MUNICIPIO DE i í | ¡ Í | ) MUNICIPIO DE GONZALEZ ...€¦ · MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R....

MUNICIPIO DE i í | ¡ Í | )GONZÁLEZ |g | '

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 26 de Febrero del 2018

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:PRESENTE

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por ADJUDICACION DIRECTA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRQ-2018-003

TRABAJOS: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUIS HENGGELER/GUADALUPE FORES Y ENRQUE ESCALERA DE LA COL PILOTO. CALLE 1° DE MAYO / CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA. CALLE EMILIO PORTES GIL / JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL. AVIACION Y CALLE SANDIVAL / PIPILA E HIDALGO DE LA COL JARDIN DE VILLA MANUEL. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM.

PLAZO DE EJECUCION: 13 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 27 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 10:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 28 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 11:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 01 DE MARZO DEL 2018 10:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 01 DE MARZO DEL 2018 11:00 HRS.

FALLO: 02 DE MARZO DEL 2018 A LAS 12:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 05 DE MARZO DEL 2018

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DEL 2018

CON RECURSOS: FONDO DE HIDROCARBUROS 2018

ANTICIPO: %En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la

disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

A T E N T A M E N T E

Saúl DIRECTOR DE <

i_____________iifuentes Alanís

5 PUBLICAS

MUNICIPIO DE i (H ¡H )GONZÁLEZ r|g j :



González, Tam. a 26 de Febrero del 2018

' 4.- • ¿' 1 "

ARQ. OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLORepresentante Legal de:PRESENTE


CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRQ-2018-003












disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

A T E N'CJ

M E N T E

i

C. Arq. Saúl Sifuentes Alanís DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE i (M a foGONZÁLEZ ||g ¡y


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS ' - , 'González, Tam. a 26 de Febrero del 2018

ING. JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZRepresentante Legal de:PRESENTE


CONCURSO No.: MGT-DOP-AD-HIDRO-2018-003












disponibilidad del día 26 al 28 de FEBRERO del 2018 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará laentrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

C. Arq. Saúl Sifuentes Alanis DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JACA RSACONS TRUC TORR

C. BENITO JUAREZ No. 315 COL. PRIMAVERA, VILLA MANUEL, TAMAULTPAS. C.P. 89730.

TEL: 836-2720693 E-MAIL: [email protected]

PROYECTO: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES

UBICACIÓN: CALLE LUIS HENGGELER/ GUADALUPE FLORES Y ENRIQUE ESCALERA DE LA COL. PILOTO, CALLE 1o DE MAYO / CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA, CALLE EMILIO PORTES GIL / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL. AVIACION Y CALLE SALDIVAR / PIPILA E HIDALGO DE LA COL. JARDIN DE VILLA MANUEL

METAS: 630.00 M2

r~ \V E DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTEREVESTIMIENTO DE CALLES

C001TRATAMIENTO DE TERRACERIAS (MOTOCONFORMADO POR MEDIOS MECANICOS)

M2 6,300.00 $ 10.98 $ 69,174.00

C002SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: CORTE Y CARGA

M3 1,228.50 $ 29.24 $ 35,921.34

C003ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS O PAVIMENTADOS 1ER. KM.

M3 1,228.50 $ 19.50 $ 23,955.75

ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES

M3/KM 13,513.50 $ 8.54 $ . 115,405.29

C005TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL

M2 6,300.00 $ 18.67 $ 117,621.00

SUBTOTAL 362,077.38IVA 57,932.38TOTAL 420,009.76

mailto:[email protected]

CONSTRUCCIONES DE OBRAS C I V I L E S Y DESARROLLO D E PROYECTOS ARQUITECTONICOS

A & p . OSCAR ÉDUARDG CATRUITA CASTILLO G S & X S * m tm m

P R V N IÑ O S HEReES CQL. NÜEV'AROSITA FCG. BO G ANESRA Y P O R T ^ GIÜSGTD LA M A R IN A , TAMAJJ LIRAS; C.P: 8 ? 6 ? 0 TEL. <8 3 5 ) 3 221 5 52 GÜRREQ: a rq ,o se a rca s :tru ita @ g j.7 a il.c o rn

Documento: PRESUPUESTO

Fecha: 01/mar/2018 Página: 1 de 1

Obra: Revestimiento de diversas calles Luis Henggeler/Guadalupe Flores y Enrique Escalera de la Col. Piloto, Calle 1° de Mayo /Carranza y Emiliano Zapata de la Col. Centro Plaza, Calle Emilio Portes Gil / Josefa Ortiz de Domínguez y Salvador Diaz Mirón de la Col. Aviación y Calle Saldivar/ Pipila e Hidalgo de la Col. Jardín de Villa Manuel, del Mpio. de González, Tam.,

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripción Unidad Cantidad Importe IMPORTE ENPESOS

C001

REVESTIMIENTO DE CALLES EN VILLA MANUEL

TFtATAMIENTO DE TERRACERERIAS (MOTOCONFORMADO POR MEDIOS MECANICOS)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: CORTE Y CARGAACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTOS IER. KM.ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTOS IER. KM.TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL

m2 6,300.00 $14.28 $89,964.00

C002 m3 1,228.50 $30.16 $37,051.56

' “03 m3 1,228.50 $19.20 $23,587.20

C004 m2 13,513.50 $10.14 $137,026.89

C005 m2 6,300.00 $20.48 $129,024.00

SUBTOTAL $416,653.65IVA(16%) $66,664.58

TOTAL $483,318.23

ñ J m J U A N PABLOM Æ â J L e J G o n z á l e z S á n c h e z

Proyecto: Revestimiento de diversas calles Luis Henggeler/Guadalupe Flores y Enrique Escalera de la Col. Piloto, Calle I o de Mayo /Carranza y Emiliano Zapata de la Col. Centro Plaza, Calle Emilio Portes Gil / Josefa Ortiz de Domínguez y Salvador Diaz M irón de la

Col. Aviacipn y Calle S a ld ivar/ Pipila e Hidalgo de la Col. Jardín de Villa Manuel; del Mpio. de González, Tam.,

MUNICIPIO 6'e GONZALEZ TAMAULIPAS:CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL

C001 TRATAMIENTO DE TERRACERERIAS (MOTOCONFORMADO POR MEDIOS MECANICOS) M 2 6300.00 13.15 82,845.00

C002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: CORTE Y CARGA M3 1,228.50 $32.18 39,533.13

C003ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTOS

IER. KM.M3 1,228.50 $20 .10 24,692.85

C004ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTOS

IER. KM.M2 13,513.50 $11.02 148,918.77

C005 TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL M2 6,300.00 17.19 108,297.00

SUBTOTAL

IVA (16%)

TOTAL

404,286.75

64,685.88

468,972.63

ING. JUAN PABLO GONZÁLEZ SÁNCHEZ R.F.C. GOSJ-73Û43Q-7G3 PROL. AV. PINO SUAREZ # 404 CO L TAMAULI PAS, EST. MANUEL, TAM.C.P. 89730

E-MAIL: [email protected] TEL: 833 36ó 0789

mailto:[email protected]

GONZÁLEZMUNICIPIO DE i MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 02 de Marzo del 2018

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUIS HENGGELER/GUADALUPE FOLRES Y ENRQUE ESCALERA DE LA COL PILOTO, CALLE 1° DE MAYO / CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA. CALLE EMILIO PORTES GIL / JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL. AVIACION Y CALLE SANDIVAL / PIPILA E HIDALGO DE LA COL JARDIN DE VILLA MANUEL. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM. de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se em itió F A L L O en su favor en los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me perm ito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD- HIDRQ-2018-003 para la construcción de las obras que en el mismo instrum ento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firm a del contrato antes citado.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ



>* , ''fi

González, Tarn, a 01 de Marzo del 2018

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictam inar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción

de la obra denominada: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUISHENGGELER/GUADALUPE FOLRES Y ENRQUE ESCALERA DE LA COL PILOTO. CALLE 1° DE MAYO / CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA. CALLE EMILIO PORTES GIL / JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL. AVIACION Y CALLE SANDIVAL / PIPILA E HIDALGO DE LA COL JARDIN DE VILLA

MANUEL. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM. de este municipio, y una vez hecha la evaluación

técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme

a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las

mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la

empresa de nacionalidad mexicana Denominada: L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA en

virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los

térm inos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cum plim iento del contrato y es la

postura solvente más baja, con un im porte de $ 420,009.76(Cuatrocientos veinte mil nueve

pesos 76/100 m .n .) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundam ento para la adjudicación del contrato de

GONZÁLEZ IMUNICIPIO DE t 1 MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam, a 02 de Marzo del 2018

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

L.A.E PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUIS HENGGELER/GUADALUPE FOLRES Y ENRQUE ESCALERA DE LA COL PILOTO. CALLE 1° DE MAYO / CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA. CALLE EMILIO PORTES GIL / JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL. AVIACION Y CALLE SANDIVAL / PIPILA E HIDALGO DE LA COL JARDIN DE VILLA MANUEL. DEL MPIO. DE GONZÁLEZ. TAM. de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se em itió F A L LO en su favor en los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, me perm ito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD- HIDRQ-2018-003 para la construcción de las obras que en el mismo instrum ento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firm a del contrato antes citado.


MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

i,¿ 3 >

ya

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-AD-HIDRO-2018-003

DESCRIPCION: Revestimiento de diversas calles Luis Henaaeler/Guadalupe Flores y Enrique Escalera de la Col. Piloto. Caire 1° de Mayo /Carranza v Emiliano Zapata de la Col. Centro Plaza. Calle Emilio Portes Gil / Josefa Ortiz de Domínguez v Salvador Diaz Mirón de la Col. Aviación v Calle Saldivar / Pipila e Hidalgo de la Col. Jardín de Villa Manuel, del Mpio. de González. Tam„

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: Paola Anali Rodríguez Zavala, Representada por Paola Anali Rodríguez Zavala, a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 01 de Marzo del 2018 y el acto de adjudicación final el dia 02 de Marzo del 2018 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Hidro/2018-003

Referente a: Revestimiento de diversas calles Luis Henqqeler/Guadalupe Flores y Enrique Escalera de la Col. Piloto. Calle 1° de Mayo /Carranza v Emiliano Zapata de la Col. Centro Plaza. Calle Emilio Portes Gil / Josefa Ortiz de Domínguez v Salvador Diaz Mirón de la Col. Aviación y Calle Saldivar / Pipila e Hidalgo de la Col. Jardin de Villa Manuel, del Mpio. de González. Tam..

Plazo de ejecución: 13 días de calendario

Fecha de iniciación de la obra: 05 de Marzo del 2018

Fecha de terminación de la obra: 17 de Marzo del 2018S e r g io

GONZÁLEZMUNICIPIO DE

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 420.009.76 ( Cuatrocientos Veinte Mil Nueve Pesos 76/100 m .n.) Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “Fondo de Hidrocarburos Terrestre“ Hidro 2018” se compromete aportar la cantidad de $ 420.009.76 ( Cuatrocientos Veinte Mil Nueve Pesos 76/100 m .n.) del costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición d§ los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ xxxx ( xxxxxxx ) que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.según el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro di ' recuperado por “La Contratante”.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE

En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Sí por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C) .- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuales no será recibida la obra.

D) .- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RE

GONZÁLEZMUNICIPIO DE |

A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“El Contratista” Paola Anali Rodríguez Zavala, acredita su personalidad como Administrador Unico con laCredencial expedida por el Instituto Nacional de Elector con clave: RDZVPL82080228M400 Acreditando su legal existencia, y Numero de Registro Patronal del Seguro Social: E8919880101:

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No ROZP820802IP3 y CURP No. ROZP820802MTSDVL05 y su Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. P2211 dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas, todo derecho derivad''

DATOS DEL CONTRATISTA


B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 315 de la Calle Benito Juárez Col. Primavera de Villa Manuel Código Postal 89730 Tel: 836-272-06-93 Cel: 836-108-04-88 del municipio de González, Tam.. „ «Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González, Tam.. a los 02 día del mes de Marzo del 2018.

CONTRATISTA


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-HIDRO-2018-003

I.- LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUIS HENGGLER/GUADALUPE FLORES Y ENRRIQUE ESCALERA DE LA COL. PILOTO, CALLE Io DE MAYO/CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA, CALLE EMILIO PORTES GIL/ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL AVIACION Y CALLE SALDIVA/ PIPILA E HIDALGO DE LA COL. JARDIN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM,, SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL DIA 30 DE MARZO DE 2018, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN U S PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E PAOLA ANALI RODIGUEZ ZAVALA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

U REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO U RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES LUISHENGGLER/GUADALUPE FLORES Y ENRRIQUE ESCALERA DE LA COL. PILOTO, CALLE 1° DE MAYO/CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. CENTRO PLAZA, CALLE EMILIO PORTES GIL/ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SALVADOR DIAZ MIRON DE LA COL AVIACION Y CALLE SALDIVA/ PIPILA E HIDALGO DE LA COL. JARDIN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

eoo1

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS (MOTOCONFORMADO POR MEDIOS MECANICOS)

M2 6,300.00

eoo2

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: CORTE Y CARGA M3 1,228.50

eoo3

ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS 1ER. KM

M3 1,228.50

eoo4

ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM. SUBSECUENTES

M3/KM13,513.50

eoo5

TENDIDO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO PARA AFINADO SUPERFICIAL

M3 6,300.00

R AYUNTAMIENTO 2016-2018

ir..'o . i . H M ® 7 ru c on zAhK z, <7i no


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-AD- HIDRO-2018-003 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2018, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 420,009.76 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL NUEVE PESOS 76/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 13 (TRECE) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2018 AL 17 DE MARZO DEL 2018.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 17 DE MARZO DEL 2018, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE 13 (TRECE) DIAS CALENDARIO.

VI. - RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1 DEL: 05 AL 17 DE MARZO DEL 2018 $362,077.38 $0.00 $420,009.76 $2,172.47 144

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $420,009.76 $362,077.37

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $420,009.76 $362,077.37

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$420,009.76 $362,077.37

CIUDAD G ü t i Z À l K Z , ÏA M A U L IM S , HÊXÎCO , Cr.8v*700

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018


T A H A Ü L f P A S

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTAD05SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$420,009.76 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

CftLLK ÍCf¡, ï.ttaÜÊKO, ¡i/tí, XOUONík Í-3HA CJIUDAD GOtí/ÁLEX, TAMMJtIPAS, MfiKÍCO, 'f

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TKti ! í Y 30 OflY K<Ti ¡le

T A M A U L I P A S

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 30 DE MARZO DE 2018 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


R, AYUNTAMIENTO 2016 - 201«

C A Í .L K l r e e , ‘ . M A l í l ! $ / K-, V v . i.r ’ f'ÚA. i-OHA ‘ K N Í H f j . CU?DAD GOMZAU:?., ÍAMWlLTt’AS, MÉXICO. ? •• ■'•'•i' r<ri no

MUNICIPIO DE i í | ¡ Í | ) MUNICIPIO DE GONZALEZ ...€¦ · MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R....

Documents

Transcript of MUNICIPIO DE i í | ¡ Í | ) MUNICIPIO DE GONZALEZ ...€¦ · MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R....