1 ULA Dt' I TULA - tula.gob.mx1 ULA Dt' TULA CONTRATO No. PMT-OP -18-2417 Un Buen Gobierno,...

1 ULA Dt'

TULACONTRATO No. PMT-OP -18-2417

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todo

del Nacionalismo s/n, col. Centro

RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES

coNTRATo DE coNSTRUcc¡ÓI.I oe osRA pI]SLICA A PREcIoS UNITARIoS Y TIEMPo DETERMINADo, QUEGELEBRAN PoR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO, A TRAVÉS OE EIPRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ Y

POR I.A OTRA Iá EMPRESA: I¡IEC¡IIENh CML Y MINERALES t.IO UETAU¡COS, S. A. DE C. V., REPRESENTADApon eN su c¡nAcrER DE REpRESENTANTE LEGAL, A eurENESEN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINAR¡{N "LA CONVOCANTE" Y

"EL coNTRATlsrA", REspEcIvAMENTE, AL TENoR DE tás slculEttrEs DEct-ARAcloNes v ct-Ausut¡s:

DECLARACIONES

I.. DE "LA CONVOCANTE";

DE AcuERDo A Lo DtspuESTo poR el 6Rrfculo r30 DE LA LEy oncANtc¡ MUNtctPAL, QUTEN TENDRA t,rsFAcULTADES, ATRtBUctoNES y oBLrGAcloNEs euE LE señeu¡¡ Los ARTrcuLos 11s Y 116 DE l.ecoNsrlrucróN poLlTrcA DEL ESTADo DE HTDALGo) y LAS LEYES y DEi/tAS DlsPoSlcloNES LEGALES

VIGENTES EN EL ESTADO

t.t QUE ES UN MUNIcIPIo, coN PERSoNALIDAD ¡URIoICO-poLfTIcA Y PATRIMONIO DE CONFORMIDAD

coN Lo DtspuEsro poR Los Rnrlcur-os 11s y ii6 DE lA coNsTruoór.¡ pot-hcn DEL ESTADo

LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORI,A, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITÉZ, EN SU

cRnAcreR DE PRESIDENTE MUNICIPAL coNSTITUCIO¡¡AL, seou].¡ NOMBRAMIENTO EXPEDIDO CON

FUNDAMENTo EN LoS eRr|cul.os ,I15 Y ,I16 DE IA CoNsTruc6N pOIINC¡ DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE HIDALGO.

t.3 euE DE AcuERDo coN Lo DrspuEsro poR et RnrlcuLo 130 DE r.e LEy oRcAt'¡tcRESTADo DE HIDALGO, EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ CSTA FACULT,

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

PARA

I.4 QUE PARA CUBRIR I.AS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE

PRESIDENcL{ MUNIcIPAL TUIA DE ALLENDE, RUTORIzÓ u INVERSION CORRESPONDIENTE A

OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO NO. P[IT/OP.A.REPO.OI6'2017 DE FECHA

15 DE MAYO DE 20I7, CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS MUNTCIPALES, EJERCICIO 2017.

t.5 QUE 1á Ro.IuoIcecIÓN DEL PRESENTE coNTRATO, SE REALIZÓ A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO

DE ADJUDICAcIÓI.¡ oIRecTR T.¡Úrr¡enO PMTOP.AD.I612017, DE CONFORM¡DAD CON LO DISPUESTO

EN Los lRrlculos 34 y 6t DE lá LEy DE oBRAs ptlgt¡crs y sERvrcros RELAcloNADos coN LA

MtsMA DEL EsrADo DE HIDALGo, secúr AcrA DE lo¡uo¡cac6N DE FEcHA 26 DE i,lAYozo1z, EimnDA poR EL courrÉ DE oBRAs púaurcrs DEL H. AvUNTAMTENTo MUNtctPAL TULA

ALLENDE, HGO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE IO¡UOICICIÓN DIRECTA No.

16t2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOEERII'VO DE H'DALGO, PARA ELCORRESPOND,ENTE. CADA OBRA O SERWCTO RELACIONALDO CON LA ¡ttSMA,INDIWDUALNENTE A FIN DE DETERTIINAR SI QUEDA COMPRENDIDA DENTRO OE LOSnAx¡Ios QUE ESTABLECE EL PRESUPUES¡O DE EGRESOS REFERIDO,

1.2

DEL

enflcuto u. PARA DETERITINAR EL PRaaEDIMIENTa DE Coxra¡rACñU RESPECNVO, I.ASpúauc¡s y sERvrcros RE¿¡.crcNADos coi, t¡s ,rrsm¡s, se sucrenÁN A Lo EsrABLEctDo EL

Y

Teléfono: 01 (773)73 2-11-83Tula de Allende, Hgo. c,p. 42807

3 2-00

I

I

I

K

I

I

¿l,,!^:

lut-^ of t.:

:I

LA9.

CONTRATO No. PMT-OP -18-2017

COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

oUE PARA LoS EFEcToS LEGALES DEL PRESENTE coNTRATo, seÑ¡u COMO SU DOMICILIO EN

PLAZA DEL NACIONALISMO S/N COL, CENTRO, C.P. 42800, EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO

I!,. DE "EL CONTRATISTA"

II,. DE "EL CONTRANSTA"

II.1 QUE ES UNA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A IAS LEYES MEXTCANAS, TAL Y COMO LO

AoREDITA coN EScRITUnR pÚgllce HÚueNO 1O¡I,89.I DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014,

oToRGADA ANTE l.c FE DEL NorARto púeurco r.ltjtrleRo oi, Lrc. n¡úl erRÉx srctLlA SALGADo,

DE Iá CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, HGO,, QUE CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTEpRorocoLtzADA E rNScRrrA EN EL REcrsrno púaulco DE rA pRoprEDAD Y DEL coMERcto DE

ESTA ctuDAD, BA,o EL FoLto MERcANtt eucrnóNtco 3t94'r4 DE FEcHA 06 DE NovtEMBRE DE

2OI4 EN LA OFICINA REGISTRAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.

lt.2 QUE I.A c. ACREDITA SER SU REPRESENTANTE LEGAL, ArRnvÉs DE I-A ESCRFUnR ¡IÚueRo 118529, oToRGADA ANTE Iá FE DEL NOTARIOpÚal|co [,¡t]¡¡eno Ot, LIc, n¡Úu ernÉn SrcLIA SALGADo, DE Iá CIUDAD DE ÍULA DE ALLENDE,

HGO., DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2007.

[.3 QUE PoSEE oAPAcIDAD JURIDIcA PARA coNTRAr¡R y neuxE LAS CONDICIONES TEC¡IICRS VEcoNÓMIcAS AcREDITADAS ANTE "LA coNvocANTE,,, PARA oBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LO§

TRABAJOS MOTTVO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DEC¡R

MAN]FIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EL

eRrfcur-o s9 DE rá LEy DE oBRAS púauc¡s Y sERvtctos REt-ActoNADos coN I.eS

EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR, Y QUE NO TIENEN LIMITANTE ALGUI.IA QUE

ueclsnclÓI.¡ MEXICANA LE IMPoSIBILITE A OBLIGARSE EN rER¡¡I¡¡OS DE ESTE CONTRATO.

II.4 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A COI'ITIIIURCIÓN:

a) REGtsrRo FEDERAL DE coNTRtBUyENTEs, ANTE LA sEcRETARfA DE HAcIENDA v cnÉoroPúBLrco, NúueRo neorsrnb ANTE tá MExTcANA DE LA INDUSTRTA DE LA coNSTRUcctóN, NuueRo ¡¡oTIENE

c) REGISTRO PATRONALANTE EL I,M.S,S., t¡Un¡enO d) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFOMVIT. ;i ñUH,reno REGTSTRO EN el pROnóru CoNTRATISTAS, ANTE uq seCRerRnll

coNTRALoRf¡ esrRrRt, ¡¡tJMeno

It.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REOUISITOS QUE ESTABLECEN lj LEY DE OBRAS

SERVICIOS REI.ACIOI.IADOS CON I-AS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE

REGIáMENTO, 1-AS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓI'¡; LAS

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTAI-ACIÓN PERÍiIIANENTEI

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, NORTVIAS DE SERVICIOS

ESPEcIFIcACIONES Y NORMAS DEL PROYECTOAROUITECTÓNICO Y DE INGENIENh, EIDE TRABA.,O, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA, EI C¡TAIOOO DE CONCEPTOS

PRECIOS UNITARIOS Y IáS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE GOMO

FrRtüADos poR l-AS pARTES TNTEGRAN EL PRESENTE coNTRATo, asf cotvto

.o

1.6

\-

PARAA I-A

b)

Un Buen Gobierno, Comprorniso de Tod

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p.42807

Teléfono: 073 2-11-83 I

!

!I

GL5r. LAS ENTIDADES O

OBRAS SERVIGIOS

QUE CUENTE CON CAPACIDADoeuAs oueFINANCIEROS Y

BAJO SULAS

RESPUESTASEAN NECESARIOS,

coMo coN LoscoN t-As

k

SU

LOS

IAStAS

1 !L¡

.:i:o:t:t_


REGUIAN u E..IECUCIÓN DE Iá OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y

Á

QUE *tr[JLlt[.6

RESULTEN APLICABLES.

euE HA tNspEcctoNADo y coNocE DEBTDAMENTE EL stro DoNDE se Ren¡-zRRAN LosTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE

TNTERVTENEN e¡¡ SU e¡eCUCtÓ¡.¡.

III., DE "LAS PARTES":

III.I IáS PARTES DECI-ARAN QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL

coNTENIDo DE L A LEY DE oBRAS pl]gucls Y SERVIcIoS REIACIONADOS CON I-A MISMA DEL

ESTADO DE HIDALGO, IáS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTE

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ATENTO A LO ANTERIOR, IáS PARTES OTORGAN IáSSIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA CONVOCANTE", ENCOMIENDA A "EL CONTRAT¡STA" Y ESTE

AcEprA y sE oBLtcA A REALIZAR pnR¡ Et, HASTA su rorAL TERMINAo6N, lA oBRA PúBLlcA

DENOMINADA: LIf,IPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO ROSAS, , LOCALIZADA EN ].A COMUNIDAD DE TULA DE

ALLENDE, MUNICIPIO DE TUI.A DE ALLENDE DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL

PRoYEcTo EJECUTIVo DE oBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PI-ANoS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL

MtsMo, AcATANDo pARA ELLo, Lo ESTABLEcTDo EN EL ARTlcuLo 61 y DEMAs APLIoABLES DE tA LEY DE

OBRAS PIJBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON láS MlSftlAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU

REGIáMENTo Y LoS oRDENAMIENToS, ESPECIFICACIONES Y NoRMAS INDICADOS EN I.A DECTANRCIÓI.I

DE "EL CONTRATISTA", MISMOS OUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE

cLAUSUtA.

LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y SERVICIOS REIáCIONADOS CON IáS MISMAS PARA EL ESTADO DE

SU REGIáMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN E)(CESO AL MONTO PACTADO Y SIN

MEDIADO CO}.IVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERAR,A COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y

"EL CONTRATISTA".

ESTA

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL POR IáOBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR I.A CANTIDAD DE $558,¿147.78 (QU¡NIENTOS Y

ocHo MtL cuATRocEtNTos CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M. N. ), INCLUYE IMPUESTO AL

AGREGADO.

EL IMPoRTE PACTADo No PoDRA SoBREPASARSE, SALVO OUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O

ADICIOT.IALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR IáS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE IAHIDALGO YQUERIESGO

29DE

TERCERA: PLTAO DE EJECUCÉN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE I-A

MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, EN 30 DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICTARLOS EL

DE MAyO DEt 2OlZ y A CONCLUTRLOS EL Dh 27 DE JUNIO DEL 20't7, DE ACUERDO CON EL

EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO POR "IÁ CONVOCANTE".

SERAN CAUSAS PARA D]FERIR EL PIáZO PACTADO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN IA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN OUE HABR,A DE

A cABo IJA oBRA oBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; I.AS PARTES DEBERAN OBSERVAR AMBOS

LAS FORMALTDADES pREVISTAS POR LOS ARTíCULOS 58 FRACCIóN I Y 62 DE LA LEY DE

Un Buen Gobierno, Compromíso de Tod

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 0

73 2-11-832

Y

32-4-98

:l

X

:ll

4


*=n*rfirULA:a:u

SIGUIENTES A


REIáCIONADOS CON I.AS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SUNo pRocEDEnA¡.¡ esros DIFERTMIENToS st "EL coNTRATtsrA" No oroRcA EN EL

rÉnUIHo LEGAL Y PAcTADo, lR ceRRxTf¡ DE ANTIoIPo Y cUMPLIMIE¡Iro, seÑRUDA EN oIáUSULASEPnruR DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DE LA FORTUIA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU IUONTZACIÓN. 'EL E§TADO" OTORCERAOPORTUNAMENTE A "EL CONTRATISTA' UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DELIMPORTE PAcTADo eN u cI-AUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTo, EL cUAL ASoIENDE A I.e oANTIDADDE $ 167,534.33 (CIENTO SESENTA Y SIETE ruilL QUTNTENTOS TRETNTA y CUATRO PESOS 33/100 M. N.)

"EL CONTRAT¡STA" SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,IA CONSTRUco6H oe SUS oFIcINAS, ALMAcENES, BODEGAS E INSTAI-AcIoNES Y EN SU CASO, PARA LOsGASTOS DE TRASLADO DE I.A i/IAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TNESAJOS, ESICOMO PARA I.a COMPRA Y PRODUCcIÓT.I oe MATERIALES DE coNSTRUccIÓ¡.¡, Iá ADQUISIC¡ÓN OeEQUIPoS oUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE v oeuAs INSUMoS oue oeaenAN oToRGAR.

EL oToRGAMIENTo Y AMoRnzRcIÓN DEL ANTIcIPo, SE SUJETARA A LoS PRocEDIMIENToS ESTABLEoIDoSAL RESPECTo PoR I.A LEY DE OBRAS PI]BLIcAS Y SERVIcIOS REIAoIoT.IADoS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADo DE HIDALGo Y SU REGIAMENTo y oEuAs NORMAS ooMPLEMENTARIAS Y SE HARA

PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABA"'OS EJECUTADOS QUE SEFoRMULEN, DEBIENDo "EL coNTRATlsrA" LteutDAR EL FALTANTE poR AMoRTtzAR EN u estl¡¡¡ctóNFINAL,

pARA EL cASo DE nesqstór.r ADMtNtsrRATtvA o rERMrNAclóN ¡NtrctpRDA DEL pRESENTE coNTRATo,"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A "LAcoNvocANTE", EN UN PIázo No MAYoR oe To ofaS HASILeS coNTADoS A PARTIR DE I-A FECHA EN QUE

LE sEA coMUNtcADo A "EL coNTRATtsrA" l-A DETERMtNActót¡ connespoNDtENTE. sl "EL coNTRAT¡srA"No REALIzA EL REINTEGRo EN EL PIázo ANTERIORMENTE PAcTADo, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS

cARGos euE RESULTEN coNFoRME A Lo DtspuESTo poR EL SEGUNDo pAnn¡ro oel eRrfcut-o 69 DE LA

LEY DE oBRAs pt]aulcas Y SERVIoIoS RELACIoNADoS cON IAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO YSU REGLAMENTO.

PARA LoS EFECToS DE LA PRESENTE CIáUSUIA, "EL CONTRATISTA" SE oBLIcaA REALIZAR Y UN

PRoGRAMA oE enocRclÓN DEL ANTIoIPo PAcTADo, AL QUE OEeeRA SUJETARSE Y OUC SENVIN¡{

A "I-A CONVOCANTE" PARA VERIFICAR SU CORRECTA APLICACIÓN.BASE

EL PRoGRAMA DE ERoGACIÓI*¡ OEI ANTICIPO, PODRA REVISARSE, ADICIO¡IARSE OcoutJIN AoUERDo Y PoR ESoRITo, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTO EN EL

PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

I"qS PARTES AcUERDAN QUE No SE oToRGAR,A ANTICIPO ALGUNO PARA EL CASO DE COT.¡VENIOS

MoDlFtcAToRtos o ADlcrorüLES eue sE suscRtBAN, nsl como rAMpoco pARA Los IMPoRTES euERESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVEN

señRuoos.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL IN¡IUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "l-A CONVOCANTE'opoRTUNAMENTE A olsposlcróN DE "EL coNTRATrsrA" y coN RNreuctó¡¡ AL tNlcto DE LosEL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO I.A OBRA MATERLA DEL PRESENTE

coMo LoS o|crAueNes, PERMISoS, LIoENCIAS y oEUAS AUTORIZAC'oNES OUE SE REQUIEMNneel.zncÓ¡¡. DE ELLo se IeVR¡IT¡RA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORIUA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIilIACIONES. LAS PARTES COiWIENENTRABA,oS oBJETo DEL pRESENTE coNTRATo sE pAGUEN MEDTANTE r-e FoRMUI¡cróN DE

DE AVANCE DE OBRA, EIáBORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. "ELoeaerod pRESENTART.aS e El RegoeNTE DE suPERustóN DE LA oBRA DENTRo DE Los

tA FECHA DE CORTE OUE PARA EL PAGO DE láS ESTllttACloNES "láUn Buen Gobierno, Comprom¡so de Todo

Teféfono: 073 2-11-83 98

tj§;

X

LOS

ASISU

^(1!i A c{'

ESTIMACIONES,

JLf

I CONTRATO No. PMT-OP -18-2017

FTJAD. EN EL 'RESENTE

coNrRAro, AcoMpAñADAS DE rá DocuMENTAclót¡ oue o.*=rffiEJ t,f.tDE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REUS|ÓN Y AUTORIZACIÓI-I OE UStA RESTDENCTA DE SUpeRuStóN, COHrenA CoN UN PLllaO NO MAYOR DE 10 DIAS

HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTRCIÓru.

EN EL SuPUESTo DE oUE SURJAN DIFERENoIAS TECNICAS O NUMERICAS, OUE NO PUEDAN SER

AUToRIZADAS DENTRo DE DIcHo PIIZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

esnueclÓI.I. "LA coNvocANTE" PAGARA lAS ESTIIIACIONES EN UN PLAZO NO MIAYOR ¡ TRTINTE Of¡S

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE tA FECHA DE SU AUTORIZECIÓru.

cuANDo tás ESTtMActoNES No sEAN pRESENTADAS EN EL rÉRulNo ANTES sEÑAtADo, sE

tNcoRpoRARAN EN t-A S¡GU¡ENTE esrur¡ecróN pARA eUE "LA coNVocANTE" tNlclE su rnA¡¡lre DE PAGO,

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE'EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PTAZO

OC E.ICCUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. I.AS ESTII4ACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"

MEDIANTE TRANSFERENCIAS eucTnÓNIc¡S ¡ CARGO DE tAS CUENTAS APERTURADAS EN

INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS' I'AS

penrss se su.¡er¡nAN AL PRocEDIMIENTO PREVISTO POR EL ENTÍCULO 69 DE I.A LEY DE OBRAS

PÚAIIC¡S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON IáS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGI.AMENTO.

rRRTAnoose DE PAGoS EN ExcESo QUE HAYA RECIBIDO -EL CONTRATISTA", ESTE OEAENA REINTEGRAR

IáS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, I.,IAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES' CONFORME A LO

§EÑ¡UOO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCUIARAN SOBRE IáS CANTIDADES

pAcADAS EN EXoESO EN CADA CASO Y SE CoMPUTARAN POR ohS NRTURALES, DESDE t-A FECHA DEL

pAGo HASTA LA FEoHA EN ouE sE poNGAN EFECnvAMENTE LAS cANTIDADES e olspostclÓN DE "LA

CONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS

CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN Iá SIGUIENTE ESTIMACIÓN.QUE RESULTEN A CARGO DE "EL

CUANDO DURANTE U E.leCUCtóN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA l-A REALIZACIÓH Oe

CONCEPTOS DE TRABA'O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE TO,

"LA CONVOCANTE" POONA AUTORIZAR EL PAGO DE IáS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS

o

PREVIAMENTE A I-A CELEBRAC6N DE LOS CO}.¡VENIOS RESPECTIVOS,

INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO'

VIGILANDO QUE DI

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS

oRIGINALMENTE; TRATANDoSE DE LoS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL

pRESENTE coNTRATo, sus pREctos uNtrARtos DEBERAN sER coNclLlADos Y AUToRlzADos, PREVIO A

SU PAGO.

A)

sEprrul: C¡n*lrllS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN l¡ FORMA, TÉRMINOS

PROCEDIMIENTOS PRB/ISTOS POR I.AMISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

tás srGUlENTes o¡n¡Nths:

LEY DE OBRAS PIJSLICES Y SERVICIOS REIáCIONADOS CON

SU REGIáMENTO Y DE I.AS DISPOSICIONES LEGALES

ANTICIPO ACORDADO.- Üñ Buen Gobierno, Compromiso de Tod

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro

Tula de Allende, Hgo. c.P. 42807Teléfono:

I

EL

NOS

DEL

2

I-ALAEL

AA

73 2-11-83

I

i

M

§1:

-00-

,::

CONTRATO No. PMT-OP -18-20'17

'ffi,É^F [.=1.I

c)

OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENIE AUTORIZADA Y A FAVOR DE EL i,IUNICIPIODE TULA DE ALLEI{DE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTECONTRAÍO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORÍE LOS MONTOS RELATMOS A LOS AJUSTES OE COSfOS YCOI.¡VENIOS QUE SE CELEBRENi Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DE LOS OUINCE DIASNATUMLES stGUtENTEs A u reóm DE NolFtcActóN DEL FALLo DE LA tNVtrAclóN MEDIANTE LACUAL SE LE ADJUOICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGAOA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTOEN EL PTAZO LEGAL YA SEÑALADO, "LA CONVOCANTE", PODRA DETERMINAR LA RESCI§IÓNADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGET.¡TE HASTA QUE "ELCONTRATISÍA" DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBUGACIONES OUE ADQUIERA CON

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO.

GARANTh PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS.YCUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- CONCLUIDOS LOS TRAMJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION

FORi'AL, "EL COÑTRATISTA" OUEDA OBLIGADO A RESPONOER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA

OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN OUE HUBIERE

¡ruCunnIoO EI TÉRMINOS DE LA FIANZA, OUE SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR OE EL TUNICIPIO DE

TULA DE ALLENOE, POR EL EQUIVALENÍE AL IO% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE

LoS TMBA.JOS CON VIGENCIA DE UN AÑO SIGUIENTE A IA FECHA OE ENTREGA DE LA OBRA' POR LO

óÚT pÁÑÁI¡EUE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL GONÍRAfISTA", DEBERA PRESENTAR

DICHA FIANZA,

No DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA DE LADE LAMATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACI

OBRA.

cuANDo DURANTE LA EJEcuctóN DE Los TRABAJoS sE REQUIERA LA REALlzAclÓN DE

ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTEi

DE oONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL

UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO'

TRATAN SE

SUS P

D

PARRAFo ANTER|oR, coN LA coMPAREcENcIA DE "LA coNvocANTE", "EL coNfRATtsrA" Y DE

sEcRETARfA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL'

.LA CoNVOCANTE, COMUNICARA A LA SECREÍARh DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPA

GUBERNAMENTAL, LA TERM|NACIóN oE Los TRABAJoS Y coN ANTlclPAcÚN No MENoR DE ocHoHABILES, INFORIuARA LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN. A FIN DE OUE, NOMBRE REPRES NTE

OUE ASISTA AL ACTO

EN I.A FECHA SEÑALADA, "LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS

NOVENA: RECEPC|óN y FIN|OUITO OE LOS TRABA.TOS.. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELATIVOS

A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A COMUNICAR A "LAcoNvocANTE". LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARA

QUE LOS TRABAJOS ESTÉN OEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DhS HABILES SIGUIENTES'

LAS PARTES ACUERDAN OUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARA OENTRO DE LOS DIEZ

HABILES SIGUIENTES A I.A FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACIÓN, EN LOS TERMINOS

LEVANTARA EL ACTA IORRESPONDIENTE CON O §IN TA COMPARECENCIA QE

un Buen boblerno, Lompromlso oe

Teléfono: 01

73 2-11-83Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807 7 2-14-98

DE oUMPLIMIENTo DE ESTE CONTRATO. OUE DEBERA CONSNTUIR MEDIANTE

OCTAVAI AJUSTE DE COSTOS.. LAS PARTES ACUERDAN OUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE

CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTPATO, PERO

OUE DE HECHO Y SIN DOLO. CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,

DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSIOS OE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,

DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL

ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESÍADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO o REDUCCIÓN CORRESPONOIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

ü-}ü

I

+

('

REFTEREN Los pARRAFos ANTERT.RES, sr "LA coNvocANrE, No RE.TBE LA .BRA EN * r'Eu kltSE IENDRA PoR RECIBIDA,ÑALADA

c'i.

CONTRATO No. PMT'OP -18-2017

RECIBIDOS FÍSIoAMENTE LoS TRABAJoS, IÁS PARTES sE oBLIGAN A ELABoRAR DENTRo DE Los VEINTEDhs HABTLES posrERroRES, EL FrNreurro DE Los rRABAJos, EN EL euE sE HARAN ooNSTAR LoscRÉDtros A FAVoR y EN coNTRA auE RESULTEN PARA CADA uNo DE ELLos, DESCRTBTENDo ELCONCEPTO GENERAL OUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN, SI "ELCONTRATI9TA" No ACUDE coN ,LA coNvocANIE" PARA SU ELABoRACIÓN DENTRo DEL PLAzoSEÑALADO EN EL PARRAFo ANTERIoR, ÉSTE PRocEoERÁ A ELABoRARLo, Y DEBERA CoMUNICAR SURESULTADo A "EL coNTRAnsTA" oENTRo DE UN PLAzo DE ocHo DhS HABILES, coNTADos A PARTIR DEsu EMtstóN, UNA vEz NorFrcADo EL RESULTADo DE DrcHo FrNteutro, A .EL coNTRATrsrA', ESTETENDRA UN PTAZO DE DIEZ DhS HABILES PARA ALEGAR Lo QUE A SU DERECHo CoNVENGA, SITRANSCURRIDo ESTE PTAzo No REALIZAALGUNA GESTIÓN sE DARA PoR AcEPTAoo,

oETERMINADo EL SALDo ToIAL "LA GoNvocANTE", PoNDRA A DIsPosIcIÓN DE "EL CoNTRATISTA, ELPAGO CORRESPoNDIENTE, MEDIANTE SU oFRECIMIENTo O LA CoNSIGNACIÓN RESPEoTIVA, Ó BIEN,SoLICITARA EL REINTEGRo DE Los IMPoRTES RESULTANTES; DEBIENDo EN FoRMA SIMULTANEA,ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDoS LoS DERECHOS Y oBLIGACIoNESASUMIOOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO,

DÉcffiA: REPRESENTANTES DE "LA coNVocANTE" y DE "EL coNTRAftsfA",- "EL coNTRATtsrA" sEOBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DEREAL¡ZACIÓN oE Los MIsMoS, UN REPRESENTANTE PERMNENTE, QUE ACTUARA coMoSUPERINTENDENIE DE coNsTRUccIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PoDER AMPLIo Y SUFICIENTE PARATOMAR OECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHo DE SU ACEPTACIÓN o REMoCIÓN, EL CUAL PODRA EJERCEREN CUALQUIER TIEMPO

AsI MIsMo, ,LA coNVocANTE", ESTABLECERA I¡ RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE

ANTERIoRIDAD A LA INICIAoIÓN DE LA MISMA, LA CUAL DEBERA REoAER EN UN SERVIDOR PI]BLICOcoNNLA

ExpERrENcrA NECESARTA, AcoRDE AL Ttpo DE Los TRABAJoS A REALTZAR, ourEN FUNG|RA co OSUREPRESENTANTE ANTE "EL CoNTRATISTA" Y SERA EL RESPoNSABLE DIRECTO DE LA SU

vtctLANCtA, coNTRoL y REVtslóN DE Los rRABAJos, tNcLUyENDo LA epRoanctóN DE LAs EST|MActPRESENTAoAS PoR "EL CoNTRATISTA" ÉSTA RESIDENCIq DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SDE EJECUCIÓN DE LOS TRAMJOS; A§I MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES OUE LE

OTORGA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RETACIONADOS CON LAS MISI\¡IAS PARA EL ESTADO DEHIDALGO Y SU REGTAMENTO.

EN cAso DE ouE LA supERv6Ét{ sEA REAL|ZADA poR coNfRATo, LA ApRoBActóN oEEBTrMAcroNEs PARA EFEcros DE pAGo DEBERA sER AUToR|¿ADA poR LA RESTDENCTA DE supDE OBRA DE "LA COI,¡VOCANTE',

N

oÉctMA PR|MERA: RELActoNES LABoRALES.. "EL coNrRATtsrA', coMo EMpRESARto y tlNtcoDEL PERSONAL OUE ÍNTERVENGA POR CONTRATO DE TRABA'O O CON CUALOUIER OTROsus óRDENES PARA LA EJEcuctóN DE tA oBRA oBJETo DEL PRESENTE coNrHA-RESPoNSAB|L|DADES DE cuALeulER MTURALEZA DER|VADAS DE DtcHo RELAC|óN Lt

TO,BE A'LA

CONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE

coNStDEpAR A EsrE rJLTtMo coMo PATRóN susnruro o soltDAR|o.RA

EN CONSECUENCIA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS OUE

d

SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LACON LOS TRABfuOS DE ESTE CONTRATO,

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todo

BfuOLAS

Teléfono: 01 (773)73 2-11-83

2-00-02

ÓN,1

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo, c.p. 42807 73 2-14-98

k

-_}

oc

Y


JUICIO DE "LA CONVOC,/\I{TE", NO.SEA IMPUTABLE A.:EL CONTRATISTA "un Euen boDrerno, Lompromtso oe looo

..*.. ffiULADA: RESPONSABILIDADE9 DE "EL CONTRATISTA".. 'EL CONTRATISTA",DE Iá EJECUoIÓN DE Los TRABA,oS Y sE oBLIGA SUJETARSE A TooOS LOS

REGLAMENToS y oRDENAMTENToS DE LAs AUToRTDADES coMpETENTES EN MATER¡A DE coNSTRUcoóN,SEGURIDAD, USO DE I.A vfA PÚBLICA, PRoTEccIÓN ECoLÓGICA Y DEL MEDIo AMBIENTE QUE RIJAN EN ELAMBITO FEDERAL, ESTATAL Ó MUNICIPAL, ASf coMo A LAS INSTRUCCIoNES oUE AL EFEcTo LE SEÑALE

"LA CANVOCANTE". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SUtNoBsERVANctA, sERAN A cABo oEL ,EL coNTRATrsrA".

"EL CoNTRATISTA, SE oBLIGA A QUE Los MATERIALES Y EoUIPo oUE SE UTILICEN EN IA EJECUCIÓN DELOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDADESTABLEoIDAS EN I.AS LEYES NoRi.ilATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y oUE I,A REALIZACIÓN DETODAS Y CAOA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LAcoNVocANTE,, AsI coMo A RESPoNDER PoR sU oUENTA Y RIESGo DE LoS DEFECToS Y VIcIoS ocULTosDE LA MISMA Y DE LoS DAÑoS Y PERJUICIoS oUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE SU PARTE SELLEGUEN A CAUSAR A "LA coNvocANIE" o A TERcERos, EN cUYo cAso sE llARA EFEoTIVA tAGARANTh oToRocDA PARA EL CUMPLIMIENTo DEL coNTRATo o DE VIcIos oCULTOS A oUE SE REFIERELA oLAUSULA SEPTIMA DE EsfE coNfRATo.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISfA'' A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERASPERSONAS FISICAS o MoRALES SUs DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADoS oE ESTE CONTRATO Y SUSANExos, ASI coMo LoS DERECHoS DE coBRo soBRE LoS BIENES o TRABAJoS EJECUTADoS QUEAMPARA ESTE coNTRATo, SIN PREVIA AUToRIzAcIÓN EXPRESA Y PoR EScRITo DE "LA coNvocANTE" EN

LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGI.AMENTO.

"EL CoNTRATISTA,,, No PooRA SUBCoNTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SÓLO PODRA HACERLO

RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PARTES DE ÉSTA O CUANDO SE ADQUIERA MTERIALES O EOUIPO QUEINCLUYAN SU INSÍAI.ACIÓN EN LA oBRA, EN AMBOS CASos, coN AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LACONVOCANTE". EN ESTOS CASOS, "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJE N

DE LA oBRA ANTE "LA cot{vocANTE, Y EL SUBCoNTRATISTA, No oUEDARA SUBROGADO EN NINGU DE

LOS OERECHOS DEL PRIMERO

DEcIMA TERcERA: PENAS coNVENcIoNALEs.. "LA CoNVoCANTE, TENDRÁ LA FACULT DE

VERIFICAR SI LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONfRADE ACUERDO CON EL PROGRAM DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "LA COI{VOCANTE" COMPPER|óDToAMENTE EL AVANCE DE tAs oBRAs. sr coMo coNSEcuENcrA DE Dtcl.l,A coMpARActóNAVANCE DE LAs oBRAS ES MENoR oUE Lo QUE DEBIÓ REALIZARSE ,LA CoNVOCANTE, PROCEDERA A:

I.. RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE

EJECUTADA Y EL IMPoRTE DE Iá QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLIoANDO POR EL NUMERO DE MESES

TRANscuRRrDos o€sDE LA FECHA DE rNlcrActóN DE tAs oBRAs, HASTA LA oE r.Á REVtstóN, PoR LoTANTo, MENSUALMEI.IE. SE HARA LA RETENCIÓN O OEVOLUCIÓN QUE CoRRESPONDA A FIN DE QUERETENoIÓN ToTAL sEA LA PRooEDEME. SI AL EFEoTUARSE LA coMPARAcIÓN CORRESPONDIENTEIJLTIMo MES DEL PRoGRAMA, PROCEDE HAoER ALGUNA RETENCIÓN, sU IMPoRÍE SE APLICARA EN FADEL ERARIO ESTATAL COMO PENA COT.{VENCIOi.¡AL POR EL RETARDO EN CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

II..APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRAÍISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO ALDEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LATERMINACIÓN SEÑALAOA EN EL PROGRAMA POR CADA Dh DE RETRASO EN I.A ENÍREGA DE IáHASfA EL MoMENTo EN oUE LAs oBRAs QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓNCONVOCANTE'.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPUTADAS, NO SE TOMADEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA l\/tAYOR O POR CUALOUIER

UENTA

EN

DE

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de AIlende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono:0173 2-11-83

00-02'14-98

o

7

32-

k

4

§('-I ULI 5"

.§ CONTRATO No. PMT-OP -iB-2017

DE IáAPLICACIÓN DE I.AS PEhIAS CONVENCIO].¡ALES SEÑAUDAS ANTERIORM§ULACONVOCANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O IA RESCISIÓN DEL

MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE I-A APLICACIÓN DE I-AS PENAS coNVENcIoNALES QUE SE IMPoNGANA "EL coNTRATlsrA" sE HARAN EFECTtvAs coN cARGo A t-AS cANTtDADEs euE LE HAvAN stDoRETENIDAS APLICANDO ADEMAS st DA LUGAR A ELLo, l-A FtANzA oroRcrADA coNFoRME A Lo ESTtpuLADoEN LA CLAUSUIá DECIMA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉclMA CUARTA: orRAS oBLrcAcroNES oE "EL coNTRATrsrA".- "EL coNTRATrsrA- AcEprA euE DE rásESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN IáS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)'- AMoRTlzAclÓN DELANTtcIPo REcrBrDo, sEGrlN Los poRcENTAJES coRRESpoND¡ENTES.

EL 1 Oh (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLODE LOS PROGRAMAS QUE "LA CONVOCANTE" TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS YSERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL

EL CINCO AL MILIAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA Utü DE I.AS ESTIMACIONES DE TRABA,JO,COMO DERECHOS POR EL SERVICIO OE VIGILANoA, INSPECCIÓN Y coNTRoL QUE CoRRESPoNDEA Iá SECRETARh DE LA CONTRALORÍA.

D).. Et DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA UNA DE I.AS ESTIMACIONES DE TRABAJO PARACAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

DÉclMA QUINTA: suspENSÉN TEMpoR.AL o rERMtNActóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.- "LAcoNVocANTE", PODRA SUSPENDER TEMPoRALMENTE EN ToDo o EN pARTE tá oBRA coNTRATADA poRCUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A "EL CONTRATISTA" , Y A LA SECRETARIA DECONTRALORh Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSIÓN, NO PODRA SER PORINDEFINIDO Y NO EXCEDEN¡{ OEI 25O/ODELPIAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

\-,

B).-

c),-

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDo ToDoS sUS EFEcToS LEGALES UNAHAYAN DESAPARECIDO IáS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

QUE

)7

\-

ASf MlsMo, "LA coNvocANTE" poDRA DAR poR TERMINADo ANTICIpADAMENTE EL pRESENTECUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LELA CONTINUACIÓN DE LOS TRABA'OS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON I-AS OBLIGACIONESPACTADAS, SE OCASIONARh UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADo Ó pRnR EL INTERÉS SocIAL,O BIEN' NO SEA POSIBLE DETERMINAR Iá TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE Los TRABA.,oS.

EN CASO DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCIS|ÓN DEL PRESENTE CONTRATO I-ASPARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO OUE PRB/É LOS ARTICULOS 64, 65 YDEIÚAS APLICABLES DE I.A LEY DE OBRAS PÚBLICAS YEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGIáME}.ITO.

SERVICIOS REIáCIONADOS CON tAS MISMAS

r

DECMA §EXTA: REsctsIÓN ADMINISTRATIvA DEL coNTRATo.. .LA coNvocANTE", PoDRAADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIOAD DE DECI.ARACIÓNINCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS TERJúINOS ESTIPUTADoS EN EL MISMo o DE I.As

JUDICIAL,

DE LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y SERVICIOS REI-ACIONADOS CON IáS MISMAS PARA EL ESTADO DEY SU REGIáMENTO Y DEfvtAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLIcABLE, PARA Lo cUAL TAS PARTESDE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA O AL SUPERINTENDENTE DEDESIGNADO POR AQUEL, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIM]ENTO EN QUE HAYAQUE EN UN TERMINO DE QUINCE DhS HABILES, EXPONGA LO QUE A SUAPORTE EN SU CASO, I¡S PRUEBA§ OUE ESTIME PERTINENTES.

Un Buen Gobierno, Comprorniso de TodoPlaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

Teléfono: 01 (73 2-11-83

0-024-9873 1

1

k

jl

I

li


SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REY LO QUE LE RESULTE APLICABLE.

EL oFREcIMIENTo, DESAHoGo Y VALoRACIÓN DE PRUEBAS SE ESTARA A Lo oISPUE,,s¡JLl[

NTO

DEELOEUE

DE

Teléfono: 01 (773)73 0-02

LA LEGISLACIÓN SUPLEToRIA;

.- TRANSCURRIDo EL TÉRMINo A oUE SE REFIERE LA FRAoCIÓN ANTERIoR, SE ABRIRA UN PERIODoDE ALEGAToS PARA QUE EN EL TERMINo DE c|Nco DhS HABILES, aPRESEN LO QUE A sUDERECHO CONVENGA.

pREcLUIDo EL pLÁzo PARA ALEGAR sE RESoLVERA EN DEFrNlTlvA soBRE rA REsqsróNAOMINISTRATIVA DENTRo DE Los oUINcE DhS HABILES SIGUIENTES, CONSIDERANOO LOSARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

POR LO TANTo I.AS PARTES ESTAN DE AoUERDo EN OUE CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LASDISPOSICIONES. LINEAMIENTOS, BASES. PROCEOIMIENTOS Y REOUI§ITOS OUE ESTABLECE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGORY SU REGIAMENTo, Y DEMAS DIsPosIcIoNEs ADMINISTRATIVAS SoBRE LA II4ATERIA; ASI coMo ELINCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE tAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" OUE SE ESÍPULAN EN ELPRESENTE CONTRATO DAN OERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE SIN NECESIDADDE DECLARACIÓN JUOICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUM PARA "LA CONVOCANTE", ADEMAS DE QUEsE APLICARAN A "EL coNfRATIsTA" LAS PENAS CoNVENCIoNALES PACTADAS EN ESTE CoNTRATO, ASfcoMo PRooEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTh oToRGADA PARA EL oUMPLIMIENTO DEL MISMO,ACATANDO

PARA EL cAso DE RESCISIÓN AoMINISTRATIVA, Lo ESTABLECIDo PoR LA LEY DE OBRAS PÚ Y

DÉctMA sÉprn A; DE Los pRocEDrMrENTos MEDTANTE Los cuALEs LAs PARTES RESoLVERANDISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLE §OBRE PROBLEiIIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRA

IA, ENTIERE OE U

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENÍRO DEL PI.AZO CUBIERTO POR LAGA&qNIA, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD o AYUNTAMIENTO DEEERA NoTIFICARLO POR ESCRITO ALCONTRATISTA, PARA OUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENIES,DENTRo DE UN PI.Azo MAxIMo DE oUINcE Dhs HAEILES, PREVIo AVIso A LA CoMPAÑIA AFIANZADORA ENAMBOS CASOS TRANSCURRIDO ESTE ÍERMINO SIN QUE HUBIERAN REALIZADO, LA DEPENDENCO AYUI{IAMIENTo PRocEoER,{ A HACER EFECTIVA LA GARAi{TIA, sI tA REPARACIóN REOUIPTAzo MAYoR, I¡S PARTES PoDRAN COI,IVENIRLO, DEBIENDo CoNTINUAR VIGENTE TATAMBIÉN PREVIO AVISO A LA COMPAÑh AFIANZADORA,

SI DURANTE I.A VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO AEJECUCIÓN DE LOS TRABAJO.9, tA OEPENDENC¡A, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PROCEOERA ACONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDIC IONES, DEBIENDO EL RESIDESUPERVISIÓN DE oBRA, SUS.TENIARLO EN UN OICTAMEN TÉCNI CO QUE FUNOE Y MOfIVE LAS CAULO ORIGINAN, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 63 DE LASERVICIOS REI.ACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

LEY DE oBRAs PÚ

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOSCONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA

\ LOS QUINCE DhS HAEILES SIGUIENTES A OUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBEPA P NTARANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENÍES CON LA DOCUMENTACIÓN OUE LOSNECESARIoS PARA SU REVISIÓN: SU ooNCILIACIÓN Y AUfORIZAoIÓN, DEBERA RE.ALIZARSESIGUIENTES OUINCE DhS HABILES A SU PRESENTACIÓN,

Un Buen Gobierno, Compromiso deTodos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p.42807 73 2-11-83 73 2-1 8

III.. LA DETERMINAoIÓN DE DAR o No PoR RESCINDIDo Et coNTRATo, DEBERA sER oEBIDAMENTEFUNDADA, MorvADA y NorFrcAoA AL cot{TpÁTtsrA DENTRo DE Los ourNcE Dhs HABTLES

SIGUIENTES A Lo SEÑATADo PoR LA FRACCIÓN II DE ESTE ARTICULo,

..r

/,¿¡

o73

V

),t _lLOO LOS TRABA'OS NO HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATJJLA

FORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE tA DEPENOENC IA, ENTIDAO O AYUNTAMIENTO, DEBERAOROEMR SU OEMOLICIÓN, REPAPACIÓN O REPOSICIÓN INMED IATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUERESULTEN NECESARIOS, OUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN OUE TENGA DERECHO ARETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO. LA OEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO. SI LOESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABA'OSCONTFATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS. SIN OUEESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS,YA OUE LA DEPENDENCIA, ENTIDAo O AYUNTAMIENTo TENDnA EL oenecuo oE REoLAMAR PoR TRABAJoSFALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO OUE SE HAYA EFECTUADO.

cuANDo ocuRRA LA suspENsróN DE LA osRA, EL SERVTDoR prJBltco DES|GNADo poR LA DEPENDENctA,ENTIOAD o AYUNTAMIENTo, Lo NoTIFICARA AL coIfiRAnSTA, SEÑATANDo LAs cAUsAs QUE LA MoTIVAN,LA FECHA DE sU INIcIo Y DE LA PRoMBLE REANUoAoIÓN DE Los TRABÁ",os, ASI coMo LAS AccIoNESOUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EOUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE ÍERMINAoIÓN, SE PRoRRoGARA EN IGUAL PRoPoRcIÓN AL PERIoDo oUE ooMPRENDA LAsuspENSróN y LA FoRMALtzActóN sE REAL|ZAF,( MEDTANTE EL AcrA crRcuNSTANcr,ADA oE suspENStóN,LEVANTADA PoR LoS ÓRGANoS INTERNoS DE coNTRoL o EN SU cASo, PoR LA coNTRALoRh oE LA CUALDEBERA REMTTR coprA A LA SECRETARIA DE FtNANzqs y ADMlNrsrRAcróN.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, PREVIAS LASANOTACIONES EN tA BITACoRA, PoR oF¡c|o, DEBERA NoTIFICAR LA TERMINACIÓN DE Los TRABAJoS oSERVICIoS, PARA Lo oUAL ANEXARA Los DocUMENToS QUE Lo SoPoRTEN E INCLUIRA UNA RELACIÓN DELAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBAOOS, MONTO EJERCICIO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

SI DURANTE LA VERIFICAGIÓN oE Los TRABA,oS o SERVICIoS, I-A DEPENDENCIA, ENTIDADAYUNTAMIENTO, ENCUENTRA DEFICIENoIAS EN LA TERMINAGIÓN DE LoS MIsMoS, DEBERA SoLIcITAR

o

CoNTRATISTA SU REPARACIÓN, AESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

EFECTO DE oUE ESTAS SE CoRRIJAN coNFoRME A LAs coN ONES

LAS DEPENOENCIAS, ENfIDADES Y AYUNTAMIENTOS, PARA OAR POR TERMINADOS, IAL OTOTALMENTE, LOS OERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN UN CONTRATO OBRASO SERVICIOS, OEBERAN ETABORAR EL FINIOUÍTO CORRESPONDIENIE, ANEXANDo EL ACTA DEFISICA DE Los TRABAJoS.

PCróN

UNA VEZ ELABORADO EL FINIOUITO DE LOS TRABA.'OS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAO O AYUNTAMIDARA PoR TERMINADo EL coNTPATo CoRRESPoNDIENTE, DEJANDo ÚNICAMENTE SUBSIS.ÍENTESACCIONES OUE DERIVEN DEL FINIOUITO, ASf COIT¡IO LA GARANTh OUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICUL


Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

OE LA LEY DE oBRAS P. PoR LO oUE No SERA FACTIBLE QUE EL CoNTMTISTA PRESENTE RECLAMACIÓNALGUNA DE pAGo coN posrERroRtDAD A su FoRMALrzActóN.

LAS DEPENoENCIAS, ENTIDAoES o AYUNTAMIENToS, DEBERA NoTIFICAR AL ooNTRAÍISTA A TRAVES DESU REPRESENTANTE LEGAL o sU SUPERINTENoENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECI.iq, LUGAR Y HORAQUE SE LLEVARA A cABo EL FINIQUITo; LOS CONTRAISTAS TENDRAN TA oBLIGACIÓN oE ACUDIRLLAMAoo oUE sE HAC'A PoR EscRITo, EN cAso coNTRARIo, SE PRoCEDERA A SU ETABoRACIÓN ENPLAZO Y LA FORMA OUE PARA EL EFECTO SE HUBIERE D€TERMINADO EN EL CONTRATO DEBICOMUNICAR SU RESULTAOO CONFORME LO ESTABLECE EL PARRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 72 DE LA

DÉctMA ocravA: r.AS PARTES sE oBLrcAN A SUJETARSE ESTRTCTAMENTE PARA r.A EJEcuctóNOBRA OBJETO DE ESTE oONTRATo, A TODAS Y CAOA UNA DE tAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOSINTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REOUISITOS QUELA LEY DE oBRAS PUBLIoAS DEL ESTADo DE HIDALGo EN VIGoR Y sU REGLAMENTo, Y DEMASDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS OUE SE LE SEAN APLICABLES,

f DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIóN.. EN CASO oE CONTROVERSI,i{ oUE SE SUSCITE CON MOTIVO DINTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQU QUEESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDITRIBUNALES DEL FUERo coMI]N DEL ESTADO OE HIDALGO, coN SEDE EN LA CIUOAO


Teléfono: 01 (773 2-11-83

00-02

I.A

LA

ELOECE

L

73 2- 98

)1

I'it.¡ Dr.

t

1

¿

CONTRATO No. PMT-OP -18-2A17

DE HIDALGO; POR LO TANTO "EL GONTRATISTA, RENUNCIA AL FUERO N,.,,ffiIJLITPON NNZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURo, y e¡¡ rERruI¡rIoS DE Lo DISPUESTo

POR EL RRTÍCUI-O 14 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE HIDALGo, VIGENTE Y SUREGI.AMENTO.

Et PRESENTE To sE FIRMA EN t-A cruDAD DE TULA DE ALLENDE, HIDALGo, A Los vEtNTtsÉls ofesDEL MES DE nño 7

'§-1

\-.

t4

DIRECTOR OBRAS BLICAS)

CANO

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONSTRUCCIÓT.I oe OBRA PUBLICA A PREoIoSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO; CELEBRADO ENTRE EL L. A.]SIITAEL GADOTH TAPIA BENITE:Z, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNIGIPAL CONSTTTUCIONAL, Y PORI,{ OTRA: INGENIERIA CVIL Y TIINERALE9 UO MCTAUCOS, S. A DE c. V..REPRESENTADo PoR: ANGÉL¡GA

EN SU CARACTER DE: REPRESENTANTE LEGAL PARA Iá EJECUCIÓN DE TAOBRA CORRESPONDIENTE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES EJERCICIO 2017, DENOMII,IADA:LTTIiPIEZA Y DESAZOLVE DEL NIO ROSIS, , LOCALIZADA EN I.A COMUNIDAD DE TULA DE ALLENDE,IIIUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE DEL ESTADO DE HIDALGO.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos


Teléfono: 01 (773) rc 2-A0-0273 2-11-83 73 2-14-98

I

Á

1 ULA Dt' I TULA - tula.gob.mx1 ULA Dt' TULA CONTRATO No. PMT-OP -18-2417 Un Buen Gobierno,...

Documents

Transcript of 1 ULA Dt' I TULA - tula.gob.mx1 ULA Dt' TULA CONTRATO No. PMT-OP -18-2417 Un Buen Gobierno,...