Bases

5/14/2018 Bases - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bases-55a931861010b 1/42

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRILAMPA - PUNO

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION MENOR CUANTIANº 001-2012-MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 –

2012 –MDO/CEPRIMERA CONVOCATORIA

CONSULTORIA DE OBRA

OCUVIRI, MARZO DE 2012

CONTRATACIÓN DE CONSULTURIASUPERVISION DE OBRA: “AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN EL PUEBLO DE OCUVIRI,

DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA”



2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DENULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN

LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)



3

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, enadelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y susmodificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

− Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.−

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso alempleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatoriasy conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria yhasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de susintegrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberáacreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en elRNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.



4

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres yapellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC,domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección decorreo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a loprevisto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACEprevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendoresponsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso através del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo detres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, deconformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y alos correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, deconformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, enla fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción desolicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad,dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio através del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas(300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no seanacogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere

que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones delEstado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procesode selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes delvencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitarla elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladaspor los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial escontraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de lanormativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexasque tengan relación con el proceso de selección.



5

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento através del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable yserá contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre lasobservaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso deselección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se hanpresentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas porautoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Estarestricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procesopor deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como

consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas porel Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular dela Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlasen el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podráefectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público

juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida enfolletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idiomaoriginal. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente

empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representantelegal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO,deberá incluirse lo siguiente:

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA



6

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles1, incluidos todos los tributos, seguros,transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conformea la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postoresque gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional deninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta2

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación

obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en laspresentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seránadmitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores deevaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme alos criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoriapresentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos,serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento(90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada,en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntajeinversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

1 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

2 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem

corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica unadeclaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.



7

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.11.3 Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%)sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilioen la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en lasprovincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El

domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayanpresentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica delas presentes Bases.

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO,deberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los

postores que deseen hacerlo.



8

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

No obstante lo precedido, el otorgamiento de la buena pro será publicado en el SEACE.”

En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADOdeberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas

técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.”

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sinque los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Prose producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberquedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON ELESTADO



9

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente dehaber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producidotal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expediciónde la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.



10

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso deselección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos porel Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podránimpugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en losprocesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances detratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia decontratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.



11

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de laBuena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes alconsentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazoestablecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir elcontrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador nose presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en elartículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamenteo por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona

jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en elartículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador dela Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, losiguiente:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento dela liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tienevigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dichavigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pagocorrespondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias,irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida poruna empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que esténconsideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría queperiódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos degarantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.



12

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar estánobligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas porlos postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupóel segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcióndel contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2)meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Estagarantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales comomantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional poreste concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestacionesobjeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas deconformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165ºdel Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con elobjeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del montodel contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidadesse calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS

“Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases.En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado”.

3.8 PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de losservicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectivaprestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la

realización del servicio.



13

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados encumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que elcontratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite laexistencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formasde acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos acuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará deacuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en laoportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable dedar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que noexcederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de interesesconforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad enque el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordeney apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios quese generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de laresponsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informeso similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADOLos contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuestay en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente,en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lodispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio noexonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en elCódigo Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo deresponsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazomáximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación,conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Basesse regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposicioneslegales vigentes.



14

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a lasinstrucciones indicadas)



15

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Nombre: Municipalidad Distrital de OcuviriRUC N° 20146326031.

1.2 DOMICILIO LEGALPlaza Simón Bolívar S/N. Distrito de Ocuviri, Provincia de Lampa, Región Puno.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de Consultaría deSupervisión para la Obra ”Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales en el Pueblo de Ocuviri, Distrito de Ocuviri

Provincia de Lampa - Puno” . 1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 68,400.00 (Sesentaiocho mil cuatrocientos con00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto queincida en el costo total del servicio. El valor referencial a sido calculado al mes de enerodel 2012

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 003-2012-MDO/A de fecha 20 de Enero del 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Directamente Recaudados yRecursos de Fondo de Contravalor Perú - Japón

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de suma alzada , de acuerdo con lo establecido enel expediente de contratación respectivo.

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl requerimiento está definido en los Términos de Referencia que forman parte de lapresente Sección en el Capítulo III.

1.9 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOLos servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 10 meses.

1.10 BASE LEGAL2 Ley Nº 29626, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.3 Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley.4 Decreto Supremo N°184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.5 Decreto Supremo N°021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.6 Decreto Supremo N°140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.7 Directivas de OSCE8 Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011.

9 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.10 Código Civil.



16

11 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.12 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso alempleo decente, Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias yconexas, de ser el caso.



17

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3

ETAPAS FECHA DEINICIO

FECHA FIN

CONVOCATORIA 19/03/2012 19/03/2012REGISTRO DE PARTICIPANTES 20/03/2012 27/03/2012 MESA DE PARTES OCUVIRI DE

08:00 – 16:00

FORMUNLACION DE CONSULTOAS Y/UOBSERVACIONES A LAS BASES

20/03/2012 21/03/2012 MESA DE PARTES OCUVIRIDE 08:00 – 16:00

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U

OBSERVACIONES A LAS BASES22/03/2012 22/03/2012 SEACE

INTEGRACION DE LAS BASES 26/03/2012 26/03/2012 SEACE

PRESENTACION DE PROPUESTAS 29/03/2012 29/03/2012 AUDITORIUM OCUVIRI 10:00

AM

CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 29/03/2012 29/03/2012 COMITÉ ESPECIAL

OTORGAMIENTOP DE LA BUENA PRO 29/03/2012 29/03/2012 16:00

COMITÉ ESPECIAL SEACE

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de los participantes se realizará previo pago de S/. 25.00 en la oficina de secretaria dela Municipalidad Distrital de Ocuviri, Distrito de Ocuviri, Provincia de Lampa, Región Puno, en la fechaseñalada en el cronograma, en el horario de 8:00 horas a 16:00 horas.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargocorrespondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de lapersona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito enPlaza de Armas S/N de la Localidad de Ocuviri, en las fechas señaladas en el

cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas4, debiendo estar dirigidas alPresidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº001-2012-MDO/CE. DERIVADA DE LA ADS N° 001-2012-MDO/CE.

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en elcronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primaráel cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

4 Las Entidades de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán lasconsultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas,

de conformidad con la normativa vigente, de modo que se fomente la mayor participación de postores, enconcordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.



18

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas alComité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 001-2012-MDO/CE. DERIVADA DE LA ADS N° 001-2012-MDO/CE.

Conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y 02 copias5

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 6 la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacionalde Proveedores, en el Registro de consultor de obra.

b. Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno delos consorciados.

5 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número decopias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité

Especial. La propuesta económica sólo se presentará en original.6 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN Att.: Comité Especial

AMC N° 001 – 2012- MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 –2012 – MDO/CEObjeto del proceso: …………. SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN Att.: Comité Especial

AMC N° 001 – 2012- MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 –2012 – MDO/CEObjeto del proceso: ………

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR



19

c. Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de losRequerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección7 (Anexo Nº 02)

d. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado. (Anexo Nº 03)En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvoque sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, elrepresentante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (AnexoNº 04)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, sepresumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto deconvocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos

exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado paraactuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso deselección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f. Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. (Anexo Nº 05)

MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña

Empresa – REMYPE.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas condiscapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripciónen el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c) Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:− Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad” y “Experiencia en la

especialidad” deberá requerirse: Contratos con su respectiva conformidad por laprestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación seacredite documental y fehacientemente.

− Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Constancias o certificados.

7 La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimientode los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con lapresentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, elFormato Nº 2 incluido en la presente sección), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario paraacreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en

observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitarioestablecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.



20

− Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberárequerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados paraacreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin quese haya incurrido en penalidades.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos,tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, ocualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura ocorrección, caso contrario se considerará como no presentada. (Anexo Nº 07).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberánser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más

de dos decimales.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

b) Garantía de seriedad de ofertaDe acuerdo a lo establecido en el Artículo 157º del Reglamento, los postorespresentaran CARTA FIANZA como garantía de seriedad de oferta por el 1% delvalor referencial, que corresponde al 1% por el monto de S/. 684.00 (SeiscientosOchentaicuatro con 00/100 Nuevos Soles). Esta garantía se adjuntará en original a lapropuesta económica y tendrá una vigencia como mínimo de 2 meses, computadosdesde el día siguiente a la presentación de la propuesta, de acuerdo al Art. 157º delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 184-2008-EF). Las garantías

que acepta la Municipalidad Distrital de Ocuviri solo podrán ser efectuadas porempresas bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AdministradorasPrivadas de Pensiones del Perú.

2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

8 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.



21

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con elobjeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos9:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.f) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción delcontrato en el plazo máximo de 10 días hábiles . La citada documentación deberá ser presentada en la Mesade Partes de la Entidad, ubicada en la Plaza de Armas del distrito de Ocuviri

2.9 ADELANTOS10

No corresponde

2.10 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de diez (10) días calendariode otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de lascontraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con lasiguiente documentación:

- Recepción y conformidad del área usuaria- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del

servicio prestado.- Factura y/o Recibo por Honorarios profesionales.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSTÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SUPERVISOOR:

9 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

10 Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.



22

”Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de AguasResiduales en el Pueblo de Ocuviri, Provincia de Lampa - Puno” .

DATOS GENERALES:

PLIEGO : Municipalidad Distrital de OcuviriFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente RecaudadosUBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN : Departamento :Puno

Provincia :LampaDistrito :Ocuviri

1. ANTECEDENTES:La Municipalidad Distrital de Ocuviri, ejecuta el proyecto con financiamiento del ConvenioFondo General de Contravalor Perú-Japón y Municipalidad Distrital de Ocuviri.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO:Contratar los servicios profesionales de (01) un Supervisor, para la ejecución del proyecto:”Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de Aguas

Residuales en el Pueblo de Ocuviri, Provincia de Lampa - Puno” .

3. BENEFICIARIOS

La población directamente beneficiada corresponde a la Localidad de Ocuviri.

4. PERFIL DEL EQUIPO TECNICO:

La Consultoría involucra que el postor debe contar con los siguientes profesionales:

SUPERVISOR DE OBRA

- Ingeniero Civil, con experiencia no menor a 5 años como colegiado

- Con estudios de maestría en obras de saneamiento y/o transportes y/ogeotecnia y/o construcciones (presentar copia de certificado o constancia)

- Con capacitación en obras públicas acreditado por el OSCE (presentar copiade certificado o constancia)

- Con por lo menos dos cursos en la Escuela Nacional de Control de laContraloría General de la República (presentar copia de certificado oconstancia)

- Con capacitación en Supervisión de Obras (presentar copia de certificado oconstancia)

- Con capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado Vigente (presentarcopia de certificado o constancia)

- Con licencia de conducir (presentar copia de licencia)- Inspector Técnico de Seguridad en Defensa Civil acreditado por INDECI

(presentar copia de carnet y/o resolución)

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

- Ingeniero Industrial con experiencia no menor a 5 años como colegiado(presentar copia de diploma de colegiatura)

- Con especialidad en Ingeniería Civil

5. ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES.

Los informes serán presentados a la supervisión a más tardar el último día del mes con lavalorización correspondiente. El informe final será acompañado con la pre liquidación delproyecto.

6. SANCIONES POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO



23

Se aplicara las penalidades de acuerdo al Art. 166 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.o Se aplicara una sanción económica equivalente al 0.2% del monto contratado por día

de atraso en la presentación del informe mensual.o Se resolverá su contrato si no cumple con sus funciones o se falte injustificadamente,

por más del tiempo a contemplarse en el contrato a suscribir.

7. CALENDARIO DE PAGOS.-

Sera abonado mensualmente la suma de S/. 4,500.00 incluidos los impuestos de ley, previa

conformidad de la Unidad de Infraestructura, el profesional será requerido con coeficiente de

0.7, siendo el monto ofertado por coeficiente 1.00

8. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrará los servicios necesarios para la Supervisión de la Obra que se encuentra

ubicada en el distrito de Ocuviri, Provincia de Lampa, Región Puno.

La ejecución del Servicio se realizará en un plazo de diez (10 meses) desde el inicio de obra hastala culminación, con coeficiente 0.7.Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la revisión, supervisión, inspección, controltécnico y económico de las actividades a ejecutarse.

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivoslegales vigentes.

9. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR ELSUPERVISOR

El Supervisor deberá presentar a la Municipalidad la siguiente documentación, como resultadode la prestación del servicio:

10.1 Informe InicialSerá presentado dentro de los 15 días calendario de iniciado el Servicio.Revisión y verificación del Expediente Técnico, formulando las conclusiones yrecomendaciones, precisando de ser necesaria las modificaciones correspondientes.

10.2 Informes mensualesSerán presentadas cada 30 días (01 vez al mes) en los que se adjuntará como mínimo lasiguiente documentación:

a. Toda la información básica concerniente a la obra: Resolución de aprobación delexpediente técnico, Convenio de financiamiento y adendas, acta de entrega delterreno, fecha de inicio de obra, plazo de ejecución de obra, fecha de vencimientodel plazo contractual, montos desembolsados por la Institución que cofinanciará laobra, Presupuesto total de la obra, pagos etc.

b. Programación y Cronograma valorizado de ejecución de obra.c. Metrados de las partidas ejecutadas en el periodo, Valorización de avance de obra y

resumen de las valorizaciones mensuales.d. Fotografías, donde se pueda evidenciar el proceso constructivo del periodo, con la

presencia del supervisor.e. Fotocopias claras y legibles del cuaderno de obra correspondiente al período.f. Fotocopia de los ensayos y certificados de calidad, realizados en el periodo,

adjuntar informe de la interpretación y conformidad de los resultados.



24

g. Informe sobre las Actividades desarrolladas en el periodo, memoria explicativa delos avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso quelos hubiere, proponiendo soluciones para su corrección, comentarios yrecomendaciones e informe de recuperación de retrasos.

h. Actividades de Conservación ambiental realizadas durante el mes, si lo estipula elexpediente técnico.

i. Programa de sus actividades para el mes siguiente.

10.3. Informes EspecialesSerán presentados dentro del plazo de tres días hábiles.

a) Informes solicitados por la Municipalidad. En este caso podrá solicitarse una ampliacióndel plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo mayor.

b) Informe de oficio sin que lo pida la Municipalidad cuando se trata de asuntos querequieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un ExpedienteAdministrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomadoy que serán cursadas en el más breve plazo.

c) Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales.

10.3 Informe FinalSerá presentado dentro de los 15 días calendarios siguientes a la Recepción de Obra y debecontener como mínimo lo siguiente:a) Información general de la obra.b) Valorización final de obra.c) Revisión y conformidad de los Metrados y Planos "Post Construcción" presentados por

el Ejecutor.d) Recomendaciones para la conservación de la Obra.e) Fotografías en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la

finalización de la obra.10. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible conrelación al Proyecto.

11. FACULTADES DEL SUPERVISORa) Hacer cumplir que la Obra se ejecute en concordancia con el expediente técnico

aprobado por la Entidad Estatal, Términos de Referencia, Convenio de financiamiento,así como toda la reglamentación vigente.

b) Si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poneren peligro la vida de personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar uocasionar interrupciones en la obra en ejecución, el Supervisor, por excepción, podrádisponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendodar cuenta a la Municipalidad en el más breve plazo.

12. CONDICIONES GENERALESa) El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad

para la verificación del Avance de la Obra bajo su supervisión y proporcionará lainformación que sea requerida.

b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de carácterreservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito dela Municipalidad.

c) El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a la Municipalidad todo el acerbodocumental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la pre liquidaciónFinal y Cuadernos de Obra.

13. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO



25

a) El vínculo entre la Municipalidad y el SUPERVISOR, se regirá por lo dispuesto según lascláusulas del Contrato a suscribirse.



26

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejoroferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta cinco (1) vez el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.

Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios de consultoría (supervisiones, estudios de pre inversión o elaboración de expedientes técnicos).

Mayor a 1 Vez el valor referencial: 05 puntos Mayor a 0.5 Veces hasta 1 Vez el valor referencial: 03 puntos Mayor a 0.1 Veces hasta 0.5 Veces el valor referencial: 01 puntos

Presentar copia de contratos con su respectiva conformidad de obra y/ocomprobantes de pago

20 puntos 11

B. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (0.5) veces el valor referencial de

la contratación o ítem materia de convocatoria.

Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios iguales o similares a supervisión de obras de agua potable y/o alcantarillado.

Mayor a 0.5 Veces el valor referencial: 05 puntos Mayor a 0.25 Veces hasta 0.5 Veces el valor referencial: 03 puntos Mayor a 0.1 Veces hasta 0.25 Veces el valor referencial: 01 puntos

Presentar copia de contratos con su respectiva conformidad de servicio y/ocomprobantes de pago NOTA: El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve

para acreditar la experiencia en la actividad.

C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor” 12 10 puntos

Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

11 El puntaje total del factor “Experiencia del postor” deberá incluir la puntuación asignada a los factores “Experiencia enla actividad”, “Experiencia en la especialidad” y “Cumplimiento del servicio”, cuando este último se haya

incorporado como factor de evaluación.12 El presente factor de evaluación es opcional, será facultad del Comité Especial determinar si lo regulará en las Bases.



27

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor PF = Puntaje máximo del Factor NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la

prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.NOTA: 1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se

presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento Nº 100-2010/DTN.

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para laprestación del servicio”

Deberá evaluarse en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutarán en el contrato), y las calificaciones del personal. Para tal efecto, debe tener en consideración que los factores deben ser proporcionales con el objeto de la convocatoria.

1.1. SUPERVISOR DE OBRA: 25 PUNTOS1.1.1. Experiencia Profesional.- Se calificará de acuerdo a la experiencia

del profesional como ingeniero colegiado (pudiéndose acreditar con la presentación de copia simple del diploma de colegiatura) de acuerdo al siguiente detalle: De más de 9 años de colegiado 15 Ptos.De más de 7 a 9 años de colegiado 10 Ptos.De más de 5 a 7 años de colegiado 05 Ptos.

1.1.2. Experiencia en la Especialidad.- Se calificará de acuerdo a la experiencia del profesional en supervisión de obras públicas en general: Mayor a 5 Supervisiones de obra: 10 puntos

Mayor a 3 Veces hasta 5 Supervisiones de obra: 07 puntos Mayor a 1 Veces hasta 3 Supervisiones de obra: 04 puntos (pudiéndose acreditar con la presentación de copia simple de contratos, certificados y/o constancias que demuestren fehacientemente la realización de dichos trabajos)

1.2. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD: 10 PUNTOS1.2.1. Experiencia Profesional.- Se calificará de acuerdo a la experiencia

del profesional como ingeniero colegiado (pudiéndose acreditar con la presentación de copia simple del diploma de colegiatura) de acuerdo al siguiente detalle: De más de 9 años de colegiado 10 Ptos.De más de 5 a 9 años de colegiado 05 Ptos.

35 puntos



28

E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”

Las Bases deberán precisar aquellos aspectos que serán considerados como mejoras.

Serán considerados como mejoras:

Presenta Plan de Trabajo con Programación secuencial de todas las actividades,de acuerdo a los términos de referencias 20 puntos No presenta Plan de Trabajo 00 puntos

20 puntos

F. Factor “Objeto de la convocatoria”

Se calificará, entre otros, la presentación del plan de trabajo, metodología,equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.Se calificará los siguientes factores:

d.1) Equipamiento 25 Puntos

Se acreditará con tarjeta de propiedad o factura/boleta del equipo; ya sea anombre de la empresa, representante legal o del personal propuesto.01 Movilidad Propia – camioneta Pick Up de fabricación no mayor a cuatroaños (4x4) 15 Puntos01 Equipo de cómputo 10 Puntos

25 puntos

PUNTAJE TOTAL 100PUNTOS

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁOBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.



29

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de unaparte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en…………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro dePersonas Jurídicas de (Ciudad) , debidamente representado por su Representante Legal,……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en laFicha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad) , a quien enadelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN MENOR CUANTIA N° 001 – 2012 – MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001- 2012-MDO/CE………………………………. para la contratación de servicio de ………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyosdetalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentosintegrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluidoIGV (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello quesea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO13 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentacióncorrespondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de laprestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estosrecibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a loestablecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debióefectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..………hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas) .

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resultepertinente a efectos de generar el pago.



30

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía) . Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del montototal del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., através de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta elcumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 8: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que

estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría queperiódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de laliquidación final.14

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fielcumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original,conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dichomonto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de formaprorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la

suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de larecepción de la prestación.



31

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente elsentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función ala complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10)días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con lasubsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades quecorrespondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con lascaracterísticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción,debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades quecorrespondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEl contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadasdel presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en casode incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho areclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES15 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, laENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por unmonto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el

caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, delpago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de laejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debióejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a laprestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, incisoc), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA

15 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.



32

ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTASin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniariasaplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas nide las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de losequipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmoapropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulteaplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normasconcordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDADLa recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DEOBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, quehaya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación,esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión porla vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica,de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley deContrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado deconformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sinperjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniariasque pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligacionespactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS16

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en sudefecto, en el artículo 52º de la Ley.

16 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte

necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podríaindicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.



33

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria delpresente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al

…………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”



34

FORMATOS Y ANEXOS



35

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha) …………………………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL AMC Nº 001 – 2012 – MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 – 2012 – MDO/CEPresente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUCNº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del

representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos elagrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la AMC N° 001 – 2012 – MDO/CE DEDERIVADA de ADS N° 001 – 2012 – MDO/CE,a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado)

identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 17

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

17

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste noconcurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en elartículo 65º del Reglamento.



36

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL AMC Nº 001 – 2012 – MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 – 2012 – MDO/CEPresente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................),identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que lasiguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

(Fecha) …………………………………..

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.



37

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELSERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL AMC Nº 001 – 2012 – MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 – 2012 – MDO/CE

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificadocon DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado losdocumentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………yconocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichosdocumentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indicanen el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal


(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el

contenido del Sobre Técnico.



38

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….),identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en..........................................; que se presenta como postor del AMC Nº 001 – 2012 –MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 – 2012 – MDO/CE, para la CONSULTORÍA DE LAOBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con elEstado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento paraefectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha) …………………………………..





39

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante ellapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la AMC Nº

001 – 2012 – MDO/CE DERIVADA DE ADS N° 001 – 2012 – MDO/CE,Responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan delcitado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado conD.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos departicipar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratacióncorrespondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común

en.........................................OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación

(Fecha) …………………………………..

………………………………………….. …..………………………………….Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2



40

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,

Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mirepresentada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso) :

PLAZO OFERTADO: ………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).

(Fecha) …………………………………..





41

ANEXO Nº 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)


Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el montoreferencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuestaeconómica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL(Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,

y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otroconcepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio acontratar.

(Fecha) …………………………………..

-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa



42

FORMATO Nº 218

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO



18 De corresponder.

Bases

Documents

Transcript of Bases