CONTRATO DE EJECUCION DE DE AGUA POTABLE Y...

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - JUNÍN

CONTRATO DE E J E C U C I O N DE DE AGUA P O T A B L E Y SANEAMIi

Y SíLLA ..DISTRITO L-L 2

Conste por el presente documento, la contratación para !a Ejecución de la O >ra Mejoramie i .;. del s i s tema de agua po tab le y saneamiento ú« \s Loca^ci^- ies de -á'm ,;• sí: de Manzanares. , que celebra de una parte la *1'.n-;lGÍpalidad Distr i ta l de Manzanares, en adelante LA EN Tí DAD, con RÜC N° 20201188220, cor; domicilio legal en Plaza Principal a/n dei -Distrito oe Manzanares - Concepción - Junín, representado por su Alcaide la Sr. INGA CERRON José Car los, identificado con DNI N° 20472042, y de otra P: si CONSORCIO " Q & S " . con domicilio Lega! sn ei Jr. Puno N° 581 2DO Nivel - Huancayo - Junin. integradas por las emcresaa: a ! la sm^esa denominada FOREX CONSTRUCTORIONS E.i.R ... con RÜC N° 20541517 139 r e r . , . , ; < ; • : oV t'u Gerente General el Sr. JHONATAN !ViAk ;A|E ROJAS MEZA identificad-.; > i | .m 4:i:: V según poderes inscritos en la Ficha N c 1160669 y el Asiento A00001 dei - c "ÍS Pe-sons? Jurídicas de la ciudad de Huancayo; b ) la empresa denominada C O M ^ T r - . i r ; , : ^lUÍ'ir.¡\Cí-:. AUGUSTO MEZA E.I.R.L con RUC N° 20668314019 representado per *:j as ien te Genera! e! Señora. AMANDA MEZA FIGUEROA identificada con DNi N° 4014657-:-. t o a r e s inscrit en ia Ficha N° 1152066 y el Asiento AOGQGl de! ̂ é f i á f f o ^ ^ á f s á h á s Js,'-««1 - W :!o .a cU/o?. • e> Huancayo y c ) ia empresa denominada EMPRESA AMAZONIAN BROGRESS 3.A.C ::on 20393641747, representado por su Gerente General el Sr. ¡SAíAS DIO?-: CIO LOZANO LOZANO identificado con DNI N° 20053642 según podere . inscritos en ia Ficha 1105]• : " • : y e - rJeíño - \0000i de! Registro de Personas Jurídicas de ia ciuda:. es Pucajlpa -¿) la empresa >.:¡c:~a ££.VAR¿ C O N T R A T I S T A S . A . C con RUC 2 0 4 8 7 1 4 6 * 2 .-¿pi nt-do por su ¿,rc:v-:, g-ierai RUBFN G A L A R Z A VARILLAS identificade cen uNj ÍVY:0G¿3«32 según poder-:, :..?.-':r;.::,: en iv¡ Fjcñó N~ 111229966 Asiento A00001 del registre po-sonai juncinas de k; • . . •.:•! ..-:•.

conzraio de consorcio al Sr., J H O N M Y R t 'BE •• G.-; _ - R2;--. VARILLAS . .. . -:2.2.„ó. Representante Legal común dei censores en los términos y condiciones siguientes:

en aocia r".:-. ¿e le üenoiT:

CLÁUSULA PRIMERA: A N T E C E D E D Con fecha 17 de Noviembre del 20U ADJUDICACION MENOR CUANTÍA Nc0* CE-MDM para la Contratación de E Potable y Saneamiento de las i oca ík C o n c e p c i ó n - Junín", al C O N S O R C I O "C integrantes del presente contrato. Así ta me el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 2014

!014 C E de ia C

les e

IVADA DE LA ramiento silla, d is t r i to aporte, constan íSnserrtinr.i&nio tado (SEACE,

C L A U S U L A S E G U N D A ; O B J E T O Ei presente contrato tiene por objeto la Ejecución de *•:-: Oorr: Potable y Saneamiento de las Loca l idades de Quípas y s i l la , d i s i r i C o n c e p c i ó n - J u n í n " , conforme a los Términos de Referencia.

C L Á U S U L A TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Ei monto total dei presente contrato asciende a ía suma de s/. 975,684.27 (Novecientos n cinco seiscientos ochenta y cuatro con 27/100 >ole ncluido el !G

seve?

Este monto comprende el costo de ia ejecución oe ia obra, seguros e . aquello que sea necesario para la correcta ejecución tación materia

C L Á U S U L A CUARTA: DEL CONSORCIO

Jr. Bolognesi s /n Plaza Principal Cel: 942 736048 • [email protected]

www.munimanzanares.gob.pe

<j*UCA OH

PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN

acuerdan que !a Administración, la Conísi: . ;:, o-i-.n. .•; para la Ejecución de la Obra: "Me jo ram ien to del s is tema de Agua Potable y Saneamien to de las l oca l idades de Quipas y sil la, distrito de Manzanares - Concepción - J u n í n " , s e r á emitida por la empresa denominada EMPRESA GAVARi CONTRATISTA S.A.C. con RUC N° 20487146502.

C L A U S U L A QUINTA: D E L P A G O L A ENTIDAD se obliga a pagar la contrai ación a EL CONTRATISTA en [Nuevos Soles], en periodos de valorización un aproximado de íjá Valorizaciones (Balizadas en forma mensu¡ conforme a lo previsto en ia sección específica de ias Sases y e! Calendario de Avance ce OXu sustentado mediante el Programa de Ejecución de Obra brindado por EL CONTRATISTA. Asimismo,

•NTRATISTA, según corresponda, se obliga ! ^ ' 7 ! D A 0 o E L correspondiente al saldo de la liquidación dei con ' s j e :bra, en el plazc. - ; -computados desde el día siguiente del consentimiento de ia liquidación.

pagar ' ei enoanc

En caso de retraso en el pago de ías valorizaciones, por razones imputables a L A ENTIDAD, E L C O N T R A T I S T A tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con a¡ Art 48'' de la Ley de Contrataciones del Estado y ios Art. 1244o 1245 y 1246° dei Código Civil. Para te* efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en ias valorizaciones siguientes

C L A U S U L A S E X T A : D E L P L A Z O D E E J E C U C I / fi LLJ J >§ L -El piazo de ejecución del presente contrato es de 120 oías caie ndario, p e • será desde ei cumplimiento de las condiciones las Bases.

oicio de ia Obra l e ñ e r a ! de

C L A U S U L A SEPTIMA: P A R T E S INTEGRANTES DEL C p N T R A T O Ei presente contrato está conformado por las Base.:- *nte-c = ;r:'.::¿.. ' Técnica y Económica), el Acia de Apenara de Sobres - --na Pro de! Proceso y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para ias partes.

:•• . . - o . \S Que, según lo dispone el Art. 39° d e j a Ley dft C-oniraiacicoes oei Ls ta-o concordante con ei Art 155 a del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei 'Estado que menciona-; o.¡s las ¡viico y Pequeñas Empresas podrán otorgar como G a q w f l ^ V t e l Cumplimiento si diez por ciento (10%) del monto total a contratar, porcentaje que será rete-" ; . ociad.

Por io que según CARTA N c 002-C /Q&S/ de fecha 02 de diciembre del 2014 de- presen:e - o el CONSORCIO L i ó conformado por las

empresa jurídicas: F O R E X CONSTRUCt íONS.E . i .g .L identificado con RÜC N° 20541517139. C O N S T R A T I S T A S G E N E R A L E S A U G U S T O MEZA Fi GÜERO A S .A .C. identificado con RUC N° 20568324910,y E M P R E S A AMAZONIAN PROGRESS S.A.C, identificado con RUC N° 203S3641747 Y GAVARI CONTRATISTA S.A.C CON RUC N c 20487146502 presentan una Declaración Jurada en ia que opta, como garantía de fie! cumplimiento que la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato conforme a io establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formaiización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y su Reglamento asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS F L A ENTIDAD está facultada para ejecutar con renovarlas, conforme a lo dispuesto por del Estado.

04

• •'••-A-TA DE RL--L2. !• X-;uando EL CONTRATISTA no cu Reglamento de !? Lev de Contrat;

C L A U S U L A DECIMA: A D E L A N T O DIRECTO LA ENTIDAD otorgará [01] adelante diré lasta : s! [20% del monto dei » i trato ori¡ i • monto del contrato origina!.

E L C O N T R A T I S T A debe solicitar formalmente ei [adelanto c|irec|pj dem calendarios siguientes [al inicio de la ejecución de ia Obra], adjuntando a su




adelantos 1 mediante [CSrféTianza o Houza de caución} y ei comprobante de PUCO correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) presentación de la solicitud de E L CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no orccecerá la soiiciíud.

En el supuesto que no se entregue [el Adelanto] sr: !a oportunidad pro-1-o Ei GOóiY^./ .nioTa tendrá derecho a solicitar la ampliación de! plazo de ejecución de ia obro por el número de oías equivalente a la demora, conforme a! artículo 2C1 del Regiamente de ia Ley de Contrataciones dei Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: A D E L A N T O PARA MATERIALES O INSUMOS LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales c insumos lasta por s [40% del mo te del [Contrato Original].

La entrega de los adelantos se realizará en un o lazo de [1ü] oías casen • . .o, r o o - . prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con is finalidad que E L CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumes en ¡a oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL NTRATISTA deberá solicitar ia entrega del adelanto en un plazo oo ;.oL as calendarios a .-¡o-, ai ir ;o ¡o del antes mencionado, adjuntando a su solicitud ia garañón cor aoeíantos"' - :::. ' roo?, . Póliza de Caución] y el comprobante de pago respectivo,

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada ia ejeci clon de la obra. No procederá la entrega de los adelantos :uanoc ias solicitudes sean realizadas con posterioridad a ia fecha prevista para cada adquisición en r calendario de adquisición de materiales o

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad previa ra i r ". ..o i ' " "v :

tendrá derecho a solicitar ia ampliación dei niazo de ejecución :• la proseo-equivalente a la demora, conforme a! articule o to ce la :.o o raice as coi Estado. já . - — J 1

• - •.„.•_ O.'- •:. iL :: .' La conformidad de la obra será dada con !i ;ta de Receooio

CLÁUSULA DECIMA T E R C E R A : DECL.AR E L C O N T R A T I S T A declara bajo juramento o r e se coi ípromete a cumplir ¡as ebiiaacior del presente contrato, bajo sanción tíe cueca ' m n a s L . a i o para Contratar cor o Es ade incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO C U A R T A : RESPONSABIL IDAD POR VICIOS O C U L T O S Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento ele la liquidación dei contrato de obra, enervan el derecho,de L A ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a io dispuesto por el Art. 50'' de le Ley de Contrataciones cs ! Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es cié [071 años

C L Á U S U L A D E C I M O QUINTA: P E N A L I Í Si E L CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objete del

De conformidad con el artículo 162 dei Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazc mínimo da vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por e! monte.' pendiente de amortizar hasta ia amortización toial de! adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de ia obra sea menor a tres (3) meses, ia garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para ia amortización total de! adelanto otorgado.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta gao . ser omitida por idéi , mantenersa v h ^ j ^ hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirc-e de ¡na p r o x ^ ^ r ^ acuerdo con el desarrollo respectivo. .



o


•contrato, LA ENTIDAD le aplicara una peñáMsd poFcáaa día' de atraso, hasta por»un monto máxime equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del conirato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de ia Lev de Contrata; Iones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se a la siguiente fórmula:

n .. . . ~. . 0.10'x Monto Penahdaa Diana = = — — — —

F x Plazo en cuas Dónde: F = 0.25 para p lazos mayores a sesenta {(:

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de ia penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver-el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en ia liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de ia garantía de fie) cumpiimie ito

La justificación por el retraso se sujeta a io dispuesto por ¡a Ley ae Ccnoo eees ose asta o y' su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

C L Á U S U L A D É C I M O S E X T A : R E S O L U C I Ó N D E L C O N T R A T O Cualquiera de las partes podrá resolver e! conten..;, ae .sor-axiniciad con ios Art. 40 c , inciso c), y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y ios 167° y 168° dei Reglamenta oe ,a Le; Contrataciones del Estado. De darse a! caso LA ENTIDAD procederá de e s í a b I e c i d o en los Art. 169° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado

C L Á U S U L A D É C I M O S E P T I M A : R'í: : A 3 I L . D A D DE L A S Cuando una de ias partes no ejecute íñjustifcad-r-ne^t-'- 'es ria'inaciones r r ;>e resarcir a la otra parte por los daño» y.perjuicios ocasionados,.a. través de la indemnización ce E:io no obsta ia aplicación de las sancicnes í::-. l is . "-o-a - penales y •• a a o.-> a que olor, incumplimiento diere lugar, en el caso que astas

Lo señalado precedentemente no exime a r ing.;; - r :e ias q - as obligaciones previstas en el presente cont;

C L A U S U L A D E C I M O O C T A V A : M A R C O i , E G A L DEL C O N T R A T O Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones dei Estado y su Reglamento, en ¡as directivas que emita ei OSCE y demás pí^f ihat iva especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del-Código Civil vigente cuando corresponda., y demás normas de derecho privado.

C L Á U S U L A D É C I M O N O V E N A : S O L Ü C c Ó ^ DE O s T Í R O V E R S I A S Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver ias controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual de o t o dei plazo de caducidad previsto en los Art. 1 8 4 ° , IQSo 201° 2Q9;, 210° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en sí Art. 52° de ia Ley de Corara-aciones riel Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas según le señalado en el Art. 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitra! emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se sjecuía como una sentencia.

C L Á U S U L A V I G E S I M A : F A C U L T A D f t t , L i l j á í l i Cualquiera de las partes podrá elevar ei presente contrato a Escritura Púa ica corrie : os j o ^ ^ gastos que demande esta formalidad.



PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - JUNÍN

C L Á U S U L A V I G É S I M A P R I M E R A : D O M I C I L I O P A R A E F E C T O S D E L A E J E C U C I Ó N C O N T R A C T U A L Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO D E L A E N T I D A D : [Plaza Principal S/N Manzanares - Concepción - Junín]

DOMICILIO D E E L C O N T R A T I S T A : [Jr. Puno N° 581-2do piso Huancayo - Junín]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Manzanares a los veinte ocho de Noviembre del 2014. ^

í

"LA ENTIDAD" " E L CONTRATISTA"

3*

Jr. Bolognesi s/n Plaza Principal Cel: 942 736048 • [email protected]


CONTRATO DE EJECUCION DE DE AGUA POTABLE Y...

Documents

Transcript of CONTRATO DE EJECUCION DE DE AGUA POTABLE Y...