pliegos interventoria

80
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL CERRITO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS LICITACIÓN PÚBLICA No. L- 003- 2014 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CASTILLO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAEl Cerrito Mayo de 2014

Transcript of pliegos interventoria

  • DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL CERRITO

    SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

    LICITACIN PBLICA No. L- 003- 2014

    PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

    OBJETO

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CASTILLO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL

    DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

    El Cerrito Mayo de 2014

  • Tabla de Contenido I. Introduccin.

    II. Aspectos Generales.

    A. Invitacin a las veeduras ciudadanas. B. Compromiso anticorrupcin. C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacin. D. Comunicaciones. E. Idioma. F. Legalizacin de documentos otorgados en el Exterior. G. Conversin de monedas.

    III. Definiciones.

    IV. Descripcin de la obra pblica.

    A. Clasificacin UNSPSC. B. Valor estimado del Contrato. C. Forma de pago. D. Plazo de ejecucin del Contrato. E. Lugar de ejecucin del Contrato.

    V. Convocatoria limitada a Mipyme.

    VI. Requisitos Habilitantes.

    A. Capacidad Jurdica. B. Experiencia. C. Capacidad Financiera. D. Capacidad Organizacional. E. Informacin financiera para Proponentes extranjeros. F. Capacidad Residual.

    VII. Evaluacin de la Oferta.

    A. Factor Econmico. B. Factor tcnico. C. Puntaje para estimular la industria nacional.

    VIII. Oferta.

    A. Presentacin.

  • B. Acreditacin de requisitos habilitantes.

    1. Capacidad jurdica. 2. Experiencia. 3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional.

    C. Capacidad Residual. D. Oferta econmica. E. Oferta tcnica.

    1. Factor capacidad tcnica ofrecida 2. Propuesta tcnica (Programa de obra) 3. Del examen y de la evaluacin del programa de obra 4. Cuadro de rendimientos y clculo de duracin de actividades 5. Diagrama de barras o Gantt 6. Diagrama pert CPM 7. Programa de generacin de empleo

    F. Ofertas alternativas. G. Apoyo a la industria nacional. H. Revisin de los requisitos habilitantes. I. Evaluacin de las Ofertas. J. Declaratoria de Desierta. K. Retiro de la Oferta. L. Devolucin de las Ofertas. M. Rechazo. N. Calidad de los oferentes y forma de presentacin y requisitos de la Propuesta. O. Vista al sitio de la obra objeto de la contratacin.

    IX. Proceso de contratacin

    A. Sobre No. 1 B. Sobre No. 2

    X. Acuerdos Comerciales.

    XI. Orden de Elegibilidad y Adjudicacin.

    XII. Riesgos.

    XIII. Garantas.

    A. Garanta de seriedad de la Oferta. B. Responsabilidad civil extracontractual.

  • C. Garanta de Cumplimiento.

    XIV. Interventora y/o supervisin.

    XV. Cronograma.

    A. Efectos de la adjudicacin B. Criterios de desempate C. Radicacin y apertura de documentos D. Firma y perfeccionamiento del contrato E. Consecuencias de la no suscripcin del contrato F. Impuestos G. Propiedad y confidencialidad de la informacin H. Suspensin temporal del contrato I. Personal J. Revisin de precios K. Prevencin de accidentes y medidas de seguridad L. Informe de accidentes M. Responsabilidad por daos y perjuicios N. Clausula penal pecuniaria convencional O. Clausula penal convencional de apremio (multas) al contratista P. Clausula penal convencional resarcitoria no definida Q. Clausulas excepcionales R. Cesin y subcontratos S. Liquidacin del contrato T. Minuta de contrato

    Anexos

    Anexo 1 Especificaciones tcnicas. Anexo 2 Compromiso anticorrupcin Anexo 3 Formato de presentacin de las Ofertas Anexo 3.1 Experiencia del proponente Anexo 4 Formato de certificado factores de calidad y/o tcnicos. Anexo 5 Formato de oferta econmica. Anexo 6 Formato de Capacidad Residual Anexo 6.1 Contratos en ejecucin y clculo de capacidad residual de contratacin como constructor

    Apndices

  • Apndice 1 Formato informe de presentacin de Ofertas. Apndice 2 Formato de verificacin de cumplimiento de los requisitos Habilitantes. Apndice 3 Formato de informe de evaluacin de Ofertas. Apndice 4 Certificacin de pago de la seguridad social Apndice 5 Compromiso de transparencia Apndice 6 Formato Ley 816 de 2003

  • I. Introduccin

    EL MUNICIPIO DE EL CERRITO pone a disposicin de los interesados el Pliego de Condiciones para la seleccin del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pblica MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CASTILLO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA El objeto del Contrato es la MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CASTILLO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Los estudios y documentos previos que incluyen el anlisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, as como cualquiera de sus anexos estn a disposicin del pblico en el Sistema Electrnico de Contratacin Pblica SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. La seleccin del contratista se realiza a travs licitacin pblica.

    II Aspectos Generales

    A. Invitacin a las veeduras ciudadanas

    En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artculo 66 de la Ley 80 de 1993 el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratacin, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

    B. Compromiso anticorrupcin

    Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcin contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcin. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacin acte en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacin anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacin del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

  • C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacin

    Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasin del anlisis de los Documentos del Proceso, la presentacin de observaciones, la preparacin y presentacin de las Ofertas, la presentacin de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias pblicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacin en el Proceso de Contratacin estar a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

    D. Comunicaciones

    Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacin deben hacerse por escrito, por medio fsico o electrnico, a cualquiera de las siguientes direcciones: OFICINA ASESORA JURDICA, ALCALDA MUNICIPAL DE EL CERRITO, PISO 2, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ELCERRITO, (Calle 7 No. 11-62). De Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm A 06: 00 pm

    Correo electrnico: [email protected]

    La comunicacin debe contener: (a) el nmero del presente Proceso de Contratacin L 003 - 2014 (b) los datos del remitente que incluyen nombre, direccin fsica, direccin electrnica y telfono; (c) identificacin de los anexos presentados con la comunicacin.

    Las reglas aplicables a la presentacin de las Ofertas estn en la seccin VIII A del presente documento.

    Las comunicaciones y solicitudes enviadas a el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA por canales distintos a los mencionados solo sern tenidas en cuenta para los propsitos del Proceso de Contratacin cuando sean radicadas a travs del canal que corresponda. EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direccin fsica o electrnica sealada en la comunicacin que responde.

    E. Idioma

    Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratacin, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la seccin VI que estn en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccin oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deber ser oficial en los trminos del artculo 251 del Cdigo General del Proceso, cumpliendo el trmite de Apostilla o consularizacin.

  • F. Legalizacin de documentos otorgados en el Exterior

    Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacin. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artculo 251 del Cdigo General del Proceso.

    G. Conversin de monedas

    Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pas en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

    Si est expresado originalmente en una moneda diferente a dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica, debe convertirse a sta moneda utilizando para ello el valor correspondiente de conversin

    Una vez que se tengan las cifras en dlares de los Estados Unidos de Amrica o si la informacin se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversin a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros tomando como referencia la informacin histrica en el siguiente sitio web: \\https:/www.banrep.gov.co/es/trm

    III Definiciones

    Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuacin se indica. Los trminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros trminos utilizados con mayscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicin contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los trminos no definidos a continuacin deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

    Definiciones

    Adjudicacin Es la decisin final del MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratacin.

    Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratacin.

  • Contrato Es el negocio jurdico que se suscribir entre el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relacin contractual que se busca establecer a travs del presente Proceso de Contratacin.

    Oferta Es la propuesta presentada a el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacin objeto del presente Pliego de Condiciones.

    Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccin y el futuro Contrato, en los que se sealan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratacin del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratacin.

    Primer Orden de Elegibilidad Es la posicin que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje ms alto luego de efectuarse la evaluacin prevista en el presente Pliego de Condiciones.

    Proponente Es la persona natural o jurdica o el grupo de personas jurdicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre s mediante las figuras de consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratacin.

    TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dlares de los Estados Unidos de Amrica certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la pgina web.

    IV Descripcin de la obra pblica

    La obra pblica a desarrollar es la MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CASTILLO - ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

    Los dems detalles del presente Proceso de Contratacin tambin se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso.

    A. Clasificacin UNSPSC

    La obra pblica objeto del presente Proceso de Contratacin est codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1:

  • TABLA 1 Clasificacin UNSPSC Descripcin 95111600 Vas de trafico abierto 72141000 Servicios de construccin de autopistas y carreteras

    NOTA: De no estar clasificados de acuerdo con lo exigido en el presente pliego a la fecha de cierre de la presente licitacin pblica, atendiendo lo estipulado en el decreto 1510 de 2013 Artculo 162, su propuesta ser RECHAZADA.

    B. Valor estimado del Contrato

    El valor estimado del contrato es de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720.000.000, oo), el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. Recursos aportados por Instituto Nacional de Vas-INVIAS e incorporados al presupuesto municipal de El Cerrito.:

    El Municipio de El Cerrito, en cumplimiento del Convenio interadministrativo N 2239 de 2013 pone a disposicin de la presente Licitacin certificado de disponibilidad No. 0000108 de 7 de febrero de 2014.

    C. Forma de pago

    EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA pagar el contrato celebrado de la siguiente manera:

    El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin frmula de ajuste. En Consecuencia, el valor definitivo del contrato ser la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista y entregadas al MUNICIPIO a su entera satisfaccin, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo tem segn la propuesta econmica.

    ANTICIPO

    EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, as: 40% como anticipo y el resto en actas parciales.

    Las actas parciales de obra, deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el supervisor por parte del Municipio o funcionario competente de la ordenacin de pago del Municipio de El Cerrito, acompaadas del pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la ltima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

  • El Municipio de El Cerrito pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentacin de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el supervisor por parte del Municipio o funcionario competente de la ordenacin de pago del Municipio de El Cerrito, acompaadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la ltima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

    Las actas de obra debern presentarse dentro de los cinco (5) das calendario siguientes al mes de ejecucin de las obras, EL CONTRATISTA deber radicar en la dependencia competente del MUNICIPIO DE EL CERRITO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el Interventor, y El Municipio de El Cerrito las pagar dentro de los cuarenta y cinco (45) das calendario siguientes a la fecha de presentacin de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) das calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podr hacer ninguna reclamacin judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, El Municipio de El Cerrito reconocer al CONTRATISTA un inters moratorio equivalente al inters legal civil vigente sobre el valor histrico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. En todo caso los pagos estarn sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto segn el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

    Pagos parciales: El saldo ser cancelado mediante actas de avance parcial de obra, de la cual se deducir el porcentaje entregado a ttulo de anticipo, hasta su amortizacin, hasta completar el 90%. Y un ltimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sujeto a la entrega final y la liquidacin del contrato, una vez sea entregado la certificacin de conformidad por parte de la Supervisin e Interventora del contrato.

    En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unin Temporal, para efectos del pago, ste deber informar el nmero del NIT, a nombre del Consorcio o Unin Temporal, as como efectuar la facturacin en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unin Temporal.

    D. Plazo de ejecucin del Contrato

    El plazo de ejecucin del contrato es de SEIS (06) MESES.

    E. Lugar de ejecucin del Contrato

    El lugar de ejecucin del Contrato es, el municipio de El Cerrito ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

  • V. Convocatoria limitada a Mipymes

    De acuerdo con lo previsto por los artculos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, el presente Proceso de Contratacin es superior a ciento veinticinco mil dlares de los Estados unidos de Amrica (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo tanto la presente convocatoria No se encuentra limitada a la participacin de Mipymes nacionales.

    VI Requisitos Habilitantes

    El Municipio de El Cerrito debe verificar con el Registro nico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificacin se har de acuerdo con el artculo 9 y 10 del Decreto 1510 de 2013 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacin expedido por Colombia Compra Eficiente.

    De conformidad con el numeral 6.1 del artculo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las caractersticas del objeto a contratar se requiera la verificacin de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA puede hacer tal verificacin en forma directa.

    A. Capacidad Jurdica

    En el presente Proceso de Contratacin pueden participar personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social est relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracin de esta asociacin debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un ao ms.

    El municipio de El Cerrito tambin revisar que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de inters para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisar el boletn de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

    Las personas jurdicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacin legal con el documento idneo expedido por la autoridad competente en el pas de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacin de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucin, objeto, duracin, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurdicamente, y sus facultades, sealando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacin o documento correspondiente del rgano directo que lo faculta.

  • B. Experiencia

    EXPERIENCIA GENERAL

    El Proponente debe acreditar experiencia general en:

    Tabla 2 Experiencia General requerida

    Contrato-Clasificador de Bienes y Servicios

    Cuanta - SMMLV

    951116000 vas de trfico abierto La sumatoria de contratos inscritos en el RUP deben ser Mayor o igual a 20.000,00 smmlv

    72141000 Servicios de construccin de autopistas y carreteras

    La sumatoria de contratos inscritos en el RUP deben ser Mayor o igual a 20.000,00 smmlv

    La experiencia que se tendr en cuenta para la calificacin sern los contratos que cumplan lo indicado, del pliego definitivo y que estn terminados y que hayan contenido la ejecucin de: Construccin y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitacin y/o pavimentacin de vas.

    Nota 1: Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucin se haya limitado nica y exclusivamente a:

    1) Alamedas, ciclo rutas. 2) Parqueaderos, obras de amoblamientos urbanos, obras de amoblamientos

    en carreteras. 3) Mantenimiento Rutinario. 4) La ejecucin de obras en vas frreas.

    EXPERIENCIA ESPECFICA

    Aportar mximo Un (1) contrato con sus respectivas actas de liquidacin, contratos celebrados, ejecutados y terminados CON UNA ENTIDAD PBLICA , QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCIN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIN Y/O PAVIMENTACIN DE VAS RURALES, cuya sumatoria se mayor o igual al 150% del presupuesto oficial en salarios mnimos mensuales legales vigentes, estimado para el presente proceso contractual, Y que dentro de sus cantidades de obra ejecutada se debe tener lo siguiente:

    - Concreto Clase D para placa huella 550 M3 - Concreto Clase G para placa huella 240 M3

  • - Concreto Clase D para cunetas revestidas 360 M3

    La experiencia del oferente plural corresponde a la suma de las experiencias que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

    Para verificar lo anterior se debe anexar copia del acta final de obra o certificacin por la entidad contratante (pblica o privada) donde se pueda comprobar las actividades solicitadas.

    La experiencia del oferente plural podr corresponder a la aportada por uno o ms de los integrantes del proponente plural.

    EQUIPO DE TRABAJO

    Director de obra: (1) Ingeniero Civil con mnimo 10 aos de experiencia general, contados a partir de la expedicin de la matricula profesional, Aportar mximo UN (1) CONTRATO O CERTIFICACION COMO DIRECTOR DE OBRA de contratos celebrados, ejecutados y terminados con una entidad pblica , que dentro de sus actividades haya contenido LA CONSTRUCCIN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIN Y/O PAVIMENTACIN DE VAS RURALES, que hay sido de un valor igual o mayor al 1 50% del presupuesto oficial en salarios mnimos mensuales legales vigentes, estimado para el presente proceso contractual, Y que dentro de sus cantidades de obra ejecutada se debe tener lo siguiente:

    - Concreto Clase D para placa huella 550 M3 - Concreto Clase G para placa huella 240 M3 - Concreto Clase D para cunetas revestidas 360 M3

    El proponente, podr ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como contratista se le aceptar igualmente para director de obra.

    En ningn caso, se admitir que el Director de Obra sea a la vez el Residente de Obra. En el caso de de Consorcios o Uniones Temporales, se puede presentar que uno de sus integrantes sea el director de obra y otro el residente de obra.

    Residente de Obra. (1) ingeniero civil con mnimo 5 aos de experiencia general, contados a partir de la expedicin de la matricula profesional, quien ser coordinador y responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial, con experiencia acreditada mediante la presentacin de Un (1) contrato como Ingeniero Residente, contratos celebrados, ejecutados y terminados CON UNA ENTIDAD PBLICA , QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCIN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIN Y/O PAVIMENTACIN DE VAS RURALES, que haya sido mayor o igual al 150% del presupuesto oficial en salarios mnimos mensuales legales vigentes, estimado para el

  • presente proceso contractual, Y que dentro de sus cantidades de obra ejecutada se debe tener lo siguiente:

    - Concreto Clase D para placa huella 550 M3 - Concreto Clase G para placa huella 240 M3 - Concreto Clase D para cunetas revestidas 360 M3

    En caso de no cumplir alguno de los literales exigidos para la experiencia especfica, la propuesta se considerar NO CUMPLE TECNICAMENTE.

    Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la informacin necesaria para realizar la verificacin, el contrato no se tendr en cuenta para validar la experiencia especfica del proponente o para cumplir con los requisitos mnimos para efectos de la evaluacin

    En ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrn complementar, mejorar o modificar su oferta.

    El incumplimiento de estos requisitos inhabilitar la propuesta para la calificacin econmica.

    C. Capacidad Financiera.

    El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacin contenida en el RUP.

    Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

    Indicador

    ndice requerido ndice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

    Mayor o igual a 30

    ndice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

    Menor o igual a 29%

    Razn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

    Mayor o igual a 50

    Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente

    Mayor o igual al 300% del presupuesto oficial

    Patrimonio = Activo total - Pasivo total Mayor o igual al 300% del presupuesto oficial

  • Si el Proponente es un consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacin y Verificacin de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacin.

    D. Capacidad Organizacional.

    El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacin contenida en el RUP y los Estados Financieros (Balance general, Estado de resultados con sus respectivas notas) con corte al 31 de Diciembre del 2013.La informacin Financiera contenida en el RUP debe coincidir con Los Estados Financieros.

    Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

    Indicador ndice requerido Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio

    Mayor o igual al 24%

    Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total

    Mayor o igual a 20%

    Si el Proponente es un consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacin y Verificacin de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacin.

    E. Informacin financiera para Proponentes extranjeros

    Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacin financiera que se relaciona a continuacin, de conformidad con la legislacin propia del pas de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacin de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pas de origen:

    (i) Balance general (ii) Estado de resultados

    Los anteriores documentos tambin deben ser presentados utilizando el Plan nico de Cuentas para Colombia (PUC).

    F. Capacidad Residual

    El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacin igual o superior al 20% con respecto al presupuesto oficial.

    De conformidad con lo establecido en los artculos 18 del Decreto 1510 de 2013, el interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de

  • Contratacin. Dicha capacidad se calcular teniendo en cuenta la Gua para la verificacin de la Capacidad Residual del Proponente, publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal nico de Contratacin www.contratos.gov.co, para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO O UNIN TEMPORAL) debe presentar los siguientes documentos, as:

    La lista de los Contratos en Ejecucin suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, as como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesin y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

    Los estados financieros auditados de los ltimos dos (2) aos, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si est obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no est obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) aos de informacin financiera, debe presentar los estados financieros al corte del ltimo mes con respecto a la fecha de presentacin de la oferta.

    Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propsito especial, consorcio o unin temporal en los cuales el proponente participe, se tendr en cuenta el porcentaje de participacin del proponente en la respectiva sociedad de propsito especial, consorcio o unin temporal.

    Si el proponente es un consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura, se verificar la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual ser calculada con base en lo establecido en el presente artculo. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendr en cuenta el porcentaje de participacin de cada integrante en la respectiva sociedad de propsito especial, consorcio o unin temporal.

    En caso de proponente plural (Consorcio o Unin Temporal) conformado por personas naturales o jurdicas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia y/o personas naturales o jurdicas extranjeras sin domicilio en Colombia, la capacidad residual de contratacin (Cr) se entender como la suma de las capacidades individuales de los miembros nacionales.

    VII Evaluacin de la Oferta

    El municipio de El Cerrito Evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccin VI.

    En la evaluacin de las Ofertas el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA realizar ponderacin del factor econmico y el tcnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 5.

  • Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 al Anexo 6 establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentacin de la Oferta.

    Tabla 5 - Puntaje por criterios de evaluacin Criterio de Evaluacin Puntaje

    1. Factor Econmico 500 2. Factor Tcnico 400 3. Incentivo a la Industria Nacional 100

    Total 1000

    En caso de empate en el puntaje total de dos o ms Ofertas, el municipio de El Cerrito debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artculo 33 del Decreto 1510 de 2013.

    A. Factor Econmico

    El municipio de El Cerrito, a partir del valor total corregido de las propuestas asignar Un mximo de quinientos (500) puntos acumulables de conformidad con el mtodo escogido en forma aleatoria para la ponderacin de la oferta econmica:

    Tabla 6 - Mtodos de evaluacin de la oferta econmica Mtodo

    Media aritmtica Media aritmtica alta Media geomtrica con presupuesto oficial Menor valor

    Para la determinacin del mtodo se tomarn los primeros dos decimales de la TRM a la fecha de la adjudicacin. El mtodo debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacin.

  • Tabla 7 - Asignacin de mtodo de evaluacin segn TRM Rango (inclusive) Numero Mtodo

    De 0.00 a 0.24 1 Media aritmtica De 0.25 a 0.49 2 Media aritmtica alta De 0.50 a 0.74 3 Media geomtrica con presupuesto oficial De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

    1. Media aritmtica Consiste en la determinacin del promedio aritmtico de las Ofertas vlidas y la asignacin de puntos en funcin de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmtico, como resultado de aplicar las siguientes frmulas:

    Donde, = Media aritmtica.

    Xi = Valor de la oferta i sin decimales n = Nmero total de las Ofertas vlidas presentadas

    Obtenida la media aritmtica se proceder a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente frmula:

    500 x para valores menores o iguales a

    Puntaje i = 500 x para valores mayores a

    Donde, X = Media aritmtica. Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Nmero de oferta. En el caso de ofertas econmicas con valores mayores a la media aritmtica se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmtica y el valor de la Oferta, como se observa en la frmula de ponderacin.

  • 2. Media aritmtica alta Consiste en la determinacin de la media aritmtica entre el valor total sin decimales de la Oferta vlida ms alta y el promedio aritmtico de las Ofertas vlidas y la asignacin de puntos en funcin de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmtica, como resultado de aplicar las siguientes frmulas:

    Donde, = Media aritmtica alta

    = Valor total sin decimales de la oferta ms alta

    = Promedio aritmtico de las ofertas vlidas

    Obtenida la media aritmtica alta se proceder a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente frmula:

    500 x para valores menores o iguales a

    Puntaje i = 500 x para valores mayores a

    Donde, = Media aritmtica alta

    = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Nmero de oferta.

  • En el caso de Ofertas econmicas con valores mayores a la media aritmtica alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmtica alta y el valor de la Oferta, como se observa en la frmula de ponderacin.

    3. Media geomtrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geomtrica de las Ofertas vlidas y el presupuesto oficial un nmero determinado de veces y la asignacin de puntos en funcin de la proximidad de las Ofertas a dicha media geomtrica, como resultado de aplicar las frmulas que se indican en seguida. Para el clculo de la media geomtrica con presupuesto oficial se tendr en cuenta el nmero de Ofertas vlidas y se incluir el presupuesto oficial del Proceso de Contratacin en el clculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

    Tabla 8- Asignacin de nmero de veces del presupuesto oficial Nmero de Ofertas (n) Nmero de veces que se incluye el presupuesto Oficial

    (nv) 1 3 1 4 6 2 7 9 3 10 12 4 13 15 5

    Y as sucesivamente, por cada tres Ofertas vlidas se incluir una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratacin.

    Posteriormente, se determinar la media geomtrica con la inclusin del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente frmula:

    Donde,

    = Media geomtrica con presupuesto oficial.

  • = Nmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). = Nmero de Ofertas vlidas.

    = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacin. Pi = Valor de la oferta econmica sin decimales del Proponente i.

    Establecida la media geomtrica se proceder a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente procedimiento:

    500 x para valores menores o iguales a

    Puntaje i = 500 x para valores mayores a

    Donde,

    = Media geomtrica con presupuesto oficial. Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Nmero de oferta.

    En el caso de Ofertas econmicas con valores mayores a la media geomtrica con presupuesto oficial se tomar el valor absoluto de la diferencia entre la media geomtrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la frmula de ponderacin.

    4. Menor valor Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacin de puntos en funcin de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las frmulas que se indican en seguida. Para la aplicacin de este mtodo el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA proceder a determinar el menor valor de las Ofertas vlidas y se proceder a la ponderacin, de acuerdo con la siguiente frmula:

    Puntaje i =

    Donde,

    = Menor valor de las Ofertas vlidas. Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

  • i = Nmero de oferta.

    En este caso se tomar el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la frmula de ponderacin. Para todos los mtodos descritos se tendr en cuenta hasta el sptimo (7) decimal del valor obtenido como puntaje.

    B. Factor tcnico

    La oferta tcnica tiene un puntaje de hasta 400 puntos, y se calcular de acuerdo con los siguientes criterios:

    Tabla 9

    Criterio Puntaje

    Programa de Obra - Diagrama de Barras o Gantt

    Hasta 80

    Programa de Obra - Diagrama CPM- PERT

    Hasta 80

    Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades

    Hasta 80

    Certificacin y disponibilidad de maquinaria y equipo

    Hasta 80

    Personal mnimo para la obra Hasta 80 Total 400

    Se asignar un mximo puntaje de 400 puntos al proponente que presente completos los siguientes componentes a la oferta tcnica:

    PROPUESTA TCNICA (PROGRAMA DE OBRA). El proponente deber estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta convocatoria y presentar el programa de construccin en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboracin deber utilizar software para programacin de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro similar. El proponente deber entregar lo solicitado anteriormente, en medio impreso legible y en medio magntico compatible con el software Microsoft Project, lo anterior para facilitar su revisin y asignacin de puntaje So pena de rechazo de la propuesta. Los requisitos mnimos que debe cumplir la programacin de la obra, son los siguientes:

  • El proponente debe definir el proceso de construccin acorde con las necesidades del proyecto, los planos y diseos, las especificaciones de construccin, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido.

    Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt y el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades

    El plazo del programa presentado, sea igual o menor al plazo de ejecucin del contrato. El programa deber ser estructurado por actividades tareas. No se aceptan programas por captulos. Todos los tems del Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios debern hacer parte del programa.

    Por razones de revisin del plazo nico, los dos diagramas debern sealar claramente una Ruta Crtica conformada por actividades que posean holgura total cero y deben tener un nico inicio y un nico fin.

    El Diagrama PERT deber contener la siguiente informacin: Identificacin y nombre de la actividad y duracin. El diagrama debe tener un nico inicio y un nico fin, el clculo del tiempo se har en das enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresin en formato de de pliego, como mnimo, para una mejor comprensin.

    El Diagrama de barras o de Gantt deber contener la siguiente informacin: Identificacin y nombre de la actividad, duracin, actividades predecesoras ( antecesoras). El diagrama debe tener un nico inicio y un nico fin, el clculo del tiempo se har en das enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresin en formato de de pliego como mnimo, para una mejor comprensin.

    El programa presentado formar parte integrante del contrato de construccin que se firmar entre las partes. El Municipio de El Cerrito slo autorizar su modificacin durante la ejecucin del contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificacin de este programa, el nuevo deber ser evaluado y aprobado nuevamente por El Municipio de El Cerrito.

    DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACIN DEL PROGRAMA DE OBRA. El Municipio de El Cerrito evaluar todos los aspectos relacionados con la formulacin de un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodologa exigida en este pliego de condiciones.

    El Comit Evaluador realizar la evaluacin del Programa, siguiendo el siguiente procedimiento:

    Verificar que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades.

  • Verificar que no presente errores aritmticos.

    Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararn hbiles para la asignacin de puntaje por concepto de PROGRAMA DE OBRA.

    Inicialmente se verificar el cumplimiento de los requisitos mnimos del programa de obra:

    Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt y el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades.

    Que el plazo del programa presentado, sea igual al plazo de ejecucin del contrato. Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodologa descrita en este captulo.

    El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mnimos determinar la asignacin de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Obra.

    Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mnimos expresados en este Pliego de Condiciones, pasarn a una evaluacin detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento:

    CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CLCULO DE DURACIN DE ACTIVIDADES HASTA 80 PTS

    El Comit Evaluador aplicar el siguiente procedimiento:

    a-) Verificar que la informacin presentada en el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades sea acorde con las actividades representativas de la propuesta, y que sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados. El Comit Evaluador determinar el nmero de inconsistencias y corregir la informacin presentada, tomando como datos ciertos los Anlisis de Precios Unitarios presentados con la propuesta.

    b-) Verificar que las cantidades de obra consignadas en el (Columna A), coincidan exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios. El Comit Evaluador corregir las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas.

    c-) Verificar que el proponente haya definido segn su criterio el contenido de las columnas B, D, G, I, M, O, S, U, que servirn de datos de entrada para el clculo de otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comit Evaluador considerar que informacin substancial fue omitida y proceder a

  • asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Clculo de duracin de Actividades.

    d-) Verificar que la informacin de las columnas que presentan frmula de clculo no presenten errores aritmticos en sus operaciones aritmticas (Columnas E, H, K, L, N, Q, R, T, V y W). El Comit Evaluador corregir los errores aritmticos encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas.

    El Comit Evaluador proceder a verificar el nmero de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el procedimiento descrito en los literales a), b), c) y d). Asignar el puntaje de la siguiente forma:

    NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS

    PUNTAJE OBTENIDO

    Ninguna 80 1 2 inconsistencias 60 3 4 inconsistencias 30 Ms de 4 inconsistencias 0

    Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluacin del Cuadro de Rendimientos y Clculo de duracin de Actividades, no sern tenidas en cuenta para la evaluacin de los Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, ser de CERO (0) PUNTOS. DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (80 PUNTOS) El Comit Evaluador aplicar el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt de Barras:

    Verificar que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades descritas en el ANEXO 5- PROPUESTA ECONOMICA, Cualquier diferencia en la descripcin de las actividades, dar como consecuencia la asignacin de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras.

    Verificar que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades ANEXO 9. en la Columna W (duracin en das calendario), efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigar con la prdida de dos (2) puntos acumulables.

    Verificar que para cada actividad se consigne la informacin solicitada: das de proyecto, actividades predecesoras antecesoras, por cada concepto solicitado y no presentado, se castigar con la prdida de cinco (5) puntos acumulables.

    Verificar que los clculos efectuados, las actividades predecesoras antecesoras, no presenten inconsistencias errores aritmticos. Cualquier inconsistencia error aritmtico, se

  • castigar con la prdida de cinco (5) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias errores aritmticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigar con la prdida de cinco (0.5) puntos acumulables.

    Verificar que la duracin de las barras del diagrama, coincidan con la duracin calculada y presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se castigar con la prdida de cero punto cinco (5) puntos acumulables.

    El mnimo puntaje que se asignar por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, ser de CERO (0) PUNTOS, an si las inconsistencias o errores aritmticos presentados dieran lugar a puntajes menores.

    DIAGRAMA PERT- CPM (80 PUNTOS) El Comit Evaluador aplicar el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert:

    Verificar que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades. Cualquier diferencia en la descripcin de las actividades dar como consecuencia la asignacin de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. Verificar que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y Clculo de Duracin de Actividades, en la Columna W (duracin en das calendario), efectuadas las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigar con la prdida de dos (2) puntos acumulables. Verificar que para cada actividad se consigne la informacin solicitada: identificacin y nombre de la actividad y duracin. Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigar con la prdida de cinco (5) puntos acumulables. Verificar finalmente que la informacin de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el nombre de las actividades, duracin, fechas de iniciacin y terminacin, actividades predecesoras, luego de efectuar las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigar con la prdida de cinco (5) puntos acumulables. El mnimo puntaje que se asignar por concepto de Diagrama Pert, ser de CERO (0) PUNTOS, an si las inconsistencias o errores aritmticos presentados dieran lugar a puntajes menores. No se aceptan propuestas que presenten la propuesta tcnica en un formato diferente o modificado al contenido en los anexos del pliego de condiciones, lo cual genera el rechazo de la propuesta.

    CERTIFICACION Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (MAXIMO 80 PTS). El proponente deber acreditar propiedad del equipo a suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operacin necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones tcnico mecnicas caractersticas y tecnologa, para cumplir con los

  • programas, plazos y especificaciones tcnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacin del equipo considerado en el anlisis de los precios unitarios de la propuesta estarn all incluidos. El equipo mnimo que debe certificar el proponente para la ejecucin de obra es:

    EQUIPO CANT MODELO MINIMO

    RETROEXCAVADORA MOTONIVELADORA VOLQUETA

    1 1 2

    2.008 2.008 2.008

    Puntaje por disponibilidad de equipos y maquinaria

    PERSONAL MINIMO REQUERIDO (HASTA 80 PTS)

    Director de obra: (1) Ingeniero Civil con mnimo 10 aos de experiencia general, contados a partir

    EQUIPO CANT PROPIO NO PROPIO RETROEXCAVADORA

    1 20 PUNTOS POR EQUIPO =20 PUNTOS

    10 PUNTOS POR EQUIPO = 10 PUNTOS

    MOTONIVELADORA

    1 20 PUNTOS POR EQUIPO =20 PUNTOS

    10 PUNTOS POR EQUIPO = 10 PUNTOS

    VOLQUETA 2 20 PUNTOS POR EQUIPO =40 PUNTOS

    10 PUNTOS POR EQUIPO = 20 PUNTOS

    Para certificar la informacin de equipo propio se deber anexar: factura de compra y/o documento de propiedad y/o contrato de alquiler

    En el caso de acreditar una sola de estas condiciones o no acreditar ninguna NO se otorgara puntaje correspondiente por este criterio.

    La informacin requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacin del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generar la no asignacin del puntaje respectivo.

    Para estructuras plurales ser vlida la suma de los equipos propios o en alquiler de cada uno de los integrantes.

  • de la expedicin de la matricula profesional, Aportar mximo UN (1) CONTRATO O CERTIFICACION COMO DIRECTOR DE OBRA de contratos celebrados, ejecutados y terminados con una entidad pblica , que dentro de sus actividades haya contenido LA CONSTRUCCIN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIN Y/O PAVIMENTACIN DE VAS RURALES, que hay sido de un valor igual o mayor al 1 50% del presupuesto oficial en salarios mnimos mensuales legales vigentes, estimado para el presente proceso contractual, Y que dentro de sus cantidades de obra ejecutada se debe tener lo siguiente:

    - Concreto Clase D para placa huella 550 M3 - Concreto Clase G para placa huella 240 M3 - Concreto Clase D para cunetas revestidas 360 M3

    El proponente, podr ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como contratista se le aceptar igualmente para director de obra.

    En ningn caso, se admitir que el Director de Obra sea a la vez el Residente de Obra. En el caso de de Consorcios o Uniones Temporales, se puede presentar que uno de sus integrantes sea el director de obra y otro el residente de obra.

    Residente de Obra. (1) ingeniero civil con mnimo 5 aos de experiencia general, contados a partir de la expedicin de la matricula profesional, quien ser coordinador y responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial, con experiencia acreditada mediante la presentacin de Un (1) contrato como Ingeniero Residente, contratos celebrados, ejecutados y terminados CON UNA ENTIDAD PBLICA , QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCIN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIN Y/O PAVIMENTACIN DE VAS RURALES, que haya sido mayor o igual al 150% del presupuesto oficial en salarios mnimos mensuales legales vigentes, estimado para el presente proceso contractual, Y que dentro de sus cantidades de obra ejecutada se debe tener lo siguiente:

    - Concreto Clase D para placa huella 550 M3 - Concreto Clase G para placa huella 240 M3 - Concreto Clase D para cunetas revestidas 360 M3

    Puntaje por personal propuesto:

    Director de obra 40 puntos Residente de obra 40 puntos

    En caso de no cumplir con las exigencias de experiencia de cada uno de los profesionales descrita anteriormente se asignara cero puntos.

  • APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS).

    Los Proponentes que ofrezcan bienes o servicios de origen nacional o los extranjeros que hayan aportado el informe de la misin diplomtica colombiana del pas de origen del proponente, tendrn CIEN (100) PUNTOS.

    Los Proponentes que ofrezcan bienes o servicios de origen extranjero que no cuenten con el informe de la misin diplomtica colombiana del pas de origen del proponente, obtendrn CINCUENTA (50) PUNTOS.

    Para la asignacin de este puntaje se tendr en cuenta lo indicado por el proponente en la carta de presentacin de la oferta (Formato No. 1). Los extranjeros debern presentar el informe de la misin diplomtica colombiana del pas de origen del proponente

    VIII Oferta

    A. Presentacin

    Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 al Anexo 6, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la seccin XIV, y acompaadas de los documentos solicitados en esta seccin, as como de la garanta de seriedad de la Oferta a la que se refiere la seccin XII A del presente Pliego de Condiciones.

    Las Ofertas estarn vigentes por el trmino de sesenta (60) das calendario, contados desde la fecha de presentacin de Ofertas establecida en el Cronograma.

    Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeracin debe iniciar con el nmero uno (1).

    Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio fsico y magntico.

    La presentacin de la Oferta implica la aceptacin por parte del Proponente de la distribucin de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

    En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, el municipio de El Cerrito las abrir en el lugar indicado para la presentacin fsica de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

  • El da del vencimiento del trmino para presentar las Ofertas, el municipio de El Cerrito publicar un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentacin de las Ofertas en el formato contenido en el Apndice 1.

    B. Acreditacin de requisitos habilitantes

    El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

    1. Capacidad jurdica

    (i) Certificado de existencia y representacin legal expedido por la cmara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

    (ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

    (iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participacin de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representacin legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

    (iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

    (v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de seleccin, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

    2. Experiencia

    Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

    3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

    Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unin temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

    C. Capacidad Residual

    El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.

  • D. Oferta econmica

    El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.

    E. Oferta tcnica

    El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.

    F. Ofertas alternativas

    De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de l artculo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden presentar alternativas tcnicas y econmicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicacin del contrato.

    Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la informacin necesaria para su anlisis y una descripcin detallada del procedimiento de construccin, caractersticas de los materiales y equipos, y anlisis de costos.

    Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnolgica, deben estar incluidos en los respectivos tems de la Oferta. Slo sern consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicacin del Contrato y la seleccin de la alternativa ser potestad del municipio de El Cerrito.

    G. Apoyo a la industria nacional

    En seguimiento a lo establecido en el artculo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a travs del sistema de compras y contratacin pblica en la evaluacin de las Ofertas: a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirn un puntaje de cien (100) puntos y b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, tcnicos y operativos nacionales recibirn un puntaje cincuenta (50) puntos.

    H. Revisin de los requisitos habilitantes

    EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA revisar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la seccin VI del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicacin. El municipio de El Cerrito debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la seccin VI en el formato contenido en el Apndice 2.

    I. Evaluacin de las Ofertas

  • Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la seccin VI sern evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la seccin VIII.

    El municipio de El Cerrito debe publicar el informe de evaluacin de Ofertas en la oportunidad sealada en el Cronograma de que trata la seccin XIV en el formato contenido en el Apndice 3.

    J. Declaratoria de Desierta

    El municipio de El Cerrito declarar desierto el presente proceso de seleccin cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurdicos, tcnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal del municipio de El Cerrito o su delegado no acoja la recomendacin del comit evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deber motivar su decisin; y (e) se presenten los dems casos contemplados en la ley.

    K. Retiro de la Oferta

    Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de seleccin, podrn retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por el municipio de El Cerrito antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

    Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le ser devuelta al Proponente sin abrir, previa expedicin de un recibo firmado por el solicitante.

    L. Devolucin de las Ofertas

    Una vez finalizado el proceso de seleccin los Proponentes no favorecidos con la adjudicacin del contrato, podrn acercarse a reclamar el original de la garanta de seriedad de la Oferta y los dems documentos, dentro de los 15 das hbiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicacin, previsto en el Cronograma; de lo contrario, el municipio de El Cerrito proceder al archivo de la Oferta original y la destruccin de su copia.

    M. Rechazo

    En adicin a otras causas previstas por la ley, el municipio de El Cerrito rechazar las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 1. Sean presentadas despus de vencido el plazo establecido para el efecto en el

    Cronograma. 2. No hayan suscrito el compromiso anticorrupcin contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan

    cumplido durante el Proceso de Contratacin.

  • 3. Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades sealadas por la Constitucin, la Ley y en especial las sealadas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Cuando este hecho sobrevenga en algn proponente, se entender que renuncia a la participacin en el proceso de seleccin y a los derechos surgidos del mismo.

    4. La presentacin de varias ofertas por parte del mismo proponente para la presente convocatoria (por s o por interpuesta persona).

    5. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen informacin imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad o induzcan al Municipio a error, para beneficio del proponente.

    6. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el anlisis de las propuestas, o en el acto de adjudicacin del contrato, o de informarse indebidamente del mismo.

    7. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 8. Cuando se presenten propuestas posteriores a la hora lmite para recepcin de propuestas o en

    lugar diferente. 9. Cuando el proponente no aclare, responda o allegue documentos faltantes o informacin

    solicitada en la oportunidad perentoria sealada por el Municipio para tal efecto. 10. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones tcnicas mnimas solicitadas en el

    presente Pliego de Condiciones. 11. Cuando la garanta de la seriedad de la oferta no se presente de manera simultnea con la

    propuesta. 12. Formar parte de ms de un Consorcio o Unin Temporal. 13. No anexar la carta de presentacin de la propuesta. 14. No incluir el objeto social actividades relacionadas directamente con el objeto presente proceso

    pblico y no cumplir la sociedad con la duracin exigidos en el Pliego de Condiciones, al momento del cierre de la presente Licitacin.

    15. No estar inscrito el proponente o alguno de sus miembros en el Registro nico de Proponentes de la Cmara de Comercio en la actividad, especialidad y grupo (s) en las condiciones exigidas en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, segn el caso.

    16. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0).

    17. Cuando el valor total de la propuesta exceda el del presupuesto oficial. 18. Cuando no corresponda la propuesta econmica al presente proceso de seleccin, salvo si se

    trata de un error en la identificacin del proceso. 19. Presentar propuesta alternativa condicionada. 20. No incorporar el porcentaje de AIU en las condiciones establecidas en el presente pliego.

  • 21. Estar reportado el proponente o alguno de sus miembros en el Boletn de Responsables Fiscales emitido por la Contralora General de la Repblica.

    22. Cuando el proponente presente antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

    23. Las dems contempladas en el pliego de condiciones.

    N. calidad de los oferentes y forma de presentacin y requisitos formales de la Propuesta.

    En la presente seleccin podrn participar las personas naturales o jurdicas legalmente constituidas para funcionar en el pas y que su objeto social les permita contratar de acuerdo con el objeto del presente proceso y que no estn incursos en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, sealadas por la Constitucin Poltica y la Ley. Los oferentes podrn participar independientemente o a travs de consorcios o uniones temporales, siempre y cuando cada uno de los integrantes del mismo, tengan su objeto registrado en Cmara de Comercio y les permita asociarse.

    La direccin, telfono, fax y correo electrnico que aparezca en cada propuesta, ser la que el Municipio utilice para todos los efectos relacionados con las comunicaciones y notificaciones a las que se refiere este Pliego de Condiciones. Es responsabilidad exclusiva de cada oferente informar con la debida anticipacin y por escrito el cambio en cualquiera de dichos datos.

    Cada una de las partes que componen la oferta, se diligenciar teniendo en cuenta las instrucciones y formatos contenidos en el presente pliego de condiciones, sin efectuar cambios en su redaccin original y conservando el orden establecido. Si el oferente quisiera adicionar alguna explicacin o aclaracin, deber hacerla en carta separada y consignarla dentro de anexo debidamente numerado y foliado. Adicionalmente: los documentos debern presentarse en sobres separados para cada componente. Los proponentes deben abstenerse de acompaar proyectos o minutas del contrato. No se recibirn propuestas presentadas despus de la fecha y hora exactas definidas para el cierre de la seleccin abreviada o radicadas en lugar y oficina diferente a la sealada en el presente pliego de condiciones.

    El Municipio se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacin que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacin de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

    Con la presentacin de la oferta, el proponente manifiesta que estudi los Pliego de Condiciones y todos los documentos de la invitacin, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de

  • ejecucin, que formul su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que adems, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150, Decreto 1510 de 2013 y dems normas complementarias.

    En la propuesta no podrn sealarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de Condiciones. En caso de hacerlo, se tendrn por no escritas y, por lo tanto, prevalecern las disposiciones respectivas contenidas en este documento.

    Todos los documentos del proceso se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entender como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, sern de su exclusiva responsabilidad.

    En consecuencia, el Municipio de El Cerrito Valle del Cauca no ser responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretacin u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboracin de su oferta. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales sern ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacin, no se considerar como excusa vlida para la futura formulacin de eventuales reclamaciones.

    Antes de asistir a las audiencias o presentar su oferta, el proponente voluntariamente por su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar la localizacin, complejidad y dificultades de la prestacin del servicio, sus distancias, pendientes y estado de las vas y todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan afectar el costo o su tiempo de ejecucin. En tal sentido no habr lugar a expedicin de constancia de visita por parte del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca. El hecho de que los Proponentes no se familiaricen con los detalles y condiciones bajo las cuales ser ejecutado el servicio, no se considerar como excusa vlida para posteriores reclamaciones.

    O. Visita al sitio de la obra objeto de la contratacin

    De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, los oferentes interesados en participar en el proceso de seleccin debern presentarse el da y hora indicados en el sitio de la obra objeto de la contratacin, cumpliendo con las siguientes condiciones:

    Presentar Copia de Certificado de existencia y representacin legal de la persona jurdica o natural interesada en ofertar.

    Fotocopia de Cedula de ciudadana. Si el delegado para asistir a la visita tcnica no es el representante legal, debe presentar

    autorizacin autenticada del representante. El asistente a la visita por parte del oferente debe ser ingeniero Civil o de Transporte y

    Vas, con tarjeta profesional vigente.

  • Se descartan y no se tendrn en cuenta para la Visita de obra, los inscritos que incurran en los siguientes hechos:

    Cuando el oferente no haya presentado manifestacin de inters en los plazos establecidos. Cuando el oferente es un Consorcio o Unin temporal, y al presentar manifestacin de inters no hubiese cumplido con los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.

    El sitio de encuentro el da y hora sern indicados en el cronograma.

    Esta visita es requisito habilitante para la presentacin de la oferta.

    IX. Proceso de contratacin

    Se solicita a los proponentes presentar sus propuestas, sujetndose al orden y al cumplimiento de los requisitos establecidos por el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, con el fin de facilitar su estudio.

    No se aceptarn propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso. Tampoco se aceptarn las propuestas enviadas por correo, ni por correo electrnico, ni propuestas parciales.

    Una vez presentada la propuesta no se aceptar a los proponentes, variacin alguna en sus trminos, lo cual no obsta que el MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias.

    La propuesta debe estar suscrita por la persona autorizada para firmar en nombre del proponente, queda entendido que la firma del representante legal en la carta de presentacin compromete al oferente en todo lo establecido en su oferta.

    El sobre, paquete o caja deber identificarse as:

    SEORES MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA Contiene oferta para participar en la: Seleccin Abreviada No. Nombre del proponente Nit

    El oferente podr solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia del cierre de la Convocatoria, la no consideracin de su oferta y su devolucin. Los sobres con su contenido sern devueltos sin abrir y de ello se dejar constancia en el acta de cierre de la Convocatoria.

  • El contenido de los sobres es el siguiente:

    A. Sobre N 1

    En este sobre el proponente deber presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos tcnicos, financieros y jurdicos exigidos como factores para evaluar el cumplimiento de los REQUISITOS HABILITANTES, teniendo en cuenta que la omisin de aquellos necesarios para la comparacin de las propuestas, impedir tenerla en cuenta para su evaluacin y posterior adjudicacin.

    En ste sobre se incluir igualmente la garanta de seriedad de la propuesta.

    El proponente deber adjuntar en medio fsico y en medio magntico Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, mximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacin aportada en su propuesta correspondiente al formulario para la experiencia, la cual debe ser idntica a la aportada en el medio fsico el cual prevalecer frente al medio magntico aportado.

    B. Sobre N 2

    En este sobre el proponente deber incluir:

    Oferta Econmica: Deber incluir su propuesta econmica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los tems exigidos y relacionados (descripcin y/o actividad, unidad y cantidad) en el Anexo No. 1 presupuesto oficial.

    El proponente deber adjuntar en medio fsico y en medio magntico Disco Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, mximo office 2007, bajo plataforma Windows, la informacin aportada en su propuesta econmica para el modulo o mdulos a los cuales se presente, la cual debe ser idntica a la aportada en el medio fsico el cual prevalecer frente al medio magntico aportado.

    Estarn a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracin y presentacin de su propuesta, y el Municipio, en ningn caso, ser responsable de los mismos.

    La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente proceso, en la fecha y hora sealada en la cronologa del presente proceso de seleccin.

    No se aceptarn propuestas enviadas por correo, fax, correo electrnico ni radicadas en las ventanillas de correspondencia de El MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.

    Se entendern recibidas por el Municipio las ofertas que a la fecha y hora indicada en la Cronologa del Proceso, se encuentren en el lugar destinado para la recepcin de las mismas, Oficina Asesora

  • Jurdica, Calle 7 Nro. 11-62 segundo piso, en consecuencia se darn por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en el presente pliego de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la Alcalda.

    En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el Municipio podr solicitar las aclaraciones pertinentes.

    Ser responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacin de la propuesta original as como sus copias, por lo tanto, EL Municipio o no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estn identificadas incorrectamente, caso en el cual se tendr como NO presentada.

    X. Acuerdos Comerciales

    El Proceso de Contratacin est sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de pases con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacin, sern tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrn derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la seccin G captulo VIII

    Tabla 10 Cobertura Acuerdos Comerciales Acuerdo comercial Entidad estatal

    incluida Presupuesto del Proceso de contratacin superior al valor del acuerdo comercial

    Excepcin aplicable al proceso de contratacin

    Proceso de contratacin cubierto por el acuerdo comercial

    Canad NO NO NO NO Chile NO NO NO NO Estados Unidos NO NO NO NO El Salvador NO NO NO NO Guatemala NO NO NO NO Honduras NO NO NO NO Liechtenstein NO NO NO NO Suiza NO NO NO NO Mxico NO NO NO NO Unin Europea NO NO NO NO

    XI. Orden de Elegibilidad y Adjudicacin

    El Contrato se adjudicar en audiencia pblica, segn el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluacin. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicar el proceso, mdulo o mdulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y

  • que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o proceder a la declaratoria de desierta del proceso, mdulo o mdulos, si a ello hubiere lugar.

    La audiencia pblica se celebrar en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la seccin XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejar constancia en acta.

    En el evento que el Alcalde del Municipio de El Cerrito o su delegado no acoja la recomendacin del comit evaluador, deber justificarlo en el acto administrativo de adjudicacin o declaratoria de desierta.

    XII. Riesgos

    Esta matriz se encuentra publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego de Condiciones.

    El da [Incluir fecha] se llevar a cabo la audiencia a la que se refieren el artculo 30 de la ley 80 de 1993, artculo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artculo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artculo 39 del Decreto 1510 de 2013. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, el Municipio de El Cerrito, se pronunciar sobre la pertinencia o no de las mismas y establecer la estimacin, tipificacin y asignacin definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratacin.

    Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacin adicional, la misma solo ser estudiada y tenida en cuenta por parte del municipio de El Cerrito, nicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

    XIII. Garantas

    A. Garanta de seriedad de la Oferta

    El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garanta de seriedad de la oferta a favor de EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA Contratante por un valor del diez (10%) por ciento del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentacin de la Oferta y hasta la aprobacin de la garanta de cumplimiento del contrato.

    B. Responsabilidad civil extracontractual

    El Contratista de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, deber presentar una pliza de seguro que proteja al Municipio de El Cerrito de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, as como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

  • o Tomador o Afianzado: Contratista. o Asegurados: Municipio de El Cerrito o Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Municipio de El Cerrito o Cuanta: El contratista deber constituir a favor del Municipio pliza por una cuanta que se

    fijara de acuerdo al artculo 126 del Decreto 1510 de 2013, por todo el periodo de ejecucin del contrato

    C. Garanta de Cumplimiento

    El contratista debe presentar una garanta de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante, dicha garanta de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

    Tabla 11 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garanta de cumplimiento

    Amparo Suficiencia Vigencia Buen manejo y correcta inversin del anticipo

    Por una cuanta equivalente al ciento por ciento (100%) del valor fiscal del anticipo.

    Con una vigencia igual al trmino de ejecucin del contrato y cuatro (3) meses ms

    Devolucin del pago anticipado

    100% del Vr. Del pago anticipado

    Con una vigencia igual al trmino de ejecucin del contrato y cuatro (3) meses ms

    Cumplimiento del contrato Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

    Con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (3) meses ms.

    Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

    Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

    Con una vigencia igual a su plazo y tres (3) aos ms.

    Estabilidad y calidad de la obra

    30% del valor final de las obra.

    Con una vigencia de cinco (5) aos contados a partir suscripcin del Acta de Recibo Definitivo de la obra.

  • XIV. Interventora y/o supervisin

    La ejecucin de las obras y su cumplimento, sern vigilados a travs de un interventor contratado por el Instituto Nacional de Vas INVIAS. Para el control del objeto del convenio, se conformar el Comit de Seguimiento Contractual integrado por el Interventor contratado por el INVIAS, el contratista seleccionado por el Municipio de El Cerrito y el funcionario designado por el Municipio, quienes verificaran el cumplimiento de la inversin y dems actividades del convenio.

    El INVIAS ejercer el control y vigilancia de la ejecucin de los trabajos a travs de un interventor, quien tendr como funcin verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

    El interventor ejercer, en nombre del INVIAS, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podr en cualquier momento, exigir al contratista la informacin que considere necesaria, as como la adopcin de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucin del contrato, las condiciones tcnicas, econmicas y financieras existentes al momento de la celebracin del mismo.

    Adems de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventora vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucin del contrato, la Interventora apoyar, asistir y asesorar al Municipio de El Cerrito en todos los asuntos de orden tcnico, financiero, econmico, jurdico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucin del contrato hasta su liquidacin. As mismo, prestar asesora relacionada con la ejecucin del contrato cuando la situacin judicial o administrativa as lo requiera sin que implique un costo adicional.

    El interventor no permitir que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velar porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental y llevar estricto control y seguimiento del cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo de las obras y verificar el cumplimiento de los indicadores por el contratista para lograr una calificacin final y paz y salvo, segn lo establecido en el Manual de Interventora.

    El interventor est facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones tcnicas, econmicas, ambientales, jurdicas o de otra ndole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

    As mismo, el interventor est autorizado para ordenarle al contratista la correccin, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rpida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucin del contrato.

    El contratista deber acatar las rdenes que le imparta por escrito la Interventora; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas as deber manifestarlo por escrito al interventor, antes

  • de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responder solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas rdenes se derivaran perjuicios para El Municipio de El Cerrito.

    En caso que el INVIAS, por las caractersticas tcnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacin de una Interventora ambiental especializada, el contratista deber interactuar con sta, en los mismos trminos antes descritos.

    El interventor tendr bajo su custodia el Libro de Interventora (bitcora), en el cual se anotarn diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, as como las observaciones o sugerencias que haga la Interventora, adems, se dejar constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacin diaria deber fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

    La persona responsable de llevar al da este diario ser el ingeniero residente del interventor, quien estar en la obligacin de presentarlo a los representantes del y del INVIAS que visiten la obra.

    El INVIAS ejercer el control y vigilancia a travs de la Interventora, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista en relacin con el personal reincorporado, y presentar informes trimestrales de los cuales dar traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior y Justicia.

    XV. Cronograma

    El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratacin.

    Tabla 11 Cronograma del Proceso de Contratacin

    Actividad Fecha Lugar Publicacin aviso convocatoria pblica

    07 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

    Publicacin estudios y documentos previos

    07 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

    Publicacin proyecto de Pliego de Condiciones

    07 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

    Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

    Del 07 al 21 de Mayo de 2014

    [email protected]

    Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones

    Del 22 al 23 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

  • Expedicin acto administrativo de apertura del proceso de seleccin

    26 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

    Publicacin pliego de condiciones definitivo

    26 de Mayo de 2014

    www.colombiacompra.gov.co

    Visita al sitio de la Obra 27 de Mayo de 2014 Hora: 8:00 a.m.

    Punto de encuentro Secretaria de Infraestructura y Servicios Pblicos Domiciliarios, ubicada en la Calle 6 carrera 14 esquina.

    Audiencia de asignacin de Riesgos y aclaracin de pliego de condiciones, se realizara cuando lo solicite un interesado, en el mismo da de la de riesgos. (Art. 39 Decreto 1510/13)

    28 de Mayo de 2014 H