MUNICIPIO DE I !vIU IN I^iriV ^ U C l ... - Tamaulipas · !viu in i^iriv ^ u c l gonzÁlez...

!v I U I N I ^ i r i V ^ U C l

GONZÁLEZMUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 16 de Marzo del 2018C. MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZRepresentante Legal de:PRSENTE:

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO FAIS/2018/020

TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ (21. EJ SANTA FE (3) COL CESAR LOPEZ DE LARA (6) COL PRAXEDIS BALBOA (2) COL NUEVO AMANECER (2) COL INTEGRACION FAMILIAR (3) COL SUPERACION (2) COL JARDIN MI COL ZONA CENTRO M) COL SECTOR ORIENTE (11 COL DOS AMIGOS (1) Y COL FUNDADORES (11. DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM.

PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 19 DE MARZO DEL 2018 A LAS 09:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 20 DE MARZO DEL 2018 A LAS 14:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 21 DE MARZO DEL 2018 012:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 21 DE MARZO DEL 2018 13:00 HRS.

FALLO: 22 DE MARZO DEL 2018 A LAS 13:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 26 DE MARZO DEL 2018

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 08 DE MAYO DEL 2018

CON RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 16 AL 20 DE MARZO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

MUNICIPIO DE jGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam, a 16 de Marzo del 2018L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:PRSENTE:

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ 12) . EJ SANTA FE (3) COL CESAR LOPEZ DE LARA (6) COL PRAXEDIS BALBOA (21 COL NUEVO AMANECER (2) COL INTEGRACION FAMILIAR (3) COL SUPERACION (2) COL JARDIN MI COL ZONA CENTRO m COL SECTOR ORIENTE (1) COL DOS AMIGOS m Y COL FUNDADORES (1). DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM.










ANTICIPO: %


A T E N T A M E N T Ei Si

C. Arq. S^MÚÍSffuentes Alanís DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GONZÁLEZMUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 16 de Marzo del 2018C. GUMERSINDO PORTES CARRERARepresentante Legal de:PRSENTE:

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACION RESTRINGIDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ ( 2 ) . EJ SANTA FE (3) COL CESAR LOPEZ DE LARA (6) COL PRAXEDIS BALBOA (2) COL NUEVO AMANECER (2) COL INTEGRACION FAMILIAR (3) COL SUPERACION (2) COL JARDIN (11 COL ZONA CENTRO M) COL SECTOR ORIENTE m COL DOS AMIGOS (1) Y COL FUNDADORES » ). DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM.










ANTICIPO: %


A T E N T A M E N T E

C.Arq.S DIRECTOR

MERARY EUZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ

R.F.C. JIRM 8406129F9 JUAREZ 514 CENTRO

GONZALEZ, TAMAULIPASMéxico, C.P. 89730

LOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA (6) PRAXEDIS BALBOA (2) NUEVO AMANECER (2) INTEGRACION FAMILIAR (3) SUPERACION (2) JARDIN (1) ZONA CENTRO (1) SECTOR ORIENTE (1) DOS AMIGOS (1) FUNDADORES (1) EJ. GONZALEZ (2) Y EJ. SANTA FE (3)

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE UN CUARTO - DORMITORIO

METAS: 25 ACCIONES (16.00 m2) 4.00 x 4.00 C/U

PresupuestoClave Descripción Unidad Cantidad Precio Un¡tari< Total

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 400.00 13.18 5,272.00

EXCAVACION POR MEDIOS MANAULES EN SUELO MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO

_ DE OBRA Y HERRAMIENTA2 M3

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO fc= 100 kg/cm2 HECHO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

a CORRECTA EJECUCION. . -a

192.00 180.27 34,611.84

400.00 103.40 41,360.00

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO FC=200 KG./CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR Y 60 CM. DE ANCHO ARMADA CON VRS. DEL No. 3 fy=4200 kg/cm2 EN SENTIDO LARGO Y VRS. DE No. 3 EN SENTIDO CORTO @ 20 CM. INCLUYE: COLADO, VIRBRADO, DESPERDICIO,CIMBRA, DESCIMBRADO Y EQUIPO T .M .A. 19 MM.

4 ML 400.00 376.29 150,516.00

CONST. DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CM. PUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1.3

5 M2 240.00 298.34 • 71,601.60

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 F'y=4200 ARMADA CON ARMEX 15 X 20 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

6 ML 400.00 266.81 106,724.00

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS NORMAL NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS EL MATERIAL SERA MEJORADO CON CAL AL 2 %

SOBRE EL PASO VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLENO Y SE HARA UN POZO DE INDIO AL CENTRO DEL CUARTO DE 1.00 M. DE DIAMETRO POR 60 CM. DE PROF. Y SE RELLENARA CON PIEDRA

7 CICLOPICA M3 187.00 119.83 22,408.21

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA POR M EDIO 5 MECANICOS DE DE

F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

g EJECUCION M 2 370.50 187.73 69,553.97

MURO DE BLOCK CEMENTO-ARENA 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE:

CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20X40 F'y=4200 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

10

CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.15X 0.20 CM DE SECCION ARMADA CON ARMEX DE 15 X 25 @ 20CM. INCLUYE CIMBRADO Y DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO,

„ „ DESPERDICIO Y EQUIPO T.M .A. 19 MM.11

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CM., ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 0.20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASUPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

12 HERRAMIENTA DE MANO

APUNADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y LOSA CON

MORTERO CEM.ARE 1:3 EN MUROS EXTERIORES DE 1.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

13 HEERRAMIENTA Y EQUIPO

SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CODUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O S IM IU R EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR TAPA TIPO QUINZIÑO A

CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MSCEUNEO,

14 ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO SAL 50.00 210.54 10,532.00

SALIDA PARA CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O S IM IU R EN CALIDAD, Y CAJA DE PVC TIERRA FISICA 127 V. 15 A. CONTACTO DUPLEX MARCA ARROOWHART M5250M DE 15 AMP. TAPA Y

MARCO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS,MATERIAL MISCEUNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS,

15 HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO E INSTAUCION DE PUERTA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

16 CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTAUCION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR BUNCO DE 2 HOJAS CON VIDRIO BISELEADO CON MOSQUITERO NEGRO (VENTANA CORREDIZA CON BROCHE DE SEGURIDAD) Y GANCHO CENTRAL EVITANDO ABRIR DEL EXTERIOR DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y

17 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 50.00 1,861.02 93,051.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX SOBRE APUNADOS, DE MORTERO A DOS MANOS, INCLUYE, REBATIDA CON CAL PARA TAPAR POROS INCLUSION DE SELUDOR VINILICO 5X1 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREO DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

18 HERRAMIENTA M2 2,900.00 34.46 99,934.071,508,620.69

241,379.311,750,000.00

SAL 50.00 210.64 10,532.00

PZA 25.00 2,039.78 50,994.50

ML 300.00 239.93 71,979.00

ML 400.00 207.52 83,008.00

M2 529.00 401.50 212,393.50

M2 2,900.00 82.49 239,221.00

/ACARSA

C O M S I R U C F O R H

C. BENITO JUAREZ No. 315 COL. PRIM AVERA, V ILLA M ANUEL, TAMAULIPAS. C.P. 89730.

TEL : 836-2720693 E-M AIL: [email protected]

PRO YECTO : CONSTRUCCION DE UN CUARTO - DORMITORIO

LOCALIDAD: COL. C ESA R LO PEZ DE LARA (6) PRAXEDIS BALBOA (2) NUEVO AMANECER (2) INTEGRACION FAMILIAR (3) SUPERACION (2) JARDIN (1) ZONA CENTRO (1) SEC TO R O RIEN TE (1) DOS AMIGOS (1) FUNDADORES (1) E J . GONZALEZ (2) Y E J . SANTA FE (3)

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERREN O M2 400.00 10.05 4,020.00

2

EXCAVACION POR MEDIOS MANAULES EN SUELO MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M3 192.00 189.55 36,393.60

3

PLANTILLA DE 5 CM DE ES P ESO R A BA SE DE CONCRETO fc= 100 kg/cm2 HECHO A MANO, INCLUYE: M ATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO RRECTA EJECUCION . M2 400.00 130.55 52,220.00

4

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO FC=200 KG./CM2 DE 15 CM. DE ES P ESO R Y 60 CM. DE ANCHO ARMADA CON VRS. DEL No. 3 fy=4200 kg/cm2 EN SENTIDO LARGO Y VRS. DE No. 3 EN SENTIDO CORTO @ 20 CM. INCLUYE: COLADO, VIRBRADO, DESPERDICIO , CIMBRA, DESCIMBRADO Y EQUIPO T.M.A. 19 MM. ML 400.00 345.11 138,044.00

CONST. DE M URETE DE EN RASE EN CIMENTACION CON BLO CK 15X20X40 CM. PUNTEADO CON MORTERO CEM-

5 A RE 1.3 M2 240.00 223.17 53,560.80

6

CADENA DE DESPLAN TE DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 F'y=4200 ARMADA CON ARMEX 15 X 20 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: M ATERIALES, MANO DE OBRA DESCIM BRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ML 400.00 221.01 88,404.00

7

RELLEN O CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS NORMAL NO M AYORES A 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS EL MATERIAL SERA MEJORADO CON CAL AL 2% SO BRE EL PASO VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLEN O Y S E HARA UN POZO DE INDIO AL CENTRO DEL CUARTO DE 1.00 M. DE DIAMETRO POR 60 CM. DE PROF. Y S E RELLENARA CON PIEDRA CICLOPICA M3 187.00 112.01 20,945.87

8

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PULIDO DE 10 CM DE ES P ESO R HECHO EN OBRA POR MEDIO S MECANICOS DE DE F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO N ECESARIO PARA SU CO RRECTA EJECUCION M2 370.50 249.45 92,421.23

9

MURO DE BLO CK CEMENTO-ARENA 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 1,200.00 261.44 313,728.00

10

CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARM EX 15X20X40 F'y=4200 INCLUYE: CIMBRA APAREN TE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TORO kQ MEOCSARIO PAPA SU P.ORPEP.TA EJECUCION ML 300.00 221.01 66,303.00

mailto:[email protected]

CADENA DE CERRAM IENTO CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 CM DE SECCION ARMADA CON ARM EX DE 15 X 25 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRADO Y DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESPERD ICIO Y EQUIPO T.M.A. 19

11 MM. ML

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CM.,ES P ESO R A BA SE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 0.20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CO RTES, TR A SLA PES , D ESPERD IC IO S, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO , LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

12 HERRAMIENTA DE MANO M2

APLANADO EN MUROS IN TERIO RES Y EX TER IO R ES Y LOSA CON MORTERO CEM .ARE 1:3 EN MUROS EX TER IO R ES DE 1.5 CM. DE ESP ESO R , INCLUYE:M ATERIALES, MANO DE OBRA, HEERRAMIENTA Y EQUIPO

13 M2

SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CODUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CA BLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR TAPA TIPO QUINZIÑO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE: M ATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRU EBAS, MATERIAL MSCELANEO, ACARREO S, F LE T E S , DESPERD ICIO S, HERRAMIENTA Y

14 EQUIPO SAL

SALIDA PARA CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CA BLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, Y CAJA DE PVC TIERRA FISICA 127 V. 15 A. CONTACTO DUPLEX MARCA ARROOW HART M5250M DE 15 AMP. TAPA Y MARCO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE: M ATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL M ISCELANEOS, ACARREO S, F LE T E S , D ESPERD ICIO S,

15 HERRAMIENTA Y EQUIPO SAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PU ERTA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

16 SU CO RRECTA EJECUCIO N PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2 HOJAS CON VIDRIO BISELEADO CON MOSQUITERO NEGRO (VENTANA CORREDIZA CON BROCHE DE SEGURIDAD) Y GANCHO CENTRAL EVITANDO ABRIR DEL EXTER IO R DE 1.20 X 1.20 MTS.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y

17 TODO LO NECESARIO PARA SU CO RRECTA EJECUCION PZA

400.00 221.45

529.00 446.12

2,900.00 34.88

50.00 562.14

50.00 528.38

25.00 2,220.88

50.00 1,880.99

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX SO BRE APLANADOS, DE MORTERO A DOS MANOS,INCLUYE, REBATIDA CON CAL PARA TAPAR POROS INCLUSION DE SELLAD O R VINILICO 5X1 LIMPIEZA Y RETIRO DE SO BRAN TES, ACARREO DE M ATERIALES,ANDAMIOS, M ATERIALES, MANO DE OBRA Y

18 HERRAMIENTA M2 2,900.00 34.56

A T E N T A M E N T E

88.580.00

235,997.48

101.152.00

28.107.00

26.419.00

55.522.00

94,049.50

100.224.00 1,596,091.48

255,374.641,851,466.11

C. L .A .E . PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA CONTRATISTA

MATERIALES Y CONSTRUCCIONESCAM ARGO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN CUARTO - DORMITORIOLOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA (6) PRAXEDIS BALBOA (2) NUEVO AMANECER (2) INTEGRACION FAMILIAR (3) SUPERACION (2) JARDIN (1) ZONA CENTRO (1) SECTOR ORIENTE (1) DOS AMIGOS (1) FUNDADORES (1) EJ. GONZALEZ (2) Y EJ. SANTA FE (3)

CATALOGO DE CONCEPTOSCLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DETERRENO M2 400.00 13.18 5,272.00

2 EXCAVACION POR MEDIOS MANAULES EN SUELO MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANODE OBRA Y HERRAMIENTA M3 192.00 180.27 34,611.84

3 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO fc= 100 kg/cm2 HECHO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION. M2 400.00 103.40 41,360.00

4 ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO FC=200 KG./CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR Y 60 CM.DE ANCHO ARMADA CON VRS. DEL No. 3 fy=4200 kg/cm2 EN SENTIDO LARGO Y VRS.DE No. 3 EN SENTIDO CORTO @ 20 CM INCLUYE: COLADO, VIRBRADO,DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRADO YEQUIPO T.M.A. 19 MM. ML 400.00 376.29 150,516.00

CONST. DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CM. PUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1.3

M2 24*0.00 298.34 71,601.60

6 CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 F'y=4200 ARMADA CON ARMEX 15 X 20 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 400.00 266.81 106,724.00

7 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS NORMAL NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS EL MATERIAL SERA MEJORADO CON CAL AL 2% SOBRE EL PASO VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLENO Y SE HARA UN POZO DE INDIO AL CENTRO DEL CUARTO DE 1.00 M. DE DIAMETRO POR 60 CM. DE PROF. Y SE RELLENARA CON PIEDRA CICLOPICA M3

8 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA POR MEDIO S MECANICOS DE DE F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2

g MURO DE BLÜCK CEMENTO-ARENA 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LON F C F S A R IO M2

-I o C A S I IL L U D E U U N U K E I U D E 15X2UF'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20X40 F'y=4200 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTAF .IF C I ir .lO N ML

11 CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETOFC=200 KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 CM DE SECCION ARMADA CON ARMEX DE 15 X 25 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRADO Y DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T.M.A. 19 MM. ML

12 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CM., ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 0.20 CM. EN AMBOS SENTIDOS.INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO M2

13 APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y LOSA CON MORTERO CEM.ARE 1:3 EN MUROS EXTERIORES DE 1.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,HEERRAMIENTA Y EQUIPO M2

187.00 119.83

370.50 187.73

1,200.00 112.44

300.00 239.93

400.00 207,52

529.00 425.50

22,408.21

69,553.97

134,928.00

71,979.00

83,008.00

225,089.50

2,900.00 82.49 239,221.00

14 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CODUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR TAPA TIPO QUINZIÑO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MSCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO SAL

15 SALIDA PARA CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, Y CAJA DE PVC TIERRA FISICA 127 V. 15 A. CONTACTO DUPLEX MARCA ARROOWHART M5250M DE 15 AMP. TAPA Y MARCO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES, SAL

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAINCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA

17 DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2 HOJASCON VIDRIO BISELEADO CON MOSQUITERO NEGRO (VENTANA CORREDIZA CON BROCHE DE SEGURIDAD) Y GANCHO CENTRAL EVITANDO ABRIR DEL EXTERIOR DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA

18 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX SOBRE APLANADOS, DE MORTERO A DOS MANOS, INCLUYE,REBATIDA CON CAL PARA TAPAR POROS INCLUSION DE SELLADOR VINILICO 5X1 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES,ACARREO DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M2

50.00 215.64 10,782.00

50.00 215.64 10,782.00

25.00 2,220.17 55,504.25

50.00 1,889.07 94 ,453 .50

2,900.00 39.80 115,420.071,543,214.94

246,914.39 1,790,129.33

GUMERSINDO PORTES CARRERA

-----CálTe^Rayon #814 col. Cesar López de LaraC .P . 89700 González. Tamaulipas Tel 836-273-31814 cel. 836-104-5822 e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

MUNICIPIO DE j íJ É |§ }GONZÁLEZ (ggj:

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


m ¡ít .González, Tam. a 22 de Marzo del 2018

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. MERARY ELIZABETH JIEMENEZ RODRIGUEZREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: : CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ 12) . EJ SANTA FE (31 COL CESAR LOPEZ DE LARA (6) COL PRAXEDIS BALBOA f2) COL NUEVO AMANECER (21 COL INTEGRACION FAMILIAR (31 COL SUPERACION (21 COL JARDIN m COL ZONA CENTRO (1) COL SECTOR ORIENTE (1) COL DOS AMIGOS M) Y COL FUNDADORES m . DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM.De este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DQP-IR-33-2018-020 para la construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

¡f

MUNICIPIO DE iGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


González, Tam. a 21 de Marzo del 2018

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ ( 2 ) . EJ SANTA FE 13) COL CESAR LOPEZ DE LARA (61 COL PRAXEDIS BALBOA 12) COL NUEVO AMANECER (2) COL INTEGRACION FAMILIAR (3) COL SUPERACION (2) COL JARDIN m COL ZONA CENTRO (1) COL SECTOR ORIENTE (1) COL DOS AMIGOS (11 Y COL FUNDADORES m . DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM. de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: C. MERARY ELIZABETH JIEMENEZ RODRIGUEZ en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $1,750,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

C. Arq. I Directt

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018CONTRATO DE OBRA

MGT-DOP-IR-33-2018-020

DESCRIPCION: Construcción de 25 Cuartos - Dormitorios del El. González (21 Ei. Santa Fe (31 Col. Cesar López de Lara (6) Col. Práxedis Balboa (21 Col. Nuevo Amanecer (2) Col. Integración Familiar (3) Col. Superación (2) Col. Jardin (11 Col. Zona Centro (11 Col. Sector Oriente (1) Col. Dos amigos (1) y Col. Fundadores (1) del Mpio. de González. Tam.

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulioas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: C. Merary Elizabeth Jiménez Rodríguez , Representada por C. Merary Ellzabeth Jiménez Rodríguez a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Invitación Restringida por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 21 de Marzo del 2018 y el acto de adjudicación final el dia 22 de Marzo del 2018 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Fais/2018-020

Referente a: Construcción de 25 Cuartos - Dormitorios del Ei. González f21 Ei. Santa Fe (31 Col. Cesar López de Lara (6) Col. Práxedis Balboa (2) Col. Nuevo Amanecer (2) Col. Integración Familiar (3) Col- Superación (2) Col. Jardin (1) Col. Zona Centro (1) Col. Sector Oriente (1) Col. Dos amioos (1) v Col. Fundadores (1) del Mpio. de González. Tam.

Plazo de ejecución: SO dias de calendario

Fecha de iniciación de la obra: 26 de Marzo del 2018

Fecha de terminación de la obra: 08 de Mayo del 2018

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-IR-33-2018-020

DESCRIPCION: Construcción de 25 Cuartos - Dormitorios del Ei. González (2) Ei. Santa Fe (3) Col. Cesar López de Lara (6) Col. Práxedis Balboa (2) Col. Nuevo Amanecer (2) Col. Ineqracion Familiar (3) Col. Superación (2) Col. Jardin (1) Coi. Zona Centro (1) Col. Sector Oriente (11 Col. Dos amigos (1) v Col- Fundadores (11 del Mpío. de González. Tam.

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: C. Merary Elizabeth Jiménez Rodríguez , Representada por C. MeraryElizabeth Jiménez Rodríguez a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Invitación Restringida por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 21 de Marzo del 2018 y el acto de adjudicación final el dia 22~ de Marzo del 2018 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Fais/2018-020

Referente a: Construcción de 25 Cuartos - Dormitorios del Ei. González (2) Ei. Santa Fe (3) Col. Cesar López de Lara (61 Col. Práxedis Balboa (2) Col. Nuevo Amanecer 12) Col. Ineqracion Familiar (3) Col. Superación (21 Col. Jardin (11 Col. Zona Centro (11 Col. Sector Oriente (1) Col. Dos amigos (11 v Col- Fundadores (1) del Mpio. de González. Tam.

Plazo de ejecución: 50 días de calendario

Fecha da iniciación de la obra: 26 de Marzo del 2018

^bercjio

Fecha de terminación de la obra: 08 de Mayo del 2018

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 1. 750.000.00 lUn Millón Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n. 1 Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Fortalecimiento Municipal 2018” se compromete aportar la cantidad de: $ 1. 750.000.00 (Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n.) del costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ 525,000.00 ( Quinientos Vienticinco Mil Pesos 00/100 m.n. ) que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.según el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

GONZÁLEZ íMUNICIPIO DE i 1_ ___ i _ __

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista".

C) .- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuales no será recibida la obra.

aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

D).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZDECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

‘■V 'rív?NCBaHr-

A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

DATOS DEL CONTRATISTA

Acredita la legal existencia con su credencial de elector con folio No. 0528060103793 , clave de elector JMRDMR84061228M900, expedida por el Instituto Federal de ElectoraL Curp: JIRM840612MTSMDR00 identificación que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Es Mexicana y conviene, aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato, en cuanto al representante legal designado, acepta sujetarse a los lineamientos anteriormente indicados.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. JIRM8406129F9 y el Registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tamaulipas es el No.— y que dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidaden caguirea considerando como mexicano por cuanto a acta contrato ce refiera y no invocar la de ningún gobiernoextranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin^reqjjénrse'fleclara<$<5r\ alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

Se.nj)C>

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 514 de la Calle Juárez/ Sostenes Rocha v Abasólo tel: 836-116-70-96 de la Zona Centro de la Cabecera Muncipal .de la ciudad de González. Tam., C.P. 89700. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam.. a los 23 día del mes de Marzo del 2018.

CONTRATANTE CONTRATISTA

C. Dra. Ana1 er. Sindico deí

lith Osti FloresAyuntamiento

O /)* Cejrvqn’f&S ’oorizqiProfr. Sergio Cervantes GonzáSecretario del R. Ayuntamiento

T A H A Ü L I P A S


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-IR-33-2018-020

I . - LUGAR FECHA Y HORA:

CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS-DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ (2), EJ. SANTA FE (3), COL. CESAR LOPEZ DE LARA (6), COL PRAXEDIS BALBOA (2), COL NUEVO AMANECER (2), COL. INTEGRACION FAMILIAR (3), COL. SUPERACION (2), COL. JARDIN (1), COL. ZONA CENTRO (1), COL. SECTOR ORIENTE (1), COL. DOS AMIGOS (1), Y COL. FUNDADORES (1), DEL MPIO DE GONZÁLEZ, TAM. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 25 DE MAYO DE 2018, EN EL S m O DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

I I . - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL PROF. SERGIO A. CERVANTES GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVARA CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS-DORMITORIOS DEL EJ. GONZALEZ (2), EJ. SANTA FE (3), COL. CESAR LOPEZ DE LARA (6), COL PRAXEDIS BALBOA (2), COL NUEVO AMANECER (2), COL. INTEGRACION FAMILIAR (3), COL. SUPERACION (2), COL. JARDIN (1), COL ZONA CENTRO (1), COL SECTOR ORIENTE (1), COL. DOS AMIGOS (1), Y COL FUNDADORES (1), DEL MPIO DE GONZÁLEZ, TAM.

I I I . - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 400.00

2EXCAVACION POR MEDIOS MANAULES EN SUELO MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M3 .192.00

3

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO f c= 100 kg/cm2 HECHO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 400.00

4

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO FC=200 KG./CM2 DE 15 CM . DE ESPESOR Y 60 CM. DE ANCHO ARMADA CON VRS. DEL No. 3 fy=4200 kg/cm2 EN SENTIDO LARGO Y VRS. DE No. 3 EN SENTIDO CORTO @ 20 CM. INCLUYE: COLADO, VIRBRADO,DESPERDICIO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y EQUIPO T .M .A . 19 MM. ML 400.00

5CONST. DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CM. PUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1.3 M2 240.00

6

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 F'y=4200 ARMADA CON ARM EX 15 X 20 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ML 400.00

7

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS NORMAL NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS EL MATERIAL SERA MEJORADO CON CAL AL 2% SOBRE EL PASO VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLENO Y SE HARA UN POZO DE INDIO AL M3 187.00

R. AYUNTAMIENTO ¡ro tó-201®


r A M A U L I P A S

VOLUMETRICO DEL MATERIAL DE RELLENO Y SE HARA UN POZO DE INDIO AL CENTRO DEL CUARTO DE 1.00 M. DE DIAMETRO POR 60 CM. DE PROF. Y SE RELLENARA CON PIEDRA CICLOPICA

8

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA POR MEDIO S MECANICOS DE DE F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M2 370.50

9

MURO DE BLOCK CEMENTO-ARENA 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 1,200.00

10

CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 F‘C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20X40 F’y=4200 INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 300.00

11

CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.15 X 0 .20 CM DE SECCION ARMADA CON ARMEX DE 15 X 25 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRADO Y DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIO Y EQUIPO T .M .A . 19 MM. ML 400.00

12

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CM ., ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 @ 0.20 CM . EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIM BRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO M2 529.00

13

APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y LOSA CON MORTERO CEM A R E

1:3 EN MUROS EXTERIORES DE 1.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HEERRAMIENTA Y EQUIPO M2 2,900.00

14

SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CODUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO 0 PISO, CABLE THW CONDUMEX 0 SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APAGADOR TAPA TIPO QUINZIÑO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MSCELANEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO SAL 50.00

15

SALIDA PARA CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT PVC PASADO POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX 0 SIMILAR EN CALIDAD, Y CAJA DE PVC TIERRA FISICA 127 V. 15 A. CONTACTO DUPLEX MARCA ARROOWHART M 5250M DE 15 AM P. TAPA Y MARCO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO SAL 50.00

16SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 25.00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 2 HOJAS CON VIDRIO BISELEADO CON MOSQUITERO NEGRO (VENTANA CORREDIZA CON BROCHE DE SEGURIDAD) Y GANCHO CENTRAL EVITANDO ABRIR DEL EXTERIOR DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 50.00

18

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX SOBRE APLANADOS, DE MORTERO A DOS MANOS, INCLUYE, REBATIDA CON CAL PARA TAPAR POROS INCLUSION DE SELLADOR VINILICO 5X1 LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, M2 2,900.00

R. AYUNTAMIENTO 201 6 - 2018

CALLE í C-IUDAZ

CO. X.MADERO, S /N , COLONIA LONA CENTRO. GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, MÉXICO. C P .89700

TEL: (836) 2730087 EXT: 110


T A M A U L I P A S

ACARREO DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

IV . - IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-IR-33- 2018-020 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2018, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 1,750,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I V A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 50 (CINCUENTA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 26 DE MARZO DEL 2018 AL 08 DE MAYO DEL 2018.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 08 DE MAYO DEL 2018, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 50 (CINCUENTA) DIAS CALENDARIO.

VI. - RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1DEL: 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018 $411,820.56 $160,610.02 $291,404.23 $2,470.92

2 DEL: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2018 $350,000.00 $105,000.00 $284,200.00 $2,100.00 A30

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

C*¿iL% kt:P, • ,H-U Pí'P, jiS/JÍ, ÓOLUHlA PUNA S IN fRO , UÍÜ8AP eO H íAJA i, T A M M Ít íM s , M ite l'M . 'T u rr/ íiO

m i (B iC ; í‘? S 6 M ?i lo


RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $1,750,000.00 $1,508,620.69

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $1,750,000.00 $1,508,620.69

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$1,750,000.00 $1,508,620.69

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$1,750,000.00 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$525,000.00 1960186-0000 LIBERTY FIANZAS

$175,000.00 1960187-0000 LIBERTY FIANZAS

R AYUNTAMIENTO 2016-2018

■5MÚ.S t íX ; >:, ttXt'EKft, 8/8, COLONIA Í.Otip, vRHTftÓ. TKL¡ciunw> exmuaxz, im m h iv tó , México , cp . bítoo EXT i n o

T A H A U L I P A S


|SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 25 DE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVI

V .2018 Y SE

ENTREGA RECIBE POR

S e r g io A‘ C_exV<?).C. MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ PROF. SERGIO A. CERVANTES GONZALEZ

PRESIDENTE

L.C.P.F E!CON'

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

fiRLl.E rv.'c . i.M ftt'EKO, B /ts , ó 'JÍ/ ia iift < ••Í’.HTKO.cxtoap ecwzAm, tam m jlííííS, «tsic-o. cp.dviaa

f iSLt (8ÜB) ;C '3S98Í TXT t lili

MUNICIPIO DE I !vIU IN I^iriV ^ U C l ... - Tamaulipas · !viu in i^iriv ^ u c l gonzÁlez...

Documents

Transcript of MUNICIPIO DE I !vIU IN I^iriV ^ U C l ... - Tamaulipas · !viu in i^iriv ^ u c l gonzÁlez...