Auditoria modelo
-
Upload
rodrigo-condori-silvestre -
Category
Documents
-
view
18.551 -
download
8
Transcript of Auditoria modelo
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
MEMORANDUN DE PLANEAMIENTO
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, EXAMEN ESPECIAL A LA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y ASPECTOS OPERATIVOS DEL EJERCICIO 2006
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA- JUNIN
1. ORIGEN
La presente Auditoría a los Estados Financieros, Examen Especial a la
Información Presupuestal y Aspectos Operativos del ejercicio 2006 de la
Municipalidad Provincial de Chupaca, Departamento de Junín, se ejecuta en
cumplimiento a la designación realizada por la Contraloría General de la
República a través de la Resolución de Contraloría Nº 002-2008-CG del
08.ENE.2008.
NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ACCION DE CONTROL
El Objetivo de la Auditoría Financiera estará orientada a determinar la
razonabilidad de la información financiera y presupuestaria presentada a la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública para la formulación de la Cuenta
General de la República, conforme a lo establecido en la Directiva Nº 013-2001-
CG/B340, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 117-2001-CG de
27.JUL.2001 y según lo dispuesto por las Normas de Auditoría Gubernamental.
Objetivos de la Auditoría Financiera
Objetivo General:
Emitir Opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros preparados
por la Municipalidad Provincial de Chupaca al 31.DIC.2006, de conformidad
con los Principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones
vigentes
Objetivos Específicos:
Determinar si los estados financieros preparados por la entidad, presentan
razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y
flujo de efectivo, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
Municipalidad Provincial de Chupaca 1
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Objetivos del Examen Especial de la Información Presupuestaria
Objetivo General:
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la información presupuestaria
preparada por la Municipalidad Provincial de Chupaca al 31.DIC.2006; así
como el grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el
presupuesto institucional.
Objetivos Específicos:
Evaluar la aplicación del cumplimiento de la normativa vigente en las fases de
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
presupuesto institucional teniendo en cuenta las medidas complementarias de
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del gasto público.
Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el
presupuesto institucional, concordantes con las disposiciones legales
vigentes.
Aspectos de importancia a realizarse como parte de la Auditoria:
Evaluar la gestión de la entidad en cuanto al cumplimiento de las metas y
objetivos previstos y resultados esperados, de acuerdo a lo establecido en la
Directiva Nº 013.2001-CG/B340, aprobada mediante Resolución de
Contraloría Nº 001-2001-CG de 27.JUL.2001.
Evaluar la adquisición de bienes y servicios efectuados con o sin proceso
licitario (incluyendo los sujetos a exoneración), a fin de verificar su sustento
legal y contractual, y si fueron efectuados en términos de transparencia,
economía y oportunidad, y si los mismos son utilizados para los fines que
fueron previstos y se encuentran en condiciones adecuadas que no
signifiquen riesgo de deterioro o despilfarro.
Determinar si los Proyectos de Inversión u Obra Pública efectuadas
directamente o a través de contratistas se ha llevado a cabo de acuerdo a la
normativa vigente.
Evaluar los controles implantados por la Entidad, respecto a las donaciones
recibidas en el ejercicio a examinar, en función a propiedad, uso y destino,
estableciendo su correcta utilización y registro contable.
Evaluar el uso de los recursos provenientes del fondo de Compensación
Municipal, estableciendo si durante el período evaluado la administración dio
Municipalidad Provincial de Chupaca 2
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
cumplimiento de las normas que regulan la aplicación de éste recurso y si se
encuentran debidamente justificados y sustentados técnicamente.
2. ALCANCE DEL EXAMEN
El presente Examen Especial se realiza de acuerdo a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas- NAGA- y las Normas de Auditoria Gubernamental -
NAGU- aprobadas por Resolución de Contraloría N° 162-95 CG de 22.SET.1995,
modificadas mediante Resolución de Contraloría N° 259-2000-CG del
07.DIC.2000.
El periodo examinado comprende desde el 01.ENE.2006 al 31.DIC.2006,
asimismo, se incluirá periodos anteriores y posteriores conforme ameriten las
circunstancias debido a las evaluaciones que realicen.
Es necesario señalar que Órgano de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Chupaca, en cumplimiento a su Plan Anual de Control del año 2007,
ejecuto los siguientes exámenes especiales:
Examen Especial a Procesos de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de
Servicios en General de Mayor Relevancia Realzados por la Municipalidad
Provincial de Chupaca, Periodo 2006, habiendo emitido el Informe Nº 005-
2007-OCI-MPCH, de fecha setiembre del 2007.
Examen Especial a Proyectos de Inversión: Obras de Mayor Envergadura
Ejecutadas por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de
Chupaca, periodo 2005 y 2006, habiendo emitido el Informe Nº 006-2007-OCI-
MPCH, de fecha diciembre del 2007
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La Municipalidad Provincial de Chupaca, fue creada por Ley Nº 26428 del 05 de
Enero de 1995, esta ubicada en el Departamento de Junín.
Rige su presupuesto según las disposiciones emitidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
El Régimen Laboral del personal empleado está sujeto al régimen de la actividad
pública y de los obreros al régimen de la actividad privada.
La Municipalidad, a fin de cumplir con los postulados de visión, misión y filosofía
institucional, ha aprobado su estructura funcional de carácter gerencial, sustentado
en los principios de: Programación, Dirección, Ejecución, Supervisión, Control
previo, Concurrente y Posterior, que rigen la legalidad, economía, transparencia,
Municipalidad Provincial de Chupaca 3
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana; así como el
Reglamento de Organización y Funciones.
Municipalidad Provincial de Chupaca 4
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Tiene como Órgano de Gobierno:
Concejo Municipal
Alcaldía.
El Concejo Municipal es el Órgano de Gobierno que ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras. Está constituida por el Alcalde y los Regidores.
Siendo responsables de ejercer funciones ejecutivas la Administración Municipal.
4. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ENTIDAD
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Chupaca; aprobado por Ordenanza Municipal Nº 013-2006-MPCH-A.
Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Chupaca, aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 020-2004-MPCH-A.
Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2006.
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 para la Ejecución del Proceso
Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2006, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 005-2006-EF/76.01.
Normas de Auditoría Gubernamental NAGU, aprobada con Resolución de
Contraloría Nº 162-95-CG de fecha 26.SET.1995 y sus modificatorias.
Manual de Auditoría Gubernamental - MAGU, aprobada con Resolución de
Contraloría Nº 152-98-CG de fecha 18.DIC.1998.
5. INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA.
Se ha previsto efectuar una evaluación selectiva de la documentación relacionada
a la Municipalidad Provincial de Chupaca.
Al término de las visitas de ser el caso, se cursarán Pliegos de Hallazgos a los
servidores responsables, otorgándose plazos de acuerdo a NAGU 3.60 y a las
circunstancias.
El Informe en borrador deberá emitirse luego de recibirse los comentarios de los
servidores y ex servidores a quienes se les cursara los respectivos pliegos de
Municipalidad Provincial de Chupaca 5
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
hallazgos; la revisión y discusiones finales se realizará posteriormente, luego y
previa evaluación se redactara el Informe Final.
N° de Dias Fecha de entrega
Informe corto de auditoria 45 25.MAR.2008
Informe Largo de auditoria 45 25.MAR.2008
Informes Examen a la Información Presupuestaria 45 25.MAR.2008
Informe largo sobre controles internos 30 04.MAR.2008
Memorando de planeamiento 15 14.FEB.2008
Al término de las labores se emitirá los informes finales de acuerdo a lo siguiente:
Cinco (05) Ejemplares del Informe Corto de Auditoría Financiera
Cinco (05) Ejemplares del Informe Largo de Auditoría Financiera.
Cinco (05) Ejemplares del Informe al Examen Especial a la Información
Presupuestaria.
6. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y SIGNIFICATIVAS
De las Unidades de Tesorería, Abastecimientos y Obras relacionadas a las
compras directas, adjudicaciones desarrolladas conforme a la normativa vigente,
por los comités y/o comisiones especiales, así como también pagos, ejecución de
contratos, ejecución de obras entre otros.
7. PUNTOS DE ATENCION:
De acuerdo a la información obtenida se han identificado los siguientes puntos de
atención:
Presuntas deficiencias en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios
llevados a cabo en la Municipalidad Provincial de Chupaca.
Carencia de Liquidaciones técnicas financieras de las obras ejecutadas durante el
período a evaluar.
Carencia de los análisis de las cuentas confortantes del balance general al
31.DIC.2006.
Municipalidad Provincial de Chupaca 6
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Municipalidad Provincial de Chupaca 7
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
8. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
Los funcionarios y servidores responsables del manejo administrativo y de gestión
de la Municipalidad Provincial de Chupaca son:
Abog. Luis Bastidas Vasquez Alcalde
Eco. Ibnias Grijalva Sauri Gerente Municipal
9. PERSONAL
Para la ejecución del presente Examen Especial se requiere de la participación del
siguiente personal:
CARGO EN LA
COMISION
NOMBRE Y APELLIDO
Supervisor de Comisión CPC Wilmer Cabanillas Mendo
Jefe de Equipo CPC. César Gonzáles Quilla
Auditor CPC. Sandro Bonilla Otarola
Auditor CPC. Elias Espinoza Velásquez
Asistente CPC. Alejandro Delgado Quintanilla
Especialista Legal Abog. Carlos Jiménez Aleman
Especialista Ingeniero Ing. Rolando Gutiérrez Tudela
10. PRESUPUESTO DE TIEMPO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente Memorando de
Planeamiento se estima la utilización de días útiles, distribuidos de la siguiente
manera:
ACTIVIDADES Nº DE
PERSONAL
Nº HORAS
HOMBRE
DIAS
UTILES
Planeamiento 2 128 10
Ejecución 7 1072 25
Informe de Auditoría 7 480 10
Total 07 1,680 45
Municipalidad Provincial de Chupaca 8
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
RECURSOS HUMANOS Planeamiento Ejecución Informe Total
Supervisor 40 24 32 80
Jefe de Equipo 104 176 80 360
Auditor 264 96 360
Auditor 264 96 360
Auditor 264 96 360
Especialista Abog. 80 40 120
Especialista Ing. 40 40
TOTAL H/H 1,680
11. COSTO DEL EXAMEN
De acuerdo a la programación de actividades, se utilizará un total de 1,680 horas
con un costo de S/. 13,520.00 tal como se detalla a continuación:
COSTO COSTO DE LA ACCION DE CONTROL
ACCION DE H/H Nª H/H Pasajes Viáticos Otros TotalCONTROL (a) (b) (d) (e) (f) (g)
Supervisor 20 800 1,600.00
Jefe de Equipo 10 360 3.600.00Auditor 6 360 2,160.00Auditor 8 360 2,880.00Asistente 4 360 1,440.00Especialista Abog. 10 120 1,200.00Especialista Ing. 16 40 640.00
1,680 13,520.00
12. PARTICPACIÓN DE ESPECIALISTAS
Para el desarrollo de los trabajos se deberá contar con los siguientes
especialistas:
Ingeniero Civil,
De acuerdo a la muestra seleccionada efectuará la evaluación técnica de las obras
ejecutadas durante el período de evaluación
Abogado
Verificará de ser el caso el estado de los procesos legales de la entidad y asuntos
relacionados a la acción de control
Municipalidad Provincial de Chupaca 9
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
13. PROGRAMAS DE AUDITORIA
Los procedimientos de Auditoria a aplicar en al presente Acción de Control, se
presentan en ANEXO Nº 01.
Chupaca, 31 de Enero de 2008
CPC. Wilmer Cabanillas Mendo
Supervisor
CPC. César Gonzáles Quilla
Jefe de Equipo
.
Municipalidad Provincial de Chupaca 10
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
ANEXO Nº 01
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
PROGRAMA DE AUDITORÍA
ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
El examen de los estados financieros se realizará de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas y por consiguiente incluirá pruebas selectivas en la
contabilidad y documentación, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría y
cuyo alcance será determinado sobre la base de la evaluación del control interno.
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
1. Elabore las cédulas sumarias de los rubros que conforman las cuentas del balance general.
2. Solicite los libros de actas del Concejo Municipal u otro órgano administrativo de la entidad y extracte los acuerdos y/o asuntos más importantes que tienen que ver con la marcha de la entidad.
3. Obtenga contratos y/o convenios más importantes celebrados por la Entidad durante el período sujeto a revisión.
4. Obtenga copias o archivo de las Resoluciones de la Entidad.
5. Solicite y obtenga los siguientes documentos: Plan de Trabajo Institucional Manual de Organización y Funciones Reglamento Interno Presupuesto del año objeto de auditoria
e informes de ejecución presupuestaria. Directivas emitidas por la Entidad. Informes de auditorias anteriores.
6. Revise los procedimientos de control interno vigentes con relación a las operaciones que desarrolla la Entidad.
7. Circularice a los abogados, compañías de seguros y otros que tengan relación con los activos y pasivos de la Entidad.
8. Estructure cédulas de ajustes y reclasificación que tengan significancia para
Municipalidad Provincial de Chupaca 11
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
una mejor presentación de los estados financieros.
9. Anote los puntos de atención.
Municipalidad Provincial de Chupaca 12
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
10. Discutir los puntos de atención y los asientos de ajuste y reclasificación con la Alta Dirección de la Entidad.
11. Prepare el borrador del informe corto y someta a aprobación de la Entidad. Discutir este informe con la Alta Dirección de la Entidad.
12. Prepare el informe largo de acuerdo a los requerimientos solicitados.
13. Prepare los Memorandos de Observaciones determinados en el examen, y discutirlos con el cliente.
14. Prepare el Resumen del Control de tiempo por áreas y por personas que participan en la auditoría.
Municipalidad Provincial de Chupaca 13
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS MINIMOS
ESTADOS FINANCIEROS – EJERCICIO 2006
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
1. Efectúe una comprensión, análisis y evaluación de los sistemas de Control, de Contabilidad y procedimientos de las áreas vinculadas con la Información Financiera y Presupuestaria a base de cuestionarios. Aplique procedimientos de revisión analítica de los Estados Financieros.
2. Realice pruebas de cumplimiento de las operaciones en las áreas evaluadas
3. AREA DE TESORERIA
Recuente el efectivo y otros valores en custodia en caja principal incluyendo en él cobranzas pendientes de depósito, remuneraciones no pagadas.Al concluir el recuento, solicite al cajero y/o tesorero para que confirme por escrito que los fondos fueron recontados en su presencia y le fueron devuelto intactos. Prepare una relación de los adelantos u otros gastos pagados con fondos de caja principal o caja chica, según sea el caso, y vea si los documentos que sustentan están autorizados y cumple con las formalidades de Ley.De existir fondos pendientes de depósito proceda del modo siguiente: Haga corte de los recibos de
ingresos utilizados y no utilizados. Verifique el último recibo incluido en
el último depósito.Igualmente efectúe el análisis anterior, con los pagos con cheques y desembolsos en efectivo y depósitos en las cuentas corrientes.Determinar los gastos financieros referente a sobregiros bancarios y cerciorarse de su aprobaciónRevisar si existe restricciones sobre disponibilidad de los fondos por contingencia.Determinar la existencia de cuentas bancarias en moneda extranjera,
Municipalidad Provincial de Chupaca 14
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
verificar si se convirtió en moneda nacional al cambio del día a fin de año.
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
4. BANCOS4.1 Obtenga una lista completa de todas
las cuentas bancarias existentes durante el período objeto de examen.
4.2 Sobre la base de la relación obtenida haga la circularización al banco.
4.3 De haber obtenido las conciliaciones bancarias, verifique selectivamente su conformidad, poniendo atención al del mes de diciembre.
4.4 De existir saldos en moneda extranjera revise la conversión a moneda nacional.
4.5 Cualquier diferencia que hubiera, determine las causas de éstas.
4.6 La confirmación recibida compare con los saldos que figura en el balance
4.7 Examine todas la notas de débito y crédito bancario de importancia y verifique se hayan sido registrados adecuadamente.
4.8 De existir sobregiros evalúe su razonabilidad y necesidad de la entidad.
4.9 Compruebe que las disponibilidades estén presentados y revelados en el balance, apropiadamente.
5. CUENTAS POR COBRAR
Aplique el cuestionario de control interno a RentasObtenga el balance de cuentas por cobrar, sobre cuya base valide el saldo mostrado en el balance.Además obtenga el listado de cuentas por cobrar por impuestos, tasas, contribuciones, etc. por antigüedad, más de 120, 90, 60 y 30 días.Seleccione un grupo de cuentas por Cobrar, principalmente, de impuesto predial y coteje con los reportes provenientes del sistemaSi hubiera cualquier diferencia coteje con la Declaración JuradaVerifique el valor del autovalúo y el cálculo del impuesto
Municipalidad Provincial de Chupaca 15
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Asimismo, obtenga el listado de cuentas en cobranza coactiva, sobre cuya base determine la razonabilidad de la provisión para cuentas de cobrabilidad dudosaDe ser el caso confirme de manera directa las cuentas por cobrar
Municipalidad Provincial de Chupaca 16
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
Revise los saldos por cobrar a cargo de funcionarios y empleados con el objeto de comprobar que han sido aprobados los anticipos concedidos
6. AREA DE ACTIVOS FIJOS (Control Patrimonial)
Aplique el cuestionario de control interno con el propósito de evaluar el grado de solidez del mismo.Obtenga el listado de activo fijo, cerciórese si fueron objeto de recuento físico con motivo del cierre del ejercicio, compare con el saldo revelado en al balance.Haga una cédula del movimiento de activo fijo por cada uno de las subdivisionarias así como de su depreciación correspondienteHaga una inspección física de los bienes que a juicio suyo son pertinentes y anote el estado de éstos, el códigoEfectúe cálculos de las provisiones para depreciaciones a fin de determinar su razonabilidad.Determine si la depreciación en cuanto a tasa y método es consistente en relación al ejercicio anterior.Revise el cumplimiento de las normas de registro y Margesí de Bienes, especialmente de los inmueblesCon relación a las adquisiciones del ejercicio, objeto de examen, contrastar con los comprobantes de pago que lo sustentan y con el PAAC, al igual que las bajas con la Resolución respectiva.Revise detalladamente la documentación sustentatoria verificando fecha de adquisición, precios unitarios y condiciones de compra, factura del proveedor, guías de remisión, contratos, etc
Verificar que las transferencias de Construcciones en curso a infraestructura pública, se hayan efectuado previa liquidación de obra debidamente aprobada.
Municipalidad Provincial de Chupaca 17
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Municipalidad Provincial de Chupaca 18
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
Sobre la base de la Evaluación Anual del Presupuesto determine las obras concluidas pero que no cuentan con su liquidación respectiva.
Con relación a vehículos e infraestructura solicite tarjeta de propiedad y título de propiedad asentados en la Oficina Registral.
Verifique que las maquinarias y otros activos fijos cuentan con póliza de seguros y si estos son suficientes.
7. CUENTAS POR PAGAR
Verificación según tipo de obligación, si los importes que aparecen el Balance están respaldados por bases e información documentada por cada cuenta. Examinar los comprobantes para determinar si son obligaciones reales.Efectúe seguimiento de pagos posteriores al 31 de diciembre para comprobar sus fechas de origen y establecer si existen pasivos no registrados.En la partida tributos por pagar efectúe un análisis y estudio de la situación y régimen fiscal de la entidad fundamentalmente en cuanto a las obligaciones de: ESSALUD; AFP; IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD, IMPUESTO A LA RENTA 4TA. Y 5TA. CATEGORIA, ETC.Exánime selectivamente los movimientos y saldos contables de las Cuentas por Pagar, confrontando documentos, registros auxiliares y asientos contablesConfirme las Cuentas por Pagar significativas por compras de bienes y servicios al 31 de diciembreSolicite las actas de sesión de Concejo y archivos de contratos, debiendo revisarse si existen Pasivos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre.
Municipalidad Provincial de Chupaca 19
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Indague respecto a posibles Contingencias que podrían significar pasivos para la entidad o tienen efecto en la situación financiera de la misma
Municipalidad Provincial de Chupaca 20
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
8. HACIENDA NACIONAL
Efectúe análisis de los movimientos de las cuentas del Patrimonio, examinando su razonabilidad y concordancia con principios y normas aplicables.
Efectúe verificación de la razonabilidad, formalidad legal y contable de las cuentas que conforman el Patrimonio, investigando cualquier hecho o situación anormal.
9. INGRESOS
Efectúe una confrontación selectiva de la documentación de Ingresos, su registro en auxiliares y los asientos contables, en función a una muestra de 4 meses
Para los Ingresos en general, efectúe las siguientes verificaciones selectivas:- Confronte la documentación
(recibos) con los respectivos auxiliares comprobando su conformidad.
- Verifique que la secuencia numérica de comprobantes se hallan mantenido normalmente.
- Los cálculos aritméticos de los recibos estén conformes.
- Verifique que los precios del cuadro tarifarío, concuerden con los recibos emitidos, mensual, trimestral y/o semestralmente.
- Que, los ingresos en efectivo según facturas y/o boletas hallan ingresado a Caja.
- Compruebe el cumplimiento de políticas de pagos fraccionados.
Evaluar los Ingresos Ejecutados respecto a lo presupuestado, determinar las causas de las desviaciones
Examinar selectivamente la contabilización de los registros auxiliares que han sido confrontados en el paso No. 9.2.
Municipalidad Provincial de Chupaca 21
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Procedimientos Periodo
Cubiert
o
Hecho
Por
Fecha Ref.
P/T
10. GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN
Examinar selectivamente la documentación de gastos de operación y diversos, conforme a una muestra. Prestar atención a la codificación de los Gastos, efectuar un seguimiento de su contabilización y verificar su compromiso presupuestal. Finalmente evaluar la calidad del documento en cuanto a sustentar legal y formalmente las operaciones.
Efectuar cortes de documentos de operaciones de pagos, examinar simultáneamente los documentos de gastos después de 30 días posteriores al 31-12-2005, para comprobar si todo gasto ha sido contabilizado en su periodo.
Evaluar los Gastos Ejecutados por cada rubro especifico y partida respecto al presupuesto, indagar e investigar las desviaciones significativas
Municipalidad Provincial de Chupaca 22
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO D2
OPINAR SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PREPARADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA AL 31.DIC.2006; ASÍ COMO EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
Procedimientos PeríodoCubierto
HechoPor Fecha
Ref.P/T
General
1. Evaluar los parámetros económico-financieros aplicados para la programación y formulación de los planes operativos de la Municipalidad Provincial de Chupaca con proyectos estratégicos multianuales.
2. Verificar el cumplimiento de procedimientos de evaluación presupuestaria que permita la toma de decisiones de manera oportuna.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
D.2.1 EVALUAR LA APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
VIGENTE EN LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TENIENDO EN
CUENTA LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE AUSTERIDAD O RESTRICCIÓN
DEL GASTO PÚBLICO.
Procedimientos Período
Cubierto
Hecho
Por Fecha
Ref.
P/T
1. Obtener conocimiento de los principales procedimientos de control interno que permitan efectuar con oportunidad la programación y formulación de planes operativos.
2. Asimismo que, la ejecución y evaluación del presupuesto, considere las medidas complementarias de austeridad, disciplina y ahorro en el gasto público, vigentes.
3. Aplique los procedimientos establecidos en los
Municipalidad Provincial de Chupaca 23
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
programas respectivos.
D.2.2 ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONCORDANTES CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
Procedimientos Período
Cubierto
Hecho
Por Fecha
Ref.
P/T
1. Verificar mediante procedimientos analíticos de
cálculo el grado de cumplimiento de objetivos y
metas, seleccionando muestras en cada área
operativa de la Municipalidad Provincial de
Chupaca para precisar la razonabilidad de los
datos emitidos.
2. Efectuar visitas de inspección a las obras y
proyectos realizados, consultando con los
beneficiarios de las obras (población) su
adecuada utilización.
3. Aplique los programas analíticos establecidos
para cada caso.
Municipalidad Provincial de Chupaca 24
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS PeriodoCubierto
Hecho por
Fecha Ref.P/T
OBJETIVO N º 1: Estudiar y evaluar la estructura de control interno del área de presupuesto, como parte del examen practicado al marco y ejecución presupuestal, con el objeto de formarse una opinión sobre la efectividad de los controles internos implementados y determinar el riesgo de auditoria para definir la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoria.
1. Aplique el Cuestionario de Control Interno, validando las respuestas afirmativas, e incluyendo las causas de las negativas, a efectos de determinar las debilidades de control interno.
2. Evalúe el ambiente de control considerando los siguientes elementos: Estructura organizacional.Métodos para asignar autoridad y
responsabilidad.Métodos de control sobre el cumplimiento de
leyes, reglamentos y directivas emitidas por el ente rector.
Métodos de control para el monitoreo y seguimiento de las operaciones.
3. Obtenga un entendimiento del sistema de información y registro por cada una de las fases del proceso presupuestario.
4. Solicite y/o elabore flujogramas a nivel panorámico por cada una de las fases del proceso presupuestario, y registre el entendimiento de los procedimientos de control teniendo en cuenta los siguiente aspectos: Apropiada autorización de operaciones y
actividades. Segregación de funciones, que asignen a
diferentes empleados, las responsabilidades de autorizar las operaciones y/o registrarlas.
Diseño y uso de documentos y registros apropiados.
Dispositivos de seguridad apropiados en cuanto al acceso y utilización de los registros.
5. Efectúe una verificación selectiva del entendimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario e identifique los controles que se realizan por cada una de las
Municipalidad Provincial de Chupaca 25
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
fases seleccionando los controles clave. 6. Prepare un programa con procedimientos
adicionales por cada uno de los controles identificados como débiles.
7. Efectúe pruebas para verificar que los controles funcionan, y elabore un registro de las debilidades de control.
PROCEDIMIENTOS PeriodoCubierto
Hecho por
Fecha Ref.P/T
8. Evalúe la organización, operaciones, procedimientos, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de procesamiento de datos, aplicados en el proceso presupuestario.
9. Obtenga un entendimiento del ambiente SIC (Sistema de Información computarizada) mediante indagación, observación e inspección de documentos.
10. Obtenga un entendimiento de los controles generales del SIC, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Prevención de cambios no autorizados a los
programas Acceso de sólo el personal autorizado.Datos que se procesan y/o modifican
solamente por medio de programas apropiados.
Los programas nuevos y que se hayan modificado se actualizan, se prueban y se documentan.
11. Elabore una cédula que muestre las observaciones a ser incluidas en el Memorándum de Control Interno.
12. Establezca los aspectos de importancia a considerarse en el presente examen.
13. En base a los aspectos que se señalan en el desarrollo de los procedimientos 10 y 11, efectúe conclusiones sobre el nivel del riesgo de control respecto a las operaciones de cada etapa del proceso presupuestario.
14. Si el resultado de la evaluación del riesgo arrojara que es bajo o moderado, se procederá a efectuar una evaluación ampliada de los procedimientos de control, incrementando para ello, las pruebas de cumplimiento, en caso contrario se procederá a incrementar el alcance de las pruebas sustantivas por cada una de las fases del proceso presupuestario
Municipalidad Provincial de Chupaca 26
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha Ref.P/T
OBJETIVO N° 2:
Evaluar el marco presupuestal a fin de
determinar su consistencia y legalidad del
presupuesto aprobado.
1. Obtenga los siguientes documentos: Plan
Operativo Institucional, Plan Estratégico
Institucional (PEI), Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) acompañado de la resolución y
formularios de aprobación y exposición de
motivos, y el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM).
2. Solicite los formatos de cierre y conciliación del
Presupuesto, relacionados a: Ejecución de
Ingresos a nivel pliego, Presupuesto
Institucional Modificado por grupo genérico de
gasto y Ejecución de gastos por Fuente de
Financiamiento; solicite la evaluación
presupuestaria anual.
3. De contar la entidad con el "Software del
Proceso Presupuestario" del módulo de
reportes estadísticos solicite los siguientes
reportes:
Ejecución Institucional de Ingresos
Ejecución Institucional de Gasto por Fuente
de Financiamiento
Evaluación Institucional
4. Con la información obtenida elabore la cédula
del “Marco Legal del Presupuesto” por Fuente
de Financiamiento, Partidas de Ingreso,
Categoría de Gasto y Grupo Genérico de
Gasto.
5. Compare el Marco Legal del Presupuesto con
la información incluida en los formatos de
cierre y conciliación presupuestaria y/o
evaluación presupuestaria y determine, de ser
el caso, las diferencias existentes.
6. Verifique que en la formulación presupuestal
no se haya incorporado la partida " Saldos del
Balance".
7. Evalúe si los recursos asignados cubren los
gastos necesarios para la operatividad de la
entidad auditada, de acuerdo a las prioridades
Municipalidad Provincial de Chupaca 27
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
establecidas por el Titular de la misma.
Municipalidad Provincial de Chupaca 28
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha Ref.P/T
OBJETIVO N° 3:
Determinar si la ejecución del Presupuesto
Institucional se ha sujetado a la normativa
presupuestaria, mediante el análisis del
comportamiento de los ingresos y gastos.
1. Solicite la programación de ingresos y gastos
semestral y/o anual, y verifique que se
consigne los recursos mensualizados para el
cumplimiento de las metas programadas a
nivel de actividad y proyecto.
2. Establezca si la Oficina de Presupuesto verifica
el cumplimiento de metas respecto a su
programación y a la ejecución presupuestaria
del gasto.
3. Verifique si la programación de ingresos y
gastos se registra en el Software de
programación mensualizada del Presupuesto
para el ejercicio fiscal, remitido por la Dirección
Nacional de Presupuesto Público.
4. Verifique si en la programación y ejecución de
ingresos y egresos, por cada fuente de
financiamiento, se han tenido en cuenta las
limitaciones señaladas en los dispositivos
legales vigentes para el período en evaluación.
5. Verifique si la ejecución presupuestaria guarda
relación con los Calendarios de Compromisos
autorizados a nivel de fuente de
financiamiento, categoría del gasto y grupo
genérico de gasto.
6. Verifique Sobregiros, Saldos Negativos en el
Módulo de Presupuesto Público.
7. En caso que la entidad haya realizado
adquisiciones de bienes y servicios a través del
PNUD, verifique el cumplimiento de la
normatividad vigente al respecto y que se
cuente con toda la información sustentatoria
correspondiente.
8. En el caso que la entidad haya obtenido
recursos provenientes de Operaciones de
Crédito Externo y Donaciones, verifique que la
ejecución de gastos se subordine a los
correspondientes convenios u contratos.
Municipalidad Provincial de Chupaca 29
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
9. Verifique si el Área de Presupuesto cumplió
con efectuar el proceso de cierre y conciliación
presupuestal, conforme a las directivas
emitidas para tal efecto.
10. Con la documentación sustentatoria de los
gastos, verifique que la naturaleza de los
mismos, esté en relación directa con los
Grupos Genéricos contenidos en el
Clasificador de Gastos.
11. Realizar comparación y análisis de la
información presupuestaria y financiera emitida
por la entidad, en aspectos que reflejen el flujo
de ingresos y gastos durante el ejercicio, tales
como:
Ingresos del ejercicio Vs. Captación
Gastos de Personal Vs. Planilla.
Gastos de Inversiones y Otros Gastos de
Capital Vs. Variación Patrimonial.
Detecte las diferencias y determine la
explicación a las mismas.
12. Verifique la correcta afectación, aplicación y
autorización de los siguientes gastos:
Gastos Variables y Ocasionales
Viáticos y asignaciones
Alimentos de personas
Subvenciones Sociales
Subvenciones Económicas
Gastos de Ejercicios anteriores
Régimen de Ejecución Especial
13. Respecto a las metas comprendidas como
gastos de inversión, verifique que este rubro
considere los gastos orientados a obtener un
activo tangible, que incremente
sustancialmente la oferta de bienes y servicios
que presta la entidad.
14. Igualmente establezca si los gastos de
inversión estén orientados a atender las
prioridades tales como Obras en Ejecución,
que estén previstas continuar en el año fiscal
auditado u obras que por ser pequeñas se
prevé su culminación en el año fiscal auditado.
15. Verifique que los documentos sustentatorios
evidencie la pertinencia del pago, y que los
mismos hayan sido adecuadamente
Municipalidad Provincial de Chupaca 30
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
registrados.
16. Solicite al contador de la entidad la información
presupuestal remitida periódicamente a la
Contaduría Pública de la Nación y verifique:
Oportunidad de la información remitida
Compare los resultados con la información
remitida al MEF o FONAFE.
Evalúe las posibles observaciones emitida
por los entes rectores a la misma
En caso de no haberse dado cumplimiento,
evalúe los motivos y acciones realizadas
para superar dicha deficiencia.
17. Efectúe un análisis para determinar si los
compromisos efectuados para gastos de
personal, activo y cesante; corresponden
exclusivamente a los servidores y funcionarios
registrados en planilla, solicitar planillas.
18. Verifique si la entidad registra en el SIAF todos
los ingresos y gastos efectuados por las
diversas fuentes de financiamiento.
19. Verifique si se actualizan los ingresos en su
fase de recaudación.
20. Verifique si los registros del SIAF son de orden
correlativo y si se registran todas las fuentes
de financiamiento.
21. Verifique si la ejecución de los compromisos
informados al MEF, coinciden con la ejecución
del gasto del mes registrado en el SIAF.
22. Verifique si el Área de Presupuesto cumplió
con efectuar el proceso de cierre y conciliación
presupuestal, conforme a las directivas
emitidas para tal efecto.
OBJETIVO N° 4:
Determinar si las modificaciones
presupuestarias se han efectuado de acuerdo a
los dispositivos legales vigentes.
1. Solicite los dispositivos que sustentan las
modificaciones presupuestarias efectuadas
tanto a nivel institucional como funcional
programático y verifique su legalidad y si
contienen la documentación sustentatoria
correspondiente.
2. Verifique de la información anterior, si se
Municipalidad Provincial de Chupaca 31
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
efectuaron observando las limitaciones
establecidas en la Ley Anual de Presupuesto o
disposiciones vigentes.
3. Solicite del Software de Proceso
Presupuestario (del menú de modificación
presupuestal), los siguientes reportes:
Presupuesto Inicial y sus modificaciones
Anexo de Resolución de modificaciones
presupuestarias
4. Elabore la cédula de modificaciones
presupuestarias a nivel de fuentes de
financiamiento, categoría del gasto y grupo
genérico de gasto y verifique si dichas
modificaciones se encuentran consideradas en
el PIM.
OBJETIVO N° 5:
Verificar si la evaluación presupuestaria,
determina los indicadores de eficacia,
eficiencia, desempeño y operación en la
ejecución del presupuesto institucional.
1. Solicite el Informe Final de la Evaluación
Institucional Semestral y/o Anual y verifique
que contenga el esquema señalado en la
Directiva correspondiente.
2. Solicite los reportes de: Evaluación
Institucional de Ingresos; Resumen a nivel de
genérica del Software del Proceso
Presupuestario y verifique si la ejecución
presupuestaria de ingresos a nivel de pliego y
sub-genérica de ingresos, se han comparado
con los ingresos estimados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) y el modificado
(PIM), mediante la aplicación del "Indicador de
Eficacia" y si se ha efectuado la explicación de
los ratios resultantes.
3. Solicite el reporte de Evaluación Institucional
Presupuestaria del Software del Proceso
Presupuestario y verifique si en la ejecución
presupuestaria de los egresos se han
relacionado los compromisos efectuados
respecto del monto de los egresos previstos en
el PIA, así como con el PIM a nivel de
actividad, proyecto, categoría del gasto y grupo
Municipalidad Provincial de Chupaca 32
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
genérico de gasto que sustenta el indicador de
eficacia de los gastos
4. Verifique si en la determinación de las metas
obtenidas, se ha aplicado el indicador de
eficacia que relacionan las metas
presupuestarias obtenidas con las metas
presupuestarias de apertura y modificadas a
nivel de actividad y proyecto respeto al PIA y al
PIM.
5. Verificar si el "Indicador de Eficiencia" muestra
el grado de optimización de los recursos
asignados a cada meta presupuestal, teniendo
en cuenta los egresos previstos del PIA, así
como los contemplados por el PIM, pudiendo
solicitar para el caso, el reporte de Evaluación
Institucional – Ejecución por metas
presupuestarias del Software del Proceso
Presupuestario.
6. Verifique si la entidad ha aplicado las medidas
correctivas y sugerencias señaladas en el
Informe Final de la Evaluación Institucional, en
base a los resultados de las etapas "Análisis y
explicación de la gestión presupuestaria en
términos de eficacia, eficiencia y desempeño" y
"Identificación de los problemas presentados".
7. Para el caso de los Gobiernos Locales solicite
el "Informe Final de la Evaluación Institucional
Semestral y/o Anual" y verifique que contenga
las partes señaladas en la Directiva anual
aprobada y constate lo señalado ejecutando
los siguientes procedimientos.
8. Verifique si en la etapa de ¨ Análisis y
Explicación de la Gestión Presupuestaria en
términos de Eficacia y Eficiencia ¨ se ha
comparado el PIA y PIM con la ejecución
presupuestaria de los ingresos, egresos y
metas presupuestarias utilizando los
indicadores presupuestarios correspondientes.
9. Verifique si en la etapa de “Identificación de
problemas presentados” durante el proceso de
análisis y explicación de la Gestión
Presupuestaria se ha efectuado en términos de
Eficacia y Eficiencia a nivel de Actividad,
Proyecto y Pliego, según corresponda.
Municipalidad Provincial de Chupaca 33
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
10. Verifique si las soluciones técnicas para
superar las deficiencias observadas en la
etapa de "Determinación de Medidas
Correctivas y Sugerencias" se han aplicado
considerando el grado de realismo de las
metas presupuestarias y de los gastos
estimados para el cumplimiento de metas.
11. Evalúe los resultados obtenidos en el Plan
Operativo y si estos reflejan los resultados
presupuestales.
OBJETIVO N° 6:
Determinar si la entidad ha cumplido con
remitir a los organismos pertinentes la
información presupuestal correspondiente.
1. Verifique si la entidad ha cumplido con remitir
en los plazos establecidos la información
presupuestal (PIA, ejecución presupuestal,
modificaciones presupuestales, evaluaciones y
otros) a los organismos pertinentes.
2. Determinar si el Pliego ha remitido al MEF, la
información para la elaboración del Marco
Macroeconómico Multianual, señalado en el
Decreto Supremo N° 039-2000-EF del
25.04.2000.
OBJETIVO N° 7:
Determinar el grado de implementación de las
recomendaciones planteadas en los informes
de auditoría emitidos por la Contraloría General
de la República, los Órganos de Auditoría
Interna y las Sociedades de Auditoría
designadas.
1. Obtenga los informes de seguimiento de
medidas correctivas elaborados por los
Órganos del Sistema Nacional de Control, que
estuvieran relacionados con el Área de
Presupuesto.
2. Verifique si las medidas adoptadas por la
entidad, han sido suficientes para implementar
las recomendaciones contenidas en los
informes de Contraloría General, los Órganos
de Auditoría Interna y las Sociedades de
Municipalidad Provincial de Chupaca 34
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Auditoría designadas.
3. En relación a las recomendaciones no
implementadas o en proceso de
implementación, determine las causas que no
han permitido a la entidad implementarlas
totalmente.
4. Si como resultado de lo anterior, se encontrara
que la situación reportada por el Órgano de
Auditoría Interna, no refleja la posición
encontrada, solicite a dicho Órgano las
explicaciones del caso.
5. Consigne en una cédula de trabajo, la
situación de las recomendaciones encontradas
a la fecha del examen.
Municipalidad Provincial de Chupaca 35
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
ASPECTOS DE IMPORTANCIA A REALIZARSE COMO PARTE DE LA AUDITORÍA
EVALUAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS Y RESULTADOS ESPERADOS, DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA Nº 013-2001-CG/B340, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 117-2001-CG DE 27 JULIO 2001.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha Ref.P/T
1. Determine si en los documentos de gestión se han formulado objetivos, metas, responsabilidades logros, políticas en general y procedimientos a nivel institucional.
2. Determine si los objetivos y metas son fijadas por la entidad en el plan operativo institucional a corto y largo plazo.
3. Verifique si los objetivos de la entidad son fijados claramente, si responde a su capacidad operativa, si permite medición de logros y, si armoniza con el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Determine si los medios con que cuenta la entidad son suficientes para asegurar la consecución de los objetivos y metas propuestas, así como si éstos son optimizados por la gestión de la entidad.
5. Verifique si la entidad ha preparado el informe de evaluación presupuestal de informe sobre las metas y objetivos alcanzados y de ser el caso adoptaron los correctivos necesarios.
6. Verifique si la entidad ha cumplido con sus metas y objetivos previstos y establecidos en el Plan Operativo, y evalúe la meta fijada y lo ejecutado.
7. Solicite los cronogramas sobre el avance y progreso de metas y objetivos en el plan operativo desarrollado por la entidad y verifique las acciones adoptadas.
8. Revise el Presupuesto elaborado por la entidad y si éste ha sido aprobado por la alta dirección.
9. Evalúe y analice de ser el caso las causas que originaron las variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado.
10. Revise la documentación presupuestal mensual, trimestral, semestral.
Municipalidad Provincial de Chupaca 36
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS CON O SIN PROCESO LICITARLO (INCLUYENDO LOS SUJETOS A EXONERACIÓN), A FIN DE VERIFICAR SU SUSTENTO LEGAL Y CONTRACTUAL, Y SI FUERON EFECTUADOS EN TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y OPORTUNIDAD, Y SI LOS MISMOS SON UTILIZADOS PARA LOS FINES QUE FUERON PREVISTOS Y SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ADECUADAS QUE NO SIGNIFIQUEN RIESGO DE DETERIORO O DESPILFARRO.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Objetivo 1: Revisar la planificación de las adquisiciones y contrataciones1. La planificación de las adquisiciones y
contrataciones se ajusta a los objetivos y prioridades del Plan Operativo y Plan Estratégico
Objetivo 2: Verificar la disponibilidad de las partidas presupuestales para la ejecución de PAAC.
1. Revisar el PIA y establecer que se encuentre aprobado por las instancias pertinentes.
2. Verificar en el documento de ejecución presupuestal, que los gastos en bienes, servicios ú obras correspondan a los previstos en el PAAC.
3. Constatar que se cuente, en el presupuesto aprobado, con las previsiones de recursos para los conceptos de bienes y servicios u obras consideradas en el PAAC
4. Documentar el proceso presupuestal, la asignación de partidas y la disponibilidad de recursos para las adquisiciones y contrataciones.
Objetivo 3: Comprobar los requerimientos de adquisiciones y contrataciones de las áreas usuarias.
1. Comprobar la existencia de los requerimientos formales de los bienes, servicios u obras de las áreas usuarias y su debida sustentación.
2. Verificar si el objeto del proceso de selección guarda relación con las necesidades derivadas por el área usuaria. Seleccionar y entrevistar a los usuarios y analizar el uso, frecuencia y relación del requerimiento con el cumplimiento de objetivos y metas de su área.
3. Verificar la oportunidad de los requerimientos de las áreas usuarias.
Municipalidad Provincial de Chupaca 37
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
4. Contrastar que las prioridades consideradas en el PAAC estén acordes con los requerimientos formulados por las áreas usuarias.
5. Comprobar que su requerimiento tiene vigencia tecnológica o no tiene obsolescencia inmediata.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 4: Verificar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
1. Comprobar que el PAAC incluya los procesos adquisiciones y contrataciones y contenga los bienes, servicios u obras requeridas por las áreas usuarias
2. Comprobar que las fechas consideradas para las adquisiciones y contrataciones de los bienes, servicios u obras consideradas en el PAAC corresponden a la oportunidad requerida por las áreas usuarias y se encuentren incluidos los tiempos estimados de duración de los procesos de selección de los proveedores.
3. Constatar que el PAAC contenga la información mínima indispensable de todas las contrataciones y adquisiciones de la entidad, con independencia del régimen que las regule
4. Validar la información sustentatoria y su justificación, en los casos especiales: ítem relacionados, estandarización, compras por etapas, tramos, paquetes o lotes; comprobar la secuencia lógica de la etapa, o tramo, su continuidad y que no constituya un evento aislado o inconcluso.
5. Verificar que las modalidades de selección, tipos de procesos, sistemas de contrataciones y modalidades de ejecución estén debidamente sustentados
Objetivo 5: Verificación de la aprobación y difusión del plan anual de adquisiciones y contrataciones
1. Comprobar que el PAAC y sus modificatorias se aprobaron oportunamente y por la autoridad competente, debiendo comprender a los autores y los procesos administrativos previos a su aprobación; dentro del plazo máximo fijado siguiente a la aprobación del presupuesto institucional.
2. Verificar la publicación del PAAC en el SEACE, de ser el caso se haya publicado en el Diario oficial El Peruano y su remisión a CONSUCODE y PROMPYME.
VERIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE.
Objetivo 1: Verificar de la designación de la
Municipalidad Provincial de Chupaca 38
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
dependencia responsable de la planificación de los procesos de selección y de la unidad de compras
1. Revisar la organización, políticas, normas, procesos y controles que maneja la institución y el área responsable de las adquisiciones y contrataciones
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
2. Verificar que las funciones de la dependencia responsable están incorporadas en el MOF y guardan concordancia con las previstas en las Ley y que su designación esta debidamente sustentada
Objetivo 2: Comprobar la adecuada designación de los comités especiales para los procesos de selección
1. Comprobar que la designación del Comité Especial se realizó por la autoridad competente de la entidad y en la oportunidad debida, siguiendo los procedimientos establecidos
2. Verificar la contratación de los expertos independientes, la definición de sus funciones y alcance
3. Verificar que la composición del comité especial es acorde a la normativa y que las calificaciones profesionales revelen su conocimiento sobre el objeto de la convocatoria., según contrato.
4. Verificar si las condiciones contractuales contemplen todas las funciones y obligaciones del experto independiente.
Objetivo 3: Verificar la elaboración del cronograma detallado de las convocatorias a los procesos de selección de acuerdo al PAAC
a1. Verificar la existencia de cronogramas de los
procesos de selección que guarde concordancia con el PAAC y la oportunidad de su formulación así como la pertinencia de su contenido
2. Verificar que la Entidad haya formulado el programa de obras y que éste contenga las acciones a realizar, previa, durante y posteriores a la adquisición o contratación.
Municipalidad Provincial de Chupaca 39
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
Objetivo 4: Verificar la determinación del valor referencial
1. Comprobar la validez de los documentos que sustenten técnicamente los precios de mercado que sustentan el valor referencial
2. Recalcular el valor referencial y comparar con el que aparece en las Bases.
Municipalidad Provincial de Chupaca 40
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
3. Validar que la antigüedad de los valores referenciales estén de acuerdo a la normativa.
4. Comprobar que el área responsable haya comunicado oportunamente al comité especial de los valores referenciales obtenidos
Objetivo 5: Verificar el registro de los libros de actas y expedientes de contrataciones.
1. Verificar la existencia del libro de actas y si esta debidamente foliado, legalizado y custodiado
2. Constatar que en libro de actas estén registrados todos los acuerdos adoptados por los comités especiales de todos los procesos de selección y suscritos por los integrantes que asistieron a la reunión del comité.
3. Verificar la existencia de los expedientes de contratación de cada uno de los procesos de selección
4. Comprobar que los expedientes de contratación cuenten con la documentación generada desde la decisión de adquirir hasta la culminación del contrato.
COMPROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Objetivo 1: Comprobar la adecuada elaboración de las bases de los procesos de selección
1. Verificar que las bases contengan todos los documentos y partes que la conforman (calendario del proceso de selección, plazos y mecanismos de publicidad, método de evaluación y calificación de propuestas, proforma del contrato, etc.)
2. Comprobar que el cronograma del proceso de selección contemple los plazos mínimos de cada una de las etapas del proceso.
3. Verificar que el sistema de evaluación o calificación de propuestas se sustente en parámetros objetivos y se oriente a la obtención de la oferta técnico-económica más conveniente
4. Verificar que las especificaciones técnicas contenidas en las bases corresponden a las definidas por el área usuaria.
Expediente Técnico, en el caso de obras:
1. Constatar que el expediente técnico de obra
Municipalidad Provincial de Chupaca 41
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
cuente con la conformidad de las instancias técnicas correspondientes de la entidad, que haya sido aprobado por la autoridad competente
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
2. Verificar que el expediente técnico de obra contiene memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios, y presupuesto, estudios de suelos, fórmulas polinómicas, y proforma de contrato.
3. Evaluar el expediente técnico determinando la pertinencia de los documentos que la conforman.
4. Constatar que las partidas del presupuesto base cuenten con sus especificaciones técnicas, pruebas y ensayos para el control de calidad, y que sean las necesarias para ejecutar la obra
5. Verificar que los precios unitarios de las partidas del presupuesto base se encuentran sustentadas con los análisis de precios respectivos y la razonabilidad de los mismos.
Objetivo 2: Verificar de la aprobación de las bases de los procesos de selección.
1. Verificar que las bases correspondan al documento elevado por el Comité Especial y que se haya seguido el procedimiento correspondiente.
2. Constatar que las bases estén aprobadas por la autoridad competente.
3. Comprobar que las bases se hayan aprobado en la oportunidad y que permita convocar al proceso de selección en las fechas señaladas en el PAAC.
4. Indagar que se cuente con la disponibilidad de recursos presupuestales para la adquisición y/o contratación
Objetivo 3: Verificación de la convocatoria y difusión de los procesos de selección.
1. Constatar que el proceso convocado está incluido en el PAAC, salvo excepciones de Ley, tiene disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento.
2. Verificar la publicación de la convocatoria en el SEACE (en el diario de mayor circulación nacional o local), la oportunidad en que ésta se
Municipalidad Provincial de Chupaca 42
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
ha dado y se haya adjuntado la documentación respectiva.
3. Analizar si los plazos previstos en el cronograma del proceso son los correctos.
Municipalidad Provincial de Chupaca 43
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
4. Analizar el registro de participantes, indagando que el período de registro corresponda al cronograma, el monto por el derecho de participación es el adecuado y el nivel de confiabilidad de la información sea adecuada.
5. En los casos de ADS y AMC constatar que las comunicaciones de invitación a los postores existan y se hayan emitido en la debida oportunidad.
6. Comprobar la adecuada formulación y absolución de consultas de las bases de los procesos de selección.
Objetivo 4: Comprobar la adecuada
formulación y absolución de consultas de las
bases de los procesos de selección.
1. Comprobar que las consultas y absolución de
las mismas se hayan efectuado de acuerdo al
cronograma del proceso.
2. Verificar que todas las consultas formuladas se
hayan absuelto, que tengan el fundamento y
sustento correspondiente y que han sido puesto
en conocimiento de todos los postores.
3. Comprobar que las respuestas a las consultas
están consideradas como parte integrante de
las Bases y se hayan incluido en las Bases
integradas y comunicado a todos los postores o
publicado en el SEACE.
4. Revisar si en los casos de las consultas
relacionadas con las características técnicas de
los bienes, servicios y obras, éstas han sido
absueltas previa opinión de área especializada
de la Entidad
5. Analizar si el Comité Especial en la absolución
de consultas excediéndose en sus funciones,
modifique las condiciones previstas en las
Bases y en las características técnicas.
6. Comprobar que en el caso que los observantes
requieran la elevación de ésta a CONSUCODE,
se haya efectuado oportunamente y siguiendo
los procedimientos establecidos
Municipalidad Provincial de Chupaca 44
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 6: Constatar la integración de las Bases de los procesos de selección
1. Comprobar que la integración de las bases se haya realizado dentro de los plazos establecidos
2. Verificar que la integración de las bases comprendan todas las observaciones acogidas.
3. Comprobar que las Bases se hayan comunicado en su oportunidad y siguiendo los procedimientos respectivos
COMPROBACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS.
Objetivo 1: Comprobar la recepción de propuestas en los procesos de selección
1. Verificar que la recepción de propuestas se ha dado en las fechas y horarios previstos.
2. Comprobar que el acto de recepción se dio asegurando la transparencia del mismo.
3. Indagar que en el acto de recepción de propuestas el Comité Especial actuó en su conjunto y con la independencia debida.
4. Comprobar que los postores estuvieron debidamente representados.
5. Constatar que la documentación presentada por los postores cumplen con las exigencias de las Bases y Normas que la regulan
Objetivo 2: Verificación de la evaluación de las propuestas de los procesos de selección
1. Comprobar que la evaluación de las propuestas se inició y concluyó en las fechas previstas en el cronograma
2. Verificar que se aplicaron los criterios de evaluación y calificación, definidos en las Bases.
3. Validar el puntaje total asignado a cada una de las propuestas (recalculo de la misma), y si el orden de los postores corresponde a su calificación.
4. Verificar la posible existencia de intereses o
Municipalidad Provincial de Chupaca 45
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
vinculaciones entre postores, que distorsionen dichas ofertas.
Objetivo 3: Constatación del adecuado otorgamiento y difusión de la buena pro.
1. Constatar que la Buena Pro se otorgó al postor que obtuvo el mayor puntaje total.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
2. Verificar si se ha presentado recursos impugnativos al acto de otorgamiento de la buena, así como, analizar si estas se han formulado oportunamente, se ha dado el trámite adecuado y que hayan sido resueltas en los plazos previstos y debidamente fundamentadas.
3. Constatar que el otorgamiento de la Buena Pro se haya dado según lo dispuesto por las instancias superiores como consecuencia de los recursos impugnativos.
4. Verificar el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro fue registrada en el SEACE y notificada a los postores
5. Constatar que las siguientes etapas del proceso de adquisición y contratación, se hayan dado luego que el otorgamiento de la Buena Pro haya quedado consentida.
Objetivo 4: Verificación del procedimiento de declaración de nulidad.
1. Verificar que la nulidad del proceso se sustenta en las causales establecidas y están debidamente fundamentadas
2. Analizar si la identificación de las causales invocadas para la nulidad del proceso, pudieron ser identificadas con una mayor anticipación.
3. Verificar si el Comité Especial adoptó acciones inmediatas para la continuación del proceso, luego de la declaración de la nulidad.
Objetivo 5: Verificación del procedimiento de declaración de desierto.
1. Verificar que la declaración de desierto se sustentan en los supuestos previstos en las normas.
Municipalidad Provincial de Chupaca 46
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
2. Constatar que la Entidad identificó las causales reales que motivaron la declaratoria de desierto e implementó las medidas correctivas necesarias previas a las nuevas convocatorias.
3. En el caso de que la causa que generaron la declaratoria de desierto corresponda a actos negligentes u omisión de los encargados, verificar que la entidad haya dispuesto el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 6: Revisión del procedimiento de cancelación del proceso de selección.
1. Comprobar que la cancelación del proceso se haya realizado de manera previa al otorgamiento de la buena pro
2. Verificar que la creación del proceso de selección obedece a una causal debidamente motivada y sustentada prevista en la Ley.
3. Constatar la publicación de la cancelación del proceso en el SEACE, así como la comunicación al Comité Especial y a los participantes del proceso dentro de los plazos previstos en el Reglamento
4. Comprobar que se haya realizado el reintegro del pago efectuado como derecho de participación a los participantes del proceso de selección, dentro de los plazos previstos en el Reglamentos
5. Verificar que para la nueva convocatoria a proceso de selección para la adquisición o contratación del bien, servicio u obra materia de la cancelación, se invoque situaciones que no sean concordantes con las causales que se invocaron en su oportunidad para dicha cancelación.
6. Verificar si el Comité Especial adoptó acciones inmediatas para la continuación del proceso, luego de la declaración de la nulidad.
Objetivo 5: Verificación del procedimiento de declaración de desierto.
1. Verificar si la declaración de desierto se sustentan en los supuestos previstos en las normas.
2. Constatar que la Entidad identificó las causales reales que motivaron la declaratoria de
Municipalidad Provincial de Chupaca 47
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
desierto e implementó las medidas correctivas necesarias previas a las nuevas convocatorias.
3. En el caso de que la causa que generaron la declaratoria de desierto corresponda a actos negligentes u omisión de los encargados, verificar que la entidad haya dispuesto el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar
Objetivo 7: Revisión del procedimiento de cancelación del proceso de selección.
1. Comprobar que la cancelación del proceso se haya realizado de manera previa al otorgamiento de la buena pro
2. Verificar que la creación del proceso de selección obedece a una causal debidamente motivada y sustentada prevista en la Ley.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
3. Constatar la publicación de la cancelación del proceso en el SEACE, así como la comunicación al Comité Especial y a los participantes del proceso dentro de los plazos previstos en el Reglamento
4. Comprobar que se haya realizado el reintegro del pago efectuado como derecho de participación a los participantes del proceso de selección, dentro de los plazos previstos en el Reglamentos
5. Verificar que para la nueva convocatoria a proceso de selección para la adquisición o contratación del bien, servicio u obra materia de la cancelación, se invoque situaciones que no sean concordantes con las causales que se invocaron en su oportunidad para dicha cancelación.
Objetivo 8: Verificar la aprobación de las exoneraciones.
1. Verificar si los bienes, servicios u obra materia de la exoneración están incluídos en el PAAC, salvo en el caso de emergencias o desabastecimiento inminente.
2. comprobar que la exoneración cuente con el informe técnico emitido por el área competente y que en éste se sustenta el requerimiento y la existencia de la causal invocada.
3. Constatar que se cuente con el informe legal emitido por el área competente y verificar que en ésta se fundamenta la causal invocada sobre la base del marco normativo vigente
4. Verificar que el documento de aprobación de la
Municipalidad Provincial de Chupaca 48
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
exoneración cuenta con los fundamentos y que contenga toda la información que exige el marco legal correspondiente.
5. Comprobar que el documento de aprobación haya sido emitido por la autoridad competente.
6. Comprobar la publicación oportuna del documento de aprobación en el diario oficial El Peruano y en el SEACE, así como la remisión oportuna de la información a la CGR y CONSUCODE.
7. Verificar que la adquisición o contratación se estableció el valor referencial de acuerdo a precios de mercado, que contó con las Bases respectivas y que se realizó a través de acciones inmediatas.
8. Evaluar si la propuesta de único proveedor a quien se le otorgó la Buena Pro, cumple con las características y condiciones establecidas en las Bases; así como si se exigen las garantías correspondientes.
Municipalidad Provincial de Chupaca 49
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 8: Verificar la sustentación de las
causales de la exoneración
9. Exoneraciones para contratar con entidades del sector público, verificar que la adquisición o contratación resulta más favorable en comparación con los precios del mercado y siempre que ello no implique el uso u aprovechamiento de su condición de Entidad, que la razón de costo oportunidad resulta más eficiente; que se haya considerado como condición la no subcontratación.
10. Exoneraciones por situación de desabastecimiento inminente, verificar que la ausencia del bien, servicio u obra surge de un hecho extraordinario o imprevisible; compromete de manera directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios u operaciones productivas de la entidad, que la exoneración comprenda exclusivamente a los bienes, servicios y obras sólo por el tiempo o cantidad necesarios para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección regular; que en el caso que el desabastecimiento sea consecuencia de omisiones o negligencias, se haya considerado el inicio de las acciones de determinación de responsabilidades; que la necesidad actual y urgente; y, que no estén aprobándose en vías de regularización, por períodos consecutivos.
11. Exoneraciones por situación de emergencia constatar, que corresponde a casos de acontecimiento catastróficos, grave peligro; y de necesidad de Defensa Nacional; que comprenda sólo aquellos bienes, servicios u obras estrictamente necesarias para paliar el efecto producido y satisfacer las necesidades sobrevivientes, que la regularización de la sustentación y aprobación se haya dado dentro de los plazos previstos y se haya incluido en el PAAC.
12. Exoneraciones por bienes o servicios que no admiten sustitutos, verificar que esté evidenciado con documento probatorio que el bien o servicio requerido no existan sustitutos en el mercado y que exista un solo proveedor en el mercado nacional.
Municipalidad Provincial de Chupaca 50
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
13. Exoneraciones por servicios personalísimos, constatar, que exista la necesidad de servicios especializados profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos; y que las características inherentes, particulares o especiales del locador, con relación a su destreza, habilidad, experiencia y conocimientos, hayan sido evaluadas en forma objetiva evidenciando las diferencias y ventajas que justifiquen su eventual preferencia con relación al resto de agentes del mercado. Así mismo, verifique que se hayan efectuado subcontrataciones.
VERIFICACIÓN DE LA CITACIÓN A LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Objetivo 1: Verificar la citación a la suscripción
del contrato.
1. Verificar que la citación al postor ganador para la suscripción del contrato, se haya realizado dentro de los plazos y condiciones previstas en la norma aplicable.
2. Comprobar que se haya citado al postor que ocupó el segundo lugar dentro de los plazos y condiciones establecidos en la normativa, en caso de no apersonarse el postor ganador.
3. Constatar que de no haberse efectuado adecuadamente las citaciones, se haya dispuesto el deslinde de responsabilidad de los responsables y de ser el caso, las sanciones
4. Verificar que en el caso de habérsele aplicado penalidades a la entidad por negligencia de los encargados, ésta haya sido repetido a los responsables que la generaron.
Objetivo 2: Verificar los documentos legales para la suscripción del contrato
1. Verificar que los documentos requeridos en las bases y la normativa vigente se hayan presentado previo a la suscripción del contrato.
2. Comprobar la autenticidad e idoneidad de los
Municipalidad Provincial de Chupaca 51
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
documentos presentados.
PROCEDIMIENTOS Periodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 3: Revisar los términos del contrato.
1. Verificar que el contrato contiene todas sus partes integrantes como: documento que lo contiene, las Bases integradas, la oferta ganadora, documentos derivados del proceso de selección que fijen obligaciones para las partes.
2. Verificar la concordancia entre las Bases, proforma del contrato, oferta ganadora, plazos de ejecución y montos.
Objetivo 4: Revisión de las cláusulas obligatorias.
1. Examinar el contrato y cerciorarse que contiene las cláusulas de garantías, solución de controversias y de resolución de contrato por incumplimiento. Verificar adicionalmente la vigencia de las garantías.
2. Analizar si el contenido de las cláusulas obligatorias salvaguardan los intereses de la Entidad.
Objetivo 5: Confirmación de las garantías.
1. Comprobar que el postor ganador presentó, antes de firmar el contrato, la garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la propuesta, por el monto que corresponde y con el plazo de vigencia hasta el momento de la recepción de bienes o liquidación final del contrato
2. Verificar que las fianzas hayan sido emitidas por entidades financieras autorizadas y su contenido sea el adecuado; así como, confirmar su autenticidad.
3. Verificar que las fianzas fueron renovadas antes de la fecha de su vencimiento, por el monto y plazo que corresponde; asimismo, de no haberse renovado dichas fianzas si se ejecutaron oportunamente.
Objetivo 6: Verificar la suscripción del contrato.
1. Verificar que la suscripción del contrato se realizó dentro de los plazos previstos en las
Municipalidad Provincial de Chupaca 52
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
normas y las Bases2. Verificar que quienes firman el contrato tengan
el poder y facultades para ello.3. Comprobar si como consecuencia de la no
firma oportuna por parte de la Entidad se han generado penalidades o el pago de lucro cesante y que estas hayan sido repetidas en el caso de derivarse de actos negligentes por parte de los encargados
Municipalidad Provincial de Chupaca 53
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 7: Comprobar los procedimientos seguidos ante la no suscripción del contrato
Comprobar que se han agotado los procedimientos necesarios para lograr la suscripción del contrato.
Verificar que se haya tramitado la sanción al Contratista.
VERIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL PLAZO DE INICIO CONTRACTUAL.
Objetivo 1: Comprobar el inicio del plazo contractual.
En el caso de bienes y servicios, verificar que la vigencia del contrato sea desde el día siguiente de su suscripción y que la culminación corresponda a la fecha de conformidad de los bienes y servicios.
En el caso de contratos de obras, comprobar que la Entidad oportunamente haya designado al inspector o supervisor; que se haya hecho entrega del expediente técnico completo; que se haya entrega de materiales e insumos; y que se haya entregado el adelanto directo al contratista.
Que se haya fijado como inicio del plazo al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en los puntos anteriores según corresponda.
Comprobar si se ha generado la obligación del pago de penalidades.
Objetivo 2: Verificar el cumplimiento de los adelantos de materiales según contrato
1. Verificar que esta clase de adelanto esté definida en el contrato al igual que sus montos y condiciones
2. Comprobar que el porcentaje del adelanto de materiales no exceda, en conjunto con el adelanto directo, lo establecido en la normativa.
3. Verificar que la solicitud del adelanto se haya efectuado de acuerdo al calendario adquisición de materiales y que ésta se haya atendido oportunamente y en los montos correspondientes, que en el caso de obras dicho monto debe corresponder a los cálculos previstos en la norma de la materia.
4. Comprobar que la entrega del adelanto se
Municipalidad Provincial de Chupaca 54
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
haya realizado contra la presentación de las garantías por idéntico monto y un plazo de vigencia adecuada.
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 3: Verificar el cumplimiento de los adelantos directos (en efectivo) según contrato.
1. Determinar que esta clase de adelanto esté definida en el contrato, así como el monto y condiciones.
2. Comprobar que en el caso de contrato de obras el monto de adelanto otorgado no exceda el 20% y que en el conjunto con los adelantos de materiales no exceda al 60% del monto del contrato.
3. Comprobar en el caso de bienes y servicios, el monto no excede al 30% del monto del contrato
4. Verificar que la entrega de adelantos se haya realizado contra la presentación de las garantías por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses renovables por el monto pendiente de amortización.
5. Verificar que la entrega de los adelantos se haya realizado en los plazos previstos en el contrato.
Objetivo 4: Comprobar la amortización de adelantos.
1. Verificar que la amortización de los adelantos en efectivo se ha realizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales al contratista.
2. Comprobar que la amortización para adelantos en materiales se ha realizado según la normativa vigente para esos casos.
3. Constatar que las diferencias encontradas en las valorizaciones se hayan subsanado en el pago próximo siguiente o liquidación del contrato.
4. Verificar si las garantías de los adelantos se haya mantenido vigentes y por el monto del saldo deudor.
Objetivo 5: Verificar la autorización de los pagos a cuenta, cumplimiento de los plazos para los pagos y entregas de las valorizaciones según cronograma detallado en el contrato.
1. Verificar que el reparto se efectuó después de
Municipalidad Provincial de Chupaca 55
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
ejecutada la presentación a lo estipulado en el contrato, con la respectiva conformidad de recepción de los bienes o servicios
2. Comprobar en el caso de los contratos de ejecución de obra, que las valorizaciones se hayan formulado sobre la base de los trabajos o prestaciones realmente ejecutados y que los precios unitarios, no excedan a los del valor referencial o del contrato, según el sistema de contratación que corresponda; además, que se hayan calculado adecuadamente los reajustes de precios y deducciones.
Municipalidad Provincial de Chupaca 56
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
3. Constatar que en las valorizaciones de presupuestos adicionales de obras, corresponden a los aprobados por la Entidad mediante la respectiva resolución y con la autorización de la CGR de ser el caso.
4. Verificar que en el caso de atrasos injustificados en las prestaciones, se haya considerado en las valorizaciones las penalidades que correspondan.
5. Comprobar que los pagos se hayan efectuado dentro de los plazos convenidos, y que no se haya generado la obligación de pago de intereses.
6. Constatar que los contratistas hayan emitido los respectivos comprobantes (facturas, boleta de venta) por el pago efectuado y que se hayan emitido válidamente.
Objetivo 6: Comprobar la designación del Supervisor o Inspector.
1. Verificar que la designación del Supervisor o Inspector se ha realizado oportunamente y que éste cuenta con las calificaciones profesionales requeridas.
2. Comprobar que la actuación del supervisor o inspector ha permitido la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.
3. Analizar si la supervisión o inspección efectuó un real control de la obra, absolvió oportunamente las consultas que formule el contratista, emitió sus informes reportando los hechos relevantes, elaboró las valorizaciones y otras obligaciones contempladas en su contrato.
Objetivo 7: Comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.
1. Comprobar que las prestaciones se hayan dado dentro de los plazos establecidos en el contrato.
2. Revisar que en el caso de incumplimiento del plazo contractual se haya aplicado las penalidades respectivas y en los montos correspondientes.
3. Comprobar que las ampliaciones del plazo corresponda a causas atribuibles a la entidad o en su defecto sean por caso fortuitos o de fuerza mayor, y que éstas hayan sido invocadas siguiendo los procedimientos previstos en la norma pertinente.
4. Comprobar que el número de días de la
Municipalidad Provincial de Chupaca 57
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
ampliación de plazo o reducción de plazo corresponda al período en que se presentaron las causales invocadas y que éstas hayan afectado el calendario de avance de obra o la prestación contratada.
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
5. Revisar que los gastos generales reconocidos se han calculado considerando, el plazo contractual, los gastos generales contractuales o presupuesto referencial, según el sistema de contratación y los índices general de precios; así como en el caso de paralización de obras estos gastos generales cuenten con la acreditación debida.
6. Revisar que en el caso de las demoras injustificadas, se haya requerido al contratista la aceleración de los trabajos, y de haber persistido el incumplimiento se haya dispuesto la intervención económica de la obra o la resolución del contrato.
7. Comprobar que los pagos de los mayores gastos generales se pagaron en la oportunidad prevista en el contrato
Objetivo 8: Verificar el cumplimiento de la calidad de la prestación.
1. Confirmar que en el proceso de la prestación se han efectuado los controles de calidad y cantidad previstos en las especificaciones y en las propuestas del contratista, que garanticen que los servicios contratados se han dado a cabalidad, verificándose además, que se haya emitido el informe donde se exprese la conformidad respectiva.
2. Revisar si previo a la recepción y conformidad de la prestación, se han realizado pruebas de calidad que garanticen que el bien cumple con la calidad prevista en especificaciones técnicas y en las propuestas del contratista y que se encuentran operativos
3. confirmar, en el caso de los contratos de obra, se hayan realizado las pruebas de los materiales, de los trabajos ejecutados y de la operatividad de los mismos, según lo previsto en las especificaciones técnicas y condiciones del contrato, de tal forma que esté garantizada la calidad y las cantidades de los trabajos convenidos.
4. Confirmar según las circunstancias y aplicando los procedimientos que se consideren pertinentes, que la calidad de las prestaciones es la esperada.
Objetivo 9: Verificar la aprobación de
Municipalidad Provincial de Chupaca 58
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
prestaciones adicionales.
1. Comprobar que la ejecución y pago de prestaciones adicionales cuente con la autorización del Titular previo a la ejecución de las prestaciones y disponga de la asignación de recursos presupuestales necesarios.
Municipalidad Provincial de Chupaca 59
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
2. Verificar, en el caso de los contratos de obras, que las prestaciones adicionales que superen el 10% del monto del contrato original se haya obtenido la aprobación previa de la CGR, y además cuente con los recursos necesarios.
3. Verificar, en el caso de los contratos de supervisión de obras, que las prestaciones adicionales distintas a las generadas por adicionales de obra y que superen el 15% del monto del contrato, cuente con la autorización previa de la CGR.
4. Analizar si las prestaciones adicionales aprobadas por la Entidad eran indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
5. Analizar si las cantidades y los precios considerados en los presupuestos adicionales correspondientes se ajustan a las condiciones del contrato principal.
6. Que la obligación de las prestaciones adicionales se haya formalizado con el contratista.
Objetivo 10: Verificar la aprobación de prestaciones complementarias.
1. Comprobar que la ejecución y pago de prestaciones complementarias cuente con la autorización del Titular y disponga de la asignación de recursos presupuestales.
2. Verificar que esté justificada la necesidad de las prestaciones complementarias.
3. Verificar que las prestaciones complementarias se hayan dado dentro del plazo y porcentaje previsto en las disposiciones legales correspondientes, además, que las condiciones pactadas corresponden a las del contrato original.
Objetivo 11: Revisar la conciliación y/o arbitraje de las partes.1. Verificar que las controversias se resolvieron
utilizando los mecanismos establecidos en el contrato y se siguió con los procedimientos que corresponde.
2. Analizar las causas que generaron la controversia y determinar si es consecuencia de inadecuadas decisiones de la administración.
3. Constatar en las controversias que afectan los intereses de la Entidad, dentro de una relación contractual se recurrió en la búsqueda de una solución adecuada a la solicitud e inicio del arbitraje.
Municipalidad Provincial de Chupaca 60
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
4. Verificar que en la designación de los árbitros se haya considerado la idoneidad, imparcialidad e independencia de éstos.
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo 12: Revisar la gestión legal de la defensa en el proceso ante controversias.
1. Verificar que se haya contado con una adecuada defensa de los intereses del Estado, en los procesos de conciliación y arbitrajes.
2. Comprobar que los encargos de la defensa de los intereses del Estado, hayan actuado de manera diligente, oportuna y con los fundamentos adecuados, en cada una de las etapas del proceso arbitral.
3. Comprobar que se haya adecuado los argumentos pertinentes, en los casos de haberse considerado como puntos de controversia aspectos que no le compete resolver al árbitro o tribunal arbitral.
4. Verificar que los laudos arbitrales se hayan emitido dentro de los plazos programados.
5. Constatar que se hayan presentado recursos de nulidad del laudo, en los casos que existan razones para ello y afectan los intereses del Estado.
COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL ÁREA USUARIA.
Objetivo 1: Revisar la conformidad de recepción del bien, servicio u obra por parte del área usuaria o técnica responsable y verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.1. Comprobar que en la recepción del bien,
servicio u obra se realizó la inspección física, se contó con la conformidad técnica de acuerdo a las especificaciones técnicas con los controles de calidad respectivos.
2. Verificar la atención a la solicitud de recepción del servicio u obra por parte del Contratista
3. Comprobar la conformidad del comité de recepción del servicio u obra en los plazos establecidos.
4. Verificar el levantamiento de las observaciones en la recepción del servicio u obra.
5. Comprobar que el procedimiento de recepción de obra seguido por el Comité está de acuerdo
Municipalidad Provincial de Chupaca 61
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
a Ley.6. Verificar que la recepción de Obra por parte
del Comité se realizó dentro del plazo previsto en la Ley
7. En los casos de contratación de mantenimiento y soporte de software, compruebe que la conformidad del servicio se haya efectuado en cada oportunidad en que éste haya sido requerido.
Municipalidad Provincial de Chupaca 62
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Verificar que el Certificado de Prestación se
entregó al contratista por el órgano de
administración o el funcionario designado
expresamente por la Entidad y previa
comprobación de no tener observaciones, ni
penalidades pendientes.
Objetivo 2: Verificación de la aprobación de la
liquidación.
1. Verificar el cálculo de la liquidación y examine
el sustento de la liquidación, los plazos
señalados por Ley así como la conformidad
por parte del contratista y el cierre del
expediente de contratación.
2. Verificar que en la liquidación se reflejen las
valorizaciones y de presentarse una
diferencia, ésta debe corresponder a los
reajustes de los índices utilizados, entre lo
proyectado y lo real.
3. Comprobar en las valorizaciones que los
costos directos no varían.
4. Verificar los saldos por armonizar, pago de
multas, adicionales de obras, ampliaciones y/o
reducciones de plazo, garantías vigentes.
Municipalidad Provincial de Chupaca 63
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
DETERMINAR SI LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRA PÚBLICA
EFECTUADAS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE CONTRATISTAS SE HA LLEVADO
A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.
PROCEDIMIENTOS Periodo cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
Objetivo Específico Nº 01
Verificar que las obras hayan sido incluidas en el PAAC y cuenten con crédito presupuestario.
Procedimientos:
1. Verificar que las obras se ajusten al Plan Operativo y Plan Estratégico de la Entidad.
2. Comprobar que las obras objeto de examen estén incluidos en el PAAC.
3. Verificar que las obras, seleccionadas para prueba, cuenten con disponibilidad presupuestaria.
4. Comprobar que el PIA y el PIM fueron aprobados por las instancias pertinentes.
5. Verificar que las obras cuenten con la viabilidad y con registro de SNIP.
Objetivo Específico Nº 02
Comprobar que las obras ejecutadas responden a las necesidades expresadas, a través del Presupuesto Participativo.
Procedimientos:
1. Obtener informaciones respecto a las condiciones del Presupuesto participativo.
2. Obtener los perfiles a fin de validarlos así como el expediente técnico y luego proceder del modo siguiente:a) Que haya sido aprobado.b) Que contenga los siguientes: Memoria
descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios y presupuesto base, calendario de avance y pruebas de calidad de materiales.
c) Plazo de ejecución, costo y objeto de la obra.
d) Verificar que el profesional responsable de la elaboración del expediente técnico suscribió en todas las páginas.
3. Verificar, la sustentación de metrados de partidas que conforman el presupuesto de obras adjuntados a éste.
Municipalidad Provincial de Chupaca 64
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
4. Verificar que el expediente técnico contengan el análisis de gastos generales (variables y fijos).
Municipalidad Provincial de Chupaca 65
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo
cubierto
Hecho
por
Fecha Ref
P/T
Objetivo Específico Nº 03
Verificar el cumplimiento de la apertura del cuaderno de obra.
1. Obtenga el cuaderno de obra y adopte los procedimientos siguientes: Verifique que esté legalizado. Verifique que con la entrega de terreno se
haya aperturado. Verificar que las anotaciones efectuadas
estén firmados por el Supervisor y Residente.
Verificar que el original del cuaderno de obra esté en poder de la entidad, siempre que la obra se ha concluido.
Verificar que se hayan anotado la ampliación del plazo de conclusión.
Comprobar que se anotó la culminación de la obra y la recepción del mismo conjuntamente con las observaciones.
Objetivo Específico Nº 04
Verificar que la actuación del Supervisor haya sido eficiente.
1. Verificar si el Supervisor es personal de la entidad o profesional contratado.
2. De haber sido contratado verificar el proceso de selección.
3. Indagar si el supervisor conoce sus funciones establecidas en el reglamento.
4. Verificar el grado de cumplimiento con sus funciones.
5. Verificar que la actuación del Supervisor estuvo orientada a la ejecución de la obra de conformidad con el expediente técnico.
6. Verificar la participación del supervisor en todo el proceso de ejecución, principalmente, en partidas más significativas.
7. Verificar que el Supervisor haya participado en la selección de la muestra para efectos de prueba de calidad.
8. Verificar el seguimiento que hizo el supervisor respecto a la liquidación de obras.
9. De existir obras adicionales, verificar la aprobación del informe técnico por el Supervisor.
10. Respecto a la ampliación de plazos, indagar el
Municipalidad Provincial de Chupaca 66
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
grado de participación del Supervisor.
Municipalidad Provincial de Chupaca 67
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo
cubierto
Hecho
por
Fecha Ref
P/T
Objetivo Específico Nº 05
Verificar selectivamente el cumplimiento del proceso constructivo.
1. Obtenga la relación de obras ejecutadas durante el ejercicio objeto de auditoria y de él seleccione los mas significativos: Hacer una inspección física de la obra
anotando fisuras o cualquier otro defecto constructivo.
Verificar, in situ, que se haya desarrollado la construcción de acuerdo con procedimientos y técnicas constructivas establecidas en las especificaciones técnicas de cada partida del presupuesto.
Constatar que los materiales utilizados correspondan a las especificadas en el análisis de precios unitarios.
2. De haber sido modificado el proceso constructivo, verificar si cuenta con la opinión previa del proyectista y del Supervisor.
3. Verificar si las modificaciones de la obra, han afectado la meta física del mismo y generado costos adicionales.
4. Revisar y/o formular los metrados respectivos y de acuerdo a ello establezca la cantidad de materiales utilizados y luego proceda así: Hacer un resumen de los principales
materiales que componen la obra. Constatar que los materiales de construcción
adquiridos para la obra hayan sido destinados hacia dicho obra.
5. De ser necesario haga las pruebas de calidad, en el caso de pavimentación el lavado de asfalta.
Objetivo Específico Nº 06
Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del residente de cada una de las obras seleccionadas para prueba.
1. Solicite información respecto al proceso de selección y/o designación del residente.
2. Obtenga el file personal del residente a fin de :a) Ver si cuenta con experiencia.b) Verificar si está inscrito en CONSUCODE y
si se encuentra dentro de los perfiles
Municipalidad Provincial de Chupaca 68
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
requeridos.
Municipalidad Provincial de Chupaca 69
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
PROCEDIMIENTOS Periodo
cubierto
Hecho
por
Fecha Ref
P/T
3. Verificar si el residente tiene a su cargo el cuaderno de obra actualizada.
4. Verificar la organización del almacén de obra con relación a los aspectos siguientes:
a) Los materiales de construcción adquiridos e imputados a la obra(PECOSAS)
b) Materiales entregados por los vecinos en calidad de aporte.
5. Verificar el reporte mensual del uso de materiales, remuneraciones y otros gastos imputados a obras.
6. Verificar la preliquidación, a cargo del residente, con autorización del Supervisor.
7. Verificar el inventario de los materiales que no se utilizaron.
8. Contrastar los materiales imputadas a las obras 9. con las tarjetas de control físico.
Objetivo Específico Nº 07
Verificar la recepción y liquidación de las obras. 1. Obtenga información respecto a la Comisión de
recepción y liquidación de obras.2. Verifique el acta de la recepción de la obra
poniendo atención a las observaciones.3. De existir observaciones, vea si se levantaron
en el tiempo previsto.4. Verifique que las preliquidaciones fueron
validados por el personal encargado de la liquidación.
5. Verificar si dichas liquidaciones se hicieron dentro del plazo establecido.
6. Obtenga la Resolución de Aprobación de las liquidaciones y prosiga así:a) Cruce el monto consignado en la
Resolución con el Registro Contable.b) Indague el tratamiento contable que le
dieron a la diferencia entre la liquidación financiera con la técnica.
Objetivo Específico Nº 08
Verificar las recuperaciones de inversiones y el destino asignado al importe recuperado.
1. Obtenga la liquidación de aportes, de él verifique el monto real de aportes en materiales.
2. Del total de compromisos, establecer el monto pendiente de recuperar.
Municipalidad Provincial de Chupaca 70
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
3. De aquellos que pagaron en efectivo, rastrear el destino de éstos.
Municipalidad Provincial de Chupaca 71
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
EVALUAR LOS CONTROLES IMPLANTADOS POR LA ENTIDAD, RESPECTO A LAS
DONACIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO A EXAMINAR, EN FUNCIÓN A PROPIEDAD, USO
Y DESTINO, ESTABLECIENDO SU CORRECTA UTILIZACIÓN Y REGISTRO CONTABLE.
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
OBJETIVO No. 1
Determinar si las donaciones recibidas fueron aprobadas y si se encuentran debidamente sustentados.
1. Obtenga del área correspondiente el listado de las donaciones recepcionadas por la entidad durante los ejercicios a examinar.
2. Del listado anterior seleccione una muestra representativa y aplique los procedimientos siguientes:a) Obtenga la Resolución de aprobación por
el Concejo y/o Titular del pliegob) Circularice a las entidades u Organismos
donantes.c) Obtenga y evalúe el sustento
documentario de las donaciones.3. De ser el caso obtenga el convenio a través
del cual canalizaron las donaciones y analícelos.
4. Solicite el documento que acredita la propiedad, según sea el caso, para verificar que estén saneados legalmente a nombre de la entidad.
OBJETIVO ESPECIFICO No. 2
Verificar si las donaciones recibidas fueron utilizadas correctamente y si se registraron adecuadamente. 1. Inspeccione físicamente los bienes objeto de
donación a fin de ver el destino y uso que le vienen dando.
2. De ser la donación en efectivo analice si éstos son utilizados para financiar el objeto para que se solicitó.
3. Verifique si las donaciones recibidas mantienen registros y/o controles específicos.
4. Verifique si las donaciones fueron registrados contablemente de manera adecuada y si están revelados en el balance general y si se efectuaron observando los principios de contabilidad generalmente aceptados.
5. Formule y aplique otros procedimientos que las circunstancias exijan.
Municipalidad Provincial de Chupaca 72
quintanilla AUDITORES Y CONSULTORES SOC. CIVIL
EVALUAR EL USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE
COMPENSACIÓN MUNICIPAL, ESTABLECIENDO SI DURANTE EL PERÍODO
EVALUADO LA ADMINISTRACIÓN DIO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE
REGULAN LA APLICACIÓN DE ÉSTE RECURSO Y SI SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SUSTENTADOS TÉCNICAMENTE
PROCEDIMIENTOSPeriodo Cubierto
Hecho por
Fecha RefP/T
1. Solicite los acuerdos del Concejo Municipal
relacionados a la distribución porcentual de
los recursos provenientes del FONCOMUN.
2. Solicite un reporte de los montos obtenidos por
transferencias del Tesoro Público por
concepto de FONCOMUM al igual que
CANON minero y energético y Vigencia de
Mina a fin de seleccionar los meses de mayor
movimiento a fin de proseguir con los
siguientes procedimientos:
a) Vouchear los gastos identificando los que corresponden a gastos corrientes de los gastos destinados a inversiones.
b) Contraste el monto de éstos y verifique que se encuentran dentro de los montos aprobados.
c) Verifique si los gastos están adecuadamente sustentados.
3. En relación a los gastos de inversión verifique
de ser el caso, si corresponden realmente a las
inversiones al que están relacionadas.
4. Evalúe si de acuerdo a la Evaluación
Presupuestaria del 4to. Trimestre los montos
consignados como inversiones coinciden o
están dentro de los montos aprobados por el
Concejo Municipal para estos fines.
5. Investigue cualquier diferencia significativa
entre ambos.
6. Formule el pliego de hallazgos y evalúe los
descargos.
7.
8.
9.
10.
11.
Municipalidad Provincial de Chupaca 73