DE OBREGÓha, H G O C o n s t r u y e n d o • ! Pr€>Qr«»o q u e q u e r e m o » !

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-932

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL MU DE PROGRESO DE OBREGON. HIDALGO., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENOMINARA "LA CONVOCANTE", REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR^EL^ PROFR. ALFREDO ZUÑIGA AVILES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA: ING. JAIME FALCON HERNANDEZ REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DE "LA CONVOCANTE"

A) QUE ES U N MUNICIPIO LIBRE, CON PERSONALIDAD J U R Í D I C O - P Ó L Í T I C A Y ^ PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 D E LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALQO, PUBLICADO EL 1 DE OCTUBRE DE 1920 EN EL PERIÓDICO OFICIAL tSÉIT ESTADO. DE HIDALGO Y CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL A Ñ O 2003. SE PUBLICÓ E N EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EL DECRETO REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES D E DIC ORDENAMIENTO LEGAL.

B) QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL PROFR. ALFREDO ZUÑIGA AVILES. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 122 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

C) QUE DE ACUERDO CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 133.1000.-DS-2016-A-095, FOLIO No. 8759 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL). DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL ANAYA. OBRA No: 63X113007932f EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON HIDALGO. POR UN MONTO DE $919,760.20-^ (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A

QUE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SE PROCEDE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULOS 41, 42 FRACCION V, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SANCIONADO POR EL

P R O G R E S O D E O B R E G Ó N , H G O ¡ C o n s t r u y e n d o e l P r o g r e s o q u e q u * r « r

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-932

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO DE OBREGÓN. HIDALGO.

D) QUE TIENE SU DOMICILIO UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.. CP. 42730, TEL: 01(738) 725 06 51.

DE "EL CONTRATISTA" A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, EL ING. JAIME FALCON HERNANDEZ. DE

ACUERDO A SU ACTA DE NACIMIENTO No. 00134, LIBRO 01 FOJA REGISTRADO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO.

B) QUE ESTA REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.

C) QUE EL ING. JAIME FALCON HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PER FISICA TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUM DE CONFORMIDAD CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYE DEBIDAMENTE REGISTRADO (FAHJ740303B67) Y SU REGISTRO CONTRATISTA No. SeSOA/IGENTE, LO QUE EXPRESA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN VIRTUD DE QUE EL MISMO NO LE HA SIDO REVOCADO NI EN FORMA ALGUNA LIMITADO O SUSPENDIDO.

D) QUE TIENE CAPACIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA, PARA CONTRATAR'^. OBLIGARSE EN TODO LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y QUE EN EL MISMO SE REFIEREN Y DISPONE DE LOS ELEMENTOS

Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PLASMADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

E) QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY OE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REGLAMENTO. LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES. RESPECTO DÉ LA OBRA PÚBLICA REFERIDA EN ESTE CONTRATO. COMO TAMBIÉN LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER FEDERAL APLICABLES A OPERACIONES. I

F) QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CANAL ENDHO No. 29 COL. EL BONDHO, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO, CP. 42700, TEL.: 738 735 3159, 771 791 4425.

III. DE LAS PARTES

ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDAD NECESARIAS. MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.^

2

P R O G R E S O D E O B R E G Ó N , H G O . j C o n s t r u y « n d o a l Progr»»© q u « q u « r * m o » ' "'

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-932

POR LO Q U E DE C O M Ú N ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- O B J E T O DEL CONTRATO. " L A CONVOCANTE" . ENCOMIENDA A " E L CONTRATISTA" . Y ESTE ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL, HASTA SU TOTAL TERMINCÍON, LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCION G U A R N I C I O N E ^ Y BANQUETAS EN LA C A L L E GENERAL ANAYA, OBRA 63X113007932 /EN L A LOCAL IDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO OBREGON, HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA. DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO DE OBRA CANTIDAD UNIC l i ^

1

T R A Z O Y NIVELACION D E P L A Z A S , A N D A D O R E S . B A N Q U E T A S Y PAVIMENTOS. P R I M E R O S 10.000 M2, E S T A B L E C I E N D O R E F E R E N C I A S Y B A N C O S D E NIVEL, C O N E Q U I P O T O P O G R A F I C O . I N C L U Y E MANO D E O B R A . E Q U I P O Y H E R R A M I E N T A

M2 2.21 rito

2

GUARNICION D E C O N C R E T O HIDRAULICO H E C H O E N O B R A F'C= 150 KG/CM2 D E S E C C I O N 15 X 20 X 40 CM. . A C A B A D O C O N V O L T E A D O R E N AMBAS A R I S T A S , I N C L U Y E : E L A B O R A C I O N D E C O N C R E T O , C IMBRA METALICA A M B A S C A R A S A LA A L T U R A D E LA GUARNICION. D E S C I M B R A D O , A C A R R E O S D E MATERIAL PARA E L A B O R A R C O N C R E T O , LIMPIEZA FINAL DE O B R A . M A T E R I A L E S . MANO D E O B R A Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T . )

M 1,108.50

3

L O S A S PARA BANQUETA D E C O N C R E T O HIDRAULICO H E C H O E N O B R A F'C= 150 KG/CM2 D E 10 CM. D E E S P E S O R . A C A B A D O PUL IDO R A Y A D O , V O L T E A D O R E N P E R I M E T R O EN T R A M O S D E 2.50 M. I N C L U Y E : E L A B O R A C I O N D E C O N C R E T O . CIMBRA METALICA A LA A L T U R A D E L E S P E S O R D E LA L O S A , D E S C I M B R A D O . A C A R R E O S D E MATERIAL PARA E L A B O R A R C O N C R E T O . LIMPIEZA FINAL D E O B R A . M A T E R I A L E S , MANO D E O B R A Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 2,050.73

^ ^ ^ ^ ^

4

SUM, Y A P L I C . D E PINTURA DE T R A N S I T O M A R C A C O M E X ( H U L E C L O R A D O - A LQUIDAL) E N G U A R N I C I O N E S (0.35 M2 D E D E S A R R O L L O ) . I N C L U Y E : LIMPIEZA Y P R E P A R A C I O N D E LA S U P E R F I C I E , MANO D E O B R A Y HERRAMIENTA.

M 1,108.5b

5

SUM. Y C O L . D E MAMPARA INFORMATIVA DE 1.85 x 1.50 M. A B A S E D E LAMINA C A L . 18, C O N B A S T I D O R D E A N G U L O D E I V * x 1/8 C O N UN S O P O R T E T R A N S V E R S A L V E R T I C A L A E L C E N T R O , Y S O P O R T E C O N A N G U L O DE 1 % x 1/8" A H O G A D O AL P I S O 60 CM, Y 1.17 M. D E A L T U R A L I B R E D E L NIVEL D E L P I S O C O N E L PAÑO I N F E R I O R D E LA P L A C A , E L F O N D O S E R A EN PINTURA D E E S M A L T E C O L O R BLANCO, L O S D A T O S D E LA MAMPARA Y C O L O R E S S E R A N L O S INDICADOS P O R LA S U P E R V I S I O N D E LA S E D E S O L . INCL, M A T E R I A L E S M E N O R E S D E C O N S U M O , MANO DE O B R A , H E R R A M I E N T A Y E Q U I P O .

P Z A 1.00

SEGUNDA.- " I /A C O N V O C A N T E " CUBRIRÁ A " E L CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE $ 919,760.20^ (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.) DEL TOTAL DEL COSTO D E LA OBRA, MISMA Q U E INCLUYE EL I . V A ; NO S E OTORGA ANTICIPO.

3

¡ C o n s t r u y e n d o « I P r o g r e s o q u e q u e r e m o s

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-9;82 ,r

s% TERCERA.- LAS PARTES RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EN LOS PREClOé APROBADOS SE ENCUENTRA INCLUIDO EL COSTO DE LOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LOS ANEXOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, FLETES DE TRASLADO Y LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.

CUARTA.- LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTA OPERACIÓN, SE AJUSTARAN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS EN LA COTIZACIÓN POR "EL CONTRATISTA" Y ACEPTADAS 3 \ POR "LA CONVOCANTE", PARA LA ADJUDICACIÓN DE ESTE CONTRATO.

QUINTA.- "LA CONVOCANTE" CUBRIRÁ EL PRECIO PACTADO A CONTRATISTA" POR LA OBRA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACI CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES. DE ACUERDO A LA EJECUTADA, LA CUAL DEBERÁN SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE

EJECUCIÓN DE LA OBRA CON MONTOS MENSUALES, PACTADO; DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO APLICARA LAS DUDUCCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA LEY EN LA MATERIA

I

PARA QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA REALIZAR EL CALCULO DEL COSTO OH FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARA LO ESTABLECIDO POR EL PÁRRAFO ANTERIOR. LO ANTERIOR PREVIA RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONVOCANTE, LO CUAL SE DEMOSTRARA MEDIANTE BITÁCORAS, CONVENCIONAL Y ELECTRONICA DE OBRA DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE LA OB QUE DETERMINE "LA CONVOCANTE".

SEXTA.- EL LUGAR DE LA OBRA SERÁ EN: LA CALLE GENERAL ANAYA, LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HIDALGO, EN EL HORARIO DE 9:00 A.M. A 16:00 P.M. EN DÍAS HÁBILES.

SÉPTIMA.- "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN 31 DÍAS NATURALES, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. —

OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" EFECTUARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, HASTA SU CONCLUSIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO. PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN SUFRIR LOS MISMOS.

P R O G R E S O D E OBREGóh4, H G O ¡ C o n s t r u y e n d o el P r o g r e s o q u e q u e r e m o s !

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-93;

NOVENA." "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDERr bÉ ¿ÚS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS SOBRE EL 10% CONTRATADO Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD¡\£N QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CQJfTRAT^ RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN TÉRMi" PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 66, 67 DE LA LEY DE O&RAS^ PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANTES SEÑALADO, ASI MISMO EMITIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADO LEGALMENTE AUTORIZADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48 INCISO ti LA LEY ANTES MENCIONADA, QUE TAMBIÉN RESPONDERÁ POR LA OPORT ENTREGA DE LOS TRABAJOS, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

DECIMA.- PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA OB ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA CONVOCANTE". EN EL PLAZO DE EJECUCIÓ PREVISTO, "LA CONVOCANTE" RETENDRÁ Y APLICARA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL COMO PENA CONVENCIONAL CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE QUE LA "CONVOCANTE" PODRÁ OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

DE LA PENA CONVENCIONAL CUANDO DEMUESTRE SATISFACTORIAMENTE A "LA DECIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA". SOLO PODRA SER RELEVADO DEL PAGO

CONVOCANTE" QUE NO LE FUE POSIBLE REALIZAR OPORTUNAMENTE LA OBRA ^ POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A SU VOLUNTAD.

DECIMA SEGUNDA.- SI POR NECESIDADES DE "LA CONVOCANTE" SE PODRÁ AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99, 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SIEMPRE Y CUANDO EL MONTO DE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, EL 20% (VEINTE POR CIENTO). LO ANTERIOR SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO. ASIMISMO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- ESTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR "LA CONVOCANTE" SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

D E O B R E G Ó I S Í , H G O . C o n s t r u y e n d o e l P r o g r e s o q u e q u e r e m o s !

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-201

2. - INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS T R A NIEGUE A REPARAR O REPONER A L G U N A PARTE D E ELLOS QUE DETECTADO C O M O DEFECTUOSA POR LA CONVOCANTE.

3. - NO EJECUTE LOS TRABAJOS D E CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O S IN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

4 . - NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS D E EJECUCIÓN CONVENIDOS PO FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO D E CONSTRUCCIÓN Y JUICIO D E LA CONVOCANTE, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINAC SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO;

6.- SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO S I N CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA CONVOCANTE;

6.- TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE " L A CONVOCANTE" .

7.- NO DÉ A FACILIDADES

•LA C O N V O C A N T E " Q U E TENGA FACULTAD DE INTERVENIR. LAS Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA c/Y

SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

8. - CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO D E Q U E HAYA SIDO ESTABLECIDO C O M O REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD:^

9. - INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO. HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO D E LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; Y

10." EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. ,

" L A CONVOCANTE" . ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS. MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRÁ ESTABLECER EN LOS CONTRATOS OTRAS CAUSAS D E RESCISIÓN.

SI " L A C O N V O C A N T E " OPTA POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. POR INCURRIR E N ALGUNO DE LOS CASOS ANTES CITADOS, APLICARÁ A " E L CONTRATISTA" U N A SANCIÓN CONSISTENTE E N U N PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, Q U E PODRÁ SER A JUICIO D E " L A CONVOCANTE" . HASTA POR EL MONTO D E LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA CUARTA.- EN CASO DE CONTROVERSIA, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO C O M Ú N DEL ESTADO D E HIDALGO, SIENDO PREFERENTES PARA CONOCER LOS DEL DISTRITO JUDICIAL D E LA CIUDAD D E MIXQUIAHUALA DE JUAREZ. RENUNCIANDO

D E O B R E G Ó N , H G O [ C o n s t r u y e n d o el P r o g r e s o q u e querentos. '

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MPO-OP-R20.3X1-2016-932

EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DÉCIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA". ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PARA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO INFRINJA PATENTES, MARCAS. O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

DÉCIMA SEXTA.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE RENUNCIA AQUELLOS DERECHOS EXCLUSIVOS QUE RESULTEN DE LA OBRA PÚBLICA MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, MISMOS QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁN CONSTITUIRSE A FAVOR DE "LA CONVOCANTE".

DÉCIMA SÉPTIMA.. LAS PARTES ESTÁN CONFORMES EN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE DERIVE DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TENDRÁ EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO PROPORCIONARLA A TERCEROS INCLUSIVE DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE ESTE CONTRATO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO "LA CONVOCANTE" COMO "EL CONTRATISTA". DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES £rtíE"EtS?RESENTE INSTRUMENTO CONTIENE, POR LO QUE LO

STA CABECERA MUNICIPAL DE PROGRESO DE RATIFICAN Y PfRMAN OBREGÓN, HijMLGO EL Ú E JULIO DEL ANO 2016.

AtraElX)^jWÍGA AVILES PRESIDENTE MSWICIPAL

CONSTITUCIONAL

SALVAREZNERIA E OBRAS PUBLICAS

Ü L T I M A J ^ A D E L C O N T R A T O D E L A O B R A P U B L I C A D E N O M I N A D A : CONSTRUCCION DE OUARNICIONES Y BANQtíÉTAS EN C A L L E GENERAL ANAYA, EN LA LOCAUDAD DE PROGRESO, M U N I C I P I O D E P R O G R E S O D E O B R Í G O N , E N E L E S T A D O D E H I D A L G O . CON UN MONTO DE $919,760.20 ( N O V E C I E N T O S D I E C I N U E V E M I L

rÉCIENTOS S E S E N T A P E S O S 2 0 / 1 0 0 M . N ) INCLUYENDO E L I.V.A., C O N V I G E N C I A D E E J E C U C I Ó N D E 3 1 D Í A S J A T U R A L E S , P E R I O D O C O M P R E N D I D O D E L 0 1 A L 3 1 O E A G O S T O D E L A Ñ O 2 0 1 6 , Q U E C E L E B R A N P O R U N A

P A R T E E L MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN. H I D A L G O , R E P R E S E N T A D A P O R E L PROFR. ALFREDO ZUÑIGA A V I L E S , E N S U C A R Á C T E R D E P R E S I D E N T E M U N I C I P A L C O N S T I T U C I O N A L Y P O R L A O T R A L A P E R S O N A F Í S I C A , E L ING. JAIME FALCON HERNANDEZ.

7