Post on 23-Jul-2020
SUMARIO
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓNECONÓMICA. Departamento de Patrimonio. Anuncio de licitación paracontratar la enajenación por subasta de los aprovechamientos forestales2017. Página 4
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD. SERVICIO DEEDUCACION. Anuncio de licitación para contratar el servicio de celaduríade los colegios públicos. Página 7
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de reparación yeliminación de fugas en el depósito de las Contiendas. Página 9
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de actuaciones enválvulas en el puente de la Hispanidad. Página 11
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar el suministro e instalaciónde puente grúa de operación y mantenimiento en rejas de desbaste en elcanal de entrada a la estación depuradora de aguas residuales. Página 13
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-S
-201
6-25
7M
arte
s, 1
5 de
nov
iem
bre
de 2
016
Núm
. 257
Boletín oficial de la Provincia de valladolid
BOPVA-B-2016-257
Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 1
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
AYUNTAMIENTO DE CASTROMEMBIBRE
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
AYUNTAMIENTO DE RÁBANO
MANCOMUNIDAD VALLE DEL ESGUEVA
IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 2
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. SecretaríaEjecutiva. Anuncio de licitación para contratar la obra de instalación debombas en el bombeo principal y obras complementarias en la estacióndepuradora de aguas residuales. Página 15
Aprobación inicial en expediente de modificación al presupuesto de gastospor suplemento de créditos Página 17
Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico y anuncio decobranza del padrón de tasa de recogida de basuras, correspondiente altercer trimestre de 2016 Página 18
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto debienes inmuebles y la tasa por prestación del servicio de abastecimientode agua potable. Página 20
SECRETARIA GENERAL. Aprobación definitiva de la modificación delreglamento del cementerio municipal. Página 22
Información pública en expediente de desafectación de parcelas sobrantes Página 24
Aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla del personal.Ejercicio 2016. Página 25
Notificación en procedimiento ordinario número 629/2016. Página 26
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-S
-201
6-25
7M
arte
s, 1
5 de
nov
iem
bre
de 2
016
Núm
. 257
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 2
JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3
JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. VALLADOLID NÚMERO 2
Notificación en procedimiento ordinario número 471/2016. Página 27
Notificación en procedimiento ejecución de títulos judiciales número180/2016. Página 28
Edicto de notificación de Sentencia número 254/2016 Página 30
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-S
-201
6-25
7M
arte
s, 1
5 de
nov
iem
bre
de 2
016
Núm
. 257
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 3
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓNECONÓMICA
Departamento de Patrimonio
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia la licitación para lacontratación de los Aprovechamientos Forestales 2017
1.-Entidad Adjudicataria:a).Organismo: Ayuntamiento de Valladolidb).Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patrimonio.
2.-Objeto del contrato:a).Descripción del objeto: Enajenación aprovechamientos forestales de madera y fruto(piñas) incluidos en el Plan de Aprovechamientos 2017.b).Lugar: Valladolid
3.-Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación.a).Tramitación: Ordinariab).Procedimiento: Abierto.c).Forma: Mayor precio.
4.-Base o tipo de licitación: La incorporada como anexo del presente anuncio.
5.-Garantía Provisional: No se exige.
6.-Obtención de documentación e información.a).Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Casa Consistorial)b).Domicilio: Plaza Mayor, 1c).Localidad y Código Postal: Valladolid, 47001d).Teléfono: 983 42 61 57e).Fax: 983 42 60 86f).e-mail: dggip@ava.esg).Perfil del contratante: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacionh).Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones
7.-Fecha de admisión de ofertas.a).Fecha límite de presentación: Los licitadores las presentarán en el Departamento dePatrimonio del Ayuntamiento hasta las 14.30 horas del décimo quinto día a contar desde elsiguiente a la publicación en el BOP, o el inmediato hábil siguiente si aquel fuera inhábil.b).Documentación a presentar: La estipulada en la cláusula 8 del PCAP.c).Lugar de presentación:
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
909
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 4
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 4
-Entidad: Ayuntamiento de Valladolid -Casa Consistorial (Departamento de Patrimonio) -Horario de oficia, de 8.30 a 14.30 horas. -Domicilio: Plaza Mayor,1 -Localidad: Valladolid
8.-Otras informaciones: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de CláusulasAdministrativas Particulares para cada uno de los aprovechamientos.
El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica.-Fdo.: Juan Antonio Gato Casado.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
909
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 5
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 5
Apr
ovec
ham
ient
o de
fru
to q
ue s
egún
el
Pla
n ap
roba
do p
ara
el a
ño 2
017,
ha
de e
jecu
tars
e en
los
Mon
tes
de
U.P
. pe
rten
ecie
ntes
al
Ayu
ntam
ient
o de
Val
lado
lid.
Nº
Mon
te
Nom
bre
Kg.
P
iña
Obs
erva
cion
es
Zon
a ex
clui
da
Tas
ació
n (e
uros
) F
echa
pre
sent
ació
n of
erta
s (1
4.30
hor
as)
79
Ant
eque
ra
31.3
60
Aco
tado
Vib
rado
. Núc
leo
recr
eativ
o “F
ranc
isco
Pin
o”, r
odal
es B
-1, B
-2 y
zon
a de
“P
ingü
inos
” (r
odal
es B
-22
y pa
rcia
lmen
te B
-21
y B
-23)
Rod
ales
A-2
4, B
-14
, B-2
1 (p
arte
) y
B-2
2 9.
063,
04
Has
ta e
l déc
imo
quin
to d
ía a
co
ntar
des
de e
l sig
uien
te a
la
publ
icac
ión
en e
l BO
P, o
el
inm
edia
to h
ábil
sigu
ient
e si
aq
uel f
uera
inhá
bil
80
Esp
arra
gal
60.0
00
R
odal
es D
-24,
D-
25 y
E-1
8 17
.340
,00
Apr
ovec
ham
ient
o de
mad
era
que
segú
n el
Pla
n ap
roba
do
para
el
año
2017
, ha
de
ejec
utar
se e
n lo
s M
onte
s de
U.P
. pe
rten
ecie
ntes
al
Ayu
ntam
ient
o de
Val
lado
lid.
Nº
Mon
te
Nom
bre
Lote
Lo
ca-
lizac
%
Pp
a %
Ppr
N
º to
tal
pies
m
3
mad
era
m3
leña
s T
asac
(e
uros
)
Gas
tos
seña
lam
(e
uros
)
Fec
ha p
rese
ntac
ión
ofer
tas
(14.
30 h
oras
)
79
Ant
eque
ra
1 B
-19
y B
-21
100
0 22
3 19
4,06
38
,81
4.02
2,71
15
4,44
Has
ta e
l déc
imo
quin
to d
ía a
co
ntar
des
de e
l sig
uien
te a
la
publ
icac
ión
en e
l BO
P, o
el
inm
edia
to h
ábil
sigu
ient
e si
aq
uel f
uera
inhá
bil
79
Ant
eque
ra
2 B
-10
100
0 19
7 58
,65
11,7
3 1.
063,
56
77,2
2
Obs
erva
cion
es:
El a
djud
icat
ario
del
apr
ovec
ham
ient
o de
berá
abo
nar
los
impo
rtes
cor
resp
ondi
ente
s a
los
sigu
ient
es c
once
ptos
, con
car
ácte
r pr
evio
a la
obt
enci
ón d
e la
cor
resp
ondi
ente
lice
ncia
.
1º.-
El 8
5% d
el v
alor
fina
l de
la a
djud
icac
ión
a la
Ent
idad
pro
piet
aria
del
mon
te.
2º.-
El 1
5% d
el v
alor
fina
l de
la a
djud
icac
ión
dest
inad
o al
Fon
do d
e M
ejor
as d
el M
onte
. 3º
.- E
l IV
A, c
uand
o co
rres
pond
a, a
plic
ado
al v
alor
fina
l de
la a
djud
icac
ión,
a la
Ent
idad
pro
piet
aria
. 4º
.- G
asto
s de
señ
alam
ient
o, e
n la
cue
nta
del F
ondo
de
Mej
oras
. 5º
.- G
asto
s de
pub
licac
ión
de
anun
cios
. 6º
.- G
aran
tías
u ot
ros
gast
os q
ue c
onsi
dere
la e
ntid
ad p
ropi
etar
ia.
Asi
mis
mo
se i
nfor
ma
que
los
apro
vech
amie
ntos
de
los
mon
tes
de U
.P.
está
n su
jeto
s al
pag
o de
l IV
A a
l tip
o vi
gent
e en
el
mom
ento
del
pag
o (a
ctua
lmen
te e
l 21
%).
Los
apr
ovec
ham
ient
os d
e lo
s m
onte
s es
tán
actu
alm
ente
exe
ntos
del
pag
o de
tas
as a
la
Adm
inis
trac
ión
de l
a C
omun
idad
A
utón
oma.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
909
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 6
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 6
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
SERVICIO DE EDUCACION
Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid por el que se convoca la licitación para contratar elservicio de celaduría de los colegios públicos del Ayuntamiento de Valladolid.
1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Educación.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Servicio de Educación del Ayuntamiento. 2.Domicilio: Monasterio de San Benito, 1 3.Localidad y código postal: 47001 Valladolid 4.Teléfono: 983426465 5.Telefax: 983426476 6.Correo electrónico: se@ava.es 7.Dirección de internet: https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.d).Número de expediente: S.E. nº 45/2016
2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Servicios.b).Descripción: Servicio de celaduría de los colegios públicos del Ayuntamiento deValladolidc).Lugar de ejecución: Término municipal.d).Plazo Ejecución: Desde el 1 de enero de 2017 o fecha de formalización si fueseposterior hasta el 31 de diciembre de 2017 o un año después de su formalización.e).Admisión de prórroga: Sif).CPV (Referencia de Nomenclatura): 9834120-2 Servicios de portería.
3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinariab).Procedimiento: Abiertoc).Criterios de adjudicación: un único criterio, precio más bajo.
4.-Valor estimado del contrato:a).Importe total: 60.000 €, IVA excluido.
5.-Presupuesto base de licitación:El tipo de licitación a la baja será de 9,40 euros/hora, I.V.A. excluido.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
910
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 7
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 7
6.-Garantías exigidas:a).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.
7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: la indicada en el apartado D delcuadro de características.
8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a). Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir del siguiente a la publicación deeste anuncio en el BOP.b).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Servicio de Educación. 2.Domicilio: C/ San Benito nº 1 3.Localidad y Código Postal: 47003 Valladolid 4.Dirección electrónica: se@ava.esc).Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.-Apertura de ofertas:a).Dirección: c/ San Benito nº 1.b).Localidad y Código postal: Valladolid, 47003c).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad: Como máximo 300 euros.
En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- La Concejala de Educación, Infancia eIgualdad.-Fdo.: Mª Victoria Soto Olmedo.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
910
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 8
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 8
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSecretaría Ejecutiva
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de reparación y eliminación de fugas en el depósito de las Contiendas.
1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: semas@ava.es 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-4/2016.
2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Reparación y eliminación de fugas en el depósito de las Contiendas.c).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega:Dos meses.f).CPV: 45213260-3, 45261420-4 50514200-3 65130000-3
3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinaria.b).Procedimiento: Abierto.c).Criterios de adjudicación: Apartado H del cuadro de características adjunto al pliego decláusulas administrativas particulares.
4.-Valor estimado del contrato: 77.856,70 € (excluido el I.V.A.).
5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 77.856,70 €.b).Importe total: 94.206,61 €.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
911
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 9
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 9
6.-Garantías exigidas:a).Provisional: No se exige.b).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I. V. A.
7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.
8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en elBoletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación:La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal. Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: semas@ava.esd).Admisión de variantes: No se admiten.
9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección:Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.
11.-Otras informaciones: Portal http//www.ava.es
En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016.- La Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.-Fdo.: María Sánchez Esteban.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
911
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
0Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 10
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSecretaría Ejecutiva
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de actuaciones en válvulas de la arteria de 1000 mm. en el Puente de la Hispanidad.
1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo:Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: semas@ava.es 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-6/2016.
2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Obra de actuaciones en válvulas de la arteria de 1000 mm. en el Puente dela Hispanidadc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.f).CPV: 65110000-7
3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinaria.b).Procedimiento: Abierto.c).Criterios de adjudicación: Apartado H del cuadro de características adjunto al pliego decláusulas administrativas particulares.
4.-Valor estimado del contrato: 153.094,76 € (excluido el I.V.A.).
5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 153.094,76 €
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
912
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
1
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 11
b).Importe total: 185.244,66 €.
6.-Garantías exigidas:a).Provisional: No se exige.b).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I. V. A.
7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.
8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente al anuncio en el Boletín Oficialde la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación:La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal.Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: semas@ava.esd).Admisión de variantes: No se admiten.
9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección: Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.
11.-Otras informaciones: Portal http//www.ava.es
En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016, Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.- María Sánchez Esteban
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
912
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
2Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 12
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSecretaría Ejecutiva
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, elsuministro e instalación de puente grúa de operación y mantenimiento en rejas de desbasteen el canal de entrada EDAR
1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico: semas@ava.es 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-8/2016.
2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Suministrob).Descripción: Suministro e instalación de puente grúa de operación y mantenimiento enrejas de desbaste en el canal de entrada EDARc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.f).CPV: 42414310-7. 42414500-6
3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinaria.b).Procedimiento: Abierto.c).Criterios de adjudicación: Apartado H del cuadro de características adjunto al pliego decláusulas administrativas particulares.
4.-Valor estimado del contrato: 153.094,76 € (excluido el I.V.A.).
5.-Presupuesto base de licitación:
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
913
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
3
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 13
a).Importe neto: 153.094,76 €b).Importe total: 185.244,66 €.
6.-Garantías exigidas:a).Provisional: No se exige.b).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I. V. A.
7.-Requisitos específicos del contratista:a).Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.
8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Veintiún días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio enel Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación: La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal. Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: semas@ava.esd).Admisión de variantes: No se admiten.
9.-Apertura de ofertas:a).Descripción: Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección: Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal: Valladolid.47001.d).Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.
11.-Otras informaciones: Portal http//www.ava.es
En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016, Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.- María Sánchez Esteban
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
913
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
4Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 14
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDADSecretaría Ejecutiva
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar, por procedimiento abierto, laobra de instalación de bombas en el bombeo principal y obras complementarias en laEDAR
1.-Entidad adjudicadora.a).Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de MedioAmbiente y Sostenibilidad.c).Obtención de documentación e información: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal: 47007-Valladolid 4.Teléfono: 983 426 208 5.Telefax: 983 426 235 6.Correo electrónico:semas@ava.es 7.Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante 8.Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,30 horas del día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.d).Número del expediente: C.A.-14/2016.
2.-Objeto del contrato.a).Tipo: Obrasb).Descripción: Obra de instalación de bombas en el bombeo principal y obrascomplementarias en la EDARc).Lugar de entrega: Valladolidd).Domicilio: Valladolide).Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.f).CPV: 45259100-8.
3.-Tramitación y procedimiento.a).Tramitación: Ordinaria.b).Procedimiento: Abierto.c).Criterios de adjudicación: Apartado H del cuadro de características adjunto al pliego decláusulas administrativas particulares.
4.-Valor estimado del contrato: 198.089,80 €, (excluido el I.V.A.).
5.-Presupuesto base de licitación:a).Importe neto: 198.089,80 €.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
914
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
5
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 15
b).Importe total: 239.688,66€.
6.-Garantías exigidas:a).Provisional: No se exige.b).Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I. V. A.
7.-Requisitos específicos del contratista:a)-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado D delcuadro de características, adjunto al pliego de características particulares.
8.-Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.a).Treinta y un días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en elBoletín Oficial de la Provincia de Valladolid.b).Modalidad de presentación: La especificada en el pliego de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas.c).Lugar de presentación: 1.Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 2.Domicilio: Paseo del Hospital Militar, 11 bis. 3.Localidad y código postal.Valladolid. 47007 4.Dirección electrónica: semas@ava.esd).Admisión de variantes: No se admiten.
9.-Apertura de ofertas:a).Descripción:Ayuntamiento de Valladolid.b).Dirección:Plaza Mayor, 1.c).Localidad y código postal:Valladolid.47001.d).Fecha y hora:Se anunciará en el perfil del contratante.
10.-Gastos de publicidad:A cargo del adjudicatario. Importe máximo 500 euros.
11.-Otras informaciones:Portal http//www.ava.es
En Valladolid, a 8 de noviembre de 2016.- La Concejala D.G. de Medio Ambiente ySostenibilidad.-Fdo.: María Sánchez Esteban.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
914
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E V
ALL
AD
OLI
DP
ág. 1
6Boletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 16
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
Expediente de modificación al presupuesto de gastos por suplemento de créditos
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 27 de octubre de 2016, aprobó provisionalmenteel expediente de modificación de crédito nº 23/2016 de suplemento de créditos alPresupuesto General de 2016.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, dichoexpediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante 15 díashábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el BOP, en horas de oficina al público(lunes a viernes de 9 a 14 horas), a efectos de que los interesados puedan presentar lasreclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente seentenderá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobaciónprovisional una vez que se hayan publicado íntegramente las modificaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento
En Aldeamayor de San Martín, a 28 de octubre de 2016.- El Alcalde.- Fdo.: Fernando dela Cal Bueno.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
915
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E A
LDE
AM
AY
OR
DE
SA
N M
AR
TÍN
Pág
. 17
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 17
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
Notificación colectiva de liquidaciones de cobro periódico y anuncio de cobranza de lospadrones de la tasa de recogida de basuras del tercer trimestre de 2016.
Por Decreto de la Alcaldía Nº 892/2016 han sido aprobadas las liquidaciones de cobroperiódico del Primer Trimestre del ejercicio 2016 correspondientes del Padrón de Basurade Aldeamayor de San Martín
De acuerdo con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de DiciembreGeneral Tributaria, se pone en conocimiento de los interesados que en las OficinasMunicipales de este Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor 1, de Aldeamayor de SanMartín , y durante el periodo de un mes a contar a partir del siguiente día hábil al de lainserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesto al público, aefectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las liquidacionesefectuadas.
Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguientesRECURSOS:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, losinteresados solo podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hadictado, en el plazo de quince días hábiles, contado desde el día siguiente al de lapublicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dicho recurso se entenderá desestimado si no recayera resolución expresa en el plazo dequince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de su presentación, con excepciónde los supuestos de las letras J) y K) del citado artículo 14.
Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita, los interesados podráninterponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de loContencioso-Administrativo de Valladolid en los plazos señalados en el artículo 46 de laLey 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Anuncio de Cobranza:
El plazo de ingreso en período voluntario se iniciará el día 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL01 DE FEBRERO DE 2017, ambos inclusive.
Modalidades de Ingreso:
1.Pagos No domiciliados: El importe de la cuota se ingresará en la oficina bancaria de LaCaixa o en Cajamar, del municipio mediante los documentos que se han confeccionado yque se enviarán a los contribuyentes; Este envío no tiene carácter de notificación por loque la no recepción por correo no exime al contribuyente de la obligación de pago; Noobstante, quienes no reciban en su domicilio dichos documentos, podrán acudir a las
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
916
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E A
LDE
AM
AY
OR
DE
SA
N M
AR
TÍN
Pág
. 18
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 18
Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, de lunes a viernes,de 9 a 14 horas, para proveerse de los mismos, ya que, en todo caso, el periodovoluntario de recaudación, finalizará el día 01 DE FEBRERO DE 2017.
El documento de cobro solamente tendrá carácter liberatorio una vez validado el ingresopor la entidad colaboradora anteriormente citada.
2.Pagos domiciliados: Las deudas, cuyo pago, con arreglo a lo establecido en el art. 38del vigente Reglamento General de Recaudación, hayan sido domiciliadas en cuentasabiertas en Entidades de depósito, se harán efectivas a través de dichas entidades,mediante adeudo en la cuenta que el interesado tenga abierta en las mismas, y que serealizará el día 01 DE DICIEMBRE DE 2016.
En estos casos, servirán como justificantes del pago, los documentos de adeudo en cuentaemitidos por las entidades de depósito donde se tenga domiciliado el pago de las deudas.
Una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará el período ejecutivo, devengándose losrecargos del período ejecutivo y, en su caso, los intereses de demora, regulados en elartículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Aldeamayor de San Martín, a 28 de octubre de 2016.- El Alcalde.-Fdo.:Fernando de laCal Bueno.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
916
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E A
LDE
AM
AY
OR
DE
SA
N M
AR
TÍN
Pág
. 19
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 19
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE CASTROMEMBIBRE
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno defecha 1 de octubre de 2016, aprobando provisionalmente la modificación de lasOrdenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles y la Tasa porprestación del servicio de abastecimiento de agua potable, sin que se haya presentadoreclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en elartículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local yartículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el textoíntegro de la modificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, tal y como figura en el Anexo de este Anuncio.
Las modificaciones incluidas en el Anexo entraran en vigor desde esta publicación ycomenzaran a aplicarse a partir del día 1 de enero del próximo año, permaneciendo envigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra este acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso- administrativoante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente alde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO
Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles.
Artículo 2. Cuota Tributaria
1.-El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes denaturaleza urbana, queda fijado en el 0,83 %.
2.-El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes denaturaleza rústica, queda fijado en el 0,52 %.
Artículo 3.
Conforme al artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las HaciendasLocales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón decriterios de economía y eficiencia en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentoslos siguientes inmuebles:
a).Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 3 euros.
b).Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere 3 euros.
Ordenanza Fiscal regualdora de la tasa por prestacion del serivicio de abastecimiento deagua potable
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
917
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E C
AS
TR
OM
EM
BIB
RE
Pág
. 20
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 20
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1.-La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización deacometida a la red consistirá en una cantidad fija de 200,00 €uros.
2.-La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, sedeterminará en función de los metros cúbicos consumidos, aplicando las siguientes tarifas:
a).Tarifa primera: Suministro de agua para viviendas. Facturación semestral
Cuota por mantenimiento del servicio: 12,00 €urosPrimer bloque; Hasta 60 metros cúbicos: 0,30 € por metro cúbicoSegundo bloque; Desde 61 metros cúbicos en adelante: 0,40 € por metro cúbico
b).Tarifa segunda: Suministro de agua para explotaciones ganaderas. Facturaciónsemestral.
Cuota por mantenimiento del servicio: 12,00 €urosPrimer bloque; Hasta 60 metros cúbicos: 60,00 €urosSegundo bloque; Desde 61 metros cúbicos en adelante: 0,40 € por metro cúbico
c).Tarifa tercera: Suministro de agua para naves. Facturación semestral.
Cuota por mantenimiento del servicio: 30,00 €urosPrimer bloque; Hasta 40 metros cúbicos: 40,00 €urosSegundo bloque; Desde 41 metros cúbicos en adelante: 0,80 € por metro cúbico
3.-A la cuota de los apartados anteriores se añadirá el Tipo correspondiente del Impuestosobre el Valor Añadido.
Castromembibre, 2 de noviembre de 2016.- La Alcaldesa.-Fdo.: Lorena RodríguezFernández.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
917
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E C
AS
TR
OM
EM
BIB
RE
Pág
. 21
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 21
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO
SECRETARIA GENERAL
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedaautomáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de laMODIFICACIÓN del REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, cuyo texto integrose hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en losartículos 49 y 70.2. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de RégimenLocal, en el Anexo de este anuncio.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente alde la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No obstante los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En Medina de Rioseco, a 11 de noviembre de 2016.-El Alcalde.- Fdo.: Artemio DomínguezGonzález.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
918
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E M
ED
INA
DE
RIO
SE
CO
Pág
. 22
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 22
ANEXO
ARTÍCULO 14.-
…/
2.- No será otorgada primera concesión sin que exista previo fallecimiento, excepto
casos excepcionales en los que se otorgará la concesión de otro elemento funerario
contiguo al adjudicado.
…/
La modificación del presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
918
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E M
ED
INA
DE
RIO
SE
CO
Pág
. 23
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 23
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALAYUNTAMIENTO DE RÁBANO
Aprobada inicialmente la desafectación de parte de la parcela, propiedad de esteAyuntamiento y calificada como bien de dominio público, sita en la Calle Platería, nº 16 deesta localidad, por Acuerdo del Pleno de fecha 14 de noviembre de 2016, de conformidadcon el artículo 8.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba elReglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pública por elplazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio enel Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependenciasmunicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Rábano, a 14 de noviembre de 2016.- El Alcalde.- Fdo: Juan García Benito.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
919
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
AY
UN
TA
MIE
NT
O D
E R
ÁB
AN
OP
ág. 2
4
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 24
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
III.-ADMINISTRACIÓN LOCALMANCOMUNIDAD VALLE DEL ESGUEVA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.4 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, sehace público el presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2016,resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:Ingresos Gastos
Operaciones Corrientes: Importe Operaciones Corrientes: Importe
Capítulo 1º.- Impuestos directos 0,00 Capítulo 1.- Remuneraciones del personal. 61.068,26
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos 0,00 Capítulo 2.- Gastos en bienes y servicios 924.962,83
Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos 100,00 Capítulo 3.- Gastos financieros 100,03
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes 985.931,12 Capítulo 4º.- Transferencias corrientes
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales 100,00 Total 986.931,12
Total 986.131,12
Operaciones de capital Operaciones de capital
Capítulo 6º.- Enajenación inversiones 0,00 Capítulo 6..- Inversiones reales 0,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital 0,00 Capítulo 7.- Transferencias de capital. 0,00
Total 0,00 Total 0,00
Operaciones financieras Operaciones financieras
Capítulo 8º.- Activos financieros 0,00 Capítulo 8º.- Activos financieros 0,00
Capítulo 9 º.- Pasivos financieros 0,00 Capítulo 9 º.- Pasivos financieros 0,00
Total 0,00 Total 0,00
Total Ingresos 986.931,12 Total gastos. 986.931,12
Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 deabril, se publica la plantilla de personal de esta Mancomunidad, que es la que acontinuación se detalla:
PERSONAL FUNCIONARIO: -Denominación del puesto:PERSONAL LABORAL: Denominación del puesto; CONDUCTOR DEL CAMIONContra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse, altenativamente,cualquiera de los siguientes recursos:
a)-Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución enel plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Contrala desestimación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-asministratuvo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, sita en Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el art.46 de la Ley 299/1998.b)-Directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sita en Valladolid, en elplazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto.No obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Castronuevo de Esgueva a 17 de octubre de 2016.- El Presidente.- Fdo.:Fernando MongeGarcia
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
920
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: II
I.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
LO
CA
Lor
gani
smo:
MA
NC
OM
UN
IDA
D V
ALL
E D
EL
ES
GU
EV
AP
ág. 2
5
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 25
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 2
Dª MARIA YOLANDA MARTIN LLORENTE, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 002 DE VALLADOLID.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido ainstancia de D/Dª JOSE LUIS ALEJOS VAÑEZ contra COMERCIAL ENERGETICANATURAL, S.L., en reclamación por DESPIDO, registrado con el nº DESPIDO/CESES ENGENERAL 0000629 /2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo59 de la LJS, citar a COMERCIAL ENERGETICA NATURAL, S.L., en ignorado paradero,a fin de que comparezca el día 24/1/2017 a las 12,15 horas, en la Sede de este Juzgado,para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecerpersonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todoslos medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es únicaconvocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto dela comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado orepresentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de losdos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada talintención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado socialcolegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitarsu designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitossupone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a COMERCIAL ENERGÉTICA NATURAL, S.L., se expide lapresente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en eltablón de anuncios.
En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- El Secretario.-Fdo.: José Luis García Roig.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
921
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
LO
SO
CIA
L. V
ALL
AD
OLI
D N
UM
ER
O 2
Pág
. 26
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 26
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3
Dª ESPERANZA LLAMAS HERMIDA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgadode lo Social nº 003 de VALLADOLID, HAGO SABER:
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000471 /2016 de este Juzgado de lo Social,seguido a instancia de Dª MERCEDES GONZALEZ CASTELL contra UNION DEPROFESIONALES AUTONOMOS CASTILLA Y LEON y FOGASA sobre RECLAMACIONDE CANTIDAD, se ha dictado la siguiente SENTENCIA:
En VALLADOLID, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 3. Doña MARIADOLORES ROMÁN DE LA TORRE, los presentes autos número 471/16, seguidos ainstancia de Dña. MERCEDES GONZÁLEZ CASTELL contra UNIÓN DEPROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, siendo parte interesada elFONDO DE GARANTÍA SALARIAL sobre reclamación de CANTIDAD
FALLO
Que, desestimando la demanda formulada por Dña. MERCEDES GONZÁLEZ CASTELLfrente a UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, siendo parteinteresada el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, procede absolver a la demandada de laspretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe interponerrecurso alguno.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a UNIÓN DE PROFESIONALESAUTÓNOMOS CASTILLA Y LEON, en ignorado paradero, expido el presente para suinserción en el Boletín Oficial de VALLADOLID.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuestode la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.
En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016.- La Letrada de la Administración de Justicia.-Fdo.: Esperanza Llamas Hermida.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
922
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
LO
SO
CIA
L. V
ALL
AD
OLI
D N
ÚM
ER
O 3
Pág
. 27
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 27
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NÚMERO 3
Dª ESPERANZA LLAMAS HERMIDA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgadode lo Social nº 003 de VALLADOLID, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000180/2016 de esteJuzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. DIMITAR VASILEV SMEONOV contra laempresa JARDIN STORE SISTEMAS PROTECCION SOL S.L., FOGASA, sobreDESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo:Despachar orden general de ejecución SENTENCIA a favor de la parteejecutante, DIMITAR VASILEV SMEONOV, frente a JARDIN STORE SISTEMASPROTECCION SOL S.L., FOGASA, parte ejecutada, por importe de 29.208,40.- euros enconcepto de principal, más otros 4.673,34.-euros que se fijan provisionalmente enconcepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y lascostas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la Letrado de la Administración deJusticia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parteejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibidaa los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de estaresolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órganojudicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el queademás de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y elcumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrádeducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimientodocumentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechosimpeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo lacompensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público deseguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 3 abiertaen BANCO SANTANDER, cuenta nº 4628 0000 64 018016 debiendo indicar en el campoconcepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hacemediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por unespacio, el "código 30 Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la mismacuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otrosrecursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
923
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
LO
SO
CIA
L. V
ALL
AD
OLI
D N
ÚM
ER
O 3
Pág
. 28
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 28
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono entodo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidadeslocales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
MAGISTRADO-JUEZ LETRADO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en legal forma a JARDIN STORE SISTEMASPROTECCION SOL S.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción enel Boletín Oficial de la Provincia de VALLADOLID.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de laresolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuestode la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, ocuando se trate de emplazamiento.
En Valladolid, a 3 de noviembre de 2016,.- La Letrada de la Administración de Justicia.-Fdo.: Esperanza Llamas Hermida.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
923
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
LO
SO
CIA
L. V
ALL
AD
OLI
D N
ÚM
ER
O 3
Pág
. 29
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 29
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257
IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. VALLADOLID NÚMERO
2
SENTENCIA NÚMERO 254/2016
Valladolid, a 20 de octubre de 2016
Visto por el ILMO. SR. D. ANGEL GONZÁLEZ CARVAJAL, Magistrado-Juez del Juzgadode Primera Instancia nº 2 de Valladolid, el juicio verbal nº 360/2016, promovido por D.MARCOS TOMÁS VEGA GONZÁLEZ contra SOLARIA PROYECTOS EXTERIORESS.L., en rebeldía; sobre reclamación de cantidad (700 €).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-La demandante presentó demanda de juicio verbal en fecha 14/04/2016 en laque reclama la cantidad de 700 € en concepto de entrega a cuenta por la venta einstalación de unos toldos en su domicilio que no se han realizado, solicitando la devoluciónde esa cantidad con los intereses legales y las costas procesales causadas.
SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada que no sepersonó. Y, no solicitada la celebración de vista, se dio por concluido el juicio parasentencia.
TERCERO.-En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-De los documentos aportados con la demanda no impugnados de contrario,resulta probado que el demandante, D. MARCOS TOMAS VEGA GONZÁLEZ entregó el15/05/2015 la cantidad de 700 € a cuenta del precio final por la entrega e instalación deunos toldos en su domicilio conforme al pedido que se adjunta, sin que por la otra parte,SOLARIA PROYECTOS EXTERIORES S.L., se hayan ejecutados lasprestaciones comprometidas a pesar del tiempo transcurrido y las reclamacionesefectuadas.
SEGUNDO.-La parte demandada no ha comparecido a la vista, por lo que ha sidodeclarada en rebeldía, situación procesal que no libera al demandante de probar loshechos constitutivos del derecho reclamado judicialmente de acuerdo con las reglas de lacarga de la prueba, que también disponen que es al demandado, al que correspondeprobar los hechos que extinguen, enerven o impiden la eficacia jurídica de las pretensionesformuladas por el demandante (artículos 217 y 496,2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-).
TERCERO.-Pues bien, a la vista de los hechos probados precedentemente expuestos,procede estimar la demanda en su integridad, pues: de un lado, está acreditado el anticipoa cuenta del precio por el importe reclamado efectuado por el demandante, y por otrolado, no consta que el encargo realizado como contraprestación se haya llevado a cabo.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
924
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
PR
IME
RA
INS
TA
NC
IA. V
ALL
AD
OLI
D N
ÚM
ER
O 2
Pág
. 30
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 30
Por consiguiente, ha lugar a estimar la demanda en su integridad por el principal reclamado(art. 1091, 1124 del Código Civil), incrementado con los intereses legales moratoriospedidos desde la fecha de reclamación judicial (artículos 1100 y 1108 Código Civil).
CUARTO.-Se imponen las costas a la demandada al estimarse íntegramente la demanda(art. 394,1 LEC).
Vistos los artículos citados y demás de aplicación:
FALLO
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por D. MARCOS TOMÁS VEGA GONZÁLEZcontra SOLARIA PROYECTOS EXTERIORES S.L., y, en consecuencia:
1.-Condeno a la demandada a pagar al demandante la cantidad de 700 € más los interéslegales desde la fecha de presentación de la demanda (14/04/2016).
2.-Se imponen a la demandada las costas procesales.
Recurso.-La presente resolución no es apelable al tratarse de un juicio verbal por razón decuantía que no supera los 3.000 € (art. 455,1 LEC).
PUBLICACIÓN.-Publicada la anterior sentencia en el día de su fecha, doy fe. La Letradade la Administración de Justicia.-
En Valladolid, a veinte de octubre de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración deJusticia.
BO
LETÍ
NO
FIC
IAL
DE
LA P
RO
VIN
CIA
DE
VA
LLA
DO
LID
cve:
BO
PV
A-A
-201
6-04
924
Mar
tes,
15
de n
ovie
mbr
e de
201
6N
úm. 2
57se
cció
n: IV
.-A
DM
INIS
TR
AC
IÓN
DE
JU
ST
ICIA
orga
nism
o: J
UZ
GA
DO
DE
PR
IME
RA
INS
TA
NC
IA. V
ALL
AD
OLI
D N
ÚM
ER
O 2
Pág
. 31
Boletín oficial de la Provincia de valladolidNúm. 257 Martes, 15 de noviembre de 2016 Pág. 31
http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010BOPVA-B-2016-257