Post on 25-Jun-2022
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
LICITACIÓN PÚBLICA N° AVSA 005/2016
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
PARA NUEVA PLANTA DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO
D OCU M EN TO B AS E DE CON TRA TA CI ON
Bolivia, Junio de 2016
1
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
CONTENIDO GENERAL
CONTENIDO GENERAL.................................................................................................. 2 PARTE I.............................................................................................................................. 3 GUIA PARA LA PREPARACIÓN DE OFERTAS ........................................................... 3 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETO ................................................................................ 3 1.2. DOMICILIO ............................................................................................................ 3 1.3. CONSULTAS SOBRE EL DBC ............................................................................. 3
1.3.1. INSPECCIÓN PREVIA Y REUNIÓN DE ACLARACIÓN .............................. 4 1.4. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA .............................. 4 1.5. APERTURA DE SOBRES ...................................................................................... 5 2. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS ....................................................................... 5 2.1. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA. ....................................... 5 2.2. CONTENIDO DE SOBRES .................................................................................... 5 2.2.1. CONTENIDO DEL SOBRE “A” ........................................................................ 5
2.2.2. CONTENIDO DEL SOBRE “B” ......................................................................... 7 2.2.3. CONTENIDO DEL SOBRE “C” ......................................................................... 8 3. CONDICIONES GENERALES ................................................................................. 8 3.1. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN. ...................................................... 8 3.1.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN ........................................................................... 9 3.1.2. CALIFICACION PARTE TECNICA (SOBRE B) ............................................. 9
3.1.3. CALIFICACION PARTE ECONOMICA (SOBRE C)..................................... 10 3.2. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE OFERTAS ........................................... 10 3.3. ADJUDICACIÓN. ................................................................................................. 11 3.4. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACION ......... 11 3.5. SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO ................................. 12 3.5.1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ..................................................................... 12 3.5.2. ANTICIPO ......................................................................................................... 13
3.5.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO............................................................. 13 3.6. FORMATO DE LA OFERTA ............................................................................... 13 PARTE II .......................................................................................................................... 13 PROPUESTA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES ......................................................... 14 PARTE III ......................................................................................................................... 23
ANEXOS .......................................................................................................................... 23
2
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
PARTE I
GUIA PARA LA PREPARACIÓN DE OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. PRESENTACIÓN Y OBJETO
La empresa AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por el Decreto Supremo N° 0111 del
01 de mayo de 2009, en adelante denominada “AVSA” para fines del presente, invita a
los potenciales oferentes nacionales a presentar sus propuestas, sobre la base del presente
“DBC”. Los potenciales oferentes podrán ser:
1. Empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
2. Asociaciones accidentales de empresas legalmente constituidas en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
El objeto de esta licitación es la Construcción de las obras Civiles y Eléctricas para la
nueva planta de almacenaje de combustible de aviación en el aeropuerto Juan Mendoza
del Departamento de Oruro.
.
1.2. DOMICILIO
AVSA, fija su domicilio en la siguiente dirección:
Avenida Leigue Castedo # 1700,
Edificio Centro Empresarial Equipetrol, Piso 8
Teléfono + (591) 3 3437100
Fax + (591) 3 3437200
Santa Cruz, Bolivia.
1.3. CONSULTAS SOBRE EL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION
Las solicitudes de aclaración al Documento Base de Contratación deberán realizarse vía
correo electrónico hasta el jueves 30 de junio al correo electrónico alejandro.castedo@ypfbaviacion.com.bo
Las respuestas a las solicitudes de aclaración se enviarán vía correo electrónico dentro de
los dos (2) días posteriores a la solicitud y estarán dirigidas a todos los participantes de la
licitación, sin identificar el origen de la consulta. Para este efecto los potenciales
oferentes deberán notificar a AVSA los correos electrónicos autorizados para solicitar y
recibir aclaraciones al DBC mediante forma escrita utilizando el formulario
“Identificación del Oferente” expuesto en el ANEXO 1 del presente DBC. Toda
3
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
comunicación que se realice dentro del proceso a los correos electrónicos autorizados
para tal efecto se considerará como notificación formal.
1.3.1. INSPECCIÓN PREVIA Y REUNIÓN DE ACLARACIÓN
La inspección previa y la reunión de aclaración se realizara el día lunes 27 de junio de
2016 a horas 14:00 (catorce en punto, hora del Estado Plurinacional de Bolivia), ubicado
en los predios del Aeropuerto Juan Mendoza en oficinas de AVSA.
La inspección previa tiene por objeto que los potenciales oferentes conozcan el lugar,
entorno y condiciones donde se desarrollará la obra a ser contratada.
Los potenciales oferentes que quieran participar de la Inspección Previa deberán solicitar
su participación hasta las 18:00 del día viernes 24 de junio de 2016 enviando un correo
de confirmación de asistencia, detallando los nombres de las personas que asistirán a la
Inspección Previa, debiendo realizar al correo electrónico alejandro.castedo@ypfbaviacion.com.bo, esta información es necesaria para gestionar
las autorizaciones respectivas para ingresar al aeropuerto. Asimismo deberán tomar en
cuenta que para participar de la inspección previa las personas asistentes deben usar
equipo de protección personal y ropa de trabajo adecuada.
La asistencia a la Inspección Previa SE CONSIDERA UN REQUISITO
EXCLUYENTE para participar en la presente Licitación Pública.
Inmediatamente después de concluir la Inspección Previa, se llevará a cabo la Reunión de
Aclaración, acto en el que serán consideradas las consultas y/o aclaraciones. Los
asistentes podrán expresar sus consultas en sala sobre el DBC y sus Anexos. En casos que
existan consultas que requieran un mayor análisis, las mismas serán respondidas
mediante correo electrónico dentro de los dos (2) días posteriores a la solicitud y estarán
dirigidas a todos los participantes de la licitación, y estarán dirigidas a todos los
participantes de este proceso de licitación.
El Acta de reunión de Aclaración será publicada en el portal electrónico de YPFB
Aviación: www.ypfbaviacion.com.bo
1.4. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA
La presentación de ofertas debe realizarse hasta el día martes 05 de julio de 2016 a horas
10:00 a.m. (diez horas en punto antes meridiano, hora del Estado Plurinacional de
Bolivia). La presentación deberá realizarse en sobre cerrado en la dirección señalada en el
Punto 1.2 del presente DBC. El sobre deberá estar rotulado de acuerdo a lo especificado
en el Punto 3.6 “Formato de la Oferta”.
4
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
1.5. APERTURA DE SOBRES
La apertura de sobres se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:
- El día martes 05 de julio de 2016 a horas 10:30 (diez con treinta minutos en
punto hora del Estado Plurinacional de Bolivia) en la dirección señalada en el
Punto 1.2, mediante ACTO PÚBLICO los sobres “A” y “B”.
- El día martes 05 de julio de 2016 a horas 16:00 (dieciséis hora del Estado
Plurinacional de Bolivia) en la dirección señalada en el Punto 1.2, mediante
ACTO PÚBLICO el sobre “C”.
El acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de
los oferentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes
de AVSA que quieran participar.
La apertura de sobres se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el punto
3.1. El acto se efectuará aun sí se hubiese recibido una sola oferta, continuando con todo
el proceso de calificación. En caso de no existir ofertas, la COMISION
CALIFICADORA, declarará la licitación desierta.
2. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OFERTA.
Cada Oferente de acuerdo a los términos del DBC, deberá presentar tres (3) sobres
cerrados, rotulados con los siguientes títulos:
SOBRE “A”: DOCUMENTOS LEGALES
SOBRE “B”: PROPUESTA TÉCNICA
SOBRE “C”: PROPUESTA ECONÓMICA
Estos tres (3) sobres deberán ser insertados en único sobre cerrado el cual se rige de
acuerdo a lo establecido en el punto 3.6. Inciso b).
2.2. CONTENIDO DE SOBRES
El oferente autoriza a AVSA a que, sin requerimiento ni autorización previa, verifique
total o parcialmente la información y documentación presentada, siendo objeto de
invalidez la oferta e inhabilitación del oferente en caso de detectar información irregular,
durante y después del presente proceso, de acuerdo a lo expuesto en el Anexo 3-C.1
2.2.1. CONTENIDO DEL SOBRE “A”
El Oferente deberá presentar la siguiente documentación legal, respetando el orden y las
referencias que se especifican en el presente numeral:
5
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
a) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución, así como todas las
escrituras modificatorias al mismo.
b) Fotocopia simple del Testimonio del Poder otorgado a favor del o los
representantes legales. Este documento deberá especificar
indispensablemente la facultad del o los apoderados para presentar
propuestas, negociar condiciones de la propuesta, precios y suscribir
contratos con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre partes. No se
requiere Poder de Representación en el caso de empresas que cuenten con
un solo propietario y la propuesta sea firmada por el mismo.
c) Fotocopia simple del certificado de inscripción al Servicio de Impuestos
Nacionales, Número de Identificación Tributaria (NIT).
d) Fotocopia simple del Certificado de Matrícula de Comercio vigente,
otorgado por FUNDEMPRESA.
e) Fotocopia simple, legible, de la Cédula de Identidad del o los
representantes legales o Titular del NIT.
f) Certificado actualizado de no adeudo a la AFP
g) Certificado de empleador (ROE)
h) Certificado de Inscripción Caja de Salud.
i) Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta por un monto de 3.000 $us, la
cual debe estar emitida por una entidad financiera en el Estado Plurinacional
de Bolivia, bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero de Bolivia (ASFI), a favor de AIR BP BOLIVIA S.A. con vigencia
de 2 meses.
En el caso de las asociaciones accidentales constituidas en el Estado Plurinacional de
Bolivia deberán presentar los siguientes documentos adicionales:
Fotocopia simple del Contrato de Asociación Accidental, que indique el
porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa
líder, la nominación del representante legal de la asociación y el domicilio
legal de la misma.
Fotocopia simple del Poder otorgado a favor del Representante Legal ante
Notario de fe Pública y debidamente inscrito en FUNDEMPRESA de la
empresa que conforma la Asociación Accidental. El Poder otorgado
deberá especificar indispensablemente la capacidad del representante legal
para la conformación de Asociaciones Accidentales.
NOTA 1. : En caso de ausencia, por error en la documentación legal (excepto la boleta de
garantía), se pedirá la complementación o aclaración de la misma hasta 30 minutos antes
de la apertura del sobre “C”.
6
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
La propuesta presentada podrá ser inhabilitada en caso de no presentarse la
documentación legal complementaria.
NOTA 2: El oferente no adjudicado podrá solicitar por escrito la devolución del
contenido del sobre, posterior a la adjudicación del servicio.
2.2.2. CONTENIDO DEL SOBRE “B”
El Oferente debe presentar los documentos indicados a continuación:
(REQUISITOS EXCLUYENTE):
a) ANEXO 2-B.1 DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA demostrar la
experiencia de la empresa en construcción de obras similares, de por lo menos 5 trabajos.
La experiencia deberá ser respaldada con documentos emitidos por el cliente, de
preferencia certificados de conformidad, especificando la cantidad de obras, tipo y
tamaño. Esta información podrá ser verificada por AVSA. Para este efecto se debe
proporcionar, de ser posible, datos actualizados de contacto de sus clientes.
b) ANEXO 2-B.2 EXPERIENCIA Y CERTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL
CLAVE REQUERIDO
Este personal deberá cumplir con los requerimientos de experiencia en Construcciones
mayor a 3 años en
TABLA 1.- PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO
N° FORMACIÓN CARGO A
DESEMPEÑAR Cantidad
ACTIVIDADES
PRINCIPALES
1
Ing. Civil o Técnico en
Construcciones con 3 años
de Experiencia.
Conocimiento en
construcciones similares
(fundaciones, edificios,
carreteras, puentes, etc.)
conocimiento en
instalaciones eléctricas
Supervisor de
Obra 1
Residencia en campo, coordinación,
organización y supervisión del personal
propio de la CONTRATISTA, coordinación
con el Fiscal de obra de YPFB Aviación.
Debe asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y calidad de
todos los trabajos especificados.
Generar planillas de valorización
periódicas y libro diario de obra en
conformidad con lo descrito al contrato.
Asegurar el cumplimiento de normas de
seguridad y medio ambiente establecidas
durante todo el presente proyecto.
2
Ingeniero
Eléctrico/Electricidad
Industrial o técnico con
experiencia mínima de 3
años en Instalaciones
eléctricas industriales y
comerciales
Supervisor de
Obras Eléctricas 1
Dependiente del Supervisor de obra,
asegurar el cumplimiento de la instalación
de los sistemas eléctricos de acuerdo a las
especificaciones técnicas mencionadas
c) CRONOGRAMA DE ENTREGA, El Plazo máximo de ejecución es de 120 días
calendario computables a partir de la orden de proceder emitida por AVSA.
7
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.2.3. CONTENIDO DEL SOBRE “C”
Debe contener la carta con la Oferta Económica, indicando el monto de su oferta,
con precios unitarios por ítem, expresada en Dólares Americanos, en numeral y literal.
(En el formato del Anexo 3-C.1, 3-C.2 y 3-C.3).
Los precios ofertados comprenderán un costo total facturado por la provisión en la cual se
incluyen todos los gastos del Oferente, así como las previsiones de fondos para
cumplimiento de leyes sociales, impositivas, laborales, comerciales y riesgos
profesionales, sueldos y salarios, utilidades, gastos administrativos y otros gastos directos
o indirectos por la provisión, de acuerdo a leyes, normas y reglamentos vigentes.
3. CONDICIONES GENERALES
La presentación de la oferta implica pleno conocimiento y aceptación de las condiciones
y estipulaciones establecidas en el presente DBC y sus Anexos sin excepción alguna.
Por ningún motivo procederá la devolución de gastos y pérdidas que pudieran tener los
Oferentes o el Adjudicatario por la preparación y presentación de su oferta o por
cualquier otro motivo relacionado directa o indirectamente con este proceso.
AVSA se reserva el derecho de modificar o ampliar el plazo y el alcance de este DBC,
mediante comunicación escrita, electrónica a los proponentes hasta 24 horas antes a la
fecha límite de presentación de ofertas.
Este proceso podrá ser anulado, cancelado o postergado en cualquier instancia por
decisión de AVSA, sin que esto pudiera dar lugar a reclamos y demandas de los
Oferentes, por gastos incurridos, daños, perjuicios o lucro cesante.
Las menciones a plazos se entenderán como “días calendario”, salvo que expresamente se
especifique que el plazo se computará en “días hábiles”.
El adjudicatario debe presentar la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo
señalado en el punto 3.5.1 del presente DBC.
La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo señalado
en el punto 3.5.1 del presente DBC dará curso a la resolución del contrato y posibilita la
adjudicación a la siguiente propuesta mejor evaluada.
3.1. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN.
El procedimiento de apertura de sobres se realizará de la siguiente manera:
8
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
a) Serán tomadas en cuenta las ofertas que se presenten en un solo sobre cerrado,
conteniendo los sobres “A”, “B” y “C”.
b) El SOBRE “A”, no puede eximirse de ningún requisito y se verificará bajo el
criterio de “PRESENTÓ o NO PRESENTÓ”. La falta de alguno de ellos será motivo de
descalificación y su cumplimiento dará lugar a la apertura del sobre “B”.
c) El SOBRE “B”, no puede eximirse de ningún requisito y se verificará bajo el
criterio de “PRESENTÓ o NO PRESENTÓ”. La falta de alguno de ellos será motivo de
descalificación y su cumplimiento de validez dará lugar a la apertura del sobre “C” y será
ponderado.
d) El SOBRE “C”, será abierto únicamente después de haberse cumplido con los
requisitos establecidos en los sobres “A” y “B” y será ponderado.
3.1.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Concluido el Acto de Apertura de Sobres se procederá a la evaluación de las ofertas
presentadas bajo la siguiente modalidad de calificación:
CONTENIDO SOBRE “A” 0% (habilita o inhabilita – no se pondera).
CONTENIDO SOBRE “B” 30% (habilita o inhabilita –se pondera).
CONTENIDO SOBRE “C” 70% (se pondera).
3.1.2. CALIFICACION PARTE TECNICA (SOBRE B)
Se evaluará de la siguiente forma teniendo un puntaje máximo de 30 puntos distribuidos
de la siguiente manera:
PUNTAJE TIEMPO DE ENTREGA
30xT
TP
i
MEJORTEC
Donde:
PTEC= Puntaje de la Propuesta Técnica
TMEJOR = Menor tiempo de entrega.
iT = Tiempo de entrega del ofertante.
9
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
3.1.3. CALIFICACION PARTE ECONOMICA (SOBRE C)
La ponderación del sobre “C” se realizará bajo la siguiente formula aritmética:
70xP
PP
i
MEJORECO
Donde:
PECO= Puntaje de la Propuesta Económica
PMEJOR = Propuesta económica más baja.
iP = Propuesta económica del ofertante.
3.1.4. EVALUACION FINAL
La Evaluación Final, que equivale a un puntaje máximo de100 puntos, se obtendrá de la
sumatoria de los resultados obtenidos en la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica:
TP = ECOP + PTE
Donde:
TP = Puntaje Total
ECOP = Puntaje Económico
PTEC= Puntaje de la Propuesta Técnica
La adjudicación recaerá en el oferente cuya propuesta obtenga el puntaje más alto luego
de la evaluación combinada. Las condiciones establecidas en la oferta adjudicada se
podrán considerar como la base de negociación del contrato.
Se podrán rechazar o descalificar aquellas ofertas que se aparten del DBC, pongan
condiciones inaceptables o contengan omisiones que impidan su comparación con las
restantes, de acuerdo al inciso 3.2 del presente DBC. La presentación de documentos
adicionales que avalen la calidad del bien no dará lugar a rechazo de la oferta, pero no
será ponderada.
3.2. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE OFERTAS
Procederá el rechazo de la oferta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo establecido
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente documento.
10
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
Procederá la descalificación de las ofertas por las siguientes causales:
Por incumplimiento u omisión de cualquier documento requerido por AVSA
dentro de este DBC. La omisión no se limita a la falta de presentación de
documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no
cumpla con las condiciones de validez requeridas.
Cuando el periodo de validez de la propuesta no se ajuste al plazo mínimo
requerido.
Cuando el oferente presente más de una alternativa.
Cuando el oferente presente dos o más ofertas.
Cuando el oferente hubiera sido sancionado con la inhabilitación temporal o
definitiva como proveedor de YPFB o cualquiera de las subsidiarias o filiales.
Cuando el oferente tuviera registros u observaciones de mala ejecución de
servicios, incumplimiento en la entrega parcial o definitiva de bienes o
incumplimiento de contrato con AVSA.
3.3. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación se efectuará a la Oferta que sea más conveniente a los intereses de
AVSA, de acuerdo a los criterios de calificación establecidos. AVSA no está obligada a
asumir gastos de los oferentes no adjudicados. Las condiciones establecidas en la oferta
adjudicada se podrán considerar como la base de negociación del contrato.
El Oferente adjudicado será notificado dentro de los diez (10) días calendario después de
la apertura de sobres y dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, se suscribirá el
Contrato por el aprovisionamiento total del requerimiento establecido en el DBC.
3.4. DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACION
El proceso será declarado Desierto en los siguientes casos:
a) En caso de que no se presenten ofertas dentro del plazo establecido.
b) Cuando ninguna de las ofertas presentadas dentro del plazo establecido cumpla
con los requisitos establecidos en el presente DBC.
11
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
3.5. SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO
3.5.1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
El contrato será suscrito dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la
notificación con la Nota de Adjudicación y/o Orden de Compra o ambas; tendrá como
modelo base el documento cursante en el ANEXO 4 del presente DBC, mismo que podrá
ser modificado por acuerdo de partes sin contravenir lo establecido en el presente DBC.
Asimismo para proceder a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar, dentro
de los cinco (5) días calendario posteriores a la notificación con la Nota de Adjudicación,
la documentación señalada en el punto 2.2.1 CONTENIDO DEL SOBRE “A” en original
o copia legalizada.
Una vez el contrato sea suscrito, el oferente adjudicado deberá presentar a AVSA, en los
plazos señalados, los siguientes documentos:
- Dentro de los diez (10) días calendario siguientes:
Garantía de cumplimiento de contrato. El proponente adjudicado
deberá presentar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la
suscripción del contrato, el original de la Boleta de Garantía por concepto
de Cumplimiento de Contrato por un importe equivalente al diez por
ciento (10%) de la adjudicación, con las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata, a la orden de “Air BP Bolivia S.A.”
emitida por una Entidad Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia,
bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de
Bolivia (ASFI) con validez de treinta (30) días calendario adicionales a
partir de la finalización del contrato.
La no presentación de la Boleta de Garantía dentro de los diez (10) días
calendario computables a partir de la suscripción del contrato, dará curso a
la ejecución de la Boleta de seriedad de propuesta y la resolución del
contrato; posibilita la adjudicación a la siguiente propuesta mejor evaluada
y así sucesivamente.
Así mismo a la conclusión del contrato y para poder realizar el acta definitiva de entrega
deberá presentar una Boleta de Garantía de Buena Obra por un importe equivalente al
diez por ciento (10%) de la adjudicación, con las características de renovable, irrevocable
y de ejecución inmediata del total monto ejecutado de la obra por el lapso de un (1) año,
que cubra defectos de construcción o fabricación, defectos de material de cualquier
componente o mal funcionamiento de algún componente del sistema, emitida por una
Entidad Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo regulación de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)
12
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
3.5.2. ANTICIPO
En caso de que el adjudicatario requiera un anticipo, deberá considerar que el mismo no
deberá exceder del cincuenta por ciento (50%) del importe adjudicado y deberá ser
garantizado mediante la presentación obligatoria de la Boleta de Garantía de Correcta
Inversión de Anticipo, emitida por una Entidad Financiera del Estado Plurinacional de
Bolivia bajo regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de
Bolivia (ASFI) y debe contar con las características de renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata y ser equivalente al 100% del monto del anticipo, con validez
mínima de treinta (30) días calendario adicionales a partir de la finalización del contrato,
a la orden de “Air BP Bolivia S.A.”
3.5.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, previo acuerdo de
partes, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del
contrato. El Contrato Modificatorio no procederá por el incremento en el mercado de los
precios considerados para la elaboración de la propuesta; procederá solamente por causa
de fuerza mayor y/o caso fortuito o para introducir mejoras técnicas en los BIENES
previa aceptación de AVSA, mejoras que deberán estar debidamente justificadas y
respaldadas por Informes Técnicos y Legales.
3.6. FORMATO DE LA OFERTA
a) La documentación de la oferta será colocada dentro de un único sobre manila
debidamente cerrado conteniendo otros tres sobres también cerrados, identificados como
SOBRE “A”, SOBRE “B” y SOBRE “C”.
b) El sobre único estará dirigido a AVSA de acuerdo al siguiente formato:
PARTE II
Señores:
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. 0111/2009
Atte.: Área de Adquisiciones
Av. Leigue Castedo N° 1700
Edificio Centro Empresarial Equipetrol, piso 8
Santa Cruz – Bolivia
NOMBRE DEL OFERENTE
Licitación Publica N° AVSA 005/2016
NO ABRIR ANTES DEL 05 DE JULIO DE 2016
13
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
PROPUESTA TÉCNICA - ESPECIFICACIONES
1. OBJETIVO
Determinar las especificaciones, condiciones y requisitos técnicos, en una forma
enunciativa pero no limitativa para la "Construcción de Obras Civiles y Eléctricas para
nueva planta de almacenaje de combustible de Aviación en el Aeropuerto de Oruro".
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Esta obra de “Construcción de Obras Civiles y Eléctricas para la Nueva Planta de
Almacenaje de Combustible en el Aeropuerto de Oruro”, es una obra complementaria de
YPFB Aviación para poder mejorar la operación y condiciones de abastecimiento en el
Aeropuerto Juan Mendoza de la ciudad de Oruro.
El presente proyecto incluye posteriormente actividades mecánicas complementarias, se
considera importante remarcar este aspecto ya que el presente alcance no incluye
actividades para la parte mecánica.
De manera general consiste en la construcción de una nueva Planta de Almacenamiento
de Combustible que contara con todas sus facilidades necesarias para esto, contara con un
ingreso, áreas de circulación, área de tanques, área de bombeo y recepción de producto
con su isla de carga, sistema eléctrico e instrumentación, sistema de drenaje industrial y
pluvial, sistema hidráulico, sistema sanitario, en el Plano ORU01-PL-G-001 se muestra
una vista general del proyecto.
Fig. 1 Ubicación y Área de la Nueva Planta de Combustible en Oruro
Nueva Planta
Oruro
14
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
3. LEYES, CODIGOS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
El trabajo de construcción del nuevo ingreso deberá ser ejecutado de acuerdo a las leyes
bolivianas vigentes y tomando especial consideración:
- Decreto Supremo 2170, Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de
Plantas de Suministro de combustibles de Aviación en Aeropuertos
- Ley 1333 “Medio Ambiente”.
- NFPA (National Fire Protection Association)
- Código Boliviano del Hormigón CBH 87.
- American Concrete Institute - ACI.
- NORMA BOLIVIANA NB 688.- Instalaciones sanitarias – Alcantarillado
sanitario, pluvial y tratamiento de aguas residuales.
- Normas ASTM para materiales de construcción civil.
- Estándares de YPFB Aviación.
4. ALCANCE DE TRABAJO
El alcance trabajo para el proyecto “Construcción de Obras Civiles y Eléctricas para la
Nueva Planta de Almacenaje de Combustible en el Aeropuerto de Oruro” está compuesta
de las siguientes actividades:
a) Actividades Preliminares
₋ Revisión del alcance y la Ingeniería Básica del Proyecto provista por
YPFB Aviación.
₋ Movilización.
₋ Instalación de Faenas
₋ Replanteo y Trazado
b) Obras civiles:
₋ Movimiento de Suelos (Excavación, Relleno y Compactado).
₋ Vías de Circulación interna y accesos externos
₋ Construcción de aceras
₋ Fundación de los Tanques.
₋ Área de tanque con la losa y contención del tanque.
₋ Área de Bomba de despacho con losa y contención.
₋ Isla de carga con losa y contención.
₋ Taller de mantenimiento con losa y contención.
₋ Área de Producto degradado con losa y contención.
₋ Adecuación de Cerramiento Perimetral actual.
₋ Construcción de portones.
₋ Construcción de Oficina.
₋ Construcción de Garita de Seguridad.
₋ Construcción de Almacén.
₋ Sistema de drenaje Pluvial e Industrial, con construcción de cámaras de
paso y Pileta API.
₋ Cámaras Eléctricas de distribución de caños
₋ Cámara de Puesta a Tierra
₋ Fundación Tótem
₋ Fundación de Postes de Luminarias perimetral
₋ Acometida e Instalación del Sistema Hidráulico
15
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
₋ Acometida e Instalación del Sistema Sanitario (Cámara Séptica y
conexión a Matriz Principal de Aeropuerto.
c) Obras del Sistema Eléctrico y Comunicación:
₋ Elaboración de la Ingeniería Eléctrica a detalle.
₋ Acometida Sistema eléctrico
₋ Instalación de Conduit y cableado alimentación eléctrica
₋ Instalación de Tableros Principal y Secundario
₋ Acometida de Skid.
₋ Iluminación Perimetral y Área de Tanques.
₋ Línea Conduit para Sistema de Alarma de Emergencia.
₋ Instalación facilidades oficina y ambientes.
₋ Instalación de Sistema Puesta a Tierra.
d) Actividades Finales:
₋ Limpieza y retiro de escombros
₋ Puesta en Marcha y comisionado de los sistemas
₋ Desmovilización
₋ Entrega de documentación final (Databook)
Para mayor detalle deberá ajustarse a lo establecido en los alcances técnicos anexos
técnicos ORU01-AO-C-001 y ORU01-AO-E-001 del ANEXO 2-B.2.
5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA
El oferente deberá demostrar su experiencia específica en la "Construcción de Obras
Civiles y Eléctricas para nueva planta de almacenaje de combustible en el Aeropuerto de
Oruro” de acuerdo a lo estipulado en Punto 2.2.2 Inciso “a”.
El proyecto deberá contar con personal clave de la empresa proponente, solicitado en el
DBC: Responsable de Obra y Responsable de obras eléctricas.
Por otro lado AVSA designará un Supervisor de Obra responsable de la Fiscalización de
las obras civiles y eléctricas.
6. PROCURA DE MATERIALES
El contratista deberá proveer todos los materiales para la construcción de las obras civiles
y eléctricas, como ser: agregados, hormigón, cemento, pintura, perfiles, angulares, cajas
de conexionado, conduit, cables, borneras, postes de luz, reflectores y todos los
materiales fungibles. En resumen el contratista deberá procurar los materiales y equipos
que conforman las obras civiles y eléctricas.
En caso existiera un cambio de alcance durante la procura, el contratista deberá comprar
y proveer materiales necesarios para estos.
7. REQUISITOS PARA INGRESAR A OBRA
El contratista que sea adjudicado deberá presentar los siguientes requisitos del personal
antes de ingresar a obra:
Aportes a la AFP
Seguro de Salud
16
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
Seguro contra accidentes por 10.000 $us para todo el personal
Otras requerimientos de seguridad están detallado en las especificaciones: ORU01-AO-
C-001 y ORU01-AO-E-001.
7. VOLUMENES DE OBRA
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 Revisión de Ing. Proyecto y elaboración de Ing. Detalle Parte Eléctrica Global 1,00
1.2 Movilización Global 1,00
1.3 Instalación de Faenas y limpieza de terreno Global 1,00
1.4 Replanteo y Control Topográfico en Obra Global 1,00
2.- OBRAS CIVILES
2.1 Movimiento de Suelos - Corte m3 1.243,20
2.2 Movimiento de Suelos - Relleno m3 2.500,00
2.4 Bordillos ml 451,00
2.5 Construcción de aceras de circulación Peatonal ml 170,00
A.- Área de Bombeo y Recepción
2.6 Hormigón Armado H21 m³ 4,12
2.7 Geomembrana m² 33,64
2.8 Junta rellena con sika plus A ml 17,00
2.9 Soportación para Tuberías Global 1,00
B.- Área de Tanque
2.10 Base de hormigón pobre m³ 1,49
2.11 Hormigón Armado 21 m³ 36,84
2.12 Relleno y compact. manual con arena m³ 9,22
2.13 Geomembrana m² 157,54
2.14 Pernos y plancha de anclaje Global 4,00
C.- Taller de Mantenimiento
2.15 Hormigón Pobre H-15 m³ 0,21
2.16 Fundación de Hormigón Armado H21 m³ 2,17
2.17 Pernos y plancha de anclaje Global 8,00
2.18 Estructura Construcción de Taller de Mantenimiento Galpón m² 92,00
2.19 Losa Llenas H21 para piso, área de contención y loma de pescado m² 108,60
2.2 Geomembrana m² 108,60
2.21 Junta rellena con sika plus A Global 1,00
2.22 Puntos de Iluminación Eléctrica 150 W (Explosion Proof) Pto. 6,00
17
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.23 Punto de Fuerza (Enchufes alimentación) pto. 2,00
2.24 Pintura en General (Cubierta, Estructuras, conduit, bordillo) Global 1,00
D.- Área de Degradado
2.25 Cimiento de hormigón ciclópeo m³ 0,51
2.26 Hormigón Armado H21 m³ 1,34
2.27 Estructura Construcción Galpón para Área Degradado m² 108,60
E.- Postes de Iluminación
2.28 Hormigón Armado H21 m³ 3,20
2.29 Pernos y plancha de anclaje poste Global 8,00
F.- Sistema de Drenaje y Pileta API
2.30 Hormigón Armado H21 (para construcción de Pileta y para construcción de Cámaras bloqueo y paso)
m³ 4,21
2.31 Tapa metálica (Para Piletas y cámaras) m² 8,10
2.32 Rejilla metálica m² 0,25
G.- Isla de Carga
2.33 Base de hormigón pobre m³ 3,87
2.34 Hormigón Armado H21 m³ 13,60
2.35 Geomembrana m² 67,00
2.36 Hormigón Armado Lomo de pescado y cordón m³ 2,80
H.- Fundación Tótem
2.37 Hormigón Armado H21 m³ 3,11
2.38 Relleno y compact. manual s/prov. de material m³ 1,45
2.39 Perno y plancha de anclaje Pza. 2,00
I.- Enmallado Perimetral
2.40 Cerco de malla olímpica h=2.50, poste 3 m, con bordillo de anclaje ml 309,00
2.41 Prov. y coloc. puerta c/malla olimpica m² 22,00
2.42 Cimiento de hormigón ciclópeo m³ 7,87
2.43 Hormigón Armado Columnas puertas m³ 1,44
J.- Construcción de Oficina
JA. Cimientos / Zapatas
2.44 Carpeta de Ho Po m³ 0,02
2.45 Zapata H°A° m³ 0,77
2.46 Cimiento corrido de ladrillo adobito 30cm ml 15,76
2.47 Impermeabilización sobre cimiento - SIKA 1 ml 45,97
2.48 Encadenado cimientos m³ 0,75
JB. Columnas, vigas y losas
2.49 Columnas de Hormigón armado Pb m³ 0,55
2.50 Encadenado cimento de Ho Ao Alt. 2,25 m³ 0,75
18
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.51 Losas llenas (15 cm) m2 0,75
JC. Muros y revoques
2.52 Muro de ladrillo adobito visto m² 31,14
2.53 Muro de ladrillo adobito para revoque m² 74,61
2.54 Revoque de cemento planchado (interior y exterior) m² 74,61
JD. Cubiertas, cielos falsos, cielo raso
2.55 Cubierta duralit, estructura metálica o madera (especificar) m² 77,76
2.56 Cielo falso m² 77,76
JE. Contrapisos, pisos y revestimientos
2.57 Contrapiso de ladrillo adobito interiores (excluidos muros) m² 34,47
2.58 Carpeta de nivelación m² 34,47
2.59 Revestimiento porcelanato m² 6,21
2.60 Zócalos cerámica ml 36,74
2.61 Contrapiso de ladrillo adobito exteriores (excluidos muros) m² 36,84
2.62 Pisos exteriores - Enlucido de cemento m² 36,84
JF. Mesones
2.63 Mesón Ho Ao 0.10x 0.60 con revestimiento de cerámica esmaltada m² 0,75
JG. Pinturas
2.64 Pintura látex de muros m² 74,61
2.65 Pintura látex en cielo falso m² 77,76
JH. Puertas y carpintería y cerrajería
2.66 Marco cajón Pza 4,00
2.67 Colocación de marco Pza 4,00
2.68 Puertas (especificar tipo y material) Pza 4,00
2.69 Pintado/ barnizado marcos y puerta m² 4,00
2.70 Dintel de vigueta sobre puertas y ventanas pzas 16,00
2.71 Chapas Pza 4,00
JI. Vidrios
2.72 Vidrio templado 8 y 10mm (Según dimensión) m² 13,89
JJ. Instalación hidrosanitaria
2.73 Inodoro (Pto agua fría, desagüe, ventilación, col. Artefacto) Global 1,00
2.74 Lavaplatos (Pto agua fría, desagüe, artefacto) Global 1,00
2.75 Lavamanos (Pto agua fría, desagüe, artefacto) Global 1,00
2.76 ducha (Pto agua fría, artefacto) Global 1,00
2.77 llave de paso (pt agua fría) Global 2,00
2.78 Canaletas ml 9,60
2.79 Red agua (agua fría, desagüe) ml 13,77
19
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.80 Rejilla o caja (Desagüe) / cámara sifonada Pza 1,00
2.81 Grifo Pza 3,00
2.82 Alcantarillado ml 9,61
2.83 Cámaras de inspección 30x30 Pza 1,00
2.84 Desgrasadora Pza 1,00
JK. Instalación eléctrica
2.85 Acometida de instalación eléctrica ml 4,65
2.86 Punto de iluminación - Foco de bajo consumo Pto 10,00
2.87 Punto de tomacorriente doble Pto 10,00
2.88 Punto aterramiento (jabalina 2,40m) Pto 2,00
2.89 Punto ducha Pto 1,00
2.90 Tablero - Caja de térmicos Pto 4,00
2.91 Ducha eléctrica (Artefacto) Pza 1,00
2.92 Pilastra medidor Pza 1,00
2.93 Cuarto Laboratorio todo explosione Proof Global 1,00
JL. Otras instalaciones - Otros
2.94 Persianas de aluminio m² 3,08
2.95 Retiro de escombros Global 1,00
K.- Garita de Seguridad
2.96 Cimientos con hormigón ciclópeo m³ 0,94
2.97 Construcción de columnas y fundación m³ 0,4
2.98 Encadenado y vigas m³ 0,35
2.99 Viguetas pretensadas m² 5,39
2.100 Muro de ladrillo adobito m² 16,20
2.101 Contrapiso de Hº Aº esp. 10 cm m³ 0,27
2.102 Cielo raso con placas durlock m² 5,39
2.103 Piruleado exterior m² 16,20
2.104 Revoque interior fino m² 16,00
2.105 Piso de cerámica esmaltada m² 5,39
2.106 Zócalo de cerámica esmaltada ml 9,30
2.107 Marco de aluminio con vidrio templado blindex 4 mm de 1.1 m x 1.1m m² 2,00
2.108 Marco de aluminio con vidrio templado 10 mm de 2.6 m x 0.90m m² 4,20
2.109 Vidrio blindex templado de 10 mm m² 1,08
2.110 Puerta de blindex con marco de aluminio m² 1,94
2.111 Pintura interior m² 16,00
2.112 Pintura exterior m² 16,20
2.113 Instalación tomacorrientes pza 2,00
2.114 Instalación de térmico 6 amperios Global 1,00
2.115 Instalación de sistema iluminación pantallas de 4 x 18w pza 1,00
20
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.116 Instalación de sistema iluminación pantallas de 2 x 36w pza 2,00
2.117 Instalación de punto telefónicos pza 2,00
2.118 Instalación puntos de conexión telefónica Global 1,00
2.119 Canaletas drenaje techo Global 1,00
L.- Almacén
2.120 Cimientos con hormigón ciclópeo m³ 1,61
2.121 Construcción de columnas y fundación m³ 0,40
2.122 Encadenado y vigas m³ 0,64
2.123 Viguetas pretensadas m² 16,00
2.124 Muro de ladrillo adobito m² 35,40
2.125 Contrapiso de Hº Aº esp. 10 cm m³ 0,80
2.126 Cielo raso con placas durlock m² 16,00
2.127 Piruleado exterior m² 35,40
2.128 Revoque interior fino m² 35,20
2.129 Piso de cerámica esmaltada m² 16,00
2.130 Zócalo de cerámica esmaltada ml 16,00
2.131 Marco de aluminio con vidrio templado blindex 3 mm de 1.5 m x 1.5m m² 2,00
2.132 Marco de aluminio con vidrio templado 10 mm de 2.6 m x 0.90m m² 4,20
2.133 Vidrio blindex templado de 10 mm m² 1,08
2.134 Puerta de blindex con marco de aluminio m² 1,94
2.135 Pintura interior m² 35,40
2.136 Pintura exterior m² 35,20
2.137 Instalación tomacorrientes pza 3,00
2.138 Instalación de térmico 6 amperios Global 1,00
2.139 Instalación de sistema iluminación pantallas de 4 x 18w pza 2,00
2.140 Instalación de sistema iluminación pantallas de 2 x 36w pza 4,00
2.141 Instalación puntos de conexión telefónica Global 1,00
2.142 Canaletas drenaje techo Global 1,00
L.- Otras Obras Civiles
2.143 Instalación de Cámaras de Inspección para aterramiento Pza 4,00
2.144 Fundación de Hormigo para Soportes varios (Botoneras, tomas, etc.) Global 1,00
2.145 Instalación de Letreros de Señalización Global 1,00
2.146 Instalación de Acometida de Red de Agua Global 1,00
2.147 Instalación de Red de Agua ml 85,00
2.148 Instalación de Ducha de Emergencia Global 1,00
3.- OBRAS ELECTRICAS
21
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
3.1 Provisión e Instalación de Acometida Eléctrica hasta Tablero Principal Global 1,00
3.2 Provisión e Instalación de luminarias de 250 Watts Pza. 8,00
3.3 Provisión e Instalación de luminarias de 250 Watts (Explosion Proof) Pza. 2,00
3.4 Provisión e Instalación de postes para luminarias 6mts Pza. 10,00
3.5 Provisión e instalación de luminarias localizadas de degradado Pza. 1,00
3.6 Provisión e Instalación de Botoneras, en muro o estructura metálica Pza. 4,00
3.7 Provisión e Instalación de Botoneras, con soportes Pza. 2,00
3.8 Punto de Fuerza con Soporte Pza. 1,00
3.9 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 3", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.10 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 2", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.11 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 3/4", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.12 Provisión e instalación de politubo de 3/4" Global 1,00
3.13 Provisión e instalación de Cable de cobre desnudo de 70 mm2 para puesta a Tierra Global 1,00
3.14 Provisión e instalación de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para puesta a Tierra Global 1,00
3.15 Provisión e instalación de Jabalinas para puesta a tierra con accesorios Pza. 11,00
3.16 Provisión e instalación de Cableado de cobre alimentación Energía Global 1,00
3.17 Provisión e instalación de Tablero Principal Pza 1,00
3.18 Provisión e instalación de Tablero Secundarios Pza 3,00
3.19 Provisión e Instalación de Caja para conexionado de luminarias GUBB-22 Pza. 10,00
3.20 Accesorios para conduit (condulets, hubs, niples, sellos, unión, etc.) Global 1,00
3.21 Materiales menores (borneras, termomagnéticos, etc.) Global 1,00
4.- ACTIVIDADES FINALES
4.1 Puesta en Marcha y Comisionado de todos los sistemas Global 1,00
4.2 Limpieza General de Obra Global 1,00
4.3 Desmovilización General Global 1,00
4.4 Entrega de Data Book y Planos AS BUILT Global 1,00
22
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
PARTE III
ANEXOS
CONTENIDO
1. ANEXO GENERAL
1.1. ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
2. ANEXOS TÉCNICOS
2.1. ANEXO 2-B.1: DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA NUEVA PLANTA
DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO".
2.2. ANEXO 2-B.2: EXPERIENCIA Y CERTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL CLAVE
REQUERIDO.
3. ANEXOS ECONOMICOS
3.1. ANEXO 3-C.1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
3.2. ANEXO 3-C.2: FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA
3.3. ANEXO 3- C.3 PROPUESTA ECONOMICA DESGLOSADA
4. ANEXO LEGAL
4.1 ANEXO 4: MODELO DE CONTRATO
23
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 1
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre o razón social: _________________________________________________________
2. Dirección principal:
____________________________________________________________
3. Ciudad:
______________________________________________________________________
4. País: ________________________________________________________________________
5. Casilla:
______________________________________________________________________
6. Teléfonos: ___________________________________________________________________
7. Fax: ________________________________________________________________________
8. Dirección electrónica: __________________________________________________________
9. Correo electrónico: ____________________________________________________________
10. Nombre original y año de fundación de la Firma:
____________________________________
______________________________________________________________________________
11. Nombre del Representante Legal: ________________________________________________
12. Dirección del Representante Legal: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Tipo de Organización (marque el que corresponda):
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( )
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad Limitada ( )
Sociedad Anónima ( ) Otros (*) ___________________________
Sociedad Accidental ( )
(*) Asociaciones de Pequeños Productores, Organizaciones Económicas Campesinas
Micro o Pequeña Empresa, Cooperativas y otras.
14. Número de NIT (**): _________________________________________________________
15. Número de acta de constitución de la empresa (**): _________________________________
16. Número de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA (**): ___________________________
(**) Aplicable solamente a empresas establecidas bajo leyes Bolivianas.
__________________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa)
24
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 2-B.1 DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS
Son válidos los aprovisionamientos prestados antes del 31 de mayo de 2016: [NOMBRE DE LA EMPRESA]
N° Hombre del Contratante
Objeto del Contrato (Montaje y Construcción
de Obras Civiles o Eléctricas)
Ubicación del trabajo ejecutado
Profesional a Cargo de la Obra de la Empresa
Contratante (*)
Período de Ejecución (Fecha de
Inicio y Finalización)
Monto Final del Contrato en
US$. (**)
1
2
3
…
N
TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS
* Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente de la Empresa Contratante. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese
** Monto a la Fecha de Recepción Final de la Obra
Nota 1: Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. Nota 2: EL proponente deberá presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de los Trabajos Realizados en fotocopia simple emitida por la entidad contratante. Nota 3: Experiencia Específica todo trabajo en obras de similares características a las requeridas en el presente proyecto: Construcción de plantas, obras civiles, edificaciones, carreteras, puentes, y otros que incluyan el montaje y construcción de sistemas auxiliares como el sistema eléctrico doméstico e industrial, iluminación de vías de circulación y sistemas de drenaje. Nota 4: La Comisión de Contratación en función a su criterio técnico podrá descalificar aquella propuesta que considere que contiene elementos que no respaldan de manera objetiva la experiencia solicitada.
______________________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa)
25
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 2-B.2 EXPERIENCIA Y CERTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO
[NOMBRE DEL CARGO DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO]
DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s) Nombre Completo :
Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad :
Edad :
Nacionalidad :
Profesión :
Número de Registro Profesional :
FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad / Institución Fechas
Grado Académico Título en Provisión Nacional Desde Hasta
CURSOS DE POSTGRADO/ESPECIALIZACIÓN
Universidad / Institución Fechas
Nombre del Curso Duración en
Horas Desde Hasta
EXPERIENCIA GENERAL
N° Entidad / Empresa Cargo Fecha (mes / año)
Desde Hasta
1 2 N
TOTAL (años)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES
N° Entidad / Empresa Proyecto Monto de la
Consultoría ($us.) Cargo
Fecha (mes / año)
Desde Hasta
1 2 N
TOTAL ($us) TOTAL (años)
MANEJO DE PAQUETES COMPUTACIONALES/SOFTWARE N° Básico Intermedio Avanzado
1 2 3 4 N
IDIOMAS
N° Básico Intermedio Avanzado
1 2 N
26
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PARA NUEVA PLANTA DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO” con AVSA. El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA.- Debe adjuntarse en fotocopia simple la hoja de vida de cada personal propuesto
* Adjuntar fotocopia simple de respaldo
______________________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa)
27
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 3-C.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
(Fecha)________________________
Señores
Air BP Bolivia S.A. Nacionalizada por D.S. 0111/2009
Presente.-
Ref.: Aceptación términos de Referencia Licitación pública N° AVSA 005/2016
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA NUEVA PLANTA DE
ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO
Estimados señores:
Declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente el DBC, así como los anexos formularios
para la presentación de la oferta y que en virtud de ello, acepto sin reservas todas las
estipulaciones de dichos documentos.
________________ (Indicar el nombre de la empresa) ofrece realizar la Construcción de obras
civiles y eléctricas para nueva planta de almacenaje de combustible en el aeropuerto de Oruro,
por la suma de ________________ (Indicar el monto total de la oferta en forma literal y
numeral) en un plazo de máximo de ________ (Indicar el plazo que no puede ser mayor al
determinado por AVSA), siendo los precios facturados.
Esta propuesta tiene un periodo de validez de _______________ (Indicar el número de días que
no deberá ser menor a treinta (30) días calendario) días calendario a partir de la fecha fijada
para la apertura de ofertas.
Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica suministre a los
representantes autorizados de AVSA toda la información que consideren necesaria para verificar
la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por
notificado que AVSA tiene el derecho para descalificar mi oferta.
Si esta oferta es aceptada, me comprometo a presentar, en el plazo establecido en el DBC, los
documentos originales o fotocopias legalizadas con los formalismos requeridos de todos y cada
uno de los documentos señalados en el DBC y la Garantía de cumplimiento de contrato
irrevocable, renovable y ejecutable a primer requerimiento equivalente al diez por ciento (10%)
respecto al monto total del contrato, para asegurar el debido cumplimiento del mismo, dentro del
plazo previsto en el DBC.
En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se
prepare y firme el contrato.
______________________ (Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa)
28
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
FORMULARIO 3-C.2 PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en Dólares Americanos)
Lugar y Fecha :
Ítem Descripción
Cantidad días
Solicitada
Precio Total (US$)
Plazo de Entrega
1 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA NUEVA PLANTA DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO”
120
(Literal)
Nota:
El tiempo de entrega debe ser detallado en días calendario y comprende el tiempo total de la realización de ““CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA NUEVA PLANTA DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO”
______________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa)
29
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 3-C.3
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA DESGLOSADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA NUEVA PLANTA DE
ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE EN EL AEROPUERTO DE ORURO.
Luego de haber examinado el DBC se da conformidad con dichos documentos, de acuerdo al siguiente detalle:
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO (US$)
PRECIO TOTAL (US$)
1.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 Revisión de Ing. Proyecto y elaboración de Ing. Detalle Parte Eléctrica Global 1,00
1.2 Movilización Global 1,00
1.3 Instalación de Faenas y limpieza de terreno Global 1,00
1.4 Replanteo y Control Topográfico en Obra Global 1,00
2.- OBRAS CIVILES
2.1 Movimiento de Suelos - Corte m3 1.243,20
2.2 Movimiento de Suelos - Relleno m3 2.500,00
2.4 Bordillos ml 451,00
2.5 Construcción de aceras de circulación Peatonal ml 170,00
A.- Área de Bombeo y Recepción
2.6 Hormigón Armado H21 m³ 4,12
2.7 Geomembrana m² 33,64
2.8 Junta rellena con sika plus A ml 17,00
2.9 Soportación para Tuberías Global 1,00
B.- Área de Tanque
2.10 Base de hormigón pobre m³ 1,49
2.11 Hormigón Armado 21 m³ 36,84
2.12 Relleno y compact. manual con arena m³ 9,22
2.13 Geomembrana m² 157,54
2.14 Pernos y plancha de anclaje Global 4,00
C.- Taller de Mantenimiento
2.15 Hormigón Pobre H-15 m³ 0,21
2.16 Fundación de Hormigón Armado H21 m³ 2,17
2.17 Pernos y plancha de anclaje Global 8,00
2.18 Estructura Construcción de Taller de Mantenimiento Galpón m² 92,00
2.19 Losa Llenas H21 para piso, área de contención y loma de pescado m² 108,60
2.2 Geomembrana m² 108,60
2.21 Junta rellena con sika plus A Global 1,00
2.22 Puntos de Iluminación Eléctrica 150 W Pto. 6,00
30
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
(Explosion Proof)
2.23 Punto de Fuerza (Enchufes alimentación) pto. 2,00
2.24 Pintura en General (Cubierta, Estructuras, conduit, bordillo) Global 1,00
D.- Área de Degradado
2.25 Cimiento de hormigón ciclópeo m³ 0,51
2.26 Hormigón Armado H21 m³ 1,34
2.27 Estructura Construcción Galpón para Área Degradado m² 108,60
E.- Postes de Iluminación
2.28 Hormigón Armado H21 m³ 3,20
2.29 Pernos y plancha de anclaje poste Global 8,00
F.- Sistema de Drenaje y Pileta API
2.30 Hormigón Armado H21 (para construcción de Pileta y para construcción de Cámaras bloqueo y paso)
m³ 4,21
2.31 Tapa metálica (Para Piletas y cámaras) m² 8,10
2.32 Rejilla metálica m² 0,25
G.- Isla de Carga
2.33 Base de hormigón pobre m³ 3,87
2.34 Hormigón Armado H21 m³ 13,60
2.35 Geomembrana m² 67,00
2.36 Hormigón Armado Lomo de pescado y cordón m³ 2,80
H.- Fundación Tótem
2.37 Hormigón Armado H21 m³ 3,11
2.38 Relleno y compact. manual s/prov. de material m³ 1,45
2.39 Perno y plancha de anclaje pza 2,00
I.- Enmallado Perimetral
2.40 Cerco de malla olímpica h=2.50, poste 3 m, con bordillo de anclaje ml 309,00
2.41 Prov. y coloc. puerta c/malla olímpica m² 22,00
2.42 Cimiento de hormigón ciclópeo m³ 7,87
2.43 Hormigón Armado Columnas puertas m³ 1,44
J.- Construcción de Oficina
JA. Cimientos / Zapatas
2.44 Carpeta de Ho Po m³ 0,02
2.45 Zapata H°A° m³ 0,77
2.46 Cimiento corrido de ladrillo adobito 30cm ml 15,76
2.47 Impermeabilización sobre cimiento - SIKA 1 ml 45,97
2.48 Encadenado cimientos m³ 0,75
JB. Columnas, vigas y losas
2.49 Columnas de Hormigón armado Pb m³ 0,55
31
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.50 Encadenado cimento de Ho Ao Alt. 2,25 m³ 0,75
2.51 Losas llenas (15 cm) m2 0,75
JC. Muros y revoques
2.52 Muro de ladrillo adobito visto m² 31,14
2.53 Muro de ladrillo adobito para revoque m² 74,61
2.54 Revoque de cemento planchado (interior y exterior) m² 74,61
JD. Cubiertas, cielos falsos, cielo raso
2.55 Cubierta duralit, estructura metálica o madera (especificar) m² 77,76
2.56 Cielo falso m² 77,76
JE. Contrapisos, pisos y revestimientos
2.57 Contrapiso de ladrillo adobito interiores (excluidos muros) m² 34,47
2.58 Carpeta de nivelación m² 34,47
2.59 Revestimiento porcelanato m² 6,21
2.60 Zócalos cerámica ml 36,74
2.61 Contrapiso de ladrillo adobito exteriores (excluidos muros) m² 36,84
2.62 Pisos exteriores - Enlucido de cemento m² 36,84
JF. Mesones
2.63 Mesón Ho Ao 0.10x 0.60 con revestimiento de cerámica esmaltada m² 0,75
JG. Pinturas
2.64 Pintura látex de muros m² 74,61
2.65 Pintura látex en cielo falso m² 77,76
JH. Puertas y carpintería y cerrajería
2.66 Marco cajón Pza 4,00
2.67 Colocación de marco Pza 4,00
2.68 Puertas (especificar tipo y material) Pza 4,00
2.69 Pintado/ barnizado marcos y puerta m² 4,00
2.70 Dintel de vigueta sobre puertas y ventanas pzas 16,00
2.71 Chapas Pza 4,00
JI. Vidrios
2.72 Vidrio templado 8 y 10mm (Según dimensión) m² 13,89
JJ. Instalación hidrosanitaria
2.73 Inodoro (Pto agua fría, desagüe, ventilación, col. Artefacto) Global 1,00
2.74 Lavaplatos (Pto agua fría, desagüe, artefacto) Global 1,00
2.75 Lavamanos (Pto agua fría, desagüe, artefacto) Global 1,00
2.76 ducha (Pto agua fría, artefacto) Global 1,00
2.77 llave de paso (pt agua fría) Global 2,00
2.78 Canaletas ml 9,60
2.79 Red agua (agua fría, desagüe) ml 13,77
32
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.80 Rejilla o caja (Desagüe) / cámara sifonada Pza 1,00
2.81 Grifo Pza 3,00
2.82 Alcantarillado ml 9,61
2.83 Cámaras de inspección 30x30 Pza 1,00
2.84 Desgrasadora Pza 1,00
JK. Instalación eléctrica
2.85 Acometida de instalación eléctrica ml 4,65
2.86 Punto de iluminación - Foco de bajo consumo Pto 10,00
2.87 Punto de tomacorriente doble Pto 10,00
2.88 Punto aterramiento (jabalina 2,40m) Pto 2,00
2.89 Punto ducha Pto 1,00
2.90 Tablero - Caja de termicos Pto 4,00
2.91 Ducha eléctrica (Artefacto) Pza 1,00
2.92 Pilastra medidor Pza 1,00
2.93 Cuarto Laboratorio todo explosione Proof Global 1,00
JL. Otras instalaciones - Otros
2.94 Persianas de aluminio m² 3,08
2.95 Retiro de escombros Global 1,00
K.- Garita de Seguridad
2.96 Cimientos con hormigón ciclópeo m³ 0,94
2.97 Construcción de columnas y fundación m³ 0,4
2.98 Encadenado y vigas m³ 0,35
2.99 Viguetas pretensadas m² 5,39
2.100 Muro de ladrillo adobito m² 16,20
2.101 Contrapiso de Hº Aº esp. 10 cm m³ 0,27
2.102 Cielo raso con placas durlock m² 5,39
2.103 Piruleado exterior m² 16,20
2.104 Revoque interior fino m² 16,00
2.105 Piso de cerámica esmaltada m² 5,39
2.106 Zócalo de cerámica esmaltada ml 9,30
2.107 Marco de aluminio con vidrio templado blindex 4 mm de 1.1 m x 1.1m m² 2,00
2.108 Marco de aluminio con vidrio templado 10 mm de 2.6 m x 0.90m m² 4,20
2.109 Vidrio blindex templado de 10 mm m² 1,08
2.110 Puerta de blindex con marco de aluminio m² 1,94
2.111 Pintura interior m² 16,00
2.112 Pintura exterior m² 16,20
2.113 Instalación tomacorrientes pza 2,00
2.114 Instalación de térmico 6 amperios Global 1,00
2.115 Instalación de sistema iluminación pantallas de 4 x 18w pza 1,00
33
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
2.116 Instalación de sistema iluminación pantallas de 2 x 36w pza 2,00
2.117 Instalación de punto telefonicos pza 2,00
2.118 Instalación puntos de conexión telefónica Global 1,00
2.119 Canaletas drenaje techo Global 1,00
L.- Almacén
2.120 Cimientos con hormigón ciclópeo m³ 1,61
2.121 Construcción de columnas y fundación m³ 0,40
2.122 Encadenado y vigas m³ 0,64
2.123 Viguetas pretensadas m² 16,00
2.124 Muro de ladrillo adobito m² 35,40
2.125 Contrapiso de Hº Aº esp. 10 cm m³ 0,80
2.126 Cielo raso con placas durlock m² 16,00
2.127 Piruleado exterior m² 35,40
2.128 Revoque interior fino m² 35,20
2.129 Piso de cerámica esmaltada m² 16,00
2.130 Zócalo de cerámica esmaltada ml 16,00
2.131 Marco de aluminio con vidrio templado blindex 3 mm de 1.5 m x 1.5m m² 2,00
2.132 Marco de aluminio con vidrio templado 10 mm de 2.6 m x 0.90m m² 4,20
2.133 Vidrio blindex templado de 10 mm m² 1,08
2.134 Puerta de blindex con marco de aluminio m² 1,94
2.135 Pintura interior m² 35,40
2.136 Pintura exterior m² 35,20
2.137 Instalación tomacorrientes pza 3,00
2.138 Instalación de térmico 6 amperios Global 1,00
2.139 Instalación de sistema iluminación pantallas de 4 x 18w pza 2,00
2.140 Instalación de sistema iluminación pantallas de 2 x 36w pza 4,00
2.141 Instalación puntos de conexión telefónica Global 1,00
2.142 Canaletas drenaje techo Global 1,00
L.- Otras Obras Civiles
2.143 Instalación de Cámaras de Inspección para aterramiento Pza 4,00
2.144 Fundación de Hormigo para Soportes varios (Botoneras, tomas, etc.) Global 1,00
2.145 Instalación de Letreros de Señalización Global 1,00
2.146 Instalación de Acometida de Red de Agua Global 1,00
2.147 Instalación de Red de Agua ml 85,00
2.148 Instalación de Ducha de Emergencia Global 1,00
3.- OBRAS ELECTRICAS
3.1 Provisión e Instalación de Acometida Eléctrica Global 1,00
34
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
hasta Tablero Principal
3.2 Provisión e Instalación de luminarias de 250 Watts Pza. 8,00
3.3 Provisión e Instalación de luminarias de 250 Watts (Explosion Proof) Pza. 2,00
3.4 Provisión e Instalación de postes para luminarias 6mts Pza. 10,00
3.5 Provisión e instalación de luminarias localizadas de degradado Pza. 1,00
3.6 Provisión e Instalación de Botoneras, en muro o estructura metálica Pza. 4,00
3.7 Provisión e Instalación de Botoneras, con soportes Pza. 2,00
3.8 Punto de Fuerza con Soporte Pza. 1,00
3.9 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 3", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.10 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 2", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.11 Provisión e instalación de conduit galvanizado de 3/4", APE, 3 ml por pza. Global 1,00
3.12 Provisión e instalación de politubo de 3/4" Global 1,00
3.13 Provisión e instalación de Cable de cobre desnudo de 70 mm2 para puesta a Tierra Global 1,00
3.14 Provisión e instalación de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para puesta a Tierra Global 1,00
3.15 Provisión e instalación de Jabalinas para puesta a tierra con accesorios Pza. 11,00
3.16 Provisión e instalación de Cableado de cobre alimentación Energía Global 1,00
3.17 Provisión e instalación de Tablero Principal Pza 1,00
3.18 Provisión e instalación de Tablero Secundarios Pza 3,00
3.19 Provisión e Instalación de Caja para conexionado de luminarias GUBB-22 Pza. 10,00
3.20 Accesorios para conduit (condulets, hubs, niples, sellos, unión, etc.) Global 1,00
3.21 Materiales menores (borneras, termomagnéticos, etc.) Global 1,00
4.- ACTIVIDADES FINALES
4.1 Puesta en Marcha y Comisionado de todos los sistemas Global 1,00
4.2 Limpieza General de Obra Global 1,00
4.3 Desmovilización General Global 1,00
4.4 Entrega de Data Book y Planos AS BUILT Global 1,00
(Puede adicionarse columnas variación de precios de acuerdo a descuentos, servicios y ventajas adicionales que se oferten, etc.)
35
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
______________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
__________________________
(Sello de la empresa
36
AIR BP BOLIVIA S.A. Nacionalizada por D.S. N° 0111 de 01 de mayo de 2009
Licitación N° AVSA-005/2016
ANEXO 4
MODELO DE CONTRATO
37
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS PARA AEROPLANTA ORURO
Conste por el presente contrato de Construcción de Obras Civiles y Eléctricas en
la Aeroplanta del Aeropuerto de Oruro, que a solo reconocimiento de firmas y
rúbricas surtirá todos los efectos legales, suscrito entre partes al tenor de las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES).- Son partes del presente contrato las
siguientes:
1.1. AIR BP BOLIVIA S.A. nacionalizada mediante Decreto Supremo N°
0111 de 1 de mayo de 2009, sociedad legalmente establecida en el Estado
Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio concesionada
a FUNDEMPRESA con Matrícula Nº 00013786, con Número de Identificación
Tributaria Nº 1015497027, domiciliada en la Av. Leigue Castedo No. 1700,
Edificio Centro Empresarial Equipetrol, Piso 8, Barrio Equipetrol de la ciudad
de Santa Cruz, representada en este acto por el Ing. Pablo Paúl Zubieta
Arce, con Cédula de Identidad N° 671418 Oruro, apoderado en virtud al
Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 0116/2016, de fecha 27
de Abril de 2016, otorgado por ante Notaría de Fe Pública de Primera
Clase Nº 057 a cargo de la Dra. Cinthya Martínez Riveros del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz, para efectos del presente contrato
se denominara la “Sociedad”
1.2. XXXXXXXX, legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia,
inscrita en el Registro de Comercio concesionada a FUNDEMPRESA con Matrícula
Nº XXXXXX con Número de Identificación Tributaria Nº XXXXXX, con domicilio en la
XXXXXXXXX, representada en este acto por XXXXXXXXXXX, con Cédula de
Identidad N° XXXXXXXX, que para efectos del presente contrato se denominara
como “ Contratista.”
38
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
Las Partes podrán denominarse individual e indistintamente “Parte” o
conjuntamente “Partes”.
SEGUNDA: (ANTECEDENTES).-
2.1 La SOCIEDAD Mediante proceso de Adquisición Menor, realizado bajo
las normas y regulaciones de contratación establecidas en el
Procedimiento de Adquisiciones, mediante publicaciones realizadas en
diario de circulación nacional los días sábado 11 y domingo 12 de junio
del año en curso, invitó a empresas y asociaciones accidentales de
empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia
para que participen de la Licitación Pública N° AVSA 005/2016
“Construcción de Obras Civiles y Eléctricas Para Nueva Planta de
Almacenaje de Combustible de Aviación en el Aeropuerto de Oruro”.
2.2. El área solicitante de la Sociedad mediante informe de XXXX 2016,
recomienda la contratación del Contratista por ser la propuesta más
económica para realizar la Obra y que cumple con todos los requisitos
técnicos requeridos.
2.3. Por formulario de Adjudicación la Sociedad dispone autoriza la
contratación del Contratista por recomendación del área solicitante;
elaborándose la Orden de Compra N° ACOT 00XXXXXX de 2016.
TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES
3.1. (DEFINICIONES)
CONTRATO: Es el Presente documento celebrado entre las partes, junto con
todos los anexos que forman parte integrada del mismo.
FISCAL DE OBRA: Persona designada por la SOCIEDAD quien será el
interlocutor frente al Contratista, encargado de verificar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, asegurando que el Servicio/Trabajo
y/o Provisión sean ejecutadas y provistas conforme lo establecido en el
39
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
Contrato; en virtud a ello está en la obligación de cumplir con los
procedimientos internos aplicados a la tarea de fiscalización del
Contratante. Para realizar las labores de fiscalización y supervisión técnica
en campo de todas las actividades referentes al proyecto. Supervisa las
actividades del Contratista y coordina con el Supervisor de Obra las
tareas específicas de la obra velando por el fiel cumplimiento a los
procedimientos y planes constructivos, especificaciones técnicas y buenas
prácticas de ingeniería.
GERENTE DE PROYECTO: Personal designado por la Sociedad quien será el
interlocutor y coordinador general del proyecto, impartirá instrucciones al
fiscal de obra y coordinara las actividades generales del proyecto con el
Contratista.
PERSONAL: Significa los empleados del Contratista.
SUPERVISOR DE OBRA: Es el técnico responsable de la ejecución de los
trabajos por parte de la Contratista. Residente de campo, encargado de
la coordinación, organización y supervisión del personal propio de la
Contratista, coordinación con el Fiscal de Obra, las tareas específicas de la
obra velando por el fiel cumplimiento a los procedimientos y planes
constructivos, especificaciones técnicas y buenas prácticas de ingeniería.
TRABAJOS: Significa las tareas de prestación de Servicio/Trabajo y/o
Provisión que debe desarrollar el Contratista a favor de la Sociedad,
conforme al objeto de este Contrato, con su Personal, materiales y
recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las
previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual
cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.
3.2. Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato
podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una
40
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante.
Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la
ejecución Servicio/Trabajo y/o Provisión estará exclusivamente a
cargo del Contratista, quien será plenamente responsable por
todos los aspectos relacionados con este Contrato.
3.3. Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e
interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirá por
Ley Aplicable.
3.4. Idioma: Este Contrato se ha celebrado en español, idioma por el que
se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el
mismo o su interpretación.
3.5. Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá
restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.
3.6. Documentos que forman parte del Contrato: Forman parte del
presente Contrato los siguientes documentos:
Anexo 1 Pliego de especificaciones técnicas
Anexo 2 Oferta económica del Contratista
Anexo 3 Oferta técnica del Contratista
Anexo 4 Exigencias e Instrucciones Administrativas
Anexo 5 Seguros y Garantías
Anexo 6 Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS)
Anexo 7 Aclaraciones realizadas entre las Partes (si aplica)
Anexo 8 Orden de Proceder
3.7. Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las
estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las
Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes
41
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para
comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el
Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no
consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su
responsabilidad.
3.8. Modificaciones: Las Partes convienen que, cualquier variación,
modificación o cambio a los términos aquí acordados deberá
constar por escrito y deberá estar debidamente suscrito por sus
representantes legales.
3.9. Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se
entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en
contrario.
3.10. Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las
denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su
contexto, usando indistintamente en plural o singular.
3.11. Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de
interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus
anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el
Contrato, y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos
sobre otro más genérico.
CUARTA: (OBJETO Y CAUSA).- El Contratista realizará la “Construcción de
las obras Civiles y Eléctricas para la nueva planta de almacenaje de
Combustibles de Aviación en el aeropuerto Juan Mendoza del
Departamento de Oruro”, que para efectos del presente contrato se
denominara como Obra, que deberá ser efectuado y construido de
acuerdo a las características y especificaciones técnicas establecidas en
42
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
el Documento Base de Contratación de la Licitación Pública N° AVSA-
005/2016.
Las Partes darán estricto cumplimiento a lo establecido en el presente
contrato y a los anexos que forman parte, acatando todas las normas de
seguridad y autorizaciones establecidas para trabajos en aeropuertos,
plazos, condiciones, precios, dimensiones, regulaciones, especificaciones,
garantías, tiempo de entrega y características técnicas establecidas en los
documentos del Contrato y a las cláusulas contractuales contenidas en el
presente instrumento legal.
QUINTA: ( PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA).-
5.1 Plazo de Ejecución.- El Contratista en apego a la propuesta técnica y
especificaciones realizará la entrega de la Obra en el plazo máximo de
Ciento Veinte Días calendario computables a partir de la orden de
proceder. Es decir a partir del día XXXXXXXXXX Hasta XXXXXX.
Si la sociedad determina, en cualquier momento de la vigencia de este
Contrato, que la ejecución de todos o parte de los servicios contratados
para la realización de la Obra no están de acuerdo con los plazos y
secuencias particulares previstas, exigirá al Contratista que acelere el
cumplimiento de sus obligaciones y este estará obligado a atender dicha
exigencia, incrementando tanto como fuera necesario la mano de obra,
equipo y maquinaria asignados, y/o utilizando todo otro recurso adicional
útil, de manera que se supere así el atraso y se concluya los trabajos en las
fechas previstas o programadas para cada caso, sin que esto implique una
alteración de los precios acordados. Si no fueran salvadas las
observaciones efectuadas al Contratista con relación al ritmo de avance
de la obra, o si a pesar de las medidas adoptadas por este, el avance no
43
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
mostrase una ejecución compatible con la programación acordada,
SOCIEDAD podrá, en cualquier momento resolver este contrato.
Todos los plazos establecidos en este contrato y sus anexos se entenderán
como días calendarios, salvo indicación expresa en contrario.
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula,
podrá ser ampliado en los siguientes casos:
a) Cuando la Sociedad así lo determine de acuerdo con el
procedimiento establecido en la cláusula XXXX, dando lugar a una
modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato
Modificatorio.
b) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos
que conforman parte del mismo.
5.2. (VIGENCIA).- La vigencia del presente contrato, se extenderá desde el
día siguiente de su suscripción hasta que ambas partes hayan dado
cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
presente contrato.
SEXTA: (PRECIO DEL CONTRATO, MONEDA Y FORMA DE PAGO).-
6.1 PRECIO Y MONEDA. El monto total propuesto y aceptado por las
Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de
XXXXXX, pago se hará efectivo a una Cuenta Bancaria señalada
por el Contratista a los 30 días de emitida la factura.
6.2 FORMA DE PAGO. La Sociedad pagará a favor del Contratista a
la suscripción del acta de recepción definitiva y/o conformidad
con la Obra suscrita por el Contratista y el área de operaciones
de la Sociedad.
44
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
SEPTIMA: (DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN).- El precio establecido en la
Clausula precedente incluye la entrega de las garantías y certificaciones
de todos los trabajos realizados.
Es de exclusiva responsabilidad del Contratista, efectuar la Obra por el
monto establecido, aclarando que la Sociedad no realizará pagos
extraordinarios sin autorización expresa.
OCTAVA: (FACTURACIÓN).- El Contratista emitirá la correspondiente factura
comercial y toda documentación legal relacionada con la Obra a nombre
de AIR BP Bolivia S.A. con NIT 1015497027.
NOVENA: (GARANTIAS).-
9.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- El adjudicatario
presentará dentro de los diez (10) días calendario posteriores para la
suscripción del contrato la garantía de cumplimiento de contrato por un
importe equivalente al diez por ciento (10%) de la adjudicación, mediante
carta de crédito Stand By (Swift) emitida emitida por una entidad
financiera en el estado plurinacional de Bolivia, bajo regulación de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) o
alternativamente una Boleta de Garantía emitida en el territorio de Bolivia
por una entidad financiera igualmente bajo la supervisión de la (ASFI) o
presentar en calidad de garantía de cumplimiento de contrato el monto
equivalente al 10% del monto del contrato a la cuenta indicada por la
SOCIEDAD, en ambos casos con las características de renovable,
irrevocable y de Ejecución inmediata, emitida a la orden de “AIR BP Bolivia
S.A.” con validez de treinta (30) días calendario adicionales a la
finalización del contrato.
9.2 GARANTIA DE BUENA OBRA El Contratista deberá entregar a la
SOCIEDAD al momento de la suscripción del acta de recepción definitiva
45
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
y/o conformidad con la Obra los Certificados de garantías por la Obra por
el lapso de un año adicional a la suscripción del acta de recepción
definitiva de la Obra.
DECIMA: (NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS DE LAS PARTES).- Cualquier aviso
o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato será
enviada a:
CONTRATISTA: Calle XXXXXXXXXXX
SOCIEDAD: Av. Leigue Castedo No. 1700, Edificio Centro Empresrial
Equipetrol, Piso No. 8 de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, Teléfono Nº (591)
3 3437100, Fax Nº (591) 3 3437200, cuenta de correo electrónico:
pablo.zubieta@ypfbaviacion.com.bo. con copia a
juan.tordoya@ypfbaviacion.com.bo.
Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre
que: 1) se remitan a los domicilios que se indican precedentemente, 2) se
entreguen a los representantes de las Partes en forma directa y personal en
otro lugar con acuse de recibido, y 3) se trasmitan por vía fax o correo
electrónico a los números y direcciones de correo electrónico, con acuse
de recibido.
En caso que alguna de las Partes cambiare su domicilio, teléfonos, fax o
cuenta de correo electrónico consignados en el contrato, tal modificación
deberá ser puesta en conocimiento de la otra parte, por escrito por lo
menos con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva del
cambio.
DÉCIMA PRIMERA: (IDIOMA).- El presente Contrato, así como toda
documentación aplicable al mismo y la que emerja de la prestación de la
construcción de la Obra debe ser elaborada en idioma castellano.
46
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
Los documentos establecidos en la Clausula Sexta, deberán estar
elaborados en idioma castellano.
DÉCIMA SEGUNDA: (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).- El Contratista se
obliga a efectuar la Obra, objeto del presente contrato de acuerdo a las
especificaciones técnicas, características, cantidades, establecidas en el
Pliego de Condiciones de la Licitación Pública N° AVSA 005/2016, así como
las condiciones generales de su propuesta, que forma parte del presente
documento, así como a los términos y condiciones de este contrato entre
otros, los siguientes:
- Realizar la Obra, objeto del presente contrato, cumpliendo el
plazo establecido en la clausula cuarta, desempeñando sus
actividades en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino
convenido conteniendo todas las características técnicas
ofertadas y aceptadas.
- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles
daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo,
durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se
deriven de accidentes, atentados, etc.
DÉCIMA TERCERA: (CONDICIONES PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA
OBRA).-
13.1. DOCUMENTACION.- El Contratista deberá entregar el informe final
de Obra o Databook y el certificado de garantía.
DÉCIMA CUARTA: (CESIÓN DEL CONTRATO).- El Contratista bajo ningún
título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito,
procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente,
47
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
previa aprobación de la Sociedad, bajo los mismos términos y condiciones
del presente contrato.
DÉCIMA QUINTA: (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).- Con el
fin de exceptuar al Contratista de determinadas responsabilidades por
mora durante la vigencia del presente contrato, la Sociedad tendrá la
facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que
pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Contrato.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable
que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de
la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones, lluvias si aplica (para la
actividad de arenado y pintado) y otros desastres naturales).
Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre,
imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la
obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas,
bloqueos, revoluciones, etc.).
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de
impedimento en el proceso de adquisición o de demora en el
cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de
entregas, dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e
imprescindible en cada caso, el Contratista deberá comunicar donde se
suscitó el hecho que acredite la existencia del impedimento, dentro de los
dos (2) días de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por
ningún motivo podrá solicitar posteriormente la ampliación para la entrega
a la Sociedad y por escrito en el plazo de (3) días, donde constará la
explicación y el motivo de la solicitud de ampliación y la cantidad de días
requeridos para cumplir con la entrega de la Obra; para aplicar la
exención del pago de penalidades.
48
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
La ampliación que sea procedente, será de forma escrita mediante un
Contrato Modificatorio o Adenda.
DECIMA SEXTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)- Se dará por terminado el
vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:
16.1 Por Cumplimiento de Contrato:
Tanto la Sociedad como el Contratista darán por terminado el presente
Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas y
cada una de las clausulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar
por escrito.
16.2 Por Resolución del contrato:
16.2.1 A requerimiento de la SOCIEDAD, por causales atribuibles al
Contratista:
a) Por incumplimiento en la entrega de los Obra en el plazo
establecido.
b) Por disolución del Contratista.
c) Por quiebra declarada del Contratista.
d) Por suspensión de la entrega sin justificación.
e) Cuando el Contratista incumpla con el plazo de entrega y a
consecuencia de esta demora alcance la multa de diez por ciento
(10%) del valor del monto total del contrato.
16.2.2. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
Sociedad o al Contratista:
- Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que
imposibiliten la entrega de la Obra o vayan contra los intereses de la
Sociedad, se resolverá el Contrato total o parcialmente.
- Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una
liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes,
49
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la
evaluación del grado de cumplimiento en la provisión del Obra.
DÉCIMA SÉPTIMA: (MULTAS Y PENALIDADES).- Queda convenido entre las
Partes la multa del 10 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día
calendario de retraso en el plazo de entrega del Obra.
En todos los casos deberá considerarse lo establecido en la Cláusula
Décima Sexta, numeral 16.2.1. en los literales aplicables a cada caso.
DÉCIMA OCTAVA: (INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN
APLICABLE).- En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las
partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los
términos y condiciones del contrato, Pliego de Condiciones de la Licitación
Pública N° AVSA 00/2016 y la propuesta adjudicada; Así mismo se
aplicaran la normativa jurídica boliviana.
DÉCIMA NOVENA: (CLÁUSULA ARBITRAL).- Toda controversia, conflicto,
diferencia, litigio o reclamación que surja de o esté relacionada con el
presente Contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente
Contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad,
interpretación, ejecución, no ejecución, interrupción, incumplimiento,
nulidad, rescisión o resolución, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a conciliación de conformidad con la
Ley de Arbitraje y Conciliación vigente a la fecha de la controversia o
conflicto.
La conciliación tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-
Bolivia. El idioma que se utilizará en la conciliación será el castellano.
Las órdenes de servicio, trabajo, entrega y/o cualquier otro documento en
general remitido y/o entregado por cualquier vía, ya sea correo
electrónico, fax, fotocopia, medio magnético o cualquier otro tipo de
50
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
soporte, tendrán plena validez legal dentro del proceso arbitral, por lo
tanto serán consideradas como prueba documental.
Si la controversia, conflicto, diferencia, litigio o reclamación no ha sido
solucionada en la conciliación, o en la medida en que no haya sido
solucionada en el plazo de noventa (90) días calendario contados desde
el comienzo de la conciliación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la
presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su
solución definitiva de conformidad con ley de Arbitraje y Conciliación
vigente a la fecha del litigio y de acuerdo a los reglamentos del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No
obstante, si antes de la expiración de ese plazo de noventa (90) días, una
de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la
conciliación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a
arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra
parte para su solución definitiva de conformidad con ley de Arbitraje y
Conciliación vigente a la fecha del litigio. El tribunal arbitral estará
compuesto por tres árbitros, uno elegido por cada parte y el tercero
elegido por los dos árbitros elegidos previamente. En caso de desacuerdo
entre los árbitros elegidos por las partes, el tercer árbitro será elegido por el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-
Bolivia.
Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de
cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y
desistiendo anticipadamente al Recurso de Anulación del Laudo Arbitral.
VIGÉSIMA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA).
51
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
EL Contratista designa como su representante en obra, al Supervisor de
Obra, profesional calificado en la propuesta, con suficiente experiencia en
la dirección de Obras similares, cuya responsabilidad es de supervisar que
la ejecución de Obra se realice cumpliendo lo establecido en el contrato,
personal que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos,
mediante comunicación escrita dirigida a la Gerente de la Obra , para que
ésta comunique y presente al Fiscal de Obra.
EL SUPERVISOR DE OBRA tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la
obra, prestará servicios a tiempo completo.
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del
presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con
conocimiento y autorización de la SOCIEDAD a través del FISCAL DE OBRA;
asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad
para actuar en legal representación del CONTRATISTA.
Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los tres (3) días hábiles,
salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá
proceder a sustituir al SUPERVISOR DE OBRA, presentando a consideración
de la Sociedad una terna de profesionales de similar o mejor calificación
que el que será remplazado.
Una vez que la SOCIEDAD acepte por escrito al nuevo SUPERVISOR DE
OBRA, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto
anterior es nulo.
VIGÉSIMA PRIMERA (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
21.1 FISCALIZACION DE LA OBRA
Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la
FISCALIZACIÓN permanente de la SOCIEDAD, quien nombrará como
52
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
FISCAL DE OBRA a un profesional dependiente de la SOCIEDAD, quien
tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR DE OBRA, por lo que no
está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y
responsabilidades a este.
La supervisión técnica de la Obra será realizada por el FISCAL DE OBRA,
con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones
de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a
título indicativo y no limitativo:
a) Organizar y dirigir la SUPERVISIÓN en el mismo lugar de la Obra.
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones
para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente de los Libros de
Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación
de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para
procesar planillas para la valorización de la obra.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de
modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la
Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de
los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y
económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para
conocimiento y consideración del GERENTE DE PROYECTO a efectos de su
aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra
ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
53
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
g) El FISCAL DE OBRA controlará técnicamente el trabajo del
CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. El
FISCAL DE OBRA, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto
y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede
tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto el FISCAL DE OBRA
ordenará la corrección del citado defecto.
21.2 SUPERVISION DE LA OBRA
Para estos trabajos se nombrara al SUPERVISIOR DE OBRA, dependiente de
la CONTRATISTA, un profesional con residencia de campo, quien realizará
la supervisión de los trabajos. Así como las coordinaciones con LA
SOCIEDAD a través del FISCAL DE OBRA, teniendo las siguientes funciones
principales:
a) Responsable en campo del manejo de todo el personal de la
CONTRATISTA, de manera de cumplir con los requerimientos de
Seguridad solicitados por la SOCIEDAD.
b) Responsable de que las tareas necesarias para la ejecución de la
obra sean desarrolladas en estricto cumplimiento a normas técnicas,
estándares y procedimientos específicos aprobados por LA
SOCIEDAD.Es responsable de velar por la calidad de la ejecución de
los trabajos.
c) Es responsable de coordinar y garantizar la disponibilidad de
personal, equipos y materiales de manera oportuna para el
desarrollo de las actividades de la obra.
d) Es responsable de coordinar eficientemente el desarrollo de las
actividades de la obra, en pos de cumplir el cronograma
establecido.
54
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
e) Deberá comunicar diariamente al FISCAL DE OBRA, las actividades
desarrolladas mediante el LIBRO DE ORDENES.
f) Proporcionar información y realizar comunicaciones oportunas y
eficaces a los responsables técnicos (eléctrico, mecánico,
seguridad) como al FISCAL DE OBRA, para evitar posibles retrasos en
el trabajo.
g) Gestionar diariamente los permisos de trabajo de manera oportuna,
para el inicio de la jornada.
h) Atender oportunamente cualquier requerimiento del FISCAL DE
OBRA.
i) Realizar las planillas de valorizaciones mensuales, en base a las
mediciones de obra realizada conjuntamente el FISCAL DE OBRA.
j) El Fiscal estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la
supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y
cualquier otra decisión que internamente defina el Contratante con
relación al Contrato, de acuerdo a lo determinado en los
procedimientos internos del Contratante.
k) Sugerir al Gerente de Obra la inmediata sustitución de cualquier
empleado del Contratista que a exclusivo criterio del Fiscal, impida
o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y
experiencia profesional se considere inadecuada o que su
rendimiento o calidad no sean satisfactorios.
l) Observar e interrumpir cualquier parte del Servicio/Trabajo y/o
Provisión ejecutados en desacuerdo con las especificaciones
técnicas y normas aplicables al Servicio/Trabajo y/o Provisión; y
cuando atente contra la seguridad del personal o bienes del
Contratante y/o de terceros.
55
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
m) Anotar en el libro de fiscalización las irregularidades o fallas que
encontrare en la ejecución del Servicio/Trabajo y/o Provisión, así
como las observaciones que juzgue necesarias.
n) En caso de inobservancia por parte del Contratista a las exigencias
de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicar las
multas previstas en el presente Contrato.
o) Solicitar al Contratista la presentación de las planillas de pagos de
AFP’s y Caja de Salud correspondiente para habilitar la facturación
por el Servicio/Trabajo y/o Provisión.
p) El Fiscal podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al
Servicio/Trabajo y/o Provisión ejecutadas en desacuerdo con el
presente Contrato, coordinando con el Contratista un plazo
máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si
transcurrido el plazo, el Contratista no procede con dicha solicitud,
la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento
de Contrato, reservándose el Contratante el derecho de aplicar las
multas de acuerdo al presente Contrato.
q) La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al
Contratista de su total responsabilidad por la ejecución del
Servicio/Trabajo y/o Provisión.
r) Cabe señalar que toda observación, irregularidad o cualquier otra
falla en la ejecución del Servicio/Trabajo y/o Provisión del
Contratista, al ser consignada en el libro de fiscalización debe ser
firmada tanto por el Contratante como el Contratista habilitados
para tal efecto o en caso de que alguna de las Partes no desee
firmar hacer constar igualmente esa observación.
VIGÉSIMA SEGUNDA (CONSIDERACIONES GENERALES)
56
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
22.1 Conformidad de la obra con los planos.-Todos los trabajos
ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo con los detalles
indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por
escrito por el Fiscal de Obra.
22.2 Inspección de la calidad de los materiales.-Todos los materiales a ser
utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las
Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección,
examen y ensayos dispuestos por el Fiscal de Obra en cualquier momento
y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su
incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a
cargo del Contratista.
22.3 Suministro de materiales, fuentes de origen.-
El Contratista deberá proveer todos los materiales requeridos para la
realización del Contrato en función a lo estipulado en el pliego de
condiciones. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las
Especificaciones Técnicas y el Contratista deberá cerciorarse
personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de
trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de
dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del
precio unitario del ítem correspondiente.
22.4 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.- Es responsabilidad del
Contratista cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en
cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la
Obra.
22.5 Almacenamiento y acopio de materiales.- Los materiales de
construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por el Fiscal
de Obra, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y
57
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán
inspeccionados y aprobados por el Fiscal de Obra antes de su uso en la
Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento
de ser utilizados.
Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio
de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá
ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda
recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del
Contratista.
22.6 Inspección de la calidad de los trabajos.-
a) El Fiscal de Obra ejercerá la inspección y control permanente en
campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en
todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.
b) El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo
adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y
materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán
efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.
c) El Fiscal de Obra está autorizado para llamar la atención del
Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o
especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar
material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales del Fiscal
de Obra deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que
para el efecto deberá tener disponible el Contratista.
d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa
aprobación del Fiscal de Obra. El Contratista estará obligado a solicitar
dicha aprobación dando aviso al Fiscal de Obra con la debida
58
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados.
La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su
parte todos los trabajos que el Fiscal de Obra considere necesarios para
verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.
e) Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones
del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria del Fiscal de
Obra en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno,
exonerar al Contratista de sus responsabilidades para la ejecución de la
Obra de acuerdo con el contrato.
22.7 Pruebas:
Si el Fiscal de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las
muestras serán de cargo del Contratista. Si no encuentra ningún defecto,
la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados
los trabajos con defecto, el Contratista deberá proceder a corregirlos a
satisfacción del Fiscal de Obra.
22.8 Corrección de defectos.- Dentro del plazo de ejecución de obra,
cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro
del plazo especificado en la notificación del Fiscal de Obra. Toda parte de
la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones,
planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo
defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la
recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de
materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa,
será removido y remplazado en forma satisfactoria para la Sociedad. El
Fiscal de Obra notificará al Contratista todos los defectos que tenga
59
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos
sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a
la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta
respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de los plazos
establecidos.
22.9 Defectos no corregidos.- Si el Contratista no ha corregido el
defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Fiscal de Obra
durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes
de la recepción definitiva, el Fiscal de Obra podrá estimar el precio de la
corrección del defecto para ser pagado por el Contratista, o rechazará
la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.
VIGÉSIMA TERCERA (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO.- Bajo su
responsabilidad y en la obra, la Sociedad y el Contratista llevará un Libro
de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo
que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en
la fecha en que el Contratista reciba la Orden de Proceder.
En este libro el Fiscal de Obra anotará las instrucciones, órdenes y
observaciones impartidas al Contratista, que se refieran a los trabajos,
cada orden llevará fecha y firma del Fiscal de Obra y la constancia
firmada del Supervisor de Obra de haberla recibido.
El supervisor de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para
comunicar al Fiscal de Obra actividades de la obra, firmando en
constancia y el Fiscal de Obra tomará conocimiento registrando también
su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el Contratista desea
representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla
conocer a la Sociedad por intermedio del Fiscal de Obra en forma escrita
en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de
60
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
dicha orden, en caso contrario, quedará sobrentendido que el Contratista
acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.
Asimismo, el Contratista está facultado para hacer conocer al Fiscal de
Obra mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra
que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de
lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de
la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el Fiscal de Obra
se pronuncie de forma objetiva.
Los Libros de Órdenes de Trabajo, uno será entregado a la Sociedad a
tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando la otra en poder
del Contratista. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán
en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del
Libro de Órdenes o notas oficiales.
El Contratista tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el
lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del Fiscal de Obra.
VIGÉSIMA CUARTA: (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.- Los resultados
de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se
consignarán en una planilla especial que será elaborada por el
Contratista en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con
fecha, en versión definitiva al Fiscal de Obra para su control y aprobación.
El Contratista preparará la Planilla de valorización mensual correspondiente
en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el Fiscal de
Obra. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos
de Contrato prescriban un procedimiento diferente.
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido
aprobada por escrito por el Fiscal de Obra.
61
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
VIGÉSIMA QUINTA: (SUPERVISIÓN).- Se designa como supervisor del
cumplimiento del presente Contrato al Gerente de Proyecto y al Fiscal de
Obra, ambos serán designados por la Sociedad.
VIGÉSIMA SEXTA: (EXONERACIÓN A LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADES
POR DAÑO A TERCEROS).- El Contratista se obliga a tomar todas las
previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución del
Obra y se exonera de estas obligaciones a la Sociedad.
VIGÉSIMA SEPTIMA: (ANEXOS).- Forman parte indivisible del presente
contrato la siguiente documentación:
Anexo 1 Pliego de especificaciones técnicas
Anexo 2 Oferta económica del Contratista
Anexo 3 Oferta técnica del Contratista
Anexo 4 Exigencias e Instrucciones Administrativas
Anexo 5 Seguros y Garantías
Anexo 6 Seguridad, Medio Ambiente y Salud (SMS)
Anexo 7 Aclaraciones realizadas entre las Partes (si
aplica)
Anexo 8 Orden de Proceder
En caso de que exista contradicción entre lo señalado en los Anexos y el
Contrato, tendrá primacía lo estipulado en el Contrato.
VIGÉSIMA OCTAVA: (ANTICORRUPCIÓN).- Cada una de las Partes acuerda
y declara que ni sus representantes o afiliados, en relación con este
Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, ha
efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha
autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o
transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o
indirectamente con algún trabajador de la SOCIEDAD; la realización de
62
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
dicho pago regalo o dádiva realizado u otorgado por cualquier persona
relacionada en el presente proceso de contratación constituirá una
infracción a la Ley N° 004 de fecha 31 de marzo de 2012 (Ley de Lucha
Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
Marcelo Quiroga Santa Cruz) o la “Convención de Lucha Contra la
Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana
contra la Corrupción, pudiendo la Sociedad resolver el presente Contrato,
sin perjuicio de realizar las acciones legales contra las personas
involucradas en tales actos de corrupción.
VIGÉSIMA NOVENA: (OBLIGACIONES SOCIOLABORALES).- El presente es un
contrato de naturaleza civil suscrito dentro de las permisiones contenidas
en la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 454 del Código
Civil boliviano. El personal contratado por el Contratista para el
cumplimiento del presente contrato de prestación de Obras no tiene
ninguna relación de dependencia laboral con la Sociedad, por lo que no
tiene obligaciones patronales, laborales ni sociales con el Contratista ni
con su personal. En cumplimiento del artículo 4 del Decreto Supremo N°
0107 y artículo 3 del Decreto Supremo N° 0521, se deja expresa constancia
que el Contratista dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales,
respecto de sus dependientes.
TRIGESIMA: (DEL CARÁCTER DE INSTRUMENTO PRIVADO).- El presente
contrato tiene carácter de documento privado entre las partes a simple
reconocimiento de firmas surtirá los efectos de documento público, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1297 del Código Civil boliviano.
TRIGESIMA PRIMERA: (MODIFICACIONES AL CONTRATO).- Los términos y
condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados
unilateralmente, por lo cual, cualquier variación, modificación o cambio
63
YPFB-AV/LEG/C/0XX-2016
del mismo para tener efecto legal, deberá constar en documento escrito y
estar debidamente suscrito por las Partes.
TRIGESIMA SEGUNDA: (CONFIDENCIALIDAD).- Para proteger los derechos
de las Partes, sobre la información de ellas o sus afiliadas, se acuerda: Sin el
previo consentimiento por escrito de la parte que revela la información, la
otra no divulgará, proveerá o suministrará ninguna información propiedad
de la relevante o de sus empresas afiliadas, en ninguna forma, ni a ninguna
persona, excepto a sus empleados, funcionarios o directores, cuyo acceso
a la información propiedad de la Parte reveladora o de alguna de sus
afiliadas, sea necesaria para permitir la ejecución del Proyecto.
Las Partes se comprometen a tomar todas las medidas razonables y las
mismas precauciones protectoras que usan para proteger su propia
información, de cualquier divulgación a terceros.
En caso que la Parte receptora de la información revele la misma, será
responsable de este hecho, debiendo resarcir los daños y perjuicios
ocasionados por la revelación del a información.
TRIGESIMA TERCERA: (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES).- Las partes
manifiestan su entera conformidad y consentimiento con todas y cada una
de las cláusulas del presente documento, en cuya señal suscriben el mismo
en triple ejemplar de igual valor legal, en la ciudad de Santa Cruz-Bolivia, a
XXXXXXXXXXXXXXX.
64