AVISO DE CONVOCATORIA - SEACEzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/002392/... · Web...

1

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANÓNIMA

LICITACION PÚBLICA Nº 0006-2012-EU

BASES INTEGRADAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0006-2012-EUPrimera Convocatoria

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio

de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI)

– SET Pucallpa (SEPU)”

AGOSTO - 2012

___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

2



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I


3



ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.− Comunicado Nº 003-2012-OSCE/PRE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


http://www.rnp.gob.pe/

4



Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.


5



MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica


6



complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 02). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 02).

1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que


7



contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta.

1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.13.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de


8



propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.13.3 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.13.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.


9



Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.15 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.16 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.


10



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


11



CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento;

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO


12



En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


13



3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 SUPERVISOR DE OBRA

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.


14



Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.10 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS

3.12.1ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.12.2ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e

insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación


15



e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

El plazo máximo de garantía y responsabilidad del ejecutor de la presente obra es de Ocho (08) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.


16



SECCIÓN ESPECÍFICA


17



CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.RUC N° : 20232236273Teléfono : 061 59-6454 Anexos 115 o 111.

1.2 DOMICILIO LEGALAv. Circunvalación Nº 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento y Región de Ucayali.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 8’888,483.81 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 81/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2012.


18



Los límites máximos y mínimos del valor referencial total incluido el I.G.V. ascienden a:

Límite InferiorValor Referencial

Incluido I.G.V. S/.

Límite Superior

90 % del Valor Referencial con I.G.V. S/.

110% del Valor Referencial con I.G.V.

S/.

S/. 7’999,635.43(Siete Millones Novecientos

Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 43/100 Nuevos Soles)

S/. 8’888,483.81 (Ocho Millones Ochocientos

Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 81/100 Nuevos

Soles)

S/. 9’777,332.19 (Nueve Millones

Setecientos Setenta y Siete Mil Trescientos

Treinta y Dos con 19/100 Nuevos Soles)

Para propuestas de los postores que gozan de la exoneración del IGV, en aplicación de la Ley N° 27037, los límites máximos y mínimos serán los siguientes:

Límite Inferior Límite Superior

90 % del Valor Referencial Sin I.G.V. S/. 110% del Valor Referencial Sin I.G.V. S/.

S/. 6’779,352.06(Seis Millones Setecientos Setenta y

Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 06/100 Nuevos Soles)

S/. 8’285,874.74(Ocho Millones Doscientos Ochenta y

Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 74/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular.

El resumen de las partidas a precios unitarios del presupuesto es el siguiente:

S/. S/. S/. S/.

LT 60 KV SEPI-SEPU AMPLIACION SEPI AMPLIACION SEPU TOTAL

1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES 3,218,256.99 683,341.43 724,788.60 4,626,387.02 1.2 OBRAS CIVILES 416,620.23 174,851.46 185,115.97 776,587.66 1.3 MONTAJE ELECTROMECANICO 535,647.90 104,053.85 100,837.63 740,539.38 1.4 TRANSPORTE (8.42% de 1.1) 270,977.24 57,537.35 61,027.20 389,541.79

A COSTO DIRECTO (S/.) 4,441,502.36 1,019,784.09 1,071,769.40 6,533,055.85

B GASTOS GENERALES (7.3%) 324,229.67 74,444.24 78,239.17 476,913.08

C UTILIDADES* (8%) 355,320.19 81,582.73 85,741.55 522,644.47

D SUB TOTAL (S/.) 5,121,052.22 1,175,811.06 1,235,750.12 7,532,613.40

E IMPUESTOS (18%) 921,789.40 211,645.99 222,435.02 1,355,870.41

F TOTAL GENERAL (S/.) 6,042,841.62 1,387,457.05 1,458,185.14 8,888,483.81

ITEM DESCRIPCION


19



Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento:

En el caso de procesos de selección que convoquen las Entidades en zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El valor referencial del proceso de selección es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que ofrece el mercado que realizó la Entidad.

2. El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.).

En los procesos de selección para la ejecución y consultoría de obras, la verificación respecto de que las propuestas económicas se encuentran dentro de los límites establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se efectuará sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

3. El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica teniendo en cuenta el valor referencial incluido el Impuesto General a las ventas (IGV).

En los procesos de selección para la ejecución y consultoría de obras, la verificación respecto de que las propuestas económicas se encuentran dentro de los límites establecidos en la Ley y el presente Reglamento, según corresponda, se efectuará sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial incluido el Impuesto General a las ventas (IGV).

El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

4. La evaluación económica de las propuestas se efectuará comparando los montos de las ofertas formuladas de acuerdo a lo previsto en los incisos 2) y 3) de la presente Disposición.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando/T-0433-2012 del 27/06/2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios – Electro Ucayali S.A.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.


20



1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALLa modalidad de ejecución contractual es Llave en Mano.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL

Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Acuerdo de Directorio Nº 011-2006/031-FONAFE, Directiva de Gestión y

Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. Decreto Supremo Nº 009-2005-EM, “Reglamento de Seguridad y Salud en

el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – RESESATAE - Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM.

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y Decreto Supremo Nº 029-94-EM, Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Directiva de Gestión y Procesos Presupuestario de las Empresas bajo el

ámbito del FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE

Normas de Procedimientos para la Elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución.

Normas de Electrificación Rural. Norma DGE "Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales

Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural". Norma DGE "Especificaciones Técnicas de Montaje de Líneas y Redes

Primarias para Electrificación Rural". Norma DGE "Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para

Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural". Norma DGE "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para

Electrificación Rural". Norma DGE "Especificaciones técnicas para los estudios de Geología y

Geotecnia para electroductos para Electrificación Rural". Normas internacionales IEC, ANSI-IEEE, VDE, REA y DIN. Normas INDECOPI. Reglamento Nacional de Edificaciones. Comunicado Nº 003-2012-OSCE/PRE. Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE Disposiciones Complementarias

para la participación de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en: Distritos : Calleria y YarinacochaProvincia : Coronel PortilloDepartamento : UcayaliRegión : Ucayali

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA


21



El plazo de ejecución de la obra es de Doscientos Cuarenta (240) días calendario.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN1

Convocatoria : 27/06/12. Registro de Participantes : Del 28/06/12 al

03/08/12.Lugar: Av. Circunvalación Nº 300 - Yarinacocha (Dpto. de Logística), desde las 07:30 horas hasta las 18:00 horas.

Formulación de Consultas : Del 28/06/12 al 05/07/12.

Absolución de Consultas : 12/07/12.

1 Cronograma actualizado por otorgar plazo para solicitar elevación de observaciones a las bases.


22



Formulación de Observaciones a las bases : Del 13/07/12 al 19/07/12.

Absolución de Observaciones a las bases : 26/07/12. Integración de Bases : 02/08/12. Presentación de Propuestas : 09/08/12.

En Acto Público: Auditorio de Electro Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalación Nº 300 – Yarinacocha a las 10:00 horas.

Calificación y Evaluación de Propuestas : 10/08/12 al 16/08/12.

Otorgamiento de la Buena Pro : 17/08/12.En Acto Público: Auditorio de Electro Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalación Nº 300 – Yarinacocha a las 10:00 horas.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en el Departamento de Logística, sito en la Av. Circunvalación N° 300 - Yarinacocha, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 18:00 horas, previo pago de la siguiente suma por derecho de participación.

Costo de las Bases: S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

Pago al contado y en efectivo, para proveedores locales y aquellos que deseen hacerlo personalmente, solo en el área de Tesorería de Electro Ucayali S.A., sito en Av. Circunvalación Nº 300, Yarinacocha – Pucallpa.

Depósito en Cuentas Corrientes, para proveedores que tienen Sede en Lima u otra parte del país:

1. Banco Continental Moneda Nacional: Nº 0011-0306-800100005488.CCI Nº 011-306-80-000100005488

2. Banco de Crédito Moneda Nacional: Nº 480-0003161-0-13.CCI Nº 002-480-000003161013-22

3. Banco Interbank Moneda Nacional: Nº 760-0001150299.CCI Nº 003-760-000001150299-64

4. Banco Scotiabank Moneda Nacional: Nº 000-0744301.CCI Nº 009-322-000000744301-93

CCI (Código de Cuenta Interbancaria)

Los participantes que cumplan con el procedimiento indicado, solicitarán su registro en la siguiente dirección:

Pucallpa : Departamento de Logística, sito en Av. Circunvalación Nº 300, Yarinacocha; Telefax Nº (061) 596454 Anexos 115 o 111 y correo electrónico [email protected]; [email protected] [email protected] y [email protected]; en las fechas y hora señaladas en el cronograma adjuntando el FORMATO Nº 01.

Todos los participantes tienen el derecho a recabar de ELECTRO UCAYALI S.A. una copia de las Bases, y se adhieren al presente proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

23



Los participantes con Sede en Lima u otra parte del País, confirmado su registro, se apersonarán a la dirección que a continuación señalamos, portando el voucher de depósito para recabar de ELECTRO UCAYALI S.A. una copia de las Bases.

Lima : Of. de Enlace, Av. Paseo de la República Nº 3121, piso 15 distrito de San Isidro en el horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Tef: (01) 440-4222 Anexo 395.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, según modelo del FORMATO Nº 01 adjunto.

Cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 52º del Reglamento, Electro Ucayali S.A. emitirá por cualquier medio y el mismo día de su registro una Constancia donde acredite su registro como participante según modelo del FORMATO Nº 03 adjunto.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de Electro Ucayali S.A., sito en la Av. Circunvalación No. 300, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas a 18:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU, pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de Electro Ucayali S.A., Sito en la Av. Circunvalación No. 300 – Yarinacocha, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


Señores:ELECTRO UCAYALI S.A.Av. Circunvalación Nº 300, Distrito de Yarinacocha - Región de Ucayali.Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EUObjeto del proceso: Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

24



SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentará en un (1) original y tres (3) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Ejecutor de Obra.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

iii) Declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección - Anexos Nº 02, N° 06, N° 06A y N° 07.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 04.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 05.


Señores:ELECTRO UCAYALI S.A.Av. Circunvalación Nº 300, Distrito de Yarinacocha - Región de Ucayali.Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EUObjeto del proceso: Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

25



La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vii) Documentación que acredite que cuenten con la infraestructura y equipamiento esencial mínimo (maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos) establecido en el numeral 5.3 de los requerimientos técnicos mínimos, o Declaración jurada de compromiso de que a la firma de contrato sustentará la tenencia de los mismos (ya sean propios, con contrato de alquiler o de compra-venta), de acuerdo al modelo del Anexo Nº 08.

viii) Declaraciones Juradas de cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, según modelos de los Anexos Nº 09, N° 10 y N° 11.

MUY IMPORTANTE:La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

Documentación de presentación facultativa:

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:

a) Experiencia del postor en Obras en General.- Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos Diez (10) años a la fecha de la presentación de las propuestas hasta por un máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial considerado para la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria (S/. 44´442,419.05). Tales experiencias se acreditarán con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad de obra, según modelo del Anexo Nº 12.

b) Experiencia del postor en Obras Similares.- Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos Diez (10) años a la fecha de la presentación de las propuestas hasta por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la presente convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 15% del valor estimado para la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad de obra, según modelo del Anexo Nº 13.Se consideran como obras similares, la ejecución de obras de Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores, y Subestaciones de Potencia. Para que una obra sea considerada similar no es necesario que contenga todas las actividades enumeradas de forma precedente. Asimismo, se considera similar toda obra de


26



naturaleza semejante a la obra que es objeto de la presente convocatoria.

Las obras respecto de Líneas de Subtransmisión y Subestaciones de Transformación serán consideradas como obras similares, siempre y cuando posean una tensión de 60 kV o superiores.

Las Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación de 60 kV poseen las características básicas de las obras que son objeto de la presente licitación, esto es, transmisión de energía en alta tensión, por lo que dichas obras se considerarán de naturaleza similar a la obra que es objeto del presente proceso de selección.

En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste será aquella que resulte de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

En caso el postor presente obras ejecutadas en consorcio, solo se considerará, en tales contratos, el monto correspondiente al porcentaje de participación que le correspondió al postor.

En caso de que el postor presente su experiencia en moneda extranjera el Comité Especial, convertirá a moneda nacional al tipo de cambio venta oficial (publicado por la SBS - Perú) de la fecha de evaluación del mencionado proceso de selección.

En relación con la experiencia del postor, la fecha relevante es aquella en la cual se culminó con la obra a satisfacción de la entidad contratante, momento que debe encontrarse entre los diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, plazo que en la actualidad se encuentra comprendido desde el mes de Junio de 2002 hasta el mes de Junio de 2012.

La experiencia presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO (EJECUCION DE OBRAS):

Para efectos de evaluación y calificación de las propuestas, se ha determinado que esta sólo se realizará a un grupo de ingenieros (principales ingenieros propuestos), cuyo número no corresponde a la totalidad del personal profesional que laborará para el Contratista.

Se aclara que previamente a la evaluación y el otorgamiento del puntaje respectivo, los profesionales propuestos deberán cumplir con acreditar la experiencia mínima establecida en las Bases (Tres (03) años para el profesional propuesto como Residente de Obra, Dos (02) años de experiencia para los Ingenieros Especialistas y Un (01) año para el Ingeniero Asistente del Residente, debiéndose adjuntar las respectivas constancias y/o certificados de trabajo.

El tiempo de ejercicio profesional exigido como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria, teniendo las mismas características y condiciones que se exigen para la experiencia que será objeto de calificación y otorgamiento del puntaje respectivo.

Asimismo, durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá asignar personal adicional necesario. El objetivo es cumplir cabalmente los alcances de la obra contratada.


27



En ningún caso, esta asignación será menor a la requerida en el Expediente Técnico de Obra.

Se evaluará la experiencia realizada por los ingenieros propuestos para los cargos siguientes:

c) Ingeniero Residente de Obra .- Se evaluará el tiempo de experiencia acumulado del profesional propuesto por el postor como Residente de Obra en la ejecución de obras similares (Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia), el mismo que se acreditada a través de actas de recepción de obra, contratos, constancias y/o certificados, o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional (los documentos que se presenten en las que no se pueda verificar el tiempo de permanencia en la obra ejecutada, no serán considerados como válidos), según modelo del Anexo N° 14.

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras como Ingeniero Residente acreditará los requisitos mínimos siguientes:

Ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado (Adjuntar copia del Título Profesional correspondiente y del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro,

Acreditar por lo menos Tres (03) años de ejercicio profesional en trabajos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria (participación en la ejecución de obras eléctricas, según el cargo propuesto), conforme a lo indicado en el artículo 185° del Reglamento, adjuntando las respectivas constancias o certificados de trabajo.

La experiencia en la especialidad se considera válida y merecedor a puntaje cuando supere el tiempo de experiencia mínimo exigido en el numeral 5.2 del personal requerido para la ejecución de la obra en los Requerimientos Técnicos Mínimos (03 años como mínimo de experiencia en la especialidad).

Se evaluará su experiencia en la Residencia de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y Subestaciones de Potencia, y obras similares.

La experiencia válida para el cargo de Residente de Obra está referida a la Residencia de Obras, no siendo válidas las experiencias realizadas como Jefe de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obra.

Si por la envergadura y características de la obra, existe un Residente específico que se encarga de las Líneas de Transmisión (Residente Adjunto o Asistente del Residente), la experiencia de éste será válida para el cargo de Residente en Líneas de Transmisión. Es pertinente resaltar que el postor es responsable por la información proporcionada al proceso de selección.

La experiencia se acredita a través de actas de recepción de obras, contratos, constancias y/o certificados o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional.

La participación del mencionado profesional será a tiempo completo y por el período que dure la ejecución de la obra, hasta el consentimiento de la liquidación del Contrato.

d) Ingeniero Especialista en Subestaciones .- Se evaluará el tiempo de experiencia acumulado del profesional propuesto por el postor como Ingeniero Especialista en Subestaciones en la ejecución de obras


28



similares (Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia), el mismo que se acreditada a través de actas de recepción de obra, contratos, constancias y/o certificados, o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional (los documentos que se presenten en las que no se pueda verificar el tiempo de permanencia en la obra ejecutada, no serán considerados como válidos), según modelo del Anexo N° 14.

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras como Ingeniero Especialista en Subestaciones acreditará los requisitos mínimos siguientes:

Ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado (Adjuntar copia del Título Profesional correspondiente y del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Certificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro.

Acreditar por lo menos Dos (02) años de ejercicio profesional en trabajos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria (participación en la ejecución de obras eléctricas, según el cargo propuesto).


Se evaluará su experiencia como Especialista en Subestaciones, Residencia de obras, Residente Adjunto, Supervisor de obras o Inspección de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y/o Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

e) Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión.- Se evaluará el tiempo de experiencia acumulado del profesional propuesto por el postor como Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión en la ejecución de obras similares (Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia), el mismo que se acreditada a través de actas de recepción de obra, contratos, constancias y/o certificados, o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional (los documentos que se presenten en las que no se pueda verificar el tiempo de permanencia en la obra ejecutada, no serán considerados como válidos), según modelo del Anexo N° 14.

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras como Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión acreditará los requisitos mínimos siguientes:

Ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado (Adjuntar copia del Título Profesional correspondiente y del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Certificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro.


La experiencia en la especialidad se considera válida y merecedor a puntaje cuando supere el tiempo de experiencia mínimo exigido en el numeral 5.2 del personal requerido para la ejecución de la obra en los


29



Requerimientos Técnicos Mínimos (02 años como mínimo de experiencia en la especialidad).

Se evaluará su experiencia como especialista en Lineas de Transmisión como Residente, Residente Adjunto, Supervisior o Inspector de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV y/o superiores y Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

f) Ingeniero Especialista en Obras Civiles .- Se evaluará el tiempo de experiencia acumulado del profesional propuesto por el postor como Ingeniero Especialista en Obras Civiles en la ejecución de obras similares (Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia), el mismo que se acreditada a través de actas de recepción de obra, contratos, constancias y/o certificados, o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional (los documentos que se presenten en las que no se pueda verificar el tiempo de permanencia en la obra ejecutada, no serán considerados como válidos), según modelo del Anexo N° 14.

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras como Ingeniero Especialista en Obras Civiles acreditará los requisitos mínimos siguientes:

Ser Ingeniero Civil, Colegiado (Adjuntar copia del Título Profesional correspondiente y del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Certificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro.



Se evaluará su experiencia al ingeniero especialista en obras Civiles como Residente, Residente Adjunto, Supervisior o Inspector de obras en obras civiles relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

g) Ingeniero Asistente del Residente .- Se evaluará el tiempo de experiencia acumulado del profesional propuesto por el postor como Ingeniero Asistente del Residente en la ejecución de obras similares (Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia), el mismo que se acreditada a través de actas de recepción de obra, contratos, constancias y/o certificados, o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional (los documentos que se presenten en las que no se pueda verificar el tiempo de permanencia en la obra ejecutada, no serán considerados como válidos), según modelo del Anexo N° 14.

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras como Ingeniero Asistente del Residente acreditará los requisitos mínimos si-guientes:

Ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado (Adjuntar copia ___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

30



del Título Profesional correspondiente y del Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Certificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro.

Acreditar por lo menos Un (01) año de ejercicio profesional en trabajos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria (participación en la ejecución de obras eléctricas, según el cargo propuesto).

La experiencia en la especialidad se considera válida y merecedor a puntaje cuando supere el tiempo de experiencia mínimo exigido en el numeral 5.2 del personal requerido para la ejecución de la obra en los Requerimientos Técnicos Mínimos (01 año como mínimo de experiencia en la especialidad).

Se evaluará su experiencia como Residente, Asistente del Residente, Residente Adjunto, Inspector de Obra o Supervisor de Obra, en la ejecución de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores, y/o Subestaciones de Potencia. Asimismo, será válida su experiencia en la Supervisión de obras similares (Jefe o Asistente de Supervisión).

FACTORES REFERIDOS AL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS:

h) Cumplimiento de Ejecución de Obras.- Se evaluará en función al número de certificados o constancias con los que el postor acredite que aquella se efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general y/o similares. Tales certificados o constancias deberán referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor, según modelo del Anexo Nº 15.

Para la determinación del puntaje a otorgarse al postor, se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC NCDonde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo del Factor.

CBC = Número de constancias sin penalidades.

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

En concordancia con lo antes establecido, el postor debe tener presente que, en caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, el postor debe presentar solamente diez (10), ya que tal es el número máximo de certificados o constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencia que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.


31



FACTORES REFERIDOS A LA CALIDAD DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS DE DISEÑO, DE EQUIPAMIENTO O SIMILARES OFERTADAS POR EL POSTOR

i) Se evaluará la acreditación de disponibildad de programas y herramientas computacionales del postor, con licencia de uso o con compromiso fijo de adquisición, que serán empleados durante la ejecución de la obra, con el fin de validar o mejorar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento, así como garantizar los diferentes cálculos necesarios para el desarrollo de la obra. El Postor deberá acreditar la disponibilidad de dichos programas o herramientas computacionales mediante copia simple de las licencias y/o cartas compromiso de adquisición, según alcances del Anexo Nº 16.Los programas podran ser:1. Para el Analisis de Sistemas de Potencia: NEPLAN o similar.2. Para el Diseño de Lineas de Transmisión Aereas: PLS-CADD o

similar.j) El postor tambien presentará un Plan de Contingencias de Seguridad

para el desarrollo de la obra, que debe contener como minimo: procedimientos para reportar incidentes, establecer comunicación entre el lugar de emergencia y el centro de operaciones del contratista, capacitación del personal en tecnicas de emergencia y de respuesta, lista de equipos a ser utilizados para enfrentar emergencias, relación del personal que forma parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo medico, otros servicios y logistica, los que deben garantizar la minización de los riesgos en el area de trabajo. FORMATO LIBRE.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 17, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

ii) Presupuesto Detallado de Obra (Según modelo de Formato Nº 04).Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del Sub Total anterior (de corresponder) y finalmente se indicará el total de la propuesta.

iii) Carta Fianza equivalente al Dos por ciento (2%) del Valor Referencial como Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 177,769.67 (Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 67/100 Nuevos Soles).El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de


32



las propuestas. Esta garantía puede ser renovada y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 155º del Reglamento.

2.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, se requerirán, los siguientes documentos:

a) Contrato formal de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados (de ser el caso).

b) Copia de DNI del Representante Legal o Representante común en caso de consorcio;

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, con una vigencia no mayor a un (1) mes de la fecha establecida para la firma de contrato;

d) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

e) Copia del RUC de la empresa;f) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.g) Original de Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.h) Designar al residente de obra, de acuerdo con la propuesta técnica.i) Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado.j) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

l) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.m)Garantía de fiel cumplimiento, que consistirá en una carta fianza

equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. Debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a sólo requerimiento de Electro Ucayali S.A., bajo responsabilidad de las empresas que la emiten.Esta garantía deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

n) Documentos originales de propiedad o alquiler que acrediten la disponibilidad del equipo esencial mínimo (maquinarias, equipos,


33



herramientas e instrumentos) a emplearse en la ejecución de la obra, según relación del Anexo Nº 08 de las Bases.

o) Número de Cuenta Corriente y su respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI).

p) Tablas de Datos Técnicos y de Datos Técnicos Garantizados, conforme a lo establecido en el Volumen II (EE. TT. Suministros) del Expediente Técnico de Obra.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato, en el plazo no menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, el mismo que se computará desde el día siguiente de la recepción de la citación respectiva. La citada documentación deberá ser presentada en el Departamento de Logística, sito en la Av. Circunvalación Nº 300, Distrito de Yarinacocha-Pucallpa.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 kV PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA

1.0 OBJETIVO

Establecer los alcances y condiciones técnicas mínimas que se deben tener en cuenta para la contratación de la empresa que ejecute la obra “Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV Parque Industrial - Pucallpa”, que comprende línea de transmisión en 60 kV doble terna de 10.5 km de longitud, una celda de salida en la subestación de ISA PERU y una celda de llegada en la subestación de potencia Pucallpa (SEPU); ubicado en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

El objetivo de la presente obra es garantizar el suministro eléctrico a la ciudad de Pucallpa, brindando un servicio confiable y seguro.

2.0 BASE LEGAL Y NORMAS A CONSULTAR Decreto Ley N° 25844. Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Supremo N° 009-93-EM Reglamento de la Ley. Código Nacional de Electricidad vigente. Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de

Contrataciones. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de

la ___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

34



Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

Pública.

3.0 UBICACION DE LA OBRALa obra se encuentra ubicada en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

4.0 DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA CONTRATACION

Sin ser limitativo, la ejecución de la obra se desarrollará de acuerdo al Expediente Técnico del Estudio Definitivo “Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV SEPI - SEPU”, con Resolución de Gerencia General de Aprobación del Proyecto N° G-084-2011. Dicho expediente forma parte integrante de las Bases.

El alcance de la contratación comprende:

4.1 Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV SEPI - SEPU

Comprende la ejecución una Línea de Transmisión en 60 KV, de doble terna, ampliación de celdas en la subestación Parque Industrial (SEPI) y ampliación de celdas en la subestación Pucallpa:

A continuación se detallan las principales características del diseño del proyecto:

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

- Tensión Nominal : 60 kV- Nº de Ternas : dos- Longitud total : 10.5 Km.- Conductor : AAAC 240 mm2- Cable de guarda : OPG, 24 hilos, 61 mm2- Estructuras : Postes Metálicos y de

concreto de 21m- Aisladores : Polimérico

AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES

Se implementarán dos (02) celdas; una a la salida en SEPI y otra de llegada en SEPU. Las celdas de medición, protección así como los


35



bancos de baterías serán montados en la salas de control existentes en cada subestación de potencia.

a) Subestación Pucallpa

En la subestación existente de Pucallpa se instalará una nueva celda de llegada en 60kV, Esta celda de llegada 60 kV, estará equipada con:

- 01 Seccionador Tripolar de Línea, 1200A, 325 kVp (BIL),25 KA.

- 01 Seccionador Tripolar de Barra, 1200 A, 325 kVp ( BIL),25 KA.

Los Seccionadores de Líneas y Barras serán suministrados con aisladores tipo columna; siendo las características técnicas principales las siguientes: Instalación: Exterior, Montaje Horizontal sobre Soporte. Los Seccionadores de Línea estarán equipados con Cuchilla de Puesta a Tierra, de accionamiento y mando manual y a distancia.

- 03 transformadores de tensión capacitiva, 325 kVp BIL, 72.5 kV 60/√3:0.10/√3:0.10/√3 kV. Los Transformadores de Tensión lado 60kV, serán para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales son las siguientes:Potencia y Clase PrecisiónNúcleo Medida : 30 VA, Cl 0,2Núcleo Protección : 30 VA, 3P

- 03 pararrayos de oxido metálico para 60 kV,48 kV (MCOV), de ZnO, 10 KA, clase 325 kVp BIL.

Los pararrayos del lado 60kV, serán de Clase 3, están fabricados con descargadores y con bloques de resistencias a base de oxido metálico (ZnO), todos los pararrayos en 60kV, vendrán equipados con un contador de descargas

- 01 Interruptor de potencia tripolar 3Ø, 72.5 kV, 2000, 325 kVp BIL, 25 kA.

Los interruptores a suministrarse serán con cámara de extinción en hexafloruro de azufre (SF6)

- 03 transformadores de corriente, 325 kVp BIL, 500-1000 /5/5/5/5 A,

Los Transformadores de Corriente lado 60kV, son para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales las siguientes:Potencia y Clase Precisión


36



Medición : 30 VA, Cl 0,2Protección : 30 VA, 5P

- 01 Banco de Baterías

Los bancos se utilizarán como dispositivos de almacenamiento de energía en caso de falla del circuito de alimentación primario de los servicios auxiliares (ciclos de trabajo intermitentes), tanto en la tensión de 110 Vcc

- 01 Tablero de protección y medición

Son modulares, autosoportados, fabricadas con estructuras de plancha de fierro LAF de hasta 3mm, puertas de 2.5mm, techo y tapas de 2mm.Bajo pedido, El grado de protección estándar es IP50 Todas las superficies metálicas son pintadas con dos capas de pintura de base anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color gris RAL7000 o el color especificado por el usuario El conexionado de cables está dividido de acuerdo con la función que cumplen, como por ejemplo circuitos de corriente de medición, circuitos de protección, circuitos de medición, circuitos de mando, circuitos de alarmas y señalización, Adicionalmente, todo el conexionado se realiza por el interior de canaletas ranuradas, utilizando cables de colores para diferenciación la función que cumplen. Todas las partes metálicas son conectadas a una barra de tierra firmemente empernada a la estructura de la Celda.

- 01 Sistema de Puesta a tierra.

Es una malla, conformado por conductor de Cobre desnudo, temple blando de 95 mm2, instalado a una profundidad de 1.00 m. Los empalmes para la conformación de la malla y la conexión a la red de tierra superficial, se ejecutará con soldadura exotérmica.

b) Subestación Parque Industrial 60 kV

Una nueva celda de salida en 60 kV. Esta celda, estará equipada con:

-01 Seccionador Tripolar de Línea, 72,5 kV, 1200 A, 325 kVp BIL 25kA.

-01 Seccionador Tripolar de Barra, 72,5 kV, 1200 A, 325 kVp BIL 25kA.

Los Seccionadores de Líneas y Barras serán suministrados con aisladores tipo columna; siendo las características técnicas principales las siguientes: Instalación: Exterior, Montaje Horizontal sobre Soporte. Los Seccionadores de Línea estarán equipados con Cuchilla de Puesta a Tierra, de accionamiento y mando manual.


37



- 03 transformadores de tensión capacitiva, 325 kVp , BIL, 60/√3:0.10/√3:0.10/√3 kV,72.5 kV.

Los Transformadores de Tensión lado 60kV, serán para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales son las siguientes:Potencia y Clase PrecisiónNúcleo Medida : 30 VA, Cl 0,2Núcleo Protección : 30 VA, 3P

- 03 pararrayo de oxido metálico para 60 kV, 48 kV MCOV, 10 KA, clase 325 kV BIL

Los pararrayos del lado 60kV, serán de Clase 3, están fabricados con descargadores y con bloques de resistencias a base de óxido metálico (ZnO),Todos los Pararrayos en 60kV, vendrán equipados con un contador de descargas.

-01 Interruptor de potencia 3Ø, 72,5 kV,325 kVp BIL, 2000A, 25 KA


-03 transformadores de corriente, 325 kVp BIL,500-1000/5/5/5/5/A, 30 VA-5P20, 30 VA-Cl.0.2.

Los Transformadores de Corriente lado 60kV, Tensión máxima del sistema 72.5 kV, son para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales las siguientes:Potencia y Clase Precisión


-01 Banco de Baterías


-01 Tablero de protección y medición

Son modulares, autosoportados, fabricadas con estructuras de plancha de fierro LAF de hasta 3mm, puertas de 2.5mm, techo y tapas de 2mm.Bajo pedido, El grado de protección estándar es IP50 Todas las superficies metálicas son pintadas con dos capas de pintura de base anticorrosiva y dos capas de pintura


38



de acabado color gris RAL7000 o el color especificado por el usuario El conexionado de cables está dividido de acuerdo con la función que cumplen, como por ejemplo circuitos de corriente de medición, circuitos de protección, circuitos de medición, circuitos de mando, circuitos de alarmas y señalización, Adicionalmente, todo el conexionado se realiza por el interior de canaletas ranuradas, utilizando cables de colores para diferenciación la función que cumplen. Todas las partes metálicas son conectadas a una barra de tierra firmemente empernada a la estructura de la Celda.

-01 Sistema de Puesta a tierra.


4.2 Estudio de la Coordinación de la Protección de la Obra a ejecutarseEstudio de la coordinación de la protección de los elementos de protección tanto de la línea de transmisión y ampliación de las subestaciones de de potencia a construirse en concordancia con el Sistema Eléctrico Pucallpa, de tal forma que dichos elementos actúen selectiva y coordinadamente con el sistema eléctrico existente; cuando se presente una falla.

5.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS5.1 De la Empresa Ejecutora

El Postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RPN) como Ejecutor de Obras y no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. Se consideran obras similares a las Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores, y Subestaciones de Potencia. Para que una obra sea considerada similar no es necesario que contenga todas las actividades enumeradas de forma precedente. Asimismo, se considera similar toda obra de naturaleza semejante a la obra que es objeto de la presente convocatoria.Las obras respecto de Líneas de Subtransmisión y Subestaciones de Transformación serán consideradas como obras similares, siempre y cuando posean una tensión de 60 kV o superiores.

Las Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación de 60 kV poseen las características básicas de las obras que son objeto de la presente licitación, esto es, transmisión de energía en alta tensión,


39



por lo que dichas obras se considerarán de naturaleza similar a la obra que es objeto del presente proceso de selección.

Para la ejecución de la obra, comprendida en el Expediente Técnico Estudio Definitivo “Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV SEPI - SEPU”, se exigirá la organización del postor, presentando al personal con la descripción de sus funciones y responsabilidades, de acuerdo al equipo mínimo de trabajo exigido en 5.2.

5.2 Del personal requerido para la ejecución de la obra (mínimo)Se precisa que se evaluará la experiencia realizada por los Ingenieros propuestos, debiendo cumplir con lo establecido en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos.

Un (01) Ingeniero Residente de Obra

El Ingeniero propuesto como Residente de Obra, deberá acreditar ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con tres (3) años de experiencia en el ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias y/o certificados de trabajo. Los tres años de ejercicio profesional exigidos como requerimiento técnico mínimo, están referidos a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberà acreditar, la experiencia del profesional propuesto en la Residencia de obras similares.

Se evaluará su experiencia en la Residencia de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y Subestaciones de Potencia, y obras similares.

La experiencia válida para el cargo de Residente de Obra está referida a la Residencia de Obras, no siendo válidas las experiencias realizadas como Jefe de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obra.

Si por la envergadura y características de la obra, existe un Residente específico que se encarga de las Líneas de Transmisión (Residente Adjunto o Asistente del Residente), la experiencia de éste será válida para el cargo de Residente en Líneas de Transmisión. Es pertinente resaltar que el postor es responsable por la información proporcionada al proceso de selección.

La experiencia del Ing. Residente de Obra será válida para participar en el cargo de Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión.2

2 Se inserta nueva redacción al párrafo existente del Numeral 5.2 del Capítulo III de los Requerimientos Técnicos Mínimos, de la Sección Específica de las Bases, en el cual se adiciona el siguiente texto “La experiencia del Ing. Residente de Obra será válida para participar en el cargo de Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión”, en virtud al Acogimiento de la Observación Nº 01 del participante DAYAN CONTRATISTAS S.A.C.


40



La experiencia se acredita a través de actas de recepción de obras, contratos, constancias y/o certificados o cualquier otro documento del cual se desprenda la experiencia con la que cuenta el profesional.La participación del mencionado profesional será a tiempo completo y por el período que dure la ejecución de la obra, hasta el consentimiento de la liquidación del Contrato.

Un (01) Ingeniero Especialista en Subestaciones

El Ingeniero propuesto como Especialista en Subestaciones deberá acreditar ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado, (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con dos (2) años de ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias y/o certificados de trabajo. Los dos años de ejercicio profesional exigidos como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberá acreditar, la experiencia del profesional propuesto como Especialista en Subestaciones de obras similares.

Se evaluará su experiencia como Especialista en Subestaciones, Residencia de obras, Residente Adjunto, Supervisor de obras o Inspección de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y/o Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

Un (01) Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de

Transmisión

El Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión, deberá acreditar ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado, (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con dos (2) años de experiencia en el ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias y/o certificados de trabajo. Los dos años de ejercicio profesional exigido como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberá acreditar, la experiencia del profesional propuesto en como Especialista en Obras Elctromecánicas de obras similares.

Se evaluará su experiencia como especialista en Lineas de Transmision como Residente, Residente Adjunto, Supervisior o Inspector de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV


41



y/o superiores y Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

Un (1) Ingeniero Especialista en Obras Civiles

El Ingeniero Especialista en Obras Civiles deberá acreditar ser Ingeniero Civil, Colegiado, (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con dos (2) años de experiencia en el ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias y/o certificados de trabajo. Los dos años de ejercicio profesional exigido como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberá acreditar, la experiencia del profesional propuesto en como Especialista en Obras Civiles de obras similares.

Se evaluará su experiencia al ingeniero especialista en obras Civiles como Residente, Residente Adjunto, Supervisior o Inspector de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores y Subestaciones de Potencia, y en otras obras de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

Un (01) Ingeniero Especialista en Estudio de Coordinación de Protección

El Ingeniero Especialista en Estudio de Coordinación de Protección deberá acreditar ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado, (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con cuatro (4) años de experiencia en el ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias y/o certificados de trabajo. Los cuatro años de ejercicio profesional exigido como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberá acreditar, la experiencia del profesional propuesto como Especialista en Estudios de Coordinación de Protección de obras similares.

Se evaluará su experiencia en la elaboración estudios de coordinación de la protección de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV y/o superiores y Subestaciones de Potencia, y en otras obras similares.

Un (01) Ingeniero Asistente del Residente

El profesional propuesto como Ingeniero Asistente del Residente, deberá acreditar ser Ingeniero Electricista o Mecánicos-Electricista, Colegiado, (demostrado con copia del Título Profesional, Diploma del


42



Colegio de Ingenieros del Perú) y Cetificado de Habilidad vigente, solo para el Postor que obtenga la Buena Pro. Por lo menos con un (1) año de ejercicio profesional, adjuntando las respectivas constancias o certificados de trabajo. El año de ejercicio profesional exigido como requerimiento técnico mínimo, está referido a la participación del profesional en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria (participación en la Ejecución de Obras Eléctricas, según el cargo propuesto). Para ello el Postor deberá acreditar, la experiencia del profesional propuesto en como Ingeniero Asistente de obras similares.

Se evaluará su experiencia como Residente, Asistente del Residente, Residente Adjunto, Inspector de Obra o Supervisor de Obra, en la ejecución de obras relacionadas con Líneas de Transmisión de 60 kV o superiores, y/o Subestaciones de Potencia. Asimismo, será válida su experiencia en la Supervisión de obras similares (Jefe o Asistente de Supervisión).

Por lo tanto, la relación de personal profesional, que participará durante la ejecución de las obras, como mínimo debe ser el siguiente:

Complementariamente, el Postor, de conformidad a los alcances de su Propuesta Técnica deberá considerar tanto personal profesional de apoyo, así como personal técnico, obrero y administrativo.

5.3 Infraestructura y Equipamiento mínimo necesario

El equipo esencial mínimo que deberá tener disponible el Postor para ejecutar la obra, se muestra en el siguiente cuadro:


43



Se precisa que este equipamiento puede ser alquilado o propio, cuya disponibilidad será acreditado mediante facturas de compra o compromisos de alquiler.

5.4 De los Programas Computacionales Los programas mencionados seran necesarios para el desarrollo de la ingenieria de detalle, estudio de la proteccion, calculo de estructuras, planimetria y perfil de la Linea antes y durante la ejecución de la obra, asi mismo para la elaboración de los informes, valorizaciones, etc. y hasta la liquidación del Contrato, serán iguales y/o similares a los siguientes: Textos : MS WORD Metrados y Presupuestos : EXCEL, S10. Cronograma de Ejecución Obras : MS-PROJECT Láminas y Planos : AUTOCAD V. 2007

ó superior

Perfil de Linea y Planimetria : DLTCAD V.2010 Flujo de Carga y Estudio de

Proteccion : Neplan/Digsilent V.Ultima .


44



6.0 ALCANCES DE LA OBRA

6.1 Construcción de la Línea de Transmisión 60 kV Parque Industrial - Pucallpa

Con la finalidad de mejorar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico del sistema eléctrico de Pucallpa, se presenta el expediente técnico para la ejecución de la obra “Construcción de la Línea de Transmisión 60KV SEPI-SEPU”; a partir del Estudio de la demanda en la etapa de pre Inversión.

La obra comprende la construcción de:

Una Línea de Transmisión en 60 kV, de doble terna

Ampliación de la Subestación de Potencia Parque Industrial en 60 kV y

Ampliación de la Subestación Pucallpa en 60 kV.

A continuación se detallan las principales características del diseño del proyecto:

Línea de Transmisión

- Tensión Nominal : 60 kV- Nº de Ternas : dos- Longitud total : 10.5 Km.- Conductor : AAAC 240 mm2- Cable de guarda : OPG, 24 hilos, 61 mm2- Estructuras : Postes Metálicos y de concreto de 21m- Aisladores : Polimérico

Ampliación de Las Subestaciones

Se implementarán dos (02) celdas; una a la salida en SEPI y otra de llegada en SEPU. Las celdas de medición, protección así como los bancos de baterías serán montados en la salas de control existentes en cada subestación de potencia.

Subestación Pucallpa 60 kV (SEPU)

En la subestación existente de Pucallpa se instalará una nueva celda de llegada en 60kV, Esta celda de llegada 60 kV, estará equipada con:

- 01 Seccionador Tripolar de Línea, 1200A, 325 kVp (BIL),25 KA.

- 01 Seccionador Tripolar de Barra, 1200 A, 325 kVp ( BIL),25 KA.


45



Los Seccionadores de Líneas y Barras serán suministrados con aisladores tipo columna; siendo las características técnicas principales las siguientes: Instalación: Exterior, Montaje Horizontal sobre Soporte. Los Seccionadores de Línea estarán equipados con Cuchilla de Puesta a Tierra, de accionamiento y mando manual y a distancia.

- 03 transformadores de tensión capacitiva, 325 kVp BIL, 72.5 kV 60/√3:0.10/√3:0.10/√3 kV. Los Transformadores de Tensión lado 60kV, serán para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales son las siguientes:Potencia y Clase PrecisiónNúcleo Medida : 30 VA, Cl 0,2Núcleo Protección : 30 VA, 3P

- 03 pararrayos de oxido metálico para 60 kV,48 kV (MCOV), de ZnO, 10 KA, clase 325 kVp BIL.

Los pararrayos del lado 60kV, serán de Clase 3, están fabricados con descargadores y con bloques de resistencias a base de oxido metálico (ZnO), todos los pararrayos en 60kV, vendrán equipados con un contador de descargas

- 01 Interruptor de potencia tripolar 3Ø, 72.5 kV, 2000, 325 kVp BIL, 25 kA.


- 03 transformadores de corriente, 325 kVp BIL, 500-1000 /5/5/5/5 A,

Los Transformadores de Corriente lado 60kV, son para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales las siguientes:Potencia y Clase PrecisiónMedición : 30 VA, Cl 0,2Protección : 30 VA, 5P

- 01 Banco de Baterías


- 01 Tablero de protección y medición


46




- 01 Sistema de Puesta a tierra.


c) Subestación Parque Industrial 60 kV

Una nueva celda de salida en 60 kV. Esta celda, estará equipada con:

-01 Seccionador Tripolar de Línea, 72,5 kV, 1200 A, 325 kVp BIL 25kA.

-01 Seccionador Tripolar de Barra, 72,5 kV, 1200 A, 325 kVp BIL 25kA.

Los Seccionadores de Líneas y Barras serán suministrados con aisladores tipo columna; siendo las características técnicas principales las siguientes: Instalación: Exterior, Montaje Horizontal sobre Soporte. Los Seccionadores de Línea estarán equipados con Cuchilla de Puesta a Tierra, de accionamiento y mando manual.

- 03 transformadores de tensión capacitiva, 325 kVp , BIL, 60/√3:0.10/√3:0.10/√3 kV,72.5 kV.

Los Transformadores de Tensión lado 60kV, serán para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales son las siguientes:Potencia y Clase PrecisiónNúcleo Medida : 30 VA, Cl 0,2Núcleo Protección : 30 VA, 3P


47



- 03 pararrayo de oxido metálico para 60 kV, 48 kV MCOV, 10 KA, clase 325 kV BIL

Los pararrayos del lado 60kV, serán de Clase 3, están fabricados con descargadores y con bloques de resistencias a base de óxido metálico (ZnO),Todos los Pararrayos en 60kV, vendrán equipados con un contador de descargas.

-01 Interruptor de potencia 3Ø, 72,5 kV,325 kVp BIL, 2000A, 25 KA


-03 transformadores de corriente, 325 kVp BIL,500-1000/5/5/5/5/A, 30 VA-5P20, 30 VA-Cl.0.2.

Los Transformadores de Corriente lado 60kV, Tensión máxima del sistema 72.5 kV,son para montaje a la intemperie; siendo las características técnicas principales las siguientes:Potencia y Clase Precisión


-01 Banco de Baterías


-01 Tablero de protección y medición



48



-01 Sistema de Puesta a tierra.


7.0 ALCANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO

El Expediente Técnico del Estudio Definitivo a nivel de ejecución de obra, para la ejecución de las Obras Electromecánicas y Civiles comprende secciones bien definidas y son:

Sección I : Línea de Transmisión 60 kV SEPI-SEPUSección II : Estudios Comunes del Proyecto.

Comprenden lo siguiente:

Volumen I : Memoria Descriptiva

Volumen II : A Especificaciones técnicas de suministro de materiales de Línea de Transmisión 60

kV.

B Especificaciones técnicas de suministro de materiales de Ampliaciones SET Parque Industrial - SET Pucallpa.

Volumen III : A Especificaciones técnicas de Montaje Electromecánico de Línea de

Transmisión 60 kV.

B Especificaciones técnicas de montaje Electromecánico de Ampliaciones

SET Parque Industrial - SET Pucallpa.

Volumen IV : Metrado y presupuesto

Volumen V : Planos y detalle de armados

Volumen VI : A Cálculo Justificativo - Línea de Transmisión 60 kV

B Cálculo Justificativo - Ampliaciones SET Parque Industrial - SET Pucallpa.

Volumen VII : Estudio de Impacto Ambiental.

Volumen VII : Memoria Técnica para sustento de Franja de Servidumbre.


49



7.1 Descripción del Area del Trabajo

Línea de Trasmisión 60 kV SEPI-SEPU.

La Línea de Transmisión de 60 kV existente se encuentra ubicada en la periferia de la ciudad de Pucallpa. La línea de transmisión proyectada estará ubicada en la zona urbana de la ciudad de Pucallpa.

El terreno donde se construirá la ampliación de las celdas de salida y llegada, se encuentran ubicados en las subestaciones existentes SEPI y SEPU y cuya propiedad corresponde a la empresa ISA y ELECTROUCAYALI S.A., respectivamente.

Características Climatológicas

Las características climatológicas de la zona del proyecto considerado en el presente diseño, se refiere básicamente a los valores de temperatura media, máxima y mínima, humedad relativa, altitud, etc. de la ciudad de Pucallpa, obtenidos en base a información del SENAMHI.

En conclusión, se han obtenido las siguientes condiciones climatológicas para la zona de estudio:

Altitud promedio : 150 msnmTemperatura ambiente mínima absoluta : 21.5°CTemperatura ambiente promedio : 26.5 °C Temperatura ambiente máxima absoluta : 33 °C Humedad relativa promedio : 80 %

Características Ambientales

En la zona del proyecto generalmente se presentan lluvias, y se tiene un nivel medio de contaminación tipo industrial y ambiental, en un contexto de clima normalmente húmedo y tropical.

7.2 Base Legal y Normativa vigente

Para el desarrollo de las diversas actividades de la obra se deberán considerar los siguientes Códigos y Normas en su última versión y que sin ser limitativos serán los siguientes:

Código Nacional de Electricidad Suministro 2001. Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. Ley General de Electrificación Rural (Ley Nº 28749) Ley Para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación

Eléctrica (Ley Nº 28832) Reglamento de la Ley 28749 (DS Nº 025-2007-EM) RD-016-2003-EM/DGE Especificaciones Técnicas de Montaje

de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. RD-018-2003-EM/DGE Bases para el Diseño de LP y RP para

Electrificación Rural.___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

50



RD-024-2003 EM/DGE Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural.

Los siguientes criterios y normas técnicas han sido utilizados para el diseño de las celdas de salida y llegada:

Ley de Concesiones Eléctricas decreto Ley 25844. Código Nacional de Electricidad, Suministro - 2001. American Concrete Institute – AIC

Para el Diseño Electromecánico:

RUS Bulletin 1724E-300 “Design Guide for Rural Substations” NESC C2-1997 “National Electrical Safety Code” IEEE80 – 2000 “Guide for Safety in AC Substations Grounding” IEC 60071-1 y 60071-2 "Insulation Coordination "

Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales:

NESC (National Electrical Safety Code). RUS (Rural Utilities Service). U.S. Bureau of Reclamation - Standard Design. VDE 210 (Verband Deutscher Electrotechniker). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). CIGRE (Conference International des Grands Resseaux

Electriques). ANSI (American National Standard Institute). IEC (International Electrotecnical Comission).

8.0 PRESUPESTO REFERENCIAL

Esta parte del documento tiene por objeto, señalar los costos de inversión que significará el proyecto “Construcción de la Línea de Transmisión 60 KV SEPI-SEPU”; ascendiendo este monto a S/. 8’888,483.81 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres y 81/100 Nuevos Soles). Los detalles se muestran en la sección del capítulo IV - metrado y presupuesto.

Los montos incluyen suministros, montaje, pruebas, salarios, seguros, aportes, beneficios, movilidad, herramientas, implementos, gastos generales, utilidades, impuestos (IGV), y todo costo relacionado con la ejecución de la obra. El presupuesto referencial ha sido calculado al mes de abril de 2012.

9.0 PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA

La etapa de ejecución de la obra se deberá de realizar en un plazo de 240 (doscientos cuarenta) días conforme a los plazos que el cronograma de obra muestra, el mismo que se adjunta en la última parte del presente volumen; que serán computados luego del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 184 del


51



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DS Nº 184-2008-EF).

El plazo de vigencia del contrato se computa en días calendario (Art. 151 del Reglamento), desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184° del Reglamento:a) Que se designe al Supervisor ó Inspector de obra, según corresponda.b) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de

Obra completoc) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra.d) Que se haya entregado el adelanto directo al Contratista, en las

condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187° del Reglamento.

10.0 SISTEMA DE CONTRATACION El sistema de contratación de la presente obra será a Precios Unitarios, debiendo el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas del presupuesto de obra del expediente técnico de las bases de la licitación.

11.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL La modalidad de ejecución contractual de la obra será Llave en Mano.

12.0 FORMA DE PAGOEl pago se efectuará en forma mensual contra la presentación de valorizaciones mensuales previamente aprobadas por la supervisión. Estas estarán sujetas a los reajustes correspondientes en función a las fórmulas polinómicas establecidas en el expediente técnico, de conformidad al Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

13.0 ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntado la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato de obra, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

Adelanto para Materiales o Insumos

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta por un monto máximo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato de obra, en concordancia con el calendario de adquisición de


52



materiales e insumos presentado por el Contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

14.0 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. De acuerdo con los Artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el Artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, de la partida que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES FINALES

1. ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO

El presente documento, las Bases de la Licitación, planos y toda otra documentación referente a la Obra, constituyen partes esenciales de los Documentos de Contrato y tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

1. La normativa pertinente2. Contrato3. Condiciones Generales del Contrato4. Bases de la Licitación5. Propuesta del CONTRATISTA6. Garantías:

- De Fiel Cumplimiento de Contrato, - De Adelantos (Directos y/o por materiales, insumos o servicios

puestos a disposición del objeto del Contrato).

7. Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con Electro Ucayali S.A.


53



2. PERÍODO DE MOVILIZACIÓN

El período de movilización será como máximo de siete (7) días calendario a partir de la fecha en que se entregue el sitio al CONTRATISTA o reciba el adelanto, lo que ocurra en fecha más tardía.

3. SEGUROS

Dentro de los diez (10) días del pago del adelanto, el CONTRATISTA deberá presentar las siguientes pólizas de seguros, que deberán tomarse a favor del Contratante (Electro Ucayali S.A.).

3.1 Póliza de Seguro para las Obras

El seguro en mención, consistirá en una póliza contra todo riesgo para contratistas, además de una póliza de incendio y líneas aliadas en el cual se deben considerar los siguientes riesgos:

- Huelga y conmoción civil- Daño malicioso, vandalismo y terrorismo- Desastres naturales

El Contratista contratará ambas pólizas por el importe total de la obra a ejecutarse, las mismas que inclusive se contratarán endosadas a favor del Contratante cuyos originales deberán ser entregados a esta Entidad para su custodia respectiva. Dichas pólizas deben estar permanentemente en vigencia hasta la recepción de la obra.

El incumplimiento de la entrega de las referidas pólizas dará lugar a la retención de todo pago.

3.2 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Póliza por un monto no menor de Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20 000,00) por daños a personas afectadas, incluyendo muerte accidental y un monto no menor de treinta mil Nuevos Soles (S/. 30,000) por daños materiales; en concordancia con el Artículo 154 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquier empleado de él, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad Contratante por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa.


54



Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Entidad Contratante por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la Entidad Contratante.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1 Sitio de la Obra

Electro Ucayali S.A. comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Contrato, el día que tendrá lugar la entrega del sitio de obra.

El Supervisor designado por Electro Ucayali S.A. y/o representantes de Electro Ucayali S.A. efectuarán la entrega del sitio de obra.

5.2 Documentos Para La Ejecución

Electro Ucayali S.A. pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6.1 Personal

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su remoción.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.


55



El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de EUSA.

6.2 Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

6.3 Seguridad

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.

6.4 Materiales y Equipos___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

56



Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Los materiales y equipos importados deberán sujetarse en su marca y especificaciones a las establecidas en la lista presentada por el Contratista antes de la firma del Contrato.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

Electro Ucayali S.A. se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

6.5 Equipos y Maquinarias

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

6.6 Errores o Contradicciones


57



El Contratista debe hacer notar al Contratante cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

6.7 Diversos

Al Contratista le está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización del Supervisor.

6.8 Daños durante el Período de Garantía

Durante el Período de Garantía Inicial, el Contratista se encargará y asumirá, a su costo, la reparación de todas las imperfecciones u otros daños en las obras tal como se detalla en el numeral 14 de estas Especificaciones Administrativas.

6.9 Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos

6.9.1 Campamentos

El Contratista deberá construir o alquilar campamentos temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de Electro Ucayali S.A., el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para el Contratista y la Supervisión (conformado por lo menos de ocho personas), almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislación, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

b) El campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

c) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, locales sanitarios, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los locales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista.


58



A efectos de la fiscalización a cargo del Supervisor, el Contratista presentará al mismo un plano en escala, de la totalidad de las instalaciones del campamento, indicando el emplazamiento y medidas de los locales cubiertos, etc. y ubicación de equipos.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrá, con la anuencia del Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehículos, que deberá mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

6.9.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecución

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria.

6.9.3 Trabajos Topográficos

Consisten en la ejecución de todos los servicios topográficos destinados a la ejecución, medición y replanteo de los trabajos de montaje de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los hitos monumentales, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño.

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que servirán de base a la elaboración de las órdenes de trabajo.


59



A partir de la fecha de recepción de los trabajos topográficos mencionados, el Contratista deberá asegurar a sus expensas, la protección, conservación y reposición de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados dentro de la zona de montaje deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente anticipación a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor.

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

El Contratista deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de acuerdo con la práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros deberán estar a disposición del Supervisor en todo momento.

Este trabajo será considerado como una obligación accesoria a la ejecución del Contrato, por lo tanto, su costo deberá estar considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan.

6.9.4 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todos los campamentos, depósitos y edificios construidos deberán ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

6.9.5 Conservación del Medio Ambiente

La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se


60



genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en la Declaración de Impacto Ambiental así como realizará el respectivo Plan de Monitoreo, de acuerdo a lo establecido en dicho Estudio.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente

6.10 Letreros Informativos

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de por lo menos 3,60 x 7,20 metros colocados a 1,75 metros del nivel del suelo, pintado según el modelo que entregará el Contratante. La cantidad de los letreros a ser colocada será la indicada en el presupuesto contratado.

Los lugares de ubicación serán indicados por el Supervisor y el texto corresponderá al que suministre el mismo.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.

El Contratista deberá tener colocados los letreros de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos.

6.11 Fotografías y Filmaciones

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

- 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimo).- 24 Vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes

valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD (30 minutos mínimos).

- 24 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15

minutos mínimos).

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una duración mínima de 60 minutos.


61



Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamaño 21.5 x 28 cm. con indicación de las fechas respectivas.

El costo de las fotografías y los videos en CD , será parte de los gastos generales del Contratista.

6.12 Documentación Técnica

El Contratista se obliga realizar el Replanteo de Obra y la Ingeniería de Detalle con los cálculos y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación el Supervisor procederá a su aprobación y/u observación.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos conforme a obra de todas las instalaciones debidamente firmadas por el Contratista.

6.13 Programa de Trabajos

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. El diagrama de


62



barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programa de montaje; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en el montaje.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

6.14 Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor.


63



El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación.

6.15 Correspondencia Cualquier comunicación entre el Contratista y Electro Ucayali S.A. o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. Electro Ucayali S.A. y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos para las diferentes obras.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

6.16 Cortes de Energía Necesarios Para La Construcción De Las Obras

Correrán por cuenta de Electro Ucayali S.A. los costos correspondientes a los cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para la construcción de las Obras.

Los cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para la ejecución de las Obras son responsabilidad de ELECTRO UCAYALI S.A., cuando el Sistema en servicio deberá ser conectado a la obra ejecutada, es responsabilidad del Contratista solicitar con la debida anticipación, dentro de la fecha y hora que dispone ELECTRO UCAYALI S.A., la comunicación de “Corte de Energía” indicando los trabajos a realizar y el período de tiempo necesario, para su ejecución, además de contar con la aprobación de la Supervisión.Será responsabilidad de El Contratista cuando exceda el tiempo otorgado, para la ejecución de los trabajos solicitados, por causas atribuidas a éste, asumiendo los costos correspondientes que calcule ELECTRO UCAYALI S.A., contando con la aceptación de El Contratista, se le descontará de la valorización pendiente de pago o en la liquidación del contrato.

6.17 Pago a la Supervisión en caso de Atraso en la Finalización de la Obra por Causa Imputable Al Contratista


64



De acuerdo con lo indicado en el artículo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra.

7. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR ELECTRO UCAYALI S.A.

Electro Ucayali S.A. contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir.

8. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases de la Licitación Pública.

9. MEDICIÓN DE LAS OBRAS

9.1 Realización de las Mediciones (Metrados Ejecutados)

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Los gastos que demande la medición correrán por cuenta del Contratista.

9.2 Alcance de las Mediciones

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

10. VALORIZACIONES

10.1 Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Supervisor.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.


65



10.2 Valorizaciones Mensuales

Las valorizaciones serán mensuales de acuerdo a los procedimientos del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.3 Valorización de Liquidación Final

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de Electro Ucayali S.A. en forma escrita.

Este Estado Final de Cuentas, debe estar respaldado por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

- Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período de montaje.

- Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.

- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

- Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.

- Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

- Saldo a favor o en contra del Contratista.

11. ORDENES DE PAGO

11.1 Orden de Pago para Valorizaciones Mensuales

El valor del pago mensual de los ítems de Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:

- El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha.- Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes

anterior.- Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los

hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.- Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar

según lo previsto en estos requerimientos técnicos mínimos o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. La


66



inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad del Contratante, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

11.2 Orden de Pago para la Valorización de la Liquidación Final

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 10.3 de las disposiciones finales, seguirá el trámite de aprobación final y pago por el Contratante.

12. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminación y puesta en servicio total o de una parte sustancial de la obra (proyecto terminado) o cuando se considere conveniente por el Contratante y luego de una inspección conjunta entre representantes del Contratante, del Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones serias con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente.

13. PERIODO DE GARANTIA

El Contratista asume la responsabilidad por su correcto funcionamiento o reemplazo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50° de la de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece, entre otros, un período de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menores a siete (7) años.

14. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

Electro Ucayali S.A. no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

Electro Ucayali S.A. no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos


67



realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales del Contratante sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓNESCALA DE PUNTAJE

PARCIAL MÁXIMO

Referidos al Postor

Experiencia en Obras en General

Igual o mayor a 05 veces el valor referencial 15

45 ptos

Mayor a 1.5 veces y menor a 05 veces el valor referencial 10

Mayor a 0 hasta 1.5 veces el valor referencial 5

Experiencia en Obras Similares

Mayor a 0.50 hasta 01vez el valor referencial. 30

Mayor a 0.25 hasta 0.50 veces el valor referencial 25

Mayor a 0 hasta 0.25 veces el valor referencial 20

Referidos al Personal

Propuesto (Experiencia en la Especialidad)

Ingeniero Residente

Sobre el Mínimo de los R.T.M.Mayor a 05 Años de Experiencia (> 03 + 02 Años). 15

35 ptosSobre el Mínimo de los R.T.M.

Hasta 05 Años de Experiencia (03 + 02 Años). 12

Ingeniero Especialista en Subestaciones


Sobre el Mínimo de los R.T.M.Hasta 04 Años de Experiencia (02 + 02 Años). 04


68



Ingeniero Especialista en

Obras Electromecánicas

en Líneas de Transmisión



Ingeniero Especialista en Obras Civiles



Ingeniero Asistente del

Residente



Referidos al Cumplimiento en la Ejecución

de Obras

Cumplimiento en la Ejecución de

Obras

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que la obra se efectuó y liquido sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general y/o similares. Tales certificados o constancias deberán referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.Nota Importante: Se asignará puntaje de acuerdo a la formula de evaluación indicada en el inciso h) de la documentación de presentación facultativa, del Numeral 2.5 de la sección específica de las bases.

15 15 ptos

Referidos a la calidad de soluciones técnicas de diseño, de

equipamiento, o similares.

Programas o herramientas

computacionales.

Se asiganara puntaje al postor que acredite la disponibilidad del programa para el Analisis de Sistemas de Potencia – NEPLAN o similar, según lo indicado en el inciso i) del numeral 2.5 de la sección especifica de las bases. A quien no presente cero puntos.

1.5

5 ptosSe asiganara puntaje al postor que acredite la disponibilidad del programa para el Diseño de Lineas de Transmision Aereas - PLS-CADD o similar, según lo indicado en el inciso i) del numeral 2.5 de la sección especifica de las bases. A quien no presente cero puntos.

1.5

Plan de contingencias de

Seguridad

Se asignará puntaje al postor que presente el Plan de Contingencia de Seguridad, según lo indicado en el inciso j) del numeral 2.5 de la sección especifica de las bases. A quien no presente cero puntos.

2

Total 100 ptosPARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

Notas: Los Certificados y Constancias que no indiquen expresamente que la obra se

ejecutó y se liquidó sin incurrir en ninguna penalidad, no serán considerados como válidos para asignación de puntaje por el Comité Especial.

En caso de que el postor presente su experiencia en moneda extranjera el Comité Especial, convertirá a moneda nacional al tipo de cambio venta oficial (publicado por la SBS - Perú) de la fecha de evaluación del proceso de selección.

La experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio, deberá acompañarse con la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato para efectos de evaluación.


69



CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU, para el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU, convocada para el Suministro,


70



Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”, a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta su entrega, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERALos desembolsos correspondientes a las valorizaciones de la ejecución de la obra objeto del presente contrato, cuentan con la disponibilidad presupuestal y financiera, la misma que se sustenta en el Presupuesto y Plan Operativo aprobados para el ejercicio Fiscal 2012, según lo establecido en el Numeral 27.3 del artículo 27º de la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

CLÁUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DE CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SÉTIMA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. ___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

71



La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Doscientos Cuarenta (240) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Ocho (08) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA : PENALIDADES En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en días


72



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Donde:

F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.


73



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

NOTA: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.


74



FORMATOS Y ANEXOS


75



FORMATO Nº 01

SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTICIPANTE

Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria).Presente.-

De conformidad con lo establecido en el artículos 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – D.S. 184-2008-EF, solicito a ustedes acceder a registrarme en la condición de participante para el proceso de selección de la referencia, para lo cual consigno los siguientes datos:

Nombre / Razón Social: Nº RUC:

Domicilio legal / fiscal: Teléfonos / Fax:Ciudad:

Asimismo, solicito se me notifique de todos los actos realizados dentro del proceso de selección referido, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 25° del Reglamento, mediante:

El (los) siguiente(s) correo(s) electrónico(s): …....@......., para lo cual me comprometo a mantenerlo activo, de acuerdo con lo señalado en el Art. 52° del Reglamento antes indicado.

Personalmente (a través de mi representante), en la sede de ELECTRO UCAYALI S.A.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Lugar y Fecha, ………………

…….………………………….…………………..Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


76



FORMATO Nº 02

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lugar y fecha, ………………………

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria).Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria), a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con D.N.I. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor


77



FORMATO Nº 03

CONSTANCIA DE REGISTRO COMO PARTICIPANTE

Yarinacocha, ……………. del 2012.

Señores:………………………………..Presente.-

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 184-2008-EF, mediante el presente se hace constar su registro como participante en el proceso de selección de la referencia, correspondiente a la contratación/adquisición de …………..

Asimismo de acuerdo a lo solicitado en su solicitud de registro como participante, se les notificará electrónicamente, en la dirección de correo electrónico………………..que ustedes han señalado, la que deberá mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la ejecución del proceso de selección en el cual participa.

Cabe señalar que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente

…………………………………………… Presidente de Comité Especial


78



ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono FaxCorreo Electrónico

Autorización MunicipalMunicipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en ConsorcioSI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lugar y fecha, ……………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


79



ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS


Estimados Señores:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por Electro Ucayali S.A. y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Lugar y fecha, …………………

…….………………………….…………………..Firma y sello del Representante Legal


(*) Adicionalmente, el postor deberá de incluir en su propuesta, otros documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en las Bases del presente proceso de selección.


80



ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

DEL ESTADO)Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria).Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria), para el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lugar y fecha, ………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal



81



ANEXO N° 04

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN


El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a ejecutar el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”, materia de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

ITEM UNICO CANT.

UNIDAD

MEDIDA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Plazo de Ejecución Ofertado (en Días

Calendario)

01 01 GBL

Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en

Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque

Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”

240 (Dosciento

s Cuarenta)





82



ANEXO N° 05

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como

postor)Señores:COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria).Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU (1ra. Convocatoria), responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Lugar y fecha, ………………………


83



ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA


Mediante la presente, declaro (declaramos) bajo juramento que el personal que se detalla a continuación constituye el personal mínimo que será asignado para la ejecución de la obra requerida por ELECTRO UCAYALI S.A.

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI TELEFONO

CELULARDIRECCION

ELECTRONICA

FIRMA Y SELLO

01 Ingeniero Residente de Obra.

02 Ingeniero Especialista en Subestaciones.

03Ingeniero Especialista en Obras Electromecánicas en Líneas de Transmisión.

04 Ingeniero Especialista en Obras Civiles.

05Ingeniero Especialista en Estudio de Coordinación de protección.

06 Ingeniero Asistente del Residente.

Asimismo, declaro que el personal mencionado no tiene impedimento alguno para realizar las labores para las cuales han sido propuestos, así como que se encuentran disponibles para asumir este compromiso.

NOTA:a) Se adjunta copia de currículo vitae documentado (Anexo N° 07) del personal

Profesional mencionado (Residente de Obra, Ingenieros Especialistas e Ingeniero Asistente), adjuntando copia del Título Profesional y Diploma de Colegiatura, así como copia simple de Constancias, Capacitaciones y demás Certificados, donde se detalle la experiencia de acuerdo a lo solicitado en el Numeral 5.2, de los Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases.

b) Aadjuntamos Carta de Compromiso de los Profesionales Propuestos, según modelo de Anexo N° 06-A.


………………………….………………………..Firma y sello del Representante Legal



84



ANEXO N° 06-A

CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN COMO …………………


Yo, ................................................................, Profesional en ....................................................con D.N.I. N° ........................... y Registro C.I.P. N°.......................... me comprometo a participar en la Ejecución de la Obra materia del proceso de selección de la referencia, si la Firma Ejecutora .......................................................................................... que me propone, fuera favorecida con la Buena Pro.

Asimismo, declaro bajo juramento, que no tengo impedimento alguno para participar en la ejecución de la Obra materia del proceso de selección de la referencia.

Ciudad y fecha,………………

Atentamente,

________________________________Firma y Sello del Profesional



Nota: Para ser llenado por cada uno de los profesionales propuestos.


85



ANEXO N° 07

CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO COMO ………………


NOMBRE Y APELLIDOS:..........................................................................................

CARGO PROPUESTO:..........................................................................................

DATOS PERSONALES: Fecha y Lugar de Nacimiento:

...........................................................................................................................................................

.

Documento de Identidad:..............................................................................

Dirección: ..........................................................................................

........................................................................................

..

Código Postal:

..........................................................................................

Teléfono / Fax:..........................................................................................

Correo Electrónico:..........................................................................................

ESTUDIOS REALIZADOS: Primaria: ...................................................................................................

.; Período: ...............................

Secundaria: ....................................................................................................;

Período: ............................... Universidad: ...................................................................................................

.; Período: ................................

Perfeccionamiento y Segunda Especialidad: ............................................................; ......................................;


86



Período: ........................................... Estudios de Maestría y

Doctorado: ................................................................; ......................................; Período: ...........................................

________________________________ ___________________________________ Firma y Sello del Profesional Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

Nota: Para ser llenado por cada uno de los profesionales propuestos.El postor deberá adjuntar: Copia de Diploma de Titulación o Certificado emitido por la Universidad en donde se curso los

Estudios Superiores, en donde se mencione su fecha de titulación. Copia del Diploma de Incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú o Documento que acredite su

fecha de colegiación y copia simple de Constancias, Capacitaciones y Certificados donde se detalla la experiencia de los trabajos realizados.

ANEXO N° 08

DECLARACIÓN JURADA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESENCIAL MINIMO (MAQUINARIAS, EQUIPOS,

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS) A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


Por la presente, declaramos bajo juramento que para la ejecución de la obra materia de la Licitación Pública de la referencia, nos comprometemos a contar como mínimo con la relación establecida en el numeral 5.3 de los Requerimientos Técnico Mínimos, como se indican a continuación:

Nº Relación de maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos.

Cantidad (Mínimo)

1 Camión grúa de 10 Toneladas, capacidad mínima de carga, equipada de brazo hidráulico para transporte y montaje de postes. 1

2Camión grúa de 5 toneladas, capacidad mínima de carga, equipada de brazo hidráulico para transporte y montaje de equipos de subestación.

1

3 Camión plataforma con grúa de 08 Toneladas. 14 Camión D300 15 Camión Volvo 16 Camión Plataforma 17 Camioneta 4 x 4 18 Mezcladora de concreto 6 – 11 pies 3 1

9 Porta bobinas de 03 toneladas de capacidad mínima tipo móvil fijo para el tendido de conductores. 2

10 Equipo de tendido de línea Cjto.11 Meghometro 112 Dinamómetro de 03 toneladas de capacidad 113 Telúrometro digital 114 Freno hidráulico de 03 toneladas 215 Winche de 03 toneladas 216 Cable guía de acero (mínimo = 1 km) 117 Equipos de radio móvil o celular Cjto.


87



18 Equipos de Cómputo Cjto.19 GPS 120 Teodolito o estación total 1

Nota: El postor ganador de la buena pro, presentará para la firma de contrato, los documentos originales de propiedad, contrato de alquiler o de compra-venta, que acrediten la disponibilidad de los equipos esenciales mínimos (maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos) a emplearse en la ejecución de la obra. ELECTRO UCAYALI S.A. verificará su inmediata disponibilidad. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos postores que cuenten con los documentos originales de propiedad, contrato de alquiler o de compra-venta de los equipos, podrán optar entre presentar la presente declaración jurada o dichos documentos.

Lugar y fecha, …………….


Nombre / Razón social del postorANEXO N° 09

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS -

RESESATAERESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 161-2007-MEM/DM


Estimados Señores:

Declaro (declaramos) bajo juramento tener conocimiento sobre lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas RESESATAE, sobre el cumplimiento de lo siguiente:

Me (nos) comprometo (comprometemos), conformar nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de acuerdo a lo indicado en el Artículo 5º del RESESATAE.

Me (nos) comprometo (comprometemos), entregar a nuestros trabajadores, los medios de protección y seguridad indicadas en el Artículo 30º del RESESATAE.

Me (nos) comprometo (comprometemos), entregar a nuestros trabajadores, los implementos de seguridad y equipos de protección personal indicadas en el Artículo 38º del RESESATAE, que cumplan con las condiciones indicadas en el TITULO V - Actividades Complementarias.

Que soy (somos) responsable (s) del cumplimiento del RESESATAE en su integridad en lo que refiere a los aspecto de Seguridad y Protección Personal.

Que conozco (conocemos) las responsabilidades y sanciones mencionadas en los Artículos 118º y 119º del RESESATAE y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.


88



Asimismo, declaro que los costos relacionados al cumplimiento de lo mencionado, se encuentran incluidos dentro de mi oferta técnico – económica.


……………………………….…………………..Firma y sello del Representante Legal



89



ANEXO N° 10

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS -

RESESATAERESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 161-2007-MEM/DM


Estimados Señores:

Declaro (declaramos) bajo juramento tener conocimiento sobre lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas - RESESATAE, sobre el cumplimiento de lo siguiente:

Me (nos) comprometo (comprometemos) al cumplimiento de lo dispuesto en el CAPITULO V Programas de Emergencia, Servicios Médicos y Primeros Auxilios del RESESATAE.

Me (nos) comprometo (comprometemos) al cumplimiento de lo dispuesto en el TITULO VI INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA ACTIVIDADES ELECTRICAS del RESESATAE.

Que soy (somos) responsable (s) del cumplimiento del RESESATAE en su integridad en lo que refiere a los aspecto de Salud en el Trabajo.

Que conozco (conocemos) las responsabilidades y sanciones mencionadas en los Artículos 118º y 119º del RESESATAE y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.






90



ANEXO N° 11

ASPECTOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y

DECRETO SUPREMO Nº 029-94-EM, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS


Estimados Señores:

Declaro (declaramos) bajo juramento tener conocimiento sobre lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 635 “Delitos Contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente”, Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, sobre el cumplimiento de lo siguiente:

Me (nos) comprometo (comprometemos) al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

Que soy (somos) responsable (s) del cumplimiento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y D.S. Nº 057-04-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.

Que conozco (conocemos) las responsabilidades y sanciones contra la Ecología mencionadas en los Artículos del Decreto Legislativo Nº 635 “Delitos Contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente” y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.






91



ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


El que suscribe................., con (documento de identidad) N°............., Representante Legal de la Empresa................., con RUC. N° ................, y con Domicilio Legal en............, detallamos lo siguiente:

Nº CLIENTE/EMPRESA OBJETO DE LA PRESTACION

N° CONTRATO O FACTURA

FECHA DE LA PRESTACION

IMPORTE DEL CONTRATO O

FACTURA

123456789

10TOTAL S/.

El postor debe tener presente que: Este resumen debe guardar relación con las copias simples de los

comprobantes de pago o copia de contratos con sus respectivas actas de recepción y conformidad de obra.

En el caso de ofertas en consorcio, el número de referencias presentadas como máximo en total, pueden corresponder a una o todas las empresas que integran el consorcio. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. Se aplicará los lineamientos de evaluación y calificación de experiencia de consorcios previstas en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE /PRE: “Disposiciones Complementarias para la Participación de Postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobada por Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE del 14 de mayo de 2003.

Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá de adjuntar copia del Contrato Principal y su respectiva conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

Consignar montos totales en la relación de las prestaciones ejecutadas que se presentan en el resumen. No deberá consignarse montos en intervalos.

En caso de que el postor presente su experiencia en moneda extranjera el Comité Especial, convertirá a moneda nacional al tipo de cambio venta oficial (publicado por la SBS - Perú) de la fecha de evaluación del mencionado proceso de selección.

Lugar y fecha, ……………___________________________________________________________________________________________________________LP Nº 0006-2012-EU Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”.

92




Nombre / Razón social del postorANEXO N° 13

DECLARACION JURADA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


El que suscribe.............., con (documento de identidad) N°................., Representante Legal de la Empresa................, con RUC. N°.............., y con Domicilio Legal en................, detallamos lo siguiente:

Nº CLIENTE/EMPRESA OBJETO DE LA PRESTACION

N° CONTRATO O FACTURA

FECHA DE LA PRESTACION

IMPORTE DEL CONTRATO O

FACTURA

123456789

10TOTAL S/.

El postor debe tener presente que: Este resumen debe guardar relación con las copias simples de los

comprobantes de pago o copia de contratos con sus respectivas actas de recepción y conformidad de obra.

En el caso de ofertas en consorcio, el número de referencias presentadas como máximo en total, pueden corresponder a una o todas las empresas que integran el consorcio. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. Se aplicará los lineamientos de evaluación y calificación de experiencia de consorcios previstas en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE /PRE: “Disposiciones Complementarias para la Participación de Postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobada por Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE del 14 de mayo de 2003.

Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá de adjuntar copia del Contrato Principal y su respectiva conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

Consignar montos totales en la relación de las prestaciones ejecutadas que se presentan en el resumen. No deberá consignarse montos en intervalos.

En caso de que el postor presente su experiencia en moneda extranjera el Comité Especial, convertirá a moneda nacional al tipo de cambio venta oficial


93



(publicado por la SBS - Perú) de la fecha de evaluación del mencionado proceso de selección.

Lugar y fecha, …………………………………….………………………..

Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 14

DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO


Presentamos en resumen la experiencia de los Principales Profesionales Propuestos para la ejecución de obras similares en los últimos Diez (10) años, los cuales se mencionan a continuación:

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO COMO:(………………………………………………)

Nº EMPRESA CONTRATANTE CARGO CONTRATISTA

PERIODO DE DURACION

INICIO TERMINOTOTAL

PERIODO MESES

010203040506070809….

TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA EN MESES

Cabe señalar que el tiempo de experiencia de los Profesionales Propuestos para la ejecución de la Obra merecedor de puntaje, será el que supere el tiempo de experiencia mínimo exigido en el numeral 5.2, Del Personal requerido para la ejecución de la obra de los Requerimientos Técnicos Mínimos, en la medida que este constituye un Requerimiento Técnico Mínimo.

Lugar y fecha, ……………………………




94



Nota: Para ser llenado por cada uno de los profesionales propuestos.

ANEXO N° 15

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS


A continuación presento (presentamos) en resumen, la información que acredita mí (nuestra) experiencia en el cumplimiento de ejecución de obras en general y/o similares al objeto de la convocatoria, tales CERTIFICADOS/CONSTANCIAS se refieren a las obras en general y/o similares que he presentado para acreditar la experiencia como postor en el Anexo Nº 12 y el Anexo Nº 13, las cuales se han efectuado y liquidado sin que se haya incurrido en penalidad.

Nº

CLIENTE/EMPRESA OBJETO DE LA PRESTACION

CALIFICACACION POR LA EJECUCION Y LIQUIDACIÓN

DE OBRA12345678910

NOTA: Los Certificados y Constancias que no indiquen expresamente que la ejecución y liquidación de obras se realizó sin incurrir en ninguna penalidad , no serán considerados como validos para asignación de puntaje por el Comité Especial.





95



ANEXO N° 16

DECLARACION JURADA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES PARA VALIDAR O MEJORAR LA CALIDAD DE LAS SOLUCIONES

TÉCNICAS DE DISEÑO, DE EQUIPAMIENTO O SIMILARES


De nuestra consideración:.................................... (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº................, Representante Legal de ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2012-EU, declaro bajo juramento que, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a utilizar los siguientes programas computacionales.

N° PROGRAMA CARACTERISTICAS(Nombre, Marca, Procedencia, etc.)

1Para el Análisis de Sistemas de Potencia – NEPLAN o similar.

2Para el Diseño de Lineas de Transmision Aereas - PLS-CADD o similar.

Nota: El postor ganador de la buena pro, que haya presentado la presente declaración jurada comprometiéndose a utilizar los programas computacionales, deberá presentar para la firma de contrato, los documentos originales de propiedad, licencia de uso, contrato de alquiler o de compra-venta, que acrediten la disponibilidad de los programas computacionales a emplearse en la ejecución de la obra. ELECTRO UCAYALI S.A. verificará su inmediata disponibilidad. Sin perjuicio de lo anterior, aquellos postores que cuenten con los documentos originales de propiedad, licencia de uso, contrato de alquiler o de compra-venta de los programas computacionales, podrán optar entre presentar la presente declaración jurada o dichos documentos.





96



ANEXO N° 17

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

Ítem Único Detalle Unidad

MedidaCantida

d Oferta

Económica S/.

01

Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra: “Construcción de la Línea de Trasmisión 60 kV SET Parque Industrial (SEPI) – SET Pucallpa (SEPU)”

Global 01

Sub Total S/. 18% IGV S/. (*) Total S/.

Son: ………………………………………………XX/100 Nuevos Soles.

(*) La propuesta económica incluye/excluye (indicar el que corresponde) el Impuesto General a las Ventas – 18% IGV.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.





97



FORMATO N° 04

PRESUPUESTO DETALLADO


Sistema de Contratación: Precios Unitarios.

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

DESCRIPCIÓN COSTOPARCIAL

RESUMEN FINAL DE LA PROPUESTADESCRIPCIÓN COSTO

PARCIALSUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES A CARGO DEL

CONTRATISTAOBRAS CIVILES

MONTAJE ELECTROMECANICOTRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES VARIABLES (2)

GASTOS GENERALES FIJOS (3) UTILIDAD (4)

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)+(4) IGV (18%)

TOTAL GENERAL (*)(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos.





AVISO DE CONVOCATORIA - SEACEzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/002392/... · Web...

Documents

Transcript of AVISO DE CONVOCATORIA - SEACEzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/002392/... · Web...