MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Adjudicación Directa en la...

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 07 de Octubre del 2016

C. Martha Ivette Campos MartínezRepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO Fmpat/2016/001

TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE GONZÁLEZ.

PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 11 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 12 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS,

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 12 DE OCTUBRE DEL 2016 15:00 HRS.

FALLO: 13 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 17 DE DICIEMBRE DEL 2016

CON RECURSOS. FONDO MUNICIPAL 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 07 al 11 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

C.Arq. S DIRECTOR

A TE

MUNICIPIO DE |GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


C. Rusvel Ibarra MartínezRepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO Fmpal/2016/001





APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 12 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.





CON RECURSOS: FONDO MUNICIPAL 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 07 al 11 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al qu ‘ ~

u . r

DIREC

GONZÁLEZMUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


(FjWGonzález, Tam. a 07 de Octubre del 2016

C. Ricardo Sánchez de León Representante Legal de:P R E S E N T E '

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación seindica.

CONCURSO Fmpal/2016/001





APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 12 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.





CON RECURSOS: FONDO MUNICIPAL 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 07 al 11 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra. 0

C. Arq. Salá DIRECTORÍA

MARTHA IVETTE CAMPOS MARTINEZCONSTRUCCION DE AGUA PO TABLE Y ALCANTARILLADO , REVESTIMIENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL

EN GENERAL

C.P.A. GUILLERMO VERLAGE VERRY PRESIDENTE MUNICIPAL DE GONZALEZ TAM. PRESENTE:

PROYECTO: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPALMUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS................................................................

PresupuestoPrecio

Clave Descripción Unidad Cantidad unitario Total

C001 EXCAVACION A MANO EN SECO EN MATERIAL M3 3.00 $ 211.97 $ 635.91TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

C002 PUNTILLA DE CONCRETO Fc=100 KQ/CM2 DE 5 M2 CM. DE ESPESOR INCLUYE: COUDO, CURADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T.M.A. 19MM

C003 ZAPATA DE CONCRETO Fc=20O KG/CM2 DE 90X90 PZA CM. DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILUS No.3 A CADA 20 CM. AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: CIMBRADO,DESCÍMBRAQO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

C004 COLUMNA DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2 DE 60 PZA CM EN U PARTE INFERIOR Y 30 CM. EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM. DE ANCHO DE 3.60 M DE ALTURA,ARMADO CON 6 VARILUS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C005 GAUARNICION DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE M 15X20 CM. DE SECCION DE 40 CM. DE ALTO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DÉ OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C006 BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 M2 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, CIMBRADO, DESCIMBRADO. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

C007 APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS M2 EN MUROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Subtotal de Presupuesto

5.00 $ 320.54 $ 1,602.70

5.00 $ 1,905.27 $ 14,404.38

5.00 $ 5,285.62 $ 26,413.10

55.00 $ 470.52 $ 25,878.60

66.00 $ 485.62 $ 32,050.92

1,014.00 $ 52.30 $ 53,032.20

$ 154,017.76

I.V.A. 16% $ 24,642.84Total S 178,660.60

CP. MARTHA IV^FTE CAMPOS MARTINEZ DIRECTOR GENERAL

RUSVEL IB AREA MARTINEZ

SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL CONSTRUCCIONES EN GENERAL, REVESTIMIENTO DE CAMINOS, PAVIMENTACIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GONZALEZ

PRESENTE:

PROYECTO: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

LOCALIDAD: PANTEON MUNICIPAL CAB. MPAL.

ANEXO CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

C001EXCAVACION A MANO EN SECO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 3.00 $ 215.29 $ 645.87

C002PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR INCLUYE: COLADO, CURADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T.M.A. 19MM.

M2 5.00 $ 200.99 $ 1,004.95

C003

ZAPATA DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 90 X 90 M PZA DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No.3 A CADA 20CM AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 5.00 $ 2,208.50 $ 11,042.50

C004

COLUMNA DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 60 CM EN LA PARTE INFERIOR Y 30 CM EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM DE ANCHO DE 3.60M DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.00 $ 6,139.25 $ 30,696.25

C005

GUARNICION DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION DE 40M DE ALTO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 55.00 $ 480.35 $ 26,419.25

C006BANQUETA DE CONRETO Fc=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, INLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 66.00 $ 400.00 $ 26,400.00

C007APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 1,014.00 $ 60.00 $ 60,840.00

SUBTOTAL $ 157,048.82IVA $ 25,127.81TOTAL $ 182,176.63

) )

S tcarbo >áncl)e ®e Uto nCONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REVESTIMIENTOS, PAVIMENTACIONES, EDIFICACIONES,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODO TIPO DE SAÑALAMIENTOS VIALES.

PROYECTO: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON Y CONSTRUION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

LOCALIDAD: GONZALEZ, TAM.,

METAS: 55.00 ML

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

C001EXCAVACION A MANO EN SECO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 3.00 $ 215.20 $ 645.60

C002PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR INCLUYE: COLADO, CURADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T.M.A. 19MM. M2 5.00 $ 205.04 $ 1,025.20

C003


PZA 5.00 $ 2,210.12 $ 11,050.60

C004

COLUMNA DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 60 CM EN LA PARTE INFERIOR Y 30 CM EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM DE ANCHO DE 3.60M DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2

»

5.00 $ 6,390.43 $ 31,952.15

........ ) )

&ícarbo ^>áncí)e B e HeónCONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REVESTIMIENTOS, PAVIMENTACIONES, EDIFICACIONES,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODO TIPO DE SAÑALAMIENTOS VIALES.

PROYECTO: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

LOCALIDAD: GONZALEZ, TAM.,

METAS: 55.00 ML

C005GUARNICION DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION DE 40M DE ALTO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 55.00 $ 458.07 $ 25,193.85

C006

BANQUETA DE CONRETO Fc=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, INLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 66.00 $ 391.19 $ 25,818.54

C007APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 1014.00 $ 60.00 $ 60,840.00

A T E N T A M E N T E

ING. RICARDO SANCHEZ DE LEON DIRECTOR GENERAL

SUBTOTAL $ 156,525.94IVA $ 25,044.15

TOTAL $ 181,570.09

Av. Articulo 123 # 2506 Col. Anahuac. C.P. 88260 Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tel: 01(867)719 25 00 CALLE MINA CON 20 DE SEPTIEMBRE #3986 COL. VICENTE GUERRERO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS TEL: 834 17 17 587

TEL: 861 61 251 87 CEL: 861 61 066 39 NEX 01 867 199 21 98 E:MAIL DISPOSmvOSVIALES @HOTMAIL.COM

GONZÁLEZMUNICIPIO DE ; MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

MARTHA IVETTE CAMPO MARTINEZREPRESENTANTE LEGAL DE: PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-AD-FMPAL-16-001 para la construcción de las obras que en

el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal

(oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO de este municipio,, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: MARTHA IVETTE CAMPOS MARTINEZ en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 178,660.60 (Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Pesos 60/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

MARTHA IVETTE CAMPO MARTINEZREPRESENTANTE LEGAL DE: PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamauiipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas ha procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-AD-FMPAL-16-001 para la construcción de las obras que en

el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal

(oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-AD-FMPAL-16-001

DESCRIPCION: Rehabilitación de Barda Permietral v Construcción de Guarniciones y Banquetas delPanteón Municipal ubicado en la Zona Centro de González. Tam..

Contrato de obra, que celebran por una parte el Municipio de González Tamaulips, representada por él C.Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra laempresa denominada: Martha Ivette Campos Martínez Representada por: Martha Ivette Campos Martínez, aquien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 12 de Octubre del 2016 y el acto de adjudicación final el 13 de Octubre del 2016. en el cual se otorgo al contratista el presente contrato.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:4

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratante” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No.: Fmpal/2016-001

Referente a: Rehabilitación de Barda Permietral v Construcción de Guarniciones v Banauetas del Panteón Municipal ubicado en la Zona Centro de González. Tam..

Plazo de ejecución: 62 DÍAS DE CALENDARIOFecha de iniciación de la obra: 17 DE OCTUBRE DEL 2016Fecha de terminación de la obra: 17 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUI

oercjío A- Csrvqofe 6oozc/|ez

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 178.660.60 l Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Pesos 60/100 m.n. Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa Fondo de Municipal 2016 se compromete aportar la cantidad de: $ 178.660.60 { Ciento Setenta v Ocho Mil Seiscientos Sesenta Pesos 60/100 m.n. Correspondiente al 100% del costo total del proyecto.

b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales,mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes

c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente

4

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas. \ j

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx m.n. laue deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es hasta por la cantidad de 30% del monto total déla obra.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30 % al valor de cada esi devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.u o i C 4 p a i i c i i v j c i i i iv-/i U A - c t K j a d i i c o a i u i 11 l a . ^

^ e rc jío A . C er\iq f lie s

obra ejecutada

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir

unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y

aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de u acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de paviment deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del prop' “Contratista”.

C).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

A).- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B).- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS

B elg io A-CeWqjrf’es 6onz£¡/<

person.EDO.

MUNICIPIO DE i ( 0 MGONZÁLEZ ( |g ; MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS


ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C).- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“El Contratista” C. Martha Ivette Campos Martínez, acredita su existencia legal mediante Acta de Nacimiento No: xxxx de fecha xxxx de xxxxx de xxx y su Representante Legall acredita su personalidad como Administrador único y/o Representante legal con la credencial de elector, expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio.- xxxxxxx y clave: xxxxxxxxxx Acredita la legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el No.- CAMM760718CD0 v su Curp: xxxxxxxxxxxxxxxxx registro ante el padrón de contratista del Municipio de, González Tam, No: MGT-DQP-C006-16. Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No: xxxxxxxxxxx . dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

B).- Que tiene establecido su domicilio en calle Celeste No. 1527 de la Col. Jardín Norte de Cd. Victoria. Tamaulipas Tel: (8341185 77 16 Cel: 8834-167-34-33 Codicio Postal 89030

Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Para cualquier controversia que se

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tamaulioas a los 14 días del mes de Octubre del 2016.

L.C.P.F. Estefanía Smith Verla'tContralor Municipal

Edith Ostidico Municipi

^enjjb A* jes 6 o,Profr. Sergio Cervantes González

Secretario del R. Ayuntamiento ' ^ (Representante Legal del Municipio)

FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-AD-FMPAL-16-OOl

MUNICIPIO DE !# * É )GONZÁLEZ ;| g :

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DEL PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MANUEL AZUETA Y GUADALUPE VICTORIA DE LA ZONA CENTRO DE LA CAB. MPAL. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MARTHA IVETTE CAMPOS MARTINEZ, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, DEL PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MANUEL AZUETA Y GUADALUPE VICTORIA DE LA ZONA CENTRO DE LA CAB. MPAL.

III. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

C-001

EXCAVACION A MANO EN SECO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 3.00

c-002

PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR INCLUYE: COLADO, CURADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T.M.A. 19MM.

M2 5.00

C-003


PZA 5.00

C-004

COLUMNA DE CONCRETO Fc=200KG/CM2 DE 60 CM EN LA PARTE INFERIOR Y 30 CM EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM DE ANCHO DE 3.60M DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 5.00

C-005

GUARNICION DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION DE 40M DE ALTO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 55.00

R. AYUNTAMIENTO2016 - 2018

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

c-006

BANQUETA DE CONRETO Fc=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, INLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 66.00

C-007

APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 1,014.00

IV. - IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-AD- FMPAL-16-001 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 178,660.60 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 62 (SESENTA Y DOS) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 62 (SESENTA Y DOS ) DIAS CALENDARIO.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1

DEL: 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE

DEL 2016

$154,017.76 $0.00 $0.00 $770.00 58 Y 62

COLONIA fcüNA iMiVILIP.nS, MÉXICO. <

dKtíTKO#IMPIDO

R AYUNTAMIENTO 2016-2018

TELt (STO / ;:’7-3Ò0r> EXT} Ì10

RESUMEN:

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $178,660.60 $154,017.76

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $178,660.60 $154,017.76

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$178,660.60 $154,017.76

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$178,660.60 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAUUPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

17,866.06 713500 Fianzas Dorama, S.A

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. MARTHA IVETTE CAMPOS MARTINEZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

R. AYUNTAMIENTO2016 - 2018

3, 8/1», CO LO N IA ï'crNÂ HKNTHO. 8.16)

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ '

r A M A U L I P A S

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

R. AYUNTAMIENTO2016-2018

g f ii i is . !'ñ>, r.H ABSkO , I.'»., C O tó N íft íC ifiA EflMTKs» C ttJ& tó «ríMiMMZ, TSMA’J U P A S , MÉXICO. C t .S IT Ó f i

Sfcl ÍH .'í .j

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Adjudicación Directa en la...

Documents

Transcript of MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS … · 2018-10-11 · Adjudicación Directa en la...