Edmer Trujillo Mori Ministro de Transportes y ......TRANSPORTE TERRESTRE –Red Vial...
Transcript of Edmer Trujillo Mori Ministro de Transportes y ......TRANSPORTE TERRESTRE –Red Vial...
Edmer Trujillo Mori
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Septiembre 2018
Política del Sector Transporte
Conectividad Física
Transporte
terrestre
Transporte
aéreo
Transporte
ferrovial
Objetivos: reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad
en el desplazamiento de personas y mercancías
Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenibleEje 3 de la Política General de Gobierno al 2021 (DS 056-2018)
Telefonía Internet
Conectividad Digital
Objetivo: aumentar el acceso y uso adecuado de los
servicios de telecomunicaciones de la población
Transporte
acuático
--------- Vinculación a lo Corredores Logísticos --------- --------- Interconexión en las poblaciones alejadas ---------
LINEAMIENTOS DEL SECTOR
Conectividad Física
Transporte Terrestre
Red Vial Nacional
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
RVN incluye 3 ejes longitudinales y 20 ejes transversales
1,821 Km
3,514 Km
2,636 Km
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
SELVA
SIERRA
COSTA
EJES LONGITUDINALES
10,051 Km
8,954 Km
7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500
VARIANTES Y RAMALES
TRANSVERSAL
EJES TRANSVERSALES Y VARIANTES
6,693 km RVN CONCESIONADA
26,976 km RVN TOTAL
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
RVN pavimentada de 78% a 91% (+4,164km) al 2021
13,640
14,748
15,906
17,411
18,420
19,68220,368
21,007
a Julio
21,492
22,995
23,697
24,532
12,500
14,000
15,500
17,000
18,500
20,000
21,500
23,000
24,500
26,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021
Kil
óm
etr
os
de
la
RV
N p
avim
en
tad
a
Red Vial Nacional – PavimentadaLínea de base / Real / Proyección
Real (07.18) Proyección (07.18)
• Ene-Jul se avanzó 640km pavimentados en 10 carreteras:
• Estimamos sumar a la RVN 1,124km pavimentados al cierre del 2018.
‒SD: Negromayo - Dv. Yauri, 71km
‒SD: Tacna - La Paz, Tr. 3: 37km
‒SD: Matarani - Puerta Bombón, 34km
‒SB: Puente Rancho - Puerto Inca, 105km
‒SB: Mollepuquio - Chalhuahuacho, 62km
‒SB: Acoy - Dv. Vizcahane, 55km
‒SB: Hualapampa - Vado Grande, 52km
‒SB: Sausacocha - Dv. Sihuas, 98km
‒SB: Pamplona – Cajatambo, 54km
‒SB: Dv Abancay – Ayaviri, 26km
• Hemos impulsado además en los 5 primeros meses:
- Contrato e inicio de 3 proyectos: Calemar–Abra El Naranjillo en La Libertad
(S/.156 millones), Checca-Mazocruz en Puno (S/.242 millones), Oyón–Ambo Tramo
I en Pasco (S/. 356 millones).
- Convocatoria de 3 licitaciones: Tauca–Pallasca en Ancash (S/.227 millones),
Oyón–Ambo Tramo II en Pasco (S/.444 millones) y Huánuco–Conococha en
Huánuco (S/. 1,551 millones).
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
Longitudinal de la Sierra Pavimentada al 100%
1,655
3,271
166
243
1,8
21
Km
3,5
14
Km
- 1,000 2,000 3,000 4,000
SELVA (91%)
SIERRA (93%)
Km de rodadura existente en la Longitudinal de la Sierra y la Longitudinal de la Selva
PAVIMENTADO
NO PAVIMENTADO
TRAMO km INTERVENCION
Vado Grande-Huancabamba 123Avance: SB. Contrato de conservación en ejecución al 54%,
mejoramiento se completaria en: 4T-18.
Stgo de Chuco-Mollepata 80Avance: SD. EDI en desarrollo, se aprobará en: 4T-18. Obras
se iniciarían en: 3T-19.
Tauca-Pallasca 41Avance: SD. En proceso de licitación de la obra y supervisión,
buena pro estimada en: 4T-18.
TOTAL A PAVIMENTAR (Km) 243
TRAMO km INTERVENCION
Ciudad Constitución-Puerto
Bermudez1.7
Avance: SD. En ejecución al 75%. Se completarán las
obras de asfaltado en: 2T-19.
Pto. Ocopa-Poyeni
(PE-5S)91.6
Avance: SB. En proceso de licitación, buena pro estimada
en: 4T-18. Obras de mejoramiento iniciarían en: 2T-2019.
Puerto Bermudez-San Juan de
Cacazu71.9
Avance: SD. En proceso de desarrollo del EDI. Obras
iniciarían en: 3T-2020. (No aporta a meta 2021)
TOTAL A PAVIMENTAR (km) 166
Longitudinal de la Selva Pavimentada al 96%
* Solo se indican los Km a pavimentarse que correspondan a las longitudinales de la sierra o de la selva.
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
Doble calzada de la Longitudinal de la Costa (Guadalupe – Sullana)
• Nos encontramos el proceso de liberación de más de
1,110 predios ubicados entre Ica y Piura para continuar
con las obras de doble calzada en la Panamericana.
• En el 2018, principalmente se reactivarán trabajos en:
San Andrés – Guadalupe (54km)
3 PaD y 3 Pontones – Huacho
Evitamiento Chimbote (40km)
• En el 2019, principalmente se reactivarán trabajos en:
Evitamiento Huarmey (8km)
Evitamiento Casma (8km)
Evitamiento Virú (16km)
Evitamiento Trujillo (25km)
Tramo San José de Moro – Chiclayo (41km)
Evitamiento Chiclayo (26km)
Evitamiento Paiján, Pacasmayo (58km)
• En el 2020 principalmente iniciaríamos trabajos en:
Evitamiento Chao (11km)
Chiclayo – Piura (200km)
Fuente: PVN/DGCT
• 2 calzadas: 803km (60%)
• 1 calzadas: 527km (40%)
• Total: 1,330 km
• +1,110 predios por liberar
Tramo a
completarse al 2021
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
700 puentes construidos al 2021
• En 2018 (Ene-Jul) hemos completado 15 puentes modulares en
Arequipa, Huánuco, La Libertad, Amazonas, Piura, Ancash y Junín.
• Estimamos sumar a fin de año 53 puentes modulares adicionales.
• En el 2019 completaremos 246 puentes que incluyen 146 puentes
definitivos y 100 puentes modulares superando el 62% de la meta.
• Hemos impulsado además en los 5 primeros meses:
- Iniciado: la ejecución de 16 puentes definitivos por S/ 117 millones (9 en
Tumbes, 6 en Cusco y 1 en Tacna.
- Completaremos: antes de cierre de año el Puente Venado en Piura de 350
metros que permitirá reconectar a la población de los Lancones en Sullana
afectados por el FEN y facilitará el comercio con el Ecuador.
56
125
140a Julio
193
439
571
700
40
140
240
340
440
540
640
740
2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*
Pu
en
tes
co
ns
tru
ido
s
Puentes definitivos y modulares construidos a nivel nacional(Línea de base / Real / Proyección)
REAL PROYECCION
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
Mejorar vías alternas a la Carretera Central
Principales ProyectosPavim
NuevoCompletado Avances
Transversal alternativa 1: Ambo – Oyón – Sayán – Huaura
TR 1, Oyón – Dv. Cerro de
Pasco / Ramal Oyón49 1T-20
Avance: Se contrató la obra y la supervisión (S/ 356
millones). Iniciará en Septiembre 2018.
Tr 2, Dv. Cerro de Pasco –
Dv. Chacayán49 1T-21 Avance: En licitación (abs. consultas). B. Pro: 4T-18.
Tr 3 dv. Chacayán - Ambo 52 1T-21Avance: EDI en actualización, se aprobará: 4T-18.
Luego proceso de la licitación y se iniciaría en: 4T-19.
Transversal alternativa 2: Huayllay – Acos – Huaral / Huayllay – Canta – Lima
Acos – Huayllay 87 4T-23
Avance: Viabilidad otorgada y aprobado en Ago-18
El EDI se convocará el 2018 y la obra se estima
iniciar el 2021.
Canta – Huallay 96 4T-20Avance: El EDI (saldo obra) será aprobado en Set-
18. Inicio estimado de la obra en: 2T-19
Lima – Canta 9 1T-20Avance: EDI saldo de obra y zonas afectadas por el
FEN a convocarse en Septiembre (BID).
Transversal alternativa 4: Chupaca – Dv. Yauyos – Lunahuaná – Cañete
Cañete – Dv. Yauyos –
Chupaca – Dv. Pampas26 - Avance: Con contrato de conservación en ejecución.
La Cima – Chinchan 114 4T-20
Avance: Con contrato de conservación en desarrollo
de Plan de Mejoramiento Vial. Inicio de obras de
solución básica en: 2T-19
TOTAL (km) 482
• Al 2021 contaremos con vías alternas que permitan a los
usuarios una alternativa al congestionamiento actual.
• Obra pública:
• Concesión IIRSA Centro:
Se ha encargado la ejecución de obras de mejoramiento geométrico en 5
curvas. En desarrollo de los EDI y se iniciarían obras en: Nov. 2018
Se viene gestionando ante el OSITRAN la evaluación de 5 puntos críticos
como obras de mejoramiento. De contarse con la aprobación, se
encargará la ejecución inmediata de las obras que iniciarían en: Nov. 2018
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
Pavimentación del 100% del Corredor Perú – Bolivia
• Al 2021 completaremos la pavimentación del tramo Tacna – Colpa,
mejorando las vías de intercambio de pasajeros y mercancías.
Principales ProyectosLong
KmCompletado Avances
Ilo - Tacna
Carretera Costanera (Ilo -
Tacna)150 -
Avance: Pavimentada y con mantenimiento
permanente a través de Provías Nacional.
Tacna – Collpa (Frontera con Bolivia)
Tacna – km. 43.6 44 -Avance: Pavimentado a nivel de carpeta asfáltica,
con adecuadas condiciones de transitabilidad.
Tr. I km. 43+610 – km.
94+00052 1T-19
Avance: Obra en ejecución al 65%, con retrasos.
Se reactivaron los trabajos y se termina en 1T-19.
Tr. II km. 94+000 – km.
146+18052 2T-20
Avance: Obra paralizada, contrato resuelto. Se
están realizando actos previos para desarrollo del
EDI saldo de obra y reiniciar obras el 2T-2019.
Tr. III km. 146+180 (Dv.
Tripartito) – km. 187+404
(Frontera Bolivia)
41 4T-18
Avance: Obra culminada en Abr-18, quedando
270m para ejecutar como saldo de obra por
administración directa y culminar en 4T-2018.
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Nacional
Tramos involucradosLong
kmPeriodo Monto estimado
Carretera Cerro Pasco – Ambo – Tingo María –
Daniel Aloma Robles; Huaura – Sayan – Oyon;
Pativilca – Cajatambo – Oyon
628 25 años US$ 1,165 millones
Carretera Tarapoto – Picota – Bellavista – Juanjui –
Tocache – Aucayacu – Daniel Alomia Robles –
Aguaytia – San Alejandro – Pucallpa
729 25 años US$ 1,434 millones
Carretera Empl. Ruta pe3s – Tarma – Jauja – La
Merced – Satipo – Empl. Ruta pe5s; La Merced –
Oxapampa – Empl. Ruta pe18c
935 25 años US$ 2,345 millones
Carretera Urcos – Combapata – Sicuani – Ayaviri –
Calapuja; Combapata – El Descanzo – Yauri –
Condoroma – Empl. Ruta pe 34°
632 25 años US$ 2,070 millones
Carretera Shorey – Santiago de Chuco - Caraz –
Huaraz – Conococha – Dv. Pativilca Casma –
Huaraz; Santa – Suallanca
1042 25 años US$ 2,390 millones
Longitudinal de la Sierra – Tramo 4: Huancayo –
Izcuchaca – Mayocc – Ayacucho – Andahuaylas –
Pte. Sahuinto; Div. Pisco – Huaytará – Ayacucho
970 25 años US$ 464 millones
Total 4,936 km
FORMULACIÓNPLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN
TRANSAC-
CIÓNESTRUCTU-
RACIÓN
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Estado Actual:
1, 2, 3, 4 y 5
Diseño, construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de lascarreteras que beneficiarán a los centros poblados aledaños a los corredores logísticos.
1
2
3
4
5
6
Estado Actual: 6
Proyectos a impulsarse por Iniciativas Privadas Cofinanciadas
1
2
3
4
5
6
Conectividad Física
Transporte Terrestre
Red Vial Departamental y Vecinal
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Subnacional
Redes Viales Departamentales y Vecinales
23,767 km
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
VECINAL
DEPARTAMENTAL
110,608 km
RED VIALPAVIMENTADA
(km)
NO PAVIMENTADA
(km)
TOTAL
(km)
DEPARTAMENTAL 3,714 23,767 27,481
VECINAL 1,884 110,608 112,492
TOTAL 5,598 134,375 139,973
3,714 km
1,884 km
112,492 km RVV TOTAL
27,481 km RVD TOTAL
TRANSPORTE TERRESTRE – Red Vial Subnacional
Red Vial Departamental Red Vial Vecinal
PATSPROREGION
Carreteras Pavimentadas a Nivel de Solución básica
PROGRAMAS RED VIAL Km
PRO REGION Departamental 2,997
PATS Vecinal 2,200
5,197TOTAL
Meta al 2021
CORREDORES Longitud
Total (km)
APURIMAC 294
CAJAMARCA 187
CAJAMARCA, LA LIBERTAD 166
CUSCO 194
HUANCAVELICA 195
ICA, AYACUCHO, HUANCAVELICA 284
LA LIBERTAD 244
LAMBAYEQUE – CAJAMARCA 335
MADRE DE DIOS 80
MOQUEGUA – AREQUIPA 228
PASCO 169
PIURA 168
TACNA 270
TUMBES 185
Total 2,997
REGIONESLongitud
Total (km)
AMAZONAS 92
ANCASH 102APURIMAC 157AYACUCHO 287
CAJAMARCA 240CUSCO 181
HUANCAVELICA 115HUANUCO 82JUNIN 48
LA LIBERTAD 219LAMBAYEQUE 95LIMA 16
LORETO 40
MADRE DE DIOS 68PASCO 22
PIURA 59PUNO 99SAN MARTIN 197TACNA 16
TUMBES 64Total 2,200
Puente Ñaña y accesos Puente Antonio
Raimondi y Accesos
Puente Carrozable
sobre el Río PerenéPuente Tanana y
Accesos
11
138
191
250
30
60
90
120
150
180
210
240
270
2018* 2019 2020 2021
Pu
en
tes
co
ns
tru
ido
s
Puentes definitivos y modulares250 Puentes construidos al 2021(231 P. modulares – 19 P. definitivos)
REAL PROYECCION
2018 2019 2020 2021
Def. 5 2 3 9
Mod. 6 125 50 50
Puente Carrozable de
Integración en el C.P
Unión Soratira
Puentes definitivos 2018
TRANSPORTE TERRESTRE – Transferencias de Recursos 2018 *
56 Millones de soles en 17 proyectos paralizados.
CARRETERAS
S/. 1,539 MM
Loreto
Madre de Dios
Ucayali
Arequipa
Puno
Cusco
Apurímac
Junín
Ayacucho
Huancavelica
AncashHuánuco
San Martín
La Libertad
Cajamarca
AmazonasPiura
Pasco
Tumbes
Lambayeque
Ica
Lima
Moquegua
Tacna
CARRETERAS: 7,074 kilómetros en 308 proyectos.
PUENTES: 2,574 metros lineales de 35 puentes definitivos.
MANTENIMIENTO: 62,906 kilómetros.
PUENTES
S/. 132 MM
MANTENIMIENTO
S/. 411 MM
2,083Millones
EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS
(Carreteras y Puentes)(Millones de soles)
ESTADOS
CARRETERAS PUENTES
Proy. km.Monto
(S/.)Proy.
Metro
Lineal
Monto
(S/.)
CULMINADO 75 1,572 63 17 733 5
EN EJECUCIÓN 114 3,078 824 4 411 5
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3 250 48
CONTRATO SUSCRITO 15 178 56
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 57 998 320 7 1,042 73
ACTUACIONES PREPARATORIAS 29 707 198 5 229 26
PARALIZADA 15 290 31 2 159 25
TOTAL 308 7,074 1,539 35 2,574 133
* Transferido según DS N°107-2018-EF, DS N°120-2018-EF,DS N°136-2018-EF y DU N°006-2018-EF.
Conectividad Física
Transporte Terrestre
Seguridad Vial
TRANSPORTE TERRESTRE – Seguridad Vial
Acciones por
realizar META: SISTEMA DE INSPECCIONES TÉCNICASVEHICULARES EFICIENTE, TECNIFICADO, INTEGRADOY TRANSPARENTE
META: SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR
TRANSPARENTE, EFICIENTE, INTEGRADO Y
ESTANDARIZADO
Octubre 2018: Nuevo Reglamento de Emisión de
Licencias de Conducir.
Febrero 2019: Integración de la Licencia de la
Clase B en el Sistema.
Abril 2019: Inicio de examen de manejo en la vía
pública.
Octubre 2019: Centro de Gestión y Monitoreo
Tecnológico.
Enero 2019: Nuevo Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares, Tabla de
interpretación de defectos y Manual de
Inspecciones Técnicas Vehiculares.
Octubre 2019: Operación del software
definitivo del Sistema de Inspecciones Técnicas
Vehiculares. Octubre 2019: Centro de Gestión
y Monitoreo Tecnológico.
Accionesrealizadas
Acciones por
realizar
Abril 2018: Ejecución y soporte técnico del procedimiento de
transmisión de información a través del Sistema Informático y de
Comunicaciones del MTC.
Mayo 2018: Generación de código en el Sistema del MTC (CITV)
para la validación de los certificados de inspección técnica vehicular.
Mayo 2018: Implementación de alertas para evitar duplicados de
licencias cuando se tienen sanciones.
Junio 2018: Implementación de doble validación en el registro
nacional de sanciones para evitar la manipulación del registro de
infracciones
Julio 2018:
Incorporación de “identificador de dedo vivo” en el identificador
biométrico.
Norma para restringir los trámites de licencia, a efectos de que las
evaluaciones y la emisión de licencias se realice en el lugar de
residencia del postulantes.
META: FISCALIZACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, COMBATE A LA INFORMALIDAD Y MONITOREO DE
VÍAS
Octubre 2018: Reglamentación de terminales terrestres.
Enero 2019:
Formato único de accidentes de tránsito.
GPS para transporte de mercancías.
Plataforma Informática Integrada para autorizaciones y habilitaciones.
Nuevo Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre
Enero - Marzo 2019: Implementación de Centros de Gestión y Monitoreo secundarios, en macroregiones a nivel nacional
(Junín, La Libertad y Arequipa).
Marzo 2019: Conclusión de los estudios de inspección vía de seguridad vial de los TCA.
Enero - Diciembre 2019: Implementación de 16 Puntos de Control a nivel nacional:
Agosto 2019: Plataforma interoperable de SUTRAN (APN, PNP, OSINERGMIN, SUNAT y INDECOPI) y herramientas de
monitoreo en vías nacionales, gestión de alertas de incumplimientos con geocercas en carreteras y gestión de velocidad.
TRANSPORTE TERRESTRE – Seguridad Vial
Mayo 2018: Aplicación de la medida preventiva de internamiento de vehículos mediante retiro de placas.
Julio 2018:
Uso obligatorio de luces intermitentes cuando el vehículo transita por zona de neblina.
Procedimiento especial de fiscalización de los servicios de transporte a las salidas de las ciudades. (Implementación de 4 Puntos de
Control en la región Lima: Senasa, Pucusana, Ancón y Corcona.)
Inicio del proceso de nulidad 783 licencias de conducir. (Descargo de usuarios).
Inicio del proceso de detección de certificados de inspección técnica inválidos. (Revisión de
Agosto 2018: Inicio de las inspecciones de seguridad vial de los Tramos de Concentración de Accidentes – TCA.
Acciones por realizar
META: SOCIEDAD EDUCADA Y SENSIBILIZADA
VIALMENTE
Septiembre 2018: Proyecto de ley sobre fortalecimiento
de la seguridad vial (Penalización de conductas
informales, obligatoriedad de curso de seguridad vial).
META: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAGESTIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
Octubre 2018: Presentación de la Política Nacional de
Transporte Urbano que promueve la movilidad a través
de sistemas integrados de transporte.
Diciembre 2018: Creación del Programa Nacional de
Transporte Urbano Sostenible (PNTUS).
Enero 2019: Reglamento Nacional del Servicio de Taxi
por Aplicativo.
Marzo 2019: Viabilidad del estudio de factibilidad de
Trujillo.
Octubre 2019: Finalización del Plan de Movilidad de
Piura.
2019: Implementación de la Autoridad Transporte Urbano
para Lima y Callao.
TRANSPORTE TERRESTRE – Seguridad Vial
Marzo 2018: Publicación ranking semanal de empresas de
transporte, vehículos que generan excesos de velocidad en
transporte de pasajeros, como acción preventiva para fortalecer la
seguridad vial.
Abril 2018: SUTRAN EDUCA, sensibilización a la población escolar.
Junio 2018: Papeletas educativas (entre mayo y julio se han
impuesto un total de 40,000 papeletas) mediante monitoreo en vías
nacionales a vehículos de carga y mercancías.
Julio 2018:
Ferias de Educación Vial.
Acciones educativas de sensibilización.
Acciones por realizar
Acciones por realizar
Julio 2018: Aprobación Plan “Unidos Salvemos Vidas”
Conectividad Física
Transporte Ferroviario
Líneas Ferroviarias y Red de Metro
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red Ferroviaria Nacional
Sistema Ferroviario Nacional – Actual
Público (1,668 km) Privado (239 km)
Concesionado
(1,479 km)
No Concesionado
(189 km)
- Ferrocarril Southern
Copper Corp.
(217.7 km)
- Ferrocarril Santa Clara –
Cajamarquilla (7.3 km)
- Ferrocarril Caripa –
Condorcocha (13.6 km)
- Ferrocarril del
Centro
(489.6 km)
- Ferrocarril del
Sur (855 km) y
Sur Oriente
(134.7 km)
- Ferrocarril
Huancayo –
Huancavelica
(128.7 km)
- Ferrocarril Tacna
– Arica (60 km)
Sistema Ferroviario Nacional actual tiene una longitud de 1,907 km
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red Ferroviaria Nacional
Sistema Ferroviario Nacional – Avances
Proyecto ferroviario Meta al 2021 Avances
Huancayo – Huancavelica (129 km) – APPMonto de inversión estimado: S/ 890 millones
Alcance: diseño, financiamiento, mejoramiento, operación y
mantenimiento de un ferrocarril que conecta las ciudades de
Huancayo y Huancavelica, rehabilitando las estaciones existentes,
adquiriendo material rodante nuevo y renovando la vía existente.
Concesionado y con obras de
modernización en ejecución
Se retomó el proceso de concesión con Proinversión. Se
está revisando la versión final del contrato y se espera
tenerla aprobada en noviembre. La buena pro se estima
para el primer trimestre del 2019.
Lima – Chosica (41 km)Monto de inversión estimado: S/ 300 millones
Alcance: mejorar las condiciones de transporte de personas
entre el Cercado de Lima y el Cono Este de Lima Metropolitana
a través de la segregación de las vías.
Con obras de mejoramiento
de la vía férrea en ejecución
Se otorgó la buena pro para el desarrollo de los estudios a
nivel de perfil el pasado 24 de agosto. A fines del 2019 se
tendrán listos los estudios de pre inversión y durante el
2020 se desarrollará los EDI.
Tacna – Arica (60 km)Monto de inversión estimado: S/. 430 millones
Alcance: El proyecto consiste en el Diseño, Financiamiento,
Mejoramiento, Operación y Mantenimiento de un Tramo Ferroviario
eminentemente de pasajeros, y eventualmente de carga, con un
trazo a través de la llanura costera que conecta las ciudades de
Tacna y Arica puentes y material rodante.
En proceso de concesión
Nos encontramos gestionando la suscripción de un
convenio con el GORE Tacna para asumir competencias e
impulsar su modernización a través de una APP. Se
encuentra a nivel de idea.
1
2
3
Lima – Ica (324 km)Monto de inversión estimado: S/ 10,520 millones
Alcance: diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de un ferrocarril que conecte a las ciudades de
Lima e Ica con estaciones intermedias en 6 provincias.
Con estudios definitivos
completados
Se impulsará a través de una ventana de Iniciativa Privada
Cofinancias a ser abierta en Octubre. Se adjudicaría en el
segundo semestre del 2020.4
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red Ferroviaria Nacional
Marcona – Andahuaylas (570 km)Monto de inversión estimado: S/ 18,900 millones
Alcance: implementación y puesta en operación de un ferrocarril
de trafico mixto (pasajeros y carga) que conecte el puerto de
San Juan de Marcona, el nodo de acopio de las mineras de
Apurímac y Cusco y cercanías de la ciudad de Andahuaylas.
Con estudios definitivos
completados
Se otorgó la buena pro para el desarrollo de los estudios a
nivel de perfil el pasado 24 de agosto. A mediados del 2020
se tendrán listos los estudios de pre inversión y se iniciará
el desarrollo de los EDI.
Trujillo – Chiclayo (229 km)Monto de inversión estimado: S/ 7,400 millones
Alcance: diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de un ferrocarril que conecte a las ciudades de
Trujillo y Chiclayo conectando a 5 provincias.
Con estudios definitivos
completados
En evaluación para ser impulsado a través de una ventana
de Iniciativa Privada Cofinancias a ser abierta en Octubre.
Sistema Ferroviario Nacional – Avances
5
6
Corredor Ferroviario Bioceánico de IntegraciónAlcance: El proyecto consiste en la construcción de una vía
férrea para el transporte de carga que conecte un puerto en el
Sur del Perú con Bolivia, Brasil y Paraguay.
Con estudio de factibilidad de
manera integral (Perú,
Bolivia, Brasil, Paraguay)
culminado.
Se están llevado a cabo reuniones con los representantes de
Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay. El 22 de Agosto se convocó la
contrataciones consultor para la elaboración del estudio de perfil
reforzado que identifique el puerto de salida más adecuado.
Proyecto ferroviario Meta al 2021 Avances
Túnel TrasandinoMonto de inversión estimado: S/ 5,624 millones
Alcance: Mejoras en el trazo del ferrocarril central para fomentar la
competitividad entre modos de transporte, brindando una solución al
descongestionamiento de la carretera central.
En proceso de concesiónSe encuentra en desarrollo de los estudios de pre inversión a
nivel de factibilidad. En el segundo semestre del 2019 se
tendrían los estudios de pre inversión completados.
7
8
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red de Metro de Lima y Callao
Red de Metro actual (Línea 1), en construcción (Línea 2) y proyectada (Línea 3 y 4)
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
RL4
Red del Metrode Lima y Callao
Línea 1 (34.6 Km.)
Línea 2 (26.9 Km.)
Línea 3 (38.5 Km.)
Ramal L4 (8.1 Km.)
Línea 4 (23.6 Km.)
Avance en las Líneas de la Red de Metro
Meta al 2021: poner en funcionamiento 11
trenes adicionales y mejorar 5 estaciones.
LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 4LÍNEA 3
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red de Metro de Lima y Callao
Avance: se puso en operación 7 trenes
adicionales logrando reducir el intervalo
en hora punta de 5 a 4 minutos (50 mil
pasajeros diarios adicionales) y obras en 5
estaciones están al 75%. A fin de año se
logrará alcanzar 3 minutos de intervalo.
Existen 35 trenes en operación.
Meta al 2021: 12 estaciones construidas.
10 trenes operando en 12 km de línea.
Avance: se han completado obras civiles
en 3 estaciones (Evitamiento, Ovalo Santa
Anita, Colectora Industrial) y continuado el
avance en el túnel. Se aprobó el EDI que
permitirá iniciar obras de arquitectura y
electromecánica en 5 estaciones. Se
viene negociando la adenda 2 al contrato
que permitirá acelerar la ejecución.
Meta al 2021: Alcanzar la viabilidad
del proyecto para el 2020.
Avance: Estudio de pre-inversión en
revisión y coordinación con
Proinversión. Se ha retomado el
impulso para resolver la controversia
con el consultor y culminar los
estudios a finales del 2019.
Meta al 2021: Alcanzar la viabilidad
del proyecto para el 2019.
Avance: Estudio de pre-inversión en
ejecución y coordinación con
Proinversión. Están al 45%,
actualmente en análisis de tráfico y
desvíos, expropiaciones e
interferencias e ingeniería.
Situación de la Línea 2 de la Red de Metro
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red de Metro de Lima y Callao
El Contrato de Concesión contempla el cumplimiento
de tres condiciones para ejecutar obras del proyecto:
la entrega de Áreas de la Concesión.
la aprobación de los EDI.
la obtención de los permisos municipales.
Los EDI presentados presentaban modificaciones
respecto a la Propuesta Técnica (presentada por el
Adjudicatario en el Sobre 2 del Concurso), lo que fue
observado por el Regulador y el Concedente, siendo
que no se han cumplido las fechas máximas para
contar con los EDI aprobados según con el Contrato. A
la fecha se cuenta con 38% de EDI aprobados:
EtapaÁreas de la
Concesión
Áreas de la
Concesión
entregadas
N° de Predios
que conforman
el Área de la
Concesión
Predios
adquiridos al
15.08.2018
Predios en
proceso de
adquisición
Total 73 14 560 489 71
2
1
2
3
A la fecha: 560 predios parte de las Áreas de la
Concesión del proyecto, 489 están adquiridos (87%):
1
A la fecha las etapas han superado el 50% de avance
en liberación de interferencias y Etapa 1A completada:
Etapa Julio 2016 Agosto 2018
Etapa 1A 96% 100%
Etapa 1B 48% 82%
Etapa 2 42% 81%
Ramal L4 10% 61%
Con la Adenda 1 (2014) se encargó al Concesionario la
liberación de interferencias de redes de agua.
A la fecha, se están reactivando estos encargos para
su culminación a fines del 2018 e inicios del 2019
(dependiendo del tramo encargado para liberación).
# de
EDIPRESENTADO EN REVISIÓN
EN LEV.
OBSDENEGADO APROBADOS
TOTAL: 120 99 7 30 16 46
El reporte del supervisor indica un avance físico del
22.88% sobre 72.4% programado a Agosto del 2018.
Adenda 2 de la Línea 2 de la Red de Metro
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red de Metro de Lima y Callao
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ADENDA 2
AL CONTRATO DE CONCESIÓN
Viabilizar y agilizar la ejecución de las Obras y
Puesta en Operación de la Línea 2 para cumplir los
objetivos del proyecto.
Facilitar la entrega de las áreas de la Concesión.
Actualizar los cronogramas de ejecución para el
seguimiento en la ejecución de la obra.
Reestructuración de pagos viabilizando continuidad
del financiamiento del Proyecto.
ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE ADENDA 2
Actualización de Anexos:
Anexo 1: Cronograma de entrega de Áreas.
Anexo 2: Cronograma de ejecución simplificado.
Anexo 3: Áreas de la Concesión.
Anexo 4: Cronograma valorizado de Obra.
Anexo 5: Permisos planta de dovelas.
Reestructuración de Hitos de Pago Constructivos para agilizar la
ejecución de inversiones (mayor número de hitos).
Reestructuración de las Fuentes de pago, sin alterar los montos.
Incorporación de Planta de Dovelas en Quilca (para túnel TBM).
Regulación para la aprobación de cambios menores durante la
ejecución de las Obras.
Otros: Inclusión de Áreas de pozos de extracción y SEAT.
Se tiene un proyecto de adenda 2 consensuado con
el Concesionario y que actualmente está en
evaluación conjunta por parte del MTC, MEF y CGR
Avance en la mejora en la gestión de las Líneas de la Red de Metro
TECNOLOGÍA APLICADA A LA PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO: PLAN MAESTRO AL 2050
SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO
CENTRO DE VISUALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN LINEA 1
TRANSPORTE FERROVIARIO – Red de Metro de Lima y Callao
Meta al 2021: Determinación de patrones
de movilidad de la población de Lima y
Callao a partir del uso de Big Data.
Avance: Estudio concluido.
Meta al 2021: 14 estudios para
planificación a Largo Plazo del Sistema de
Transporte Masivo.
Avance: Proceso de selección convocado
el 10.08.2018 bajo normas BID.
Recepción de Propuestas.
Buena Pro Nov. 2018
Meta al 2021: Implementación para el
monitoreo y control de la operación de
las líneas de metro y tarifa integrada.
Avance: Coordinaciones con Línea 1
y proveedores de Sistemas
Ferroviarios para su implementación.
Meta al 2021: Implementación de un
solo medio de pago (tarjeta única)
para todos los modos de transporte.
Avance: En coordinación con el BID
para convocar en Set. 2018 Proceso
de Selección de Consultor
Internacional para el desarrollo de la
cámara de compensación. (fase 2/3).
Conectividad Física
Transporte Aéreo
Aeropuertos Concesionados y Públicos
TRANSPORTE AÉREO – Sistema Aeronáutico Nacional
Situación actual
11.4 12.9 14.8 16.5 17.4 19.0 20.8 22.7 24.5 26.5 28.6 30.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TRÁFICO DE PASAJEROS (En millones)
Aeropuertos internacionales 11
Aeropuertos nacionales 19
Aeródromos 59
• Al año 2017, el Perú registró un nivel de tráfico aéreo de 22.7 millones de
pasajeros, más del doble del año 2010.
• Se proyecta que el tráfico aéreo de pasajeros crecerá en 8.1% promedio
anual, y que alcanzará un nivel de 30.9 millones de pasajeros al 2021.
• El AIJCH, seguido por el AIVA concentran la mayor parte del tráfico aéreo.
TRANSPORTE AÉREO – Sistema Aeronáutico Nacional
Avances en desarrollo de la Infraestructura AeroportuariaAvances en desarrollo de la Infraestructura Aeroportuaria
Proyecto Meta al 2021 Avances
PRIMER GRUPO
DE AEROPUERTOS
(i) Rehabilitación de las pistas de los Aeropuertos Chiclayo y Piura.
(ii) Ampliación del terminal del aeropuerto de Trujillo, Cajamarca y Piura.
(iii) Inicio de las obras de rehabilitación en pistas de Iquitos y Pucallpa.
(i) Se ha impulsado el proceso de licitación del concesionario
para inicio de obras de rehabilitación en noviembre próximo.
(ii) Se aprobaron los TDR para el desarrollo de los ET y se
estima iniciar obras en 2020.
(iii) En desarrollo del ET, se estima iniciar obras en el 2020.
1
SEGUNDO GRUPO
DE AEROPUERTOS(i) Rehabilitación y mejoramiento de las pistas del aeropuerto de Juliaca.
(ii) Ampliación del terminal de pasajeros de Arequipa.
En ambos casos se ha encargado al concesionario el desarrollo
de los estudios y está en elaboración de TDR, se estima iniciar
obras en 2020 (Juliaca y Arequipa).2
TERCER GRUPO
DE AEROPUERTOS- Iniciativa privada para el Tercer grupo de aeropuertos conformado por
Ilo, Jaén, Jauja, Huánuco, Chimbote, Yurimaguas, Rioja, Tingo María.
Se está promoviendo la apertura de una ventana de presentaciónde Iniciativas Privadas Cofinanciadas a partir de Octubre a fin dellevar a cabo el mejoramiento de la infraestructura por unainversión estimada en US$ 600 millones y que conllevará tanto lamodernización de las instalaciones del lado tierra (terminales depasajeros y otros) como las del lado aire (pistas, parqueo y otros)
3
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE CHINCHERO
Ejecución del proyecto del aeropuerto Internacional de Chinchero, a través
de obra pública, con proceso de licitación internacional OACI.
Se ha convocado a la licitación de la obra y supervisión de la
Etapa 1 Movimiento de Tierras. Buena pro: Octubre 2018.
PL para garantizar la construcción como obra pública con la
posibilidad de encargarse a entidades internacionales.
Arbitraje: En junio se notificó al Estado la solicitud de arbitraje y
actualmente en etapa inicial (conformación del tribunal). No se
tiene aún información de la pretensión en la demanda arbitral.
4
TRANSPORTE AÉREO – Sistema Aeronáutico Nacional
Avances en desarrollo de la Infraestructura AeroportuariaAvances en desarrollo de la Infraestructura Aeroportuaria
Proyecto Meta al 2021 Avances
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
VELASCO ASTETE
- Ampliación y mejoramiento del terminal de pasajeros, así como la
plataforma y servicios conexos como la torre de control y navegación.
Estamos desarrollando los ET que estarán listos en Septiembre,
se iniciarán las obras a partir del 1T-19. Hemos transferido 20
millones para mejora del check-in, estacionamiento, sala de
embarque, renovación de fajas, equipamiento de seguridad, etc.
5
VUELOS
SUBSIDIADOS
(i) Reanudación de los vuelos subsidiados desde Pucallpa hacia las
localidades de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza (Purus).
(ii) Estudio de mercado y modificación de marco normativo para
incrementar cobertura de los vuelos subsidiados a zonas alejadas.
(i) Se reinició operaciones a dichas localidades en Junio 2018.
(ii) Se licitará nuevo paquete incremental en Septiembre.6
VISTA EXTERIOR DEL ESTACIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN VUELOS SUBSIDIADOS
TRANSPORTE AÉREO – Sistema Aeronáutico Nacional
Avances en desarrollo de la Infraestructura Aeroportuaria
MEDIDAS DE
DESCONGESTIÓN
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ
1. Implantación de la gestión de la afluencia de tránsito aéreo.
Se logró reducir en 25 minutos en promedio el tiempo para las salidas de aeronaves. Entre mayo y julio se han incrementado 45
operaciones aéreas diarias con respecto al primer trimestre del presente año, manteniendo los márgenes de seguridad operacional.
2. Mejoras en la gestión de itinerarios.
Se logró el incremento del 12% en las operaciones por hora del aeropuerto en el horario pico. Con las mejoras implementadas
actualmente se transportan 12 458 pasajeros adicionales por día.
3. Impulso de Hub en aeropuertos regionales.
Se iniciaron en junio, julio y agosto vuelos directos nacionales e internacionales desde y hacia Cusco, logrando a la fecha registrar 261
operaciones y 23,636 pasajeros trasladados hacia dicha ciudad sin pasar por el AIJCH, entre junio y julio 2018.
4. Traslado de las operaciones de aviación general y escalas técnicas al aeropuerto de Pisco.
Se implementó el marco normativo que permite a los aeropuertos abastecerse de combustible con equipos móviles certificados.
Se dictó disposición para la realización de escalas técnicas de aviación general en julio del 2018 y escalas técnicas de aviación comercial
en agosto del 2018.
5. Liberación de espacio para movilización de aeronaves comerciales.
Se realizaron las coordinaciones entre el MTC y la FAP. (en proceso la entrega de la plataforma)
Se espera incrementar en 12% el espacio para estacionamiento de aeronaves con la cesión de 46 mil m2 de terrenos de la FAP.
Proyecto Meta al 2021 Avances
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ
- Culminación de la segunda pista de aterrizaje e inicio de la construcción
del terminal de pasajeros para atender la demanda proyectada.
En Agosto se aprobó la auditoria ambiental de remediación de
pasivos ambientales y a finales de Septiembre se aprobará la
MEIA con lo que se iniciarán las acciones de mitigación. El área
de ampliación está liberada y se está en coordinación con el
concesionario para que reciba los terrenos (medida cautelar).
7
TRANSPORTE AÉREO – Sistema Aeronáutico Nacional
Avances en desarrollo de la Infraestructura Aeroportuaria
Área entregada a LAP por el MTC el 2013: 3 882 234.48 m² (57,43 %)
Área pendiente de entrega: 2 877 957.88 m² (42,57 %)
Del área pendiente, MTC expropió todos los predios, entre ellos los de la Sucesión
Valle Skinner (1 850 000 m²) en los Polígonos A y B del Fundo Bocanegra.
MTC pagó en proceso arbitral a dicha Sucesión un total de S/. 420 millones.
Sin embargo, Valle Skinner presentó demanda contra el MTC el 5 de junio de 2017
y vía Acción de Amparo solicitó se ordene a MTC expropie un área adicional de 60
mil m2 que corresponde al trazo de la ex Av. Gambetta.
MTC saneó los referidos 60 mil m2 el año 2015 de acuerdo a ley.
Juzgado ordenó Medida Cautelar y luego aclaró dicha medida permitiendo al MTC
la administración y disposición del área en disputa judicialmente.
Sentencia en 1era Instancia del 9no Juzgado Constitucional se resolvió que MTC
debe iniciar expropiación de predios inscritos en Partidas 70609326/70094269.
Procuraduría Pública de MTC interpuso en junio de 2018 el Recurso de Apelación
contra la Sentencia de 1era Instancia emitida en junio de 2018.
Proyecto AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
Se viene realizando coordinaciones con el concesionario Fraport AG para la aceptación de los terrenos e inicio de estudios de ingeniería del proyecto
Conectividad FísicaTransporte Maritimo y Fluvial
Sistema Portuario Nacional e Hidrovía
TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL – Sistema Portuario Nacional
TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL – Sistema Portuario Nacional
Proyecto TP Meta al 2021 Avances
San Martín de Pisco
(modernización del
terminal portuario)
Terminal portuario
ampliado y
modernizado.
Se iniciaron las obras en Abril, actualmente
a un 9.42% de avance, se finalizó el
dragado 14m y se continua con obras en
tierra (muelles, antepuerto y patios).
Mediados de 2020 se completará.
1
Salaverry
(modernización del
terminal portuario)
Terminal portuario
concesionado y en
ejecución de obras.
Se adjudicó en Mayo y en Agosto se aprobó
el Plan de Desarrollo Portuario Preliminar,
actualmente está en revisión por DICAPI y
se programa la suscripción del contrato en
Septiembre. Mediados del 2020 se
iniciarían las obras de modernización.
2
Chimbote y San Juan
de Marcona
(modernización del
terminal portuario)
Terminales
portuarios
concesionados.
En fase de formulación de informes técnicos
en el proceso de promoción de la Iniciativa
Privada Autofinanciada – IPA. La
declaratoria de interés estaría a fin de año y
su adjudicación en el 2T-2019.
3
TP de Salaverry TP de San Martín de Pisco
TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL – Sistema Portuario Nacional
Proyecto TP Meta al 2021 Avances
TP Iquitos
(terminal de pasajeros)
Terminal portuario
en ejecución de
obras.
Hemos solicitado en el Proyecto de Ley
3121 se habilite la transferencia de S/ 20
millones para la modernización del TP de
Iquitos.
4
TP de Ilo
(terminal rehabilitado y
nuevo patio de
almacenamiento)
Terminal portuario
con condiciones
operacionales
mejoradas.
Hemos transferido S/ 10 millones para la
modernización del TP. Estudios en
convocatoria, se completarán en 1T-19. Las
obras culminarán el 3T-19.
5
TP de Pucallpa
(rehabilitación del
terminal)
Terminal portuario
en construcción
Actualmente en estudio de mercado, se
convocará el desarrollo del expediente
técnico en Septiembre y a fines del 2019 se
tendrán los estudios listos para continuar
con la licitación y ejecución de la obra.
6
Meta al 2021: Ejecución del dragado de apertura de la Hidrovía.
Avance:
Aprobación del Informe de Avance 1, 2 y 3 del EDI.
Instalación de estaciones limnimétricas.
Aprobación del Plan de Participación Ciudadana del EIA y ejecución
de la primera ronda de 20 talleres informativos.
Tercera sesión del “Grupo de Trabajo Multisectorial”.
• Próximos pasos:
Conformación de un equipo de coordinación para el seguimiento a los
compromisos del “Grupo de Trabajo Multisectorial”.
Noviembre 2018: Presentación del Informe de Avance 4 y 5 del EDI y el
Informe Final del EIA.
Julio 2019: Presentación del Informe Final del EDI.
TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL – Transporte Fluvial
Finalidad: mejorar las condiciones de navegabilidad de 2,687km
en los principales ríos de la Amazonía para que el transporte
fluvial sea ordenado durante todo el año, con la apertura,
operación y mantenimiento de un canal navegable.
Alcance: Medición del fondo y nivel del río, limpieza de troncos
en el canal, obras de dragado y provisión de información.
Proyecto Fluvial Hidrovía Amazónica
TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL – Sistema Portuario Nacional
Meta al 2021: En ejecución obras de ampliación portuaria.
Avance: El Concesionario solicita se incluya mayor plazo de
concesión y tratamiento para que se le reconozca parte de la
Inversión Complementaria Adicional (ICA) que no incluyó
OSITRAN en la revisión tarifaria del periodo 2015-2020 ($62
millones de $144 millones).
El estado, a través de la Comisión Especial del MEF viene
evaluando la posibilidad de llegar a un acuerdo y viabilizar la
Fase 2 del proyecto con la suscripción de la Adenda 2.
Proyecto TP TP Norte Multipropósitos del Callao Proyecto TP TP Sur de Contenedores del Callao
Avance:
Puerto de Pucusana y Ancón no se llegó a ejecutar, por lo
que, según proyecciones de la demanda del Concesionario,
en los próximos años se incrementará la Carga General en
relación a la Carga Contenedorizada en el TP Norte, por lo
que propone modificación del layout para atender ambas
cargas; lo que en la actualidad viene siendo evaluado.
De ser viable la propuesta se requerirá de la suscripción de
una adenda, solicitando las opiniones del OSITRAN, MTC y
MEF, entre otras entidades públicas.
Meta al 2021: En ejecución obras de ampliación portuaria.
Conectividad DigitalMetas al 2021
Al 2021 llegaremos a ampliar la cobertura y mejorar la
calidad del servicio de telecomunicaciones
(*) Cobertura alcanzada mediante los proyectos del sector público y privado
TELECOMUNICACIONES – Meta al 2021
Acceso Calidad
• Incremento de 10% de cobertura (a nivel
nacional) de servicio móvil al 2021, como
consecuencia de reordenamiento de bandas
Todas las empresas móviles adecuadas a la
nueva metodología del uso eficiente del
espectro.
• Transparencia en la gestión
• 60% de localidades con + de 100 habitantes
con banda ancha (internet)
• 96% de capitales de distrito con banda ancha
(internet)
Conectividad DigitalMetas de Acceso
Proyectos regionales de banda
ancha
• 8 Proyectos regionales en ejecución.
• 7 Proyectos regionales adjudicados el 2017, en inicio de ejecución el 2018.
• 6 Proyectos regionales en proceso de adjudicación. (Dic. 2018) (Arequipa,
Ancash, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martin).
• 2 Proyectos Viables:
Manseriche – Viabilidad jul18.
Napo-Putumayo (fibra óptica hacia Loreto)- viabilidad jul18.
• 1 Proyecto en Formulación:
Comunidades aisladas – viabilidad set18.
Nueva metodología para renovar
contratos de concesión• Mayo 2018
Capitales de distrito con banda ancha pasarán de 29.5% (2018) a 96% (2021)
TELECOMUNICACIONES – Acceso
8 Proyectos Regionales
en implementación – G1 y G2(Puesta en operación 2018-2019)
7 Proyectos Regionales
Adjudicados G3(Puesta en operación 2019-2020)
6 Proyectos Regionalesen promoción G4
(Adjud. en dic. 2018/Operac. 2021)
Apurímac (Mar19)
Ayacucho (Mar19)
Huancavelica (Dic18)
Lambayeque (Dic18)
Cajamarca (Jun19)
Tumbes (Jun19)
Cusco (Mar19)
Piura (Jun 19)
Puno
(Feb20)
Amazonas (Feb20)
Lima
(Dic19)
Junín
(Feb20)
Ica (Dic19)
Tacna
(Nov19)
Moquegua
(Nov19)
Arequipa
San Martin
La Libertad
Huánuco
Pasco
Ancash
Con Retraso Sin Retraso
TELECOMUNICACIONES – Proyectos Regionales
Población beneficiarias: 1.6 millones
Entidades beneficiarias: 5,539
Inversión: S/ 1,530 millones
Población beneficiarias: 1.0 millones
Entidades beneficiarias: 2,794
Inversión: S/ 1,540 millones
Población beneficiarias: 1.1 millones
Entidades beneficiarias: 3,306
Inversión: S/ 1,448
N RegiónLocalidades
Beneficiarias
Instituciones
Beneficiarias
Inversión
(S/ millones)Estado Actual
Puesta en
operación1 Lambayeque 355 500 119 En ejecución/ Retrasado Dic-2018
2 Huancavelica 354 710 201 En ejecución/ Retrasado Dic-2018
3 Apurimac 285 668 173 En ejecución/ Retrasado Mar-2019
4 Ayacucho 350 731 229 En ejecución/ Retrasado Mar-2019
5 Tumbes 56 87 36 En ejecución/ Retrasado Jun-2019
6 Piura 449 715 189 En ejecución/ Retrasado Jun-2019
7 Cajamarca 811 1,513 330 En ejecución/ Retrasado Jun-2019
8 Cusco 371 615 254 En ejecución Mar-2019
9 Ica 81 109 84 En ejecución Dic-2019
10 Lima 291 477 299 En ejecución Dic-2019
11 Amazonas 268 482 286 En ejecución Feb-2020
12 Junín 353 558 322 En ejecución Feb-2020
13 Puno 471 958 379 En ejecución Feb-2020
14 Tacna 52 103 85 En ejecución Nov-2019
15 Moquegua 66 107 84 En ejecución Nov-2019
16 Áncash 425 761 333 Promoción 1T-2021
17 Arequipa 248 438 276 Promoción 1T-2021
18 Huánuco 316 479 215 Promoción 1T-2021
19 La libertad 611 839 304 Promoción 1T-2021
20 Pasco 211 453 148 Promoción 1T-2021
21 San Martín 196 336 172 Promoción 1T-2021
TOTAL 6,620 11,639 4,518
TELECOMUNICACIONES – Acceso, proyectos regionales
Se conectarán localidades de la selva a través de tres (03) proyectos:
Se conectará a Iquitos con una red de fibra óptica
Se prevé la adjudicación para el cuarto trimestre de 2019.
PROYECTO REGIONESLocalidades
beneficiarias
Entidades
beneficiarias
Inversión
(S/ Millones)Estado Actual
Conectividad a
Localidades Napo
Putumayo (Fibra
Óptica a Iquitos)
Loreto 274 319 306
Viable, en trámite
la acreditación de
capacidad
presupuestal para
proceder con el
encargo a
PROINVERSION.
Conectividad a
MansericheLoreto 43 62 29
Conectividad en
Localidades
Aislados Selva (*)
Ucayali,
Madre de
Dios, Loreto y
Amazonas
685(*) 1,187(*) 386(*)
En formulación,
viabilidad
proyectada para
Setiembre.
Total 1,002 1,568 721
(*) Cifras podrían variar por estar en etapa de formulación
TELECOMUNICACIONES – Proyectos región Selva
Conectividad DigitalMetas de Calidad
Reordenamiento de frecuencias*
Metodología de uso eficiente del
espectro
Determinación de velocidad mínima
de banda ancha
Mejora de 2G a 4G en 45 localidades
(Compromiso de operadoras)
28 de junio 18
Adendas firmadas en julio18. Plazo
de cumplimiento 12 meses
Reglamento aprobado Setiembre 18
Publicación para comentarios Octubre 18
Asignación de Frecuencias en
Provincias a concurso público (PNAF)30 de Agosto 18
TELECOMUNICACIONES – Calidad
Información al
consumidor
Acceso igualitario +
recursos al Estado
Frecuencias ordenadas +
mayores compromisos
de cobertura
Localidades
alejadas con solo
voz pasan a Internet
4G
* Desde el 2005 no se realizo ninguna gestión para su reordenamiento pese a que existía una opinión de OSIPTEL.
Viettel
Acciones realizadas:
03 nov16: TECMOVIL solicita el espectro 2.5Mhz en una provincia (Huamanga)
08nov17: VIETTEL solicita el espectro 2.5 Mhz en 183 provincias (no incluye Lima y Huamanga)
21nov17: TECMOVIL subsana observaciones. No hubo respuesta posterior.
07dic17; 27dic17; 28dic17: VIETTEL remite al MTC información adicional.
29dic17: DGCC asigna espectro a VIETTEL (RD N° 690-2017-MTC/27
24feb18: MTC declara la banda en reserva. (RM 095-2018-MTC/01.03)
15may18: Se rechaza solicitud de TECMOVIL.
20jul18: Telefónica solicita que se declare nulidad de la RD N° 690-2017-MTC/27.
14ago18: VMC dispuso el inicio de la acción de fiscalización posterior.
28ago18: MTC solicita a OSIPTEL opinión sobre la asignación a VIETTEL.
04set18: MTC solicita a Contraloría que inicie acción de control.
TELECOMUNICACIONES – Caso Viettel
Reconstrucción
Fenómeno el Niño
Avances en las Regiones afectadas
(2) La Red Vial Sub-Nacional significa 205 puentes (98 modulares y 107 definitivos), de los cuales un total de 8 puentes definitivos culminarán
a setiembre de 2021. Asimismo, se proyectó efectuar gasto en 2018 correspondiente a la adquisición de 98 puentes modulares
VÍAS NACIONALES
VÍAS SUBNACIONALES
PUENTES
Tipo de Red Vial
TOTAL KM
Meta física
2018-2021
1,057 km
1,149 km
205 puentes
2,206km
Leyenda de intervenciones
MTC:
Meta 2018-2021: 2,206 km carreteras (S/ 3,760 millones) y 205 puentes (S/ 926 millones)
(1) Incluye la intervención concluida Carretera Sullana – Talara por 102 km, las Intervenciones concesionadas en ejecución: Autopista El Sol:
Evitamiento Trujillo (3.1km), Piura –Sullana (5km), Sector Chilco (8km); y la intervención concesionada por ejecutar: Ovalo Chancay-Acos 1.45km
(octubre a diciembre 2018)
Fuente: EERC – MTC
Elaboración propia
Meta física
2018 (1)
Meta física
2019
Meta física
2020
Meta física
2021
119.5 778
492
110
159
657
87 8
119.5km 1,270km 816km
VÍAS NACIONALES
VÍAS SUB-NACIONALES
PUENTES(2)
Tipo de Red Vial
TOTAL
Fuente: EERC –
MTC
Elaboración propia
Proyección
gasto
(S/mill)
2018
Proyección
gasto
(S/mill)
2019
Proyección
gasto
(S/mill) 2020
Proyección
gasto
(S/mill)
2021
752
44
90
1,648
781
554
386
149
261 21
2,786
974
4,686
926
Monto inv.
millones S/
886 2,983 796 21
TOTAL PUENTES 205 120 87 8
Proyección de metas 2018-2021
Proyección de gasto 2018-2021
Reconstrucción – Programación de intervención
102km
Meta física
88 mill
Monto inversión
( S/)
Intervenciones concluidas (1) Intervenciones en ejecución(2)
Meta física Monto inversión
(millones S/)
Intervenciones en licitación
Meta física Monto inversión
(millones S/)Meta física
(ml)
Intervenciones por Licitar
Meta física Monto inversión
(millones S/)Meta física
(ml)
2018 2019
800km 1,312 mill
1149km 974 mill
Fuente: EERC – MTC
Elaboración propia
VÍAS NACIONALES
VÍAS SUB - NACIONALES
98 puentes 89.9 mill2,275ml 105.5 millPUENTES MODULARES(4)
800km de la Red Vial Nacional en Proceso de Selección por S/ 1,312 millones:Agosto 2018: 765 km en Convocatoria y 35 km en Actos preparatorios
1,149km de la Red Vial Sub-Nacional en Actos preparatorios por S/ 974 millones
98 puentes modulares en adquisición se encuentran en Convocatoria por S/ 89.9 millones
(1) Intervenciones concluidas: Carretera Sullana – Talara culminada en julio por 102 km.
(2) Intervenciones en ejecución: Autopista El Sol: Evitamiento Trujillo (3.1km), Piura –Sullana (5km), Sector Chilco (8km)
(3) La meta física para vías concesiones de intervenciones en licitación para el 2018 incluye los 1.45km de vías concesionadas (Ovalo Chancay – Acos) que durará de Oct a Dic 2018 y 115.5km de vías concesionada que
iniciarán este año. En 2019, la meta solo significa 27km de vías concesionadas que iniciarán obra ese año.
(4) Para el 2018, la intervención en licitación comprende solo el costo de adquisición de los 98 puentes modulares (2,275ml). En el caso del 2019, el monto de inversión de S/ 105.5 millones corresponde al costo de
instalación del total de 98 puentes.
(5) Para el 2019, se licitará la construcción de los 107 puentes definitivos.
107 puentes 731 mill4,763mlPUENTES DEFINITIVOS(5)
102km 88 mill 16.1km 42 mill 2061km 3,504 mill3,945ml 27km 1,052 mill5,273ml
CONCESIONES(3) 16.1km 42 mill 112km 1,128 mill1,670ml 27km 215 mill510ml
Reconstrucción – Programación de intervención
5 km de Autopista El Sol: Piura – Sullana en ejecución (98% avance físico)
102 km de carreteras reconstruidas de la carretera Sullana – Talara culminada
3.1 km de Autopista El Sol: Evitamiento Trujillo en ejecución (98% avance físico)
8km y 40 ml de Autopista El Sol: Sector Chilco en ejecución (65% avance físico)
(*) La fecha de fin de la obra se encuentra supeditado a las acciones de Provias Nacional.
Fuente: EERC – MTC, Elaboración propia
22 puentes modulares instalados: 4 Piura, 8 Ancash, 3 Lima, 5 La Libertad, 1 Lambayeque, 1 Arequipa
Monto de Inversión Inicio - FinS/ 88 millones Ene – Jul/18
Monto de Inversión Inicio - FinS/ 9 millones Ene –*/18
Monto de Inversión Inicio - FinS/ 3.95 millones Ene –*/18
Monto de Inversión Inicio - FinS/ 28.9 millones May–Oct/18
4 puentes definitivos construidos: 3 Tumbes y 1 Piura
Carretera Sullana-Talara
Autopista El Sol: Ev. Trujillo
Autopista El Sol: Piura - Sullana
Autopista El Sol: Sector ChilcoIntervenciones no vinculadas al PIRCC dentro del área de Reconstrucción
Reconstrucción – Avance 2018
Juegos Panamericanos
LIMA 2019
Juegos Panamericanos – Avances en Proyectos con Contrato NEC
DATOS DEL PROYECTO
AL 31.08.2018(1)
META AL 2019 AVANCES
Ejecución Presupuestal
Ene-Ago18Fuente: Consulta amigable
Monto
(En millones de
soles)
Avance
Financiero:
DevengadoObra
PIMObra
Villa Panamericana
Inversión: S/. 428.13 mill.
Monto de Obra: S/ 323.5
mill. (Diseño y
Construcción)
Contratista: Consorcio
BESCO-BESALCO
• Obra finalizada para evento: Marzo 2019
• Entrega de Obra: Entre Agosto y Diciembre
2019.
• Alcance
1096 departamentos con fines habitacionales
(4 edificios de 20 pisos y 3 edificios de 19
pisos). Habilitación Urbana del Sector 2 con
servicios.
• Avance a 15.08.2018:
56.75% Construcción.
7 Torres (1096 departamentos) con avance del
62.87%, casco de las torres al 100%; trabajos
de acabado de las 7 torres al 70.50%
Habilitación urbana al 37.38%.
Obras Exteriores y complementarias al 16.63%.
Obras de sitio al 4.04%.
94.9 49.12%
Villa Deportiva Nacional –
VIDENA
Inversión: S/. 641.6 mil.
Monto de Obra: S/ 489.5
mill. (Diseño y
Construcción)
Contratista: COSAPI
• Obra finalizada para evento: Mayo 2019
• Entrega de Obra: Entre Agosto y Diciembre
2019.
• Alcance
Construcción de Estadio Atlético, Centro Acuático,
Adecuaciones en Velódromo, Polideportivo 3,
Bowling, Edificio Administrativo,
Acondicionamiento del Polideportivo 1 y 2,
Acondicionamiento para disciplinas de:
Balonmano, Bádminton, Levantamiento de Pesas,
Tenis de Mesa. Habilitación de estacionamiento
de Buses, veredas, estructuras tensionales para
otorgar áreas de sombra.
• Avance al 15.08.2018:
98.3% en Ingeniería, 16.4% Construcción.
Construcción del Estadio de atletismo y Pista
de Calentamiento al 20.61%.
Construcción del Centro Acuático al 11.80%.
Construcción del Velódromo al 12.6%
Construcción del Polideportivo 3 al 15%
Construcción de Bowling al 36.1%
Construcción de Exteriores al 16.85%
Construcción de Edificio Administrativo al 1.5%.
94.4 19.21%
(1) Fuente: Banco de Inversiones 03/09/18
Juegos Panamericanos – Avances en Proyectos con Contrato NEC
DATOS DEL PROYECTO AL
31.08.2018(1)
META AL 2019 AVANCES
Ejecución Presupuestal
Ene-Ago18Fuente: Consulta amigable
Monto
(En millones de
soles)
Avance
Financiero:
DevengadoObra
PIMObra
Complejo Deportivo - Villa María del
Triunfo
Inversión: S/. 278.63 mill.
Monto de Obra: S/ 221.9 mill.
(Diseño y Construcción)
Contratista: CONSORCIO
SACYR – SACEEM I
• Obra finalizada para evento: Marzo 2019
• Entrega de Obra: Entre Agosto y Diciembre
2019.
• Alcance
Infraestructura deportiva de alta competencia
para: Water Polo, Hockey, Rugby, Softbol,
Beisbol, Pelota Vasca y Paleta Frontón.
Infraestructura deportiva para la masificación de:
Natación, Voleibol, Fulbito, Karate, Atletismo,
Tenis de Campo y Ajedrez.
• Avance al 15.08.2018:
22.45% (Ingeniería al 90% y
Construcción al 19.46%).
18 niveles de Plataformado en proceso
Sub Estructura en proceso.
Trabajos preliminares al 96.65%.
Trabajo en exteriores al 14.4%.
40.1 19.35%
Villa Deportiva del Callao y Estadio
San Marcos
Inversión: S/ 222.28 mill.
Monto de Obra: S/ 152.1 mill.
(Diseño y Construcción)
Contratista: CONSORCIO
SACYR – SACEEM II
• Obra finalizada para evento: Marzo 2019
• Entrega de Obra: Entre Agosto y
Diciembre 2019.
• Alcance
Infraestructura deportiva con normas y
estándares internacionales para: Judo,
Karate, Taekwondo, Beisbol, Futbol
Femenino, Boxeo y Lucha de Alto
Rendimiento.
• Avance a 15.08.2018:
Avance total de 9.6% (Ingeniería y Construcción)
Polideportivo:
Cimentación: Culminado
Super Estructura (Columna, viga, losa): En
Proceso
Coliseo:
Resane de graderías: En Proceso
Demolición de muros: Concluido
San Marcos:
Resane menores de graderías: En Proceso
Demoliciones: Concluido
72.3 44.14%
(1) Fuente: Banco de Inversiones 03/09/18
Juegos Panamericanos – Avances en Proyectos con Contrato NEC
DATOS DEL PROYECTO AL
31.08.2018(1)
META AL 2019 AVANCES
Ejecución Presupuestal
Ene-Ago18Fuente: Consulta amigable
Monto
(En millones de
soles)
Avance
Financiero:
DevengadoObra
PIMObra
Polideportivo Villa El Salvador
Inversión: S/. 145.24 mill.
Monto de Obra: S/. 90.3 mill.
(Diseño y Construcción)
Contratista: OBRASCON
HUARTE LAIN S.A. y JE
Construcciones Generales S.A
• Obra finalizada para evento:
Abril 2019
• Entrega de Obra: Entre Agosto y
Diciembre 2019.
• Alcance
Infraestructura deportiva que
cumple con normas y estándares
internacionales para la práctica,
entrenamiento y espectáculo de
Gimnasia de Alta Competencia.
• Avance al 15.08.2018:
5.1% (Ingeniería y Construcción).
Proyecto arquitectónico a nivel
esquemático: Concluido.
Movimiento de tierras, excavaciones e
instalaciones a nivel de cimentación: En
Proceso
Procura de Estructuras prefabricadas y
metálicas: En Proceso
43.6 41.15%
Julio 2018: Construcción de la última torre de la Villa de Atletas.Julio 2018: Estructuras completas del Centro Acuático, Velódromo,
Polideportivo 3, Estadio y Pista de calentamiento y Bowling para VIDENA.
Juegos Panamericanos – Avances en otros proyectos
DATOS DEL PROYECTO AL
31.08.2018(1)
META AL 2019AVANCES
Inicio de obras (estimado)
ESTADO
Monto Estimado
del Proyecto
(En millones de
soles)
Fecha de
culminación de
obras
(estimado)
Sede Ecuestre, La Molina
Inversión: S/.41.1 mill.
Monto de Obra: S/ 27.9 millones
(obra)
Alcance : Construcción de sede
deportiva, adquisición de
equipamiento y material deportivo
• Obra finalizada para
evento: Abril 2019 Octubre 2018 40.9 Abril 2019
Tiro-Las Palmas
Inversión: S/.58.6 mill.
Monto de Obra: S/ 32.00 millones
(obra)
Alcance: Mejoramiento y
ampliación de la infraestructura del
Polígono de Tiro
• Obra finalizada para
evento: Mayo 2019 Noviembre 2018 60.1 Mayo 2019
Centro de Alto Rendimiento de Surf
– Punta Rocas
Inversión: S/.27.3 mill.
Monto de Obra: S/ 22.4 millones
(obra)
Alcance: Construcción de moderna
infraestructura deportiva y
adquisición de equipamiento y
mobiliario
• Obra finalizada para
evento: Julio 2019 Noviembre 2018 27.3 Julio 2019
(1) Fuente: Banco de Inversiones 03/09/18
Ejecución Presupuestal
2018 – MTC
(Millones de S/ y % del PIM)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – Sector 36. Transportes y Comunicaciones
Cert. Comp. Dev. Prog. Dev. Avance
5. GASTOS CORRIENTES 30.1% 3,819.3 2,965.1 2,421.1 1,813.6 47.5% 166.7 179.4 107.6% 282.20
1. Pers. y Oblig. Sociales 1.1% 133.8 124.5 118.4 74.0 55.3% 6.9 7.8 112.9% 8.55
2. Pens. y otras prest. Soc. 0.7% 82.5 78.2 78.2 50.8 61.6% 7.6 5.5 72.7% 6.24
3. Bienes y servicios 25.2% 3,200.8 2,443.2 1,917.3 1,390.4 43.4% 148.1 162.3 109.6% 234.05
4. Donaciones y transf. 2.7% 346.2 274.0 269.9 269.2 77.7% 0.5 0.5 102.5% 30.13
5. Otros gastos 0.4% 56.0 45.3 37.3 29.2 52.1% 3.5 3.2 90.9% 3.23
6. GASTOS DE CAPITAL 69.9% 8,859.3 7,691.9 6,797.4 3,677.3 41.5% 425.7 447.8 105.2% 653.16
4. Donaciones y transf. 3.0% 374.1 328.5 328.5 328.5 87.8% 0.0 0.0 0.0% 0.00
5. Otros gastos 0.0% 4.2 4.2 4.2 2.8 66.8% 0.3 0.4 101.2% 0.35
6. Adq.de Act. No Financ. 66.9% 8,481.0 7,359.2 6,464.8 3,346.0 39.5% 425.3 447.5 105.2% 652.81
Proy. de Inversión 65.1% 8,253.5 7,173.1 6,437.0 3,325.0 40.3% 422.2 445.6 105.5% 558.71
Equipamiento 1.8% 227.6 186.1 27.7 21.0 9.2% 3.1 1.9 61.0% 94.10
Total 100.0% 12,678.7 10,657.0 9,218.5 5,490.9 43.3% 592.4 627.2 105.9% 935.36
AvanceCategorías / Genéricas Part. % PIM
Ejecución al 31 AgostoProg.
Setiemb.
Agosto
Cert. Comp. Dev. Prog. Dev. Avance
036. MTC 98.8% 12,520.6 10,515.1 9,120.0 5,428.5 43.4% 582.3 618.9 106.3% 924.58
202. SUTRAN 0.5% 67.4 59.6 58.3 37.3 55.3% 6.2 4.2 67.5% 6.07
214. APN 0.7% 90.7 82.3 40.2 25.1 27.7% 3.8 4.1 106.1% 4.71
Total 100.0% 12,678.7 10,657.0 9,218.5 5,490.9 43.3% 592.4 627.2 105.9% 935.36
Pliegos Part. % PIM
Ejecución al 31 Agosto
Avance
AgostoProg.
Setiemb.
Agenda Legislativa
2018 - 2019
P.L. N° 1719/2017-PELEY QUE CREA LA AUTORIDAD DE
TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU)
P.L. N° 1452/2017-PE y 3108/2017-PE
PROYECTO DE LEY QUE VIABILIZA EL PROYECTO DE AEROPUERTO DE CHINCHERO
COMO OBRA PÚBLICA
ANTEPROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD VIAL
ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE TAXI POR APLICATIVO
Crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como un organismo técnico especializado adscrito al MTC. Este
organismo tiene como objetivo el implementar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. Asimismo este P.L
propone fusionar a Protransporte y AATE a la ATU.
Se requiere contar con una ley que garantice la construcción del Aeropuerto de Chinchero como obra pública, en donde se incluya la posibilidad de encargar a entidades internacionales adecuar el
expediente técnico de obra y la ejecución del proyecto, garantizando la transparencia de los procesos y la calidad de las
obras.
Fortalecer la regulación, gestión y supervisión del tránsito terrestre y de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías, así como
de sus actividades complementarias, a través de la gestión de terminales, penalización de conductas informales, uso de GPS y sistemas
de alerta al conductor para la prevención de accidentes de tránsito y otras medidas.
Establecer mecanismos que permitan el registro y control por parte de los proveedores del servicio de taxi por aplicativo con el objeto de minimizar riesgos y asegurar la calidad del servicio para
sus distintos usuarios.
AGENDA LEGISLATIVA
Agosto
2018