S/C


Pza. 8.00

1001. S/C Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de

Pza. 4.00


espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

1002. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 40.00

1003. S/C


Pza. 7.00

1004. S/C


Pza. 8.00

1005. S/C


Pza. 4.00

1006. S/C


Pza. 2.00

1007. S/C


Pza. 17.00

1008. S/C


Pza. 4.00

1009. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1010. S/C


Pza. 6.00

1011. S/C Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, Pza. 2.00


uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

1012. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

1013. S/C


Pza. 2.00

1014. S/C


Pza. 2.00

1015. S/C


Pza. 2.00

1016. S/C


Pza. 6.00

1017. S/C


Pza. 6.00

1018. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 41.00 mm (11/2”), catalogo UNY-505; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1019. S/C


Pza. 6.00

1020. S/C Instalación de reducción bushing tipo RE, de 35 a 27 mm (11/2" a 1"Ø), catalogo RE-53. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona

Pza. 2.00


materiales).

1021. S/C


Pza. 4.00

1022. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 5.00

1023. S/C


Pza. 1.00

1024. S/C


Pza. 3.00

1025. S/C


Pza. 1.00

1026. S/C


M 450.00

1027. S/C


M 200.00

1028. S/C


M 1,850.00

1029. S/C


M 100.00

1030. S/C


M 190.00

1031. S/C


M 25.00


1032. S/C


M 8.00

1033. S/C


Pieza 1.00


Pieza 1.00

1035. S/C

Instalación de tramo recto de charola de aluminio acabado natural tipo escalera para soporte de cable, de 9” de ancho X 6” de paso X 4” de peralte. Mca Cross Line (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio) (Contratista proporciona materiales).Visible en muros y techos del cuarto de control de la Casa de Bombas Transferencia:De 0 hasta 2.50 m. De altura.

Metro 11.00

1036. S/C


Metro 160.00


Metro 180.00

1038. S/C


Pza. 4.00

1039. S/C


Pza. 2.00

1040. S/C


Pza. 4.00

1041. S/C


Pza. 4.00

1042. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca. Burndy(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1043. S/C


M 20.00

1044. S/C Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):

M

110.00


(Contratista proporciona materiales).

1045. S/C


Ton 0.50


Pza 1.00

1047. S/C


Plano 15.00


680.00







M³ 56.00

1055. S/C Suministro, manejo y tendido de tubería recta de acero al carbón de 8”Ø ced. 40, sin costura, extremos biselado en ducto subterráneo abierto hasta 2.00 m de profundidad.

M 65.00

1056. S/C

Fabricación y colocación de sellos hidráulicos a partir de codo y tubería de 8”Ø de acero al carbón, de acuerdo a figura 9 de documento formativo DG-GPASI-SI-2703, para instalarse en el interior de registros de drenaje aceitoso, incluye suministro de todos los materiales (codo, tubería, placa de fijación a paredes del registro, barreanclas expansivas de 3/8”Ø), y pintura RP-6 y su aplicación..

Pza. 6.00


M3 24.00




M³ 127.00


M³ 835.00


M³-Km 1,705.00




M3

8.00





M2 115.00


M³ 25.00


M³ 22.50




M³ 9.00


M2

53.00


M2 42.98


Pza. 18.00


Pza. 14.00


M 368.00


M 432.00


M 22.80


M 7.00


Pba. 1.00

1083. S/C


Pza. 2.00


21.00



1087. S/C Cimbrados en registros con profundidad hasta 2 mts, espesor 15 cm M2 46.00

1088. S/C


M² 1,255.00
















1104. S/C


M² 1,255.00




Ton. 0.50
















1122. S/C


M² 1,255.00



Ton. 0.50
















1140. S/C


M² 1,650.00





1145. S/C


M² 1,650.00






1150. S/C

Aplicación de recubrimiento primario sobre superficies metálicas, RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris, aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca en: protección exterior de placa de fondo.

M2

395.00

1151. S/C


M2

35.00


Letra 50.00


Tanque 2.00

1154. S/C


Pza. 7.00



M 96.00

1157. S/C


M 85.00


Conex. 1.00


Conex. 1.00


M 115.00





Ton 107.00




Ton 3.00



Ton 3.00


1171. S/C Rolado de perfiles ligeros para el conformado de la escalera helicoidal para el tanque atmosférico TV-225 (Contratista proporciona materiales).

Ton 1.500


Pza 58.00


Ton 21.00



Ton 55.00


Ton 21.00


Ton 55.00


Ton 2.50


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1181. S/C


Ton 3.00


Ton 2.00


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1186. S/C


Ton 3.00

1187. S/C


Pza. 1.00

1188. S/C


Pza. 2.00


Pza 2.00



Pba 1.00

1191. S/C Prueba hidrostática de tanque y de flotación de la cúpula flotante, incluye las líneas provisionales para el llenado, de acuerdo a la Normatividad de Pemex y a lo señalado en el API-653. (Pemex Refinación proporciona agua).

Pba 1.00


M 1,070.00




1196. S/C

Suministro, fabricación de curvas a partir de tramos rectos de tubería ASTM A-53 Gr B de 3” (76mm),diámetro, ced. 40 con un radio de acuerdo a lo indicado en el proyecto, para el armado de anillos de enfriamiento del tanque incluye el montaje hasta 15 mts. de altura de las piezas prefabricadas y su alineamiento.

M 215.00

1197. S/C


Pza 20.00






1203. S/C


Pza. 8.00

1204. S/C


Pza. 2.00

1205. S/C


Pza 8.00

1206. S/C


Pza 2.00



Kg 450.00


Pza. 24.00













Junta 2.00







Pza. 48.00


Pza. 4.00







Pza. 4.00


Arreglo 2.00



Arreglo 2.00


Arreglo 1.00


Pza. 10.00




Pza. 115.00



Junta 141.00



Pza. 158.00



Junta 148.00




Pza 4.00

1251. S/C Suministro, manejo, armado y colocación de tubería de acero al carbón, para formar niples de diferentes longitudes, en extremos planos o extremos

M 50.00


roscados, hasta 15.00 m de altura. de: 1” Ø ced. 80.


1253. S/C


Pza. 2.00

1254. S/C


Pza. 3.00


Pza. 1.00


Pza. 3.00


Pza. 2.00

1258. S/C


Pza. 2.00

1259. S/C


Pza. 104.00


Pza 11.00


Pza. 1.00

1262. S/C


M 12.60


M 12.60


M 12.60


Pba 3.00



Pba. 1.00


Pza. 1.00


Kg. 500.00

1270. S/C Manejo e instalación de rejillas tipo IRVING IS-05 o equivalente, en acero al carbón galvanizado, acabado antiderrapante para pasillos y plataformas

M2 75.00


rectangulares solera de carga 25X25 mm hasta 15 mts de altura.


Placa 109.00


Tanque 1.00


Pza. 1.00


Pza. 2.00



Junta 1.00


Junta 1.00



Pza. 1.00


Pieza. 1.00

1281. S/C


Pieza. 1.00


Pieza. 1.00


Pieza. 2.00

1284. S/C

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de fuego, del tipo UV/IR.Marca: MSA Mod: FLAMEGARD 5UVIR-1513-211, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de cúpula del tanque. Desde 0 hasta 12.0 metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

1285. S/C


Pieza. 1.00

1286. S/C

Manejo, instalación, calibración de sensor transmisor de gas toxico, Marca: MSA Mod:ULTIMA XE A-ULTIMA X-XP-E-17-U-3-S-1-S-0-0-0-1-0-T, o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. En área de líneas de succión y recibo. Desde0 hasta 1.00 metro. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

1287. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5

M. 310.00


metros. De altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

1288. S/C


M. 60.00

1289. S/C


M. 140.00

1290. S/C


M. 720.00

1291. S/C


M. 70.00

1292. S/C


M. 175.00

1293. S/C


M. 16.00

1294. S/C


M. 30.00

1295. S/C


Pieza. 6.00

1296. S/C

Integración, programación, configuración, direccionamiento, identificación y puesta en marcha de monitoreo de señales. (Detector de fuego, detector de gas combustible y detector de gases tóxicos, señales analógicas, discretas, digitales, 4 a 20 mA). Para el Sistema de Gas y Fuego en tanques atmosféricos de Casa de Transferencia del Sector No.6. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Servicio 1.00


Pieza. 4.00

1298. S/C FASE ELECTRICA: Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto M 300.00


subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Contratista proporciona materiales).


M 17.00

1300. S/C


M 390.00

1301. S/C


M 28.00

1302. S/C


M 400.00

1303. S/C


M 30.00

1304. S/C


M 190.00

1305. S/C


Pza. 40.00

1306. S/C


Pza. 7.00

1307. S/C


Pza. 8.00

1308. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

1309. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las

Pza. 40.00


mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

1310. S/C


Pza. 7.00

1311. S/C


Pza. 8.00

1312. S/C


Pza. 4.00

1313. S/C


Pza. 2.00

1314. S/C


Pza. 17.00

1315. S/C


Pza. 4.00

1316. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-59 (11/2”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1317. S/C


Pza. 6.00

1318. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1319. S/C Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con

Pza. 8.00


recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1320. S/C


Pza. 2.00

1321. S/C


Pza. 2.00

1322. S/C


Pza. 2.00

1323. S/C


Pza. 6.00

1324. S/C


Pza. 6.00

1325. S/C

Instalación de tuerca unión,serie UNY,macho, diam. 41.00 mm (11/2”), catalogo UNY-505; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1326. S/C


Pza. 6.00

1327. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 35 a 27 mm (11/2" a 1"Ø), catalogo RE-53. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 2.00

1328. S/C


Pza. 4.00

1329. S/C Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento

Pza. 5.00


exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1330. S/C


Pza. 1.00

1331. S/C


Pza. 3.00

1332. S/C


Pza. 1.00

1333. S/C


M 450.00

1334. S/C


M 200.00

1335. S/C


M 1,850.00

1336.


M 190.00

1337. S/C


M 25.00

1338. S/C


M 8.00

1339. S/C


Pieza 1.00


Pieza 1.00

1341. S/C Instalación de tramo recto de charola de aluminio acabado natural tipo escalera para soporte de cable, de 9” de ancho X 6” de paso X 4” de peralte. Mca Cross

Metro 11.00


Line (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio) (Contratista proporciona materiales).Visible en muros y techos del cuarto de control de la Casa de Bombas Transferencia:De 0 hasta 2.50 m. De altura.

1342. S/C


Metro 160.00


Metro 180.00

1344. S/C


Pza. 4.00

1345. S/C


Pza. 2.00

1346. S/C


Pza. 4.00

1347. S/C


Pza. 4.00

1348. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca. Burndy(ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio):(Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1349. S/C


M 20.00

1350. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobredesnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M

110.00

1351. S/C


Ton 0.50


Pza 1.00

1353. S/C Elaboración de planos FINALES de la obra civil y electromecánica del tanque con sistema AUTOCAD última versión, conforme a norma Pemex 1.030.01, incluye impresiones en papel bond por plano y respaldo en disco compacto

Plano 15.00


(CD), para equipo de cómputo.


130.00


1356. S/C Demolición con equipo y/o herramienta manual en muro de concreto reforzado. M³ 10.00





M³ 72.00

1361. S/C Material de banco calidad revestimiento (grava arcillosa “mezcla de grava, arena y arcilla”), para relleno, carga y acarreo, desde el banco al sitio de los trabajos (Contratista proporciona materiales).

M3 41.00




M³ 27.00


M³ 94.00


M³-Km 282.00




M3

3.00





M2 112.00


M³ 6.00


M³ 13.00



M2 45.00


Pza. 12.00


M 168.00


M 132.00

1381. S/C

Construcción de escalera “Tipo” , de concreto F’c=200 Kg./cm² a base de peldaños, huella de 30 cm. x 18 cm. de peralte y ancho de escalones de 110 cm. barandales y pasamanos de 10 x 10 cm. armados con 3 varillas de ⅜”Ø , estribos de ¼”Ø cada 20 cm.. rampa de 300 cm. x 110 cm. .x 12 cm. de espesor. con varillas de ⅜”Ø cada 20 cm. en ambas direcciones.

Pza. 2.00


15.00



1385. S/C Limpieza con chorro de abrasivos seco a metal blanco en superficies metálicas. Incluye aplicación de recubrimiento primario RP-4 B modificado, inorgánico de zinc 100% autocurante base solvente 70% sólidos, color gris,

M² 1,900.00


aplicado por aspersión para formar una capa de 0.003” a 0.004” de espesor de película seca hasta 15.00 m. de altura (Contratista proporciona materiales).



Ton. 0.50

1388. S/C Ídem al anterior pero en estructura pesada con perfiles más de 60 Kg/m. Ton. 0.50

1389. S/C Ídem al anterior pero en tubería de 1”Ø. M 71.00














1403. S/C Ídem al anterior pero en medias cañas para tubería de 4”Ø. Pza. 115.00


1405. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50


















1425. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50


1428. S/C Ídem al anterior , pero en estructura pesada con perfiles más de 60 Kg/m. Ton. 0.50















1443. S/C Ídem al anterior pero en medias cañas para tubería de 4”Ø.. Pza. 115.00


1445. S/C


M² 2,630.00





1450. S/C


M² 2,630.00





1455. S/C


M2

35.00


Letra 50.00


Tanque 2.00

1458. S/C

Rotulación de franja de identificación en líneas a cada 50.00 m. con recubrimiento RA-28 poliuretano, una capa de 0.002” de espesor, aplicado con brocha. anchos totales de banda. Incluye flechas de dirección a cada 25 m. y a un metro de, bridas, válvulas codos, te, reducciones, y donde penetra o sale de paredes, pisos o casas de bombas (cuando se tenga camas de tubería con distintos diámetros, el ancho de las bandas debe ser en todas, igual a la de mayor diámetro), hasta 2.0 m. de altura, en tuberías de 2” a 4” Ø.

Pza. 7.00


1460. S/C

Aplicación de recubrimiento vinil acrílico RA-22 color gris 506 aplicado con brocha, rodillo o aspersión para formar 2 manos de película seca de 0.0015” de espesor por mano, en superficies de concreto, altura de trabajo hasta 15 mts. (Contratista proporciona materiales).

M² 294.00

1461. S/C Calafateo, recubrimiento con material epoxico resistente a los solventes para M 96.00


protección de placa de fondo colocado entre el tanque y la cimentación.

1462. S/C Limpieza y desazolve del drenaje pluvial con herramienta manual en: Registros y tubería de acero al carbón 8”Φ, acarreo y retiro de lodos al sitio que indique el Residente de Obra de Pemex Refinación.

M. 50.00

1463. S/C FASE PLANTAS: Manejo, armado y tendido de línea provisional, a partir de tubería y conexiones de acero al carbón con extremos roscados y soldable, para vaporizar de 2” Ø

Conex 2.00

1464. S/C Desmantelamiento de tubería de acero al carbón, hasta 15 mts. altura de 3” Ø, sin recuperación de materiales.

M 115.00




1468. S/C Desmantelamiento de tanques metálicos, con equipo de corte oxiacetileno, sin recuperación de materiales (CUPULA FIJAY ESTRUCTURA INTERNA), hasta 15 mts. de altura.

Ton 48 .00

1469. S/C Limpieza manual y recolección de sedimentos, en el interior del tanque atmosférico TV-240.

M³ 60.00

1470. S/C Montaje y armado de mampara de protección provisional, a base de perfiles estructurales y ligeros,semipesados y pesado, barrera formada con lámina acanalada de zinc cal.24 de 42 mts. de largo X 15 mts. de altura

M² 630.00




Ton 2.00



Ton 2.00



Ton 2.50


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1481. S/C


Ton 3.00


Ton 2.00


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1486. S/C Montaje, conformado, plomeo, nivelado, punteo y soldadura, de placas de Ton 3.00


acero al carbón, en tanque atmosférico, de acuerdo a planos H-178.hasta 15.0 M en tubos, postes y guías. Incluye todos los accesorios talescomo sumideros, boquillas, tubos difusores, de muestreo y todos los materiales necesarios para el armado y conformado de la cúpula flotante del tanque, incluye prueba neumática del refuerzo, hasta 15.0 M de altura.

1487. S/C


Pza. 1.00

1488. S/C


Pza. 2.00


Pza 2.00


Pba 1.00


Pba 1.00


M 1,500.00



1495. S/C


M 215.00

1496. S/C


Pza 20.00






1502. S/C


Pza. 8.00

1503. S/C


Pza. 2.00

1504. S/C


Pza 8.00


1505. S/C

Trazo, corte, colocación y fijación de camisas tubo acero al carbón ced. 40 (8” Ø), por 30 cm. de longitud fijada con 6 anclas de varilla de ½” por 20 cm. soldadas al armado del muro, para pasos de tuberías a través secciones de concreto.

Pza 2.00



Pza. 24.00












Junta 2.00







Pza. 48.00


Pza. 4.00







Pza. 4.00


Arreglo 2.00



Arreglo 2.00


Arreglo 1.00


Pza. 10.00




Pza. 115.00




Junta 141.00


1543. S/C Corte y biselado en tuberías de acero al carbón con biselador y cortador oxiacetileno hasta 15 m de altura de: 4” Ø cedula 40.

Pza. 158.00



Junta 148.00




Pza 4.00


M 50.00


1551. S/C


Pza. 2.00

1552. S/C


Pza. 3.00


Pza. 1.00


Pza. 3.00


Pza. 2.00

1556. S/C


Pza. 2.00

1557. S/C


Pza. 104.00


Pza 11.00


Pza. 1.00

1560. S/C


M 12.60


M 12.60



M 12.60


Pba 3.00



Pba. 1.00


Kg. 500.00


M2 75.00

1568. S/C Inspección radiográfica a soldaduras del tanque de acuerdo a lo

indicado en el código API-ESTANDAR 650, tamaño de las placas de 7X43, hasta 15 mts. de altura, incluye colocación de andamios y escaleras.

Placa 10.00

1569. S/C Calibración volumétrica y elaboración de tablas de volumen del tanque,

utilizando el método óptico y/o el método húmedo para el calculo de las tablas, en tanques atmosféricos.

Tanque 1.00


Pza. 1.00


Pza. 2.00



Junta 1.00

1574. S/C FASE INSTRUMENTOS: Manejo e instalación de medidor transmisor electrónico de nivel tipo radar, alcance de medición 0 a 15.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pza. 1.00


Pieza. 1.00

1576. S/C

Manejo e instalación de medidor de interfase de nivel en el fondo del tanque integrado con medidor (sonda) multipunto (promediadora) de temperatura con sensores tipo RTD de platino de 100 Ohms. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00


Pieza. 1.00

1578. S/C

Manejo e instalación de detector de nivel tipo vibratorio con salida a contactos de 24 VCD, Modelo: LVL-M2-N21KB-A2N1NA-FI-12 marca: Pepper + Fuchs. De 0 hasta 12.0 m. de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

1579. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 211.00

1580. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15.0 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 33.00


1581. S/C


M. 108.00

1582. S/C


M. 7.00

1583. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 88770 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 15.00

1584. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 740.00

1585. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15.0 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 33.00

1586. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 205.00

1587. S/C

Manejo e instalación de clemas con tapas laterales, con fusible integrado y led rojo de indicación visual modelo ZSI 2.5 LD marca o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

1588. S/C

Manejo e instalación de concentrador de señales de campo para alarmas redundantes de alto y bajo nivel, con lámpara verde de indicación visual (operación normal). Protocolo de comunicación MODBUS. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

1589. S/C

Manejo e instalación de modulo de comunicación MODBUS, modelo: BMXNOM0200 marca: Schneider Electric Para PLC M340, Puertos Maestros: MODBUS RTU RS 485: 2. A instalarse en rack del PLC existente en el Sector No.6. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00


Pieza. 4.00

1591. S/C

Programación, configuración, modificación, actualización, carga en base de datos, asignación de atributos, gráficos, tendencias, históricos y puesta en marcha de automatización de señales para detectores de nivel; en el sistema de adquisición de datos existente, Sistema de Alarmas de Alto y Bajo Nivel Redundantes en Tanques de Crudo en el Sector No.6, de la marca Schneider-Electric Unity Pro S mod. PLC Modicon M340. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Servicio. 1.00


1592. S/C

FASE ELECTRICA: Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 300.00

1593. S/C Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

M 12.00


M 350.00


M 12.00


Pza. 2.00


Pza. 2.00

1598. S/C Retiro de poste de concreto, sección octagonal, de 11 m. De longitud, para alumbrado.

Pza. 1.00


Pza. 4.00


M 150.00


M 50.00


M 100.00


M 80.00


M 24.00


M 24.00

1606. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Contratista proporciona materiales).

M 60.00

1607. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 32, diam. (pulg) 11/4”. (Contratista proporciona materiales).

M 70.00

1608. S/C


M 10.00

1609. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 14.00

1610. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y

M 30.00


techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

1611. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 32, diam. (pulg) 11/4”: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 405.00

1612. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1613. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1614. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1615. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 4.00

1616. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1617. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1618. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

1619. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

1620. S/C Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de

Pza. 1.00


espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

1621. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 52.00

1622. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1623. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1624. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

1625. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1626. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

1627. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1628. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-46 (11/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 8.00

1629. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-684, dimensiones 152.4x203x101.6 mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, una caja con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior un orificio roscado

Pza. 2.00


de 1"Ø y la otra caja con una con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior dos orificio roscados de 3/4” y 1"Ø Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1630. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-1284, dimensiones 216x304.8x103.0mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, con un orificio roscado en la parte lateral derecha de 11/4"Ø y en la parte lateral izquierda un orificio roscado de 1"Ø, y un orificio en la parte superior con un orificio roscado de 1” Ø. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 1.00

1631. S/C

Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 19 mm (3/4"), catalogo UNY-205; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1632. S/C

Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 25 mm (1"), catalogo UNY-305; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

1633. S/C

Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 32.1 mm (11/4”), catalogo UNY-405; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

1634. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 27 a 21 mm (1" a 3/4"Ø), catalogo RE-32. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 6.00

1635. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 35 a 27 mm (11/4" a 1"Ø), catalogo RE-43. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1636. S/C

Instalación de conector de glandula tipo CGK hembra, tamaño ¾”, cuerpo C, entrada del cable: 12.7 mm., catalogo CGK-295, marca: C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 5.00

1637. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1638. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1639. S/C Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento

Pza. 8.00


exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.51 m. De altura.

1640. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1641. S/C

Introducción de conductores eléctricos en ducto subterráneo, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M 90.00

1642. S/C


M 480.00

1643. S/C


M 50.00

1644. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 500.00

1645. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 10 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 3,320.00

1646. S/C


M 320.00

1647. S/C


M 80.00

1648. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 25.00

1649. S/C

Instalación de cable uso rudo bifásico 600 volts, calibre 2x16 AWG. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., en poste para alumbrado: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura.

M 8.00

1650. S/C

Instalación de relevador de control de corriente alterna con tres contactos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado con bobina para 127 volts, clase 8501 tipo PH31E con gabinete nema 1, uso generales, incluye botoneras para arranque y paro, luces piloto color verde y rojo. Mca. Square D. (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). (Para control de válvula de

Pza. 20.00


diluvio): De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1651. S/C

Instalación de arrancador magnético combinado, no reversible y sin protección contra sobrecarga, tipo EPC, 3 polos, 600 VCA. Tamaño 3, con bobina para 120 volts, incluye: Interruptor principal de 125 amperes, transformador de control de 220/110 volts con fusibles en el primario y secundario, switch selector de tres posiciones manual-fuera-automático, luces piloto verde, rojo y mecanismo para abrir y cerrar desde el exterior. Catalogo EPC813DT125FALD6233TJ1J3RR3S454VS782; encapsulado, para recibir dos tuberías de 11/4”ø mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). de 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 5.00

1652. S/C

Instalación de tableros para áreas peligrosas, tipo EWP, con entrada para recibir dos tuberías de 11/4”Ø, con 4 interruptores termomagnéticos de 2 polos X 30 amperes, para alumbrado, catalogo EWP-304-30, forma C. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 5.00

1653. S/C

Instalación de fotocelda de 400 W, 110 V, 60 HZ., incluye mensula y receptáculo, catalogo 2003-B, Marca Tork (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). para el control de alumbrado exterior: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 5.00

1654. S/C

Instalación de centro de carga QOD8, (uso generales) gabinete nema 1 de sobreponer. Mca. Square D. (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). : De 0 hasta 4.50 m. De altura. Para alimentación de válvulas de diluvio.

Pza. 5.00

1655. S/C

Instalación de interruptor QO enchufable de 15 amperes. Mca. Square D. o (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 20.00

1656. S/C

Instalación de interruptor termomagnetico, trifásico, tres polos, de 125 Amperes, 600 Volts, en cubículo disponibe en el CCM existente en la Subestación Eléctrica, en el cual el interruptor será instalado y deberá coincidir con el mecanismo de apertura y cierre desde el exterior: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 5.00

1657. S/C

Instalación de reflectores de 1000 W, 220V. Con reactor y lámpara de aditivo metálico, catalogo FMVMY1000/220V-76, marca C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). en poste para alumbrado: Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 25.00

1658. S/C Montaje de poste de concreto, sección octagonal, de 11 m. De longitud, para alumbrado. (El poste a montar es el poste retirado del alumbrado que estaba dentro del dique del tanque TV-210) (Contratista proporciona materiales).

Pza. 5.00

1659. S/C

Instalación de cruceta de fierro galvanizado, tipo canal peralte (mm). 102. longitud (m). 1.63 tramo sencillo, para distribución, Cat. C-501, No. 44, con su respectiva abrazadera en poste para alumbrado, marca: “PEPSA” (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1660. S/C

Instalación de sistema de tierra: Registro de tubo metalico de 10” de diámetro X 31.5” de altura y varilla copperweld de 5/8” de diámetro X 3.0 metros de largo, catalogo GCWR58L30-1. Mca. Cooperweld (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). incluye tapa de placa metálica de ¼” de espesor de acero al carbón A-36, la tapa debera incluir una asa para poder retirar cuando se realicen las inspecciones.

Pza. 4.00

1661. S/C Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo GKP, para 3 cables de cobre a varilla de tierra en registro de sistema de tierra calibre (2/0 AWG),

Pza. 4.00


catalogo GK-6426. Mca. Burndy (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

1662. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca. Burndy (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1663. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido de cable de cobre desnudo semiduro, calibre 2 AWG. (Varilla a tanque). Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M 20.00

1664. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobre desnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M

110.00

1665. S/C

Fabricación y colocación de soportes, para tubería conduit, a base de ángulo de 1½” X 1/4” de espesor, en diversos elementos de acero y concreto, soldados y/o atornillados con barreanclas de 3/8”Ø. Incluye la aplicación de sistema anticorrosivo con acabado en color naranja: De 0 hasta 4.50 mts. De altura. (Contratista proporciona materiales).

Ton 0.50


Pza 1.00

1667. S/C


Plano 15.00


230.00


1670. S/C Demolición con equipo y/o herramienta manual en muro de concreto reforzado. M³ 10.00



1673. S/C Achique con motobomba de 3”Ø autocebante montada sobre bastidor o llantas.

Hr. 72.00


M³ 72.00

1675. S/C Material de banco calidad revestimiento (grava arcillosa “mezcla de grava, arena y arcilla”), para relleno, carga y acarreo, desde el banco al sitio de los trabajos (Contratista proporciona materiales).

M3 41.00




M³ 27.00


M³ 94.00


M³-Km 282.00




M3

3.00






M2 112.00


M³ 6.00


M³ 13.00



M2 45.00


Pza. 12.00


M 168.00


M 132.00

1695. S/C

Construcción de escalera “Tipo” , de concreto F’c=200 Kg./cm² a base de peldaños, huella de 30 cm. x 18 cm. de peralte y ancho de escalones de 110 cm. barandales y pasamanos de 10 x 10 cm. armados con 3 varillas de ⅜”Ø , estribos de ¼”Ø cada 20 cm.. rampa de 300 cm. x 110 cm. .x 12 cm. de espesor. con varillas de ⅜”Ø cada 20 cm. en ambas direcciones.

Pza. 2.00


15.00



1699. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50

















1718. S/C


M² 1,900.00


1720. S/C Ídem al anterior , pero en estructura semipesada con perfiles de 12.01 Kg/m. Ton. 0.50


hasta 60 Kg/m.


















1738. S/C


M² 1,900.00



Ton. 0.50

1741. S/C Ídem al anterior , pero en estructura pesada con perfiles más de 60 Kg/m. Ton. 0.50

















1758. S/C


M² 2,630.00





1763. S/C Aplicación de recubrimiento de acabado RA-29 modificado, epóxico catalizado aducto amina 60% sólido en peso, aplicado por aspersión para formar una

M² 2,630.00


capa de 0.005” a 0.007” de espesor de película seca en: placa interior del tanque , hasta 15.00. de altura (Contratista proporciona materiales).





1768. S/C


M2

35.00


Letra 50.00


Tanque

2.00

1771. S/C

Rotulación de franja de identificación en líneas a cada 50.00 m. con recubrimiento RA-28 poliuretano, una capa de 0.002” de espesor, aplicado con brocha. anchos totales de banda. Incluye flechas de dirección a cada 25 m. y a un metro de, bridas, válvulas codos, te, reducciones, y donde penetra o sale de paredes, pisos o casas de bombas (cuando se tenga camas de tubería con distintos diámetros, el ancho de las bandas debe ser en todas, igual a la de mayor diámetro), hasta 2.0 m. de altura, en tuberías de 2” a 4” Ø.

Pza. 7.00


1773. S/C

Aplicación de recubrimiento vinil acrílico RA-22 color gris 506 aplicado con brocha, rodillo o aspersión para formar 2 manos de película seca de 0.0015” de espesor por mano, en superficies de concreto, altura de trabajo hasta 15 mts. (Contratista proporciona materiales).

M² 294.00


M 96.00

1775. S/C Limpieza y desazolve del drenaje pluvial con herramienta manual en: Registros y tubería de acero al carbón 8”Φ, acarreo y retiro de lodos al sitio que indique el Residente de Obra de Pemex Refinación.

M. 50.00

1776. S/C FASE PLANTAS: Manejo, armado y tendido de línea provisional, a partir de tubería y conexiones de acero al carbón con extremos roscados y soldable, para vaporizar de 2” Ø

Conex 2.00

1777. S/C Desmantelamiento de tubería de acero al carbón, hasta 15 mts. altura de 3” Ø, sin recuperación de materiales.

M 115.00




1781. S/C Desmantelamiento de tanques metálicos, con equipo de corte oxiacetileno, sin recuperación de materiales (CUPULA FIJAY ESTRUCTURA INTERNA), hasta 15 mts. de altura.

Ton 48 .00

1782. S/C Limpieza manual y recolección de sedimentos, en el interior del tanque atmosférico TV-242.

M³ 60.00

1783. S/C Montaje y armado de mampara de protección provisional, a base de perfiles estructurales y ligeros,semipesados y pesado, barrera formada con lámina acanalada de zinc cal.24 de 42 mts. de largo X 15 mts. de altura

M² 630.00




Ton 2.00


1788. S/C Idem al anterior pero con perfiles pesada más de 60 kg/m. Ton 1.00


Ton 2.00




Ton 2.50


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1795. S/C


Ton 3.00


Ton 2.00


Ton 24.00


Ton 21.00


Ton 2.50

1800. S/C


Ton 3.00

1801. S/C


Pza. 1.00

1802. S/C


Pza. 2.00


Pza 2.00


Pba 1.00


Pba 1.00


M 1,500.00




1809. S/C


M 215.00

1810. S/C


Pza 20.00





1815. S/C


Pza. 8.00

1816. S/C


Pza. 2.00

1817. S/C


Pza 8.00

1818. S/C

Trazo, corte, colocación y fijación de camisas tubo acero al carbón ced. 40 (8” Ø), por 30 cm. de longitud fijada con 6 anclas de varilla de ½” por 20 cm. soldadas al armado del muro, para pasos de tuberías a través secciones de concreto.

Pza 2.00



Pza. 24.00












Junta 2.00







Pza. 48.00

1838. S/C Manejo y colocación de conexiones de fábrica de acero al carbón de embutir Pza. 4.00


para soldar (SW) incluye soldadura de inserción y sello, hasta 15.00 m. De altura. Codo de 90°, De: 1”Ø 3000 Lbs..







Pza. 4.00


Arreglo 2.00



Arreglo 2.00


Arreglo 1.00


Pza. 10.00




Pza. 115.00



Junta 141.00


1856. S/C Corte y biselado en tuberías de acero al carbón con biselador y cortador oxiacetileno hasta 15 m de altura de: 4” Ø cedula 40.

Pza. 158.00



Junta 148.00




Pza 4.00


M 50.00


1864. S/C


Pza. 2.00

1865. S/C


Pza. 3.00



Pza. 1.00


Pza. 3.00


Pza. 2.00

1869. S/C


Pza. 2.00

1870. S/C


Pza. 104.00


Pza 11.00


Pza. 1.00

1873. S/C


M 12.60


M 12.60


M 12.60


Pba 3.00



Pba. 1.00


Kg. 500.00


M2 75.00


Placa 10.00


Tanque 1.00


Pza. 1.00


Pza. 2.00


1886. S/C Ídem al anterior pero. puerta de limpieza, incluye suministro y colocación de Junta 1.00


espárragos y juntas. de: 48” x 48”.

1887. S/C FASE INSTRUMENTOS: Manejo e instalación de medidor transmisor electrónico de nivel tipo radar, alcance de medición 0 a 15.0 metros. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pza. 1.00


Pieza. 1.00

1889. S/C

Manejo e instalación de medidor de interfase de nivel en el fondo del tanque integrado con medidor (sonda) multipunto (promediadora) de temperatura con sensores tipo RTD de platino de 100 Ohms. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00


Pieza. 1.00

1891. S/C

Manejo e instalación de detector de nivel tipo vibratorio con salida a contactos de 24 VCD, Modelo: LVL-M2-N21KB-A2N1NA-FI-12 marca: Pepper + Fuchs. De 0 hasta 12.0 m. de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 2.00

1892. S/C


M. 211.00

1893. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 4 conductores, marca Belden, número de parte 9418 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15.0 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 33.00

1894. S/C


M. 108.00

1895. S/C


M. 7.00

1896. S/C

Manejo e Introducción de conductor eléctrico de 3 conductores, marca Belden, número de parte 88770 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 18 AWG, aislamiento PVC, 300 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 15.00

1897. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 0 hasta 4.5 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 740.00

1898. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería aérea, desde 4.51 hasta 15.0 m de altura. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra

M. 33.00


materiales.

1899. S/C

Manejo e introducción de conductor eléctrico de 2 conductores, marca Belden, número de parte 9952 o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia, calibre 16 AWG, aislamiento PVC, 600 Volts, en tubería subterránea. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

M. 205.00

1900. S/C

Manejo e instalación de clemas con tapas laterales, con fusible integrado y led rojo de indicación visual modelo ZSI 2.5 LD marca o con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio, que la marca señalada como referencia. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 6.00

1901. S/C

Manejo e instalación de concentrador de señales de campo para alarmas redundantes de alto y bajo nivel, con lámpara verde de indicación visual (operación normal). Protocolo de comunicación MODBUS. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00

1902. S/C

Manejo e instalación de modulo de comunicación MODBUS, modelo: BMXNOM0200 marca: Schneider Electric Para PLC M340, Puertos Maestros: MODBUS RTU RS 485: 2. A instalarse en rack del PLC existente en el Sector No.6. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Pieza. 1.00


Pieza. 4.00

1904. S/C

Programación, configuración, modificación, actualización, carga en base de datos, asignación de atributos, gráficos, tendencias, históricos y puesta en marcha de automatización de señales para detectores de nivel; en el sistema de adquisición de datos existente, Sistema de Alarmas de Alto y Bajo Nivel Redundantes en Tanques de Crudo en el Sector No.6, de la marca Schneider-Electric Unity Pro S mod. PLC Modicon M340. (Ver especificaciones en anexo B-4). La licitante suministra materiales.

Servicio. 1.00

1905. S/C

FASE ELECTRICA: Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 300.00

1906. S/C Desmantelamiento de tubería conduit y accesorios de conexión sin recuperación de materiales: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

M 12.00


M 350.00


M 12.00


Pza. 2.00


Pza. 2.00

1911. S/C Retiro de poste de concreto, sección octagonal, de 11 m. De longitud, para alumbrado.

Pza. 1.00


Pza. 4.00


M 150.00


M 50.00



M 100.00


M 80.00


M 24.00


M 24.00

1919. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 25, diam. (pulg) 1. (Contratista proporciona materiales).

M 60.00

1920. S/C Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, en ducto subterraneo, diám. (mm) 32, diam. (pulg) 11/4”. (Contratista proporciona materiales).

M 70.00

1921. S/C


M 10.00

1922. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 19 diam. (pulg) ¾: De 4.51 hasta 15.0 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 14.00

1923. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 25, diam. (pulg) 1: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 30.00

1924. S/C

Instalación de tubería conduit metálica cedula 40, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor: Visible en estructuras metálicas y de concreto en muros y techos diam. (mm) 32, diam. (pulg) 11/4”: De 0 hasta 4.50 m. De altura. (Contratista proporciona materiales).

M 405.00

1925. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1926. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1927. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1928. S/C Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-26 (¾”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de

Pza. 4.00


espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

1929. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1930. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1931. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

1932. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 3.00

1933. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-36 (1”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 1.00

1934. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAL-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 52.00

1935. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAT-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1936. S/C

Instalación de cajas de registro para áreas peligrosas, uso intemperie, serie GUA, catalogo GUAC-49 (11/4”Ø); con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, Incluye tapa y junta de neopreno. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 Hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1937. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

1938. S/C Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, Pza. 2.00


uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-26 (3/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

1939. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho, con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 8.00

1940. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-36 (1”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1941. S/C

Instalación de cajas condulet para sellar tuberías conduit en áreas peligrosas, uso intemperie, serie EYS, catalogo EYS-46 (11/4”Ø), hembra-macho; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 8.00

1942. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-684, dimensiones 152.4x203x101.6 mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, una caja con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior un orificio roscado de 1"Ø y la otra caja con una con un orificio roscado en la parte superior en 3/4"Ø y en la parte inferior dos orificio roscados de 3/4” y 1"Ø Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1943. S/C

Instalación de cajas de conexiones para áreas peligrosas, uso intemperie, serie EJB, catalogo EJB-1284, dimensiones 216x304.8x103.0mm.; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor, con un orificio roscado en la parte lateral derecha de 11/4"Ø y en la parte lateral izquierda un orificio roscado de 1"Ø, y un orificio en la parte superior con un orificio roscado de 1” Ø. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 1.00

1944. S/C

Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 19 mm (3/4"), catalogo UNY-205; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1945. S/C

Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 25 mm (1"), catalogo UNY-305; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 6.00

1946. S/C Instalación de tuerca unión, serie UNY, macho, diam. 32.1 mm (11/4”), catalogo UNY-405; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de

Pza. 6.00


pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1947. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 27 a 21 mm (1" a 3/4"Ø), catalogo RE-32. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 6.00

1948. S/C

Instalación de reducción bushing tipo RE, de 35 a 27 mm (11/4" a 1"Ø), catalogo RE-43. Mca. C. H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1949. S/C

Instalación de conector de glandula tipo CGK hembra, tamaño ¾”, cuerpo C, entrada del cable: 12.7 mm., catalogo CGK-295, marca: C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 5.00

1950. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 2.00

1951. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 19 mm (3/4") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-218; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1952. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.51 m. De altura.

Pza. 8.00

1953. S/C

Instalación de cople flexible de bronce tipo EC, para áreas peligrosas, de 25 mm (1") diámetro por 18” de largo, catalogo ECLK-318; con recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada e interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.51 hasta 15.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1954. S/C


M 90.00

1955. S/C


M 480.00

1956. S/C


M 50.00

1957. S/C


M 500.00


1958. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 10 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., De 0 hasta 4.50 m. De altura.

M 3,320.00

1959. S/C


M 320.00

1960. S/C


M 80.00

1961. S/C

Introducción de conductores eléctricos en tubería aérea, cable monopolar 600 volts, calibre 12 AWG, de cobre torcido vinicon tipo EP ANTIFLAMA-RHW. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 4.50 hasta 15.0 m. De altura.

M 25.00

1962. S/C

Instalación de cable uso rudo bifásico 600 volts, calibre 2x16 AWG. Mca. Conduméx (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales)., en poste para alumbrado: De 4.51 hasta 15.00 m. De altura.

M 8.00

1963. S/C

Instalación de relevador de control de corriente alterna con tres contactos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado con bobina para 127 volts, clase 8501 tipo PH31E con gabinete nema 1, uso generales, incluye botoneras para arranque y paro, luces piloto color verde y rojo. Mca. Square D. (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). (Para control de válvula de diluvio): De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 4.00

1964. S/C

Instalación de arrancador magnético combinado, no reversible y sin protección contra sobrecarga, tipo EPC, 3 polos, 600 VCA. Tamaño 3, con bobina para 120 volts, incluye: Interruptor principal de 125 amperes, transformador de control de 220/110 volts con fusibles en el primario y secundario, switch selector de tres posiciones manual-fuera-automático, luces piloto verde, rojo y mecanismo para abrir y cerrar desde el exterior. Catalogo EPC813DT125FALD6233TJ1J3RR3S454VS782; encapsulado, para recibir dos tuberías de 11/4”ø mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). de 0 hasta 4.50 mts. De altura.

Pza. 1.00

1965. S/C

Instalación de tableros para áreas peligrosas, tipo EWP, con entrada para recibir dos tuberías de 11/4”Ø, con 4 interruptores termomagnéticos de 2 polos X 30 amperes, para alumbrado, catalogo EWP-304-30, forma C. Mca. C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 1.00

1966. S/C

Instalación de fotocelda de 400 W, 110 V, 60 HZ., incluye mensula y receptáculo, catalogo 2003-B, Marca Tork (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). para el control de alumbrado exterior: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 1.00

1967. S/C

Instalación de centro de carga QOD8, (uso generales) gabinete nema 1 de sobreponer. Mca. Square D. (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). : De 0 hasta 4.50 m. De altura. Para alimentación de válvulas de diluvio.

Pza. 1.00

1968. S/C Instalación de interruptor QO enchufable de 15 amperes. Mca. Square D. o (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y

Pza. 4.00


garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). De 0 hasta 4.50 m. De altura.

1969. S/C

Instalación de interruptor termomagnetico, trifásico, tres polos, de 125 Amperes, 600 Volts, en cubículo disponibe en el CCM existente en la Subestación Eléctrica, en el cual el interruptor será instalado y deberá coincidir con el mecanismo de apertura y cierre desde el exterior: De 0 hasta 4.50 m. De altura.

Pza. 1.00

1970. S/C

Instalación de reflectores de 1000 W, 220V. Con reactor y lámpara de aditivo metálico, catalogo FMVMY1000/220V-76, marca C.H. Domex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). en poste para alumbrado: Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 5.00

1971. S/C Montaje de poste de concreto, sección octagonal, de 11 m. De longitud, para alumbrado. (El poste a montar es el poste retirado del alumbrado que estaba dentro del dique del tanque TV-210) (Contratista proporciona materiales).

Pza. 1.00

1972. S/C

Instalación de cruceta de fierro galvanizado, tipo canal peralte (mm). 102. longitud (m). 1.63 tramo sencillo, para distribución, Cat. C-501, No. 44, con su respectiva abrazadera en poste para alumbrado, marca: “PEPSA” (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). Hasta 11.0 m. De altura.

Pza. 2.00

1973. S/C

Instalación de sistema de tierra: Registro de tubo metalico de 10” de diámetro X 31.5” de altura y varilla copperweld de 5/8” de diámetro X 3.0 metros de largo, catalogo GCWR58L30-1. Mca. Cooperweld (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales). incluye tapa de placa metálica de ¼” de espesor de acero al carbón A-36, la tapa debera incluir una asa para poder retirar cuando se realicen las inspecciones.

Pza. 4.00

1974. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo GKP, para 3 cables de cobre a varilla de tierra en registro de sistema de tierra calibre (2/0 AWG), catalogo GK-6426. Mca. Burndy (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1975. S/C

Instalación de sistema de tierra: Conector mecánico tipo QA, para conectar cable de cobre a una superficie plana catalogo QA1C-B, para calibre del conductor de 4 AWG a 1 AWG. Mca. Burndy (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

Pza. 4.00

1976. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido de cable de cobre desnudo semiduro, calibre 2 AWG. (Varilla a tanque). Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M 20.00

1977. S/C

Instalación de sistema de tierra: Tendido subterráneo de cable de cobre desnudo semiduro, calibre 2/0 AWG. Mca. Condumex (ó similar con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía de servicio): (Contratista proporciona materiales).

M

110.00

1978. S/C

Fabricación y colocación de soportes, para tubería conduit, a base de ángulo de 1½” X 1/4” de espesor, en diversos elementos de acero y concreto, soldados y/o atornillados con barreanclas de 3/8”Ø. Incluye la aplicación de sistema anticorrosivo con acabado en color naranja: De 0 hasta 4.50 mts. De altura. (Contratista proporciona materiales).

Ton 0.50


Pza 1.00

1980. S/C


Plano 15.00



Ton 1.00

*******


PEMEX – REFINACIÓN

REF. “GRAL. LAZARO CARDENAS”

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN

ANEXO “D”

REFERENTE A:


HOJA 1 DE 1

PROYECTO: S/P

No. FASES DE TRABAJO 50 100 150 200 250 300 DÍAS POR FASE

1. DESMANTELAMIENTO DEL TANQUE 50

2. SUMINISTRO, MAQUILA DE PLACA Y ESTRUCTURA 100

3. MONTAJE DE PLACAS, FONDO, ENVOLVENTE, ESTRUCT. Y CUPULA FLOTANTE

100

4. SISTEMA DE CONTRAINCENDIO 100

5. PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE 150

6. PROTECCION ANTICORROSIVA EN TUBERIAS 100

7. PRUEBAS HIDROSTATICA Y FLOTACIÓN DE CÚPULA FLOTANTE 100

8. PRUEBAS DE FLUIDEZ EN LINEAS DE TUBERIAS SISTEMA CONTRAINCENDIO

50

9. OBRA ELECTRICA 150

10. OBRA INSTRUMENTACION 300

TOTAL DE DÍAS: 300 Días Naturales


ANEXO E-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARA PEMEX

REFINACIÓN.

EQUIPO QUE PROPORCIONARA PEMEX REFINACIÓN

PEMEX NO PROPORCIONA NINGUN EQUIPO


ANEXO E-2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MÍNIMO

QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

No. D E S C R I P C I O N C A N T I D A D

1. Camioneta tipo pick-up 1.00

2. Compresor de combustión interna de 350 P.C.M 6.0

3. Lote de andamios con plataforma superior y barandales 4.0

4. Lote de andamios con plataforma superior y barandales 4.0

5. Escaleras tipo tijera 1.0

6. Equipo de pintura tipo air less completo. 3.0

7. Calibrador digital para espesores de recubrimiento (pintura) microtest. 2.0

8. Generador de energía eléctrica con motor de combustión interna de 30 KW. 1.0

9. Taladro y accesorios 1.0

10. Lote de herramienta 1.0

11. Compresor de aire de 375 PCM. 1.00

12. Camión volteo de 7M3 de capacidad. 1.00

13. Grúa hidráulica traslación en neumáticos de 45.00 toneladas de capacidad. 1.00

14. Grúa hidráulica montado sobre camión plataforma de 8.00 Ton. Cáp. 1.00

15. Máquina de soldar de combustión interna de 300 Amp. 3.00

16. Maquina de soldar eléctrica 350 Amp. 3.00

17. Equipo de corte oxigeno-acetileno 5.00

NOTA: ESTA LISTA DE EQUIPOS, ES ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.


ANEXO “F”

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARA PEMEX- REFINACIÓN

PEMEX REFINACIÓN NO PROPORCIONARÁ MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

SOLO AGUA PARA PRUEBAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 1.- Prueba hidrostática en tuberías de acero de proceso, hasta 2.0 M. de altura. 2.- Prueba hidrostática de recipiente esférico de 12,000 bls capacidad. 3.- Prueba hidroneumática de fondo de los tanques atmosféricos TV-221, TV-224, TV-225, TV-240 y TV-242. 4.- Prueba hidrostática y flotación de cúpula flotante de los tanques atmosféricos TV-221, TV-224, TV-225, TV-240

y TV-242.


ANEXO BEO

(BITÁCORA ELETRONICA DE OBRA) La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos. Por tal motivo, PEMEX REFINACIÓN y el licitante que resulte adjudicado se comprometen a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación pública. A tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, PEMEX REFINACIÓN y el licitante que resulte adjudicado, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica a que hace referencia el APÉNDICE BEO I (Términos y condiciones de uso de bitácora electrónica) Y APÉNDICE BEO II (Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada)

APÉNDICE BEO I TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por: Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006. Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica. Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación electrónica. Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica. Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante. Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al menos con cinco días hábiles de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) podrá dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato.


La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se consulte el Acuerdo.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante)amás tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante)instruya al Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado. La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.

b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

a) Hardware: Pentium 4 CPU 256 MB de RAM 20 GB de Memoria en Disco 512 MHZ de procesador

b) Software: Windows XP

Internet Explorer

ADIESTRAMIENTO (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y Superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica. La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen en el Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA


(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes: I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra. Nota 1 Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo. Nota 2 En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo. 2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido. 3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables. 4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél. c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato. e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones. f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante), cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido. g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes. h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios. i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse. j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos. k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.


II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas. IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos. V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen. VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica. VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.


Apéndice BEO II Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo las siguientes actividades:

I. Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada;

II. Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los Términos y

Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la información proporcionada;

III. Generar su clave privada y Requerimiento de Certificación, mediante los programas de cómputo que

deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de otros que cumplan con la funcionalidad requerida;

IV. Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electrónico, óptico o magnético de

acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades Certificadoras de las Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;

V. Presentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que contenga el

Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada e identificarse con cualquiera de los Documentos de Identidad y Documentos Probatorios de Identidad autorizados;

VI. Permitir que la Autoridad Certificadora realice el procedimiento de certificación electrónica de identidad

mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos; VII. Acusar recibo del Comprobante de Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada

expedido por la Autoridad Certificadora al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá su Certificado Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.

http://www.cidge.gob.mx/


ANEXO “U” (UMIS)

17.- ANEXO U (UMIS) TE-405, TV-221, TV-224, TV-225, TV-240 Y TV-242.docx

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÍNIMAS INDIVISIBLES (UMI’S).

Con el propósito de que Pemex Refinación aplique las Políticas Institucionales de Capitalización de Bienes Muebles e Inmuebles, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá entregar al área administradora del Contrato de Pemex Refinación, la información resumida a través del concepto de la Unidad Mínima Indivisible (UMI) de costos finales del(os) contrato(s) de obra pública o servicios amparado(s) en un Proyecto o Unidad de Inversión. El anexo “U”, integrado por el formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles “UMI’S” y el presente instructivo, es aplicable cuando se adquieran, construyan, reconstruyan, rehabiliten y mantengan bienes muebles e inmuebles (activos fijos) de las Refinerías del Sistema Nacional de Refinación y que se deriven deerogaciones por la realización de acciones capitalizables, su objetivo es el de identificar y desglosar el costo de las activos intervenidos en “UMI’S”, para la correcta asignación contable, control y administración de los activos fijos que refleje el patrimonio de manera real, total y oportuna. La aplicación del anexo “U” es únicamente para el Licitante ganador(“Proveedor” o “Contratista” según corresponda) y por cada contrato celebrado, asimismo deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en las trabajos realizados en las UMIS intervenidas. Definición de Unidad Mínima Indivisible“UMI”. UMI.- La circular 11-18 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la define como: aquella unidad de maquinaria integrada por el equipo propiamente dicho, accionado por un determinado mecanismo o transmisión, seguido, en su caso, de equipos o instalaciones menores, así como su ingeniería, directamente relacionados con este equipo, como son: instalaciones de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, bombas, válvulas, tuberías, instrumentos, etc., y que por lo tanto definan una capacidad productiva. No se debe incluir aquellas refacciones o partes no instaladas, cuando éstas se encuentren formando parte del almacén de refacciones o hayan sido ya cargadas a resultados. El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), desglosará en Unidades Mínimas Indivisibles con su valor correspondiente la infraestructura, proyecto, instalación y contrato, tomando como base:

1. El documento denominado los “Criterios de Capitalización de Bienes Muebles e Inmuebles de Pemex Refinación”. 2. Catálogo Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles de Bienes Muebles e Inmuebles. 3. Instructivo para llenado de l“Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI’S)”, indicado en este anexo. 4. Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI´S), indicado en este anexo.


Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables realizadas a bienes muebles e inmuebles (activos fijos) se deberán detallar los alcances específicos que se realizaron en las “UMI’S” intervenidas, información que será revisada y validada por el área administradora del Contrato de Pemex Refinación y con el Licitante ganador(“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), sin que estas actividades afecten el desarrollo del Proyecto. El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda) elaborará y entregará un reporte fotográfico de las instalaciones “UMI’S” (equipos de proceso, edificios, instalaciones de integración, etc.)que haya realizado de acuerdo a los alcances del contrato correspondiente y una vez terminado el proyectoo Unidad de Inversión. Campos del formato para la identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI’S). 1. Centro de Trabajo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el número del Centro de Trabajo. Ejemplo: 302 “Ing.

Antonio M. Amor”.

2. Planta o instalación.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el nombre de la instalación principal que se desglosará en “UMI’s”. Ejemplo: Planta SRU-2.

3. Proyecto o Unidad de Inversión.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el número de proyectoy/o programa

presupuestal correspondiente asignado por Pemex Refinación. Ejemplo: RR345678, DXXXXXX. 4. No. Contrato y de pedido.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el número de contrato y de pedido asignado

por Pemex Refinación. Ejemplo CO-RFIM-010/2010, 4500XXXX.

5. Descripción del contrato: El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar la descripción del contrato. Ejemplo: Rehabilitación de equipos de proceso Planta SRU-2.

6. Consc.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar la literal en orden alfabético de las UMI’S que integran el contrato

en la cual se incluyan adicionalmente y por separado a la UMI, sus respectivos subcomponentes y sus costos indirectos. Ejemplo: A, B, C.

7. UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el tipo de activo principal del que se trate, de conformidad con el Catálogo Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles (Unidad o Maquinaria Principal). Ejemplo: Horno.

8. Subcomponente de la UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar los subcomponentes que integran a la

UMI (aclarando que el término subcomponente se refiere a equipos que van adicionados al equipo principal, ver definición UMI). Ejemplo: Quemadores.

9. Clave, número de activo, Tag.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar la nomenclatura que se le asignaráo que tiene asignado el equipo en razón a los datos que le proporcione Pemex-Refinación (ejemplo 080-A-1101, 500001234, TV-12, TG-3).

10. Marca.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar la marca del equipo según las casas de fabricación del mismo.

Ejemplo: HansuChemicalPemoprosa.

11. Tipo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar el tipo de equipo según sus datos técnicos acorde al Catálogo Institucional de unidades mínimas indivisibles. Ejemplo: Horno Calentador.

12. Modelo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar los modelos de los equipos según sus datos físicos y de documentos. Ejemplo: Lumus.


13. No.Serie.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar los números de series de los equipos según los datos físicos

y de documentos. Ejemplo: 8058201

14. Descripción detallada.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar la descripción técnica de cada uno de los equipos según los datos técnicos y de documentos. Ejemplo: Horno calentador completo construido con las siguientes características: cuerpo diámetro interior 1804 largo de 1800 mm, bridado al incinerador lleva piloto de encendido, capacidad de los equipos presión: 1 Kg/cm

2; Temp. 80° C.

15. Alcance de la obra*.- Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista”

según corresponda), deberá indicar el tipo de trabajo que se dio a la UMI intervenida, subcomponente, costos indirectos. Ejemplo: “Cambio de rotor”, “Modernización de la instrumentación y control”, “Cambio del tipo de interno”, “Cambio de haz de tubo”, “instalación y puesta en marcha del horno y calentador”.

16. Costo UMI.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el costo de la UMI nueva. Ejemplo: $280,000.00. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: $100,000.00.

17. Costo subcomponente.-El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el costo de los subcomponentes que integran la (UMI) principal. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos realizados al subcomponente intervenido. Ejemplo: $100,000.00. Nota: Siempre y cuando el costo de los Subcomponentes no vayan inmerso en el costo de los Componentes Principales.

18. Costos indirectos.- Para efectos exclusivos del llenado del presente anexo, el Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá mencionar los gastos necesarios para tener la UMI en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento tales como los derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etc. Ejemplo: $15,000.00

19. Total.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda),deberá anotar el resumen de los costos desglosados.Ejemplo: $280,200.00

20. Total UMI (A), (B).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el importe total de la suma del costo de la UMI, considerando los costos de sus respectivos subcomponentes y sus costos indirectos. Ejemplo: $395,200.00, $285,000.00.

21. Total del contrato.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el importe total de la suma de las UMI´s intervenidas.

Ejemplo: $680,200.00

22. % de costo.- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el porcentaje que representa en costo con referencia al importe total del activo intervenido en el contrato. Ejemplo: 25%.

23. Vida útil total de la UMI (años).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá de indicar la vida útil de las UMIS intervenidas

en años. Ejemplo: 30 años. *Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable de realizar la obra o servicio deberá indicar la vida útil que prolongó derivado de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: 5 años.

24. Vida útil total del subcomponente (años).- El Licitante ganador (“Proveedor” o “Contratista” según corresponda), debe mencionar la vida útil del subcomponente en años. Ejemplo: 5 años.


*Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable de realizar la obra o servicio deberá indicar la vida útil que prolongó derivado de los trabajos realizados a la UMI intervenida. Ejemplo: 5 años.

NOTA: Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, los campos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (datos generales de los equipos a intervenir) deberán ser llenados previamente a la ejecución de los trabajos por el Departamento de Planeación de Reparación adscrito a la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, la Unidad de Ingeniería de Procesos y Gestión del Negocio, Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, según sea el área competente de la Refinería en donde se realicen los trabajos.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. P5LNO26047

ANEXO “GNR”: GASTOS NO RECUPERABLES

CASOS EN QUE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE ORIGEN A REALIZAR PAGOS (INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS). Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere el artículo 74 de las DAC’s se limitará a lo siguiente:

I. A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;

II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.

Los costos indirectos que se considerarán son los previstos en el formato correspondiente de las bases de adjudicación, y

IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos razonables para su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste de remuneración autorizado antes de la suspensión.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola memoranda de entendimiento o cualquier otro documento (acta circunstanciada).

La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la suspensión del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se establecen en el artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.

CASOS EN QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA DE ORIGEN A REALIZAR PAGOS (INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS). La terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 75 de las DAC’s, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán los siguientes:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad, según se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;


c) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato;

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y

III. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se establecen en el artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.

EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)


ANEXO “MR” MECANISMO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE REMUNERACIÓN

PEMEX REFINACIÓN Con base en los artículos 60 penúltimo párrafo, 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su reglamento, podrá realizar ajustes a las remuneraciones del presente contrato por el siguiente supuesto:

I. La variación de precios de mercado de los insumos

El procedimiento deberá considerar lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, conforme al programa convenido.

b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de éstos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios, productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuando los índices que requieran tanto el CONTRATISTA como PEMEX REFINACIÓN, no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PEMEX REFINACIÓN procederá a calcularlos en conjunto con el CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

d) Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su proposición, tomando como referencia el costo porcentual promedio de captación del mes de origen y el correspondiente al mes que se vaya a analizar.

e) Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas.

f) Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CONTRATISTA, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

El procedimiento se determinará de conformidad con lo siguiente:

Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra.

Se determinarán los importes que resulten de la aplicación de los índices a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el importe de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el importe de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:


I = (Pm * Am) + (Po * Ao) + ( Pq * Aq) + . . . + (Pi * Ai ) Siempre que: Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1 Donde: “I” Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción

decimal. “Pm” Representa el porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en

fracción decimal. “Am” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el

periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones de los materiales que intervienen en el tipo de trabajos de que se trate.

“Po” Representa el porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

“Ao” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la mano de obra que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pq” Representa el porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

“Aq” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

“Pi” Representa el porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

“Ai” Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de algún otro insumo específico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares. Adicionalmente el procedimiento deberá de apegarse a lo siguiente: Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al presente procedimiento de revisión y ajuste de remuneraciones, el aumento o reducción deberá de constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el CONTRATISTA quien lo promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será PEMEX-REFINACIÓN quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate por lo cual se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del CONTRATISTA y de realizarlo a la baja por parte de PEMEX-REFINACIÓN.


PEMEX-REFINACIÓN dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que el CONTRATISTA promueva debidamente la revisión y ajuste de remuneraciones, deberá emitir por oficio la resolución que procede; en caso contrario, se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, PEMEX-REFINACIÓN apercibirá por escrito a la Supervisión de la Ejecución del Contrato (Residencia de Obra) y ésta a su vez al CONTRATISTA para que, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el CONTRATISTA diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de revisión y ajuste de remuneraciones. El pago de la revisión y ajuste de remuneraciones así como del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del ajuste de costos, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. Los índices base que servirán para el cálculo de la revisión y ajuste de remuneraciones en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó. Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. PEMEX-REFINACIÓN aplicará dicho procedimiento en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar. La revisión y determinación final de los ajustes, en caso de que no se hubieren podido conciliar y pagar con anterioridad, se realizarán en el finiquito. Las diferencias que resulten a favor o en contra de la entidad no se considerarán como pago en exceso ni repercutirán como gastos financieros. El Residente de Obra deberá requerir al CONTRATISTA que la documentación que presente para revisar los ajustes de costos, la entregue impresa en papel y en medio magnético que permita su aprovechamiento para su conciliación.


ANEXO “GIN” CÁLCULO Y DECLARACIÓN DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL

Versión 3.0

Anexo GIN de Obra Pública v 3.0.docx


SECCIÓN III

PARTE I.- REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN. PARTE II.- DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA

PROPUESTA PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA PARTE IV.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA


PARTE I: REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN. DP-1 Experiencia en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato DP-2 Capacidad técnica del personal DP-3 Documentación para acreditar el capital contable DP-4 Acceso a tecnologías, equipos e insumos críticos para el contrato DP-5 Capacidad para administrar sus riesgos

NOTA: “PEMEX REFINACION” podrá en cualquier momento y por los medios que considere necesarios, verificar la veracidad y autenticidad de los documentos presentados por los licitantes en su propuesta”.

De advertirse la existencia de uno o más documentos apócrifos, será motivo de desechamiento de la propuesta y se le dará vista a la autoridad que corresponda.


DP-1 Experiencia y Capacidad técnica en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.

Experiencia y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las de la Obra del Proceso Licitatorio. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en proyectos ejecutados y terminados satisfactoriamente en los últimos cinco años a partir de la publicación de esta convocatoria cuyos alcances incluyan por lo menos:

TRABAJOS DE RESTAURACION DE TANQUES ESFERICOS DE POR LO MENOS 10,000

BARRILES DE CAPACIDAD, TANQUES ATMOSFERICOS DE POR LO MENOS 55,000 BARRILES

DE CAPACIDAD DE CÚPULA FIJA Y/O FOTANTE. EL LICITANTE DEBE HABER DESARROLLADO

Y FINIQUITADO SATISFACTORIAMENTE AL MENOS UN CONTRATO COMO EL INDICADO EN

INSTALACIONES DE PEMEX. Siendo el monto de por lo menos uno de estos proyectos, sin considerar el IVA, superior a 20 millones de pesos. La experiencia a la que se refiere el párrafo precedente, deberá ser acreditada por los licitantes entregando copia de las carátulas de los contratos de obras que haya realizado, o en caso de no existir las carátulas de contratos, el documento equivalente en el que se detalle el alcance y características de los trabajos.

Deberán de abstenerse de anexar caratulas y/o experiencia en trabajos no relacionados con restauración y construcción de tanques esféricos y tanques de almacenamiento de hidrocarburos, para evitar su descalificación únicamente se debe demostrar la experiencia en la ejecución de tanques de almacenamiento, de acuerdo como lo marca el articulo 55 fracción III de la ley de petróleos mexicanos.

DEBE PROPORCIONAR ADEMÁS LAS ACTAS DE FINIQUITO Y CIERRE ADMINISTRATIVO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, EN LOS

QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO EXITOSO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, ASÍ COMO NOMBRE, DIRECCIÓN DE CORREO

ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DE LOS RESPONSABLES DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE, A EFECTO DE QUE

PEMEX REFINACIÓN PUEDA VERIFICAR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, El no cumplir con alguno de estos requisitos en forma y contenido será motivo de descalificación


FORMATO DP-1

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

El licitante deberá anotar los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida en las bases de licitación, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. A).-ENCABEZADO:

LICITACIÓN NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO

SE INDICA EN LA CONVOCATORIA. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS

TRABAJOS. IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL

CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN

Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).


TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO. DEBE PROPORCIONAR ADEMÁS LAS ACTAS DE FINIQUITO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, EN LOS QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO EXITOSO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS


FORMATO DP-1


IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS POR

(LICITANTE) CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TERMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.


DP-2 Capacidad técnica del personal PARA EL PERSONAL PROPUESTO A CARGO DE LOS TRABAJOS EN SU PLANEACIÓN: EL PERSONAL TÉCNICO DEL LICITANTE, PROPUESTO COMO RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBERÁ TENER EXPERIENCIA COMPROBABLE EN OBRAS EJECUTADAS EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TANQUES ESFERICOS DE 15,000 BLS Y TANQUES ATMOSFERICOS 30,000 BARRILES DE CAPACIDAD HASTA 55,000 BARRILES DE CAPACIDAD DE CÚPULA FIJA Y FLOTANTE, DEBERÁ ANEXAR FINIQUITOS DE OBRAS CON PEMEX,

EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR LA CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES DE ACUERDO A LA SECCIÓN NUEVE DE ASME PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TANQUE Y DEBERÁ ANEXAR LAS EVIDENCIA CORRESPONDIENTE PARA SU EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN. DEBERÁ ANEXAR AL MENOS DOS DE LOS PROCEDIMIENTOS AVALADOS POR UN INSPECTOR AWS PARA SOLDADURA DE PLACA A NOMBRE DEL LICITANTE CORRESPONDIENTE PARA EVALUAR SU EXPERIENCIA TÉCNICA, LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL SUPERINTENDENTE DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE SER INGENIERO TITULADO, CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS COMPROBABLES (PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN OFICIAL) DE LOS PROCEDIMIENTOS, NORMATIVIDAD DE PEMEX INHERENTES A LA OBRA NOTA RELEVANTE: SE DEBE ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL LICITANTE Y LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS MEDIANTE ENVÍO DE CONTRATO DE TRABAJO U OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE. ASIMISMO, DEBERÁN DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y EL PERSONAL PROPUESTO LEGIBLE, LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ILEGIBLE SERÁ CONSIDERADA COMO NO ENTREGADA POR LO QUE DEBERÁN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PERFECTAMENTE LEGIBLE PARA SU EVALUACIÓN.


DP-3 Documentación para acreditar el capital contable Para acreditar el capital contable deberá presentarse: Copia de la declaración ante la S.H. y C.P., del ejercicio fiscal inmediato anterior al actual, con el acuse de recibo respectivo, o copia de Estados Financieros auditados, solo para este efecto, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior o a un período subsecuente a este, debiendo anexar a) copia simple de la cédula profesional del contador b) copia simple del registro del contador otorgado por la S.H. y C.P. En caso de propuestas conjuntas, si se utiliza la suma del capital contable de dos o más empresas, es imprescindible enviar la documentación para acreditar el capital contable de las empresas cuyo capital contable se sumó para cumplir la exigencia de capital contable mínimo. Es imprescindible demostrar que el primer obligado tenga cuando menos el 60% del capital contable requerido. En caso de propuesta conjunta, deberán presentar el Convenio Privado de Participación Conjunta (formato anexo).


FORMATO DP-3

Documentación para acreditar el Capital Contable Estados Financieros auditados de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2013), con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante. Para acreditar el capital contable se presentará Estados Financieros Auditados del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable mínimo requerido de $______ (con letra 00/100 M.N.). Para demostrar el capital contable a través de los Estados Financieros Auditados deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación: 1. Dictamen de la auditoría externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 2. El licitante deberá proporcionar los Estados Financieros Auditados del ejercicio fiscal inmediato anterior.


CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Convenio de Asociación

Convenio de Asociación que celebran por una parte la persona_________________ y por la otra la persona ___________________, para participar en la licitación Número P4LNOXXXXX, referente a la: “RESTAURACIÓN PARCIAL DEL TANQUE ESFÉRICO TE-405 DE 15,000 BLS DE CAPACIDAD PARA

ALMACENAMIENTO DE PROPANO, Y DE LOS TANQUES ATMOSFÉRICO DE CÚPULA FIJA Y SU CONVERSIÓN DE TECHO FIJO A CÚPULA FLOTANTE TV-221 DE 55,000 BLS DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA REFORMADA, TV-224 DE 55,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA REFORMADA, TV-225 DE 30,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA CATALITICA, TV-241 DE 55,000 BLS. DE CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PRIMARIA Y TV-242 DE 55,000 BLS. PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PRIMARIA, UBICADOS EN EL SECTOR No. 6, EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA “GRAL. LÁZARO

CÁRDENAS”, EN MINATITLÁN, VER". al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones:

I. Declara la persona ____________________: I.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número ________, de fecha ___de _____ de______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número_____ de la Ciudad de ________, Lic.__________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I.2.- Que el Señor ___________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_______ de fecha ___________ de __________ de ____ otorgada ante la fe del Notario Público Número _______, de la Ciudad de ________, Lic. ________________, y tiene como domicilio el ubicado en: ________________.


I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara la persona ____________________:

II.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número ________, de fecha ___de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la Ciudad de ________, Lic. __________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.2.- Que el Señor _______________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_____ de fecha ______ de _____ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________, Lic. ______________, y tiene como domicilio el ubicado en: ______________________.

II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.-Las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en los Artículos 24 y 53 de las “Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” y lo establecido en las bases de la licitación publica nacional número P5LNOXXXXX, cuyo objeto es la:

“_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ".


III.2.- Las partes de este convenio privado de Asociación, nos comprometemos al tenor de las siguientes

Clausulas:

Primera:

Objeto.- Las partes convienen en agruparse con el fin de presentar propuesta conjunta para participar en la licitacion pública nacional Número P5LNOXXXXX, cuyo objeto es la:

“_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ".

Segunda Partes de los trabajos que cada agrupado se obliga a cumplir. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicados, lo siguiente: I. La Persona __________________________: [PARTES DE LOS BIENES Y/O (SERVICIOS, TRABAJOS, ETC.) QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] II. La Persona__________________________: [PARTES DE LOS TRABAJOSQUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] Asimismo, la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato es ____________, siendo su domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________. Tercera Domicilio común. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en________ número _____, Colonia _______, Código Postal ______, en la ciudad de ______,_______, Tel. _____, Fax._____, correo electrónico ______. Cuarta Representante común. Las partes convienen que la Persona __________, a través de su Represente Legal, Señor _______________, será el representante común, otorgándole todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante Pemex Refinación en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional referida, así como para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la propuesta [es conveniente que se anote el nombre, dirección, teléfono, fax, y correo electrónico del representante común designado].


Quinta Obligación conjunta y solidaria. Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre sí y ante Pemex Refinación, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la Licitación Pública Nacional de referencia. Sexta Facturación y pago. Las partes acuerdan que los pagos por la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios, se efectúen a [Anotar el nombre de la persona integrante del grupo a la que Pemex Refinación le efectuará el pago correspondiente], quien será la encargada de expedir la(s) factura(s) correspondientes y realizar los trámites de cobro. Séptima Instrumentos. Asimismo, se adjuntan al presente convenio, los siguientes instrumentos que regulan el control del consorcio por quien actuará como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos: __________________ __________________ __________________ El presente convenio de asociación, se firma por las partes en ___ tantos originales, en la Ciudad de _____________, ________, a los _____ días del mes de ________________ de 2015.

Licitante

Licitante

Representante Legal Representante Legal

Licitante

Licitante



DP-4 Acceso a tecnologías, equipos e insumos críticos para el contrato Se deben enviar documentos que acrediten que el licitante tenga acceso a tecnologías, cuente con equipos y disponga de insumos críticos suficientes para el cumplimiento del contrato, bajo la premisa de restaurar mas de un tanque simultáneamente.


DP-5 Capacidad para administrar sus riesgos Se deben enviar documentos que acrediten el entendimiento del licitante sobre los riesgos del proceso (ej.: trabajo en altura, soldadura, recubrimiento, etc.) así como su capacidad para administrar tales riesgos y medidas mitigadoras a utilizar. En caso en que haya tenido contratos con Petróleos Mexicanos entregar copias del desempeño en materia de seguridad, salud y protección ambiental (SSPA) en su caso de los últimos tres contratos, demostrando además que no haya tenido accidentes fatales durante la ejecución de sus trabajos en los últimos 12 meses. En caso de que no hayan tenido contratos con Petróleos Mexicanos, deberán entregar su factor de riesgo emitido por el Seguro Social y entregarán un documento en donde manifiesten a protesta de decir verdad que en el desempeño de esa empresa durante los últimos 24 meses no haya tenido accidentes fatales.


PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

DA-3 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, credencial de elector IFE, etc.), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta;

DA-4 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social,

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

DA-5 Copia simple del comprobante de la solicitud de participación ante la convocante.

DA-6 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico.

DA-7 Información de documentos de Carácter Confidencial.

DA-8 Escrito mediante el cual el Subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a las “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS

MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio. La presentación y firma de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Esta documentación deberá entregarse, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.


FORMATO DA-1 (Preferentemente en papel membretado del licitante) Hoja 1 de 1

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. PRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle:

No. Colonia:

Ciudad: Código Postal:

Estado y País

Teléfono:

Fax: E-Mail:


Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]


FORMATO DA-2 (Preferentemente en papel membretado del licitante) Hoja 1 de XX

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. PRESENTE: En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]


Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra inhabilitado o sancionado

por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las

implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.


Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]


FORMATO DA-3

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR IFE, ETC.), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.


FORMATO DA-4

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. PRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]


Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

a). De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Denominación o razón social. 3. Descripción del objeto social de la empresa. 4. Relación de los nombres de los accionistas o socios. 5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó). 6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

b). Del representante:

1. Nombre. 2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).



__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]


FORMATO DA-5 COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN


FORMATO DA-6 (En papel membretado del licitante)

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. PRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], manifiesto lo siguiente: [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral. Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.


Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]


FORMATO DA-7 (PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción Presente

En referencia a la licitación pública Nacional N°. ____________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en “________________________” [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica presentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Relación de Documentos de la Proposición Clasificados

Documento.

Carácter de la

Información.

[Confidencial,

reservada o comercial

reservada]

Motivación del carácter

de la información.

Fundamentación del

carácter de la

información.



[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]


FORMATO DA-8

Escrito mediante el cual el subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a las “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).


PARTE II.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; así como de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante proporcionó, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente; (FORMATO DT-1)

DT -2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato libre.

DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características

técnicas y magnitud similares. (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN).

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por

ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN).

DT-5 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años inmediatos anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los

más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN).

DT-6 Documentos que acrediten el capital contable mínimo requerido por la convocante, los cuales deberán integrarse por copia simple la Declaración fiscal o Balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las

cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN)

DT-7 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán (FORMATO DT-7).

DT-8 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que señalará el porcentaje de contenido nacional que cumplirá, el que deberá ser como mínimo el requerido en la convocatoria y en la Sección I de las bases de licitación, incluyendo un listado de los Bienes Nacionales ofertados, que incluya para cada uno de estos, la siguiente información: Identificador (tag), descripción, nombre del fabricante y costo directo. Esta tabla podrá entregarse en formato libre o utilizando el FORMATO DT-8.

DT-9 Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en el apartado anterior, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante o proveedor de dicho Bien Nacional manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará, contará con un Grado de Integración Nacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5 sección l de estas bases. Esta manifestación podrá ser entregada en escrito libre o utilizando el FORMATO DT-9. (PARA ESTA LICITACIÓN NO APLICA EL FORMATO DT-9).

DT-10 Carta compromiso de conocimiento de las disposiciones en materia de seguridad. (FORMATO DT-10)

DT-11 Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.

DT-12 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la


dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (FORMATO DT-12)

DT-13 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del artículo 53, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones Administrativas. (FORMATO DT-13)

DT-14 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, presentar manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. (FORMATO DT-14)

DT-15 Convenio privado de participación conjunta, referido en el Artículo 24 de las DAC, y en el apartado

“Propuestas Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación. (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN).

DT-16 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-17 Relación de toda la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos.

DT-18 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo crítico de Maquinaria y Equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos.

DT-19 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por equipo crítico de instalación permanente de materiales y equipo de instalación permanente., con la descripción de cada uno de ellos.

DT-20 Programa Calendarizado de Ejecución General de la Obra, de acuerdo a la sección II de las bases, calendarizado y cuantificado por mes. (Sin montos) (FORMATO DT-20)

DT-21 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra que interviene directamente de la ejecución de los trabajos (sin montos).

DT-22 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción que proporcionara el licitante para ejecutar los trabajos (sin montos).

DT-23 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales que proporcionará el licitante para los trabajos (sin montos).

DT-24 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado, de utilización mensual del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos)

DT-25 Análisis de los conceptos de trabajo sin precio, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos (sin montos).

DT-26 Anexo “U” Desglose de Unidades Mínimas Indivisibles. [NOTA: El Anexo U Desglose de Unidades Mínimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo para el Llenado del Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS].


FORMATO DT-1 (En papel membretado del licitante) PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional Núm.____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos consistentes en: “______________________” [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.



__________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


FORMATO DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato libre.


FORMATO DT-3 (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN)

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.


FORMATO DT-4 (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN) En este formato, el licitanteproporcionará documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.



El licitante deberá anotar los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida en las bases de licitación, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. A).-ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA

OBRA, COMO SE INDICA EN LA

CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE

QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE

SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL

DEL LICITANTE O REPRESENTANTE

COMÚN EN EL CASO DE UNA

PROPUESTA CONJUNTA. TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS. IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,

EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y

TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON

REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.


FORMATO DT-4


IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS POR (LICITANTE )

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.



Documentos que acrediten la Capacidad Financiera del Licitante. Para acreditar la Capacidad Financiera del Licitante, deberá presentar copia simple de al menos los Estados Financieros Auditados de los dos años inmediatos anteriores, salvo el caso de empresas de nueva creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. Los Estados Financieros Auditados deberán estar conformados por la siguiente documentación: Ultimo Año: 1.- Dictamen del Contador Auditor. 2.- Estado de Posición (Situación) Financiera. 3.- Estado de Resultados. 4.- Razones Financieras Básicas. (Cuando menos: “Solvencia”, “Prueba del Acido” y “Estabilidad”). 5.- Comparativo de Razones Financieras Básicas. (Ultimo año & Penúltimo año). (Cuando menos: “Solvencia”,

“Prueba del Acido” y “Estabilidad”). 6.- Cedula Profesional del Contador Auditor. 7.- Constancia de inscripción del Contador Auditor en el registro de contadores públicos emitido por la SHCP. Penúltimo Año: 1.- Dictamen del Contador Auditor. 2.- Estado de Posición (Situación) Financiera. 3.- Estado de Resultados. 4.- Razones Financieras Básicas. (Cuando menos: “Solvencia”, “Prueba del Acido” y “Estabilidad”). 5.- Cedula Profesional del Contador Auditor. 6.- Constancia de inscripción del Contador Auditor en el registro de contadores públicos emitido por la SHCP. En cuanto a las razones financieras deberán cumplir con lo siguiente:

A.- Razón de “Solvencia”: Activo Circulante / Pasivo Circulante = > 1 . 0 .

B.- Razón de la “Prueba del Acido”: Activo Disponible / Pasivo Circulante = > 1 . 0 .

C.- Razón de “Estabilidad”: Capital contable / Pasivo Total = > 1 . 5 .

Nota: Los rangos de estas razones financieras deberan ser iguales o superiores a los indicados, cuando

menos en el último año que presente el licitante, para que se considere que este cuenta con la capacidad financiera para afrontar los compromisos del contrato.

En el caso de proposiciones conjuntas, unicamente estarán obligadas a presentar la documentación solicitada en este formato, las personas del grupo que participen en la acreditación del capital contable requerido y deberán cumplir en lo individual con los rangos de las razones financieras de los incisos A, B y C que anteceden. En caso de que el licitante no pueda comprobar el monto total solicitado de capital de trabajo neto mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado, una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades


financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos. La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada. Notas: 1) El Dictamen del Contador Auditor (Auditor’sReport) de la auditoría externa, deberá contener por lo

menos: El nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “TheAuditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de propuestas se celebre dentro de los primeros

cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar la documentación del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar

adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:

a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados

Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)

b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso

“a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).

PEMEX REFINACIÓN se reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes citadas, PEMEX REFINACIÓN recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.

FIN DE TEXTO


FORMATO DT-6 (APLICA SOLO PARA LA ETAPA DE PRECALIFICACIÓN).

Documentos que acrediten el capital contable mínimo requerido por la convocante. Para acreditar el capital contable se presentará copia simple de la Declaración Fiscal ó Estados Financieros Auditados del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable minimo requerido de $ 100’000,000.00 (Cien millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria). Para el caso de empresas de nueva creación, deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de propuestas. Para el caso de demostrar el capital contable a través de Estados Financieros Auditados, deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplir con los requisitos indicados a continuación:

Ultimo Año: 1.- Dictamen del Contador Auditor. 2.- Estado de Posición (Situación) Financiera. 3.- Estado de Resultados. 4.- Cedula Profesional del Contador Auditor. 5.- Constancia de inscripción del Contador Auditor en el registro de contadores públicos emitido por la SHCP. En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en este formato. A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED). Notas: 1) El Dictamen del Contador Auditor (Auditor’sReport) de la auditoría externa, deberá contener por lo

menos: El nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “TheAuditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de propuestas se celebre dentro de los primeros

cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar la documentación del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar

adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente procedimiento:


a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados

Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)

b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso

“a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).

PEMEX REFINACIÓN se reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes citadas, PEMEX REFINACIÓN recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.

FIN DE TEXTO


FORMATO DT-7 (En papel membretado del licitante) PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción.

En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional Núm.. ____________, que Pemex Refinación lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos consistentes en: “______________________” [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente: Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son: _____________________________________

(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará

(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos, en los trabajos que realizará(n). Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora. Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


FORMATO DT-8 (En papel membretado del licitante)

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. Mediante el presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de que me sea adjudicado el Contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. __(1)____, relativa a objeto de los trabajos el Contenido Nacional de las Obras a ejecutar será de __(2)__%, medido de acuerdo a lo indicado en Determinación y Declaración del Grado de Integración Nacional del Anexo GIN de la Sección II de las bases de licitación. Los Bienes Nacionales que se suministrarán como parte del alcance de las Obras son los siguientes:

Marca de identificación (Tag) (3)

Descripción (4) Fabricante (5) Costo Directo (6)

Atentamente

_______________(7)_______________

(1) Número de Licitación

(2) Porcentaje de Contenido Nacional

(3) Número de identificación del Bien.

(4) Descripción del Bien.

(5) Nombre o razón social del Fabricante del Bien

(6) Costo directo del Bien

(7) Nombre y firma del representante legal del Licitante.


FORMATO DT-9 (PARA ESTA LICITACIÓN NO APLICA EL FORMATO DT-9) (En papel membretado del Fabricante o proveedor del Bien Nacional)

(1)

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción.

Por medio de la presente me comprometo a que en caso de que la compañía _____(2)____ resulte ganadora en la Licitación Pública Nacional No.______ de Pemex Refinación, para “objeto de los trabajos”. La compañía _________(3)_________ suministrará el equipo ______________(4)___________con un Grado de Integración Nacional igual o superior al ___%.

Atentamente

_______________(5)_______________

(1) Lugar y fecha de suscripción del documento.

(2) Nombre o razón social del Licitante.

(3) Nombre o razón social del Fabricante del Bien

(4) Identificador (tag) y descripción del Bien.

(5) Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien.


FORMATO DT-10 (PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción. En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. ____________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a

cabo para la adjudicación del contrato de obra tipo de contrato, para los trabajos consistentes en

“________________”

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE],

manifiesto que:

Habiendo leído lo establecido en el Anexo ___ de la Sección II “Lineamientos de Seguridad Industrial para

contratistas”, que forma parte integrante de las Bases de Licitación, hacemos patente nuestro entendimiento de

todas las obligaciones que se enmarcan en ese documento para el Licitante Ganador, con relación a las

Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental y la documentación complementaria, las

cuales aceptamos y nos obligamos a cumplir en el caso de que nos sea adjudicado el Contrato en cuestión.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]


FORMATO DT-11 CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS

[ En papel membretado del Licitante ] [ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]

[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]

PRESENTE:

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las Bases de la Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública (Internacional) N° _________________ para la ejecución de la Obra consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] , toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de propuesta conjunta).

El Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] , por conducto de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] , es el que a continuación se detalla

Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN. Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación Anexo 2: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA. Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la propuesta. Parte II: Contenido de la Propuesta Técnica Parte III: Contenido de la Propuesta Económica

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN. Criterios de Evaluación Técnica Criterios de Evaluación Económica

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS. Modelo de Contrato Formatos para firma del contrato Mecanismo de Adjudicación

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE, _________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


FORMATO DT-12

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación P5LNO26047, que acuerdan suscribir Pemex Refinación representado en este acto por el “Nombre del Presindente de la Licitación”, en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará ”Pemex" y ________________________________________________, representada por ___________________________________ en su carácter de ___________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a

una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. El objeto de este instrumento consiste en mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.

4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.


II.- De Pemex

1. Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.

6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa.

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

DECLARACIONES

I.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en Minatitlán, Ver., a los ______días del mes de ________________ de _____.

Por “Pemex” Ing. Miguel Angel Pineda Fuentes Presidente de la licitación

Por el “licitante” ____________Nombre y firma__________ Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.


FORMATO DT-13 (PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción.

Presente

En referencia a las bases de la Licitación Pública Nacional N°. ___________, que PEMEX REFINACIÓN lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: “____________________”

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse bajo los supuestos del artículo 53, fracción V de la LPM, y del artículo 12 de las DAC´s.


Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, y del Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]


FORMATO DT-14 (PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 Piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción.

En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. _________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos consistentes en: “__________________________”

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario ________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado o representante común]



CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

Convenio de Asociación

Convenio de Asociación que celebran por una parte la persona_________________ y por la otra la persona ___________________, para participar en la Licitación Pública Nacional No. P5LNO26047, referente a la:

“__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________”

al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones:

I. Declara la persona ____________________: I.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número

________, de fecha ___de _____ de______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número_____ de la Ciudad de ________, Lic.__________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la

empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I.2.- Que el Señor ___________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad,

mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_______ de fecha ___________ de __________ de ____ otorgada ante la fe del Notario Público Número _______, de la Ciudad de ________, Lic. ________________, y tiene como domicilio el ubicado en: ________________. I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______,Colonia __________, Código

Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara la persona ____________________: II.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen Número ________, de fecha ___de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la Ciudad de ________, Lic. __________, y que su

Registro Federal de Contribuyentes es: ________________. [Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta constitutiva inicial de la

empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


II.2.- Que el Señor _______________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de

dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_____ de fecha ______ de _____ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________, Lic. ______________, y tiene como domicilio el ubicado en: ______________________. II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______, Colonia __________, Código

Postal ________, en la ciudad de ________,______________. III.-Las partes declaran: III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en los Artículos 24 y 53 de las “Disposiciones Administrativas de

Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” y lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional No. P5LNO26047, cuyo objeto es la:

“________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”

III.2.- Las partes de este convenio privado de Asociación, nos comprometemos al tenor de las siguientes Clausulas: Primera: Objeto.- Las partes convienen en agruparse con el fin de presentar propuesta conjunta para participar en la Licitación Pública Nacional No. P5LNO26047, cuyo objeto es la:

“________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” Segunda Partes de los trabajos que cada agrupado se obliga a cumplir. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicados, lo siguiente: I. La Persona __________________________: [PARTES DE LOS BIENES Y/O (SERVICIOS, TRABAJOS, ETC.) QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] II. La Persona__________________________: [PARTES DE LOS TRABAJOSQUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO] Asimismo, la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato es ____________, siendo su domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________. Tercera Domicilio común. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en________ número _____, Colonia _______, Código Postal ______, en la ciudad de ______,_______, Tel. _____, Fax._____, correo electrónico ______. Cuarta Representante común. Las partes convienen que la Persona __________, a través de su Represente Legal, Señor _______________, será el representante común, otorgándole todo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante PEMEX REFINACIÓN en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional referida, así como para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la propuesta [es conveniente que se anote el nombre, dirección, teléfono, fax, y correo electrónico del representante común designado]. Quinta Obligación conjunta y solidaria. Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre sí y ante Pemex Refinación, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la Licitación Pública Nacional de referencia. Sexta


Facturación y pago. Las partes acuerdan que los pagos por la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios, se efectúen a [Anotar el nombre de la persona integrante del grupo a la que PEMEX REFINACIÓN le efectuará el pago correspondiente], quien será la encargada de expedir la(s) factura(s) correspondientes y realizar los trámites de cobro. Séptima Instrumentos. Asimismo, se adjuntan al presente convenio, los siguientes instrumentos que regulan el control del consorcio por quien actuará como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos: __________________ __________________ __________________ El presente convenio de asociación, se firma por las partes en ___ tantos originales, en la Ciudad de _____________, ________, a los _____ días del mes de ________________ de 2013.

Licitante

Licitante


Licitante

Licitante



LICITACIÓN N°: OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

FORMATO

DT-16

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS).

N° CONSECUTIVO

MAQUINARIA O EQUIPO

MARCA MODELO USOS ACTUALES

CAPACIDAD TIPO Y POTENCIA DEL MOTOR

PROPIO ARRENDADO CON OPCIÓN A COMPRA ARRENDADO SIN OPCIÓN A COMPRA

UBICACIÓN

FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

OTRAS ESPECIFICACIONES

En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador. En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases.


FORMATO DT-17

RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE NOMBRE DE LA CATEGORÍA HRS/JOR UNIDAD CANTIDAD

TOTAL DE HRS/JOR

EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:


FORMATO DT-18 RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD

EMPRESA:


FIRMA:


FORMATO DT-19 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA Y MODELO

PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD ORIGEN

EMPRESA: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

(FIRMA):



FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FORMATO

DT-20


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

MENSUAL

PARTIDA SUB PARTIDA

CONCEPTO DE TRABAJOS

UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOTAS: En la programación se indicarán por MES las actividades de los trabajos por realizar. El licitante adecuará el número de columnas de MESES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: OBJETO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

FORMATO DT-21 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.



FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: FORMATO

DT-22 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas:

En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución





RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LOS TRABAJOS

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes los volúmenes de materiales requeridos para la ejecución de los trabajos. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución






FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar. El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


FORMATO DT-25

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SIN PRECIO

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

N° : CONCEPTO:

UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD

MANO DE OBRA CATEGORIA

Rendimiento (UNIDAD/JOR)

Equipo de Seguridad (Ks) ________

Herramienta Menor (Kh) ________

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Rendimiento (UNIDAD/H)

Análisis del total de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos SIN COSTO


FORMATO DT-26 ANEXO “U” DESGLOSE DE UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES. El Anexo U Desglose de Unidades Mínimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo para el llenado del formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS.


PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

Relación de documentos que integran la propuesta económica DE-1 Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y precios unitarios,

“Anexo C”. DE-2 Relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en la ejecución

de los trabajos DE-3 Relación de toda la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.

DE-4 Relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que intervienen directamente en la

ejecución de los trabajos. DE-5 Análisis de los costos indirectos. DE-6 Análisis del costo de Financiamiento. DE-7 Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. DE-8 Programa de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos expresados en un Diagrama de

Gantt. DE-9 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,

conforme a los periodos determinados por la convocante, de la mano de obra, con montos parciales y totales.

DE-10 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-11 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-12 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, deberá de enlistar lo correspondiente a paramédicos, medico y enfermera, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.

DE-13 Análisis de Precios Unitarios.


FORMATO DE-1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, “ANEXO _C”.

FORMATO DE-1

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA Y

PRECIOS UNITARIOS. “ANEXO C”

En este documento el licitante entregará el presupuesto de los trabajos a ejecutar, el cual deberá estar formulado conforme al instructivo de llenado de este Formato DE-1, debiendo contener el cien por ciento de los conceptos de trabajo, solicitados por Pemex Refinación, en el documento denominado “Anexo C” Catalogo de Conceptos” incluido en la Sección II de las bases de la licitación, tomando en consideración los posibles cambios derivados de la(s) junta(s) de aclaraciones.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-1.

ENCABEZADOS Y PIE DE PÁGINA:

LICITANTE: Se anotará el nombre o razón social del licitante

LICITACIÓN Nº Se anotará el número que corresponda

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Se anotará el nombre de la obra que se licita.

FECHA: Fecha de presentación y Apertura de Propuestas

HOJA ____ DE ___

Se anotará en primer término el número de hoja consecutivo

correspondiente y en segundo el total de las hojas empleadas

por el Licitante en este documento

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

LEGAL:

Se anotará el nombre del Representante Legal de la Empresa

y su firma autógrafa.

No. COLUMNA INSTRUCCIÓN DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON.

1 PARTIDA Número consecutivo de los conceptos de trabajo del Anexo “C”. (proporcionado por PR)

2 CONCEPTO Descripción detallada de las actividades de los trabajos y/o servicios con alcance y especificaciones definidas (proporcionado por PR)

3 UNIDAD Medida que identifica cada concepto de trabajo y/o servicio (proporcionada por PR)

4 CANTIDAD Cuantificación de cada concepto de trabajo y/o servicio para fines de medición y pago (proporcionado por PR)

5 PRECIO UNITARIO CON LETRA

Importe total por unidad de medida escrito con letra de cada concepto de trabajo en moneda TIPO, el cual deberá ser coincidente con el precio unitario anotado con número en las columnas (6), así como con el análisis de precio unitario correspondiente.

6 PRECIO UNITARIO EN MONEDA TIPO. (M.N.)

Importe total por unidad de medida escrito con número de cada concepto de trabajo de integración en moneda TIPO, el cual deberá ser coincidente con el precio unitario consignado con letra en la columna (5), así como con el análisis de precio unitario correspondiente

7 IMPORTE EN MONEDA TIPO

Monto total por concepto de trabajo resultante de multiplicar la cantidad de la columna (4) por el precio unitario de la columna (5) en moneda TIPO

8 IMPORTE TOTAL EN MONEDA TIPO

Monto total resultante de la suma de los importes en moneda TIPO de la columna (7) de todos los conceptos de trabajo que conforman la Propuesta


NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FORMATO DE-1 (ANEXO C)

OBJETO DEL CONTRATO:

LICITACIÓN No: _______________________ FECHA: ___________________________ HOJA DE

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE

CON LETRA MONEDA TIPO

MONEDA TIPO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IMPORTES TOTALES

(8)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

REPRESENTANTE LEGAL (FIRMA):


FORMATO DE-2

RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En este documento se incluirá una relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente, con los cuales se integra la propuesta económica, los que deberán cumplir con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas en las bases de la licitación. Incluyendo para cada caso el costo unitario del material puesto en obra.

Los materiales que se incluyan podrán ser permanentes o de ser el caso, temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este documento de ser el caso se incluirán además, todos aquellos insumos que se refieren a servicios que se cotizan en el mercado por unidad de medida terminada; es decir sin ser desglosados (en materiales, mano de obra y equipo) por ejemplo: Relevado de esfuerzos, pruebas no destructivas, concretos premezclados, estudios realizados por terceros, etc., los cuales preferentemente deberán incluirse al final del listado de este documento con claves que permita identificarlos como subcontratos (SUB001…SUB00n). No será necesario desglosar los insumos mencionados en el párrafo anterior en el Formato DE-10, por lo que su costo únicamente se incluirá en el rubro de materiales incluyendo los demás cargos.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-2

No. COLUMNA INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única del material en el sistema que utilice para preparar su Propuesta. Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la siguiente manera:

MATEP001, MATEP002…. Para equipos de instalación permanente

MAT001, MAT002….. Para Materiales que no se refieren a equipos de instalación permanente.

SUB001…Para servicios que se cotizan en el mercado por unidad de medida terminada. SUB001….

2 DESCRIPCIÓN Nombre que identifique al material y describa las características principales del mismo

3 MARCA Y MODELO

Indicar cuando sea el caso la marca y el modelo del material o equipo de instalación permanente que se cotiza. Cuando un material no tiene modelo definido indicar solo la marca del mismo.

4 PROVEEDOR Indicar el nombre del proveedor que cotiza el material o equipo de instalación permanente.

5 UNIDAD La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente con la medida comercial del material.

6 COSTO UNITARIO PUESTO EN OBRA

Representa el costo por unidad de medida del material. El cual se determina con la suma del costo del material vigente en el mercado, más todos los gastos en que incurra el Licitante para disponerlo en el sitio de los trabajos.

7 CANTIDAD Cantidad total a utilizar en el proyecto de cada material. (Explosión de insumos).

8 IMPORTE Es el resultado de multiplicar la columna (4) por la columna (5).

9 ORIGEN Indicar el país de origen de donde procede el material. Ejemplo: “MEXICO”, “USA”, ALEMANIA”, etc.

10 REFERENCIA

Se anotará el dato que escoja el licitante para identificar las cotizaciones que sirvieron de base para la determinación del costo de los materiales y/o equipos de instalación permanente. El licitante presentará cotización, y anotará la referencia:

• De los materiales y/o equipos de instalación permanente incluidos en esta Licitación.

Las cotizaciones que el licitante incluya las anexará a este Formato DE-2 en el apartado correspondiente.

11 IMPORTE TOTAL Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (6). (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

12 MONEDA Indicar en “TIPO DE MONEDA”


FORMATO DE-2

RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

MONEDA:_______(12)______

CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA Y MODELO

PROVEEDOR UNIDAD COSTO UNITARIO PUESTO EN OBRA

CANTIDAD

IMPORTE ORIGEN REFERENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

IMPORTE TOTAL (11)

LICITANTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: (FIRMA):


APARTADO DONDE SE INCLUIRÁN LAS COTIZACIONES. Las cotizaciones de materiales y/o equipos de instalación permanente, que el licitante incluya en su propuesta las anexará en este apartado del Formato DE-2 y las cuales preferentemente contendrán la mayor información que permita el análisis y verificación de los alcances contenidos en la misma, tales como: nombre del proveedor o subcontratista, número de referencia, descripción del bien o servicio cotizado, marca, modelo, costo unitario, la unidad de medida, la moneda, la forma de pago, lugar de entrega, vigencia de la cotización, tiempo de entrega, etc.


FORMATO DE-3

RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS En este documento se incluirá una relación de las categorías de mano de obra incluida en los costos directos y sus respectivos salarios reales, con los cuales se integra la propuesta económica. Cabe señalar que en esta Relación de mano de obra directa se excluirán las categorías de los operadores requeridos para el manejo de las maquinarias y/o equipos de construcción, ya que estos cargos, se incluirán dentro del cálculo del costo por hora o por día de las maquinarias y/o equipos de construcción, las cuales se integran en el Formato DE-4.




1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única de la categoría en el concepto que utilice para preparar su Propuesta. Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de acuerdo con la especialidad del trabajo.

2 NOMBRE DE LA CATEGORÍA

Se indicarán las categorías del personal directo encargado de la ejecución de los trabajos.

3 HRS /JOR Se indicará la cantidad de horas que componen la jornada de trabajo.

4 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se calculó el salario real

5 CANTIDAD Es la cantidad t Total de horas o jornadas que se utilizarán durante la ejecución de los trabajos. ( explosión de insumos)

6 SALARIO REAL

Representa el salario real de cada categoría por jornada u hora efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de los trabajos, debiendo incluir todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del STPRM. Así como el importe de los días que en su experiencia tome el contratista para condiciones predecibles de mal tiempo El Licitante para efecto del cálculo del factor de salario real debe tomar en cuenta el factor de riesgo de trabajo de su Empresa el cual será expedido por el IMSS

7 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna (5) por la (6).

8 TOTAL DE HRS/JOR

Es la sumatoria de todas las cantidades indicadas en la columna (5).

9 IMPORTE TOTAL

Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (7). (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

10 MONEDA Indicar en “TIPO DE MONEDA”


FORMATO DE-3 RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MONEDA:_____(10)______

CLAVE NOMBRE DE LA

CATEGORÍA

HRS/JOR UNIDAD CANTIDAD SALARIO

REAL

IMPORTE

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

TOTAL DE HRS/JOR (8) IMPORTE

TOTAL

$(9)

LICITANTE:


FIRMA:


FORMATO DE-4

RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En este documento se incluirá una relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que son necesarios y adecuados y con los cuales se integra la propuesta económica, incluyendo para cada caso su costo por hora o por día (Renta horaria), en el cual invariablemente deberán incluirse:

Los cargos fijos (depreciación, inversión, seguros y mantenimiento)

Los cargos por consumo (diesel, gasolina o electricidad)

Los cargos por operación, para los casos de las maquinarias y/o equipo de construcción que requieren de un operador.

Para el caso de maquinaria o equipo de construcción que no se fabrican en serie o que por su uso eventual generalmente no es comprado por el licitante, el costo de los cargos fijos corresponderá al valor de la renta dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado por día, por hora o por mes, por lo que en su caso deberá sumarse a los cargos fijos los cargos por consumo y los cargos por operación. En este listado se deberán incluir los importes por herramienta menor y equipo de seguridad como se indican en el Formato DE-10.




1 CLAVE La clave que escoja el licitante para su identificación única en el concepto que utilice para preparar su Propuesta.

Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la siguiente manera:

EQ0001, EQ0002 para equipos en operación

EQES0001, EQ0002 para equipos en espera o en reserva

2 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION

Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las características y capacidad que lo identifiquen claramente.

EJEMPLOS

Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt.

Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt, en espera

Maquina de soldar semiautomática de 400 amp.

Maquina de soldar semiautomática de 400 amp en espera

3 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se calculó el Costo por hora o día

4 CANTIDAD Es la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos

( explosión de insumos)

5 COSTO POR HORA ó DIA Representa el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo, para el llenado de las tres columnas que integran este dato se considerará para cada caso lo siguiente:

(5a).- Deberá indicar los cargos fijos (depreciación, inversión, seguros y mantenimiento), por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5b).- Deberá indicar los cargos por consumos por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5c).- Deberá indicar los cargos por operación por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.

(5d).- Deberá indicar la suma de los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción; es decir la suma de (5a)+(5b)+(5c).

6 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna (4) por la (5d).

7 IMPORTE TOTAL Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna 6. (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).


FORMATO DE-4 RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MONEDA:_TIPO_

CLAVE DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD COSTO POR HR ó DIA IMPORTE

Cargos Fijos Cargos por consumo

Cargos por operación

Costo total por Hr ó día

(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (5c) (5d) (6)

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

IMPORTE TOTAL $(7)

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA


FORMATO DE-5

ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

En este documento se calculará e incluirá el porcentaje que representan los costos indirectos de oficinas centrales con cargo a la obra más los indirectos de campo, respecto al costo directo total de los trabajos. Los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el licitante, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.



En los numerales I al IX de la siguiente tabla, se describen de manera enunciativa más no limitativa, los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto. Los cuales pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso. Es importante señalar que el Licitante deberá considerar en el análisis de indirectos que proponga, todos los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos.

NUMERAL RUBRO INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

I Honorarios sueldos y prestaciones

Son los gastos del personal directivo, técnico, administrativo, encargados de la dirección, administración y supervisión de los trabajos, así como el personal de vigilancia y seguridad e higiene.

II Depreciación, mantenimiento y rentas

Depreciación, mantenimiento y rentas de edificios y locales, locales de mantenimiento y guarda, bodegas, instalaciones generales, equipos muebles y enseres y campamentos. Depreciación o renta y operación de vehículos de uso general en la obra o para la supervisión y administración de la misma.

III Servicios Son los gastos por conceptos de consultores, asesores, servicios y laboratorios, así como estudios e investigaciones.

IV Fletes y acarreos

Son las erogaciones necesarias para llevar a cabo el transporte antes, después y durante la obra de campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones y mobiliario.

V Gastos de oficina

Son las erogaciones necesarias para mantener la operabilidad de las oficinas de la contratista durante la obra, tales como papelería útiles de escritorio, teléfonos, radios, equipo de cómputo, copias, energía eléctrica, gas, agua. Se incluyen también en este rubro los Gastos de Licitación en que se hayan incurrido para realizar la propuesta de la obra.

VI Capacitación y adiestramiento

Son los gastos por la actualización mediante cursos o seminarios que se les dan a los trabajadores o bien las cuotas que para tal efecto se pagan a las Cámaras Industriales correspondientes.

VII Seguridad e higiene

Es el gasto que corresponde al equipo necesario para la protección y mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones de campo.

VIII Seguros y fianzas

Son los gastos derivados de la adquisición de los seguros y fianzas necesarios y solicitados en el contrato.

IX Trabajos previos y auxiliares

Son las erogaciones por construcción y conservación de caminos de acceso; montajes y desmantelamientos de equipos y construcción de instalaciones generales tales como campamentos, bodegas, muelles patios de fabricación, vigas correderas, etc.

(1) y (2) Sumatoria de los rubros de indirectos

(1).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX de los indirectos de oficinas centrales con cargo a esta obra. (2).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX de los indirectos de Campo

(3) Costo indirecto total

(3).- en este espacio se indicara la suma de los importes calculados en el espacio (1) mas el importe calculado en el espacio(2) y representa el Importe total de indirectos de oficinas centrales con cargo a la obra más los indirectos de campo

(4) Costo directo total de los trabajos

(4).- en este espacio se indicara el costo directo total de los trabajos.

(5) Porcentaje total de indirectos

(5).- En este espacio se indicara el porcentaje que representa el importe total de indirectos(de oficinas centrales mas los de campo) respecto al costo


NUMERAL RUBRO INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON

directo total de la obra calculado en el renglón (4) y se calculará de acuerdo a lo siguiente:

El porcentaje total de indirectos se deberá calcular y expresar a cuatro decimales

EL LICITANTE DEBERA LLENAR CADA UNO DE LOS RENGLONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y ADMNISTRACION DE CAMPO.


FORMATO DE-5

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

MONEDA:TIPO

RUBRO INDIRECTOS EN OFICINAS CENTRALES

% INDIRECTOS EN CAMPO

%

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ $

a. PERSONAL DIRECTIVO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

b. PERSONAL TÉCNICO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

c. PERSONAL ADMINISTRATIVO (El importe asentado deberá incluir las prestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de los contratos de trabajo)

$ $

d. Pasajes y viáticos. $ $

II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS $ $

a. Edificios y locales. $ $

b. Locales de mantenimiento y guarda. $ $

c. Bodegas. $ $

d. Instalaciones generales. $ $

e. Equipos, muebles y enseres. $ $

f. Depreciación o renta y operación de vehículos. $ $

g. Campamentos. $ $

III.- SERVICIOS $ $

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. $ $

b. Estudios e investigaciones. $ $

IV.- FLETES Y ACARREOS $ $

a. De campamentos. $ $

b. De equipo de construcción. $ $

c. De plantas y elementos para instalaciones. $ $

d. De mobiliario. $ $

V.- GASTOS DE OFICINA $ $

a. Papelería y útiles de escritorio. $ $

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. $ $

c. Equipo de computación. $ $

d. Situación de fondos. $ $

e. Copias y duplicados. $ $

f. Luz, gas y otros consumos. $ $

g. Gastos de la licitación. $ $

VI.- GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $ $

VII.- SEGURIDAD E HIGIENE $ $

VIII.- SEGUROS Y FIANZAS $ $


a. Seguros $ $

b. Fianzas $ $

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ $

a. Construcción y conservación de caminos de acceso. $ $

b. Montaje y desmantelamiento de equipos. $ $

c. Construcción de instalaciones generales. $ $

1. De campamento. $ $

2. De equipo de construcción, y $ $

3. De plantas y elementos para instalaciones. $ $

SUMATORIA DE LOS RUBROS INDIRECTOS $ (1) $ (2)

IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS $ (3)

COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS $ (4)

PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS (5)%

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA


FORMATO DE-6

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

En este documento el licitante incluirá el análisis del porcentaje del costo por financiamiento considerando para ello lo siguiente: El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos expresados en un Diagrama de Gantt, (Formato DE-8).



Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo

siguiente: I. Que la calendarización esté acorde con la del Programa del Formato DE-8 y el plazo indicado en la Propuesta

del licitante. II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y

egresos, afectado por la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) obtenida de una fuente fidedigna (DOF, Banco de México), debiendo anexar copia firmada y dividido entre el costo directo más los costos indirectos.

III. Que se integre por los siguientes ingresos: El importe de los anticipos y las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación,

trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, en su caso. IV. Que se integre por los siguientes egresos: Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos.

TASA DE INTERÉS: El licitante fijará la tasa de interés con base al indicador económico denominado Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio(TIIE), para moneda nacional. Se requiere que en el Documento DE-8, se indique la tasa de referencia utilizada, tanto en nombre como en porcentaje (anexar documento publicado en el cual aparece el indicador económico de la tasa de interés).


FORMATO DE-6

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

LICITACIÓN N°:




FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO

TASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O

MES

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS ANTICIPOS ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

TOTAL DE INGRESOS INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

TOTAL DE EGRESOS EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =

TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Nota: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


FORMATO DE-7

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

En este documento el licitante indicara los porcentajes de utilidad y cargos adicionales que integran su propuesta económica, para lo cual deberá considerar lo siguiente: El porcentaje de utilidad propuesto deberá incluir las ganancias esperadas así como los impuestos que de ella se deriven, tales como el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las empresas a sus trabajadores. El porcentaje por cargos adicionales propuesto deberá incluir los cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emiten autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales, tales como, los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos que no están incluidos en los costos directos y que se calculan sobre el importe total de las remuneraciones.



El licitante en este formato indicara a dos decimales el porcentaje de utilidad y a cuatro decimales el porcentaje de CARGOS ADICIONALES que utiliza en la integración de la propuesta económica

Ejemplo: El porcentaje de UTILIDAD propuesto es _______% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan la empresa a sus trabajadores El porcentaje propuesto es el que representa la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es ______% y en el mismo se encuentran incluidos los cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

En caso de que sean incluidos en el porcentaje de cargos adicionales, impuestos locales y/o federales diferentes a los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, será requisito anexar como parte integrante del Formato DE-7, su desglose y la documentación mediante la cual se compruebe la obligatoriedad de su aplicación.


FORMATO DE-7 CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES MONEDA____________ El porcentaje de UTILIDAD propuesto es __________% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las empresas a sus trabajadores El porcentaje propuesto es el que representa la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es __________% y en el mismo se encuentran incluidos cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.


FORMATO DE-8

PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT DOCUMENTO DE-8

PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT.

En este documento el licitante formulará el Programa de montos calendarizado de la ejecución de los trabajos expresados en un diagrama de Gantt, tomando en consideración los datos de los precios unitarios asentados en el Formato DE-1 (Anexo C).




1 PARTIDA La clave indicada en la columna “PARTIDA” del Formato DE-1 (Anexo C).

2 NOMBRE DEL CONCEPTO

Nombre que identifique a cada concepto, descrito en la columna “CONCEPTO” del Formato DE-1 (Anexo C).

3 IMPORTE Es la Sumatoria de los importes de los conceptos de trabajo que integran cada uno de los conceptos, en cada periodo. Si aplica: Para el caso de conceptos que se ejecuten en varios periodos (tales como Lotes, Sistemas, Equipos y en general todo concepto de largo proceso de fabricación e instalación), se deberá indicar el importe únicamente en el periodo que se concluyen al 100% para pago.

4 IMPORTE TOTAL

Es la sumatoria por concepto, de todos los importes asentados en las columnas (3) de cada periodo.

5 TOTAL MENSUAL

Es la sumatoria de todos los importes asentados en cada columna (3) de cada periodo. (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

6 ACUMULADO DE LA OBRA

Es la suma acumulada de todos los importes asentados en las columnas (5) (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).

Con la intención de clarificar el formato DE-8 se incluye un ejemplo del llenado del mismo. El Licitante deberá llenarlo conforme a los conceptos indicados en la columna denominada CONCEPTO del Formato DE-1 (“anexo C”)


PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT.

FORMATO DE-8

TIPO DE MONEDA

Licitación Nº:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO DE EJECUCIÓN_______DÍAS

PARTIDA (1)

NOMBRE DEL CONCEPTO (2)

M E S E S (Número de meses de duración de los Trabajos) IMPORTES TOTALES (4)

1 2 3 4

IMPORTE (3)

IMPORTE (3)

IMPORTE (3)

IMPORTE (3)

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

TOTAL MENSUAL (5) $ $ $ $ $

ACUMULADO DE LA OBRA (6) $ $ $ $

LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (FIRMA):



FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FORMATO

DE-9



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE LA MANO DE OBRA, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD [ MES]

IMPORTE TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de mano de obra. El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución




FORMATO

DE-10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución




FORMATO

DE-11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ MENSUAL]L DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente. El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución




FORMATO DE-12



FIRMA DEL LICITANTE

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS

PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD [MES] IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por [MES] importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución


FORMATO DE-13

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

En este documento el licitante incluirá los análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo que integran el Formato DE-1. (Anexo “C”). Se considera precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales. Los costos y cargos mencionados para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine PEMEX REFINACION.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-13 COSTO DIRECTO POR MATERIALES


1 CLAVE La clave que escoja el licitante para la identificación única del material en el sistema que utilice para preparar su Propuesta la cual será ser congruente con la indicada en el del Formato DE-2

2 DESCRIPCIÓN

Nombre que identifique al material y describa las características principales de cada uno de ellos, requeridos para ejecutar el concepto de trabajo, la cual deberá ser congruente con la indicada en el del Formato DE-2

3 UNIDAD La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente con la medida comercial del material, y con la indicada en el del Formato DE-2.

4 CANTIDAD La cantidad de cada material que se requiera para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado, incluyendo mermas y desperdicios.

5 COSTO UNITARIO PUESTO EN OBRA

El costo unitario puesto en obra que tiene cada material de acuerdo con los valores registrados en la columna 6 del Formato DE-2

6 IMPORTE El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la columna 5.

COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA


1 CLAVE

La clave que escoja el licitante para la identificación única de la categoría en el sistema que utilice para preparar su Propuesta. la cual deberá ser congruente con la indicada en el del Formato DE-3

2 CATEGORÍA Se indicarán las categorías del personal requerido para ejecutar el concepto de trabajo analizado, la cual deberá ser congruente con la indicada en el Formato DE-3

3 UNIDAD La jornada de trabajo o la hora hombre, la cual deberá ser congruente con la indicada en el Formato DE-3

4 CANTIDAD El número de jornadas o bien horas hombre de cada categoría que se requiera para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado.

5 SALARIO REAL

Representa el salario real de cada categoría por jornada u hora efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de los trabajos, debiendo incluir todas las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del STPRM. Así como el importe de los días que en su experiencia tome el contratista para condiciones predecibles de mal tiempo, el Licitante para efecto del cálculo del factor salario real debe tomar



en cuenta el factor de riesgo de trabajo de su Empresa el cual será expedido por el IMSS,

6 IMPORTE El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la columna 5.

NOTAS: 1. Se permite calcular con cuadrillas y/o rendimientos, indicando a pie del rubro de mano de obra, el

rendimiento del personal que trabajó en la unidad de tiempo (jornada u hora). 2. El cargo de operación de la Maquinaria y Equipo de construcción (mano de obra) debe de ser incluido en

los análisis de costo horario, por lo que debe excluirse del rubro de mano de obra dentro de la ficha de precio unitario.

COSTO DIRECTO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


1 CLAVE La clave de identificación de cada máquina y equipo de construcción que se requiera para ejecutar el concepto de trabajo analizado, la cual será congruente con la indicada en el Formato DE-4

2 DESCRIPCIÓN Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las características que lo identifiquen claramente, la cual será congruente con la indicada en el Formato DE-4

3 UNIDAD Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). Con la que se calculó el Costo por hora o día, la cual será congruente con la indicada en el del Formato DE-4

4 CANTIDAD El número de horas efectivas de trabajo que se requieran de cada máquina o equipo, para ejecutar una unidad del concepto de trabajo analizado.

5 COSTO HORA/DIA

Representa el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo el cual será congruente con la indicada en el del Formato DE-4

6 IMPORTE El resultado de multiplicar la cantidad de la columna 3 por el costo de la columna 5.


NOTAS:

El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. Este costo se calculará mediante la expresión: Hm = Kh * Mo Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano. “Kh” Representa un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y de la

herramienta requerida para su ejecución. “Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra

El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. Este costo se calculará mediante la expresión: Es = Ks * Mo Donde:

“Es” Representa el costo por equipo de seguridad. "Ks” Representa un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y del equipo

requerido para la seguridad del trabajador. "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra


En el recuadro final se desglosan para cada precio los cargos correspondientes a:

RECUADRO IZQUIERDO RECUADRO DERECHO

(A) COSTO DIRECTO

________________________

Es la suma de los cargos por materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y herramienta.

(B) COSTOS INDIRECTOS

Se indicará él % sobre el total del costo directo. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-5

Monto que resulta de multiplicar el costo directo (A) de este concepto por él % de los costos indirectos.

(C) FINANCIAMIENTO

Se indicará él % sobre la suma de costo directo más indirecto. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-6

Monto que resulta de multiplicar la suma del costo directo (A) más los indirectos (B) de este concepto, por el % de financiamiento.

(D) UTILIDAD

Se indicará él % sobre la suma de costo directo más indirecto más financiamiento. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-7

Monto que resulta de multiplicar la suma de costos directos (A) más indirectos (B) más financiamiento (C) por el % de utilidad esperado.

(E) SUBTOTAL _____________________________

Es la suma parcial de los conceptos anteriores (A+B+C+D).

(F) CARGOS ADICIONALES

Se indicará sobre la multiplicación del Subtotal (E) por el porcentaje determinado de cargos adicionales. Este % es el mismo para todo el contrato y se obtiene del Formato DE-7

Monto que resulta de multiplicar el % “de cargos adicionales” por el subtotal (E).

(G) PRECIO UNITARIO ____________________________

Será la suma del subtotal (E) más los cargos adicionales (F).


FORMATO DE-13

INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO MONEDA_________

PARTIDA:

CONCEPTO:

UNIDAD: CANTIDAD

MATERIALES

CLAVE: DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO BÁSICO UNITARIO

IMPORTE

$

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CLAVE: CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL

IMPORTE $

Rendimiento (UNIDAD/JOR)

CARGO POR MANO OBRA:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD

CLAVE: DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORA ó DIA

IMPORTE $

Rendimiento (UNIDAD/HR)

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO,

HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD

(A) TOTAL COSTO DIRECTO

(B) COSTOS INDIRECTOS

(C ) FINANCIAMIENTO

(D) UTILIDAD

(E) SUBTOTAL

(%) x (E) (F) CARGOS ADICIONALES

(G) PRECIO UNITARIO

LICITANTE:

REP. LEGAL NOMBRE: FIRMA


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE PRECALIFICACION, EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS MÉTODO DE EVALUACIÓN De conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley, las bases de licitación deberán prever métodos de evaluación objetivos que permitan la comparación de las propuestas, tal como el que se señala a continuación:

I. Binario; (Cumple o No Cumple), el cual consiste en verificar que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria y las correspondientes bases de licitación

Cuando se presente una sola propuesta en un procedimiento licitatorio, se podrá incluir un procedimiento de

negociación que mejore la propuesta presentada al Organismo Descentralizado, para lo cual se requerirá la aprobación del servidor público inmediato superior de la Administradora del Proyecto o en caso de que el

procedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso.


IV.1 CRITERIOS DE DE PRECALIFICACIÓN

I.- Experiencia y Capacidad técnica en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato

II.- Documentación para acreditar el Capital Contable

I. Experiencia y Capacidad técnica en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.

Los Licitantes deberán tener experiencia en proyectos de naturaleza y complejidad cuyo alcance incluya trabajos de restauración de tanques esféricos y atmosféricos de cúpula fija y flotante. La empresa o asociación de empresas participantes, deberán presentar documentación que demuestre que han ejecutado y terminado satisfactoriamente contratos de este tipo de obra, demostrando con caratulas de contratos, finiquitos de los mismos y actas de entrega recepción.

II. Capacidad Financiera.

Para acreditar el capital contable deberá presentarse: Copia de la declaración ante la S.H. y C.P., del ejercicio fiscal inmediato anterior al actual, con el acuse de recibo respectivo, ó copia de Estados Financieros auditados, solo para este efecto, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior o a un período subsecuente a este, debiendo anexar

a) copia simple de la cédula profesional del contador. b) copia simple del registro del contador otorgado por la S.H. y C.P.

De conformidad con el Artículo 22 de las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC’S), La Convocante se abstendrá de recibir propuestas de los Proveedores o Contratistas que no hubieren cumplido los requisitos de la precalificación.


IV.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y

necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los

trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce

los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y

complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros: a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos

a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la

convocante; b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,

sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los

suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y


e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes

para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas

por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados

como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que se consideren los materiales solicitados y que el consumo por unidad de medida,

determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren las cantidades requeridas de acuerdo con el proceso constructivo, incluyendo en su caso, los desperdicios, mermas e inclusive los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación

permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar

los trabajos; b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los

conceptos más significativos.


IV.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Unicamente se evaluarán económicamente aquellas propuestas que hayan resultado técnicamente solventes

Para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las

condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

A. A precios unitarios se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra: a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio

unitario; b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán

ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más

tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las propuestas;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo

siguiente, debiendo revisar: a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis

correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real

a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que

se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate,

f. Que el cargo por el uso de equipo de seguridad personal, se encuentre incluido, bastando para tal

efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y


g. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo siguiente,

debiendo considerar: a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los

costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base

en el precio de éstos considerados como nuevos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo siguiente, debiendo considerar: a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,

anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo

siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos

directos e indirectos; c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo establecido en estas bases. VII. Que el cargo adicional fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo establecido en estas bases VIII. Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

IX Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.


IV.4 MECANISMO DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las propuestas, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el

contrato se adjudicará a quien presente la propuesta que resulte económicamente más baja.


SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

Modelo de Contrato

Formatos para firma del contrato

Formato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Formato DI-2 Texto sobre seguro de responsabilidad civil cada área deberá consultar a la Gerencia de Riesgos y Seguros para proveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos

Formato DI-3 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

Formato DI-4 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria

Formato DI-5 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

Formato DI-6 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS. No. ___________________________.

PETRÓLEOS MEXICANOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO. SUBDIRECCIÓN DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO.

GERENCIA DE CONTRATACIONES PARA PROCESOS DE REFINACIÓN. SUBGERENCIA DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN. REFINERÍA “GRAL. LÁZARO CÁRDENAS”. ÁREA DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

DESCRIPCIÓN

DE LA OBRA: “___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.”.

CONTRATISTA: “________________________________________, _________”.

LUGAR: MINATITLÁN, VER. CENTRO GESTOR: ________________.

IMPORTE: $ _______________ DEPARTAMENTO: ___________.

PROYECTO: __________________. PARTIDA PRESUPUESTAL: ____________.

POSICIÓN FINANCIERA: ___________. RENGLÓN DEL GASTO: ____.

REG. FED. CAUS.: ________________. REG. CÁMARA: ________________.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: ________________. SOLICITUD No. _______________________.

No. DE PEDIDO EN SAP: __________. RESERVA DE RECURSOS: ______________.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX REFINACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PEMEX REFINACIÓN, REPRESENTADO POR C. ING. MARTÍN SÁNCHEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO ESPECIAL DE PEMEX REFINACIÓN, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS EN PRODUCCIÓN, Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑÍA “________________________________________, _______________”, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE _____________________________, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

I.- D E C L A R A C I O N E S:

1.- PEMEX REFINACIÓN declara a través de su Apoderado Especial que:


1.1.- Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo del 2012 y tiene por objeto llevar a cabo procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados, pudiendo celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, de conformidad con el artículo quinto del mismo.

1.2.- Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 91,025 Libro 2,080; de

fecha 29 de Septiembre de 2014; otorgada ante la Fe del Notario Público No. 110, de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Javier Ceballos Lujambio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

1.3.- Para la celebración del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas por

la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás normatividad aplicable, así como la autorización de conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la Aprobación de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos, aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos mediante Acuerdo CA-160/2009, en la Sesión Extraordinaria 806, del 18 de diciembre de 2009; se APRUEBA el tipo de contrato “D” en el presente documento por el Ing. Rodolfo Silva García, designado mediante oficio PXR-SP-683-2013 como Administrador del Proyecto Sustantivo Vertical Mantenimiento de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”.

1.4.- Ha previsto los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato. 1.5.- El presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional, con fundamento en

los artículos 51 y 54 primer párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos y; Artículo 50 Fracción I de su Reglamento.

1.6.- Su Domicilio para efectos del presente contrato es:

Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, 2do. Piso del Edificio Administrativo de la Gerencia. Calle: Av. Salvador Díaz Mirón #119, Esq. Av. 1ro. de Mayo. Colonia: Obrera; C.P.: 96740. Ciudad: Minatitlán, Veracruz, México. Teléfonos: 01 (922) 22 5 00 85 / 5 00 47 (Directo Telmex); Conmutador: 22 5 00 24 Ext. 26-000/001. Tels. (Área de Contratación): 01 (922) 22 5 00 51 (Directo Telmex); Conmutador: 22 5 002 4 Ext. 26-180 / 181. E-Mail: www.pemex.com; [email protected] Y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es: PRE-920716-3T7. Que su Domicilio Fiscal para efectos de facturación es: PEMEX REFINACIÓN. Calle: Av. Marina Nacional #329. Delegación: Miguel Hidalgo. Entidad Federativa: Distrito Federal. Colonia: Petróleos Mexicanos. Código Postal: 11311.

1.7.- Durante el procedimiento de contratación no recibió dinero o cualquier otra dádiva; no ejecutó actos u

omisiones que tuvieran por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos o haya simulado el cumplimiento de éstos; ni fue obligado a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento o algún bien.

http://www.pemex.com/


1.8.- Durante la ejecución de los trabajos del presente contrato verificará permanentemente por si o a través de una Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables, que el CONTRATISTA cumpla las obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

2.- EL CONTRATISTA declara a través de su Representante Legal que: 2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las

disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública No. _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

2.2.- Cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública

No. _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________; mismas que no le han sido revocadas, limitadas ó modificadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

2.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como

mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

2.4.- Tiene capacidad jurídica, para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la

ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

2.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato es:

Calle y No.: __________________________. Colonia: _____________________________. Código Postal: ______. Ciudad: ________________, ______________. Teléfonos/Fax: ______________________ / _________________. E-Mail: __________@_______________ Registro Federal de Contribuyentes: _____________________.

2.6.- Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el

Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato, y (v) las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

2.7.- Conoce el Sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como sus condiciones

ambientales y ha considerado sus implicaciones de carácter técnico en los trabajos a desarrollar.

2.8.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con él, se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

2.9.- De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal

de la Federación, ha presentado a PEMEX REFINACIÓN la Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones


fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

2.10.- Ni él, ni sus empleados, Subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de

influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional.

2.11.- Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que

deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, de los de sus subcontratistas, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral.

2.12.- Las obras materia del presente acuerdo de voluntades, serán realizadas por personal especializado que se

encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus subcontratistas. 2.13.- Conoce y comprende el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y está de

acuerdo en cumplir con los principios contenidos en el mismo en relación con el presente contrato así como en cualquier otro acto jurídico en que esté involucrado PEMEX REFINACIÓN.

2.14- Salvo declaración en contrario por escrito a PEMEX REFINACIÓN, ni él ni sus directores, funcionarios o

empleados clave en relación con el presente contrato en los últimos diez años han: (a) sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupción o lavado de dinero; o (b) sido o son objeto de alguna investigación, indagatoria o procedimiento de investigación por parte de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o regulatoria con respecto a cualquier infracción o supuesta infracción que implique soborno, corrupción o lavado de dinero.

3.- Declaración conjunta:

Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; de contar con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control anticorrupción, y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el Combate a la Corrupción y con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con estricto apego a los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ejecución del contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo previsto en la cláusula “Compromiso contra la Corrupción”. Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento que el Estado mexicano, ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, en los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para prevenir la corrupción, como son, entre otros, los siguientes:

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en

Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico.

Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados

Americanos.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las

Naciones Unidas.

Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.


En el mismo sentido, expresan que conocen los ordenamientos legales señalados en el primer párrafo de esta declaración, así como el Código Penal Federal, la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia, la simulación en el cumplimiento de requisitos y el ocultamiento de impedimento legal o administrativo para participar en procedimientos de contratación. Asimismo, son sabedoras que en caso de incurrir en los actos de corrupción señalados en el párrafo que antecede, pueden ser sujetos de sanción los servidores públicos involucrados, las personas morales y las personas físicas participantes en los procedimientos de contratación (sin importar su nacionalidad), incluyendo aquellas que actúen en calidad de intermediarios, gestores o cualquier otro carácter a nombre, cuenta o interés del participante.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

II.- CLÁUSULAS. CAPÍTULO 1 – DEFINICIONES, OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN.

1.- DEFINICIONES.

Para efectos de este contrato, las expresiones enunciadas a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna: “Área Administradora del Proyecto”: Unidad de Mantenimiento de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”. “Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”: Superintendencia de Programación y Supervisión. “Área Jurídica”: La unidad administrativa de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios que conforme a la normativa aplicable, es responsable de la función jurídica institucional y de brindar apoyo jurídico a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en las etapas del procedimiento de contratación, revisión y sanción jurídica de los contratos y convenios, y durante la ejecución de los mismos.

“Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos o Leyes Federales Mexicanas”: Significa todas las leyes, tratados (incluyendo, sin limitación, cualquier tratado para evitar la doble tributación), reglamentos, normas, decretos, reglas, circulares, decisiones, sentencias, interpretaciones y autorizaciones en vigor al momento de que se trate, emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana, que sea competente en relación con el asunto en cuestión, o que sean emitidas por cualquier órgano o persona facultados legalmente. “Área Responsable de la Contratación”: Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”. “Residente de Obra”: Representante técnico de PEMEX REFINACIÓN encargado de la supervisión de los trabajos contratados. “Superintendente de Construcción”: Representante técnico del CONTRATISTA para la ejecución del contrato.


2.- OBJETO DEL CONTRATO.-

En virtud del presente Contrato PEMEX REFINACIÓN encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: “___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________”, de conformidad con el presente contrato y sus anexos.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de ___ (_________________________) días naturales, contados a partir del día ___ de ______________ de ______ y con fecha de terminación el día ___ de ______________ de ______, conforme al programa de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo “DE” del presente contrato.

4.- MONTO.-

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ _________________________ (________________________________________________________________________.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

5.- REMUNERACIÓN.- 5.1 FORMA DE PAGO. Como remuneración, el CONTRATISTA recibirá de PEMEX REFINACIÓN el importe o pago total que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizadas por unidad de concepto de trabajo terminando y ejecutando conforme a las disposiciones del contrato y sus anexos. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales. 5.2 CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación del cumplimiento de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la autorización de los trabajos. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica. La(s) factura(s) abarcará(n) periodos de corte mensuales y serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto. El CONTRATISTA emitirá facturación electrónica, y efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda de documentos electrónicos de PEMEX REFINACIÓN, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. Una vez formalizado el contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla Única, ubicada en el Departamento de Tesorería adscrito a la Unidad de Recursos Financieros en el interior de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”. En el caso de que se haya acordado la subcontratación de trabajos, CONTRATISTA deberá adjuntar a la(s) factura(s) que presente a PEMEX REFINACIÓN para su pago, un informe por escrito y bajo protesta de decir verdad, respecto del cumplimiento de sus obligaciones hacia sus subcontratistas que se encuentren ejecutando parte de los trabajos objeto del Contrato. Esta obligación continuará durante toda la ejecución del contrato y concluirá con la manifestación que haga durante la celebración del finiquito del contrato, en términos de lo


establecido en la cláusula de FINIQUITO del presente Contrato. En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. El plazo que transcurra entre la notificación de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computará para efectos de reprogramación del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (Veinte) días naturales siguientes a la autorización de la factura. Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 30 (Treinta) días naturales para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a PEMEX REFINACIÓN de cualquier obligación relacionada a dicho pago. Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en la cuenta que para tal efecto haya comunicado por escrito a PEMEX REFINACIÓN. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la vigencia del contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, bastará con que lo comunique a PEMEX REFINACIÓN a través de la ventanilla única ubicada en el Departamento de Tesorería adscrito a la Unidad de Recursos Financieros en el interior de la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, con antelación a la presentación a la citada ventanilla única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que PEMEX REFINACIÓN, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PEMEX REFINACIÓN, a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya comunicado por escrito al CONTRATISTA sobre el pago en exceso y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEMEX REFINACIÓN. PEMEX REFINACIÓN procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PEMEX REFINACIÓN. Cuando durante la vigencia del contrato existan cuentas por pagar en cadenas productivas y se realicen operaciones de factoraje o descuento electrónico, a través del portal de nafin cadenas productivas, PEMEX REFINACIÓN contará con un plazo máximo de 9 (nueve) días naturales, para revisar, aceptar y registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo quedará comprendido en los 20 (VEINTE) días naturales previstos en la presente cláusula para el pago. 5.3 REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.


PEMEX REFINACIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 60 penúltimo párrafo, 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su Reglamento, podrá realizar ajustes a los costos del presente contrato conforme a lo señalado en el Anexo “MR”. 5.4. RETENCIONES. De las facturas que se le cubran al CONTRATISTA, se harán en cada una, las siguientes retenciones: A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la

Función Pública, por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que PEMEX REFINACIÓN entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

5.5. RECUPERACIÓN DE ADEUDOS. El CONTRATISTA, conviene expresamente que de las facturas que tengan origen en el presente contrato, se le descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de cualquier acto jurídico celebrado entre el CONTRATISTA y PEMEX REFINACIÓN.

CAPÍTULO 2 - GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y SEGUROS. 6.-

GARANTÍAS.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a PEMEX REFINACIÓN previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de PEMEX REFINACIÓN. El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEMEX REFINACIÓN de renunciar al

derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de PEMEX REFINACIÓN.

B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante

la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a


cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones

garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de PEMEX REFINACIÓN en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PEMEX REFINACIÓN.

F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEMEX REFINACIÓN el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a lo establecido en el presente contrato.

G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas. 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso. 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso. 4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento. 5.- Cuantificación del incumplimiento.

H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEMEX REFINACIÓN el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por PEMEX REFINACIÓN y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada del pago de facturas carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación del pago de facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para PEMEX REFINACIÓN, en consecuencia, toda aquella aplicación del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para PEMEX REFINACIÓN será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

I. Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera PEMEX REFINACIÓN.

En el caso de cualquier modificación, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PEMEX REFINACIÓN previo a la formalización del convenio modificatorio respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio o instrumento legal correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PEMEX REFINACIÓN podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (Doce) meses por lo que previamente a la recepción de


los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; Esta garantía se liberará una vez transcurridos 12 (Doce) meses, contados a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo “DI-3” del presente contrato. Quedarán a salvo los derechos de PEMEX REFINACIÓN para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula. Las garantías a que se refiere esta cláusula, deberán entregarse en las oficinas de éstos. La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en las oficinas del Área de Contratación de Obra Pública ubicado en el: Edificio de Suministros y Servicios en la Av. Salvador Diaz Mirón No. 119, Colonia Obrera, Minatitlán, Ver., Código Postal 96740, de Lunes a Viernes en el horario de: 08:00 a 14:00 horas, en estricto apego a los textos que se acompañan en los Anexos “DI-1” y “DI-3” aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas. El CONTRATISTA deberá verificar la autenticidad de las pólizas, previo a su entrega, por lo que en el supuesto de que PEMEX REFINACIÓN detecte que una garantía es apócrifa, se dará aviso a las autoridades competentes y a la institución que supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo.

7.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale PEMEX REFINACIÓN y se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo “SSPA” de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA. Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, será hasta el monto de las obligaciones incumplidas y no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones establecidas en el presente instrumento. Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros, derivado de dolo, mala fe o culpa grave, decretado por autoridad competente a través de resolución definitiva, serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando no medie dolo, mala fe o culpa grave de alguna de las partes que produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización. Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos, o consecuenciales no inmediatos. Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,


procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente. El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstos en las leyes federales, estatales, municipales y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, así como de los daños u afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesión o bajo control del CONTRATISTA, incluyendo el manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los bienes de su propiedad; sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. No obstante la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PEMEX REFINACIÓN podrá establecer los controles y las medidas de supervisión que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental. Conforme a esta cláusula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

a) Deberá ejecutar el objeto del contrato preservando y conservando el medio ambiente sin causar daño a la propiedad pública o privada.

b) Deberá contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.

c) Deberá cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener sus equipos en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable de conformidad con las leyes aplicables.

d) Deberá emplear personal calificado, equipos, maquinaria, materiales, procedimientos operacionales y en general las más actualizadas tecnologías que cumplan con los estándares o usos de la industria, así como planes de manejo de los residuos peligrosos que se generen derivado de la ejecución del contrato, aplicando el principio de la precaución o prevención, preservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales y la preservación de la seguridad y salud de la población y su personal.

e) Deberá colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, encargados del cuidado del medio ambiente.

f) Asimismo el CONTRATISTA será responsable de que sus subcontratistas y sus proveedores cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables, los estándares o usos de la industria o los permisos ambientales, así como que sean responsables de las afectaciones o los daños que causen al medio ambiente en la ejecución del contrato.

8.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor. Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los siguientes eventos: (i) Retraso en la ejecución de los trabajos por incumplimiento del CONTRATISTA o (ii) Suspensión de los trabajos por incumplimiento en las políticas de SSPA. Cuando los trabajos resulten dañados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, el CONTRATISTA procederá a la inmediata rehabilitación o reposición de los trabajos, para lo cual PEMEX REFINACIÓN le otorgará la prórroga que corresponda al tiempo que implique la rehabilitación o reposición de dichos trabajos, lo anterior siempre que dicha prórroga no se utilice para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al CONTRATISTA. Los trabajos serán pagados al


CONTRATISTA por PEMEX REFINACIÓN conforme a la cláusula denominada “Condiciones de Pago y Facturación”. La Parte que alegue caso fortuito o fuerza mayor deberá comunicarlo a la otra parte, dentro de un término que no excederá de treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de: (a) la presencia del evento de caso fortuito o fuerza mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el evento de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que cualquiera de las partes no realice la comunicación en el término establecido, perderá su derecho de invocar el caso fortuito o fuerza mayor. La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la prueba. En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el caso fortuito o fuerza mayor, deberá hacerlo previamente a la fecha de cumplimiento de la obligación de que se trate, adjuntando a su solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentación con la que pretenda acreditar el caso fortuito o fuerza mayor; en su caso, la documentación en idioma distinto al español o inglés deberá acompañarse de la debida traducción simple al español. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, deberá hacer mención de ella en la misma, exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y deberá adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que está siendo tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no será admitida posteriormente. En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato. En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “Terminación Anticipada”. Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como supuestos de caso fortuito o fuerza mayor la imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, ésta haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos, o sin poder lograr la posesión efectiva del sitio donde se ejecutarán los trabajos.

9.-- RESPONSABILIDAD LABORAL.

El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos. Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PEMEX REFINACIÓN. Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PEMEX REFINACIÓN deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en


contra de PEMEX REFINACIÓN por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas. Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de PEMEX REFINACIÓN o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

10.- SEGUROS. El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que estime necesario.

CAPÍTULO 3 -

MODIFICACIONES.

11.- 11.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes podrán pactar modificaciones al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente: I. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes, b. Los términos relativos a objeto, monto o plazo del contrato, y c. Las consecuencias derivadas de la cesión de los derechos y obligaciones del presente contrato.

II. Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, cuando se trate de:

a. Prórroga a la fecha de terminación del plazo por suspensión en términos de la cláusula denominada “Suspensión”, y

b. Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula. Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación. El CONTRATISTA deberá entregar a PEMEX REFINACIÓN, el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta cláusula.

CAPÍTULO 4 - DE LA CESIÓN.

12.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. El CONTRATISTA podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, en cuyo caso se deberá contar con la autorización de PEMEX REFINACIÓN con la intervención del área jurídica. Para el caso de la cesión total de los derechos de cobro, se deberá celebrar un contrato de cesión de derechos, entre el cedente (CONTRATISTA) y el cesionario, como un requisito de procedencia de la cesión de los derechos de cobro, con una cláusula suspensiva en la que se señale que no obstante que la cesión es por el


100% de los derechos de cobro, ésta solo se podrá hacer efectiva por las facturas derivadas de las estimaciones por trabajos ejecutados, es decir que los derechos de cobro nacerán hasta que se hayan ejecutado y recibido los trabajos, y se hayan autorizado las estimaciones correspondientes. El CONTRATISTA sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PEMEX REFINACIÓN otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”. Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes.

CAPÍTULO 5 - PENALIZACIONES.

13.- PENALIZACIONES.

Las partes en el presente contrato, acuerdan que PEMEX REFINACIÓN aplicará penalizaciones por causas imputables al CONTRATISTA en los siguientes supuestos: POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que PEMEX REFINACIÓN podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos. De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de las penalizaciones establecidas, PEMEX REFINACIÓN aplicará: El 5% (Cinco por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar en la fecha de término convenida en el contrato por el simple hecho de no haber concluido los trabajos en el plazo convenido y; El 0.3% (Tres décimas por ciento) del importe de los trabajos faltantes por ejecutar por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos hasta su total conclusión; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual, de acuerdo a las fechas de corte convenidas para el pago de las facturas, en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución. La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate. El recálculo de la pena se hará únicamente tratándose de conceptos de trabajos ejecutados y terminados, conforme al contrato y sus anexos. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo “SSPA” del presente contrato, PEMEX REFINACIÓN aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”


y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL. Si como resultado de la verificación documental del grado de integración nacional establecido en la cláusula denominada “Grado de Integración Nacional” se determina que el porcentaje de contenido nacional real de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor al que se comprometió en su propuesta, en los términos del Anexo GIN de Obra Pública v 3.0 de este contrato, el Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato le aplicará una pena convencional, que será determinada de acuerdo a lo establecido en el Anexo GIN de Obra Pública v 3.0 y que podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación. El monto de las penas convencionales, no podrá exceder al monto de la garantía de cumplimiento del contrato (10 %). No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan. El CONTRATISTA acepta, que PEMEX REFINACIÓN aplique las penalizaciones a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato. - Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas. - Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado

con PEMEX REFINACIÓN.

CAPÍTULO 6 -

OBLIGACIÓN SOLIDARIA, GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL, CLÁUSULA FISCAL, Y PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

14.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA. NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.

15.- GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integración nacional al que se comprometió en su propuesta, en los términos del Anexo GIN de Obra Pública v 3.0 de este contrato. Dicho porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice. Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del grado de integración nacional, deberá ser autorizada por PEMEX REFINACIÓN, siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. En todo caso el CONTRATISTA deberá cumplir con el grado de integración nacional originalmente propuesto. PEMEX REFINACIÓN podrá llevar a cabo, la verificación documental del cumplimiento del grado de integración nacional establecido en esta cláusula, durante la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la relación de los equipos y materiales diferentes a los de construcción de instalación permanente, de fabricación nacional, con los cuales dará cumplimiento al grado de integración nacional ofertado, así como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos relacionados en el Anexo GIN de Obra


Pública v 3.0. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a PEMEX REFINACIÓN, la manifestación de origen de tales equipos y materiales diferentes a los de construcción de instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de grado de integración nacional real. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo GIN de Obra Pública v 3.0.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula será sujeto de la penalización por “Incumplimiento de las obligaciones relativas al grado de integración nacional” en los términos establecidos en la cláusula denominada “Penalizaciones”, del presente contrato y; asimismo, será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades.

16.-

CLÁUSULA FISCAL. Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que PEMEX REFINACIÓN realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

17.- PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX REFINACIÓN el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.

CAPÍTULO 7 - BUENA FE Y EQUIDAD Y COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN.

18.- BUENA FE Y EQUIDAD. En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PEMEX REFINACIÓN y el CONTRATISTA actuarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; demás disposiciones legales mexicanas aplicables, así como en base a los principios de buena fe y equidad. Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos y requiere de PEMEX REFINACIÓN y el CONTRATISTA:

a) Compartir información relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminación de la totalidad de los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte; y

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no impedirá el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PEMEX REFINACIÓN y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que habrá un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.


19.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN. Durante la ejecución del contrato, las partes se conducirán con apego a los principios de transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupción que tengan conocimiento; en general, cumplirán con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados en los instrumentos internacionales señalados en la declaración 3 del presente acuerdo de voluntades. “El CONTRATISTA” deberá de acordar con sus subcontratistas en los contratos que al efecto celebren que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de anticorrupción aplique. En caso de que el CONTRATISTA o sus filiales o subcontratistas incurran en cualquiera de los actos señalados en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el Código Penal Federal o en la Ley Federal de Competencia Económica mencionados en la declaración 3 del presente contrato, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, PEMEX REFINACIÓN lo considerará como un incumplimiento sustancial al contrato y se procederá conforme a lo establecido en la cláusula denominada “Rescisión del contrato”.

CAPÍTULO 8 -

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.

20.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a PEMEX REFINACIÓN por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación total de los trabajos, indicando que la misma se concluyó en concordancia con las especificaciones del presente contrato y sus anexos. Dentro de los 45 (Cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose dejar constancia por escrito firmado por las partes como requisito previo a la recepción total de los mismos. Siempre que a juicio de PEMEX REFINACIÓN existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse, PEMEX REFINACIÓN podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al representante de PEMEX REFINACIÓN, por escrito o en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito firmada por las partes. Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos, ordenará por escrito al CONTRATISTA su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, PEMEX REFINACIÓN si lo estima necesario, podrá prorrogar el período del plazo de verificación de los trabajos, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que PEMEX REFINACIÓN opte por la rescisión administrativa del contrato. Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos, salvo que se haya celebrado el


convenio modificatorio respectivo en los términos de la cláusula de MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de terminación documentada, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento: PEMEX REFINACIÓN solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de PEMEX REFINACIÓN en el plazo de 10 (Diez) días naturales, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de PEMEX REFINACIÓN en el plazo solicitado, PEMEX REFINACIÓN hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.

21.- FINIQUITO. Recibidos físicamente los trabajos, PEMEX REFINACIÓN, a través de la persona designada por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (Sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado. Para la celebración del finiquito, el CONTRATISTA deberá presentar a PEMEX REFINACIÓN, escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan ejecutado parte de los trabajos autorizados por PEMEX REFINACIÓN. Lo anterior, sin perjuicio de que PEMEX REFINACIÓN determine la formalización del finiquito en los términos establecidos en esta cláusula, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, según se trate. El plazo mencionado en el primer párrafo de la presente cláusula, podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual al originalmente acordado, mediante la formalización de un acta. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato. Si procede, PEMEX REFINACIÓN solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PEMEX REFINACIÓN procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. Los derechos y obligaciones de las partes, estarán vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el momento en que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.

CAPÍTULO 9 - SUBCONTRATACIÓN, SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO, Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS.

22.- SUBCONTRATACIÓN.


El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el Anexo “DI-13”, en el entendido de que no podrá subcontratar la dirección y control de los trabajos. Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el Anexo “DI-13”, deberá solicitar la autorización al Área Administradora del Proyecto con 10 (Diez) días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que PEMEX REFINACIÓN esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PEMEX REFINACIÓN tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. PEMEX REFINACIÓN tendrá un período de 10 (Diez) días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PEMEX REFINACIÓN haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado de integración nacional al que se comprometió en su propuesta de conformidad con el Anexo “CN”. En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a PEMEX REFINACIÓN en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución. No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de las obligaciones del contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de PEMEX REFINACIÓN Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX REFINACIÓN de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato.

23.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. Las partes convienen que el sistema de Bitácora Electrónica de Obra es el sistema de control para el seguimiento del contrato y medio de comunicación entre las partes donde se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento. El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través del sistema de Bitácora Electrónica de Obra; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el Anexo “BEO”.

24.- COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS. PEMEX REFINACIÓN y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se podrá llevar a cabo en forma simultánea con otros contratistas o con PEMEX REFINACIÓN, para lo cual se deberá dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecución simultánea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya a utilizar durante la ejecución de los trabajos.

3.- La coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre los contratistas, y en su caso, de PEMEX REFINACIÓN.

Capi

CAPÍTULO 10

-

TOTALIDAD DEL CONTRATO, REPRESENTANTES DE LAS PARTES, IDIOMA, COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.


25.- TOTALIDAD DEL CONTRATO. Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la celebración del contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de los términos del contrato.

26.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. PEMEX REFINACIÓN, a través del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, supervisará la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su representante, que será el Residente de Obra, dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PEMEX REFINACIÓN. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con posterioridad al inicio de los trabajos. Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del contrato, quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, así como conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público. El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador, mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por PEMEX REFINACIÓN, así como las disposiciones en esas materias contenidas en los Anexos “B”, “B-1”, “B-2”, “B-3” y “B-5”, en congruencia con el personal presentado en su propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo visto bueno de PEMEX REFINACIÓN. El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA, ni desempeñar en relación con este contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo. En cualquier momento, por causas justificadas, PEMEX REFINACIÓN podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

27.- IDIOMA.

La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones. Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al contrato.

28.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente: Comunicaciones a PEMEX REFINACIÓN. Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área Responsable de la


Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: Superintendencia de Programación y Supervisión, Coordinación de Residencia y Supervisión de Obra; Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”, Av. Salvador Díaz Mirón #119, Esq. Av. 1ro. de Mayo, Col. Obrera, 1er. Piso del Edificio Administrativo de la Gerencia, en Minatitlán, Ver. Email: [email protected] Comunicaciones al CONTRATISTA: Las comunicaciones relativas a cuestiones legales, técnicas o administrativas deberán ser entregadas en forma personal al representante del CONTRATISTA, conforme a lo establecido en la cláusula 35 del presente contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que asegure su recepción al domicilio señalado en el numeral 2.5 del apartado de declaraciones de este contrato.

CAPÍTULO 11 -

SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN.

29.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

PEMEX REFINACIÓN, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual PEMEX REFINACIÓN, comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, el representante de PEMEX REFINACIÓN anotará en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, el estado en que se encuentren los trabajos y las partes ajustarán el programa de ejecución de los trabajos Cuando PEMEX REFINACIÓN determine la suspensión de los trabajos, las partes, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, en términos del artículo 58 fracción II de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios para las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, suscribirán una memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el plazo de la suspensión, las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, así como la prórroga a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, sin modificar el plazo de ejecución establecido originalmente en el mismo y el CONTRATISTA podrá solicitar el pago de los gastos en que haya incurrido durante el periodo de la suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales se limitarán a lo señalado en el Anexo “DI-12” del presente contrato. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes. El pago de los gastos se limitará a lo señalado en el Anexo “DI-12” del presente contrato. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.

29.1.- Prórroga a la Fecha de Terminación. Las partes acuerdan que el plazo de ejecución no será motivo de modificación alguna en el caso de que se determine suspender total o parcialmente los trabajos objeto del presente contrato, por cualquiera de las siguientes causas: i) por caso fortuito o fuerza mayor, ii) por suspensión ordenada por PEMEX REFINACIÓN, o iii) por cualquier acto u omisión de PEMEX REFINACIÓN o de otro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se


trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas. Si se actualiza cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, únicamente dará lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato sin modificarse el plazo de ejecución. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas de “Modificaciones al Contrato” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato.

30.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Atendiendo a las necesidades del Proyecto, las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato. Convenida la terminación anticipada, el CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de PEMEX REFINACIÓN, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los gastos generados por la Terminación Anticipada, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales se señalan en el Anexo “DI-12” del presente contrato.

30.1.- Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada. Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá: a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más

órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles; b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera

otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que PEMEX REFINACIÓN le indique;

c) Devolver a PEMEX REFINACIÓN, en un plazo de 10 (Diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos;

30.2.- Acta Circunstanciada. Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PEMEX REFINACIÓN procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos, en la que también se haga constar la entrega y recepción de los trabajos. Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula denominada “Finiquito”. PEMEX REFINACIÓN podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito, PEMEX REFINACIÓN hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminación anticipada del presente contrato.

31.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

31.1.- Rescisión Administrativa. PEMEX REFINACIÓN podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: a) No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.

b) No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato;


c) Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquier otra figura análoga o pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;

d) Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;

e) Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por PEMEX REFINACIÓN;

f) Cuando sin autorización expresa de PEMEX REFINACIÓN ceda o transfiera las obligaciones y derechos del contrato de cualquier forma, así como las acciones, partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios, que impliquen un cambio de control, en este último supuesto, siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;

g) Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula denominada “Contenido Nacional”;

h) Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Compromiso contra la Corrupción”;

i) Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este contrato, que se consideren en el mismo como causal de rescisión.

En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican en esta cláusula, previo al inicio de la rescisión, PEMEX REFINACIÓN podrá otorgar al CONTRATISTA un periodo para subsanar dicho incumplimiento, en caso de que el incumplimiento sea subsanable, (a excepción de los supuestos señalados en los incisos c y d antes señalados), sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo será determinado por PEMEX REFINACIÓN atendiendo a las circunstancias del contrato y será formalizado en términos de lo establecido en la fracción II de la cláusula denominada “Modificaciones al Contrato”. Si al concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, PEMEX REFINACIÓN podrá dar inicio a la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en esta cláusula. En caso de que PEMEX REFINACIÓN determine rescindir administrativamente el contrato, una vez que le haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, PEMEX REFINACCIÓN precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo procederá a suspender la ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del contrato. El levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario público. Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a PEMEX REFINACIÓN, en un plazo de 10 (Diez) días naturales, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos. El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías por el saldo que resulte a favor de PEMEX REFINACIÓN. PEMEX REFINACIÓN podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. PEMEX REFINACIÓN hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo en todo


caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos.

31.2.- Procedimiento de Rescisión Administrativa. El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que PEMEX REFINACIÓN notifique al CONTRATISTA el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del plazo de 20 (Veinte) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los documentos que estime pertinentes. La determinación de PEMEX REFINACIÓN de dar o no por rescindido el contrato deberá estar fundada y motivada; y se notificará al CONTRATISTA dentro de los 20 (Veinte) días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido los argumentos y documentos que estime pertinentes, o que se haya vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior. En caso de que PEMEX REFINACIÓN resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva. La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la rescisión administrativa del contrato, serán notificadas por PEMEX REFINACIÓN al CONTRATISTA conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

31.3 Rescisión por causas imputables a PEMEX REFINACIÓN. El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad competente. El CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas imputables a PEMEX REFINACIÓN se actualice alguno de los siguientes supuestos: a) Por incumplimiento en las obligaciones de pago; b) Por no poner a disposición del CONTRATISTA el Sitio donde se desarrollen los trabajos objeto de este

contrato, cuando así corresponda; o

c) Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su cargo.

CAPÍTULO 12 - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

32.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

32.1.- Reclamos de Carácter Técnico o Administrativo. En caso de que durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, surjan controversias de carácter técnico o administrativo, el CONTRATISTA podrá interponer su reclamo ante el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del Contrato, contrastará la versión final de las bases de licitación o los términos de referencia, el contrato y sus anexos, contra el o los documentos que hayan sido presentados por el CONTRATISTA para soportar su reclamo. El procedimiento para resolver el reclamo, se llevará a cabo de la siguiente manera: El CONTRATISTA deberá presentar su reclamo por escrito ante el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, indicando los temas en controversia, en un plazo de 15 (Quince) días naturales, contados a partir de que surja la controversia. La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de un reclamo de carácter


técnico o administrativo sujeto a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en controversia, relacionándolos en forma específica con la documentación con la que se pretenda demostrar el reclamo;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la controversia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, verificará que el reclamo haya sido en tiempo y forma; en caso contrario lo desechará. Si el reclamo no es desechado, el titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, con el apoyo de las áreas a las que competa la materia motivo de la controversia técnica o administrativa, procederá a analizar y estudiar el tema en controversia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (Diez) días naturales contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, para iniciar las aclaraciones. El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, tendrá un plazo de 10 (Diez) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato no es aceptada por el CONTRATISTA, se estará a lo dispuesto en la cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción. / Ley Aplicable, Arbitraje y Jurisdicción.

32.2.- Conciliación.

Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desaveniencias derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

33.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la aplicación de las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de México D.F., por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera


corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro aun tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.

CAPÍTULO 13 -

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

34.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de PEMEX REFINACIÓN, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX REFINACIÓN. El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PEMEX REFINACIÓN. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con PEMEX REFINACIÓN para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica. No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, y (v) la parte requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 (Cinco) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo. El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que los órganos fiscalizadores practiquen y, en su caso, la información que sobre este contrato le sea requerida a PEMEX REFINACIÓN por la Secretaría de Energía y sus Órganos Desconcentrados.

35.- PROPIEDAD INTELECTUAL. El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir


derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX REFINACIÓN de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PEMEX REFINACIÓN en relación con el asunto. Si se actualiza dicho supuesto, PEMEX REFINACIÓN dará aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo de 15 (Quince) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PEMEX REFINACIÓN un informe circunstanciado sobre la referida violación. El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se compromete a informar a PEMEX REFINACIÓN respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PEMEX REFINACIÓN de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.

CAPÍTULO 14 - CLÁUSULAS OPCIONALES.

36.- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES; EQUIPOS DE LARGO PLAZO DE FABRICACIÓN Y MATERIALES POR EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA suministrará todos los equipos y materiales necesarios durante la ejecución del contrato, de conformidad con las especificaciones y Anexos del mismo, y será responsable de la administración, manejo y mantenimiento adecuado durante el transporte, y el almacenamiento y preservación de todos los equipos y materiales. Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de que los equipos y materiales sean entregados en el Sitio, o en las áreas fuera del Sitio que utilice el CONTRATISTA para sus instalaciones temporales, libres de cualquier limitación a su propiedad. Cualquier material que sea dañado o perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecución de los trabajos, será reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, a su costa.

CAPÍTULO 15 - ANEXOS.

37.- ANEXOS DEL CONTRATO. Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por quienes suscriben el presente contrato o por quienes éstos designen. ANEXO “A” Relación de Planos.

ANEXO “B” Relación de Normas y Especificaciones.

ANEXO “B-1” Especificaciones Generales Técnicas.

ANEXO “B-2” Especificaciones Particulares de Seguridad Industrial.

ANEXO “B-3” Especificaciones Particulares de Protección Ambiental.

ANEXO “B-4” Catálogo de Alcances.

ANEXO “B-5” Anexo “SSPA” Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y CONTRATISTAS que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

ANEXO “C” Relación de Conceptos de Trabajo (Relación de conceptos generales, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios y monto total del contrato).

ANEXO “DE” Programa General de actividades (Programa de montos calendarizado de la ejecución de los trabajos expresados en un diagrama de GANTT).

ANEXO “E-1” Maquinaria y Equipo de Construcción que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.


ANEXO “E-2” Maquinaria y Equipo de Construcción mínimo que proporcionará el CONTRATISTA.

ANEXO “F” Materiales y Equipo de Instalación Permanente que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.

ANEXO “G” Relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos que suministrará el CONTRATISTA.

ANEXO “G-1” Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales propuesto por el CONTRATISTA.

ANEXO “H” Relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en la ejecución de los trabajos suministrados por el CONTRATISTA.

ANEXO “H-1” Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales suministrados por el CONTRATISTA.

ANEXO “I” Relación de toda la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.

ANEXO “I-1” Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de la mano de obra, con montos parciales y totales propuesto por el CONTRATISTA.

ANEXO “I-2” Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, identificando su tipo y características, con montos parciales y totales propuesto por el CONTRATISTA.

ANEXO “M” Materiales y equipos que se emplearán en la Obra.

ANEXO “N” Addendum de la Licitación Pública Nacional: ________________ derivada del Acta de la Junta de Aclaraciones celebrada.

ANEXO “DI-1” Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

ANEXO “DI-3” Texto de fianza para responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos o la calidad de los servicios o de cualquier otra responsabilidad de los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

ANEXO “DI-11” Términos y condiciones de uso de la Bitácora Electrónica (BEO).

ANEXO “DI-12” Términos y Condiciones para el Pago por Gastos Derivados de Terminaciones Anticipadas de Obra y por Suspensiones de los Trabajos.

ANEXO “DI-13” Subcontrataciones.

ANEXO “DI-14” “CN” Porcentaje del Grado de Contenido Nacional.

ANEXO “DI-16” “U” (UMIS). Unidades Mínimas Indivisibles.

ANEXO “DI-17” Términos y condiciones para establecer los plazos para la formalización de los convenios modificatorios.

ANEXO “BEO” Bitácora Electrónica de Obra.

ANEXO “GNR” Gastos no Recuperables.

ANEXO “MR” Mecanismos de revisión y ajustes a la Remuneración.

ANEXO “GIN” Calculo y Declaración del Grado de Integración Nacional.

Asimismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato. Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de Minatitlán, Veracruz el día _____________________________.


III.- FIRMAS.

A U T O R I Z A D O:

PEMEX REFINACIÓN: ING.____________________________________.

“EL CONTRATISTA ”: C.__________________________________.

REVISIÓN TÉCNICA: ING. __________________________________.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA: ING. _____________________________________.

SANCIÓN JURÍDICA:

LIC. _______________________________________.

ABOGADO DEL ÁREA CONSULTIVA Y DE PREVENCIÓN. DIRECCIÓN JURÍDICA.

PETRÓLEOS MEXICANOS.

I’_________.


FORMATO DI-1

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) CON DOMICILIO EN________________________________ PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)________________________________ CON DOMICILIO EN___________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ___________________ DE FECHA_______ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE(PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y NUESTROS FIADOS.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _____________________Y SU MONTO ASCIENDEA A LA CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.


LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

a) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. b) CONTRATO CELEBRADO ENTRE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y NUES

TRO(S) FIADO(S). EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO Y SU MONTO ASCIENDE A GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

c) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. d) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION. e) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. f) FINIQUITO g) IMPORTE RECLAMADO.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.


ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

***************


FORMATO DI-1A

TEXTO 12

FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor Nombre y domicilio completo

Beneficiario (PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial Domicilio)

Fecha de vencimiento: (Día, Mes y Año)

Carta de Crédito Standby No. XXXXXX Estimados señores: Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. _____________ A favor de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el “Beneficiario”) por la cant idad máxima de $ (importe con número, letra y moneda). Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (número y fecha del contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) y el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza). La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en ... (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX).

2. Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby.

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago. En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago


Carta de Crédito Standby No.XXXXXX El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito. En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones. La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98” Prácticas Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590. Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. Atentamente, BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS


(Hoja membretada del beneficiario)

Requerimiento de pago Fecha: (fecha de presentación) Banco emisor (Denominación y domicilio) Ref. Carta de Crédito Standby No.------------- (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que: (Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el contrato[convenio] no. (Numero y fecha del contrato), específicamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby. Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra) a la cuenta bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial). Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado

Correo Electrónico Teléfono Fax


(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a Carta de Crédito Standby)

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión Banco Emisor Nombre y domicilio completo.

(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) Número del Contrato:

contratista)

Beneficiario (PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial, Domicilio Fiscal)

Referencia Banco Emisor (Número de carta de crédito standby)

Modificación no. _____ Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del propio crédito: Dice:

( i n c l u i r t e x t o a c t u a l) Debe decir:

( i n c l u i r n u e v o t e x t o ) Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio. Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia. Atentamente, BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS


FORMATO DI-2

TEXTO NO. 10 MODELO DE TEXTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS Póliza de Responsabilidad Civil Los Proveedores y/o Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cuando menos ampare lo siguiente: Materia del Seguro La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral; que el Proveedor y/o Contratista cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución de la obra, trabajo, o servicio ___(Descripción de la Obra, Trabajo o Servicio)_____, según contrato___(Número de Contrato)___que se llevará a cabo en___(Lugar de los trabajos)___; según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza. Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, sólo estarán amparados si primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados. Suma Asegurada El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo de la presente póliza, es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia. En los casos en que el riesgo a juicio del área técnica pueda ser mayor a la cobertura aquí asignada, deberá solicitar la suma asegurada que la misma área técnica determine, la cual no podrá ser mayor en ningún caso a la cantidad de 500,000 U.S.D., o su equivalente en moneda nacional. Alcance del Seguro La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor y/o Contratista sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de vigencia de la presente póliza. Responsabilidades Amparadas por el Contrato A) COBERTURA BASICA Actividades e Inmuebles: Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Proveedor y/o Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles a la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza. Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:


1. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga. 2. Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo. 3. Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias. 4. Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas. 5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras), dentro de

sus inmuebles. 6. Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor y/o Contratista que se encuentre bajo su control

o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con motivo de la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

7. Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s)

mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza. 8. Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal, de sus

empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Proveedor y/o Contratista. Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor y/o Contratista, en ningún caso, podrán ser considerados como terceros, para los efectos del seguro. Beneficiario. Para los efectos de este seguro se considerará a Petróleos Mexicanos como tercero. Vigencia del Contrato La póliza permanecerá vigente durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo cláusula de no cancelación (La póliza no podrá cancelarse durante la vigencia del contrato). Deducible De acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor y/o Contratista, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible.

B) COBERTURAS ADICIONALES Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique, estarán amparadas las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil Contaminación I. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor y/o Contratista a consecuencia de lesiones

corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultanea.

Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o

neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación. II. Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició la

emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.


III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión dentro de

las 24 hrs siguientes al conocimiento del mismo. IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o

responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:

Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación, vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.

Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías, las(os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado abajo de la superficie de la tierra o agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean imputables al asegurado.

Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica

Daños genéticos a personas o animales.

Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos industriales. V. Para efectos de este seguro se entenderá por: Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, líquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos químicos y desperdicios. El término desperdicios como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o recuperar. Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes. b) Responsabilidad Civil Explosivos. Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o servicio materia del seguro. Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de 150 metros con respecto al lugar de la explosión. c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga. Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión. d) Instalaciones Subterráneas. Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, sólo cuando el asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones. e) Trabajos de Soldadura. Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura. f) Demolición.


Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles. Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar. g) Máquinas de Trabajo. Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática. h) Apuntalamiento. Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados. No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar; así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse. LAS ÁREAS QUE ADMINISTREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN ANALIZAR LA NATURALEZA DE LA OBRA, TRABAJO O SERVICIO Y DETERMINAR SI REQUIEREN DE ALGUNA DE LAS COBERTURAS ADICIONALES ANTES MENCIONADAS, Y ASÍ SOLICITARLO AL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA. Asimismo, deberán observarse las siguientes recomendaciones generales:

1. Se entiende por Petróleos Mexicanos a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica.

2. En caso de que los Proveedores y/o Contratistas cuenten con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre elección, podrán presentar la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su Póliza Corporativa, debiendo las áreas que administran los contratos verificar que tal documentación cumple satisfactoriamente con lo establecido en los presentes lineamientos.

3. La Suma Asegurada del seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de los Proveedores y/o Contratistas y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el Proveedor y/o Contratista, o sus subcontratistas o afiliados.

4. En el caso de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), las recuperaciones que resulten deberán

ser asignadas prioritariamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica, en caso de resultar insuficiente esta cantidad el Proveedor y/o Contratista deberá cubrir la totalidad de los daños causados.

5. El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no releva a el Proveedor y/o Contratista, parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del contrato o las enmarcadas por las Leyes aplicables; tampoco se debe suponer que la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad del Proveedor y/o Contratista a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos.

6. El Proveedor y/o Contratista será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentados.

7. Todo seguro a presentar por parte del Proveedor y/o Contratista deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales


de PEMEX Petroquímica y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica. Adicionalmente, todo seguro presentado por el Proveedor y/o Contratista será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

8. En caso de modificaciones al plazo del contrato el Proveedor y/o Contratista deberá entregar el endoso correspondiente a la fecha de firma del convenio de modificación, de presentarse el incumplimiento de esta obligación, Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX podrá rescindir el contrato.

9. Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas, deberá informarse previamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días de la notificación por escrito en las oficinas de (área que fincó el contrato), previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma.

10. Para los contratos que se celebren bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se les deberá eximir a los Proveedores o a los Prestadores de Servicio la presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General expedida por Institución de Seguros autorizada para operar en Territorio Mexicano; la anterior observación quedará sin efectos cuando se celebren contratos de perforación, mantenimiento de pozos y/o contratos de arrendamientos de equipos de perforación, debiéndoseles requerir los términos y condiciones contenidos en el modelo de seguros anteriormente descrito.

11. Para los contratos que celebren y cuyo objetivo sea la realización de operaciones marinas, se estará a lo que establece el Artículo 131 de la Ley de Navegación.

12. La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este apartado, podrá ser causa de la rescisión del contrato.


FORMATO DI-3

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 9. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL)CON DOMICILIO EN____ Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES)__________________________ CON DOMICILIO EN_____ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO(S), REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE(N) INCURRIDO NUESTRO FIADO(S). ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ


OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN. D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL FIADO. E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO


DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. FIN DEL TEXTO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P5LNO26047

FORMATO DI-4

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004. PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción Presente: De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [[“DESCRIPCIÓN DE LA OBRA].

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. fechado a los _____ de __________ de _________ Atentamente. _______________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista


FORMATO DI-5 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003 El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal.

En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de

la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos

adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:


“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se aplicaran en beneficio del Estado. Capitulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros

Articulo 222 bis Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios: I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas independientes o de participación estatal en cualquier orden o nivel de gobierno así como cualquier organismo u organización pública internacionales. Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo II de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.


FORMATO DI-6

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

PEMEX REFINACIÓN Av. Marina Nacional No.329 piso 7 Edificio “A” Col. Petróleos Mexicanos Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11311, México, D.F. At’n.: Subgerencia de Contratos en Producción Presente: De acuerdo con las bases de la licitación No. [NUMERO DE LICITACIÓN], referente a: [DESCRIPCIÓN DE LA OBRA]. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito: Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito. fechado a los _____ de __________ de _________ Atentamente. _______________________________________ Nombre y Firma del Representante Legal Nombre o Razón Social del contratista

PRIMERA: DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS … · Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del...

Documents

Transcript of PRIMERA: DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS … · Ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, piso 7 del...