LPN Nº 0000-2004-MPHLICITACION PUBLICA NACIONAL

CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION

BASES DE LICITACION

1.0 GENERALIDADES

El plan Anual de Adquisiciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, considera la ejecución de un proceso cuyo objeto es la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el Expediente Técnico y otros documentos complementarios al presente proceso.

1.1 Objetivo

El objeto de la presente Licitación es seleccionar a la Empresa o Consorcio que ejecute la obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS, ubicado sobre el Río Shullcas.

1.2 Entidad que convoca el concurso

La Municipalidad Provincial de Huancayo, con domicilio legal en el Palacio Municipal, Plaza Huamanmarca s/n Huancayo.

1.3 Localización y descripción del proyecto

La obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS, ubicado sobre el Río Shullcas, en la prolongación de la avenida Daniel Alcides Carrión, en la ciudad de Huancayo, distritos de Huancayo y El Tambo, provincia de Huancayo, Departamento de Junín. 1.4 Plazo referencial de ejecución

Para la ejecución de la obra, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, estableció un plazo referencial de 180 días calendario.

1.5 Base Legal

- Las normas contenidas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 013-2001- PCM, en adelante denominados TUO de la Ley y Reglamento respectivamente.

- Decreto Supremo N° 079-2001-PCM, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Resolución Nº 080-2000-CONSUCODE/PRE Que aprueba la Directiva Nº 006-2000-CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías

- Resolución Nº 126-2000-CONSUCODE-PRE Modifica el anexo de la Directiva Nº 006-2000-CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta Fianza o Póliza de Caucion.

- Resolución Nº 114-2001-CONSUCODE/PRE, Que aprueba la Directiva Nº 013-2001-CONSUCODE, que establece procedimiento para remisión de actuados de las observaciones formuladas a las bases de selección que no hayan sido acogidas por los Comités Especiales.

- Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje y Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

- Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2004 de fecha 01.01.04.

2.0 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la prestación de servicios, materia de la presente convocatoria, es S/. 4’067,700.88 (Cuatro Millones Sesenta y Siete Mil Setecientos y 88/100 Nuevos Soles), con precios referidos al 30 de Setiembre del 2004 ( incluido gastos generales, utilidad y tributos).

3.0 CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION - PARTICIPANTES

Son requisitos para ser participantes:

a) Haber adquirido las Bases a nombre del o los participantes, en caso de participantes que se presenten en consorcio, bastará que uno de los integrantes haya adquirido las Bases.

b) Estar constituido en el país, inscrito en el Registrado Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado.

c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del TUO de la Ley

4.0 SISTEMA DE LICITACION

Se utilizará el sistema de precios unitarios.

5.0 FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensación Municipal.

6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

El calendario con las diferentes etapas del concurso se encuentran detallados en la convocatoria.

7.0 CONSULTAS Y OBSERVACIONES

7.1 Consultas

Los Adquirientes de Bases podrán formular sus consultas o solicitar la aclaración del contenido de los Documentos de Licitación, por escrito dirigido al Comité Especial, según los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 13.

El Comité Especial responderá por escrito a todas las consultas o aclaraciones presentadas por los adquirientes de bases. Las respuestas y aclaraciones a las Bases se consideran como partes integrantes de éstas.

En cumplimiento del artículo 23° del Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, los adquirientes de bases interesados comunicarán su autorización para formular consultas y recibir el pliego de absolución por medios electrónicos a la dirección xxxxxxxxxxxxl@.gob.pe (en el asunto se indicará el numero de la Licitación Pública Nacional); de adoptarse el medio antes indicado, todas las comunicaciones requieren de una confirmación de recepción por el mismo medio.

7.2 Observaciones a las Bases

a) Las Observaciones a las Bases, debidamente fundamentadas, deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que hace referencia el artículo 25º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de cualquier disposición complementaria en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado.

b) El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas y notificará su decisión a todos los adquirientes de Bases en un plazo máximo de tres (3) días.

c) Si el Comité Especial no acoge las observaciones, elevará todo lo actuado al CONSUCODE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de vencido el plazo para evaluarlas. En el caso de observaciones no acogidas, se seguirá el procedimiento establecido en la Directiva N° 013-2001-CONSUCODE/PRE del 05 de Julio del 2001:

-Dentro de las veinticuatro (24) horas del plazo a que se contrae el tercer párrafo del Artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Comité Especial notificará al adquiriente de Bases cuyas observaciones no hayan sido acogidas, para que cumpla con cancelar la tasa que por dicho concepto prevé el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE.

-El adquiriente de Bases observante deberá cumplir con el pago de la tasa a su cargo y remitir al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento.

-En el caso que el adquiriente observante no cumpla con cancelar el monto de la tasa antes indicada dentro del plazo señalado, el Comité Especial aplicará lo prescrito en al artículo125° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, teniendo por no presentadas las observaciones no acogidas.

d) El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día siguiente de haber sido notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE, comunicando dicha integración de manera escrita y simultáneamente, tanto a los adquirientes de Bases como al Consejo, al día siguiente de adoptado el acuerdo respectivo.

7.3 Presentación de las consultas y observaciones

Las Consultas y/o Observaciones serán presentadas a la dirección señalada a continuación acompañadas por un disco magnético con el archico de la consulta y/o observación en procesador de texto WORD 200 o XP de Office.

Señores:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYORef: LPN - ……………………………Att: Ing. ………………………. - Presidente del Comité EspecialOficina de trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Huancayo, sótano del Palacio Municipl, Calle Real s/n Plaza Huamanmarca.HUANCAYO - JUNIN

8.0 DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACION

Los documentos del presente proceso son:

Bases de Licitación (Incluye el Expediente Técnico de obra y la proforma de contrato)- Adendas, Aclaraciones a las Bases y documentos complementarios, enmiendas,

emitidos por el Comité Especial (si las hubiere)- Absolución de Consultas y,- Respuestas a las Observaciones a las Bases (si las hubiere)

El Expediente Técnico de Obra, según el artículo 2º numeral 20 del Reglamento comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios unitarios, fórmula polinómica, estudios básicos, estudio de impacto ambiental, libreta de campo y otros complementarios.

La Proforma del Contrato según el artículo 2º numeral 31 del Reglamento es el proyecto de contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro.

Las Bases Integradas tal como lo define el artículo 2º numeral 4 del Reglamento, son las Bases definitivas del proceso de selección, como resultado de la formulación y absolución de consultas y/u observaciones, o, luego de transcurridos los plazos de dichas etapas, sin que los adquirientes las hayan formulado. Las Bases Integradas no podrán ser impugnadas.

9.0 ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

9.1 La presentación de propuesta implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor de todas las condiciones establecidas en los Documentos de Licitación indicados en el numeral 8.

9.2 En atención al artículo 53º del Reglamento, una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

10.0 INSPECCIÓN PREVIA

10.1 Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutarán las obras objeto de esta Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, asi como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la Licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta.

Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros, la revisión de todos los aspectos técnicos, socio – ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato, las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de canteras, mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta Licitación.

10.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado el terreno, sin embargo, es recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo, la presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta técnica y económica como para la ejecución de la obra ejecución de la obra dentro del plazo previsto.

11.0 PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO

Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE:

11.1 De la presentación de propuestas en Consorcio.-

11.1.1 La propuesta técnica del Consorcio deberá contener una promesa formal de Consorcio, suscrita por cada uno de los representantes legales de los integrantes del mismo, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de las partes, así como la designación del o los representantes del consorcio para todo el proceso de selección.

En el supuesto que la promesa formal del Consorcio no precisara las obligaciones de cada integrante del mismo, se presumirá que éstos participarán conjuntamente en el objeto de la convocatoria.

Tanto las propuestas técnica y económica como los recursos que prevé el TUO de la Ley, en su caso, deberán ser suscritos y rubricados por el o los representantes del consorcio; tales documentos comprometen a todos los integrantes del consorcio.

11.1.2 Si uno de los integrantes del consorcio se encontrase impedido de ser postor o contratista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º del TUO de la Ley, la propuesta se tendrá por no presentada, bajo responsabilidad del Comité Especial.

11.1.3 Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14º del Reglamento.

11.1.4 Se considerarán como válidos para el Consorcio, los documentos presentados que de acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes de cada uno de sus integrantes.

11.1.5 Para efectos de acreditar experiencia sólo será válida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes.

11.1.6 Para que un Consorcio pueda acceder al beneficio al que se refiere el inciso a) del artículo 73º del Reglamento, todas las partes integrantes del mismo deberán tener la calidad de micro y/o pequeña empresa. En consecuencia, en caso que uno de los miembros del Consorcio no cumpla con requisitos previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 27268 – Ley General de la Pequeña y Microempresas en los artículos 8º, 9º y 10º de su Reglamento, no podrá otorgarse a dicho Consorcio el referido beneficio.

11.1.7 Las infracciones cometidas durante el proceso de selección, serán de responsabilidad exclusiva de la parte del Consorcio que la haya cometido, siempre que pueda individualizarse al infractor.

11.2 De la ejecución contractual a cargo del Consorcio.-

11.2.1 Una vez que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentido, los postores que participaron consorciados deberán formalizar su participación, siendo suficiente que se perfeccione mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales ante Notario Público, designando en dicho documento al representante o apoderado común.

11.2.2 Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y del cumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad, en dichos casos, para demandar cualesquiera de ellos por los daños y perjuicios causados.

En cuanto a las sanciones administrativas por incumplimiento del contrato, las mismas se aplicarán todos los integrantes del consorcio.

11.3 Registro Único de Contribuyentes

En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá obtener el número de RUC (Registro Unico de Contribuyentes), el mismo que será comunicado al COMITÉ ESPECIAL, antes de la suscripción del contrato.

12.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

12.1 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue:"Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y"Sobre Nº 2: Propuesta Económica".

12.2 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos (2) copias. El original marcado como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA”., foliadas , todas sus hojas deberán estar firmadas y selladas por el representante legal.

Cada uno de los sobres se presentará consignado como sigue:

Señores:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYOAtención : Comité Especial LPN …………………………….

CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION

MESA DE PARTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYOHuancayo - JUNIN

POSTOR:___________________________ Sobre Nº:_________

12.3 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica

12.3.1 Índice

El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados.

12.3.2 Contenido del Sobre Nº 1:

El Sobre Nº 1, Propuesta Técnica, contiene los documentos que se indican a continuación. La falta de presentación de los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 (Doc.1,Doc.2, Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5, Doc. 6, Doc. 8, Doc. 9, Doc. 10, Doc. 11, Doc. 12 y Doc. 14, será considerada como una omisión o error no subsanable, que motivará la descalificación del Postor.

12.3.2.1 INFORMACION GENERAL

Doc. 1: Documento de presentaciónCarta de presentación de la Propuesta ( Formato Nº 1)

Doc. 2: Información del postorIdentificación del postor, con carácter de Declaración Jurada (Formato N° 2)

Doc. 3: Inscripción en el Registro de ContratistasCopia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas. La presentación de un Certificado caduco es causal de eliminación, el defecto no es subsanable.

Doc. 4: Promesa de Consorcio (de ser el caso)Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a las indicaciones del numeral 11.1 de las presentes Bases. (Formato N° 3)

Doc. 5: Declaración Jurada de PostorSe presentará una Declaración Jurada en cumplimiento del artículo 56º del Reglamento. (Formato N° 4)

Doc. 6: Compromiso de integridadSe presentará un Compromiso de Integridad del Postor - (Formato N° 5)

Doc. 7: Declaración Jurada (de ser el caso)Declaración Jurada de ser una micro o pequeña empresa

Doc. 8: Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución (Formato Nº 6) debidamente sustentado con el correspondiente calendario PERT-CPM y GANTT

12.3.2.2 INFORMACION DEL POSTOR

Doc. 9: Experiencia en Obras SimilaresDeberá acreditar como Contratista la ejecución de por lo menos tres (3) puentes de concreto preesforzado, no menor de 50 metros de luz entre apoyos. En Caso de consorcio se entiende que la experiencia será aportada por los consorciantes (Formato Nº 7).

Doc. 10: Experiencia del Personal Profesional Propuesto por el Postor:Carta de Compromiso de los profesionales asignados (Formato Nº 8)El postor deberá presentar para la ejecución de esta obra como mínimo los siguientes profesionales:

Residente de Obra- Título de Ingeniero Civil Colegiado y habilitado- Tiempo de ejercicio profesional mínimo de diez (12) años a partir de la colegiación.- Experiencia como residente de obras, haber participado como residente de obras en al

menos cinco oportunidades. De éstas, dos (03) como mínimo deberá ser en puentes de concreto preesforzado, no menor de 50 m. de luz entre apoyos.

Asistente Técnico- Título de Ingeniero Civil Colegiado y habilitado- Tiempo de ejercicio profesional mínimo de cinco (5) años a partir de la colegiación.- Experiencia: Haber participado como mínimo en al menos cuatro (4) obras. De éstas,

una (02) como mínimo deberá ser en puentes de concreto preesforzado.

Técnico Laboratorista- Técnico laboratorista con especialidad en Mecánica de Suelos y Concreto- Experiencia haber participado como mínimo en al menos cuatro (4) obras.

Doc. 11: Compromiso de contratar para la ejecución de la obra un porcentaje de trabajadores residentes de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de la ejecución (Formato Nº 9)

Doc. 12:: Relación de equipo mínimo requerido para la obra (Formato Nº 10)

Doc. 13: Relación de documentos recibidos por el Postor (Formato Nº 14)

Es preciso señalar que el requerimiento de los documentos 9, 10, 11, 12 y 13, no son de carácter calificativo y su requerimiento no vulnera el artículo 64 del Reglamento, ya que

no constituyen factores de evaluación, si exigencias mínimas, toda vez que al tratarse de una obra especializada de ingeniería, la Entidad necesita contar con empresas y profesionales que tengan experiencia suficiente en la construcción de puentes, constituyen por ende un requerimiento técnico mínimo que debe ser cumplido como requisito de ADMISIBILIDAD de la propuesta técnica y cuyo establecimiento es facultad de la Entidad en virtud a lo dispuesto en el artículo 12º del TUO de la Ley y el inciso 1º del artículo 40 del Reglamento.

12.4 Sobre Nº 2: Propuesta Económica

El sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente:

Doc. 14: Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 11)

Doc. 15: La propuesta económica indicará el monto ofertado por el Postor para la ejecución de la obra. Se presentará el detalle del presupuesto ofertado, indicando los metrados base del Expediente Técnico de la Obra y los precios unitarios ofertados.

El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudiera afectar directamente a los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado, se anexan modelos.

Los análisis de Precios Unitarios se presentarán para cada partida y mostrará en detalle los costos directos, es decir, la mano de obra, equipos, materiales y todos los conceptos que les son accesorios. Adicionalmente se incluirá el análisis o sustento del rendimiento de los equipos o conjuntos de equipos que participan en la ejecución de las partidas, que deberá ser analizada técnicamente en cuanto están destinados a sustentar el precio unitario de cada partida del Presupuesto Ofertado para la ejecución de la obra (A ser presentados por el Postor Ganador de la Buena Pro).

Los Costos Indirectos serán igualmente analizados incluyéndose todos los conceptos necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos considerados en la Obra.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles (S/.), y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

Al presente documento se le adjuntará un diskette de 31/2 o un Disco digital con el archivo electrónico en Excel 2000 o XP que contenga los datos del Doc. 15.

Se adjunta el Presupuesto de Obra (Formato Nº 12).

Nota importante (A ser incluida en el Formato Nº 11): Debe indicar expresamente en la propuesta económica que ha sido elaborada teniendo en cuenta toda la información

obtenida de Expediente Técnico, de la vista al campo y de las condiciones expresada en las Bases, por lo que, cualquier omisión en los insumos utilizados (mano de obra, materiales, equipo o insumos), necesarios para ejecutar la obra en estricto cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas o cualquier recomendación de cualquier documento del expediente documento, no será causal de reclamo posterior.

13.0 DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

13.1 ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1

El Acto Público de Recepción de Propuestas se inicia en la fecha y hora señalada en la convocatoria, cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases, para que presenten su propuesta técnica y económica; si alguno es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de haber adquirido las Bases.

Si al momento de ser llamado un adquiriente de Bases, éste no se encontrase, el Comité Especial considerará que ha desistido de ser postor.

Los postores individuales concurren personalmente o a través de su representante, debidamente acreditado, ante el Comité Especial mediante Carta Poder simple. Las personas jurídicas, por medio de su representante legal o apoderado acreditado por Carta Poder simple, con las atribuciones suficientes para tomar decisiones que se puedan presentar en caso de empate, tal como lo señala el artículo 73º del Reglamento.

A continuación se procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases, la Ley y el Reglamento; de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al Postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario autenticará una copia de la Propuesta, la cual mantendrá en su poder, hasta el momento en que el Postor formule apelación o deje consentir la devolución, si se formula impugnación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respeto.

Si existiese defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Se considerarán errores u omisiones subsanables:

a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción de la carta de presentación de la propuesta.

b. Ubicación errada de las páginasc. La no presentación del número solicitado de copiasd. La falta de foliación en alguna página

e. La compaginación inexactaf. Otros no predecibles que o alteren el resultao de la evaluación y que con justificación

y a criterio del Comité Especial sean procedentes.

El Notario Público procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica; asimismo, conservará las propuestas económicas sin abrir, en sobre cerrado debidamente sellado y firmado por él, los representantes de los postores que deseen hacerlo y los miembros del Comité Especial, hasta la fecha en que el Comité Especial, en Acto Público comunique verbalmente a los postores el resultado de las Propuestas Técnicas.

Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Sobre Nº 1, el Notario Público dejará constancia de lo actuado en un Acta la cual podrá ser firmada por los representantes de los postores.

14.0 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre Nº 1, el Comité Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1, ciñéndose a los criterios de Evaluación Técnica establecidos en las presentes Bases.

En esta etapa todas las propuestas de los postores serán examinadas para determinar si están completas, son válidas y satisfacen todos los requerimientos de los Documentos de Licitación.

14.1 Aclaración y confirmación de documentos

La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pero sin que la presunción de veracidad exima a los postores de presentar, en forma clara y precisa, la información requerida por la entidad.

En atención a los artículos 3º, 205º y 210º del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y pérdida de su condición de postor comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de ellos.

Para la evaluación de la Propuesta Técnica los Postores deberán cumplir con presentar la documentación solicitada en el numeral 12.3.2, como requisito previo a la evaluación del plazo.

La omisión de algún documento señalado en el párrafo anterior descalifica al Postor.

14.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta Técnica será como máximo de diez (10) puntos.Criterio de evaluación:

El plazo ofertado no podrá ser menor a 170 días calendario ni mayor a 200 días calendario.

El puntaje del Plazo será calculado de acuerdo a la Fórmula siguiente:

Pti = 2 * (PMPt) – ( Oti/Otm) * (PMPt)

Pti= Puntaje total del Plazo del postor iPMPt= Puntaje máximo del plazo = 10 puntosOti= Oferta de plazo de ejecución de la oferta del postor i (en días naturales)Otm= Oferta de plazo de ejecución menor o plazo más bajo (en días naturales)

15.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2 – PROPUESTA ECONOMICA

15.1 En la fecha establecida en el Aviso de Convocatoria, el Comité Especial llevará acabo el Acto de Apertura de la Propuesta Económica.

15.2 En este Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue:

a) El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos que permanecieron en su custodia y que también será mostrados a los asistentes.

b) Seguidamente, se dará lectura al Acta del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de los Sobres Nº 1 Propuesta Técnica.

c) Los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin abrir.

15.3 A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores aptos en la evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

15.4 La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de acuerdo a los criterios de evaluación de la Propuesta Económica, teniendo presente que las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial, es decir superiores a S/. 4’474,470.97 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y 97/100 Nuevos Soles), y las que fueran inferiores al 90% del valor referencial, es decir S/. 3’660,930.79 (Tres Millones Seiscientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y 79/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Los montos de cada Propuesta Económica de los postores hábiles en esta etapa del proceso, serán anotados en el cuadro resumen de evaluación propuesta económica

(REPE), confeccionado según señala el artículo 66º del Reglamento, según fórmula siguiente:

Pei = 2 * (PMPE) – ( Oi/Om ) * (PMPE)

Donde:Pei= Puntaje de la oferta económica del postor iPMPE= Puntaje máximo de la propuesta económica =90 puntosOi= Oferta económica del postor iOm= Oferta económica de monto o precio más bajo

15.5 La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor puntaje de costo total, el cual equivale al mayor puntaje total calculado como se describe a continuación.

Pti= Pti + Pei

Donde:PTi= Puntaje de costo total del postor iPti= Puntaje por tiempo del postor i: (Máximo 10 puntos)Pei= Puntaje por evaluación económica del postor i: (Máximo 90

puntos)

Cuando el puntaje de la oferta económica resulte negativo, deberá mantenerse como tal para el cálculo del puntaje total, el cual será calculado hasta la tercera cifra decimal.

15.6 Sobre la base de la integración de los datos contenidos en los cuadros resumen de evaluación propuesta técnica y resumen de evaluación propuesta económica (REPT y REPE respectivamente), se confeccionará y presentará el cuadro Resumen de Costo Total (RCT) tomando en consideración lo señalado en el artículo 65º del Reglamento.

16.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

16.1 Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el puntaje de Costo Total de las mismas, según método señalado en el numeral anterior. El Comité Especial, a través de un cuadro comparativo, anunciará el orden en que han quedado calificados los postores. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor puntaje de Costo Total, previa verificación aritmética de la oferta.

A continuación El Comité Especial verificará las operaciones aritméticas de la propuesta del postor que ocupa el primer lugar en el Orden de prelación, y si no se encontraran errores o si éstos fueran de tal magnitud que aún con las correcciones conservará la primera opción, se corregirá el monto de su propuesta y se le otorgará la Buena Pro. En caso contrario, se intercalará su propuesta en la lista del Orden de prelación en el lugar que le corresponde y se procederá en forma similar con el postor que ocupa ahora el primer lugar en la mencionada lista y así sucesivamente hasta que la Buena Pro haya sido adjudicada.

Para proceder a dicha verificación aritmética, se multiplicará los precios unitarios ofertados por el postor por el metrado proporcionado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

16.2 Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia de otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de presentada la solicitud.

16.3 El Comité Especial notificará el resultado en forma inmediata con el acta de otorgamiento de BUENA PRO a la Dirección Ejecutiva de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO para su correspondiente publicación.

16.4 En caso de empate se procederá de acuerdo al artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta.

17.0 CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES

17.1 Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a lo establecido en el Título IV Capitulo I – De la Solución de Controversias del Reglamento.

17.2 Los recursos de apelación se presentarán en Mesa de Partes de de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

18.0 RECHAZO DE OFERTAS

18.1 Las propuestas que excedan en más de diez por ciento del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial, dándose por no presentadas.

18.2 Las propuestas inferiores al 90% del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial, dándose por no presentadas.

18.3 Las propuestas con plazos de ejecución inferiores a 170 días calendario y superiores a 200 días calendario se drán por no presentadas.

18.4 Las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases.

19.0 CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otrospropósitos de emergencia declarados expresamente.

20.0 DECLARATORIA DE LICITACION DESIERTA

20.1 El Comité Especial declarará el proceso desierto en los siguientes casos:

- Cuando se presenten menos de dos propuestas.- Cuando quede válida una única oferta.- Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas.- Si el Postor que quedó en segundo lugar no firmara el contrato.

20.2 En el caso de declararse el proceso desierto, los Postores no tendrán derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo.

21.0 CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

21.1 Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su representante, debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el Contrato, para ello MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO con cinco (5) días de anticipación comunicará al Postor seleccionado la fecha para la firma del contrato, la que no podrá exceder a los diez (10) días siguientes de consentido el otorgamiento de la buena pro.

21.2 El postor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del contrato, los siguientes documentos:

a) Original del Certificado de Libre contratación expedido por el CONSUCODE, vigente.

b) Original de la constancia o certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, vigente.

c) Copia simple del Testimonio de Poder de Mandato extendido por el postor a su representante legal.

d) Copia legalizada de constitución del consorcio, en el que deberá precisarse el representante legal común y el domicilio en la ciudad de Lima.

e) Los certificados de habilidad de los profesionales asignados al proyecto.

21.3 Condiciones previas a la firma del contrato

a) Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible para su suscripción, el postor deberá presentar copia del RUC (Registro Unico del Contribuyente) del postor. En caso de consorcios, será copia del RUC del consorcio.

b) Garantías

Garantía de Fiel Cumplimiento

El postor de la bUena Pro presentará como requisito indispensable para suscribir el contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento escrito de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y a favor de este, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas por Banco Nacional o por sucursal de un Banco Extranjero, autorizados para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros regulada por la Ley Nº 26702; por un monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato, válida durante la ejecución de la obra y hasta la aprobación de la Liquidación Final del contrato de obra.

21.4 En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO lo citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5) días siguientes de la originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor no se presentara en esta segunda oportunidad, perderá la Buena Pro. En este supuesto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el Postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si éste no firmara el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, el proceso será declarado desierto.

21.5 Se adjunta la Proforma de Contrato en las presentes bases, a fin que los postores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, deberán incluir en sus propuestas económicas, todos los gastos que deriven del cumplimiento del mismo.

21.6 El contrato está conformado por su texto, las bases integradas y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste.

22.0 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

El postor al que se le otorgue la buena pro, antes de la suscripción del contrato, presentará los siguientes documentos en original y copia.

22.1 Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al plazo de ejecución ofertado por e postor, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de desembolsos mensuales que figura en el Expediente Técnico.

22.2 Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, donde se precisarán la fecha de inicio y término de cada adquisición y de movilización, concordantes con el CAO.

22.3 Programa de Obra PERT-CPM y Diagrama de Barras.

22.4 Calendario de Utilización del Adelanto Directo.

22.5 Nombre del Ingeniero Civil que se desempeñará como Ingeniero Residente de la Obra, señalando el número de colegiatura, adjuntando documento que acredite que se encuentra hábil para el ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho profesional para prestar sus servicios en esa calidad (Residente) y de que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, adjuntando su curriculum vitae debidamente documentado, acreditando su experiencia en obras de puentes.

22.6 El Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de movilización y utilización de equipo mecánico, serán agregados al contrato como anexos, cuando estos hayan sido revisados y aprobados por el supervisor de la obra, para lo cual deben ser presentados con una anticipación de tres (3) días a la firma del contrato.

22.7 Si EL CONTRATISTA hubiera dado inicio a los trabajos sin que el contrato hubiera quedado perfeccionado, el pago de las valorizaciones por los trabajos que ejecuten quedarán retenidos hasta que dichos recaudos hayan sido satisfechos y no justificarán reclamo alguno.

22.8 El contrato se ajustará a la Proforma adjunta a la presentes bases de licitación, incluyéndose las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO desde la convocatoria hasta la recepción de propuestas.

22.9 El monto total de contratación será el consignado en letras en la Carta de Presentación de la Propuesta Económica, incluyendo el monto del 19% correspondiente al IGV.

23.0 DE LOS ADELANTOS

Los adelantos se regirán por lo establecido en los artículos Nos. 129, 130, 131 y 132 del Reglamento del TUO de la Ley No. 26850.

23.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará a éste, dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario posteriores a la entrega de la garantía respectiva, el adelanto directo, el que en ningún caso podrá ser mayor del 20% del monto del contrato, bastando para ese efecto la presentación por EL CONTRATISTA de una garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) en la que contenga necesariamente las condiciones que se indican.

Nombre de la Entidad a favor de la que se extiende la fianza: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nombre de la firma afianzada, que necesariamente será la razón social del postor; en caso de consorcios, la carta debe afianzar al consorcio.

Número de la Licitación Pública Monto afianzado en Nuevos Soles Motivo Las condiciones de irrevocable, incondicionada, solidaria y de realización

automática al solo requerimiento de la Entidad. Vigencia mínima de tres meses, renovable trimestralmente por el monto

pendiente de amortizar. Ejecutables en Lima.

La Carta Fianza deberá entregarse en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contados a partir de la firma del contrato por valor igual al monto del adelanto y vigente por el plazo de ejecución de la obra, renovable trimestralmente por los saldos pendientes de amortización. Bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. Dicha Carta Fianza será ejecutable en la ciudad de Lima a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, la cual debe ser emitida por cualquier empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Si la Carta Fianza fuera entregada después de los indicados 15 días calendario, no tendrá efecto enla determinación de la fecha de inicio de obra.

El monto de este adelanto será amortizado proporcionalmente en cada una de las valorizaciones mensuales, que se cancelen al Contratista con posterioridad a la entrega del indicado adelanto, en porcentaje igual al adelanto otorgado, hasta su total cancelación. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponde a EL CONTRATISTA y/o de la Liquidación de la Obra.

23.2 Asimismo, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el adelanto para materiales hasta por el monto del cuarenta por ciento (40%) del monto del cotrato, 30 días después de solicitado.

La solicitud del adelanto de materiales debe incluir lo siguiente: Solicitud donde se señale el material, monto y fórmula polinómica Ordenes de compra Cotización o proforma del (os) proveedor (es) Calendario de adquisición de materiales Garantía (Carta Fianza, con las condiciones indicadas en el artículo 40º del

TUO de la Ley 26850 y el artículo 130º de su Reglamento). Factura del contratista.

23.3 La garantía por el adelanto de materiales, debe ser por el monto otorgado, incluido el I.G.V. y tendrá una vigencia hasta que el material haya sido incorporado en la obra a satisfacción de la MUNICIPALIADAD PROVINCIAL DE HUANCAYO,

pudiendo reducirse de manera proporcional conforme sea valorizado por el SUPERVISOR.

24.0 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

24.1 El plazo de duración del contrato de obra rige desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Se designe al Ingeniero Residente de la obrab) Se designe al Inspector o al Supervisor según correspondac) Se entregue el Calendario de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecido y el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra cuando sea aplicable.

d) Que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra.

e) Que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

f) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por este, hecho que deberá cumplirse por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales a), b), c), d) y e) precedentes deberán ser cumplidos dentro de los quince (15) días contados a partir de la suscripción del contrato. En caso que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud debe formalizarse dentro del indicado plazo

24.2 Cuando haya necesidad de cumplir con la entrega del adelanto directo, éste se efectuará después de cumplidas todas las condiciones de cargo del contratista. En caso que no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual entrará en vigencia al día siguiente de cumplidas todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las bases.

24.3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y la Supervisión de Obra que en adelante se llamará EL SUPERVISOR designado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, efectuarán la entrega del terreno, indicando a EL CONTRATISTA las monumentaciones de los BM(s) y puntos referenciales necesarios para el inicio de los trabajos por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA será responsable del replanteo de las obrasy la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamientos de la totalidad de las diversas partes de la obra.

24.4 EL CONTRATISTA construirá dentro de los primeros 15 días calendario en su campamento, un local con un área de 50 m2, que servirán para oficinas de EL SUPERVISOR.

24.5 En un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la entrega del terreno, EL CONTRATISTA, a su costo, colocará letreros en dos puntos visibles al inicio y final de la obra a ejecutarse, en los cuales se hará indicación de la Fuente de Financiamiento de la obra que se construye. El modelo y dimensiones del letrero serán proporcionados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

24.6 El plazo de ejecución de obra no podrá ser prorrogado, salvo en los casos contemplados en el Artículo 42º del TUO de la Ley Nº 26850, aprobado por D.S. 012-2001-PCM y el artículo 155C de su Reglamento, aprobado por D.S. 013-2001-PCM.

25.0 GARANTIAS CONTRACTUALES

El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales estará asegurado por la siguiente garantía:

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.Según lo dispuesto en el Artículo 40º del TUO de la Ley Nº 26850, el postor ganador de la Buena Pro, antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo entregará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO una Garantía, consistente en una Cada Fianza ó Póliza de Caución por un monto ascendente a 10% del monto adjudicado, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 122º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850 y deberá tener una vigencia por el plazo de ejecución de la obra hasta la aprobación de la liquidación final.

La garantía podrá ser ejecutada cuando EL CONTRATISTA no la hubiera renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO resuelve el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA haya quedado consentida, o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

Del mismo modo, se ejecutará la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, cuando transcurridos tres días de haber sido requerido por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la Liquidación Final del contrato debidamente consentida o ejecutoriado. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

26.0 SANCIONES

26.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la obra

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo al Art. 142º del Reglamento del TUO de la Ley 26850 hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará el monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los Artículos 122º y 123º del Reglamento del TUO de la Ley No.26850.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO podrá resolver el contrato por incumplimiento, con arreglo a lo estipulado en el Art. 45º del TUO de la Ley 26850 y el Art.143º de su Reglamento, haciendo efectiva la Cada Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato y otras si las hubiera.

26.2 En los casos que EL CONTRATISTA demuestre deficiencia o negligencia en el cumplimiento de los servicios contratados, se aplicará lo establecido en el Artículo 52º del TUO de la Ley N' 26850 y el Título V de su Reglamento.

27.0 RESOLUCION DEL CONTRATO

Se procederá de acuerdo al literal c) del Artículo 41º del TUO de la Ley Nº 26850 y Artículo 144º de su Reglamento.

28.0 ARBITRAJE 0 CONCILIACION

La solución de los conflictos, controversias o discrepancias que se generen de la interpretación o ejecución de todo contrato derivado de la presente Convocatoria será definida mediante conciliación o arbitraje que se sujetará a lo establecido en la Ley Nº 26872, su Reglamento aprobado por D.S.Nº 001-98-JUS y sus modificatorias, el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, y la Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje.

El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes.

29.0 DE LAS VALORIZACIONES Y PAGOS

29.1 Las valorizaciones de obras y sus pagos se regirán por lo dispuesto en los Artículos 53º y 154º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y dispositivos legales vigentes.

29.2 Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el ultimo día de cada período previsto en las Bases o en el Contrato, por el SUPERVISOR y por EL CONTRATISTA, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencia¡, agregando separadamente los montos proporcionados de gastos generales y utilidad.

El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculando hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregara, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

29.3 Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, y presentados a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO dentro de los plazos que establezca el contrato.

29.4 Si EL SUPERVISOR no se presentase para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, la efectuará EL CONTRATISTA,

29.5 EL SUPERVISOR deberá aprobar y remitir las valorizaciones a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo día de tal mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y en su defecto, al interés legal, de conformidad con los artículos 1244 , 1245 y 1246 del Código Civil. El pago de los intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.

29.6 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR o la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, estas se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

30.0 DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Los reintegros por reajuste de precios se calcularán mediante fórmulas polinómicas, que obren en el Expediente Técnico, según lo establecido en el Art. 44º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850 y las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

31.0 DE LOS PLAZOS Y AMPLIACIONES

El plazo de ejecución de la obra será establecido de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.4 de las presentes Bases, Su inicio se computará de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 145º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Las ampliaciones del plazo de la obra se regirán por el Artículo 42º del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Artículo 155º de su Reglamento, y dispositivos legales vigentes.

32.0 DE LAS OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se sujetará a lo establecido en el Artículo 42º del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Artículos 159º y 160º de su Reglamento, Resolución de Contraloría Nº 072-98CG, la Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO

aprobada por la Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG y dispositivos legales vigentes.

33.0 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS DE LA OBRA

Se sujetara a lo establecido en el artículo 152 del Reglamento del TUO de la Ley No. 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

34.0 LA SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podrá subcontratar, previa aprobación de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, parte de sus prestaciones establecidas en el contrato, y para lo cual deberá sujetarse a lo indicado en el Artículo 38º del TUO de la Ley Nº 26850 y el Artículo 120º de su Reglamento.

35.0 RECEPCION DE OBRA

Se sujetará a lo establecido en el Artículo 163º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

36.0 LIQUIDACION DEL CONTRATO

36.1 Se sujetará al procedimiento establecido en el Artículo 164 del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

36.2 De acuerdo al Artículo 164º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, EL CONTRATISTA entregará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, la Liquidación, la Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada según sea el caso, siendo el plazo para esta entrega el señalado en dicho Artículo.

37.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recibido las obras, no exonera a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades durante el Período de Garantía, establecidas en el Artículo 51º del TUO de la Ley Nº 26850, entendiéndose que si en el curso de los siete (7) años siguientes a la Recepción de la obra, esta se destruye total o parcialmente o presenta graves defectos por vicios de construcción o de materiales, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, iniciará los trámites judiciales, civiles y/o penales por intermedio de la Procuraduría Pública correspondiente, a fin de obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

38.0 DEVOLUCION DE LA GARANTIA

38.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento será devuelta al término de la aprobación de la liquidación del Contrato por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

38.2 EL CONTRATISTA debe cumplir con la presentación de los documentos que se indican luego de recepcionada la obra sin observaciones, por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

a. Liquidación de¡ Contratob. Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada, según el caso.C. Planos Post-Construcción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

39.0 ORDEN DE PRELACION

39.1 El orden de prelación de los documentos de la Licitación es el siguiente:

1. Contratos de Obra2. Bases de Licitación3. Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Reglamento del

TUO de la Ley y Modificaciones4. Especificaciones Técnicas5. Planos6. Metrados7. Memoria Descriptiva8. Otros documentos

Los Planos y Especificaciones Técnicas son complementarios y en caso de existir discrepancia entre los diversos documentos del Expediente Técnico, se establece por las presentes Bases, que los Planos tienen prioridad sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre los Metrados y que la Memoria Descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los Planos y las Especificaciones Técnicas.

40.0 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

40.1 Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el Expediente Técnico de la Obra y las normas de protección del medio ambiente.

40.2 El material procedente de los cortes se colocará dentro de las áreas de relleno o donde lo indique EL SUPERVISOR, cuidando las normas de protección ambiental.

40.3 Las excavaciones se comenzarán en las áreas indicadas en los planos, dándoles las dimensiones, pendientes y cotas especificadas, de manera tal que queden preparadas para las etapas subsiguientes.

40.4 Ninguna excavación se comenzará hasta que se haya nivelado y medido en el terreno, y colocadas las estacas correspondientes.

40.5 Los almacenes de materiales se ubicarán adecuadamente de tal manera que permita una fácil recepción, distribución y utilización de los materiales.

40.6 En la etapa de ejecución de la obra, es necesario prever la colocación de todas las instalaciones indicadas en el Proyecto.

40,7 Previa la ejecución de las diversas obras de concreto o modero propuestos, deberán llevarse a cabo verificaciones mediante ensayos de laboratorio, que permitan certificar el proceso constructivo, concordantes con las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

41.0 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

41.1 EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución de la obra, un Ingeniero Residente, que deberá ser colegiado, hábil y cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 12.3.2.2 de la Bases

41.2 El Ingeniero Residente de Obra representará a EL CONTRATISTA, y todas las instrucciones que le fueran impartidas, serán consideradas como dadas a su representada.

41,3 El Ingeniero Residente de Obra será la única persona autorizada de EL CONTRATISTA para hacer las anotaciones en el Cuaderno de Obra.

42.0 DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS

42.1 Las obras estarán sometidas durante su ejecución a la permanente inspección y control por EL SUPERVISOR, que representará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

42.2 EL SUPERVISOR inspeccionará y controlará la ejecución de la obra y tendrá autoridad para suspender o rechazar los trabajos, materiales y personal cuando fuera necesario, para asegurar la buena ejecución.

42.3 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, designará a EL SUPERVISOR de la Obra, el cual tendrá como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA, Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, y para disponer cualquier medida urgente en la obra, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

42.4 EL SUPERVISOR deberá exigir a EL CONTRATISTA que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación, para la adecuada inspección de los trabajos.

42.5 EL SUPERVISOR deberá exigir a EL CONTRATISTA un plan adecuado, en relación con la explotación de Canteras y las medidas correctivas para evitar el deterioro del Medio Ambiente. EL CONTRATISTA está obligado a presentar un plan detallado para la explotación de Canteras, así como también de cualquier excavación de material de préstamo, si este fuera necesario. EL SUPERVISOR dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de la excavación, de modo que no origine problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente local.

42.6 EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA obligatoriamente deberán prestar todas las facilidades a los Funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO para la Inspección del avance de las obras que están en ejecución y velar que se cumpla lo establecido en el Contrato de Obra.

43.0 DEL CUADERNO DE OBRA

43.1 En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por EL SUPERVISOR y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

43.2 El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, otra a EL CONTRATISTA y la tercera a EL SUPERVISOR. El original del cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia de EL CONTRATISTA. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará bajo custodia de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

43.3 El Cuaderno de Obra estará físicamente bajo custodia y responsabilidad del Ingeniero Residente, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL SUPERVISOR y los funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

43.4 El Cuaderno de Obra, no podrá estar fuera de las oficinas de EL CONTRATISTA, bajo ningún motivo, caso contrario será causal para que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO solicite el retiro de la obra al responsable del hecho.

43.5 En el Cuaderno de Obra se anotarán las ocurrencias de la obra. Las solicitudes a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, por medio de comunicación escrita que deje constancia de dicha solicitud.

43.6 Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y son absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo máximo de diez (10) días de anotadas. De no ser absueltas, EL CONTRATISTA acudirá a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, el cual deberá resolver en idéntico plazo desde la recepción de la comunicación de EL CONTRATISTA.

43.7 En el caso que, vencidos estos plazos, no se absuelva la consulta, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar prórroga por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computara a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empieza a afectar el calendario de avance de obra.

44.0 PRUEBAS TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD

44.1 EL CONTRATISTA deberá tener su propio Laboratorio de Pruebas de Control de Calidad, a cargo de personal calificado, de tal manera que los resultados de los ensayos realizados puedan compararse, con los que obtenga EL SUPERVISOR.

44.2 No podrá pasarse de una etapa a otra, mientras no se cuente con la conformidad de EL SUPERVISOR.

44.3 No se admitirán pruebas conjuntas de EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

45.0 TERRENOS PARA LA OBRA

45.1 Los planos indicarán los terrenos y servidumbres para la ejecución de las obras.

45.2 Al término de utilización de canteras por EL CONTRATISTA, éstas deben quedar topográficamente niveladas y con taludes como estuvieron al inicio de su explotación por EL CONTRATISTA, y a satisfacción de EL SUPERVISOR.

46.0 UTILIZACION DE LAS OBRAS TERMINADAS

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO una vez concluida la obra, previa notificación por escrito a EL CONTRATISTA, podrá poner en servicio la obra.

47.0 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan apodado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del Artículo 1774º del Código Civil.

48.0 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

48.1 EL CONTRATISTA responderá legalmente y será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas y acciones de cualquier índole y forma, por actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA y de¡ personal que está a su cargo, durante la ejecución de la obra hasta su culminación.

48.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, o a las propiedades ajenas durante la ejecución de los trabajos.

48.3 EL CONTRATISTA está obligado a contratar y mantener en vigencia para el personal de Ingenieros y Técnicos a su servicio, póliza de seguro contra accidentes individuales, cubriendo viajes, por un capital asegurado igual a cien (100) veces el monto mensual que se les abona por sus servicios profesionales.

48.4 Copia de la póliza será entregada a EL SUPERVISOR, quien dará cuenta a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

49.0 IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA

49.1 Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a Ley. Asimismo, toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de EL CONTRATISTA. De igual manera, le corresponde a EL CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a terceros posiblemente afectados, de acuerdo a lo establecido en las Bases.

49.2 Es obligación de EL CONTRATISTA pagar todos los derechos de aduana, seguro, fletes, gastos consulares y otros, por artículos que debe importar para su propio uso, como consecuencia del trabajo materia del contrato.

50.0 ACUERDOS VERBALES

Ningún acuerdo verbal o conversación con cualquier funcionado o empleado de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, antes, durante o después de la ejecución del Contrato; podrá efectuar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualesquiera de los documentos que conformen el Contrato.

51.0 COSTOS INDIRECTOS DE LA PROPUESTA

Los Costos Indirectos de la Propuesta que presenta EL CONTRATISTA se discriminará en lo siguiente:

a. Gastos Generales, discriminados en: Porcentaje de Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución. Porcentaje de Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución.

b. Utilidad

EL CONTRATISTA deberá presentar en su Propuesta Económica los cálculos y análisis sustentatorios que le hayan permitido encontrar dichos porcentajes.

52.0 DECLARATORIA DE FÁBRICA

EL CONTRATISTA debe alcanzar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, la Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso, para que ésta la eleve a Escritura Pública y Registro. Si no cumple con esta obligación, la entidad la elaborará por cuenta y costo de EL CONTRATISTA.

A estos documentos se acompañará, cuando corresponda, la Declaración Jurada de EL SUPERVISOR de haber observado las disposiciones legales y municipales para la construcción de la obra, así como las licencias, autorizaciones y permisos y las comunicaciones a que se refiere el Artículo 127º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En ningún caso los notados o registradores podrán exigir la presentación de licencias, visaciones, pases, o conformidades de ninguna Entidad pública o privada distintos a los señalados para su formalización y registro.

53.0 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DURANTE LA CONSTRUCCION

53.1 El contratista será responsable del mantenimiento del transito hasta la recepción final.

53.2 Debe entenderse que el concepto de mantenimiento de tránsito en este contrato corresponde a garantizar la transitabilidad durante la ejecución de la obra, según sea planificado coordinadamente con el Supervisor y de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

53.3 La falta de mantenimiento de tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción estará sujeta a la penalidad del 0.5% (1/2 por ciento) del monto de la valorización por el mes de incumplimiento.

54.0 OTROS

54.1 La Resolución Administrativa del Contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, acarrea la ejecución inmediata de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, acorde con el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento.

54.2 La Resolución del Contrato no impedirá la prosecución de los trabajos por el sistema de administración directa o por encargo o por la convocatoria al proceso de selección que corresponda de acuerdo con el Valor Referencial respectivo.

PROFORMA DE CONTRATO

PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, la Municipalidad Provincial de Huancayo , con RUC Nº ………………, con domicilio legal en …………………, debidamente representado por su ………………, con DNI …………… , a quien en adelante se le denominará MPH y, de la otra parte ……………….., con domicilio legal en ………………….., RUC ……………., representado por ………………., con DNI Nº ………………, según Mandato y Otorgamiento de Poderes, que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ha previsto la ejecución de la Obra ……………………, en una longitud ………….., ubicado en …………., el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, que se ejecutará financiado con recursos propios.

En virtud a las disposiciones legales pertinentes, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO convocó a la Licitación Publica Nacional LPN ……………., mediante avisos publicados en el Diario Oficial "El Peruano" y otro Diario de circulación local, del ………….. , por un Valor Referencial de Cuatro Millones Sesenta y Siete Mil Setecientos y 88/100 Nuevos Soles (S/. 4’067,7000.88) con precios referidos al 30 de Setiembre 2004 (incluido gastos generales, utilidades y tributos),

1.2 Como resultado de la Licitación Pública Nacional convocada, el Comité Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. ……………………….. y xx/100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos al ……… de 2004.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Presenta Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y los que se incorporan como parte integrante de este Contrato.

TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO

3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción y la fecha del inicio de LA OBRA se computa cuando se cumplan las condiciones del artículo 145º del Reglamento de la Ley N' 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

El plazo de ejecución de los trabajos es de ………………….. (…) días calendario.

3.2 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avances Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que constituyen anexo del presente Contrato.

Igualmente, a la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA entrega los Calendarios de Adquisición de Materiales, y de Movilización y Utilización de Equipo, que se integran a este Contrato.

EL CONTRATISTA ha entregado el Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo, de Adquisición de Materiales y de Utilización de Equipo, que se anexa y forma parte de este Contrato.

3.3 El plazo sólo podrá ser prorrogado cuando se justifiquen documentadamente las causases previstas en las Bases.

3.4 De igual forma para el pedido de prórroga EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 155º del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

3.5 Para las prórrogas EL CONTRATISTA deberá sustentar debidamente la causal invocada.

CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS

4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. …………… y xx/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de……… de 2004, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA.

4.2 El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta.

4.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, no serán reconocidos.

4.4 Garantía de Fiel Cumplimiento

A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA presenta la correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente al 10% del monto del Contrato incluido el IGV, a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, a través de una Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de

excusión, de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y, cuya copia se anexa al presente y el original permanecerá en custodia de Tesorería, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la aprobación de la Liquidación Final del Contrato.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ejecutará la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 124º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

QUINTA: ADELANTO

5.1 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta un máximo de veinte por ciento (20%) del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, incluyendo el IGV que corresponda, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza o Póliza de Caución por igual monto, incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionado, de realización automática y sin beneficio de excusión, otorgada por una entidad autorizada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros según la Ley de Bancos, a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5.3 La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

5.4 La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto pendientes de amortización.

5.5 El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinadas a su amortización no estarán sujetas a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento.

5.6 El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en los Artículos 129º, 130º, 131º y 132º del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por D.S. No 013-2001 -PCM y sus modificatorias.

SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

6.1 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, a solicitud de EL CONTRATISTA y, de conformidad a lo precisado en las Bases de Licitación entregará el importe para materiales e insumos que se utilizarán de acuerdo al

Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la Carta Fianza referida en el numeral 6.4 de esta Cláusula Contractual.

6.2 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, tendrá un plazo de 15 días calendario para responder sobre la procedencia de dicha solicitud, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello pueda ser sustento de una solicitud de ampliación de plazo.

6.3 El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA incluyendo los pagos por materiales en cancha y no deberá exceder el 40% del monto del Contrato.

6.4 Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, o Garantía en Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y efectiva, sin beneficio de excusión a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, vigente hasta la amortización total del adelanto.

6.5 La amortización del adelanto para Materiales e lnsumos, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avance Programado.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA

7.1 LA OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

7.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucro ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, separará a cualquier elemento que

comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.

OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS

8.1 Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Art. 153º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Las cantidades de trabajo ejecutado serán determinadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA y con esas cantidades, EL SUPERVISOR formulará la valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO de la valorización aprobada por la supervisión será de cinco (5) días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente del que corresponde a la valorización.

8.2 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, el concepto, trámite y pago de las Valorizaciones y metrados, así como de sus discrepancias se efectuará en concordancia con los Arts. 153º y 154º del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM.

NOVENA : CUADERNO DE OBRA

9. 1 El Cuaderno de Obra, será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el Art. 150º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

9.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos 151º y 152º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado citado.

DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS

10.1 Sólo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamente con la Resolución de la máxima autoridad administrativa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y en los casos en que su valor, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, no superen el Diez por ciento (10%) del monto del Contrato Principal Reajustado.

10.2 Los Trabajos Adicionales que superen el 10% del monto total del Contrato Original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo disponen los Artículos 159º y 160º del Reglamento, en concordancia con

la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2004.

10.3 El concepto, trámite y pago de los Trabajos Adicionales está normado en los “Lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de Obras Públicas", Directiva 0012-2000-CG/OATJ-PRO modificada por Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG, del 16.03.2001 y la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2004.

10.4 El presupuesto de cualquier Trabajo Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional, sólo se tendrá en cuenta los Gastos Generales Variables y la Utilidad.

DECIMO PRIMERA: SEGUROS

11.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recepcionado ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, debiendo EL CONTRATISTA verificar el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

Las pólizas estarán a disposición de ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décima Cuarta, Subcláusula 14.1 del presente Contrato.

11.2 EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros después de uscrito el Contrato:

a. Contra Todo riesgo de Construcción para los trabajos, materiales y almacenes, que conformen el contrato materia del seguro, hasta el valor total del mismo (incluido el I.G.V.) incluyéndose las coberturas de terremoto, temblor, tempestad, vientos, inundación desbordamiento y/o alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes, desprendimientos de roca o tierra, huelga, motín, conmoción civil, terrorismo, defectos de material, mano de obra, operaciones de prueba y período de mantenimiento post-ejecución.

b. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 10% del valor total del Contrato, para cubrir la Remoción de Escombros necesaria luego de ocurrir un siniestro, entendiéndose por escombros a las partes dañadas de los trabajos que sea necesario remover para llevar a cabo la reparación de los elementos dañados y los materiales ajenos a LA OBRA, tales como lodo, rocas, tierra o similares.

c. Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada.

d. Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del contrato, para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de EL CONTRATISTA.

e. Un importe adicional equivalente al 5% del valor total del contrato, para cubrir la responsabilidad civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados

f. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo 003-95-SA.

g. Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según el Decreto Legislativo 688-91.

h. Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones.

La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes.

DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1 Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaron no irrogarán gastos adicionales a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y no este debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Décima Cuarta, Subcláusula 14.3.

12.2 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el artículo 147º del Reglamento del Texto único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. Nº 013-2001-PCM.

Así mismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

12.3 Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

12.4 EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico - administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

12.5 EL CONTRATISTA dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días calendario y en caso que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

13.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la contestación de ésta, se efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 013-2001-PCM, con excepción del plazo ahí establecido.

13.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designan a su vez al tercero, este último presidirá el Tribunal Arbitral. Para ambos efectos el plazo de designación será de siete (07) días hábiles, contados a partir de la notificación con la solicitud de arbitraje o efectuada la designación de los árbitros por ambas partes, según corresponda.

13.4 Vencido el plazo referido en el numeral anterior y ante la rebeldía de las partes en cumplir con la designación o a falta de acuerdo entre los árbitros para la designación del tercero, la designación será realizada por el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO -CONSUCODE-. La decisión que emita el indicado consejo es inimpugnable.

13,5 En el plazo establecido en la subcláusula 13.3, los árbitros de común acuerdo establecerán las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje, pudiendo elegir las que correspondan a un Centro Arbitral, estableciendo las modificaciones que estimen pertinentes. A falta de acuerdo, se aplicará el Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE)aprobado por Resolución N° 242-2002-CONSUCODE/PRE del 03 de Octubre de 2002.

13.6 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

13.7 Las partes acuerdan que no es obligatorio adjuntar recibo de pago o comprobante de deposito de cualquier entidad bancaria, o fianza solidaria por la entidad a favor de la parte vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial.

DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto contractual, o del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los Artículos 122º y 123º del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 013-2001PCM; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.05 x Monto del ContratoPenalidad diaria = ------------------ - --- - ------ - ---------

F x Plazo en días

Donde: F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

14.2 Si El CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.Si se repitiera por segunda vez esta situación, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

14.3 Los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, darán lugar a una penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del contrato, que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

DECIMO QUINTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causases y siguiendo el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 1611 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 013-2001-PCM.

DECIMO SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

16.1 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL CONTRATISTA-.

16.1.1 lncumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia.

16.1.2 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos.16.1.3 No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal

continuación de los trabajos.

16.2 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución de¡ presente Contrato por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

16.3 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a

cualesquiera de las partes continuar con sus obligaciones contraídas. En este caso la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO efectuará el pago de los trabajos realmente ejecutados por EL CONTRATISTA, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosela las garantías después de la Liquidación del Contrato, la misma que se practicará en un plazo no mayor de quince (15) días desde la fecha en que EL CONTRATISTA presenta la liquidación de su Contrato.

16.4 En caso que EL CONTRATISTA solicite la Resolución del Contrato, La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

16.5 El proceso de resolución se sujetará al Art. 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, anteriormente mencionado, con sus modificatorias.

16.6 Así mismo, la Resolución del Contrato, se sujetará al procedimiento previsto en las Bases de Licitación y las normas correspondientes.

DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Art. 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, y sus modificatorias.

DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo estipulado en el Art. 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado citado, y sus modificatorias.

DECIMO NOVENA.- DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

19.1 Para que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo estipulado en las Bases y:

19.1.1 Que presente el Acta de Recepción sin Observaciones.19.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-

Ejecución.19.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes

por reclamos laborales.19.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan

de Acción a seguir para su implementación.

19.2 La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40º del Texto único Ordenado TUO de la Ley Nº 26850, aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM y Art. 124 de su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

20.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

20.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

VIGESIMO PRIMERA: CONTROL DE CALIDAD

21.1 EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

21.2 EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

22.1 EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal no calificado de la zona.

22.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus sub contratistas.

VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA

Queda establecido que si en el curso de los Siete (07) años siguientes a su Recepción, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO aceptó LA OBRA o devolvió las garantías, de conformidad con el Articulo 51º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM.

VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

24.1 EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

24.2 En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, antes, durante el proceso de ejecución o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

VIGESIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL

27.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin reservas.

27.2 El orden de prelación de documentos es el siguiente:1. Contrato de Obra.

2. Bases Integradas (Bases, Absolución de Consultas, Observaciones y Términos de Referencia).

3. Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas.

27.3 La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento.

VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR

28.1 Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos naturales, terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO,

y a la imposibilidad de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO de seguir financiando los trabajos.

28.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o tuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contrarias, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

28.2.1 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón del caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

28.2.3 Si, la paralización de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor subsistiera por un período de sesenta (60) días calendario, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

28.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la información relacionada con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días calendario.

VIGÉSIMO NOVENA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL

29.1 El presente Contrato está sujeto a las Leyes Peruanas.29.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO y EL CONTRATISTA ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

29.3 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la Sede de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO que realizó el proceso de selección; en caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones o comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

TRIGÉSIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIGÉSIMO PRIMERA: ESCRITURA PUBLICA

31.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA.

31.2 Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo N° 1 Testimonio de Constitución y Poder del Representante LegalAnexo N° 2 Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por

CONSUCODEAnexo N° 3 Bases Integradas de la Licitación, Expediente Técnico y Estudios de

Ingeniería, Memoria General del Estudio y láminas de planos incluyendo índice, firmados por el Contratista.

Anexo N° 4 Calendario de Avance Valorizado.Anexo N° 5 Calendario PERT-CPM y Diagrama de BarrasAnexo N° 6 Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de

Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de Equipo.

Anexo N° 7 Calendario de Utilización del Adelanto Directo.Anexo N° 8 Propuesta Técnica y Económica del ContratistaAnexo N° 9 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.Anexo N° 10 Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado,

expedida por el CONSUCODE

Suscriben en dos ejemplares, el presente Contrato.

En la Ciudad de ……………, el……. de ……………. 2004

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL CONTRATISTA DE HUANCAYO

FORMATOS

FORMATO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Lima, ___ de ______ de 2004

SeñoresComité Especial de la LPN Nº………………Huancayo

Referencia : PLPN Nº………………………….

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con las Bases de la Licitación de referencia, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto de la presente licitación pública y, en caso que nos sea aceptada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de la presente comunicación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en ésta propuesta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la información general y demás contenidos en los documentos de Licitación y que aceptamos los requisitos y términos en ellos contenidos.

Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado nota de sus características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar a satisfacción de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO las garantías requeridas en las bases.

Atentamente,

Nombre del Postor____________________________________________________Representante Legal___________________________________________________DNI/CE _____________________________________________________________Dirección Postal_______________________________________________________Dirección Electrónica____________________________________________________

___________________________________(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 2DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

El representante legal del Postor ......................................, con DNI Nº ……….. que suscribe el presente documento, declara bajo Juramento que los datos de identificación del Postor son los que se precisan a continuación:

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ...................................................................................................(Debe ser conforme a la Escritura de Constitución)

2. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

3. Establecida el …………….. (indicar fecha)En Ciudad: ………………… (indicar ciudad)

4. Domicilio legal

5. Nº de Inscripción en los Registros PúblicosPartida Electrónica Nº …………….. ó ficha registral Nº ………………….

6. REPRESENTANTE LEGAL ............................................, inscrito en el Registro de Mandatos con el Nº .................... y DNI/CE Nº ……………….

7. TELEFONO

8. FAX

9. Dirección electrónica

------------------------------------------------------(Nombre y Firma del Representante Legal)

Nota: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de presentar este formato

FORMATO Nº 3PROMESA DE CONSORCIO

Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar un Consorcio, para participar en la Licitación Pública __________________ cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:

Empresa Participación Obligaciones (Ref.: Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el

nombre), identificado con DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es: Dirección postal ___________________________________________ Dirección electrónica ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2004.

____________________________________________(Nombre y firma del Representante Legalde cada uno de los integrantes)

______________________________________________(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, manteniendo mínimo el contenido indicado.

FORMATO Nº 4

DECLARACION JURADA DEL POSTOR(Referencia: Artículo 56º del Reglamento)

El postor que suscribe declara bajo juramento que:

a) No tiene impedimento para ser postor conforme al artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección.

c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del Proceso.

d) Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Simplificación Administrativa, Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Lima,

------------------------------------------------(Nombre y firma Representante Legal)

NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio presentarán este formato.

FORMATO Nº 5

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Yo ____________________________________, Representante Legal del Postor ____________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad señalado en el Reglamento del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya seadirecta o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la Libre Competencia.

Atentamente,

Lima,

______________________________________________(Nombre y firma del Representante Legal )

FORMATO Nº 6

PLAZO DE EJECUCION

Lima,

SeñoresComité Especial de la LPN Nº………..Municipalidad Provincial de HuancayoHUNACAYO

REFERENCIA: LPN Nº …………….

Con relación a la Licitación Pública Nacional, presentamos a ustedes nuestra propuesta referida al plazo de ejecución de la obra de acuerdo a lo siguiente:

Obra

CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS

Plazo de Ejecución de la Obra: …………….. (…) días calendario.

Atentamente,

------------------------------------------------------ (Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 8

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES ASIGNADOS AL PROYECTO

El que suscribe, se compromete a formar parte del personal profesional asignado a la obra a la que postula el Postor…………………, en el caso que éste obtenga la Buena Pró de la LPN Nº …………, correspondiente a las obras de CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecidos.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

Cargo dentro del proyecto: …………………………………………….

Profesión: ……………………………………………………………......

Nº de Colegiatura: …………………………………………: ..............

Validez del presente compromiso: 90 días a partir de la fecha.

Lugar y fecha: ………………………………………………

--------------------- -----------------------------------------------------Nombre y Firma Legalizada del Profesional

------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR Nombre del Representante Legal Sello

ANEXO AL FORMATO Nº 8

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL

El postor adjuntará el C.V. de cada Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridas, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

NOMBRE: ………………………… PROFESIÓN: …………………………..

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO: ……………………………………..

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOSNº DE

ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes – año)

COLEGIATURA

Nº Fecha

2. EXPERIENCIA

Nº DE ORDEN OBRA RAZON SOCIAL

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO INICIA/TERMINA

(mes – año) DURACIÓN(meses)

FIRMA DEL PROFESIONAL……………….

…………………………………………………..-(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 9

COMPROMISO DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA TRABAJADORES RESIDENTES EN LA LOCALIDAD, PROVINCIA O PROVINCIAS COLINDANTES AL

LUGAR DE LA OBRA

Lima,

SeñoresComité Especial de la LPN Nº………..Municipalidad Provincial de HuancayoHUNACAYO

REFERENCIA: LPN Nº …………….

Por la presente asumimos el compromiso de contratar personal de la zona un mínimo del 50% del personal para la Ejecución de Obra materia de la presente Licitación, según nuestro Programa de Generación de Empleo Adjunto.

Atentamente,

------------------------------------------------------ (Nombre y firma del Representante Legal)

Nota: Anexar Programa de Generación de Empleo

FORMATO Nº 11

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lima, de ________ de 2004

SeñoresComité Especial LPN-------------------

ATT. : PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIALLIMA - PERÚ

REFERENCIA: LPN Nº……………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de haber examinado los Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra Propuesta Económica para ejecutar la obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS, objeto de la Licitación LPN Nº ……………………, convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.

El monto de nuestra Propuesta Económica es de ……………………… nuevos soles (S/: ……….), incluido IGV.

La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO tiene derecho a invalidar nuestra participación.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el Segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Atentamente,

-------------------------------------------------NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO Nº 12

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION Y ACCESOS

Precios vigentes al: ------------------------------------------

Partida Descripción Unidad Metrado(1)

CostoUnitario(2)

Parcial(1) * (2)

Sub-Total

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Costo Directo:………………………………………………..Gastos Generales Fijos (---- % CD): ………………………Gastos Generales Variables (----- %CD): …………………Utilidad (---- %CD): ………………………………………….Sub-Total: …………………………………………………….I.G.V. (19% ST): …………………………………………….

TOTAL DEL PRESUPUESTO…………………………. Nuevos Soles (S/. …………)

FORMATO Nº 13

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE:

Consulta Nº ……..

Referencia (s) de las BasesSección:Numeral:Página:

Consulta:

PROPONENTE:

Consulta Nº……

Referencia (s) de las BasesSección:Numeral:Página:

Consulta:

Nota: Este formulario será llenado en Arial 11FORMATO Nº 14

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL POSTOR

DOCUMENTOS DE LICITACION:

Documento ObservaciónBases y Modelo de ContratoExpediente TécnicoAbsolución de consultasIntegración de las Bases(Detalllar todos los documentos emitidos relacionados a la Licitación)

Por la presente declaro que hemos recibido la documentación referida en esta relación y que tenemos pleno conocimiento y sobre la cual hemos elaborado nuestra propuesta técnica y económica.

Postor……………………………(indicar nombre del postor)

Luga y Fecha……………………

(A ser presentado por el Postor Ganador de la Buena Pro)

CUADRO Nº 01

RELACION DE EQUIPO MINIMO

Nº TIPO Y CARACTERISTICA DEL EQUIPO

CANT.

TIPO DE TENENCIA

PROPIO LEASING ALQUILER COMPRA1 Barredora mecánica 10/20 HP 12 Bomba hidráulica de tensado 13 Camión cisterna agua 4x2 1,500 gal. 14 Camión imprimador 6x2 1800 gal

178/2101

5 Camión volquete 6x4 330HP 10 m3 16 Cargador frontal s/ll 160-195 HP 3.5 YD3

o similar1

7 Chancadora primaria 20” x 36” 46-70 T/H 75 HP

1

8 Chancadora secundaria 36 S 46/70 TH Cónica

1

9 Compresora neumática 76 HP/125-175 PCM

1

10 Compresora neumática 87 HP/250-330 PCM

1

11 Electrobomba de 4” 112 Faja transportadora 18” x 50” ME 3 Kw

150 T/H1

13 Gato hidráulico de tensado 114 Grupo electrógeno 150 Kw 115 Grupo electrógeno 250 Kw 116 Grupo electrógeno 50 Kw 117 Grúa hidráulica 18 Ton. 118 Grúa hidráulica 35 Ton. 119 Martillo neumático 25/29 Kg incluye

accesorios2

20 Martillo D-30 121 Mezcladora de concreto tambor (eje

horizontal) 11 P3 18 HP4

22 Motoniveladora 125 HP 12G o similar 123 Pavimentadora s/orugas, 69 HP –10’ 124 Planta de asfalto en frio 30/60 T/H 125 Retroexcavadora s/ll 80-100 HP 0.5/1.3

YD31

26 Rodillo neumático autopropulsado 81/100 HP 5.5/20 T

1

27 Rodillo tandem estat. 58-70 HP, 8-10T 128 Rodillo vibratorio liso autopropulsado

70/100 HP 7-9T1

29 Rodillo vibratorio liso autopropulsado 135 HP 10-12T

1

30 Secador de áridos 30/64 T/H 50HP 1

31 Tractor de tiro 80 HO/MF 290 132 Tractor s/orugas 140-160 HP CAT D6D o

similar1

33 Tractor s/orugas 190-240 HP CAT D6D o similar

1

34 Tractor s/orugas 270-295 HP CAT D6D o similar

1

35 Vibrador de concreto 4HP 18 PL (2.4”) 636 Zaranda vibratoria 4” x6” x 14” 1

Lugar y fecha……………………………….

------------------------------------------------------ (Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 7

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

POSTOR:______________________________________________________________________________________

CertificadoCliente

Descripción Cliente Fecha Consorcio % participación

Inicio Término

Nota: Anexar documentación sustentatoria

------------------------------------------------------(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO AL FORMATO Nº 9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYOLPN Nº

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

CONSTRUCCION PUENTE DANIEL ALCIDES CARRION

ACTIVIDADEMPLEOS GENERADOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes ..nCalificados No Calificados Calificados No Calificados Calificados No Calificados Calificados No Calificados

Nombre del Postor……………………………………….. Fecha:…………………………………Nombre y firma del Representante Legal

FORMATO Nº 10

RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

TIPO Y CARACTERISTICA DEL EQUIPO

CANT. TIPO DE TENENCIA ANTIGÜEDAD UBICACION DISPONI-BILIDADPROPIO LEASING ALQUILER COMPRA CON

OVERHAULHasta 20

años

SINOVERHAUL

Hasta 10 años

Nota: Ver relación de Equipo Mínimo del Cuadro Nº 01

-------------------------------------------------------(Nombre y firma del Representante Legal)