Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y ...OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:...
Transcript of Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y ...OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:...
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
1
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE MINERÍA YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA Nº19 2011 CLASE: ETAPA ÚNICA Y NACIONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO EXPEDIENTE Nº: S01:0194698/2011 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”. PLIEGO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) RETIRO DE PLIEGOS:
Lugar/Dirección Plazo y Horario Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta Baja, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Hasta el día 18de enero de 2012 de lunes a viernes, de 10 a 16 hs.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio web del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, www.minplan.gov.ar, y en la página del YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO, www.ycrt.gov.ar. CONSULTAS:
Lugar/Dirección Plazo y Horario Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta Baja, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. TEL. 4779-5400/5413
Deberán formularse por escrito ante YCRT, hasta el día 18 de enero de 2012, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Lugar/Dirección Día y Hora Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Av. Cabildo N° 65, Planta Baja, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Hasta el día 27 de enero de 2012 a las 16 hs.
Avenida de los Mineros s/n, Planta YCRT, RÍO TURBIO, Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ.
Hasta 30 minutos antes de la apertura.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
2
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 160.200.000.-) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA: PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL ($ 1.602.000.-). VISITA A OBRA: OBLIGATORIA (Artículo 7° del PCE). Para solicitar la misma, contactar al Contador Miguel Ángel LARREGINA, 4779-5400/5413, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección Día y Hora Avenida de los Mineros s/n, Planta YCRT, RÍO TURBIO, Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ.
El día 1 de febrero de 2012 , a las 13 hs.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
3
MEMORIA “DESMONTAJE DEL GENERADOR DE VAPOR (CALDERA N° 4) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN GENERADOR DE VAPOR DE 60 TN/HS DE 30 KG/CM²”
Fecha de apertura de Sobres:
Presupuesto oficial: PESOS CIENTO SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 160.200.000.-)
Plazo de Obra: QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS
CORRIDOS
Valor del Pliego: PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)
Clase de Licitación: ETAPA ÚNICA NACIONAL
Sistema de contratación: AJUSTE ALZADO
Visita a Obra: OBLIGATORIA (Artículo 7° PCE)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
4
SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE LA OBRA
Objeto:
La presente obra tiene por objeto definir los trabajos a realizar en el edificio
CENTRAL TERMOELÉCTRICA dentro del YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO
TURBIO, con el fin de responder a la necesidad de disponer de la energía requerida
para posibilitar el cumplimiento del plan de reactivación de la producción
oportunamente implementado.
Generalidades:
Los trabajos a realizar comprenden el desmontaje del generador de vapor (Caldera
N° 4) perteneciente a la Planta. Se deberá desmontar la caldera 4 existente y montar
la nueva caldera, en el mismo lugar, con todos sus nuevos componentes, equipos
que forman parte de la provisión, tableros eléctricos y de instrumentación,
instalaciones propias e interconexión a las instalaciones de la Planta, tal que
permitan la operación normal.
La construcción, provisión y montaje de una caldera de SESENTA TONELADAS
POR HORA (60 tn/h) de vapor, presión de trabajo TREINTA Y DOS KILOGRAMOS
POR CENTÍMETRO CUADRADO (32 kg/cm²) y CUATROCIENTOS DIEZ GRADOS
CENTÍGRADOS (410 °C) de temperatura para ser operada en carga base o parcial,
con combustible carbón granulado proveniente del Yacimiento. La Caldera se
conectará al colector de vapor principal de la Planta.
“DESMONTAJE DEL GENERADOR DE VAPOR (CALDERA N° 4) DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN
GENERADOR DE VAPOR DE 60 TN/HS DE 30 KG/CM²”.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
5
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO
CLASE DE LICITACIÓN: ETAPA ÚNICA NACIONAL
GLOSARIO
YCRT: Yacimiento Carbonífero Río Turbio ubicado en la Localidad de RÍO TURBIO
Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ.
OBRA: “DESMONTAJE DEL GENERADOR DE VAPOR (CALDERA N° 4) DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN
GENERADOR DE VAPOR DE 60 TN/HS DE 30 KG/CM²”.
OFERTA: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la
propuesta, integrada generalmente por: oferta económica, presupuestos detallados,
planilla de cotización por ítem, plan de trabajos, plan de certificación y curva de
inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella.
COMITENTE: SECRETARÍA DE MINERÍA – YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO
TURBIO.
PROPONENTE: Persona física o jurídica que presenta una propuesta en esta
Licitación.
ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le ha notificado la adjudicación de la
obra a su favor, hasta la firma del contrato.
INSPECCIÓN DE OBRA: Quien representa técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en
su nombre y facultada para realizar el contralor del Contrato.
CONTRATISTA: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato y sus complementos.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
6
REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional universitario con incumbencia acorde con
las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos
los efectos técnicos.
PCE: Pliego de Cláusulas Especiales.
PCG: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación
de Obras Públicas.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.
PLIEGO: Toda la documentación que integra las bases de la presente licitación,
incluidos el PCE y sus respectivos anexos, el PCG y el PET.
PROPUESTA: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir
su participación en la presente licitación.
PROYECTO EJECUTIVO: Es el conjunto de documentos técnicos que desarrollan
funcional, dimensional y tecnológicamente la Propuesta presentada por el
Contratista, posibilitando la construcción de la Obra objeto de la presente licitación.
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Es el cuerpo colegiado, designado por el Comitente
para evaluar las Propuestas y aconsejar la adjudicación o la inadmisibilidad de todas
o partes de las propuestas.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
7
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°
Artículo 1°.- OBJETO DEL LLAMADO
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la obra
“DESMONTAJE DEL GENERADOR DE VAPOR (CALDERA N° 4) DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN
GENERADOR DE VAPOR DE 60 TN/HS DE 30 KG/CM²” ubicado en el predio del
YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO, Provincia de SANTA CRUZ.
YCRT contratará la ejecución de esta obra bajo el Sistema de Ajuste Alzado sin
presupuesto oficial detallado aceptando el oferente por la sola presentación de su
oferta tal modalidad de contratación y asumiendo el compromiso de ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios a fin de concluir la misma conforme a su fin y
requerimientos técnicos y legales del presente pliego licitatorio, por un precio fijo,
total y definitivo.
La Obra se contrata asimismo bajo la modalidad llave en mano, lo cual
comprende la formulación integral del proyecto y construcción de un sistema
complejo a entregar instalado, mediante el uso de tecnologías especificas,
concentrándose en un único contratista la responsabilidad por la realización integra
del proyecto respectivo y la prestación de servicios vinculados con la puesta en
marcha, operación y coordinación de la obra.
Artículo 2°.- LEY APLICABLE
Las construcciones, trabajos y /o servicios de industria que se contraten según
el presente Pliego están sometidos al régimen previsto por la Ley Nº 13.064, sus
modificatorias y complementarias, reglamentada por Decreto Nº 19.324/49 y por las
disposiciones del Título I del Decreto Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, en
tanto no se opongan a las prescripciones de la Ley Nº 13.064.
Artículo 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 160.200.000.-).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
8
Artículo 4°.- ADQUISICIÓN DE PLIEGOS
El Pliego estará a la vista de todos los interesados y podrá consultarse en las
oficinas de YCRT, Av. Cabildo N° 65, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y en el sitio Web de YCRT, www.ycrt.gov.ar.
Los planos podrán ser consultados en las oficinas de YCRT.
El valor del pliego es de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y podrá adquirirse en
YCRT, Av. Cabildo N° 65, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de 10 a 16
hs, hasta DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.
Artículo 5°.- PLAZO DE OBRA
Para el cumplimiento del contrato se ha fijado un plazo de QUINIENTOS
CUARENTA (540) días corridos, contados a partir de la fecha suscripción del acta de
inicio de obra.
Artículo 6°.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
Para cotizar en esta Licitación, el Proponente deberá presentar certificado
válido acreditando su capacidad de contratación actualizada - en sección
Arquitectura o Ingeniería expedido por el Registro de Constructores de Obras
Públicas, conforme al Decreto N° 1.724 de fecha 18 de agosto de 1993, Disposición
18/94 de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (Boletín Oficial de
la REPÚBLICA ARGENTINA 01/06/94).
Para resultar adjudicatario la capacidad de Contratación deberá ser superior al
resultado de la siguiente fórmula:
CC= PO x 12
---------------
PE
Siendo:
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
9
CC = Capacidad de Contratación
PO = Presupuesto Oficial de la Obra (en Pesos).
PE = Plazo de Ejecución Obra (en meses o fracción).
La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior a: PESOS
CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 106.800.000.-)
En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la
capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades
individuales de cada una de ellas, conforme el porcentaje de participación que cada
una tuviere en la UTE. Los montos de participación de las empresas de la UTE no
podrán superar sus respectivas capacidades.
Artículo 7°.- VISITA A OBRA
El Proponente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras
y acompañar a su oferta, el comprobante respectivo, certificado por el funcionario
pertinente, según el Anexo IV del PCE. A los efectos de solicitar dicha visita, los
interesados deberán contactar al Contador Miguel Ángel LARREGINA, al TE: 4779-
5413/5400, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 8°.- ACLARACIONES Y/O CONSULTAS
Las consultas que los interesados consideren necesarias, deberán ser
formuladas por escrito ante YCRT hasta QUINCE (15) días hábiles administrativos
previos a la fecha de apertura de las Propuestas.
El Comitente podrá formular aclaraciones de oficio o en respuesta a consultas
efectuadas por los interesados, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos previos
a la fecha de presentación de ofertas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.
Las circulares que se emitan en consecuencia serán publicadas en el Boletín
Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA, por el término de UN (1) día y notificadas a
los proponentes vía fax (conforme el Artículo 4° del PCG).
Artículo 9°.- DEL PROPONENTE
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
10
Pueden ser Proponentes las personas físicas y sociedades que reúnan los
recaudos del Capítulo III, Título I del PCG.
Los Proponentes deberán constituir, a los efectos de la presente Licitación,
domicilio legal en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, considerándose
válidas todas las notificaciones, diligencias y comunicaciones que allí se practiquen.
Las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en
algunas de las causales de inhabilitación previstas por el Artículo 14 del PCG. A tal
efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, directores
suplente, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la
declaración jurada contenida en los anexos I y II respectivamente.
Los Proponentes que se presenten en UTE deberán acompañar el contrato
constitutivo de la misma, o en su defecto, el compromiso formal de su constitución.
Tanto el compromiso de constitución como el contrato definitivo deberán contener:
a) El objeto, que deberá coincidir con el de la presente licitación, con
determinación concreta de las actividades y medios para su realización;
b) La denominación, que será la de algunos o de todos los miembros, seguida de
la expresión “unión transitoria de empresas”;
c) El nombre, razón social o denominación, del domicilio y los datos de la
inscripción registral del contrato o estatuto de la matriculación o
individualización, en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros. En
caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó
la celebración de la unión transitoria, así como su fecha y número de acta;
d) La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del
contrato de unión transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros;
e) Las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar
o sufragar las actividades comunes en su caso;
f) El nombre y domicilio del representante. El representante tendrá los poderes
suficientes de todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos y
contraer las obligaciones que hicieren a la ejecución de todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
11
g) La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la
distribución de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unión;
h) Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los
administradores llevaran, con las formalidades establecidas por el Código de
Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la
naturaleza e importancia de la actividad común;
i) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
j) El compromiso expreso de asumir la responsabilidad principal, solidaria e
ilimitada por todas y cada una de las empresas asociadas, respecto del
incumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación;
k) El compromiso de mantener la vigencia de la UTE por un plazo superior al
fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta
licitación;
l) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las
empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la
aprobación previa y expresa del Licitante;
m) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada
establecida en dicho contrato.
Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE deberá
acompañarse copia autenticada de las actas de asamblea por la cual cada una de
las sociedades integrantes de la Unión haya aprobado la constitución de la misma.
Cada una de las integrantes deberá presentar, asimismo, la totalidad de la
documentación que el Artículo 14 del PCE exige para las sociedades, debiendo
unificar la personería y el domicilio. Una vez presentadas, no podrán modificar su
integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones contractuales, salvo autorización expresa.
En el caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de UTE,
con carácter previo a la adjudicación, deberán acompañar en el Contrato definitivo
debidamente autenticado e inscripto en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
De no cumplirse con estos recaudos, se tendrá por desestimada la oferta, con
pérdida de la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
12
Artículo 10.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las Propuestas se realizará en la fecha y hora establecida
en la MEMORIA, en YCRT, Av. Cabildo N° 65, Planta Baja, CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha fijada
para su apertura. A partir de allí, y hasta media hora antes de la apertura, las
propuestas deberán ser presentadas en la Planta de YCRT, sita en la Localidad de
RÍO TURBIO, Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ.
Artículo 11.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
Para cotizar en la presente licitación es obligatorio presentar garantía de
mantenimiento de la Propuesta de Obra, por un monto equivalente al UNO POR
CIENTO (1 %) del Presupuesto Oficial de Obra, según lo establecido por el Artículo
20 del PCG.
El depósito de garantía de la Propuesta de Obra, cuando sea en efectivo,
deberá efectuarse en el Banco Nación Sucursal Plaza de Mayo, Yacimiento
Carbonífero Río Turbio, Cuenta Corriente 3471/97.
Si la Garantía se constituye en Póliza de Seguro de Caución, deberá
efectuarse a favor del “MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS – YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO” y deberá
contener las cláusulas exigidas por el Artículo 20, Inciso c) del PCG. En todos los
casos deberá hacerse constar en el depósito el número de licitación y el nombre de
la repartición contratante.
Artículo 12.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
Los proponentes están obligados a mantener su Propuesta durante un plazo de
CIENTO CINCUENTA (150) días hábiles administrativos contados a partir de la
fecha del Acta de Apertura. Dicho plazo se prorrogará de pleno derecho por
períodos iguales, hasta el momento de la adjudicación, a menos que el Proponente
manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la Propuesta QUINCE (15)
días hábiles administrativos antes del vencimiento de alguno de los períodos.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
13
Artículo 13.- DE LA PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACIÓN
La propuesta será presentada en “Sobre único”, y será realizada en la fecha y
hora establecida en la carátula del presente pliego.
La propuesta deberá estar firmada en cada una de las fojas y copias que la
integren por el Proponente o su Representante Legal.
El sobre deberá estar perfectamente cerrado. En el mismo sólo figurará:
a) Denominación de la obra.
b) Nº de licitación y de expediente.
c) Identificación del proponente.
d) Fecha y hora de apertura.
Toda información suministrada por los Proponentes a requerimiento del
Comitente tendrá carácter de declaración jurada.
Toda la documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar
debidamente certificada por Escribano Público y legalizada si correspondiere, para
ser considerada en el presente llamado licitatorio. Los documentos emitidos por
autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular, con
su respectiva apostilla o el trámite de autentificación que correspondiere de acuerdo
a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes en el país de
procedencia.
La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su
correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado y
certificada por el Colegio de Traductores respectivo.
YCRT podrá intimar a los proponentes a dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el presente artículo, bajo apercibimiento de desestimar su oferta.
Asimismo podrá requerir a los proponentes la información adicional o aclaratoria que
estime pertinente a los fines de dar una mejor evaluación de las propuestas
presentadas.
Artículo 14.- CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
14
En la fecha, hora y lugar indicados en la Memoria se presentará el Sobre con la
propuesta, la que deberá contener:
a) Certificado de Capacidad de Contratación vigente (Artículo 6º del PCE).
b) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta (Artículo 11 del PCE).
c) Copia autenticada del recibo que acredite el pago por la compra del pliego de
licitación.
d) Domicilio del Contratista (Deberá mencionar su domicilio real y fijar domicilio
legal, a los fines de esta Licitación, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES).
e) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería del o los
firmantes de la propuesta.
f) Constancia de constitución o compromiso de Unión Transitoria de Empresas, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9º del presente pliego, si
correspondiera.
g) Declaración Jurada a la cual se refiere el Artículo 9° del presente pliego (anexos
I y II) del PCE.
h) Declaración Jurada de las deudas existentes con el Estado, a la fecha de
presentación de la Propuesta.
i) Nómina de todas las obras ejecutadas y en ejecución, realizadas en los últimos
QUINCE (15) años, consignando el nombre del comitente, jurisdicción de
pertenencia (indicando dirección y teléfono), superficie cubierta, fechas de inicio
y finalización de los trabajos, una breve descripción de la obra y documentación
gráfica que sintetice la misma. Se adjuntarán copias de Actas de Recepción
Definitiva o Provisionales, informes de organismos contratantes, contratos
suscriptos, etc., que avalen el listado de obras enunciado.
j) Últimos CINCO (5) Balances aprobados correspondientes a los últimos CINCO
(5) ejercicios, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos o en el Contrato
Social respectivo y legislación vigente en original o fotocopia autenticada por
Escribano Público. La documentación deberá estar certificada por Contador
Público y por el Consejo o Colegio Profesional respectivo.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
15
k) Copia del Contrato Social o de Estatutos, copia de última acta de composición
del Directorio u Órgano de Administración, debidamente certificada por
Escribano Público.
l) Certificado Fiscal para Contratar, vigente.
m) Los Proponentes deberán denunciar su CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA (CUIT), presentando copia del formulario de inscripción remitido
por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI), donde conste el Nº de CUIT,
los impuestos en que se hallen inscriptos y aportes previsionales.
n) Declaración jurada de los pagos de los últimos DOCE (12) meses en concepto
de:
I. Impuesto a las Ganancias.
II. Impuesto al Valor Agregado.
III. Impuesto a los Ingresos Brutos.
IV. Aportes y Contribuciones a las Cajas Nacionales de Previsión.
V. Todo tributo nacional, provincial o municipal que corresponda abonar al
proponente.
o) Acreditación de inscripción de la sociedad o UTE, en el Registro Público de
Comercio, según corresponda.
p) Certificación mensual promedio de los últimos CINCO (5) ejercicios cerrados,
avalada por Contador Público Nacional y copia certificada tanto de los contratos
como de las recepciones de obras presentadas. La firma del Contador Público
Nacional, deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas en el cual se hallare inscripto.
q) La oferta de la Obra propiamente dicha por el monto total incluyendo IVA, en
original y TRES (3) copias de la Fórmula de la Propuesta (Anexo III). El
Proponente escribirá en números y letras los precios del total cotizado. Se
considerará inadmisible toda propuesta que presente correcciones, enmiendas,
raspaduras y tachaduras entre líneas o errores que no hubieran sido
debidamente salvados al pie de la misma.
r) Presupuesto detallado debidamente confeccionado indicando las cantidades que
se estima necesario ejecutar de cada uno de los ítems (Cómputo) y los montos
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
16
totales de cada rubro. La cotización global, y de cada rubro, deberá incluir el
IVA.
s) Análisis de precios desagregado de cada uno de los ítems que forman parte del
presupuesto presentado.
t) Plan de Trabajo: Se deberá elaborar un cronograma detallado de actividades
que incluya el período de Proyecto y la construcción de las obras. Se entregará
un diagrama de barras que discrimine, como mínimo, la totalidad de los rubros a
ejecutar y el desarrollo de los trabajos en forma mensual.
u) Curva de Inversión.
v) Constancia de visita a obra (Anexo IV).
w) Referencias bancarias y comerciales.
x) Designación del profesional que actuará en carácter de Representante Técnico,
y su correspondiente conformidad.
y) Curriculum Vitae de dicho profesional.
z) Declaración de que, para cualquier situación judicial que se suscite, el
proponente acepta la competencia establecida en el PCE.
aa) Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
ESTADO NACIONAL, sea como actor o como demandado, indicándose el
juzgado y fuero, importe comprometido en el pleito, y etapa en que se halla el
mismo.
ARTÍCULO 15.- APERTURA DEL SOBRE ÚNICO
En la fecha y lugar indicados en la Memoria se procederá a la apertura del
Sobre. En dicha oportunidad se labrará un acta, en la que se dejará constancia de
las propuestas presentadas y de las garantías integradas, y que será firmada por los
funcionarios autorizantes y los Proponentes y asistentes, que quisieren hacerlo.
Dentro de los CINCO (5) días posteriores al de la apertura del Sobre, los
Proponentes podrán tomar vista del expediente y formular observaciones.
Dentro del plazo de QUINCE (15) días, contados a partir de la fecha de
apertura del sobre, la Comisión de Evaluación emitirá su Dictamen de Evaluación.
Las propuestas que cumplimenten la totalidad de los requerimientos establecidos en
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
17
el presente pliego y demás normas aplicables serán recomendadas como admisibles
por parte de la Comisión de Evaluación. Esta podrá recomendar la inadmisibilidad de
aquellas propuestas que incumplan total o parcialmente alguno de los requisitos a
los que se encuentra sujeta la presentación de ofertas en esta Licitación de acuerdo
a lo establecido por los artículos 24 y 30 del PCG.
En consecuencia se procederá a establecer un orden de merito de ofertas,
ubicando en el primer lugar a la propuesta admisible de menor precio, y a
continuación en orden decreciente hasta la última oferta que resultara la de mayor
precio entre las declaradas admisibles.
15.1 NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL
De acuerdo a lo normado por el Artículo 31 del PCG, el Dictamen de
Evaluación será publicado en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por
el término de UN (1) día. Simultáneamente a dicha publicación, será notificado a los
proponentes vía fax.
15.2 IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE ÚNICO
Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los
CINCO (5) días de su notificación.
Artículo 16.- DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomado en cuenta la
oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra
información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la
obra.
Con antelación al acto de Adjudicación, se exigirá la presentación del
Certificado de Capacidad para Adjudicación que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, tal como lo prescribe el Artículo 26 del Decreto N°
1724/93.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
18
Artículo 17.- FIRMA DEL CONTRATO
Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los DIEZ (10)
días corridos de haber sido citado para la firma del mismo, la adjudicación será
dejada sin efecto, con pérdida de la garantía de mantenimiento de Propuesta y
comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE, previo a la firma del
Contrato deberá acreditar la inscripción de la misma ante la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA u organismo equivalente. El incumplimiento de esta
obligación generará la revocación de la adjudicación, con pérdida la garantía de
mantenimiento de la propuesta.
Si el Comitente no se encontrare en condiciones de firmar el contrato dentro de
los SESENTA (60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar
que ésta se deje sin efecto, con devolución de la garantía de mantenimiento de la
propuesta, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO:
a) Póliza de garantía de cumplimiento de contrato (Artículo 35 del PCG).
Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su
cumplimiento mediante una garantía, constituidas en alguna de las formas
previstas en el Artículo 11 del presente Pliego, por el CINCO POR CIENTO (5 %)
del importe total del contrato. Si el contratista no integrara dicha garantía, el
comitente dejará sin efecto la adjudicación, con pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta.
b) Análisis de precios definitivo.
c) Gastos de sellado: Serán por cuenta del adjudicatario los impuestos, tasas u otros
gastos que exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en
concepto de sellado del contrato de obra pública; como asimismo las
certificaciones de firmas y todo aquello que fuere necesario para posibilitar la
ejecución del proyecto, construcción y puesta en servicio de la obra.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
19
Artículo 18.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN
ACCESORIA
Serán considerados como instrumentos contractuales los siguientes
documentos:
a) Documentación detallada en el Artículo 36 del PCG.
b) Pliego de Condiciones Generales.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Particulares.
d) Normas para Medición de Estructuras de la Construcción de Edificios, aprobadas
por la Secretaría de Obras Públicas en el año 1938 y Suplemento Nº 1, aprobado
por Decreto Nº 127/65.
El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento en todas sus partes de la
documentación detallada precedentemente.
Artículo 19.- ORDEN DE EJECUCIÓN – ACTA DE INICIO
Firmado el contrato por la autoridad competente, el Comitente impartirá de
inmediato, por escrito, la orden de ejecución de los trabajos, salvo que existan
impedimentos por causa justificadas, que imposibiliten dicha iniciación, en cuyo caso
la orden de ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que lo
motive.
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los QUINCE
(15) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará
un acta de inicio de Obra a partir de la cual comenzarán a correr los plazos
contractuales.
Se deberá entregar junto con el Acta de Inicio de Obra: Plan de trabajos y de
certificación mensual.
De no iniciarse los trabajos se procederá de acuerdo al Artículo 39 del PCG.
Artículo 20.- ENTREGA DEL TERRENO
La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las
obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de ejecución y al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
20
acta de iniciación. La entrega se efectuará mediante acta por triplicado,
entregándose uno de ellos al Contratista.
Artículo 21.- ACOPIO EN OBRA
El contratista podrá solicitar la certificación de ACOPIO EN OBRA el cual no
podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de contrato distribuido
en el plazo de obra.
La certificación de acopio en obra tendrá las mismas formalidades que la
certificación de avance de obra.
DEDUCCIÓN: Los certificados de acopio en obra comenzarán a deducirse
desde el primer certificado de obra en el cual se incorporen los materiales acopiados
de manera definitiva a la ejecución de la obra. El desacoplo se efectuará en forma
proporcional conforme surja de la planilla de medición.
AFIANZAMIENTO: El acopio podrá ser garantizado en cualquiera de las formas
indicadas en el Artículo 35 del PCG para la garantía de cumplimiento del contrato.
El Comitente otorgará constancias de las deducciones efectuadas con cada
certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantía presentada.
Artículo 22.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones
sobre una misma cuestión, el Comitente resolverá con el siguiente criterio de
prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado.
a) Contrato.
b) Notas Aclaratorias del Comitente previas al acto licitatorio.
c) Planilla de locales.
d) Planos: 1º) detalles, 2º) conjunto.
e) Pliegos: 1º) Particulares, 2º) Generales.
f) Presupuesto.
Artículo 23.- DEL PROYECTO EJECUTIVO
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
21
Quedará a cargo del Contratista la realización del proyecto ejecutivo. Éste
tendrá por objeto explicitar la obra a los fines de su ejecución y comprenderá la
totalidad de los proyectos definitivos de arquitectura e ingeniería, estructuras y
especialidades con todos sus detalles, involucrando los proyectos de ingeniería
estructural, ingeniería eléctrica , instalaciones y redes sanitarias , de manera que se
ajusten a las especificaciones establecidas en el presente Pliego y demás
documentos que formen parte del contrato de obra pública. El proyecto definitivo
deberá incluir todos los aspectos señalados anteriormente y todos los proyectos de
detalle que fueran necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras objeto
de la presente licitación.
23.1 DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO DEFINITIVO
Se entiende por Documentación Técnica al conjunto de los elementos gráficos y
escritos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra y permiten su
materialización bajo la dirección de un profesional.
La documentación mínima del proyecto ejecutivo para la obra civil será la siguiente:
a) Memoria de cálculo de estructuras;
b) Planos de replanteo de bases;
c) Planillas de doblado de hierros;
d) Cortes y planos de detalles de estructuras;
e) Memoria de cálculo de tabiques portantes y elementos prefabricados;
f) Replanteo de mamposterías;
g) Replanteo de cielorrasos;
h) Plantas, cortes, vistas, con cotas, niveles, referencia de aberturas y equipamiento
fijo de cada local;
i) Vistas, especificando terminaciones;
j) Planilla de carpintería;
k) Memoria de cálculo de instalaciones sanitarias, gas e incendio;
l) Planos indicando diámetros, secciones, accesorios, marcas y modelos de
artefactos;
m) Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
22
n) Balance lumínico;
o) Planos de ubicación de luminarias, indicando artefactos, equipos y accesorios,
con marca y modelo;
p) Planos de tableros;
q) Balance térmico;
r) Memoria de cálculo de instalación de gas y calefacción;
s) Planos indicando ubicación de calderas, secciones de conductos, marca y
modelos de equipos y accesorios, tableros de protección;
t) Planos de señalización.
La documentación de los Proyectos comprenderá como mínimo:
a) Plantas:
Generales y sectores: Plantas generales del conjunto acotados y señalados con
los símbolos convencionales, en escalas 1:50 y sectores representativos en
escala 1:20.
b) Cortes y Vistas:
Planos de Cortes y Vistas generales y sectores para el replanteo, acotados y
señalados, con los símbolos convencionales, en escalas 1:50 y sectores
representativos en escala 1:20.
c) Carpintería:
Planos y Planillas de todos los tipos de carpinterías y cerramiento (puertas y
ventanas exteriores e interiores, portones, lucernario, barandas, cercos
perimetrales, etc.), en escala 1:20 con los detalles correspondientes.
En escala 1:2. y planillas de especificaciones de materiales, herrajes y vidrios.
d) Detalles:
Planos de detalles, en escala conveniente.
e) Estructura:
Planos de Proyecto completo de la totalidad de las obras de estructuras,
metálicas y de hormigón, que comprenden plantas, cortes y detalles, incluyendo
planos de sectores especiales, en escalas 1:100 y 1:50.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
23
Planos de detalles, en escala 1:20 y para las estructuras de hormigón planillas de
armaduras y doblado de hierros.
f) Instalaciones:
Planos proyecto completo para la totalidad de las instalaciones incluidas, que
comprenden: plantas y cortes indicando la distribución y dimensionado de
cañerías y conductos y ubicación de elementos componentes; planos de detalles
incluyendo planos de sectores especiales. Todo ello acotado y señalado en las
escalas adecuadas y con los símbolos convencionales que permitan una
interpretación precisa de los mismos.
Comprenden la totalidad de las Instalaciones y de la Infraestructura de servicios,
solicitadas en las Bases de Licitación y que forman parte de la Propuesta del
Comitente tales como:
Instalaciones Eléctricas: Iluminación, fuerza motriz, telefonía, TV y luz de
emergencia y sistema de puesta a tierra
Instalaciones Sanitarias: cloacales, agua fría, caliente, desagües pluviales, riego y
planta de tratamiento.
Instalaciones de Gas: sistemas de distribución y plantas reductoras.
Instalaciones contra incendio: sistemas de prevención y extinción.
Instalaciones de climatización: sistemas de ventilación mecánica y de
acondicionamiento térmico.
g) Obras especiales:
Veredas: Planos de proyecto para el replanteo y ejecución de las obras con sus
respectivos detalles y planillas en las escalas adecuadas.
Señalética: Señalización interior y exterior: planos y planillas indicando ubicación,
tipo, detalles y características de la Señalética.
h) Memorias de Cálculo (MC):
Memorias de Cálculo completas de las soluciones estructurales y de cada una de
las instalaciones proyectadas.
i) Cómputos:
Cómputo de Superficies: cómputo y planillas de superficies funcionales detalladas
según programa.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
24
Listado de rubros e ítem definitivo de la totalidad de los trabajos propuestos que
componen las obras proyectadas.
Cómputo final de los trabajos según Listado de Rubros e Ítem.
El Contratista deberá entregar un respaldo de la planimetría, especificaciones
técnicas y memoria de diseño de cada proyecto en medios magnéticos, habiéndose
adoptado para ello el software MS Word y MS Excel de última generación para los
documentos y, el software Autocad versión 14 o superior para la planimetría.
Deberá completarse, de ser necesario, con los antecedentes cartográficos,
fotografías aéreas, restituciones digitalizadas u otros que sean requeridos por las
unidades técnicas competentes.
En el caso de utilizarse programas de diseño geométrico, se entregaran los
archivos correspondientes a los datos de entrada de información de salida.
Una vez aprobado el proyecto, el Contratista deberá entregar un respaldo del
proyecto en discos compactos (CD).
Los textos escritos y los planos deberán ser entregados en un original y DOS
(2) copias al CIEN POR CIENTO (100%) y una de los planos al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).
PRESUPUESTO DE PROYECTO EJECUTIVO
El Contratista deberá entregar para el Proyecto Ejecutivo, un Presupuesto
detallado de todas las partidas de la obra. Este presupuesto debe considerar todas
las variables que inciden en el costo de cada partida, con desglose por partida
indicando como mínimo el nombre de la partida, la unidad de medida, las cantidades
de obras, precio unitario, precio total de la partida.
CONFECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
Para la elaboración del proyecto ejecutivo, la empresa deberá contar con
profesionales habilitados, capacitados en la especialidad.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
25
El Contratista deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis
necesarios para desarrollar convenientemente los proyectos de detalle de todas las
obras incluidas en la presente licitación.
El Contratista ejecutará el proyecto conforme a todas las normas y
reglamentaciones vigentes en el país sobre la materia, para cada uno de los
servicios involucrados, así como también para la calidad de los materiales a utilizar
en las obras. Deberá asimismo tener presentes las gestiones a realizar para la
obtención, ante los servicios correspondientes, de los permisos de edificación,
permisos de empalmes, conexiones, inspecciones y la intervención de personal
especializado y debidamente autorizado en su construcción o instalación.
Durante el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, el Contratista podrá proponer
mejoramientos en todas las obras exigidas en los documentos que conforman el
presente Pliego y en los demás documentos que formaran parte del contrato de obra
pública, siempre que dichas modificaciones no signifiquen una disminución de los
estándares de la obra contratada. Las modificaciones deberán ser previamente
aprobadas por el Comitente y los costos que resulten de estas serán enteramente a
cargo del Contratista.
23.3 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
Dentro de los VEINTE (20) días posteriores a la firma del contrato, el
Proponente presentará los planos de arquitectura para la ejecución de la obra. El
Proyecto Ejecutivo de las obras deberá ser conformado por la inspección de obras
que designe el comitente, previo al inicio de las obras. No podrá iniciarse ningún
trabajo sin que se encuentre debidamente aprobada su documentación.
La documentación presentada por el Contratista será calificada de la siguiente
forma:
a) “A” Aprobado. Con esta condición el Contratista procederá a confeccionar la
documentación definitiva o de obra.
b) “B” Aprobado con observaciones. En esta condición el Contratista procederá a
confeccionar la documentación definitiva o de obra incorporando la totalidad de
las observaciones realizadas por la Inspección de Obra.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
26
c) “C” Rechazado. El Contratista deberá realizar una nueva presentación de la
documentación rechazada, conforme a las indicaciones que reciba de la
Inspección de obra.
Los plazos para presentar y revisar la documentación serán los de mayor
brevedad posible no extendiéndose más allá de los DIEZ (10) días. Plazos
superiores deberán ser fundamentados adecuadamente.
ARTÍCULO 24.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA
Durante el desarrollo de los trabajos la Contratista entregará los siguientes
documentos según corresponda:
a) Partes diarios:
A partir del inicio de Obra y hasta la Recepción Provisoria se entregará
diariamente a la Inspección de Obra un Parte Diario de la misma. En dicho
documento, numerado correlativamente, constará la fecha, el estado del tiempo,
la cantidad de personal empleado por especialidad, el listado de las tareas
ejecutadas y será suscrito por el responsable del Contratista en la obra.
b) Informes Bimensuales:
En forma bimestral se presentará ante la Comisión de Seguimiento un informe de
gestión sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se presentarán
desde la firma del Contrato y hasta la Recepción Provisional. Incluirán una breve
reseña de los trabajos encomendados con sus principales indicadores, una
síntesis de la Memoria Descriptiva, un resumen del estado de avance de obra por
rubros (incluyendo cómputo, montos totales, incidencias y acumulados), un
croquis de lay-out del proyecto, fotografías significativas de los trabajos realizados
y un análisis de evaluación.
c) Documentación para la recepción provisional:
Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisional se elaborará la
siguiente documentación:
I. Pre-requisitos para completar sustancialmente los trabajos:
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
27
Cuando el Contratista considere que los trabajos han sido completados
sustancialmente presentará la siguiente documentación a la Inspección de
Obra:
1) Una nota indicando que los trabajos, o parte de ellos, han sido completados
sustancialmente.
2) Un listado de los ítems que aún quedan por completar o corregir.
Dentro del plazo acordado con la Inspección de Obra ésta procederá a
realizar la verificación del estado de las obras.
Cuando la Inspección de Obra determine que los trabajos no han sido
completados en forma sustancial procederá a:
a) Notificar por escrito en forma inmediata a la Contratista, indicando las
razones consideradas.
b) El Contratista procederá a subsanar las deficiencias y remitirá a la
Inspección de Obra una segunda nota anunciando la finalización sustancial
de los trabajos.
c) La Inspección de Obra realizará una nueva verificación de las obras.
d) El Contratista será responsable por las reinspecciones posteriores.
Cuando la Inspección de Obra determine que el estado de los trabajos
responde a la finalización sustancial de los mismos, remitirá una nota al
Contratista indicando este hecho, adjuntando además el listado de ítems para
ser completados o corregidos presentado al Contratista.
II. Pre-requisitos para la Recepción Provisoria de los trabajos
Cuando la Contratista considere que los trabajos han sido terminados
presentará una nota a la Inspección de Obra indicando:
1) Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
2) Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del
Contrato.
3) Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del
Contrato.
4) Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
28
Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o
defectuosos procederá:
a) Notificar a la Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran
incompletos o defectuosos.
b) El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las
observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de
Obra indicando que los trabajos han concluido.
c) La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para
la Recepción Provisoria.
d) El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que
resulten necesarias
Artículo 25.- PLAN DE TRABAJOS Y DE CERTIFICACIÓN MENSUAL
El plazo de presentación de los Planes de Trabajo y Certificación Mensual será
de CINCO (5) días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación
de la adjudicación.
PLAN DE CERTIFICACIÓN ACUMULADA MÍNIMO
Porcentaje (%) del plazo total de
ejecución
Certificación Acumulada Mínima (en
porcentaje) del monto total de la
cotización.
VEINTICINCO (25) QUINCE (15)
CINCUENTA (50) CUARENTA (40)
SENTENTA Y CINCO (75) SETENTA (70)
CIEN (100) CIEN (100)
La corrección de los mismos que ordene la Inspección de obra deberá
realizarse dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la fecha de
notificación de la observación que se formula. Pasado ese plazo y en caso de no
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
29
satisfacer el requerimiento, la Inspección de obra sin más trámite y a su exclusivo
juicio, podrá considerar aprobadas las observaciones formuladas.
Además se presentará la oferta discriminada por ítems, con los respectivos
parámetros de materiales y mano de obra, junto con las Planillas definitivas de
Análisis de Precios, para su aprobación.
Las Planillas de Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Certificación
Mensual formarán parte de la documentación accesoria del Contrato.
El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado sólo mediante la
Planilla, cuyos datos figuran a continuación:
a) Materiales ........................................................... $
b) Equipos ............................................................... $
c) Jornales ............................................................... .$
d) Cargas Sociales (W %) ........................................ $
a. .
e) Total Mano de Obra (c + d) ................................ $
f) Costo directo (a + b + e) ..................................... $
g) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f) $
h) Subtotal (f + g) ......................................................$
i) Gastos financieros: Y % de (h) ............................. $
j) Beneficio: 10% de (h + i) .......................................$
k) Costo total trabajo (h + i + j) ................................. $ .
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
30
l) Impuesto (IVA): Z% de (k) ....................................$
m) PRECIO UNITARIO DE APLICACIÓN (k + l)........... $
REFERENCIAS:
a – Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de
la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda.
d – W % según tablas aprobadas por Disposición N° 35/DNA/02 (Ver Anexo IV)
g – X % deberá ser menor al 25 %
i – Y % tasa básica de interés mensual del Banco Nación, para descuentos de
certificados, para el lapso previsto para el pago según contrato, más quince días
corridos.
l – Z % según alícuota I.V.A.
Artículo 26.- PAGO DE DERECHOS
El Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás
trámites, exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas
prestadoras de los servicios y abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones,
aranceles y cualquier otro derecho que surja de la construcción.
Artículo 27.- SEGURIDAD DEL PERSONAL
El Contratista deberá cumplimentar los requisitos de la Ley N° 19.587 y su
Decreto reglamentario N° 911/96 de conformidad con lo previsto en el Artículo 101
del PCG.
El personal afectado a la obra y a la Inspección de Obra será provisto de
elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas, máscaras,
anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta del Contratista.
Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva
(matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
31
correspondan, siendo responsable de los accidentes ocasionales o agravados por la
falta o mal uso de los elementos arriba indicados.
Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación
de los elementos que considere convenientes.
Se destaca que al momento de la suscripción del contrato de obra, la empresa
contratista deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislación
vigente.
Artículo 28.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA
Será de exclusiva responsabilidad de la Contratista la vigilancia y control de los
elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Se
arbitrarán los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra de
acuerdo a lo que fije la Inspección de obra, durante el plazo de ejecución y hasta la
recepción de la misma.
El Contratista deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en lo
relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas
propias, del Comitente o terceros, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que
en este sentido pudiera sufrir.
El Contratista deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones en los
sectores afectados por las obras y que la Inspección de Obra indique iluminar.
Artículo 29.- INSTALACIONES PROVISORIAS
a) Instalaciones sanitarias para el personal obrero.
El Contratista deberá construir provisoriamente una ducha, un inodoro a la turca
con desagüe a pozos negros excavados ex profeso, dos mingitorios y un lavabo o
un módulo sanitario químico por cada 20 hombres. Deberá mantener esas
Instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las
mismas y utilizar vigilancia adecuada.
b) Desagües y Protecciones para inundaciones
El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma, que en ningún
caso las aguas pluviales ó de cualquier otra procedencia, causen inundaciones o
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
32
"charcos" estancados en el predio, determinando demoras o perturbaciones en la
marcha de la obra.
Las aguas recogidas deberán ser conducidas a desagües próximos, de modo de
no perturbar el normal desarrollo de los trabajos.
Artículo 30.- AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Se deberá prever la provisión de agua y energía para la obra, la cual correrá
por cuenta del Contratista, debiendo esta ultima coordinar y realizar todas las
tramitaciones correspondientes con las autoridades competentes para cada caso y/o
con los administradores del sitio por parte de YCRT.
La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la Empresa prestataria
del servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones
necesarias desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, como así
también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos generen.
El Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la
continuidad de la provisión de energía eléctrica, aun en el caso de interrupción del
servicio por parte de la empresa prestataria, siendo de absoluta responsabilidad de
el contratista toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual
los cortes de energía eléctrica, cajas de tensión, etc.
El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de
las obras y en todos los casos será costeada por el Contratista
El Contratista deberá realizar el tendido de cañería complementaria para la
instalación de bombeo hasta un tanque de almacenamiento suplementario para el
agua de construcción. Así también, deberá hacerse cargo del mantenimiento
preventivo (mano de obra y materiales) de las bombas que alimentan al Tanque
durante el plazo de obra.
El Contratista también deberá proveer agua potable para las Instalaciones del
personal de Obra y de la Inspección de Obra.
Artículo 31.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
33
A los DIEZ (10) días posteriores a la firma del contrato de obra, la empresa
contratista deberá cumplimentar la entrega de los elementos que se consignan a
continuación:
a) CUATRO (4) COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADA.
1) Procesador Intel Core i7 1,6 Ghz Clock.
2) 6 GB RAM.
3) Expandible.
4) Pantalla 14 pul.
5) Resolución WXGA++ 1600x900 pix.
6) LED BrightView.
7) Video NVIDIA.
8) Placa de video tipo GeForce GT 230M.
9) Video RAM 2815 MB.
10) Disco 500 GB.
11) BD/DVD + DVD SuperMulti DL (DVD±RW DL).
12) Impresión LightScribe.
13) Modem 56K V.90/V.92.
14) LAN 10/100/1000 Mbps.
15) WiFi Intel Wireless WiFi Link 5100 802.11 a/g/n.
16) Bluetooth Integrado.
17) Webcam Integrada con micrófono.
18) IEEE1394 i.Link.
19) Lector 5-en-1.
20) Windows 7 Home Premium 64-bit.
21) Software de Recuperación preinstalado que permita recuperar la instalación
original del Sistema Operativo y configuración inicial del equipo.
22) Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador,
cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para operación.
23) Conector para estación base.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
34
b) El contratista proveerá SEIS (6) líneas de telefonía celular libres con sistema de
comunicación tipo BlackBerry.
c) El contratista proveerá TRES (3) discos rígidos portátiles con capacidad de 1TB.
d) El contratista proveerá SEIS (6) camperas largas tipo (CACIQUE, Columbia) e
idéntica cantidad de pares de botines tipo borceguí con suela de goma modelo
tipo MARASCO. De idéntica manera se proveerá a la inspección con capas
impermeables para lluvia, botas de goma caña alta y cascos de seguridad tipo
MSA V-Gard bajo Norma IRAM 3620.
e) VEHÍCULOS PARA INSPECCIÓN: El Contratista deberá proveer los vehículos
que se detallan a continuación:
DOS (2) camionetas CUATRO POR CUATRO (4 x 4) con las siguientes
características, además de las de serie:
Capacidad de transporte: CUATRO (4) personas adultas cómodas.
Mecánica:
1) Motor de 4 cilindros en línea - 16 V turbo diesel intercooler TGV (Turbo con
geometría variable, con una potencia no menor a los 163 hp a 3400 RPM.
2) Cilindrada no menor a 2982 CC
3) Poseer diferencial auto bloqueante trasero, con posibilidad de conectar la doble
tracción de forma automática sin bajar de la camioneta.
4) El eje tractor delantero debe ser rígido.
5) Sistema de enfriado por agua.
6) Capacidad de carga no menor a los 1000kg.
Seguridad:
1) Poseer doble air bag(conductor y acompañante).
2) Cinturón de seguridad de tres puntos en las cuatro plazas.
3) Butaca del conductor regulable en altura.
4) Repartidor de freno según demanda, de detección automática.
5) ABS en las cuatro ruedas.
6) Poseer resguardos laterales dentro de las puertas y jaula de serie dentro de la
cabina.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
35
7) La jaula anti-vuelco de la caja, deberá ser del tipo petrolera, fijada con perfiles
de acero de espesor no menor a 3mm, los cuales a su vez estarán fijadas a la
caja a través de bulones en una cantidad no menor de doce (12).
8) Se proveerán cobertor de la caja de carga con tratamiento anti-deslizante,
incluyendo la tapa de cierre de la caja.
9) Contará con dos cubiertas de auxilio de la misma medida que las originales,
con la misma configuración de llantas.
10)Deberá contar con dirección hidráulica.
11)Las cubiertas a proveer deberán ser tipo H/T, que sirven para uso en todo
terreno, del tipo autolimpiante.
12)Deberá contar con 4 ganchos de remolque de generosa dimensión.
13)El contratista deberá pagar impuestos correspondientes a la patente de los
vehículos hasta el momento de la finalización de la obra. Por igual periodo se
hará cargo del seguro del vehículo contra todo riego, a satisfacción del
Comitente. Todos los gastos que pudieran originar el cumplimiento de los
requerimientos precedentes como también el mantenimiento y repuestos de
vehículos , correrán por cuenta exclusiva de la Contratista, debiendo
reemplazar la unidad por otra similar, en caso de que la reparación demande
más de tres (3) días corridos. El pago de los impuestos por las patentes y de
los seguros, como así también de todo otro impuesto, deberá ser cancelado
en forma ANUAL. Los vehículos a proveer de acuerdo con el presente
Artículo deberán tener una antigüedad no mayor a UN (1) año a la fecha de
entrega o ser CERO KILOMETRO (0km). El vehículo deberá contar con 4
cubiertas con clavos, que remplazaran a las comunes, en el momento que la
Inspección de Obra lo juzgue oportuno.
f) Combustible para INSPECCIÓN: A partir de la fecha del acta del inicio de
obra y hasta la Recepción Definitiva de la misma, el Contratista deberá
proveer mensualmente, del DÍA 1 a 10 de cada mes, un cupo de Mil (1000)
litros de combustible del tipo indicado por la Inspección. Dicho cupo deberá
ser entregado por el Contratista donde indique expresamente la inspección de
Obra, mediante la correspondiente Orden de Servicio.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
36
Los elementos consignados anteriormente quedaran en poder de la Comitente
después de producida la Recepción Definitiva de la obra, debiendo en el caso de
los vehículos, efectuarse las transferencias pertinentes.
g) LOCAL PARA INSPECCIÓN: El contratista suministrara por su cuenta UN (1)
local de VEINTE METROS CUADRADOS (20 m²), como mínimo, para
oficinas para inspección, el que estará dotado de baño en perfectas
condiciones de uso incluyendo los artefactos indispensables para su
funcionamiento, también se proveerá de calefacción e iluminación adecuada.
El mismo estará ubicado dentro del obrador de la empresa, dotado de todos
los servicios, como así también línea telefónica telefonía celular. Asimismo se
dotara al local con los siguientes elementos y muebles: UNA (1) mesa de
trabajo no menor a UNO POR UNO COMA CINCO METROS (1 x 1,5 m) con
regla paralela, UNA (1) lámpara extensible para mesa de dibujo, UN (1)
taburete de madera, UNA (1) maquina de calcular con impresora y UN (1)
escritorio con tapa de formica de SEIS (6) cajones, CUATRO (4) sillas, UN (1)
mueble archivo metálico con cerradura. Útiles y papelería para el normal
desenvolvimiento de la inspección.
Artículo 32.- REPRESENTANTE TÉCNICO
El Representante Técnico del Contratista deberá ser un Arquitecto o Ingeniero
Civil o en Construcciones, matriculado en la provincia de SANTA CRUZ, con
antecedentes suficientes y comprobables, y estar habilitado para ejercer la
profesión. La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la
aprobación del Comitente antes de la iniciación de los trabajos.
Funciones y obligaciones del Representante Técnico:
El representante técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá las
atribuciones del contratista y responderá por sus deberes. El representante Técnico
tendrá la obligación de permanecer en la Obra hasta tanto los trabajos estén
perfectamente concluidos a juicio de la Inspección. En caso de que el Representante
Técnico debiera ausentarse temporalmente por causa debidamente justificada, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
37
Contratista deberá comunicarla por escrito al comitente quien podrá aceptar o
rechazar las causales aducidas. Se deberá dejar constancia de lo dispuesto en
consecuencia mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro
diario de obra.
En ausencia del Representante, quedará siempre en la obra un técnico
capacitado, que deberá ser como mínimo Maestro Mayor de Obras matriculado. En
el mismo escrito donde el Contratista comunique la ausencia temporaria del
Representante Técnico, y las causas de la misma, deberá informar quien será su
reemplazante. La designación del reemplazante estar sujeta a previa aprobación del
Comitente
Todas las instrucciones que estos Representantes reciban de la Inspección de
Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista. El representante técnico
deberá actuar en las mediciones mensuales y finales.
Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación
de carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el
representante técnico además de la Contratista.
Toda ausencia de la Contratista o su Representante que no obedezca a
razones justificadas, a juicio del Comitente, dará motivo a la aplicación de la multa
establecida en el Artículo 57 del P.C.E. por día de ausencia.
El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Inspección podrá ordenar el
reemplazo tanto del representante técnico como de quien lo suplante, si así lo
estimare conveniente
Artículo 33.- PARTES DIARIOS DE OBRA
El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los Partes Diarios
de Obra por duplicado, según el modelo a suministrar, serán foliados y numerados
en forma correlativa y serán firmados por el Representante Técnico del Contratista y
el Inspector de Obras diariamente.
Artículo 34.- IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
38
Dadas las características de seguridad del establecimiento, el Contratista
deberá confeccionar una lista semanal del personal obrero, técnico y directivo, como
así también de subcontratistas y proveedores, que deberán entrar y salir de la obra,
con su respectivo número de documento. Asimismo confeccionará la nómina de
vehículos a ingresar en la obra, indicando el número de patente.
Artículo 35.- CONTRATACIÓN Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO
El Contratista deberá cumplir con la exigencia prevista en el Artículo 69 del
PCG para todo el personal empleado en la obra.
El Contratista arbitrará los medios necesarios para que la mano de obra a
contratar, sea en su mayoría, de la localidad donde se ejecuta la Obra.
El cumplimiento de lo establecido, será comprobado y documentado, en cada
caso, por la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obras o
trabajos, a cuyo efecto la Contratista le exhibirá los libros que se le requieran.
La tesorería respectiva no efectuará pago alguno de certificados, sin la
constancia escrita de haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.
La falta continua por dos veces, o por tres en forma discontinua, del
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, hará pasible al Contratista de la
rescisión contrato.
Artículo 36.- RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL
Cuando se encuentren concluidos todos los trabajos solicitados, dentro del
plazo previsto en el Artículo 5° del presente pliego, se procederá a realizar la
Recepción Parcial Provisional de los mismos.
Cumplido el período de garantía de DOCE (12) meses contados desde la
fecha de la Recepción Provisoria, se procederá a la Recepción Definitiva, conforme
el Artículo 92 del PCG.
Artículo 37.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN PARCIAL
PROVISIONAL
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
39
Dentro de los SESENTA (60) días de la suscripción de cada una de las Actas
de Recepción Parcial Provisional, el Contratista entregará a la Inspección de Obra
los planos integrales y documentación técnica “conforme a obra” de la construcción y
de sus instalaciones, acompañando cinco (5) copias fotostáticas, una de ellas
reducida al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), en biblioratos rotulados tamaño A4 y
DOS (2) en soporte óptico CD en formato que permita la edición y reproducción
posterior.
a) Planos conforme a obra en las escalas convenientes
b) Planillas de superficies
c) Planos de seguridad, indicando perímetros de seguridad, ubicación de cerraduras,
CCTV, alarmas y otros dispositivos empleados.
d) Planos con la ubicación de los equipos provistos.
e) Manual del Proyecto, con las especificaciones de la construcción, por rubro y por
ítem.
f) Planos de detalle de la construcción.
g) Manuales de mantenimiento, operación y garantías de equipos.
h) Documentación y elementos requeridos por la Supervisión de Mantenimiento.
Artículo 38.- NORMAS
Los materiales a cotizar y colocar en obra tendrán el sello de conformidad con
la norma IRAM que corresponda, sin cuyo requisito no serán aprobados. Sin
perjuicio de ello, deberán cumplirse, para cada tipo de material, las normas que se
detallan en el PET.
Artículo 39.- ENSAYOS Y PRUEBAS
Para la realización de los ensayos de laboratorio, tanto de control como de
rutina durante la ejecución de la obra, como así también los necesarios para la
ejecución del proyecto, la Contratista está obligada a requerir o contratar a su
exclusivo cargo, los servicios de un laboratorio oficial que a juicio de la Inspección
esté en condiciones de realizar los ensayos requeridos y producir la información
correspondiente con la necesaria celeridad.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
40
Con carácter previo a la realización de dichos ensayos, el Contratista deberá
comunicar a la Inspección el laboratorio que prevea contratar, a los fines de que esta
evalúe si acepta o no dicho laboratorio. De no ser aceptado por la Inspección, el
Contratista deberá remplazar el laboratorio elegido por el que YCRT le indique.
Los ensayos requeridos y detallados en el PET serán todos los que a juicio de
la Inspección resulten necesarios para la verificación de la correcta ejecución de la
obra, los cuales comprenderán, entre otros, ensayos de humedad densidad de
suelo, ensayos a los agregados, ensayos de asentamiento y resistencia de
hormigón.
Los gastos de traslado de las muestras, personal, etc. que tales ensayos
ocasionen serán a cuenta o cargo del Contratista.
Si el Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución
de los ensayos, la Inspección podrá realizar las pruebas por cuenta del mismo sin
que éste tenga derecho a ningún reclamo. El importe de los gastos así ocasionados
será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a cobrar.
Asimismo, estos ensayos podrán hacerse efectivos con cualquiera de los
materiales o equipos incorporados a la obra en el período de garantía entre las
Recepciones Parciales Provisionales y las Recepciones Parciales Definitivas de la
obra.
Artículo 40.- TRABAJOS DEFECTUOSOS- VICIOS REDHIBITORIOS
Todo trabajo defectuoso que se detecte durante la ejecución de la obra o
dentro del plazo de garantía, ya sea por causa de material empleado o de la mano
de obra, o por cualquier otra causa será, según lo disponga la Inspección, corregido
o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fije. En caso de que el Contratista no efectuare las correcciones o
reconstrucciones dentro del plazo que al efecto se le hubiere fijado, la Inspección
podrá realizarlos a cuenta de aquél, ya sea per se o a través de terceros.
Artículo 41.- SEGUROS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
41
El Contratista deberá presentar, a la suscripción del acta de inicio de las tareas,
la documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a
continuación se detallan, en la modalidad prevista en el Artículo 101 del PCG:
a) Póliza de los seguros correspondientes, del personal a su cargo, discriminando
especialidades y con mención del tipo de obra y cantidades de niveles.-
b) Póliza de seguro de vida del personal de la Inspección (TRES (3) integrantes) y
de la Comisión de Seguimiento (CINCO (5) integrantes), por la suma de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) por cada uno. Asimismo deberá asegurar a dichos
integrantes contra accidentes personales de acuerdo a los montos
indemnizatorios previstos en la Ley N ° 24.557 – Decreto N° 839/98.
c) Póliza de seguro contra incendio, desde la iniciación de los trabajos hasta la
Recepción Provisional, cuyo monto podrá contratarse en forma parcial según el
avance físico de la Obra.
d) Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del
Estado, durante igual lapso que el punto anterior, por el monto mínimo de PESOS
UN MILLÓN ($ 1.000.000).
e) En caso de contratar personal autónomo, este deberá presentar una póliza de
accidentes personales por un monto mínimo de PESOS CIENTO OCHENTA MIL
($180.000).
f) El seguro de responsabilidad civil deberá contratarse por un monto de $ 300.000 y
deberá contener las siguientes cláusulas:
Las cláusulas no podrán ser modificadas o anuladas sin previa autorización de
YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO. La compañía aseguradora se
compromete a informar a YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO el no pago
de los premios correspondientes.
Responsabilidad civil cruzada figurando YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO
TURBIO como co-asegurada.
Artículo 42.- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS, EXTENSIÓN DE LOS
CERTIFICADOS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
42
La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra
correspondiente, será mensual y deberá presentarse en los formularios que el
Comitente entregará oportunamente.
Se ajustará al presupuesto detallado.
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera
que sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o
definitivas, y en las verificaciones que la Inspección considere necesarios realizar,
serán por cuenta exclusiva de la Contratista.
Dentro del plazo de garantía de las obras la Contratista presentará la
liquidación final consentida, con el Balance de Economías y Demasías, si
correspondiere. Vencido dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de
acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.
Artículo 43.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS
El pago de los certificados se realizará dentro los treinta (30) días corridos,
contados a partir del momento indicado en el Artículo 90 del P.C.G.
Artículo 44.- VISTA FOTOGRÁFICAS Y FILMACIÓN
La Contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) primeros días de cada
mes y a la finalización de la obra, las vistas fotográficas de los trabajos durante el
curso de ejecución de la obra; CUATRO (4) fotografías por mes y a la terminación
CINCO (5) fotografías más. La Inspección de Obra determinará en cada caso cuales
son las vistas de conjunto o detalles a sacar. Además deberá presentar
mensualmente, DIEZ (10) minutos de filmación con el avance de los trabajos hasta
la finalización de la obra.
La documentación gráfica y las filmaciones descriptas en el presente Artículo,
deberán ser remitidas - además de su presentación mensual a la Inspección de Obra
a las siguientes direcciones de correo electrónico: [email protected] y
Artículo 45.- FONDO DE REPARO
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
43
Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para
constituir el fondo de reparo, que se retendrá conjuntamente con la fianza
contractual; ambos fondos serán devueltos el Contratista una vez efectuada y
aprobada la recepción definitiva de las obras. Se permitirá sustituir el fondo de
reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción de la Repartición, en
las condiciones fijadas por los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5742/54, o por Títulos
o Bonos Nacionales, como asimismo por Póliza de Seguro de Caución en las
condiciones establecidas por Ley Nº 17.804, por el Decreto Nº 411/69 y por las
condiciones del Artículo 20 del PCG en la parte pertinente.
Artículo 46.- INTERESES POR MORA
El Contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de los certificados
que se abonen en mora. El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los
pagos se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, según
contrato y el Artículo 43 del P.C.E. deben hacerse, acorde a las normativas vigentes.
Si el retraso fuere causado por la Contratista, debido a reclamaciones sobre
mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra y ellas resultasen
infundadas, o se interrumpiesen la emisión o el trámite de los certificados u otros
documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.
Artículo 47.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR
IMPOSIBLE
El Contratista gestionará ante la Inspección en tiempo oportuno la autorización para
ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podría comprobar
una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. Antes de proseguir los
trabajos que cubran obras, se labrará un acta en la que se dejará constancia del
estado y medidas de tales obras y de toda circunstancia que se considere
conveniente.
En el caso que la Inspección no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos
ejecutados por culpa del Contratista, la misma establecerá el procedimiento que
estime adecuado a tal fin, debiendo la Contratista aceptar tal decisión.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
44
Artículo 48.- INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR
Para que el Contratista tenga derecho a las indemnizaciones a que se refieren
el Artículo 39 de la Ley N° 13.064, deberá hacer el reclamo correspondiente dentro
de los CINCO (5) días de producido el hecho que lo motive (caso fortuito o fuerza
mayor), debiendo luego justificar el detalle y montos de las reclamaciones, dentro del
plazo de TREINTA (30) días computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a
formular el reclamo.
Incumbe al Contratista probar que el acontecimiento fue realmente
extraordinario y que tomó las medidas necesarias para evitar o atenuar los efectos.
Artículo 49.- OBJETOS DE VALOR
El Contratista o su representante harán entrega inmediata a la Inspección de
todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallase al
ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil de la REPÚBLIC
ARGENTINA y legislación vigente en la materia.
Artículo 50.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE LA CONTRATISTA
Cuando la rescisión del contrato no se produzca por los causales aducidas en
el Artículo 50, Inciso a) de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, la devolución del
fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la
fianza, o de los saldos de ambas garantías que resulten de la compensación prevista
en el Artículo 53 de este Pliego, se efectuará después de transcurrido un período no
menor al plazo de garantía, contado desde la fecha de suspensión real de las obras
y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de
los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.
En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista,
el Comitente podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el
fondo de reparo y la fianza si fuese necesario.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
45
Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su
correspondiente previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por
parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por el Comitente. Si la
rescisión se produjese en los términos del Artículo 50, Inciso a) de la Ley N° 13.064,
la Contratista perderá la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso.
Artículo 51.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DOCUMENTACIÓN
LICITATORIA
Forman parte de la documentación de la presente licitación los siguientes
elementos:
a) Estas Cláusulas Especiales.
b) El Pliego de Cláusulas Generales.
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Los planos y documentación técnica de anteproyecto.
Artículo 52.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación adoptado para la presente obra es el régimen de
Ajuste Alzado.
Artículo 53.- COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS
La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por
el Comitente a su cargo y abonados por ésta y de todo otro crédito de la Comitente
ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia
de ambos créditos y deudas.
Artículo 54.- MODIFICACIONES Y / O ADICIONALES
Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser
regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificación, ampliación o
suspensión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos respetando las
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
46
condiciones previstas en el pliego para formular la oferta, es decir, a la fecha de los
precios básicos. Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:
Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizada a
precios unitarios básicos superen el 20% del monto total del contrato original, la
Contratista tendrá derecho a la fijación de precios nuevos actualizados a la fecha de
la encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta de
acuerdo, solo cabe la rescisión del contrato (artículos 30, 38 y 53 Ley Nº 13.064), por
haberse alterado la economía de la obra.
Si por el contrario no superaren el VEINTE POR CIENTO (20 %), la Contratista
deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas
detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el contrato
(artículos 29 y 38 Ley Nº 13.064). En el presente caso se pueden presentar las
siguientes variantes:
1) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20% DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO
OFICIAL.
Hasta la cantidad prevista en el Presupuesto Oficial, corregida si
correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado a éste, afectado del
coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al exceso tomado sobre
planos, se le aplicará un nuevo precio a convenir (Artículo 38 Ley Nº 13.064).
Este nuevo precio, con excepción del beneficio, se retrotraerá a las condiciones
básicas de la licitación y para los análisis de precios se adoptarán los
porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan prefijados en el
Pliego de Condiciones calculando el beneficio sobre el precio real al momento
de la encomienda.
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y
ACEPTADOS POR EL COMITENTE.
Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si
correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, revisado y
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
47
aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un
nuevo precio a convenir (Artículo 38 de la Ley Nº 13.064). Este nuevo precio,
con excepción del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la
licitación y para los análisis de precios se aceptarán los porcentajes de gastos
generales y beneficio que se hayan prefijado en el PCE, calculando el beneficio
sobre el precio real al momento de la encomienda.
2) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN PRESUPUESTO OFICIAL.
Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si
correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se
ordena construir, al precio del presupuesto oficial afectado del coeficiente de
aumento rebaja contractual (Artículos 29 y 38 de la Ley Nº 13.064).
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y
ACEPTADOS POR EL COMITENTE.
Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del presupuesto de
la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordene
construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y aceptado por el
Comitente (artículos 29 y 38 de la Ley Nº 13.064).-
3) LA DISMINUCIÓN ORDENADA POR UN ITEM SUPERA EL 20% DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO
OFICIAL.
Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos,
deberá corregirse el recio unitario del presupuesto oficial y deducir la partida
así corregida. Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya
corregido (Artículos 37 y 38 de la Ley Nº 13.064). Este precio nuevo corregido
se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación, y para los análisis se
adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en el PCE.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
48
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y
ACEPTADOS POR EL COMITENTE.
Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el
precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el
Comitente y deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido. Este precio nuevo corregido se
retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación, y para los análisis se
adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en el PCE.
4) LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL
PRESUPUESTO OFICIAL.
Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total del ítem
del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento o de rebaja
contractual (Artículos 29 y 38 de la Ley Nº 13.064) y liquidarse las cantidades
del nuevo plano con los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio
total por la cantidad tomada del plano original.
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y
ACEPTADOS POR EL COMITENTE.
Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del
presupuesto de oferta aceptados por el Comitente y liquidarse las cantidades
que surgen del nuevo plano con los mismos precios.-
5) SUPRESIÓN DEL ITEM.
a) PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN PRESUPUESTO OFICIAL.
Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la
partida con cantidades corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se
retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se
adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los
pliegos de condiciones.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
49
b) PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y
ACEPTADOS POR EL COMITENTE.
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio de la
Contratista revisado y aceptado por el Comitente.
6) ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM.
Pueden presentarse dos alternativas:
a) La alteración implica una modificación sustancial.
Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se incorpora el
nuevo ítem a nuevo precio.
b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus
elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem introduciendo el
mayor o menor gasto, por comparación de los cambios.
ACLARACIONES:
En los casos de los incisos 1), 3), 5) y 6), de no llegarse a un acuerdo sobre precios,
y así lo ordenara la Inspección La Contratista deberá proceder inmediatamente a la
ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta
minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle, con la aprobación o reparo de la
Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancias
administrativa o judicial. A estos efectos, las partes aceptarán los porcentajes de
recargo en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en las
Cláusulas Especiales, cuando las modificaciones no superaren el VEINTE POR
CIENTO (20 %). Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo
contrato.
Artículo 55.- CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS
En materia de cesiones de acciones y derechos o de créditos se establece:
El Comitente cumplirá las cesiones de créditos correspondientes a certificados
de obras expedidos que sean determinadas con precisión en el instrumento de
cesión. Para ello será necesario que la notificación al Comitente se haga por acto
público. El crédito se pagará según el importe líquido de los certificados, que resulte
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
50
una vez operada la compensación a que se refiere el Artículo 54 de estas cláusulas
y previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de
obreros, si los hubiese.
Artículo 56.- DESTINO DE LAS DEMOLICIONES
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra aquellos
materiales que resulten de desmontajes o demoliciones, quién decidirá el destino de
los mismos. Aquellos que la Inspección indique, serán retirados de la obra a costa
de la Contratista, en lugar a determinar, en un radio no mayor de CINCO
KILÓMETROS (5 km).
Artículo 57.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se
hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinación se
establecen a continuación.
Se habilitará para el periodo de construcción una cuenta de deméritos donde
se asentará el puntaje que reflejara las faltas cometidas por la Contratista y que
permitirá medir el grado de incumplimiento del mismo.
Cuando la sumatoria de faltas supere los VEINTE (20) puntos se aplicara la
multa según la siguiente relación:
MC
M = ---------------- x P
1.000
M: Multa
MC: Monto de contrato
P: Puntaje por faltas de la empresa
Faltas:
1- Limpieza de Obra:
Por cada infracción al Artículo 59 del P.C.G. se le aplicará un (1) punto en la Cuenta
de Deméritos.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
51
2- Ordenes de servicio
De acuerdo al Artículo 64 del P.C.G. en caso de incumplimiento se le aplicará de dos
(2) puntos, como mínimo, a diez (10) puntos como máximo, según su gravedad y
reincidencia en la Cuenta de Deméritos. Y por cada negativa a firmar se le aplicará
dos (2) puntos en la Cuenta de Deméritos
3- Divergencias
La Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto
de que existen divergencias pendientes.
Si suspendiera los trabajos por este motivo se le aplicará dos (2) puntos en la
Cuenta de Deméritos.
4- Ausencia del Representante Técnico
El representante técnico deberá hallarse permanentemente en la obra. Según
Artículo 32 del P.C.E.
En caso de no cumplir se le aplicará dos (2) puntos en la Cuenta de Deméritos por
día de ausencia.
5- Pago de Jornales Mínimos
La Contratista deberá cumplir con el Artículo 69 del P.C.G.
En caso de no cumplir se le aplicará dos (2) puntos en la Cuenta de Deméritos y si
reincide se aplicará la sanción prevista en el citado Artículo.
Artículo 58.- MULTAS POR MORA EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por
causas no justificadas a juicio del Comitente, la Contratista se hará pasible de una
multa que será calculada mediante la siguiente expresión:
C J
M = 0,50 . ------------ . d . ------------
P Jo
Donde:
P Jo
M - Multa por retardo en la terminación de la obra.-C
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
52
- Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad
competente.-P
- Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones
aprobadas por autoridad competente.-
d- Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio del
Comitente.-
Jo- Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales,
vigente diez días corridos antes de la fecha de la licitación.-
J- Ídem a la fecha de aplicación de la multa.
Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10%) del monto del
contrato, el Comitente deberá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por
la continuación del mismo sin que en el periodo restante hasta la terminación de la
obra pueda hacérsela pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.
Artículo 59.- ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O TRABAJOS
Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se
encuentren terminadas de acuerdo al contrato, no tendrán validez legal, hasta tanto
las mismas no sean aprobadas por autoridad competente, mediante el acto
administrativo correspondiente, lo que se hace extensivo a las actas de recepciones
definitivas. Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un
acta donde conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la
Inspección y el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán
notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier
medio hábil, con antelación de OCHO (8) días, y si a pesar de ello estuviesen
ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente con
el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando
constancia de la ausencia o negativa de el Contratista o sus representantes.
Artículo 60.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias,
estas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
53
de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a
la interpretación de las normas de mensura.
El Contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente- con el
pretexto de que existan divergencias pendientes, si lo hiciera se le aplicará lo
previsto en el Artículo 57 del PCE.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y
deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Artículo 61.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LAS RECEPCIONES
PARCIALES y DEFINITIVA
Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos
trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos la Contratista
presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el
problema, una descripción de éste y sus probables causas y la solución adoptada,
indicando la fecha de finalización de los trabajos y el resultado del seguimiento
posterior del asunto.
Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición de las Actas de
Recepción Parcial Definitiva, el Contratista entregará a la Inspección de obra un
Documento de Solicitud de Recepción Parcial Definitiva donde consten los pre-
requisitos para la recepción definitiva de los trabajos.
Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido
terminados presentará una nota a la Inspección de Obra indicando:
a) Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
b) Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
c) Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del
Contrato.
d) Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.
e) Que toda la documentación requerida ha sido entregada.
La Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las
obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por
el Contrato.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
54
Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o
defectuosos procederá:
Notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran
incompletos o defectuosos.
El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las
observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra
indicando que los trabajos han concluido.
La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la
Recepción Definitiva.
El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten
necesarias.
Al mismo tiempo el Contratista presentará para su aprobación los Certificados
de Liquidación Final de las Obras, lo cual será condición previa para la devolución
de la Garantía y fondo de reparo correspondiente.
Artículo 62.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de
precios dispuesto por Decreto N° 1295/02, sus Normas Complementarias y
Modificatorias.
Artículo 63.- JURISDICCIÓN
Los oferentes y quien/es resulte/n adjudicatarios se someten, para toda
controversia que pudiere resultar de la aplicación, interpretación de este Pliego o
cualquier otra relacionada con la presente licitación, a la Justicia Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
55
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA
REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 14 DEL PCG Y 9° DEL PCE “Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²” Declaro bajo juramento que la empresa -------------------------------------------------------
(Nombre de la firma)
a) No se encuentra comprendida en algún causal de incompatibilidad para
contratar con el Estado.
b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.
c) No se encuentra en situación de quiebra (no rehabilitado).
d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier
organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o
Municipal, durante los últimos 5 años.
e) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.
f) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de
Constructores de Obras Públicas.
---------------------------------------------------
(Apoderado - Representante Legal ).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
56
ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, SINDICO, SOCIO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y REFERENTE A LOS ARTÍCULOS
14 DEL PCG Y 9° DEL PCE “Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”
-----------------------------------------------, en carácter de ------------------------------------
(nombre del declarante) (función en la empresa)
de la empresa ------------------------------------------------------------, declaro bajo juramento
que:
(nombre de la empresa )
a) No me encuentro comprendido en algún causal de
incompatibilidad para contratar con el Estado.
b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial.
c) No me encuentro en situación de quiebra.
d) No soy evasor ni deudor impositivo o previsional.
--------------------------------------------------
(firma del declarante ).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
57
ANEXO III
FORMULA DE LA PROPUESTA “Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²” (original y tres copias) La forma de la propuesta será la siguiente: (Lugar y Fecha)----------------------------------------------- SEÑOR SECRETARIO DE MINERÍA S / D El (o los) que suscribe (n), con domicilio en................................................................... ................................................................, en su carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por el sistema de Ajuste Alzado, la ejecución de la obra de referencia, proveyendo todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra necesaria, comprometiéndose asimismo a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presente Licitación Pública N° ..... y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato para la obra: ----------------------------------------------------------------, dentro del plazo de ------------------ (............) meses, , por un monto por Obra de PESOS .................................................................($................................) Como garantía de esta Propuesta, se ha efectuado .................... de ...................... PESOS ....................,($.............................) que cubre el 1 % (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra
Saluda (n) al Señor Secretario de Minería muy atentamente.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
58
ANEXO IV CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA
“Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²” Conste que el Sr................................................ Doc. Nº............................,
representante de la firma ........................... ha efectuado la visita a obra el día
.......................... a la hora ..................................................................
.................................................
La presente constancia deberá ser firmada por las autoridades del Yacimiento
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
59
ANEXO V MODELO DE CARTEL TIPO DE OBRA
REFE REN CIAS:
El car tel será confecc ionado enchapa de hi erro BW G n°24,sobre una est ructura de perfilesde hi erro. D eberá asim ismo sertrat ado en su totali dad con dosmanos de pintura anti óxida.
El m ismo será de 4,00 m x 6,00m, debiendo la Contrat is tapresentar para su aprobac iónun plano del cartel con losdatos ac tualizados de lapresente obra, c onjuntamentecon los cálculos de la estruct uraresi stente y de contraventana-miento.FAJA 1: Alt o 0,90m , f ondonegro, letras blancas, is ol ogoARGEN TIN A s egún modelo enform at o digital para serentregado a la Contratis ta.FAJA 2: Alt o 1,95m , f ondoblanco letrasnegras.FAJA 3: Alt o 1,15m , f ondonegro, letras blancas, is ol ogoY.C .R.T. según modelo enform at o digital para serentregado a la Contratis ta.Altura de las letras s egúnproporción del presentemodelo, tipografías utiliz adasBernhardMod BT y A ri al. E nsede c ent ral de Y.C .R .T s epude solicit ar model o enform at odigital.
Obra : “DES MONTAJE DEL GENE RADOR DE VAPO R (CALDE RA N° 4) DISEÑO, CONS TRUCCIÓN, PROVISIÓ N INSTALACI ÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN GENE RADOR DE VAPO R DE 60 TN/HS DE 30 K G/CM²”
Empre sa C onstructora: Nombre de la Contratista S.A.
Presupu esto Oficial: $ 160.200.000.-
FAJA 1 FAJA 2 FAJA 3
Ministerio de Planificación Federal,Inversión Pública y Servicios
Secretaría de MineríaYacim iento Carboníferos Río Tu rb io
PRESIDENC IA DE LA NACION
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
60
ANEXO VI
FORMULARIO “PLANILLA DE CONTROL AL CONTRATISTA” (ARTICULO 24 del PCE)
“Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”
a) MES:
b) NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA.
c) P.E. Nº / C.P.P. Nº: Deberá completar el indicado en el contrato (siempre que
se lo hayan informado)
d) Nº de R.N.I.C., C.U.I.T. e Ingresos Brutos (R.N.I.C se debe completar en
todos los casos que corresponda)
SEGUROS: Indicar la compañía de seguros, la vigencia de la póliza, el número de póliza y PAGO: Si el pago es por el total pagado al inicio de la cobertura, indicar “Total contado”; si el pago es en cuotas, consignar el Número de cuota y la fecha límite de cobertura por esa cuota.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
61
ANEXO VII
NÓMINA DEL PERSONAL AFECTADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO1 (VER NOTA AL PIE)
(ARTICULO 24 del PCE)
(El personal propio y subcontratado deberá indicarse en planillas
separadas)
“Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”
a) MES:
b) NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA.
c) TOTAL DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA:
d) NOMBRE, APELLIDO Y NUMERO DE DOCUMENTO DEL PERSONAL:
e) ALTAS Y BAJAS PRODUCIDAS DURANTE EL PERIODO DECLARADO:
1 EN CASO DE NO POSEER PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA, COMPLETAR LA DECLARACION DEL ANEXO VIII.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
62
ANEXO VIII DECLARACIÓN DE NO POSEER PERSONAL EN RELACION
DE DEPENDENCIA Y/O SUBCONTRATADO (ARTICULO 24 del PCE)
“Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”
Cumplimos en informarles que a partir del…………./…………../………….., esta
empresa no posee personal trabajando en relación de dependencia y/o
subcontratado para la ejecución de la obra de referencia, por los motivos que se
indican a continuación (marcar con una x lo que corresponda)
• FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:………..
• SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE LA OBRA:…………
• CANCELACIÓN DE CONTRATOS:………….
COMENTARIOS:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
FIRMA Y SELLO DEL DECLARANTE
EMPRESA A NOMBRE DE LA QUE ACTÚA
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
63
ANEXO IX MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE
(ARTICULO 24 del PCE)
“Desmontaje del generador de vapor (caldera n° 4) Diseño, construcción, provisión instalación y puesta en servicio de un generador de vapor de 60 tn/hs de 30 kg/cm²”
A los efectos de la presentación ante YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO,
he revisado la información que surge de los registros contables y demás
circunstancias justificativas que me fueron exhibidas por ………………………
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL CONTRATISTA) y en base a ello certifico que
a la fecha esta empresa no registra deuda alguna por obligaciones con plazo de
pagos generales vencidos correspondientes a Sueldos y Jornales, Aportes y
Contribuciones al RNSS y RNOS, ART, I.E.R.I.C., Fondo de Desempleo, retenciones
de Impuesto a las Ganancias del personal y Cuota Sindical del personal que figura
en el listado que se adjunta y a los afectados a trabajos para YACIMIENTO
CARBONÍFERO RÍO TURBIO.
FIRMA DEL PROFESIONAL / CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
64
INDICE PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES
GLOSARIO Artículo 1 OBJETO DEL LLAMADO Artículo 2 PRESUPUESTO OFICIAL Artículo 3 CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS Artículo 4 PLAZO DE OBRA Artículo 5 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Artículo 6 VISITA DE OBRA Artículo 7 ACLARACIONES Y/O CONSULTAS Artículo 8 DEL PROPONENTE Artículo 9 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Artículo 10 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Artículo 11 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Artículo 12 DE LA PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACIÓN Artículo 13 Contenido del SOBRE ÚNICO Artículo 14. APERTURA DEL SOBRE ÚNICO Artículo 15 DE LA ADJUDICACIÓN Artículo 16 FIRMA DEL CONTRATO Artículo 17 INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA Artículo 18 ORDEN DE EJECUCIÓN – ACTA DE INICIO Artículo 19 ENTREGA DEL TERRENO Artículo 20 ANTICIPO FINANCIERO Artículo 21 ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. Artículo 22 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 22.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 22.2. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO 22.3. ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO Artículo 23. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO DEFINITIVO 23.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE ESPECIALIDAD 23.2 PRESUPUESTO DE PROYECTO EJECUTIVO Artículo 24. DOCUMENTACIÓN DE OBRA Artículo 25 PLAN DE TRABAJOS Y DE CERTIFICACIÓN MENSUAL Artículo 26 PAGO DE DERECHOS Artículo 27 SEGURIDAD DEL PERSONAL Artículo 28 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA Artículo 29 INSTALACIONES PROVISORIAS Artículo 30 AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Artículo 31 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN Artículo 32 REPRESENTANTE TÉCNICO Artículo 33 PARTES DIARIOS DE OBRA Artículo 34 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS Artículo 35 RECLUTAMIENTO Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO Artículo 36 RECEPCIONES PARCIALES PROVISIONALES Artículo 37 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
65
Artículo 38 NORMAS IRAM Artículo 39 ENSAYOS Y PRUEBAS Artículo 40 TRABAJOS DEFECTUOSOS Artículo 41 SEGUROS Artículo 42 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS, EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS Artículo 43 PAGO DE LOS CERTIFICADOS Artículo 44 VISTA FOTOGRÁFICAS Y FILMACIÓN Artículo 45 FONDO DE REPARO Artículo 46 INTERESES POR RETARDO Artículo 47 OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN Artículo 48 INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR Artículo 49 OBJETOS DE VALOR Artículo 50 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE LA CONTRATISTA Artículo 51 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Artículo 52 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Artículo 53 MODIFICACIONES Y O ADICIONALES Artículo 54 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS Artículo 55 CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS Artículo 56 DESTINO DE LAS DEMOLICIONES Artículo 57 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS Artículo 59 ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O TRABAJOS Artículo 60 SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS Artículo 61 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LAS RECEPCIONES PARCIALES y DEFINITIVA Artículo 62 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 14 DEL P.C.G. Y 8 DEL P.C.E. ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, SINDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 14 DEL P.C.G. Y 8 DEL P.C.E. ANEXO III: FORMULA DE LA PROPUESTA ANEXO IV: CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA ANEXO V: MODELO CARTEL DE OBRA ANEXO VI: FORMULARIO “PLANILLA CONTROL AL CONTRATISTA” ANEXO VII: NOMINA DEL PERSONAL AFECTADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ANEXO VIII: DECLARACIÓN DE NO POSEER PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O SUBCONTRATADO ANEXO IX: MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
66
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTÍCULO 1°: INTRODUCCIÓN.
a) Objeto.
Desmontaje del generador de vapor (Caldera N° 4). Diseño, construcción,
provisión, instalación y puesta en servicio de UN (1) generador de vapor de
SESENTA TONELADAS POR HORA (60 tn/h) de TREINTA KILOGRAMOS
POR CENTÍMETRO CUADRADO (30 kg/cm²) y CUATROCIENTOS DIEZ
GRADOS CENTÍGRADOS (410 ºC), de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA RÍO
TURBIO, propiedad del YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO Y DE
LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA
LOYOLA Y RÍO GALLEGOS (YCRT), sito en la Provincia de SANTA CRUZ, el
que funciona en el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
b) PROPÓSITO
El propósito de las presentes especificaciones es fijar las reglas técnicas a las
que debe responder la obra de referencia. Se contempla:
I. Ejecutar la ingeniería básica y de detalle de los servicios, planificación y
programación, manufactura, construcción, suministro y transporte de equipos
y materiales a la CENTRAL TERMOELÉCTRICA RÍO TURBIO (la Planta).
II. Llevar a cabo todos los trabajos en el sitio. Construcción y montaje, puesta
en marcha y arranque y sus pruebas de todas y cada una de las
instalaciones, incluyendo la gestión del proyecto y el entrenamiento del
personal de YCRT que en futuro estará a cargo de la operación y
mantenimiento de la caldera.
c) Definición de los trabajos
El objeto de la presente licitación es:
I. El desmontaje del generador de vapor (Caldera N° 4) perteneciente a La
Planta. Se deberá desmontar la Caldera 4 existente (fuera de servicio) y
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
67
montar la nueva caldera, en el mismo lugar, con todos sus nuevos
componentes y equipos que forman parte de la provisión, tableros eléctricos
y de instrumentación, instalaciones propias e interconexión a las
instalaciones de la Planta, de forma tal que permitan la operación normal.
II. La construcción, provisión y montaje de UNA (1) caldera de SESENTA
TONELADAS POR HORA (60 tn/h) de vapor, presión de trabajo TREINTA Y
DOS KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO (32 kg/cm²) y
CUATROCIENTOS DIEZ GRADOS CENTÍGRADOS (410 °C) de
temperatura para ser operada en carga base o parcial del SESENTA POR
CIENTO (60 %) con una temperatura de vapor de CUATROCIENTOS DIEZ
GRADOS CENTÍGRADOS (410 °C). Por debajo de la misma se admitirá una
disminución de la temperatura de vapor, con combustible carbón granulado
proveniente de planta de YCRT. La Caldera se conectará al colector de
vapor principal de la Planta.
III. La construcción, provisión y montaje de DOS (2) torres de enfriamiento para
reemplazo de las existentes, con la capacidad necesaria para abastecer las
calderas existentes y la suma de la nueva caldera objeto del presente pliego
licitatorio.
d) UBICACIÓN DE LA CALDERA.
Planta Termoeléctrica Río Turbio, YCRT, Localidad de RÍO TURBIO,
Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ. La misma
identificada como La Planta, deberá recorrerse mientras otros equipos estén en
funcionamiento, por lo que deberá tenerse en cuenta que la tarea debe
realizarse en zonas con alto nivel de ruidos y debiendo cumplirse estrictas
normas de seguridad de YCRT.
La altitud y condiciones ambientales del sitio son:
I. Altura sobre el nivel del mar: DOSCIENTOS METROS (200 m).
II. Presión atmosférica: NOVENTA Y OCHO COMA TREINTA Y SEIS
KILOPASCALES (98,36 kPa).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
68
III. Temperatura ambiente en sala de calderas: DIECIOCHO A VEINTITRES
GRADOS CENTÍGRADOS (18 a 23 ºC).
IV. Humedad relativa: SETENTA Y TRES POR CIENTO (73%).
e) PLAZO DE ENTREGA.
El servicio deberá cumplirse en un plazo no mayor a QUINIENTOS
CUARENTA (540) días corridos a partir de la fecha de la suscripción del
contrato de obra.
f) CERTIFICADO DE VISITA.
Será obligación de los oferentes verificar in situ las características del
emplazamiento y de los trabajos a ejecutar antes de cotizar los mismos, ya que
con posterioridad no se aceptarán reclamos basados en la falta de
conocimiento sobre dicho lugar y los trabajos a realizar en él, como así también
las especificaciones y características de materiales a utilizar.
YCRT facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los
Oferentes, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posteriormente
ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán los
mencionados trabajos.
A tales fines se entregará a los Oferentes un Certificado de Visita que certifique
su presencia en el lugar motivo del presente llamado a licitación, y que
indefectiblemente deberá acompañar a las propuestas.
g) PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS
El Contratista deberá proveer todas las herramientas necesarias para la
realización de los trabajos.
El Contratista confeccionará y entregará, mediante nota de pedido, UN (1)
listado de elementos cada vez que requiera el ingreso de herramientas al
ámbito de la Planta, sirviendo esas listas para autorizar la salida en el momento
de finalizar la tarea o cuando el Contratista lo requiera. En todos los casos será
necesario contar con la autorización de la Inspección de Obra.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
69
El cuidado y reposición de herramientas serán a exclusivo cargo del
Contratista. Por ello, en caso de falta o deterioro estará a su cargo la reposición
tanto de herramientas como otros materiales.
h) TAREAS INICIALES.
I. Previo a la iniciación de los trabajos en La Planta, el Representante Técnico
de la Contratista y su personal de supervisión deberá realizar la coordinación
de los trabajos previos, como ser disponibilidad de recursos, servicios,
materiales, herramientas necesarias y coordinar con la Inspección de Obra
los aspectos y tareas que pueden implicar ahorro de tiempo durante el
proceso de desmontaje de la Caldera 4 existente y restantes tareas.
II. Obrador. Movilización/desmovilización de un obrador destinado a oficinas,
comedor y depósito de herramientas y equipos del Contratista. Por cuenta y
a cargo del Contratista. Su emplazamiento se establecerá con la Inspección
de Obra.
III. Consignación de las instalaciones. Considerando que la Caldera N° 4
pertenece a una planta eléctrica en servicio, se establecerán e
identificarán/marcarán los límites y ámbitos físicos accesibles y vedados al
personal de la Contratista. La delimitación y consignación de las
instalaciones y espacios y la habilitación de las áreas y sistemas a intervenir
serán determinados por la Inspección de Obra y comunicados a la
Contratista mediante el Libro de Órdenes de Servicio.
IV. Aislamiento del área de trabajo para impedir acceso a personal ajeno al
autorizado.
i) ESTADO ACTUAL DE LA CALDERA N° 4.
Se encuentra fuera de servicio. A los efectos de realizar los trabajos
especificados, serán desmontados todos los componentes de la caldera,
incluyendo sus sistemas auxiliares. La caldera presenta como aislante térmico
en su interior “asbestos” el cual deberá ser removido mediante operador
habilitado conforme la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y su normativa
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
70
complementaria. El asbesto es considerado como residuo peligroso categoría
sometida a control Y36, por lo que deberá manipularse, transportarse y
disponerse como tal, mediante empresas habilitadas y con Certificado
Ambiental Anual vigente.
Los elementos, equipos y residuos peligrosos deberán ser retirados y ubicados
en lugar acondicionado al efecto por la Contratista, en lugar designado por la
Inspección de Obra a una distancia no mayor a TRES KILÓMETROS (3 km) de
la Planta. Los elementos contaminantes (Asbestos) deben ser retirados del
lugar de acuerdo a las normas vigentes sobre recolección, tratamiento, traslado
y disposición final de residuos peligros debiendo presentar a YCRT el
certificado de disposición final emitido por órgano competente.
j) CARACTERIZACION DE LA NUEVA CALDERA N° 4.
La caldera debe ser un conjunto optimizado y afinado, destinado a generar
vapor para generación eléctrica, con software y mantenimiento configurados
para una adecuada integración del equipamiento de La Planta a fin de obtener
los mejores parámetros operacionales y económicos con alta disponibilidad y
rendimiento.
El proyecto deberá completarse con la instalación de todos los sistemas
auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento: sistema eléctrico
auxiliar, motores, ventiladores, sistema de control, sistema de protecciones,
sala de comando, sistema de captación de material particulado, tratamiento de
gases de combustión, etc.
La Caldera será de circulación natural, preferentemente del tipo de domo único
(“monodrum”). Con hogar hermético a la fuga de gases. Paredes de agua tipo
membrana, con espaciado de planchuela no mayor a UNA PULGADA (1’’).
El sistema de combustión del carbón a instalar consistirá en la gasificación
previa del mismo y posterior combustión del gas generado, de forma de
obtener una solución con elevada eficiencia térmica.
Responderá y verificará a las condiciones de carga y disipación de calor para
regímenes operativos normales y de emergencia.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
71
Los Oferentes podrán proponer modalidades constructivas alternativas que
difieran de lo anterior cuando se trate de unidades de fabricación en serie que
cuenten con el aval de la experiencia realizada en casos similares, que puedan
ser constatados por el Comitente en la etapa de evaluación de la oferta técnica.
La pureza del vapor vivo requerida será: menor a UN (1) ppm de sólidos.
CALDERA DE SESENTA TONELADAS POR HORA (60 tn/h)
Superficie Según proyecto
Presión vapor recalentado de servicio TREINTA Y DOS ATMÓSFERAS (32
atm).
Presión vapor recalentado máxima TREINTA Y CUATRO ATMÓSFERAS
(34 atm).
Presión vapor recalentado de diseño CUARENTA Y DOS ATMÓSFERAS
(42 atm).
Temperatura vapor recalentado CUATROCIENTOS DIEZ GRADOS
CENTÍGRADOS (410 ºC).
Variación admisible temperatura
vapor recalentado
MÁS MENOS DIEZ GRADOS
CENTÍGRADOS (± 10°C).
Temperatura agua de alimentación CIENTO CINCO GRADOS
CENTÍGRADOS (105 ºC).
Producción máxima de vapor SESENTA Y SEIS TONELADAS POR
HORA (66 tn/h).
Producción de vapor a carga normal SESENTA TONELADAS POR HORA
(60 tn/h).
Rendimiento NOVENTA Y DOS POR CIENTO (92
%).
k) COMBUSTIBLE
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
72
La nueva caldera utilizará para su combustión carbón de origen mineral
proveniente de YCRT. Las características del mismo se especifican en el
Anexo IV.
l) AGUA DE ALIMENTACION
Las características fisicoquímicas a considerar son las siguientes:
I. Sólidos disueltos: VEINTICINCO (25) ppm.
II. Oxígeno: CERO COMA CERO CERO SIETE GRAMOS POR LITRO (0,007
g/l).
III. Hierro: CERO COMA UNO (0,1) ppm.
IV. Cobre: CERO COMA CERO CINCO (0,05) ppm.
V. Sílice: CERO COMA CUATRO (0,4) ppm.
VI. pH: OCHO A NUEVE (8 a 9).
VII. Dureza como CaCO3: CERO (0) ppm.
VIII. Total de compuestos orgánicos: CERO (0) ppm.
m) AGUA DE REFRIGERACIÓN
El Oferente considerará en su oferta los requerimientos de agua de
refrigeración (presión de diseño, presión máxima, temperaturas de entrada y
salida y caudal requerido). El agua de refrigeración será entregada en el punto
de entrada al sistema de caldera y se extraerá en el punto de salida del mismo.
El Oferente entregará UN (1) plano identificando ambos puntos y fijando su
ubicación.
n) CONSUMO ELÉCTRICO
El Oferente especificará en la oferta la potencia eléctrica de los equipos
asociados a la caldera con su correspondiente nivel de tensión (motores,
iluminación, etc.).
En caso de presentar motores de velocidad variable deberá indicar el tipo
propuesto.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
73
o) DESCRIPCION DE COMPONENTES
El Oferente hará, en la oferta, una descripción detallada de las características
de los equipos componentes de la caldera (economizador, sobrecalentadores,
precalentador de aire, circuitos eléctricos, etc.).
El Oferente deberá entregar los P&I de la Caldera y las instalaciones que
conforman su oferta.
En el Anexo I se especifican aspectos esenciales que deberán ser tenidos en
cuenta para el diseño de la Caldera.
p) VIDA ÚTIL
El proveedor diseñará la Caldera para una vida útil prevista de DOSCIENTAS
MIL HORAS-MARCHA (200.000 hs-marcha), es decir, OCHO MIL HORAS
POR AÑO (8.000 hs/año) equivalentes a VEINTICINCO (25) años de
operación, bajo condiciones normales de operación y mantenimiento.
q) PERIODO DE GARANTÍA
Para condiciones normales de operación y mantenimiento el proveedor se
responsabilizará por el mantenimiento del rendimiento y performance de la
caldera y la aparición de fallas debidas a defectos en los materiales y montaje
de la unidad durante un período de DOCE (12) meses, contados desde la fecha
de la Recepción Provisoria.
En caso que durante el período de garantía aparezca algún defecto, el
proveedor deberá solucionarlo en el menor tiempo posible, garantizándose este
trabajo durante el mismo período que el original.
r) UNIDADES DE MEDIDA
En toda la documentación, folletos, memorias de cálculo, indicación de
instrumentos, placas de equipos, etc. se utilizará el Sistema Internacional de
Medidas (SI).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
74
ARTÍCULO 2°: ALCANCE DEL SUMINISTRO.
El alcance del suministro cubre los ítems principales que se presentan a
continuación y que son de COTIZACIÓN OBLIGATORIA, con el análisis de precios
correspondiente conforme lo establece el Decreto N° 1.295/2002.
Caldera Generador de Vapor de SESENTA TONELADAS POR HORA (60 tn/h) de
TREINTA KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO (30 kg/cm²) compuesta
básicamente por todo el equipamiento comprendido entre la brida de entrada al
cuadro de válvulas de regulación de agua de alimentación (límite inicial del proyecto)
hasta la brida de salida de la válvula de conexión al colector principal de vapor de la
Planta (límite final del proyecto). Dentro de estos límites se consideran incluidas las
obras civiles, electro / termo / mecánicas y los sistemas de control, protecciones,
instrumental, equipos de los servicios auxiliares y todos los elementos componentes
necesarios para configurar la Caldera.
a) Abarcará:
I) Etapa I:
1) La ingeniería básica y de diseño,
2) La ingeniería de detalle y de construcción,
3) La fabricación y construcción de los equipos principales y sus equipos
auxiliares asociados,
4) La fabricación y construcción de componentes y materiales
correspondientes a los diferentes sistemas e instalaciones del alcance del
suministro,
5) Las pruebas de fábrica,
6) El embalaje para transporte del material y su traslado al sitio.
II) Etapa II:
Todos los trabajos en el sitio:
1) Desmontaje de la caldera existente, ubicación y contención del resultado del
desmontaje según la normativa vigente, incluyendo el retiro de asbestos
hasta su disposición final, conforme lo establece la legislación y normas
vigentes. Para la Caldera nueva construcción, montaje, puesta en marcha,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
75
arranque, asistencia técnica y curso de capacitación de operación y
mantenimiento del plantel de la Planta,
2) Las pruebas de campo,
3) Las pruebas y eventualmente equipos especiales de control que requiera la
Autoridad Competente en el país y/o la provincia.
b) Mantenimiento a largo plazo de la Caldera:
El oferente debe proponer UN (1) programa de mantenimiento de largo plazo
(PMLP) que debe establecer, como mínimo, el suministro de repuestos y UN (1)
programa de mantenimiento (Service) para la caldera y sus respectivos auxiliares
asociados para un ciclo que abarcará una Inspección Mayor y las Inspecciones
Menores del período. El PMLP debe ser cotizado por el Oferente de manera
separada, e YCRT tendrá la facultad de adjudicarlo o no.
El PMLP deberá ser diseñado para cumplir con un NOVENTA Y UN POR
CIENTO (91 %) de Disponibilidad Garantizada Mínima Anual. Este valor de
Disponibilidad Garantizada Mínima Anual, debe ser garantizado por el Oferente
en su propuesta.
El precio de la oferta considerará, para el período inicial de operación de DOS (2)
años, contados desde la fecha de Recepción Provisoria, la provisión de cualquier
repuesto necesario para el correcto funcionamiento.
Estos elementos deberán ser entregados a YCRT antes de los TREINTA (30) días
corridos desde la fecha de la Recepción Provisoria.
c) Suministro, Construcción, Montaje y Asistencia:
Los servicios a ofertar llevan como destino ejecutar todas las tareas enunciadas
en las presentes Especificaciones Técnicas. Considerando que las empresas
oferentes son especialistas en la fabricación de calderas acuotubulares de alta
presión y con experiencia en el uso de CO-800 Rc-J66000E. Combustibles
sólidos, deberán tomar todos los recaudos y previsiones conducentes a lograr el
“Llave en Mano” y por ello se verán obligadas a tener en cuenta y prestar aquellos
servicios y provisiones que no se encontraran expresamente indicados. YCRT
interpreta que los precios ofertados contemplan el criterio expuesto.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
76
I) Ingeniería
1) Cálculos termodinámicos que hacen al objeto del trabajo, ingeniería básica y
de diseño de la Caldera.
2) Planificación del Proyecto e ingeniería de detalle y cálculos para los
sistemas/componentes principales y auxiliares asociados.
3) Diseño, cálculos, planificación del proyecto e ingeniería de detalle para las
obras de bases, fundaciones, canales, ductos de ventilación y aire para
combustión.
Los resultados de elaboración de la ingeniería (puntos 1, 2 y 3) deberán
presentarse, a YCRT antes de los NOVENTA (90) días corridos, contados
desde la fecha de firma del contrato.
Nota: Cuando por razones de know how el Oferente se encuentre impedido de
entregar determinada documentación específica que haga al diseño o
tecnología lo informará taxativamente en su oferta. No obstante deberá
entregar documentación suficiente tal que permita al Comitente hacer la
correcta evaluación de su propuesta técnica.
II) Diseño, Suministro, Construcción y Montaje Electromecánico.
1) De todos los sistemas/componentes de la Caldera.
2) Chimenea de humos incluyendo equipamiento para control de emanaciones.
3) Equipamiento para suavizar arranque de motores eléctricos.
4) Verificación y cambio, de resultar necesario, del sistema de alimentación de
carbón (cintas transportadoras y conductos).
5) Malla de tierra y conexionado de los equipos.
6) Sistemas de tratamiento de los gases de combustión tal que los mismos
cumplan con la normativa del ENRE para unidades de generación con
carbón. Ídem de captación y almacenaje para su posterior disposición.
Nota: El Oferente considerará en su oferta la definición de las dimensiones
básicas de la nueva caldera y los equipos asociados y su adecuación a las del
edificio existente. Preferiblemente se tendrá en cuenta la adecuación de sus
dimensiones a las dimensiones de la actual Caldera N° 4 en la Sala de calderas
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
77
de la Planta. Se adjuntan planos del edificio de calderas con la ubicación actual
de la Caldera Nº 4.
III) Sistema de Supervisión y Control.
Diseño, Suministro, Construcción y Montaje.
1) Sala de control en el frente de la Caldera conteniendo el Sistema de
Supervisión y Control centralizado.
2) Sistema de monitoreo continuo de emisiones con indicación y registro,
incluyendo analizadores de gas (O2, CO y NOx) de acuerdo a lo que
requiera la Autoridad Competente (Anexo VI Parámetros emanaciones).
IV) Desmontaje, Suministro de Materiales y Obras Civiles.
1) Desmontaje de todos los componentes de la caldera existente. Los
elementos contaminantes (Asbestos) deben ser retirados del lugar de
acuerdo a las normas vigentes sobre recolección, tratamiento, traslado y
disposición final de residuos peligrosos debiendo presentar a YCRT el
certificado de disposición final emitido por órgano competente.
2) Trabajos de limpieza y preparación en todas las áreas en las que se
desarrolla el proyecto.
3) Estudio de suelo para las obras civiles.
4) Construcción de bases y fundaciones para la Caldera y sus equipos
asociados.
5) Obras civiles correspondientes a soportes de tuberías.
V) Pruebas y Ensayos.
1) Pruebas en fábrica del equipamiento.
2) Pruebas en fábrica del equipamiento, incluyendo ensayos de radiografiado
de soldaduras, medición de espesores, adjuntándose los procedimientos de
soldadura correspondientes.
Todas las soldaduras se realizarán en un todo de acuerdo con las normas
A.W.S. (American Welding Society) en cuanto a los materiales de aporte
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
78
utilizados y con el Código ASME Sección VIII y IX en lo referente a métodos
y procedimientos de soldadura.
3) Pruebas en el sitio.
4) Arranque y puesta en marcha de equipos individuales y de los sistemas
completos.
5) Pruebas de performance para verificar los Valores Garantizados de diseño.
6) Pruebas de verificación de niveles garantizados de emisiones.
VI) El suministro de:
1) Equipos, elementos, instrumentos, herramientas comunes y especiales
necesarias para los trabajos de desmontaje, montaje, instalación, pruebas,
ensayos y verificación de performance.
2) Todos los repuestos y consumibles necesarios hasta la verificación de
performance (excepto carbón y energía eléctrica).
3) Licencias de uso y acceso para todo software suministrado, que forme
parte de la instalación permanente.
4) TRES (3) juegos de manuales impresos y en formato digital de operación y
mantenimiento de la caldera, sus sistemas y equipos. Los mismos,
describirán detalladamente los componentes y elementos que integran la
caldera, los procedimientos de desmontaje y montaje de los mismos, los
repuestos y herramientas necesarias para la realización de las actividades
de operación y mantenimiento normales y un programa detallado del
mantenimiento de los sistemas y equipos que constituyen la caldera.
Estos manuales incluirán los procedimientos recomendados para las
inspecciones programadas y pruebas a realizar. También incluirán los
planos, listas, hojas de datos, materiales, etc., necesarios para realizar
estas actividades. Los mismos deberán ser entregados en idioma español.
VII) Provisión de Servicios, Equipos y Asistencia
1) Diseño, fabricación y suministro de todos los componentes de la Caldera.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
79
2) Gerenciamiento, dirección de obra, supervisión, técnicos especializados,
mano de obra especializada y común para la realización de las tareas, en
sus distintas etapas, hasta la entrega de la Caldera en operación normal.
3) Transporte del personal a y desde La Planta.
4) Aislación térmica, protección mecánica y antirruidos en los equipos y
componentes.
5) Pinturas de imprimación y definitivas de todos los componentes.
5.1) Pintado de todas las superficies ferrosas y de hormigón visto. Pintado
de todas las superficies ferrosas no expuestas a altas temperaturas,
por ejemplo estructuras metálicas, soportes, cubierta exterior, cañerías
no aisladas, etc. Se pintarán con UNA (1) mano de base antioxidante,
UNA (1) mano de convertidor de óxido y DOS (2) manos de esmalte
sintético brillante, en colores según normas.
5.2) Las cubiertas metálicas de las aislaciones de cañerías serán
identificadas con colores según normas.
5.3) Las superficies de hormigón serán pintadas con CINCO (5) manos
pintura fibrada color hormigón.
6) Protecciones y revestimientos de todos los equipos y componentes que los
requieran.
d) Límites del Suministro del Proyecto.
Los límites comprenderán todos los sistemas y el equipamiento incluyendo las
obras civiles, electro / termo / mecánicas y los sistemas de control, protecciones,
instrumental, equipos de los servicios auxiliares y todos los elementos
componentes necesarios para configurar la Caldera.
Los mismos serán:
1) la brida de entrada al cuadro de válvulas de regulación de agua de
alimentación (límite inicial del proyecto)
2) La brida de salida de la válvula de conexión al colector principal de vapor de la
Planta (límite final del proyecto).
3) La cinta transportadora de carbón (horizontal sobre la Caldera).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
80
4) Salida del sistema de trituración y evacuación de cenizas.
ARTÍCULO 3°: VALORES GARANTIZADOS Y PENALIDADES.
El Oferente deberá tener en cuenta los siguientes valores y factores
correspondientes a la propuesta cotizada:
Valores originales de la Caldera penalizados:
Para medir los Valores originales de la Caldera penalizados se deberán llevar a cabo
las PRUEBAS DE PERFORMANCE, para verificar que cumplen con los niveles de
comportamiento garantizados.
Si los valores no se logran se concederá un plazo de gracia, durante el cual el
Contratista realizará las modificaciones necesarias y se repetirá la prueba de
performance.
Si el período de gracia finaliza y el/los problema/s no se corrigen se aplicarán las
penalidades que se indiquen en el PCP.
Los Valores Garantizados penalizables serán:
a) Producción Nominal de Vapor de Salida (TONELADAS POR HORA (tn/h)).
b) Consumo Específico Neto de Carbón (KILOCALORÍAS SOBRE TONELADAS
VAPOR (Kcal/tn vapor)).
ARTÍCULO 4°: FILOSOFÍA DE CONTROL Y OPERACIÓN.
a) Durante la operación normal, en cualesquiera condición (arranque, carga base o
parcial o parada), la Caldera podrá ser controlada y monitoreada por un operador
desde la Sala de Comando Central de la Planta o con control local desde la Sala
local de control (frente a la Caldera).
El acoplamiento de la Caldera con el sistema de vapor de la Planta se realizará
solamente desde la Sala de Control local.
Lo expuesto será llevado a cabo, en modo automático/manual, por un sistema de
control moderno, con redundancias y de alta disponibilidad, que provea una
operación segura y confiable.
b) Comportamiento de la Caldera en caso de Anormalidades
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
81
El diseño de los sistemas de control y protección considerarán el resguardo de la
integridad de la Caldera corrigiendo, automáticamente, los parámetros apartados
y disponiendo la salida de servicio en caso necesario.
ARTÍCULO 5°: ARRANQUE, PRUEBAS Y RECEPCIÓN.
Se presentan las condiciones y los procedimientos a tener en cuenta para realizar
las pruebas de puesta en marcha y recepción de la instalación, que fueran definidas
en el Artículo 3°.
a) Recepción:
La recepción de la Caldera se llevará a cabo en dos fases:
I) Recepción Provisional. Después de realizada la Marcha Industrial (a Glosario)
a satisfacción de la Inspección de Obra se firmará el acta de Recepción
Provisional.
II) Recepción Definitiva. Al finalizar el período de Garantía, a satisfacción de la
Inspección de Obra.
b) Alcance del suministro y Asistencia durante las Pruebas, Arranque y Puesta en
Marcha. YCRT deberá suministrar:
I) El combustible. Carbón según especificación dada en el Anexo IV.
II) Energía eléctrica.
III) Agua de alimentación, en cantidad y calidad necesarias.
IV) Personal de Operación y mantenimiento. Durante las pruebas, arranque,
puesta en marcha y marcha industrial el personal de O&M de la Planta
actuará en condiciones “bajo capacitación” y por lo tanto no tomará
responsabilidad directa hasta que comience la operación comercial (a
Glosario).
c) Servicios durante el Arranque y la Puesta en Marcha. Se incluyen las pruebas y
verificaciones durante el arranque y la puesta en marcha.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
82
I) Ensayos de Campo y de Arranque (Precomissioning).
Durante la fabricación todos los componentes y equipos serán sometidos a
verificaciones de Control de Calidad en fábrica. Un cronograma detallado de las
pruebas en fábrica será entregado por el Contratista a la Inspección de Obra.
Con la finalización satisfactoria del montaje los componentes y equipos serán
objeto de pruebas y verificaciones de campo y de arranque.
Estas actividades comprenden, en general:
1) Pruebas hidráulicas.
2) Limpieza química.
3) Flushing.
4) Controles (continuidad, Aislación, etc.) de cableados, motores arrancadores
eléctricos, etc.
5) I&C. Control de hardware y de lazos de medición y control incluyendo
indicaciones remotas y registros.
6) Control de ventiladores.
7) Control del sistema de control y protecciones.
8) Prueba de marcha de todos los equipos auxiliares.
9) Energización de los sistemas.
10) Control de rotación de los motores.
11) Control de alimentadores de carbón.
12) Control de válvulas de seguridad.
13) Mediciones al sistema de puesta a tierra.
14) Servicios auxiliares. Se verificará la interconexión de los servicios auxiliares
con la instalación de los servicios internos de la Planta.
Una vez finalizada esta etapa a satisfacción de la Inspección de Obra se
considerarán los equipos y sistemas en condiciones para proceder al
encendido de la Caldera.
II) Ensayos de Puesta en Marcha (Comissioning) (a Glosario).
Previo a la Puesta en Marcha la Contratista, deberá entregar:
1) Un cronograma detallado y la organización de puesta en marcha.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
83
2) Una lista de tareas y diagramas con el desarrollo de las actividades.
3) Los procedimientos técnicos detallados para las pruebas de componentes
principales y de la Caldera.
La entrega de esta documentación a la Inspección de Obra, antes de los
SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha programada de iniciación
del proceso de puesta en marcha, será condición indispensable para dar
comienzo del proceso de Puesta en Marcha.
Las tareas de puesta en marcha incluyen:
1) Control de la I&C.
2) Encendido de la Caldera.
3) Ajuste y control de la I&C durante todo el proceso.
4) Control de alineaciones en frío y en caliente.
5) Control de ruidos, vibraciones, corriente y de marcha de los motores y
ventiladores.
6) Ajuste de válvulas de seguridad y de venteos.
7) Revisión y remoción de filtros temporarios.
8) Revisión de tuberías y soportes.
9) Control de pérdidas de agua, vapor, etc.
10) Soplado de la Caldera.
11) Puesta en carga normal (SESENTA TONELADAS POR HORA (60 tn/h)).
12) Control y monitoreo desde Sala Control Local y desde Sala de Comando
Central de la Planta.
13) Prueba de sobrecarga (SESENTA Y SEIS TONELADAS POR HORA (66
tn/h)).
14) Desde estado en carga normal, salida por bajo nivel en domo.
Los resultados de todas las pruebas, controles y verificaciones serán
protocolizados y entregados a la Inspección de Obra al finalizar cada jornada.
Estos documentos deberán ser firmados por el Representante Técnico por
parte de la Contratista y por la Inspección de Obra y Jefe de Planta por parte
de YCRT.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
84
III) Pruebas de Performance y Verificación durante la Puesta en Marcha.
Durante la puesta en marcha se deben probar, para demostrar su calidad y
correcta operación, todos los componentes y su comportamiento funcional para
verificar la confiabilidad de operación.
1) Se realizarán las pruebas preliminares siguientes, como mínimo:
1.1) Arranque.
1.2) Operación a 50-75-100% de carga normal (durante UNA (1) hora en
cada estado).
1.3) Operación a carga normal (durante CUATRO (4) horas).
1.4) Respuesta automática a variaciones de carga.
1.5) Verificación de la mínima estabilidad garantizada a carga parcial
(mínimo técnico).
1.6) Prueba de funcionamiento de las protecciones.
1.7) Pruebas funcionales de equipos y sistemas.
1.8) Pruebas funcionales de controles remotos desde Sala de Comando
Central de la Planta.
1.9) Prueba de enclavamientos.
1.10) Prueba de alarmas.
1.11) Prueba de parada por falta de combustible.
2) Una vez finalizadas las comprobaciones anteriores, a satisfacción de la
Inspección de Obra, se estará en condiciones de realizar las Pruebas de
Verificación y Performance, para determinar:
2.1) Valores originales de la Caldera penalizados.
2.2) Valores de la Caldera de cumplimiento obligatorio.
Las Pruebas de Performance y Verificación se llevarán a cabo según las
normas indicadas en el Anexo III. Con ellas se determinará, entre otros, el
rendimiento de la unidad el cual también será garantizado.
d) Marcha Industrial.
Concluidos los ensayos y pruebas de puesta en marcha se procederá a realizar la
marcha industrial.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
85
La duración será de QUINCE (15) días corridos, sin interrupciones de servicio por
causas atribuibles a la Caldera.
La operación, lecturas y registros serán realizadas por el personal de YCRT, bajo
la supervisión de la Contratista.
Durante esta prueba el personal de O&M de la Planta actuará en condiciones
“bajo capacitación” y por lo tanto no tomará responsabilidad directa hasta que
comience la operación comercial.
Finalizada esta prueba, a satisfacción de la Inspección de Obra, se dará curso a
la Recepción Provisional. La actividad de operación y mantenimiento se
transferirá formalmente a YCRT la que quedará habilitada para iniciar la marcha
comercial de la Caldera.
ARTÍCULO 6°: REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD – SALUD – AMBIENTE (SSA).
Las normas que deben ser consideradas por el Oferente en la preparación de su
propuesta para las etapas de desarme, diseño, construcción y puesta en servicio,
comprenden:
a) Emisiones gaseosas.
b) Efluentes líquidos.
c) Residuos sólidos y semisólidos.
d) Aparatos sometidos a presión.
e) Carga térmica.
f) Ruidos y vibraciones.
g) Asbestos: Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N°
212/03 y Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 577/91.
h) Ley Nacional Nº 24051 de Residuos Peligrosos, Decreto Reglamentario 831/93,
Resolución SRNyAH 185/99 y normativa complementaria.
i) Composición fisicoquímica de insumos y productos utilizados en los sistemas de
limpieza, tratamientos químicos, lubricación, control, materiales aislantes, etc.
j) Higiene y Seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente durante todas
las etapas de la obra, incluyendo la marcha industrial, de acuerdo a la Ley Nº
19587 y su decreto reglamentario 351/79.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
86
k) Tramitaciones relativas al Impacto Ambiental: El proveedor realizará todas las
tramitaciones pertinentes para obtener la aprobación, por parte de las autoridades
nacionales y provinciales, de las medidas de impacto ambiental que
correspondan.
I) Emisiones por Chimenea.
La caldera deberá cumplir con los standards sobre emisiones e impacto
ambiental, realizando el diseño adecuado para el cumplimiento de los
requerimientos de la legislación argentina, del ENRE y de la Provincia de Santa
Cruz respecto a las emisiones
1) Material particulado: CIENTO VEINTE MILIGRAMOS POR NANÓMETROS
CÚBICOS (120 mg/Nm³) de gases.
2) Las emisiones de SO2: no serán superiores a MIL SETECIENTOS
MILIGRAMOS POR NANÓMETROS CÚBICOS (1.700 mg/Nm³) de gases
3) Las emisiones de NOx: no serán superiores a NOVECIENTOS MILIGRAMOS
POR NEWTONS POR METROS CÚBICOS (900 mg/Nm³) de gases
El oferente indicará los requerimientos de compuestos descontaminantes (para el
SO2 y NOx) necesarios para lograr los niveles de emisiones previstos en la
legislación. Asimismo, especificará e instrumentará el proceso de extracción de
material particulado (filtros, precipitadores electrostáticos, etc.) para lograr los
valores admisibles de emisiones de los mismos.
II) Componentes Sometidos a Presión:
La Contratista realizará todas las tramitaciones para el cumplimiento de la
normativa vigente sobre aparatos sometidos a presión y habilitación de la
Caldera, satisfaciendo todos los requerimientos de la autoridad competente.
III) Aislaciones Térmicas
En las aislaciones térmicas de la Caldera no podrán utilizarse asbestos.
IV) Vibraciones
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
87
El nivel de vibraciones satisfará los requerimientos de la norma: ISO 2373, ISO
3945, VDI 2056 o IEC 34-14.
V) Ruido
El nivel de ruido será inferior al indicado según norma ISO 2631/2 ISO 5349.
VI) Ventilación
Todos los ambientes cerrados deberán disponer de ventilación natural o forzada,
con las renovaciones que corresponda realizar en función de la carga térmica y/o
de la potencial contaminación del aire que pueda originarse a consecuencia de
los productos utilizados en el sector y/o el riesgo de explosión por eventual
acumulación de gases.
En todos los casos se deberá asegurar la mínima contaminación del ambiente
de trabajo y un grado de confort aceptable para el personal. YCRT exigirá el
cumplimiento de lo indicado precedentemente, no aceptando solicitudes de
mayores costos ni ampliación del plazo de entrega por ese motivo.
VII) Iluminación
EL CONTRATISTA deberá diseñar, suministrar e instalar los sistemas de
iluminación normal y de emergencia cubriendo la totalidad de las áreas y niveles
en altura de la Caldera.
La iluminación artificial, en los ambientes de trabajo, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1) La composición espectral de la luz deberá ser la adecuada a la tarea a
realizar,
2) No debe producir efecto estroboscópico sobre los elementos rotantes,
3) La intensidad luminosa será adecuada a la tarea a realizar, teniendo en
cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión, el contraste y el tiempo de
duración de la tarea,
4) La uniformidad de la iluminación, las sombras y contrastes serán compatibles
con el trabajo a ejecutar,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
88
5) La intensidad luminosa mínima requerida será de CIEN A DOSCIENTOS (100
a 200) lux dependiendo de los sectores. En la sala de mando y Control local
el valor de intensidad será de DOSCIENTOS A CUATROCIENTOS (200 a
400) lux, siendo este último para los pupitres y paneles de instrumentos.
6) Se suministrará e instalará iluminación de emergencia, con alimentación de
energía independiente, en todos los sectores en los que resulte necesario
realizar tareas ante un incidente o accidente que afecte al sistema normal de
iluminación de la Planta. Tendrá un valor de intensidad luminosa no menor a
CINCUENTA (50) lux, a OCHENTA CENTÍMETROS (80 cm) del suelo,
excepto en los lugares en que sea necesaria mayor intensidad por las tareas
que deban realizarse (sectores críticos, motoventiladores, puestos de lectura
de instrumentos de campo, etc.),
El Contratista deberá suministrar un plano completo de la instalación de
iluminación del Proyecto con la intensidad luminosa garantizada para cada sector
en particular, para aprobación de la Inspección de Obra y del Dpto. de Higiene y
Seguridad de YCRT.
VIII) Señalización y Vías de Escape
Todas las escaleras y pasillos deberán disponer de iluminación de emergencia,
incluyendo la señalización de las salidas de evacuación, a los efectos de orientar
al personal.
Se deberán identificar con los colores correspondientes la totalidad de las
cañerías, incluyendo el sentido de circulación del fluido y la identificación de las
válvulas.
IX) Sirena de Emergencia
El suministro incluye la provisión de una sirena de emergencia de elevada
potencia sonora que será ubicada en un punto elevado, sobre la sala de
comando y control local de la Caldera.
La sirena dispondrá de la instalación necesaria para operarla desde la Sala de
Comando y Control Local y desde la Sala de Comando Central de la Planta.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
89
X) Masas rotantes
Todos los sistemas rotantes que representen un riesgo para el personal de
operación y mantenimiento deben disponer de cobertura fija, desmontable, de
diseño y resistencia adecuada.
XI) Escaleras y Pasarelas
Las escaleras y pasarelas deberán ser cómodas y seguras. No serán aceptadas
escaleras tipo marineras en sectores donde el personal tenga necesidad de
desplazarse para cumplir tareas operativas o de emergencia.
Todas las plataformas y pisos instalados en altura dispondrán de un peralte
perimetral, para evitar el rodamiento de caños, herramientas o cualquier objeto
hacia los niveles inferiores.
Las barandas tendrán una altura acorde con su ubicación y una terminación de
ofrezca la máxima seguridad para evitar accidentes.
XII) Chimenea
La chimenea deberá satisfacer los siguientes requerimientos:
1) Los conductos finales de evacuación de efluentes gaseosos a la atmósfera
exterior deberán ser verticales y con una altura superior a la que posea la
edificación circundante en un radio máximo de CIEN METROS (100 m),
debiéndose diseñar de forma que permita la correcta dispersión de los
efluentes, a los efectos de cumplir con la normas de calidad de aire.
2) Dichos conductos deberán contar con un orificio de toma de muestras
adecuados a los equipos de medición y contar con plataforma y escalera de
acceso seguras. La escalera deberá ofrecer la máxima seguridad para el
personal que trabaje en altura.
3) En los conductos finales en los cuales deba medirse la emisión del material
particulado se practicarán DOS (2) orificios del mismo diámetro colocados a
NOVENTA GRADOS (90°) uno del otro en las mismas condiciones anteriores
y en el mismo plano.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
90
4) Dispondrá un Sistema de Descargas Atmosféricas.
5) La chimenea deberá pintarse y disponer luces de señalización. Las luces
serán instaladas con un sistema de alarma en la sala de comando central, por
el apagado de cualquiera de ellas.
XIII) Responsable de Higiene y Seguridad Industrial de la Contratista.
La Contratista dispondrá en la obra la presencia de un Responsable de Higiene
y Seguridad Industrial, matriculado, de acuerdo a la legislación vigente.
XIV) Alarmas.
El proveedor propondrá un listado de alarmas, incluyendo aquellas que
disponen el fuera de servicio de la caldera, bajo circunstancias de peligro para
el equipo u operador de la misma.
ARTÍCULO 7°: TORRES DE ENFRIAMIENTO.
a) CARACTERIZACION DE LAS NUEVAS TORRES DE ENFRIAMIENTO.
Las nuevas torres de enfriamiento responderán a los requerimientos de las
calderas existentes en la Planta de Generación agregando la nueva Caldera de
SESENTA TONELADAS POR HORA (60 tn/h) de TREINTA KILOGRAMOS POR
CENTÍMETRO CUADRADO (30 kg/cm²).
El proyecto deberá completarse con la instalación de todos los sistemas auxiliares
necesarios para su correcto funcionamiento incluyendo la reparación y
optimización de las piletas de agua fría de hormigón, etc.
b) ESTRUCTURA SOPORTE DE LAS TORRES.
La contratista deberá presentar la ingeniería de resolución de la estructura
soporte de las torres de enfriamiento las cuales se pretende estén construidas con
perfiles estructurales de plástico reforzado con fibra de vidrio elaborados por el
proceso de pultrución y toda la bulonería de unión y ensamble será en Acero
Inoxidable calidad AISI 304. Para lo cual las estructuras deberán contar con el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
91
correspondiente certificado de calidad o con los ensayos del Instituto de
Tecnología Industrial (INTI) que permitan su verificación en Clase RE 2, contar
con alta resistencia a la exposición de rayos ultravioleta y resistencia al fuego .
La fijación al piso se realizará mediante accesorios de Acero Inoxidable tipo
escuadras y bulonería de Acero Inoxidable.
c) CERRAMIENTO EXTERIOR, TABIQUES DIVISORIOS Y PERSIANAS.
La resolución de los cerramientos, tabiques divisorios y persianas de las torres de
enfriamiento se pretende estén construidas con la misma tecnología que los
perfiles estructurales con chapas pultruidas de PRFV que permitan un módulo
elástico amplio por las diferencias de temperaturas en el lugar de implantación,
fijadas a las columnas mediante tornillería de acero Inoxidable y su unión
mediante la sobre posición de las chapas en los casos que se pueda aplicar.
d) TECHO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO (PISO DE VENTILADOR).
La resolución de los Techos de las torres de enfriamiento se pretende estén
construidas con la misma tecnología que los perfiles estructurales y del
cerramiento exterior, con placas planas pultruidas de PRFV de ancho resultante
del cálculo de estabilidad del mismo diseñado para soportar las cargas de viento y
una carga viva adicional para el trabajo del personal de mantenimiento, la
terminación superficial de este sector debe ser anti deslizante para evitar
accidentes del personal de mantenimiento en el sector. Estas placas estarán
fijadas a las columnas mediante tornillería de acero Inoxidable y su unión
mediante perfilerías del tipo “T” del mismo material.
e) SEPARADOR DE GOTAS Y RELLENO.
Como resolución del Separador de Gotas se pretende sea construido en láminas
corrugadas de Policloruro de Vinilo (PVC), auto extinguible y deberá producir tres
cambios de dirección en la corriente de aire, cuya máxima pérdida por arrastre
mecánico no podrá ser mayor de CERO COMA CERO CERO CINCO POR
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
92
CIENTO (0,005 %) de la corriente principal. El material utilizado (PVC) deberá
cumplir con la Norma ASTM Standard D 1784. 1245B
f) REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD.
Para la operación de mantenimiento preventivo se deberá proveer a las
instalaciones de un sistema de barandas y escaleras marineras que aseguren el
acceso a todos los sectores importantes para ejecutar el mantenimiento
preventivo de acuerdo a los manuales que serán entregados por la contratista.
Para el seguimiento de las instalaciones se deberá proveer de un conjunto de
sensores de Vibración de las mismas.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
93
ANEXOS ADJUNTOS
Anexo I: CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO.
Anexo II: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS.
Anexo III: PRUEBAS DE PERFORMANCE Y VERIFICACIÓN.
Anexo IV: CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE.
Anexo V: NORMAS A UTILIZAR.
Anexo VI: PARAMETROS DE EMISIONES.
Anexo VII: PLANOS DISPONIBLES EN YCRT.
Anexo VIII: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
94
ANEXO I
CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO
Domo/s de vapor
El domo de vapor saturado será dimensionado de modo tal que se asegure un nivel
estable y eficiente de separación entre el agua y el vapor.
Incluirá separadores internos para:
a) Separación del vapor del agua en circulación natural.
b) Separación de la humedad del vapor para obtener la pureza deseada del mismo.
Los domos estarán provistos de entradas de hombre en cada extremo para permitir
el acceso al interior del mismo.
El domo será provisto con las necesarias conexiones, tales como válvulas de
seguridad, purga continua, inyección química, nivel de agua e instrumentos de
medición de presión, venteos, toma muestras, etc.
La disposición de los internos de domo debe permitir la máxima accesibilidad, para
facilitar las tareas de inspección y mantenimiento.
Sobrecalentadores:
El diseño de los soportes del sobrecalentador considerará el efecto de la vibración
inducida por el flujo de vapor.
El flujo de vapor será en co-corriente, contracorriente o combinación de ambas con
el gas y la ubicación del atemperador será tal que se minimicen la temperatura
máxima de los tubos para las cargas esperadas.
Deberá preverse un lazo de control de temperatura de vapor mediante un
atemperador que ofrezca respuesta rápida y buen control, evitando excesivas
temperaturas de tubos.
La atemperación se realizará con agua de alimentación de caldera a una
temperatura de CIENTO CINCO GRADOS CENTÍGRADOS (105 ºC).
No deberá incluirse un spray corrientes debajo de la salida de vapor de la caldera
para minimizar el riesgo de llegada de líquido a la turbina.
Los materiales del sobrecalentador serán los adecuados para soportar las máximas
temperaturas de tubos que puedan producirse.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
95
Economizador:
Los tubos del economizador serán desnudos. El máximo número de filas de cada
banco deberá seleccionarse teniendo en cuenta el alcance de limpieza de los
sopladores de hollín y la facilidad de las tareas de mantenimiento.
La selección de los soportes de los tubos requiere tener en cuenta la vibración
inducida por el flujo de agua/vapor.
Tiraje:
El Oferente indicará el tipo de tiraje (forzado, inducido, balanceado) a adoptar y la
ubicación, cantidad y potencia de motoventiladores necesarios.
Ventiladores:
El diseño de los ventiladores considerará la accesibilidad para inspección y
mantenimiento.
Se deberán evitar inestabilidades aerodinámicas causadas por la formación de
vórtices mediante adecuado diseño.
La contratista deberá entregar protocolos de ensayo de los ventiladores.
Sistema de carbón:
El proyecto contemplará el rediseño, provisión y cambio de la cinta de carbón
existente (horizontal sobre la Caldera) en el caso de que ésta última resultare
insuficiente para alimentar todas las calderas en funcionamiento simultáneo, en
condiciones de plena carga.
Deberá incluirse un sistema de transporte y distribución de carbón hacia la zona de
alimentación de la caldera, con sistema de medición del flujo de carbón de precisión
adecuada para evitar inestabilidades en el control de la carga.
El punto de alimentación del carbón será el de ingreso al sistema de la caldera.
Encendido Inicial:
El encendido inicial de la Caldera se efectuará mediante la combustión de una cama
de leños, al igual que el resto de las calderas de la Planta.
Sistema de Evacuación de Cenizas:
El proveedor diseñará un sistema de descarga de cenizas y material consumido tal
que el producto pueda ser evacuado mediante la cinta transportadora de cenizas.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
96
El proyecto contemplará el rediseño, provisión y cambio de la cinta transportadora
de evacuación de cenizas existente en el caso de que ésta última resultare
insuficiente para evacuar las cenizas de todas las calderas en funcionamiento
simultáneo, en condiciones de plena carga.
Sistema de Purgas de Caldera:
Se diseñará y proveerá:
a) un sistema de purgas continua automática con tanque flash, controlada con una
señal de sólidos disueltos o conductividad eléctrica.
b) La caldera contará con purgas de fondo de accionamiento manual para evacuar
los lodos que puedan formarse.
Sistema de soplado de hollín:
Se suministrará un sistema completo de soplado de hollín para mantener limpias las
superficies convectivas de la caldera.
El sistema será fabricado con todas las cañerías necesarias, válvulas e
instrumentación requerida.
Cada soplador será fabricado con un motor eléctrico, arrancador automático y
pulsador arrancador local.
La ubicación de los sopladores será indicada en los planos.
Sistema de dosificación de productos químicos:
El proveedor diseñará y proveerá un sistema de dosificación de productos químicos
para el tratamiento del agua.
Estructura de la caldera:
Se proveerá la estructura soporte de acero de la Caldera. Consistirá en columnas de
acero, soportes de acero estructural, plataformas, pasillos, escaleras, enrejado de
piso, etc.
Las cargas estáticas, dinámicas y sísmicas serán contempladas en el diseño y
deberán ser presentadas, con la ingeniería de detalle, para la aprobación de YCRT.
Cubierta de la caldera:
La cubierta de la caldera será de material aislante de espesor y características tales
que la temperatura de la pared exterior no supere los 50 ºC, para una temperatura
ambiente de VEINTE GRADOS CENTÍGRADOS (20 °C).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
97
Conductos de aire y gases:
Los conductos de aire y gases serán herméticos y soldados. El material de los
mismos será acero al carbono para temperaturas menores que CUATROCIENTOS
VEINTE GRADOS CENTÍGRADOS (420 ºC); aceros de baja aleación para
temperaturas entre CUATROCIENTOS VEINTE Y QUINIENTOS GRADOS
CENTÍGRADOS (420 y 500 ºC); aceros aleados entre QUINIENTOS Y
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO GRADOS CENTÚGRADOS (500 y 565 ºC) y
acero inoxidable para temperaturas superiores a QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
GRADOS CENTÍGRADOS (565 ºC).
Si la temperatura es mayor de QUINIENTOS GRADOS CENTÍGRADOS (500 ºC) se
colocará una aislación interna resistente a la temperatura y abrasión. El contratista
deberá prever las juntas de expansión necesarias.
Precalentador de aire:
El proveedor indicará el tipo de precalentador de aire (tubular, rotativo-regenerativo,
otro) de la Caldera e instalará la cantidad adecuada de sopladores de hollín para la
limpieza en servicio del mismo.
En caso de tratarse de un precalentador rotativo regenerativo, se instalará un toma
muestras de gases de combustión a la entrada del precalentador a fin de verificar las
pérdidas de aire por los sellos del mismo.
Motores eléctricos:
Los motores eléctricos serán asincrónicos trifásicos con rotor jaula de ardilla,
totalmente cerrados con ventilación externa adecuados para servicio continuo con
un grado de protección mínimo IP 54 para motores bajo techo e IP55 para motores a
la intemperie.
La tensión nominal será TRES POR TRESCIENTOS OCHENTA VOLTIOS (3 x 380
V) para motores de hasta DOSCIENTOS KILOWATT (200 Kw) y TRES POR SEIS
COMA SEIS KILOVOLTIOS (3 x 6,6 Kv) para potencias superiores y frecuencia de
CINCUENTA HERTZ (50 Hz).
Las tolerancias de tensión (voltaje) son de MÁS DIEZ PRO CIENTO (+ 10 %) y las
de frecuencia, MÁS CINCO POR CIENTO (+ 5 %).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
98
El par a rotor bloqueado, a tensión y frecuencia nominal, será no menor que UNO
COMA SEIS (1,6) veces el par de arranque resistivo máximo del equipo accionado.
La corriente rotórica máxima a tensión y frecuencia nominal será menor o igual a
SEIS COMA CINCO (6,5) veces la corriente nominal para motores de media tensión
y SIETE (7) veces para motores de baja tensión con una tolerancia del VEINTE POR
CIENTO (20 %).
Los motores de SEIS COMA SEIS KILOVOLTIOS (6,6 Kv) de tensión nominal
tendrán resistencias calefactores para eliminar la humedad de los bobinados
acumulada durante los períodos de paro.
Asimismo, los motores de potencia superior a los SETENTA Y CINCO KILOWATT
(75 Kw) tendrán detectores de temperatura de bobinados con indicación en el
tablero de instrumentos. El proveedor indicará el tipo de resistencia a adoptar.
El Contratista proveerá una hoja de datos de cada motor (data sheet) y los
protocolos de ensayo correspondientes.
Instrumentación:
Se proveerá toda la instrumentación requerida para la puesta en marcha, operación
en carga y parada de la unidad.
En el tablero de instrumentos se colocarán registradores e indicadores para el
control de los siguientes parámetros:
a) Temperatura de vapor
b) Temperatura de agua de alimentación
c) Temperatura de agua a la salida del economizador
d) Temperatura de aire a la salida del precalentador de aire con vapor (si existe).
e) Temperatura de aire a la salida del precalentador de aire
f) Temperatura de gases a la entrada del precalentador de aire
g) Temperatura de gases a la entrada del economizador
h) Temperatura de gases en la chimenea.
i) Temperatura del emparrillado mecánico (interno, bajo parrilla)
j) Presión de agua de alimentación
k) Caudal de vapor producido
l) Caudal de agua de alimentación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
99
m) Medición de porcentaje de oxígeno, CO2 y no quemados en gases de chimenea.
n) Nivel de domo (lectura directa “in situ” y a distancia desde Sala de Control y
Comando Local)
o) Flujo de carbón a los alimentadores
p) Conductividad de la purga continua
q) Conductividad del agua de alimentación
r) Conductividad del vapor producido
En el tablero de instrumentos se colocarán indicadores de los siguientes parámetros:
a) Presiones en conductos de aire y gases:
b) Presiones de aire a la salida de los ventiladores, a la salida del precalentador de
aire con vapor y el precalentador de aire con gases.
c) Presiones de gases de combustión en el hogar, a la entrada del precalentador de
aire con gases, entrada de gases al ventilador de tiro inducido (si existe) y salida
de gases en la chimenea.(indicación)
d) % de apertura de clapetas de aire y gases
e) Amperímetros de los motores (indicación)
f) Voltímetro general (indicación)
g) Indicadores de temperatura de cojinetes de motores de ventiladores
La clase (precisión) de los instrumentos será de 1% para los instrumentos de campo
y CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) para los instrumentos de tablero.
Lazos de control:
Se implementará un lazo de control redundante de agua-vapor de tres elementos
con señales de caudales de agua de alimentación, vapor y purga continua, control
de nivel, controlador electrónico con estación manual / automática y transmisor de
presión de vapor.
Se proveerá un lazo de control de combustión que permitirá trabajar con la caldera
en automático, actuando sobre la velocidad del sistema alimentador de carbón y el
caudal de aire de los ventiladores y con las correcciones de la señal de O2.
Requerimientos de aire comprimido:
El diseño considerará la provisión de un sistema de aire comprimido para
instrumentos. El diseño contemplará las características necesarias de presión, punto
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
100
de rocío, tamaño máximo de partículas, contenido de aceite, etc. La presión máxima
del aire comprimido no superará los SIETE KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO
CUADRADO (7 Kg/cm²).
El aire comprimido se entregará en el punto de entrada al sistema de caldera.
Tablero eléctrico de control y comando
Será provisto e instalado al lado del tablero de instrumentos en la Sala de Control
local, frente a la Caldera, con iluminación interna, con sus respectivas protecciones
para cada circuito.
Sistema de seguridad para parada de los alimentadores de carbón, por las
siguientes anomalías:
a) Bajo nivel de agua en el domo.
b) Baja presión de aire primario.
c) Baja presión de aire secundario.
d) Baja presión gases.
Se instalará un panel de alarmas con indicación visual y acústica para identificar
cualquiera de los casos señalados, permitiendo al operador interpretar el evento y
actuar de la manera más conveniente ante situaciones de fallas.
El Contratista juzgará la necesidad de agregar seguridades para parada de caldera,
debiendo justificarlas.
Válvulas de seguridad:
Se proveerán válvulas de seguridad para aliviar la presión del domo, para los
sobrecalentadotes y las necesarias para preservar la Caldera, debidamente
calibradas. Deberán cumplir con los requisitos del Código ASME.
Las mismas tendrán un tubo de venteo para evacuar al exterior del edificio que se
dispondrán alejadas de las zonas de trabajo del personal.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
101
ANEXO II
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
N° DESCRIPCION UNIDAD SEGÚN PLIEGO SEGÚN
OFERTA
Producción vapor a carga normal TONELADAS POR HORA
(tn/h) SESENTA (60)
Producción nominal de vapor TONELADAS POR HORA
(tn/h)
SESENTA Y SEIS
(66)
Producción mínima técnica (mínimo
técnico)
TONELADAS POR HORA
(tn/h)
Régimen de servicio Continuo
Instalación Interior
Superficie de Transferencia METROS CUADRADOS
(m²)
Presión vapor recalentado de
servicio ATMÓSFERAS (atm)
TREINTA Y DOS
(32)
Presión vapor recalentado máxima ATMÓSFERAS (atm) TREINTA Y
CUATRO (34)
Presión vapor recalentado de
diseño ATMÓSFERAS (atm)
CUARENTA Y
DOS (42)
Temperatura vapor recalentado GRADOS CENTÍGRADOS
(°C)
CUATROCIENTOS
DIEZ (410)
Pureza vapor recalentado ppm MENOR A UNO (<
1,00)
Variación admisible temperatura
vapor recalentado
GRADOS CENTÍGRADOS
(°C)
MÁS MENOS DIEZ
(± 10)
Temperatura agua de alimentación GRADOS CENTÍGRADOS
(°C)
CIENTO CINCO
(105)
Consumo térmico específico
Nominal (carga a 66 Tn/h) Kcal/tn vapor
Consumo térmico específico Normal
(carga a 60 Tn/h) Kcal/tn vapor
Combustible a carga normal TONELADAS POR HORA
(tn/h)
Rendimiento a carga normal PORCENTAJE (%) NOVENTA Y DOS
(92)
Disponibilidad Garantizada Mínima
Anual PORCENTAJE (%)
NOVENTA Y
CINCO (95)
Plazo de entrega de la obra Días corridos CUATROCIENTOS
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
102
(incluida la puesta en marcha) VEINTE (420)
Fecha de Recepción Provisional
Fecha Garantizada de Conclusión
de la obra
Plazo entrega Ingeniería detalle Días corridos CUARENTA Y
CINCO (45)
Cantidad válvulas de seguridad N°
Consumo eléctrico de la caldera a
carga normal KILOWATTS (kW)
Vida útil HORAS MARCHA DOSCIENTAS MIL
(200.000)
Presión de la Prueba Hidráulica ATMÓSFERAS (atm) CUARENTA Y
OCHO (48)
Temperatura de los gases de salida
de chimenea
GRADOS CENTÍGRADOS
(°C)
Emisiones de material particulado
por chimenea
MILIGRAMOS SOBRE
NANÓMETROS CÚBICOS
(mg/Nm³)
MENOR A
CIENTOVENTE
(<120)
Emisiones de SO2 por chimenea
MILIGRAMOS SOBRE
NANÓMETROS CÚBICOS
(mg/Nm³)
MENOR A MIL
SETECIENTOS (<
1.700)
Emisiones de NO x por chimenea
MILIGRAMOS SOBRE
NEWTONS POR
METROS CÚBICOS
(mg/Nm³)
MENOR A
NOVECIENTOS (<
900)
Nivel de ruido máximo (medido a
UN METRO (1 m)) DECIBELES (dB) NOVENTA (90)
Arranque Local auto /
manual
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
103
ANEXO III
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y PERFORMANCE
Las Pruebas de Performance y Verificación de la Caldera se realizarán a distintas
cargas según ASME PTC 4.1 o IRAM A 25-8.
La Caldera será probada de acuerdo a lo siguiente: CARGA DURACION OBSERVACIONES
CINCUENTA POR CIENTO (50
%)
DOS HORAS (2 h)
SETENTA Y CINCO POR
CIENTO (75 %)
DOS HORAS (2 h)
CIEN POR CIENTO (100 %) DOS HORAS (2 h)
CIENTO DIEZ POR CIENTO
(110 %)
DOS HORAS (2 h) Carga nominal SESENTA Y SEIS
TONELADAS POR HORA (66
tn/h)
CIEN POR CIENTO (100 %) CUARENTA HORAS (40 h) Carga normal SESENTA
TONELADAS POR HORA (60
tn/h)
Indisponibilidad Máxima Anual:
Cal Indisp [%] = Cal Indisp Program [%] + Cal Indispon Forz
[%]
Donde:
- Cal Indisp [%]: Indisponibilidad de la Caldera en %
- Cal Indisp Program [%]: Indisponibilidad programada en %
- Cal Indispon Forz [%]: Indisponibilidad forzada en %
Disponibilidad:
Cal Dispon [%] = 100% - Cal Indisp [%]
Consumo Específico Neto de Carbón:
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
104
El consumo térmico específico [Kcal/ Tn vapor] de la Caldera está calculado en
relación a la producción de vapor de salida [Tn] y basado en el Poder Calorífico
Inferior del carbón.
Por lo tanto el Consumo Térmico Específico de la Caldera será:
Potencia Térmica Inyectada [Kcal/hora] / Producción de vapor de salida [Tn/hora]
Fecha de Terminación:
Al ser construida la Caldera en una sola etapa, el Oferente tendrá que garantizar la
fecha de finalización de los trabajos (fecha de iniciación de la marcha comercial). Por
lo tanto se indicará, como dato garantizado:
Fecha de Recepción Provisoria Fecha Garantizada de Conclusión
Fecha: …/…/… Fecha: …/…/…
Si el Proveedor no cumple con la fecha prevista para la Recepción Provisoria deberá
pagar a YCRT un monto diario de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por día completo,
hasta que se logre la Recepción Provisoria.
Producción de vapor de salida:
Es la cantidad de vapor que la Caldera es capaz de generar en régimen permanente
durante, por lo menos, 8000 Hs/año, durante una vida útil de, al menos, 25 años,
bajo las siguientes condiciones:
- Régimen de Operación: Carga normal (base) estacionaria,
- Condición ambiental: ISO, con la altura del lugar,
- Combustible: Carbón de YCRT; Poder Calorífico Inferior CINCO MIL
DOSCIENTAS SETENTA Y UN KILOCALORÍAS POR KILOGRAMO (5.271
KCal/Kg) (ver características en el Anexo IV).
- Temperatura Agua de alimentación: CIENTO CINCO GRADOS CENTÍGRADOS
(105 °C).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
105
PRUEBAS DE PERFORMANCE Y VERIFICACION.
Una vez finalizadas las pruebas y ensayos preliminares (precomissioning y
comissioning) a satisfacción de YCRT la instalación estará en condiciones de ser
sometida a la Prueba de Performance y Verificación.
Los procedimientos de las pruebas serán entregados por el Oferente 45 días antes
de la fecha de iniciación del proceso de puesta en marcha.
Una vez realizadas las pruebas de marcha preliminares, indicadas en el Artículo 5°,
Inciso c), Apartado III) del PET, se llevarán a cabo las pruebas de performance y de
verificación.
Las lecturas y registros de la prueba se efectuarán una vez que se haya alcanzado
un estado estacionario de la Caldera, para asegurar que los datos obtenidos sean
representativos.
La Prueba de Performance y Verificación tendrá una duración de CUARENTA Y
OCHO HORAS (48 h) corridas y se llevará a cabo un día, entre lunes y viernes, en
fecha a convenir con la Inspección de Obra de YCRT.
1 PRUEBAS DE PERFORMANCE Y PRUEBAS DE VERIFICACION.
Se verificarán simultáneamente los:
- Valores Originales de la Caldera Penalizados.
- Valores de Cumplimiento Obligatorio.
Las pruebas deberán hacerse sin exceder el rango de diseño de ningún equipo
del Proyecto.
1.1 PRUEBA DE PERFORMANCE.
Durante la prueba se deben medir todos los parámetros relevantes de los
equipos y componentes. Si algún parámetro esta fuera de rango, con relación
al valor de diseño, el ensayo no será válido. En este caso el Contratista podrá:
- Llevar a cabo mejoras o modificaciones para llevar el parámetro a la
tolerancia establecida en forma continua (ver Período de Gracia).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
106
- Cambiar la condición de operación para que el equipo afectado cumpla con
la tolerancia establecida. En este caso el Contratista deberá aceptar la
penalidad correspondiente establecida.
1.1.1 Correcciones a la Prueba.
Para corrección de la performance medida, se tendrán en cuenta los efectos
combinados de los siguientes parámetros:
- Humedad relativa ambiente
- Contenido de humedad del carbón
- PCI del carbón Combustible
El oferente deberá proveer, junto con el procedimiento de la prueba, las
correspondientes fórmulas y/o curvas de corrección, para la corrección de la
Performance de la Caldera. No se permitirán otro tipo de correcciones.
1.1.2 Instrumentación.
Los instrumentos a utilizar serán los provistos para el Proyecto
(Instrumentación de campo para el seguimiento de la Operación), excepto
donde las Normas exijan mayor precisión.
También debe haber un juego de instrumentos de referencia para los valores
fundamentales que tienen impacto sobre la Performance. Estos instrumentos
de referencia serán calibrados inmediatamente antes de ser suministrados y
estar acompañados de las correspondientes certificaciones, que serán
entregadas a YCRT.
Los instrumentos deben ser suministrados sin cargo a YCRT, deben tener
sus curvas de calibración y si hay que recalibrarlos, será a cargo del
Contratista en un laboratorio independiente a satisfacción de YCRT, con
presencia de personal de YCRT.
Los cálculos se harán con la media aritmética de los valores numéricos
obtenidos durante la prueba.
1.1.3 Informes de la prueba.
Con los valores obtenidos en las pruebas y cuando YCRT los dé por
oficiales, el Contratista deberá confeccionar y entregar informes de la prueba
(protocolos técnicos), donde se registren los métodos, las lecturas, gráficos,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
107
observaciones, resultados, etc. Se deberán suministrar cinco (5) copias de
cada informe.
1.1.4 Tolerancias a aplicar en los valores a medir.
Durante las pruebas los parámetros deberán ser leídos en la instrumentación
indicada en párrafos anteriores.
Las tolerancias de la instrumentación se aplicarán a los resultados de las
pruebas, excepto por la Producción de Vapor de Salida y el Consumo
Específico Neto, cuyas tolerancias se especifican como:
1.1.4.1 Tolerancia de la medición de Producción de Vapor de Salida:
La Producción de Vapor de Salida se medirá con los instrumentos instalados
en la Sala de Comando y Control de la Caldera.
Basado en la precisión de las mediciones, una tolerancia del TRES POR
CIENTO (3 %) será la admisible en la medición de la Producción de Vapor
de Salida. Esto es:
PPRUEBA [Tn/hora] = 0,97 x PMEDIDA [Tn/hora]
El valor PPRUEBA [Tn/hora] deberá ser comparado con PNOMINAL [Tn/hora],
dato garantizado en la oferta.
1.1.4.2 Tolerancia de la medición de Consumo Específico (CE):
El Consumo Específico será calculado a partir de la Producción de Vapor de
Salida y el PCI del carbón Combustible.
La cantidad de carbón será medido mediante pesado en la balanza de la
Planta Depuradora de Carbón de YCRT.
Para la medición de la composición, peso específico, humedad y PCI, se
tomarán muestras del carbón y se enviarán: UN TERCIO (1/3) a un
laboratorio independiente, acordado previamente con YCRT, UN TERCIO
(1/3) quedarán en poder del Contratista y UN TERCIO (1/3) en poder de
YCRT.
El caudal de carbón se calculará de un promedio de las mediciones.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
108
Basado en la precisión de las mediciones, una tolerancia del 3% será la
admisible en el Consumo Específico. Esto es:
CEPRUEBA [KCal/Tn vapor] = 0, 97 x CEMEDIDO [KCal/Tn
vapor]
El valor CEPRUEBA [KCal/Tn vapor] deberá ser comparado con CENOMINAL
[KCal/Tn vapor], dato garantizado en la oferta.
1.1.4.3 Otros parámetros a medir
Durante las pruebas se medirán los parámetros operacionales de otros
componentes para verificar que cumplen con los valores operativos
propuestos. En particular la Temperatura medida media de los gases de
salida de la chimenea no deben exceder la de diseño sin tolerancia (0%).
2 PRUEBAS DE VERIFICACION.
En estas pruebas se verificará que:
- Las Emisiones de Gas a la Salida de Chimenea sean las de diseño.
- El Nivel de Ruido sea el comprometido.
- Otros.
Las normas y códigos que se aplicarán deberán ser internacionales y responder a
la legislación argentina vigente.
La duración de las pruebas debe ser lo suficientemente extensa como para
asegurar que se alcanzó un estado estacionario en la operación de la Caldera.
Si los Valores de Caldera de Cumplimiento Obligatorio no son cumplidos por el
Proyecto, el Contratista podrá:
- Llevar a cabo mejoras o modificaciones para llevar el parámetro a la tolerancia
establecida en forma continua y confiable. (ver Período de Gracia).
- Cambiar la condición de operación para que el equipo afectado cumpla con la
tolerancia establecida.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
109
Si se cumple con los Valores de Cumplimiento Obligatorio el Proyecto está listo
para la próxima etapa, esto es, la Marcha Industrial.
3 PERIODO DE GRACIA
Si los Valores de Cumplimiento Obligatorio no se logran durante las Pruebas de
Performance / Verificación, YCRT concederá un plazo de gracia de solo SIETE (7)
días. Durante este plazo el Contratista llevará a cabo las necesarias
modificaciones o mejoras y repetirá las Pruebas de Performance / Verificación.
En estos SIETE (7) días de gracia no se impondrán penalidades por demoras.
Si el período de gracia finaliza y el Proveedor no logra resultados favorables, se
aplicarán las penalidades, reservándose YCRT el derecho a rechazar el
suministro total o parcialmente, si los Valores de Cumplimiento Obligatorio no se
alcanzan.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
110
ANEXO IV
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE (CARBÓN)
Azufre:
Azufre Total: CERO COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (0,98 %).
Azufre Orgánico: CERO COMA SESENTA Y UNO POR CIENTO (0,61 %).
Azufre Sulfático: CERO COMA CERO DOS POR CIENTO (0,02 %).
Azufre Pirítico: CERO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,35 %).
Análisis Elemental (Base Pura):
Carbono (C) %: 51,4 +/- 1,0.
Oxido férrico (Fe2O3) %: 13,2 +/- 1,5.
Oxido de aluminio (AI2O3) %:21,3 +/- 1,5.
Oxido de Calcio (CaO) %: 6,9 +/- 0,5.
Oxido de magnesio (MgO) %: 1,2 +/- 0,5.
Oxido de titanio (TiO2) %: 1,0 +/- 0,8.
Oxido de manganeso (MnO) %: 0,1 +/- 0,05.
Oxido de sodio %: 1,0 +/- 0,1.
Oxido de potasio (K2O) %: 0,4 +/- 0,1.
Anhídrido sulfúrico (SO3) %: 3,4 +/- 0,5.
Anhídrido fosfórico (P2o5) %: 0,1 +/- 0,05.
Propiedades:
Humedad TRECE COMA OCHO POR CIENTO (13,8 %).
Volátiles TREINTA Y TRES COMA NUEVE POR CIENTO (33,9 %).
Cenizas CATORCE COMA DOS POR CIENTO (14,2 %).
Carbón fijo TREINTA Y OCHO COMA UNO POR CIENTO (38,1 %).
Azufre UNO POR CIENTO (1 %).
F.S.I. (Índice de hinchamiento) (Sin Hinchamientos).
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
111
Temperatura de fusión de cenizas OCHOCIENTOS GRADOS CENTÍGRADOS
(800°C).
Granulometría / Distribución de tamaños (TRECE A DIECIOCHO MILÍMETROS (13
a 18 mm) carbón a pie caldera).
Fusibilidad de cenizas:
Punto de Ablandamiento °C: 1.280 – 1.300.
Punto de Fusión °C: 1.350 – 1.420.
Punto de Licuación: °C: 1.440 – 1.490.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
112
ANEXO V
NORMAS A UTILIZAR
Las partes bajo presión serán diseñadas de acuerdo al Código ASME (American
Society of Mechanical Engineers) secciones I, II, V y IX y las normas NFPA.
Recipientes a presión. El diseño, selección de materiales, fabricación, inspección,
pruebas, criterios de aprobación y documentación resultante de las distintas etapas
a cumplir se utilizará la Secc VIII Div.1 “Pressure Vessels” del Código ASME.
Todas las soldaduras se realizarán en un todo de acuerdo con las normas A.W.S.
(American Welding Society) en cuanto a los materiales de aporte utilizados y con el
Código ASME Sección VIII y IX en lo referente a métodos y procedimientos de
soldadura.
La instalación eléctrica cumplirá con las normas IRAM correspondientes y
reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina.
El diseño de las obras civiles y electromecánicas tendrán en cuenta las
características sísmicas de la zona. Por ello se ajustará a las normas CIRSOC 103
Zona 1, con un espectro para suelo de categoría II (Normas Argentinas Para
Construcciones Sismorresistentes).
El nivel de vibraciones satisfará los requerimientos de la norma: ISO 2373, ISO
3945, VDI 2056 o IEC 34-14.
El nivel de ruido será inferior al indicado según norma ISO 2631/2 ISO 5349. El nivel
de ruido se comprobará de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2437 e IEC
551.
El proveedor indicará, expresamente, las normas a las que se ajustará el diseño de
las restantes partes.
Se utilizarán materiales ASTM para los tubos sometidos a presión, cabezales y
piping. Los espesores de tubos, cabezales, alimentadores, tubos de subida y de
bajada estarán de acuerdo con el ASME Boiler Code.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
113
ANEXO VI
PARAMETROS PARA EMISIONES CALDERA 4:
En materia de calidad atmosférica la Ley N° 20.284 declara sujetas a sus
disposiciones y las de sus Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir
contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias
que adhieran a la misma.
La Provincia de SANTA CRUZ no ha regulado en forma específica la protección de
recurso aire, relevándose únicamente la Ley N° 1.313 que adhiere a la Ley Nacional
N° 20.284 que regula la contaminación atmosférica a nivel nacional. Relacionado
con las emisiones gaseosas el Decreto N° 7/2006 de la Provincia de SANTA CRUZ
presenta límites para diversos compuestos. Dichos valores son a su vez
coincidentes con los establecidos por el Decreto Nacional N° 831/93.
Entre dichos parámetros normados no se encuentran los parámetros a tener en
cuenta para la combustión de carbón, con excepción de los óxidos de nitrógeno, el
cual no obstante se encuentra expresado en mg/s.
Por tal motivo, se han tomado como referencia a los fines de la presente evaluación
los niveles guía de emisión para contaminantes habituales presentes en efluentes
gaseosos para nuevas fuentes industriales, establecidos por el Decreto N°
3395/1996 de la Provincia de BUENOS AIRES (Tabla XX), los cuales abarcan los
parámetros que interesan monitorear en este caso.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
114
Contaminante Concentración ( mg/N ; gr/seg) Caudal (m3 másica)
DIÓXIDO DE AZUFRE 500 NE
MONÓXIDO DE CARBONO
(Combustible Sólido)
(Combustible Líquido)
(Combustible Gaseoso)
250 NE
175 NE
100 NE
ÓXIDOS DE NITRÓGENO
(Expresado como Dióxido de Nitrógeno)
(Otros Procesos Industriales)
(Procesos de Combustión)
200 NE
450
MATERIAL PARTICULADO TOTAL 250 NE
PLOMO 10 NE
Nm3 significa expresado a (273.13 ºK = 0ºC y 1 ATM).
NE indica valor no establecido.
Valores medidos en chimenea.
Tabla XX. Niveles guía de emisión para contaminantes habituales presentes en
efluentes gaseosos para nuevas fuentes industriales, establecidos por el Decreto N°
3395/1996 (Anexo IV) de la Provincia de BUENOS AIRES.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
115
ANEXO VII
PLANOS DISPONIBLES EN YCRT
- Corte de la Caldera. Conjunto - Plano N° 0KTK 9800-228
- Corte de la Caldera. Conjunto - Plano N° 0KTK 9800-316
- Sistema de Parrilla Giratoria. Conjunto - Plano N° 01.3.215-A
- Emparrilado Modificado - Plano N° U.M. 1.350
- Sistema de Reinyección de Cenizas. Conjunto - Plano N° 01.3.290
- Chimenea - Plano N° 1M 8809-39
- Estructura Metálica de Carbón - Plano N° 0.PK.3147
La Planta Termoeléctrica Río Turbio cuenta con planos e información técnica
referida a las Caldera N° 4.
Durante la visita obligatoria el oferente tendrá acceso a la información disponible, no
pudiendo luego alegar desconocimiento de aspectos que reduzcan la calidad de las
prestaciones solicitadas.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
116
ANEXO VIII
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA
La Contratista una vez realizada la Recepción Provisoria de la Obra deberá entregar
al Comitente la siguiente documentación, por triplicado y en base magnética, todo en
idioma castellano:
1 Documentación de la Ingeniería
Antes de los NOVENTA (90) días corridos, contados desde la fecha del Contrato,
el Contratista deberá entregar los cálculos, descripciones, especificaciones,
planos, todo a nivel de ingeniería de detalle
1.1 La ingeniería de detalle y de construcción,
1.2 La fabricación y construcción de los equipos principales y sus equipos
auxiliares asociados,
1.3 La fabricación y construcción de componentes y materiales correspondientes
a los diferentes sistemas e instalaciones del alcance del suministro,
1.4 Las pruebas de fábrica,
1.5 Memoria descriptiva del diseño y fabricación de todos los componentes
1.6 Cronograma definitivo de desmontaje de la caldera existente, fabricación de
componentes nuevos y montaje
1.7 Cálculo de las fundaciones de Caldera y auxiliares, incluyendo planos de
detalle e informes de cálculo.
1.8 Para todos los motores eléctricos tipo, modelo, potencia, tensión, intensidad
de corriente, frecuencia, sistema de arranque, protecciones, señalización, etc.
2 Documentación para el Proceso de Puesta en Marcha
Antes de los SESENTA (60) días corridos, previos a la iniciación del
precomissioning, el Contratista entregará:
2.1 Descripción del Programa de Puesta en Marcha.
2.2 Organización de las pruebas y ensayos.
2.3 Cronograma del proceso, hasta finalizar la marcha industrial.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
117
2.4 Planillas para el registro de resultados de las pruebas y ensayos (Protocolos
Técnicos).
3 Documentación Conforme a Obra.
Antes de los TREINTA (30) días corridos, contados desde la finalización de la
marcha industrial, el Contratista entregará:
3.1 Manuales de Operación y de Mantenimiento. Incluirán detalle de las
recomendaciones e instrucciones que a juicio de los fabricantes y/o Oferentes
fueran convenientes ser tenidas en consideración por YCRT, para las
actividades de Operación y Mantenimiento.
3.2 Folletos técnicos de cada uno de componentes de las instalaciones que sean
de fabricación seriada. Por ej. Instrumental, en los que conste el listado de
componentes, curvas características, rango de regulación, etc.
3.3 Planos, memorias Conforme a Obra de todas las instalaciones y equipos,
3.4 Planos de P&I de todos los sistemas que componen la provisión, incluyendo
detalles de materiales y calidades.
3.5 Documentación original referida a las tramitaciones realizadas por la
Contratista ante Organismos Oficiales, Colegios Profesionales, etc.,
necesarias para lograr la aprobación de las instalaciones incluidas en este
PET.
3.6 Constancias emitidas por los Organismos competentes de aprobación y
habilitación para operar en forma normal las instalaciones del PET, tanto a
nivel Municipal, como Provincial y/ Nacional.
3.7 Protocolos técnicos de ensayos de equipos, celdas eléctricas, instrumental de
proceso, arrancadores, ventiladores, etc.
3.8 Listado de repuestos críticos para DOS (2) años de operación, TRES (3)
años, CINCO (5) años, con su identificación tal que YCRT pueda adquirirlos
directamente del fabricante.
3.9 Lista de herramientas e instrumental necesario para la operación y
mantenimiento correctivo y preventivo.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería
“2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”
ANEXO I
118
3.10 Detalle de las recomendaciones e instrucciones que a juicio de los
fabricantes y/o Oferentes fueran convenientes ser tenidas en consideración
por YCRT, para las actividades de Operación y Mantenimiento.