HONORABLE*: AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN,...

DOF - Diario Oficial de la Federación

DOF: 28/06/2016

HONORABLE*: AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOADIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE CONVOCATORIA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

En observancia a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y deconformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el H.Ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa a través de la Dirección de Obras Públicas, convoca a los interesados enparticipar en la licitación pública nacional descrita en la presento, cuya convocatoria se encuentra disponible paraconsulta en Internet: http://compranet.gob.mx a partir del día 28 de Junio del 2016, o bien en calle Ángel Flores S/NColonia Centro C.P. 82000, Mazatlán Sinaloa, teléfono: (669) 9822111 ext. 1434 y fax (669) 9822111 Ext. 1444, delunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 horas (hora local), de conformidad con lo siguiente:

Descripción De LaLicitación:

Volumen A Adquirir:Fecha DePublicación EnCompra Net:Visita AInstalacionesJunta DeAclaraciones:Presentación YApertura DeProposiciones:

Fallo:Referencia DelExpediente DeContratación:

PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DEMARZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, EN COMUNIDADDE VILLA UNIONLos Detalles Se Determinan En La Propia Convocatoria.28 De Junio Del Año 2016.

01/Julio/2016, 10:00 Horas

05/JuMo/2016, 10:00 Horas

13/Julio/2016, 11:00 Horas

21/Julio/2016, 09:45 HorasLO-825012978-N04-2016

MAZATLÁN, SINALOA, A 28 DE JUNIO DE 2016.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

ARQ, SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

RUBRICA.

(R.-433469)

http://dof,gob.mx/nota_detaí I e.php?codigo=5442809&fecha=28/06/2016&pr¡nt-true 1/1

MA/ATLAX

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLANDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M

M A Z A R Á NC 3P' 1'' v. T« f il i> f i, FU I e

Licitación No.LO-825012978-E4-2016

Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE 18 DE MARZO YCARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURADE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Lugar y Fecha: Mazatlán, Sinaloa; 13 de Julio de 2016.

Acta que se formula, siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, con motivo del acto de presentación deproposiciones y apertura de las propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación por Convocatoria Pública, con basea lo dispuesto en los artículos 33 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 59, 60 y 61de su Reglamento, y cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 134, la Ley de Gobierno Municipal en su articulo 29, Fracc. VI y VIII y el Reglamento de laAdministración Pública en sus artículos 7 y 29 Bis Fracc. V, X, XIII y XXIV, para llevar a cabo los trabajos de:Pavimentación De Calle Nicolás Bravo Entre Calle 18 De Marzo Y Carretera Internacional México 15, En LaComunidad De Villa Unión con cargo a recursos PROGRAMA FORTALECE 2016.

Se reunieron los servidores públicos y participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final dela presente acta, sita en Sala De Adquisiciones Del H. Ayuntamiento Ubicadas En El Edificio Rivera Soto ConNumero Interior 113 En Calle Ángel Flores Colonia Centro Mazatlán Sinaloa, para celebrar el acto de Apertura deproposiciones técnicas y económicas correspondientes al concurso citado.

El acto fue presidido por el Arq. Florentino Grande Galindo, Subdirector de Obras Públicas,, enrepresentación del Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos, Director de Obras Públicas.

Una vez verificada la asistencia de los licitantes inscritos en dicha convocatoria, se procedió a la apertura de lasproposiciones técnicas, obteniéndose los siguientes resultados:

No.

1.-

2.-

3.-

4.-

L ic i tan te :

CESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓN

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTODE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DEC.V

CONSTRUCCIONES G Y B DEL PACIFICOS.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONESJAPAVAS.ADEC.V/

Documentación

Se acepta para surevisión


No Se Presento


Firma y nombre delRepresentante

^^CÉ35R CARLOS GARCÍA CALDERÓN

n, i

rki (Ld íLiNOEL OSAKO CRUZ

/y'^cDIEGO (VAN LÓPEZ RESENDIZ

Página 1 de 5

MA/ATLÁX

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLANDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M A Z A T L A N

C .»• i t > u r * n >11> ' L. F uic




5.-

6,-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13,-

14

CONSTRUCTORA MARLI

JOSÉ DE JESÚS ESPINO OSUNA

JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN

MAQUISIN S.A DE C.V

MARURBED CONSTRUCTORA S.A DE

C.V

OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA

CRUZ S.A DE C.V

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE

C.V

RAFAEL LOO ARRIÓLA

TERRACERIAS Y PÉTREOS DECALIFORNIA S.A DE C.V

XAMAN EK SELVA S.A DE C.V

No Se Presento

No Se Presento


No Se Presento


No Se Presento


No Se Presento

No Se Presento

No Se Presento

^^S¿==-*/I— -~""~ "~~ ~*

GRE£ORKÍ GARCIA GARCÍA

*

.- - -- .^f -T-- S

<^^^ .rLKoriu»: I.I/,ARRA(;A AVILA

¿2\

ERICK JAZIEL,J^2AARRAGA LÓPEZ

1

\a 2 de 5

MA/ATLAX

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁNDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M A Z A T L Á N




Concluida la revisión de tas proposiciones y eliminando a los contratistas inscritos que no se presentaron, seobtienen los siguientes importes del presupuesto de los contratistas participantes:

No.

1.-

2.-

3.-

4 -

5.-

6.-

L i c i t a n t e :


CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE

C.V

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

JAPAVA S.A DE C.V


MARURBED CONSTRUCTORA S.A DE

C.V

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE

C.V

Importe sin I.V.A.

$ 2'065,093.75

$2*050,812.08

$2'143,259.87

$2'080,413.67

$2'265,140.97

$2'137,703.26

Firma y nombre delRepresentante

^^~-CESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓN

/O Oí 4 Ii ¿**o C_xd L+W

NOEL OSAKO CRUZ

/O i ¿¿oDIEGO jtfAN LÓPEZ RESENDIZ

j£^gE^

\^ -—

<;u^;í)RK)<;AR( r\(.Ak( IA/

t^^^T" -"£; ¿f^ s- ¿ _ , --•

n.KOilI.nK 1,1/ARRACA AVILA

3ERICK JAZIEL/Ll2^ARRAGA LÓPEZ

L ¿Página 3 de 5

MA/ATLAX





OBSERVACIONES DURANTE LA REVISIÓN:

Concluida la lectura de las proposiciones económicas, fueron rubricados los catálogos de conceptos en que seconsignan los precios y el importe total de los trabajos por las personas que intervienen en el acto.

El Representante de la empresa CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.V, ING DIEGOIVAN LÓPEZ RESENDIZfue quien se ofreció a firmar los catálogos de todos los participantes, y EL C. NOEL OSAKOCRUZ de la empresa CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V firmó el

catálogo de la empresa CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.V

Las proposiciones con documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Obras Públicas, para su revisión,estudio y posterior dictamen.

Se manifiesta a los presentes que la Dirección de Obras Públicas Municipal, procederá a efectuar el estudio de lasproposiciones recibidas y formular el dictamen correspondiente, el cual será dado a conocer a los asistentes durante elacto de fallo que se llevará a cabo a las 09:45 horas del dia 21 de Julio de 2016 en la Dirección de Obras Públicas,ubicado en el Interior de H. Ayuntamiento de Mazatlán ubicado en Calle Ángel Flores S/n, Colonia Centro, en la ciudad deMazatlán Sinaloa. Adjudicándose el correspondiente a la empresa cuya proposición, resulte solvente por que reúne,conforme a los criterios establecidos en esta convocatoria a la licitación, de conformidad con el articulo 38 párrafo sextode la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, las condiciones legales, técnicas yeconómicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas , que haya obtenido el mayor puntaje o porcentaje ygarantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas .

Se levanta el acta como constancia del acto celebrado y para efectos legales correspondientes, en base al artículo37 fracción III y 39 bis de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y el artículo 62 de sureglamento.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes a las personas que participaron enél, firman el presente documento el mismo dia que lleva por fecha.

Página 4 de 5

MA/ATLÁX





Por los Servidores Públicos e Invitados Representantes

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATtVTtíÁDY COSTOSDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

(T

LIC. EDGAR RICARDO-PARTÍ DA CORTES

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SIN.

NO SE PRESENTO Y SE LE INVITO POR OFICIO

REPRESENTANTE DE LA CMIC ANTE EL H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SIN.


SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LACONTRALORIA MUNICIPAL


REPRESENTANTE DE SINDICO PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SIN.


REPRESENTANTE DE^JNIDAD DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DESCUENTAS DEL ESTADO DE SINALOA

M.C. JESUaflUMBERTO GRACIAN FALCON

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.Copia de esta Acta podrá ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, ubicada en el ¡nterior_del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, Ángel Flores S/n, Colonia Centro,Mazatlán Sinaloa.

Página 5 de 5

MA/ATIAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A NCan l l ruv *ndo F i, r u r o


Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLECARRETER INTERNACIONALUNION

NICOLÁS BRAVO ENTRE 18 DE MARZO YMÉXICO 15, EN LA COMUNIDAD DE VILLA

Dictamen

Con relación a la emisión del fallo para la adjudicación del contrato relativo al concurso llevado a cabo por el procedimientoindicado en el recuadro de referencia y de la revisión de las propuestas recibidas, se elabora el presente Dictamen.

Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La evaluación para emitir el Dictamen de adjudicación del contrato se realizó de conformidad con lo señalado en los artículos 1fracción VI, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y segundo párrafo, 30 fracción I, 31 y 32 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas, 18 de su Reglamento, observándose que las proposiciones calificadas como"Solventes Técnica y Económicamente", incluyen la información, documentación y requisitos solicitados en las Bases deLicitación, las cantidades de trabajo establecidas en el programa de ejecución son factibles de realizar con las cantidades y losrendimientos propuestos del personal, maquinaria, equipo y el consumo y usos de los materiales, dentro del plazo propuesto,con los recursos por cada uno considerados, las características y calidad de los materiales son los requeridos por estadependencia y los análisis, cálculo e integración de los precios unitarios están formulados conforme a las disposicionesexpedidas por las autoridades normativas y los precios están con las condiciones de costos vigentes en la zona o región dondese ejecutan los trabajos.

Reseña cronológica de los actos del procedimiento:

a).- Fecha de Publicación de la Convocatoria:

En Compra net 28 de Junio de 2016.

a).- Fecha de Publicación de Resumen de Convocatoria:

En Diario Oficial de la Federación 28 de Junio de 2016.

c)- Lugar, fecha y hora del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones:

Mazatlán, Sinaloa, el 13 de Julio de 2016 a las 11:00 horas.

Razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por los licitantes:Las propuestas presentadas por los licitantes que atienden el llamado de esta convocatoria pública nacional y que presentaronsus anexos técnicos y económicos requeridos, cumpliendo con las obligaciones respectivas, las cuales fueron aceptadas parasu revisión las cuales se enumeran a continuación.

V-

Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su revisión:

Propuestas aceptadas: 05(CÍnco).

Nombre o razón social del licitante:

No.123456

ContratistaCESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓNCONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S A DE C.VCONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.VJOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓNMARURBED CONSTRUCTORA S.A DE C.VQUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

/ Página 1 de 4

MA/ATLAX


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A NConi 'Fu i r f lndo f u ' w r o


Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE 18 DE MARZO YCARRETER INTERNACIONAL MÉXICO 15, EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNION

Dictamen

PROPUESTA ECONÓMICA

|NO^12

3456

CONTRATISTACESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓNCONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DEC.VCONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.VJOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓNMARURBED CONSTRUCTORA S.A DE C.VQUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

PROPUESTA$2'065,093.75

$2'050,812.08

$2'143,259.87$2'080,413.67$2'265,140.97$2'1 37,703.26

Nombre de los licitantes que fueron desechados después de la revisión:

Propuestas desechadas: 9(Nueve).

1. CESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓN

• Se desecha por aplicar los cargos adicionales en fos precios unitarios

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerará como causas suficientes para desechar una proposición, cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales ocomerciales de la construcción. (Artículo 220 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas)

2. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN

• En el documento ae-9 en el concepto 16 se pide guarnición tipo L de 15x30x60 de concretopremezclado, lo cual menciona una guarnición de 15x35x60

• En el documento ae-9 en el concepto 42 se pide relleno compactado a mano con material de bancobalastre de 10 cms de, lo cual menciona uno de 20cms



II. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en estaconvocatoria a la licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadocon las Mismas)

Página 2 de 4

MA/ATLAX


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M A Z A T L A N

Licitación No.i LO-825012978-E4-2016



Dictamen

3. MARURBED CONSTRUCTORA S.A DE C.V

• Se desecha por no ser una propuesta mejor solvente para esta dirección ya que supera el presupuestobase de la dependencia

4. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V• Se desecha por aplicar los cargos adicionales en los precios unitarios



III. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales ocomerciales de la construcción. (Artículo 220 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas);

Nombre de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes de mayor a menor y su calificación deacuerdo a sus importes (PROPUESTA ECONÓMICA):

Lugar

1.-

2.-

Participante

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIA DE SINALOA

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONESJAPAVA S.A DE S.V

Monto de laProposición

$2'050,812.08

$2'143,259.87

Plazo deEjecución

95

95

Puntuación

50.00%

47.84%

Nombre de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes de mayor a menor y su calificación deacuerdo a su PROPUESTA TÉCNICA:

Lugar

1.-

2.-

Participante

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE S.V

Plazo deEjecución

95

95

Puntuación

47.00%

46.35%

Dando como resultado de la suma de la propuesta ECONÓMICA y TÉCNICA, lo siguiente:

Lugar1.-

2.-

ParticipanteCONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE S.V

Puntuación97.00%

94.19%

Página 3 de 4

MA/ATLAN


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A N




Dictamen

De acuerdo a la evaluación y de conformidad con las bases de licitación, el contrato se adjudica de entre los licitantes, a aquelcuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación,las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas y garantice satisfactoriamente elcumplimiento de las obligaciones respectivas.

Análisis que sirvió como fundamento para que esta Dependencia emita el presente fallo que conlleva a la adjudicación delcontrato que , se adjudica al contratista CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.Vporque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, de conformidad con elarticulo 38 párrafo sexto de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, las condiciones legales

técnicas y económicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas, quedando por la cantidad de:$2'143,259.87 M.N. (Dos Millones Cincuenta Mil Ochocientos Doce Pesos 08/100, M.N), sin el Impuesto al ValorAgregado, contratista que obtuvo el mayor puntaje y porcentaje, además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de lasobligaciones respectivas.

Mazatlán, Sinaloa a 21 de Julio de 2016


LEONARDO WQN9-RAMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASMUNICIPALEÍ

ARQ. FLpfferrfNO GRANDE J¿

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD YCOSTOS'DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUB-DÍREC

¿ ¿*J*.^ /I s¿

LIC. EDGAR'RICARDO PARTIDA CORTES

ECTOR ADMINISTRATIVO DE OBRASPÚBLICAS MUNICIPALES

——. / —- - ,' /*J—LIC. EDUARJ3et).UEÍjÍAS LOUBET

Página 4 de 4

MA/ATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁNDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

jffll*. til..

^Sjjjjjr 4| r

M A Z A T L Á N

Obra'1 I n aiiíí-rwft Fd -?nifi PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZO

LU-tt¿oU1¿y/tJ-t4-¿U1b Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLA

UNIÓN

Acta de Junta de Aclaraciones


Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta de aclaracionesconvocada por el Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de lostrabajos cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitacióncontenidos en las Instrucciones a los licitantes y en base a lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, 34 y 35 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se reunieron en la Dirección De Obras Públicas, Ubicada EnEl Interior Del H. Ayuntamiento De Mazatlán, S/N Calle Ángel Flores, Colonia Centro.

La visita física al lugar de los trabajos se realizó el día 01 de Julio del presente año a las 09:00 horas y se presentaronen e! lugar (0) contratistas:

Después de haber hecho el recorrido sobre el mencionado los contratistas participantes no tuvieron ninguna duda sobrelas condiciones naturales del terreno, así como las especificaciones técnicas del proyecto, estando de acuerdo con estainformación, para desarrollar y presentar su propuesta en tiempo y forma en fecha posterior como lo marcan las bases.

En relación a las bases de licitación, en el punto 1.8 Junta (s) de Aclaraciones, la fecha límite para solicitar aclaracionesa los aspectos contenidos en la convocatoria, fue el día 04 de Julio del 2016 y dicho documento se pidió fuerapresentado en hoja membretada por parte de la empresa contratista participante en la presente licitación, en las oficinasde la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Preguntas y Respuestas

ObservaciónNota:Se hace la indicación que se cambiara la nomenclatura del encabezado de las bases de licitación esto debido aun cambio en el sistema compra net que dando de la siguiente manea (LO-825012978-E4-2016)Se sustituyen las bases las corregidas cambiando solamente el encabezado de las mismas el cambio de lasbases se realiza el día 05/07/2016

Conclusiones de la Junta de Aclaraciones

Nota:Se hace mención que el criterio para la evaluación de las proposiciones será mediante mecanismo de puntos oporcentajes, donde se tomaran en cuenta la capacidad del licitante, experiencia especialidad, cumplimiento decontratos, entre otros puntos que se determinan en las bases de licitación.

El licitante tendrá que aportar el cinco al millar del importe de cada estimación para cumplircon lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto dederechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de laFunción Pública, según lo establece el articulo 37, fracción VIH, de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal. ESTA APORTACIÓN NO DEBERÁ SER REPERCUTIDA EN LAINTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL EFECTUAR ESTA INCIDENCIA, SERÁMOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUf ST>

Página 1 de 3

MA/ATLÁN


. r r Obra"if^itíí r^ ifSn No v^wi»*1 n ft9¿ni5Q7ft r=á ->MR PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZOLU-»¿SUl¿a/»-t4-¿Ulb Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLA

UNIÓN


Con ía conformidad de los presentes, se llega a la conclusión de que no es necesario convocar otra junta deaclaraciones, por lo que están de acuerdo en lo estipulado en la presente acta.

Se Íes indica a los contratistas participantes presentes en dicha junta, que su propuesta económica tendrá que hacerla sinIVA ya que este impuesto se cargará al momento de firmar el contrato con la empresa que resulte ganadora.

Firman de conformidad las personas participantes en este evento en el cual la presente acta forma parte de la propuesta yse deberá de integral en el paquete correspondiente.

Por los Licitantes

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre del representante


CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE

SINALOAS.ADEC.V

CONSTRUCCIONES G Y B DEL PACIFICO S.A DE C.V

CONSTRUCTORA MARLI S.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.V

JOSÉ DE JESÚS ESPINO OSUNA


MARURBED CONSTRUCTORA S.A DE C.V

OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA CRUZ S.A DE C.V

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

RAFAEL LOO ARRIÓLA

TERRACERÍAS Y PÉTREOS DE CALIFORNIA S.A DE C.V

?

/

F i r m a s : ,

Página 2 de 3

MA/ATKÁN



Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZOY CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN


Por los Servidores Públicos e Invitados Representantes

Funcionario, Razón Social ó Área Responsable a la que pertenece

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ~-^"Arq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASLie. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

F i r m a s :

— ~¿^ ~T^^•>< — -^ ^j^*'

'^ f^ p/¿¿

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.

Copia de esta Acta podrá ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, ubicada en el interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Calle Ángel Flores S/N, Col. Centro.

Página 3 de 3

•44

MA/ATLAN


Licitación No.LO-825012978-N04-2016

Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZOY CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN

Acta de Visita de Obra


Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Visita de Obra convocada porel Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de los trabajos cuyosdatos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en lasInstrucciones a los licitantes, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta,con objeto de recorrer el sitio donde se realizarán los trabajos, sus condiciones y estado en que se encuentran, necesariasen la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, una vezfinalizado el recorrido, se procedió a formular el acta y firmando los que en ella intervinieron:

Por los Licitantes

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre del representante

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA

S.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A DE C.V

CONSTRUCTORA MARLl S.A DE C.V

OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA CRUZ S.A DE C.V

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

TERRACERIAS Y PÉTREOS DE CALIFORNIA S.A DE C.V

/

F i r m a s :

Página 1 de

MA/ATLA.N

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLANDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

r ^F\ -3

M A Z A T L A N

Licitación No. Obra:LO-825012978-N04-2016 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE 18 DE MARZO

Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN

Acta de Visita de Obra

Servidores Públicos e Invitados Representantes

Funcionario, Razón Social ó Área Responsable a la que pertenece

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS "~"Arq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Octavio Vargas

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE-OBRAS PUBLICASArq. Francisco Rojas Cazares

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. DIRECCIÓN DEOBRAS PUBLICASLie. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

F i r m a s :

i- "~----t^>&>

--—

^ s^JS

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.

Copia de esta Acta podrá ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, ubicada en el interior del Palacio Municipal, Calle Ángel Flores S/N, Colonia Centro.

Página 2 de 2

MA/ATLAX


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A NC o r t t > r u v * n c l « ' ulvto


Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁSCARRETERA INTERNACIONAL MÉXICOUNIÓN

BRAVO ENTRE 18 DE MARZO Y15 EN LA COMUNIDAD DE VILLA

Acta de Fallo

Acta que se formula con motivo del acto en que la Dirección de Obras Públicas Municipales da a conocer su resoluciónrelativa al concurso por licitación pública en su modalidad de convocatoria pública con base en lo dispuesto en losartículos 38, 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 68 de suReglamento, para llevar a cabo los trabajos de Pavimentación De Calle Nicolás Bravo Entre 18 De Marzo Y CarreteraInternacional México 15, En La Comunidad De Villa Unión Con cargo al programa de FORTELECE 2016,contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa a las 09:45 horas del día 21 de Junio de 2016, se reunieron los servidores públicos yparticipantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este documento, en la Dirección de ObrasPúblicas, ubicada en el interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Calle Ángel Flores s/n, Colonia Centro, paraconocer la resolución tomada por la dirección de obras públicas, sobre la recepción de propuestas técnicas y económicas,acto que fue efectuado el día 13 de Julio de 2016 a las 11:00 horas del año en curso, respectivamente.

El acto fue presidido por el C. Arq. Florentino Grande Galíndo, Sub-director de Obras Públicas Municipales, conreferencia al oficio DOP-001/2014 con fecha 02 de Enero de 2014, donde se le otorga facultades para los asuntos denormatividad, atención y fallos de licitación, expedido por el C. Director de Obras Públicas el C. Arq. Sergio LeonardoWong Ramos.

Con fundamento a los artículos 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas yarticulo 68 de su Reglamento y en base al análisis, evaluación y revisión de cada una de las propuestas admitidas, laDirección de Obras Publicas Municipales determina adjudicar el contrato al contratista: CONSTRUCCIÓN YARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V con un importe de $2'050,812.08 M.N. (Dos MillonesCincuenta Mil Ochocientos Doce Pesos 08/100, M.N), más el impuesto al valor agregado, quien reúne conforme a loscriterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicasrequeridas por la dirección de obras públicas, y además obtuvo el mayor puntaje garantizando satisfactoriamente elcumplimiento de las obligaciones respectivas. De conformidad con el resultado del dictamen que sirvió de base para elpresente fallo. El contratista se compromete a iniciar los trabajos de Pavimentación De Calle Nicolás Bravo Entre 18 DeMarzo Y Carretera Internacional México 15, En La Comunidad De Villa Unión Una vez firmado el contrato de obracorrespondiente en donde se cubrirán los pagos de acuerdo al avance de estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del contrato correspondiente,presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará elcontrato. Dicho acto se celebrará en las oficinas de la dirección de obras públicas municipales, cita en la calle ÁngelFlores y Guillermo Nelson s/n col. Centro en Mazatlán, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos será el día 25 deJulio de 2016 con un plazo de ejecución de 95 días naturales.

Así mismo deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro de los cinco díasnaturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, por parte de la dirección de obras públicasmunicipales, cita en calle Ángel flores y Guillermo Nelson s/n zona centro de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdocon tos formatos especificados en las bases de licitación.

En relación al articulo 39 fracción II de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las misma^ae'anexa a estaacta el listado de las observaciones y los componentes del puntaje que cada licitaHteXÍftuvo, de^^clíerdo a los rubroscalificados que se establecieron en la presente convocatoria. j^^r// / ^s^^ í

Como constancia [de Ib expuesto así como para los efectos legaje«<corrpsporiyientes, firman la presente acta a laspersonas que partippfaAon en esre,acto.

MA/ATLAX


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A N


Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE 18 DE MARZO YCARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN

Acta de Fallo

Por los Servidores Públicos e Invitados Representantes:


ARQ. SERGIO LEONARDO WQNG-RAWlOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD YCOSTtíSDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

_ _

LIC. EDGAR RICARDO'PARTIDA CORTES

JEFE DE"DEPARTAMENTO/ADMINISTRATIVO DEOBRAS PUBLICASMUNICIPALES

DUEÑAS LOUBET

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LACONTRALORIA MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA

REPRESENTANTE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SINALOA

Página 2 de 3

MA/ATLAN


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS M A Z A T L A NConi l i i jy* i \ ( l& f u i«ro


Obra:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE 18 DE MARZO YCARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE VILLAUNIÓN

Acta de Fallo

Por los Licitantes:

Lugar

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Participante

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONESJAPAVA S.A DE C.V



MARURBEC CONSTRUCTORA S.A DE C.V

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A DEC.V

Observaciones / J/ f

Solvente /

'vSolvente Con Calificación \_ \e Insuficiente " \a Por Incumplimiento

A Las Bases

Desechada Por IncumplimientoA Las Bases



Fí rri del Representante

^-^^i ,

fl^ /^l-? j+

i f l^— ==-—-.-

fc^r^

C cp Archivo

Página 3 de 3

HONORABLE*: AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN,...

Documents

Transcript of HONORABLE*: AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN,...