INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014 …...VERSION REPORTE DE AVANCE MENSUAL N...

REPORTE DE AVANCE MENSUAL N°012119052014-27-AMRA-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017

PÁGINA Página 1 de 14

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-27-AMRA-0

VERSION FINAL

REPORTE DE AVANCE MENSUAL N°27 PROYECTO “NUEVA LINEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA

- RAPEL”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR AGV PVV

09-11-2017 09-11-2017 09-11-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar el avance mensual del Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla – Rapel” y las actividades de verificación realizadas para respaldar el avance informado por la empresa

Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla -

Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido por el mes de septiembre de 2017.

Dentro de las actividades a verificar se encuentran:

- Estado y porcentaje de avance de las actividades incluidas en el Cronograma del proyecto, indicando el

método de cálculo de dicho porcentaje.

- Cronología de Eventos Relevantes acumulados.

- Curva de avance del Proyecto o curva “S”.

3. REFERENCIAS

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”.

- Informe mensual de proyecto / Periodo septiembre de 2017 / fecha: 30 de septiembre de 2017, revisión 0

emitido por Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 10.10.2017.

- Correo electrónico emitido el 08.09.2017 por Ancare Energy SpA y dirigido a Eletrans II S.A., cuyo asunto

indica “Aclaraciones auditoría 08.09.2017”.

- Correo electrónico emitido el 13.09.2017 por Eletrans II S.A. y dirigido a Ancare Energy SpA, adjunta

aclaraciones solicitadas por el equipo auditor.

4. DEFINICIONES

EIA : Estudio de Impacto Ambiental

SEA : Servicio de Evaluación Ambiental

SEC : Superintendencia de Electricidad y Combustibles

ICSARA : Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones

Coordinador : Coordinador Eléctrico Nacional


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


5. DESARROLLO DEL REPORTE

5.1. Estado de Avance del Proyecto:

Durante el presente periodo se verificó la información entregada, por la empresa Eletrans II S.A., en el Informe

Mensual de Proyecto / período septiembre de 2017 correspondiente al Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto

Melipilla - Rapel”, comparándolo con el Cronograma identificado como “Documento 14: “Cronograma Proyecto

“Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel Rev 2”, presentado por la empresa Eletrans II S.A. el 19 de octubre

de 2015 a través de carta N° ST2 EEN/024 2015. En la tabla N°1 se indican las fechas establecidas para el

cumplimiento de los Hitos Relevantes de acuerdo con ese cronograma.

Tabla N°1: Hitos Relevantes ITEM DESCRIPCIÓN FECHA

1 Hito Relevante 1: Seguros contratados y Estudios que determina las especificaciones de detalle del Proyecto. 15-10-2014

2 Hito Relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva. 30-11-2016

3 Hito Relevante 3: Construcción de las fundaciones (Al menos de un 50% de las fundaciones) 03-11-2017

4 Hito Relevante 4: Pruebas de equipos 02-05-2017

5 Hito Relevante 5: Entrada en Operación 15-10-2018

Se realizó reunión técnica con el personal de la empresa Eletrans II S.A., con el objetivo de verificar el avance del

proyecto y constatar las justificaciones que lo respalda, comprobando que la metodología utilizada para

determinar el avance programado y los criterios de medición definidos por la empresa Eletrans II S.A. para

calcular el avance real del proyecto, no han sido modificados.

Tabla N°2: Ponderación Peso Actividad Global

Se mantiene la ponderación asociada al presupuesto económico, la cual se indica en la tabla siguiente: ITEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

1 Adjudicación y Licitación de Contratos 1,00%

2 Ingeniería Básica y Detalles 5,10%

3 Estudio Impacto Ambiental 4,60%

4 Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 4,80%

5 Seguros 0,30%

6 Suministro de Equipos y Materiales 38,9%

7 Construcción, Montaje y Pruebas 45,1%

8 Entrada en Operación 0,20%

Total 100%

En el presente periodo, el equipo auditor revisó el Informe de Avance Mensual de septiembre de 2017 emitido

por Eletrans II S.A., detectando retrasos en el avance global del proyecto. Durante el periodo se registró un

avance acumulado programado de 73,17% con un avance programado del período de 6,12%. El avance real

acumulado declarado en el periodo es de 51,46%, evidenciando un avance de 0,75% respecto del periodo

agosto 2017.

El avance de las partidas ejecutadas y en ejecución hasta julio de 2017 se indica en la tabla N°3 a continuación.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


Tabla N°3: Resumen Avance Ponderado Programado y Real a septiembre de 2017.

ACTIVIDAD DURACIÓN

[DÍAS] COMIENZO FIN PONDERACIÓN

AVANCE ACUMULADO

PROGRAMADO PONDERADO

REAL PONDERADO

Adjudicación y Estudios Preliminares 168 16-10-2013 01-04-2014 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 451 28-02-2014 24-05-2015 5,10% 5,10% 5,10%

Estudio de Impacto Ambiental 1052 14-01-2014 30-11-2016 4,60% 4,60% 2,80%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres

1541 02-04-2014 20-06-2018 4,80% 4,77% 3,49%

Seguros 79 30-06-2014 16-09-2014 0,30% 0,30% 0,30%

Suministros de Equipos y Materiales 510 11-11-2015 03-04-2017 38,90% 38,90% 38,87%

Construcción, Montaje y Pruebas 668 01-12-2016 29-09-2018 45,10% 18,50% 0,00%

Entrada en Operación 130 06-06-2018 13-10-2018 0,20% 0,00% 0,00%

AVANCE PROYECTO 73,17% 51,46%

Las partidas “Ingeniería Básica y Detalles” y “Seguros” finalizaron en periodos anteriores.

Las partidas que presentan atraso respecto al avance acumulado programado son:

• “Adjudicación y Estudios Preliminares” con un avance real acumulado de 90,00%, respecto de un 100,00% de

avance programado acumulado.

• “Estudio de Impacto Ambiental” con un avance real acumulado de 60,87%, respecto de un 100,00% de


• “Tramitación Decreto Concesión y Servidumbres” con un 72,76% de avance real acumulado, respecto a un

99,38% de avance programado acumulado.

• “Suministro de Equipos y Materiales”. Con un 99,92% de avance real acumulado, respecto a un 100,00% de


• “Construcción, Montaje y Pruebas” no registra avance real, respecto de un 41,03% de avance programado

acumulado.

El avance en el periodo, para las partidas principales que se encuentran en ejecución, es el siguiente:

Adjudicación y Estudios Preliminares:

La partida no registra avance, manteniéndose un avance real acumulado de 90,00% respecto al avance

programado acumulado que corresponde a 100,00%. Esta partida debería finalizar una vez que Eletrans II

S.A. licite y adjudique la Inspección Técnica de Obras, servicio que se ejecutará con posterioridad durante la

construcción del proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada y no registró avances respecto al mes de septiembre de 2017. El avance

real acumulado es de 60,87% respecto a un avance programado acumulado de 100,00%.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


Anteriormente, Eletrans II S.A. realizó una segunda solicitud de ampliación de plazo para responder el

ICSARA N°2, lo que fue aprobado a través de Resolución Exenta N°863 del 07.08.2017 estableciéndose como

fecha de cumplimiento el 07.11.2017.

Durante el periodo, Eletrans II S.A. informó que el Adenda N°2 se encuentra en etapa de revisión y mejora

por parte de los equipos multidisciplinarios con el fin de aminorar las posibilidades de que se genere un

tercer ICSARA, para su posterior presentación durante la primera quincena octubre de 2017.

Adicionalmente, el adjudicatario informó de manera verbal al equipo auditor de la incorporación de una

nueva empresa medioambiental que se suma a la revisión y mejora del Adenda N°2.

Las empresas asesoras trabajan principalmente en la revisión de los PAS que aplican para el proyecto.

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida registró un avance real acumulado de 72,76%, respecto a un avance programado acumulado de

99,38%. El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 48,92%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Si bien, durante el periodo esta actividad presentó avance, ella se

encuentra retrasada, ya que las dos sub actividades que la componen registran retrasos respecto al

avance programado. Estas sub actividades corresponden a:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 73,70%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%.

Respecto al periodo anterior esta sub-actividad registró un avance de 39,2%; esto se debe a que las

escrituras firmadas se contabilizan conforme a los predios que cada escritura representa. Eletrans II

S.A. declaró que la modificación de la forma de medición no genera cambios en la longitud de las

servidumbres constituidas.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado

acumulado de 100,00%. Esta sub-actividad de acuerdo con lo informado por Eletrans II S.A.

corresponde a los bienes de uso público o propiedad fiscal, no registrando avance para esta

actividad. Eletrans II S.A. mantiene lo sostenido anteriormente sobre el avance de la actividad, el cual

se regularizará una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

- “Concesión Eléctrica”, presenta un avance real acumulado de 61,70% respecto a un avance programado

acumulado de 92,50%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en ejecución

corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que registra un avance real acumulado de 48,40%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%.

En el periodo anterior, Eletrans II S.A. solicitó a la SEC Comisión Tasadora para 7 tramos de un total de 21 en

que se encuentra dividida la Solicitud de Concesión.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


A continuación, se indica el resumen de los tramos presentados por Eletrans II S.A. en la solicitud de división

de la concesión definitiva (tablas N°4 y N°5) y el grado de avance de negociación al 30 de septiembre de 2017

(tablas N°6, N°7, N°8 y N°9).

Tabla N°4: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 5) OBSERVACIONES

TRAMO 1

19 24 27.543 40,4% 19 40,4% 2

Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2

5 4 2.535 3,7% 1 1,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 3

5 8 1.418 2,1% 5 2,1% 2



TRAMO 4

7 1 663 1,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 5

3 1 1.208 1,8% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 6


TRAMO 7 (*)

160 129 23.745 34,8% 124 19,2% --

Solicitud de Concesión en

trámite de Admisión por la SEC.

TRAMO 8

- - - - - - -- Unificado con

variante Culiprán TRAMO

9 1 1 293 0,4% 0 0,0% 1

Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 10


TRAMO 11


TRAMO 12


TRAMO 13


TRAMO 14


TRAMO 15

1 1 - 0,0% 0 0,0% 1



TRAMO 16


TRAMO 17


TRAMO 18



VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 5) OBSERVACIONES

TRAMO 19


TRAMO 20


TRAMO 21

2 2 6.699 9,8% 2 9,8% 2



TOTAL 215 200 68.214 100,00% 151 72,50% -

(*): Tramo correspondiente a la Variante Culiprán.

Tabla N°5: Indicación para “Estado de Tramo”.

Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

Tabla N°6: Cuadro Avance Mensual Estado de Negociaciones

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones al 30/09/2017

Mes

Número de Predios Según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escrituras

Real / Prog Real / Prog Real / Prog Real / Prog

R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac

Jul-17 0/0 0/0 0/0 1/0

205/205 94/206 76/205 71/205

Ago-17 0/0 0/0 0/0 0/0

205/205 181/205 76/205 71/205

Sept-17 0/0 0/0 0/0 0/0

205/205 181/205 152/205 151/205


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


Tabla N°7: Cuadro Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 30/09/2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (m) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida1 87 28.367 42%

Con acuerdo vigente 65 22.976 34%

Total 152 51.343 75%

Tabla N°8: Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 30/09/2017

Lsc (km) NT 2 Lm (km/tramo)

Con servidumbre constituida3 28,37 17 1,67

Considerando acuerdos 22,98 4 5,74

En donde:

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos continuos con servidumbres constituidas

Lm = Lsc/NT

Tabla N°9: Cuadro de Avance de Negociaciones

Cuadro de Avance de Negociaciones al 30/09/2017

Tipo de Notificación Característica Cantidad por Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada 27 27

Notificación Judicial Bien Común 0 0

Inubicables y/o fallecidos 0 0

Notificación SEC Predios Fiscales 10 0

Por Escrituras Públicas Propiedad privada 178 151

TOTAL 215 178

- Suministros de Equipos y Materiales:

Durante el presente periodo, esta partida registró avance real acumulado de 99,92%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,0%, en comparación con el periodo anterior se obtuvo un avance de 0,32%.

El avance del periodo se debe a la actividad “Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas” la que

registró un avance real acumulado de 95,00%.

Eletrans II S.A. informó que entre el 13 y 15 de septiembre de 2017, se terminó la fabricación de la ferretería

del cable conductor y se realizaron las pruebas FAT correspondientes.

Finalizado el presente periodo, la ferretería del cable conductor se encontraba rumbo a Chile.

1 De acuerdo con lo indicado por la empresa Eletrans II S.A., servidumbre constituida corresponde a predio que cuenta con firma de escritura y ésta se encuentra inscrita en CBR. 2 Respecto al número “NT” indicado en la tabla N°8, la empresa Eletrans II S.A., lo determina a partir del listado de propietarios afectados por la

línea de transmisión, que incluye la identificación de cada propiedad con su Rol. El número “NT” se define como la cantidad de propiedades (Roles) que, siendo continuos, tienen servidumbres constituidas o han llegado a un acuerdo previo a la firma de la constitución de la servidumbre.

3 La disminución en el porcentaje de la línea con Servidumbre Constituida y Acuerdos Vigentes se debe a que la longitud de la línea aumentó en 1.854 (m), quedando finalmente en una longitud total, incluyendo la Variante Culiprán de 69.054 (m).


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


- Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta partida no registra avance real, encontrándose retrasada en un 41,03% respecto al avance total

programado, considerando que debió comenzar el 01 de diciembre de 2016 con la actividad “movilización a

obra e instalación de faena”.

5.2. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

- Hito Relevante N°2.

Tal como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó la postergación de la fecha de su

cumplimiento para el 02 de abril de 2018, lo cual afecta a su vez el cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y

N°5, por lo que propuso nuevas fechas para ellos.

A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el contenido de

los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 10: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta N° GG-

EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016) *.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

Durante el bimestre anterior, el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante N°2 en

versión final (versiones 0 y 1) de acuerdo a las observaciones planteadas por el Coordinador. Actualmente se está

a la espera de la resolución final por parte de las autoridades competentes.

- Hito Relevante N°4.

Cumplido en periodos anteriores.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


5.3. Avances Acumulados del Proyecto:

A continuación, se entrega detalle de las actividades que respaldan el avance informado por Eletrans II S.A.:

Tabla N°11: Detalle Avance

ACTIVIDAD TAREA INICIO

PLANIF. TERMINO PLANIF.

AVANCE PROG. ACUM.

AVANCE REAL ACUM.

COMENTARIOS

Adjudicación y Estudios

Preliminares

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación

16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%

Movilización (organización, recursos iniciales)

16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Contratos)

15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones

14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión

14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental

15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras

14-01-2014 12-02-2014 100,00% 0,00% No registró avance en el

periodo

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00%

Estudio de Impacto

Ambiental

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00% Ingreso de EIA al SEA el

01-06-2016

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 35,00% No registró avance en el

periodo.

Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable

30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%

Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%

Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,00% 100,00%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias

02-04-2014 31-03-2017 100,00% 73,70% Durante el periodo se registró un avance de

39,2%.

Otras servidumbres legalmente constituidas

11-06-2014 26-11-2016 100,00% 0,00%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

08-09-2015 08-09-2015 100,00% 100,00%

Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 100,00% 48,4% Durante el periodo se registró un avance de

19,6%.

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0%

Suministro de Equipos y

Materiales

Preparación de Bases de Licitación Suministros

11-11-2015 10-12-2015 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00% Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,00% 100,00% Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Líneas de Transmisión, Seccionamiento y Normalización


0,95%. Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 100,00% 100,00%

Conductor 10-01-2016 27-02-2017 100,00% 100,00%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


ACTIVIDAD TAREA INICIO

PLANIF. TERMINO PLANIF.

AVANCE PROG. ACUM.

AVANCE REAL ACUM.

COMENTARIOS

Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 100,00% 100,00%

Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas


20,00%.

Construcción Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 41,03% 0,00%

5.4. Cronología de Eventos Relevantes Acumulados.

De acuerdo con lo constatado e informado por la empresa Eletrans II S.A. se registra que:

Fecha Eventos

16-10-2013

Publicación Diario Oficial de la República de Chile, de Decreto N°6 en el cual “Fija Empresa Adjudicataria de los Derechos

de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas denominadas: Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla – Rapel y Nueva Línea

2x220 kV Lo Aguirre– A. Melipilla, con un Circuito Tendido, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central”

31-07-2014 Eletrans II S.A., a través de carta N°GG EII028/2014, envía a CDEC-SIC programa modificado del Proyecto.

26-08-2014 Ingreso electrónico de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental.

29-08-2014 Formalización de presentación de EIA al Servicio de Evaluación Ambiental (Carta Conductora GG EII032/2014)

05-09-2014

Servicio de Evaluación Ambiental, emitió la Resolución Exenta N°0774/2014, en la cual resuelve acoger a trámite el

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel y Nueva Línea 2x220 kV Lo

Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por ELETRANS II S.A.

25-09-2014 Eletrans II S.A. informa cumplimiento de Hito Relevante N° 1 “Seguros Contratados y Estudio que determina las

especificaciones de detalle del Proyecto”, a través de su carta N° GG-EII038/2014.

03-10-2014

CDEC SIC a través de su carta DP N° 910/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a los Estudios

presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”

y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.

13-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII043/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su

carta DP N°0910/2014.

15-10-2014

CDEC SIC a través de su carta DP N° 938/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a las Pólizas de Seguros

presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”

y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.

16-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII045/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su

carta DP N°0938/2014.

05-11-2014

Servicio de Evaluación Ambiental, emite la Resolución Exenta N°1035/2014, en la cual resuelve poner término

anticipado a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla –

Rapel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por la empresa

ELETRANS II S.A.

22-12-2014

Equipo Auditor a través de carta N°15422122014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. indicar las acciones que tomará

debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014 emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual

cronograma del proyecto.

07-01-2015

La empresa Eletrans II S.A., emite carta N° ST2 EEN/012 2015, en respuesta a carta N° CO15422122014 de Ancare

Energy, en la cual se le solicita indicar las acciones que tomará debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014

emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual cronograma del proyecto.

12-01-2015 Equipo Auditor emite Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°1, en versión final con fecha 12-01-2015

15-01-2015 Eletrans II presentó la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Línea de Transmisión Alto Melipilla-Rapel.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


Fecha Eventos

27-03-2015

La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor, que el Sr. Antonio Muñoz (Gerente de Proyecto) ha dejado sus

funciones relativas a los contratos “Nueva línea 2X220 kV. Alto Melipilla- Lo Aguirre, con un circuito Tendido” y “Nueva

Línea 1X220 kV. Rapel-Alto Melipilla”, asumiendo provisoriamente estas funciones el Subgerente General de Eletrans II

S.A., el señor Julio Herrera Mahan, con el apoyo de la Gerente de Contratos Sra. Bernardita Espinoza. Lo anterior se

comunicó a través de carta N° GG-EII-028 2015 del 27 de marzo de 2015.

27-03-2015 La empresa Eletrans II S.A. presentó la solicitud de declaración del interés nacional del proyecto a la Corporación

Nacional Forestal.

27-04-2015 La empresa Eletrans II S.A. realizó exposición de la solicitud de la declaración del interés nacional del proyecto ante la

comisión evaluadora de la Corporación Nacional Forestal.

19-05-2015 La Corporación Nacional Forestal emite la Resolución N°207/2015, a través de la cual califica de Interés Nacional el

Proyecto.

20-05-2015

Resolución exenta N° 8492, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el 20 de mayo de 2015, a

través de la cual se declara admisible la solicitud de concesión eléctrica definitiva presentada por la empresa ELETRANS

II S.A., para la línea denominada “Nueva Línea de 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”.

05-08-2015 La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor la incorporación del nuevo Gerente de Proyecto, Sr. Cristian

Maldonado, quien asume dicho cargo a partir del 03-08-2015.

19-08-2015

La empresa Eletrans II S.A., a través de su carta N°GG-EII080/2015 envía al CDEC SIC su Propuesta de modificación de

fecha de Hito N°2 para los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla- Rapel y Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.

Melipilla, con un circuito tendido”.

25-08-2015 Eletrans II S.A. ingresa el nuevo EIA al SEA

01-09-2015 El SEA emite Resolución Exenta N°1124/2015 en la cual informa que resuelve admitir a trámite el EIA presentado por

Eletrans II S.A.

09-09-2015 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0732/2015 solicita al equipo auditor emitir Informe de Modificación de Hito.

19-10-2015 Eletrans II S.A. a través de carta N°ST2 EEN/024, entrega antecedentes complementarios a los adjuntados a carta N°GG-

EII080/2015.

26-10-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE” en versión

preliminar.

29-10-2015 SEA emite Resolución Exenta N°1427, en la cual informa que se pone término (anticipado) al procedimiento de

evaluación de impacto ambiental del EIA ingresado en agosto de 2015 por Eletrans II S.A.

18-11-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE1” en versión

preliminar, a solicitud del CDEC SIC de acuerdo a carta D.P. N°905/2015.

08-01-2016 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0033/2016 aprueba propuesta de modificación de Hito Relevante N°2, presentada por

Eletrans II S.A. en agosto de 2015.

14-01-2016 Eletrans II S.A. solicita a la SEC la división en 21 tramos de la solicitud de concesión realizada el 15 de enero de 2015 y

declarada admisible por este organismo el 20 de mayo de 2015, a través de Resolución exenta N°8492.

26-01-2016 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-0” en versión final de

acuerdo a carta D.P. N°055/2016 emitida por el CDEC SIC.

21-03-2016 SEC a través de oficio ordinario N° 3365, solicita aclaraciones a Eletrans II S.A., respecto a la solicitud de división de la

concesión definitiva realizada en enero de 2016

08-04-2016 Eletrans II S.A. a través de carta emitida por la empresa ABARA&CIA, da respuesta al requerimiento de información

solicitada por la SEC a través de oficio ordinario N° 3365.

01-06-2016 Eletrans II S.A. ingresa al SEA el EIA denominado “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla –

Rapel”.

08-06-2016 El SEA a través de la Resolución Exenta N° 0721/2016, resuelve declarar admisible a trámite el EIA presentado por la

empresa Eletrans II S.A. el 01-06-2016.

01-08-2016 Eletrans II S.A. a través de carta N° ST2 EEN007 2016, informa a Ancare Energy el cumplimiento del Hito Relevante N°4.

01-09-2016 El SEA emitió el primer ICSARA (N° 161154) al EIA presentado por Eletrans II S.A.

28-10-2016 Eletrans II S.A., a través de carta N° GG-EII0127-2016, solicita al Ministerio de Energía la modificación de los Hitos

Relevantes establecidos en el decreto D.S. N° 6T 2013 del Ministerio de Energía.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


Fecha Eventos

09-11-2016 Eletrans II S.A., mediante carta dirigida a la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República, solicita la concesión

eléctrica definitiva de la Variante Culiprán.

24-11-2016 Eletrans II S.A., solicita al SEA aumentar el plazo para responder al ICSARA N°1 del EIA del Proyecto, hasta el 28 de

febrero de 2017.

29-11-2016 SEA, mediante Resolución Exenta 1377, acogió a estudio la solicitud de aumento de plazo para responder al ICSARA N°1

presentada por Eletrans II S.A.

20-02-2017 Eletrans II S.A. ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1 del primer ICSARA y el anexo PAC

correspondiente a la participación ciudadana.

07-04-2017 El SEA emitió el segundo ICSARA al EIA presentado por Eletrans II S.A.

27-04-2017 Eletrans II S.A., mediante carta GC-EII0038/2017, presenta antecedentes que dan cumplimiento el Hito Relevante N°4

“Prueba de Equipos”.

30-05-2017 Ancare Energy emite “Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4, N°012119052014-CHR04-AMRA-LAAM-PRE” en

versión preliminar de acuerdo a carta DE N°01929-17 emitida por el Coordinador Eléctrico Nacional.

09-06-2017 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito Relevante N°012119052014-MHR-02-LAAM-AMRA-PRE”, versión

preliminar, de acuerdo a correo electrónico emitido el 22-05-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

12-06-2017 Ancare Energy emite “Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°012119052014-CHR04-LAAM-AMRA-0”, versión

final, de acuerdo a las observaciones del Coordinador Eléctrico Nacional.

23-06-2017

Eletrans II S.A., solicita al SEA aumentar el plazo para responder al ICSARA N°2 del EIA del Proyecto, hasta el 07 de agosto

de 2017.

28-06-2017

SEA, mediante Resolución Exenta 687/2017, aprueba la solicitud de extensión de plazo presentada por Eletrans II S.A.,

para responder al ICSARA N°2.

05-07-2017 Eletrans II S.A. mediante cartas dirigidas a la SEC desiste de la Concesión Eléctrica Definitiva de los tramos 7 – 8 e ingresa

la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Variante Culiprán.

01-08-2017 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito Relevante N°012119052014-MHR-02-LAAM-AMRA-0”, versión

final, de acuerdo a correo electrónico emitido el 10-07-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

04-08-2017 Eletrans II S.A. solicitó al SEA aumentar nuevamente el plazo para responder el ICSARA N°2 del proyecto, hasta el

07.11.2017.

07-08-2017 El SEA mediante Resolución Exenta N°0863, aprueba la solicitud de extensión de plazo presentada por Eletrans II S.A.

para responder el ICSARA N°2.

18-08-2017 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito Relevante N°012119052014-MHR-02-LAAM-AMRA-1”, versión

final, de acuerdo a correo electrónico emitido el 10-08-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-11-2017


5.5. Curva de Avance del Proyecto o curva “S”

Gráfico 1: Curva “S”, a septiembre de 2017.

6. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 25-10-2017 Creación Para aprobación de Coordinador Eléctrico Nacional.

0 09-11-2017 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a correo electrónico

enviado el 08-11-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014 …...VERSION REPORTE DE AVANCE MENSUAL N...

Documents

Transcript of INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014 …...VERSION REPORTE DE AVANCE MENSUAL N...