MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ...

de 109

PLIEGO

FERIA INCLUSIVA

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR

Código del proceso:

FI-EPP-859965-21

Objeto de la contratación:

“MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP

PETROECUADOR”

Quito, noviembre 2021

de 109

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

ÍNDICE

SECCIÓN I CONVOCATORIA

SECCIÓN II CONDICIONES GENERALES

2.1 Condiciones de inclusión 2.2 Inhabilidades 2.3 Uso del Pliego 2.4 Cronograma 2.5 Causas de Rechazo 2.6 Verificación de la documentación presentada y convalidación de errores 2.7 Garantías 2.8 Cancelación del Procedimiento 2.9 Declaratoria de Procedimiento Desierto 2.10 Adjudicatario Fallido 2.11 Reclamos 2.12 Administración del Contrato 2.13 Cumplimiento de requisitos mínimos 2.14 Adjudicación y Publicación 2.15 Contrato

SECCIÓN III CONDICIONES PARTICULARES

3.1 Objeto de la contratación 3.2 Vigencia de la Oferta 3.3 Plazo de Ejecución 3.4 Presupuesto Referencial 3.5. Costo de los Bienes 3.6. Especificaciones Técnicas 3.7 Forma de presentar la Oferta

SECCIÓN IV FORMULARIO DE LA OFERTA

4.1 Carta de Presentación y Compromiso 4.2 Datos Generales del Oferente 4.3 Tabla de Cantidades y Precios 4.4 Adhesión a las Especificaciones Técnicas y condiciones económicas del

procedimiento de contratación 4.5 Nómina de Socio(s), Accionista(s) o Partícipe(s) de personas jurídicas y

disposiciones específicas para personas naturales, oferentes 4.6 Criterios de Inclusión 4.7 Otros Parámetros Resueltos por la EP PETROECUADOR 4.8 Compromiso de asociación o consorcio 4.9 Declaración anticorrupción

de 109

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

“SECCIÓN I”

CONVOCATORIA La EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR, convoca a través del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública: www.compraspublicas.gob.ec y del medio de comunicación: diario El Universo, según lo previsto en el artículo 67 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP), a todas las personas naturales o jurídicas, ya sea de manera individual o a través de asociaciones o consorcios legalmente constituidas o con compromiso de asociación o consorcios u Organizaciones de Integración Económica, cuando se trate del sector EPS, que estén domiciliadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, para que presenten sus ofertas relacionadas con la adquisición de “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”, que estén habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones de inclusión:

1) Productores Individuales; 2) Organizaciones de economía popular y solidaria conformadas en los sectores comunitarios,

asociativos y cooperativos; 3) Unidades Económicas Populares; 4) Artesanos; y, 5) Micro y pequeñas unidades productivas.

En el caso de que participe un consorcio, todos los proveedores que lo conformen deberán cumplir con las condiciones de inclusión antes señaladas. Los proveedores podrán presentar sus ofertas individualmente o asociados o consorciados u Organismo de Integración Económico, cuando se trate del sector EPS, o con compromiso de asociación o consorcio. En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas unidades productivas, los accionistas o socios de éstas también deberán cumplir con la condición de ser micro o pequeñas unidades productivas. Presupuesto Referencial y Certificación de Partida Presupuestaria: El presupuesto referencial es de USD 202,427.80 (Doscientos dos mil cuatrocientos veinte y siete con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA. Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria denominada: Materiales misceláneos de Operaciones - Materiales y suministros (excepto para mantenimiento) De conformidad a las Certificaciones Nos. 2373-CERT-PRES-EXP-2021, 2375-CERT-PRES-EXP-2021, 2376-CERT-PRES-EXP-2021 y 2377-CERT-PRES-EXP-2021 de 24 de noviembre de 2021. Código CPC: El Código del Clasificador Central del Producto a utilizar (nivel 9) es el No. 4299217233 HERRAMIENTAS MANUALES Precio Unitario: El precio unitario al que el oferente deberá adherirse, se detalla a continuación:

http://www.compraspublicas.gob.ec/

de 109

GRUPO 1 CPC 4299217233

Ítem Código CPC Descripción UDM Precio

Unitario Cantidad

Total Costo Total

1 622650012 ROLLO ABRASIVO GRANO 60 PARA METALES RL 155.00 3 465.00

2 421901052 ACOPLE RAPIDO 1/4in ROSCA INTERNA; APLICACION: CONEXION MANGUERAS DE AIRE

EA 2.10 10 21.00

3 369400017 BALDE PLASTICO, CAPACIDAD DE 5 GALONES EA 6.90 4 27.60

4 622650012 BOLAS DE WIPE EA 0.18 1450 261.00

5 4299215110 BROCAS PARA CONCRETO # 10 EA 6.88 30 206.40



8 2732009129 CABO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ( > = 3 HEBRAS TORCIDO, DIAMETRO 3/8in), ROLLO DE 600ft.

RL 84.60 30 2,538.00

9 2732009129 CABO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, 3 HEBRAS TORCIDO, DIAMETRO 1/4in, ROLLO DE 200m.

RL 91.40 34 3,107.60

10 622650012 CADENA DE 1/2in DE 10mt DE LONGITUD EA 70.00 14 980.00

11 622650012 CADENA GALVANIZADA DE 1/2in MT 3.60 220 792.00

12 429921112 CANDADO 60mm RECTANGULAR EA 28.85 78 2,250.30

13 429921112

CANDADO DE SEGURIDAD PARA BLOQUEO MASTER, CUERPO DE ACERO LAMINADO RESISTENTE A LA OXIDACION, ARCO DE 2in (51mm) DE ACERO SOLIDO

EA 25.86 220 5,689.20

14 429921112 CANDADO, ACERO INOXIDABLE, 40mm EA 19.33 90 1,739.70

15 429921112 CANDADO;60X46X20mm, 10mm, 35mm, COLOR BRONCE SATINADO, 2 LLAVES, RECTANGULAR

EA 28.55 50 1,427.50

16 4299217233 CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE 10in, DIAMETRO 10in, ANCHO DE CARA: 2in, GROSOR DE HILO: 0.0140in

EA 25.85 42 1,085.70

17 622650012 CINTA METRICA 50m, PLASTICA REFORZADA, FIBRA DE VIDRIO

EA 38.60 11 424.60

18 622650012 CINTA SELLADORA DE TEFLON, ROLLO DE 3/4in x 43ft x 0.20mm, MATERIAL: PTFE

RL 1.75 512 896.00

19 429213119 COMBO DE BRONCE ANTICHISPA, 15lb, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ERGONONICO, ANTIDESLIZANTE

EA 1,134.12 6 6,804.72

20 4299217233

CORTADOR DE ZUNCHOS, ESPESOR DE LA CORREA 0.050; ANCHO CORREA DE 1-1/4in ,12in DE LA HERRAMIENTAS, CORTE AL CORTE, PARA LA CORREA PLANA.

EA 112.90 4 451.60

21 429442221 CUMBRERO STEEL PANEL 3 METROS LONGITUD ESPESOR 0.40 MILIMETROS PREPINTADO VERDE

EA 18.90 30 567.00

22 379100011 DISCO ABRASIVO DE CORTE, 4in x 1/8in x 7/8in, PARA METAL

EA 1.88 118 221.84

23 622650012 DISCO DESBASTE, 7in x 1/4in x 7/8in (PARA METAL)

EA 6.30 202 1,272.60

de 109

24 4299925210 ESCALERA TELESCOPICA DE 32 PELDAÑOS, CAPACIDAD 136 Kg, peso 27 kg

EA 471.80 1 471.80

25 3899300112 ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE EA 2.99 175 523.25

26 4299217233 FLEXOMETRO DE 5m, HOJA DE 1/2in, EN CENTIMETROS Y PULGADAS, CON CLIP DE CINTURON Y BOTON DE BLOQUEO

EA 8.90 71 631.90

27 4299215110 GRATA CIRCULAR TRENZADA, CON TUERCA, MEDIDAS: 4-1/2in x 5/8in

EA 7.98 120 957.60

28 4299215110 GRATA CIRCULAR TRENZADA, CON TUERCA, MEDIDAS: 7in x 5/8in

EA 17.93 120 2,151.60

29 4299217233 JUEGO DE COPAS MANDO 1/2in, 19 PIEZAS, 6 PUNTOS

SET 187.50 7 1,312.50

30 4299217233 JUEGO DE PIEDRAS PARA CHISPERO, 5 PIEZAS/JUEGO

EA 3.00 50 150.00

31 4299217233 LAVE PICO DE LORO 8in EA 17.60 74 1,302.40

32 622650012 LIJA DE DISCO, GRANO 120, MEDIDAS: 7in x 7/8in

EA 1.98 24 47.52

33 622650012 LIJA DE DISCO, GRANO 80, MEDIDAS: 7in x 7/8in EA 1.98 36 71.28

34 4299217233 LLAVE DE PICO 1-1/2in, 12in EA 19.50 2 39.00

35 4299217233 LLAVE DE PICO 12in CROMADA EA 19.50 79 1,540.50

36 4299217233 LLAVE DE PICO 18in EA 29.25 31 906.75

37 4299217233 LLAVE DE PICO 6in CROMADA EA 6.90 28 193.20

38 4299217233 LLAVE DE TUBO, 12in, ACERO FORJADO EA 18.90 39 737.10


40 429212013 LLAVE INGLESA DE 10in CROMADA EA 14.10 11 155.10


42 4299217233

LLAVE PARA TUBOS DE HIERRO FUNDIDO, SERVICIO PESADO, 14in, MANDIBULA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, APERTURA Y CAPACIDAD DE LA MADIBULA: 2in, ROSCAS TIPO AUTOLIMPIEZA

EA 44.25 25 1,106.25

43 4299217233 LLAVE PICO DE LORO 5in EA 7.30 15 109.50

44 4299217233 LLAVES DE COPA (RACHAS) DE 3/8in A 1-1/2in CON MANGO EXTENSIONES Y DEMAS ADITAMENTOS.

SET 79.83 15 1,197.45

45 447500032 MACHETE; 24 PULG.; ACERO EA 5.98 75 448.50

46 622650012 MANGUERA AIRE, 3/8in x 50ft, CASCO SAND BLASTING 4465-00 EB x 1F 200psi

EA 35.12 1 35.12

47 326000944

MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR BLANCO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 4.55 90 409.50

48 429213111 MARTILLO CON UÑA DE RASGADO, 16 Oz., MANGO METALICO

EA 9.98 7 69.86

49 429213111 MARTILLO DE BOLA DE 12 OZ EA 8.90 30 267.00

50 4292100117 NIVEL DE 24in DE ALUMINIO CON 3 BURBUJAS EA 17.20 3 51.60

51 4292100117 PALA CON PUNTA CUADRADA, CABO DE MADERA

EA 14.80 10 148.00

52 4292100117 PALA CON PUNTA REDONDA, CABO DE MADERA EA 14.80 50 740.00

53 4299217233 PALANCA DE FUERZA (PATA DE CABRA) ACB ( EA 19.10 3 57.30

de 109

AGENCE COMERCILAE BANSE) DIAMETRO 19mm LARGO 500 mm

54 4299217233 PLAYO DE PRESION RECTO 10in EA 15.75 6 94.50

55 622650012 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA # 240 EA 0.75 160 120.00

56 271500211 SACO DE YUTE, CAPACIDAD 100 LIBRAS, TEJIDO DE ALTA DENSIDAD.

EA 0.50 3253 1,626.50

57 622650012 TACO FISCHER # 8 EA 0.08 668 53.44

58 622650012

TIZA PARA MARCADO, TIPO: REFRACTARIO, LONGITUD: 5in, FORMA: RECTANGULAR 3/8in x 3/16in, COLOR BLANCO, TAMAÑO: 14mm x 5mm x 125mm

EA 1.85 300 555.00

59 622650012 UNION TWINLINE HOSE, UNION PARA MANGUERA GEMELA, CONTROL REMOTO 3/16in

EA 5.88 2 11.76

50,668.69

GRUPO 2 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total

1 421901052 ACOPLE RAPIDO DE 3in, C-300, MACHO - HEMBRA

EA 18.60 2 37.20

2 429210015 AZADON CON MANGO DE MADERA, FORJADO EN UNA SOLA PIEZA, ANCHO DE HOJA 7-1/2in

EA 20.55 14 287.70

3 4292100117 BARRETA DE 18 LIBRAS, CUERPO REDONDO PARA MEJOR AGARRE, TEMPLADAS PARA LARGA DURACION Y RESISTENCIA MECANICA

EA 28.90 3 86.70





RL 84.60 32 2,707.20



10 429921112


EA 25.86 230 5,947.80

11 429921112 CANDADO ROJO, DE ALUMINIO SOLIDO DE 1-1/2in ANCHO x 3/4in GROSOR

EA 21.84 35 764.40



EA 28.55 45 1,284.75

14 4299217233

CEPILLO CERDAS DE BRONCE, DIAMETRO DE LA CERDA: APROX. 35mm, DIAMETRO DE MANGO: APROX. 3-1/2in x 3/4in x 1/2in ( L X W X H), MANGO DE PLASTICO

EA 6.60 38 250.80

15 622650012 CINTA ELECTRICA DE CAUCHO AUTOFUNDENTE EA 18.99 12 227.88


RL 1.40 1900 2,660.00

de 109

17 429993125 CLAVO 3-1/2in ACERO LB 1.65 20 33.00

18 429993125 CLAVO COMUN CABEZA PLANA DE 3in LB 1.55 20 31.00

19 429993125 CLAVO COMUN, CABEZA PLANA DE 2-1/2in LB 1.55 20 31.00


EA 1,134.12 6 6,804.72

21 2732009129 CUERDA DE POLIPROPILENO, DIAMETRO 1/2in DE ALTA RESISTENCIA, ROLLO DE 300m

RL 197.30 10 1,973.00

22 622650012

CUERDA PARA TOMA MUESTRAS (LADRON) DE CRUDO PETROLEO, ANTIESTATICA Y ANTICORROSIVA SEGURA Y RESISTENTE, ROLLO DE 1/4 PULGADA POR 50 PIES, 100% ALGODON CON UN GANCHO DE PRESION.

RL 28.59 16 457.44


EA 18.90 30 567.00

24 379100011 DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL, MEDIDAS: 7in x 1/8in x 7/8in

EA 3.80 175 665.00


26 3899300113 ESCOBA DE PLASTICO RIGIDO INDUSTRIAL PARA EXTERIOR

EA 3.80 80 304.00

27 4299217233 ESCUADRA METALICA 12in EA 6.80 4 27.20


29 622650012 EXTENSION ELECTRICA No. 12AWG, 50 METROS EA 49.54 8 396.32

30 622650012 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 30m EA 60.10 22 1,322.20

31 444610021 JUEGO DE BROCAS CORTAS HSS-G-DIN 338 PARA METAL, JUEGO DE 29 PIEZAS EN CASSETTE METALICA,

SET 85.40 22 1,878.80

32 444610021 JUEGO DE BROCAS DE COBALTO HSS-E DIN 338 PARA METAL, JUEGO DE 29 PIEZAS EN CASSETTE DE PLASTICO

SET 85.40 30 2,562.00

33 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES PLANO SET 28.64 46 1,317.44

34 4299217233 JUEGO DE LLAVE MIXTA DE 6 A 25mm, 20 PIEZAS, ANTICHISPA

SET 157.71 10 1,577.10


36 4299217233 LLAVE DE PICO NIQUELADA 1/2in EA 12.50 4 50.00

37 4299217233 LLAVE DE TUBO 8in, ACERO FORJADO EA 12.40 34 421.60




41 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 18 1,436.94


de 109

45 622650012 MANGUERA PARA SANDBLASTING,4 PLYMARCO 1-1/4in,RL. 50FT

EA 35.12 1 35.12

46 326000944


EA 4.55 84 382.20




EA 14.80 10 148.00


51 4292100117 PALA EXCAVADORA MANUAL, MANGO DE MADERA

EA 25.00 2 50.00

52 429990832

PERNOS DE ANCLAJE TIPO I, ASTM A307, D=3/4in L 450MM, L ROSCADA=175MM, CON TRES TUERCAS Y 2 ARANDELAS GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM A123-09

EA 7.50 40 300.00

53 622650012 PLANCHA DE ASBESTO GRAFITADO, PARA EMPAQUE,3/16in X 60ft X 120ft

EA 15.80 10 158.00



56 271500211 SACO DE POLIPROPILENO, CAPACIDAD 150lb, 25 x 38in, COLOR NEGRO

EA 0.60 100 60.00


EA 0.50 3250 1,625.00

58 4299217247

TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL, DE 5mm x 38mm DE LONGITUD, PUNTA MECHA, CABEZA EXAGONAL, INCLUYEN ARANDELA Y EMPAQUE DE CAUCHO

EA 0.15 400 60.00

50,420.71

GRUPO 3 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total

1 622650012 ABRAZADERA 3/4in, MATERIAL RECUPERADO EA 0.75 20 15.00

2 622650012 AGUJA PARA LIMPIEZA DE BOQUILLAS. EA 4.10 24 98.40

3 412660012 ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRE NRO. 12

KG 3.97 12 47.64

4 622650012 AMARRA PLASTICA NEGRA 14cm PAQUETE 100 UNIDADES

PCK 8.94 100 894.00


PCK 12.60 69 869.40

6 622650012 AMARRAS PLASTICAS NEGRAS 20cm, 100 EA/PACK

PCK 18.40 34 625.60

7 2732009129 CABO DE NYLON D=1/2in (PRESENTACION ROLLO DE 50M)

RL 150.00 3 450.00

8 429921112 CANDADO AZUL, DE ALUMINIO SOLIDO DE 1-1/2in ANCHO x 3/4in DE GROSOR

EA 22.14 30 664.20

de 109

9 429921112 CANDADO DE ACERO INOXIDABLE, ANCHO: 50 MM.

EA 28.10 90 2,529.00

10 429921112


EA 25.86 193 4,990.98


EA 21.84 37 808.08


13 622650012 CANECA METALICA DE 5gal EA 71.42 30 2,142.60

14 4292100116 CARRETILLA METALICA CON LLANTA NEUMATICA REFORZADA, TACON ESTABILIZADOR, CAPACIDAD 56 LITROS

EA 59.60 7 417.20


EA 87.50 18 1,575.00

16 4299217233 CEPILLO CON CERDAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA

EA 3.75 195 731.25

17 429213119 COMBO DE ACERO, 2-1/2in, LONGITUD TOTAL 31-1/2in, STELL, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 12.36lb, PESO-CABEZA 10lb

EA 51.45 3 154.35


EA 1,134.12 7 7,938.84


RL 197.30 9 1,775.70

20 2732009129 CUERDA FLEXIBLE, NYLON, 1/4in x 50ft EA 18.99 16 303.84


EA 3.80 153 581.40

22 622650012 DISCO DE CORTE, 7in x 1/16in x 7/8in, PARA METALES (ACERO)

EA 2.70 60 162.00

23 622650012

DISCO PARA ESMERIL, 8in (DIAMETRO EXTERIOR) x 3/4in (ESPESOR) x 5/8 (DIAMETRO INTERIOR) GRANO FINO #46, PARA ESMERIL DE BANCO (PIEDRA)

EA 19.65 2 39.30

24 622650012

DISCO PARA ESMERIL, 8in (DIAMETRO EXTERIOR) x 3/4in (ESPESOR) x 5/8 (DIAMETRO INTERIOR) GRANO GRUESO #36, PARA ESMERIL DE BANCO (PIEDRA)

EA 19.65 2 39.30


26 622650012 EXTENSION ELECTRICA CON ENCHUFE Y TOMACORRIENTE DE 10m DE LARGO PARA 110 V

EA 19.45 93 1,808.85

27 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA SET 28.64 35 1,002.40

28 4299217233 JUEGO DE LIMAS, CON MANGO 14cm, INCLUYE FORMAS PLANA, PLANA EN PUNTA, CUADRADA, TRIANGULAR, REDONDA Y 1/2 CAÑA.

EA 32.50 55 1,787.50

29 4299217233 JUEGO DE LLAVES EXAGONALES, 0.28 - 1in EA 42.95 29 1,245.55

30 4299217233 JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4in A 2in (26 PIEZAS)

SET 125.50 8 1,004.00

31 622650012 LIJA DE AGUA # 120, HOJA 9inx11in EA 0.55 25 13.75


33 622650012 LIJA DE AGUA #150, HOJA 9inx11in EA 0.55 56 30.80

de 109





38 4299217233 LLAVE DE TUBO, 36in, ACERO FORJADO EA 58.79 20 1,175.80



41 326000944

MARCADOR DE ESCRITURA, COLOR BLANCO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA DE FELTRO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 4.55 36 163.80

42 326000944

MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR AMARILLO, TIPO MARCADOR PERMANENTE, PUNTA NUMERO 3.5mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 4.55 54 245.70

43 326000944

MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR NEGRO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 4.55 40 182.00

44 429213111 MARTILLO CARPINTERO, MANGO DE MADERA CABEZA DE ACERO FORJADO TEMPLADO Y DUREZAS HOMOGENEAS

EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 10 148.00

46 429990832 PERNOS DE ANCLAJE, D=1/2in, L=4-1/2in, ASTM A307

EA 2.32 40 92.80

47 4299217233

PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL A PRESION, BOQUILLA DE 0.063in/1.6mm, CONSUMO AIRE DE 4 A 7CFM PRESION DE AIRE DE 50 A 60psi, ENTRADA DE AIRE 1/4NPT MANG. 3/8in LARGO TOTAL 7in

EA 48.10 2 96.20

48 429442221

PLANCHAS STEEL PANEL PARA CUBIERTAS AR-2000 O SIMILAR DE 4.50m x 1.00m, E= 0.40mm PREPINTADO DE VERDE INCLUIDO ACCESORIOS PARA INSTALACION (PERNOS Y OMEGAS)

EA 45.80 150 6,870.00

49 4299217233 PLAYO DE EXPANSION 14in EA 12.15 15 182.25



52 622650012

PLOMADA DE 6in, 20oz, DE BRONCE PARA CINTA DE CALIBRACION FORMA CILINDRICA CON PUNTA CONICA DE LATON MACIZO GRADUADA EN PULGADAS A 1/8 Ths.

EA 21.30 20 426.00

53 379200111 ROLLO DE PIOLA PLASTICA CONSTRUCCION NUMERO 4, ROLLO DE 310m DE LONGUITUD

RL 5.50 20 110.00

54 379200111 ROLLO DE PIOLA PLASTICA CONSTRUCCION NUMERO 6, COLOR ROJO, ROLLO DE 190m DE LLONGUITUD

RL 4.25 2 8.50

55 622650012 SELLADOR SILICON ROJO, ALTA TEMPERATURA, PRESENTACION 70ml o 30oz

EA 5.25 144 756.00

56 4299217233 SERRUCHO 20in PROFESIONAL EA 15.30 4 61.20

57 4299217233 SERRUCHO CARPINTERO DE 18 PULG. EA 14.20 12 170.40

58 379200111 SOGA PLASTICA 15mm X 100M DE 5/8in; REF. RL 57.40 11 631.40

de 109

ECOLOGICO

50,666.78

GRUPO 4 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total

1 412660012 ALAMBRE GALVANIZADO #18, DE AMARRE; 20 KG/RL

RL 52.80 2 105.60


PCK 8.94 107 956.58


PCK 12.60 70 882.00


PCK 18.40 30 552.00

5 4292100117 ARCO DE SIERRA, PARA HOJA DE 12in EA 5.80 11 63.80

6 622650012 BOQUILLA 3/8in, # 6 EA 5.90 2 11.80

7 2732009129 CABO DE NYLON D=1/4in (PRESENTACION ROLLO DE 50 METROS)

RL 58.30 2 116.60

8 4299217233

CAJA DE HERRAMIENTAS PORTATIL PARA 62 PIEZAS, MEDIDAS: 9-1/2in x 20in x 8-1/2in, MATERIAL: ACERO CON BANDEJA COLOR: ROJO COMPARTIMENTOS: 2, SISTEMA BLOQUEO: BROCHE

EA 112.60 10 1,126.00

9 4299217233

CAJA DE HERRAMIENTAS PORTATIL TIPO PLEGABLE, 3 COMPARTIMENTOS MEDIDAS: 470x220x260mm, METALICO MANGO TUBULAR SISTEMA BLOQUEO: BROCHE

EA 179.65 6 1,077.90


EA 22.14 36 797.04


EA 28.10 87 2,444.70

12 429921112


EA 25.86 150 3,879.00

13 429921112 CANDADO, ACERO INOXIDABLE, 40mm EA 19.33 50 966.50

14 622650012 CEMENTO PORTLAND CON FUNDA PLASTICA, 50kg

SX 10.20 40 408.00


EA 3.75 200 750.00

16 4299217233 CEPILLO DE ACERO, MANGO PLASTICO 135mm LONG.

EA 4.86 134 651.24

17 4299217233 CEPILLO DE ALAMBRE DE BRONCE MANGO PLASTICO

EA 4.65 75 348.75

18 3692000118 CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO, 600 V, ROLLO: 3/4in x 20m, COLOR VERDE

RL 3.80 24 91.20

19 429213119 COMBO 10lb, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ERGONOMICO, ANTIDESLIZANTE

EA 46.90 2 93.80


EA 36.90 21 774.90

21 429213119 COMBO DE BRONCE ANTICHISPA, 15lb, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ERGONONICO,

EA 1,134.12 7 7,938.84

de 109

ANTIDESLIZANTE

22 429213119 COMBO DE BRONCE, 2in, LONGITUD TOTAL 14in, BRASS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 4.38lb, PESO-CABEZA 3.8lb

EA 245.60 15 3,684.00

23 2732009129 CUERDA DE POLIPROPILENO, DIAMETRO 3/8in DE ALTA RESISTENCIA, 3 HEBRAS TORCIDO, ROLLO DE 200m

RL 91.30 10 913.00

24 622650012 EMPAQUES PARA ACOPLES DE MANGUERAS DE AIRE DE 1-1/2in

EA 2.00 8 16.00

25 4299925210 ESCALERA MULTIUSO DE ALUMINIO DE 3x4 - 3.4mt.

EA 168.12 3 504.36



EA 3.80 78 296.40

28 429214911 HOJA DE SIERRA DE MAQUINA BI-METALICA PARA CORTE DE MAQUINA DE VAIVeN HSS

EA 2.10 15 31.50

29 429214411 HOJA DE SIERRA PARA METAL, MATERIAL BIMETALICA, LONGITUD (PULG.) 12, 24 DIENTES POR PULGADA

EA 2.15 32 68.80

30 444610021 JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE 1/16in A 1/2in (29 PIEZAS) PARA METAL

SET 85.40 6 512.40

31 444610021 JUEGO DE BROCAS DE ACERO DE 5/32in A 3/8in (5 PIEZAS) PARA CONCRETO

SET 52.80 6 316.80

32 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA SET 28.64 31 887.84

33 4299217233 JUEGO DE LLAVES ALLEN LAR T/BOLA 050 A 3/8 13PC

SET 42.95 28 1,202.60

34 4299217233 JUEGO DE LLAVES MIXTAS BOCA Y COPA MOVIL 3/8in, 7/16in, 1/2in, 9/16in, 5/8in, 11/16in, 3/4in, 7 PIEZAS, 12 PUNTOS

SET 58.90 39 2,297.10

35 622650012 LIJA DE AGUA No 360 EA 0.55 218 119.90

36 4299217233 LLAVE DE TUBO 18in EA 53.90 2 107.80




40 429212013 LLAVE INGLESA DE 36in CROMADA EA 69.76 15 1,046.40

41 4299217233 LLAVE MIXTA 1-15/16in EA 40.43 23 929.89

42 4299217233

LLAVE PARA TUBOS DE HIERRO FUNDIDO, SERVICIO PESADO, 10in, MANDIBULA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, APERTURA Y CAPACIDAD DE LA MADIBULA: 1.5in, ROSCAS TIPO AUTOLIMPIEZA

EA 35.20 21 739.20


44 429921112 LLAVES MAESTRA 401M5 PARA CANDADO SEIRIES A1106

EA 9.97 16 159.52


46 326000944


EA 4.55 54 245.70

47 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR NEGRO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR

EA 4.55 44 200.20

de 109

PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 11 162.80

50 4299217233

PISTOLA PARA PINTAR ALIMENTADA POR GRAVEDAD, VISCOSIDAD DE PINTURA DE BAJA A MEDIA CON JUEGO DE BOQUILLAS, CAPACIDAD VASO: 400ml, BOQUILLA: 1 - 1.8mm

EA 48.10 4 192.40

51 429442221


EA 45.80 150 6,870.00



54 622650012 PORTABOQUILLA 1-1/4in, 50mm NYLON EA 15.76 1 15.76


RL 5.50 29 159.50

56 622650012 TOMACORRIENTE PARA EXTENCION PARA CONECCION A TIERRA DE 120 VOLTIOS

EA 5.40 6 32.40

57 4299217247

TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL, DE 3/8in x 2in DE LONGITUD, PUNTA MECHA, CABEZA HEXAGONAL, INCLUYEN ARANDELA Y EMPAQUE DE CAUCHO

EA 0.17 400 68.00

58 4299217233 ZAPAPICO CON MANGO LARGO DE MADERA EA 15.86 30 475.80

50,671.62

NOTAS:

1) Los precios establecidos en la presente contratación son de adhesión de acuerdo a lo establecido en el artículo 342 y 344 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072.

2) Los proveedores interesados en participar en el presente procedimiento, deberán

adherirse al Formulario 4.“ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO”.

3) El presente proceso contempla adjudicaciones parciales, está dividido en cuatro grupos.

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

GRUPOS TOTAL

GRUPO 1 $ 50,668.69

GRUPO 2 $ 50,420.71

GRUPO 3 $ 50,666.78

GRUPO 4 $ 50,671.62

TOTAL $202,427.80

de 109

En caso de ser adjudicado el oferente renuncia a reajuste de precios conforme al último inciso del art. 131 del RGLOSNCP. Forma de Pago: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario, a partir de la aceptación de la factura por parte del área financiera de EP PETROECUADOR, siempre y cuando se cumpla con las respectivas estipulaciones contractuales y se haya suscrito el Acta Entrega Recepción Única y Definitiva. La factura original deberá ser entregada por LA CONTRATISTA, dentro de los diez días siguientes a la suscripción del acta entrega recepción del bien. Si la factura es objetada y devuelta a LA CONTRATISTA, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada. Si por cualquier motivo EP PETROECUADOR realizare el pago en exceso o indebidamente, podrá solicitar el reembolso correspondiente mediante transferencia o cheque certificado a nombre de EP PETROECUADOR. De los pagos que deba hacer, EP PETROECUADOR retendrá las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. Todos los pagos que se hagan a LA CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de LA CONTRATANTE, previa la autorización del Administrador del contrato. Será responsabilidad de los servidores públicos respectivos, el que no se cumpla oportunamente con las obligaciones de pago previstos en este contrato, a pesar de contar con los recursos económicos suficientes; caso en el que se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP. Plazo de Entrega: El plazo total para la prestación de los bienes contratados será de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 1.- El pliego estará disponible, sin ningún costo, en el portal institucional del SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec). 2.- El cronograma del presente procedimiento será el publicado en el portal institucional del SERCOP. 3.- Para realizar la etapa de socialización; preguntas, respuestas y aclaraciones; y mesas de ayuda, se deberá ingresar a la Página WEB Oficial de la EP PETROECUADOR (www.eppetroecuador.ec), en la que se encuentra habilitado un icono con el título “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”, todos los Proveedores interesados en participar en la socialización que se realizará mediante la plataforma Zoom, deberán obligatoriamente realizar lo siguiente: Descargar desde cualquier navegador el aplicativo Zoom, escoger la opción ENTRAR EN REUNIÓN, colocar el URL y Código de acceso que constan en el Anexo 2 del Pliego. El correo institucional disponible para formular preguntas o solicitar aclaraciones es: [email protected] y/o [email protected], mismas que, serán receptadas de acuerdo al cronograma establecido en la Convocatoria del procedimiento, todos los Proveedores interesados en participar en la conferencia virtual de preguntas y aclaraciones que se realizará mediante la plataforma Zoom, deberán obligatoriamente realizar lo siguiente: Descargar desde cualquier navegador el aplicativo Zoom, escoger la opción ENTRAR EN REUNIÓN colocar el URL y Código de acceso que constan en el Anexo 2 del Pliego.


http://www.eppetroecuador.ec/

mailto:[email protected]

de 109

En vista de la emergencia sanitaria por la cual el país está atravesando y de conformidad al Oficio Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020; y, en concordancia con el artículo 10.1 y 24.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, en relación a la entrega de las ofertas; y, convalidación de errores de ser el caso, se indica lo siguiente: 4.- Forma de presentar la Oferta y Convalidación de Errores: Los Proveedores interesados en participar en el procedimiento de contratación presentarán sus ofertas; y, convalidación de errores de ser el caso, suscritas electrónicamente obligatoriamente a través del aplicativo FIRMA EC, a través del sitio Nextcloud (FTP) que se pone a disposición por parte de la EP PETROECUADOR para lo cual deberán remitirla obligatoriamente de la siguiente manera:

El Oferente deberá subir su oferta suscrita electrónicamente obligatoriamente a través del aplicativo FIRMA EC, a través del sitio Nextcloud (FTP) que se pone a disposición por parte de la EP PETROECUADOR (URL https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec ). Para tener el acceso correspondiente, deberá de manera oportuna enviar una solicitud vía correo electrónico (se sugiere con al menos tres horas previas a la fecha y hora límite establecidas para la Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas) a la dirección: [email protected] y/o [email protected],

El Oferente de preferencia, comprimirá la documentación a remitir (*.zip y/o *.rar) en un solo archivo, misma que deberá contener los archivos en formato PDF (formularios de la oferta firmados electrónicamente de manera obligatoria a través del aplicativo FIRMA EC, junto con los documentos de respaldo, de ser necesario), de igual manera adjuntará el sustento de la adhesión a través del portal de compras públicas; sin limitación en número y tamaño de los archivos a ser cargados como parte de la oferta.

La oferta se presentará conforme a lo solicitado en el pliego hasta la Fecha límite de Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas; aquellas ofertas que se reciban por los medios establecidos por la EP PETROECUADOR posterior al plazo señalado como límite de entrega de ofertas no serán considerados para la evaluación.

Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente de manera obligatoria a través del aplicativo FIRMA EC de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 y 24.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072.

El procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente se lo registrará en el acta correspondiente y será responsabilidad de la entidad contratante.

Cada anexo o documentación de respaldo que se adjunte, y que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita, deberán ser digitalizados y este documento será firmado electrónicamente por el oferente. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en una oferta firmada electrónicamente, siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de anexo, y cumpla con los parámetros establecidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes mencionada.

NOTA: No se receptarán ofertas ni convalidaciones, de manera física. Es obligatorio presentar tanto las ofertas, así como la convalidación de errores, de ser aplicable, con firma electrónica de manera obligatoria a través del aplicativo FIRMA EC, únicamente por el sitio Nextcloud (FTP).

https://nubecontrataciones.eppetroecuador.ec/


de 109

Las ofertas y convalidaciones que no cuenten con firma electrónica por parte del oferente, no podrán ser tomadas en cuenta en la etapa de evaluación y calificación de ofertas. Las ofertas y convalidaciones que no se encuentren firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC, incurrirán en causal de rechazo. De recibirse ofertas cuya firma sea manuscrita y digitalizada (escaneada), se solicitará convalidación, la que consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta con firma electrónica conforme el numeral 4 del artículo 157 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072. La EP PETROECUADOR será responsable de la validación de dicha firma electrónica a través del aplicativo FIRMA EC, de conformidad a la normativa aplicable. Bajo demanda y/o requerimiento el oferente que necesite una mesa de ayuda para presentación de Oferta, deberá de manera oportuna enviar una solicitud vía correo electrónico a la dirección: [email protected] y/o [email protected], de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma del proceso. 5.- Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas.- En esta etapa, los proveedores interesados en participar en el procedimiento, deberán manifestar electrónicamente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del mismo y registrar su capacidad máxima de producción o de prestación del servicio con respecto a lo requerido en los pliegos. 6.- La entrega de los documentos solicitados como requisitos mínimos y del formulario de la oferta de los proveedores interesados en el procedimiento, se realizará desde la culminación de la fecha de socialización, preguntas, respuestas y aclaraciones, hasta la fecha límite para la presentación de dichos documentos (Fecha Límite de Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas), previsto en el cronograma del mismo. 7.- Metodología de evaluación de la documentación de adhesión.- La etapa de evaluación y calificación se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 345 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, bajo la Metodología “Cumple/No Cumple” y Metodología de evaluación por puntaje. Las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en la etapa de Cumple/No cumple, serán puntuadas atendiendo los siguientes criterios de inclusión: Asociatividad, Criterios de Igualdad; y, Parámetros de Calidad. 8.- Los requisitos presentados por los proveedores contendrán los formularios descritos en el presente pliego y toda la documentación que la EP PETROECUADOR solicite para determinar que la condición del participante se adecúe a las condiciones de inclusión previstas en esta convocatoria o para aplicar los parámetros de calificación previstos, siempre que esa documentación no conste en un registro público de libre consulta o que haya sido entregada previamente para la habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP). La EP PETROECUADOR comunicará los resultados de la revisión y validación de la documentación presentada por los participantes, publicando el acta respectiva en el portal institucional del SERCOP. 9.- LA ADJUDICACIÓN SERÁ PARCIAL DIVIDIDO EN CUATRO (4) GRUPOS, sobre la base del cumplimiento de los requisitos mínimos y formularios previstos en el pliego, bajo la metodología cumple/no cumple y por puntaje (criterios de inclusión). 10.- Garantía: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar la siguiente garantía: 10.1 Garantía Técnica.- El oferente que resulte adjudicado deberá presentar la siguiente garantía:


de 109

EXISTE

GARANTÍA

SI NO TIPO OBSERVACIONES

X Garantía

Técnica

Garantía Técnica por cada grupo con una duración de 12 meses, indicando que:

a. Los bienes son nuevos y sin uso. b. Asegurar la calidad de los bienes requeridos. c. Reposición inmediata ante defectos de fabricación, sin

costo alguno para EP PETROECUADOR. d. El producto entregado por la contratista deberá estar en

perfecto estado y listo para su uso y de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en las presentes bases, de no cumplir con esto, la CONTRATISTA, procederá al reemplazo del producto por otros de las mismas o mejores características y en buen estado a fin de cumplir con lo establecido en las bases técnicas.

Acorde a lo que establece el art 76. De la LOSNCP

10.2 Ejecución de la garantía: La garantía podrá ser ejecutada por EP PETROECUADOR

cuando se incumpla con el objeto de lo establecido en los pliegos, oferta técnica y o contrato. En caso de incumplimiento EP PETROECUADOR notificará del particular al SERCOP. Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal.

de 109

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

“SECCIÓN II”

CONDICIONES GENERALES 2.1.- Condiciones de inclusión: La presente Feria Inclusiva es un procedimiento de contratación en el que pueden participar únicamente los proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP), siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones de inclusión establecidas para el efecto y se encuentren domiciliadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana:

1) Productores Individuales; 2) Organizaciones de economía popular y solidaria conformadas en los sectores

comunitarios, asociativos y cooperativos; 3) Unidades Económicas Populares; 4) Artesanos; y, 5) Micro y pequeñas unidades productivas.

En el caso de que participe un consorcio, todos los proveedores que lo conformen deberán cumplir con una de las condiciones de inclusión antes señaladas. Los proveedores podrán presentar sus ofertas individualmente o asociados o consorciados u Organismo de Integración Económico, cuando se trate del sector EPS, o con compromiso de asociación o consorcio. En el caso de personas jurídicas micro y pequeñas, unidades productivas, los accionistas o socios de éstas también deberán cumplir con la condición de ser micro o pequeñas unidades productivas. La EP PETROECUADOR verificará la condición jurídica de cada oferente, a fin de cerciorarse que pertenezca a cualquiera de las categorías previstas; para el efecto podrá solicitar la documentación probatoria correspondiente, siempre que la misma no conste en un registro público de libre acceso o que ésta haya sido previamente entregada para efectos de registrarse y habilitarse en el RUP. 2.2.- Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales contempladas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 110 y 111 de su Reglamento General de aplicación y, en la prohibición señalada en el literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que determina: Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbase a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: (…) “j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés (…)”. En caso de detectar el incumplimiento dentro de la etapa de evaluación de ofertas, si el o los socios son funcionarios públicos en cualquiera de las instituciones o empresas públicas a nivel nacional, la EP PETROECUADOR descalificará a la o las ofertas y los oferentes renunciarán a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento por estas causas.

de 109

Tampoco podrán participar en este procedimiento y por lo mismo se las considerará inhábiles para el mismo, aquellas personas naturales o jurídicas que no cumplan con las condiciones de inclusión previstas en la Convocatoria del presente pliego de Feria Inclusiva. 2.3.- Uso del Pliego: La EP PETROECUADOR elaboró el pliego de Feria Inclusiva en cumplimiento de la LOSNCP, su Reglamento General y demás normativa expedida por el SERCOP, y ha sido adaptado a las necesidades particulares de la Entidad. 2.4.- Cronograma: El cronograma es el publicado en el portal institucional del SERCOP. 2.5.- Causas de Rechazo: Luego de evaluar las ofertas presentadas, la entidad contratante podrá rechazar una o más de ellas por las siguientes causas:

Si se si determinare que el oferente no cumple con las condiciones de inclusión previstas para la Feria Inclusiva.

Si no cumpliera los requisitos mínimos (Evaluación bajo la Metodología Cumple/No Cumple) exigidos en las condiciones generales y específicas del pliego.

Si se hubiera entregado la oferta por un medio distinto al establecido por la EP PETROECUADOR, o después de la fecha y hora establecidas para ello.

Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones de la contratación.

Si la oferta o convalidación no se encuentra suscrita electrónicamente con el aplicativo FIRMA EC, conforme lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072.

Si se evidencia que el oferente ha incurrido en las inhabilidades señaladas en el pliego. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. 2.6.- Verificación de la documentación presentada y convalidación de errores: Luego de realizada la revisión y validación de la documentación de adhesión a las Especificaciones Técnicas y condiciones económicas presentada por el oferente, la EP PETROECUADOR podrá efectuar cualquiera de las siguientes acciones:

a) Solicitar la rectificación de la información al proveedor pudiendo éste volver a presentarla hasta la Fecha límite de Adhesión a las Especificaciones Técnicas y condiciones económicas prevista en el cronograma del procedimiento. Sin embargo, si el proveedor pese a las observaciones emitidas por la EP PETROECUADOR no rectificare la documentación o no la volviese a presentar, no podrá ser considerado para ninguno de los efectos del procedimiento; es decir, su propuesta de adhesión se considerará como no presentada.

b) Proceder del mismo modo señalado en el literal a), si el contenido de los numerales del

formulario de la oferta presentado difiriere del solicitado en el pliego, condicionándolo o modificándolo de tal forma que se alteren las condiciones de la contratación.

c) Descalificar a un proveedor si determinare que este no cumple con las condiciones de

inclusión previstas para la Feria Inclusiva. 2.7.- Garantías: Previa la suscripción del contrato derivado del presente procedimiento, se rendirá la garantía prevista en el artículo 76 de la LOSNCP. 2.7.1 Garantía Técnica.- Emitida por el CONTRATISTA, cuya vigencia será de 12 meses a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva, para los siguientes bienes:

de 109

EXISTE

GARANTÍA


X Garantía

Técnica






2.7.2 Ejecución de la garantía: La garantía podrá ser ejecutada por EP PETROECUADOR cuando se incumpla con el objeto de lo establecido en los pliegos, oferta técnica y o contrato. En caso de incumplimiento EP PETROECUADOR notificará del particular al SERCOP. Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal.

2.8.- Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la Fecha límite de Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas, la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante acto administrativo motivado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 2.9.- Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP según corresponda, a través de acto administrativo debidamente fundamentado. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 2.10.- Adjudicatario fallido: El adjudicatario podrá solicitar y justificar, dentro del término fijado para la suscripción del contrato, la no suscripción del mismo por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas y aceptadas por la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado. En este caso la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado, no le declarará adjudicatario fallido. Si posteriormente, una vez superadas las causas de fuerza mayor o caso fortuito este proveedor solicitare la suscripción del contrato, la EP PETROECUADOR de considerarlo conveniente a sus intereses, podrá hacerlo. Si un oferente se negare, por segunda ocasión y por cualquier causa, a suscribir el contrato, será calificado por la EP PETROECUADOR como adjudicatario fallido y procederá de conformidad a los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. A efecto de notificar al SERCOP deberá observar la resolución emitida al respecto. 2.11.- Reclamos: Para el evento de que los participantes o adjudicatario presentaren reclamos relacionados con los documentos presentados como requisitos mínimos, se deberá considerar

de 109

lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente establecido en la normativa expedida por el SERCOP. 2.12.- Administración del Contrato: La máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado designará a un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. El administrador del contrato queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución. Será el encargado de la administración de la garantía durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área de finanzas a la que le corresponde el control y su custodia. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de este pliego que formará parte del contrato. Tendrá bajo su responsabilidad, entre otras, la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 2.13.- Cumplimiento de requisitos mínimos: La EP PETROECUADOR representada por la Comisión Técnica designada, analizará los documentos solicitados como requisitos mínimos presentados en función del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas previstas en el pliego (Metodología Cumple/No Cumple). Solo aquellas ofertas que cumplan con la etapa de Cumple/No Cumple pasarán a la etapa de evaluación por puntaje. Los participantes podrán en cualquier etapa del procedimiento, siempre que no haya culminado ya la etapa de presentación de ofertas y verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, solicitar a la EP PETROECUADOR asistencia a fin de que puedan presentar correctamente su oferta, así como su adhesión a través del portal institucional del SERCOP. 2.14.- Adjudicación y publicación: Dentro del término previsto en el cronograma del procedimiento, la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado, resolverá sobre la adjudicación en función del cumplimiento de las condiciones de participación previstos en el pliego. La EP PETROECUADOR adjudicará de manera parcial (cuatro grupos) los respectivos contratos a los proveedores cuya documentación hubiere sido revisada y validada. La EP PETROECUADOR adjudicará los contratos a través de resolución motivada, que se publicará en el portal institucional del SERCOP. Si una vez concluida la etapa de presentación y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos, la EP PETROECUADOR no hubiere podido dar a conocer los resultados del procedimiento respecto de la adjudicación efectuada deberá, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, publicarlos de manera obligatoria. La EP PETROECUADOR adjudicará el procedimiento de Feria Inclusiva de acuerdo al orden de prelación del puntaje obtenido en la calificación de los criterios de inclusión, pudiendo adjudicar a varios oferentes conforme lo dispuesto en el artículo Nro. 346 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072. Para el presente proceso de contratación la localidad será para las provincias de Orellana, y Sucumbíos, donde se entregaran los bienes; pudiendo la EP PETROECUADOR adjudicar a él o los proveedores que obtengan la mayor puntuación. De presentarse un empate en la puntuación final entre oferentes, se procederá en concordancia con los criterios de igualdad establecidos en el artículo Nro. 345 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, aplicando la preferencia en el siguiente orden:

de 109

- Parámetro “Intergeneracional – Personas mayores de 65 años”: Para el oferente que además de cumplir con al menos el 4% necesario para hacerse acreedor al puntaje de este parámetro, supere a su opositor en porcentaje de socios y trabajadores cuya edad sea superior a los 65 años, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva. - Parámetro “Intergeneracional – Personas entre 18 y 29 años”: Para el oferente que además de cumplir con al menos el 4% necesario para hacerse acreedor al puntaje de este parámetro, supere a su opositor en porcentaje de socios y trabajadores cuya edad sea entre 18 y 29 años, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva. - Parámetro “Intergeneracional –- Parámetro “Personas con Discapacidad”: Para el oferente que además de cumplir con al menos el 4% necesario para hacerse acreedor al puntaje de este parámetro, supere a su opositor en porcentaje de socios y trabajadores que acrediten el criterio como personas con discapacidad, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva. - Parámetro “Igualdad de Género”: Para el oferente que además de cumplir con al menos el 65% de personal femenino necesario para hacerse acreedor al puntaje de este parámetro, supere a su opositor en porcentaje de socios que cumplan dicha condición, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva. 2.15.- Contrato: La máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado y el proveedor adjudicatario suscribirán el respectivo contrato conforme a las condiciones de inclusión establecidas en el pliego del procedimiento, los documentos solicitados como requisitos mínimos y las cantidades establecidas en la adjudicación. El contrato será protocolizado ante Notario Público, siempre y cuando, la cuantía sea superior a la base prevista para la licitación de servicios. Para la suscripción del documento mencionado, será requisito previo la rendición de la garantía técnica correspondiente. El contratista deberá entregar los bienes conforme al plazo, precio, cantidades y demás condiciones establecidas en este pliego y el contrato. En caso de incumplimiento se estará a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y condiciones del pliego del procedimiento.

de 109

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

“SECCIÓN III”

CONDICIONES PARTICULARES 3.1.- Objeto de la contratación: “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA

ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA

EP PETROECUADOR”, (Provincias de Sucumbíos y Orellana).

PROVINCIA GRUPOS TOTAL

ORELLANA y SUCUMBIOS

GRUPO 1 $ 50,668.69

GRUPO 2 $ 50,420.71

GRUPO 3 $ 50,666.78

GRUPO 4 $ 50,671.62

TOTAL $202,427.80

LA ADJUDICACIÓN SERÁ PARCIAL DIVIDIDO EN CUATRO (4) GRUPOS, sobre la base del cumplimiento de los requisitos mínimos y formularios previstos en el pliego, bajo la metodología cumple/no cumple y por puntaje (criterios de inclusión). 3.2.- Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes por noventa (90) días o hasta la suscripción del contrato que se derive del presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 3.3.- Plazo de ejecución: El plazo total para la entrega de los bienes será de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 3.4.- Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 202,427.80 (DOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA.

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROVINCIA GRUPOS TOTAL

ORELLANA y SUCUMBIOS

GRUPO 1 $ 50,668.69

GRUPO 2 $ 50,420.71

GRUPO 3 $ 50,666.78

GRUPO 4 $ 50,671.62

TOTAL $202,427.80

El Plan Anual de Contratación de la EP PETROECUADOR del año 2021, contempla la contratación con la denominación: “EE.MTL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”.

de 109

Se cuenta con los fondos suficientes para realizar la contratación en la partida Presupuestaria denominada : Materiales misceláneos de Operaciones - Materiales y suministros (excepto para mantenimiento) De conformidad a las Certificaciones Nos. 2373-CERT-PRES-EXP-2021, 2375-CERT-PRES-EXP-2021, 2376-CERT-PRES-EXP-2021 y 2377-CERT-PRES-EXP-2021 de 24 de noviembre de 2021. 3.5.- Costos de los bienes: Los costos de los bienes se encuentran definidos en los siguientes precios unitarios, a los cuales los oferentes interesados deberán adherirse: GRUPO 1 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total



EA 2.10 10 21.00


4 622650012 BOLAS DE WIPE EA 0.18 1450 261.00





RL 84.60 30 2,538.00


RL 91.40 34 3,107.60




13 429921112


EA 25.86 220 5,689.20



EA 28.55 50 1,427.50


EA 25.85 42 1,085.70


EA 38.60 11 424.60


RL 1.75 512 896.00


EA 1,134.12 6 6,804.72

20 4299217233 CORTADOR DE ZUNCHOS, ESPESOR DE LA EA 112.90 4 451.60

de 109

CORREA 0.050; ANCHO CORREA DE 1-1/4in ,12in DE LA HERRAMIENTAS, CORTE AL CORTE, PARA LA CORREA PLANA.


EA 18.90 30 567.00


EA 1.88 118 221.84


EA 6.30 202 1,272.60


EA 471.80 1 471.80



EA 8.90 71 631.90


EA 7.98 120 957.60


EA 17.93 120 2,151.60


SET 187.50 7 1,312.50


EA 3.00 50 150.00



EA 1.98 24 47.52










42 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 15 1,197.45



EA 35.12 1 35.12

47 326000944


EA 4.55 90 409.50

de 109


EA 9.98 7 69.86




EA 14.80 10 148.00


53 4299217233 PALANCA DE FUERZA (PATA DE CABRA) ACB ( AGENCE COMERCILAE BANSE) DIAMETRO 19mm LARGO 500 mm

EA 19.10 3 57.30




EA 0.50 3253 1,626.50

57 622650012 TACO FISCHER # 8 EA 0.08 668 53.44

58 622650012


EA 1.85 300 555.00


EA 5.88 2 11.76

50,668.69

GRUPO 2 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total


EA 18.60 2 37.20


EA 20.55 14 287.70


EA 28.90 3 86.70





RL 84.60 32 2,707.20



10 429921112


EA 25.86 230 5,947.80


EA 21.84 35 764.40


13 429921112 CANDADO;60X46X20mm, 10mm, 35mm, COLOR EA 28.55 45 1,284.75

de 109

BRONCE SATINADO, 2 LLAVES, RECTANGULAR

14 4299217233


EA 6.60 38 250.80



RL 1.40 1900 2,660.00

17 429993125 CLAVO 3-1/2in ACERO LB 1.65 20 33.00




EA 1,134.12 6 6,804.72


RL 197.30 10 1,973.00

22 622650012


RL 28.59 16 457.44


EA 18.90 30 567.00


EA 3.80 175 665.00



EA 3.80 80 304.00






SET 85.40 22 1,878.80


SET 85.40 30 2,562.00



SET 157.71 10 1,577.10







41 4299217233 LLAVE PARA TUBOS DE HIERRO FUNDIDO, SERVICIO PESADO, 14in, MANDIBULA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, APERTURA Y

EA 44.25 25 1,106.25

de 109

CAPACIDAD DE LA MADIBULA: 2in, ROSCAS TIPO AUTOLIMPIEZA



SET 79.83 18 1,436.94



EA 35.12 1 35.12

46 326000944


EA 4.55 84 382.20




EA 14.80 10 148.00



EA 25.00 2 50.00

52 429990832


EA 7.50 40 300.00


EA 15.80 10 158.00




EA 0.60 100 60.00


EA 0.50 3250 1,625.00

58 4299217247


EA 0.15 400 60.00

50,420.71

GRUPO 3 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total




KG 3.97 12 47.64


PCK 8.94 100 894.00

5 622650012 AMARRA PLASTICA NEGRA 28cm PAQUETE 100 PCK 12.60 69 869.40

de 109

UNIDADES


PCK 18.40 34 625.60


RL 150.00 3 450.00


EA 22.14 30 664.20


EA 28.10 90 2,529.00

10 429921112


EA 25.86 193 4,990.98


EA 21.84 37 808.08




EA 59.60 7 417.20


EA 87.50 18 1,575.00


EA 3.75 195 731.25


EA 51.45 3 154.35


EA 1,134.12 7 7,938.84


RL 197.30 9 1,775.70



EA 3.80 153 581.40


EA 2.70 60 162.00

23 622650012


EA 19.65 2 39.30

24 622650012


EA 19.65 2 39.30



EA 19.45 93 1,808.85


28 4299217233 JUEGO DE LIMAS, CON MANGO 14cm, INCLUYE FORMAS PLANA, PLANA EN PUNTA, CUADRADA,

EA 32.50 55 1,787.50

de 109

TRIANGULAR, REDONDA Y 1/2 CAÑA.



SET 125.50 8 1,004.00











41 326000944


EA 4.55 36 163.80

42 326000944


EA 4.55 54 245.70

43 326000944


EA 4.55 40 182.00


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 10 148.00


EA 2.32 40 92.80

47 4299217233


EA 48.10 2 96.20

48 429442221


EA 45.80 150 6,870.00




52 622650012


EA 21.30 20 426.00


RL 5.50 20 110.00

54 379200111 ROLLO DE PIOLA PLASTICA CONSTRUCCION RL 4.25 2 8.50

de 109

NUMERO 6, COLOR ROJO, ROLLO DE 190m DE LLONGUITUD


EA 5.25 144 756.00



58 379200111 SOGA PLASTICA 15mm X 100M DE 5/8in; REF. ECOLOGICO

RL 57.40 11 631.40

50,666.78

GRUPO 4 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total


RL 52.80 2 105.60


PCK 8.94 107 956.58


PCK 12.60 70 882.00


PCK 18.40 30 552.00


6 622650012 BOQUILLA 3/8in, # 6 EA 5.90 2 11.80


RL 58.30 2 116.60

8 4299217233


EA 112.60 10 1,126.00

9 4299217233


EA 179.65 6 1,077.90


EA 22.14 36 797.04


EA 28.10 87 2,444.70

12 429921112


EA 25.86 150 3,879.00



SX 10.20 40 408.00


EA 3.75 200 750.00


EA 4.86 134 651.24


EA 4.65 75 348.75

de 109


RL 3.80 24 91.20


EA 46.90 2 93.80


EA 36.90 21 774.90


EA 1,134.12 7 7,938.84


EA 245.60 15 3,684.00


RL 91.30 10 913.00


EA 2.00 8 16.00


EA 168.12 3 504.36



EA 3.80 78 296.40


EA 2.10 15 31.50


EA 2.15 32 68.80


SET 85.40 6 512.40


SET 52.80 6 316.80



SET 42.95 28 1,202.60


SET 58.90 39 2,297.10

35 622650012 LIJA DE AGUA No 360 EA 0.55 218 119.90






41 4299217233 LLAVE MIXTA 1-15/16in EA 40.43 23 929.89

42 4299217233


EA 35.20 21 739.20



EA 9.97 16 159.52


de 109

46 326000944


EA 4.55 54 245.70

47 326000944


EA 4.55 44 200.20


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 11 162.80

50 4299217233


EA 48.10 4 192.40

51 429442221


EA 45.80 150 6,870.00





RL 5.50 29 159.50


EA 5.40 6 32.40

57 4299217247


EA 0.17 400 68.00


50,671.62

NOTAS:

1) Los precios establecidos en la presente contratación son de adhesión de acuerdo a lo establecido en el artículo 342 y 344 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072.

2) Los proveedores interesados en participar en el presente procedimiento, deberán

adherirse al Formulario 4.“ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO”.

El presente proceso contempla adjudicaciones parciales, está dividido en cuatro grupos 3.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.6.1 ANTECEDENTES Mediante Decreto Ejecutivo No. 315, expedido el 06 de abril de 2010, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, como una persona de derecho público con

de 109

personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1221 de 07 de enero de 2021, el Presidente Constitucional de la República, decretó: Artículo 1: “Fusiónese por absorción la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, PETROAMAZONAS EP, a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, y, Artículo 2: “La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADIR, es una persona de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha”. “(…) Artículo 4.-La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, podrá desarrollar sus actividades en el ámbito local, cantonal, provincial, regional, nacional e internacional (…)”; en su Artículo 7.- dispone “Los sistemas de contratación La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, se someterá a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, (…)”. El Artículo 6 numeral 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala: “Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.” En el Capítulo 6 Artículo 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se indica: “Feria Inclusiva.-La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará preferentemente por toda entidad contratante, con el objeto de adquirir obras, bienes y servicios de producción nacional, catalogados o normalizados, no catalogados o no normalizados. En este procedimiento únicamente podrán participar, en calidad de proveedores los productores individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas.” El Artículo 67 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dice: “Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades contratantes, sin consideración de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de servicios. Las invitaciones para las ferias inclusivas a más de publicarse en el portal www.compraspublicas.gob.ec se publicarán por un medio impreso, radial o televisivo del lugar donde se realizará la feria. Las ferias inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el efecto dicte el SERCOP. Mediante memorando Nro. PETRO-LBO-ZOR-2021-2054-M con fecha 13 de septiembre de 2021, la Jefatura Zonal de Bodegas, solicita la elaboración del estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial para el inicio del proceso contractual “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR” Mediante memorando Nro. PETRO-PAP-2021-0534-M con fecha 06 de octubre de 2021, la Jefatura de Planificación de Abastecimiento y Gestión de Proveedores, emite la el Estudio de Mercado para el proceso “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”

de 109

Con fecha 06 de octubre de 2021, la Jefatura Zonal de Bodegas Oriente, emite el cálculo de presupuesto referencial para el proceso “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR” Con fecha 07 de octubre 2021, la Jefatura de Planificación de Abastecimiento, remitió la VS-MRP-001427, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR” Mediante documento No. 2054-CERT-PRES-EXP-2021 emitido el 07 de octubre de 2021 la Analista de Presupuesto de la Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto de EP PETROECUADOR envía la Certificación Presupuestaria correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”

3.6.2 JUSTIFICACIÓN

Dentro de las responsabilidades de la Jefatura Corporativa de Logística y Bodegas designadas en el Manual Orgánico de Funciones al Jefe Corporativo se expresa: “Garantizar un adecuado stock de materiales y su eficiente distribución a nivel nacional”. Con la finalidad de consolidar los procesos de compra de materiales, considerados como de uso común en las áreas que formaban parte de la EX Petroamazonas EP (Bodegas Zona Oriente, Gerencia de Exploración y Producción); y tras efectuarse la fusión con la EP PETROECUADOR; a fin de cumplir de cumplir con los objetivos de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 de la EP PETROECUADOR, así como también, garantizar el suministro oportuno de diferentes materiales ferreteros para la Gerencia de Exploración y Producción y las bodegas de la Jefatura Zonal Oriente; es necesario realizar la adquisición de los bienes indicados en el presente documento. Los artículos de Ferretería son utilizados para diferentes tipos de actividades propias dentro de la EP Petroecuador, contar con una variedad insumos como herramientas manuales, herramientas de construcción de obra civil; entre otras, siempre que cumplan con todas las especificaciones técnicas y características requeridas, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de EP Petroecuador, mismas que permitirán cumplir con trabajos indispensables ya sea campamentos, islas, bodegas entre otras áreas.

3.6.3 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente proceso tiene como objeto la adquisición de “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”.

3.6.4 OBJETIVOS

Garantizar la provisión de materiales ferreteros con un stock variado que permitan realizar diferentes trabajos en las distintas áreas de la EP Petroecuador tanto en la Gerencia de Exploración y Producción así como de las bodegas de la Jefatura Zonal Oriente de la EP Petroecuador.

3.6.5 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN Este proceso contempla la provisión de material Ferretero, detallados en el presente

documento y que cubrirá la demanda de los usuarios de la Gerencia de Exploración y

Producción y Bodegas de la Jefatura Zonal Oriente de la EP PETROECUADOR, con entrega

en las bodegas del Bloque 7 El Coca.

de 109

El presente proceso se desarrollará con los proveedores domiciliados en las provincias de Orellana y/o Sucumbíos.

3.6.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La contratista deberá entregar los materiales de acuerdo a los requerimientos de la entidad y

las especificaciones técnicas detalladas en el presente documento; además los materiales

ferreteros deberán ser entregados en el destino establecido por la EP PETROECUADOR,

embalados adecuadamente para garantizar su integridad durante el transporte y

almacenamiento en campo.

Del total de líneas requeridas por la EP PETROECUADOR y con el objeto de lograr una mayor

participación incluyente de proveedores se establece dividir el proceso en 4 grupos, de

similares características y número líneas.

GRUPO Nro. Líneas

1 59

2 58

3 58

4 58

3.6.7 INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 3.6.8 NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN

La presente contratación se realizará utilizando el procedimiento de Ferias Inclusivas, al tenor de la siguiente normativa aplicable: Artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”. El artículo 6 numeral 13 y Artículo 59.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señalan: Art. 6, numeral 13: “Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.” Art. 59.1.- “Feria Inclusiva.-La Feria Inclusiva es un procedimiento que se utilizará preferentemente por toda entidad contratante, con el objeto de adquirir obras, bienes y servicios de producción nacional, catalogados o normalizados, no catalogados o no normalizados. En este procedimiento únicamente podrán participar, en calidad de proveedores los productores individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas.” Artículo 67 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice: Art. 67.- “Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades contratantes, sin

de 109

consideración de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de servicios. Las invitaciones para las ferias inclusivas a más de publicarse en el portal www.compraspublicas.gob.ec se publicarán por un medio impreso, radial o televisivo del lugar donde se realizará la feria. Las ferias inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el efecto dicte el SERCOP.”

3.6.9 PRODUCTOS ESPERADOS (LISTA DE ITEMS REQUERIDOS) Las cantidades y detalle de productos que requiere la EP PETROECUADOR para el presente proceso, de acuerdo a los dos grupos indicados, se muestran a continuación:

GRUPO Nro. 1

Ítem Código CPC Descripción UDM Cantidad

Total

1 622650012 ROLLO ABRASIVO GRANO 60 PARA METALES RL 3


EA 10

3 369400017 BALDE PLASTICO, CAPACIDAD DE 5 GALONES EA 4

4 622650012 BOLAS DE WIPE EA 1450

5 4299215110 BROCAS PARA CONCRETO # 10 EA 30




RL 30


RL 34

10 622650012 CADENA DE 1/2in DE 10mt DE LONGITUD EA 14

11 622650012 CADENA GALVANIZADA DE 1/2in MT 220

12 429921112 CANDADO 60mm RECTANGULAR EA 78

13 429921112 CANDADO DE SEGURIDAD PARA BLOQUEO MASTER, CUERPO DE ACERO LAMINADO RESISTENTE A LA OXIDACION, ARCO DE 2in (51mm) DE ACERO SOLIDO

EA 220

14 429921112 CANDADO, ACERO INOXIDABLE, 40mm EA 90


EA 50


EA 42

17 622650012 CINTA METRICA 50m, PLASTICA REFORZADA, FIBRA DE VIDRIO EA 11


RL 512


EA 6

20 4299217233 CORTADOR DE ZUNCHOS, ESPESOR DE LA CORREA 0.050; ANCHO CORREA DE 1-1/4in ,12in DE LA HERRAMIENTAS, CORTE AL CORTE, PARA LA CORREA PLANA.

EA 4


EA 30

de 109

22 379100011 DISCO ABRASIVO DE CORTE, 4in x 1/8in x 7/8in, PARA METAL EA 118

23 622650012 DISCO DESBASTE, 7in x 1/4in x 7/8in (PARA METAL) EA 202


EA 1

25 3899300112 ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE EA 175


EA 71


EA 120


EA 120

29 4299217233 JUEGO DE COPAS MANDO 1/2in, 19 PIEZAS, 6 PUNTOS SET 7

30 4299217233 JUEGO DE PIEDRAS PARA CHISPERO, 5 PIEZAS/JUEGO EA 50

31 4299217233 LAVE PICO DE LORO 8in EA 74

32 622650012 LIJA DE DISCO, GRANO 120, MEDIDAS: 7in x 7/8in EA 24

33 622650012 LIJA DE DISCO, GRANO 80, MEDIDAS: 7in x 7/8in EA 36

34 4299217233 LLAVE DE PICO 1-1/2in, 12in EA 2

35 4299217233 LLAVE DE PICO 12in CROMADA EA 79

36 4299217233 LLAVE DE PICO 18in EA 31


38 4299217233 LLAVE DE TUBO, 12in, ACERO FORJADO EA 39


40 429212013 LLAVE INGLESA DE 10in CROMADA EA 11


42 4299217233


EA 25

43 4299217233 LLAVE PICO DE LORO 5in EA 15


SET 15

45 447500032 MACHETE; 24 PULG.; ACERO EA 75


EA 1

47 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR BLANCO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 90

48 429213111 MARTILLO CON UÑA DE RASGADO, 16 Oz., MANGO METALICO EA 7

49 429213111 MARTILLO DE BOLA DE 12 OZ EA 30

50 4292100117 NIVEL DE 24in DE ALUMINIO CON 3 BURBUJAS EA 3

51 4292100117 PALA CON PUNTA CUADRADA, CABO DE MADERA EA 10

52 4292100117 PALA CON PUNTA REDONDA, CABO DE MADERA EA 50


EA 3

54 4299217233 PLAYO DE PRESION RECTO 10in EA 6

55 622650012 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA # 240 EA 160


EA 3253

de 109

57 622650012 TACO FISCHER # 8 EA 668

58 622650012 TIZA PARA MARCADO, TIPO: REFRACTARIO, LONGITUD: 5in, FORMA: RECTANGULAR 3/8in x 3/16in, COLOR BLANCO, TAMAÑO: 14mm x 5mm x 125mm

EA 300


EA 2

GRUPO No.2


Total

1 421901052 ACOPLE RAPIDO DE 3in, C-300, MACHO - HEMBRA EA 2


EA 14


EA 3





RL 32

8 622650012 CADENA GALVANIZADA DE 1/2in MT 200

9 429921112 CANDADO 60mm RECTANGULAR EA 79


EA 230


EA 35



EA 45

14 4299217233 CEPILLO CERDAS DE BRONCE, DIAMETRO DE LA CERDA: APROX. 35mm, DIAMETRO DE MANGO: APROX. 3-1/2in x 3/4in x 1/2in ( L X W X H), MANGO DE PLASTICO

EA 38

15 622650012 CINTA ELECTRICA DE CAUCHO AUTOFUNDENTE EA 12


RL 1900

17 429993125 CLAVO 3-1/2in ACERO LB 20

18 429993125 CLAVO COMUN CABEZA PLANA DE 3in LB 20

19 429993125 CLAVO COMUN, CABEZA PLANA DE 2-1/2in LB 20


EA 6


RL 10

22 622650012


RL 16


EA 30

de 109


EA 175


26 3899300113 ESCOBA DE PLASTICO RIGIDO INDUSTRIAL PARA EXTERIOR EA 80

27 4299217233 ESCUADRA METALICA 12in EA 4

28 4299217233 ESCUADRA METALICA 24in EA 4

29 622650012 EXTENSION ELECTRICA No. 12AWG, 50 METROS EA 8

30 622650012 EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 30m EA 22


SET 22


SET 30

33 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES PLANO SET 46

34 4299217233 JUEGO DE LLAVE MIXTA DE 6 A 25mm, 20 PIEZAS, ANTICHISPA SET 10


36 4299217233 LLAVE DE PICO NIQUELADA 1/2in EA 4

37 4299217233 LLAVE DE TUBO 8in, ACERO FORJADO EA 34




41 4299217233


EA 25



SET 18



EA 1

46 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR BLANCO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 84

47 429213111 MARTILLO DE BOLA DE 12 OZ EA 34

48 4292100117 NIVEL DE 24in DE ALUMINIO CON 3 BURBUJAS EA 3


50 4292100117 PALA CON PUNTA REDONDA, CABO DE MADERA EA 60

51 4292100117 PALA EXCAVADORA MANUAL, MANGO DE MADERA EA 2

52 429990832 PERNOS DE ANCLAJE TIPO I, ASTM A307, D=3/4in L 450MM, L ROSCADA=175MM, CON TRES TUERCAS Y 2 ARANDELAS GALVANIZADO EN CALIENTE ASTM A123-09

EA 40


EA 10




EA 100

57 271500211 SACO DE YUTE, CAPACIDAD 100 LIBRAS, TEJIDO DE ALTA EA 3250

de 109

DENSIDAD.

58 4299217247 TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL, DE 5mm x 38mm DE LONGITUD, PUNTA MECHA, CABEZA EXAGONAL, INCLUYEN ARANDELA Y EMPAQUE DE CAUCHO

EA 400

GRUPO Nro. 3


Total

1 622650012 ABRAZADERA 3/4in, MATERIAL RECUPERADO EA 20

2 622650012 AGUJA PARA LIMPIEZA DE BOQUILLAS. EA 24

3 412660012 ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRE NRO. 12 KG 12

4 622650012 AMARRA PLASTICA NEGRA 14cm PAQUETE 100 UNIDADES PCK 100


6 622650012 AMARRAS PLASTICAS NEGRAS 20cm, 100 EA/PACK PCK 34

7 2732009129 CABO DE NYLON D=1/2in (PRESENTACION ROLLO DE 50M) RL 3


EA 30

9 429921112 CANDADO DE ACERO INOXIDABLE, ANCHO: 50 MM. EA 90


EA 193


EA 37


13 622650012 CANECA METALICA DE 5gal EA 30


EA 7


EA 18

16 4299217233 CEPILLO CON CERDAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA EA 195


EA 3


EA 7


RL 9

20 2732009129 CUERDA FLEXIBLE, NYLON, 1/4in x 50ft EA 16


EA 153

22 622650012 DISCO DE CORTE, 7in x 1/16in x 7/8in, PARA METALES (ACERO) EA 60

23 622650012 DISCO PARA ESMERIL, 8in (DIAMETRO EXTERIOR) x 3/4in (ESPESOR) x 5/8 (DIAMETRO INTERIOR) GRANO FINO #46, PARA ESMERIL DE BANCO (PIEDRA)

EA 2

24 622650012 DISCO PARA ESMERIL, 8in (DIAMETRO EXTERIOR) x 3/4in (ESPESOR) x 5/8 (DIAMETRO INTERIOR) GRANO GRUESO #36, PARA ESMERIL DE BANCO (PIEDRA)

EA 2


26 622650012 EXTENSION ELECTRICA CON ENCHUFE Y TOMACORRIENTE DE EA 93

de 109

10m DE LARGO PARA 110 V

27 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA SET 35


EA 55

29 4299217233 JUEGO DE LLAVES EXAGONALES, 0.28 - 1in EA 29

30 4299217233 JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4in A 2in (26 PIEZAS) SET 8

31 622650012 LIJA DE AGUA # 120, HOJA 9inx11in EA 25

32 622650012 LIJA DE AGUA # 180, HOJA 9inx11in EA 81

33 622650012 LIJA DE AGUA #150, HOJA 9inx11in EA 56

34 622650012 LIJA DE AGUA #80, HOJA 9inx11in EA 389

35 4299217233 LLAVE DE PICO NIQUELADA 1/2in EA 4






41 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA, COLOR BLANCO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA DE FELTRO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 36

42 326000944


EA 54

43 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR NEGRO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 40


EA 14


46 429990832 PERNOS DE ANCLAJE, D=1/2in, L=4-1/2in, ASTM A307 EA 40

47 4299217233


EA 2

48 429442221


EA 150

49 4299217233 PLAYO DE EXPANSION 14in EA 15



52 622650012 PLOMADA DE 6in, 20oz, DE BRONCE PARA CINTA DE CALIBRACION FORMA CILINDRICA CON PUNTA CONICA DE LATON MACIZO GRADUADA EN PULGADAS A 1/8 Ths.

EA 20


RL 20


RL 2

de 109


EA 144

56 4299217233 SERRUCHO 20in PROFESIONAL EA 4

57 4299217233 SERRUCHO CARPINTERO DE 18 PULG. EA 12

58 379200111 SOGA PLASTICA 15mm X 100M DE 5/8in; REF. ECOLOGICO RL 11

GRUPO Nro. 4


Total

1 412660012 ALAMBRE GALVANIZADO #18, DE AMARRE; 20 KG/RL RL 2



4 622650012 AMARRAS PLASTICAS NEGRAS 20cm, 100 EA/PACK PCK 30

5 4292100117 ARCO DE SIERRA, PARA HOJA DE 12in EA 11

6 622650012 BOQUILLA 3/8in, # 6 EA 2


RL 2

8 4299217233


EA 10

9 4299217233 CAJA DE HERRAMIENTAS PORTATIL TIPO PLEGABLE, 3 COMPARTIMENTOS MEDIDAS: 470x220x260mm, METALICO MANGO TUBULAR SISTEMA BLOQUEO: BROCHE

EA 6


EA 36

11 429921112 CANDADO DE ACERO INOXIDABLE, ANCHO: 50 MM. EA 87


EA 150


14 622650012 CEMENTO PORTLAND CON FUNDA PLASTICA, 50kg SX 40

15 4299217233 CEPILLO CON CERDAS DE ACERO Y MANGO DE MADERA EA 200

16 4299217233 CEPILLO DE ACERO, MANGO PLASTICO 135mm LONG. EA 134

17 4299217233 CEPILLO DE ALAMBRE DE BRONCE MANGO PLASTICO EA 75


RL 24


EA 2


EA 21


EA 7


EA 15


RL 10

24 622650012 EMPAQUES PARA ACOPLES DE MANGUERAS DE AIRE DE 1-1/2in EA 8

de 109

25 4299925210 ESCALERA MULTIUSO DE ALUMINIO DE 3x4 - 3.4mt. EA 3


27 3899300113 ESCOBA DE PLASTICO RIGIDO INDUSTRIAL PARA EXTERIOR EA 78


EA 15


EA 32


SET 6


SET 6

32 4299217233 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA SET 31

33 4299217233 JUEGO DE LLAVES ALLEN LAR T/BOLA 050 A 3/8 13PC SET 28


SET 39

35 622650012 LIJA DE AGUA No 360 EA 218

36 4299217233 LLAVE DE TUBO 18in EA 2





41 4299217233 LLAVE MIXTA 1-15/16in EA 23

42 4299217233


EA 21


44 429921112 LLAVES MAESTRA 401M5 PARA CANDADO SEIRIES A1106 EA 16


46 326000944


EA 54

47 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR NEGRO, PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO

EA 44


EA 14


50 4299217233 PISTOLA PARA PINTAR ALIMENTADA POR GRAVEDAD, VISCOSIDAD DE PINTURA DE BAJA A MEDIA CON JUEGO DE BOQUILLAS, CAPACIDAD VASO: 400ml, BOQUILLA: 1 - 1.8mm

EA 4

51 429442221


EA 150



54 622650012 PORTABOQUILLA 1-1/4in, 50mm NYLON EA 1

de 109


RL 29


EA 6

57 4299217247 TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL, DE 3/8in x 2in DE LONGITUD, PUNTA MECHA, CABEZA HEXAGONAL, INCLUYEN ARANDELA Y EMPAQUE DE CAUCHO

EA 400

58 4299217233 ZAPAPICO CON MANGO LARGO DE MADERA EA 30

3.6.10 PRESUPUESTO REFERENCIAL Conforme lo establecido en la Resolución Nro. R.E. SERCOP-2016-0000072, expedida el 31 de agosto de 2016 el Presupuesto Referencial Total establecido para el presente proceso y conforme lo indicado en el formato de cálculo del presupuesto referencial, es:

Valor Grupo 1 (SIN IVA): USD. $ 50,668.69 (Cincuenta mil seiscientos sesenta y ocho Dólares con 69/100 sin iva)

Valor Grupo 2 (SIN IVA): USD. $ 50,420.71 (Cincuenta mil cuatrocientos veinte Dólares con 71/100 sin iva)

Valor Grupo 3 (SIN IVA): USD. $ 50,666.78 (Cincuenta mil seiscientos sesenta y seis Dólares con 78/100 sin iva)

Valor Grupo 4 (SIN IVA): USD. $ 50,671.62 (Cincuenta mil seiscientos setenta y uno Dólares con 62/100 sin iva)

3.6.11 FORMA DE PAGO

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario, a partir de la aceptación de la factura por parte del área financiera de la EP PETROECUADOR, siempre y cuando se cumpla con las respectivas estipulaciones contractuales y se haya suscrito el Acta Entrega Recepción Única y Definitiva. La factura original deberá ser entregada por la CONTRATISTA, dentro de los diez días siguientes a la suscripción del acta entrega recepción del bien. Si la factura es objetada y devuelta a la CONTRATISTA, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada. Si por cualquier motivo la EP PETROECUADOR realizare el pago en exceso o indebidamente, podrá solicitar el reembolso correspondiente mediante transferencia o cheque certificado a nombre de la EP PETROECUADOR. De los pagos que deba hacer, la EP PETROECUADOR retendrá las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. Todos los pagos que se hagan a la CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la autorización del Administrador del contrato. Será responsabilidad de los servidores públicos respectivos, el que no se cumpla oportunamente con las obligaciones de pago previstos en este contrato, a pesar de contar con los recursos económicos suficientes; caso en el que se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

PAGOS INDEBIDOS: En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a la CONTRATISTA la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el Directorio del Banco Central del Ecuador y/o la Junta de Regulación Monetaria y Financiera desde la fecha en la que se efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto correspondiente, autorizando a la CONTRATISTA el descuento automático de cualquier valor

de 109

que se le adeudare a EP PETROECUADOR; de recuperar tales valores a través de las facturas

pendientes de pago, acciones judiciales pertinentes, o por medio de la jurisdicción coactiva.

3.6.12 PLAZO DE ENTREGA Y/O CRONOGRAMAS El Plazo de entrega de los bienes es de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

3.6.13 LUGAR DE ENTREGA La contratista deberá entregar los materiales en las Bodegas de la EP PETROECUADOR, ubicadas en el Bloque 7 El Coca - Av. Alejandro Labaka, frente al Aeropuerto del Coca, Provincia de Orellana.

3.6.14 GARANTIA

El oferente que resulte adjudicado deberá presentar las siguientes garantías:

EXISTE

GARANTÍA


X Garantía

Técnica






3.6.15 NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS U OBREROS RECOMENDADOS AL ORDENADOR DE GASTO PARA QUE CONFORMEN LA COMISIÓN TÉCNICA

De acuerdo a lo establecido en el Art 18 del RGLOSNCP, se sugiere que la Comisión Técnica esté integrada de la siguiente manera:

CARGO COMISIÓN CI NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Presidente de la Comisión Técnica

0604491639

IRMA CECILIA HERNANDEZ GUILCAPI

ANALISTA DE INVENTARIO

Titular del área requirente o su delegado

1716304504

VERA VERA MAYRA VERONICA

ESPECIALISTA DE INVENTARIO

Profesional a fin 1710737691

PAREDES ACEVEDO OSCAR DAVID

ANALISTA DE INVENTARIO

de 109

3.6.16 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO U OBRERO RECOMENDADO AL ORDENADOR DE GASTO PARA QUE REALICE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O FISCALIZADOR

Conforme lo indicado en el RGLOSNCP en su Art. 121.- “Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. (…)”, se sugiere como Administradores del Contrato, para el presente proceso a:

FUNCIÓN CI NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Administrador del Contrato

2100192125

VALLEJO CHIMBO SILVIA CRISTINA

ESPECIALISTA DE INVENTARIO

3.6.17 MULTAS

El artículo 71 de la LOSNCP señala: “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. Por cada día de retraso en Ia entrega de los ítems especificados en los pliegos, términos de referencia y oferta o por el incumplimiento de cualquier obligación contractual por parte de Ia CONTRATISTA, el Administrador del Contrato aplicara Ia multa del uno por mil (1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse; excepto en caso fortuito o fuerza mayor calificado por Ia CONTRATANTE conforme lo dispuesto en el Art. 30 de Ia Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por EP PETROECUADOR. Si el valor de las multas impuestas supera el monto equivalente al cinco por ciento (5%) del precio del contrato sin el valor del IVA, EP PETROECUADOR podrá terminar el contrato de manera

unilateral de acuerdo a lo establecido en el artículo 94, numeral 3 de Ia LOSNCP.

3.6.18 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

1. Ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error atribuible al CONTRATISTA, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.

2. Garantizar el cumplimiento de porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado. 3. La CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las

personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas

de 109

designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o referente al desarrollo y ejecución del contrato.

4. La CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y

legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5. Mantener un solo canal de comunicación oficial con EP PETROECUADOR por intermedio

del administrador del contrato, a quien deberá facilitarle toda Ia información y documentación que le sea solicitada para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con Ia ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

6. La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, en las actas de la

etapa pre contractual, a lo previsto en su oferta, contrato y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

7. La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista, si fuera el caso.

8. La CONTRATISTA se obliga a que los sueldos y salarios de su personal no sean

inferiores a los mínimos legales vigentes. 9. La CONTRATISTA se obliga a pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal

sin descuentos adicionales a los autorizados por la ley y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

10. La CONTRATISTA se obliga a no contratar a personas menores de edad para realizar

actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

11. La CONTRATISTA deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica para

la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. (DEPENDE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DONDE SE EFECTUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN)

12. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y/o servicios objeto de

la contratación pertenece al Ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la CONTRATISTA en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios y/o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

13. La CONTRATISTA se obliga a estar al día en los pagos con sus subcontratistas. 14. En caso de cambio de representante legal, la CONTRATISTA notificará oportunamente a

EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, acompañando el documento que acredite la nueva designación.

de 109

15. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente documento que rige el proceso de contratación, LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive de Ia naturaleza del objeto del contrato.

16. El CONTRATISTA deberá entregar la HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) a la entrega del material en bodegas.

17. El CONTRATISTA deberá entregar el certificado del producto, vigente a la fecha de entrega del material. Esto será verificado por el Administrador de la Orden de Compra al momento de la recepción del producto.

18. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial especial Amazónica, misma que se establece: “Articulo 41. Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70% para la ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista mano de obra calificada requerida, en la misma. El consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que dispone esta Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este derecho. DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA. En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicará acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos. Al menos el 70% de servicios y/o mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de referencia. Las empresas privadas que contraten con el Estado deberán cumplir con lo señalado en el artículo 41 y el porcentaje establecido en esta disposición, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos contratos”.

19. Cumplir con la “Norma Técnica para la Aplicación del Principio de Empleo Preferente establecido en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 431 de 19 de febrero de 2019.

1.6.19 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 1. Designar un(a) Administrador(a) del Contrato, para el adecuado control de su ejecución,

quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para lo que adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados.

2. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en Ia ejecución del contrato,

a través del Administrador de Contrato en un plazo quince (15) días, contados a partir de Ia petición escrita formulada por el contratista al Administrador del Contrato.

3. Por intermedio del Administrador del Contrato, adoptar las medidas necesarias para el

normal cumplimiento del contrato.

4. Verificar a través del Administrador del Contrato que los bienes objeto del contrato, se entreguen de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos por EP PETROECUADOR y a entera satisfacción.

5. Suscribir las actas de entrega recepción de los bienes recibidos, siempre que SE HAYA

cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

de 109

6. Realizar los pagos conforme lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO. 7. Sujetarse a todas las disposiciones contenidas en la LOSNCP, Reglamento de Aplicación

y Resoluciones Vigentes.

1.6.20 PARAMETROS Y METODOLOGIA DE EVALUACION

3.6.20.1 Etapa CUMPLE NO CUMPLE 1.1 Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se

establecerá la metodología cumple/ no cumple.

1.2 Conforme lo indicado en el Art. 345 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, en su tercer párrafo: “Metodología "Cumple o no cumple".- Es la verificación de los documentos y requisitos mínimos solicitados en el pliego, aquellas ofertas que cumplan integralmente esta metodología serán evaluadas de acuerdo a los criterios de inclusión.”

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES

a. Integridad de la oferta

b. Especificaciones técnicas o Términos de referencia

Parámetros a. Integridad de la oferta La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta completa y requisitos mínimos previstos. b. Especificaciones técnicas o Términos de Referencia EP PETROECUADOR verificará que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas que se pretende contratar.

Para la determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos, criterios de inclusión, reglas de participación y demás requisitos que así lo ameriten, se evaluará acorde a lo establecido en las reglas de participación expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

NOTA: Ninguno de los formularios se presentará en blanco, en tal caso, en los formularios que no se requiera llenar información por parte del oferente se deberá indicar “NO APLICA”

OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA EP PETROECUADOR, los oferentes deben presentar adicionalmente como parte de su oferta y susceptibles de convalidación lo siguiente: a) Para todos los casos, se deberá presentar copias LEGIBLES de las cédulas de ciudadanía

de los miembros de la asociación, quienes conformen el consorcio de ser el caso, y de sus directivos.

b) Declaración Anticorrupción (según formato constante en los formularios de este pliego), en documento simple con firma de responsabilidad). (Únicamente el oferente que resulte adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá presentar esta Declaración, juramentada en Instrumento Público).

de 109

c) Carta de Compromiso de Oferta Total por Grupo: El oferente deberá presentar la carta de Compromiso de Oferta Total por Grupo.

Los documentos solicitados en el literal a), b) y c) no constituye un requisito mínimo y serán susceptible de convalidación. En caso de no presentar estos documentos luego del requerimiento de convalidación, la oferta será rechazada. Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación por puntaje; caso contrario serán descalificadas. En caso de que las ofertas sean presentadas por compromisos de asociación o consorcio, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 33 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072. 3.6.20.1.1. Evaluación por Puntaje Sólo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. Se debe considerar que ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o rechazo del oferente o de su oferta. La EP PETROECUADOR aplicará los siguientes parámetros de calificación y puntajes acorde a los siguientes criterios de inclusión: 3.6.20.1.2. Asociatividad (60 puntos)

A efecto de realizar una participación inclusiva y promover a las Organizaciones y Unidades de Economía Popular y Solidaria, se considerarán los siguientes puntajes de acuerdo a la condición jurídica de los oferentes:

Tipo de Oferente Puntaje

Grupo 1: Organizaciones de Economía Popular y Solidaria, conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y cooperativas

60

Grupo 2: Unidades económicas populares (persona natural) 10

Grupo 3: Artesanos 25

Grupo 4: Micro y pequeñas unidades productivas 5

Nota: En caso de consorcios, el puntaje que se asignará será en función al porcentaje de participación de cada uno de los partícipes, de acuerdo al tipo de oferente. El artículo 6, numeral 22 de la LOSNCP determina que: “Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación”. 3.6.20.1.3. Criterio de Igualdad (35 puntos)

CRITERIO DE IGUALDAD Puntaje

3.6.20.1.3.1 INTERGENERACIONAL:

10

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento (4%) de personas mayores de sesenta y cinco (65) años como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía-; adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la planilla del IESS para

de 109

verificación.

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que tengan al menos el cuatro por ciento (4%) de personas entre 18 y 29 años como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberán presentar la cédula de ciudadanía; adicionalmente, se presentará la nómina de socios o la planilla del IESS para verificación.

10

3.6.20.1.3.2 BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO:

5

Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que cuenten con al menos el cuatro por ciento (4%) de personas como socio o trabajador que reciban el Bono de Desarrollo Humano, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar la certificación de ser usuario del Bono de Desarrollo Humano.

Puntaje máximo que pude acreditar cada oferente por estos parámetros: 20

3.6.20.1.3.3 PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

10

Se otorgarán diez (10) puntos a los oferentes que cuenten con al menos el cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad como socio o trabajador, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar el carnet de discapacidad otorgado por la entidad pública competente.

3.6.20.1.3.4 IGUALDAD DE GÉNERO:

5 Se otorgarán cinco (5) puntos a los oferentes que estén conformados con al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) de mujeres, con al menos seis (6) meses de antigüedad previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva; para lo cual, deberá presentar la nómina de socios o la planilla del IESS para verificación.

Puntaje máximo que puede acreditar cada oferente por estos dos parámetros:

15

La evaluación por puntaje no será proporcional; si cumple con lo que se solicita en los parámetros de evaluación tendrá el puntaje correspondiente caso contrario será 0 (cero). 3.6.20.1.4. Criterio de Calidad (5 puntos)

CRITERIO DE CALIDAD Puntaje

3.6.20.1.4.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD:

5

Se otorgará 5 puntos adicionales al oferente que acredite cualquier certificado de calidad, tales como certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, para uno o todos los bienes ofertados en cada grupo.

El documento deberá estar obligatoriamente emitido a favor del oferente, no se tomarán en cuenta los documentos que se encuentren emitidos a favor de los socios o trabajadores.

Nota: La evaluación por puntaje no será proporcional; si cumple con lo que se solicita en los parámetros para calificación tendrá el puntaje correspondiente, caso contrario será 0 (cero).

Los documentos que el oferente deberá presentar para la etapa de evaluación por puntaje son:

En caso de consorcio, todos los partícipes deberán presentar el certificado o documento que avale la calidad en la cual comparece, emitido por autoridad competente: Instituto de

de 109

Economía Popular y Solidaria (IEPS) o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Resolución de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria; y, el listado actualizado de socios miembros de la persona jurídica del Oferente, en caso de no disponer a la fecha de presentación de las ofertas el listado actualizado se deberá remitir el listado disponible con la documentación de inclusiones y exclusiones de socios.

Listado completo de socios o miembros de la persona jurídica del Oferente, con números de cédula de ciudadanía.

Presentar copia simple del carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud de los socios miembros de la persona jurídica del Oferente y trabajadores en relación de dependencia.

Para los beneficiarios del BONO DE DESARROLLO HUMANO, el Oferente deberá presentar los respectivos respaldos que acrediten que la persona (socio o trabajador) es beneficiario del respectivo BONO DE DESARROLLO HUMANO

En caso de que el oferente tenga trabajadores en relación de dependencia deberá presentar la nómina total de los mismos a la fecha de presentación de la oferta con la documentación de sustento correspondiente (copia de cédula, planilla del IESS; historia laboral.).

Reglas adicionales de desempate: - De persistir un empate técnico entre los oferentes, se considerara realizar una media entre los criterios de edad (18-29 y 65) con la finalidad de que el oferente que más se acerque a la misma, sea el opcionado para una posible adjudicación. - Como segunda opción se considerará la antigüedad de inicio de actividades del RUC. Las adjudicaciones se realizarán con aquellos proveedores que cumplan los parámetros de evaluación y se encuentren domiciliados en las provincias de Orellana y/o Sucumbíos. *Preferencia por Localidad: no aplica para el presente proceso

1.7 TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tendrá un plazo de validez de 90 días, contados a partir de la presentación de la misma.

1.8 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:

3.7.1. Adhesión a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del procedimiento: En esta etapa los proveedores interesados en participar en este procedimiento, deberán manifestar electrónicamente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas del mismo y registrar su capacidad máxima de producción o de prestación del servicio con respecto a lo requerido en los pliegos. Se entenderá que existe la conformidad o aceptación del oferente, al precio unitario previsto y establecido por la EP PETROECUADOR en este pliego, para el servicio objeto de esta Feria Inclusiva a:

a) La sola presentación de la manifestación de interés; o, b) Con la simple presentación del Formulario de la Oferta, con el cual se adhiere a las

condiciones del procedimiento. 3.7.2. Presentación y verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: Una vez que los proveedores hayan manifestado su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y

de 109

condiciones económicas de este procedimiento de Feria Inclusiva, podrán presentar los documentos solicitados como requisitos mínimos y el formulario de la oferta, dentro del período establecido y conforme se ha señalado en el numeral 4 de las condiciones generales de la convocatoria de este procedimiento. Los participantes no podrán, bajo concepto alguno, ceder los derechos y obligaciones derivados de este procedimiento y del contrato respectivo. La EP PETROECUADOR brindará asistencia, previa solicitud a los mails

[email protected] y/o [email protected],para

solventar las dudas que se presentaren por parte de los Oferentes para la presentación de sus

ofertas en la etapa de Mesas de Ayuda cuyas fechas y directrices serán difundidas en la

socialización; para los oferentes que no se presenten en la socialización, la información de las

fechas para la etapa de Mesas de Ayuda podrán ser verificadas en la Página WEB Oficial de la

EP PETROECUADOR (www.eppetroecuador.ec), en la que se encuentra habilitado un link con

el título “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS

DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”

La EP PETROECUADOR en ningún caso será considerada como responsable de la documentación que pudiere presentar un oferente como requisitos mínimos, de una manera distinta a la fijada en la convocatoria o después de la fecha y hora establecida para ello.


http://www.eppetroecuador.ec/

de 109

“SECCIÓN IV”

FORMULARIO DE LA OFERTA

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

1.- CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Nombre del Oferente: ……………………………………………………….. El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Pública de

Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, para ser incluido en la Feria Inclusiva como

proveedor del proceso de adquisición “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA

ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA

EP PETROECUADOR”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar

esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado

de......., si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio),

y de acuerdo a la información registrada en el RUP, declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamento General y demás normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará -directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

de 109

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el pliego; prestará el servicio de conformidad con las características detalladas en esta oferta y de acuerdo con el pliego, especificaciones, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios determinados por la entidad contratante; al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún servidor público, obrero o autoridad de la EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en el presente formulario, la EP PETROECUADOR le descalifique como oferente o dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que

pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la EP PETROECUADOR ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones, términos

de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades respecto de su capacidad máxima registrada en el SOCE

para esta contratación son fijas.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a prestar el servicio sobre la base de las cantidades, precios, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo o reajuste de precios unitarios.

12. Conoce y acepta que la EP PETROECUADOR se reserva el derecho de adjudicar el

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento en cualquier momento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el

de 109

Registro Único de Proveedores (RUP), al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y a la EP PETROECUADOR a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la EP PETROECUADOR o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto, se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para

contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General, así como en la prohibición señalada en el literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público y demás normativa aplicable.

17. Autoriza a la EP PETROECUADOR, al Servicio Nacional de Contratación Pública y/o a

los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. En consecuencia, en la letra D, del numeral 4.5 del presente formulario “4.5. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES”, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

18. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual,

de 109

proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública.

Así también, en la letra D, del numeral 4.5 del presente formulario “4.5. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES”, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

19. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores (RUP) todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la EP PETROECUADOR para que descalifique mi oferta.

20. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago

que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.

21. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías y pólizas correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de 30 días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término

señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.

d) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas

de 109

bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. En consecuencia, en la letra D, del numeral 4.5 del presente formulario “4.5. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES”, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

22. El oferente, de resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato,

contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.


de 109

2.- DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal):

No.:

Calle (intersección):

Sector:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

RUC:

Nombre del Representante Legal/Apoderado/Procurador Común:

Cédula de Ciudadanía- (Representante Legal/Apoderado/Procurador Común):

Tipo de oferente en la cual comparece (MARCAR CON UNA X):

Productores individuales

Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, asociativos, cooperativos

Unidades Económicas Populares

Artesanos

Micro y Pequeñas unidades productivas

Adjuntar: Certificado o documento que avale el tipo de oferente en la cual comparece, emitido por

autoridad competente: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

En caso de consorcio, todos los partícipes deberán presentar el certificado o documento

que avale la calidad en la cual comparece, emitido por autoridad competente: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

de 109

Dirección: (para verificación de la EP PETROECUADOR – adjuntar croquis)

(La dirección debe estar actualizada en el Registro Único de Proveedores del SERCOP) NOTA: Ninguno de los formularios se presentará en blanco, en tal caso, en los formularios que no se requiera llenar información por parte del oferente se deberá indicar “NO APLICA”

de 109

3.- TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS El que suscribe, luego de examinar el pliego respectivo y al presentar esta oferta declaro mi

aceptación y adhesión expresa de acogerme a la adquisición “MATERIALES DE

FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR” de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas / Términos de referencia y condiciones establecidas en el presente

pliego que rige el procedimiento de código FI-EPP-859965-21, así como también a los precios

establecidos conforme al siguiente cuadro:

Precios de Adhesión: (LOS OFERENTES DEBERÁN ADHERIRSE AL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL GRUPO AL CUAL VAYAN A OFERTAR O EN CASO DE OFERTAR EN LOS CUATRO GRUPOS ADHERIRSE AL PRESUPUESTO DE LOS CUATRO GRUPOS) GRUPO 1 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total



EA 2.10 10 21.00


4 622650012 BOLAS DE WIPE EA 0.18 1450 261.00





RL 84.60 30 2,538.00


RL 91.40 34 3,107.60




13 429921112


EA 25.86 220 5,689.20



EA 28.55 50 1,427.50


EA 25.85 42 1,085.70


EA 38.60 11 424.60


RL 1.75 512 896.00

19 429213119 COMBO DE BRONCE ANTICHISPA, 15lb, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ERGONONICO,

EA 1,134.12 6 6,804.72

de 109

ANTIDESLIZANTE

20 4299217233


EA 112.90 4 451.60


EA 18.90 30 567.00


EA 1.88 118 221.84


EA 6.30 202 1,272.60


EA 471.80 1 471.80



EA 8.90 71 631.90


EA 7.98 120 957.60


EA 17.93 120 2,151.60


SET 187.50 7 1,312.50


EA 3.00 50 150.00



EA 1.98 24 47.52










42 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 15 1,197.45



EA 35.12 1 35.12

47 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR BLANCO, EA 4.55 90 409.50

de 109

PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO


EA 9.98 7 69.86




EA 14.80 10 148.00



EA 19.10 3 57.30




EA 0.50 3253 1,626.50

57 622650012 TACO FISCHER # 8 EA 0.08 668 53.44

58 622650012


EA 1.85 300 555.00


EA 5.88 2 11.76

50,668.69

GRUPO 2 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total


EA 18.60 2 37.20


EA 20.55 14 287.70


EA 28.90 3 86.70





RL 84.60 32 2,707.20



10 429921112


EA 25.86 230 5,947.80

11 429921112 CANDADO ROJO, DE ALUMINIO SOLIDO DE 1- EA 21.84 35 764.40

de 109

1/2in ANCHO x 3/4in GROSOR



EA 28.55 45 1,284.75

14 4299217233


EA 6.60 38 250.80



RL 1.40 1900 2,660.00

17 429993125 CLAVO 3-1/2in ACERO LB 1.65 20 33.00




EA 1,134.12 6 6,804.72


RL 197.30 10 1,973.00

22 622650012


RL 28.59 16 457.44


EA 18.90 30 567.00


EA 3.80 175 665.00



EA 3.80 80 304.00






SET 85.40 22 1,878.80


SET 85.40 30 2,562.00



SET 157.71 10 1,577.10






de 109


41 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 18 1,436.94



EA 35.12 1 35.12

46 326000944


EA 4.55 84 382.20




EA 14.80 10 148.00



EA 25.00 2 50.00

52 429990832


EA 7.50 40 300.00


EA 15.80 10 158.00




EA 0.60 100 60.00


EA 0.50 3250 1,625.00

58 4299217247


EA 0.15 400 60.00

50,420.71

GRUPO 3 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total



3 412660012 ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRE NRO. KG 3.97 12 47.64

de 109

12


PCK 8.94 100 894.00


PCK 12.60 69 869.40


PCK 18.40 34 625.60


RL 150.00 3 450.00


EA 22.14 30 664.20


EA 28.10 90 2,529.00

10 429921112


EA 25.86 193 4,990.98


EA 21.84 37 808.08




EA 59.60 7 417.20


EA 87.50 18 1,575.00


EA 3.75 195 731.25


EA 51.45 3 154.35


EA 1,134.12 7 7,938.84


RL 197.30 9 1,775.70



EA 3.80 153 581.40


EA 2.70 60 162.00

23 622650012


EA 19.65 2 39.30

24 622650012


EA 19.65 2 39.30



EA 19.45 93 1,808.85

de 109



EA 32.50 55 1,787.50



SET 125.50 8 1,004.00











41 326000944


EA 4.55 36 163.80

42 326000944


EA 4.55 54 245.70

43 326000944


EA 4.55 40 182.00


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 10 148.00


EA 2.32 40 92.80

47 4299217233


EA 48.10 2 96.20

48 429442221


EA 45.80 150 6,870.00




52 622650012


EA 21.30 20 426.00

de 109


RL 5.50 20 110.00


RL 4.25 2 8.50


EA 5.25 144 756.00




RL 57.40 11 631.40

50,666.78

GRUPO 4 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total


RL 52.80 2 105.60


PCK 8.94 107 956.58


PCK 12.60 70 882.00


PCK 18.40 30 552.00


6 622650012 BOQUILLA 3/8in, # 6 EA 5.90 2 11.80


RL 58.30 2 116.60

8 4299217233


EA 112.60 10 1,126.00

9 4299217233


EA 179.65 6 1,077.90


EA 22.14 36 797.04


EA 28.10 87 2,444.70

12 429921112


EA 25.86 150 3,879.00



SX 10.20 40 408.00


EA 3.75 200 750.00


EA 4.86 134 651.24

de 109


EA 4.65 75 348.75


RL 3.80 24 91.20


EA 46.90 2 93.80


EA 36.90 21 774.90


EA 1,134.12 7 7,938.84


EA 245.60 15 3,684.00


RL 91.30 10 913.00


EA 2.00 8 16.00


EA 168.12 3 504.36



EA 3.80 78 296.40


EA 2.10 15 31.50


EA 2.15 32 68.80


SET 85.40 6 512.40


SET 52.80 6 316.80



SET 42.95 28 1,202.60


SET 58.90 39 2,297.10

35 622650012 LIJA DE AGUA No 360 EA 0.55 218 119.90






41 4299217233 LLAVE MIXTA 1-15/16in EA 40.43 23 929.89

42 4299217233


EA 35.20 21 739.20


44 429921112 LLAVES MAESTRA 401M5 PARA CANDADO EA 9.97 16 159.52

de 109

SEIRIES A1106


46 326000944


EA 4.55 54 245.70

47 326000944


EA 4.55 44 200.20


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 11 162.80

50 4299217233


EA 48.10 4 192.40

51 429442221


EA 45.80 150 6,870.00





RL 5.50 29 159.50


EA 5.40 6 32.40

57 4299217247


EA 0.17 400 68.00


50,671.62

El presente proceso contempla adjudicaciones parciales, está dividido en cuatro grupos. El valor es de USD 202,427.80 (Doscientos dos mil cuatrocientos veinte y siete con 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA. En caso de ser adjudicado el oferente renuncia a reajuste de precios conforme al último inciso del artículo 131 del Reglamento General a la LOSNCP. NOTA 1: Los precios establecidos en la presente contratación son de adhesión de acuerdo a lo establecido en el artículo 342 y 344 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072. NOTA 2: Ninguno de los formularios se presentará en blanco, en tal caso, en los formularios que no se requiera llenar información por parte del oferente se deberá indicar “NO APLICA”

de 109

4.- ADHESIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Yo, (nombre) en calidad de (cargo o función - representante legal, gerente, apoderado, procurador común, etc.) de (nombre del proveedor - oferente), en atención a la convocatoria efectuada por la EP PETROECUADOR con el objeto de ser calificado favorablemente en la Feria Inclusiva como proveedor de “PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR DE USO COMÚN PARA LAS BODEGAS DE LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, dejo constancia de mi conformidad con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia y condiciones económicas previstas por la EP PETROECUADOR para esta Feria Inclusiva, por lo que con la suscripción del presente formulario me adhiero a las mismas. NOTA: Ninguno de los formularios se presentará en blanco, en tal caso, en los formularios que no se requiera llenar información por parte del oferente se deberá indicar “NO APLICA”

de 109

5. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.

A. DECLARACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

En mi calidad de representante legal de…….…….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 1.1.- Libre y voluntariamente autorizo al SERCOP a publicar la información declarada en esta oferta sobre las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de participes, socios y accionistas que consta registrada en la autoridad competente: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) o la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, en un primer momento, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública; y, en un segundo momento, detectar con certeza el flujo de los fondos públicos, otorgados en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado; 2. Que la persona jurídica a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 110 y 111 de su Reglamento General; y, en la prohibición señalada en el literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la entidad contratante descalifique a mi representada. 5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.”

de 109

7. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. SÍ ( ) NO ( ) (El oferente deberá marcar con una X en SI o NO, según corresponda). En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos del servidor público/

dignatario

Cédula o RUC Cargo o dignidad que ejerce

Entidad o Institución que ejerce el cargo o

dignidad

8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA MARCAR CON UNA X

Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, asociativos, cooperativos

Unidades Económicas Populares

Micro y Pequeñas unidades productivas

Otra (indicar cuál)

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o

identificación similar emitida por país extranjero,

de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

de 109

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)

Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por

país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio Fiscal

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 1. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: SÍ ( ) NO ( ) (El oferente deberá marcar con una X en SI o NO, según corresponda). 2. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad que ejerce

Entidad o Institución que ejerce el cargo o

dignidad

Notas:

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)

2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de descalificación de la oferta.

D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 1. De conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaría que para el efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se entenderá por beneficiario final a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o consorcio determinado, y/o a la o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o se benefician de una transacción financiera derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer,

de 109

directa o indirectamente, una participación accionaria o derechos a voto de la persona jurídica contratista. 2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona jurídica, son los beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros del oferente:

Nombre Cédula/Pasaporte Nacionalidad No (s). de Cuenta (s)

Institución Financiera


de 109

6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN (Para acceder a la puntuación de acuerdo a los criterios inclusión, se deberá acompañar a la oferta la documentación que acredite la condición señalada). Asociatividad:

Nombre del

Oferente

Tipo de Personería Jurídica

RUC

El proveedor deberá presentar: En caso de consorcio, todos los partícipes deberán presentar el certificado o documento

que avale la calidad en la cual comparece, emitido por autoridad competente: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).


de 109

6.2 Criterios de Igualdad 6.2.1 Criterios de Igualdad (Persona Natural, Socios o miembros de la persona jurídica)

No. Nombre

Completo No. Cédula

Recibe Bono? Si/No

Fecha de Nacimiento Fecha de

Ingreso o afiliación

Edad

Género Discapacidad

(DD/MM/AA) M F SI NO

TOTAL

Para el criterio INTERGENERACIONAL (EDAD), se deberá presentar la Resolución de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria; y, el listado actualizado de socios miembros de la persona jurídica del Oferente (listado con inclusiones y exclusiones de socios).

Listado completo de socios o miembros de la persona jurídica del Oferente

Para el criterio de DISCAPACIDAD, el oferente deberá presentar copia simple del carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud de los socios miembros de la persona jurídica del Oferente y que tenga al menos 6 meses de antigüedad como socio del oferente previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva.

Para el criterio de beneficiarios del BONO DE DESARROLLO HUMANO, el Oferente deberá presentar los respectivos respaldos que acrediten que la persona es beneficiario del respectivo BONO DE DESARROLLO HUMANO y que tenga al menos 6 meses de antigüedad como socio miembro de la persona jurídica del Oferente previo al lanzamiento de la Feria Inclusiva.


de 109

6.2.2 Criterios de Igualdad (Trabajadores en nómina del Oferente)

No. Nombre

Completo No.

Cédula

Recibe Bono?

Fecha de Nacimiento

Fecha de Ingreso a Nómina

Edad Género Discapacidad

Si/No (DD/MM/AA) M F SI NO

TOTAL

En caso de que el oferente tenga trabajadores en relación de dependencia deberá presentar la nómina total de los mismos a la fecha de presentación de la oferta con la documentación de sustento correspondiente (copia simple legible de cédula de ciudadanía, planilla del IESS; historia laboral)

Para el criterio de DISCAPACIDAD, el oferente deberá presentar copia simple del carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud de los trabajadores en relación de dependencia y que tenga al menos 6 meses de antigüedad como socio o trabajador del oferente previo a la fecha de publicación de la Feria.

Para el criterio de beneficiarios del BONO DE DESARROLLO HUMANO, el Oferente deberá presentar los respectivos respaldos que acrediten que la persona es beneficiario del respectivo BONO DE DESARROLLO HUMANO y que tenga al menos 6 meses de antigüedad como trabajador del oferente previo a la fecha de publicación de la Feria.


de 109

7. OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA EP PETROECUADOR

OTROS PARÁMETROS INDICAR REFERENCIA DE ANEXO

Para todos los casos, se deberá presentar copias LEGIBLES de las cédulas de ciudadanía de los miembros de la asociación, quienes conformen el consorcio de ser el caso, y de sus directivos.

Declaración Anticorrupción (según formato constante en los formularios de este pliego), en documento simple con firma de responsabilidad). (Únicamente el oferente que resulte adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá presentar esta Declaración, juramentada en Instrumento Público).

Carta de Compromiso de Oferta Total por Grupo: El oferente deberá presentar la carta de Compromiso de Oferta Total por Grupo.


Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, ------------------------------------------------------- FIRMA ELECTRÓNICA SUSCRITA CON APLICATIVO FIRMA EC DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (según el caso)

de 109

8 COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser aplicable)

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21 OBJETO DE CONTRATACIÓN: Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……………..………(persona natural o representante legal de la persona jurídica), debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ………(persona natural o representante legal de la persona jurídica), representada por ……, todos debidamente registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP). Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de contratación No……. cuyo objeto es ……….. y por lo tanto expresamos lo siguiente: a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de

ciudadanía o pasaporte No. …………….. de (nacionalidad), quien está expresamente facultado para representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle de los aportes que sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse)

c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados los oferentes comprometidos en la conformación de la Asociación o Consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

e) La asociación o consorcio estará integrado por:

No. Asociados o consorciados Porcentaje de participación

Total:

El total de la última columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros debe ser igual al 100%. f) La responsabilidad de los integrantes de la Asociación o Consorcio es solidaria e indivisible

para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión.

g) La constitución de la Asociación o Consorcio se realizará dentro del plazo establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo la suscripción del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo y noventa (90) días adicionales.

de 109

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa que expide el Servicio Nacional de Contratación Pública. Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 Firma: Firma: Nombre: Nombre: RUC No.: RUC No.: Promitente Consorciado (n) Firma: Nombre: RUC No.:

de 109

9. DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN (formato)

FERIA INCLUSIVA

FI-EPP-859965-21

Yo, …….……………………….(nombre del oferente/representante legal si fuera el caso),

portador de la Cédula de Ciudadanía- No. …………………, de nacionalidad ecuatoriana,

oferente del proceso signado con número FI-EPP-859965-21, para la adquisición de

“MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA

GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”, convocado

por la EP PETROECUADOR, declaro bajo el rigor del juramento que:

• No he ofrecido o prometido ningún pago, préstamo o servicio Ilegitimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún servidor público, obrero o autoridad de la EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección y contratación, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no ética.

• No he ofrecido, prometido o entregado en forma directa o indirecta ningún soborno a ninguna persona para conseguir, garantizar o recompensar un comportamiento, acción o actividad indebida, ilegal o no ética de una persona. o una ventaja indebida.

• No he ofrecido pagar ningún gasto de entretenimiento o viaje a ningún servidor público, obrero o autoridad de la EP PETROECUADOR o hacer obsequios a otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.

• No he contratado ni contratare a un consultor, agente o intermediario que tenga contacto, relaciones o negocios con un funcionario gubernamental o de la EP PETROECUADOR, con la intención de obtener o retener cualquier negocio o ventaja indebida, ilegal o no ética.

• No he ofrecido ni he efectuado ningún pago a servidores públicos u obreros o autoridades de la EP PETROECUADOR, para acelerar, agilizar, agradecer o recompensar el desempeño de una acción gubernamental de rutina.

• Adoptaré medidas para asegurar que mi personal, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a mi control e influencia determinante, no cometan actos ilegales de corrupción; en caso de llegar a conocer que alguno de ellos, ha infringido esto, me comprometo a denunciar y combatir los actos de corrupción.

• Conozco y acepto que las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión y otros, no son admisibles en la EP PETROECUADOR, por lo que acepto que en el caso de que se comprobare una violación a lo manifestado, se me descalifique del proceso de contratación y se me dé por terminado en forma in mediata el contrato.

• Conozco y acepto las acciones y penas que establece la Ley por el cometimiento de actos ilegales de corrupción, por lo que en caso de comprobarse violación, responderé ante la ley por las faltas cometidas.

• Autorizo a la EP PETROECUADOR a comprobar por todos los medios legales la veracidad de las declaraciones que constan en el presente instrumento.

Es todo cuanto puedo declarar bajo el rigor del JURAMENTO y en honor a la verdad. ____________________________

Firma del oferente/representante legal Lugar y fecha Notas: -Esta declaración debe ser presentada en documento simple junto a la oferta, con firma de responsabilidad. -Si el oferente llegase a ser el adjudicado, deberá presentar esta declaración elevada a instrumento público (notariado), junto a los demás documentos solicitados previa la suscripción del contrato.

de 109

PROYECTO DE CONTRATO LAB No.

FI-EPP-859965-21

“MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA

GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, representada por el (Ordenador de Gasto) en calidad de Ordenador de Gasto, de acuerdo a la Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, que contiene el documento relacionado ABS.05.DR.01 (V18) “DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y PAGOS VARIOS” y ratificada mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, por el Gerente General Subrogante de EP PETROECUADOR, a quien en adelante se denominará “EP PETROECUADOR” o “LA CONTRATANTE; y, por otra, XXXX, conforme consta en los documentos que como habilitantes se adjuntan y forman parte de este instrumento, a quien en adelante y para efectos de este contrato se le denominará “LA CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- ANTECEDENTES 1.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. 315 de 06 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de

Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, como persona de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

1.2 De conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de EP PETROECUADOR 2021, contempla: EE.MTL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR, con el código 4299217233, según certificación PAC No. 0923-PAP-2021 suscrito el 09 de noviembre de 2021, emitida por la Jefatura de Planificación de Abastecimientos y Gestión de Proveedores.

1.3 Mediante Resolución No. I-FI-EPP-859965-21 de xxx de xxxx de 2021, la Jefe de

Compras Locales de EP PETROECUADOR, autorizó el inicio y aprobó el Pliego del

proceso de Feria Inclusiva signado con el código FI-EPP-859965-21, para la adquisición de

“MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE

LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”,

con un presupuesto referencial de USD 202,427.80 (Doscientos dos mil cuatrocientos

veinte y siete con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA, con

un plazo de entrega de los BIENES de 30 días calendario (es decir incluir sábados,

domingos y feriados) contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del

contrato, dentro del cual, el proveedor deberá cumplir con el objeto contractual, a plena

satisfacción de la EP PETROECUADOR.

1.4 El XX de XXX de 2021, se realizó la invitación a participar en el procedimiento FI-EPP-859965-21, a través del Portal Institucional del SERCOP.

1.5 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria “Materiales misceláneos de Operaciones - Materiales y suministros (excepto para mantenimiento).”, conforme consta en la Certificación Presupuestaria Nro.

http://www.compraspublicas.gov.ec/

de 109

XXXXXX-CERT-PRES-2021 de XX de XXXX de 2021. 1.6 Luego del proceso correspondiente, el Jefe de Compras Locales de EP PETROECUADOR

mediante Resolución de Adjudicación Nro. ADJ-FI-EPP-859965-21 de XX de XXXX de 2021, adjudicó el procedimiento de contratación de Feria Inclusiva signado con código FI-EPP-859965-21 para la adquisición de “MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR”, al oferente XXXXXXX, por el valor de USD XXXXX (XXXXXXXXX con XX/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con un plazo de entrega de entrega de los BIENES de 30 días calendario (es decir incluir sábados, domingos y feriados) contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato, dentro del cual, el proveedor deberá cumplir con el objeto contractual, a plena satisfacción de la EP PETROECUADOR.

1.7 Mediante Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0181-RSL de 25 de junio de 2021, el Gerente

General Subrogante, resolvió ratificar el contenido de la Resolución Nro. PETRO-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, mediante la cual aprobó el Anexo No. 1 que contiene el documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y PAGOS VARIOS”, según el cual la Jefe de Compras Locales, es el Ordenador de Gasto para el monto de esta contratación.

1.8 LA CONTRATISTA a la presente fecha se encuentra habilitada, no consta en el Registro de

Contratistas Incumplidos ni Adjudicatarios Fallidos del SERCOP, y ha cumplido sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías conforme se evidencia en los certificados obtenidos de las plataformas virtuales de cada entidad.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El Pliego del proceso de contratación, incluyendo las especificaciones técnicas; b) Certificación PAC No. XXX-PAP-2021 de XX de XXX de 2021; c) Resolución No. I-FI-EPP-859965-21de XX de XXX de 2021; d) Certificación Presupuestaria No. XXXXX-CERT-PRES-2021 de XX de XXXX de 2021; e) La oferta técnica presentada por LA CONTRATISTA, con todos los documentos que la

conforman; f) Tabla de cantidades y precios; g) Las actas e informes del proceso de Feria Inclusiva Nro. FI-EPP-859965-21 h) Garantía Técnica i) Resolución No. ADJ-FI-EPP-859965-21de XX de XXX de 2021; j) Declaración Juramentada Anticorrupción elevada a escritura pública; k) Documentos que certifican la calidad en la que suscriben el presente instrumento los

comparecientes. (CONTRATISTA: nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil CONTRATANTE: DATH);

TERCERA.- INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.1.- Interpretación.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal y obvio, en el contexto del mismo y cuyo objeto revele claramente la intención de las partes contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a) Cuando los términos estén definidos en la normativa del Sistema Nacional de

Contratación Pública, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de las partes.

de 109

c) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

d) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. e) En su falta o insuficiencia de disposición expresa, se aplicarán las normas contenidas en

el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, de la República del Ecuador, De la Interpretación de los Contratos”.

3.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de

manera que se indican a continuación: a) “Acta de Recepción Definitiva”, es el acta suscrita por las partes siempre que no

exista observaciones pendientes en relación con el objeto del presente contrato. b) “Adjudicatario”, es LA CONTRATISTA a quien la entidad contratante le adjudica el

contrato. c) “Administrador del Contrato”, es el representante de EP PETROECUADOR para

todos los efectos administrativos de este contrato.

d) “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, tiene el significado que le otorga la expresión del artículo 30 del Código Civil de la República del Ecuador; y, dentro de este concepto incluye cualquier acto o evento que imposibilite a la parte afectada cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, si dicho acto o evento es imprevisible, está fuera del control razonable y no es resultado de alguna falta o negligencia de la parte afectada y a dicha parte, no le ha sido posible superar dicho acto o evento tomando acciones diligentes. El caso fortuito o fuerza mayor incluirá en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes actos o eventos, o cualesquiera actos o eventos similares que impida a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato: (¡) fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones, terremotos; (ii) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales; (iii) huelgas u otras disputas laborales en Ecuador que no deriven del incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada.

e) “Comisión Técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso de contratación,

a la que corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

f) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

g) “Contratista”, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.

h) “Contrato”, es el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos (que constituyen

parte integrante del presente contrato), así como todas las enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus términos y cuyo fin principal es el cumplimiento del objeto de la contratación.

i) “Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia”, son todas las

especificaciones, términos de referencia, parámetros y requerimientos técnicos del servicio que deberán ser cumplidos por LA CONTRATISTA, en lo que al objeto del contrato corresponde, contenidos en los pliegos y términos de referencia.

de 109

j) “Impuestos”, son todos y cada uno de los impuestos (incluyendo enunciativa, más no limitativamente, impuestos sobre la renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuestos al valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo enunciativa más no limitativamente, cargos o derechos por documentación, licencia o registro), tributos, aranceles o retenciones del cualquier naturaleza establecidos por cualquier autoridad gubernamental de la República del Ecuador.

k) “Leyes”, son todas las leyes, tratados, códigos, reglamentos, normas, decretos, circulares, reglas, decisiones, órdenes, sentencias, providencias, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier autoridad gubernamental que tenga jurisdicción sobre la materia en cuestión, que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

l) “Leyes Aplicables”, es la Constitución de la República del Ecuador y todas las leyes,

tratados, códigos, reglamentos, normas, decretos, circulares, reglas, resoluciones, decisiones, órdenes, sentencias, providencias, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier autoridad gubernamental ecuatoriana que tenga jurisdicción sobre la materia en cuestión, que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

m) “LOSNCP”, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

n) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una

"oferta", en atención al llamado al proceso de contratación.

o) “Oferta o Propuesta Técnico-Económica”, es la propuesta para contratar, ceñida a las Especificaciones Técnicas y de conformidad con los pliegos precontractuales en relación la oferta presentada por LA CONTRATISTA a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato y a cumplir el objeto del mismo.

p) “Ordenador de Gasto”, para el presente contrato conforme Resolución Nro. PETRO-

PGG-2021-0040-RSL le corresponde a (Ordenador de Gasto) de EP PETROECUADOR.

q) “EP PETROECUADOR”, es la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP

PETROECUADOR. r) “RGLOSNCP”, es el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública. s) “SERCOP”, es el Servicio Nacional de Contratación Pública.

3.3.- Singular y Plural.- Los términos definidos en la Cláusula 3.2 podrán ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural 3.4.- Encabezados y Referencias.- Todos los encabezados utilizados en el presente Contrato se utilizan exclusivamente para facilitar su lectura, más no limitarán la interpretación del mismo. CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO 4.1. LA CONTRATISTA se obliga con EP PETROECUADOR a entregar los “MATERIALES

DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ÁREAS DE LA GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EP PETROECUADOR” y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de LA CONTRATANTE, según las características y especificaciones técnicas constantes en el pliego y la oferta, que se agregan y forman parte integrante de este contrato.

de 109

GRUPO 1 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total



EA 2.10 10 21.00


4 622650012 BOLAS DE WIPE EA 0.18 1450 261.00





RL 84.60 30 2,538.00


RL 91.40 34 3,107.60




13 429921112


EA 25.86 220 5,689.20



EA 28.55 50 1,427.50


EA 25.85 42 1,085.70


EA 38.60 11 424.60


RL 1.75 512 896.00


EA 1,134.12 6 6,804.72

20 4299217233


EA 112.90 4 451.60


EA 18.90 30 567.00


EA 1.88 118 221.84


EA 6.30 202 1,272.60


EA 471.80 1 471.80

de 109



EA 8.90 71 631.90


EA 7.98 120 957.60


EA 17.93 120 2,151.60


SET 187.50 7 1,312.50


EA 3.00 50 150.00



EA 1.98 24 47.52










42 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 15 1,197.45



EA 35.12 1 35.12

47 326000944


EA 4.55 90 409.50


EA 9.98 7 69.86




EA 14.80 10 148.00



EA 19.10 3 57.30

de 109




EA 0.50 3253 1,626.50

57 622650012 TACO FISCHER # 8 EA 0.08 668 53.44

58 622650012


EA 1.85 300 555.00


EA 5.88 2 11.76

50,668.69

GRUPO 2 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total


EA 18.60 2 37.20


EA 20.55 14 287.70


EA 28.90 3 86.70





RL 84.60 32 2,707.20



10 429921112


EA 25.86 230 5,947.80


EA 21.84 35 764.40



EA 28.55 45 1,284.75

14 4299217233


EA 6.60 38 250.80



RL 1.40 1900 2,660.00

17 429993125 CLAVO 3-1/2in ACERO LB 1.65 20 33.00


de 109



EA 1,134.12 6 6,804.72


RL 197.30 10 1,973.00

22 622650012


RL 28.59 16 457.44


EA 18.90 30 567.00


EA 3.80 175 665.00



EA 3.80 80 304.00






SET 85.40 22 1,878.80


SET 85.40 30 2,562.00



SET 157.71 10 1,577.10







41 4299217233


EA 44.25 25 1,106.25



SET 79.83 18 1,436.94



EA 35.12 1 35.12

46 326000944 MARCADOR DE ESCRITURA; COLOR BLANCO, EA 4.55 84 382.20

de 109

PUNTA NUMERO 2.3mm, PUNTA TIPO BOLA ACERO, RESISTENTE AL AGUA, MARCADOR PARA ACCION EN METAL, MADERA, PLASTICO




EA 14.80 10 148.00



EA 25.00 2 50.00

52 429990832


EA 7.50 40 300.00


EA 15.80 10 158.00




EA 0.60 100 60.00


EA 0.50 3250 1,625.00

58 4299217247


EA 0.15 400 60.00

50,420.71

GRUPO 3 CPC 4299217233


Unitario Cantidad

Total Costo Total




KG 3.97 12 47.64


PCK 8.94 100 894.00


PCK 12.60 69 869.40


PCK 18.40 34 625.60


RL 150.00 3 450.00


EA 22.14 30 664.20


EA 28.10 90 2,529.00

10 429921112 CANDADO DE SEGURIDAD PARA BLOQUEO MASTER, CUERPO DE ACERO LAMINADO RESISTENTE A LA OXIDACION, ARCO DE 2in

EA 25.86 193 4,990.98

de 109

(51mm) DE ACERO SOLIDO


EA 21.84 37 808.08




EA 59.60 7 417.20


EA 87.50 18 1,575.00


EA 3.75 195 731.25


EA 51.45 3 154.35


EA 1,134.12 7 7,938.84


RL 197.30 9 1,775.70



EA 3.80 153 581.40


EA 2.70 60 162.00

23 622650012


EA 19.65 2 39.30

24 622650012


EA 19.65 2 39.30



EA 19.45 93 1,808.85



EA 32.50 55 1,787.50



SET 125.50 8 1,004.00









de 109



41 326000944


EA 4.55 36 163.80

42 326000944


EA 4.55 54 245.70

43 326000944


EA 4.55 40 182.00


EA 8.30 14 116.20


EA 14.80 10 148.00


EA 2.32 40 92.80

47 4299217233


EA 48.10 2 96.20

48 429442221


EA 45.80 150 6,870.00




52 622650012


EA 21.30 20 426.00


RL 5.50 20 110.00


RL 4.25 2 8.50


EA 5.25 144 756.00




RL 57.40 11 631.40

50,666.78

GRUPO 4 CPC 4299217233

de 109


Unitario Cantidad

Total Costo Total


RL 52.80 2 105.60


PCK 8.94 107 956.58


PCK 12.60 70 882.00


PCK 18.40 30 552.00


6 622650012 BOQUILLA 3/8in, # 6 EA 5.90 2 11.80


RL 58.30 2 116.60

8 4299217233


EA 112.60 10 1,126.00

9 4299217233


EA 179.65 6 1,077.90


EA 22.14 36 797.04


EA 28.10 87 2,444.70

12 429921112


EA 25.86 150 3,879.00



SX 10.20 40 408.00


EA 3.75 200 750.00


EA 4.86 134 651.24


EA 4.65 75 348.75


RL 3.80 24 91.20


EA 46.90 2 93.80


EA 36.90 21 774.90


EA 1,134.12 7 7,938.84


EA 245.60 15 3,684.00

23 2732009129 CUERDA DE POLIPROPILENO, DIAMETRO 3/8in RL 91.30 10 913.00

de 109

DE ALTA RESISTENCIA, 3 HEBRAS TORCIDO, ROLLO DE 200m


EA 2.00 8 16.00


EA 168.12 3 504.36



EA 3.80 78 296.40


EA 2.10 15 31.50


EA 2.15 32 68.80


SET 85.40 6 512.40


SET 52.80 6 316.80



SET 42.95 28 1,202.60


SET 58.90 39 2,297.10

35 622650012 LIJA DE AGUA No 360 EA 0.55 218 119.90






41 4299217233 LLAVE MIXTA 1-15/16in EA 40.43 23 929.89

42 4299217233


EA 35.20 21 739.20



EA 9.97 16 159.52


46 326000944


EA 4.55 54 245.70

47 326000944


EA 4.55 44 200.20


EA 8.30 14 116.20

49 4292100117 PALA CON PUNTA CUADRADA, CABO DE EA 14.80 11 162.80

de 109

MADERA

50 4299217233


EA 48.10 4 192.40

51 429442221


EA 45.80 150 6,870.00





RL 5.50 29 159.50


EA 5.40 6 32.40

57 4299217247


EA 0.17 400 68.00


50,671.62

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO 5.1. El precio del contrato que EP PETROECUADOR pagará a LA CONTRATISTA es de

USD XXXXXX (XXXXXXXX con XX/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, desglosado como se detalla en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la cláusula segunda.

5.2. El precio acordado en el contrato por los bienes especificados, constituirán la única

compensación a LA CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar excepto el Impuesto al Valor Agregado, que se incluirá de conformidad con el numeral 5.1. El valor del contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste de precios bajo ningún concepto.

SEXTA.- FORMA DE PAGO 6.1. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario, a partir de la aceptación

de la factura por parte del área financiera de EP PETROECUADOR, siempre y cuando se cumpla con las respectivas estipulaciones contractuales y se haya suscrito el Acta Entrega Recepción Única y Definitiva.

6.2. La factura original deberá ser entregada por LA CONTRATISTA, dentro de los diez días

siguientes a la suscripción del acta entrega recepción del bien. Si la factura es objetada y devuelta a LA CONTRATISTA, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada. Si por cualquier motivo EP PETROECUADOR realizare el pago en exceso o indebidamente, podrá solicitar el reembolso correspondiente mediante transferencia o cheque certificado a nombre de EP PETROECUADOR.

6.3. De los pagos que deba hacer, EP PETROECUADOR retendrá las multas que procedan,

de acuerdo con el contrato. 6.4. Todos los pagos que se hagan a LA CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se

de 109

efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de LA CONTRATANTE, previa la autorización del Administrador del contrato.

6.5. Será responsabilidad de los servidores públicos respectivos, el que no se cumpla

oportunamente con las obligaciones de pago previstos en este contrato, a pesar de contar con los recursos económicos suficientes; caso en el que se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

PAGOS INDEBIDOS: En caso de detectar pagos indebidos o pagos en exceso, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de exigir a LA CONTRATISTA la devolución de dichos valores, con los correspondientes intereses, calculados a la tasa máxima de interés convencional dispuesta por el Directorio del Banco Central del Ecuador y/o la Junta de Regulación Monetaria y Financiera desde la fecha en la que se efectuó el pago indebido hasta la recuperación del monto correspondiente, autorizando LA CONTRATISTA el descuento automático de cualquier valor que se le adeudare a EP PETROECUADOR; de recuperar tales valores a través de las facturas pendientes de pago, acciones judiciales pertinentes, o por medio de la jurisdicción coactiva. SÉPTIMA.- GARANTÍAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la LOSNCP, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, LA CONTRATISTA entrega la siguiente garantía:

1.1 Garantía Técnica.- Emitida por CONTRATISTA, con una vigencia mínima de doce (12) meses, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega -Recepción del contrato.

EXISTE

GARANTÍA


X Garantía

Técnica






7.2 Ejecución de la garantía: La garantía podrá ser ejecutada por EP PETROECUADOR

cuando se incumpla con el objeto de lo establecido en los pliegos, oferta técnica y o contrato. En caso de incumplimiento EP PETROECUADOR notificará del particular al SERCOP. Esta garantía es independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal.

OCTAVA.- PLAZO 8.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de EP

PETROECUADOR es de plazo de entrega de los bienes de 30 días calendario (es decir incluir sábados, domingos y feriados) contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato, dentro del cual, el proveedor deberá cumplir con el objeto

de 109

contractual, a plena satisfacción de la EP PETROECUADOR. NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO 9.1. EP PETROECUADOR podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato, previa

solicitud por escrito de LA CONTRATISTA, justificando los fundamentos de tal solicitud, en el plazo de cinco (5) días siguientes de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad, sólo en los casos que se indican a continuación:

9.2. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado como tal por el Ordenador de Gasto EP

PETROECUADOR, previo informe del Administrador del Contrato, en los términos establecidos en el Art. 30 del Código Civil. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA CONTRATISTA está obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del contrato.

9.3. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el

cronograma por orden de EP PETROECUADOR u ordenadas por ella, a través del Administrador del Contrato y que no se deban a causas imputables a LA CONTRATISTA.

9.4. Si EP PETROECUADOR no soluciona los problemas administrativos-contractuales en

forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 9.5. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito

por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.6. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del

Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, previo informe del Administrador del Contrato.

DÉCIMA.- MULTAS

10.1 En cada caso de incumplimiento de las Condiciones Particulares o Generales del Pliego del presente contrato, así como de los demás documentos y obligaciones contractuales, en el lugar, condiciones y/o plazos previstos, EP PETROECUADOR impondrá a LA CONTRATISTA una multa del uno por mil (1 x 1000) por cada día de retardo en la entrega de los bienes a satisfacción de la entidad contratante; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar sin IVA.

10.2 Los valores de las multas serán descontados de las cantidades pendientes de pago a favor de LA CONTRATISTA o serán canceladas mediante cheque certificado a nombre de EP PETROECUADOR.

10.3 EP PETROECUADOR queda autorizada por LA CONTRATISTA, para recaudar las multas impuestas de los valores que por este contrato le corresponde recibir, sin requisito o trámite previo alguno.

10.4 En caso de que el monto de las multas supere el 5% del monto total del contrato sin IVA, EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el contrato conforme a lo estipulado en el artículo 94, numeral 3, de la LOSNCP.

10.5 Estas multas no serán aplicables, si el incumplimiento es consecuencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito descrito en los términos del artículo 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente justificado por LA CONTRATISTA y aceptado por el Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, previo informe del Administrador del contrato; para lo cual LA CONTRATISTA notificará a LA CONTRATANTE dentro de los cinco días subsiguientes a la fecha de

de 109

ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue LA CONTRATISTA como causa, para la no provisión del bien al que está obligada y se le impondrá la multa prevista anteriormente.

10.6 El cobro de las multas no excluye el derecho de EP PETROECUADOR para exigir el cumplimiento del contrato o para resolver la terminación unilateral, según corresponda, y en cualquiera de los casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

10.7 Las multas serán impuestas por el Administrador del contrato.

10.8 Las multas podrán ser impugnadas dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de su notificación. Transcurrido este término sin que se presente recurso alguno, se entenderá que las multas adquieren firmeza y que LA CONTRATISTA acepta su imposición.

10.9 El recurso se presentará por escrito y reunirá, los requisitos señalados en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo; de no cumplir con tales requisitos podrá disponer que se le aclare o complete en el término de cinco (5) días. De no hacerlo en este lapso, se considerará desistimiento. La resolución se expedirá en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de interposición del recurso. No obstante, considerando los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, referentes al silencio administrativo, en el ámbito de los contratos administrativos, si se resolviere y notificare en un lapso mayor, no se entenderá por este hecho que el recurso es aceptado.

10.10 El recurso presentado no suspende la ejecución del acto administrativo impugnado.

DÉCIMO PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 11.1. El valor de este contrato es fijo, por lo tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 126 del

Reglamento General a la LOSNCP, no se sujetará al sistema de reajuste de precios. DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 12.1 LA CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna, ni todo ni parte

de este contrato, de conformidad con lo que dispone el artículo 78 de la LOSNCP. 12.2 LA CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUP,

parte de sus prestaciones dentro del porcentaje permitido en el artículo 79 de la LOSNCP, previa la autorización del Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, en observancia de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP.

12.3 LA CONTRATISTA será la única responsable ante EP PETROECUADOR, por los actos u

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por la misma.

DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte del contrato, las siguientes: 13.1. Ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la

base de las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error atribuible a LA CONTRATISTA, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios.

de 109

13.2. Garantizar el cumplimiento de porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

13.3. LA CONTRATISTA se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las

personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, LA CONTRATISTA se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o referente al desarrollo y ejecución del contrato.

13.4. LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.5. Mantener un solo canal de comunicación oficial con EP PETROECUADOR por intermedio del administrador del contrato, a quien deberá facilitarle toda Ia información y documentación que le sea solicitada para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con Ia ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

13.6. LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, en las actas de la etapa pre contractual, a lo previsto en su oferta, contrato y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

13.7. LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista, si fuera el caso.

13.8. LA CONTRATISTA se obliga a que los sueldos y salarios de su personal no sean inferiores a los mínimos legales vigentes.

13.9. LA CONTRATISTA se obliga a pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal sin descuentos adicionales a los autorizados por la ley y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

13.10. LA CONTRATISTA se obliga a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

13.11. LA CONTRATISTA se obliga a estar al día en los pagos con sus subcontratistas.

13.12. Cumplir con toda la legislación en materia laboral, seguridad social, ambiental, societaria, tributaria y demás normas nacionales aplicables a LA CONTRATISTA y a la ejecución del contrato.

de 109

13.13. En caso de cambio de representante legal, LA CONTRATISTA notificará oportunamente a EP PETROECUADOR respecto de tal hecho, acompañando el documento que acredite la nueva designación.

13.14. Comunicar al administrador del contrato por escrito y a tiempo cualquier duda o petición que tenga sobre la ejecución del contrato.

13.15. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente documento que rige el proceso de contratación, LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive de Ia naturaleza del objeto del contrato.

13.16. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial especial Amazónica, misma que se establece: “Articulo 41. Derecho al empleo preferente. Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70% para la ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista mano de obra calificada requerida, en la misma. El consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en coordinación con la autoridad nacional del trabajo, definirá los procedimientos para que se cumpla con lo que dispone esta Ley, así como las acciones afirmativas para garantizar este derecho. DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA. En todos los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicará acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes amazónicos. Al menos el 70% de servicios y/o mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos términos de referencia. Las empresas privadas que contraten con el Estado deberán cumplir con lo señalado en el artículo 41 y el porcentaje establecido en esta disposición, requisito que deberá constar explícito y obligatoriamente en los respectivos contratos”.

13.17. Cumplir con la “Norma Técnica para la Aplicación del Principio de Empleo Preferente establecido en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 431 de 19 de febrero de 2019.

DÉCIMO CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 14.1. Designar un(a) administrador(a) del contrato, para el adecuado control de su ejecución,

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para lo que adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados.

14.2. Por intermedio del Administrador del Contrato, adoptar las medidas necesarias para el

normal cumplimiento del contrato. 14.3. Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, a

través del Administrador de Contrato en un plazo de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por LA CONTRATISTA.

14.4. Proporcionar a LA CONTRATISTA los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución del contrato, así como realizar las gestiones que le corresponda, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición escrita formulada por LA CONTRATISTA.

14.5. Entregar oportunamente a LA CONTRATISTA lo previsto en el contrato, a fin de que pueda

iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

de 109

14.6. Establecer, en coordinación con LA CONTRATISTA, el cronograma de entrega mensual de

producto bajo el cual se evaluara la ejecución del contrato. 14.7. Suscribir la Acta Entrega Recepción definitiva una vez recibidos los bienes a entera

satisfacción de EP PETROECUADOR y siempre que hayan cumplido con lo previsto en la ley; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

DÉCIMO QUINTA.- RECEPCIÓN 15.1. La recepción se realizará a entera satisfacción de LA CONTRATANTE, una vez cumplido

el objeto y será necesaria la suscripción del Acta respectiva, suscrita por LA CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por el Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

15.2. El Acta Entrega Recepción será suscrita en el término máximo de quince (15) días, contado desde la recepción del bien. Formará parte del Acta, la declaración de LA CONTRATISTA respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

15.3. Si LA CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud de LA CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

15.5. EP PETROECUADOR declarará la recepción presunta a su favor, respecto de LA CONTRATISTA, en el caso de que ésta se negare expresamente a suscribir el acta de entrega recepción prevista, o si no la suscribiere en el término de quince (15) días, contado desde el requerimiento formal de LA CONTRATANTE. La recepción presunta por parte de LA CONTRATANTE, la realizará el Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR mediante resolución motivada, que será notificada a LA CONTRATISTA de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la LOSNCP.

15.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud de LA CONTRATISTA o declarada

por LA CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.

15.7. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta, suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

15.8. Liquidación del Contrato: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos en el artículo 125 del RGLOSNCP.

DÉCIMO SEXTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

16.1. EP PETROECUADOR designa al funcionario XXXXXXXX, como Administrador del

Contrato para el adecuado control de la ejecución del mismo, quien deberá atenerse a las especificaciones técnicas que forman parte integrante de este contrato, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y lo establecido en el Capítulo II DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Sección I DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, Art 530.1 al Art. 530.10, de la Codificación de las Resoluciones emitidas por el SERCOP y Normativa Interna de Administración y Fiscalización de Bienes, Servicios, Obras y Consultorías establecidas por EP PETROECUADOR.

de 109

16.2. El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte de LA CONTRATISTA. Respecto de su gestión reportará al Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

16.3. El Administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. Las multas que imponga el Administrador del contrato a LA CONTRATISTA, deberán constar por escrito, estar debidamente fundamentadas y notificadas a ésta.

16.4. El Administrador emitirá su recomendación debidamente sustentada al Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, sugiriendo o no, según la situación fáctica del caso, la terminación unilateral o de mutuo acuerdo del contrato.

16.5. El Administrador del contrato deberá publicar en el Portal Institucional del SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec), toda la información relevante respecto de la ejecución del contrato.

16.6. Para el ejercicio de sus actividades, el Administrador se regirá a la normativa interna para Administración de Contratos.

16.7. LA CONTRATISTA deberá canalizar y coordinar con el Administrador del contrato, todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas.

16.8. El Administrador reportará a la máxima autoridad de EP PETROECUADOR, sobre todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza, que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato

16.9. El Administrador del contrato formará parte de la comisión de recepción definitiva del contrato y suscribirá las actas respectivas, verificando que contengan los requisitos establecidos en el artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP; esto es: los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

16.10. Deberá incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración de LA CONTRATISTA respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes entregados; y, para el caso de que LA CONTRATISTA no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.

16.11. Una vez suscrita el Acta Definitiva del contrato, remitir una copia de la misma, con la documentación de sustento a la Jefatura de Compras Locales, para el archivo en el expediente contractual.

16.12. Deberá cumplir con el procedimiento: Administración, Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios Contratados por EP PETROECUADOR.

16.13. Deberá requerir a LA CONTRATISTA la presentación de la declaración del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano VAE, de acuerdo a la oferta aceptada por la EP PETROECUADOR, y verificar su cumplimiento. (Recomendación No. 19 del Informe DNA8-0005-2020).


de 109

DÉCIMO SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

17.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del contrato.

17.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento de

LA CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de LA CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si LA CONTRATISTA no notificare a LA CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si LA CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de LA CONTRATISTA

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes objeto del contrato es inferior a la declarada;

d) Si LA CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario de la Oferta - Presentación y compromiso;

e) En el caso de que EP PETROECUADOR encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por LA CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud será causal de terminación unilateral del contrato por lo que el Ordenador de Gasto de EP PETROECUADOR, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

17.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguir para la

terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 17.4. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por

la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de LA CONTRATISTA.

17.5. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

DECIMO OCTAVA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO 18.1 LA CONTRATISTA autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los

organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública.

de 109

Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

18.2 Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

DECIMO NOVENA. CONTRATOS MODIFICATORIOS 19.1. EP PETROECUADOR podrá suscribir contratos modificatorios para corregir errores

manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales.

VIGÉSIMA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 20.1. En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del

presente contrato, las Partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de producida la divergencia o controversia.

20.2. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del

presente contrato, cuando las Partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la mediación para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

20.3. Si respecto de la divergencia o controversias suscitadas no existiera acuerdo alguno, las

Partes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la LOSNCP, aplicarán el procedimiento contencioso administrativo prescrito en el Código Orgánico General de Procesos, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, Distrito Metropolitano.

20.4. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, LA

CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si LA CONTRATISTA incumpliere este compromiso, LA CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD 21.1. LA CONTRATISTA conviene en que toda la información que llegue a su conocimiento de

la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable, así como también cualquier análisis, estudio o informe derivado de dicha información. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.

21.2. El incumplimiento de esta obligación será causal para que LA CONTRATANTE de por

terminado unilateralmente este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

de 109

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LABORAL.- 22.1. LA CONTRATISTA, frente a sus trabajadores o socios, tendrá la calidad de empleador,

por lo tanto, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales. En el cumplimiento de estas obligaciones laborales, EP PETROECUADOR no tendrá responsabilidad alguna, ni aún a título de solidaridad, sin perjuicio de lo cual EP PETROECUADOR ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser exigida al pago de cualquier obligación, ordenada por autoridad competente.

VIGÉSIMA TERCERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 23.1. Todas las comunicaciones entre las Partes, relativas a la ejecución del contrato, serán

formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Administración del contrato y LA CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

23.2. En casos de simple coordinación y comunicaciones de índole meramente informativo,

podrán efectuarse comunicaciones a través de medios electrónicos. VIGÉSIMA CUARTA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 24.1. Será de cuenta de LA CONTRATISTA, el pago de todos los tributos y gastos que cause

la celebración de este contrato y posterior ejecución del mismo. 24.2. EP PETROECUADOR efectuará a LA CONTRATISTA, las retenciones que dispongan

las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente. 24.3. EP PETROECUADOR retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS) ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

24.4. Es de cuenta de LA CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias

certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, LA CONTRATISTA entregará a LA CONTRATANTE una copia del contrato, debidamente protocolizada.

24.5. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de

las copias será de cuenta de LA CONTRATISTA. VIGÉSIMA QUINTA.- DECLARACIÓN DE LA CONTRATISTA 25.1. LA CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se halla incursa en las prohibiciones

mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, los artículos 110 y 111 de su Reglamento General.

VIGÉSIMA SEXTA.- CÓDIGO DE CONDUCTA 26.1. LA CONTRATISTA se compromete a conocer, difundir y aplicar el Código de Conducta

de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador en la ejecución del presente contrato, que le será proporcionado por el Administrador; y, a cumplir y hacer cumplir los principios y valores establecidos por EP PETROECUADOR.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN 27.1. LA CONTRATISTA bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u

de 109

ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley, entretenimiento, viajes u obsequios, dádiva monetaria indebida o cualquier otro beneficio o ventaja económica o de otro tipo, a ningún funcionario, trabajador o autoridad de EP PETROECUADOR que hubiera tenido o tenga que ver con el procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución contractual, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

27.2. Para el efecto, LA CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente las leyes,

reglamentos y normativa interna de EP PETROECUADOR, durante toda la etapa de ejecución contractual, comprometiéndose para el efecto, a tener un adecuado comportamiento legal, ético y honrado, con apego irrestricto a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, lealtad y buena práctica, entre otros que rigen a la administración pública.

27.3. Además, LA CONTRATISTA se obliga que en todo momento en relación con el contrato,

y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirá, y adoptará medidas para asegurarse de que su personal, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, no cometan actos ilegales de corrupción. En caso de llegar a conocer que alguno de sus dependientes, ha infringido esta cláusula, LA CONTRATISTA está en la obligación de denunciar y combatir los actos de corrupción.

27.4. Las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otros no son admisibles,

por lo que LA CONTRATISTA acepta que en el caso de que se comprobare una violación a esta cláusula, EP PETROECUADOR se reserva el derecho de terminar en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado, así como a responder ante la ley por las faltas cometidas.

VIGÉSIMO OCTAVA.- DOMICILIO 28.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en

la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 28.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las

siguientes: EP PETROECUADOR RUC: 1768153530001 Dirección: Alpallana E8-31 y Diego de Almagro Edificio Plaza Lavi Telf.: (02) 3942000 Ext. xxxx Contacto: xxxxxxxx Correo electrónico: [email protected] XXXX – Ecuador OFERTENTE RUC: XXXXXXX Dirección: XXXXXX Telf: XXXXXXX Correo electrónico: XXXXXX XXXXX – Ecuador VIGÉSIMA NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 29.1. Libre y voluntariamente, las Partes declaran y aceptan todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones contractuales.


de 109

29.2. Para constancia de las declaraciones presentes y ratificación en todo su contenido y actuado, las Partes suscriben electrónicamente el presente contrato en un (1) ejemplar, a los xxxxxx (xx) días del mes de xxx de 2021. XXXXXXX ORDENADOR DE GASTO RUC XXXXXX EP PETROECUADOR XXXXXXXX Elaborado por: F. DELGADO Pliego elaborado y aprobado por la Comisión Técnica designada mediante Memorando Nro. PETRO-CCI-COM-2021-1067-M de 22 de noviembre de 2021.

Irma Cecilia Hernandez Guilcapi PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD-PRESIDENTE

Mayra Verónica Vera Vera DELEGADO DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Oscar David Paredes Acevedo PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN

MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ...

Documents

Transcript of MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA JEFATURA ZONAL ORIENTE Y ...